(原始)考试卷B类-Ⅴ讲解（共五篇）

第一篇：(原始)考试卷B类-Ⅴ讲解

一、判断题（正确的打√，错误的打×，每题1分；共20分）

1、《安全生产法》规定：因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求。（√）

2、《安全生产法》规定：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。（×）

3、《中华人民共和国道路交通安全法》规定：机动车在高速公路上发生故障时，警告标志应当设置在故障车来车方向100米以外，车上人员应当迅速转移到右侧路肩上或者应急车道内，并且迅速报警。（×）

4、《建筑法》明确规定：“建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给其他分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成”。（×）

5、根据《刑法》的规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，属于“重大劳动安全事故罪 ”，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。（×）

6、《建设工程安全生产管理条例》规定：施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场后进行查验。（×）

7、《建设工程安全生产管理条例》规定：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由项目负责人进行现场监督。（×）

8、《通信建设工程安全生产管理规定》（工信部111号）规定：建设单位应当“按照通信建设工程安全生产提取费率的要求，在工程概预算中明确通信建设工程安全生产费用，不得打折”，“在通信建设工程开工前，应当就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，明确相关单位的安全生产责任。”（√）

9、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）指出：企业要经常性开展安全隐患排查，并切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。建立以各级领导为主导的隐患整改效果评价制度，确保整改到位。（×）

10、陶某今年46岁，在单位加班时突发心肌梗塞送医院救治，第二天病情加重，在家人的强烈要求下，医院又上呼吸机抢救了2天3夜，但最终因抢救无效而死亡。根据国家现行法律法规的规定，陶某是不能被认定为工伤或者视同工伤的。（√）

11、特种作业，是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。国家安监总局令第30号明确规定：离开特种作业岗位1年以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业。（×）

12、企业采购的特种劳动防护用品必须要有“三证一标志”(即：生产许可证、产品合格证、安全鉴定证及安全标志)。采购的劳动防护用品到货后要经过企业采购部门检查验收，项目部不得擅自在市场上采购。（×）

13、工伤保险补偿实行“无责任补偿”即无过错补偿的原则。因此，修改后的《工伤保险条例》（国务院令586号）规定：职工在上下班途中，受到交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的，应当认定为工伤。（×）

14、高处作业是指“在距坠落高度基准面2m以上有可能坠落的高处进行的作业”。在线路电杆上作业、机房安装走线吊挂、基站天馈线安装及在高层建筑竖井内综合布线、无线覆盖等作业，都属于高处作业的范围，作业人员应持特种作业证书上岗。（×）

15、通信人孔气体检测的规定要求是：空气中的氧气含量不得低于19.5%；硫化氢最高容许浓度不得大于10mg/m3；一氧化碳最高容许浓度不得大于50ppm。当现场实测数据达不到以上规定要求时，严禁下井勘察、施工和维护。（√）

16、为了防止间接接触电击事故发生，施工单位应定期测量手持式电动工具的绝缘电阻。按照国家标准的规定：Ⅱ类工具、Ⅲ类工具的带电零件与外壳之间的绝缘电阻（用550V兆欧表测量）必须不大于7MΩ和1MΩ。（×）

17、拆除电杆，必须首先拆移杆上线缆，再拆除拉线，最后才能拆除电杆。在剪断吊线前，必须将杆路上的吊线夹松开，如是角杆，施工人员必须站在角杆的外角，即力的反向侧。（√）

18、墙壁线缆与电力线的平行间距不小于15cm，交越的垂直间距不小于5cm。对有接触摩擦危险隐患的地点，要对墙壁线缆加以保护。（√）

19、确保洞杆深度是防止倒杆的重要措施，不同土质、不同电杆的洞深，必须符合《通信线路工程验收规范》标准的规定，洞深允许偏差不大于5cm。(√)

20、通信机房内的管道井、电缆井、孔洞等都是火灾蔓延的途经。因此，机房施工中新凿孔洞或需要开启已封堵的孔洞，必须向业主有关部门书面申请，经批准后才能施工。待工程全部结束后，各电缆竖井、管道井、过墙孔洞等必须用防火材料封严堵实。（×）

二、单项选择题（每题的备选答案中，只有一个最符合题意。每题1分，共20分）

1、以下属于危险源的是（D）

A、用金属杆直接扦插探测地下光缆 B、插拔机盘时未佩戴防静电手腕带 C、用OTDR对在用纤芯测试时，未将连接尾纤与系统断开 D、疑有硫化氢、沼气等有毒有害气体的通信人孔

2、我国建筑法规、行政法规关于人身意外伤害保险都有十分明确的规定，以下错误的说法是（C）。

A、意外伤害保险是法定的强制性保险 B、被保险人或者受益人是企业的全体员工 C、意外伤害保险的期限与建设工程工期相同

D、实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费

3、《安全生产法》规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其（D），采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

A、安全使用要求 B、安全技术规范 C、基本性能要求 D、安全技术特性

4、《建筑法》规定：承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，（C）。A、承担赔偿责任 B、吊销营业执照 C、吊销资质证书 D、追究刑事责任

5、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或者（C）施工时无专职安全生产管理人员现场监督的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《安全生产法》的有关规定处以罚款。A、总包工程 B、分包工程 C、分部分项工程 D、单项工程

6、《建设工程安全生产管理条例》规定，（C）应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

A、建设单位 B、勘察、设计单位 C、工程监理单位 D、施工单位

7、《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的（A）在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。A、重点部位和环节 B、危险、有害因素 C、关键与特殊过程 D、项目安全设施

8、某电信钢塔架安装现场指挥作业的项目负责人赵某在塔基底脚螺栓不配套的情况下，不顾施工人员的反对意见，强令施工人员违章冒险吊装作业，造成铁塔倾倒3死2伤的事故，依据《刑法》规定，下列赵某应负刑事责任的说法中，正确的是（D）A、处三年以下有期徒刑或者拘役 B、处三年以上七年以下有期徒刑 C、处五年以下有期徒刑或者拘役 D、处五年以上有期徒刑

9、作业人员吴某连续从事电工作业12年，2012年经复审合格换证。依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，吴某特种作业证书下次复审换证的时间为（A）。A、2018年 B、2016年 C、2015年 D、2014年 10、2012年5月16日工信部在《关于调整通信工程安全生产费取费标准和使用范围的通知》中明确规定： 安全生产费取费标准调整为按（B）的1.5% 计取。施工企业提取的安全生产费列入工程造价，在竞标时不得删减，列入标外管理。

A、建筑安装工程造价 B、建筑安装工程费 C、工程总预算 D、工程直接费

11、《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委[2012]10号）对高危企业及建筑业新职工的培训学时提出了明确要求。通信施工企业应按照国家对建筑施工企业的规定，确保对新职工进行至少（D）的安全培训与每年进行的再培训。A、32学时/12学时 B、72学时/20学时 C、48学时/16学时 D、32学时/20学时

12、国务院安委会提出到“十二五”时期末，矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营、储存等高危行业的“三项岗位”人员100% 持证上岗的工作目标。以下不属于“三项岗位”的人员是（C）

A、企业主要负责人 B、安全管理人员 C、班组长 D、特种作业人员

13、某通信施工单位在管道施工时，因无地下管线资料不慎挖断了天然气管道，导致天然气泄漏并发生爆炸，造成人员伤亡和财产损失。依据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场及毗邻区域的地下管线资料应由（D）提供给施工单位。

A、管线产权单位 B、勘察设计单位 C、工程监理单位 D工程建设单位

14、《工伤保险条例》(国务院令第586号)提高了工伤保险待遇，因工死亡职工的一次性工亡补助金提高至按（A）的20倍计算。

A、上年度全国城镇居民人均可支配收入 B、上年度全国城镇居民人均纯收入 C、统筹地区上年度职工月平均工资 D、统筹地区本年度职工年工资水平

15、总包单位乙经过建设单位甲同意，将部分项目分包给施工公司丙，项目监理单位是丁。

现施工公司丙的人员在施工中发生死亡事故，负责事故上报单位应当是（B）。A、建设单位甲 B、总包单位乙 C、施工公司丙 D、监理单位丁

16、通信工程施工过程中，客观上存在着大量的危险源和有害因素，在风险评价时按照风险可承受的程度，可以分为 “一般危险源”与“重要危险源”。对辨识出的危险源最常用的安全评价方法是（D）。

A、安全检查表法 B、故障树评价法 C、事件树评价法 D、作业条件危险评价法

17、以下关于防雷接地的错误说法是（A）

A、接地线的布放应就近接地，尽量短直，多余的线缆应盘绕整齐 B、每个电气设备必须用单独的接地线与接地汇集排相连 C、严禁在接地线中加装开关或熔断器

D、连接点处应铲除金属构件的表面漆层，或使用花刺垫片

18、架空线路与其它设施接近或交越时，必须保证其间隔距离。根据行业设计规范标准的规定，杆线与房屋建筑及树木（郊区）的最小水平净距为（C）A、0.5m B、1.0m C、2.0m D、4.0m

19、《通信线路工程设计规范》明确规定：架空电缆线路不宜与电力线路合杆架设。在不可避免时，允许和10KV以下的电力线路合杆架设，且必须采取相应的技术保护措施，此时电力线与通信电缆间净距不应小于（A），且电缆应架设在电力线路的下方。A、2.5m B、1.5m C、2.0m D、4.0m

20、当架空光（电）缆交越1～10kv以下电力线（架空电力线路有防雷保护设备）的最小垂直净距（最高缆线到供电线条）应为（B）。如果经测量计算存在吊线与电力线不够安全净距，应修改设计，必要时可改为地下通过。

A、1.25m B、2m C、3m D、4m

三、多项选择题（每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选、少选、多选均不得分。每题2分，共20分）

1、以下属于项目负责人的安全职责是（C E）A、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

B、保证本单位安全生产投入的有效实施 C、根据工程特点组织制定安全施工措施 D、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 E、及时、如实报告生产安全事故

2、下列属于不安全行为的是（A C D）

A、在墙壁间的吊线上使用吊板进行作业 B、氧气瓶的瓶阀及其附件沾附油脂 C、电源线、信号线被绑扎在同一线束内 D、用金属杆直接扦插探测地下光缆 E、电绝缘鞋上无闪电标志和耐电压数值

3、《道路交通安全法》规定：上道路行驶的机动车，（B C D E），公安机关交通管理部门应当扣留机动车，并可以依法予以处罚。

A、未随车携带机动车登记证的 B、未悬挂机动车号牌的

C、未放置保险标志的 D、未随车携带行驶证、驾驶证的 E、未放置检验合格标志的4、按照国家《重大危险源辩识标准》，以下属于重大危险源的是（A D）。A、生产场所有易燃物质汽油0.8T、煤油6.5T B、生产场所有活性化学物质过氧化钠1.95T C、储存区有有毒物质硫化氢1.26T、爆炸性物质三硝基苯甲醚18T

D、储存区有爆炸性物质硝酸铵250T E、储存区有易燃物质甲醇2T、乙醇3T、有毒物质氰化氢4T、活性物质氯酸钾5T

5、违法分包、转包是工程施工安全生产的一大祸根。根据国家法规关于违法分包与转包的规定，以下属于违法分包的是（A C D E）

A、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；

B、将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的；

C、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；

D、分包单位将其承包的建设工程再分包的；

E、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的。

6、关于以下特种劳动防护用品的说法,正确的有:（B E）A、特种劳动防护用品安全标志的标识应由盾牌图形与字母“LA”所组成

B、佩戴安全帽时，头顶最高点与帽壳表面之间轴向距离应≤50mm，必须戴正安全帽 C、安全带的挂点应选择在坚固钝边并能够承受冲击力的结构物上，其位置应和人体齐平D、安全绳是安全带中连接系带与挂点的绳，在使用中嫌长时，应将绳打结使用

E、电绝缘鞋仅运用在工频1KV以下电压范围内，穿着时应避免与酸碱及腐蚀性物质接触

7、人工立杆安全注意事项有（C D E）。

A、在高压电力线路正下方立杆作业时，必须保持必要的安全净距

B、立起至30°角时应使用杆叉、牵引绳等助力，作业人员应背向电杆拉牵引绳 C、马槽坡道必须要达到规范要求，坑洞内必须竖起挡杆板，有专人负责压控杆根 D、立杆前应在杆梢下方的适当位置系好定位绳索，人力肩扛必须用同侧肩膀 E、杆叉操作者用力要均衡，防止杆叉打滑、造成电杆左右摇摆或失控倾倒

8、在通信人孔作业操作规范正确的说法是（A C）

A、必须坚持“先通风、再检测、后作业”的原则，监测时间不得早于作业开始前30分钟 B、为了防止第一次检测数据不准，中途有必要使用气体检测仪再次进行检测 C、作业中地面上必须要有专人看护，看护人不得离岗，上下人孔的梯子不准撤走 D、使用潜水泵抽水时，井下作业人员一定要穿好胶靴或水裤

E、严禁将易燃易爆物品带入人孔，照明必须采用防爆灯具，人孔内点燃喷灯要注意安全

9、下列关于总承包单位和分包单位承担责任的表述，正确的是（C D）A、分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责 B、分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责

C、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 D、总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 E、总承包单位和分包单位对建设单位各自承担责任

10、员工李某发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾，影响了劳动能力。经过劳动功能障碍程度等级鉴定，被鉴定为三级伤残。吴某与施工单位保留了劳动关系，退出了工作岗位。按照《工伤保险条例》的规定，吴某应该享受的待遇有（B C E）A、得到一次性工伤医疗补助金 B、得到一次性伤残补助金

C、按月得到伤残津贴 D、得到一次性伤残就业补助金 E、达到退休年龄并办理退休手续后，享受基本养老保险待遇。

四、简答题（每题5分，共20分）

1、我国国家标准规定了工频安全电压有效值的限值是50V，规定安全电压额定值（工频有效值）的等级为： 42V、36V、24V、12V和6V。安全电压额定值的选用应根据使用环境、人员和使用方法等因素确定。请回答：① 使用安全电压就可以确保人身安全吗？② 为什么越是特别潮湿的环境或水上作业就应当用越低的安全电压？(必须说出具体理由)

答：不能笼统地说使用安全电压就可以确保人身安全。根据欧姆定律，人触电时通过人体的电流与人体承受的电压成正比，与人体的电阻成反比。在考虑电气安全问题时，人体的电阻只能按800－l000欧计算，当使用36V与42V电压时，人体触电电流仍达36毫安以上，接近室颤电流。因此，一般说来，低于24V的电压才是较为安全的。（3分）

同理，特别潮湿的环境或水上作业时人体的电阻会大大降低，电流会增大，危险性也越大。因此，越是特别潮湿的环境或水上作业，就应当用越低的安全电压。（2分）

2、某施工单位在通信管道沟槽的开挖中，挖出一根380V直埋供电电缆裸露在沟槽内，并交越在电信管道上方。由于未采取任何专项保护措施，光电缆受到夜间雨水浸泡，加之长时间大电流通过，导致供电电缆冒烟、起火，火苗窜至通信电缆人孔井内造成在用的1条300对电缆、6条光缆外护套及纤芯被烧损中断，直接经济损失达150万元。请回答：①挖沟时对地下管线施设应当采取何种专项保护措施？ ②依据国家法律法规的规定，该施工单位对上述后果应当承担什么样的法律责任？

答：在挖沟时应对可能存在的地下管线施设采取以下专项保护措施：

1、在施工图上标有高程的地下物，应使用人工轻挖，禁用机械挖沟。

2、没有明确位置高程的，但已知有地下物时，应指定有经验的工人开挖。

3、挖出地下任何管线并悬空时，应与沟上架足以负重的横粱，进行适当的木板包托，并用铁线吊起以防沉落。

4、如遇有污水、雨水、管道漏水应予封堵，应报相关单位修复。

5、如遇上煤气、热力管道漏气，特别是有毒、易燃、易爆气体管道泄漏，施工人员应立即撤出，及时请求有关单位修复并停止施工作业。工地负责人应指派专人守护现场，设置围栏和警示标志。待修复后方可复工。（2分）

根据国务院令第393号第64条款规定：“未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的”，“责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任”。（2分）

同时，“造成损失的，依法承担赔偿责任。”（1分）

3、冬至晚6时许，一群施工人员将线缆放到一根引下杆处，队长安排赵某上杆作业，赵某 穿上脚扣攀爬上9米高的电杆（未系安全带），当其右手抓住一根紧靠杆稍的线缆时，瞬间 被电击，从6米多的高处坠落到地面，经抢救无效而死亡。请回答：按照《企业职工伤亡事 故分类》国家标准，这是一起什么类别的事故？按《高处作业分级》国家标准，赵某的作业 高度为几级？赵某有哪些违规违章行为？

答：这是一起典型的触电事故。（1分）

根据《高处作业分级》国家标准，因为现场明显存在直接引起高处坠落的客观危险因素，赵某作业高度hw虽然在5米以上～15米属于第2个区段，但分级时应按Ⅲ级。（1分）

赵某在通信电杆上作业属高处作业，应当严格执行《安全操作规程》，但赵某未系安全带，属于典型的违章。（1分）同时，违反了“作业前必须用试电笔检测吊线是否带有强电。对杆上不明用途、性质的线缆，一律视为电力线”的明确规定。（2分）

4、施工人员胡某在外省某市移动传输机房施工时，离开工作岗位躲在机房隔壁的厕所里抽 烟，并随手将烟头丢进纸篓后返回机房。烟头冒烟、阴燃、进而产生明火，造成火灾。幸亏 扑救及时才避免严重后果。请回答：①按照《消防法》的规定，胡某应当承担什么样的法律 责任？②通信机房一旦发生火灾属于什么类型火灾？应当使用何种灭火剂进行灭火？

答：胡某在在机房施工时，离开工作岗位躲在机房隔壁的厕所里抽烟，并随手将烟头

丢进纸篓后造成烟头冒烟、阴燃、进而产生明火，形成火灾。按照《消防法》第64条的规定：“违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款”（3分）

通信机房一旦发生火灾属于E型火灾。（1分）必须使用二氧化碳、卤代烷、七氟丙烷 等灭火剂，禁止使用水、黄沙、泡沫灭火剂等进行灭火。（1分）

五、事故案例分析（共20分）

事故经过：2013年6月20日下午，天下着蒙蒙小雨，某通信施工企业第一施工队在进行管道作业时，发现一处通信人孔水位较高并有大量积水，需要抽干水后再作业。队长随即用携带的小型汽油发电机（5KVA 220V）发电，并安排刚进公司三个月的新员工李某用潜水泵抽水。30分钟后，李某见井底积水基本抽尽，并发现系在潜水泵上的拉绳掉落在人井内，李某便用手拉拽潜水泵上的电源线，想把潜水泵提出人孔。在拉拽过程中，李某突然大叫一声倒地，原来是李某左手触碰到潜水泵电源线绝缘破损处而造成了触电。现场人员在慌忙中切断了电源，并用施工车辆将李某紧急送医院抢救，25分钟后到达医院，医务人员发现李某无任何生命体征，已经死亡。经查：李某未经培训，更无特种作业资格证书，作业时未穿电绝缘鞋，施工队长也拿不出任何班组培训记录和安全技术交底记录。

本次事故造成的经济损失为：现场抢救费用0.2万元、处理事故事务性费用2.8万元、丧葬费和一次性工亡补助金、抚恤金等共80万元、停产损失10万元、歇工工资4万元，设备损失1万元，被当地安监部门罚款10万元、其他损失费用12万元。

(一)判断题：（每题1分，共4分）

1、电击分为直接接触电击和间接接触电击。前者是触及正常状态下带电体时发生的电击，也称正常状态下的电击；后者是触及正常状态下不带电，而在故障状态下意外带电体时发生的电击，也称故障状态下的电击。（√）

2、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并口头告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。（×）

3、现场急救对抢救触电者是非常重要，就地进行及时、正确的抢救，是触电急救成败的关键。如果触电人的伤害情况很严重，心跳和呼吸都已停止，则需同时进行口对口人工呼吸和人工胸外心脏挤压。按压与人工呼吸比例是15：2，在运送医院途中，抢救工作也不能停止，直到医生宣布可以停止为止。（×）

4、通信工程施工中，配电箱、开关箱或触电危险性较大的潜水泵等必须装设额定漏电动作电流≤30mA，额定漏电动作时间＜0.1S 的高灵敏度漏电保护器。（√）

（二）单选题:(第1～2题每题1分，第3题2分，共4分)

1、通过人体的电流决定于人体接触电压和人体电阻。人体的电阻则视人体各种组织器官而有所差异。当皮肤潮湿、出汗、有损伤或带有导电性粉尘等，人体电阻会大幅度下降。所以在考虑电气安全问题时，人体的电阻只能按（B）计算。

A、500～800Ω B、800～1000Ω C、2000～3000Ω D、5000～10000Ω

2、《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委[2012]10号）对高危企业及建筑业新职工的培训学时提出了明确要求，通信工程施工企业应按照国家对建筑施工企业的规定，确保对新职工进行至少（B）的安全培训与每年进行的再培训。A、32学时/12学时 B、32学时/20学时 C、48学时/16学时 D、72学时/20学时

3、本次事故直接经济损失应为（C）。

A、88 B、97 C、98 D、110

(二)简答题（第1题8分，第2题4分，共12分）

1、根据上述场景，请分析本次事故的直接原因与间接原因。

事故的直接原因是：

从施工作业现场来看：天下雨、空气潮湿、人孔积水，加上潜水泵未设置漏电保护装置，存在重大事故隐患和危险因素；（1分）新员工李某缺乏安全意识和安全知识，违规作业，其违规行为表现在：

1、未按规定穿着电绝缘鞋；

2、启动前未进行认真检查，确保电缆绝缘良好；

2、潜水泵放入水中或提出水面时，未先切断电源，严禁拉拽电线或出水管。李某的行为明显违反了潜水泵安全操作规范。（3分）因此，新员工李某未经培训就上岗作业，安全意识、安全知识缺乏，在作业现场存在重大隐患与危险因素的条件下，违规作业是本次事故发生的直接原因。

事故的间接原因是：

1、该单位、该班组对新员工未进行岗前三级教育培训，就安排上岗从事危险作业，从李某安全意识缺乏，对施工动力设备安全操作规程一无所知，足以反映出对员工教育培训的严重缺失；（1分）

2、违法规定，进场前未对设备设施的状况进行必要的安全检查，潜水泵电源线绝缘破损、未装设漏电保护器，使得进入施工现场的设备设施存在严重隐患。（1分）

3、未进行安全技术交底，反映出该单位现场管理的混乱；李某作业时未穿电绝缘鞋，劳动防护用品配备不到位，（1分）

4、班组长、现场安全员未履行教育、督促、检查、监护等安全职责，安全责任不落实，发生触电事故的紧急情况下，未能采取正确、及时的救治措施。（1分）

2、针对本次事故的教训应采取哪些整改措施？

第二篇：博物馆讲解词原始

延庆地质博物馆讲解词

欢迎各位来到延庆地质博物馆参观，我是博物馆讲解员**，很荣幸给各位提供讲解服务，希望各位在此度过一段美好而难忘的时光。

延庆地质博物馆是一座集地质科普、延庆地质遗迹、自然景观与人文风貌于一体的综合性、公益性博物馆。展厅面积2000平方米，展品300余件。正如这边平面导览图所示，全馆分为六个展厅，一层的序厅、地球科学厅、地质遗迹厅；二层同样有三个展厅，地质遗迹和文化遗产厅、地质遗迹国际对比厅、今日延庆厅。

第一展厅——序厅

现在我们所处的位置是序厅。

首先映入眼帘的就是这幅大型水幕浮雕，流动的水帘和浮雕相结合，展现了延庆山水动人、风景如画的景象。它以龙庆峡为背景，著名的八达岭长城为衬托，恐龙身影隐现其中，展现了延庆世界地质公园的三大亮点，同时也突出了博物馆的布展主题——燕山之魂。

这边是信息服务台。地质博物馆是延庆世界地质公园的浓缩。通过这个电子沙盘，大家可以直观地了解延庆地貌特征和地质公园园区范围。

延庆位于北京市西北部，距市区74公里。它东邻怀柔，南接昌平，西部和北部与河北省的怀来县、赤城县接壤，是一个北东南三面环山，西临官厅水库的小盆地。全境平均海拔500米左右，海坨山为境内最高峰，海拔2241米，是北京市第二高峰（第一高峰是位于门头沟区的灵山：2303米）。县域面积2000平方公里，辖4乡11镇，人口约31.7万。这里气候冬冷夏凉，四季分明，年平均气温比市区低约4℃，是著名的消夏避暑和冰雪旅游胜地。那么，坐落在其中的延庆世界地质公园由四个园区构成，分别是西部的古崖居园区、龙庆峡园区，东部的千家店园区，以及南部的八达岭园区。整个园区面积620.38平方千米，几乎占了延庆县域面积的三分之一。

延庆世界地质公园特点突出，最大的亮点就是它的多样性。古崖居和八达岭长城园区是地质遗迹和文化遗产完美结合的典范，龙庆峡园区是北方岩溶地貌的典型代表，千家店园区有恐龙足迹和硅化木化石，它们都具有国际对比意义。总体而言，延庆世界地质公园是一座集构造、沉积、古生物、岩浆活动及北方岩溶地貌为一体的综合性地质公园。这边播放的是地质公园的宣传片。

第二个展厅——地球科学厅

这个展厅主要讲述了宇宙的起源、银河系的形成、太阳系和地球的相关知识。

宇宙的起源，科学家比较认可的是宇宙大爆炸理论，认为宇宙起源于150亿年前的一次大爆炸，在这次大爆炸之后，出现了恒星、行星和生命。

银河系是太阳系所在的恒星系统，它是一个包括大约1000亿个恒星和大量星云的漩涡星系，其直径约10万光年，以低速旋转。

这边有陨石的标本，大家可以看一下，陨石是来自星际空间的物体飞进大气层后没有完全被烧毁的部分落到地面形成的固体颗粒，所以说它是天外来客。陨石按含铁量分为三大类：石陨石、铁陨石、石铁陨石，至今发现最大的陨石是1920年在南非发现的，重约50吨。

为了使大家更直观的了解宇宙大爆炸和星系的形成过程，这边播放的是宇宙大爆炸和星系形成的影像资料，大家可以观看下。旁边的是太阳系八大行星的立体演示系统，它采用红外感应开关，使大家可以立体的了解八大行星和太阳系的故事。

墙上所展示的是世界地质公园网络成员名录，截止2015年底，全球有120家世界地质公园，其中国内有33家，延庆地质公园是在2013年9月9日韩国济州岛正式加入世界地质公园网络大家庭。

太阳系是包括太阳和围绕着太阳运转的天体，整个太阳系形成于46亿年前，它分为三大部分，第一部分是以岩石为主的内行星（水星、金星、地球和火星），第二部分是以气体为主的外行星（木星、土星、天王星和海王星），第三部分是海王星之外的广大区域，散布着很多冰冷的小天体，比如说冥王星和彗星。

大家知道地球有46亿年的历史，在下面的展板，我们把地球的演变历史比作一个46岁妇女的成长过程，尤其突出的是延庆地质的演变历史。18.5-8亿年前延庆是一片汪洋大海

我们了解了地球在太阳系中的位置，现在我们了解一下地球的自身，地球以地表为界分为两部分—内圈层和外圈层，我们先看一下内圈层，它是由地壳、地幔、地核组成。我们再看一下外圈层，它包括水圈、大气圈、生物圈。

下面展柜陈列的是7种常见矿物标本，它们是组成岩石的基础矿物。地质学上把平时说的石头叫作岩石，对面的展柜是从我们延庆本地所采集的岩石标本，岩石根据成因不同可分为三大类——岩浆岩、变质岩、沉积岩。

大家知道，地球无时无刻都在发生着改变，影响地球的作用力分为内动力和外动力作用，内动力就是指发生在地球内部，比如说地震运动，岩浆运动，地壳运动等，外动力就是雨、雪、风等对地球表层进行的侵蚀作用。这边是内外动力作用的影片，感兴趣的可以观看一下。

这边是波痕，前面我们了解到在距今18.5至8亿年前，延庆是一片汪洋大海，那么由于海水波浪活动，形成了形态各异的波痕。经过数亿年的沉积，掩埋，石化，地壳抬升等作用，最终波痕出现在我们面前。在千家店园区干沟路段上，有大面积裸露的波痕，景象蔚为壮观。

大家看一下这块岩石，这是风暴岩，属于沉积岩，是未完全固结的沉积物，由于风暴影响，撕碎了再次凝结的岩石。

现在我们进入第三个展厅——地质遗迹厅

这个展厅主要展现的是与燕山运动相关的地质遗迹，还有恐龙足迹和硅化木，它们都具有国际对比意义。

现在我们来了解一下燕山运动，燕山运动就是 1.7亿到8千万年前，中国北方发生的持续时间较长的大规模地壳运动，地壳受到了强有力的挤压，形成了一座座的山脉，北京附近的燕山就是典型的代表，科学家把这次地壳运动称为“燕山运动”。延庆的地质、地貌就是燕山运动造就的，所以我们的布展主题是燕山之魂就再合适不过了。

展板上展示的是在燕山运动时期形成的地貌特征，有近乎直立的地层，小昆仑地貌，红石湾穹窿等。

这边是燕山运动时期的影像，燕山运动前后共经历了1亿年，分为三幕，第一幕，以火山喷发为主，乌龙峡谷的喷出岩就是这个时期形成的；第二幕以岩浆侵入为主，形成四海的柱状节理；最后一幕是最强烈的一幕以构造运动为主，我们现在所看到的大部分地貌是这个时候形成的。

现在我们开始了解恐龙，大家脚下踩的就是恐龙足迹模型，恐龙足迹是怎么形成的呢？不是恐龙踩在岩石上就能留下的，是恐龙在湖泊附近活动，在质地比较松软的沙石上留下的脚印，在经过适时的被沉积物覆盖掩埋所形成恐龙足迹化石。而在千家店园区内，保存有大量的恐龙足迹，这些恐龙足迹分为三种，蜥脚类、鸟脚类、兽脚类。至今为止，在延庆地区发现的恐龙后足迹最长达68cm，通过其足迹推测其体长有12米，就是我们面前的大型蜥脚类恐龙康熙桥湾龙。（三只这样大的恐龙在一天内就能吃掉一片森林）大家看一下这两条恐龙，是兽脚类恐龙，属于肉食性恐龙，通过牙齿的尖利程度和骨头的大小，白魔雄关龙比建设气龙进化的还要好，白魔雄关龙再进化下去就是我们熟悉的霸王龙。可以想象一下，这里就是一个捕猎场，两条食肉性恐龙正在追击这只康熙桥湾龙，而半月金塔龙和多棘沱江龙受到惊吓向反方向逃跑。

大家走下台阶，我们看到的就是硅化木，延庆硅化木最大的特点就是原地埋藏、原地保存，目前千家店园区所发现的硅化木共有57株，像两边这种有树枝的硅化木，是极其稀少的，至于硅化木是怎么形成的，在二楼展厅我在为大家讲解。

现在跟随我上二楼展厅

第四展厅——地质遗迹和文化遗产厅

在序厅的时候我们了解到，古崖居和八达岭长城是地质遗迹和历史文化完美相结合的典范。他们的地质基础都是在燕山运动时期构成的，而他们最终能展现在我们面前又是人类智慧的结晶，所以我们把他们放在了地质遗迹和文化遗产厅。首先我们先来了解一下古崖居，古崖居位于张山营镇，是国内发现的最大崖居遗址，在陡峭的岩壁上，遍布着大小不一的石室117处，有复式的、两居、三居室。这种花岗岩形成于燕山运动晚期，它质地坚硬，完整性较好，还具有隔热和蓄热的功能，同时，三组原生节理发育，易于开凿。古崖居是坐北朝南，冬暖夏凉。这边的影像能让大家了解古崖居开凿时的场景，至于古崖居是开凿于何时，何人开凿，作何用途，因为没有文献记载，至今仍是个迷，但是专家有两种说法：第一种是五代时期少数名族——西溪族的聚居之地，第二种说法是古崖居和其他几处崖居遗址是汉长城的烽火台遗址。

转向后方，我们来了解宏伟的八达岭长城，它东起鸭绿江，西到嘉峪关，素有“北门锁钥”之称。我们来看一下古人为什么在此修建长城？有三点，第一，地形险峻，有利于扼守要塞；第二，岩石基础，修建长城的岩石被科学家命名为八达岭花岗岩杂岩体，这种岩石形成于燕山运动晚期，它质地坚硬，不易风化，作为地基比较牢靠；第三，由于燕山运动形成的杂岩带，长城的岩石基本上都是就地取材。大家可以看一下这个影像，古人是怎么修建长城的。国家领导人为什么喜欢到八达岭长城呢？因为八达岭长城保存完好、地势较为险峻、它突出了万里长城的宏伟和精华，就因为这些特点，还吸引了很多外国友人前来观光旅游。

第五个展厅——地质遗迹和国际对比厅

之前我们已经简单了解延庆的恐龙足迹和硅化木，现在我们来了解它在国际上的对比意义。

首先，我们了解一下延庆的恐龙足迹，延庆的恐龙足迹是在2011年，张建平教授考察千家店园区时发现有大量的恐龙足迹。这些足迹分为鸟脚类、蜥脚类、兽脚类。并且此次在土城子组首次发现了鸟脚类恐龙足迹化石。接下来我们再了解一下我国的恐龙足迹分布情况，在我国恐龙足迹几乎发现于除青海，广西，江西，福建及台湾之外的全部省份与自治区，其中又以北京延庆、甘肃、重庆、山东、内蒙古最为丰富。

了解我国恐龙足迹分布后我们再了解一下世界上恐龙足迹的分布情况。放眼全球，恐龙足迹更是广泛分布于世界各大洲，甚至在冰天雪地的两极地区也有发现。

这里，我们选取了几个国内外著名的恐龙足迹化石点：

美国犹他州圣佐治市詹森农场恐龙遗址：这些足迹和寻常所见的不同，多了许多奇怪的“刮痕”。是极为珍贵的恐龙“戏水”足迹。

美国科罗拉多州丹佛恐龙岭足迹群：发现著名的雷龙、梁龙、剑龙和导特龙等极为著名的恐龙足迹。

澳大利亚昆士兰州云雀采石场保护公园：是世界上唯一一个记录着恐龙大溃逃的化石点。

玻利维亚苏克利恐龙足迹点：是世界上已知的最大的恐龙足迹群。中国内蒙古鄂托克恐龙足迹群：以前这里生活着大群大群的恐龙，是一个名副其实的“恐龙部落”。

中国重庆綦江恐龙足迹群：是我国西南地区白垩系中部地区迄今为止发现的最大规模的恐龙足迹，该足迹点具有丰富的多样性，至少包括了鸭嘴龙类，古鸟类、翼龙类、兽脚类、蜥脚类等足迹。

对比了恐龙足迹，现在我再对比一下木化石。

延庆硅化木特征：延庆硅化木属松柏类，包括2属2种，宽孔异木和延庆苏格兰木。延庆硅化木最大的特点是原地埋藏、原地保存。木化石纹理清晰，年轮宽窄可辨，质地坚硬。

延庆的硅化木主要产于晚侏罗世土城子组二段地层中（约1.5亿年前），共57株。最长的木化石达15米多，横卧在山坡上。

硅化木的形成：距今约1.5亿年前的晚侏罗世时代，这里是一片茂盛的原始森林。后来，由于河流发育，树干在原地被周期性大洪水所携带的沉积物质迅速掩埋压实，地下水中所含的二氧化硅分子开始缓慢地替换树木原有的木质成分，保留了树木形态和内部结构，经过石化作用在地下深处形成了硅化木化石，因此，大部分化石保持其原来生长状态（直立）。在之后的新生代新构造运动影响下，本地区以垂直抬升为主，地下深处的硅化木化石随着上覆地层被剥蚀殆尽，最终暴露出地表，成为我们现在看到的硅化木化石。

硅化木国际对比：

新疆奇台：世界第二大木化石群

浙江新昌：300根木化石。树枝、树干保存完整。

欧洲希腊莱斯沃斯石化森林地质公园：唯一以硅化木化石为主的世界地质公园，除石化树干外，还可看到保存完好的石化树根、果实、树叶和树种。

美洲木化石：世界上最大的硅化木森林，其硅化木化石保存非常完好,许多树有100多米长，直径有1米多宽。

非洲木化石：种类多，有15种以上的植物遗骸。

科普走廊：

这里我们利用走廊通道，用简洁的语言集中介绍一些地质科普知识。例如什么是地质遗迹、什么是地质公园、地质公园的宗旨等等

地质遗迹是指在地球演化的漫长地质历史时期中，由于内外动力的地质作用而形成、具有观赏价值的地表形态和有重要科学价值保存在岩石中的生命遗迹及地质构造现象，它们是珍贵的、不可再生的自然遗产。

地质公园是以具有特殊地质科学意义、稀有的自然属性、较高的美学观赏价值，具有一定规模和分布范围的地质遗迹景观为主体，并融合其他自然景观而构成的一种独特的自然区域。

地质公园的宗旨：保护地质遗迹，普及地学知识，发展旅游促进地方经济发展。第六个展厅——今日延庆

延庆县是北京的重要生态屏障，也是北京最重要的水资源、森林资源、生物资源的保护地，林木覆盖率73％，拥有松山、玉渡山、野鸭湖等12个国家级、市级、县级自然保护区, 湿地保护面积占县域总面积的5%。这里我们模拟了野鸭湖湿地部分场景。

野鸭湖位于官厅水库旁，三条河流交汇之处，大部分为废弃的古河道，形成了风光旖旎的湿地景观，湿地面积达3939公顷，是北京最大的湿地自然保护区，也是唯一的湿地鸟类自然保护区。据统计野鸭湖湿地鸟种总数达280种，国家一二级保护动物49种，成为北京地区甚至华北地区重要的鸟类栖息地之一。

下面我们来了解下延庆悠久灿烂的历史文化。

考古出土的大量石器可以证明早在约六、七万年前的旧石器时代晚期，延庆就有古人类活动。约4000多年前，炎帝和黄帝“三战”而后和的“阪泉之战”遗址，就位于延庆上下阪泉村。

史籍记载，“三皇五帝”中的舜帝曾生活于妫水之滨，舜的后代以“妫”为姓，所以延庆又称妫州、妫川。辽国肖太后曾多次驻跸延庆，留下许多遗迹，如应梦寺、养鹅池等。明永乐十二年（公元1414年），明成祖朱棣北征曾驻跸团山（位于旧县镇），认为妫川大地平坦肥沃，又具军事价值，决定设立隆庆州。隆庆元年（公元1567年），为避穆宗(朱载垕)皇帝年号（隆庆）讳，隆庆州改为延庆州。从此，“延庆”二字作为地名沿用至今。

古代历史上许多著名人物，或祖籍延庆，或与延庆有着某种渊源，从而留名史籍。如秦代著名文字改革家、延庆人王次仲，在小篆基础上创出“隶书”（亦有“八分书”、“楷书”之说），为汉字发展作出重大贡献。再如北魏时期编著《水经注》的郦道元，曾在延庆进行地理考察。近现代史上，还有修筑京张铁路的詹天佑、“护松山”的农民英雄袁湛恩和王珍等等。下面我们再来看一下延庆的民俗文化。每逢正月十五延庆县都会进行花会表演，延庆人民就会舞起这可爱的猪头狮子以及旱船和竹马。大家都知道中国有南狮、北狮之分，猪头狮子则是延庆人民自己发明的，同时永宁旱船和南关竹马被列为北京市非物质文化遗产名录。

这面是兴安堡的“九曲黄河灯”，是一个很大的连环灯阵。每边分布19个点，横竖交叉形成361个点，每个点设一个灯，再加上3盏门灯和一盏天灯，代表着一年365天。每年元宵节前后三日举行，十三日点灯，十四日开始，十六日过了子夜结束。此“九曲”内不设岔道，游人可以顺利地畅游直至出口，表示一年通顺大吉。

这面展板可以用24各自概括延庆的特色，那就是：自然资源丰富，人文底蕴深厚，生态环境优良，产业特色突出。

延庆是京郊旅游大县，一年一度的春季杏花节、消夏避暑节、端午文化节、金秋采摘节、冰雪欢乐节等旅游节庆活动已成为北京乃至华北地区颇具知名度的旅游品牌。同时作为京郊骑游大县的延庆，每年都会吸引很多骑游爱好者来到延庆进行骑游

最后延庆今年来的绿色发展大事，2013年9月成功被授予为中国延庆世界地质公园，2014年成功举办了世界葡萄大会，正在筹备2019年的世园会，以及正在和河北崇礼联合申办2022年的冬奥会。

博物馆的参观到此就结束了，非常感谢大家对我工作的支持。在楼下天台有游戏互动和休息购物区，喜欢的朋友可以前往体验。更欢迎大家到公园各景区实地游览，与这些古老的地质遗迹亲密接触，相信您会有更奇妙的感受。谢谢大家，再见！第六个展厅——今日延庆

延庆县是北京市唯一全境都是水源保护地的区县，是首都西北重要的生态屏障。北京市城市总体规划将延庆确定为生态涵养发展区，延庆新城规划的建设目标是：到2020年，努力把延庆建成首都生态涵养重地、国际旅游休闲名区、现代生态宜居新城。

延庆可用24个字概括，那就是：自然资源丰富，人文底蕴深厚，生态环境优良，产业特色突出。

自然资源丰富

延庆属大陆性季风气候,冬冷夏凉，年平均气温8摄氏度，有北京“夏都”之称。全县耕地面积中有95%以上都是一级土壤。全县有大型水库1座（官厅水库），中小型水库4座，每年向密云水库调水约1亿方，约占市区居民饮用水的六分之一。

县域内有湿地面积近100平方公里。其中松山国家级自然保护区现存有华北地区唯一的原始油松林；东部山区有北京市惟一的原始次生林；野鸭湖国家湿地自然保护区是华北最大、北京唯一的湿地鸟类自然保护区，有国家一、二级保护鸟类40种。

人文底蕴深厚

早在约六、七万年前的旧石器时代晚期，延庆就有古人类活动，考古出土的大量石器可以佐证。尤其是约4000多年前，炎帝和黄帝“三战”而后和的“阪泉之战”遗址，就位于延庆上下阪泉村；可见，延庆是中华文明的发祥地之一。史籍记载，“三皇五帝”中的舜帝曾生活于妫水之滨，舜的后代以“妫”为姓，所以延庆又称妫州、妫川。宋辽时期，延庆一带归属辽国。辽国肖太后（肖绰）曾多次驻跸延庆，留下许多遗迹，如应梦寺、养鹅池等。辽金元三朝的皇帝每年都要往返故都，在延庆境内留下多条“御路”，形成特有的“三朝御路”文化。

古代历史上许多著名人物，或祖籍延庆，或与延庆有着某种渊源，从而留名史籍。如秦代著名文字改革家、延庆人王次仲，在小篆基础上创出“隶书”（亦有“八分书”、“楷书”之说），为汉字发展作出重大贡献。再如北魏时期编著《水经注》的郦道元，曾在延庆进行地理考察，并载入《水经注》，为延庆留下1600多年前的真实记录。明代著名将领谭纶和戚继光，在八达岭段长城建造敌楼等防御体系，在中国长城史上留下美名。编纂延庆第一部县志《嘉靖隆庆志》的苏乾、曾经补休都江堰水利工程的户部尚书李衍也都是延庆人。近现代史上，还有修筑京张铁路的詹天佑。

生态环境优良

多年来，延庆县广泛开展各类生态示范创建工作，积极加强环境质量监测，努力推进污染减排，切实加强生态环境保护和建设，为首都提供净水、净土、净气，成为首都的生态屏障和生态绿洲。延庆县三面环山，一面环水，是北京的重要生态屏障，也是北京最重要的水资源、森林资源、生物资源的保护地，林木覆盖率73％，拥有松山、玉渡山、野鸭湖等12个国家级、市级、县级自然保护区，湿地保护面积占县域总面积的5%。延庆有森林、草原、湿地、农田等不同的生态环境类型，复杂多样的地理条件为动物提供了多样化的栖息环境，是野生动物良好的栖息地。

这边我们复原了野鸭湖的部分场景。

野鸭湖位于官厅水库旁，三条河流交汇之处，大部分为废弃的古河道，形成了风光旖旎的湿地景观，湿地面积达3939公顷，是北京最大的湿地自然保护区，也是唯一的湿地鸟类自然保护区。据统计野鸭湖湿地鸟种总数达280种，国家一二级保护动物49种，成为北京地区甚至华北地区重要的鸟类栖息地之一。

产业特色突出

旅游休闲产业成为主导产业。延庆是京郊旅游大县，有30多个旅游景区、景点，其中5A级景区1个（八达岭长城），4A级景区3个（龙庆峡、水关长城、百里山水画廊），国家森林公园1处（八达岭森林公园），国家地质公园1处（硅化木地质公园）。一年一度的春季杏花节、消夏避暑节、端午文化节、金秋采摘节、冰雪欢乐节等旅游节庆活动已成为北京乃至华北地区颇具知名度的旅游品牌。乡村旅游持续火爆，井庄镇柳沟村的“火盆锅”已经成为京郊的知名民俗名牌；“百里山水画廊”是全市面积最大也是唯一整个镇域变景区的国家4A级景区；“四季花海”也成为全市沟域经济的新亮点。延庆因此也是首个全国旅游综合改革示范县。并且已获得“中国县域旅游十强县”“中国最佳生态旅游县”“中国十佳休闲旅游县”。

延庆每年正月十五都会举行花会表演，并且旱船、竹马已经被列入北京市市级非物质文化名录

第三篇：《合同法》考试卷(B)

江西财经大学06－07第一学期

期末考试考试试卷

试卷代码：07353授课课时：48课时

课程名称：合同法适用对象：本科

《合同法》考试卷（B卷）

一、名词解释（每小题3分，共15分）

1、承诺

2、格式条款

3、风险负担

4、保管合同

5、居间合同

二、不定项选择题（每小题2分，共10分）

1、以下意思表示中，不属于要约的是：

A、招股说明书B、商业广告

C、投标D、拍卖公司

2、甲公司与一香港公司就购买一批文化用具进行磋商，甲公司在传真中言明如达成协议则以最终签订售货确认书为准。香港公司在接到甲公司的最后一份传真时认为双方已就该笔买卖的价格、期限等主要问题达成一致，遂于1996年9月1日向甲公司开出信用证，但甲公司以信用证上注明的价格不能接受为由拒绝发贷。依照法律，下列有关该案的表述中正确的是：

A、买卖合同不成立，甲公司有权拒绝发货

B、买卖合同不成立，甲公司有权拒绝发货，但应补偿香港公司相应的损失

C、买卖合同已成立，甲公司应履行合同

D、买卖合同已成立，但因未发生实际损失，故甲公司不承担法律责任

3、甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法理论上称作什么权利？

A、先履行抗辩权B、先诉抗辩权

C、同时履行抗辩权D、不安抗辩权

4、甲与乙订立了一份苹果购销合同，约定：甲向乙交付20万公斤苹果，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元；如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将苹果卖与丙而无法向乙交付苹果，乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是什么？

A、请求甲双倍返还定金8万元

B、请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

C、请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

D、请求甲支付违约金6万元

5、甲向乙购进一批玉米，双方约定，合同履行地在乙所在城市S市。5月1日乙为甲代办托运运往M县。在运输途过程中，5月3日甲与丙签订协议，将该批玉米转让给丙，在M

县火车站交货。5月4日由于遇山洪爆发，火车在运输途中出轨，玉米损失。该损失应由谁承担？

A、甲承担B、乙承担C、丙承担D、甲与丙分担

三、简答题（每小题5分，共15分）

1、如何认识法人或其他组织超越经营范围订立合同的效力？

2、如何理解买卖合同中出卖人的瑕疵担保义务？

3、建设工程合同承包人的法定优先权应如何行使？

四、法条分析题（10分）

我国《合同法》第43条规定：“当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用。泄露或者不正当地使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。”

请对上述法条的含义、法理依据及具体适用进行分析。

五、案例分析题（每小题10分，共50分）

（一）某照相器材商店购进一批新型相机，每部定价为2998元。售货员在制作标价牌时，误将2998元标为1998元。某日，顾客A入店，发现在别处卖近3000元的相机在这里只卖1998元，遂一下买了两部。事后，当售货员再次去库房取货时，才发现每部少收了1000元。商店经多方查找，终于找到A，要求退货或补足差价。A称，自己买回两部相机是付了钱的，买卖已成交，岂有退货之理；再说，其中一部相机已以2600元卖给了同事B，还要看B是否愿意退货。商店按A所指找到B，B也拒绝了商店的要求。商店遂以A、B为被告诉到法院，要求退货或补足差价。试问：

（1）商店与A之间买卖合同的性质及法律后果如何？

（2）商店对A、B的诉讼请求能否成立？为什么？

（二）甲公司因生产需要，准备购入一套大型的生产设备。乙设备厂得知此情况后，向甲公司发出了一份详细的书面要约，并在要约中注明：“请贵公司于4月15日前答复，否则该要约将失效。”甲公司接到要约后，仔细对比了乙设备厂与其他厂家的设备质量与价格，认为乙设备厂的设备性能优良而价格适中，愿意购买，但由于本公司工作人员的延误，直到4月17日才向乙设备厂发出承诺。乙设备厂收到该承诺后未予理睬。试问：

（1）若乙设备厂发出要约后想撤销该要约，其是否能行使撤销权?

（2）甲公司发出的承诺属于什么性质?甲乙双方之间的合同是否成立？

（3）若甲公司于4月12日以特快专递的方式作出承诺，但由于邮局工作人员的延误，乙设备厂直至4月17日才收到此承诺。乙设备厂以承诺以过期为由未予理睬。这时合同是否成立？为什么？

（三）2000年7月，甲公司因业务发展需要从银行贷款50万元，双方约定于⒛01年7月还本付息。银行考虑到甲公司的经营情况不好，要求其提供抵押。甲公司决定将其4间厂房设定抵押作为按期还款的担保。⒛00年12月，甲公司因为赶活，就在该4间厂房旁边增建了2间简易工棚，作为临时的加工场所。同时，为了方便通车，决定拆除一间厂房。2001年7月，因为市场疲软，甲公司的产品销路不好，不能按时偿还贷款。在这种情况下，银行数次催告，但是甲公司无力还款。试问：

（1）该抵押权的设定应满足那些形式和程序要件才能生效？为什么？

（2）如果抵押合同中没有对抵押担保的范围作出规定，该抵押权所担保的范围有哪些？

（3）甲公司在设定抵押权时，该厂房所占用的土地使用权和土地所有权是否一并抵押？该公司增建的2间简易工棚是否属于抵押财产？

（4）对于拆除厂房的现象，银行可以采取什么措施保全抵押权？

（5）银行如何实现自己的债权？

（四）某年3月7日，外地赵某因准备考GRE出国留学，来北京复习、考试和联系国外学校，欲在北京市海淀区租空房一问。海淀区居民王某正好有空屋一间想出租。赵某、王某因此订立一份房屋租赁合同。合同约定:租赁期4个月，王某从本年3月7日起将空屋一间租赁给王某使用，至当年7月7日收回。并约定了价格和双方的其他权利、义务。此期间，王某刻苦学习，GRE考试成绩较好，于是向美国某名牌大学寄出入学申请。但直到7月7日，美国学校仍未发出入学通知书。租赁期满，赵某移居海淀区新住址。由于赵某在申请入学时一直用的是所租的王某的房子所在的通信地址，因此赵某对王某说，若美国学校有信寄过来，请麻烦转寄给他的新址或通知他来取。半个月后，美国学校的录取通知寄到王某处，王某收到后，认为房客已走，人一走，茶就凉，所以仍到一边，给弄丢了。不但没有转寄到赵某的新址或通知赵某来取，而且当赵某来询问时，他为掩盖自己的过失，竟然说什么也没见到。致使赵某错过极好赴美留学机会。后赵某多方查询，方知真相。赵某因此向法院提起诉讼:要求王某赔偿损失。试问：

（1）至7月7日，该房屋租赁合同终止，即双方合同权利义务关系终止？

（2）刘某无义务将来信转寄给王某或通知王某来取，因此刘某不应当赔偿王某的损失？

（五）A县的甲公司与B县的乙公司于2001年7月3日签订一份空调购销合同，约定甲公司向乙公司购进100台空调，每台空调单价2000元，乙公司负责在B县代办托运，甲公司于货到后立即付款，同时约定若发生纠纷由合同履行地的法院管辖。乙公司于7月18日在B县的火车站发出了该100台空调。甲公司由于发生资金周转困难，于7月19日传真告知乙公司自己将不能履行合同。乙公司收到传真后，努力寻找新的买家，于7月22日与C县的丙公司签订了该100台空调的购销合同。合同约定：丙公司买下100台托运中的空调，每台单价1900元，丙公司于订立合同时向乙公司支付10000元定金，在收到货物后15天内付清全部货款；在丙公司付清全部货款前，乙公司保留对空调的所有权；如有违约，违约方应承担合同总价款百分之二十的违约金。乙公司同时于当日传真通知甲公司解除与甲公司签订的合同。铁路运输公司在运输过程中于7月21日遇上泥石流，30台托运中的空调毁损。丙公司于7月26日收到70台完好无损的空调后，又与丁公司签订合同准备将这70台空调全部卖与丁公司。同时丙公司以其未能如约收到100台空调为由拒绝向乙公司付款。

请回答下列问题：

（1）乙公司在与甲公司的合同履行期届满前解除合同的理由是什么？在此解除合同的情形下，乙公司能否向甲公司主张违约责任？

（2）遭遇泥石流而毁损的空调的损失应由谁承担？为什么？

（3）乙公司认为丙公司拒绝付款构成违约，决定不返还其定金，还要求其支付38000元的违约金，问其主张能否得到支持？为什么？

（4）丙公司与丁公司所签合同的效力如何？为什么？

第四篇：公关礼仪考试卷B

公关礼仪考试试卷

(B卷)

班级____________姓名__________学号_______成绩________

一、填空题：(每空1分,共20分)

1.礼仪所体现的本质是（），（）

2.欧美礼仪萌芽于（），形成于（），发展于（3.仪态作为无声的语言，在人际交往中，具有的三大特点是（（）、（）。

4.拜访通常可分为（）和（）

5.上下楼梯时，应遵循（）原则

6.乘坐电梯时，应遵循（）和（）原则

7.舞会按规模大小，可分为（）和（）

8.（）是职业道德的基本要求

9.当您的同事不在，您代他接听电话时，应该先（）10.在会客时或拜访客户时，手机要做到（）、（）、（）

二、多项选择题：（共10小题，每小题3分，共30分）

1..名片使用中的三不准是指（）

A.名片不得随意涂改。B.名片不准提供两个以上的头衔。

C.不用特殊材质制做名片。D.名片不印多个联系方式。

2.电话通话过程中，以下说法正确的有（）

A.为了不影响他人，不使用免提方式拔号或打电话；

B.为了维护自己形象，不边吃东西边打电话；

C.为了尊重对方，不边看资料边打电话；

D.以上说法都不正确。）、）

3.在商务礼仪中，有些时候，不要因公事打对方电话，这些时候通常是指（）

A.星期一早上10:00以前的时段； B.周末的16:00以后时段；

C.对方休假时段； D.平常22:00-6:00这个时段。

4.商务交往中女性佩戴首饰的原则是（）

A.符合身份，以少为佳； B.同质同色；C.不佩戴珍贵的首饰； D.不佩戴展示性别魅力的首饰（如胸针、脚链）。

5.下列关于交谈的口头语言礼仪正确的有（）

A语言要文明； B.语言礼貌；C.语言要准确； D.语言要幽默诙谐

6.关于握手的礼仪，描述正确的有：（）

A.先伸手者为地位低者；B.客人到来之时，应该主人先伸手。客人离开时，客人先握手。

C.忌用左手，握手时不能戴墨镜； D.男士与女士握手，男士应该在女士伸手之后再伸手；E.不要戴帽子，不要戴手套握手； F.下级与上级握手，应该在下级伸手之后再伸手：

7.关于下列场合中对着装的说明正确的有（）

A.社交场合可着时装、礼服、中山装、单色旗袍、民族服装等服装；

B.通常情况下，男士不用领带夹，但穿制服可使用；

C.女性在商务交往场合不能穿皮裙；

D.高级场合：男性看表，女性看包。普通商务场合：男性看腰，女性看头。

8.男性的“三个三”是指（）

A.全身不能多过三种品牌； B.鞋子、腰带、公文包三处保持一个颜色，黑色最佳。

C.全身颜色不得多于三种颜色（色系）；

D.左袖商标拆掉；不穿尼龙袜，不穿白色袜；领带质地选择真丝和毛的，除非制服配套否则不用一拉得，颜色一般采用深色，短袖衬衫打领带只能是制服短袖衬衫，夹克不能打领带。

9.自我介绍应注意的有（）

A.先介绍再递名片； B.先递名片再做介绍； C.初次见面介绍不宜超过5分钟

D.初次见面介绍不宜超过2分钟

E.先介绍自己，再让对方介绍

F.先让对方做完自我介绍，自己再做介绍

10.首饰礼仪总体原则包括（）

A．速度要适中

B.力度要适宜

C． 动作幅度适度

D.幅度优美

三、名词解释：(每小题5分,共10分)

1.礼仪

2.仪态

四、简答题：(共10分)

1.在工作中的称呼方式有哪几种？（5分）

2.中国礼仪与欧美礼仪有何不同?(5分)

五.论述题:(共30分)

1.在社交场合，为他人作介绍时，一般有哪几种顺序？（15分）

2.面试告别时应遵循哪些礼仪？（15分）

答案

全卷共100分，其中填空题20分，每空1分；多选题共30分，每题3分； 名词解释共10分，每题5分；简答题共10分，每题5分；论述题共30分，每题15分

一． 填空题

1.体贴人，尊重人

2.古希腊，法国，欧洲诸国

3.连续性，多样性，可靠性

4.正式拜访，非正式拜访

5.右上左下

6.先出后进，客人优先

7.正式舞会，小型舞会

8.守时

9.告诉对方，他找的人不在10.不出去接听，不响，不听

二．选择题

1.ABD2.ABC3.ABCD

4.ABCD5.ABC6.BCDEF

7.ABD8.BCD9.BDEABCD

三..名词解释

1.礼仪：礼仪是在一定的社会关系中人们社会交往活动中为律己敬人而约定成俗，共同认可的行为规范，处事准则和道德标准。礼仪实际上就是由一系列具体的表现礼貌的礼节所构成，是一个施礼者与手礼者相互表示礼貌的情感互动的系统的完整过程。

2.仪态是指一个人在日常生活当中身体所呈现的姿态与风度，它包括举止，神态，行为，表情等等，是一个人性格，气质，情趣，德才，学识，礼貌，修养的外在体现。仪态是一种无声的肢体语言，被看做是人的第二语言。

四．简答题

1.有四种，分别是职务性称呼，职称性称呼，学衔性称呼和行业性称呼。

2.三大不同，分别是在表达方式方面，在礼品馈赠方面，以及在礼仪活动方面。

五.论述题

1.在正式场合介绍的原则是尊者居后，具体包括以下几点

①介绍晚辈与长辈认识时，应该先介绍晚辈后介绍长辈

②介绍职位高者与职位低者，应该先低后高

③介绍男士与女士认识时应该先男士后女士

④介绍已婚者与未婚者认识时，先未婚者，后已婚者

⑤介绍客人与主人认识时，应该先主人，后客人

⑥介绍双方身份上有重叠时，应该具体问题具体分析

2.答:面试结束时,求职者应保持微笑,自然站起,为站用面试官的宝贵时间而向对方致谢,并与面试官道别,例如:“非常感谢各位领导给了我这次宝贵的面试机会,我为有幸参加本次面试而感到自豪,再见!”这时求职者仍不要主动与主考官们握手,除非主考官主动伸手.然后整理好物品,从容地向场外走去，走到门前,转身正面朝向主考官再次表示感谢和再见,之后开门,退出,并轻轻地关上门.离去前,记得对引导你进入面试地点的接待人员表示感谢.你的感谢除了表示对他们工作的尊重外,也显示出了你良好的个人素养,在面试工作人员心中留下好的印象.另外,你若最终被录用,这些工作人员都将成为你的领导或者同事,你的礼貌就为你将来的工作提供了一个好的开端

第五篇：工程招投标考试卷B

考试卷B卷

考试方式：开卷考试

考试科目：招投标与合同管理

适用班级姓名：学号：成绩：

注：所有答案均写到答题纸上有效！

一、填空题：（共15题，每题2分，共计30分）1.《中华人民共和国招标投标法》，自（）实施。

2.依据建设部第93号令《建设工程勘察设计企业资质管理规定》，工程勘察资质分为（）、（）、（）；将工程设计资质分为（）、（）、（）。

3.投标决策，按性质分为（）和（）；按效益分为（）、（）和（）。

4.投标人应当按照（）的要求编制投标文件，投标文件应当对（）提出的（）和（）做出响应。

5.投标人不得以低于（）的报价竞标，也不得以（）投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标

6.1999年发布的《建设工程施工合同（示范文本）（》GF-1999-0201），主要适用于施工总承包合同。是由（）、（）、（）三部分组成。

7.联合体中标的，联合体各方应当与（）与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担（）。

8.项目招标在开标时，由（）主持，邀请所有的（）参加

9.合同订立分为（）、（）、（），而建设工程合同应当采用（）

10.整个招标投标过程，经过（）、（）和（）。

11.FIDIC合同为（）的计价方式

12.承包人在工程师变更确定后（）d内，提出变更工程价款报告。

13.合同中免责条款无效的是（）、（）。

14.违约金可分为（）违约金和（）违约金。

15.建设工程争议处理的基本方式是（）、（）、（）、（）。

二、选择题：（共20题，每题2分，共计40分）

（至少有一个答案符合题意，全答对得2分，错选不得分，漏选按每答案0.5分计）

1.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）d前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A 30B 15C 10D 20

2.（），是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

A公开招标B有限制招标C无限制招标D议标E邀请招标

3.自招标文件开始发出之日起，至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）d。

A15B20C30D25

4.履约担保的形式（）

A银行保函B履约担保书C预留金D预付款

5.评标委员会是由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为（）以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不少于（）

A7，1/3B7,2/3C5,1/3D5,2/3

6.劳务分包合同规定，当发生（）情况之一的，工程承包人应当承担违约责任

A工程承包认违反合同的约定B劳务分包人违约

C工程承包人不按时向劳务分包人支付劳务报酬D不可抗力

E工程承包人不按约定履行合同义务

7.劳务分包合同规定，劳务报酬可以采用（）方式

A固定劳动报酬（含管理费）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费）

B按确认的工时计算约定不同工种劳务的计时单价（含管理费）

C按图计算约定不同工作成果的计件单价（含管理费）

D按确认的工程量计算约定不同工作成果的计件单价（含管理费）

E按图计算

考试卷B卷

考试方式：开卷考试

考试科目：招投标与合同管理

适用班级姓名：学号：成绩：

8.FIDIC合同条件规定，承包商向业主提交的履约保函，保证书内的合同担保有效期是从（）A合同签字之日起到颁发工程移交证书日为止B合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书为止C发布开工令之日起到颁发工程移交证书为止D发布开工令之日起到颁发解除缺陷责任证书日为止

9.预留金一般为每次工程进度款的10％，但总额一般应限制在合同总价款的（）

A15％B10％C5％D3％

10.投标保证金的数额一般为投标价的（）左右，但最高不得超过（）万元人民币，投标保证金有效期应当超出投标有效期的（）

A 2％、80、30B 3％、80、30C 2％、90、20D 2％、80、20

11.当出现下列合同文件互相矛盾时，（）的解释顺序最后

A补充协议B合同协议书C合同专用条款D合同通用条款

12.有关因工程量清单准确性引起的索赔，属于（）

A因合同文件引起的索赔B有关工程施工的索赔

C关于价款方面的索赔D特殊风险和人力不可抗力灾害的索赔

13.()不是施工索赔的理由

A发包人延误支付期限造成承包人的损失B非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用 C非承包人的原因导致工程暂时停工D承包人工程管理不当造成费用增加

14.解决建设工程索赔最理想的方法是（）

A提出仲裁解决B工程师进行解决C通过协商解决D诉讼

15.承包人发出索赔意向通知后，（）在一定期限内处理该项索赔

A业主B承包人C法人D工程师

16.工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后应在（）d内给予答复

A7B25C30D28

17.承包人要求发包人“延长工期，推迟竣工日期”属于（）

A工期索赔B费用索赔C工程变更索赔D工程终止索赔

18.要求发包人“补偿费用损失、调整合同价格”属于（）

A工期索赔B费用索赔C变更索赔D其他索赔

19.索赔事件主要表现为（）

A工期延长B工程效率的降低C工程的工期延长和资料的不全D工期的延长和费用的增加

20.合同实施控制的内容不包括（）

A合同监督B合同跟踪C合同诊断D合同后评价

三、简答题：（共4题，前3题每题7分，第4题9分，共计30分）

1、招标代理机构的概念？

2.、简述履约担保的概念及形式.3、简述合同法的基本原则。

4、简述工程标底的编制依据。