甲方挂号协议

第一篇：甲方挂号协议

XXXXXX有限公司

协

议

书

XXXXXXX有限公司 二0一一年 月 日

内部承包协议

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

为了进一步加强企业内部管理，提高企业整体业务能力，同时充分发挥甲乙双方各自优势，获得共赢，经过甲乙双方协商一致，达成如下内部承包协议：

一、甲方权利、义务

1、甲方根据乙方反馈的工程项目情况，决定是否同意乙方进行项目跟踪、报名、投标等具体工作。乙方应根据甲方的资质及项目业绩情况进行项目跟踪、投标，如业主需现场考察，则甲方予以配合。由于考察场所、邮寄相关资料而发生的费用由乙方承担，如到项目当地需要办理项目登记备案、公司资料入库等相关手续的，相关手续及费用由乙方自行负责,确需甲方配合的甲方收取相应的费用并可要求补贴。

2、甲方向乙方提供公司的基本银行帐号、税号及协助乙方开取工程发票的相关手续,监督管理项目工程款的使用情况，确保专款专用，并有权随时进行检查，对乙方严重违规违约行为有权进行处罚，情节严重可能导致甲方重大损失的甲方有权解除本协议并自行处理施工合同的履行，与乙方无关。

3、甲方在自身条件允许的情况下，乙方如需要甲方进行工程项目报名、资格预审、投标等予以配合的，甲方按照本协议相关收费标准收取相关费用，并对其项目实施过程进行监督管理。

4、甲方为确保项目的顺利开展，乙方作为内部承包人员，甲方不支付任何工资等劳动待遇，尚未与甲方签订书面劳动合同的，乙方应根据甲方要求签订劳动合同，工资、社会保险等自理，乙方必须缴纳社会统筹等各种费用，相关费用由乙方按照规定缴纳。（乙方每半年一次性缴甲方或者在承包费中直接扣除）

5、甲方对于乙方具体负责签订的工程施工合同（合同由甲方与业主等相关单位签订），甲方有权督促乙方和工程项目业主把项目工程款汇入甲方指定的账户，在甲方的银行账户上确认工程款已经进帐以后，甲方按照工程进度及时拨付工程款，保证工程项目顺利进行。如涉及垫资的，必须报经甲方批准。

6、甲方拨付乙方的每笔工程款，按照本协议相关标准扣除应交的管理费、税金等相关费用后根据工程进度拨付工程款。

7、甲方对乙方具体负责签订的工程项目，在项目实施过程中进行全过程的管理和监督，并对项目相关的招标文件、设计方案、标书、中标通知书、合同、设备清单、图纸、竣工资料原件等进行统一归档。

8、甲方按照工程项目业主对工程款拨付的进度，提取工程项目相关的安全生产监督费、管理费等相关费用，并且在业主拨付的工程进度款中直接扣除。

9、甲方有权在乙方违反国家相关法律法规或经多次（三次或三次以上）针对违约、违反甲方公司规定等的警告或严重损害甲方利益的情况下，随时解除本承包协议。

二、乙方权利、义务

1、乙方在本承包协议有效期内，不得与第三方签订任何相关竞业竞争协议。

2、乙方应及时将跟踪的项目情况报甲方备案（需备案甲方认为需要知悉的任何信息，包括但不限于项目名称、地址、业主方联系人、联系电话、项目规模、项目总造价、项目工期以及项目其他情况），如所报备项目甲方已经派人进行跟踪联系，乙方则无权再参与该项目的跟踪、报名、资格预审、投标等，确有意愿跟踪的，应和甲方协商。乙方在对甲方同意项目的跟踪、实施过程中，应服从甲方的管理及监督，在报备开始之日起，每半个月向甲方上报一次项目跟踪、实施情况（包括：跟踪项目的总情况，实施项目的采购计划、付款计划、项目进度等），甲方认为必要的，乙方应及时上报甲方要了解的信息，不得无故拖延，也不得弄虚作假。如乙方负责签订和实施的工程项目出现工程质量问题、人员伤亡、以及其他违反法律法规等，一切后果均由乙方承担。

3、乙方在签订本承包协议时，必须上交甲方2万元诚信保证金（如果发现有围标等情况的此费用甲方有权全部作为罚款扣除）。项目中标（包括业主直接发包或承包方分包等情形）后10天内，乙方必须上交甲方安全、质量、进度、管理等确保项目正常、合法、合理实施的保证金，保证金的标准如下：

（1）、五百万元以下的按照人民币5万元；（2）、五百万至一千万元的按照人民币20万元；（3）、一千万至二千万元的按照人民币30万元；（4）、超过二千万元以上的不低于按照人民币50万元，具体数额由甲方决定；（5）、上述保证金在乙方承包期满不再承包时此费用无息退还（乙方如果有在建承包项目的，必须等在建承包项目全部完成而且通过验收合格、维保结束）。工程项目严禁分包、转包，特殊项目在业主方书面同意的情况下办理分包的，必须与有相应资格的单位签订分包合同（由乙方具体负责，但合同当事人为甲方或甲方指定的单位），否则因此造成的建设主管部门对甲方的处罚或其他赔偿等损失，均由乙方承担。

4、乙方不得利用项目承包进行违法经营活动，严禁乙方私刻甲方印章，乙方不得有损害甲方利益及信誉的活动、不得拖欠工资、货款等。如果出现乙方负责承包的项目甲方被起诉，如乙方采取补救措施而撤诉，则乙方除承担所有费用和损失外，甲方还有权对其处以5000元以上的罚款，如应诉并造成甲方败诉，则乙方除承担所有费用和损失外，甲方还有权对其处以2万元以上的罚款。

5、乙方如有在建承包项目施工，并且在甲方领取工程项目资料章的，在项目施工结束结算时，乙方必须将项目资料章归还甲方。如果在项目竣工结算书送达业主方10天以内没有归还的或使用资料章作其他用途的，甲方有权对乙方处以人民币2万元以上的处罚。

6、乙方负责联系、跟踪的项目，必须自己负责方案标书的编制工作，包括工程项目施工、调试、预（决）算、审计及保修期内的维修等后期工作。如乙方无能力编制标书，则需甲方进行编制的，乙方应支付标书编制等相关费用。乙方自行编制标书应按照甲方统一规范要求制作。如乙方由于某种原因不能编制，需要甲方帮助的，则必须和甲方进行协商处理。如甲方由于某种原因不能编制而且乙方也无法完成的，甲方将有权拒绝参与项目投标。

7、为确保工程安全、质量、进度等，在乙方承包项目施工过程中，乙方应严格按照国家相关的质量标准、技术规范、安全规范、施工规范和标准及公司有关规定进行施工管理，乙方必须积极配合甲方检查人员的工作，并承担甲方检查人员到乙方项目现场所发生的一切费用等（乙方每个承包项目甲方根据需要检查不少于两次，如果在甲方检查时发现安全隐患、质量问题、进度问题以及和业主方、监理配合等问题的，甲方有权随时可以检查）。对甲方检查人员发现的问题乙方必须及时整改，如因问题严重或整改不到位，甲方有权随时采取停工等措施，造成损失的由乙方承担，同时甲方还有权对乙方处以5000元以上的罚款；情形特别严重的，甲方有权直接接手工程以完成施工合同义务或防止损失扩大。甲方检查人员的费用标准按照本承包协议第八条第2点标准执行。

8、乙方对其在自己的项目跟踪过程中，产生的一切费用由乙方自己负责。（包括但不限于项目前期洽谈跟踪和项目实施过程中等一切费用。）

9、乙方对承包项目给业主方的工程款发票必须按照国家规定，甲方协助乙方提供相关手续。乙方材料、设备采购必须使用正规的发票，发放工人工资必须手续齐全，严格按照税务部门的要求。乙方承包项目过程中需要采购的材料、设备等，必须开取正规的材料、设备款等发票，如果不开正规发票而引起的一切责任以及税、费等费用，全部由乙方承担。

10、乙方参与的所有投标项目，必须是以“XXXXXX”为名义（中标后必须由甲方签订施工合同）。如有联合投标等特殊要求，必须在开标以前提前10天告知甲方，如出现乙方隐瞒甲方，故意骗取甲方为其陪标或达到其它目的行为，则甲方在知情后有权取消投标，视情节轻重，甲方有权对乙方处以1万元以上5万元以下的罚款，情节严重的，甲方有权采取其它处罚措施。

11、乙方对其具体负责签订的合同必须负全部的责任，无论因何原因，乙方都必须无条件支付因其不能或不完全履行合同而需由甲方代为履行所增加的成本，并负责承担可能给合同中另一方的约定违约金、损失或相关费用，以及国家机关的处罚等，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费、律师费、公证费、罚款等。

12、乙方有权决定其所跟踪的工程项目的投标与否（如确定不参与投标，需在开标前提前10个工作日通知甲方），且有权处理施工过程中所涉及的以其自身能力可解决的事宜，必要时应当报请甲方进行解决。对于已经中标或已签订合同的工程项目，乙方应完全履行，否则乙方必须承担不履行而给甲方带来的所有损失。

三、承包期限

1、从 年 月 日至 年 月 日止。如果乙方需继续进行内部承包的，乙方必须在本协议结束以前提前一个月和甲方重新签订内部承包协议。如果承包协议到期仍有项目未完的，甲方给予乙方的待遇依本协议执行，但管理要求等与新协议不一致的以新协议为准，甲方明示以旧协议为准的除外。

2、乙方如果在到期以后没有重新签订内部承包协议的，到期以后甲方不再给乙方新的承包项目，乙方也不得以甲方的名义对外为承接工程、签订合同等行为。由此造成一切损失，均由乙方自己承担。（如果乙方有在建承包项目没有完成的，甲方协助完成在建承包项目工作，视为本协议在未完工程范围内的有条件顺延，双方仍应遵守相关规定或约定。）

四、财务管理

1、乙方具体负责签订合同的项目工程款必须汇入甲方指定帐户，如果发生乙方具体负责签订合同的工程款汇入其他帐户的，甲方有权随时取消乙方承包资格，同时乙方必须支付甲方业主已付的工程款相同数额并处以该工程款10%且不少于5万元的罚款。如果乙方拒不支付的，甲方在取消内部承包的同时，对乙方处于10万元以上的罚款，同时向法院诉讼，一切损失全部由乙方承担。

2、乙方在向甲方申请工程进度款的时候，必须把施工过程中采购的材料、设备发票缴甲方，如果乙方没有把材料、设备发票缴甲方，甲方必须按照税务部门的规定扣除各种税收等费用。如果出现假发票等，一切责任及损失由乙方自己承担。

3、甲方有权随时和业主方进行财务核对，乙方必须无条件进行配合，如果乙方不配合的（在甲方提出核对财务以后的2天内），每发生一次，甲方每次处罚乙方人民币5000元。

4、乙方必须按照工程项目实际结算的金额，缴纳安全生产监督管理费0.195%。安全生产监督管理费在每次业主方汇入甲方的工程进度款中扣除。

5、甲方帮助乙方代为办理的承包工程中的相关事项产生的各种费用，全部由乙方自己承担。

6、乙方为了工程项目需要需单独设立银行账户的，必须缴纳银行账户保证金人民币15万元，且银行账户必须设立在南京范围内。如果由于项目特殊需要在项目当地设立银行账户的，乙方必须缴纳银行账户保证金人民币30万元（需要设立银行账户的另行签订银行账户协议）。银行账户在本承包协议结束以及工程项目结算完成以后必须取消，银行账户取消以后，甲方无息退还银行账户保证金。

五、安全生产

1、乙方在承包工程项目实施过程中，一切安全生产由乙方自己负责，如果造成一切安全生产事故的，全部责任均由乙方自己承担，同时甲方有权扣除本协议的第二条第3点的诚信、安全保证金并且根据事故情况给予经济处罚，甲方不承担任何连带责任。

2、甲方对乙方承包的工程项目检查每个项目不少于2次。

3、甲方到乙方检查人员的所有费用（包括但不限于交通费、差旅费、住宿费用、通信费以及由此产生的一切费用），全部由乙方承担。（具体按照本承包协议第八条第2点执行）

4、乙方负责实施承包的工程项目，在项目上的所有管理人员、施工人员以及和项目直接工作的人员，乙方必须给上述所有人员及其他相关人员依法或依甲方指示购买或办理人生保险、商业保险、工伤保险等。如果乙方没有购买或办理的，甲方有权直接代乙方购买上述保险，所购买的费用在乙方承包费中扣除。因乙方瞒报不办导致甲方损失的，乙方负责赔偿给甲方造成的全部损失。

六、人员管理

1、乙方负责签订合同的承包工程项目，由乙方自行管理，乙方临时聘用的各种人员不列入甲方正式员工编制，乙方必须负责帮助临时聘用人员购买人生保险、商业保险、工伤保险等的。如果甲方发现乙方没有及时帮助临时聘用人员购买人生保险、商业保险、工伤保险的，甲方有权在乙方承包费用中直接扣除代为购买。因乙方瞒报不办导致甲方损失的，乙方负责赔偿给甲方造成的全部损失。

2、乙方必须及时支付农民工和其他人员的工资、福利，如果乙方造成农民工工资不能及时发放，而影响甲方利益的，甲方有权随时取消乙方的承包资格，同时一切责任、损失全部由乙方承担。

3、乙方如果由于没有及时购买人生保险、商业保险、社会保险、支付农民工工资、设备、材料款等，造成甲方被诉讼、银行账号被封以及一切损失等情况的，甲方有权全部扣除乙方本协议第二条第三点的所有诚信、安全等保证金，同时乙方承担一切经济损失、法律责任。

七、工资、福利

乙方负责聘用或临时聘用的各种人员的工资、福利等全部由乙方自己负责，其他要求按照本协议第六条的要求执行，同时应遵守国家法律法规，本协议内容非明示乙方违反国家法律法规，只是提出要求，协议要求内容有悖于法律法规的，乙方应依法执行国家法律法规的规定。

八、管理费用

1、本承包协议签订后，乙方向甲方一次性缴纳资料费 8000元整。

2、乙方在承包工程项目过程中，需甲方内部人员支持或者甲方派出人员进行检查、了解工作等，除由乙方承担所有人员交通食宿等实际发生或可能发生的合理费用外（按照实际发生的差旅费、交通费、住宿费计算，住宿费标准一般人员按照不低于三星级宾馆的标准。如果是副总经理以上人员的《注册人员、造价师、高级工程师、一级建造师等人员按照副总经理以上人员标准》，住宿费标准按照不低于四星级宾馆的标准），还应承担甲方所派人员的管理费用、补贴费用等，具体标准如下：

（1）、副总经理以上以及注册人员1000元/人/天；（注册电气工程师、注册会计师、注册给排水工程师、注册暖通工程师、注册安全工程师、注册结构工程师、注册注册公用设备工程师、注册环保工程师等所有注册人员）

（2）、高级工程师、一级建造师、造价师700元/人/天;（3）、部门副经理以上的人员、工程师、二级建造师、造价员、小型管理师500元/人/天；

（4）、五大员300元/人/天；（包括安全员、质检员、施工员、材料员、资料员、助理工程师等）（5）、其他人员200元/人/天；（财务人员、商务人员、办公室人员等）（6）、通讯费20元/人/天。

3、乙方承担承包合同项目所产生各种税收费用及其它行业规费。税收等按照国家规定执行，甲方预扣7%的税金，乙方凭完税证明提取该部分款项，按实结算；乙方承包的项目必须如实按章纳税，如有未按国家有关规定纳税而造成的税务及法律风险，均由乙方承担。

4、承包项目管理费的上缴标准、方式：（1）、工程总造价低于200万的按3.5%收取；（2）、工程总造价在200万至500万元间的（含200万元）按3%收取；（3）、工程总造价在500万至800万间的（含500万元）按2.5%收取；（4）、工程总造价超过800万以上（含800万元），利润按2.3%收取；（5）、如果乙方和甲方进行年度多个项目内部承包的，乙方可以一次性缴纳管理费用 10 万元后，不再另行按照单个项目缴纳管理费用，但年度内部承包工程额超过1500万元以上的（不包含1500万元），超过部分甲方另行收取承包项目总造价1%的管理费。年度内部承包缴纳的管理费用，按照本承包协议的签订时间，每年按照签订本内部承包协议之日之前一个月缴纳，如果乙方没有及时缴纳年度承包管理费用的，本内部承包协议自动解除。

（6）、上述工程总造价是指工程竣工结算以后的总造价，但是管理费用的收取先按照工程合同总造价计算，待工程竣工结算以后进行总的收取管理费用结算。

5、工程竣工以后业主在合同中无约定工程维修保证金，甲方扣留工程竣工以后的总造价5%的工程款，作为保修期内的工程维修保证金，项目保修期满后扣除业主方扣除的相关维修保证金以后，多余部分返还给乙方（不计利息）。

6、乙方承包的项目实行内部承包、独立核算、自负盈亏，乙方必须严格按照国家的法律法规缴纳各种税费，甲方对乙方的承包亏损不负任何连带责任。

7、乙方必须按照规定缴纳安全生产监督管理费0.195%。

九、内部费用核算

1、乙方在承包项目过程中，需要内部人员进行技术标、商务标等支持的，技术标每份为4000元、商务标每份为5000元。

2、乙方在承包项目过程中，需要图纸设计等，内部核算标准如下：（1）、智能化图纸设计为每平方米2-5元，每个项目设计费用最低不少于3000元；（2）、消防图纸设计费为每平方米4-8元，每个项目设计费用最低不少于10000元；

3、乙方在承包项目过程中，需要加盖出图章等，内部核算标准如下：（1）、智能化项目(乙方中标以后承包的项目，进行深化设计需要加出图章的免费)，按照总造价的5-8%或者建筑面积每平方米1.5-2.0元标准收取，每个项目费用最低不少于3000元。

（2）、消防项目按照每平方米2-5元 或者总造价8-12%标准收取。每个项目最低不少于10000元。（如果消防项目原图纸由其他设计院设计的，甲方不加盖出图章）

十、证书、证件、印章管理

1、乙方具体参加报名、资格预审、投标等事项时，必须严格保管各种证书、证件，如果发生遗失、丢失等情况的，全部责任由乙方承担，注册人员、一级建造师证书支付每本10万元作为处罚，二级建造师、高级工程师、造价师、造价员证书支付每本7万元作为处罚，其他各种证书支付每本2万元作为处罚，同时赔偿其他经济损失，如果造成后果的，一切后果由乙方承担。

2、乙方承包的项目需要各种证书、证件作为项目押证的，乙方必须全额承担各种证书、证件的押证费用，具体标准如下：（1）、注册人员证书每月1万元；（注册人员按照第八条第二点标准）（2）、一级建造师每月8000元；（3）、二级建造师每月3000元；（4）、高级工程师每月2500元；（5）、工程师每月1500元；（6）、造价师、造价员每月5000元；（7）、其他证书每月1000元；（包括但不限于安全员、质检员、资料员、施工员、材料员、以及其他证书、证件）

（8）、上述证书、证件的押证时间按照不足一个月的，按照一个月计算。

3、严禁乙方私自刻制甲方任何印章，如果乙方私自刻制甲方任何印章的，甲方有权扣除本协议第二条第三点的所有保证金，同时对乙方处罚人民币10万元（在乙方承包的工程款中直接扣除）。如果由于乙方私自刻制甲方任何印章，而造成甲方一切经济损失、法律责任的全部由乙方承担，甲方不承担任何连带责任，同时甲方有权随时向公安机关报案。（保证金包含了本协议所有有保证金内容的全部在内）

十一、围标处理

本承包协议签订以后，如果发现乙方假冒甲方去参加项目围标的、投标以及串通他人进行围标、投标的，甲方除开扣除本协议第二条第三点的所有保证金以外，同时扣除乙方的相关投标保证金等。是否是围标或者假冒投标、围标等情况，甲方根据乙方参与投标情况评定。

十二、争议解决及违约责任

1、本承包协议签订以后，甲乙双方任一方严重违反本承包协议条款的，则未违反本承包协议条款的一方有权提出终止本协议，同时违约方承担违约金人民币2万元，而且同时承担由于违约而造成的一切经济损失、法律责任。

2、乙方承诺：乙方在项目承包过程中所产生的民事责任、法律责任，由其本人独立承担，与甲方无任何连带关系。如导致甲方承担责任的由此引起的一切费用由乙方承担，上述费用包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费、律师费、公证费、罚款等。本协议中任何有关责任由乙方承担或甲方不承担连带责任的条款，如实际甲方遭受了行政处罚、败诉等甲方实际或预期损失或赔偿责任的或承担连带责任的，甲方可以向乙方追偿所有损失。

3、由于乙方原因导致甲方被处罚降低资质的，乙方应赔偿100万元及其他损失，被吊销资质的，应赔偿500万元及其他损失，涉及多项资质的，累计计算。

4、甲方对乙方的各种处罚和罚款为具体项目的违约金性质，不排除其他损失或违约金的承担，本协议任何赔偿或违约金或处罚或罚款均可以累加计算，甲方有权在乙方的承包的工程款中进行扣除各项处罚和罚款。

5、本协议中所称业主包括建设方、总包方、分包方等其他第三方，与业主发生争议时乙方应尽最大努力寻求妥善解决，甲方也有权处理，如果因乙方原因导致甲方的任何损失，甲方均可向乙方主张，以及遵循内部承包自负盈亏的原则，任何亏损或工程相关的支出都应由乙方支出，如甲方实际承担支付责任的，均有权向乙方追偿。

6、本协议履行中对协议条款等有争议的，以甲方解释为准，约定不全面或不明确的，在不严重违反乙方利益的前提下以甲方书面通知要求为准。

7、未尽事宜，甲乙双方另行协商，如协商不成的，任何一方可在甲方所在地的法院提起诉讼。

十三、协议生效

本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字或盖章后以后生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章或签字）： 代表： 代表： 地址： 地址： 电话： 电话：

协议签订地：

手机：

日期：二0一 年月 日乙方身份证号码：

第二篇：维护服务协议甲方

维护服务协议甲方： 乙方：

为明确责、权、利及双方关系，保证系统设备的良好运行和使用而确立此协议。

一、服务项目的名称： 服务项目的地址：

二、服务范围：

（一）系统中设备的故障排除。

（二）系统中设备损坏后的维修和更换。

（三）系统线缆检查和维护。

（四）系统改造和升级的建议。

（五）用户操作人员的培训。

（六）每季度一次对系统设备进行保养和检查。

三、结算方式：

（一）年结算方式：

1．年服务费为

元（人民币），为全年乙方提供服务的维修检查费。2．对于需要更换或维修的器材将根据实际维修费和器材价格由甲方承担。

3．本协议签定后甲方付给乙方年服务费的40%，余款将按协议签定日算起在三个月、六个月、十个月的相应日按20%付与乙方。

4．乙方根据甲方的付款情况在收款后的一周内提供正式的票据。

（二）单次结算方式：

1．甲方应付给乙方单次维护检查费

元（人民币）。

2．对于需要更换或维修的器材将根据实际维修费和器材价格由甲方承担。3．甲方应在乙方实施服务后即付乙方单次维修费。乙方同时提供正式票据。4.季度维护费按照单次维护检查费收取。5.季度维护方式: □甲方通知 □乙方定期巡视。

（三）本协议选择方式为实际结算方式。

四、甲方的责任与义务 ：

（一）在系统发生故障后24小时内通知乙方，并详细、真实地报告故障情况、时间、故障前的运行情况。

（二）在乙方实施服务过程中，甲方有义务与乙方积极配合并提供方便。

（三）在乙方服务完毕后，甲方有义务在维修记录上认真填写意见并签字、盖章。

（四）甲方应严格按照协议进行结算。

五、乙方的责任和义务：

（五）（一）乙方应在接到故障通知后的24小时内到达现场，检查并排除故障。

（六）确系设备损坏等原因无法完全恢复的，应将系统故障降至最低，同时写出书面的维修报告，确定解决办法和最后期限。

（七）服务过程中，乙方应随时接受甲方的监督。

（八）服务过程中，乙方应遵守甲方单位 的有关规定。

（九）服务过程中，若甲方财产被乙方人为损坏且确认后，无论大小由乙方按现值赔偿。

（十）服务后由乙方详细填写维修单。维修单应包括项目名称、故障时间、故障现象、解决时间、维修人、用户意见、用户签字盖章等项。

六、违约与终止：

（一）乙方不能按照协议提供及时的服务，甲方有权终止协议，并索要协议中服务费的三倍作为违约金。

（二）乙方在服务过程中欺骗甲方，使甲方蒙受损失，甲方有权终止协议，并索要三倍的服务费做违约金。

（三）甲方不能按照协议结算，乙方有权终止协议，已收服务费不再退回。

（四）甲方不能按照协议履行其义务，乙方可提出书面意见，如甲方仍不履行义务，乙方有权终止协议，已收服务费不再退回。

（五）由于双方不可抗拒的的自然因素而造成的违约，需双方协商解决，并有备忘录备查。

（六）协议终止时需有书面材料通知对方。

七、其它：

（一）本协议未尽事宜双方本着互利互惠的原则协商解决。

（二）本协议有效期至

（三）本协议一式两份，具有同等效力，自签定之日生效。甲 方： 签 字： 盖 章： 联系电话： 年 月 日

乙 方： 签 字： 盖 章： 联系电话

年 月 日

第三篇：甲方分包工程管理协议

洛阳创世建筑工程有限公司

甲方分包工程项目管理协议

甲

方：

项目负责人：

总 包 单位：

项目负责人：

甲分包单位：

项目负责人：

甲分包内容（范围）：

开工日期：

竣工日期：

为保证

在建工程的安全文明施工、质量、进度及扬尘治理工作的有序进行，划分总包单位与甲分包单位的责任、权利和义务，确保协作单位间的沟通顺畅，精诚团结，特签定本协议。

本规定适用于

所有甲方另行分包的工程。

1、甲分包单位应当具备相应的资质条件且符合国家相关规定，精心组织，科学管理，确保合同范围内的工程施工进度符合甲方及总包方的进度要求。由于甲分包单位的原因导致总包方的施工进度受到影响，发生场地占用延时，成品、半成品破坏及材料的增加使用等情况，总包单位可主张向甲分包方进行赔偿。

2、甲分包单位进场前须与总包单位签订安全、环保、消防保卫、道路交通、临时用水电等专项协议，甲分包单位员工在进入总包施工现场前要接受全面教育，并严格执行。

3、甲分包单位进场前须依据合同向甲方缴纳履约保证金，做为现场管理调节的手段。若发生违反本规定之任何一款，或因甲分包单位原因给甲方、总包方造成直接损失或间接损失的，由甲分包单位承担相应责任及损失，若甲分包单位未承担损失，须接受抵扣履约保证

洛阳创世建筑工程有限公司

金处理，若履约保证金不足抵扣从工程款内扣除，若甲分包工程款不足则由甲方承担连带责任。

4、甲方分包工程的配合费、管理费、水电费等总包单位不得以任何理由另行计取，但甲分包单位需按总包单位指定的位置接通水电等线路。若因甲分包单位自身原因造成总包单位经济损失的，甲方负责依据前款规定，协调分包单位的履约保证金抵扣后补偿给总包单位。

5、甲分包单位应当服从总包单位的正常工程管理行为，因甲分包单位原因致使总包单位受到行政处罚的，所有处罚责任由甲分包单位承担且总包单位有权向甲分包单位及甲方追偿由处罚造成的损失。

6、甲分包单位必须严格遵守总包单位下达的关于各级行政监督机关的开复工、各项检查整改等指令要求，甲分包单位承担因不遵守总包单位指令造成的一切损失。

7、甲分包单位进场前应向监理单位、总包单位提供管理人员岗位证书的复印件（加盖公章）、联系方式、分包单位质量、安全生产管理制度等资料。甲分包工程资料按照洛阳市质监站资料管理规程收集、整理，并按照施工进度报总包审核签字。工程完工后按照相关要求组卷，整理完毕后交付总包单位统一报送。

8、总包单位与分包单位之间依据甲方与总包单位的施工合同、本协议等做好工作界面、安全设施的交接工作，并出具书面文件。未交接前，各自对其工作界面的施工质量、安全文明施工负责，交接后双方不得以任何理由推诿扯皮，推脱质量、安全文明施工责任，拖延工期。

9、甲分包单位的管理人员及劳务人员必须到瀍河区公安机关办

洛阳创世建筑工程有限公司

理暂住手续，并在进场前在总包单位门卫处依据相关规定办理进出场证件，凭证进出施工现场。对人员无证件、无理取闹强行进入的，由总包单位依据现场管理办法处罚。

10、现场作业人员打架斗殴、酗酒闹事者，视情节轻重给以2000元罚款。造成人员伤害的除负担受害人全部医疗费用外，情节严重的还要交由公安机关依法惩处。偷盗工程材料、偷盗私有财物者将按所窃物品价款的10倍处以罚款；偷盗钢管、扣件、模板等材料的，对个人处以被盗材料的价款的10倍以上进行罚款，同时责令甲分包单位清退相关人员，情节严重者交公安机关处理。若继续使用此人，一经发现，对分包单位一次性罚款10000元。严禁在总包管辖区内随地大小便，违者罚款200元/次。其他违反安全生产管理规定的，将依据总包单位现场管理办法进行处罚。

11、甲分包单位的材料、机具在进场时与总包单位相关人员做好登记备案工作，凡出场的材料、机具与进场登记不符或无总包单位开具出门条的，一律不得出场，严禁各甲分包材料、机具等夜间出场。

12、甲分包单位施工过程中严禁私自使用和破坏总包单位现场堆放的材料，一经发现按丢失或损坏材料原值的双倍进行赔偿，任意摔、砸、扔总包单位建筑材料而造成损坏的，以被损坏材料的价款的5倍进行罚款。确需使用总包施工机具的，必须到总包单位办理相关手续，征得总包单位同意后方可使用，未经同意私自使用后果由甲分包单位承担，使用中如有损坏，按设备原值进行赔偿。

13、甲分包单位材料进场后应码放整齐，自行负责保管和防护，必须服从总包单位的指挥和安排，废弃材料及包装物必须及时清理回

洛阳创世建筑工程有限公司

收，不得影响总包单位现场文明施工，否则将按总包单位主张在履约保证金中扣除后赔偿给总包单位。

14、甲分包单位进场后必须服从总包单位的安全管理，总包单位对其的管理只是作为为甲方服务的内容之一，并不对其安全负责。甲分包单位对自身发生的一切安全生产事故和自身因素给总包单位造成的人员伤亡及财产损失、社会影响负全责。甲分包单位施工过程中必须采取安全防范措施，配备各种安全防护设备和器具，并设专职安全管理人员进行现场安全监察管理工作，防止发生安全事故、人员伤亡事故、设备损坏事故的发生。如在施工过程中违反上述规定给总包单位造成的一切损失均由甲分包单位承担。

15、甲分包单位应严格执行施工现场临时用电有关技术规范和安全操作规程，对己方施工区域内的临时用电负全面管理责任。总包单位的配电箱及箱内器件不经批准不得擅自拆改。一经发现按每次1000元进行处罚。由此引起事故，造成总包或其它分包单位经济损失和社会影响的，甲分包单位负全部责任，并赔偿该项损失。

16、甲分包单位特种作业人员必须持证上岗，并到总包单位项目部登记备案认可，严禁非特种作业人员从事特种操作。每发现一次处以1000元处罚，同时责令甲分包单位清退该人员。电气焊等明火作业须到总包单位项目部办理动火证，且动火作业不准与喷漆、防水、木工装修作业等同时间交叉作业，盛装过易燃、易爆液体、气体的容器和设备，在未清洗干净前，不准进行焊割作业，每发现一次按500元进行处罚。

17、甲分包单位所有露天堆放的颗粒料和散装及容易漂浮造成污

洛阳创世建筑工程有限公司

染的材料，由甲分包单位负责覆盖到位，对在使用中造成遗洒的要负责清理。施工中产生的垃圾由甲分包单位负责运输出场，确保施工责任区内的扬尘治理工作符合洛阳市各级行政监督部门的要求。因甲分包单位原因造成的罚款、停工等责任由其自行承担，必要时应赔偿甲方、总包单位直接或间接经济损失。

18、总包单位、甲分包单位对已完工程必须爱护，不得为图自身施工便利等，破坏、污染对方的成品、半成品。双方各自合同范围内的施工内容，由于自身原因发生丢失、损坏、短缺、污染等情况，应及时自行组织更换、维修，确保顺利通过验收和交付使用。

19、本协议一式三份，甲方、总包单位、甲分包单位各持一份。甲方：（盖章）

总包方：（盖章）

甲分包方：（盖章）

法人代表：

法人代表：

法人代表：

（委托代理人）

（委托代理人）

（委托代理人）

日期：

日期：

日期：

附件：

1、甲分包单位营业执照、资质证复印件加公章；

2、甲分包单位项目负责人授权委托书原件、负责人身份证、资质证；

3、总包单位与甲分包单位安全管理协议书；

第四篇：战略合作协议甲方

战略合作协议甲方： 甲方： 乙方： 乙方： 双方本着平等自愿、互惠互利、协商协作的原则，本着共同的理念，甲乙双方结成“战略合作伙 伴联盟”，实现互利双赢。基于双方资源和优势，达成如下框架协议及合作方案： 甲方将选择乙方作为战略合作伙伴。乙方作为甲方战略合作伙伴全力运营甲方经典管理课程、特 色课程等全线培训课程。甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、协商协作的原则，就合作事宜进行磋商，达成如下协议：

一、战略合作内容 1.成立教学中心 1）甲方授权乙方组建 内以“XX 公司培训集团（以下简称）教学中心。在协议期内，甲方授权乙方在辖区 教学中心”的名义开展销售、市场、教务工作，可印制相应的 名片，但印制名片符合甲方 VI 制度的统一要求，重要岗位人员报甲方登记。

2）当地教学中心负责____区域甲方资本的力量、商业模式的力量、MINI-MBA、MINI-EMBA 等全线培训产品的运营和市场开拓工作。3）当地教学中心配合总部负责当地教学实施和教学服务工作。2.组建团队 1）当地教学中心团队专职人数不低于 6 人，其中骨干员工不低于 3 人。专职销售人员不低于 4 人，前期教学、市场人员可以兼职。当培训课程在本地落地后必须配备专职的教学人员。2）甲方将协助乙方进行人员的招聘、培训、组织架构及薪酬体系设计。甲方将在以 名义在甲方招聘网站上协助乙方进行招聘信息的发布。3）甲方将指定专人协助乙方组建教学中心团队。协调总部资源来帮助当地教学中心的快速建立。3.团队管理 1）甲方将结合自身的组织架构和全国同行业的交流后的经验协助乙方设立具有竞争力的销售团 队的薪资、提成、激励机制。2）甲方直营公司员工参与评选的奖项同样适用于乙方当地教学中心员工。3）甲方将提供销售团队日常管理机制给乙方，并任命专职经理协助乙方进行团队的日常管理 教学中心 4.销售支持 1 1）甲方将通过销售团队日常协助管理，对乙方具体订单进展提供跟踪指导，协助销售。实行点 对点的销售支持。2）甲方将招生说明会复制到乙方来批量支持乙方销售。根据开课要求每 1-2 月举办一次招生说 明会。甲方前期支持乙方特色课程、经典管理课程招生说明会各一场。3）甲方将在课程现场协助乙方进行现场销售，直接帮助乙方完成销售。5.学员后续维护 1）由当地教学中心开发的学员，产权归属当地教学中心。2）由总部和当地教学中心共同维护学员的利益： 总部主要是通过系统向全国的学员发送最新的教学信息和学校发展信息。并利用总部的资源优势 帮助学员企业快速发展。当地教学中心一方面配合总部传递最新的信息，更重要的是在当地组织好活动，为学员提供增值 服务。

二、双方的权利与义务 1.乙方就双方合作项目，2009 年完成学费收入 100 万元，2010 年完成学费收入 如未完成学费收入计划，甲乙双方均有权停止此协议，寻找其他合作伙伴。2.根据双方战略合作协议，乙方作为甲方 月 1 日至 2010 年_ 12 地区战略合作伙伴，合作期限为从 2009 年_9 400 万元。月 31 日止。3.乙方完成销售任务，并遵守甲方关于教学、市场拓展方面的制度要求，协议约定期满后，乙方如愿意继续合作，合同可优先续签。4.甲方承诺不再授权于该地区其他机构为甲方教学中心。如因市场需要，或乙方未能完成 最低销售额指标，甲方仍可再授权其他人经营该地区“XX 公司培训集团”相关产品。5.双方约定试运行期限为三个月试。运行期限内乙方需在协议签订之日起 15 日内完成项目团队 组建及相关筹备工作；60 日内完成市场启动工作；90 日内完成市场导入工作。特色班学员人 数不低于 15 家或 MINI-MBA 不低于 40 人。如未能完成相关约定，甲乙双方均可终止此协议。

三、产品、价格和促销政策管理 产品、1.总部研发产品，当地教学中心不得自行更改、夸大产品信息与宣传信息，由此造成的损失由 乙方自行承担。2.为统一全国招生政策，甲方负责产品对外收费报价标准的制定和全国统一的招生政策与老学 员优惠政策。2 3.为便于当地市场的开展，乙方还可以和甲方共同制定乙方当地市场启动的促销政策，得到双 方书面确认后就可以实施。赠送管理书籍等类别的促销政策需要支付硬成本，如乙方当地学 员享受了该促销政策，则甲方为乙方分担 50%成本，由甲方财务部负责统一核算；如赠课类 的促销政策相应成本由甲方全部承担。

四、区域市场经营管理 1.为扩大当地教

学中心在当地市场的销售额度，甲方授权乙方发展本地的特约经销商。为了避免乙 方两次纳税，该代理商的返点，经过乙方核算并书面通知，可由甲方直接返还。乙方发展的特约 经销商须经甲方备案。甲方可以帮助乙方发展当地特约经销商，并向乙方备案。2.乙方不得在甲方直营城市或其他甲方合作城市销售上述产品，乙方所在地的企业客户在外地有分 支机构的除外。3.各区域之间的配合。1）在本区域报名，去其他区域学习。必须符合全国统一的价格体系。对该类学员视同乙方 为甲方直营城市或其他甲方合作城市招生，即所招学员在甲方直营城市或其他甲方合作 城市办理入学学籍，乙方享受甲方直营城市或其他甲方合作城市的授权特邀经销商，获 得甲方直营城市或其他甲方合作伙伴 30%代理返款。同样甲方直营城市和其他地区的合 作伙伴也可以作为乙方的特邀经销商为乙方招生，返款比例对等。2）提供客户信息。甲方直营城市的直销团队、甲方直营城市的代理商、其他地区的合作伙 伴如提供订单信息，由乙方收款的合作订单，在该订单到帐后，乙方统一提供 15%的信 息费。4.意向客户备案：为避免乙方客户与甲方直营城市、其他地区的合作伙伴招生冲突，乙方应即时 在甲方提供的全国统一的 CRM 系统上报备案意向客户，进行意向客户备案；如发生订单冲突，客户归先报备方。

五、教学管理 1.任何教学点入籍的学员，如通过“全国自由行”活动参加乙方教学点的课程，则乙方教学点需无偿 提供相应的听课、活动等服务；同理，乙方教学点的学员可通过“全国自由行”活动参加全国任 何教学点的同一购买课程。2.为保证课程顺利进行，乙方在开课前 10 个工作日需提供全部交费学员信息给甲方教学中心相关 工作人员；当开课后，乙方需按甲方要求提供学员详细信息，以方便甲方进行学籍管理。3.所有售出培训课程产品，课程开课后，均不予以给学员退款。

4.乙方负责推进教学组织工作，并选派班主任、客服人员进行现场教学管理等相关工作。在符合全 3 国服务流程一致的框架下，双方就当地的教学服务流程及内容进行共同交流及确认。

六、收款、发票、返款管理 收款、发票、返款管理 1）学员学费所有款项需要打到甲方，盛景负责给学员开具全额发票。2）乙方应在收到学员报名表后 3 天内将报名表传真到甲方备案，并敦促乙方学员及时汇款。3）考虑实际情况允许当地代收部分学费，但不能超过该期项目总款项的 10％。收取学费 3 个工作日 内，代收学费需以现金形式电汇返回盛景北京总部。如果收取学费 3 个工作日内未打款到盛景北 京总部的，一经核查，该笔款项返点比例减少 10%，如多次发生上述事宜，甲方有权取消本合作 协议，并扣除对应预约金。4）返款支付。返款支付 返款支付（1）培训产品，乙方根据具体项目协议中规定返款政策获得返款金额，开具服务业发票给盛景，甲 方在获得发票后，在开课后的 10 个工作日内向乙方返回佣金。（2）咨询类产品，客户全款到账后，一次性返款。如该咨询项目取消，乙方退还该佣金给甲方。如 不退还，甲方有权扣除乙方返款。

七、违约责任 1．甲方如无故取消已售出产品，给乙方造成损失的。甲方应当赔偿，赔偿额不超过乙方的折扣总额。2．乙方如利用甲方名义私自开发课程销售，歪曲甲方产品，欺骗客户等，甲方可追究乙方违约收入，并由乙方承担一切法律责任。

八、协议不可转让性 本协议经双方签字并盖章后生效，任何一方如需更改本协议，需经双方协商。协议约定的权利义 务具有不可转让性，任何一方在未取得对方明确的书面同意之前，不得将本协议书所规定的任何权利 与义务转让第三方，否则实施转让方将被视为严重违约，转让行为无效。

九、保密条款 甲乙双方就本协议条款，所接收到的对方所有文件、制度、政策、合同条款内容和了解到的对方 保密信息，应承担保密义务，双方工作人员不得对任何第三方透露以上任何资料与信息，如发生违反 此条规定的情形将追究对方的法律责任。各项新增制度、要求的遵守，将作为本协议的组成部分。

十、关于本协议 1）本协议有效期自签署之日至 2010 年 12 月 31 日止，自双方签字盖章之日起生效。2）协议约定期期满前 3 个月，双方将就是否继续合作进行沟通，经过友好协商和全面评估，如果双 方不再继续合作，为了保证学员利益，则乙方招生学员的后续服务将由甲方接手，乙方应给予有效地 配合。如果双方继续合作，应在本协议到期前签署新的合作协议。本协议有效期满后，乙方在同 4 等条件下拥有优先续签权。3）本协议一式两份，双方各执壹份；具有同等法律效力。在本协议有效期内，如任何一方提出修改，经双方同意可对本协议加以修改或补充，所签署的补充协议与本协议具有同等法律效力。4）本协议经双方签字盖章后生效，双方均应履约。如一方违约，应依法承担违约责任，并负责赔偿 守约方相关的经济损失。5）甲、乙双方在履行本协议时若发生纠纷，首先应友好协商解决，协商不成由本协议订地北京市海 淀区人民法院裁决。甲方：北京 XX 公司科技有限公司 甲方法定代表人（或授权委托人）： 签字（盖章）日 期： 年 月 日 乙方： 乙方法定代表人（或授权委托人）： 签字（盖章）日 期： 年 月 日 5

第五篇：提供给甲方的协议样本01

房 屋 拆 迁 补 偿 安 置 协 议

（产 权 置 换）

拆 迁 人：xxxxxxx房地产开发有限责任公司（甲方）被拆迁人：（乙方）拆迁人经xx区房屋拆迁管理办公室拆许字（）第____号《房屋拆迁许可证》批准，修建______，拆除被拆迁人所有的位于_________________街（路）______地段用途为______的房屋，经双方协商，达成以下协议：

一、被拆迁房屋状况：

1、被拆迁房屋为平房：被拆迁房屋为_______结构建筑面积______平方米；_______结构建筑面积______平方米；______结构建筑面积_______平方米；土地使用面积______平方米，空地面积______平方米。

2、被拆迁房屋为楼房：被拆迁楼房为________结构_________楼，第___单元___层___室，建筑面积________平方米（公摊面积________平方米），地下室_________平方米，凉房为____________结构______平方米,车库____________结构______平方米。

被拆迁房屋装修、空地及附属设施补偿、被拆迁房屋电话、有线电视移机搬家费等已经先行补偿，本协议不再重复补偿。

二、逾期过渡费从2011年___月___日开始到2012年11月30日止，按照征拆局现行拆迁过渡费标准为_____元（共计人民币大写元，签订本协议后由乙方凭本协议在领取。过渡期满不能如期安置乙方，甲方承担违约责任。

拆迁人将位于________________________的毛坯_______房实行房屋产权置换。产权置换的房屋为________结构______层楼，第____号楼____层_____单元____户，总建筑面积_____________平方米。

三、产权置换房地产的楼层调节价每平方米______元，由____给付

_____计_____元；异地回迁的互找地段差价每平方米____元，总计人民币_____________________元；产权置换房地产的建筑面积超出15%以内的部分按《2009年xxx地区各类房屋市场参考价格》结算，即______元/m2，超出15%以外的部分按房屋测绘面积的市场价计算。

四、被拆迁人于签订协议后，务必于______年___月___日前搬迁完毕。并将被拆迁房地产交付拆迁人拆除，同时将被拆迁房地产产权证书交付给拆迁人办理房地产产权注销手续。

五、办理房屋所有权证的费用由甲方承担，两供基金由乙方承担。

六、双方未尽事宜本着协商的原则解决，协商不成的可以向仲裁委员会申请仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。

七、产权置换房屋交付后，本协议的置换房屋面积与交付房屋产权登记面积发生误差的，以产权登记面积为准，并在产权登记后10日内，双方据实结算置换房屋的价格，重新结清产权置换的差价。

八、违约责任：甲方在2012年11月30日前如不能按约回迁安置乙方，视为甲方违约，甲方要按被安置房屋的2009年市场参考价________元/m

一次性现金补偿给乙方____________元外，另外按安置房屋市场参考价格的30%支付违约金，违约金为________元；如乙方违约不要求安置的只按被拆迁房屋当时的评估价人民币____________________元给予补偿。

九、本协议签订之后，乙方原与xxxxx房地产开发有限公司签订的所有协议均终止，本协议为房屋拆迁安置最终协议。

十、本协议一式五份，拆迁人和被拆迁人各执一份，公证处一份，征拆局备案一份，被拆迁人取款一份。

拆迁人：（负责人签字）： 被 拆 迁 人：

签约日期：年月日