安全文明施工协议(详细版)

第一篇：安全文明施工协议(详细版)

安全、环境、文明施工管理协议书

为了全面履行甲方、乙方签订的建设工程施工分包合同，进一步明确在施工过程中，甲、乙双方各自的安全责任，加强安全生产监督管理、环境管理、文明施工达标管理，贯彻以人为本，安全第一，预防为主的安全生产方针，依据《中华人民共和国建筑法、安全生产法》和国家安全部规定第393号令《建设工程安全生产管理条例》以及国家和当地政府有关法律、法规、规范、强制性标准和要求签订本协议。本协议书为建设工程施工劳务（专业）分包合同的补充条款，在双方签订建设工程施工劳务专业）分包合同的同时签订本协议，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力，双方认真履行。

第一款：甲乙双方共同责任

一、甲乙双方共同遵守执行国家和当地政府有关安全生产、环境管理、文明施工等有关的法律、法规、规范、标准、强制性标准规定以及具体达标要求。

二、甲乙双方应依法根据“安全生产管理条例”中第20条、第21条、第22条具体规定建立健全安全生产、环境管理、文明施工管理组织机构，安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产条件所需资金投入，对所承担的建设工程进行定期和专项检查，存在的安全隐患及时排除并对施工现场危险源进行辩识，制定突发事件应急预案，如发生工伤事故及时上报。按照“三不放过”的原则制定整改措施并对事故责任人的处理提出建议。

三、甲乙双方依法按规定各自设立安全生产、环境管理、文明施工管理机构，配备符合规定要求的专职安全生产、环境管理、文明施工管理人员，对安全生产措施、安全生产条件、工作环境、安全防护、环境管理、文明施工等内容进行监督检查，并合理使用施工措施费。第二款：甲方责任

一、甲方为总承包单位对施工现场的安全生产负总责。

二、甲方应在施工组织设计中编制安全技术措施和具有针对性指导性的专项施工方案（如临时用电、基坑支护、大型机械设备、脚手架、模板、吊装、拆除、高处作业等），并对乙方进行安全技术交底，履行签字手续。在作业中应由专职安全生产管理人员进行现场监督，发生安全隐患立即进行整改，消除隐患。

三、甲方按照安全生产、环境管理、文明施工达标要求等内容进行监督检查并落实。

四、甲方按时组织召开安全生产周例会，对现场存在有关安全生产、环境管理、文明施工中的隐患，危险源，下达整改通知单或工程联系单，提出立即整改要求和整改措施的落实。合同签订前应对乙方的企业资质、安全生产许可证、本项目管理人员的安全执业资格、专业工种资质证原件（复印件盖红章）进行审查，评价是否有效、合法，符合要求方可签订合同，合同签订后到工程竣工结算时，甲方有关管理部门应出具安全评价书，否则不予结算。第三款：乙方责任

一、乙方应对甲方负责，服从甲方的安全生产、环境管理、文明施工达标的监督管理，对所分包工程的安全生产环境管理、文明施工管理负全责。乙方不服从甲方管理导致安全生产事故、环境污染、中毒火灾、投拆等，对社会造成不良影响应负经济、民事、刑事责任。

二、乙方接受甲方指挥监督和管理，遵守甲方有关安全生产、环境、文明施工管理规章制度，参加甲方建立的安全生产、环境管理、文明施工组织机构，按时参加会议，执行会议决议。

三、乙方有责任、义务和权力如实上报甲方在分包工程管理机构管理人员、作业人员、特殊工种人员以及上述人员接受安全教育培训花名册，包括“入场教育、三级教育、季节教育、专项教育培训、工程中变换教育培训等”。

四、乙方应执行分解细化安全生产、环境管理、文明施工等施工组织方针专项方案，安全技术措施，逐级向管理人员，专业工种班组进行安全技术交底落实并履行签字手续。

五、乙方应按国家规定，配置专职安全技术管理人员和安全员及兼职班组安全员，接受甲方安全管理组织人员的监督指挥。

六、乙方应对其所分包工程在安全生产、环境管理、文明施工管理中必须达到标准要求，满足合同规定或达到示范工程标准。自备的个人安全保护和安全防护设施、自带的电气设备、安全设施、小型机械、机具、手持电动工具等，必须符合国家和当地政府有关验收标准，安全投入费用必须达到保证安全需要。

七、乙方对所分包工程中的专业特殊工种必须持有有效证件上岗，严禁违章指挥作业，违反劳动纪律，做到三不伤害（不伤害他人、不伤害自己、不被别人所伤害）。

八、乙方应对所分包工程现场中设置的工棚、库房、作业面、明火作业点，按规定设置附合规定标准的消防器材，对甲方提供的器材应妥善保管，施工区明火作业应向甲方申请开具动火证，并具有消防设施和监护人方可作业。在储存和便用易燃易爆有毒危险化学品时，应具有专门的防护消防隔离措施。

九、乙方在所分包工程有关区域按规定设置标准的警告、警示、禁止标志和标语。

十、乙方在发生高处作业、交叉作业、移动作业、拆除作业、必须具备可靠的安全防护设施和隔离区，警戒线监护人。相关措施和方案经审批后方可作业。

十一、乙方在分包工程机械作业时应教育施工作业人员，禁止动用非本工种机具设备，严禁私自操作甲方提供或自带的塔吊、施工电梯、电动吊篮、龙门架等大型设备，严禁吊篮乘人。大型设备的安装拆除必须持有国家行政主管部门颁发的有效资质证件，并履行建设主管部门备案手续，方可进行拆除作业，垂直运输、吊装作业所用吊索具必须符合国家验收标准，使用中应经常检查，发现断丝超标、扭曲、打结应及时更换禁止使用。

十二、乙方在分包工程中的生活区和施工区要分离，临建房的搭设禁止使用帐篷，简易水泥板房，二层以上的临建应具备生产许可证和安全许可证，临建房的搭设要符合消防规定和要求，人均居住面积要符合天津市文明工地要求，宿舍照明采用36V电源，夏季禁止使用微型电扇，冬季禁止使用电褥子热得快和明火取暖等，禁止在在建工程及地下室住人。

十三、乙方施工人员食堂远离厕所及污染源，并办理卫生许可证和炊事人员健康证，禁止使用烧煤和劈柴的大灶，食堂内装修装饰及饮具、用具应符合文明施工标准的要求。

十四、乙方在生活区设立水冲式防蚊蝇厕所，并设立化粪池，建立卫生管理制度及时清扫、抽吸，防止粪便污水外溢。

十五、乙方在社会上发生传染性疾病和疫情时，要严格遵守政府法令，严格控制人员进出，积极协助甲方和政府部门做好防疫工作。

十六、乙方施工中采购和使用的劳动保护用品、安全防护用品、设备设施应及时进行检测，不合格的禁止使用。

十七、乙方在施工中安全生产、文明施工用工不到位或无人，甲方可外调人员以满足安全生产、文明施工用工需要，发生的一切费用从乙方工程款中扣除。

十八、乙方的安全生产、环境管理、文明施工管理达不到标准要求，在甲方或政府部门要求整改时仍野蛮施工，甲方可勒令其退场，所造成的损失由乙方负责。

十九、乙方在施工过程中，如发生打架斗殴、群殴，要追究管理人员和当事人的民事责任和刑事责任。

二十、乙方在工程维修时如遇地下管道井、废弃工程等不易通风的场所时，应采取可靠措施，及时进行检测，确保安全，并经甲方审批后方可作业。第四款：罚则

乙方有下列行为之一的给予处罚：

1、死亡一人罚款30000元，重伤一人罚款20000元。

2、发生重大机械、火灾、中毒事故且无人员伤亡的罚款10000元。

3、施工现场安全管理混乱，没有按规定配备专职安全管理人员，对作业人员没有进行进场教育者、不执行教育方案者、文明施工不达标拒不整改者处以5000元罚款。

4、违章指挥、违章作业、野蛮施工、特殊工种无证上岗、私自动用机械处以2000元罚款。

5、临时用电、分配箱、开关箱、电缆、手持电动工具等，脚手架搭设洞口、临边防护、高处作业、动火作业等，没按规范标准执行或私自拆除防护设施、偷工减料者，给予2000元罚款。

6、食堂没有办理卫生许可证、炊事人员无健康证、食堂卫生不达标、宿舍没有采用安全电压，私拉乱接，使用微型电风扇、电炉子，明火取暖，卫生差，每次罚款1000元。

7、使用伪劣劳动保护用品，如安全帽、安全带、安全网、绝缘手套、绝缘鞋和不佩戴安全防护用品者，每人次罚款50-500元。

8、乙方自带设备、机具、电动工具安全达不到标准，无防护装置或使用报废机具，除清出现场外，并处以100-500元罚款。

甲方：（章）

代表：（签字）

乙方：（章）代表：（签字）

第二篇：围墙施工承包合同协议(很详细、适用).

围墙工程承包合同

甲方:六安新天地市政工程有限公司 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法 律、行政法规,结合本工程具体情况,经双方协商、达成如下协议。:

一、工程地点:工业园六安新天地金属制品公司新建场地

二、工程承包范围:东南边及西边一段围墙施工,包括混凝土垫层,砖砌墙基、墙身、墙顶、粉刷等事项,尺寸详见图纸。

三、承包方式:乙方包工不包料(小型工具由乙方负责,机械设备和脚手架、脚手板由甲方提供乙方使用并由乙方保管,如丢失或人为损坏按实赔偿。

四、工程验收标准及结算方式:

1、符合国家验收规范要求及相关标准

2、按实际完成工程量(围墙中心线米数计算。经甲方验收合格后 , 乙方向甲 方报结算书, 由甲方审核后按实结算, 人工费单价为 元 /m(含浇筑自拌混凝 土垫层;材料场内运输;砌围墙墙基、墙身、墙垛、墙顶;侧面及顶面粉刷等 一切包干费用,不另计取其它费用 ,乙方不得有任何理由调整单价。

3、合同中未标出的工程细目,已包含在合同单价中。乙方必须按甲方的指令完 成该项未标出的工程细目,但不能得到工程结算和支付。

五、工期及付款方式 : 工期为 天。如因乙方自身原因不能按期完工,每延期一天按 500元 /天支付给甲方违约金,以此类推,从结算工程款中扣除。

工程竣工经甲方验收合格后付至工程结算价款的 %,剩余 %作为工

程质量保证金,保质期为壹年。

六、安全文明施工 : 施工中必须注意安全,做到文明施工,工完料尽地清,施工中乙方不得浪 费材料,如发现浪费材料,按浪费材料量及材料价格的 3倍进行处罚。乙方施 工中如发生伤亡事故,甲方协助乙方做好善后事宜,乙方承担全部事故责任和 经济损失。

七、违约责任 : 施工过程中乙方如未经甲方同意擅自停止施工,甲方有权要求乙方自甲方 发出的撤场通知起三日内自动撤场,且已完工程量不予结算。因乙方行为使得 无法完成本合同交付的任务或因乙方行为使甲方名誉、工期等受损,乙方除需 自行承担其全部责任外,还应承担由此给甲方造成的一切损失,乙方保证甲方 发出撤场通知起三日内自动撤场,本合同自动失效。

八、其它 :

1、工程结算完后本合同自动失效。

2、乙方应遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。

3、本合同的未尽事项,必要时由甲、乙双方另订补充合同,经签字盖章后 与本合同具有同等法律效力。

4、本合同自甲乙双方签字并盖章(或手印后生效。

5、本合同一式 叁 份,甲方执 贰 份,乙方执 壹 份。甲方(盖章 乙方(盖章 日期:年 月 日 日期:年 月 日

第三篇：围墙施工承包合同协议(很详细、适用)

六安新天地市政工程有限公司编制人：朱志敏

围墙工程承包合同

甲方：六安新天地金属制品有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经双方协商、达成如下协议。：

一、工程地点： 工业园六安新天地金属制品公司新建场地

二、工程承包范围：东南边及西边一段围墙施工，包括混凝土垫层，砖砌墙基、墙身、墙顶、粉刷等事项，尺寸详见图纸。

三、承包方式：乙方包工不包料（小型工具由乙方负责，机械设备和脚手架、脚手板由甲方提供乙方使用并由乙方保管，如丢失或人为损坏按实赔偿。）

四、工程验收标准及结算方式：

1、符合国家验收规范要求及相关标准

2、按实际完成工程量（围墙中心线米数）计算。经甲方验收合格后, 乙方向甲方报结算书，由甲方审核后按实结算，人工费单价为元/m(含浇筑自拌混凝土垫层；材料场内运输；砌围墙墙基、墙身、墙垛、墙顶；侧面及顶面粉刷等一切包干费用，不另计取其它费用)，乙方不得有任何理由调整单价。

3、合同中未标出的工程细目，已包含在合同单价中。乙方必须按甲方的指令完成该项未标出的工程细目，但不能得到工程结算和支付。

五、工期及付款方式:

工期为天。如因乙方自身原因不能按期完工，每延期一天按500元/天支付给甲方违约金，以此类推，从结算工程款中扣除。

工程竣工经甲方验收合格后付至工程结算价款的%,剩余%作为工

六安新天地市政工程有限公司编制人：朱志敏 程质量保证金，保质期为壹年。

六、安全文明施工:

施工中必须注意安全，做到文明施工，工完料尽地清，施工中乙方不得浪费材料，如发现浪费材料，按浪费材料量及材料价格的3倍进行处罚。乙方施工中如发生伤亡事故，甲方协助乙方做好善后事宜，乙方承担全部事故责任和经济损失。

七、违约责任:

施工过程中乙方如未经甲方同意擅自停止施工，甲方有权要求乙方自甲方发出的撤场通知起三日内自动撤场，且已完工程量不予结算。因乙方行为使得无法完成本合同交付的任务或因乙方行为使甲方名誉、工期等受损，乙方除需自行承担其全部责任外，还应承担由此给甲方造成的一切损失，乙方保证甲方发出撤场通知起三日内自动撤场，本合同自动失效。

八、其它:

1、工程结算完后本合同自动失效。

2、乙方应遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。

3、本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后 与本合同具有同等法律效力。

4、本合同自甲乙双方签字并盖章（或手印）后生效。

5、本合同一式 叁 份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份。

甲方（盖章）乙方（盖章）

日期：年月日日期：年月日

第四篇：明森地产--建设施工协议合同11

建设工程施工补充协议书

发包人： 河北明森房地产开发有限公司 承包人： 石家庄建设集团有限公司

根据《合同法》等法律、法规，遵循平等自愿、诚实信用的原则，发包人将 建设工程发包给承包人，双方经过充分协商，一致同意在使用2008年9月《河北省建设工程示范文本》（以下称示范文本）基础上，签订以下条款，作为确定双方权利义务有效文本。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程规模：平米。地下3层、地上1-5层商业、6层以上为住宅。

3、工程地点：

4、工程内容：自基础清槽（含清槽）及以上土建图纸所有工程内容，不包含（不含基础土石方挖运、桩基工程、基坑支护、消防、变配电、燃气、弱电、太阳能)发包人分包项目。

二、承包方式：包工包料。

三、合同价款

1、合同价款：本工程采用招标方式暂定合同价款 万元，工程竣工后采用据实核定结算方式。

2、本协议中承包人指总承包人，分包人应特别明确。分包工程应当服从总承包人的统一管理。

四、对示范文本第二部分修改和补充

（一）第9条《事故处理》补充：

1、总承包人应加强施工现场的管理，因承包人原因引起的安全事故，承

包人承担全部责任及一切经济损失。发包人视事故情节轻重可对承包人处以500-10000元罚款，从支付工程款中扣除。

2、施工中，政府有关部门或发包人检查发现，安全生产文明施工及施工质量未达到国家有关规定而被通报批评或存在严重问题，承包人承担全部责任及一切经济损失。

（二）第20条《承包人代表》补充：

1、承包人对在投标文件中向发包人提供的有关项目经理、执行经理和主要技术人员、主要管理人员信息和业绩的真实性负责。

2、承包人在投标文件中明确的项目经理、执行经理、主要管理和技术人员，在施工中必须全程到位，指导、管理和监督施工，直至交付。上述人员不经发包人同意不得更换。发包人认为主要管理和技术人员不符合条件，承包人须予以更换。

3、承包人项目经理、执行经理,必须参加施工中各项重大活动，到位率应在90%以上。要按时参加发包人主持的现场调度会。

（三）第22条《承包人劳务》补充：

1、承包人要设民工工资专用账户，确保专款专用。民工工资的发放不及时引起纠纷，造成不良社会影响。

2、由于发包人不能按本协议拨付工程款等原因而发生上述情形，发包人承担责任。

（四）第36条《质量目标》第36.1款补充：

1、因工程质量一次交验未达到合格标准，或因工程质量造成的直接和间接经济损失，由承包人承担，并承担不合格工程造价1%的违约责任。

2、承包人同意，由于自己原因工程不能全部竣工验收，承担不合格工程

造价2%的违约金（不含初验期），并立即整改。达到验收标准，视情况赔偿发包人遭受的损失。

3、施工中，在各分部检验过程中，发包人、监理工程师认为工程局部或主要部位、主要节点、主要工序质量不合格，存在问题严重，或因施工质量和管理不善受到政府有关部门批评，承包人除限期整改外，每发生一次，应承担500-5000元违约金。拒不整改的，发包人停付工程款，工期不予顺延，承包人应承担以上原因造成的经济损失和责任。

4、发包人、监理工程师对已签字的检验结果负责，不得借故为难承包人。

（五）第38条《安全生产和文明施工》补充：

本工程要求达到市级文明工地的要求。此项工作发生的费用全部由承包方承担。

（六）第49条《竣工验收》补充：

1、工程竣工验收前10天，承包人应根据《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001规定，向发包人提交完整的工程竣工技术资料三套，其中两套为原件（供报送城建档案馆和发包人存档），确保竣工验收顺利。承包人提交资料延误影响竣工验收，每延迟一天应承担1000元违约金。发包人指定的分包单位不能及时提供合格的技术文档，责任由分包人自行承担，每延迟一天，应承担1000元违约金。

2、房屋验收合格移交发包人后，承包人不承担非工程施工质量引发的责任。发包人造成的破损，需要维修时承包人另行收费。

3、竣工验收合格后，承包人不得以任何理由拒不向发包人办理工程移交手续、或拒不退出施工现场，或者以任何理由妨碍或影响业主使用。否则，发包人有权责令承包人尽快撤离现场并移交工程，承包人除承担上述违约责任

外，还应加倍赔偿由此造成的直接或间接经济损失。

（七）第50条《质量保修》补充：

1、工程自竣工验收合格之日，应移交给发包人。此后两个月，承包人安排专人按照发包人、物业管理要求，负责处理房屋质量维修、整改等。需要维修、整改的，发包人或物业公司书面通知承包人，载明整改维修内容、期限。

2、承包人承担房屋地基基础和主体结构等所承包工程范围的质量责任，是设计文件规定的工程的合理使用年限50年，并不因【工程保修期竣工确认书】的发出或合同终止而解除。

3、质量保修回访制度：

承包人应根据GB/TI9001-2000质量管理体系认证书、房屋建筑工程质量保修书，严格遵循《服务程序》对交付工程在保修期内定期回访。每季回访一次，结合物业管理和业主要求，按存在实际问题维修。

4、保修内容：乙方施工的所有项目。

5、保修期限:执行国家建筑工程质量管理条例，保修期：土建、安装一年，采暖二个采暖期，防水(含地库防水)五年。

（八）第57条《合同价款的约定与调整因素》、第60条《合同条款的调整方案》、第62条《支付事项》、第63条《预付款》、第65条《进度款》、第67条《竣工结算及结算款》，按本协议执行，不作为确定双方权利义务依据。

五、对示范文本第三部分修改及补充

（一）第5条《工程分包》补充：

1、发包人专业分包工程：

1）基坑支护、降水、桩基工程；基坑开挖（土方运输）工程。

2）通风排烟、消防喷淋、火灾自动报警及联动（预埋仍在总包施工方内）。

3）电梯及电梯监控系统，10KV-1KV-计量箱之前的变配电工程（预埋仍在总包施工方内）。

4）燃气、有线电视、电话、网络对讲等弱电工程户箱前的穿线、分线器（预埋、盒仍由总包施工）。

2、分包工程在施工中，总承包人应当配合。分包人必须服从总承包人的网络形象计划。发包人对所指定的分包人不配合总承包人工作的应予以批评，并责令其改正，拒不改正的将给予分包人每次500-5000元的处罚。

3、分包人的技术文件报送、检测与复试费用，应按总承包人要求，贯穿工程实施阶段的整个过程，延误的自行承担责任。同时，承担总承包人遭受的经济损失。

（二）第15条《承包人》补充：

1、分包管理及配合费为分包项目总价的2%，作为分抱施工单位向总包单位缴纳的分包管理及配合费，施工中不论发生任何情况，发包人不再追加。

2、配合费范围：由发包人另行分包（包括但不限于招标文件中约定的分包工程），需要总承包人配合的单位工程或分部分项工程，均纳入总承包人管理（包括工期、质量标准），以及建筑垃圾（含分包单位）总承包人统一清运。分包人积极配合。不服从总承包人管理的总承包人有权采取处罚手段。

3、配合内容：

1）提供施工现场的脚手架、垂直运输机械、临时设施搭设场地。2）正常施工工序的泥工修补、成品保护管理，但人为造成的除外。3）按时为分包单位提供工作面，留出合理的工期、提供水电接口。4）按邯郸市城建档案馆竣工资料验收要求收集、汇总各分包单位的资料、做好各分包单位的配合协调工作；分包人资料的收集、整理按总承包人书面要

求，每批次提前3天提交给总承包人。

5）其他应由总承包单位配合、协调、管理的事项。因承包人的协调、配合及管理不到位，影响工程进度或质量、安全文明施工的，发包人可以扣除承包人配合费的部分直至全部。

6）分包单位施工使用总承包单位的水、电费用，承包单位可按照邯郸市现行收费标准执行价格向分包单位收取。除此之外，总承包单位不得以任何理由和名目向分包单位收取其他任何费用。

7）在项目实施工程中，总承包人不得向分包单位收取除水电费外的费用，除使用总承包人的材料、工具等外；承包人不积极配合的情况，发包人有权酌减总承包人配合费的部分或全部。

8）分包人单独另行缴纳的各种规费，由分包人自行承担。

4、承包人对与第三人发生的纠纷，自行解决。如因此致使发包人被追究，发包人有权从工程总价款中减扣相应费用以弥补损失，不足部分应另行赔偿。

（三）第31条《工期和工期延误》补充：

1、乙方收到施工图纸后一周内编制详细的总进度计划安排并经甲方、监理认可。计划内容应涵盖，主要节点计划时点，包括±0.00结顶时间，主体封顶时间，主要分包队伍进场、完工时间。

2、工期自人工清槽开始计算，绝对工期： 天（含春节等节假日）。年 月 日开工，年 月 日主体封顶；

年 月 日全部竣工。其中地库工期以接到施工图纸之日算起,绝对工期80天，具备回填土条件。

4、承包人提前或延误10天竣工，不奖不罚；在此前提下，每提前或延误一天（除发包人及不可抗力原因外）奖罚1000元/天违约金；提前或延误在31

天至60天的，奖罚3000元/天违约金；提前或延误在 60天以上的，奖罚5000元/天违约金。

5、非乙方原因造成的工期延误，以甲方和监理签字批复为准，工期相应顺延，所造成的损失由责任方承担。

（四）、第41条《发包人供应材料、设备》约定：

1、由发包人供应的材料和设备，承包人需提前一个月向发包人提交采购使用计划。否则，因此耽误施工而造成的工程停窝工，承包人除提交采购计划外，工期不顺延，还要承担每延误一天1000元的罚金。

发包人供应材料详见本合同附件三

2、凡属发包人供应的材料，承包人提前提供材料计划，发包人按施工需要分阶段供应到施工现场，承包人验收后负责保管、使用。

3、材料价格的确定：

1）发包人供材及设备按暂定价计入预算，结算时按实际采购价调整。2）材料价格：除发包人认质认价材料外，材料价格执行施工期间同期邯郸市工程造价信息进行调整。

3）对于指导价中未涵盖的材料价格，由发包人对市场进行询价后双方共同协商确定，按双方认定的市场价计取。

4）发包人指定户内配电箱等材料双方按照市场情况共同确定后，须经发包人认质认价认可后承包人方可采购。详见本合同附件四

5）设计变更涉及的但未含在预算编制内的材料价格确定方法：在采购前须经发包人认质、认价。工程结算时以此认证作为调价依据。

（五）第42条《承包人采购材料、设备》约定：

1、除协议约定发包人供材料及设备外，其余材料均由承包人自行采购。

2、承包人自行采购材料进场时需带产品合格证、出场合格证及生产厂家生产许可证，需检测的材料由监理见证，承包人按要求现场取样、送检。

（六）第45条《隐蔽工程和中间验收》补充：

所有隐蔽工程需经发包人和监理工程师验收合格，签字后方可隐蔽。承包人如擅自隐蔽，每发生一次除全部返工外，发包人将对承包人处以2000元以上的罚金，并由承包人承担由此造成的其它直接或间接损失。(七)第50条《质量保修》修改及补充：

按双方《工程质量保修书》执行，保证金付款方式详见本协议第68条。(八)第57条《合同价款的约定与调整因素》修改及补充

1、预算价款的确定：

1）合同预算编制：接到通过图审后的施工图纸2个月内，总承包人向发包人提供工程预算书，双方按招标文件和协议确定预算总价。

2）工程量计算、套价及取费均执行2012年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》、2012年《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗量定额》、2010年《河北省建筑安装工程节能项目消耗量定额》及2012年《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额》及其配套的费用和机械台班定额、技术交底资料、定额解释汇编计价文件及政策性调整等相关文件。

3）根据确定的合同预算签订施工合同补充协议，该价款做为工程款支付及结算的依据。

4）工程量清单与实际工程量不符，按实际执行。

2、材料价格：除甲方认质认价材料外，材料价格执行施工期间同期邯郸市工程造价信息进行调整，无信息价的材料按双方认定的市场价计取。

3、人工费调整：按照邯郸市造价管理机构发布的最新人工费调整文件执

行。差额部分不参与取费，只计税金。

4、设计主体变更或签证发生的拆除、凿除、补修工程量，执行河北省2013年修缮定额。无法执行修缮定额的单项按在场双方商定的签证进行结算。

5、材料价格的确定

1）发包人供材及设备按暂定价计入预算，结算时按实际采购价调整，承包人自供材料价格按邯郸市建设工程造价管理站当期材料指导价为调整依据，其价差在5%范围内（含5%）不调整，超出协议范围部分的价差，与施工期间各期造价信息的平均价差进行比对相应调整。

2）对于指导价中未涵盖的材料价格，由发包人对市场进行询价后双方共同协商确定。

3）发包人指定材料价格,按照市场情况共同确定。

4）设计变更涉及的但未含在预算编制内的材料价格确定方法：在采购前须经发包人认质、认价。工程结算时以此认证作为调价依据。

6、其他约定：

1）双方签订合同后5日内乙方向甲方支付100万元保证金（若甲方不能让乙方进场搭设临建施工，则甲方在10日内退还该保证金）。待甲方把银行手续变更到乙方名下时乙方再付100万元保证金，在乙方施工到出地面正负零时甲方在10日内返还乙方所交的全部保证金。

2）除工程招标交易费、代理费，双方各担一半外，招标所发生的任何其它费用，由承包方承担。

3）措施费属总包范围之内的按定额计取，除此之外不再计取任何措施费。4）措施费中二次搬运费、停水停电增加费、材料试验配合费，在预算中不予计取。

5）邯郸市建筑行业规定承包人应缴纳行政及经营性费用，由承包人负责上缴，发包人不承担本条任何费用。属于发包人应缴纳的行政及经营性费用，由发包人负责上缴。另外承包人的农民工工资保证金由发包人先行代缴，结算时发包方从工程款中抵扣出该项费用。

6）清工定价标准，执行2012年河北省定额及当期价格信息。

7）设计变更、现场签证，必须采取书面形式。完结后一个月内，承包人送交发包人、监理工程师签收。否则，调增部分变更签证费用过期作废，发包人只调整减项部分变更及签证费用。

（九）第60条《合同价款调整方法》修改及补充：

1、结算原则：合同预算价款确定后，施工过程中发包人提出的设计变更和现场签证导致工程量增减，涉及实体部分费用以及措施费中模板、综合脚手架、垂直运费可据实调整。其他任何情况包括政策性因素，合同价款均不做调整。无论实体工程量是否变更，上述范围外的措施费与规费不调整。

2、决算造价：承包方同意在工程结算造价的基础上让利 2%（不含税金、甲方供材及认质认价材、甲方分包项目）作为双方最终结算造价。

3、设计变更：所有设计变更须由双方会签后据实调整计入决算（只取税金）。单项变更签证在1000元以内的不予计算。定额规定的其它费用，按双方代表确认的签证为依据，该费用只计取税金，不计取其它任何费用。

4、发包人增加约定范围外工作，工程费用结算参照上述原则及方法。承包人不得以定额造价的高或低为由拒绝发包人指派的工作。否则，发包人为确保工期，将该项工作委托其他承包人施工的，实际发生费用从总承包人工程款中扣除代为支付给其他承包人。

5、工程决算报告，需同时提交工程量统计表，应以清单形式列入决算。

6、经发包人批准的施工组织设计相关内容作为结算依据。

（十）第65条《进度款》补充：

1、拨付的时段、比例：

1）垫资至单体主体结构10层施工时发包人必须支付该单体5层以下已完工程量80%的工程款。之后每月的工程进度款由乙方月底前报至甲方在次月5日前审完工程量并确定工程款于10日前按完成当月工程量的80%进行支付。

2）中间穿插的抹灰、装饰工程、安装，每两个月按形象进度支付完成工程量的60%。

3）承包人合同范围内工程完工经双方验收合格具备交付条件后15内，发包人将工程款支付至工程总造价的90%。

4）承包人按约定提交全部竣工图纸、竣工资料、竣工结算书给发包人，依据双方审核确定的竣工结算和协议，支付至结算价款的95%，剩余5%为质保金。

5）按阶段拨付工程价款时，承包人将拨款阶段完成的工程量上报给监理工程师，监理工程师初审后经发包人审核确认，7个工作日签字完毕。

6）进度款支付要结合进度目标进行考核，严重背离进度目标的，发包人可酌情扣减工程款比例。

7)如甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停工，且停工期间的一切损失由甲方承担，若按合同约定付款 日60天内仍未能支付工程款，则甲方将住宅楼以 元/平方米充抵乙方的工程款并负责办理购房手续。

2、拨付的方式：

1）承包人需在当地(发包人开户行)的银行开立专项帐户。2）发包人按工程款拨付的程序和约定拨付。

3）拨付方式：转账支票、现金支票或电汇，发包人可选择拨款方式，通知承包人。

4）承包人出具建筑业发票后，发包人按工程款支付单支付工程款。如因发票问题给发包人造成的纳税损失，由承包人承担相关责任并赔偿相应的经济损失。

3、施工中的水、电费按表计量，由承包人按邯郸市收费标准自行交付。

（十一）1、保修金及支付办法：发包人留承包人完成工程造价（不含发包人供设备及分包项目）的5%作为质量保修金。保修金按分项保修期支付，保修期期满后五日内，发包人将保修金按各专业所占造价比例支付给承包人方。

（十二）1、工程竣工验收合格交付发包人后，承包人按约定向发包人提交书面竣工结算报告及完整结算资料。初审合格接受结算申报资料后，按约定的结算原则进行结算。

2、决算初审期30天，双方校对期30天，发包人最后审定期30天，共计90天。

3、承包人提交的竣工结算总价应严格控制在负三正五之间，超出部分的审计费用由承包人承担。

4、如果双方无法对决算进行结算审定，可以到双方共同认可的造价咨询审计部门作出权威裁定。

(十三)本协议履行中的争议，双方协商解决。协商不成，依法向邯郸仲裁委员会申请仲裁。

六、其它

1、协议签订后，双方应当正确履行各自义务。

2、双方使用邯郸市建设局统一印制的2008年9月《河北省建设工程施工合同》（示范文本），系本协议的有机组成部分。凡本协议与示范文本不一致或发生抵触的条款，以本协议为准。

3、未取得建设工程施工许可证前，有关执法部门对承包人施工行为的检查、处罚，由发包人负责解决，承包人配合相应工作。

4、按照承包人提供、经过发包人认可的网络计划，各种验收应按承包人提前通知的时间进行，如延误超过8小时，承包人可进行下道施工程序，有关人员应予签字。

5、实施网络计划中，遇有不可抗力特殊情况，承包人书面及时通知发包人、监理工程师，发包人认可后方可调整。

6、在确保质量前提下，承包人为加快施工进度，而采取的措施、方案，发包人、监理工程师应给予支持，但发包人不支付任何费用。

7、本协议一式八份，双方签字或盖章生效。2016年 月 日签订于邯郸市。

发包人：河北明森房地产开发有限公司 承包人：石家庄建设集团有限公司

法定代表人： 法定代表人：

协议签订日期：2017年 月 日。

第五篇：金明安简介

姓名：金明安

职务：德胜门中医院呼吸内科主任医师 国际哮喘疾病研究学会会员 中医药学会呼吸病常务委员 DMS-经络双联平衡疗法核心成员之一

毕业院校：北京中医药大学

专业擅长：对呼吸系统常见疾病如：哮喘、气管炎、肺气肿、分新兵、支气管扩张、间质性肺炎、肺纤维化等呼吸系统疾病有独到之处。

专家简介：金明安，女，现任德胜门中医院呼吸内科主任。曾在中三大学医学部，北京中医药大学深造，有较强的理论和时间能力，从事呼吸内科临床37年，为“DMS-经络双联平衡疗法”的核心研究人员之一。并且金主任为中国哮喘病呼吸系统疾病联盟委员会成员之一，曾多次应邀到美国、德国、加拿大等地进行学术交流，治愈康复患者40000余例。学术论文：

曾发表论文及综述、专题60余篇，其中以第一作者及通讯作者发表论文30篇。参与编写论著10余部。论文登载在《中国临床医学研究》书刊中，各篇论文经评审荣获一等奖。丰富的临床经验和独特的治疗方案深受患者的一致好评。承担七年制、五年制诊断学、内科学呼吸病学的部分授课内容，正在指导硕士研究生6名，指导已毕业硕士研究生2名，协助指导已毕业博士生 数名。同时获“2000年中华医学科技奖三等奖”和“2003年科学技术进步奖二等奖”，多次获得慢性呼吸系统疾病相关奖励及殊荣。

医德医风：

金主任多年一直在临床一线，多次抢救哮喘重危患者，使其转危为安。她说：“我和患者的关系，好似大树离不开泥土。”金主任从医37年，通过“DMS-经络双联平衡疗法”，挽救了一个又一个宝贵的生命，创造了一个个医疗奇迹。正是这种治病救人为己任的崇高道德，他多次获得国家、社会颁发的特殊贡献奖，赢得了广大患者交口称赞的口碑。