海德教育二级建造师机电实务高频考点 (10)[五篇范例]

第一篇：海德教育二级建造师机电实务高频考点 (10)

http://www.xiexiebang.com

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.建筑电气工程凡是菲带电的裸露可接近的金属部分均必须()。A.防腐 B.防锈 C.接地 D.防水

2.在常用设备找正检测方法中，()的检测精度为1mm。A.放大镜观察接触法 B.钢丝挂线法 C.导电接触讯号法

D.经纬仪、精密全站仪测量法

3.室外排水管网按排水检查井()。A.分区试验 B.整体试验 C.分段试验 D.渗水试验

4.公安消防部门在接到建设单位消防验收申请时，应当查验建筑消防设施技术测试报告等消防验收申报材料，材料齐全后，应当在()个工作日内按照国家工程建设消防技术标准和管理规定，对该场所进行消防安全检查。A.3 B.5 C.10 D.15 5.阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的()倍。A.0.5 B.1.0 C.1.1 D.1.5 6.户外电气设备安装用的紧固件应采用热()制品。A.镀锌 B.镀铬 C.镀铜 D.镀铝

7.下列属于核电发电设备的是()。A.汽轮发电机组 B.抽水蓄能机组 C.石墨型设备 D.启闭机

8.通风与空调设备安装工程中，空气设备与管道连接时，应设置()。A.法兰连接 B.焊接连接 C.咬口连接 D.软连接

http://www.xiexiebang.com

9.建筑智能化设备的质量检测重点应包括()等项目。A.针对性、可靠性及电磁兼容性 B.安全性、可操作性及电磁兼容性 C.安全性、可靠性及关联性 D.安全性、可靠性及电磁兼容性

10.在防雷、接地装置的施工程序中，引下线敷设的紧后工序是()。A.接地干线安装 B.避雷带安装 C.接地体安装 D.均压环安装

11.分解锅、聚合釜属于石油化工设备中的()。A.反应设备 B.换热设备 C.分离设备 D.储存设备

12.高层和超高层建筑的重力流雨水管道系统可采用()。A.PVC管

B.球墨铸铁管 C.塑覆不锈钢管 D.钢塑复合管

13.对GC3级管道，经()同意，可在试车时用管道输送的流体进行压力试验。A.施工单位 B.勘察单位 C.监理单位 D.设计单位

14.下列钢中，主要用于压力容器、高温和低温构件、耐腐蚀、耐磨及耐热构件、零部件、管道和锻件的是()。A.结构钢 B.工具钢 C.冷拔钢

D.特殊性能低合金高强度钢

15.在较长的安装期间和生产检修使用时，应设置永久中心标板和永久基准点，且最好采用()制作。A.铜材或不锈钢材 B.铸铁或不锈钢材 C.橡胶

D.铜材或铜合金

16.直埋电缆敷设后的正确施工流程为()。

A.盖保护板→铺沙→电缆沟面填土→电缆标志桩埋设 B.铺沙→盖保护板→电缆沟面填土→电缆标志桩埋设 C.电缆电气试验→铺沙→电缆沟面填土→电缆标志桩埋设

D.保护管加工敷设→铺沙→盖保护板→电缆沟面填土→电缆标志桩埋设 17.电站汽轮机低压缸组合时汽缸找中心的基准长采用()。

http://www.xiexiebang.com

A.激光法 B.假轴法 C.拉钢法 D.转子法

18.输送流体介质并且设计压力不小于()MPa，且设计温度不小于400℃的管道为GC1级工业管道。A.4.0 B.6.0 C.8.0 D.10.0 19.为保障电力生产和建设的顺利进行，输变电线路的安全运营，维护公共安全，电力设施保护的主体应该是()的，每一个主体的职责应该是明确的。A.统一性 B.多元性 C.特殊性 D.强制性

20.生活污水塑料管道的坡度，管径125mm的最小坡度为()。A.0.4% B.0.5% C.0.6% D.0.8%

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。）

1.吊装方案的主要编制依据有()。A.工程施工合同 B.施工技术资料

C.施工组织设计或施工组织总设计

D.国家有关法规、有关施工标准、规范、规程 E.机具情况及技术装备能力

2.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300--2001)，智能建筑通常由()系统组成。A.通信网络 B.智能建筑集成 C.办公自动化

D.住宅(小区)智能化 E.电话公网及广电网络

3.自动扶梯、自动人行道出现()情形时，开关断开的动作必须通过安全触点或安全电路来完成。A.无控制电压 B.电路接地的故障 C.梯级或踏板下陷

D.扶手带人口保护装置动作

E.控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作

http://www.xiexiebang.com

4.根据《计量器具分类管理办法》的规定，下列计量器具中属于A类计量器具的有()。A.一级平晶 B.水准仪 C.零级刀口尺 D.水平仪 E.水平仪检具

5.压力容器按品种划分为()。A.反应压力容器 B.换热压力容器 C.压缩压力容器 D.分离压力容器 E.储存压力容器

6.国家对电力供应和使用，实行()的管理原则。A.临时用电 B.安全用电 C.变更用电 D.节约用电 E.计划用电

7.建筑管道工程应进行的试验包括()。A.设备系统压力试验 B.非承压管道灌水试验 C.消火栓系统试射试验 D.排水干管通球，通水试验 E.管道漏水试验

8.电力线路与其他工程纠纷的处理原则包括()。A.协商原则 B.就近原则 C.优先原则

D.一次性补偿原则 E.安全措施原则

9.建筑管道工程按输送介质划分包括()。A.给水管道 B.排水管道 C.金屙管道 D.室外管道工程 E.塑料管道

10.关于建筑智能化系统检测技术要求的说法中，正确的有()。

A.信息网络系统的网络检测包括可靠性测试、功能特性测试和连通性检测 B.双绞线布线以不低于20%的比例进行随机抽样检测 C.火灾自动报警及消防联动系统应是独立的系统

D.安全防范系统的检测应对安全防范设备的运行是否达到设计要求进行检测 E.传感器可用高精度仪表现场校验

三、案例分析题(共4题，每题20分)

http://www.xiexiebang.com

（一）某公司承担一机电改建工程，工程量主要为新建4台5000m3原油罐及部分管线，更换2台重356t、高45m的反应器，反应器施工方法为分段吊装组焊。

针对作业活动，项目部风险管理小组对风险进行了识别和评价，确定了火灾、触电、机械伤害、窒息或中毒、焊接、应急响应等为重大风险。

在储罐防腐施工中，因油漆工缺员，临时从敷设电缆的外雇工中抽出两人进行油漆调和作业，其中1人违反规定，自带火种，在调和油漆时，引发1桶稀释剂着火将其本人烧伤，项目部立即启动应急预案，对他进行救护，并送往医院住院治疗。

项目部和该工人订立的劳务合同规定，因本人违反操作规程或安全规定而发生事故的责任自负，因此，事发当日，项目部将该名工人除名，并让其自行支付所有医药费用。项目部认为该名工人不属于本企业正式员工，故对该事件不作为事故进行调查和处理。

罐区主体工程完成后，消防系统的工程除了消防泵未安装外，其余报警装置已调试完，消防管线试压合格，业主决定投用4台原油罐，为了保证安全，购买一批干粉消防器材放在罐区作为火灾应急使用。问题

1.指出项目部的风险评价结果有哪些不妥之处。2.在焊接反应器时，电焊作业存在哪些风险? 3.依据《中华人民共和国安全生产法》及其他安全法规，项目部在这次着火事故前后有哪些违规的地方? 4.在背景材料给定的条件下，可否让4台原油罐投入使用?说明理由。

（二）某项工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理单位工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下。

(1)遭受暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。

(2)给已建分部分项工程造成破坏，损失计18万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。

(3)施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿总计3万元，业主应给予补偿。

(4)施工单位进场的在使用机械、设备受到损害，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应给予支付。

(5)因暴风雨造成现场停工8d，要求合同工期顺延8d。

(6)由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予支付。问题

1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作?(请详细分条列出)2.不可抗力发生风险承担的原则是什么?对施工单位提出的要求应如何处理?(请逐条回答)

（三）某机电工程施工单位承包了一项设备总装配厂房钢结构安装工程。合同约定，钢结构主体材料H型钢由建设单位供货。根据住建部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》

http://www.xiexiebang.com 的规定，本钢结构工程为危险性较大的分部分项工程。施工单位按照该规定的要求，对钢结构安装工程编制了专项方案，并按规定程序进行了审批。

钢结构屋架为桁架，跨度30m，上弦为弧线形，下弦为水平线，下弦安装标高为21m。单片桁架吊装重量为28t，采用地面组焊后整体吊装。施工单位项目部采用2台起重机抬吊的方法，选用60t汽车式起重机和50t汽车式起重机各一台。根据现场的作业条件，60t起重机最大吊装能力为15.7t，50t起重机最大吊装能力为14.8t。项目部认为起重机的总吊装能力大于桁架总重量，满足要求，并为之编写了吊装技术方案。施工过程中发生如下事件。

事件1：监理工程师审查钢结构屋架吊装方案时，认为若不计索吊具重量，吊装方案亦不可行。

事件2：监理工程师在工程前期质量检查中，发现钢结构用H型钢没有出厂合格证和材质证明，也无其他检查检验记录。建设单位现场负责人表示，材料质量由建设单位负责，并要求尽快进行施工，施工单位认为H型钢是建设单位供料，又有其对质量的承诺，因此仅进行数量清点和外观质量检查后就用于施工。

事件3：监理工程师在施工过程中发现项目部在材料管理上有失控现象，钢结构安装作业队存在材料错用的情况。追查原因是作业队领料时，钢结构工程的部分材料被承担外围工程的作业队领走，所需材料存在较大缺口。为赶工程进度，领用了项目部材料库无标识的材料，经检查，项目部无材料需用计划。为此监理工程师要求整改。问题

1.除厂房钢结构安装外，至少还有哪项工程属于危险性较大的分部分项工程?专项方案实施前应由哪些人审核签字? 2.通过计算吊装载荷，说明钢结构屋架起重吊装方案为什么不可行? 3.事件2中，施工单位对建设单位供应的H型钢放宽验收要求的做法是否正确?说明理由。施工单位对这批H型钢还应做出哪些检验工作? 4.针对事件3所述的材料管理失控现象，项目部在材料管理上应做出哪些改进?

（四）某机电安装公司承建一栋办公楼项目，与建设单位签订了施工总承包合同。合同约定： ①电梯安装工程由建设单位指定分包;②保温工程保修期限为10年。施工过程中，发生了下列事件：

事件1：总承包单位上报的施工组织设计中，办公楼采用1台塔式起重机;在七层楼面设置有自制卸料平台;外架采用悬挑脚手架，从地上2层开始分三次到顶。监理工程师按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定，要求总承包单位单独编制与之相关的专项施工方案并上报。

事件2：办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完，提前由总监理工程师组织验收，总承包单位未参加。验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。整体工程完成时，电梯安装单位已撤场，由建设单位组织，监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。

事件3：总承包单位在提交竣工验收报告的同时，还提交了“工程质量保修书”，其中保温工程保修期按《民用建筑节能条例》的规定承诺保修5年。建设单位以“工程质量保修书”不合格为由拒绝接收。问题

1.事件1中，总承包单位必须单独编制哪些专项施工方案?

http://www.xiexiebang.com

2.指出事件2中错误之处，并分别给出正确做法。3.事件3中，总承包单位、建设单位做法是否合理?

答案见下页

http://www.xiexiebang.com

参考答案

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.C 2.B 3.C 4.C 5.D 6.A 7.C 8.D 9.D 10.D 11.A 12.B 13.D 14.D 15.A 16.B 17.C 18.D 19.B 20.B

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。）1.BCDE 2.ABCD 3.CDE 4.AC 5.ABDE 6.BDE 7.ABCD 8.ACDE 9.AB 10.CDE

三、案例分析题(共4题，每题20分)

（一）1.(1)焊接不属于风险，它是一种作业活动(或施工工序)。

(2)应急响应不属于风险，它是指发生突发事件采取的应对措施。(3)未识别和评价出起重伤害风险。

2.在焊接反应器时，电焊作业存在有触电、高处坠落、火灾、物体打击、弧光灼眼和烟尘中毒的风险。

3.(1)与该工人签订免责合同。

(2)未告知工人调换工作岗位后存在的危险因素和防范措施。

http://www.xiexiebang.com

(3)未办理该工人意外伤害险。(4)未支付该工人工伤医疗费用。(5)未对该事故报告、调查和处理。4.不能投入使用。

理由：消防泵未安装，消防系统不能正常运行和发挥作用。我国《安全生产法》、《劳动法》的三同时制度规定，凡是我国境内新建、改建、扩建的基本建设项目，其安全(卫生)设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投人生产和使用。

（二）1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行的工作如下：(1)审核承包人的索赔申请。(2)进行调查、取证。

(3)判定索赔成立的原则，审查索赔成立条件，确定索赔是否成立。(4)分清责任，认可合理索赔。(5)与承包人协商补偿额。(6)提出自己的索赔处理决定。

(7)签发索赔报告，并将处理意见抄送发包人。

(8)若批准额度超过工程师权限，应报请发包人批准。2.(1)不可抗力发生风险承担的原则如下： 1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。

2)承包人、发包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担。4)停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担。

5)工程所需清理、修复费用，应由发包人承担。

6)不可抗力解除后复工的，若不能按期竣工，应合理延长工期，发包人要求赶工的，赶工费用应由发包人承担。

(2)对施工单位提出的要求处理如下：

1)遭受暴风雨袭击造成的经济损失由双方分别承担，工期予以顺延。2)工程修复、重建的18万元工程款由业主支付。

3)施工单位人员受伤医疗费与补偿金3万元由施工单位支付。

4)施工单位在进场的在使用机械、设备受到损坏及停工损失、窝工费由施工单位承担。5)暴风雨造成现场停工8d工期予以顺延。6)工程所需清理费用由业主支付。

（三）1.除厂房钢结构安装外，至少还有起重吊装及安装拆卸工程属于危险性较大的分部分项工程。专项方案实施前应由施工单位技术负责人和项目总监理工程师审核签字。

2.若不计索吊具重量，其最小计算载荷=k1k2Q=1.1×1.1×28t=33.88t。而两台汽车式起重机的最大吊装能力分别是15.7t和 14.8t，合计吊装能力=(15.7+14.8)t=30.5t，小于最小计算载荷，所以，钢结构屋架起重吊装方案不可行。

3.事件2中，施工单位对建设单位供应的H型钢放宽验收要求的做法不正确。

理由：在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证，进行材料的数量和质量验收;验收要做好记录、办理验收手续;要求复检的材料应有取样送检证明报告;

http://www.xiexiebang.com

对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。4.针对事件3所述的材料管理失控现象，项目部材料管理上应做出以下改进：凡有定额的工程用料，凭限额领发材料;施工设施用料也实行定额发料制度，以设施用料计划进行总控制;超限额的用料，在用料前应办理手续，填制限额领料单，注明超额原因，经签发批准后实施;建立领发料台账，记录领发和节超状况。

（四）1.事件1中，总承包单位必须单独编制专项施工方案的工程：塔式起重机的安装、拆卸;采用塔式起重机进行安装的工程;自制卸料平台工程;悬挑脚手架工程;物料提升机的安装、拆卸;落地式钢管脚手架工程。

2.事件2中错误之处及正确做法如下。

(1)错误之处：总承包单位未参加总监理工程师组织电梯安装工程验收。

正确做法：电梯安装工程属于分部工程，应由总监理工程师组织，施工单位(包括总承包和电梯安装分包单位)项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。(2)错误之处：电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。正确做法：电梯安装单位应将电梯工程有关资料移交给施工总承包单位，由施工总承包单位统一汇总后移交给建设单位，再由建设单位上交到城建档案馆。

(3)错误之处;由建设单位组织，监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。正确做法：由建设单位(项目)负责人组织施工单位(含电梯安装分包单位)、设计单位、监理单位等项目负责人进行验收。

3.事件3中总承包单位做法不合理。

理由：合同约定保温工程保修期10年，总承包单位在“工程质量保修书”中承诺保修期5年短于合同约定。

事件3中建设单位做法合理。理由：工程质量保修期限需要同时不得低于法规规定的最低保修期限和合同约定的期限。“工程质量保修书”中承诺保修期5年短于合同约定，所以拒收是合理的。

第二篇：海德教育二级建造师法律法规高频考点 (9)

http://www.xiexiebang.com

一、单选选择题

1.根据《建设工程质量管理条例》，对涉及()的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。

A.增加工程内部装饰

B.建筑主体和承重结构变动

C.增加工程造价总额

D.改变建筑工程 【答案】B

【解析】涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。

2.关于勘察、设计单位相关的质量责任和义务表述正确的选项是()

A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计

B.指定建筑材料、专用设备、工艺生产线的生产广、供应商以保证材料的供应

C.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，无需标注工程合理使用年限

D.依法联合施工单位进行安全技术交底 【答案】A

【解析】勘察、设计单位相关的质量责任和义务包括以下内容:(1)依法承揽工程的勘察、设计业务;(2)勘察、设计必须执行强制性标准;(3)勘察单位提供的勘察成果必须真实、准确;(4)设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限;(5)除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。(6)依法对设计文件进行技术交底，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。(7)依法参与建设工程质量事故分析;(8)承担违法行为应承担的法律责任。所以该题中，只有A表述正确;D项中，施工单位进行的安全技术交底与设计单位进行的设计文件技术交底的概念、意义等均不同，不能混为一谈。

3.根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测，情节尚不严重的，应当受到的行政处罚是()。

A.处工程合同价款2%以上4%以下的罚款

B.降低资质等级

C.处10万元以上20万元以下的罚款

D.依法赔偿损失

【答案】C

【解析】《建设工程质量管理条例》规定，施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。

4.对于非施工单位原因造成的质量问题，应当由()返修，()承担责任

A.建设单位 建设单位

B.建设单位 责任方

C.施工单位 责任方

D.施工单位建设单位

【答案】C

【解析】《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建

http://www.xiexiebang.com

设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当返修。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。5.涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例是有关技术标准规定的应取样数量的()。

A.30%

B.50%

C.75%

D.80% 【答案】A

【解析】原建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。6.某住宅小区施工时，承包方发现设计图纸结构尺寸部分存在错误，承包方正确的做法是()。

A.仍按图纸施工

B.按经验继续施工

C.由施工单位技术人员修改图纸

D.向相关单位及时提出修改建议

【答案】D

【解析】施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，有义务及时向相关单位提出，避免造成不必要的损失和质量问题。

7.甲施工单位项目经理受高额回扣的诱惑，从乙供应商处购进了一批质次价高的劣质钢材。后来被建设单位发现，要求甲施工单位返工，甲施工单位因此遭受了巨大损失，那么，甲施工单位的损失应由()承担。

A.项目经理与建设单位

B.项目经理与乙供应商

C.项目经理与甲施工单位

D.施工单位与乙供应商

【答案】B

【解析】在该案例中，项目经理没有按要求履行自身义务，同供应商串通，为施工单位提供劣质钢材，导致施工单位遭受巨大损失，项目经理应与供应商共同承担施工单位损失。8.某监理公司在工程实施过程中，违反强制性标准规定，将建设单位采购的不合格建筑材料按照合格予以签字。对此种行为，除对监理公司给予经济处罚外，最重的行政处罚可以是()。

A.责令改正

B.降低资质等级

C.吊销资质证书

D.责令停业整顿 【答案】C

【解析】《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书;有违法所得的，予以没收;造成损失的，承担连带赔偿责任。故选项C正确。9.在工程建设过程中，建筑安全监督管理机构应当对工程建设()阶段执行强制性标准的情况实施监督。

A.规划

http://www.xiexiebang.com

B.设计

C.施工

D.验收 【答案】C

【解析】建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督;施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督;建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督;工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。建设项目规划审查机关、施工设计图设计文件审查单位、建筑安全监督管理机构、工程质量监督机构的技术人员必须熟悉、掌握工程建设强制性标准。

10.建设行政主管部门可以将施工现场的()委托给建设工程安全监督机构具体实施。

A.监督管理

B.定期检验

C.监督检查

D.检验检查

【答案】C

【解析】建设行政主管部门可以将施工现场的监督检查委托给建设工程安全监督机构具体实施。

11.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，应当由()，并出具合格证明。

A.建设单位检查验收

B.安装单位自检合格

C.建设行政主管部门检查验收

D.监理单位检查验收

【答案】B

【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。

12.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。

A.整改，并及时报告有关主管部门

B.整改，并及时报告建设单位

C.暂时停止施工，并及时报告建设单位

D.暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

【答案】C

【解析】本题考核点为监理单位的事故隐患报告责任。注意根据安全隐患的严重程度不同，判断监理单位采取的管理措施。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

13.为了保证勘察作业的安全，其勘察人员必须严格按照()执行。

A.施工组织设计

B.安全技术措施

http://www.xiexiebang.com

C.施工方案

D.操作规程

【答案】D

【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位在进行勘察作业时，也易发生安全事故。为了保证勘察作业的安全，要求勘察人员必须严格执行操作规程，并应采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全，为保障施工作业人员和相关人员的安全提供必要条件。

14.掌握建设单位的安全责任有助于协调工程中出现的问题，下列不属于建设单位相关安全责任的是()。

A.向施工单位提供真实、准确和完整的资料

B.审查施工组织设计

C.依法办理有关批准手续

D.确定建设工程安全措施所需费用 【答案】B

【解析】本题涉及的考点是建设单位相关的安全责任。建设单位相关的安全责任：①依法办理有关批准手续;②向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料;③不得提出违法要求和随意压缩合同工期;④确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用;⑤不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等;⑥申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料;⑦装修工程和拆除工程的规定。

15.某施工单位在其承揽的工程施工中，由于起重机倒塌，造成5人死亡事故，该施工单位主要负责人受到了罚款处罚，罚款限额为该负责人上一年年收入的()。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50% 【答案】C

【解析】国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，造成3人以上10人以下死亡的事故为较大事故。事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照规定处以罚款。对于发生较大事故的，处上一年年收入40%的罚款。故选项C正确 16.下列关于安全生产事故调查的管辖说法中错误的是()。

A、特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查

B、重大事故由事故发生地省级人民政府负责调查

C、对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查

D、特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查 【答案】C 【解析】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单

http://www.xiexiebang.com

位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查，事故发生单位所在地人民政府应当派人参加。

17.施工企业取得法人资格的时间为()日。

A.注册资金到位

B.公司成立

C.工商行政管理机关核准登记

D.建设行政主管部门颁发资质证书

【答案】C

【解析】施工企业是以盈利为目的的企业法人，必须依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格，即工商登记意味着企业法人成立。

18.李某经过长期研究发明了新型混凝土添加剂，2010年2月5日向国家专利局提出了专利申请，4月5日国家专利局将其专利公告，2011年3月15日授予李某专利权。该专利权届满的期限是()。

A.2030年2月5日

B.2020年2月5日

C.2030年3月15日

D.2020年3月15日

【答案】A

【解析】发明专利权的期限为20年，自申请日起计算，故A选项正确。

19.甲乙双方的施工合同约定工程应于2013年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2013年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

【答案】D

【解析】依照《合同法》第117条：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本题由于乙方拖延履行后发生不可抗力，不能免除乙方的责任，因此计算工程拖期费用时，应将其考虑在内。

20.某银行与某投资商签订了担保合同，双方当事人没有约定保证方式，此时应按照()。

A.一般保证承担保证责任

B.连带责任保证承担保证责任

C.部分连带责任保证承担保证责任

D.由双方认定的第三方确定保证责任

【答案】B

【解析】保证的方式有两种：(1)一般保证;(2)连带责任保证。当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照

http://www.xiexiebang.com

连带责任保证承担保证责任。21.注册建造师有权()。

A.超出聘用单位业务范围从事执业活动

B.在两个或两个以上单位受聘或执业

C.允许信得过的人以自己的名义从事执业活动

D.对本人执业活动进行解释和辩解

【答案】D

【解析】《注册建造师管理规定》进一步规定，注册建造师享有下列权利：(1)使用注册建造师名称;(2)在规定范围内从事执业活动;(3)在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章;(4)保管和使用本人注册证书、执业印章;(5)对本人执业活动进行解释和辩护;(6)接受继续教育;(7)获得相应的劳动报酬;(8)对侵犯本人权利的行为进行申述。22.对()的项目，招标人可以分两阶段进行招标。

A.关系社会公共利益、公众安全

B.需要采用不可替代的专利

C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

D.技术复杂或者无法精确拟定技术规格

【答案】D

【解析】对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。23.保险合同的双方当事人是()。

A.受益人与保险人

B.投保人与被保险人

C.投保人与保险人

D.被保险人与保险人

【答案】C

【解析】保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。24.在工程建设过程中，建筑安全监督管理机构应当对工程建设()阶段执行强制性标准的情况实施监督。

A.规划

B.设计

C.施工

D.验收

【答案】C

【解析】建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督;施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督;建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督;工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。建设项目规划审查机关、施工设计图设计文件审查单位、建筑安全监督管理机构、工程质量监督机构的技术人员必须熟悉、掌握工程建设强制性标准。

25.某工程在缺陷责任期内发现质量缺陷，经鉴定该缺陷是由于承包人原因造成的。则下列有关承包人责任和费用承担的说法中，错误的是()。

A.承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用

B.承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任

http://www.xiexiebang.com

C.承包人维修并承担相应费用后，免除其对工程的一般损失赔偿责任

D.承包人不维修而愿承担费用的，发包人可负责组织维修，并按约从保证金中扣除费用

【答案】C

【解析】根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的相关规定：缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。故选项C正确。

二、多项选择题 1.【多选】《建设工程质量管理条例》规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知()。

A.建设单位

B.勘察单位

C.设计单位

D.建设工程质量监督机构

E.建设工程质量检测机构

【答案】AD

【解析】本题涉及的考点是施工质量检验制度。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。

2.关于修改建设工程设计文件的说法，正确的有()。

A.经原设计单位书面同意，建设单位可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件

B.设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工单位有权要求设计单位修改

C.建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件

D.设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准

E.设计文件不符合合同约定时，监理单位有权修改设计

【答案】AD

【解析】经原设计单位书面同意，建设单位可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件，故A正确，C错误;施工单位和监理单位均与设计单位没有合同关系，施工单位与监理单位无权要求设计单位进行修改设计文件。故BE说法错误;设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准，D说法正确，故本题答案选择AD。3.某设计单位违反工程建设强制性标准进行设计，造成工程质量事故。该设计单位可能受到的行政处罚包括()。

A.责令停业整顿

B.降低资质等级

C.责令改正，并处以10万元以上30万元以下的罚款

D.情节严重的，吊销资质证书

E.依法对造成的损失承担赔偿责任 【答案】ABCD

【解析】《建设工程质量管理条例》规定，有下列行为之一的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款：(1)勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的;(2)设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的;(3)设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的;(4)设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的。有以上所列行为，造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。其中选项E属民事范畴，不属于行政处罚。故选项A、B、C、D正确。

http://www.xiexiebang.com

4.根据《工程建设行业标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有()。

A.工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准

B.工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准

C.工程建设行业专用的信息技术标准

D.工程建设行业专用的实验、检验和评定方法等标准

E.工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准 【答案】ABE

【解析】工程建设行业标准也分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准：(1)工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准和重要的行业专用的质量标准;(2)工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准;(3)工程建设重要的行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法标准;(4)工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准;(5)工程建设重要的行业专用的信息技术标准;(6)行业需要控制的其他工程建设标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。5.工程监理单位的主要安全责任有()。

A.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线

B.组织抢救生产安全事故

C.审查专项施工方案

D.对施工安全事故隐患要求整改

E.及时报告生产安全事故

【答案】CD

【解析】工程监理单位的安全责任包括：(一)对安全技术措施或专项施工方案进行审査(二)依法对施工安全事故隐患进行处理(三)承担建设工程安全生产的监理责任。6.建筑工程安全防护、文明施工措施费用主要包含()。

A.文明施工费

B.临时设施费

C.工程排污费

D.安全施工费

E.环境保护费

【答案】ABDE

【解析】2005年6月建设部发布的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》中规定，建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》(建标[-2003-]206号)中措施费所含的文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成。

7.下列选项中可以适用专属管辖的纠纷有()。

A.房屋买卖纠纷

B.土地使用权转让纠纷

C.建设工程合同纠纷

D.公益捐款合同纠纷

E.行政奖励合同纠纷

【答案】ABC

【解析】本题涉及的考点是专属管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。

http://www.xiexiebang.com

8.下列选项中属于行政强制措施的是()。

A.排除妨碍、恢复原状

B.代履行

C.划拨存款

D.限制公民人身自由

E.冻结汇款

【答案】DE

【解析】行政强制措施包括：限制公民人身自由;查封场所、设施或者财物;扣押财物;冻结存款、汇款;其他行政强制措施。9.仲裁协议应当具备的内容有()。

A.仲裁事项

B.具体的仲裁请求和事实、理由

C.仲裁委员会的住所地

D.请求仲裁的意思表示

E.选定的仲裁委员会

【答案】ADE

【解析】仲裁协议应当具有下列内容：(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。10.下列立法成果中属于地方政府规章的有()。

A.《北京市建设工程造价管理规定》

B.《安徽省建设工程造价管理办法》

C.《招标公告发布暂行办法》

D.《绿色建筑实施细则》

E.《北京市建筑市场管理条例》

【答案】AB

【解析】省、自治区、直辖市和较大的市的人民政府，可以根据法律、行政法规和本省、自治区、直辖市的地方性法规，制定规章。地方政府规章可以就下列事项作出规定：(1)为执行法律、行政法规、地方性法规的规定需要制定规章的事项;(2)属于本行政区域的具体行政管理事项。其名称可以是XX市/XX省规定/办法。CD项属于部门规章，E项属于地方性法规、自治条例和单行条例。

11.按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其()应当报项目审批、核准部门审批、核准。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标公告

E.招标组织形式

【答案】BCE

【解析】按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。12.无处分权人处分他人的财产，在()的情况下，该合同有效。

A.经过权利人追认

B.与其年龄相适应

http://www.xiexiebang.com

C.与其智力相适应

D.与其精神健康状态相适应

E.无处分权人在订立合同后取得处分权

【答案】AE

【解析】无处分权人处分他人的财产，在经过权利人追认或者无处分权人在订立合同后取得处分权的情况下，该合同有效。

13.总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有()。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理

C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任

D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任

E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

【答案】ABDE

【解析】《建设工程安全生产管理条例》第24条规定，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

14.在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是()。

A.抢险救灾作业

B.特殊需要必须连续作业

C.自来水管道爆裂抢修

D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工

E.路面塌陷抢修

【答案】ACE

【解析】《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。

15.建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程()。

A.同时立

B.同时设计

C.同时施工

D.同时竣工

E.同时投产使用

【答案】BCE 【解析】建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。固体废物污染环境防治设施必须经原

http://www.xiexiebang.com

审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投人生产或者使用。对固体废物污染环境防治设施的验收应当与对主体工程的验收同时进行。

第三篇：海德教育二级建造师法律法规高频考点 (8)

http://www.xiexiebang.com

单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.甲建设单位与乙施工单位订立总承包合同。乙经甲的同意，与丙单位订立劳务分包合同。丁是丙的工人，在办理工伤社会保险后，在一次事故中受伤，经鉴定为七级伤残，则其（）。

A.只能向工伤保险机构提出赔偿请求

B.应首先向丙公司提出赔偿请求，不足部分可以要求乙公司赔偿 C.应首先向工伤保险机构提出赔偿请求，不足部分由丙公司赔偿 D.可以追究甲、乙、丙的连带责任

2.施工作业人员应遵守的从业义务不包括为（）。A.正确使用劳动防护用品 B.接受安生生产培训

C.发现事故隐患立即报告 D.为自己购买从业保险

3.甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的贷款，遂向乙钢材厂提供了一批水泥用来抵帐。后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法正确的是（）A.有效

B.因乙超越经营范围而无效

C.因乙超越经营范围而效力待定 D.因乙超越经营范围而可撤消

4.《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备的条件不包括（）A.有符合国家规定的注册资本

B.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定职业资格的专业技术人员 C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备 D.有健全的技术、质量、财务管理制度

5.工程监理单位在实施建立过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位（）

A.暂停施工，并及时报告建设单位 B.暂停施工，并及时报告有关主管部门 C.整改，并及时报告建设单位 D.整改，并及时报告有关主管部门

6.根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程（）分析，并提出相应的棱柱处理方案。A.工期延误 B.投资失控 C.质量事故 D.施工组织

7.在项目评标委员会的成员中，无须回避的是（）。A.投标人主要负责人的近亲属 B.项目主管部门的人员 C.项目行政监督部门的人员 D.招标人代表

http://www.xiexiebang.com

8.工程建设国家标准的部分规定有明显缺陷或与相关的国家标准相抵触的，应当（）。A.废止该工程建设标准 B.局部修订该工程建设标准 C.继续执行该工程建设标准 D.局部修订相关的国家标准

9.项目经理部行为的法律后果由（）承担。A.项目经理 B.企业法人

C.企业法定代表人

D.项目经理部与企业法人分担

10.某施工单位为赶工期，对本应当进行边坡支护的土石方工程未进行有效支护，建设行政主管部门检查到该情况后责令其改正，并进行了罚款，其惩罚措施属于（）法律责任形式。

A.民事责任 B.行政处分 C.刑事责任 D.程序处罚

11.甲商场向乙企业发出采购100台电冰箱的要约，乙于5月1日寄出承诺信件，5月8日信件寄至甲商场，时逢其总经理外出，5 月9 日总经理知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺何时生效？（）。A.5月1日 B.5月8日 C.5月9日 D.5月10日

12.行政诉讼判决生效后，被告行政机关拒绝履行判决的，（）。A.应由原告向一审法院申请强制执行 B.由二审法院责令一审法院采取执行措施 C.一审法院主动采取执行措施

D.由被告上级主管部门责令被告履行

13.施工企业中对安全生产工作负全面责任的是（）。A.总经理 B.总工程师

C.负责安全生产的副总经理 D.办公室主任

14.从事建筑活动的建筑业企业，应当具备下列选项中除（）以外的法定条件。A.有符合国家规定的注册资本

B.有相应的具有法定执业资格的专业技术人员 C.有相关建筑活动应有的技术装备 D.有一定的从事相关建筑活动的业绩

15.中央管理的建筑施工企业(集团公司、总公司)下属的建筑施工企业，应当向（）申请领取安全生产许可证。A.国务院建设主管部门

B.北京市人民政府建设主管部门

http://www.xiexiebang.com

C.企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

D.企业承建项目所在地省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门

16.甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（）。A.甲公司负主要责任 B.乙公司负主要责任 C.乙公司负全部责任 D.监理公司负主要责任

17.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当组织专家论证、审查的专项施工方案是（）。A.基坑支护工程 B.土方开挖工程

C.大体积混凝土浇筑工程 D.高大模板工程

18.由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担 B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担 C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担 D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

19.某施工分包合同约定，由分包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械使用前应由（）共同进行验收。

A.总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位 B.总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位 C.分承包单位、出租单位、安装单位和建设单位 D.总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位 20.下列工程建设标准，属于强制性标准的是（）A.工程建设通用的综合标准 B.工程建设行业专用的试验标准 C.工程建设行业专用的制图方法标准 D.工程建设行业专用的信息技术标准

21.我国民事诉讼法确定级别管辖的根据不包括（）。A.案件的性质 B.复杂程度

C.争议金额的大小 D.当事人的年龄

22.《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，（）至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。A.每二年 B.每年 C.每半年 D.每季度

23.下列对于合同权利义务终止的说法正确的是（）。

http://www.xiexiebang.com

A.合同终止会引起合同权利义务客观上不复存在 B.合同权利义务终止是合同责任的终止

C.合同权利义务终止就终止了合同的经济往来结算条款的效力 D.合同权利义务终止后合同的遗留问题无须再处理

24.在建设工程施工活动中，施工单位最基本的安全管理制度以及施工单位安全生产的核心和中心环节是（）。A.安全生产责任制 B.安全责任追究制 C.群防群治制度

D.安全生产教育培训制度

25.根据《消防法》规定，下列建设工程竣工后，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收的是（）。

A.国务院公安部门规定的大型人员密集场所

B.国务院建设行政主管部门规定的大型人员密集场所

C.按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程 D.国务院工业和信息化主管部门规定的大型人员密集场所

26.某施工单位在参与某建设工程的投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任为（）。A.恶意投标罪 B.重大责任事故罪 C.串通投标罪 D.玩忽职守罪

27.乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到3万元，但甲方支出相应的措施费用是0．5万元，乙方应该支付甲方（）万元费用。A.0.5 B.2.5 C.3 D.3.5 28.某招标人于2008年4月1日（周日）向中标人发出了通知书，双方于2008 年4月15 日签订了施工合同。根据相关法律规定，招标人应当在（）前退还其他投标人的投标保证金。

A.2008 年4月5日 B.2008 年4月20日 C.2008 年4月25日 D.2008 年5月1日

29.位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途径丙省辖区，则下列观点正确的是（）。A.无需经任何部门许可

B.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门许可 C.应向丙省环保部门报告并经甲省环保部门许可 D.应向甲省环保部门报告并经乙省环保部门许可 30.某银行与某投资商签订了担保合同，双方当事人没有约定保证方式，此时应按照（）。A.一般保证承担保证责任

http://www.xiexiebang.com

B.连带责任保证承担保证责任 C.部分连带责任保证承担保证责任 D.由双方认定的第三方确定保证责任

31.下列纠纷、争议中，适用于《仲裁法》调整的是（）A.财产继承纠纷 B.劳动争议 C.婚姻纠纷 D.工程款纠纷

32.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）。事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A.安全 B.重大死亡 C.死亡 D.重伤

33.下列不属于委托代理终止的情形有（）。A.被代理人取得或者恢复民事行为能力 B.代理人丧失民事行为能力

C.作为被代理人或者代理人的法人终止 D.被代理人取消委托或者代理人辞去委托

34.工程施工过程中，监理工程师发现其检验合格的部分工程仍存在质量问题，则该部分工程质量缺陷由（）

A.建设单位承担修复费用和工期损失 B.施工单位承担修复费用和工期损失

C.建设单位承担修复费用，但工期不予顺延 D.施工单位承担修复费用,但工期给予顺延

35.某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（）A.主体结构工程为10 年 B.供热与供冷系统为3 年 C.屋面防水工程为3 年

D.有防渗漏要求的房间和内外墙为2 年

36.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的，给予建设单位的行政处罚是（）。A.责令改正，可以处以l0万元以上30万元以下的罚款 B.责令改正，并处以20万元以上50万元以下的罚款 C.责令改正，可以处以20万元以上50万元以下的罚款 D.责令改正，并处以10万元以上30万元以下的罚款

37.按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，下列有关隐蔽工程检查程序的表述，正确的是（）。

A.隐蔽工程经监理人检查且口示质量符合隐蔽要求后，承包人即可覆盖

B.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖 C.监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求 D.监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人可自行完成覆盖工作

http://www.xiexiebang.com

38.某工程基础施工时出现险情，施工单位安排工人抢险直到深夜。则就加班时间和加班费用，说法正确的是（）。

A.加班时间不超过1小时的，不需要支付加班费用

B.加班时间不得超过3小时，需要支付150%的加班费用 C.加班时间不得超过3小时，不需要支付加班费用 D.加班时间不受限制，需支付150%的加班费用

39.担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收或交接手续办结前，不得变更注册到另一企业，除非该项目（）。A.发包方同意更换项目负责人 B.承包方同意更换项目负责人 C.发包方与承包方产生了合同纠纷 D.因不可抗力暂停施工

40.债权相对性理论的内涵不包括（）。A.债权主体的相对性 B.债权内容的相对性 C.债权责任的相对性 D.债权客体的相对性

41.根据《劳动合同法》规定，劳动者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前（）日以书面形式通知劳动者本人。A.10 B.15 C.30 D.50 42.下列建设项目中，可以不招标的是（）。

A.个人捐资的教育项目中合同估算价为80 万元的监理合同 B.外商投资的供水项目中合同估算价为1000 万元的施工合同

C.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80 万元的材料采购合同 D.上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500 万元的材料采购合同

43.为了保证分包合同的履行，分包工程的发包人可以就分包合同的履行，要求分包工程的承包人提供分包工程的（）。A.投标保函 B.履约保函 C.预付款保函 D.维修保函

44.甲某所在的乙建筑公司濒临破产，在2009年6月24日进入法定整顿期间，甲某成了被裁减人员。如乙建筑公司在（）前录用人员，应当优先录用甲某等被裁减人员。A.2009年7月24日 B.2009年9月24日 C.2009年12月24日 D.2010年6月24日

45.关于施工现场的消防安全管理，下列选项中不符合《国务院关于加强和改进消防工作的意见》要求的是（）。

http://www.xiexiebang.com

A.公共建筑在使用期间不得进行外保温材料施工作业 B.在施工建筑内安排人员住宿需经项目经理批准 C.新建工程的外保温材料不得使用易燃材料

D.扩建工程的外保温材料应严格限制使用可燃材料

46.《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括（）。

A.工程质量保修制度 B.施工许可制度

C.竣工验收备案制度 D.工程质量事故报告制度

47.以下关于劳动争议仲裁与仲裁法规定的民事仲裁比较，表述错误的是（）A.劳动纠纷实行先裁后审，民事纠纷实行或裁或审 B.劳动仲裁实行法定管辖，民事仲裁实行约定管辖 C.劳动仲裁时效为1 年，民事仲裁适用诉讼时效

D.二者仲裁机构均属于民间社会团体，独立于行政机关 48.下列劳动合同条款，属于必备条款的是（）。A.福利待遇 B.试用期 C.劳动条件 D.补充保险

49.王某骑自行车路过一个广场，掉进一个没有设置明显标志且未采取安全措施的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费用2000 元。王某多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互相推诿。承担该责任的主体应是（）。A.建设单位 B.施工单位

C.王某与建设单位 D.王某与施工单位

50.下列属于行政处罚的是（）。A.没收财产 B.罚金 C.撤职

D.责令停产停业

51.施工企业甲向设备租赁公司乙租赁塔吊，租赁费20万元，其拟将租赁费转移给开发商丙，依据《合同法》的规定，其转移债务的必要条件是（）。A.通知设备租赁公司乙 B.须经设备租赁公司乙同意 C.与开发商达成转让协议 D.要为设备租赁公司提供担保

52.工程监理单位负有审查施工方案等的责任，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位重点是审查（）。A.安全生产投入是否充足

B.安全技术措施及专项施工方案是否符合工程建设强制性标准 C.施工现场人员的安全生产管理能力

http://www.xiexiebang.com

D.安全技术措施是否得到落实

53.按照《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的情形是（）。A.申请人年近花甲，已达59岁高龄

B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止正好满三年 C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年

D.申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故

54.根据《建筑市场诚信行为管理办法》的规定，除招标投标违法行为外，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后的（）日内。A.30 B.20 C.15 D.7 55.某施工项目，工程合同价300 万元，建设工期6 个月。则开工前，建设单位到位资金不得少于（）万元。A.90 B.100 C.150 D.300 56.就法律关系的主体而言，债的主体（）。A.双方都是特定的 B.双方都是不特定的

C.债权人是特定的，债务人是不特定的 D.债务人是特定的，债权人是不特定的

57.某建筑施工企业在2005年2月1 E1办理的安全施工许可证，应在（）时向原发证机关办理延期手续。

A.2008年2月一2008年4月 B.2007年11月一2008年1月 C.2007年7月一2008年1月 D.2008年2月一2008年7月

58.下列选项中，属于转包工程的是()。A.分包单位将其承包的建设工程再分包

B.总承包单位未经建设单位认可，将部分建设工程交由其他单位完成 C.建筑企业允许他人以自己的名义承揽工程 D.总承包单位将全部工程交由其他单位完成

59.《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废弃物，应向（）的省环保部门报告，并应经接受地省环保部门的许可。A.移入地 B.移出地 C.途经地 D.接受地

60.根据《工程建设行业标准管理办法》规定，工程建设行业标准的批准部门应当适时对实施后的标准进行复审，复审的结论不包括（）。

http://www.xiexiebang.com

A.继续有效 B.予以修订 C.另行制定 D.予以废止

一、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。）

1.根据《民法通则》的规定，代理的中各类包括（）。A.委托代理 B.复代理 C.指定代理 D.法定代理 E.特别代理

2.人民法院就数个证据对同一事实证明力的认定原则，错误的有（）。A.鉴定结论的证明力大于公文书证 B.视听资料的证明力大于勘验笔录 C.经过公证的书证证明力大于其他书证

D.亲属提供的对当事人有利的证言，其证明力一般小于其他证人证言 E.证人证言的证明力大于物证

3.取得建筑业企业资质的企业申请资质升级或资质增项，在申请之日起前l年内不得有下列选项中的（）情形。

A.超越本企业资质等级或以其他企业名义承揽工程的 B.将承包的工程转包或违法分包的 C.发生过较大生产安全事故的

D.未依法履行工程质量保修义务造成严重后果的 E.企业发生合并、分立、改制的

4.民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。法律规定用书面形式的，应当采用书面形式。书面委托代理的授权委托书应当载明（）。A.代理人的简历 B.代理人的资质

C.代理人的姓名或者名称 D.代理事项、权限和期间 E.委托人签名或者盖章

5.当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间应视为应付款时间的有（）。A.建设工程计划竣工结算之日 B.建设工程实际竣工结算之日

C.建设工程已实际交付的，为交付之日

D.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日

E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

6.施工单位的（），必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。A.垂直运输机械作业人员 B.专职安全生产管理人员

C.起重信号工

http://www.xiexiebang.com

D.安装拆卸工

E.企业主要负责人

7.施工企业采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行检查。A.生产（制造）许可证 B.施工资质证书 C.产品销售许可证 D.施工许可证 E.产品合格证

8.某交通施工项目贯穿某市区噪声敏感建筑集中区域，可能造成环境噪声污染，下列说法正确的是（）

A.禁止一切夜间施工作业活动

B.因特殊需要进行夜间施工的，须获批准 C.夜间施工前必须公告附近居民 D.采取有效的控制噪声污染的措施

E.在开工15 日前向工程所在地县级以上环境保护行政主管部门报告 9.下列关于企业资质变更的表述中，正确的有（）。

A.企业合并的，合并后存续或新生企业可承继合并前各方中较高的资质等级，但应符合相应的条件

B.企业分立的，分立后的资质等级按实际达到的资质标准和规定的审批程序核定 C.企业改制的，即使改制后资质条件未发生变化，也要重新核定 D.企业资质证书的变更，由国务院建设主管部门负责办理

E.企业资质证书的变更，由企业公司注册所在地的建设主管部门负责办理

10.关于工程无法按规定期限竣工验收情况下的缺陷责任期的起计日期，下列说法正确的有（）。

A.承包人原因所致的，从实际通过竣工验收之日起计

B.承包人原因所致的，在承包人提交竣工验收报告30天后，工程自动进入缺陷责任期 C.发包人原因所致的，从实际通过竣工验收之日起计

D.发包人原因导致的，在承包人提交竣工验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期 E.发包人原因导致的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期 11.招标代理机构应当具备的条件有（）。A.有专职律师 B.有相应的资金 C.有相应的营业场所

D.有符合规定的技术、经济等方面的专家库 E.有编制招标文件和组织评标的相应专业力量

12.关于法的效力层级，下列表述中正确的是（）。A.宪法至上 B.新法优于旧法 C.上位法优于下位法 D.一般法优于特别法 E.特别法优于一般法

13.下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的有（）。

http://www.xiexiebang.com

A.对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标截止日期之前进行 B.对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标有效期之前进行 C.在投标有效期内进行的补充、修改的内容作为投标文件的组成部分 D.在投标截止日期前进行的补充、修改的内容作为投标文件的组成部分 E.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件

14.甲建设单位将某工程发包给乙施工单位，甲依法应当向乙提供的资料有（）。A.施工现场毗邻区域内供水、排水、供电、供气等地下管线资料 B.施工现场地下工程的施工方案资料 C.施工现场的气象和水文观测资料 D.相邻建筑物和构筑物的有关资料 E.地下工程的有关资料

15.民事法律关系的主体，是指民事法律关系中享受权利，承担义务的当事人和参与者，包括（）。A.代理人 B.被代理人 C.自然人 D.其他组织 E.法人

16.根据《建筑法》的要求，实行施工总承包的，施工现场的安全生产管理应符合的要求包括（）。

A.总承包单位对施工现场组织和安全生产进行统一协调管理 B.分包单位应单独编制建设工程生产安全事故应急救援预案 C.总承包单位应建立应急救援组织 D.分包单位应建立应急救援组织 E.分包单位应配备救援器材

17.甲建筑公司向乙供货商发出购买100 吨钢材的要约，3500 元/吨，乙公司收到要约后直接将80 吨钢材送进现场，甲公司接受并使用于工程。以下说法正确的是（）A.乙公司的行为构成承诺 B.乙公司的行为属于新要约

C.甲公司接受钢材并使用于工程，构成承诺 D.双方的合同已经成立

E.乙的行为违背了甲公司的真实意思，合同不成立 18.《合同法》规定，有（）情形的，合同无效。A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同 B.恶意串通，损害国家．集体或者第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.损害社会公共利益

E.违反法律．行政法规的强制性规定

19.在施工合同履行的过程中，如果合同内容约定不明确，协议补充和按照交易习惯都不能解决时，下列表述中正确的有（）。

A.质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行

B.履行地点不明确，给付货款的，在接受货币一方所在地履行

C.履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间

http://www.xiexiebang.com

D.价款不明确的，可按照合同签订地的市场价格履行 E.履行费用负担不明确的，由债权人负担

20.发生下列情形的，施工企业解除劳动合同必须采取预告解除方式的有（）。A.员工违反施工企业规章造成其患职业病 B.员工严重失职，给施工企业造成重大损害 C.员工不能胜任工作，井培训或调整仍不能胜任 D.员工被依法追究刑事责任

E.员工非因公负伤在规定医疗期满后不能从事原工作，也不能从事施工企业其他工作安排

答案见下页

http://www.xiexiebang.com

参考答案

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.C 2.D 3.A 4.D 5.A 6.C 7.D 8.B 9.B 10.D 11.B 12.C 13.A 14.D 15.C 16.B 17.D 18.D 19.D 20.A 21.D 22.B 23.A 24.A 25.A 26.C 27.D 28.B 29.D 30.B 31.D 32.C 33.A 34.B 35.B 36.B 37.D 38.D 39.A

http://www.xiexiebang.com

40.D 41.C 42.C 43.B 44.C 45.B 46.A 47.D 48.C 49.B 50.D 51.B 52.B 53.B 54.D 55.C 56.A 57.B 58.D 59.B 60.C

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。）1.ACD 2.ABE 3.ABCD 4.CDE 5.CDE 6.ACD 7.AE 8.CDE 9.AB 10.AE 11.BCDE 12.ABCE 13.AD 14.ACDE 15.CDE 16.ACDE 17.BCD 18.BCDE 19.ABC 20.CE

第四篇：一级建造师机电实务考点记忆

程序办理批准手续后将其列入合格供应商名册，在签订供货合同。

14、不合格品处理办法：对于不合格品处理应把不合格品做好标记单独存放或做退

货处理，并做好记录。

15、项目采购实施阶段的主要工作：接受请购文件、确定合格供应商、招标或询价、报价评审或招标定标、召开供应商协调会、签订合同、调整采购计划、催交、检验、包装及运输等。

16、机电工程项目询价工作程序：选择合格供应商---询价文件编制---询价和报价

接收---报价评价---报价评审交业主确认----召开厂商协调会并决定中标厂商-----签订购货合同。

17、选择合格供应商重点确认的内容：工厂取得的资质证书要适合制造该类设备、材料；工厂的装备和技术必须具备制造该类设备、材料的能力并可保证产品质量和进度。

1、工程承包范围分类：（1）设计采购施工总承包EPC：工作内容：承包商承担全

部设计、设备及材料采购、土建及安装施工、试运转直至投产运行；（2）设计及设备采购总承包EP工作内容：承包商承担工程设计、设备采购及现场安装技术指导，并承担投产试运行后设计和施工质量责任；（3）施工总承包C内容：承包商承担土建及安装施工，有的工程还包括主材采购，承包商出承担工程范围内的内容和风险外，还应对投料试运行后因施工质量而出现的问题负责；（4）安装工程总承包内容：承包商只承担工程建设的安装部分，并对投料运行后的安装质量负责。（5）机电工程专业承包如机械设备安装工程总承包、电气自动化仪表工程承包、给排水工程承包，防腐保温工程承包，采暖通风工程承包、炉窑砌筑工程常承包。

2、废标确认：1.未能在实质上响应招标文件的标书；2.投标文件有明显不符合要

求的重要缺陷；3.弄虚作假、串通报价的标书；4.低于成本报价的标书；5.评

标中不与评标专家配合或有不正当行为；6.未按招标要求提交保证金的标书。

18、设备监造大纲主要内容：1.制定监造计划及进行控制和管理措施；2.明确设备

3、机电工程投标程序：研究招标文件----进行详细的调查研究-复核工程量--编制

投标文件--提交投标文件。

监造单位，签订监造合同；3.明确监造过程；4.明确有资格的相应专业技术人员到设备制造现场进行监造工作；5.明确设备监造的技术要点和验收实施要求。

4、技术标策略：1.突出自身优势，如装备、技术力量及业绩等；2.突出质量管理，19、设备监造的依据：1.设备订货合同；2.设计单位的设备技术规范书、图纸及材

质量水平尽量优于业主要求水平；3.突出工期掌控优势，提出适量缩短工期的料清册；3.总承包单位制定的监造大纲。

目标及措施；向业主提出一些有利于工程建设的合理化建议及一些优惠条件。20、设备监造验收范围：设备设计、设备制造、设备检验及设备监造验收全过程。

5、专业工程承包人（总包）的工作：1.向分包单位提供与分包工程相关的各种证

件、批件和各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的场地；2.组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底；3.提供本合同专用条款约定的设备和设施，并承担因此发生的费用；4.随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；5.负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地其它分包人之间交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。

6、总包进行专业分包和劳务分包应考虑因素？

1.总包或业主指定的分包范围，不属于主体工程，总包考虑分包更有利工程的进度和质量的分部工程，一些专业性较强的分部工程分包，分包必须具备相应的企业资质等级；2.鉴定分包合同后，若分包合同与总包合同发生抵触时，应以总包合同为准；3.只有业主和总包才是工程施工总承包合同的当事人；4.应严格规定分包单位不得再次把工程转包给其他单位。

7、总包对分包的全过程管理：应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程回访保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程管理。

8、分包承担工程竣工报验程序：分包方对开工、关键工序交验、竣工验收等工程

经自检合格后，均事先通知总承包方组织预验收，认可后再由总承包方代表通知业主组织检查验收。

9、工程项目合同风险类型：政治风险、市场和收益风险、法律风险、财经风险、不可抗力风险，建设风险、运行风险、技术风险、管理风险、质量、安全、进度等风险。

10、承包商可以提起索赔的事件：1.发包人违反合同给承包人造成时间、费用损失；

2.因工程变更造成时间费用损失；3.由于监理工程师对合同内容歧义解释、技术资料不确切、或由于不可抗力导致施工条件改变造成时间、费用损失，4.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人费用的增加；5.发包人延误支付期限造成承包人损失；6.对合同以外项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复发生的损失费用。7.非承包人的原因导致工程暂停施工；物价上涨，法规变化。

11、索赔成立条件：1.与合同对照，事件已造成承包人工程项目额外支出或直接工

期损失；2.造成费用损失或工期损失按合同约定不属于承包商的行为责任或风险责任；3.承包人按合同规定的程序和时间提交了索赔意向通知和索赔报告。

12、索赔依据：1.工程合同；2.订立合同所依据的或专用条款所约定使用的法律、法规、标准、规范；3.工程建设惯例。

13、供货方评价内容：在采购前要对供货方进行供货评价，考察厂家生产能力和质

量保证措施能力，如果厂家的工艺流程生产能力及质量保证能力能满足要求，产品也经过了国家3c强制性认证，则写出供方评价报告，按照质量体系的相关

21、设备验收程序：1.设备验收包括设备制造现场验收和施工现场验收；2.进场验

收是设备运输到现场后，项目经理部组织有关人员按要求进行验收，一般分进场和安装前两个阶段。

22、设备施工现场验收要求：1.设备现场验收应有业主、监理、生产厂商、施工方

有关代表参加；2.进场后对设备包装物的外观检查，要求按进货检验程序规定实施；3.设备安装前的存放、开箱检查要求按设备存放、开箱检查规定实施；4.进口设备要履行报关通关商检合格手续。

23、施工组织设计的类型：1.施工组织设计纲要；2.施工组织总设计；3.专项施工

设计。1为标前组织设计。2-3为标后组织设计

24、施工组织设计内容：1.工程概况、编制依据、工程特点、各专业工程主要工程

量；2.主要技术经济指标（工期、质量、安全、成本及项目特色管理目标等）；3.项目组织机构和各类管理体系4.人力资源计划、大型机械设备计划；5.施工总进度计划、施工总平面图及说明（含现场临时设施规划）；6.主要施工方简述；7.项目质量管理、HSE管理、物资管理、成本管理、风险管理、信息管理等内容。

25、施工方案内容：工程概况、编制依据、施工程序、施工方法(含主要技术要求和

质量标准)进度计划、资源配置计划、安全技术措施、质量管理措施、施工平面布置等。

26、施工方案的编制依据：施工组织设计、设计技术文件、供货方技术文件、施工

现场条件、国家及行业相关标准规范、同类型工程项目施工经验。

27、施工组织设计审核与批准：1.各类施工组织设计在实施前严格执行编制、审核、审批程序，没有批准的施工组织设计不得实施；2.施工组织设计编制、审核和审批工作实行分级管理制度，施工单位完成内部编制、审核、审批程序后，包总包审核批准，然后由总包单位项目经理或授权人签章后向监理报批；3.各类施工组织设计应坚持“谁负责项目实施，谁负责编制”的原则。

28、施工组织设计交底内容：工程开工前，编制人员向施工人员交底，包括：工程

特点、难点、主要施工工艺及施工方法、进度安排、组织机构设置与分工及质量、安全技术措施等。

29、施工组织设计交底有何要求：经审批的施工组织设计应在开工前进行，由项目

经理组织主要人员进行交底；交底内容应全面，交底过程要有记录，参加交底人员应在交底记录上签字；交底后各专业要分别组织学习，按分工及要求落实责任范围。

30、施工方案交底内容：工程施工前，方案编制人员向施工作业人员交底，包括：

该工程施工程序与顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。

31、施工方案优化方法及评价：施工方案进行技术经济分析，选出工期短、质量好、材料省、劳动力安排合理、工程成本低的方案，采用综合评价法进行评价。

50、分包在现场遇到需协调处理事情做法：应即时向总承包管理人员或分承包管理

人员反馈，并引起重视，总承包方应立即专题协商而取得妥善处理。

51、以安全为例说明总包、分包之间闭口管理流程：从安全管理要求看，总包、分

包之间闭口管理流程如下：总包负责安全总体策划-制定全场性安全管理制度-分包方在合同中承诺执行-明确分包方安全管理职责-分包方依据工程特点制定相应安全措施-分包方报总包方审核批准后执行。

52、影响机电安装工程进度的因素：1.除施工单位外，工程建设有关单位的工作进

度；2.施工工程中需要的材料、构配件、施工机具和工程设备等，不能按期运抵施工现场，或是运抵施工现场后发现质量不符合标准要求；3.建设单位为给足预付款或拖欠工程进度款；4.设计变更或业主提出了新的要求；5.施工中遇到气候、水文、地质及周围环境等方面的不利因素6.设备、材料涨价、签订固定合同等；7.施工单位自身管、技术水平及项目部现场组织、协调与控制能力影响。（要理解）

53、施工进度控制主要措施：组织措施、技术措施、合同措施、经济措施、信息管

理措施。

54、机电工程项目施工进度偏差分析:1分析进度偏差工作是否为关键工作，2.分析

进度偏差是否大于总时差，3.分析进度偏差是否大于自由时差。

55、影响进度偏差重点分析内容：对供应商违约，资金不落实、计划编制失误，施

工方法不当，施工图提供不及时，及时采取措施调整。

56、施工进度计划调整方法（只有两种）：1.改变工作间的衔接关系（方法，平行搭

接，扩大作业面）；2.缩短工作的持续时间（压缩关键线路），实际上就是网络计划中的工期优化法和工期与成本优化方法。（措施：加班加点，增加施工人员，投入更多的施工设备，技术方案优化，采用四新技术，采用奖励办法）

57、施工项目成本控制的阶段：施工准备阶段，施工阶段和竣工交付使用及保修阶

段。

58、项目成本控制的内容：人工成本、材料成本、工程设备成本、施工机械费，其

它直接费、间接费控制。

59、（重点）施工成本控制措施：1.人工费成本：三点，严密劳动组织，合理安排

生产工人进出场时间，严密劳动定额管理，实行计件工资制，加强技术培训，强化生产工人素质，提高劳动生产率；2.工程设备成本控制：控制设备采购的采购成本，运输成本，设备质量成本；3.材料采购成本：从量和价两个方面控制，材料消耗量的控制，采用限制领料和有效控制现场耗料；施工机械成本：优化施工方案，提高施工机械的利用率和完好率，严格控制租赁施工机械。60、注意230案例一计算，计划成本也就是目标成本=考核成本*（1-成本降低率），机电工程项目成本构成：直接成本与间接成本构成。

61、工程项目施工成本管理步骤：成本预测-计划-控制-核算-分析-考核

62、工程量清单计价费用组成：（1）分部分项工程费=人工费+材料费+机械费+管理

费+利润+一定风险。（2）建筑安装工程费用组成：直接费、间接费、利润、税金；分部分项工程单价组成：人工、材料、机械。

64.直接工程费=人工费+材料费+机械费，直接费=直接工程费+措施费，间接费=企业

管理费+规费

65、合同中综合单价因工程量变化需调整，除合同约定外，应按照什么办法确定：1.工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量，其综合单价有承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据；2.由于工程量清单工程量有误或设计变更引起工程量增减，属于合同约定幅度的，执行原综合单价，属于合同约定幅度以外的，其增加及减少后剩余部分工程量的工程量综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。

32、特种作业人员是指直接从事容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危险因素作业的人员，包括电工、电焊工、架子工、起重工、场内运输工。

33、特种作业人员管理要求：必须持证上岗，证件在有效期内；特种作业操作证每三年审核一次，对离开岗位超过六个月的，上岗前必须重新考核，合格后方可上岗。

34、特殊人员（特种设备人员）包括“电焊工、探伤工、司炉工、水处理工，管理

要求同特种作业人员。

35、项目部五大员及要求：施工员、质量员、材料员、资料员、安全员，必须持证

上岗。

36、材料进场要求：材料进场必须根据进料计划、送货凭证、质量保证书、合格证，进行材料的质量与数量验收；验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行；验收内容包括品种、规格、型号质量、数量、证件等；验收要作好记录，办理验收手续；要求复检的材料应有材料取样送检证明报告；对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接受。

37、材料仓库储存保管要求：实现对库房的专人管理，明确责任。

38、大型机械（判断P193）施工单位项目部施工机械设备管理要求：（重点）1.进

入施工现场的机械应进行安装验收，保持状态性能完好，做到资料齐全准确，属于特种设备的应履行报检程序。2.（闲置设备违背了什么原则）强化现场施工机械设备的平衡、调动，合理组织机械设备使用保养、维修；提高机械设备的利用率和完好率，降低项目使用成本；3.执行重要施工机械设备专机专人负责制，机长负责制和操作人员持证上岗制；4.严格执行施工机械设备操作规程和保养规程，制止违章指挥、违章作业。

39、施工技术交底内容：施工工艺与方法、技术要求、质量要求、安全要求及其它

要求。

40、机电安装工程技术交底重点：设备构件的吊装，焊接工艺与操作要点，调试与

试运行，大型设备基础埋件、构件的安装；隐蔽工程的实施要点；管道的清洗、试验及试压等。

41、技术交底要求：技术交底分层次展开，直至交底到操作人员，交底必须在作业

前进行，并有书面交底材料，对于重要的技术交底文件，应经项目技术负责人审核、批准，交底人员和接受交底人员在交底记录上签字，交底记录由交底人或资料员收集、整理，妥善保存，竣工后进行归档。

42、工程中逐级进行技术交底的内涵：设计人员向施工单位交底，施工单位技术负

责人向下级技术负责人交底，施工项目技术负责人向工长、班组长交底，工长向班组长交底，班组长向施工人员交底。

43、工程档案内容：一般记录，施工组织设计、技术交底、施工日志；图纸变更记

录，图纸会审、设计变更、工程洽商；设备、产品质量检查记录；预检记录；隐蔽工程检查记录；施工试验记录；事故处理记录；工程质量检验记录；其他需要向建设单位提交的有关文件和实物照片及音像、光盘等。

44、工程档案管理要求：1.资料真实、完整、准确、有效；施工需用的文件资料齐

全、无缺漏，2.以满足施工要求；3.施工中用的文件资料不是过期、失效或废止的，而是履行了编制审核手续的；4.文件资料的收集、审核、认可，发放、流转各个环节不能发生差错。

45、设备进场后开箱资料安装时发现资料不全哪个环节失控，主要内容包括哪些：

发生在设备开箱验收管理环节，验收内容：做到质量合格，资料齐全，数量准确，专用工具配备，并作出完整记录。

46、内部协调包括内容：总包与分包，土建与安装，安装各专业间。其余都是外部

47、外部协调包括三种：有合同关系，有洽谈记录关系，接受监督机构。劳务分包 62、室外架空热力管道安装有何要求：热力管道通常采用架空敷设或地沟敷设，为了

48、项目部对工程分承包协调管理内容：施工进度计划安排，甲供物资分配，质量

安全制度制定，资金使用调拨，临时设施布置，竣工验收考核，竣工结算编制和工程资料移交。

49、项目部对劳务分承包协调管理重点：作业计划的安排，作业面的调整，施工物

资的供给，质量管理制度和安全管理制度执行，劳务费用支付分项工程的验收及其资料的形成和生活设施的安排。

便于排水和放气，管道安装时均应设置 坡度，室内管道的坡度为0.002，室外管道坡度为0.003，蒸汽管道的坡度应与介质流向相同，避免噪声，每段管道最低点要设排水装置，最高点应设放气装置。

63、紧急状态包括哪些：意外泄漏、爆炸、坍塌、雷击、火灾、环境设备的故障。66、项目部如何进行项目风险管理策划253：项目经理部的风险管理组负责本项目运行过程中的特殊活动进行策划，识别、评价其中的主要风险因素，针对不可接受的中，在地下室吊装与建筑施工协调量大。质量预控方案：对起重作业指挥、司索人员的资格进行控制，对吊装作业的施工机具能力 控制，对大型设备吊装的方法进行控制，对吊装的环境，包括周围环境及地下设施进行控制。

82、焊接的预控方案：工序名称：地下室管道焊接质量预控方案；可能出现的问题:气孔、夹渣；采取措施:焊工培训、焊条烘干、母材烘干、改善焊接环境。83、工程验收评定后，分包单位应做哪些工作（5分）：分包单位对自己承包工程的有关资料移交给总包单位，待建设单位组织单位工程验收时，分包单位负责人应参加验收。

84、单体试运行必须具备的条件：（1）试运行范围内的工程按设计文件的内容和有关规范质量标准全部完成，并提供了相关资料和文件。（2）试运行方案已经获得了批准。（3）试运行组织已建立，操作人员经培训合格，熟悉试运行方案，能正确操作。（4）试运行所需要的燃料、动力、仪表空气、冷却水、脱盐水等确有保证。（5）测试仪表、工具、记录表格齐全，保修人员就位。

85、联动试运行方案中注意两点：第一、试运行方案和安全操作规程已经批准。第二、试运行组织应经建立，参加人员已通过生产安全考试合格。

63、总包方制止分包方真空泵单机无负荷试运行原因：试运行方案报总包审核批准

后，尚未向有关操作人员进行技术、安全交底，以及试运行前的各项检查工作。86、中间交接验收：中间交接验收是施工单位向建设单位办理工程交接的一个必要程序，他标志着工程施工安装结束，有单体试运行转入联动试运行。中间交接只是装置保管、使用责任（管理权）的移交，不解除施工单位对工程质量、交工验收应负的责任，且质量责任终身制（只有通风空调是施工单位组织）

87、负荷试运行应符合的规定：1.负荷试运行方案由建设单位组织生产部门和设计单位、总承包单位、施工单位共同编制，经上级部门批准后执行，由生产部门负责指挥和操作；2.负荷试运行必须统一指挥，严禁越级指挥，遵守各项纪律和制度，无证人员不得进入试运行区域；3.安全联锁装置必须按设计文件的规定使用，4.必须按负荷试运行方案规定进行操作，循序渐进，实行监护操作制度。

88、联锁、报警系统还不具备投用条件是否可以进行负荷试运行工作，为什么！不可以，原因是：负荷试运行前按设计文件要求的所有安装工作全部完成，包括整改消缺、遗留尾项、设计变更等，且单体试运行、联动试运行完成，联锁、报警系统必须调试完毕、准确可靠。

89、竣工验收的程序：根据建设项目的规模和复杂程度，规模大、较复杂的项目先初步验收后竣工验收，规模较小的、较简单的项目可以一次进行全部项目竣工验收。90、甲方与供货方签订设备供货合同，因设备供货延误造成安装延误，业主对施工方处罚，施工方向供货方索赔程序是否正确，为什么!P293 不正确，因为设备是业主与供货方签的，与施工方无关，所以业主不能处罚施工单位，只能向供应商索赔，索赔与被索赔之间必须具有合同关系，这是前提。

91、工程回访参加人员：项目负责人、技术、质量、经营等有关方面人员组成，回访时间一般在质保期内。

92、工程回访的方式及内容：季节性回访：冬季回访锅炉房及采暖系统运行情况，夏季回访通风空调制冷系统运行情况；2.技术性回访一般采用四新技术工程，回访了解技术性能和使用效果，发现问题及时加以补救和解决。

93、保修责任范围：1.质量问题确实是由于施工单位的责任或施工质量不良造成的，施工单位负责修理并承担修理费用；2.质量问题是由于建设单位提供的设备、材料等质量不良造成的，应由建设单位承担维修费用，施工单位协助修理。

94、根据《建设工程管理条例》，建设工程在正常使用下最低保修时间：1保修期从竣工验收合格之日起，合格之日是指承包单位提交竣工验收报告之日，（验收合格按这时间，若验收不合格，经过维修后重新提交验收报告之日起，确保验收合格）电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2年。供热和供冷系统为2个采暖期、供冷期。

95、工业安装工程按专业划分7个分部工程：1.设备安装分部工程，2.管道安装分部工程，3.电气装置安装安装分部工程，4.自动化仪表安装分部工程，5.设备及管道防腐蚀分部工程，6.设备及管道绝热分部工程，7.工业炉砌筑分部工程。96、建筑安装5个分部：1建筑给水、排水及采暖工程，2.建筑电气工程，3.通风与空调工程，4.电梯工程，5智能建筑工程。

职业健康、安全与环境因素采取预防措施和消减措施，在施工技术方案中予以体现。65、职业健康、安全与环境管理计划书编制的主要内容：职业健康、安全与环境管理的目标及主要指标，组织机构与职责，管理措施、实施方案及要求，所需要的人力、物力、财力和技术等资源。

66、职业健康、安全与环境管理计划书审批实施和修订：经项目经理批准发布，项目经理部贯彻实施。

67、项目经理安全生产职责：（1）全面负责项目安全生产工作，是项目安全生产第一责任人；（2）严格执行安全生产法规、规章制度，与项目管理人员签订安全生产责任书。（3）负责建立项目安全生产管理机构并配备安全管理人员，建立和完善安全管理制度。(4)组织制定项目安全生产目标和施工安全管理计划，并贯彻落实。（5）组织并参加项目定期的安全检查工作，落实隐患整改，编制应急预案并演练。（6）及时如实报告安全生产事故，配合事故调查。

68、哪些工作需要制定安全技术措施；（危险源的识别）高空坠落、机械伤害、起重吊装、动用明火、密闭容器、带电调试、管道和容器探伤、冲洗及压力试压、临时用电、单机试车和联动试车。

69、针对工程项目的特殊需求制定安全技术措施：如冬季、雨期、夏季高温、夜间施工，补充相应的安全技术措施，对四新项目制定相应安全措施，对施工各专业、工种、施工阶段交叉作业编制针对性的安全技术措施。

70、针对危险性较大的分部分项工程应单独编制安全专项施工方案，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，方案除需报监理工程师审批外，施工企业应当组织专家对方案进行论证。

71、那些?安全专项施工方案编制的范围包括：起重吊装及安装拆卸工程，脚手架工程，现场临时用电工程，季节性施工和现场防护措施，采用新技术、新材料、新设备新工艺的工程。

72、专项施工方案编制内容：工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施，劳动力计划、计算书及相关图纸。方案必须有设计、有计算、有祥图、有文字说明。

73、安全技术交底要求：必须按工种分部分项进行，施工条件变化针对性的补充交底，冬雨季针对气候特点的安全技术交底。工程因故停工、复工时应重新进行安全交底，安全交底必须在工序施工前进行，并保证交底逐级下达到施工作业班组全体人员，安全技术交底要有记录并整理归档。

74、重要环境因素的判定：产品生产和服务过程中的大气排放、水体排放、废弃物处置、土地污染、放射性污染及原材料等自然资源的消耗，加风雨雪，对当地或社区周边环境的影响。

75、现场环境保护措施主要包括：噪声、扬尘、建筑垃圾、有毒有害废弃物、有毒有害气体，电气焊弧光、无损检测光线等排放控制措施以及节能降耗、危险化学品管理措施等。

76、机电工程质量控制的事中控制主要包括内容：工序质量、隐蔽工程质量、设备监造、检测及试验、中间产品、成品保护、分项分部工程质量验收或评定等控制及以及施工变更等控制。

77、质量预控方案包括内容：1.工序名称、2.可能出现的质量问题、3.提出质量与控措施。（三个标题）

78、机电工程质量的三检制界定范围：一般情况，原材料、成品、半成品的检验以专职检验人员为主，生产过程中的各项作业的检验则以施工现场操作人员的自检、互见为主，专职检验人员抽检为辅。

79、工程质量问题与工程质量事故的界定：1.对于直接经济损失在规定数额以下，不影响使用功能和工程结构安全，没有造成永久性质量缺陷，视为质量问题；2.工程施工质量不符合标准的规定而引发或造成规定数额以上的经济损失、工期延误或造成设备人身安全，影响使用功能即构成质量事故。

80、工程质量事故处理的依据：工程施工质量事故的实况资料，合同文件，技术文件和档案，《建筑法》《建筑工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》。81、工程质量问题及质量事故处理方式：修补处理、返工处理、不作处理、降级处理、报废处理。

82、大型设备吊装预控方案：工序名称：设备吊装，可能出现的问题： 吊装时间集

第五篇：2018年二级建造师考试机电实务章节考点完整版