木工班承包协议3

第一篇：木工班承包协议3

模板工程承包合同

甲方：广西正洋建设有限公司贺州第二高级中学扩建项目宿舍楼工程项目部 乙方： 木工板

根据国家建设工程项目有关法律、法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲方将贺州第二高级中学扩建项目教学楼模板工程承包于乙方施工，为明确双方的责任和义务，确保工程项目的进度、质量和安全，经双方协商一致，特签订本协议。

一、工程项目名称：教学楼工程中所有模板工程

二、劳务施工范围和内容：

1、基础、主体混凝土结构制模、、搭设满堂架、支模、拆模、模板拔钉清理、刷脱模油、操作层模板工程完成后清理杂物、拆模后模板、配件、钢管、扣件及报废材料应分类规堆，要求按项目部指定地点堆放。

2、因由支模造成的混凝土表面接头毛糙、钢筋钢丝拉结点、混凝土炸模及尺寸增大等部位。均由乙方自行进行修整、打磨、剪断、凿平、磨顺。

3、支模螺杆由甲方供料提供制作螺杆机具，乙方负责制作，乙方用材料由乙方负责卸除并堆放整齐。

4、工程所有用于木工施工中的机械设备、电缆线、三级配电箱、照明、餐饮等一切均由乙方承担。

三、单价及乙方职责

1、根据以上工作内容和达到合同要求的工程质量，按工程建筑面积计算，综合单价按乙方自行报价每平方米 元结算。联系单、纪要、图纸修改的施工内容、均包括在综合单价中，该综合单价已包含：劳保支出费、材料搬运费、民工住宿费、管理费、保险费及其他法定应支出的费用在内。

2、如建设单位或因特殊情况而工程停建时价格不变，工程量按实际完成部位结算。

3、由于其他原因造成乙方返工，窝工等，乙方不得再向甲方另行计取费用。

4、遇国家省市地方和公司质量安全文明施工及标化验收等大检查，需乙方停工整改、修正、清理的，乙方不得向甲方另行计取费用。

5、根据甲方施工计划与质量要求，合理组织施工人员进场并在进场后三天内及时向甲方提供施工人员名单。及时向甲方提供材料与设备进场计划，爱护工地公共财产，损坏照价赔偿，并做好产品成品保护工作。

6、由于管理不力未执行有关操作规范，不服从甲方管理人员的指导和交底要求实施施

工而发生的工程质量达不到标准，安全生产无保障，达不到文明施工所造成的返工、整改的经济损失及罚款等费用均有乙方负担。

7．乙方不得以任何理由拒绝建设单位及甲方提出工程设计变更工作。

四、质量要求

1、乙方必须按图纸和现行国家、省、市、地方规范标准施工，确保本工程目测、实测在分项、结构验收时一次性达到优质结构的质量要求，并且实测实量95分以上。

2、施工前，必须上报管理人员名单，特殊工种上岗证及质量保证措施，组织精干的现场指挥人员，精心施工，确保甲方下达的指标按期完成。

3、乙方必须严格执行现行国家、省、市规范及标准。确保木工工程优良。

4、乙方必须认真执行标准、规范和要求原则，本着“前一道工序未做好，后一道工序不进入”的要求，精心施工，确保工程质量达标。若发生质量问题（包括质保期维修），乙方承担自身原因导致返工、修改的全部费用（包括建设单位或甲方材料费用），且工期不得顺延。质量等级以及质量部门评定为准，标准为合格工程。

五、安全生产、文明施工

1、乙方必须严格执行安全生产的操作规程，遵守安全生产六大纪律、十项安全技术措施，牢记安全生产“十个不准”，坚持“安全第一，预防为主”的方针，实行“安全标准化”示范工程管理，杜绝安全事故的发生。

2、开工时新工人进场前均作安全教育，完成甲方所发的安全技术交底资料及考试卷，并登记好安全技术三级教育卡名单，上报给甲方。

3、乙方必须设专职安全员一名，负责安全生产、文明施工，并对全部工人进行安全生产技术交底。由工班长、安全员定期召开安全生产、文明施工会议，并作会议记录，呈报甲方。设专职文明施工管理人员一名，负责后勤，配合项目部的文明施工管理工作。

4、乙方应坚持文明施工，及时做好落手清工作，搞好宿舍及包干区范围清洁卫生；不随地大小便，不得使用电饭锅、热得快、电炉等大功率电器。违者按有关条例予以处罚。

5、若发生工伤事故，经调查后，属乙方原因造成的，由乙方承担一切经济与法律责任；如属双方责任，医药费在5000元以下，不予报销；5000元以上部分予以报销50%，乙方承担50%；

六、工程进度

1、乙方应根据施工实际情况，配备足够的管理和操作人员，进行昼夜分班施工。

2、乙方应确保实施项目部编制的总进度网络及进度计划，以便和其它工种衔接。乙方应确保工程施工进度，乙方应服从项目部根据工程进度需要按各部位划分的施工进度任务单要求组织施工，并无条件接受任务单要求和奖罚措施。

3、如因工程需要必须保证雨天、节假日、夜间正常施工。

4、混凝土浇筑施工阶段，每阶段由乙方派2名施工人员配合混凝土浇筑，确保梁、柱、板等部位符合设计和施工规范要求。

七、综合治理

1、遵守项目部各项规章制度（具体另附），创建文明施工绿色工地，做文明建筑工人，与项目部签订有关消防、安全、综合治理等责任书，积极开展劳动竞赛活动，争创模范班组。

2、新工人进场必须具备计划生育证明、外出劳务证明、有效身份证及准备五张一寸彩色近照，甲方配合做好暂住证及就业证等，费用由乙方自负。不准携带家属孩子住工地，违者按有关条例予以处罚。

3、乙方招收劳务人员，必须严格按贺州市有关法规政策规定、接受政府所属部门及街道组织的监督、检查。

4、本工程提供塔吊和民工宿舍。

八、机械设备、劳保用品、其他机械用具及零星点工

1、工程所需的机械设备，除现有的塔吊、井架外，其他机具、工具均由乙方自理，如甲方提供部分设备，在使用过程中的配件更换由乙方负责，保证所有机具能符合安全规范，可以正常使用。劳保用品（包括雨衣、安全帽、手套）乙方自理。

2、本工程所需要而不属承包范围的木工工资，按每小时12元，普工每小时8元计算，不作调整。乙方必须服从项目部统一调派，不得因工资高低或其他借口而拒绝作业。

九、付款办法

1、二层完成后；支付实际完成工作量的70%，上部工程每一个月按实际完成工作量的70%结算，工班长每月提交给项目部工人实际出勤的考勤表，根据合约规定编制好工人工资单，工资单必须本人签字并加按手印，否则甲方不予支付。

2、每月出勤率大于二十五天的，每人每月生活费不少于贺州市最低生活标准850元，乙方与乙方的工人核对无误后双方签字确认工资单，由项目部财务人员督促乙方发放，发放工资时按工资单每人凭身份证领取。甲方如要求乙方全额发清工人工资，不足部分，乙方补足金额发清。工程结顶结构验收后，乙方施工人员退场时，支付至实际完成工作量的80%，余额待工程竣工通过验收达到合格后在二个月内付

清。

3、乙方结帐必须通过劳务公司领取支票。

十、奖罚措施

1、质量奖罚：

（1）若乙方不能遵守合同内的各项质量要求，造成隐蔽工程验收及中间结构验收的目测、实测、实量等检验项目达不到验收标准要求的，除罚1元/m2外，并扣除质量保证金，如返工重做的，承担返工所引起的一切费用。

（2）混凝土浇筑时，未派作业人员跟踪施工的，如项目部管理人员或监理人员发现操作工人缺岗的，每次处罚500元。

（3）达不到第四条质量要求的，必须返工整改，对项目部提出的整改内容未能按要求落实的，每条处罚500元。

(4)混凝土拆模后如发现木工操作不当等缺陷，则每发现一处罚200元。（5）木工班未要求清理的，每发现一次处罚200元。

（6）木工下料不准确、模板乱切乱割的，除赔材料费外，每次处罚500元，情况严重时，将承担甲方3倍的损失。

2、工期奖罚：

凡乙方不能完成由项目部编制月进度计划和工程总施工进度计划，除赔偿其他工班的误工费外，还需承担每天1000元的罚款；如提前完成奖每天1000元，在当月结算中奖罚。

3、安全生产、文明施工奖罚：

（1）为保证文明施工、标化现场，乙方必须每日及时清理作业面，做到工完场清；钢筋材料堆放场，必须保持整洁、规范，检查发现达不到要求的，每次处罚500元，在当月结算中扣除。

（2）乙方应坚持文明施工，及时做好落手清工作，搞好宿舍及包干区范围清洁卫生；不随地大小便，不得使用电饭锅、热得快、电炉等大功率电器。违者予以200次的处罚。

（3）不准携带家属孩子住工地，违者按有关条例予以1000元次的处罚，并清理出场。

十一、其他

1、乙方承包后，不得借故价格高低、施工困难等原因而中途终止合同，否则罚没保证金。如确因乙方施工质量与进度达不到甲方要求，甲方有权终止合同。

2、乙方必须遵守工地各项制度、法令，严格服从甲方的统一调遣、指挥，时刻维护企业与工程的信誉，对违反者而造成经济损失的，全部由乙方承担赔偿责任。

3、乙方落实二个专门管理人员，负责，模板工程质量，未经甲方同意不能随意调换。

4、职工上班必须戴好安全帽。违反工地规章制度的每发现一次，即处以每人50元罚款，罚金由工班长负责，在乙方每次结算中扣除。

5、自工程开始至整个工程完工的一切劳动用品（包括安全帽、安全带、医药用品、雨衣等）均由乙方自理，其中安全帽应根据甲方要求统一编号。

6、使用的照明灯具、三级配电箱、电缆线、大中型机械等均由乙方自理，如从甲方领用，费用在结算时扣除。

7、乙方必须确保安全生产、文明施工，工地综合治安秩序落实“班组负责”的原则，如发生乙方人员打架、斗殴、赌博等违法事件，则当事人及参与者处2000元以上的罚款，情节严重的立即清退或交公安司法部门处理，罚金从乙方结算时扣除。

十二、工期、质量和安全保证金

乙方愿以 3 万元人民币作为工期、质量和安全的保证金及宿舍用品保证金（质量、安全、工期各为 1 万元），如乙方要求中途退场，则除罚没全额保证金外，并罚没余留款；保证金竣工验收后十天内退还乙方，若有处罚款相应扣除，（保证金不计利息）

十三、本工程乙方施工人员，如政府规定必须参加养老保险及其它保险的，均应由乙方承担。

十四、未尽事宜双方协商处理。

十五、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，经签字后生效，具有法律效力。

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日 年 月 日

第二篇：建筑工程木工班单项承包协议

木工班组单项承包协议

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国建筑法》、《合同法》、《劳动法》等法律法规的相关规定，为确保工程进度与质量经双方友好协商，双方在平等、互利的原则下，特制订本协议：

一、工程概况：

1、工程名称：。

2、工程概况：结构，建筑面积㎡,建筑高度为m。

二、承包内容：

1、乙方负责与本工程所有现浇砼、预制砼构件的模板制作、安装。

2、工程用工及辅材（即钉子、铁丝、马钉、蝴蝶扣、丝杆及预埋套管的制作、安装）；工程中的设计变更，工程量的增减均包括在乙方工作内容中的风险范围内。

3、乙方负责模板的制作、安装、修整、刷脱模剂（涂防腐剂等）、堆放等；

4、乙方负责与模板分项工程相关的安全文明施工用工及其他杂工，包括每层拆模后，负责楼面的清理工作；模板工程完工以后应将模板清理干净，并将各种材料分类堆码在场地指定处，必须堆放整齐。

5、乙方负责施工期间本施工班组施工人员的住宿、生活费、生活用水用电费用。

6、乙方负责模板工程的定位放线和标高测设、弹线等工作；柱、墙、梁定位卡的焊接。配合甲方施工员的检测。

7、服从本工程项目部的统一指挥和安排。

三、单价和付款方式：

1、按甲方提供的图纸范围内，以工程建筑面积用量计算（按定额建筑面积计算规则计算）按元/㎡结算工程造价（大写：）；建筑面积若因设计变更引起的增减部分根据项目部与建设单位最终结算而定。

2、如本工程无安全事故发生且质量、进度满足甲方要求则甲方给予乙方班组

3、付款方式：按照工程进度付款，即完成基础至二层付已完工程量的%；三层至七层付已完成工程量的%,主体结构经质监部门验收合格后天内付齐工程款总价的%，余%工程竣工验收达到合同要求的质量标准后一次性付清。

四、进度要求：

乙方必须满足甲方整体工程进度要求，无论何时需要加班时，乙方必须按甲方现场负责人的要求进行加班，否则造成的一切损失和工期的延误损失由乙方负责。

五、作业人员：

乙方根据工程需要在年月日前，乙方要向甲方准备作业人员不少于-人须满足工程进度的工程管理的需要，配备相关专业管理人员。

六、质量要求：

1、模板工程必须按图纸要求、施工规范的规定和施工技术人员的交底严格施工，模板的制作与安装必须符合设计要求和施工规范的规定，根据项目部与建设方签订的合同本工程必须达到优良工程的验收标准。

2、如因模板支撑不牢固或其它因乙方原因导致走模、跑模、漏浆、烂脚、蜂窝麻面等质量问题，造成的一切损失由乙方负责，并处以元/次的罚款。

3、乙方需提供满足建设和监理单位要求并符合优良工程评定的合格产品，如果乙方在施工中造成返工，其损失的金额和罚款均从承包款中扣除。

七、甲方的权利和义务：

1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

2、负责在乙方自检后组织施工检查、验收，监督乙方人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

3、负责本工程中各工种、工序间的协调与配合，乙方在安全、质量、工期场容等方面发现有违反合同约定内容的，甲方应提出整改意见，督促乙方进行整改。

八、乙方的权利和义务：

1、乙方对照与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质，身体和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。

2、乙方需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、住址、工种、级别及身份证号码），作为本合同附件。

3、在施工生产过程中，承包人必须保证人员的相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于50%，（变动的人员也须进行备案登记）服从甲方的统筹安排，统一调动。

4、乙方确认为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。

5、乙方必须遵守发包人项目部制定的各项施工现场管理制度和各项规定，并服从甲方项目部的各项指令。

6、为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、工作服、手套及其他相关的防护用品）。

九、安全施工：为确保工程顺利完成，所有施工人员要提高安全意识，必须遵守如下几点，如有违反下列任何一条的将处以50~200元的罚款，甲方直接将罚款从工程款扣除。

1、施工前，施工人员必须认真检查所有的施工设备是否能正常运转，发现故障要及时维修，防止事故的发生；

2、专人持对讲机与塔吊司机联系，提升运输材料时，用专用吊绳、严禁用铁丝、严禁超载，注意材料码放平衡，防止材料失衡后从空中坠落；

3、施工人员进入施工场地必须正确佩戴安全帽，不准穿硬底鞋和拖鞋作业，不准酒后作业，不允许加通宵晚班的施工人员连续作业；

4、所有施工人员不得停留在脚手架内休息或打电话等，不允许施工人员将施工材料、工具闲置在脚手架内；

5、乙方施工人员施工时疏忽大意或操作不当造成自身受伤全部费用自理，造

成他人受伤应赔付100%的费用；

6、乙方所有施工人员必须严格遵守工地的各项规章制度； 乙方应遵守国家现行的安全规范，精心组织施工，确保施工绝对安全。在施工过程中，如有安全事故发生，产生的一切费用（医疗费，误工费，营养费，陪护费等）5000元以内全部有乙方负责，超过5000远的乙方负责5000元。乙方所发生的一切民事及经济纠纷概由乙方负责（所需资金先由甲方垫付，由乙办理借款手续，以后从工程款中扣除）。

7、乙方所有施工人员必须严格遵守工地的各项规章制度。

十、文明施工

1、规范管理，文明施工，在施工中始终保持工场地整洁，材料堆码整齐，各类材料应堆放在指定的地点，做到井然有序。

2、脚手架内严禁堆放任何施工材料或工具。

3、杜绝打架斗殴事件的发生，如果有发生，交由当地派出所处理，并处500~2000元罚款。

4、乙方在施工中必须与各工种间协调配合，不能产生冲突。如有冲突，必须共同协商解决，如因此造成的损失，由乙方负全责，并处以一定的罚款。

5、严格服从甲方现场统一管理，所有施工人员不得变卖工地上的任何物品（包括水泥袋，废铁丝，废钢筋等）。

十一、特别约定：施工过程中，乙方须服从甲方的现场管理，施工中因乙方施工质量问题造成建设单位或监理单位下达停工整改通知的，乙方必须无条件整改合格，甲方视情况给予乙方罚款500元至5000元。

本协议一式两份，双方各一份。签字后生效，未尽事宜双方协商共同解决。

甲方：乙方：

年月日

第三篇：木工施工承包协议

木工施工承包协议

甲方：江西国利建设集团有限公司新余分公司郭细苟

乙方：（木工 班组）承包人

身份证号

工程名称：玫瑰城三期 工程地点：暨阳玫瑰城

为了确保工程质量、安全生产、工期及经济利益，经双方协商，订立如下协议，以便双方共同遵守执行。

一、承包形式及范围

1、分项承包内容及部位：

（1）内容：在施工图纸中所有木工作业、材料范围内的工作（包括材料运输、装卸、主体工程制作安装、二次结构制作安装、预埋铁件安装、螺杆制作安装、外剪力墙止水螺杆凿除、预制构件、炸模后的砼凿除、内支模架搭设、拆除，本工种清理、本项目中的设计变更、工程量增减等工作。在施工完成后设计变更造价在500元以上应按定额补给乙方工人工资。乙方必须配备一名电工，本工种接电及加班时接电乙方自负）；乙方承包范围内的主要材料和机具有铁钉、铁丝、止水螺杆、电焊条、步步紧、螺杆、螺杆塑料套管、胶带、发泡剂、脱模油、内外模板、方木（档、条）、木工机械（包括现场内的钢管、扣件、木材、模板等等的搬运）等。施工（模板制作、模板安装、内支模架搭拆、层层现场清理等）主体完成后（层层搭拆架后及时清理，按标化工地要求执行）及清理施工场地内的方木、模板、碎木、锯末、螺杆、内架的钢管、扣件等，严格遵守安全规范要求和文明施工，保持施工现场地清洁。开人货两用电梯的工资由乙方承担，与甲方无关。

（2）木工范围内承包面积，按建筑面积计算。

（3）现场施工放样，乙方派一名施工员（技术员）跟随甲方，一起放样并落实技术交底工作。在班组及时做好技术交底。

（4）乙方必须在进场时，委派一名专职的安全员，负责班组内的安全生产，班组安全教育（包括三级教育）和安全交底，现场作业与专项方案是否相符，严禁违章操作。

2、承包形式：包工、包料。甲方提供内支模架的钢管及墙板柱子加固的钢筋。乙方须自备所有工具、机具（手电锯、锯片、平刨机、圆盘锯、电钻、手锯、墨斗、圈尺、扫帚、电缆线和三级配电箱及照明灯、安全帽、雨衣、雨鞋等），二级箱由甲方提供。

二、分项工程质量等级：市优（以质量监督站报告为准）。木工支模、拆模必须按规范和专项方案技术要求作业。熟悉图纸或专项方案的实施。认真负责，精心施工，组织足够的技术力量。对每个人进行安全技术交底。严格控制制模的尺寸和标高、垂直、平整、模板的稳固等。拆模时间按规范要求，不得提早拆模或强行拆模，支拆、模前后必须先检查，报项目经理（或项目技术负责人）认可后方可施工。支模完成后，必须尽快清理碎木和锯末、板、方木、扣件等。先做好自检自查，保持模板的接头、接缝和密实、不移位、不偏位、不漏浆、不下沉、预防炸模等，符合规范要求后，报甲方和监理等单位验收，确保工程质量，并及时做好守模工作。具体内容见相关规范、技术交底和项目管理实施细则。质量问题如经项目部提出整改后未能及时整改，造成严重后果者，甲方有权终止合同，一切责任由乙方自负。终止后按已完成工程量的65%给予结算，本工种职工的工资与甲方无关。

三、安全生产目标：伤亡零事故

乙方人员必须遵守安全生产六大纪律，安全生产十不准的原则等有关安全条例和规范要求招用职工年龄必须在18—55周岁间，持身份证、务工证及其他有关证件到甲方资料室登记备案，并接受公司、项目部、班组的上岗培训；乙方所有务工人员必须经三级安全教育考试合格后方可上岗；在上岗后三天内交身份证复印件、照片到项目部做上岗证。特殊工种必须持劳动部门颁发的特种作业操作证。由乙方原因而发生的安全事故，一切经济责任由乙方自负，甲方协助处理，所有费用由乙方承担。

四、工期满足甲方施工进度要求

乙方必须严格按甲方的进度计划完成分项工程的工程量，进度计划以甲方安排并征求各工种确认后的可行性计划为准，由乙方原因造成的工期延误，每延误一天支付违约金

3000 元/天；如出现工期紧，乙方协调，施工人员不足或增加的施工人员未及时进场时，甲方随时有权划出部分工程量另行分包。总工期以建设单位总合同进度比例和项目部进度计划为准。施工进度如经项目部提出整改后未能及时整改，造成严重后果者。甲方有权终止合同，一切责任由乙方自负。终止后按已完成工程量的65%给予结算，本工种职工的工资与甲方无关。

五、文明施工

1、施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带。正确使用安全带，必须做好文明施工，教育职工遵纪守法，不打架斗殴、不赌博迷信、不偷盗、不损坏公共财产、不随地大小便等，如有发生一切责任由乙方自负。

2、乙方必须教育职工节约材料，做好落手清工作，提高节能意识。物料分类堆放，及时清理现场多余材料和废料。在施工中注意成品、半成品的保护，由乙方组织落实。

3、材料运送无论使用塔吊、吊篮、人货两用梯，都必须采用“人进人出”不得翻斗车或塔吊吊具内直接倾倒，减少破损。每层使用的方木、模板、扣件、螺杆、钢管、步步紧有多余的，必须尽快清理完毕，塔吊、吊篮、人货两用梯等机械使用，按项目规定执行，任何工种不能霸占和强占使用，以免影响大局、施工进度或安全事故的发生。

4、乙方应对工人进行安全生产、食品卫生、交通安全、治安等方面的教育。乙方人员必须遵守安全生产、消防、场容卫生等规章制度，服从政府部门、建设方、监理、甲方等指导、教育、监督和检查。

六、结算方法及价格：按实际建筑面积每平方米

结算，木工范围内包工包料、一次性包干、乙方自负盈亏（除钢管、扣件），包括设计变更或联系单、屋面、基础在内、内架搭拆、现场清理。不另行结算和不产生点工。确保安全无事故也没有与员工之间的任何纠纷。支付工程时间向甲方交纳人工工资表，乙方不承担建筑税。

七、承包款的支付：乙方自愿全额兑房，按甲方价格兑房，房产

公司开盘后，完成主体一至十层由甲方、监理验收合格支付工程量的70%（包括乙方兑对房款），完成主体十一层至二十一层验收合格支付工程量的70%（包括乙方兑对房款），主体验收合格支付已完工程量80%（包括乙方兑房款），其余款项在竣工验收后50天内付10%，竣工验收审计后四个月内支付10%。双方协商同意：乙方在施工中出现违反安全规范、文明施工、质量（炸模、底模不平、支模偏位、截面偏少、漏浆严重等）、影响施工进度等，项目部管理内所出具的经济处罚单，甲方直接在同期支付工程款中扣除。

八、甲方责任：

1、甲方负责做好施工现场三通一平、设备配置、施工图纸的提供等施工组织准备工作，及时提前下达施工作业计划和任务单(包括技术交底、安全交底)，全面贯彻执行规范标准和公司规章制度。

2、甲方不负责职工住宿及职工就餐事宜，全部由乙方自行解决。

九、其他约定：

1、劳动保护用品、工具费用、文明标化(场地清理)、医疗保险、人身保险(人身意外保险)、高温补贴、加班补贴、高空补贴、福利等均翘括在承包价内，其所发生的一切费用由乙方自负。

2、甲方与其他有关单位对乙方所属班组人员行为做出经济或其他处理决定时，由乙方负责执行。对乙方班组处理和处罚，有项目部执行。乙方进场后所有的材料和机械、机具，需要出工地大门外，必须经甲方(或主管负责人)同意后，才可运出大门，否则视为偷盗或抢劫。

3、为了职工生活安全，禁止工人在施工现场开伙做炊、电饭煲、烧电炉、热得快或自制用电烧水工具等，如发现按项目部管理细则进行教育处罚。

4、所有奖罚详见“项目管理实施细则”，本细则作为合同副本，具有合同相同约束力效力。劳动竞赛内容另见“劳动竞赛考核评定办法”。乙方必须配备施工员、质检员、安全检查员(班组管理人员名单报项目部)，及时落实整改工作和完成班组活动记录，做到尽职、尽心、尽力。

5、服从项目部管理人员指挥并安排足够技术人员配合放样，施工结束当天对产生的建筑垃圾，及时负责清理干净，未清理的，(项目部)另派点工进行清理，产生费用由乙方承担。使用公用机械设备时，必须以安全为主，由项目部统一调配。凡因争夺材料、机械、设备引起打架斗殴事件，均由肇事者或班组承担相关责任，情节严重者送司法机关处理。

6、若在工程施工过程中，因乙方人员违反安全制度和安全操作规程，屡教不听，或不听从指挥，所造成经济责任和法律责任由乙方承担，．甲方有权叫乙方清退违纪人员。在施工过程中，发现质量问题，造成质量事故、返工、材料损失、工期延误及各工种配套的损失，均由乙方承担，民工工资由乙方自负。返工、整改直至符合规范要求为止。

7、乙方职工进场后3天内，向甲方提交身份诬复印件、花名册、一寸照片2张。

8、乙方在每月次月2日前，班组施工人员出勤(考勤)表完整上交给甲方一份。并指明技工和普工，同时上交每月发放工资表一份。并写明当月己发(或预付)的工资数额、和未发工资的数额，由当事人签字和乙方签字有效。乙方领取工程款时，按完成的工程量应先向甲方财务书面申请，管理人员、技术总负责人，按完成的工程量款审核、签字后支付。如果乙方不及时发放民工工资或生活费，发生职工去市机关单位聚众闹事和恶意讨薪，而造成公司和项目部名誉影响，每次闹事赔偿名誉损失贰万元整(2万元正)，若有发生，在项目部闹事者每次罚款5000元，到公司闹事者每次罚款l0000元，直接在工程款中扣除，以闹事实情为依据，坚决杜绝聚众闹事。郑重声明：政府和公司追查拖欠民工工资的责任原因，乙方为第一责任人。甲方有权停付进度工程款，盈亏由乙方自己承担。乙方不按协议执行，上报公司，直至清退出场，所造成的损失由乙方承担。

9、乙方在承包分项工程中(包工包料)，应遵守协议、项目部和公司规章制度。诚心实意做人。在工程施工中，购料、购物、租赁等不能以公司或项目部的名义，在外赊、欠、骗材料款等方法，如发现类似事件。甲方一概不负责任，一切债务由乙方承担。如发生材料商来项目部讨债或闹事的，甲方视乙方诈骗罪名义，上报公安机关处理。

十、劳动争议：本协议具有相应的法律效力。．履行中如发生劳动争议，双方应当协商解决，或向公司汇报，由公司协助调解。调解不成，由公司向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。未经协商、调解乙方直接上访上诉的，由乙方承包人承担一切后果。

十一、未尽事宜双方协商解决，本协议一式叁份，甲方壹份，乙方壹份，公司备存壹份。双方签字后生效，分项工程完工财务结清工程款后自行失效。

甲方：江西国利建设集团有限公司新余分公司

通讯号码：

乙方：

通讯号码：

身份证复印件（号码）：年

月

日

第四篇：工程承包协议木工

工程承包协议

发包人： 张桂林

（以下简称甲方）

承包人：木工班 斯培新 身份证***（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中人民共和国建筑法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等，自愿，公平，诚信的原则。双方就工程承包的有关事项协商一致，订立本合同如下，共同遵守。

一、承包范围：瑞希苑小区51#52#53#楼及商品房等所有主体木工。

二、承包形式：甲方按包工包料的方式经营承包。（包括搭设承重支模架人工费）。

三、结算方式：按工程的实际建筑面积计算，价格按实际建筑面积每平方捌拾壹元价格计算。

四、预付款方式：材料款垫资壹拾万元，之后伍万元一结，按进场有项目材料员统计签字、实际发票支付，生活费按实际出勤人员每人每天叁拾元计算，由施工员统一考勤，加班不计，半月发放一次，发放日期为每月1日、16日为发放日，工班长2000元/月，带班人1000/月，工程主体结构验收合格后付总款的85%余额15﹪在竣工验收后付清。

五、工程工期：主体工程总工期为51#、52#为120天，53#为150天。具体根据进度计划及任务单，延误一天按2000元罚款处理，最高罚款额为叁万，按期奖贰万元。

六、甲乙双方职责：

1、甲方向乙方进行施工图纸、施工技术、施工技术、施工规范规定和强制性条文交底，乙方应认真学习图纸，严格按图施工，遇图纸矛盾及疑难问题及时向甲方提出，解决施工中遇到的疑难问题。甲方放样乙方必须参加，甲方原则上做到定点定位，轴线、边线由乙方自弹。

2、甲方供应工程所需的钢管扣件材料，按各品种规格、数量供货到场。但乙方必须24小时前填报材料审报表，铁钉、铁丝、模板、木挡等由乙方负责。甲方提供总箱、二级箱、分层箱各一只，分层箱后的操作箱及电缆线由乙方自理，太阳灯由乙方自己负责，并不得乱拉乱接。

3、乙方应负责工程质量，节约用料、合理取料，精心施工、严格控制炸模、漏浆、歪斜等质量通病。工程质量按验收标准及强制性条文标准进行自检，合格后上报甲方验收，并达到监理、甲方、质监站的验收标准。质量达不到要求应无条件返工，返工造成的费用及一切损失由乙方负责赔偿。多次整改仍达不到要求的，甲方有权终止协议，乙方应无条件退场，且甲方不予结算乙方已做好的工程量。注明：由乙方原因所造成的炸模处产生的砼方量，甲方按五倍的方量成本给予罚款，乙方并应及时补救并负责成本费。

4、乙方无条件接受甲方安排的施工进度计划，假如乙方不能跟上进度计划施工，要进行罚款处理，按项目制度执行。

5、乙方工作人员进场时，必须带有身份证，在施工当中听从甲方现场人员的指挥，乙方必须向下属人员进行文明施工及安全教育，但每个职工必须自觉接受安全教育，并签订安全生产责任书，如冒险作业、违章操作等发生的一切工伤事故，由乙方自负。

6、乙方必须做到文明施工、工完场清，在施工中做到节约材料，保持场内清洁，如发生场地混乱，甲方派人清理，费用由乙方支付，日工资按80元/天计算。

7、宿舍内外做好清洁卫生，严禁在宿舍内烧煤气灶、煤饼炉、电炒锅、热得快等，如违者罚款200元，在工班生活费中扣除，由工班班长自己落实到人。

8、工地内严禁打架、闹事，如发生此类事件，全部由乙方负责，甲方有权辞退闹事人员，直至终止合同。

9、如乙方在施工中因人员不足，严重影响工程进度时，甲方有权终止本合同，清退乙方出场，由乙方承担一切经济损失。

10、乙方所有施工人员进入施工现场，必须戴好安全帽，安全帽由乙方负责，甲方统一发放，颜色统一，如不戴安全帽发现一次每人罚20元，严禁小孩带入施工区域，如发现一次每人罚100元。

七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字盖章后生效。甲方法人： 乙方法人：

年 月 日

第五篇：木工班组承包协议

分项工程承包协议

甲方：(以下简称甲方)

乙方：（以下简称乙方）

依据《建筑企业用工管理条例》的规定，在自愿、平等的基础上，本着诚实信用的原则，经甲乙双方协调一致，签订本协议：

一、工程范围：

二、承包范围：

（1）结构图中的所有模板工程（2）施工区域内的模板二次倒运（3）施工区域

内的现场文明、材料清理、码放。（4）模板的组装、支设、加固、拆除。

（5）后浇带二次支模（6）砼浇筑时现场看护。（7）配合甲方各工种，专职质检员验收、整改。水泥撑块的搭设（材料甲方提供）

三、承包方式及合同价款

1、协议价款为：按实际完成工程量计算

2、承包方式：劳务费

3、承包单价：写字楼地下室40元／㎡，地上33元／㎡。劳务单价一次性包死，单价中包含以下内容：施工现场内的所有零用工、创安全文明工地所有投入的零用工；成品保护的用工、冬雨季施工降效用工、材料的倒运、二次搬运用工、材料装卸车的一切用工、队伍进退场的费用、外地进入邯郸的所有费用、工人保险费、所有的办证费用、所有乙方车旅费、办公费、招待费等，包含小型工具等工具与本工程有关的所有费用、除合同另有规范外，甲方不支付其他任何费用。

3、协议价款的结算与支付：

1、工程主体结束后与现场相关人员进行现场检查核对已完成工程量。与甲

方结算的工程量为唯一有效的结算资料，其他任何无效。

2、乙方应在工程结束28日内向甲方递交完整的结算资料。

3、乙方进场自愿缴纳保证金：贰万元。保证人员的技术、质量、进度。保

证人员上齐，地下室封顶后。甲方无息返还乙方。如乙方技术、质量、进度达不到甲方要求，视为乙方自动放弃本工程施工。乙方无条件退场。工程款、保证金在退场一个月后结算。

4、本工程进场必须按实际人员名单交复印件给甲方。按人员名单办理银行

卡，由劳务公司直接打卡。每月按实际人员发放生活费，每人每月1000元。农忙、小孩上学按3000元发放到工人。主体封顶塔楼全部完工按90％结算，今年不封顶按80％结算。余款在公司验收合格后结算。以上条款经双方协商一致，自愿接受。

九、附则

1、本协议经双方代表签字后生效，在完成协议约定的全部工作内容、结算工程尾款后，即宣告终止。

2、本协议一式两份，双方各执一份。

3、未尽事宜双方另行协商，在本协议之外签订补充协议，内容与本协议有相抵触者，以本协议为准。

十、争议

甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列

第2种方式解决争议：

（1）向申请仲裁

（2）向所在工地人民法院起诉。

甲方：

年月日乙方：年月日