安泰御华城钢筋班组劳动协议书范文

第一篇：安泰御华城钢筋班组劳动协议书范文

劳动协议书

（钢筋班组）

甲

乙

方：重庆承财建筑劳务有限公司

方：__________身份证号_____________________ 经甲乙双方共同协商，本着平等、自愿公平、公正的原则达成如下协议：

一、工程名称：安泰·御华城一期工程。

二、工程地点：重庆市渝北区冉家坝余松一支路sm广场旁。

三、工程量：约________平方米（_______#楼）。车库_________平方米。

四、工程质量：优质工程。

五、开工时间：以甲方书面通知的时间为准。

六、承包形式：单包劳务及铺料、机械设备。

七、乙方的承包范围及内容：

本工程图设范围内从地下基坑（槽）、地梁、桩笼、承台与砼筏板及以上所有钢筋制安的工作内容（包括所有二次结构制安，如零星浇筑预制结构件所需要的钢筋制安及墙体拉接筋的制作，构造柱的制安）。

1、楼底车库钢筋网片和屋面钢筋网片等，所涉及到的所有钢筋的制安。

2、该工程所涉及的所有预留、预埋钢筋的制安、外架预埋钢筋制作（属于其他工种预埋的不在承包范围，但制作属于承包范围）

3、试件制作。

4、丝连接的制安，含围丝机。

5、钢筋进出场材料的装卸。

6、塑料垫块、大理石垫块的材料费及制安，以及植筋制作和马登铁的制安。

7、除竖焊以外的所有焊接和焊接辅料。（电焊、对焊、搭接焊、焊条等）。

8、在制作绑扎工程中所需的辅助材料。

9、在制安工程中所需的所有机械、设备、工具。

10、砼浇筑时护筋。（如发现无人护筋罚款100元∕次）

11、在制作过程中所需要的各种支架搭拆。

12、设计变更内容：单次劳务费在400元内含400元不另计费，单次劳务费超过 400元如实计费。

13、安全文明施工所涉及的工作内容：本班组施工场地，加工场地随时保持整洁。

14、制作台及防护、料场垫墩等等的搭拆和文明安全施工内容。

15、二次转运，多次转运和塔吊吊不到的转运不另计费。安全帽，雨衣，图纸自费。

八、付款方式

1、乙方垫资施工至地上12层，经总包方检查验收合格后随月进度每月付垫资工程量价款的20%付至80%止，以后按月进度款的80%支付，即乙方每月25日报当月完成工程量报表，经总包单位检查验收合格后，次月20日内付上月进度款的80%并扣除应扣款项。工程竣工验收合格后30日内付至审定进度款的90%，工程交付总包单位后30日内办完决算，60日内付审定工程款的100%，并扣除应扣款。

2、乙方必须每月足额发放民工工资，甲方有权监督乙方发放民工工资，乙方必须提供真实有效的民工工资表（民工签字）和有效证件给甲方备查存档。

九、承包单价

按照重庆市2008年定额及相关规则计算建筑面积包干_31_元∕平方米。（制作_15_元∕㎡，绑扎_16__元∕㎡）。基础、车库（含人防）__600__元∕吨，（竖焊按每个接头2元扣减）。计时工：普工80元∕天，技工150元∕天。

十、工程工期：________天。以甲方通知进场时间为准计算，节点工期每延误一天处罚5000元，总工期每延误一天处罚10000元，累计计算（人力不可抗拒除外）。

十一、乙方的责任：

1、乙方必须按图施工（包括设计变更），完成图设范围内的所有工作量。

2、按工程进度及需要配备相应保障完成施工任务的制作料表人员1-2人、班组配备专职管理人员2人。

3、专业技术人员必须持证上岗。

4、本工程必须达到优质结构的验收标准严格按承建方（总包方）制定的有关奖罚制度进行奖罚。附：【安全文明内部评定标准及罚款细则】

5、乙方如未按图施工造成的返工、材料浪费、工期延后等损失全部由乙方负责，并在当月的工资款中扣款。

6、乙方必须提前30天向甲方提供材料采购计划表。并做到不浪费材料，发现浪费、损失、盗窃甲方材料一次处罚200元，另按浪费、损坏、盗窃部分的双倍赔偿。

7、乙方必须确保农忙和节假日期间的劳动力。

8、乙方不得以任何理由和借口擅自停工。乙方自愿预留5元/㎡作为民工工资保证金。待工程完工后如无民工闹事、上访、打架斗殴等影响甲方的事件发生时一并支付，否则作为违约金，甲方不予支付。

9、甲方负责把三级配电箱接入施工现场，三级配电箱后所需的电线、电灯由乙方负责，安排专业人员并按要求自行搭接。

10、乙方工人进场时，必须带齐身份证，并将复印件交甲方存档。垫资期间由乙方负责工人的零花钱。

11、因总包方原因停工、停料连续耽误15天以内，乙方不收取停、窝 工费，并自愿放弃甲方索赔的权利。

12、乙方管理人员及工人必须按甲方要求统一着装，并佩戴胸牌，费 用自理。

13、现场、宿舍严禁烤火取暖和使用甲方禁止使用的电器。电风扇由甲方负责，如乙方需使用空调，费用自理。

十二、质量、安全文明施工

1、甲方购买团体人身意外伤害保险。

2、乙方在施工过程中，应严格按照国家的相关规定及要求进行施工，无条件服从管理人员在质量、进度、安全方面的安排，对管理人员和监理单位、建设单位提出的整改意见，认真落实整改。

3、乙方应做好现场承包范围内的安全文明施工工作。

4、现场人员不得打架斗殴，如发生所产生的一切责任及后果由乙方自行负责，并接受有关部门处罚。

5、乙方对进入施工现场的工作人员做好安全文明施工教育，杜绝各种安全事故发生。如发生安全事故，乙方单次事故医药费在20000元以内有乙方自行负责，超过20000元部分由甲方负责70%，乙方负责30%。如有工伤发生，轻者自行妥善处理，重者派专人送到医院救治，派专人护理，并先支付医药费到20000元后，如还不够才通知甲方按约定处理。

十三、履约保证金

乙方向甲方交纳履约保证金_______元，大写人民币 _________________元整（不计利息），完成总工程量的七成后15日内退 一 半，工程竣工验收后15日内退清。

十四、违约责任

1、本合同签订后，双方必须严格按合同条款内容执行。如任何一方违约付对方违约金50000元（不是因为甲方的原因除外）。

2、乙方在施工工程中，进度、质量、安全文明施工达不到甲方要求。经整改后仍达不到要求的，甲方有权要求乙方退场。乙方必须按时退场，每延一天处罚10000元，且劳务费按已完工程量的80%结算。乙方无故自动退场，劳务费仍按已完工程量的80%结算。

十五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字且履约保证金交纳后生效，具有同等法律效力，完工结清款后自动失效。未尽事宜以补充协议说明。

甲 方：

乙

方：

附：【安全文明内部评定标准及罚款细则】

法定代表：

电 话：

月

电

话： 月

日

年

日

年

第二篇：钢筋班组施工协议书

钢筋班组施工协议书

甲方： 乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程钢筋施工事项协商一致，订立本协议。以明确双方权利与义务，确保工程顺利进行。

一、工程概况：

xxxxxxxxxxxxx建设项目，其中地下一层，地上18层2栋、29层1栋、局部商业用房；框架剪力墙结构。

二、承包范围：

xxxxxxxxxxxxx建设项目1#楼钢筋制作安装（包括地下室及主体结构、二次结构与钢筋有关的全部内容）。

方式：清包工施工，包质量、安全、进度、文明及模板工程所需的人工、辅助材料（除钢筋、预埋铁件以外的所有材料）、辅助机械等。

具体内容：

1、钢筋的上、下车及堆码工作，自备钢筋弯曲机、断料机、砂轮切割机、焊机、焊具及施工中的维修费用，钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝、断线钳、焊条及其它施工中本班组所用的零星材料等。

2、钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊接、二级箱以下安全标准电线电箱等。

3、工程中所有钢筋的工作内容:报价范围内的钢筋工程，地下室及主体结构、二次结构与钢筋有关的全部内容（包括钢筋翻样、配料、调直、除锈、垂直及水平运输、制作、堆码、安装、报检、原材料的卸车堆码以及与二次结构有关的拉结筋、腰梁、过梁、构造柱及挑架/ 8

的预埋钢筋的焊接、配料、调直、除锈、制作、安装、施工操作面完成后的余料、废料、焊渣、垃圾的清理、运输等工作）。

4、除采用塔吊外，场内一切材料，场内运输均由乙方负责。各项工序完成做好落手清工作。甲方只负责把二级配电箱送到底层、楼层每一层设一只二级配电箱，其它电缆线及移动配电箱、灯管、照明设备等均由钢筋班组承担。

三、工期要求：

乙方必须根据甲方阶段性计划安排施工，安排人员及材料，不得无故拖延工期。若因乙方原因造成工期拖延，相应损失由乙方承担。

四、质量标准：

本工程质量标准为合格结构工程。甲方按现行施工验收规范和《质量验收统一标准》检查执行，凡没达到合同约定的标准，由此引起的返工费（材料、人工、机械费）一律由乙方承担。

五、费用及付款：

价格：总价按实际钢筋吨位 元/t计价。该价格为综合报价，包括一切费用且不可调整。包括钢筋工程人工费、材料费、机械使用费、管理费、劳保用品费等。甲方另外增加用工必须由经办施工员和项目经理签字有效。

工程量在当月底结算，在次月15日前支付上月工程款的80%，主体结构封顶后支付10%，结算后余款在半年内付清。每次结算前都必须对乙方的进度，质量、安全、文明施工、节约材料违约金等进行考核，经各主管核实认可有效。乙方申请工程材料款时提供工人花名册及工资表。

六、履约保证金和劳务款结算支付程序

1、乙方向甲方交付履约保证金计 元，该保证金必须打入甲方指定的银行帐户，且必须以盖有甲方财务专用章的收据为缴纳履约保证金的依据，除此外的任何单位或个人任何时候出具的收条、/ 8

收据等均无效，由此产生的一切法律后果由乙方自行承担，甲方不承担任何赔偿责任和其它法律责任。乙方缴纳给其他任何单位或个人（包括甲方及甲方管理人员）的保证金或保证金性质的变相借款由乙方向收款单位或个人主张权利。

2、保证金的返回：主体封顶后30日内，甲方退还保证金总额的 50 %给乙方（不计利息）；主体工程验收合格、二次结构及装饰部分等所有工作内容完成后30日内，且在无任何质量问题和其他违约责任的前提下，甲方返还余下的 50 %工程履约保证金（不计利息）。

3、工程进度款的结算方式：乙方每月 25 日向甲方提交本月实际完成工程量的报表，甲方收到进度报表后 10 个工作日内审核完毕，审核完毕后 5 个工作日内按审定工程进度款的 80 %支付乙方月进度款。（如建设单位因进度质量等对项目扣款，项目部同样对乙方执行）

4、劳务工程结算款支付的特别约定：

（1）乙方在结算劳务工程款时，必须严格按照甲方的财务制度及付款规定、程序办理。

（2）乙方委托（身份证号码：）作为结算凭证的经办人，受托人在结算凭证上的签字行为，视为乙方确认。乙方自愿委托 直接到甲方收取劳务工程款，收到甲方支付的劳务工程款后，视为乙方收到。

（3）甲方根据乙方每月实际完成的工程量进行验收，在验收合格后5日内由乙方向甲方开具经双方认可的结帐申请单，并在结帐申请单结帐联上由乙方委托人员签字确认，再由该项目施工员根据结帐申请单开具工单、结帐单，开票员根据相关人员签字认可的结帐申请单、工单和结帐单再开具内部结算付款凭证。若乙方未按时开具结帐申请单或从结帐申请单开具之日起90日未到甲方完善上述结算凭证的审批及挂账手续，则视为乙方放弃收取相应工程款的权利，由此产生的后果由乙方自行承担。

（4）乙方要求甲方支付工程款时，必须同时具备经甲方项目经理和相关负责人签字认可且未经涂改的结算凭证，即：工程验收单、结帐申请单、工单、结帐单、工程款结算明细表和内部结算付款凭证/ 8

等。其中乙方提供的结账申请单、结账单和内部结算付款凭证，必须由甲方项目经理签字确认；未经甲方项目经理签字确认，以上单据不具有法律效力，视为无效单据，甲方不予认可。

（5）乙方在承包本单项劳务工程完工后3个月内必须办理结帐手续，否则视为乙方放弃结帐，超过3个月后结帐的，甲方有权不予认可。

（6）乙方明确地知道，甲方任何工作人员(包括但不限于施工管理人员、项目经理、工长、库管员等)任何时候以甲方或甲方相关项目部名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等，必须经甲方分管、主管领导审核确认后，并在5日内到甲方加盖公章方为有效，否则无效，由此产生一切后果由乙方自行承担，甲方不承担任何法律责任。

5、劳务工程尾款：本工程主体(含二次结构)完成后一个月内支付至劳务款总额90%；工程竣工验收合格后一个月内将工程尾款(10%)全额支付给乙方（不计利息）。

七、甲方责任

1、甲方对乙方进场人员进行“安全、质量、治安、企业内部规章制度、法纪法规和文明礼貌”教育；

2、对乙方人员进行施工技术交底及安全技术交底；

3、按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料，按时提供大型机具。

4、对乙方人员进行技术和质量的指导、监督、验收并提出针对性的整改要求；

5、为乙方提供住宿并提供就餐方便；

6、提供符合标准的劳动安全卫生条件。

八、乙方责任

1、在主体施工时必须配备有经验的施工人员负责钢筋放样，放样结果报项目部专业工长审核。班组应严格按图及变更联系单施工，/ 8

结构施工中对图纸发生凝问，钢筋班组长应立即通知项目部施工员，若因钢筋班盲目操作造成的工料费用及工期罚款均由乙方承担。

2、乙方必须按工程进度要求安排人员和机械进场施工。特殊作业人员必须持有上岗证，严禁无证上岗。甲方有权要求乙方调离不服从管理和不称职人员。

3、贯彻落实甲方的各项交底及指令，每天上班前必须做好质量、安全、技术交底，并认真组织实施；

4、确保完成甲方下达的工期计划，服从甲方管理人员指挥，若有违反每次罚款2000元，情节严重加倍处罚。

5、乙方应向甲方提供进场人员花名册、身份证复印件、并承担办证所产生的费用；

6、乙方人员应遵守法律、法规及甲方的规章制度，自觉接受甲方、业主、监理和上级部门的监督和检查。

7、乙方签订本协议后15天内提交施工计划（含人员材料计划），报甲方认可，并应严格按计划实施。

8、基础、主体及关键施工阶段，每天下午17：00时，各班组必须到现场会议室召开碰头会议，便于相关班组的工作面交接与下道工序配合与协调并在会议记录中签字。若承包人与班组长都未参加碰头会每次支付甲方违约金100元（违约金直接从保证金内扣除）。

9、主体结构施工期间，由于木工、钢筋工、砼工等班组同时作业、故在分项隐蔽验收、或在轧筋隐蔽验收前砼浇捣后需要多次清理。为使该工序及时清理，避免扯皮，现经三个班组统一意见，落实专人负责清理。清理内容（1）木工：木模安装隐蔽验收前平板，梁底、楼梯建筑垃圾冲洗清理干净。（2）钢筋：钢筋柱、剪力墙电焊渣、轧丝箱、废手套垃圾等冲水清理。（3）泥工：浇捣时有少许落地砼及浇前施工缝清理、浇后垃圾清理并将外漏浆冲洗干净。/ 8

10、若乙方在施工中质量和进度实在难以达到甲方要求，甲方有权终止本协议，并清退该班组，乙方所做工程量，待工程完工验收合格后按70﹪结算。若乙方在本分项工程完成前，无理停工或未能按规定执行本协议或严重违反甲方的有关规章制度，则甲方有权解除本协议，乙方须补偿甲方因终止雇用乙方导致的任何损失。工程余款待本工程全部完成验收合格后按70﹪结算。

11、施工中凡属甲方提供的设备，材料等的使用计划，乙方应考虑周到，把计划提前一周上报甲方，否则由此引起的损失乙方自负。

12、乙方使用的各种机械，脚手架及防护措施，应由甲方主管部门进行验收确认符合安全标准后，方可使用。甲方供应给乙方的设备及材料。由乙方负责管理及堆放。在施工过程中必须做好设备的维修及保养。工程完工后须把剩余的材料分类整理向甲方如数移交。

13、本协议签订后，不得转包分包。如发生，乙方支付甲方违约金10000元。甲方有权终止乙方合同，工程款待验收合格后支付70℅。

九、安全文明施工：

1、认真贯彻执行安全法规，预防为主，杜绝安全事故的发生；

2、坚持特殊工种持证上岗制度；

3、入场人员必须做好“三级安全教育”；

4、在施工过程中，乙方必须遵守有关操作规程，因乙方原因造成的安全事故一切责任由乙方负责。

5、严禁使用童工，乙方进场人员年龄应在18周岁以上，55周岁以下，身体健康，无慢性疾病，有一定木工技术的人员。

6、乙方应在每天工完后做到工完场清，坚持“落手清”制度，如违反每一次处罚200元；

7、做好场容场貌标化、材料堆放整齐； / 8

8、做好宿舍清洁卫生、抓好防火防盗管理。乙方人员若有打架、赌博、偷盗等事故发生，甲方有权立即清退出场，或报当地公安机关处理。

9、乙方工人进场后必须服从项目部管理。工地场所内严禁赌博、偷盗、打架斗殴，以及男女混居等行为，每发现一次每人各处罚金500元。进入施工现场必须带好安全帽，佩戴胸卡。严禁把家属和小孩带入生活区和工地现场，每发现一次罚款500元。如乙方有女职工则由乙方自理住宿。

10、所属房间不得烧饭做菜，除照明、手电、手机充电器、电视机、电风扇外不得其它任何电器，否则每查处一次，甲方罚乙方200元。

11、遵守甲方项目部其他管理制度，若违反按相应制度处罚。

12、所有班组人员劳保用品，安全帽均需统一，并编号，费用由乙方承担。

十、合同的变更、解除与终止

1、因生产任务发生变化或由于不可抗力因素致使本合同无法履行，可变更 合同；

2、因乙方内部管理混乱，不能保证工程质量和进度;乙方无力履行合同;不服从甲方的管理，严重违章违纪，经教育不改者，甲方可直接解除合同；

3、甲方有权解释合同。

十一、合同争议：若双方因执行合同发生争议，应本着友好协商的精神进行解决，若协调不成，提请法院判决。

十二、本协议一式三份，甲方贰份，乙方一份，经甲乙双方签字后即刻生效，工完款清后自动失效。/ 8

甲方： 乙方：

（附身份证复印件）

甲方代表： 联系电话：

日期： 日期： / 8

第三篇：钢筋绑扎班组协议书

纬五路47号院3＃楼及附属用房

钢筋绑扎班组协议书

发包方：郑州振豫建筑装饰工程有限公司（以下简称甲方）

定包方：

钢筋绑扎班组

（以下简称乙方）

为了建立稳定、和谐的劳动关系，保障甲、乙双方的合法权益，明确双方的权利和义务，依照国家、省、市的有关规定，本着平等、自愿协商一致的原则，经甲、乙双方同意签订本合同。

一、工程名称：纬五路47院3#楼及附属用房工程(地下室及车库)

二、定包方式及范围：

定包方式：包质量、包工期、包安全、包损耗、（扎丝：0.35㎏/㎡）包现场文明施工。

1.定包范围：本单位工程定包范围主体结构图纸及答疑、会审纪要、设计变更(含屋顶装饰梁、柱、后浇带)等相关技术资料所示全部有关内容的钢筋绑扎成品、构造柱等各种预留钢筋的预留、预埋铁件的预埋、除污及清理,浇筑砼前钢筋修整和验收钢筋中的杂物清理、柱根的清理、钢筋垫块垫放等一次性定包。2.定包钢筋绑扎半成品和易耗材限量领料,各种钢筋半成品按料单一次性付给, 易耗材限量领取。超出领料指标后, 超出材料费用由乙方自行承担。3.本工程主体结构所用加工区域内现场清理。

4.配合工地无条件做好上级各项检查工作,对单项变更费用不超过250元的不计取费用。

三、定包质量：

1.所有定包范围内的钢筋绑扎符合设计及规范标准，各项工序必须达到合格工程标准,否则出现一切质量问题参照本合同第十条之规定处罚。

2.因绑扎质量问题造成的停工、返工及罚款，费用由乙方全部承担,并承担工期延后甲方计取的各项费用。

3.因钢筋位置不准确,所产生的后植筋费用由乙方全部承担。4.验收一次通不过罚款200元,每收到监理通知单一次400元。

四、定包工期：

1.严格按照项目部和甲方下达的施工进度计划，不得以任何理由或借口延误工期。若因材料供应不足连续停工48小时以上（48小时以内不计），工期相应顺延。因乙方原因造成的延误工期，延误一天罚款1000元。（工期自进场至2009年1月25日止）地下室及车库、3#楼地下室至屋顶2009年1月25日完。

2.乙方所定包的工作内容必须保证按期完成，做到工完料清。乙方自主人员配备，严保工期目标，不受农忙季节减员的影响，若因乙方原因而需甲方临时增加帮工人员时，工资按同等人员工资2-3倍予以扣除。

五、安全生产及文明施工：

1.安全生产必须按照《建筑施工安全检查标准》（JG59-99）及相关专业标准执行。

2.确保安全生产，必须保证一般事故和重大安全事故目标为零,否则造成的经济损失由乙方承担。

3.严禁违章作业、杜绝野蛮施工，不伤害他人和被他人所伤害，因违章操作或采取安全生产措施不当造成的罚款、人身伤害事故划清责任,一切经济损失均由责任方全部承担。

4.现场必须做到活完场清,如一次不按要求做到,罚款100元。

5.文明施工执行郑州市卫生检查标准，因乙方原因造成本作业区不符合文明施工标准，罚款均由乙方承担。

六、定包单价：

七、结算付款方法：

1.按月进度工程量结算90%，结算手续必须经队长、质量、安全、文明施工等负责人签字生效。

2.主体施工期间，由队长统一安排预借现金，刷卡充值由定包班组负责人统一办理。

3.主体结顶全部完成后，由队长统一负责结算，经由质量、安全、文明、仓库负责人签字后付结算工程款90％（含现金、饭卡），剩余10％在主体结构验收合格后30日内一次性付清。若不能按期付清所定包的全部工程款费用时，乙方有权向上级主管部门或劳动仲裁委员会申诉执行。

八、材料管理：

1.施工过程中小型机械设备，周转性材料经仓库领出后，归乙方使用并管理，待工作内容完成后交回仓库；易耗、易损周转材料除正常损耗外，承担正常损耗外丢失、损坏所造成的经济损失。

2.耗材严格按照合同要求规定的指标控制使用，限量领取，节奖超罚，承担指标外耗材超标的费用，（超标部分耗材按市场价格包赔）。

九、甲、乙双方的责任义务：

1.甲方负责向乙方下达施工生产作业计划（提前5-7天），设计变更的传递，对乙方的工程质量、工期进度、安全生产、文明施工等工作的检查和监督。2.乙方必须保质、保量、保工期按时完成甲方下达的施工任务，服从甲方管理人员的管理和监督。

3.乙方应加强成品与半成品的保护，严防各种钢筋材料的浪费,造成浪费按原材料的2倍包赔。

4.本定包工程必须全部完成,对于中途无故退场，甲方不予结算，有权拒付工资，所造成的一切经济损失均由乙方负责。

5.加强各种机械设备和电器设备的使用与维护，非正常使用的机械、电器设备的损坏，维修费用由乙方承担。6.乙方必须服从甲方管理人员的调备，对有特殊情况急需用乙方人员(一般情况征得乙方负责人同意)应主动无条件配合，否则予以重罚。

7.工人结算工资发放必须公开透明化，乙方分配造册，待工人签字后,由甲方监督工资发放，严防克扣工人工资现象的发生。

十、质量、安全生产、文明施工问题的违约处罚标准：

1.机械连接（直螺纹、锥螺纹、套筒挤压等）,不符合规范要求者，每处罚款30元。

2.钢筋多绑、漏绑、错绑者,每处罚款50元。3.钢筋搭接倍数不满足规范要求者(长度超过或低于规范要求),每处罚款30元。4.绑扎接头与焊接头未错开者,每次罚款30元。

5.施工现场内安全设施严禁随意拆除，需拆除者报质安部批准，否则每次罚款50-100元。

6.钢筋绑扎位移超出规范要求者,采取重罚,每处罚款100元。

7.各种绑扎不规范、不整齐、间距大小不均匀、不符合要求者,每处罚款5元。8.钢筋被砼污染未清除干净者,每平方米罚款10元。9.在砼浇筑时,踩踏的钢筋无人修整者,每次罚款50元。

10.钢筋垫块(柱、墙板、梁、平板、楼梯)未按施工要求垫放的,每处罚款5元。11.钢筋绑扎成品前,梁、板内杂物没及时清扫,吹净,而有杂物时,每处罚款10元。12.构造柱等预留插筋位置必须准确,不得有漏插或错插筋,否则每根(漏插/位移3㎝以上)罚款50元。

13.开关箱内的电器安装与接线，必须由项目部电工操作，严禁私自乱接电源(含住宿区)，发现私自乱接电源者,每次罚款50元。

14.各种机械设施及施工机具安全防护措施不符合规范规定的依据其严重程度，每处罚款50-100元。

15.对在施工过程中不符合规范规定的行为或因素限期整改，限期内拒不整改的给予每次罚款100-1000元。

16.遵纪守法，严防各种违法行为的发生。发现盗窃行为时，依据其价值10倍以上予以处罚；严禁聚众赌博，发现聚众赌博（含所有参加者与旁观者）一次罚款每人100-200元；严禁聚众打架，酒后闹事，一次罚款500-1000元，情节严重触犯法律刑事责任者，送交司法机关追究刑事责任。17.以上违约处罚从当月借支中扣除。18.每个环节钢筋绑扎完毕,必须签报验单.19.对按质按量完成者,每层奖100-500元,对不能按质按量完成者每次罚款100-1000元。

十一、其他：

其他未尽事宜，待发生时双方协商解决。

十二、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自签订合同之日起生效，至履行完定包全部工作内容后终止。

甲方：郑州振豫建筑公司

乙方：钢筋绑扎组

现场施工负责人：

负责人：

2006年9月5号

第四篇：班组协议书(钢筋组)

班组协议书（钢筋组）

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及有关的法律、法规，甲、乙双方本着公平、自愿、城信务实的原则，就本工程施工事项达成一致意见，供双方遵守，并具同等法律效力。

一、工程概况：

1、2、工程地址： 工程名称：

3、工程内容：割机、断钢机、弯钢机、调直机、焊接机具等一切自用机械电缆线设备、照明设备c、安装所用扎丝、铁马凳、垫块、二装、构造柱、压带、压顶、小柱、过梁等一切钢筋制安。d配合上、下车（自用材料）自身卫生、清理现场、原材料、半成品、成品、废品等堆码整齐。

4、工程承包方式：人工费、个人安全设备、加工机具和小材料。

5、开工日期：

6、交工日期：

7、质量标准：

8、单价： a、砖砼按13元/㎡（按施工图计算）

b、框架按23元/㎡（按施工图计算）

c、基础、增加圈梁按/m计算费用

二、组织领导：

1)甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活等工作。

2)乙方必须确保进场人员的身体健康、技术能力强，严禁使用童工。特殊工种必须持有上岗证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，必须保证本组技术实力和队伍的稳定性。

3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方各项规章制度及文明施工要求。

4)合同期内，未经双方协商一致并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则由此导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方全部承担。

三、双方责任：



1、甲方责任：

1)提供乙方进场人员的作业条件，协助办理临时证件。

2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、材料使用等各项规章制度的建立、监督与实施。

3)提供施工必要的机械设备（塔机、门架）外其余的小型设备和工具由乙方自备。4)保证材料供应（材料运至施工现场内），如确因特殊原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。



2、乙方责任：

1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，执行国家现行《施工技术验收规范》。服从建设、临理单位、项目管理人员及甲方管理人员的监督和指挥，确保工程质量达到合格等级以上。

2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时必须进行三级安全教育，必须认真学习、执行《安全操作规程》以及安全方面的管理制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故，乙方并承担因违反安全操作规程和安全制度而造成的所有安全事故的一切责任。

3)做到文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、项目部、甲方及其施工人员的关系。若违反，甲方按每次100-300元处罚。4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场（每月不少于28个工作日），未经甲方同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担，并作每次200-500元罚款。

5)严格按照甲方规定，不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并全数回收，做到工完场清，不准从楼层上往下抛洒建筑垃圾，否则每次按300-500元以上的罚款。6)爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护保养与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用以及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。7)乙方必须做到分部分项上下交接工作上清下接，如有质量及不文明施工班组者，甲方有权按排人员进行现场质量文明清理，其费用在乙方承包金额中乘以2倍后扣除。

8）乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以扣款处理，所扣款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离场，提前离场及被清离场者，只付已做工程量50%。

9）提前一周提供下周材料计划，并以书面上交项目主管人员。

10）使用各种成品及半成品材料必须先套材、放样、后下料制作。

11)乙方提供标示、标牌、操作规程牌必须达到验收标准。



四、质量和检查：

1、工程质量应达成甲方与项目部签订协议的质量标准，质量标准的评定以国家现行的质量检验为依据，工程质量达不到约定的质量标准，甲方有权书面通知乙方解除本合同，乙方立即退场并承担违约责任，甲方有权追究乙方由此造成的一切损失。

2、钢筋箍筋弯度、平直长度、搭接长度、弯钩长度必须控制在《规范规定》范围内。

3、现场必须用废旧钢筋另做马凳铁，不准私自切割可用在楼层上的钢筋。

4、钢筋损耗率损耗在1%以内，超出量部份由承包人承担赔偿。

5、钢筋如扫描不合格时发生的任何费用损失由乙方负责，由甲方组织相关单位验收合格后方可进行浇筑砼。

6、现场用的钢材、自用材料上下车费由乙方承担，其费用不另行计算。

7、属业主、甲方、项目部分包范围内，乙方必须无条件配合好。施工管理、惩罚、乙方按甲方与项目部签订的合同按费用比例同步执行。

8、发生质量事故，由乙方责任造成，其返工损失由乙方承担，按实际损失计算，因此而引起的工期推延损失也由乙方承担（每天1000-50000元），造成在的工期拖延按甲方与项目部签定的合同由乙方承担赔偿和罚款。发生安全事故导致工期拖延仍然按以上处罚办理。如因甲方责任造成的乙方有权向甲方索取相关损失。

9、若因质量等问题造成验收不能通过时，产生的一切费用均由乙方承担。

五、安全及保险：

1、乙方应遵守建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受相关职能部门和安全人员的检查，凡因乙方不遵守安全操作规程，造成的人身伤亡以及直接经济损失由乙方自行负责，人身安全意外伤害保险由甲方统一购买，费用由乙方承担；

2、工地范围内严禁出现打架事件，发生一次打架双方各扣工资5000元，并处罚打架班组长2000元，甲方在发放班组工资时扣除。

3、工地内严禁赌博，对参与者一次扣工资200元，并写书面检讨上墙，甲方在发放班组长工资中扣除。情节严重的予以辞退。

4、乙方人员要严格执行《安全法》和甲方制定的《安全生产、文明施工责任书》有关规定。《四川省劳动安全条例》JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》、JGJ132-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》及上级有关劳动安全、消防、道路交通的安全规范、法规和规定。健全和完善并认真执行安全生产规章制度。

5、乙方人员上岗作业前，由乙方联系人员会同甲方负责人、安全员进行入场三级教育，并经受教育者签名为证。

6、乙方要提供必须的安全防护措施及设备，经甲方验收合格后工作才能上岗作业，如发现不安全因素，乙方应无条件整改。

7、乙方必须严格执行操作规程，保证安全生产。在签订《协议》时，乙方必须与甲方签订《安全生产文明施工责任书》、《工程治安消防安全责任书》和流动人口管理办法，作为本《合同》的附件一并执行。

8、所有材料、钢材、箍筋、成型的和不成型的，包括各种大小机械、施工用具、用品，一律按指定位置堆码整齐，如违规，按每次每处罚款乙方500-1000元，直到纠正为止。

9、不论施工场内场外乱拉大小便，逮到一次罚款200元，现场或楼层上有大小便但未逮到人还是罚款50元，在乙方承包费中扣除。

10、乙方人员必须遵守工地规章制度，工地不准住人，不得酒后上班、代病上班、穿拖鞋上班、不戴安全帽上班，高空作业必须拴安全绳，非专业人员不得擅自操作机械设备，遵守防盗、防火制度，如发生按每次100-500元处罚。

11、工程施工中，任何大小事故的责任和经济损失全由乙方承担，甲方概不负责。

12、不论场外场内施工及交工阶段现场和楼栋的自身清洁卫生由乙方承担，如违犯或不做按相关规定处罚，甲方另找人做产生的费用由乙方承担。

13、乙方无条件配合水电、消防、弱电预埋工作，如因不配合一次罚款乙方100-500元。

六、人工工资支付：

1、包干方式：承包内容中的建筑面积包干（屋面基础、二装、塔机基础已包含在内，不另计费）。

2、费用标准与结算方式：按设计施工图面积计算。

3、乙方承包费按建筑面积每平方米13元包干，承包费中包括了人工工资、各种大小机械及配件、周转材料、低值易耗材料、施工用具用品及各种费用。即承包费包括了乙方所有费用。

4、付款方式：主体三层完工后，按完成工程量的70%给付人工费，工程全部竣工后，付给乙方总额的90%。其余10%在工程全部竣工验收后3个月内付清。

5、乙方必须按约定工期竣工，属乙方原因造成工期拖延按甲方与项目部签定的合同费用处理乙方。

6、乙方所有施工人员的任何保险费用由乙方自行承担。

7、因设计变更产生的费用以实际工程量计量，安分项报价如无分项报价按市场价结算。

8、不可抗力因素的情况发生时，按甲方与项目部签定的合同与乙方同步执行。

9、因设计变更产生的2000元以内（含2000元）的经济费用不与乙方作经济增减。若超出2000元，乙方按实际发生的变更量计算人工费，价格按市场价降15%向甲方结算。

七、工程施工检查要求：

1、施工班组进行施工前，必须与甲方现场管理人员进行安全技术交底工作。

2、每一道工序完成后，乙方施工人员必须做到工完场清，并按规范要求和技术交底进行自检，自检互检合格后，乙方通知甲方施工管理人员一起进行检查，合格后双方签字生效。

3、对在检查中发现属乙方施工原因造成的问题，必须及时无条件地返工整改。因返工造成材料浪费的，乙方除赔偿返工的材料损失外，每处再按200—2000元进行扣款处理。

八、其它：

1、乙方须确保支付人工工资，保证不发生劳动工资投拆事件。月工资支付表（必须劳动者本人签字）每月15日前交甲方备案。

2、由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。

3、乙方派为现场全权代表，负责日常管理，协调工作，落实现场及班组的管理制度具体到人头。（附各工种负责人人员配备表，在施工中途不得擅自更换）。

4、乙方负责人定期到工地与甲方主管领导检查该项目各班组生产进度、质量、安全等方面的情况，不断总结，拿出不断提高的管理措施。

5、乙方班组人员不服从甲方管理人员指挥安排、检查、监督的，除警告乙方现场代表外，另罚款100元/人/次，情节严重的甲方可追加罚款。乙方班组对甲方现场管理人员指挥安排另有良好建议的，应由乙方现场代表与甲方现场管理负责人交涉，但不得以此贻误工作。

6、对乙方不能达到工程质量、工期要求的，甲方有权书面要求乙方限期调整、整改或返工，返工的人工费、材料费及机械损失均由乙方负责。三次出现类似情况的班组，甲方有权要求其无条件退场。

7、工期、质量没有达到约定要求，延误工期造成的经济损失，质量返修发生的费用和相关损失，由责任方负责。

8、违反安全施工管理规定，乙方必须承担相关责任并更换有关人员，甲方将给予乙方一定违约处罚。

9、工人违反劳动纪律、治安、消防管理制度造成的经济损失，由乙方负责。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效率，经双方签字后即生效。

甲方：乙方：

代表：代表：

年月日

第五篇：钢筋班组包干协议书

钢筋班组包干 协议书

为了促使工程总计划的顺利进行，充分发挥职工的劳动积极性，在明确双方责任、报酬、权利和义务的前提下，双方必须密切配合，相互指导和监督。严格遵守各项施工规范和操作规程，并无条件服从主管部门的安全、质量监督。确保工程保质、保量、安全按期完成。经双方达成协议如下：

一、签订协议班组，以下简称甲方

住址：

身份证：

姓名：，以下简称乙方

二、承包内容：现将委托乙方组织施工。

1、钢筋的翻样、制作成形、绑扎、包括现场预制构件配筋及墙体拉结筋制作（预留的要焊接），刚防层配筋、锚杆焊接、破桩的钢筋焊接、后浇带隔离网安装等施工。

2、文明施工：钢筋堆放、卸车，工程结束多余的材料上车、废料的清理。

3、室外辅房工程及其它。

4、在承包范围内，甲方可根据工程进度、工程质量的实际情况，将分部和分项工程转发给专业施工队施工，但要取得乙方协商同意。转发包项目的经济支付和质量由乙方负责支付和管理。乙方未经甲方同意不得私自转包给其它人施工。

5、乙方所需材料必须提起一天用书面形式通知甲方，并请甲方签收。

6、服从宿舍管理，每个宿舍要有班组长、值班员负责，每个宿舍收押金200元，如有损坏照价赔偿。如无损坏，甲方退还押金。

三、承包方式、结算方式：。

四、付款方式：按分段、分层、分项验收单经工地质检员、安全员、材料员、施工员签字后付款，每月按完成工作量的45％付款，竣工验收再付款完成工程量的30％，余款竣工后年终结算。

五、工期要求及奖罚措施：

计划开工时间，要求竣工时间按施工进度计划执行，乙方必须按施工进度要求日期准时完成，如造成施工进度拖延一天罚元，按施工进度提起一天奖励元。

六、质量要求及奖罚措施：

①乙方必须严格按照施工规范及操作规程施工，遵守本项目部的各项验收规章制度。根据国家验收标准，经甲方、建设监理及质监站的要求进行验收（人防地下室必须经人防质量验收），质量必须达到优质。奖罚措施按照验收规章制度执行。

②项目质量要求：，如达不到质量要求，按建筑面积扣除元/每平方米。

七、安全文明施工及奖罚措施：

1、进入工地必须严格遵守本公司及本项目部的各项规章制度，并服从项目部及建设监理等上级部门的统一管理，积极管理参加各项安全生产活动。

2、乙方施工人员必须带有身份证或证明，并经三级教育签字后方可来工地施工。如不办理以上手续，不作本工地职工处理。

3、甲方不提供乙方施工人员的安全帽，由乙方自负。

4、在施工中每一施工阶段各部位时，机械、脚手、电源、临时洞口等乙方全部检查安全无问题再

施工，如发现问题不上报甲方，施工后出现危险或发生事故一切责任均由乙方自负。

5、乙方必须严格按照施工现场文明施工标准执行，严格堆放整齐，每一施工段或楼层结束，必须将剩余材料清理，堆放整齐，垃圾外运。现场清扫干净。如发现材料乱放或造成浪费，根据情况处理加倍罚款。

6、施工过程中如有工伤事故，发生额在5000元内乙方自理；6000～10000元，乙方承担60％，甲方承担40％；11000～30000元各承担50％；31000～50000元，乙方承担40％，甲方60％；5万元以上双方协商解决。

7、奖罚措施按照项目部规章制度罚款规则，及安全生产协议，文明施工协议执行。

八、其它：

1、乙方必须与其它工种相互配合，听从指挥，如发生班组纠纷打架或盗窃等不正当行为按规章制度罚款，由乙方班组长负责。

2、乙方在施工中如不听从甲方或建设监理的指挥，不能保证工期、质量及安全文明施工，并造成严重后果，甲方有权停工并终止协议，按完成工程量的80%结算。

3、甲方不提供小型工具及机械。如切断机、成形机、翘棒、切割机等

4、乙方到甲方仓库领用材料必须办理手续。需要回收的容器及材料，必须退还给甲方，如不退还按市场价格赔偿。

5、工程结束后材料由乙方装车，每车按40元计算，由甲方支付。

6、钢筋的损坏量控制在1％以内，超过部分由乙方负责按原价赔偿。

7、外加工钢筋翻样与实际不符，剩余部分钢筋由乙方负责退还。

8、竣工前所有钢筋必须装车外运。

10、未签订安全承包合同、未经过技术安全培训的职工一律不准上岗作业，不准招用未满十八周岁的未成年人上班作业。承包队长安全实行承包责任制对项目工地和队内职工发生的大小事故及违法行为负全责。

11、宿舍内不准烧电炉、电饭煲、电热水器、柴爿炉等，发现一次罚款100～500元，自制电热水器加倍处罚，直接处罚到个人或承包队长。

12、在工地施工区域内不戴安全帽、戴安全帽不扣帽带、违章操作、上班时穿硬底鞋、拖鞋、违反安全制度者，一次罚款50～100元以上。

13、在工地、宿舍、施工场所发现内部打架、吵骂、赌博、纵火、偷窃等违法行为，发现一次罚款500～1000元，情节严重的送公安机关处理。

14、不准带小孩上工地，不准职工留置闲杂人员在工地住宿，发现一次罚款200元。

15、不准私自操作电器、机械、起重机等设备，发现一次罚款100～500元，如发生事故，所有经济损失及责任均由本人和队长全部负责，另予重罚处理。

16、乙方要对职工生活合理安排，派专人对施工管理区域、宿舍、厕所、生活区等公共场所负责管理，做好清理、消毒工作，做到安全、文明、卫生。

17、公司每月检查评比一次，对文明卫生优进团队给予300元以上的奖励，对文明卫生差的实行一次警告、第二次处以500元以上的罚款。

18、不准在工地内、施工场地、建筑物内随地大小便、破坏施工场所的环境卫生，也不得损坏公物，一经发现，一次罚款50元以上。

19．施工现场机械操作定机定人、定职责，不得人他人操作。不得任意拆除各种防护、围护等安全设施及塔吊、井架、脚手架等连墙拉锚。垂直运输设备不得搭乘人员。如发现事故隐患，立即报告甲方负责人进行处理。

以上协议一式四份，甲、乙双方各执两份，双方签字后生效，本工程结算后失效。

甲方：乙方：

代表：代表：

签订日期：