第一篇：海德教育最新2018年二级建造师《法律法规》真题及答案
http://www.xiexiebang.com
海德教育2018年二级建造师《法律法规》真题及参考答案
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．根据《民法总则》，法人分为（）。A．企业法人和非企业法人
B．机关法人，企业法人和社团法人 C．一般法人和特别法人
D．营利法人，非营利法人和特别法人 参考答案：D，第8页。
2．关于代理的说法，正确的是()。
A．经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B．同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人
C．作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D．表见代理是有权代理 参考答案：C，第12页。
3．关于物权的说法，正确的是（）。
A．同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B．用益物权人可以是该物的所有权人
C．未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役 D．物权的变动只能基于合同关系 参考答案：C，第18页。
4．关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是()。A．实用新型以申请时所附的说明书为准 B．建设工程发明以其附图为准
C．外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准 D．三类专利均以权利要求的内容为准 参考答案：C，第27页。
5．关于留置的说法，正确的是()。A．留置权属于债权
B．债权人不负责保管留置物 C．建设工程合同可以适用留置权 D．留置权基于法定而产生 参考答案：D，第34页。
6．关于财产保险合同的说法，正确的是()。A．保险合同不可以转让
B．保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 C．保险合同中的危险具有损失发生的不确定性 D．被保险人应当与投保人一致 参考答案：C，第35页。
7．下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()。A．解除合同 B．继续履行 C．罚款
D．合同无效
http://www.xiexiebang.com
参考答案：B，第41页。
8．根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。A． 对于限制人身自由的行政强制措施不服的 B． 国防、外交等国家行为
C． 行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令 D． 行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定 【答案】A P348 9．关于和解的说法，正确的是()。A．和解只能发生在诉讼前
B．当事人申请仲裁后，不可以自行和解 C．和解达成协议，必须以书面形式作出 D．和解达成的协议具有合同效力 【答案】D
P341-P342 10．下列争议中，受《仲裁法》调整的是()。A．建设行政主管部门处理的行政争议 B．劳动争议
C．农林承包经营合同争议 D．建设工程施工合同争议 【答案】D
P303 11．关于施工许可的说法，正确的是()。
A．省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管 B．农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证 C．限额以下小型工程应当申请取施工许可证 D．施工分包合同签订后，申请领取施工许可证 【答案】A P46 12．根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》，诚信典型和连续()年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中，能够享受“绿色通道”和“容缺受理“等便利服务措施。A．3 B．2 C．5 D．6 【答案】A
P104 13．根据《招标投标法》，中标通知书自()发生法律效力。A．发出之日 B．作出之日 C．盖章之日 D．收到之日 【答案】A P81 14．根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是()。A．在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故者本人伤害的 B．患职业病的
C．工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的
http://www.xiexiebang.com
D．高空作业跌落的
参考答案：A，第232页。15．建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（）报告。
A．竣工验收合格 B．建筑节能合格 C．建筑节能达标 D．能耗验收合格
参考答案：A，第190页。
16．施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约贵任的是()。A．施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误 B．施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误 C．施工企业的设备损坏，导致工期延误
D．施工企业迟延施工遭遇泥石流，导致工期延误 参考答案：A，第128页，关于不可抗力。
17．关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是()。A．有保证工程进度的基本制度 B．建设工程所需投资已经全部到位
C．依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位 D．已经与施工企业签订了合作协议 参考答案：C，第49页。
18．发售招标文件收取的费用应当限于补偿()的成本支出。A．编制招标文件
B．印刷、邮寄招标文件 C．招标人办公 D．招标活动
参考答案：B，第79页。
19．关于劳动争议解决方式的说法，正确的是()。
A．用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解
B．用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解
C．企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成
D．用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁
参考答案：B，第150页。
20．根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定中止执行情形的是()。A．执行案件申请入撤销请的
B．作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的 C．追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的
D．作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的 参考答案：D，第331页。
http://www.xiexiebang.com
21．根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是（）。A．申请人年龄达到60周岁
B．申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至中请注册之日止不满5年
C．申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年 D．申请人甲请注册之日5年前担任项目经理期间，所负贵项目发生过重大质量和安全事故
参考答案：B，第67。
22，关于工程质量检测的说法，正确的是（）。
A．检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构 B．检测报告必须由检测机构法定代表人签署
C．检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构 D．检测数据和检测报告仅供施工企业参考 参考答案：A，第272。
23．注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是()。A．泄露商业秘密的 B．对设计变更有异议的 C．经常外出参会的
D．拒绝执行监理工程师指令的 参考答案：A，第106页。24．施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是()。
A．经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B．经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期
C．经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D．经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
参考答案：A，第273-274页。
25． 根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是()。A．询价
B．单一来源采购 C．直接确定 D．框架协议 【答案】B P75 26．根据《建设工程安全生产管理条例》，工程安全术措施或者专项实施方案的审查的是（）。
A．是否达到工程使用功能要素 B．是否适用施工要求
C．是否符合工程建设强制性标准
http://www.xiexiebang.com
D．是否达到造价控制目标
参考答案：C，第255页，关于工程监理单位的责任。27．关于合同形式的说法，正确的是（）。A．合同必须用书面形式
B．口头形式属于合同其他形式
C．未依法采取书面形式订立的合同无效 D．合同可以采用数据电文形式 参考答案：D，第110页。
28．关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是()。
A．一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行
B．仲裁裁决只在国内生效
C．当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖
D．申请仲裁裁决强制执行的期间为2年 参考答案：D，第337页。
29．关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是（）。A．分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责 B．分包单位应当接受总承包单位的质量管理
C．总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任 D．分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿 参考答案：B，第270页。
30．某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同（）。
A．效力待定 B．可撤销 C．无效 D．有效
参考答案：C，第121页。
31，关于工程质量争议处理的说法，正确的是()。
A．建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任 B．施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修
C．建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持
D．建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务
参考答案：B，第274页。
32．根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是()。A．经招标人搜权的招标代理机构 B．建设行政主管部门
C．经招标人授权的评标委员会 D，招标投标有形市场 参考答案：C，89页。
http://www.xiexiebang.com
33．根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的()。A．2% B．5% C．10% D．20% 参考答案：C，第89页。
34．根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。A．20% B．40% C．50% D．30% 参考答案：D，第183页。
35．施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。A．合同正常履约 B．未发生违约行为 C．获得发包人奖励
D．获得建设行政主管部门表彰 参考答案：D，第105页。
36．根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是（）。
A．工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准 B．工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准 C．工程管理人员是否熟悉强制性标准
D．工程项目的安全、质量是否符合强制性标准 参考答案：C，第266页。37．根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是()。
A．监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系
B．监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任 C．未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用 D．施工图深化文件是监理工作的主要依据 参考答案：B，第285页。
38．关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是()。A．定作人不得中途变更承揽工作的要求
B．定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料 C．承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果
D．定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失 【答案】D，第153-156 39．关于建设工程返修的说法，正确的是()。
A．施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担 B．施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担 C．施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担 D．施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用
http://www.xiexiebang.com
【答案】C
P274 40．关于仲裁的说法，正确的是()。
A．没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理 B．对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权 C．只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理
D．仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理 【答案】A，P332-333 41．根据《合同法》，下列合同转让产生法律效力的是()。A．施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人
B．施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位 C．建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人 D．监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位 【答案】B P124 42．下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是()。A．查明事故发生的间接经济损失 B．追究责任人的法律责任 C．提交事故调查报告
D．提出对受伤人员的赔偿方案 【答案】C
P247 43．关于施工合同变更的说法，正确的是()。A．合同变更应当办理批准、登记手续
B．合同变更内容约定不明确的，推定为未变更 C．工程变更必将导致合同变更
D．合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致 【答案】B
P123 44．关于出卖人交付标的物的说法，正确的是()。
A．买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用 B．出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物
C．合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物
D．约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物 【答案】D P157 45.某起生产安全事故造成9人死亡、51人重伤，直接经济损失2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为（）。A．特别重大事故 B．重大事故 C．较大事故 D．一般事故
参考答案：B，第240页。
46．施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院给予支持的是（）。
A．已经完成的建设工程质量不合格的 B．不履行合同约定的协助义务的
C．将承包的建设工程非法转包，违法分包的
http://www.xiexiebang.com
D．合同约定的期限内没有完工的 参考答案：C，第127页。
47．施工企业主要负责人对安全生产的责任括()。
A．工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况 B．督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 C．在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动 D．保证本企业安全生产投入的有效实施 参考答案：D，第207页。
48．根据《绿色施工导则》，施工现场500km以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。A．50% B．60% C．70% D．80% 参考答案：C，第190页。49．施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中，该律师享有代理权的是()。A．放弃诉讼请求
B．与对方当事人进行和解 C．提起上诉 D．提供证据
参考答案：D，第312页。
50．甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法，正确的是()。A．乙对丙的行为承担责任
B．乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任 C．甲与乙对丙的行为承担连带责任
D．乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任 参考答案：B，第13页。
51．根据《建没工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是()。A．分包单位 B．总承包单位 C．建设单位
D．现场安全责任人 【答案】B P244 52．某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿()。A．6000元 B．12000元 C．15000元 D．18000元
http://www.xiexiebang.com
【答案】C P137 53．关于招标价格的说法，正确的是()。A．招标时可以设定最低投标限价 B．招标时应当编制标底
C．招标的项目应当采用工程量清单计价 D．招标时可以设定最高投标限价 【答案】D P78 54．下列情形中，属于弄虚作假、骗取中标的情形是()。A．共同抬高投标报价 B．借用他人资质证书 C．行贿评标专家谋取高分 D．低价中标、高价索赔 【答案】B P87 55．担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非()。A．施工企业同意更换项目负责人
B．建设单位与施工企业产生了合同纠纷 C．因不可抗力暂停施工
D．建设单位同意更换项目负责人 【答案】D P69 56．关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是()。A．纪念建筑物属于国家所有
B．近代现代代表性建筑属于国家所有 C．时刻属于国家所有
D．古文化遗址属于国家所有 【答案】D P196-197
57、关于承揽工程业务的说法，正确的是()。
A.企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质
B.不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求
C.施工企业与项目经理签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程 D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体 参考答案：A，第100页。
58.某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是()。A，施工企业应当对塔吊部件进行维修 B，施工企业应当对塔吊做相应改造
C．施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司 D．施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任 参考答案：D，第165页。
59．根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场未实行封闭围档的，一般情况下可能承担的法律责任是()。A，处以20万元罚款
http://www.xiexiebang.com
B，责令施工企业限期改正 C．吊销施工企业营业执照 D．降低施工企业资质等级 参考答案：B，第238页。
60，设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元。合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。A．16 B．5 C．8 D．13 参考答案：A，第128页。
二，多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0．5分)61．关于法定代表人的说法，正确的有()。
A．公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人 B．因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任 C．法定代表人代表法人从事民事活动 D．法定代表人为特别法人 E．法人应当有法定代表人 参考答案：CE，第7-8页
62.根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有()。A.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的 B.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的
C.以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的 D.劳动者被依法追究刑事责任的
E.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的 【答案】CE P132 63.关于地役权的说法，正确的有()。
A.需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权 B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率 C.地役权未经登记不得对抗需役地人 D.地役权由需役地人单方设立 E.地役权属于用益物权 【答案】AE P18 64.下列施工合同中，属于无效合同的有()。A.施工企业借用他人资质签订的
B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的 C.建设工程依法必须进行招标而未招标的 D施工企业超越资质等级与建设单位签订的 E.施工企业将其承包的部部分非主体工程分包的 【答案】ABCD P121 65.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租、使用的 http://www.xiexiebang.com
情形有()。
A.经检验未达到安全技术标准规定的 B.属于国家不鼓励使用的 C.没有完整安全技术档案的 D.安全保护装置齐全有效的
E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 【答案】ACE P257 66.抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则()。A.转让行为无效
B.转让所得价款应当由抵押权人所有 C.转让所得价款可以向第三人提存 D.转让所得价款只能提前清偿债务 E.转让行为有效 【答案】CE P33 67.下列情形中，视为投标人相互串通投标的有()。A.不同投标人的投标文件由同一人编制
B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异 C.不同投标人的投标文件相互混装
D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标 E.投标人之间约定部分投标人放弃投标 【答案】ABC P86 68.下列行为构成侵权之债的有()。
A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证 B.路人帮助把受伤工人送至医院
C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人 D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏
E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业 【答案】CD P20-21 69.施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有()。A.工程已实际交付的，为交付之日
B.工程未交付的，为提交峻工结算文件之日
C.工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日 D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日
E.工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日 【答案】ABE P116 70.法的形式的含义包括()。A.创制机关的性质及级别 B.法律规范的地域效力 C.法律规范的内涵
D.法律规范的期间效力 E.法律规范的效力等级 【答案】ABE P3
http://www.xiexiebang.com
71.下列情形中，招标人应当拒收的投标文件有()。A.逾期送送达的
B.投标人未提交投标保证金的 C.投标人的法定代表人未到场的 D.未按招标文件要求密封的 E.投标人对招标文件有异议的 参考答案：AD P84 72.下列争议中，属于劳动争议范围的是()。A.家庭与家政服务人员之间的争议 B.个体工匠与学徒之间的争议 C.因确认劳动关系发生的争议 E.因终止劳动合同发生的争议 D.因工作时间发生的争议 参考答案：CDE P149 73.在施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有()。A.法律规定 B.当事人的陈述
C.施工企业偷录的谈判录音 D.工程设计图纸
E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告 参考答案：BCDE P312 74.根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，下列情形中，属于违法分包的有()。
A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的 B.未经建设单位同意将工程分包的 C.分包单位将分包工程再分包的 D.将钢结构工程分包的
E.分包单位将劳务作业分包的 参考答案：ABC P95 75.关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法，正确的有()。A.建设单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案
B.施工企业应当在合同中明确要求勘察、设计、监理等单位分别提供各环节文件资料
C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录 D.工程检验评定资料应当由施工企业提交 E.工程检验评定资料无需在竣工时提交 参考答案：AC 76.关于劳动合同订立的说法，正确的有()。A.试用期包含在劳动合同期限内 B.固定期限劳动合同不能超过10年 C.商业保险是劳动合同的必备条款
D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立
http://www.xiexiebang.com
E.建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同 参考答案：AE P130-131 77.在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。A.项目名称
B.施工场所和期限 C.产生噪声的原因
D.可能产生的环境噪声值
E.所采取的环境噪声污染防治措施 参考答案：ABDE P175 78.关于质量保证责任的说法,正确的有()。
A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用 B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束
C.因地震、台风、洪水等原因造成的永久工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担
D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金
E.缺陷责任期内预留质量保证金的，施工企业履行合同约定的责任，到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金 参考答案：BDE P299-300 79.根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是()。
A.劳动者不能胜任工作
B.劳动者在试用期内不符合录用条件 C.劳动者严重违反用人单位的规章制度 D.劳动者被依法追究刑事责任 E.劳动者患病
参考答案：BCD P135 80.下列情形中，依法可以不招标的项目有()。A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目 B.采购人的全资子公司能够自行建设的
C.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的 D.只有少量潜在投标人可供选择的项目
E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的 参考答案：ACE P75
第二篇：2010二级建造师法律法规真题及答案
法律法规
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1．取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。
A．登记 B．注册 C．备案 D．所在单位考核合格
2．行政法规的制定主体是（）。
A．全国人民代表大会 B．全国人民代表大会常务委员会
C．国务院 D．最高人民法院
3．订立合同的两个公司合并，使他们之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债朽债务的（）。
A．抵消 B．提存 C．混同 D．免除
4．甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付乙公司的诉讼时效期间应从应付之日起算（）年。
A．1
B．2
C．4
D．20 5．根据《物权法》，不适合用于质押财产的是（）。
A．汇票 B．仓单 C．建设用地 D．应付款
6．下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。
A．转让 B．抵押 C．出资入股 D．投保火灾险
7．某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。
A．100
B．200
C．600
D．1000 8．关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）。
A．总承包合同可以采用书面形式或口头形式
B．发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包
C．建筑工程只能招标发包，不能直接发包
D．国家提倡对建筑工程实行总承包
9．下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）。
A．未经建设单位许可将承包工程中的劳务作业进行分包
B．将专业工程分包给不具备资质的承包人
C．将劳务作业分包给不具备资质的承包人
D．未经建设单位许可将承包工程中的专业工程进行分包
10．甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（）。
A．该联合体成员甲公司又以自己单位的名义单独对该项目进行投标
B．该联合体成员签订共同投标协议
C．该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标
D．甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投 11．通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为（）。
A．评标价 B．投标报价 C．招标控制价 D．标底
12．评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是（）。
A．评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密
B．评标委员会7个成员中，招标人的代表有3名
C．项目评标专家从招标代理机构的专家库内的专家名单中随机抽取
D．评标委员会成员由3人组成 13．经评标，甲被推荐为第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知。以下关于甲的行为，正确的说法是：（）。
A．属于在投标有效期内撤回投标文件 B．属于放弃中标
C．甲的要求不能被接受，必须继续参加投标 D．甲可向招标人申请退还部分投标保证金
14．关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是（）。
A．生产经营单位必须参加工伤社会保险，为职工缴纳相关费用
B．建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工单位的安全生产负总责任
C．建设项目安全设施的使用单位应当对安全设计负责
D．某单位易燃易爆品存放地点与员工宿舍在同一建筑物内
15．生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判有期徒刑的，根据我国安全生产的规定，自刑期执行完毕之日起（）。
A．2年内不得担任本施工企业的中层管理人员
B．3年内不得担任监理单位的主要负责人
C．5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人
D．终身不得担任任何施工企业的主要负责人
16．生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（）。
A．本企业负责人 B．当地安全生产监督管理部门
C．县级以上地方人民政府 D．省级(含自治州、直辖市)安全生产监督管理部门
17．某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故．造成2人死亡，根据《建设工程安全生产管理条例》，此次事故应由（）上报有关主管部门。
A．幕墙分包企业 B．施工总承包企业 C．监理单位 D．建设单位
18．根据国务院《特种设备安全保障条例》，从事施工起重机械定期检验的机构，应由（）批准。
A．县级以上人民政府 B．省级政府特种设备安全监督部门
C．国务院 D．国务院特种设备安全监督部门
19．房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是（）。
A．要求施工企业购买其制定的不合格消防器材
B．申请施工许可证时没有提供保障工程安全施工措施的资料
C．甲向施工企业提供的地下工程资料不准确
D．甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门
20．关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。
A．建设单位根据自身情况提出低于强制性规定的要求
B．建设单位有权压缩合同约定的工期
C．建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业
D．建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料 21．根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。
A．意外伤害保险属于非强制险 B．保险由建设单位办理
C．实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费
D．保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止
22．基坑支护工程专项施工方案须经（）签字后实施。
A．施工企业项目经理和现场监理工程师 B．施工企业负责人和建设单位负责人
C．建设单位负责人和总监理工程师 D．施工企业技术负责人和总监理工程师
23．企业安全生产许可证办理延期的时间为有效期满前（）个月。
A．1
B．2
C．3
D．6 24．根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。
A．增加工程内部装饰 B．建筑主体和承重结构变动
C．增加工程造价总额 D．改变建筑工程
25．建设工程施工总承包企业将专业工程分包，下列关于工程质量责任承担的说法，正确的是（）。
A．分包工程质量由分包企业负总责。B．分包工程质量由分包企业单独承担责任
C．总承包企业对分包工程质量承担连带责任
D．分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任
26．因设计原因导致的质量缺陷，在工程保修期内的正确说法是（）。
A．施工企业不仅要负责，还要承担保修费用
B．施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔
C．施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔
D．施工企业不负责任保修，由建设单位自行承担维修
27．必须经总监理工程师签字的工作是（）。
A．开工前的放线定位 B．分项工程验收 C．下一步工序 D．建设工程竣工验收
28．某施工企业在供应商处购买的水泥，标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的索赔要求（）。
A．只能由生产厂家承担 B．只能由供应商承担
C．只能施工企业自行承担 D．可向生产厂商提出赔偿
29．需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位将有关资料向（）报批。
A．公安消防机构 B．建设工程安全监督机构
C．建设行政主管部门 D．上级主管部门
30．下列争议中属于劳动争议的是（）。
A．企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门发生工伤认定的争议
B．公司股东李某因股息分配产生的争议
C．王某与社会保险机构因退休费用产生的争议
D．进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议
31．劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为（）年。
A．6个月
B．1年
C．2年
D．5年
32．劳动合同仅约定试用期的，按照《劳动合同法》的规定，该合同（）。
A．试用期为劳动合同期限 B．按无效劳动合同处理
C．按无固定期限合同处理 D．按完成一定工作任务为期限的合同处理
33．用人单位与劳动者约定以一定工作任务为期限的合同为（）劳动合同。
A．固定期限 B．无固定期限 C．以完成一定任务为期限 D．短期
34．下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。
A0．警告 B．罚款 C．支付违约金 D．没收财产
35．下列合同中，受合同法调整的是（）。
A．婚姻 B．收养 C．买卖 D．行政
36．在合同法中，要约生效的时问是（）。
A．要约人发出要约时 B．要约达到受要约人时
C．受要约人作出承诺时 D．受要约人承诺到达时
37．在建设工程招标程序中，投标的法律性质是（）。
A．要约 B．要约邀请 C．反要约 D．承诺 38．受要约人超过承诺期限发出的承诺，若要约人未作出认可该承诺的通知，则该承诺视为（）。
A．承诺超时 B．承诺延误 C．新承诺 D．新要约
39．下列合同中，以下情形属于无效合同的是（）。
A．当事人无履约能力 B．当事人对合同有重大误解
C．违反法律法规的强制性规定 D．违反法定的形式
40．在可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应该知道撤销事由之日起（）内有效。
A．1个月
B．3个月
C．6个月
D．1年 41．关于待定合同的说法，正确的是（）。
A．善意相对人不享有撤销的权利 B．效力待定合同的相对人有催告权
C．待定合同是生效合同 D．待定合同是无效合同
42．甲欠乙50万元贷款，乙欠丙20万元贷款，因乙怠于行使到期债权，又不能还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款，下列说法正确的是（）。
A．丙不能以自己名义起诉甲 B．丙起诉甲是在行使代位权
C．丙起诉甲以50万元为限 D．丙的起诉费用由自己支付
43．下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是（）。
A．受让人明知债务人以不合理低价转让财产 B．债务人放弃到期的债权
C．债务人将巨额财产赠与他人 D．债务人将其全部财产转让
44．甲乙签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是（）。
A．甲公司名称变更 B．乙公司的法人代表变更
C．合同签约人变更 D．买卖数量变更
45．某项目设计费为100万，合同约定违约金为15%，发包方支付了15万定金后，设计方未开展设计工作，导致发包方损失12万，发包方最多可获得的赔偿是（）万。
A．24
B．27
C．30
D．42 46．关于担保的说法，正确的是（）。
A．质押不转移对质押财产的占有
B．建筑物占用范围内的建设用地使用权可以单独作为抵押的对象
C．企业法人的分支机构、职能部门可以为担保人
D．以汇票作为抵押财产的，自凭证交付之日起生效
47．某建设单位出具的银行保函中，保证人为（）。
A．监理单位 B．银行 C．建设单位 D．施工企业
48．定金合同以（）之时生效。
A．当事人签字 B．合同备案 C．定金实际交付 D．主合同成立
49．王某在施工工地工作时，不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式为（）。
A．行政调解 B．法院调解 C．仲裁调解 D．民间调节
50．一裁定终局体现了仲裁的（）特点。
A．专业性 B．自愿性 C．独立性 D．快捷性
51．仲裁的保密性特点体现在以（）为原则。
A．不开庭审理 B．不允许代理人参加 C．不公开审理 D．不允许证人参加
52．在法院的主持下，甲乙双方达成了调解协议，法院制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应（）。
A．进行判决 B．强制执行 C．留置送达 D．重新调解
53．甲地注册的建设单位与在乙地注册的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉。则该合同争议解决地的原则为（）。
A．原告所在地 B．被告所在地 C．合同签定地 D．合同施行地
54．在民事诉讼中，“一般授权”所行使的诉讼权利为（）。
A．代为承认对方的诉讼请求 B．进行和解 C．变更诉讼请求 D．法庭辩论
55．对人民法院做出的一审民事判决不满，上诉期限为判决书送达之日起（）日。
A．5
B．7
C．10
D．15
56．仲裁机构做出的仲裁书生效后，一方不执行的，另一方可向（）申请强制执行。
A．人民法院 B．司法行政机关 C．仲裁机构 D．公安机关
57．关于仲裁调解的说法，正确的是（）。
A．仲裁庭必须先进行调解 B．调解不成不能做出裁决书
C．仲裁调解书与仲裁书具有同等法律效力
D．经仲裁庭调解双方当事人达成调解协议的，仲裁庭不能制作裁决书
58．在仲裁过程中，申请人甲与被申请人乙双方自行和解，下列符合我国法律规定的是（）。
A．甲与乙不能自行进行和解 B．甲乙达成和解不能撤回仲裁申请
C．甲撤回仲裁申请后又反悔，不得以同一事项申请仲裁
D．甲乙达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。
59．甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为应该支持被申请人的主张，则下列正确的是（）。
A．应按乙、丙的意见做出仲裁书 B．应该按甲的意见做出仲裁书
C．甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定
D．按照甲的意见做出仲裁书，仲裁书中如实记录乙、丙的意见
60．施工企业认为（）侵犯其合法权益，可以申请行政复议。
A．建设单位违约的行为 B．总监理工程师的停工决定
C．上级企业的处理决定 D．行政机关的罚款、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)
61．某体育馆施工实行工程总承包，发包单位可以将工程的（）一并发包。
A．代建 B．施工 C．监理 D．设计 E．设备采购
62．民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为（）。
A．不违反法律 B．不违背社会公德
C．不存在认识错误等外在因素 D．不与第三人利益相冲突
E．不与社会公共利益相冲突
63．下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有（）。
A．建筑物 B．建设用地使用权 C．生产设备、材料
D．在建工程 E．在建船舶
64．项目监理在实施监理过程中，主要依据有（）。
A．ISO质量体系 B．工程建设国家强制性标准
C．工程设计文件 D．施工企业管理制度 E．建设工程施工合同
65．投标有效期内，投标人有（）行为的，其投标保证金予以没收。
A．撤回投标文件 B．补充投标文件 C．放弃中标
D．澄清投标文件 E．说明(解释)投标文件
66．施工作业人员进行安全生产的义务有（）。
A．使用劳动生产安全用具 B．接受安生生产培训 C．发现事故隐患立即报告 D．发生危及人身安全的事故先进行抢救 E．为自己购买从业保险
67．某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业工人认真工作，若发生安全事故，后果由工人自负。对于上述条款，正确的是（）。
A．发生安全事故应由工人自负 B．该条款做无效处理
C．施工企业应受行政处罚 D．应撤销施工企业的资质
E．施工企业主要负责人应受行政罚款
68．根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有（）。
A．对建设工程项目的安全生产负总责 B．落实安全生产责任制
C．制定安全生产规章制度和操作规程 D．确保安全生产费用的专项使用
E．根据工作特点组织制定安全施工措施
69．取得安全生产许可证的条件是（）。
A．特种作业人员经考核合格 B．职工参加工伤 C．通过了安全生产管理体系认证
D．进行了安全评价 E．已办理安全监督手续
70．根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应有的内容有（）。
A．保修范围 B．保修期限 C．质量保证金的退还方式
D．质量保证金预留比例 E．保修责任
71．供应商的下列行为中，符合《产品质量法》的是（）。
A．建立进货验货制度 B．产品包装上的标识不真实
C．对使用有瑕疵的产品进行说明 D．为扩大销售，对产品质量进行虚假宣传
E．快过期的产品降价销售
72．某交通施工穿越噪声敏感区域，可能造成环境噪声污染，下列说法正确的是（）。
A．禁止一切夜间施工作业活动 B．因特殊需要进行夜间施工的，须获批准
C．建设工程施工前必须公告附近居民 D．其他有效的控制噪声污染的措施
E．在开工15日前，向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告
73．根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有（）。
A．扣押居民身份证 B．扣押职业资格证 C．要求提供担保
D．签订专业技术培训服务违约金 E．签订竞业限制保证书
74．建设工程合同属于（）。
A．有名合同 B．实践合同 C．要式合同
D．有偿合同 E．单务合同
75．应当先履行合同文件的一方当事人有确切证据证明对方（），有权行使抗辩权。
A．经营状况严重恶化 B．法定代表人被追究刑事责任 C．丧失信誉
D．企业负有较大债务 E．转移财产试图躲避债务
76．合同权利文件终止时，不影响（）之效力。
A．结算条款 B．清理条款 C．仲裁条款 D．担保条款 E．失业条款
77．民事违约责任的承担方式有（）。
A．赔偿损失 B．采取补救措施 C．继续履行 D．精神损失赔偿 E．赔礼道歉
78．建设单位就专业分包工程存在的施工质量缺陷提起民事诉讼，根据《民事诉讼法》及相关司法解释，建设单位可以将（）列为其被告。
A．招标代理机构 B．总承包企业 C．分包企业
D．实际施工人 E．建设行政主管部门
79．关于民事诉讼回避制度的说法，正确的是（）。
A．当事人必须在开庭前提出回避申请 B．当事人提出回避申请，可以在法庭宣判前提出
C．案件诉讼代理人的近亲属仅担当翻译人的，无须回避
D．人民法院的回避决定，可以口头或书面形式提出
E．申请回避复议期间，被申请回避的人可以不停止参与本案的工作
80．关于仲裁协议的说法，正确的有（）。
A．仲裁协议应当是书面形式
B．仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可
C．仲裁协议必须在争议发生前达成D．没有仲裁协议，也就无法进行仲裁
E．仲裁协议排除了人民法院对合同争议的管辖权
一、单项选择题
1．B【解析】通过二级建造师资格考核认定，或参加全国统考取得二级建造师资格证书，并经注册的人员，可在全国范围内以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。故选B。
2．C【解析】行政法规是最高国家行政机关即国务院制定的规范性文件。故选C。
3．C【解析】“混同”是指债权和债务同归一人，致使合同关系消灭的事实。如两个相互订有合同的企业合并，则产生混同的法律效果。故选C。
4．A【解析】下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的，延付或拒付租金的，出售质量不合格的商品未声明的，寄存财物被丢失或损毁的。故选A。
5．C【解析】质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。题中建设用地属于不动产，故选C。
6．D【解析】建设用地使用权实现抵押、转让或出资入股，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分。故选D。
7．C【解析】根据《建筑工程施工许可管理办法》第四条规定：建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%，故选C。
8．D【解析】总承包合同必须采用书面形式，A错误；根据《建筑法》第二十四条第二款，发包人不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位，B错误；《建筑法》第十九条规定：“建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包。”C错误；《建筑法》第二十四条第一款规定：“提倡对建筑工程实行总承包。”故选D。
9．A【解析】依据《建筑法》上述规定，《建筑工程质量管理条例》进一步将违法分包界定为如下几种情形：①总承包单位将建筑工程分包给不具备相应资质条件单位的；②建筑工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的}③施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；④分包单位将其承包的建设工程再分包的。故选A。
10．B【解析】联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人。故选B。
11．B【解析】通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价为投标报价。故选B。
12．C【解析】评标委员会成员为5人以上单数，D错误；其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3，B错误；评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密，A错误。故选C。
13．A【解析】依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的通知，属于在投标有效期内撤回投标文件。故选A。
14．A【解析】生产经营单位的安全生产保障措施有：①组织保障措施；②管理保障措施；③经济保障措施；④技术保障措施。建设项目安全措施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。C错误。建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。B错误。生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。D错误。生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费，属于经济保障措施。故选A。
15．C【解析】生产经营单位的主要负责人违反《安全生产法的规定》导致发生生产安全事故，构成犯罪的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。故选C。
16．A【解析】生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。故选A。
17．B【解析】对于实行施工总承包的建设工程，根据《建设工程安全生产管理条例》第五十条的规定，由总承包单位负责上报事故。故选B。
18．D【解析】从事施工起重机械定期检验、监督检验的检验检测机构，应当经国务院特种设备安全监督部门核准。故选D。
19．D【解析】建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：①施工单位资质等级证明；②拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；③拆除施工组织方案；④堆放、清除废弃物的措施。故选D。
20．D【解析】建设单位有下列行为的，依法承担赔偿责任：①对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求；②要求施工单位压缩合同约定的工期；③将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位。故选D。
21．C【解析】《建设工程安全生产管理条例》第三十八条规定：“施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。”故选C。
22．D【解析】基坑支护工程经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。故选D。
23．C【解析】《安全生产许可证条例》第九条规定：“安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。故选C。
24．B【解析】涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者
具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。故选B。
25．C【解析】总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。故选C。
26．B【解析】保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。如果质量缺陷是由于设计单位、勘察单位或建设单位、监理单位的原因造成的，施工单位仅负责保修，并且有权对由此发生的保修费用向建设单位索赔。故选B。
27．D【解析】未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。故选D。
28．D【解析】《产品质量法》规定了生产者生产产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。生产者应当对其生产的产品质量负责。故选D。
29．A【解析】建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核，未经审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工。故选A。
30．D【解析】因支付拖欠劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿、赔偿金产生的争议属于劳动争议。故选D。
31．C【解析】劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同。故选C。
32．A【解析】劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。故选A。
33．C【解析】以完成一定工作任务为期限的劳动合同，是指用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同。故选C。
34．C【解析】承担民事责任的方式主要有：①停止侵害；②排除妨碍；③消除危险；④返还财产；⑤恢复原状；⑥修理、重作、更换；⑦赔偿损失；⑧支付违约金；⑨消除影响、恢复名誉；⑩赔礼道歉。故选C。
35．C【解析】不受合同法调整的主要关系类型：①有关身份关系的合同；②有关政府行使行政管理权的行政合同；③劳动合同；④政府问协议。故选C。
36．B【解析】《合同法》第十六条规定：“要约到达受要约人时生效。”故选B。
37．A【解析】在建设工程招标程序中，招标的法律性质是要约。故选A。
38．D【解析】受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效以外，该承诺视为新要约。故选D。
39．C【解析】无效合同的原因：①一方以欺诈手段订立合同，损害国家利益；②一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益；③恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同；④以合法形式掩盖非法目的；⑤损害社会公共利益；⑥违反法律、行政法规的强制性规定。故选C。
40．D【解析】《合同法》第五十五条规定：“有下列情形之一的，撤销权消灭：①具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权；②具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。”故选D。
41．B【解析】效力待定合同的相对人可以催告法定代理人在一个月内予以追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。《合同法》第四十九条规定：“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。”故选B。
42．B【解析】《合同法》第七十三条规定：“因债务人怠于行使到期债务，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。”故选B。
43．D【解析】《合同法》第七十四条规定：“因债务人放弃到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。撤销权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担。”故选D。
44．D【解析】合同生效后，当事人不得因其主体名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而主张和请求合同变更。故选D。
45．C【解析】第一，见教材193页：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金和违约金只能两者选一，本题都是15万元。第二：违约金具有赔偿损失的作用。教材192页：违约金，是指当事人在合同中或合同订立后约定因一方违约而应向另一方支付一定数额的金钱。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。这说明：违约金具有赔偿损失的作用，违约金不足以赔偿损失，可以增加，本题损失12万元，未超过违约金15万。因此，最多15万元。
第一、第二合计，最多可获得的赔偿是30万元，答案C。
46．D【解析】抵押与质押最大的区别就是抵押不转移抵押物，而质押必须转移占有质押物。A错误。《担保法》第三十六条规定：“以出让方式取得的国有土地使用权抵押的，应当将抵押时该国有土地上的房屋同时抵押。”B错误。由于企业法人的分支机构和职能部门没有独立的财产，也不能独立承担民事法律责任，所以不能擅自以自己的名义为他人的债务作保证。C错误。以汇票作为抵押财产的，自凭证交付之日起生效。故选D。
47．B【解析】某建设单位出具的银行保函中，保证人为银行。故选B。
48．C【解析】《担保法》第九十条规定：“当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。”故选C。
49．D【解析】在当事人以外的第三人或组织的支持下，通过相互谅解，使纠纷得到解决的方式，即为民间调解。故选D。
50．D【解析】仲裁实行一裁终局制，仲裁裁决一经仲裁庭作出即发生法律效力。这使当事人之间的纠纷能够迅速得以解决。体现了仲裁的快捷性。故选D。
51．C【解析】仲裁以不公开审理为原则。有关的仲裁法律和仲裁规则也同时规定了仲裁员及仲裁秘书人员的保密义务。仲裁的保密性较强。故选C。
52．A【解析】中华人民共和国民事诉讼法，《民事诉讼法》第89条第3款规定：“调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。”这一规定包括两个方面的要求：一是调解书必须送达双方当事人签收。据此，调解书应当直接送达当事人本人，不适用留置送达和公告送达的方式。二是调解书必须经双方当事人签收后才能生效。如果一方或双方当事人拒绝签收的，应当视为调解不成立，调解书不发生法律效力。第九十一条 调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决。即使按原考试大解析，请注意: 《最高人民法院关于人民法院民事调解工作若干问题的规定》第十三条规定: 当事人拒收调解书的，不影响调解协议的效力。一方不履行调解协议的，另一方可以持调解书向人民法院申请执行。这里指的是不影响调节协议的效力,调解协议和调解书是两个不同的概念。调解书未发生法律效力，自然不能强制执行。答案A。
53．C【解析】《民事诉讼法》第二十五条规定：合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。故选C。
54．D【解析】委托权限分为一般授权与特别授权。特别授权即代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。故选D。
55．D【解析】对一审判决不服，可提起上诉，上诉期限为判决书送达之日起15日。故选D。
56．A【解析】仲裁裁决能否得到执行事关当事人实体权利的实现。在裁决履行期限内，若义务方不履行仲裁裁决，权利方可申请人民法院强制执行。故选A。
57．C【解析】调解成功的，仲裁庭依据已达成的调解协议书制作调解书，当事人可以要求仲裁庭根据调解协议制作裁决书。调解不成的，则由仲裁庭及时作出裁决。但调解并不是仲裁的必经程序。只要有一方当事人不同意调解，就不进行调解。仲裁协议必须以书面方式订立，以口头方式订立的仲裁协议不受法律保护。故选C。
58．D【解析】当事人申请仲裁后，可以自行和解。当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。如果当事人撤回仲裁申请后反悔的，仍可以根据原仲裁协议申请仲裁。故选D。59．A【解析】当仲裁庭成员不能形成一致意见时，按多数仲裁员的意见作出仲裁裁决。故选A。
60．D【解析】行政复议保护的是公民、法人或其他组织的合法权益。行政争议当事人认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益的，有权依法提出行政复议申请。故选D
二、多项选择题
61．BDE【解析】《建筑法》第二十四条第二款规定：“建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位。”故选BDE。
62．AB【解析】根据《民法通则》的规定，行为内容合法表现为不违反法律和社会公共利益、社会公德。违反与相冲突是两个不同的概念，从考试技巧来分析，多选题宁可少选不能多选，建议不要选E。
63．ABD【解析】物权法：第一百八十八条【动产抵押的效力】以本法第一百八十条第一款第四项、第六项规定的财产或者第五项规定的正在建造的船舶、航空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。条文主旨：本条是物权法关于动产抵押效力的规定。
立法背景：物权法对不动产物权变动采登记生效主义，即不动产物权的设立、变更、转让和消灭应当办理登记，不办理登记，不发生物权效力。而对于动产物权变动却采登记对抗主义，即动产物权的设立、变更、转让和消灭不登记不得对抗善意第三人。动产抵押权的设立，之所以没有要求如不动产抵押设立一样，以登记为生效要件。主要原因在于：第一，我国有关法律规定某些交通运输工具的抵押采用登记对抗制度。比如民用航空法第十六条规定：“设定民用航空器抵押权，由抵押权人和抵押人共同向国务院民用航空主管部门办理抵押权登记；未经登记，不得对抗第三人。”海商法第十三条规定“设定船舶抵押权，由抵押权人和抵押人共同向船舶登记机关办理抵押权登记；未经登记的，不得对抗第三人。”第二，当事人采用不转移占有的抵押方式担保债权实现往往基于双方的信任，如果对这些动产抵押也要求进行抵押财产登记，可能会对当事人造成不方便，也会增加抵押人的费用，特别是我国幅员辽阔，在比较偏远的地区办理抵押登记会更加困难。此外，由于动产便于移动，即使办理了抵押登记，也不能保证所有权人将已抵押的动产转让给他人。因此，动产抵押是否登记，应当给当事人以选择权，由他们根据具体情况自己决定。
法律解读：根据本条规定，当事人以生产设备、原材料、半成品、产品、交通工具、正在建造的船舶、航空器抵押的，可以办理抵押登记，也可以不办理抵押登记，抵押权不以登记为生效条件，而是自抵押合同生效时设立。但是，办理与不办理抵押登记的法律后果是不同的、未办理抵押登记的，不得对抗善意第三人。所谓不得对抗善意第三人，包括两方面含义：一是，合同签订后，如果抵押人将抵押财产转让，对于善意取得该财产的第三人，抵押权人无权追偿，而只能要求抵押人重新提供新的担保，或者要求债务人及时偿还债务。二是，抵押合同签订后，如果抵押人以该财产再次设定抵押，而后位抵押权人进行了抵押登记，那么，实现抵押权时，后位抵押权人可以优于前位未进行抵押登记的抵押权人受偿。而办理抵押登记的，抵押权具有对抗第三人的法律效力，也就是说，抵押财产登记后，不论抵押财产转移到谁手中，只要债务履行期届满债务人没有履行债务，抵押权人都可以就该抵押财产实现抵押权。同时还有先于未登记的抵押权人受偿的权利。由此可见，为了切实保障自己债权的实现，抵押权人最好进行抵押登记。答案E不能选。在建船舶为动产。
64．BCE【解析】项目监理的依据有：①国家颁布的有关工程建设法规及政府部门批准的建设计划、规划；②主管部门批准的设计文件、施工图纸及技术要求；③国家及行业颁布的规范、技术标准等；④建设单位与施工承包单位签订的合同文件；⑤相关会议纪要，以及监理工程师批准的施工方案、技术方案等。故选BCE。
65．AC【解析】投标有效期内，投标人撤回投标文件或者放弃中标，其投标保证金予以没收。故选AC。
66．ABC【解析】安全生产中从业人员的义务：①自律遵规的义务：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品}②自觉学习安全生产知识的义务：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力；③危险报告义务：从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。故选ABC。
67．BE【解析】生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效；对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处2万元以上10万元以下罚款。故选BE。
68．BDE【解析】《建设工程安全生产管理条例》第二十一条规定，施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。《建设工程安全生产管理条例》第二十一条：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。
69．AB【解析】建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件有：①建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；⑦保证本单位安全生产条件所需资金的投入；③设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；④主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；⑤特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；⑥管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格；⑦依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；⑧施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；⑨有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；⑩有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；11有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；⑥法律、法规规定的其他条件。故选AB。这一题有可能是题目本身有问题。多选题应至少有两个正确答案，通过排除法，可以去掉CDE选项，只能选AB。但看第⑤小点，应为持证上岗，考核合格，不一定立即拿到证，因此A选项不正确。
70．ABE【解析】质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任。故选ABE。
71．AC【解析】供应商的产品质量责任和义务：①为产品质量负责的义务；②确保标识规范的义务；③确保包装质量合格的义务；④其他禁止性义务。E选项是销售者的责任和义务。故选AC。
72．D【解析】在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明，必须公告附近居民。施工单位必须在开工15日前向工程所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。故选BCE。可能是题目有问题。注意：B选项，为“批准”，教材中为“证明”；E选项，为“报告”，教材中为“申报”。都是不同的概念，尤其是B选项。
73．DE【解析】用人单位为劳动者提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，可以与该劳动者订立协议，约定服务期。劳动者违反服务期约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。对负有保密义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款。故选DE。
74．ACD【解析】合同分类：①有名合同和无名合同；②双务合同与单务合同；③有偿合同与无偿合同；④诺成合同与实践合同；⑤要式合同与不要式合同；⑥格式合同与非格式合同；⑦主合同与从合同。建设工程合同属于有名合同、双务合同、有偿合同、诺成合同、要式合同、非格式合同。故选ACD。
75．ACE【解析】根据《合同法》第六十八条规定：“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：①经营状况严重恶化；转移财产、抽逃资金以逃避债务；丧失商业信誉；有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。”故选ACE。
76．ABC【解析】合同权利义务的终止，不影响合同中结算、清理条款和独立存在的解决争议方法的条款(如仲裁条款)的效力。故选ABC。
77．ABC【解析】承担违约责任的基本形式：继续履行，采取补救措施，赔偿损失。故选ABC。
78．BCD【解析】建设工程质量发生争议的，发包人可以将总承包人、分包人和实际施工人作为共同被告提起诉讼。故选BCD。
79．BDE【解析】根据《民事诉讼法》第四十五条规定，审判人员、书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人有下列情形之一的，必须回避，当事人有权用口头或者书面方式申请他们回避：①是本案当事人或者当事人、诉讼代理人的近亲属；②与本案有利害关系；③与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正审理的。根据《民事诉讼法》的有关规定，当事人提出回避申请，应当说明理由，在案件开始审理时提出。回避事由在案件审理后知道，也可以在法庭辩论终结前提出。复议期间，被申请回避的人员，不停止参与本案的工作。人民法院对当事人提出的回避申请，应当在申请提出的三日内，以口头或者书面形式作出决定。故选BDE。
80．ADE【解析】仲裁协议必须以书面方式订立，以口头方式订立的仲裁协议不受法律保护。在民商事仲裁中，仲裁协议是仲裁的前提，没有仲裁协议，就不存在有效的仲裁。有效的忠诚协议可以排除法院对订立于仲裁协议中的争议事项的司法管辖权。故选ADE。
第三篇：海德教育最新2018年二级建造师建筑工程真题及答案
http://www.xiexiebang.com
2018年二级建造师建筑工程真题及答案
一、单顶选择题（共20分，每题1分。每题的备选顶中，只有1个最符合题意）
1、按照民用建筑分类标准,属于超高层建筑的是()A.高度50m的建筑 B.高度70m的建筑 C.高度90m的建筑 D.高度110m的建筑 答案:D
2、严禁将地下室作为主要用房的是()A.歌舞厅
B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 答案:B
3、不属于应急照明光源的是()A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明 D.安全照明 答案:C
4、预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于（）A.C25 B.C30 C.C35 D.C40 答案：D
5、属于永久荷载的是()A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 答案:A
6、在工程应用中,通常用于表示钢材塑性指标的是()A.伸长率 B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能 答案:A
7、据国家的有关规定,终凝时间不得长于6.5h的水泥是()A.硅酸盐水泥 B.普通硅酸盐水泥 C.矿渣硅酸盐水泥 D.火山硅酸盐水泥
http://www.xiexiebang.com
答案:A
8、影响混凝土和易性的主要因素是()A.石子 B.砂子 C.水泥
D.单位体积用水量 答案:D
9、木材在使用前进行烘干的主要目的是()A.使其含水率与环境温度基本平衡 B.减轻重量 C.防虫防蛀 D.就弯取直 答案:A
10、关于建筑花岗岩石特性的说法,正确的是()A.度低 B.呈酸性 C.密度小 D.硬度低 答案:B 11．下列哪些是用于工业用水的塑料管道？ A．PVC-U管 B．PVC-C管 C．PP-R管 D．铝塑复合管 参考答案：B 12.下列不属于安全玻璃的是()。A.钢化玻璃 B.防火玻璃 C.平板玻璃 D.夹层玻璃 【答案】C 【解析】安全玻璃包括钢化玻璃、防火玻璃和夹层玻璃。P38 14.一般情况下,建筑施工企业良好行为记录公布时间为()年 A.1 B.2 C.3 D.4 【答案】C P257 15.设计无明确要求时,模板的拆除顺序正确的是 A.从下而上 B.先支的先拆 C.先拆称重模板 D.先拆非承重模板
http://www.xiexiebang.com
【答案】D 【解析】模板拆除时，拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当设计无规定时，可采取先支的后拆、后支的先拆，先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序，并应从上而下进行拆除。
16.在现场施工，属于十一级动火作业的是（）A.小型邮箱
B.比较密封的地下室 C.登高电焊
D.无明显危险因素的露天场所 【答案】B P230 17.市区施工现场主要路段围挡高度不得低于()。A.1.5m B.1.8m C.20m D.2.5m 【答案】D P233 18.现场《临时用电施工组织设计》编制人员是()A.项目经理 B.技术负责
C.电气工程技术人员 D.安全员
【答案】C P240 19.需要组织专家进行安全专项施工方案论证的是()A.开挖深度3.5m的基坑的土方开挖工程 B.施工高度60m的建筑幕墙安装工程 C.架体高度15m的悬挑脚手架工程
D.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程 【答案】B P259~260 20.项目《职业安全健康技术措施计划》主持编制人是()A.安全总监 B.项目经理 C.生产经理 D.技术负责
【答案】B 教材P269。
二、多项选择题（共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意）
21.建筑构造设计的原则是（）。A.坚固实用 B.技术先进 C.经济合理 D.视野开阔 E.美观大方 【答案】ABCE
http://www.xiexiebang.com
【解析】建筑构造设计的原则：坚固实用、技术先进、经济合理、美观大方。22.关于框架结构震害的说法，正确的是（）。A.柱的震害重于梁 B.梁顶的震害重于柱底 C.内柱的震害重于角柱 D.短柱的震害重于一般柱
E.多层房屋的楼盖震害重于墙身 【答案】ABD 【解析】震害调查表明，框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处；一般是柱的震害重于梁，柱顶的震害重于柱底，角柱的震害重于内柱，短柱的震害重于一般柱。多层砌体房屋的破坏部位主要是墙身，楼盖本身的破坏较轻。
23.在室内装饰装修过程中，属于集中荷载的是（）。A.石柱 B.吊灯 C.局部假山 D.盆景 E.室内隔墙
【答案】ABC（D）
【解析】在建筑物原有的楼面或屋面上放置或悬挂较重物品（如洗衣机、冰箱、空调机、吊灯等）。在室内增加装饰性的柱子，特别是石柱，悬挂较大的吊灯，房间局部增加假山盆景。
24.关于水泥基渗透结晶型防水涂料等特点的说法，正确的是（）。A.是一种柔性防水材料 B.具有独特的保护钢筋能力 C.节省人工
D.具有防腐特性 E.耐老化
【答案】BCDE 有点偏
【解析】水泥基渗透结晶型防水涂料是一种刚性防水材料。具有独特的呼吸、防腐、耐老化、保护钢筋能力，环保、无毒、无公害，施工简单、节省人工等特点。25.关于氟碳涂料特性的说法，正确的是（）。A.耐酸碱性 B.耐腐蚀性 C.耐高低温性 D.耐污性 E.涂层硬度低 【答案】ABCD 【解析】氟碳涂料有优异的耐候性、耐污性、自洁性，耐酸碱、耐腐蚀、耐高低温性，涂层硬度高，与各种材质的基体有良好的粘结性能，色彩丰富有光泽，装饰性好，施工方便，使用寿命长。
26.关于普通混凝土小砌块的施工做法，正确的是（）。A.在施工前先浇水湿透
http://www.xiexiebang.com
B.清除表面污物
C.底面朝下正砌于墙上 D.底面朝上反砌于墙上
E.小砌块在使用时的龄期已到28d 【答案】BDE 27.屋面防水施工基本要求正确的是（）。A.以排为主，以防为辅
B.上下层卷材不得相互垂直铺贴
C.屋面卷材防水施工时，由高向低铺贴 D.天沟卷材施工时，宜顺天沟方向铺贴 E.立面或大坡面贴卷材应釆用满粘法 【答案】BDE 28.关于建筑幕墙的防雷施工的做法，正确的是（）。A.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接 B.每三层设一道均压环
C.每隔15m上下立柱有效连接
D.有镀膜层的构件，应除去其镀膜层后进行连接 E.防雷链接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆处理 【答案】ABDE 【解析】幕墙的铝合金立柱，在不大于10m范围内宜有一根立柱采用柔性导线，把每个上柱与下柱的连接处连通。
29.关于施工现场环境保护做法，正确的是（）。A.夜间施工需办理夜间施工许可证 B.现场土方应釆取覆盖、绿化等措施 C.现场生活垃圾可作为回填再利用 D.食堂应设置隔油池
E.厕所的化粪池应做抗渗处理 【答案】ABDE 30.受控制的室内环境污染物有（）A.氡 B.甲醛 C.乙醇 D.苯
E.总挥发性有机化合物（TVOC）【答案】ABDE 【解析】室内环境污染物有氡（Rn-222)、甲醛、氨、苯和总挥发性有机化合物(TVOC)
三、案例分析题(一)背景资料
某办公楼工程,框架结构,钻孔灌注桩基础,地下一层,地上20层,总建筑面积25000m2,其中地下建筑面积3000m2,施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同,合同约定“…至:2014年6月15日竣工,工期目标470日历天:质量目标合格：主要材料由施工单位自行采购:因建设单位原因导致工期延误,工期顺延,每延
http://www.xiexiebang.com
误一天支付施工单位10000元/天的延误费…”,合同签订后,施工单位实施了项目进度策划,其中上部标准层结构工序安排如下: 上部标准层结构工序安排表
柱基施工时遇地下溶洞(地质勘探未探明),由此造成工期延误20日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告,要求延长工期20日历天,补偿误工费20万元，地下室结构完成,施工单位自检合格后,项目负责人立即组织总监理工程师及建设单位,勘察单位,设计单位项目负责人进行地基基础分部验收。
施工至十层结构时,因商品混凝土供应迟缓,延误工期10日历天。施工至二十层结构时,建设单位要求将该层进行结构变更,又延误工期15日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告,要求延长工期25日历天,补偿误工费25万元。
装饰装修阶段,施工单位采取编制进度控制流程、建立协调机制等措施,保证合同约定工期目标的实现。问题
1.根据上部标准层结构工序安排表绘制出双代号网络图,找出关键线路,并计算上部标准层结构每层工期是多少日历天? 2.本工程地基基础分部工程的验收程序有哪些不安之处?并说明理由。3.除采取组织措施外,施工进度控制措施还有哪几种措施? 4.施工单位索赔成立的工期和费用是多少?逐一说明理由 【参考答案】
1、关键线路为：A→B→C→D→E→G，总工期为8个日历天。2、1）施工单位自检合格后，项目负责人后立即组织验收不妥（估计1分）理由：1）施工单位自检合格后，应向监理单位申请验收（估计1分）2)应由总监理工程师组织验收（估计1分）
3)验收人员缺施工单位的质量、技术部门负责人（估计1分）3.（1）技术措施（估计1分）（2）管理措施（估计1分）（3）经济措施（估计1分）
http://www.xiexiebang.com 4、1）桩基施工：工期索赔20天；费用索赔20万（估计1分）
理由：地下溶洞，不可探明的地质条件，建设单位的责任；按合同约定，建设单位的原因造成，工期顺延，每天支付延误1万元，20*1=20万元（估计1分）2）商品混凝土供应迟缓，工期和费用均不能索赔（估计1分）理由：商品混凝土供应，是施工单位的责任（估计1分）
3）施工至二十层结构时，工期索赔15天；费用索赔15万（估计1分）
理由：结构设计变更，是建设单位的责任；按合同约定，建设单位的原因造成，工期顺延，每天支付延误1万元，15*1=15万元（估计1分）工期总计索赔：35天，费用总计索赔35万（估计1分）
(二)背景材料
某写字楼工程，建筑面积8640㎡，建筑高度40m，地下一层，基坑深度4.5m,地上十一层，钢筋混凝土框架结构。
施工单位中标后组建了项目部，并与项目部签订了项目目标管理责任书。基坑开挖前，施工单位委托具备相应资质的第三方对基坑工程进行现场检测，检测单位编制了检测方案，经建设方、监理方认可后开始施工。项目部进行质量检查时，发现现场安装完成的木模板内有铅丝及碎木屑，责令项目部进行整改。
隐蔽工程验收合格后，施工单位填报了浇筑申请单，监理工程师签字确认。施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上，采用振动棒倾斜于混凝土内由近及远、分层浇筑，监理工程师发现后责令停工整改。问题
1.施工单位应根据哪些因素组建项目部? 2.本工程在基坑检测管理工作中有哪些不妥之处?并说明理由。3.混凝土浇筑前，项目部应对模板分项工程进行哪些检查? 4.在浇筑混凝土工作中，施工班组的做法有哪些不妥之处?并说明正确做法。【参考答案】
1.根据施工项目的规模，复杂程度，专业特点，人员素质和地域范围确定
2.监测单位编制了监测方案，经建设方、监理方认可后开始施工不妥。理由：基坑深度4.5m，大于4m，属于深基坑工程，应由施工单位组织专家论证
3.浇筑混凝土前，应对模板工程进行验收。模板安装和浇筑混凝土时，应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时，应按施工技术方案及时进行处理（1）模板的接缝不应漏浆；在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水；
（2）模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂，但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂；
（3）浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净；
（4）对清水混凝土工程及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板。4.（1）施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上不妥正确做法：应固定在特制的固定架上。
（2）采用振动棒倾斜于混凝土内由近及远不妥正确做法：应插入混凝土内由远及近浇筑
http://www.xiexiebang.com
(三)背景资料
某企业新建办公楼工程，地下一层，地上十六层，请筑高度55m，地下建筑面积3000m2,总建筑面积21000m2，现浇混凝土框架结构。一层大厅高12m，长32m，大厅处有3道后张预应力混凝土梁。合同约定：“······工程开工时间为2016年7月1日，竣工日期为2017年10月31日。总工期488天;冬期停工35天，弱电、幕墙工程由专业分包单位施工···”。总包单位与幕墙单位签订了专业分包合同。
总承包单位在施工现场安装了一台塔吊用于垂直运输，在结构、外墙装修施工时，采用落地双排扣件式钢管脚手架。结构施工阶段，施工单位相关部门对项目安全进行检查，发现外脚手架存在安全隐患，责令项目部立即整改。
大厅后张预应力混凝土梁浇筑完成25天后，生产经理凭经验判定混凝土强度已达到设计要求，随即安排作业人员拆除了梁底模板井准备进行预应力张拉。外墙装饰完成后，施工单位安排工人拆除外脚手架。在拆除过程中，上部钢管意外坠落击中下部施工人员，造成1名工人死亡。问题
1.总包单位与专业分包单位签订分包合同过程中，应重点落实哪些安全管理方面的工作? 2.项目部应在哪些阶段进行脚手架检查和验收?。
3.预应力混凝土梁底模拆除工作有哪些不妥之处? 并说明理由。
4.安全事故分几个等級?本次安全事故属于哪种安全事故?当交叉作业无法避开在同一垂直方向上操作时，应采取什么措施? 【参考答案】
1.安全许可证书、安全防护、文明施工、安全管理人员的资格证书、特种作业操作证、专项安全方案（幕墙专项方案、垂直运输的安装拆除专项方案、落地双排扣件式钢管脚手架专项方案）、安全教肓等管理工作。
2.基础完工后及脚手架搭设前、作业层上施加荷载前；每搭设完高6-8m度后、达到设计高度后；遇有六级及以上大风与大雨后、冻结地区解冻后；停用超过一个月的，在重新投入使用之前。
3.不妥之处1:生产经理凭经猃判定混凝土强虔已达到设计要求.理由：不能凭经验判定；应按同条件养护试块的强度判断；不妥之处；2:随即安排作业人员拆除了梁底模板井准备进行预应力张拉。理由：拆除前，技术负责人要批准；张拉后再拆除梁底模板。
4.（1）四个等级；（2）本次安全事故属于一般事故；（3）应设置安全隔离层进行防护。
(四)背景资料
某开发商投资兴建办公楼工程，建筑面积9600m2，地下一层，地上八层，现浇钢筋混凝土框架结构。经公开招投标，某施工单位中标。中标清单部分费用分别是：分部分项工程费3793万元，措施项目费547万元，脚手架费为336万元，暂列金额100万元，其他项目费200万元，规费及税金264万元。双方签订了工程施工承包合同。
施工单位为了保证项目履约，进场施工后立即着手编制项目管理规划大纲，实施
http://www.xiexiebang.com
项目管理实施规划。制定了项目部内部薪酬计酬办法，并与项目部签订项目目标管理责任书。
项目部为了完成项目目标责任书的目标成本，采用技术与商务相结合的办法，分别制定了A、B、C三种施工方案：A施工方案成本为4400万元，功能系数为0．34；B施工方案成本为4300万元，功能系数为0．32；C施工方案成本为4200万元，功能系数为0．34。项目部通过开展价值工程工作，确定最终施工方案。并进一步对施工组织设计等进行优化，制定了项目部责任成本，摘录数据如下：
施工单位为了落实用工管理，对项目部劳务人员实名制管理进行检查。发现项目部在施工现场配备了专职劳务管理人员，登记了劳务人员基本身份信息，存有考勤、工资结算及支付记录。施工单位认为项目部劳务实名制管理工作仍不完善，责令项目部进行整改。问题
1．施工单位签约合同价是多少万元?建筑工程造价有哪些特点? 2．列式计算项目部三种施工方案的成本系数、价值系数(保留小数点后3位)，并确定最终采用哪种方案。
3．计算本项目的直接成本、间接成本各是多少万元?在成本核算工作中要做到哪“三同步"？
4．项目部在劳务人员实名制管理工作中还应该完善哪些工作? 【参考答案】
1.签约合同价=3793+547+200+264=4804（万元）建筑工程造价的特点有：大额性、个别性和差异性、动态性、层次性
2.A方案成本系数=4400/（4400+4300+4200）=0.341B方案成本系数=4300/（4400+4300+4200）=0.333C方案成本系数=4200/（4400+4300+4200）=0.326A方案价值系数=0.34/0.341=0.997B方案价值系数=0.32/0.333=0.961C方案价值系数=0.34/0.326=1.043最终采用C方案
3.直接成本：477+2585+278+220=3560间接成本：280+80=360（万元）形象进度、产值统计、成本归集三同步 4.项目劳务用工花名册、劳动合同书原件、人员身份证复印件、岗位证书复印件、工人参保的相关保险凭证复印件
第四篇：海德教育最新2018年二级建造师公路工程真题及答案
http://www.xiexiebang.com
2018年二级建造师公路工程真题及答案
一、单项选择题(共20题,每题1分。句题的备选项中,只有1个最符合题意)1．不得直接填筑于冰冻地区三、四级公路下路床的填料是()A．湿粘土 B．膨土 C．红粘土 D．粉质土 答案：D P3 2．袋装砂井施工工艺流程中，最后一步工艺是()A．埋砂袋头 B．机具移位
C．摊铺上层砂垫层 D．拨出套管 答案：C P20 3．关于击实试验法测定最佳含水量的说法，错误的是()A．用干法或湿法制备一组不同含水量的试样 B．制备好的土样应一次性倒入击实筒
C．计算各试样干密度，以干密度为纵坐标、含水量为横坐标绘制曲线
D．当试样中有大于规定的颗粒，应先取出大颗粒，其百分率合格后，再对剩余试样进行击实试验 答案：D P3 4．不能用于二级和二级以上公路高级路面基层的是()A．水泥稳定细粒土 B．水泥稳定煤矸石 C．水泥稳定碎石土 C．水泥稳定砂砾 答案：A P44 5．公路无机结合料稳定碎石基层施工中，其拌和工艺和摊铺工艺推荐采用()A．集中厂拌和摊铺机摊铺 B．人工路拌和摊铺机摊铺 C．人工路拌和推土机摊铺 D．集中厂拌和推土机摊铺 答案：A P50-51 6．混凝土抗折强度的试验步骤包括：①试件的成型和养护；②标记试件；③试 件外观检查、修整；④加载试验；⑤整理试验数据、提供试验报告。正确的顺序 为()A．①→②→③→④→⑤ B．①→③→②→④→⑤ C．①→③→④→②→⑤ D．①→②→④→③→⑤ 答案：B P101 7．关于高性能混凝土使用的减水剂性能的要求，错误的是()A．减水率低
http://www.xiexiebang.com
B．坍落度损失小
C．能明显改善混凝土耐久性能 D．与水泥相容性好 答案：A P138 8．关于圆管涵施工要求的说法，正确的是（）。A．管节不得现场就地制造
B．当管壁厚度不一致时，应调整高度使内壁齐平C．管接口处不得使用沥青填塞
D．每节管底出现反坡的坡度应小于3° 答案：B P144-145 9．根据《公路工程技术标准》，下列公路隧道中，属于长隧道的是（）。A．长483m的隧道 B．长875m的隧道 C．长1560m的隧道 D．长34590m的隧道 答案：C P153 10．隧道通风控制系统中，控制风机运转所依据的环境数据主要是（）含量。A．O2 B．CO C．CO2 D．SO2 答案：B P170
11、单代号网络图中，箭线一般用来表示（）。A．工作之间的逻辑关系 B．一项工作
C．一项工作的持续时间 D．工作之间的搭接时距 答案：B P170
12、下列后张法预应力筋质量检验的实测项目中，属于关键项目的是()A．管道坐标 B．管道间距 C．张拉伸长率 D．断丝滑丝数 【答案】C 13．某桥墩承台顶面与地面平齐，标高为+3．27m，墩顶标高为+20．15m，墩顶处施工属于（）。A．I级高处作业 B．Ⅱ级高处作业 C．Ⅲ级高处作业 D．Ⅳ级高处作业 【答案】C 14．关于配电箱、开关箱安全技术要求的说法，错误的是()A．分配电箱不得挂接临时用电设备
http://www.xiexiebang.com
B．一个开关箱最多控制两台用电设备 C．总配电箱必须安装漏电保护器 D．开关箱内必须安装漏电保护器 【答案】B 15．营增后，城市维护建设税及教育费附加在()中计取。A．增值税 B．企业管理费 C．其他工程费 D．规费 【答案】B 16．根据《公路工程标准施工招标文件》，①中标通知书，②合同协议书，③技术规范，④项目专用合同条款，这四项合同文件解释的优先顺序是()。A．①③②④ B．④②③① C．③②①④ D．②①④③ 【答案】D 17．关于钢筋加工场的说法，错误的有()。
A．钢筋应垫高堆放，离地20㎝以上，下部支点应以保证钢筋不不变形为原则 B．顶棚及架构原则上应采用木结构铺设 C．钢筋加工场应做硬化处理 D．场地四周应设置排水沟 【答案】B 18．关于公路工程施工特种作业人员管理的说法，错误的是（）A．特种作业人员应具有初中及以上学历
B．特种作业人员应当参加安全教背培训或推续教有，每年不得少于24h C．用人单位应与持有资格证书的特种人员订立劳动合同法 D．用人单位应当口头告知特种作业人员违章操作的危害 【答案】D 19．根据《公路建设监督管理办法》，政府投资公路建设项目实施的程序包括：①编制可行性研究报告：②编制项目建议书；③编制初步设计文件；④组织项目施工
招标；⑤编制施工图设计文件：⑥进行征地拆迁并申报施工许可；⑦办理项目交 竣工验收和财产移交手续；⑧组织项目施工；⑨组织项目后评价，上述实施程序 正确的排序是()。
A．②→①→③→④→⑤→⑥→⑧→⑨→⑦ B．②→①→③→⑤→④→⑥→⑧→⑦→⑨ C．①→②→③→⑤→④→⑥→⑧→⑨→⑦ D．①→②→③→④→⑤→⑥→⑧→⑦→⑨ 【答案】B 20．根据《公路工程设计变更管理办法》，发生较大设计变更时，负责审批的单位是（）
A．交通运输部
http://www.xiexiebang.com
B．项目建设单位 C．省级交通主管部门 D．勘察设计单位 【答案】C
二、多项选择题（共10题，每题2分，每题的备选项中至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.下列工程防护中，属于圬工防护的有()。A.框格防护 B.捶面
C.挂网式坡面防护 D.抛石
E.锚杆铁丝网喷浆 【答案】ABE 【解析】圬工防护：框格防护、封面、护面墙、干砌片石护坡、浆砌片石护坡、浆砌预制块护坡、锚杆铁丝网喷浆、喷射混凝土护坡。22.水泥混凝土路面断板的治理措施有()。A.直接灌浆 B.局部带状修补 C.扩缝灌浆 D.罩面补强 E.整块板更换 【答案】ABCE 【解析】治理措施：(一)裂缝的灌浆封闭(直接灌浆法、压注灌浆法、扩缝灌浆法);(二)局部带状修补;(三)整块板更换。
23.后张法预制梁板施工中，张拉时预应力损失过大的原因有()。A.锚具硬度过高 B.钢绞线松弛率超限 C.锚具下混凝土强度偏大
D.钢绞线与孔道摩擦阻力过大 E.量测偏差导致实际张拉力偏小 【答案】BDE 【解析】预应力损失过大原因分析：①锚具滑丝或钢绞线(钢丝束)内有断丝;②钢绞线(钢丝)的松弛率超限;③量测表具数值有误，实际张拉值偏小;④锚具下混凝土局部破坏变形过大;⑤钢索与孔道间摩阻力过大。24.护栏的主要作用有()。
A.将公路用地隔离出来，防止非法侵占公路用地 B.防止失控车辆冲出路基，不至发生二次事故 C.吸收能量以减轻事故车辆及人员的损伤程度 D.警示和缓冲 E.诱导视线 【答案】BCE 【解析】护栏作用：防止失控车辆越过中央分隔带或在路侧比较危险的路段冲出路基，不致发生二次事故。同时还具有吸收能量，减轻事故车辆及人员的损伤程
http://www.xiexiebang.com
度以及诱导视线的作用。
25.关于挖孔桩基础施工安全控制要求的说法，正确的有()。A.孔内挖土人员的头顶部位应设置护盖 B.所有人工挖孔桩必须采用混凝土护壁 C.起吊设备必须有限位器、防脱钩器等装置 D.人工挖孔超过10米深，应采用机械通风
E.相邻两孔中，一孔进行浇筑混凝土作业时，另一孔内不得有人员 【答案】ACDE 【解析】挖孔较深或有渗水时，必须采取护壁。
26.施工总体部署是施工组织设计的重要内容之一，其主要内容有()。A.建立施工管理机构 B.划分施工任务 C.编制资源供应计划 D.安排施工顺序
E.制定季节性施工技术措施 【答案】ABD 【解析】施工总体部署：(1)建立施工管理机构;(2)施工任务划分;(3)施工顺序。27.隧道施工中，施工人员必须撤离现场的危险信号有()。A.监控量测数据出现突变 B.作业面围岩级别发生变化 C.掌子面有渗水
D.喷层出现异常裂缝 E.地表位移大于允许值 【答案】ADE 【解析】当发现量测数据有不正常变化或突变，洞内或地表位移大于允许位移值，洞内或地面出现裂缝以及喷层出现异常裂缝时，均应视为危险信号，人员必须立即撤离现场，经处理达到安全作业条件后方可继续施工。
28.根据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》，其他工程费中施工辅助费包括()。
A.机械工具使用费 B.勘察试验费 C.工程定位复测费
D.工程点交、场地清理费 E.临时水井、水塔修建费 【答案】CD 【解析】施工辅助费包括生产工具用具使用费、检验试验费和和工程定位复测、工程点交、场地清理等费用。生产工具用具使用费系指施工所需不属于固定资产的生产工具、检验、试验用具等的购置、推销和维修费，以及支付给工人自备工具的补贴费。检验试验费系指施工企业对建筑材料、构件和建筑安装工程进行一般鉴定、检查所发生的费用。
29.可用于隧道二次衬砌的施工机械设备有()。A.锚杆台车 B.混凝土喷射机
http://www.xiexiebang.com
C.混凝土搅拌站 D.搅拌运输车 E.混凝土输送泵 【答案】CDE 【解析】二次支护衬砌机械：模板衬砌台车(混凝土搅拌站、搅拌运输车、混凝土输送泵)。初次支护机械：锚杆台车、混凝土喷射机。所以本题选CDE。
30.根据《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》，公路工程交工验收应具备的条件有()。
A.通车试运营2年以上
B.施工单位按《公路工程质量检验评定标准》及相关规定对工程质量自检合格 C.监理单位对工程质量评定合格
D.质量监督机构按“公路工程质量鉴定办法”对工程质量进行检测，并出具检测意见，检测意见中需整改的问题已经处理完毕
E.档案、环保等单项验收合格，土地使用手续已办理 【答案】BCD 【解析】交工验收应具备的条件：
(1)合同约定的各项内容已全部完成。各方就合同变更的内容达成书面一致意见。(2)施工单位按《公路工程质量检验评定标准》及相关规定对工程质量自检合格。(3)监理单位对工程质量评定合格。
(4)质量监督机构按“公路工程质量鉴定办法”对工程质量进行检测，并出具检测意见，检测意见中需整改的问题已经处理完毕。(5)竣工文件完成内容的收集、整理及归档工作。(6)施工单位、监理单位完成本合同段工作总结报告。
(一)背景资料
某施工单位承建了一段二级公路路基工程，其中K3+220～K3+650为高填方路堤。路基填方高度最高为21.2m，地面以下有约6m的软土层。施工单位采用强夯处理地基，采用水平分层填筑路堤。高镇方路堤楼断面示意图如图1所示。
图1 高填方路堤横断面示意图 施工过程中发生如下事件: 事件一:施工单位在已碾压整平的场地内做好了周边排水沟，布设了竖向排水体，并在强夯区地表铺设了垫层。在施工场地内选择一块有代表性的地段作为试验区，面积200m2。试夯结束后在规定时间段内，对试夯现场进行检测，井与试夯前测试数据进行对比，以检验设备及夯击能是否满足要求，确定间歇时间、夯击
http://www.xiexiebang.com
间距、夯击次数等施工参数，确定强夯处理的施工工艺。强夯处理范围为坡脚边缘。
事件二：施工单位确定的强夯施工工序主要包括:①夯点布设、②施工准备、③场地平整、④试夯、⑤主夯、⑥检查验收、⑦副务、⑧满夯。
事件三:施工期间，施工单位对高填方路堤进行了动态观察，即沉降观测，用路堤中心线地面沉降速率每昼夜不大于10-15mm控制路堤稳定性。问题: 1.分别写出图1中标注H以及A所对应的术语名称。强夯区铺设的垫层材料采用哪种类型?试列举两种具体材料。
2.指出事件一中存在的错误并改正。补充通过试夯还可以确定的施工参数。3.写出事件二中强夯施工的正确工序。(写出数字编号即可)4.补充事件三中，施工单位对软土地区路堤施工还必须进行的动态观测项目及控制标准。【参考答案】
1.H：边坡高度;A：分级过渡台阶(护坡道)。
强夯区铺设的垫层材料：采用坚硬粗颗粒材料，例如碎石，矿渣。2.①错误一：试夯区面积200㎡;正确做法：试夯面积不应小于500㎡;错误二：处理范围为坡脚边缘;正确做法：处理范围应超出路堤坡脚，每边超不小于3米。同时坡脚外增加一排置换桩。
②单机夯击力，夯击遍数。3.②③①④⑤⑦⑧⑥
4.公路施工过程中还应该进行水平位移监测。
控制标准：施工期间坡脚水平位移速率每昼夜不大于5mm控制路堤稳定性。
(二)背景资料
某施工单位承建了一段二级公路沥青混凝土路面工程，路基宽度12m。上面层采用沥青混凝土(AC-13)，下面层采用沥青混凝土(AC-20);基层采用18cm厚水泥稳定碎石，基层宽度9.5m;底基层采用级配碎石，沥青混合料指定由某拌和站建定点供应，现场配备了摊铺机、运输车辆。基层采用两侧装模，摊铺机铺筑。施工过程中发生如下事件：
事件一：沥青混凝土下面层端工前，施工单位编制了现场作业指导书，其中部分要求如下:(1)下面层摊铺采用平衡梁法;(2)摊铺机每次开铺前，将熨平板加热至80℃;(3)采用雾状喷水法，以保证沥青混合料碾压过程不粘轮;(4)摊铺机无法作业的地方，可采取人工摊铺施工。
事件二：施工单位确定的级配碎石底基层实测项目有;压实度、纵断高程、宽度、横坡等。
事件三：施工单位试验室确定的基层水泥稳定碎石混合料的集料比例如表2所示，水泥剂量为4.5%(外掺)，最大干容重为2.4t/m3，压实度98%。表2基层水泥稳定碎石混合料集料比例表
http://www.xiexiebang.com
问题：
1.本项目应采用什么等级的沥青?按组成结构分类，本项目沥青混凝土路面属于哪种类型? 2.沥青混凝土路面施工还需要配备哪些主要施工机械? 3.逐条判断事件一中现场作业指导书的要求是否正确?并改正错误。4.补充事件二中级配碎石底基层实测项目的漏项。
5.列式计算事件三中1km基层需1#料和水泥的用量。(不考虑材料损耗，以t为单位，计算结果保留到小数点后2位)【参考答案】
1.①本项目应采用B级沥青。
②按组成结构分类，本项目沥青混凝土路面属于密实-悬浮结构。
2.沥青混凝土路面施工主要施工机械：双轮双振压路机、胶轮压路机、沥青混凝土搅拌设备。3.(1)错误。
正确做法:下、中面层采用走线法施工，表面层采用平衡梁法施工。(2)错误。
正确做法：开铺前将摊铺机的熨平板进行加热至不低于100℃。(3)正确。(4)错误。正确做法：摊铺机无法作业的地方，应在监理工程师同意后，采用人工摊铺施工。4.级配碎石底基层实测项目的漏项：弯沉值、平整度、厚度。5.1#料的用量{(18÷100)×1000x9.5x2.4÷98%｝x25%=1046.90t;水泥用量为{(18÷100)x1000x9.5x2.4÷98%｝x4.5%=188.45t。
(三)背景资料
某山岭隧道为单洞双向两车道公路隧道，其起讫桩号为K68+238～K69+538，隧道长1300m。该隧道设计图中描述的地质情况为：K68+238～K68+298段以及K69+498～K69+538段为洞口浅埋段，地下水不发育，出露岩体极破碎，呈碎、裂状;K68+298～K68+598段和K69+008～K69+498段，地下水不发育，岩体为较坚硬岩，岩体较破碎，裂隙较发育且有夹泥，其中，K68+398～K68+489段隧道的最小埋深为80m;K68+598～K69+008段，地下水不发育，岩体为较坚硬岩，岩体较为完整，呈块状体或中厚层结构，裂隙面内夹软塑状黄泥。施工过程中发生如下事件： 事件一：施工单位对该隧道的围岩进行了分级。按安全、经济原则从①全断面法、②环形开挖留核心土法、③双侧壁导坑法中比选出了一种浅埋段隧道施工方法。事件二：根据设计要求，施工单位计划对K68+398～K68+489段隧道实施监控，量测项目有:洞内外观察、地表下沉、钢架内力和外力、围岩压力、周边位移、http://www.xiexiebang.com
拱顶下沉、锚杆轴力等。
事件三：施工单位在K68+690～K68+693段初期支护施工时，首先采用激光断面仪对该段隧道开挖断面的超欠挖情况进行测量，检验合格后，采用干喷技术，利用挂模的方式喷射混凝士，并对喷射混凝土强度等实测项目进行了实测。事件四:在二次村糊施工前，施工单位发现K68+328～K68+368段多处出现了喷射混凝土掉落的现象，掉落处原岩表面残留有黄泥。施工单位提出了掉落段的处治方法，并进行了复喷施工。问题：
1.判断隧道各段围岩的级别。指出事件一中比选出的施工方法。2.事件二中哪三项为必测项目?写出拱顶下沉量测的方法和工具。
3.指出事件三施工中的错误，补充喷射混凝土质量检验实测项目的漏项。
4.分析事件四中喷射混凝土因原岩面残留黄泥而掉落的原因，并写出施工单位复喷前应采取的措施。
5.本项目是否需要编制专项施工方案?是否需要专家论证、审查? 【参考答案】
1.①K68+238～K68+298段以及K69+498～K69+538段为洞口浅埋段，地下水不发育，出露岩体极破碎，呈碎、裂状，为Ⅴ围岩。K68+298～K68+598段和K69+008～K69+498段，地下水不发育，岩体为较坚硬岩，岩体较破碎，裂隙较发育且有夹泥，为Ⅳ级围岩。
K68+598～K69+008段，地下水不发育，岩体为较坚硬岩，岩体较为完整，呈块状体或中厚层结构，为Ⅲ级围岩。
②全断面法适用于Ⅰ-Ⅲ级围岩中的中小跨度隧道，双侧壁导坑法适用于浅埋大跨度隧道及地表沉降量要求严格而围岩条件很差的情况，施工成本高。所以事件一中比选出的开挖方法为环形开挖预留核心土法。
2.①K68+690～K68+693段隧道现场监控量测必测项目为：洞内、外观察;周边位移;拱顶下沉。
②拱顶下沉量测的方法和工具：水准测量的方法，水准仪、钢尺等。
3.①事件三的错误之处：检验合格后，采用干喷技术，利用挂模的方式喷射混凝土。
喷射混凝土应使用潮喷或者湿喷;严禁挂模喷射，受喷面必须是原岩面。②喷射混凝土质量检验实测项目还包括：喷层厚度(△)、空洞检测(△)。
4.①根据案例背景中“裂隙较发育且有夹泥，”“裂隙面内夹软塑状黄泥”，可以推断出喷射混凝土原岩面残留黄泥而掉落的原因可能是在喷射土前，岩面没有清洁干净，喷射混凝土厚度不够，有空洞。②施工单位复喷前应采取的措施：喷射前要检查开挖断面的质量，处理好超欠挖;喷射前，岩面必须清洁;喷射混凝土支护应与围岩紧密粘接，结合牢固，喷层厚度应符合要求，不能有空洞，喷层内不容许添加片石和木板等杂物，必要时应进行粘结力测试，受喷面必须是原岩面。5.①本项目需要编制专项施工方案。
理由：K68+238～K68+298段以及K69+498～K69+538段为洞口浅埋段，地下水不发育，出露岩体极破碎，呈碎、裂状;K68+298～K68+598段和K69+008～K69+498段，地下水不发育，岩体为较坚硬岩，岩体较破碎，裂隙较发育且有夹泥;K68+598～K69+008段，地下水不发育，岩体为较坚硬岩，岩体较为完整，呈
http://www.xiexiebang.com
块状体或中厚层结构，裂隙面内夹软塑状黄泥。属于不良地质。②需要专家论证、审查。
理由:因为隧道穿越水文地质条件复杂地质环境。
(四)背景资料
某10联现浇预应力混凝土连续箱梁桥地处山岭重丘区，跨越河谷，起点与另一特大桥相连，终点与一隧道相连。部分桥跨布置示意图如图4-1所示。
图4-1部分桥跨布置示意图
该项目在招投标和施工过程中发生如下事件： 事件一：招标文件中的设计文件推荐连续箱梁采用移动模架法施工，因现场场地受阻、模架在该桥梁终点处的隧道内拼装，然后前移逐孔施工。但某施工单位进场后，发现隧道标未开工(另一施工单位承担该隧道施工)，无法按时提供移动模架拼装场地。经桥梁施工单位提出，建设单位、设计单位和监理单位确认，暂缓第十联施工，而从第九联开始施工。因第九联桥墩墩身较高，移动模架采用桥下组拼、整体垂直提升安装方案，第十联箱梁待隧道贯通后采用桩柱梁式支架(第十联支架布置示意图见图4-2)施工，由此造成工期推迟一个月。上述方案上报相关单位并经批复后开始施工，根据相关规定，施工单位提出了以下索赔要求: ①移动模架桥下组拼场地处理费用;②工期延长一个月按天索赔增加的现场管理费;③移动模架垂直提升安装费用;④第十联支架摊销费用;⑤因第十联改为支架而损失的模架摊销费。
http://www.xiexiebang.com
图4-1部分桥跨布置示意图
该项目在招投标和施工过程中发生如下事件： 事件一：招标文件中的设计文件推荐连续箱梁采用移动模架法施工，因现场场地受阻、模架在该桥梁终点处的隧道内拼装，然后前移逐孔施工。但某施工单位进场后，发现隧道标未开工(另一施工单位承担该隧道施工)，无法按时提供移动模架拼装场地。经桥梁施工单位提出，建设单位、设计单位和监理单位确认，暂缓第十联施工，而从第九联开始施工。因第九联桥墩墩身较高，移动模架采用桥下组拼、整体垂直提升安装方案，第十联箱梁待隧道贯通后采用桩柱梁式支架(第十联支架布置示意图见图4-2)施工，由此造成工期推迟一个月。上述方案上报相关单位并经批复后开始施工，根据相关规定，施工单位提出了以下索赔要求: ①移动模架桥下组拼场地处理费用;②工期延长一个月按天索赔增加的现场管理费;③移动模架垂直提升安装费用;④第十联支架摊销费用;⑤因第十联改为支架而损失的模架摊销费。
事件二：图4-2所示的桩柱梁式支架由桩基础、钢管柱、卸落装置、贝雷片、型钢、联接件等组成，支架按设计计算设置了施工预拱度。组拼完成后，按相关要求进行检验及加载预压试验，满足要求后投入使用。
事件三：施工单位按照《公路工程施工安全技术规范》要求,编制了支架施工专项方案，该方案经施工单位审核，由技术负责人签字后，报监理工程师审查批准后实施。问题：
1.事件一中，逐条判断施工单位提出的索赔要求是否成立? 2.结合图4-2与事件二，指出型钢、卸落装置、贝雷片分别对应图4-2中的A～H中的哪个编号?说明应根据哪些因素来确定卸落装置的型式? 3.事件二中，支架施工预拱度的设置应考虑哪些主要因素? 4.事件三中，支架专项施工方案实施前的相关程序是否正确?若不正确，写出正确程序。【参考答案】
http://www.xiexiebang.com
1.①不成立;②成立;③不成立;④不成立;⑤不成立。2.型钢--A，卸落装置--D，贝雷片--B。
确定卸落装置的型式的因素：支架的形式;结构形式、跨度;承受的荷载大小。3.施工预拱度应考虑下列因素：模板、支架承受施工荷载引起的弹性变形;受载后由于杆件接头的挤压和卸落装置压缩而产生的非弹性变形;支架地基在受载后的沉降变形。4.不正确。
专项方案编制完成后，施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位技术负责人签字，并报监理单位由项目总监理工程审核签字。
第五篇：海德教育二级建造师法律法规高频考点 (9)
http://www.xiexiebang.com
一、单选选择题
1.根据《建设工程质量管理条例》，对涉及()的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。
A.增加工程内部装饰
B.建筑主体和承重结构变动
C.增加工程造价总额
D.改变建筑工程 【答案】B
【解析】涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
2.关于勘察、设计单位相关的质量责任和义务表述正确的选项是()
A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计
B.指定建筑材料、专用设备、工艺生产线的生产广、供应商以保证材料的供应
C.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，无需标注工程合理使用年限
D.依法联合施工单位进行安全技术交底 【答案】A
【解析】勘察、设计单位相关的质量责任和义务包括以下内容:(1)依法承揽工程的勘察、设计业务;(2)勘察、设计必须执行强制性标准;(3)勘察单位提供的勘察成果必须真实、准确;(4)设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限;(5)除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。(6)依法对设计文件进行技术交底，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。(7)依法参与建设工程质量事故分析;(8)承担违法行为应承担的法律责任。所以该题中，只有A表述正确;D项中，施工单位进行的安全技术交底与设计单位进行的设计文件技术交底的概念、意义等均不同，不能混为一谈。
3.根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测，情节尚不严重的，应当受到的行政处罚是()。
A.处工程合同价款2%以上4%以下的罚款
B.降低资质等级
C.处10万元以上20万元以下的罚款
D.依法赔偿损失
【答案】C
【解析】《建设工程质量管理条例》规定，施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。
4.对于非施工单位原因造成的质量问题，应当由()返修，()承担责任
A.建设单位 建设单位
B.建设单位 责任方
C.施工单位 责任方
D.施工单位建设单位
【答案】C
【解析】《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建
http://www.xiexiebang.com
设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当返修。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。5.涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例是有关技术标准规定的应取样数量的()。
A.30%
B.50%
C.75%
D.80% 【答案】A
【解析】原建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。6.某住宅小区施工时，承包方发现设计图纸结构尺寸部分存在错误，承包方正确的做法是()。
A.仍按图纸施工
B.按经验继续施工
C.由施工单位技术人员修改图纸
D.向相关单位及时提出修改建议
【答案】D
【解析】施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，有义务及时向相关单位提出，避免造成不必要的损失和质量问题。
7.甲施工单位项目经理受高额回扣的诱惑，从乙供应商处购进了一批质次价高的劣质钢材。后来被建设单位发现，要求甲施工单位返工，甲施工单位因此遭受了巨大损失，那么，甲施工单位的损失应由()承担。
A.项目经理与建设单位
B.项目经理与乙供应商
C.项目经理与甲施工单位
D.施工单位与乙供应商
【答案】B
【解析】在该案例中，项目经理没有按要求履行自身义务，同供应商串通，为施工单位提供劣质钢材，导致施工单位遭受巨大损失，项目经理应与供应商共同承担施工单位损失。8.某监理公司在工程实施过程中，违反强制性标准规定，将建设单位采购的不合格建筑材料按照合格予以签字。对此种行为，除对监理公司给予经济处罚外，最重的行政处罚可以是()。
A.责令改正
B.降低资质等级
C.吊销资质证书
D.责令停业整顿 【答案】C
【解析】《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书;有违法所得的，予以没收;造成损失的，承担连带赔偿责任。故选项C正确。9.在工程建设过程中，建筑安全监督管理机构应当对工程建设()阶段执行强制性标准的情况实施监督。
A.规划
http://www.xiexiebang.com
B.设计
C.施工
D.验收 【答案】C
【解析】建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督;施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督;建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督;工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。建设项目规划审查机关、施工设计图设计文件审查单位、建筑安全监督管理机构、工程质量监督机构的技术人员必须熟悉、掌握工程建设强制性标准。
10.建设行政主管部门可以将施工现场的()委托给建设工程安全监督机构具体实施。
A.监督管理
B.定期检验
C.监督检查
D.检验检查
【答案】C
【解析】建设行政主管部门可以将施工现场的监督检查委托给建设工程安全监督机构具体实施。
11.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，应当由()，并出具合格证明。
A.建设单位检查验收
B.安装单位自检合格
C.建设行政主管部门检查验收
D.监理单位检查验收
【答案】B
【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。
12.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。
A.整改，并及时报告有关主管部门
B.整改，并及时报告建设单位
C.暂时停止施工，并及时报告建设单位
D.暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
【答案】C
【解析】本题考核点为监理单位的事故隐患报告责任。注意根据安全隐患的严重程度不同，判断监理单位采取的管理措施。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
13.为了保证勘察作业的安全，其勘察人员必须严格按照()执行。
A.施工组织设计
B.安全技术措施
http://www.xiexiebang.com
C.施工方案
D.操作规程
【答案】D
【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位在进行勘察作业时，也易发生安全事故。为了保证勘察作业的安全，要求勘察人员必须严格执行操作规程，并应采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全，为保障施工作业人员和相关人员的安全提供必要条件。
14.掌握建设单位的安全责任有助于协调工程中出现的问题，下列不属于建设单位相关安全责任的是()。
A.向施工单位提供真实、准确和完整的资料
B.审查施工组织设计
C.依法办理有关批准手续
D.确定建设工程安全措施所需费用 【答案】B
【解析】本题涉及的考点是建设单位相关的安全责任。建设单位相关的安全责任：①依法办理有关批准手续;②向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料;③不得提出违法要求和随意压缩合同工期;④确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用;⑤不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等;⑥申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料;⑦装修工程和拆除工程的规定。
15.某施工单位在其承揽的工程施工中，由于起重机倒塌，造成5人死亡事故，该施工单位主要负责人受到了罚款处罚，罚款限额为该负责人上一年年收入的()。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50% 【答案】C
【解析】国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，造成3人以上10人以下死亡的事故为较大事故。事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照规定处以罚款。对于发生较大事故的，处上一年年收入40%的罚款。故选项C正确 16.下列关于安全生产事故调查的管辖说法中错误的是()。
A、特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查
B、重大事故由事故发生地省级人民政府负责调查
C、对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查
D、特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查 【答案】C 【解析】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单
http://www.xiexiebang.com
位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查，事故发生单位所在地人民政府应当派人参加。
17.施工企业取得法人资格的时间为()日。
A.注册资金到位
B.公司成立
C.工商行政管理机关核准登记
D.建设行政主管部门颁发资质证书
【答案】C
【解析】施工企业是以盈利为目的的企业法人，必须依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格，即工商登记意味着企业法人成立。
18.李某经过长期研究发明了新型混凝土添加剂，2010年2月5日向国家专利局提出了专利申请，4月5日国家专利局将其专利公告，2011年3月15日授予李某专利权。该专利权届满的期限是()。
A.2030年2月5日
B.2020年2月5日
C.2030年3月15日
D.2020年3月15日
【答案】A
【解析】发明专利权的期限为20年，自申请日起计算，故A选项正确。
19.甲乙双方的施工合同约定工程应于2013年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2013年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。
A.15
B.16
C.17
D.21
【答案】D
【解析】依照《合同法》第117条：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本题由于乙方拖延履行后发生不可抗力，不能免除乙方的责任，因此计算工程拖期费用时，应将其考虑在内。
20.某银行与某投资商签订了担保合同，双方当事人没有约定保证方式，此时应按照()。
A.一般保证承担保证责任
B.连带责任保证承担保证责任
C.部分连带责任保证承担保证责任
D.由双方认定的第三方确定保证责任
【答案】B
【解析】保证的方式有两种：(1)一般保证;(2)连带责任保证。当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照
http://www.xiexiebang.com
连带责任保证承担保证责任。21.注册建造师有权()。
A.超出聘用单位业务范围从事执业活动
B.在两个或两个以上单位受聘或执业
C.允许信得过的人以自己的名义从事执业活动
D.对本人执业活动进行解释和辩解
【答案】D
【解析】《注册建造师管理规定》进一步规定，注册建造师享有下列权利：(1)使用注册建造师名称;(2)在规定范围内从事执业活动;(3)在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章;(4)保管和使用本人注册证书、执业印章;(5)对本人执业活动进行解释和辩护;(6)接受继续教育;(7)获得相应的劳动报酬;(8)对侵犯本人权利的行为进行申述。22.对()的项目，招标人可以分两阶段进行招标。
A.关系社会公共利益、公众安全
B.需要采用不可替代的专利
C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
D.技术复杂或者无法精确拟定技术规格
【答案】D
【解析】对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。23.保险合同的双方当事人是()。
A.受益人与保险人
B.投保人与被保险人
C.投保人与保险人
D.被保险人与保险人
【答案】C
【解析】保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。24.在工程建设过程中，建筑安全监督管理机构应当对工程建设()阶段执行强制性标准的情况实施监督。
A.规划
B.设计
C.施工
D.验收
【答案】C
【解析】建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督;施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督;建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督;工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。建设项目规划审查机关、施工设计图设计文件审查单位、建筑安全监督管理机构、工程质量监督机构的技术人员必须熟悉、掌握工程建设强制性标准。
25.某工程在缺陷责任期内发现质量缺陷，经鉴定该缺陷是由于承包人原因造成的。则下列有关承包人责任和费用承担的说法中，错误的是()。
A.承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用
B.承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任
http://www.xiexiebang.com
C.承包人维修并承担相应费用后，免除其对工程的一般损失赔偿责任
D.承包人不维修而愿承担费用的，发包人可负责组织维修，并按约从保证金中扣除费用
【答案】C
【解析】根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的相关规定：缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。故选项C正确。
二、多项选择题 1.【多选】《建设工程质量管理条例》规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知()。
A.建设单位
B.勘察单位
C.设计单位
D.建设工程质量监督机构
E.建设工程质量检测机构
【答案】AD
【解析】本题涉及的考点是施工质量检验制度。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。
2.关于修改建设工程设计文件的说法，正确的有()。
A.经原设计单位书面同意，建设单位可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件
B.设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工单位有权要求设计单位修改
C.建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件
D.设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准
E.设计文件不符合合同约定时，监理单位有权修改设计
【答案】AD
【解析】经原设计单位书面同意，建设单位可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件，故A正确，C错误;施工单位和监理单位均与设计单位没有合同关系，施工单位与监理单位无权要求设计单位进行修改设计文件。故BE说法错误;设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准，D说法正确，故本题答案选择AD。3.某设计单位违反工程建设强制性标准进行设计，造成工程质量事故。该设计单位可能受到的行政处罚包括()。
A.责令停业整顿
B.降低资质等级
C.责令改正，并处以10万元以上30万元以下的罚款
D.情节严重的，吊销资质证书
E.依法对造成的损失承担赔偿责任 【答案】ABCD
【解析】《建设工程质量管理条例》规定，有下列行为之一的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款：(1)勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的;(2)设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的;(3)设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的;(4)设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的。有以上所列行为，造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。其中选项E属民事范畴，不属于行政处罚。故选项A、B、C、D正确。
http://www.xiexiebang.com
4.根据《工程建设行业标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有()。
A.工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准
B.工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准
C.工程建设行业专用的信息技术标准
D.工程建设行业专用的实验、检验和评定方法等标准
E.工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准 【答案】ABE
【解析】工程建设行业标准也分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准：(1)工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准和重要的行业专用的质量标准;(2)工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准;(3)工程建设重要的行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法标准;(4)工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准;(5)工程建设重要的行业专用的信息技术标准;(6)行业需要控制的其他工程建设标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。5.工程监理单位的主要安全责任有()。
A.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线
B.组织抢救生产安全事故
C.审查专项施工方案
D.对施工安全事故隐患要求整改
E.及时报告生产安全事故
【答案】CD
【解析】工程监理单位的安全责任包括：(一)对安全技术措施或专项施工方案进行审査(二)依法对施工安全事故隐患进行处理(三)承担建设工程安全生产的监理责任。6.建筑工程安全防护、文明施工措施费用主要包含()。
A.文明施工费
B.临时设施费
C.工程排污费
D.安全施工费
E.环境保护费
【答案】ABDE
【解析】2005年6月建设部发布的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》中规定，建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》(建标[-2003-]206号)中措施费所含的文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成。
7.下列选项中可以适用专属管辖的纠纷有()。
A.房屋买卖纠纷
B.土地使用权转让纠纷
C.建设工程合同纠纷
D.公益捐款合同纠纷
E.行政奖励合同纠纷
【答案】ABC
【解析】本题涉及的考点是专属管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。
http://www.xiexiebang.com
8.下列选项中属于行政强制措施的是()。
A.排除妨碍、恢复原状
B.代履行
C.划拨存款
D.限制公民人身自由
E.冻结汇款
【答案】DE
【解析】行政强制措施包括：限制公民人身自由;查封场所、设施或者财物;扣押财物;冻结存款、汇款;其他行政强制措施。9.仲裁协议应当具备的内容有()。
A.仲裁事项
B.具体的仲裁请求和事实、理由
C.仲裁委员会的住所地
D.请求仲裁的意思表示
E.选定的仲裁委员会
【答案】ADE
【解析】仲裁协议应当具有下列内容：(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。10.下列立法成果中属于地方政府规章的有()。
A.《北京市建设工程造价管理规定》
B.《安徽省建设工程造价管理办法》
C.《招标公告发布暂行办法》
D.《绿色建筑实施细则》
E.《北京市建筑市场管理条例》
【答案】AB
【解析】省、自治区、直辖市和较大的市的人民政府，可以根据法律、行政法规和本省、自治区、直辖市的地方性法规，制定规章。地方政府规章可以就下列事项作出规定：(1)为执行法律、行政法规、地方性法规的规定需要制定规章的事项;(2)属于本行政区域的具体行政管理事项。其名称可以是XX市/XX省规定/办法。CD项属于部门规章，E项属于地方性法规、自治条例和单行条例。
11.按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其()应当报项目审批、核准部门审批、核准。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标公告
E.招标组织形式
【答案】BCE
【解析】按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。12.无处分权人处分他人的财产，在()的情况下，该合同有效。
A.经过权利人追认
B.与其年龄相适应
http://www.xiexiebang.com
C.与其智力相适应
D.与其精神健康状态相适应
E.无处分权人在订立合同后取得处分权
【答案】AE
【解析】无处分权人处分他人的财产，在经过权利人追认或者无处分权人在订立合同后取得处分权的情况下，该合同有效。
13.总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有()。
A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责
B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理
C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任
D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任
E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务
【答案】ABDE
【解析】《建设工程安全生产管理条例》第24条规定，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。
14.在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是()。
A.抢险救灾作业
B.特殊需要必须连续作业
C.自来水管道爆裂抢修
D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工
E.路面塌陷抢修
【答案】ACE
【解析】《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。
15.建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程()。
A.同时立
B.同时设计
C.同时施工
D.同时竣工
E.同时投产使用
【答案】BCE 【解析】建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。固体废物污染环境防治设施必须经原
http://www.xiexiebang.com
审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投人生产或者使用。对固体废物污染环境防治设施的验收应当与对主体工程的验收同时进行。
点击咨询 