2018年二级建造师《法律法规》考试真题及答案(完整版)

第一篇：2018年二级建造师《法律法规》考试真题及答案(完整版)

2018年二级建造师《法律法规》考试真题及答案（完整版）

一、单项选择题(共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

1．根据《民法总则》，法人分为（）。A．企业法人和非企业法人

B．机关法人，企业法人和社团法人 C．一般法人和特别法人

D．营利法人，非营利法人和特别法人 【答案】D P8

2．关于代理的说法，正确的是（）

A．经被代理人同意的转代弋理，代理人不再承担责任 B．同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C．作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D．表见代理是有权代理 【答案】C P11-14

3．关于物权的说法，正确的是（）

A．同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B．用益物权人可以是该物的所有权人

C．未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役 D．物权的变动只能基于合同关系 【答案】C P16-19

4．关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是（）A．实用新型以申请时所附的说明书为准 B．建设工程发明以其附图为准

C．外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准 D．三类专利均以权利要求的内容为准 【答案】C P27

5．关于留置的说法，正确的是（）。A．留置权属于债权

B．债权人不负责保管留置物 C．建设工程合同可以适用留置权 D．留置权基于法定而产生 【答案】D P34

6．关于财产保险合同的说法，正确的是（）A．保险合同不可以转让

B．保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 C．保险合同中的危险具有损失发生的不确定性 D．被保险人应当与投保人一致 【答案】C P35-36

7．下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（）A．解除合同 B．继续履行 C．罚款

D．合同无效 【答案】B P41

8.根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是（）。A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的 B.国防、外交等国家行为

C.行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令 D.行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定 【答案】A P348 苹果唯一QQ/2283298980

9.关于和解的说法，正确的是（）。A.和解只能发生在诉讼前

B.当事人申请仲裁后，不可以自行和解 C.和解达成协议，必须以书面形式作出 D.和解达成的协议具有合同效力 【答案】D

P341-P342

10.下列争议中，受《仲裁法》调整的是（）。A.建设行政主管部门处理的行政争议 B.劳动争议

C.农林承包经营合同争议 D.建设工程施工合同争议 【答案】D

P303

11.关于施工许可的说法，正确的是（）。

A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管 B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证 C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证 D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证 【答案】A P46

12.根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》，诚信典型和连续（）年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中，能够享受“绿色通道”和“容缺受理“等便利服务措施。A.3 B.2 C.5 D.6 【答案】A

P104

13．根据《招标投标法》，中标通知书自（）发生法律效力。A.发出之日 B.作出之日 C.盖章之日 D.收到之日

【答案】A P81

14．根据《工伤保险条例》，不能认定为工衡的情形是（）A．在上班途中造遇本人负主要责任的交通事故者本人伤害的 B．患职业病的

C．工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的 D．高空作业摔落损伤的 【答案】A P232

15，建设单位组织线工收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（A．竣工验收合格 B．建筑节能合格 C．建筑节能达标 D．能耗验收合格 【答案】A P189

16．施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（A．施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误 B．施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误 C．施工企业的设备损坏，导致工期延误

D．施工企业迟延施工遭遇泥石流，导致工期延误 【答案】A P128

17．关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（）A．有保证工程进度的基本制度 B．建设工程所需投资已经全部到位

C．依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位 D．已经与施工企业签订了合作协议 【答案】C P47-50

18．发售招标文件收取的费用应当限于补偿（）的成本支出 A．编制招标文件

B．印刷、邮寄招标文件 C．招标人办公 D．招标活动 【答案】B P79）报告。）19．关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（）

A．用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解 B．用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解

C．企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成

D．用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁 【答案】B P150

20.根据《民事诉讼法》,属于人民法院应当定中止执行情形的是（）A.执行案件申请入撤销申请的

B.作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的 C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的

D.作为一方当事人的法人或其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的 【答案】D P331

21.根据《注册建造师管理规定》,不予注册的情形是（）A.甲请人年龄达到60周岁

B.中请人因执业活动受到刑事处罚,自刑罚执行完毕之日起至中请注册之日止不满5年 C.申请人被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年

D.申请人甲请注册之日5年前担任项目经理期间,所负贵项目发生过重大质量和安全事故 【答案】B P67

22,关于工程质量检测的说法,正确的是（）

A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构 B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署

C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构 D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考 【答案】A P272

23.注册建造师的下列行为中,可以记入注册建造师执业信用档案的是（）A.泄露商业秘密的 B.对设计变更有异议的 C.经常外出参会的

D.拒绝执行监理工程师指令的 【答案】A P106

24.施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用、工期和利润的承担原则是（）。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期 B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润 D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期 【答案】A P274

25.根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是（）。A.询价

B.单一来源采购 C.直接确定 D.框架协议 【答案】B P75

26.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是（）。A.是否达到工程使用功能要求 B.是否达到施工进度要求

C.是否符合工程建设强制性标准 D.是否达到造价控制目标 【答案】C P255

27.关于合同形式的说法，正确的是（）。A.合同必须采用书面形式

B.口头形式属于合同的其他形式

C.未依法采取书面形式订立的合同无效 D.合同可以采用数据电文形式 【答案】D P110

28.关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是（）。

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行 B.仲裁裁决只在国内生效

C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖

D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年 【答案】D P337

29.关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是（）。A.分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责 B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理

C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任 D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿 【答案】B P270

30.某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同（）。A.效力待定 B.可撤销 C.无效 D.有效

【答案】C P121

31，关于工程质量争议处理的说法，正确的是（）

A．建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任 B．施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修

C．建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持

D．建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务 【答案】B 施工质量检验和返修的规定P274、2Z207044质量争议的规定P295

32．根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（）A．经招标人搜权的招标代理机构 B．建设行政主管部门

C．经招标人授权的评标委员会 D．招标投标有形市场 【答案】C P89

33．根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的（）。A．2% B．5% C．10% D．20% 【答案】C P89

34．根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（）。A．20% B．40% C．50% D．30% 【答案】D P183

35．施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是（）。A．合同正常履约 B．未发生违约行为 C．获得发包人奖励

D．获得建设行政主管部门表彰 【答案】D P105

36．根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是（）。

A．工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准 B．工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准 C．工程管理人员是否熟悉强制性标准

D．工程项目的安全、质量是否符合强制性标准 【答案】C P266

37．根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（）

A．监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系

B．监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任 C．未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用 D．施工图深化文件是监理工作的主要依据 【答案】B P284-285

38．关于承揽合问当事人权利义务的说法，正确的是（）。A.定作人不得中途变更承揽工作的要求

B.定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料 C.承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果

D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失 【答案】CD【此题C和D都是正确答案】P153-156

39.关于建设工程返修的说法，正确的是（）

A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担 B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担 C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担 D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用 【答案】C

P274

40.关于仲裁的说法，正确的是（）。

A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理 B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权

C.只要一方当事人申请仲裁，(来源环球网校)仲裁委员会都应当予以受理 D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理 【答案】A(本题无正确答案，P332-333)

41.根据《合同法》，下列合同转让产生法律效力的是（）A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人

B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位 C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人 D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位 【答案】B P124

42.下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是（）。A.查明事故发生的间接经济损失 B.追究责任人的法律责任 C.提交事故调查报告 D.提出对受伤人员的赔偿方案 【答案】C

P247

43.关于施工合同变更的说法，正确的是（）。A.合同变更应当办理批准、登记手续

B.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更 C.工程变更必将导致合同变更

D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致 【答案】B

P123

44.关于出卖人交付标的物的说法，正确的是（）。

A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用 B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物

C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物

D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物 【答案】D P123

45，某起生产安全事故造成9人死亡、51人重伤，直接××2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为（）。A．特别重大事故 B．重大事故 C．较大事故 D．一般事故

【答案】B P240-P241

46．施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院给予支持的是（）A．已经完成的建设工程质量不合格的 B．不履行合同约定的协助义务的

C．将承包的建设工程非法转包，违法分包的 D．合同约定的期限内没有完工的 【答案】C P126-P127

47，施工企业主要负责人对安全生产的责任括（）

A．工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况 B．督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 C．在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动 D．保证本企业安全生产投入的有效实施 【答案】D P211 48．根据《绿色施工导则》，施工现场500km以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的（）以上。A．50% B．60% C．70% D．80% 【答案】D P190

49．施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中，该律师享有代理权的是（）A．放弃诉讼请求

B．与对方当事人进行和解 C．提起上诉 D．提供证据 【答案】D P312

50．甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法，正确的是（）A．乙对丙的行为承担责任

B．乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任 C．甲与乙对丙的行为承担连带责任

D．乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任 【答案】B

57、关于承揽工程业务的说法，正确的是（）。A.企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质 B.不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求

C.施工企业与项目经理部签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程 D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体 【答案】A P53-68

58，某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是（）A，施工企业应当对塔吊部件进行维修 B，施工企业应当对塔吊做相应改造

C．施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司 D．施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任 【答案】D P165

59，根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场未实行封闭围档的，一般情况下可能承担的法律责任是（）。A，处以20万元罚款

B，贵令施工企业限期改正 C．吊销施工企业营业执照 D．降低施工企业资质等级 【答案】B P238

60，设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元。合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是（）万元。A．16 B．5 C．8 D．13 【答案】A P128

二，多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0．5分)61．关于法定代表人的说法，正确的有（）

A．公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人 B．因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任 C．法定代表人代表法人从事民事活动 D．法定代表人为特别法人 E．法人应当有法定代表人 【答案】CE P8

62.根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有（）。A.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的 B.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的

C.以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的 D.劳动者被依法追究刑事责任的

E.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的 【答案】CE P132

63.关于地役权的说法，正确的有（）。

A.需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权 B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率 C.地役权未经登记不得对抗需役地人 D.地役权由需役地人单方设立 E.地役权属于用益物权 【答案】AE P18

64.下列施工合同中，属于无效合同的有（）。A.施工企业借用他人资质签订的

B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的 C.建设工程依法必须进行招标而未招标的 D施工企业超越资质等级与建设单位签订的 E.施工企业将其承包的部部分非主体工程分包的 【答案】ABCD P121

65.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租、使用的情形有（A.经检验未达到安全技术标准规定的 B.属于国家不鼓励使用的。）C.没有完整安全技术档案的 D.安全保护装置齐全有效的

E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 【答案】ACE P257

66.抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则（）。A.转让行为无效

B.转让所得价款应当由抵押权人所有 C.转让所得价款可以向第三人提存 D.转让所得价款只能提前清偿债务 E.转让行为有效

【答案】CE【本题有争议。教材中此处规定需勘误，按照现有教材说法和命题意图，则此题选CE，实则本题只有A选项是正确的】 P33

67.下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。A.不同投标人的投标文件由同一人编制

B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异 C.不同投标人的投标文件相互混装

D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标 E.投标人之间约定部分投标人放弃投标 【答案】ABC P86

68.下列行为构成侵权之债的有（）。A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证 B.路人帮助把受伤工人送至医院

C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人 D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏

E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业 【答案】CD P20-21

69.施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有（）。A.工程已实际交付的，为交付之日

B.工程未交付的，为提交峻工结算文件之日

C.工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日 D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日

E.工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日 【答案】ABE P116

70.法的形式的含义包括（）。A.创制机关的性质及级别 B.法律规范的地域效力 C.法律规范的内涵

D.法律规范的期间效力 E.法律规范的效力等级 【答案】ABE P3

71.下列情形中，招标人应当拒收的投标文件有（）。A.逾期送送达的

B.投标人未提交投标保证金的 C.投标人的法定代表人未到场的 D.未按招标文件要求密封的 E.投标人对招标文件有异议的 参考答案：AD P84

72.下列争议中，属于劳动争议范围的是（）。A.家庭与家政服务人员之间的争议 B.个体工匠与学徒之间的争议 C.因确认劳动关系发生的争议 E.因终止劳动合同发生的争议 D.因工作时间发生的争议 参考答案：CDE P149

73.在施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有（）。A.法律规定 B.当事人的陈述

C.施工企业偷录的淡判录音 D.工程设计图纸

E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告 参考答案：BCDE P312

74.根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，下列情形中，属于违法分包的有（）。

A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的 B.未经建设单位同意将工程分包的 C.分包单位将分包工程再分包的 D.将钢结构工程分包的

E.分包单位将劳务作业分包的 参考答案：ABC P95

75.关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法，正确的有（）。A.建设单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案

B.施工企业应当在合同中明确要求勘察、设计、监理等单位分别提供各环节文件资料 C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录 D.工程检验评定资料应当由施工企业提交 E.工程检验评定资料无需在竣工时提交 参考答案：ABCD P289

76.关于劳动合同订立的说法，正确的有（）。A.试用期包含在劳动合同期限内 B.固定期限劳动合同不能超过10年 C.商业保险是劳动合同的必备条款

D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立

E.建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同 参考答案：AE P130-131

77.在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的（）。A.项目名称

B.施工场所和期限 C.产生噪声的原因

D.可能产生的环境噪声值

E.所采取的环境噪声污染防治措施 参考答案：ABDE P175

78.关于质量保证责任的说法,正确的有（）。

A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用 B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束

C.因地震、台风、洪水等原因造成的永久工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担

D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金

E.缺陷责任期内预留质量保证金的，施工企业履行合同约定的责任，到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金 参考答案：BDE P299-300

79.根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是（）。A.劳动者不能胜任工作

B.劳动者在试用期内不符合录用条件 C.劳动者严重违反用人单位的规章制度 D.劳动者被依法追究刑事责任 E.劳动者患病

参考答案：BCD P135

80.下列情形中，依法可以不招标的项目有（）。A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目 B.采购人的全资子公司能够自行建设的

C.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的 D.只有少量潜在投标人可供选择的项目

E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的 参考答案：P75

第二篇：2010二级建造师法律法规真题及答案

法律法规

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。

A．登记 B．注册 C．备案 D．所在单位考核合格

2．行政法规的制定主体是（）。

A．全国人民代表大会 B．全国人民代表大会常务委员会

C．国务院 D．最高人民法院

3．订立合同的两个公司合并，使他们之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债朽债务的（）。

A．抵消 B．提存 C．混同 D．免除

4．甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付乙公司的诉讼时效期间应从应付之日起算（）年。

A．1

B．2

C．4

D．20 5．根据《物权法》，不适合用于质押财产的是（）。

A．汇票 B．仓单 C．建设用地 D．应付款

6．下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。

A．转让 B．抵押 C．出资入股 D．投保火灾险

7．某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。

A．100

B．200

C．600

D．1000 8．关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）。

A．总承包合同可以采用书面形式或口头形式

B．发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包

C．建筑工程只能招标发包，不能直接发包

D．国家提倡对建筑工程实行总承包

9．下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）。

A．未经建设单位许可将承包工程中的劳务作业进行分包

B．将专业工程分包给不具备资质的承包人

C．将劳务作业分包给不具备资质的承包人

D．未经建设单位许可将承包工程中的专业工程进行分包

10．甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（）。

A．该联合体成员甲公司又以自己单位的名义单独对该项目进行投标

B．该联合体成员签订共同投标协议

C．该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标

D．甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投 11．通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为（）。

A．评标价 B．投标报价 C．招标控制价 D．标底

12．评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是（）。

A．评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密

B．评标委员会7个成员中，招标人的代表有3名

C．项目评标专家从招标代理机构的专家库内的专家名单中随机抽取

D．评标委员会成员由3人组成 13．经评标，甲被推荐为第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知。以下关于甲的行为，正确的说法是：（）。

A．属于在投标有效期内撤回投标文件 B．属于放弃中标

C．甲的要求不能被接受，必须继续参加投标 D．甲可向招标人申请退还部分投标保证金

14．关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是（）。

A．生产经营单位必须参加工伤社会保险，为职工缴纳相关费用

B．建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工单位的安全生产负总责任

C．建设项目安全设施的使用单位应当对安全设计负责

D．某单位易燃易爆品存放地点与员工宿舍在同一建筑物内

15．生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判有期徒刑的，根据我国安全生产的规定，自刑期执行完毕之日起（）。

A．2年内不得担任本施工企业的中层管理人员

B．3年内不得担任监理单位的主要负责人

C．5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人

D．终身不得担任任何施工企业的主要负责人

16．生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（）。

A．本企业负责人 B．当地安全生产监督管理部门

C．县级以上地方人民政府 D．省级(含自治州、直辖市)安全生产监督管理部门

17．某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故．造成2人死亡，根据《建设工程安全生产管理条例》，此次事故应由（）上报有关主管部门。

A．幕墙分包企业 B．施工总承包企业 C．监理单位 D．建设单位

18．根据国务院《特种设备安全保障条例》，从事施工起重机械定期检验的机构，应由（）批准。

A．县级以上人民政府 B．省级政府特种设备安全监督部门

C．国务院 D．国务院特种设备安全监督部门

19．房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是（）。

A．要求施工企业购买其制定的不合格消防器材

B．申请施工许可证时没有提供保障工程安全施工措施的资料

C．甲向施工企业提供的地下工程资料不准确

D．甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门

20．关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。

A．建设单位根据自身情况提出低于强制性规定的要求

B．建设单位有权压缩合同约定的工期

C．建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业

D．建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料 21．根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。

A．意外伤害保险属于非强制险 B．保险由建设单位办理

C．实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费

D．保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止

22．基坑支护工程专项施工方案须经（）签字后实施。

A．施工企业项目经理和现场监理工程师 B．施工企业负责人和建设单位负责人

C．建设单位负责人和总监理工程师 D．施工企业技术负责人和总监理工程师

23．企业安全生产许可证办理延期的时间为有效期满前（）个月。

A．1

B．2

C．3

D．6 24．根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。

A．增加工程内部装饰 B．建筑主体和承重结构变动

C．增加工程造价总额 D．改变建筑工程

25．建设工程施工总承包企业将专业工程分包，下列关于工程质量责任承担的说法，正确的是（）。

A．分包工程质量由分包企业负总责。B．分包工程质量由分包企业单独承担责任

C．总承包企业对分包工程质量承担连带责任

D．分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任

26．因设计原因导致的质量缺陷，在工程保修期内的正确说法是（）。

A．施工企业不仅要负责，还要承担保修费用

B．施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔

C．施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔

D．施工企业不负责任保修，由建设单位自行承担维修

27．必须经总监理工程师签字的工作是（）。

A．开工前的放线定位 B．分项工程验收 C．下一步工序 D．建设工程竣工验收

28．某施工企业在供应商处购买的水泥，标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的索赔要求（）。

A．只能由生产厂家承担 B．只能由供应商承担

C．只能施工企业自行承担 D．可向生产厂商提出赔偿

29．需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位将有关资料向（）报批。

A．公安消防机构 B．建设工程安全监督机构

C．建设行政主管部门 D．上级主管部门

30．下列争议中属于劳动争议的是（）。

A．企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门发生工伤认定的争议

B．公司股东李某因股息分配产生的争议

C．王某与社会保险机构因退休费用产生的争议

D．进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议

31．劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为（）年。

A．6个月

B．1年

C．2年

D．5年

32．劳动合同仅约定试用期的，按照《劳动合同法》的规定，该合同（）。

A．试用期为劳动合同期限 B．按无效劳动合同处理

C．按无固定期限合同处理 D．按完成一定工作任务为期限的合同处理

33．用人单位与劳动者约定以一定工作任务为期限的合同为（）劳动合同。

A．固定期限 B．无固定期限 C．以完成一定任务为期限 D．短期

34．下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。

A0．警告 B．罚款 C．支付违约金 D．没收财产

35．下列合同中，受合同法调整的是（）。

A．婚姻 B．收养 C．买卖 D．行政

36．在合同法中，要约生效的时问是（）。

A．要约人发出要约时 B．要约达到受要约人时

C．受要约人作出承诺时 D．受要约人承诺到达时

37．在建设工程招标程序中，投标的法律性质是（）。

A．要约 B．要约邀请 C．反要约 D．承诺 38．受要约人超过承诺期限发出的承诺，若要约人未作出认可该承诺的通知，则该承诺视为（）。

A．承诺超时 B．承诺延误 C．新承诺 D．新要约

39．下列合同中，以下情形属于无效合同的是（）。

A．当事人无履约能力 B．当事人对合同有重大误解

C．违反法律法规的强制性规定 D．违反法定的形式

40．在可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应该知道撤销事由之日起（）内有效。

A．1个月

B．3个月

C．6个月

D．1年 41．关于待定合同的说法，正确的是（）。

A．善意相对人不享有撤销的权利 B．效力待定合同的相对人有催告权

C．待定合同是生效合同 D．待定合同是无效合同

42．甲欠乙50万元贷款，乙欠丙20万元贷款，因乙怠于行使到期债权，又不能还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款，下列说法正确的是（）。

A．丙不能以自己名义起诉甲 B．丙起诉甲是在行使代位权

C．丙起诉甲以50万元为限 D．丙的起诉费用由自己支付

43．下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是（）。

A．受让人明知债务人以不合理低价转让财产 B．债务人放弃到期的债权

C．债务人将巨额财产赠与他人 D．债务人将其全部财产转让

44．甲乙签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是（）。

A．甲公司名称变更 B．乙公司的法人代表变更

C．合同签约人变更 D．买卖数量变更

45．某项目设计费为100万，合同约定违约金为15%，发包方支付了15万定金后，设计方未开展设计工作，导致发包方损失12万，发包方最多可获得的赔偿是（）万。

A．24

B．27

C．30

D．42 46．关于担保的说法，正确的是（）。

A．质押不转移对质押财产的占有

B．建筑物占用范围内的建设用地使用权可以单独作为抵押的对象

C．企业法人的分支机构、职能部门可以为担保人

D．以汇票作为抵押财产的，自凭证交付之日起生效

47．某建设单位出具的银行保函中，保证人为（）。

A．监理单位 B．银行 C．建设单位 D．施工企业

48．定金合同以（）之时生效。

A．当事人签字 B．合同备案 C．定金实际交付 D．主合同成立

49．王某在施工工地工作时，不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式为（）。

A．行政调解 B．法院调解 C．仲裁调解 D．民间调节

50．一裁定终局体现了仲裁的（）特点。

A．专业性 B．自愿性 C．独立性 D．快捷性

51．仲裁的保密性特点体现在以（）为原则。

A．不开庭审理 B．不允许代理人参加 C．不公开审理 D．不允许证人参加

52．在法院的主持下，甲乙双方达成了调解协议，法院制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应（）。

A．进行判决 B．强制执行 C．留置送达 D．重新调解

53．甲地注册的建设单位与在乙地注册的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉。则该合同争议解决地的原则为（）。

A．原告所在地 B．被告所在地 C．合同签定地 D．合同施行地

54．在民事诉讼中，“一般授权”所行使的诉讼权利为（）。

A．代为承认对方的诉讼请求 B．进行和解 C．变更诉讼请求 D．法庭辩论

55．对人民法院做出的一审民事判决不满，上诉期限为判决书送达之日起（）日。

A．5

B．7

C．10

D．15

56．仲裁机构做出的仲裁书生效后，一方不执行的，另一方可向（）申请强制执行。

A．人民法院 B．司法行政机关 C．仲裁机构 D．公安机关

57．关于仲裁调解的说法，正确的是（）。

A．仲裁庭必须先进行调解 B．调解不成不能做出裁决书

C．仲裁调解书与仲裁书具有同等法律效力

D．经仲裁庭调解双方当事人达成调解协议的，仲裁庭不能制作裁决书

58．在仲裁过程中，申请人甲与被申请人乙双方自行和解，下列符合我国法律规定的是（）。

A．甲与乙不能自行进行和解 B．甲乙达成和解不能撤回仲裁申请

C．甲撤回仲裁申请后又反悔，不得以同一事项申请仲裁

D．甲乙达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。

59．甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为应该支持被申请人的主张，则下列正确的是（）。

A．应按乙、丙的意见做出仲裁书 B．应该按甲的意见做出仲裁书

C．甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定

D．按照甲的意见做出仲裁书，仲裁书中如实记录乙、丙的意见

60．施工企业认为（）侵犯其合法权益，可以申请行政复议。

A．建设单位违约的行为 B．总监理工程师的停工决定

C．上级企业的处理决定 D．行政机关的罚款、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)

61．某体育馆施工实行工程总承包，发包单位可以将工程的（）一并发包。

A．代建 B．施工 C．监理 D．设计 E．设备采购

62．民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为（）。

A．不违反法律 B．不违背社会公德

C．不存在认识错误等外在因素 D．不与第三人利益相冲突

E．不与社会公共利益相冲突

63．下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有（）。

A．建筑物 B．建设用地使用权 C．生产设备、材料

D．在建工程 E．在建船舶

64．项目监理在实施监理过程中，主要依据有（）。

A．ISO质量体系 B．工程建设国家强制性标准

C．工程设计文件 D．施工企业管理制度 E．建设工程施工合同

65．投标有效期内，投标人有（）行为的，其投标保证金予以没收。

A．撤回投标文件 B．补充投标文件 C．放弃中标

D．澄清投标文件 E．说明(解释)投标文件

66．施工作业人员进行安全生产的义务有（）。

A．使用劳动生产安全用具 B．接受安生生产培训 C．发现事故隐患立即报告 D．发生危及人身安全的事故先进行抢救 E．为自己购买从业保险

67．某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业工人认真工作，若发生安全事故，后果由工人自负。对于上述条款，正确的是（）。

A．发生安全事故应由工人自负 B．该条款做无效处理

C．施工企业应受行政处罚 D．应撤销施工企业的资质

E．施工企业主要负责人应受行政罚款

68．根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有（）。

A．对建设工程项目的安全生产负总责 B．落实安全生产责任制

C．制定安全生产规章制度和操作规程 D．确保安全生产费用的专项使用

E．根据工作特点组织制定安全施工措施

69．取得安全生产许可证的条件是（）。

A．特种作业人员经考核合格 B．职工参加工伤 C．通过了安全生产管理体系认证

D．进行了安全评价 E．已办理安全监督手续

70．根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应有的内容有（）。

A．保修范围 B．保修期限 C．质量保证金的退还方式

D．质量保证金预留比例 E．保修责任

71．供应商的下列行为中，符合《产品质量法》的是（）。

A．建立进货验货制度 B．产品包装上的标识不真实

C．对使用有瑕疵的产品进行说明 D．为扩大销售，对产品质量进行虚假宣传

E．快过期的产品降价销售

72．某交通施工穿越噪声敏感区域，可能造成环境噪声污染，下列说法正确的是（）。

A．禁止一切夜间施工作业活动 B．因特殊需要进行夜间施工的，须获批准

C．建设工程施工前必须公告附近居民 D．其他有效的控制噪声污染的措施

E．在开工15日前，向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告

73．根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有（）。

A．扣押居民身份证 B．扣押职业资格证 C．要求提供担保

D．签订专业技术培训服务违约金 E．签订竞业限制保证书

74．建设工程合同属于（）。

A．有名合同 B．实践合同 C．要式合同

D．有偿合同 E．单务合同

75．应当先履行合同文件的一方当事人有确切证据证明对方（），有权行使抗辩权。

A．经营状况严重恶化 B．法定代表人被追究刑事责任 C．丧失信誉

D．企业负有较大债务 E．转移财产试图躲避债务

76．合同权利文件终止时，不影响（）之效力。

A．结算条款 B．清理条款 C．仲裁条款 D．担保条款 E．失业条款

77．民事违约责任的承担方式有（）。

A．赔偿损失 B．采取补救措施 C．继续履行 D．精神损失赔偿 E．赔礼道歉

78．建设单位就专业分包工程存在的施工质量缺陷提起民事诉讼，根据《民事诉讼法》及相关司法解释，建设单位可以将（）列为其被告。

A．招标代理机构 B．总承包企业 C．分包企业

D．实际施工人 E．建设行政主管部门

79．关于民事诉讼回避制度的说法，正确的是（）。

A．当事人必须在开庭前提出回避申请 B．当事人提出回避申请，可以在法庭宣判前提出

C．案件诉讼代理人的近亲属仅担当翻译人的，无须回避

D．人民法院的回避决定，可以口头或书面形式提出

E．申请回避复议期间，被申请回避的人可以不停止参与本案的工作

80．关于仲裁协议的说法，正确的有（）。

A．仲裁协议应当是书面形式

B．仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可

C．仲裁协议必须在争议发生前达成D．没有仲裁协议，也就无法进行仲裁

E．仲裁协议排除了人民法院对合同争议的管辖权

一、单项选择题

1．B【解析】通过二级建造师资格考核认定，或参加全国统考取得二级建造师资格证书，并经注册的人员，可在全国范围内以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。故选B。

2．C【解析】行政法规是最高国家行政机关即国务院制定的规范性文件。故选C。

3．C【解析】“混同”是指债权和债务同归一人，致使合同关系消灭的事实。如两个相互订有合同的企业合并，则产生混同的法律效果。故选C。

4．A【解析】下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的，延付或拒付租金的，出售质量不合格的商品未声明的，寄存财物被丢失或损毁的。故选A。

5．C【解析】质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。题中建设用地属于不动产，故选C。

6．D【解析】建设用地使用权实现抵押、转让或出资入股，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分。故选D。

7．C【解析】根据《建筑工程施工许可管理办法》第四条规定：建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%，故选C。

8．D【解析】总承包合同必须采用书面形式，A错误；根据《建筑法》第二十四条第二款，发包人不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位，B错误；《建筑法》第十九条规定：“建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包。”C错误；《建筑法》第二十四条第一款规定：“提倡对建筑工程实行总承包。”故选D。

9．A【解析】依据《建筑法》上述规定，《建筑工程质量管理条例》进一步将违法分包界定为如下几种情形：①总承包单位将建筑工程分包给不具备相应资质条件单位的；②建筑工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的}③施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；④分包单位将其承包的建设工程再分包的。故选A。

10．B【解析】联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人。故选B。

11．B【解析】通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价为投标报价。故选B。

12．C【解析】评标委员会成员为5人以上单数，D错误；其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3，B错误；评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密，A错误。故选C。

13．A【解析】依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的通知，属于在投标有效期内撤回投标文件。故选A。

14．A【解析】生产经营单位的安全生产保障措施有：①组织保障措施；②管理保障措施；③经济保障措施；④技术保障措施。建设项目安全措施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。C错误。建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。B错误。生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。D错误。生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费，属于经济保障措施。故选A。

15．C【解析】生产经营单位的主要负责人违反《安全生产法的规定》导致发生生产安全事故，构成犯罪的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。故选C。

16．A【解析】生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。故选A。

17．B【解析】对于实行施工总承包的建设工程，根据《建设工程安全生产管理条例》第五十条的规定，由总承包单位负责上报事故。故选B。

18．D【解析】从事施工起重机械定期检验、监督检验的检验检测机构，应当经国务院特种设备安全监督部门核准。故选D。

19．D【解析】建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：①施工单位资质等级证明；②拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；③拆除施工组织方案；④堆放、清除废弃物的措施。故选D。

20．D【解析】建设单位有下列行为的，依法承担赔偿责任：①对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求；②要求施工单位压缩合同约定的工期；③将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位。故选D。

21．C【解析】《建设工程安全生产管理条例》第三十八条规定：“施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。”故选C。

22．D【解析】基坑支护工程经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。故选D。

23．C【解析】《安全生产许可证条例》第九条规定：“安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。故选C。

24．B【解析】涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者

具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。故选B。

25．C【解析】总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。故选C。

26．B【解析】保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。如果质量缺陷是由于设计单位、勘察单位或建设单位、监理单位的原因造成的，施工单位仅负责保修，并且有权对由此发生的保修费用向建设单位索赔。故选B。

27．D【解析】未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。故选D。

28．D【解析】《产品质量法》规定了生产者生产产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。生产者应当对其生产的产品质量负责。故选D。

29．A【解析】建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核，未经审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工。故选A。

30．D【解析】因支付拖欠劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿、赔偿金产生的争议属于劳动争议。故选D。

31．C【解析】劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同。故选C。

32．A【解析】劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。故选A。

33．C【解析】以完成一定工作任务为期限的劳动合同，是指用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同。故选C。

34．C【解析】承担民事责任的方式主要有：①停止侵害；②排除妨碍；③消除危险；④返还财产；⑤恢复原状；⑥修理、重作、更换；⑦赔偿损失；⑧支付违约金；⑨消除影响、恢复名誉；⑩赔礼道歉。故选C。

35．C【解析】不受合同法调整的主要关系类型：①有关身份关系的合同；②有关政府行使行政管理权的行政合同；③劳动合同；④政府问协议。故选C。

36．B【解析】《合同法》第十六条规定：“要约到达受要约人时生效。”故选B。

37．A【解析】在建设工程招标程序中，招标的法律性质是要约。故选A。

38．D【解析】受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效以外，该承诺视为新要约。故选D。

39．C【解析】无效合同的原因：①一方以欺诈手段订立合同，损害国家利益；②一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益；③恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同；④以合法形式掩盖非法目的；⑤损害社会公共利益；⑥违反法律、行政法规的强制性规定。故选C。

40．D【解析】《合同法》第五十五条规定：“有下列情形之一的，撤销权消灭：①具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权；②具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。”故选D。

41．B【解析】效力待定合同的相对人可以催告法定代理人在一个月内予以追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。《合同法》第四十九条规定：“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。”故选B。

42．B【解析】《合同法》第七十三条规定：“因债务人怠于行使到期债务，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。”故选B。

43．D【解析】《合同法》第七十四条规定：“因债务人放弃到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。撤销权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担。”故选D。

44．D【解析】合同生效后，当事人不得因其主体名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而主张和请求合同变更。故选D。

45．C【解析】第一，见教材193页：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金和违约金只能两者选一，本题都是15万元。第二：违约金具有赔偿损失的作用。教材192页：违约金，是指当事人在合同中或合同订立后约定因一方违约而应向另一方支付一定数额的金钱。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。这说明：违约金具有赔偿损失的作用，违约金不足以赔偿损失，可以增加，本题损失12万元，未超过违约金15万。因此，最多15万元。

第一、第二合计，最多可获得的赔偿是30万元，答案C。

46．D【解析】抵押与质押最大的区别就是抵押不转移抵押物，而质押必须转移占有质押物。A错误。《担保法》第三十六条规定：“以出让方式取得的国有土地使用权抵押的，应当将抵押时该国有土地上的房屋同时抵押。”B错误。由于企业法人的分支机构和职能部门没有独立的财产，也不能独立承担民事法律责任，所以不能擅自以自己的名义为他人的债务作保证。C错误。以汇票作为抵押财产的，自凭证交付之日起生效。故选D。

47．B【解析】某建设单位出具的银行保函中，保证人为银行。故选B。

48．C【解析】《担保法》第九十条规定：“当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。”故选C。

49．D【解析】在当事人以外的第三人或组织的支持下，通过相互谅解，使纠纷得到解决的方式，即为民间调解。故选D。

50．D【解析】仲裁实行一裁终局制，仲裁裁决一经仲裁庭作出即发生法律效力。这使当事人之间的纠纷能够迅速得以解决。体现了仲裁的快捷性。故选D。

51．C【解析】仲裁以不公开审理为原则。有关的仲裁法律和仲裁规则也同时规定了仲裁员及仲裁秘书人员的保密义务。仲裁的保密性较强。故选C。

52．A【解析】中华人民共和国民事诉讼法，《民事诉讼法》第89条第3款规定：“调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。”这一规定包括两个方面的要求：一是调解书必须送达双方当事人签收。据此，调解书应当直接送达当事人本人，不适用留置送达和公告送达的方式。二是调解书必须经双方当事人签收后才能生效。如果一方或双方当事人拒绝签收的，应当视为调解不成立，调解书不发生法律效力。第九十一条 调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决。即使按原考试大解析，请注意: 《最高人民法院关于人民法院民事调解工作若干问题的规定》第十三条规定: 当事人拒收调解书的，不影响调解协议的效力。一方不履行调解协议的，另一方可以持调解书向人民法院申请执行。这里指的是不影响调节协议的效力,调解协议和调解书是两个不同的概念。调解书未发生法律效力，自然不能强制执行。答案A。

53．C【解析】《民事诉讼法》第二十五条规定：合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。故选C。

54．D【解析】委托权限分为一般授权与特别授权。特别授权即代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。故选D。

55．D【解析】对一审判决不服，可提起上诉，上诉期限为判决书送达之日起15日。故选D。

56．A【解析】仲裁裁决能否得到执行事关当事人实体权利的实现。在裁决履行期限内，若义务方不履行仲裁裁决，权利方可申请人民法院强制执行。故选A。

57．C【解析】调解成功的，仲裁庭依据已达成的调解协议书制作调解书，当事人可以要求仲裁庭根据调解协议制作裁决书。调解不成的，则由仲裁庭及时作出裁决。但调解并不是仲裁的必经程序。只要有一方当事人不同意调解，就不进行调解。仲裁协议必须以书面方式订立，以口头方式订立的仲裁协议不受法律保护。故选C。

58．D【解析】当事人申请仲裁后，可以自行和解。当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。如果当事人撤回仲裁申请后反悔的，仍可以根据原仲裁协议申请仲裁。故选D。59．A【解析】当仲裁庭成员不能形成一致意见时，按多数仲裁员的意见作出仲裁裁决。故选A。

60．D【解析】行政复议保护的是公民、法人或其他组织的合法权益。行政争议当事人认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益的，有权依法提出行政复议申请。故选D

二、多项选择题

61．BDE【解析】《建筑法》第二十四条第二款规定：“建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位。”故选BDE。

62．AB【解析】根据《民法通则》的规定，行为内容合法表现为不违反法律和社会公共利益、社会公德。违反与相冲突是两个不同的概念，从考试技巧来分析，多选题宁可少选不能多选，建议不要选E。

63．ABD【解析】物权法：第一百八十八条【动产抵押的效力】以本法第一百八十条第一款第四项、第六项规定的财产或者第五项规定的正在建造的船舶、航空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。条文主旨：本条是物权法关于动产抵押效力的规定。

立法背景：物权法对不动产物权变动采登记生效主义，即不动产物权的设立、变更、转让和消灭应当办理登记，不办理登记，不发生物权效力。而对于动产物权变动却采登记对抗主义，即动产物权的设立、变更、转让和消灭不登记不得对抗善意第三人。动产抵押权的设立，之所以没有要求如不动产抵押设立一样，以登记为生效要件。主要原因在于：第一，我国有关法律规定某些交通运输工具的抵押采用登记对抗制度。比如民用航空法第十六条规定：“设定民用航空器抵押权，由抵押权人和抵押人共同向国务院民用航空主管部门办理抵押权登记；未经登记，不得对抗第三人。”海商法第十三条规定“设定船舶抵押权，由抵押权人和抵押人共同向船舶登记机关办理抵押权登记；未经登记的，不得对抗第三人。”第二，当事人采用不转移占有的抵押方式担保债权实现往往基于双方的信任，如果对这些动产抵押也要求进行抵押财产登记，可能会对当事人造成不方便，也会增加抵押人的费用，特别是我国幅员辽阔，在比较偏远的地区办理抵押登记会更加困难。此外，由于动产便于移动，即使办理了抵押登记，也不能保证所有权人将已抵押的动产转让给他人。因此，动产抵押是否登记，应当给当事人以选择权，由他们根据具体情况自己决定。

法律解读：根据本条规定，当事人以生产设备、原材料、半成品、产品、交通工具、正在建造的船舶、航空器抵押的，可以办理抵押登记，也可以不办理抵押登记，抵押权不以登记为生效条件，而是自抵押合同生效时设立。但是，办理与不办理抵押登记的法律后果是不同的、未办理抵押登记的，不得对抗善意第三人。所谓不得对抗善意第三人，包括两方面含义：一是，合同签订后，如果抵押人将抵押财产转让，对于善意取得该财产的第三人，抵押权人无权追偿，而只能要求抵押人重新提供新的担保，或者要求债务人及时偿还债务。二是，抵押合同签订后，如果抵押人以该财产再次设定抵押，而后位抵押权人进行了抵押登记，那么，实现抵押权时，后位抵押权人可以优于前位未进行抵押登记的抵押权人受偿。而办理抵押登记的，抵押权具有对抗第三人的法律效力，也就是说，抵押财产登记后，不论抵押财产转移到谁手中，只要债务履行期届满债务人没有履行债务，抵押权人都可以就该抵押财产实现抵押权。同时还有先于未登记的抵押权人受偿的权利。由此可见，为了切实保障自己债权的实现，抵押权人最好进行抵押登记。答案E不能选。在建船舶为动产。

64．BCE【解析】项目监理的依据有：①国家颁布的有关工程建设法规及政府部门批准的建设计划、规划；②主管部门批准的设计文件、施工图纸及技术要求；③国家及行业颁布的规范、技术标准等；④建设单位与施工承包单位签订的合同文件；⑤相关会议纪要，以及监理工程师批准的施工方案、技术方案等。故选BCE。

65．AC【解析】投标有效期内，投标人撤回投标文件或者放弃中标，其投标保证金予以没收。故选AC。

66．ABC【解析】安全生产中从业人员的义务：①自律遵规的义务：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品}②自觉学习安全生产知识的义务：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力；③危险报告义务：从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。故选ABC。

67．BE【解析】生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效；对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处2万元以上10万元以下罚款。故选BE。

68．BDE【解析】《建设工程安全生产管理条例》第二十一条规定，施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。《建设工程安全生产管理条例》第二十一条：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

69．AB【解析】建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件有：①建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；⑦保证本单位安全生产条件所需资金的投入；③设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；④主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；⑤特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；⑥管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格；⑦依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；⑧施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；⑨有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；⑩有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；11有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；⑥法律、法规规定的其他条件。故选AB。这一题有可能是题目本身有问题。多选题应至少有两个正确答案，通过排除法，可以去掉CDE选项，只能选AB。但看第⑤小点，应为持证上岗，考核合格，不一定立即拿到证，因此A选项不正确。

70．ABE【解析】质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任。故选ABE。

71．AC【解析】供应商的产品质量责任和义务：①为产品质量负责的义务；②确保标识规范的义务；③确保包装质量合格的义务；④其他禁止性义务。E选项是销售者的责任和义务。故选AC。

72．D【解析】在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明，必须公告附近居民。施工单位必须在开工15日前向工程所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。故选BCE。可能是题目有问题。注意：B选项，为“批准”，教材中为“证明”；E选项，为“报告”，教材中为“申报”。都是不同的概念，尤其是B选项。

73．DE【解析】用人单位为劳动者提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，可以与该劳动者订立协议，约定服务期。劳动者违反服务期约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。对负有保密义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款。故选DE。

74．ACD【解析】合同分类：①有名合同和无名合同；②双务合同与单务合同；③有偿合同与无偿合同；④诺成合同与实践合同；⑤要式合同与不要式合同；⑥格式合同与非格式合同；⑦主合同与从合同。建设工程合同属于有名合同、双务合同、有偿合同、诺成合同、要式合同、非格式合同。故选ACD。

75．ACE【解析】根据《合同法》第六十八条规定：“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：①经营状况严重恶化；转移财产、抽逃资金以逃避债务；丧失商业信誉；有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。”故选ACE。

76．ABC【解析】合同权利义务的终止，不影响合同中结算、清理条款和独立存在的解决争议方法的条款(如仲裁条款)的效力。故选ABC。

77．ABC【解析】承担违约责任的基本形式：继续履行，采取补救措施，赔偿损失。故选ABC。

78．BCD【解析】建设工程质量发生争议的，发包人可以将总承包人、分包人和实际施工人作为共同被告提起诉讼。故选BCD。

79．BDE【解析】根据《民事诉讼法》第四十五条规定，审判人员、书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人有下列情形之一的，必须回避，当事人有权用口头或者书面方式申请他们回避：①是本案当事人或者当事人、诉讼代理人的近亲属；②与本案有利害关系；③与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正审理的。根据《民事诉讼法》的有关规定，当事人提出回避申请，应当说明理由，在案件开始审理时提出。回避事由在案件审理后知道，也可以在法庭辩论终结前提出。复议期间，被申请回避的人员，不停止参与本案的工作。人民法院对当事人提出的回避申请，应当在申请提出的三日内，以口头或者书面形式作出决定。故选BDE。

80．ADE【解析】仲裁协议必须以书面方式订立，以口头方式订立的仲裁协议不受法律保护。在民商事仲裁中，仲裁协议是仲裁的前提，没有仲裁协议，就不存在有效的仲裁。有效的忠诚协议可以排除法院对订立于仲裁协议中的争议事项的司法管辖权。故选ADE。

第三篇：2017年二级建造师法律法规考试真题及答案

2017年二级建造师工程法规真题及答案

一、单选题（共60题，每题1分）

1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。

A.最高人民法院 B.国务院

C.全国人民代表大会

D.全国人民代表大会常务委员会 【答案】B 2.关于建设工程中代理的说法，正确的是（）。

A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理 B.建设工程中的代理主要是法定代理

C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理 D.建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理 【答案】C 3.建设用地使用权自（）时设立。

A.土地交付 B.转让 C.登记 D.支付出让金 【答案】C 4.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售专利产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（）。

A.60万元 B.80万元 C.120万元 D.160万元 【答案】C 5.甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定时期内不履行设计合同，应该返还给甲（）。

A.50万元 B.80万元 C.90万元 D.100万元 【答案】C 6.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）。

A.2014年2月10日 B.2014年4月20日 C.2014年5月1日 D.2014年5月10日 【答案】B 7.在承揽合同中，承揽人应承担违约责任的情形是（）。

A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答复，未能如期完成工作

B.承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料 C.因不可抗力造成标的物损毁

D.因定作人未按照支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果 【答案】B 8.根据《招标标投标违法行为就公告暂行办法》，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是（）。

A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月，公告期限为6个月

B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告。

D.行政处理决定再被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

【答案】B 9.关于二级建造师变更注册的说法，正确的是（）。

A.变更注册后，注册有效期重新计算

B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任 C.变更注册只能由原聘用企业申请 D.申请变更注册应当提交工作调动申请 【答案】D 10.关于施工合同解除的说法，正确的是（）。

A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除 B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除 C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除

D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除

第四篇：2016年二级建造师《法律法规》考试真题

2016年二级建造师《法律法规》考试真题

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。

1．建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于（）。A．指定代理

B．表见代理 C．委托代理

D．法定代理 2．下列权利中，属于用益物权的是（）。A．房屋租赁权

B．建设用地使用权 C．土地所有权

D．船舶抵押权

3．使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的（）。A．地域性

B．期限性 C．财产权和人身权的双重性 D．专有性 4．关于抵押的说法，正确的是（）。

A．抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变 B．转让抵押物的价款只需高于担保债权即可 C．当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围 D．抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让

5．两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是（）。A．徇私舞弊罪

B．重大责任事故罪 C．玩忽职守罪

D．串通投标罪

6．在城市规划区内以划拨方式提供国用土地使用权的建设工程，建设单位用地批准手续前，必须先取得该工程的（）。

A．建设工程规划许可证 B．质量安全报建手续 C．施工许可证

D．建设用地规划许可证

7．某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期证（）。A．重新核验

B．自行延期 C．继续有效

D．自行废止 8．关于投标报价的说法，正确的是（）。

A．报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价 B．低于成本报价是指低于社会平均成本报价 C．报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标 D．报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价

9．《建设工程施工合同（示范文本））》（GF-2013-0201）主要由（）三部分组成。A．总则、通用条件、专用条件 B．总则、分则、附则 C．总则、正文、附件

D．合同协议书、通用合同条款、专用合同条款 10．关于人民法院管辖权的说法，正确的是（）。

A．有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖 B．原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖 C．人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

D．两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉 11．关于建设工程见证取样的说法，正确是的（）。

A．见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员承担 B．用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样和送检

C．取样人员应在试样或其包装上作出标识．封志，并由其签字后即可 D．试样的真实性只能由取样人员负责

12．关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是（）。A．发包人可依据其单方以上变更合同 B．合同变更内容约定不明确，推定为未变更 C．合同变更与工程变更范围一致 D．合同变更协议自签字之日起生效 13．关于借款合同的说法，正确的是（）。A．借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效 B．借款合同为有偿合同

C．借款合同必须采用书面形式

D．自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效

14．关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是（）。A．合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致 B．对备案的中标合同不得进行协商变更

C．人工．材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议 D．招标人和中标人应自中标通知书收到之日起30日内订立书面合同

15．根据《安全生产法》，对于未真实记录安全生产教育和培训情况的发生经营单位可以（）。A．降低资质等级

B．给与警告 C．吊销营业执照

D．责令限期改正

16．某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当（）。A．延续有效

B．注销注册或变更注册 C．被吊销

D．被撤销

17．根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。A．按份责任

B．集体责任 C．同等责任

D．连带责任 18．关于工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。

A．工程建设中拟采用的新技术．新工艺．新材料，可不受强制性标准的限制工程建设强制 B．工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C．工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制

D．工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

19．建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时间为（）。A．建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日 B．工程价款确定之日

C．建设工程未交付的，为竣工结算完成之日

D．建设工程未支付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 20．关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（）。A．上诉期为10日

B．上诉时应当递交上诉书

C．上述状应当向第二审人民法院提出

D．当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理

21．某基础设施工程未经竣工验收，建设单位擅自提前使用，2年后发现该工程出现质量问题。关于该工程质量责任的说法，正确的是（）。

A．设计文件中该工程的合理使用年限内，施工企业应当承担质量责任 B．超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

C．由于建设单位提前，施工企业不需要承担质量责任

D．施工企业是否承担质量责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款 22．关于担任人民调解员的基本条件，正确的是（）。A．自然人

B．具有大学本科学历 C．热心人民调解工作 D．具有中级以上职称 23．关于合同形式的说法，正确的是（）。A．书面形式合同是指纸质合同 B．当事人的行为可以构成默示合同

C．书面形式是主要的合同形式 D．未依法采用书面形式订立合同的，合同无效

24．某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理．技术负责人．质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职员。则甲的行为视同（）。A．违法分包

B．使用其他企业名义承揽工程 C．允许他人使用本企业名义承揽工程 D．与他人联合承揽

25．根据《工伤保险条例》，职工因工致伤，应当保留劳动关系，退出工作岗位的伤残等级范围是（）伤残。

A．七级至八级

B．九级至十级 C．一级至四级

D．五级至六级

26．关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担，如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确，下列说明中正确的是（）。

A．标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担

B．出卖人出卖交由承运人运输的途标的物，毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承担

C．对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损灭失的风险由买受人承担

D．出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损灭失的风险自出卖人将标的物置于交付地点时由买受人承担

27．建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》，一经发现，其将承担的法律责任是（）。A．给予警告

B．取消继续教育记录 C．处1万元以上3万元以下罚款 D．撤销注册证书

28．根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料．建筑构配件和设备，应当（）。

A．按照建设单位的指令确定 B．注明规格．型号性能等技术指标 C．注明生产厂．供应商

D．征求施工企业的意见 29．关于投标文件的补充．修改和撤回的说法，正确的是（）。A．撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意

B．补充．修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行 C．撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行

D．撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人

30．根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于（）。

A．承揽业务不良行为 B．资质不良行为 C．工程质量不良行为 D．工程安全不良行为 31．下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是（）。A．工程款支付条款订立时显失公平的B．发包人对投标文件有重大误解订立的

C．依法应当招标的项目中标无效后订立的

D．承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的 32．关于仲裁协议的说法，正确的是（）。

A．仲裁机构可就当事人在仲裁协议中的约定事项和未约定事项进行裁决 B．仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效 C．仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构

D．当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁，不可直接提起诉讼 33．关于中标人法律责任的说法，正确的是（）。

A．中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照 B．中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格 C．中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还 D．中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失

34．关于承揽合同中解除权的说法，正确的是（）。

A．定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失 B．承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定做人有权解除合同 C．定做人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同

D．承揽人可以随时解除合同，造成定做人损失的，应该赔偿损失 35．根据《绿色施工导则》在土方作业阶段采取洒水．覆盖等措施后，作业区目测扬尘高度应当小于（）。A．1．5米 B．0．5米 C．2米 D．1米

36．根据《生存安全事故报告和调查处理调理》，关于生产安全事故等级的说法正确的是（）。A．造成15人死亡的事故是特别重大事故

B．造成5人死亡的事故是一般事故

C．造成3000万直接经济损失的事故是较大事故

D．造成45人重伤的事故是重大事故

37．根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过（）。A．3个月 B．4个月 C．2个月 D．1个月 38．行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是（）。A．罚款．没收非法财物等行政处罚决定 B．行政处分或者其他人事处理决定 C．限制人身自由的行政强制措施决定

D．有关许可证．执照等证书变更．中止．撤销的决定

39．根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目，竣工总结算的审查人是（）。

A．同级财政部门

B．总承包人 C．发包人

D．同级审计部门 40．投标人对开标投诉的，依法应当先向（）提出异议。A．招标人

B．评标委员会 C．纪律检查委员会

D．有关行政监督部门 41．关于垫资的说法，正确的是（）。A．垫资的法律性质是工程欠款

B．法律．行政法规明确禁止垫资行为

C．当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息

D．当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍

42．某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁庭应（）作出裁决。A．重新组成仲裁庭经评议后 B．请示仲裁委员会主任并按其意见 C．按乙和丙的意见

D．按甲的意见

43．招标投标违法行为记录公告，绝对禁止公开涉及（）的记录。A．国家秘密

B．个人隐私 C．商业秘密

D．政府信息

44．根据《电子招标投标办法》，关于投标行为的说法，正确的是（）。A．投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收 B．投标人可以在投标截止时间后完成投标文件的传输递交 C．投标人不可补充、修改投标文件，但是可以撤回。D．投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回 45．下列文物中，属于国家所有的是（）。A．祖传文物

B．我国临海毗邻海域中遗存的文物 C．民营企业家捐赠给国家的文物 D．遗存于公海的起源于中国的文物 46．关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A．承租人破产的，租赁物属于破产财产

B．承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利

C．出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利 D．出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务 47．关于监理单位安全责任的说法，正确的是（）。

A．监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销租赁证书 B．监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改 C．事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告

D．监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其是否符合工程建设强制性标准。48．根据《文物保护法实施条例》，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾期不改正应当承担的行政处罚是（）。A．罚款

B．责令停产停业 C．警告

D．吊销营业执照

49．如果货运合同但是人没有明确约定，货物在运输过程中因不可抗力灭失，关于运费支付的说法，正确的是（）。

A．未收取运费的，承运人不得要求支付运费 B．运费由收货人承担

C．已收取运费的，托运人无权要求返还 D．运费由承运人和托运人共同承担

50．根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少（）后方可独立上岗。A．1个月 B．2个月 C．3个月 D．6个月

51．根据《生产安全事故报告和调差处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是（）。A．单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告 B．单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告 C．事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告

D．情况紧急时，事故现场有关人员应当直接向事故发生地的有关部门报告

52．施工人员对涉及结构安全的试块．试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A．施工企业质量管理部门 B．建设单位或监理单位 C．设计单位或监理单位

D．建设工程质量监督机构 53．根据《建设工程质量管理条例》，组织建设工程竣工验收的主体是（）。A．施工企业

B．建设单位 C．建设行政主管部门 D．建设工程质量监督机构

54．根据《建筑法》，施工企业在施工中使用不合格的建筑材料．建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。A．吊销资质证书

B．责令改正，处以罚款 C．责令停业整顿

D．降低资质等级 55．关于工伤保险，下列说法正确的是（）。A．事业单位．社会团体可以参加工伤保险

B．工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险 C．工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳

D．工伤保险基金有用人单位缴纳的工伤保险费及其利息构成 56．关于定金的说法，正确的是（）。A．债务人履行债务后，定金不可抵作价款 B．订金与定金的法律效果相同

C．定金超过合同金额的20%，则定金无效 D．定金的法律性质是担保

57．政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以（）为主要依据。

A．建筑市场有关法律责任 B．质量安全问题 C．建筑市场有关违法行为 D．违反法定基本程序问题 58．超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当召开专家论证，实行施工总承包的，由（）组织召开。A．监理单位 B．施工总承包单位 C．建设单位 D．相关专业承包单位 59．下列招标人的行为中合法的是（）。

A．招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场

B．招标人可以限定或者指定特定的专利．品牌．原产地或供应商 C．依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件 D．依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业 60．根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是（）。A．书证只能提交原件

B．证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证

C．涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示 D．经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分）。

61．根据《<标准施工招标资格资格预审文件>和<标准施工招标文件>暂行规定》，下列文件属于招标文件内容的有（）。

A．投标函及其附录

B．施工组织设计 C．项目管理机构

D．法定代表人身份证明 E．投标邀请函

62．根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，发包人造成建设工程质量缺陷应承担过错责任的情形有（）。A．提供的设计有缺陷

B．直接指定分包人分包专业工程

C．指定购买的建筑构配件不符合强制性标准

D．同意总承包人依法选择的分包分分包专业工程 E．提供的建筑材料不符合强制性标准

63．关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的有（）。A．施工企业的项目经理部不具有法人资格 B． 施工企业的法定代表人是法人 C．施工企业分公司不具有法人资格

D．施工企业的法人资格经工商行政机关核准登记后取得 E．施工企业法人属于财团法人

64．符合《民事诉讼法》关于级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同当事人可以书面协议选择的管辖法院有（）。

A．合同签订地人民法院 B．被告住所地人民法院 C．合同履行地人民法院 D．合同纠纷发生地人民法院 E．标的物所在地人民法

65．在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但（）除外。

A．抢险作业

B．抢修作业 C．监理单位同意的D．因生产工艺上要求必须连续作业的 E．因特殊需要必须连续作业的

66．关于投标保证金的说法，正确的有（）。A．投标保证金不得超过招标项目估算价的2% B．投标保证金有效期应当与投标有效期一致

C．两阶段招标者要求提交投标保证金的，应在第一阶段提出

D．未中标的投标人的投标保证金及利息，招标人应当在签约后5日内退还 E． 招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金 67．关于建设用地使用权的说法，正确的有（）。A．建设用地使用权因出让合同生效而设立 B．建设用地使用权只可以在地上设立

C．建设用地使用权只能存在于国家所有的土地

D．设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式 E．住宅建设用地使用权期满自动续期

68．根据《担保法》，债权人可以行使留置权的合同有（）。A．施工合同

B．加工承揽合同 C．定金合同

D．借款合同 E．运输合同

69．根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（）。

A．重要设备采购的单项合同估算价为人民币150万 B．材料采购的单项合同估算值为人民币80万 C．施工单项合同估算价为人民币300万 D．项目总投资额为人民币3500万

E．监理服务采购的单项合同估算价为人民币60万

70．下列情形中，导致劳动合同无效或者部分无效的有()。A． 乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立 B．以欺诈的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立 C．约定内部承包违约金

D．以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立 E．重大误解，在违背真实意思的情况下订立

71．建设工程施工合同中，承包人的主要义务有（）。A．自行完成建设工程主体结构施工 B．交付竣工验收合格的建设工程 C．无偿修理质量不合格的建设工程 D． 及时验收隐藏工程 E． 提供必要的施工条件

72．根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有（）。A．本人已经进行失业登记，并有求职要求的 B．非因本人意愿中断就业的

C．失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的 D．本人应征服兵役的

E．人本已失业，有身份证明的

73．根据《劳动合同法》，劳动者可以与用人单位解除劳动合同的有（）。A．用人单位未及时足额支付劳动报酬

B．用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费

C．用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件

D．用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益 E．用人单位排除劳动者权利

74．根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当报废的建筑起重机械有（）。

A．属于国家明令淘汰或者禁止使用的 B．没有完整安全技术档案的

C．经检验达不到安全技术标准规定的

D．超过安全技术标准或者制造厂家规定使用年限的 E．没有齐全有效的安全保护装置的

75．下列情形中，评标委员会应当否决的投标有（）。A．投标报价低于成本

B．投标联合体没有提交共同投标协议

C．投标报价高于招标文件设定的最高投标限价

D．投标文件未经投标人负责人签字，也未经投标人盖章 E．投标文件未按招标文件要求进行密封

76．在正常使用条件下，关于建设工程各保修项目法定最低保修期限的说法，正确的有（）。A．屋面防水工程为5年

B．给排水管道为2年

C．供热与供冷系统为2个采暖期．供冷期

D．设备安装和装修工程为5年

E．基础设施工程为涉及文件规定的该工程的合理使用年限

77．根据《社会保险法》，国家建立（）等社会保险制度，保障公民依法从国家和社会获得物质帮助的权利。A．工伤保险

B．生育保险 C．基本养老保险

D．意外伤害保险 E．基本医疗险

78．某工程项目招投标出现的下列情形中，应当视为投标人相互串通投标的有（）。A．两份投标人载明的项目经理均为李某

B．投标人使用伪造的许可证件

C．投标人提供虚假的财务状况或业绩

D．两份投标文件的投标报价呈规律性差异

E．两个投标人均委托某咨询单位办理投标事宜

79．在建设工程施工合同中，承担违约责任的种类有（）。

A．滞纳金

B．罚款

C．赔偿精神损失

D．继续履行

E．采取补救措施

80．关于建设工程发承包的说法，正确的有（）。A．发包人不得将工程发包给个人 B．用于工程的设备只能由发包人采购

C．建筑材料可以由发包人采购 D．对于承包人采购的建筑构配件，发包人可以指定生产商

E．发包人不得指定分包人

2016年二级建造师《法律法规》考试真题参考答案

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。1．参考答案：C，解析参见P11 2．参考答案：B，解析参见P16 3．参考答案：D，解析参见P22 4．参考答案：C，解析参见P33

5．参考答案：D，解析参见P43 6．参考答案：D，解析参见P48 7．参考答案：D，解析参见P48 8．参考答案：C，解析参见P87 9．参考答案：D，解析参见P128 10．参考答案：D，解析参见P307 11．参考答案：B，解析参见P269 12．参考答案：B，解析参见P122 13．参考答案：D，解析参见P159-160 14．参考答案：A，解析参见P81 15．参考答案：D，解析参见P216 16．参考答案：B，解析参见P67 17．参考答案：D，解析参见P97 18．参考答案：D解析参见P262-263 19．参考答案：D，解析参见P115 20．参考答案：B，解析参见P322 21.参考答案：A，解析参见P295 22．参考答案：C，解析参见P337 23．参考答案：C，解析参见P109 24．参考答案：C，解析参见P101 25．参考答案：C，解析参见P136 26．参考答案：C，解析参见P157 27．参考答案：B，解析参见P71 28.参考答案：B，解析参见P280 29.参考答案：C，解析参见P84 30．参考答案：B，解析参见P104 31．参考答案：C，解析参见P120-121 32．参考答案：D，解析参见P331 33．参考答案：C，解析参见P93-94 34．参考答案：A，解析参见P152 35．参考答案：A，解析参见P176 36．参考答案：C，解析参见P237 37．参考答案：C，解析参见P131 38．参考答案：B，解析参见P344 39．参考答案：A，解析参见P290 40．参考答案：A，解析参见P80 41．参考答案：C，解析参见P115 42．参考答案：C，解析参见P334 43．参考答案：A，解析参见P107 44．参考答案：D，解析参见P77 45.参考答案：B，解析参见P195 46．参考答案：B，解析参见P164 47．参考答案：D，解析参见P252 48．参考答案：A，解析参见P199 49.参考答案：A，解析参见P167 50.参考答案：B，解析参见P215 51.参考答案：C，解析参见P241 52.参考答案：B，解析参见P268

53.参考答案：B，解析参见P285 54.参考答案：B，解析参见P265 55.参考答案：B，解析参见P228 56.参考答案：D，解析参见P34 57.参考答案：A，解析参见P108 58．参考答案：B，解析参见P219 59．参考答案：C，解析参见P82 60.参考答案：B，解析参见P314

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）。61.参考答案：ABCD，解析参见P84 62.参考答案：ABCE，解析参见P292 63．参考答案：ACD，解析参见P7 64．参考答案：ABCE，解析参见P306 65．参考答案：ABDE，解析参见P173 66．参考答案：ABD，解析参见P85 67．参考答案：CDE，解析参见P17 68．参考答案：BE，解析参见P34 69．参考答案：ACDE，解析参见P75 70．参考答案：ABD，解析参见P131 71．参考答案：ABC，解析参见P111 72．参考答案：ABC，解析参见P146 73.参考答案：ABCD，解析参见P134 74.参考答案：ACD，解析参见P253 75.参考答案：ABCD，解析参见P80 76．参考答案：ABCE，解析参见P295 77.参考答案：ABCE，解析参见P145 78．参考答案：ADE，解析参见P86 79．参考答案：DE，解析参见P126 80．参考答案：CE，解析参见P95

第五篇：2011年二级建造师考试真题及答案

2011年二级建造师考试真题及答案[1] 该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net

【网络综合-二级建造师考试试题】施工管理。

一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1、甲单位拟新建一电教中心，经设计招标，由乙设计院承担该项目设计任务。下列目标中，不属于乙设计院项目管理目标的是（）。

A．项目投资目标

B．设计进度目标

C．施工质量目标

D．设计成本目标

2、某建设工程项目施工总承包管理模式，其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受（）的工作指令。

A．建设单位

B．设计单位

C．施工总承包管理企业

D．施工承包企业

3、采用项目结构图对建设工程项目进行分解时，项目结构的分解应与整个建设工程实施的部署相结合，并与将采用的（）结合。

A．组织结构

B．工程流程

C．职能结构

D．合同结构

4、建设工程施工管理中的组织结构图反映的是（）。

A．一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系

B．一个项目中各组成部分之间的组织关系

C．一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系

D．一个项目中各组成部分之间的逻辑关系

5、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），投标人所填报的分部分项工程的综合单价中不包括（）。

A．规费

B．利润

C．管理费

D．直接工程费

6、编制施工管理任务分工表，涉及到的事项有：①确定工作部门或个人的工作任务；②项目管理任务分解；③编制任务分工表。正确的编制程序是（）。

A．①②③

B．②①③

C．③②①

D．②③①

7、关于工作流程与工作流程图的说法，正确的是（）A．业主方与项目各参与广播工作流程任务是一致的。B．工作流程组织的任务就是编制组织结构图 C．工作流程图可以用来描述工作流程组织

D．工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系

8、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2003】206号），下列建筑安装工程费用项目中，不属于直接工程是（）

A．人工费

B．材料费

C．临时设施费

D．施工机械使用费

9、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2003】206号），施工现场垂直运输机械操作司机的工资属于建筑安装工程费用的（）。

A．人工费

B．施工机械使用费

C．现场管理费

D．企业管理费

10、某工程直接费为315万元，其中措施费为15万元，间接费率为8%，则间接费为（）万元。

A．1.2

B．24

C．25.2

D．26.4

11、关于施工定额的说法，正确的是（）。

A．施工定额是以分项工程为对象编制的定额

B．施工定额由劳动定额、材料消耗定额、施工机械台班消耗定额组成 C．施工定额广泛适用于施工企业项目管理，具有一定的社会性

D．施工定额由行业建设行政主管部门组成有一定水平的专家编制

12、关于周转性材料消耗量的说法，正确的是（）

A．周转性材料的消耗量是指材料使用量

B．周转性材料的消耗量应当用材料的一次使用量和摊销量两个指标表示

C．周转性材料的摊销量供施工企业组织使用

D．周转性材料的消耗与周转使用次数无关

13、已知某斗容量1m3正铲挖土机，机械台班产量为476m3，机械利用系数0.85，则它在正常工作条件下，1h纯工作时间内可以挖土约（）m?。

A．47

B．51

C．56

D．70

14、施工企业组织生产、编制施工计划。签发任务书的依据是（）。A．施工预算 B．施工图预算 C．投标报价

D．项目经理的责任成本

15、编制施工组织总设计时，资源需求量计划应在完成（）后确定。A．施工准备工作计划 B．施工总平面图 C．施工总进度计划 D．主要技术经济指标

16、某建设工程项目经理部根据目标动态控制原理，将项目目标进行了分解，那么在项目目标实施过程中，首先应进行的工作是（）。

A． 确定目标控制的计划值

B．定期比较目标计划值与实际值

C．分析比较结果，采取纠偏措施

D．收集目标的实际完成值

17、运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项工程的施工质量，还包括（）。

A．设计图纸的质量

B．采购的建筑材料的质量

C．签订施工合同时决策质量

D．编制监理规划的质量

18、下列各项管理权力中，属于施工项目经理管理权力的是（）。

A．自行决定是否分包及选择分包企业

B．编制和确定需政府监管的招标方案，评选和确定投标、中标单位

C．指挥建设工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的生产要素

D．代表企业法人参加民事活动，行使企业法人的一切权力

19、项目管理目标责任书应在项目实施之前，由（）或其授权人与项目经理协商制定。

A．企业董事长

B．企业法定代表人

C．企业总经理

D．方管生产经营的副部经理

20、下列施工风险管理工作中，属于风险识别工作的是（）。

A．确定风险因素

B．分析风险发生的概率

C．分析风险损失量

D．提出风险预警

21、根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字的建筑材料不得在工程上使用。

A．监理员

B．专业监理工程师

C．总监理工程师代表

D．总监理工程师

22、监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时，应当）。

A．责令施工企业整改

B．向施工企业项目经理报告 C．向建设单位驻工地代表报告 D．向建设行政主管部门报告

（23、某建设工程施工合同约定：“工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时扣起……”。已知合同总价200万元，工程预付款24万元，主材费的比重为60%，则该工程预付款起扣点为（）万元。

A．24

B．120

C．160

D．176

24、某市拟新建一大型会展中心，项目建设单位组织有关专家对该项目的总进度目标进行论证，在调查研究和收集整理后，紧接着应进行的工作是（）。

A．进行进度计划系统结构分析

B．进行项目结构分析

C．编制各级进度计划

D．确定工作编码

25、施工企业进度控制的任务是依据（）对施工进度的要求控制施工进度。A．建设项目总进度目标 B．施工总进度计划 C．建安工程工期定额 D．施工承包合同

26、在安排一个小型项目施工的进度时，只需编制（）。A．施工总进度方案 B．施工总进度规划 C．施工总进度计划 D．施工总进度目标

27、根据《标准施工招标文件》，承包人按照合同规定将隐蔽工程覆盖后，监理人又要求承包人对已覆盖部位揭开重新检验，经检验证明工程质量符合要求，由此增加的费用和延误的工期应由（）承担。

A．发包人

B．承包人

C．监理人

D．设计单位

28、下列进度计划中，可直接用于组织施工作业的计划是（）。A．施工企业的旬生产计划

B．建设工程项目施工的月度施工计划 C．施工企业的月度生产计划

D．建设工程项目施工的季度施工计划

29、关于横道图特点的说法，正确的是（）。A．横道图无法表达工作间的逻辑关系

B．可以确定横道图计划的关键工作和关键路线 C．只能用手工方式对横道图计划进行调整 D．横道图计划适用于大的进度计划系统

30、建设工程项目施工准备阶段的施工预算成本计划以项目实施方案为依据，采用（）编制形式。

A．人工定额

B．概算定额

C．预算定额

D．施工定额

31、施工成本计划的编制基础是（）。

A．施工成本考核

B．施工成本预测

C．施工成本核算

D．目标成本确定

32、施工成本计划作为施工成本控制的指导文件，其内容包括（）。

A．预定的具体成本目标和实现控制目标的措施

B．预定的具体成本 目标和有可能出现的成本偏差

C．预定的经济效益目标和实现经济效益目标的手段

D．可能的工程变更和对变更的控制措施

33.施工成本控制过程中，为了及时发现施工成本是否超支，应该定期进行（）的比较。

A．施工成本计划值与实际值

B．施工成本计划值与投标报价

C．成本实际值与投票报价

D．实际工程款支付与合同价

34、某施工项目经理对商品混凝土的施工成本进行分析，发现其目标成本是44万元，实际成本是48万元，因此要分析产量、单价、损耗率等因素对混凝土成本的影响程度，最适宜采用的分析方法是（）。

A．比较法

B．构成比率法

C．因素分析法

D．动态比率法

35、某建设工程施工合同约定：工程无预付款，进度款按月结算，保留金按进度款的3%逐月扣留，监理工程师每月签发付款凭证的最低限额为25万元。经计量确认，施工单位第一个月完成工程款25万元，第二个月完成工程款30万元，则第二个月监理工程师应签发的付款金额为（）万元。

A．24.25

B．29.1

C．53.25

D．55

36、根据国际惯例，承包商自有设备的窝工费一般按（）计算。

A．台班折旧费

B．台班折旧费+设备进出现场的分摊费

C．台班使用费

D．同类型设备的租金

37、根据《质量管理体系》（GB/T19000-2000），施工企业开展质量管理和质量保证的基础是（）。

A．质量体系文件

B．质量手册

C．程序文件

D．质量计划

38、建设工程施工项目开工前编制的工程测量控制方案应由（）批准后实施。

A．项目经理

B．公司技术负责人

C．公司总工程师

D．项目技术负责人

39、建设工程施工项目竣工验收应由（）组织。

A．监理单位

B．施工企业

C．建设单位

D．质量监督机构

40、某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成6000万元的直接经济损失，这一事故属于（）。

A．一般事故

B．较大事故

C．重大事故

D．特别重大事故

41、某批混凝土试块经检测发现其强度值低于规范要求，后经法定检测单位对混凝土实体强度进行检测后，其实际强度达到规范允许和设计要求。这一质量事故宜采取的处理方法是（）。

A．加固处理

B．修补处理

C．不作处理

D．返工处理

42、建设工程项目开工前，工程质量监督的申报手续应由项目（）负责。A．建设单位 B．施工企业 C．监理单位 D．设计单位

43、建设工程质量监督机构进行第一资历施工现场监督检查的重点是（）。A．施工现场准备情况 B．检查施工现场计量器具

C．参加建设的各单位的质量行为 D．复核项目测量控制定位点

44、建设工程项目施工安全管理工作目标能否达到的关键是（）。

A．建设单位安全管理的投入是否到位

B．施工企业安全管理和安全技术是否到位

C．监理单位对安全管理的重视程度

D．政府部门对项目施工安全监管是否到位

45、某建设工程施工进度计划如下图所示（时间单位：天），则该计划的计算工期是（）天。

A．20

B．21

C．23

D．25

46、在计算双代号网络计划的时间参数时，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作（）。

A．最早完成时间的最小值

B．最早完成时间的最大值

C．最迟完成时间的最小值

D．最迟完成时间的最大值

47、已知某建设工程网络计划中A工作的自由时差为5天，总时差为7天。监理工程师在检查施工进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响总工期3天，则该工作实际进度比计划进度拖延（）天。

A．3

B．5

C．8

D．10

48、该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net

相对于建设工程固定性的特点，施工生产则表现出（）的特点。

A．一次性

B．流动性

C．单件性

D．预约性

49、下列影响工程施工质量的因素中，属于施工质量管理环境因素的是（）。

A．施工企业的质量管理制度

B．施工现场的安全防护设施

C．施工现场的交通运输和道路条件

D．不可抗力对施工质量的影响

50、建设工程项目质量管理的PDCA循环工作原理中，“C”是指（）。

A．计划

B．实施

C．检查

D．处理

51、下列合同结构图表示的是（）模式。

A．施工平行发包

B．施工总承包

C．设计－建造－管理

D．联合体承包

52、关于施工总承包管理模式的说法，错误的是（）。

A．建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议

B．施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织与管理

C．施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行

D．施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工

53、根据《标准施工招标文件》，现场地质勘探资料、水文气象资料的准确性应由（负责。）

A．地质勘察单位 B．发包人 C．承包人 D．监理人

54、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（）。

A．工程承包人办理并支付保险费用

B．劳务分包人办理并支付保险费用

C．工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用

D．劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用

55、建筑材料采购合同中约定供货方负责送货的，交货日期应以（）为准。A．供货方发货截记的日期 B．采购方收货截记的日期 C．合同约定的提货日期 D．承运单位签发的日期

56、下列施工安全的制度保证体系中，属于日常管理制度的是（）。A．安全生产责任制度 B．安全生产奖惩制度 C．安全生产值班制度 D．安全生产检查制度

57、对全国建设工程安全生产实施统一监督管理的部门是（）。A．国务院技术监督管理部门 B．国务院建设行征主管部门 C．国务院劳动和社会保障部门 D．国务院安全生产监督管理部门

58、施工企业在确定建设工程职业健康安全与环境管理目标时，一般事项频率控制目标通常在（）以内。

A．6‰

B．8‰

C．10‰

D．12‰

59、根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成2人死亡的生产安全事故属于（）。

A．特别重大事故

B．重大事故

C．较大事故

D．一般事故

60、某施工企业瞒报生产安全事故，建设行政主管部门应依法对其处以（）万元的罚款。

A．10～30

B．30～50

C．50～100

D．100～500

61、关于建设工程施工现场环境管理的说法，正确的是（）。

A．施工现场用餐人数在50人以上的临时食堂，应设置简易有效的隔油池

B．施工现场外围设置的围挡不得低于1.5m

C．一般情况下禁止各种打桩机械在夜间施工

D．在城区、郊区城镇和居住稠密区，只能在夜间使用敞口锅熬制沥青

62、施工现场混凝土搅拌车清洗产生的污水，应（）。

A．有组织地直接排入市政污水管网

B．经一次沉淀后排入市政排水管网

C．分散直接排入市政污水管网

D．经二次沉淀后排入市政排水管网

63、某建设工程的单价合同中，双方根据估算的工程量约定了一个合同总价，而在实际结算时原合同总价与合同各项单价乘以实际完工程量之和不一致，则该工程价款结算以（）为准。

A．签订的合同总价

B．合同中各项单价乘以实际完成的工程量之和

C．实际完成的工程量乘以重

该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net 新协商的各项单价之和

D．双方重新协商确定的单价和工程量

64、关于成本加固定费用合同的说法，正确的是（）。

A．在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下宜采用成本加固定费用合同

B．报酬总额随工程成本的加大而增加

C．由于酬金金额固定，承包商在缩短工期方面没有积极性

D．通常在非代理型CM模式的合同中采用

65、对专业分包企业的工作和负责的工程负有协调和管理责任并承担由此造成损失的单位是（）。

A．设计单位

B．建设单位

C．施工总承包企业

D．监理单位

66、根据《标准施工招标文件》，以计日工方式实施变更的零星工作，其价款按（）进行计算。

A．目前市场上同工种人工的日工资单价

B．承包商提出的计日工单价

C．列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价

D．列入已标价工程量清单中分部分项工程的人工费单价

67、根据《建设工程施工合同（示范成本）》（GF-99-0201），承包人未在索赔事件发生后28天内发生索赔意向通知，将失去请求补偿的索赔权利，说明施工索赔具有（）。

A．真实性

B．时效性

C．关联性

D．有效性

68、根据《建设工程施工合同（示汇文本）》（GF-99-0201），如果干扰事件对建设工程的影响持续时间长，承包人应按监理工程师要求的合理间隔提交（）。

A．索赔意向通知

B．中间索赔依据

C．中间索赔报告

D．索赔声明

69、项目专业技术负责人组织相关人员对桩基础工程进行验收后，应由（）签署验收意见及验收结论，并签字盖章。

A．施工企业施工员

B．专业监理工程师

C．项目专业技术负责人

D．建设单位参加验收的人员

70、关于施工文件档案管理的说法，正确的是（）。

A．工程分包企业应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交建设单位

B．由多个单位工程组成的建设项目，工程文件按一个建设工程立卷

C．施工企业应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位移交

D．工程文件可采用纯蓝墨水书写

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71、下列项目管理工作中，属于施工方项目管理任务的有（）。

A．施工质量控制

B．施工成本控制

C．施工进度控制

D．分包单位人员管理

E．施工安全管理

72、关于施工管理职能分工的说法，正确的有（）。

A．管理职能的分工表和岗位责任描述的作用是完全相同的 B．不同的管理职能可由不同的职能部门承担

C．项目各参与方都应编制各自的管理职能分工表

D．管理职能分工表既可用于企业管理，也可用于项目管理

E．管理职能分工表只反应项目经理和项目技术负责人的工作任务

73、分部（分项）工程施工组织设计的主要内容有（）。A．建设项目的工程概况 B．施工方法的选择 C．施工机械的选择 D．劳动力需求量计划 E．安全施工措施

74、根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，应具有的权限有（）。

A．参与项目招标、投标和合同签订

B．制定内部计酬办法

C．参与组建项目经理部

D．选择建立单位

E．选择分包人

75、下列施工企业对施工机械使用费的控制措施中，正确的有（）。

A．尽量减少因安排不当引起的机械闲置

B．加强机械的现场调度，避免窝工

C．尽量选择新开发的新型机械设备

D．加强机械的维修保养

E．做好机上人员与辅助生产人员的协调和配合

76、建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有（）。

A．经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收

B．经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收

C．经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单

该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net

位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收

D．经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收

E．经返修或加固处理仍不鞥满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用

77、某建设工程的施工网络计划如图所示（时间单位：天），则该计划的关键线路有（）。

A．①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩

B．①-②-③-⑦-⑨-⑩

C．①-②-④-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩

D．①-②-④-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩

E．①-②-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩

78、下列建设工程施工风险的因素中，属于技术风险因素的有（）。

A．承包商管理人员的能力

B．工程设计文件

C．工程施工方案

D．合同风险

E．工程机械

79、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），下列应计入建筑安装工程材料费的有（）。

A．材料原价

B．材料的运输损耗费

C．库存材料盘亏

D．材料运杂费

E．新型材料试验费

80、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），下列应计入建筑安装工程间接费的有（）。

A．工程排污费

B．危险作业意外伤害保险

C．社会保险费

D．环境保护费

E．材料二次搬运费

81、采用,《建设工程工程量清算单计价规范》（GB50500-2008）进行招标的工程，企业在投标报价时，不得作为竞争性费用的有（）。

A．垂直运输费

B．安全文明施工费

C．分部分项工程费

D．规费

E．税金

82、编制人工定额时，应计入工人定额时间的有（）。A．材料供应不及时造成的停工时间 B．施工组织混乱造成的停工时间

C．由于施工工艺特点引起的工作中断所必须的时间

D．工人在工作过程中为恢复体力所必须的短暂休息时间 E．工人违背劳动纪律损失的时间

83、下列某大跨度体育场项目钢结构施工的成本管理措施中，属于技术措施的有（）。A．确定项目管理班子的任务和职能分工 B．分析钢结构吊装作业的成本目标 C．修订钢结构吊装施工合同条款 D．提出多个钢结构吊装方案 E．改变吊装用的施工机械

84、施工安全技术交底要求做好“四口”、“五临边”的防护措施，其中“四口”指（）A．通道口 B．工地出入口 C．楼梯口 D．电梯井口 E．预留洞口

85、《职业健康安全管理体系-规范》(GB/T28001-2001)的构成要素有（）A．策划 B．持续改进 C．实施与运行 D．检查纠正措施 E．管理评审

86、与平行承发包模式相经，施工总承包模式的特点有（）

A．业主的合同管理工作量大大减小

B．业主的组织和协调工作量大大减小

C．业主的投资控制难度大

D．建设周期可能比较长，不利于进度控制

E．合同交互界面比较多，应非常重视各合同之间界面的定义。

87、承包人提交竣工验收中请报告的条件包括（）

A．合同范围内的单位工程和工作已完成并符合合同要求

B．发包人已支付竣工结算价款

C．已按合同要求备齐了符合要求的竣工资料

D．竣工验收资料已经档案管理部门验收合格

E．监理人已经出具质量评估报告

88、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），关于分包人责任和义务的说法，正确的有（）

A．分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人所有义务与责任

B．未经承包人许可，分包人与发包人直接发生工作联系，须承担违约责任

C．分包人可拒绝承包人根据分包合同发生的指令

D．完成合同约定的设计任务，承包人承担由此发生的费用

E．工程未交付承包人前，负责已完成分包工程的成品保护工作 【 该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net 89、关于总价合同的说法，正确的有（）

A．采用固定总价合同，双方结算比较简单，但承包商承担了较大的风险

B．发包人能更容易，更有把握地对项目进行控制

C．固定造价合同适用于工程结构和技术复杂的工程

D．在固定总价合同中，承包人承担工程量风险主要是人工费上涨

E．由于承包人的失误导致投标报价计算错误，合同总价不予调整

90、施工企业在施工进度计划检查后编制的进度报告，其内容包括（）

A．进度计划的编制说明

B．实际工程进度与计划进度的比较

C．进度计划在实施过程中存在的问题及其原因分析

D．进度执行情况对工程质量、安全和施工成本的影响情况 E．进度的预测

91、施工进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的技术，包括（）A．施工人员 B．施工技术 C．施工方法 D．施工机械 E．信息处理技术

92、施工质量影响因素主要有“4MIE”，其中，“4M”是指（）A．人 B．机械 C．方法 D．环境 E．材料

93、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位（子单位）工程质量验收合格的规定有（）

A．单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格

B．质量控制资料应完整

C．单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整

D．主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定

E．单位工程的工程监理质量评估记录应符合各项要求

94、建设工程施工质量事故调查报告的主要内容应当包括（）

A．工程概况、事故概况

B．质量事故的处理依据

C．事故调查中的有关数据、资料

D．事故处理的建议方案

E．事故处理的初步结论

95、关于施工安全管理任务的说法，正确的有（）

A．施工平面图设计是施工安全管理计划的主要内容

B．施工班组应设置兼职的安全员

C．施工安全管理控制主要以施工活动中的人力、物力和环境为对象

D．创造安全文明示范工地是施工安全管理目标实施的主要内容之一

E．所有施工项目均应制定单项安全技术方案和措施

该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net

市政工程管理与实务

该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net 2011全国二级建造师考试真题及答案：市政工程管理与实务（网友版）+土路基雨 B分段开挖C坚持当天 关于浇筑水泥混凝土 A木模板C弯道上 关于网喷混凝土 A气温低于B喷射作业应分段C喷射作业应自下而上 24 关于埋设塑料管 A管内径D管基支承角E管顶以上 25 关于冬期桥梁 B拌制混凝土C骨料加热 26 顶管工具A捣进C放水D出泥 可采用气体 A球墨B聚乙烯C管骨架 28 结构材料 B钢板桩E SMW挡土墙 29 关于管棚施工 D在铁路E管棚施工 施工项目现场管理 C做好施工D适时调整E建立文明 三

案例分析一

（1）合同，招投标文件（招标文件，补遗文件、图纸、报价清单）（2）施工组织设计

（3）施工总面积布置及施工方案（4）设备的市场价格

二、人员还有材料员设备员

三、取税金率3.44% 3000/（1 3.44%）-2620-80=2900.3-2700=200.23

四、工程量复核表 工程单价分析表 两算对比表 其他直接成本和间接成本表 案例分析二

一、造成沉井壁坍

二、A单位为总包单位，应对本工程的安全责任负总则，并对B单位的安全生产负管理责任和连带责任 B单位为分包单位，只对分包范围内泵站的水泵、起重机的安装负责。三、一人重伤属一般事故，A单位为总承包方负次要责任，未能及时制止B单位的不合理行为 B单位负主要责任 因B单位为分包单位且未能按要求配备安全人员和服从A单位管理故负最主要责任。四A单位变更沉井属于质量控制中的施工组织措施。应有A单位自己负责。案例分析三：

一、沟槽开挖顺序不妥，应改为自下游向上游开挖沟槽。按管时承口方向不对，承口应向下游方向。

二、挖机应注意：不要超挖槽底预留20cm土层用人工清除。要注意槽沟放坡。放余土时，应注意槽沟远点。起重机应注意：斜吊不吊，超载不吊，管道绑扎不牢不吊，指挥信息不明显不吊，吊物上站人不吊，光线阴暗下雨时不吊。

三、机械开挖不应主槽底高程而应预留20cm，人工清理。槽底处理时应通知监理人员完毕后验收合格进行下道工序。

四、第一次施工的平基表面不应压光应拉毛以增加摩擦力。五应先做闭水实验在回填。闭水实验应在灌满水后24h进行。对暂时不接支线的预留孔应做封闭抹面处理。案例分析四

一、事件一：项目部可以索赔的工期10天，费用30万，因为地质条件变化是发包方责任，所以可以索赔 事件二：不可以索赔 上述原因是该项目部施工不当造成的，所以不能索赔 事件三：

1、若地质条件符合勘探报告，则由于施工单位未考虑施工措施及方法造成的，不能索赔。

2、若地质条件与勘探报告不相符项目部可以索赔5天工期 25万元费用

二、可以采用化学浆液

三、可以采用矿物素（如膨润工泥浆）界面活性剂（如泡沫）高吸水性树脂系 水溶性高分子系四类，也可单独或组合使用。四隧道长868-100=768m，768/8/1.2=80天

该文章转载自无忧考网：http://www.51test.net