2015年二级建造师法规预测考试

第一篇：2015年二级建造师法规预测考试

2015年二级建造师考试《法规及相关知识》预测试题

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1、招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（）。

A．原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外 B．公告部门一律不停止对违法行为记录的公告 C．依照当事人申请可停止公告 D．公告部门可自行决定是否停止公告

2、某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2011年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2012年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（）。A．2011年10月10日 B．2011年10月20日 C．2011年12月1日 D．2012年5月1日

3、《招标投标法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人（）。A．应当拒收

B．经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序 C．由评标委员会按废标处理

D．经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序

4、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过（）验收。验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。A．环境保护主管部门 B．建设行政主管部门 C．省级人民政府 D．县级以上人民政府

5、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合同为（）合同。A．无效

B．可变更、可撤销 C．有效 D．效力待定

6、施工企业与材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失为4．5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应（）。A．向某仲裁机构请求供应商支付3万元 B．直接要求供应商支付3万元 C．直接要求供应商支付7．5万元

D．向某仲裁机构请求供应商支付4．5万元

7、诉讼文书的受送达人下落不明的，应采用的送达方式是（）。A．转交送达 B．委托送达 C．公告送达 D．留置送达

8、下列不属于承揽人义务的是（）。A．按照合同约定完成承揽工作 B．材料检验

C．交付符合质量要求的工作成果 D．依法赔偿损失

9、关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是（）。

A．原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定

B．原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审

C．原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判

D．原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审

10、仲裁裁决书自（）之Et起发生法律效力。A．发出 B．当事人收到 C．申请撤销期限届满 D．作出

11、下列关于合同解除特征的表述，错误的是（）。A．合同的解除适用于合法有效的合同 B．合同解除须具备法律规定的条件

C．合同解除无需解除行为，双方就解除合同达成一致即可 D．合同解除使合同关系19始消灭或者向将来消灭

12、《招标投标法》规定，中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其2～5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由（）吊销营业执照。A．公安机关 B．建设行政主管部门 C．工商行政管理机关 D．市人民政府

13、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的（）日内，依照《立法法》的规定报有关机关备案。A．10 B．20 C．30 D．45

14、甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以（）。A．向法院申请撤销裁决 B．向人民法院起诉 C．向上级仲裁机构申诉 D．向人民法院申请执行

15、下列民事诉讼案件适用专属管辖的是（）。A．保险合同纠纷 B．侵权行为纠纷 C．不动产纠纷 D．票据纠纷

16、《招标投标法》规定，投标人以行贿手段谋取中标的法律后果是（）。A．中标无效 B．追加投标保证金 C．中标结果效力待定 D．没收投标保证金

17、《民事诉讼法》规定，被执行人或者被执行的财产在外地的，可以委托当地人民法院代为执行。受委托人民法院收到委托函件后，（）。A．可以拒绝

B．必须在10日内开始执行，不得拒绝 C．必须在15日内开始执行，不得拒绝 D．必须在30日内执行完毕

18、对工程进行竣工检查和验收，是（）法定的权利和义务。A．建设单位 B．施工单位 C．建设行政主管部门 D．建设工程质量监督机构

19、下列关于行政强制措施实施主体的表述，错误的是（）。A．行政强制措施由法律、法规规定的行政机关在法定职权范围内实施 B．行政强制措施权可以委托

C．行政强制措施应当由行政机关具备资格的行政执法人员实施，其他人员不得实施 D．依据《行政处罚法》的规定行使相对集中行政处罚权的行政机关，可以实施法律、法规规定的与行政处罚权有关的行政强制措施

20、企业法人依法经（）后取得法人资格。A．公司营业执照签发 B．组织机构代码证签发 C．工商行政管理机关核准登记

D．申请公司设立

21、规划和指导施工全过程的综合性技术经济文件是（）。A．施工组织设计 B．安全技术措施 C．施工现场临时用电方案 D．安全技术交底

22、劳动合同的期限一般始于（）之日。A．劳动合同的生效 B．劳动合同的签订 C．劳动者开始工作 D．劳动者领取工资

23、《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照（）的原则实施。A．减量化优先 B．合理用能 C．政府监管 D．规范使用

24、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定，建设工程施工合同纠纷以（）为合同履行地。A．原告住所地 B．合同签订地 C．被告住所地 D．施工行为地

25、合同示范文本具有（）。A．引导性、参考性 B．引导性、强制性 C．参考性、强制性 D．临时性、辅助性

26、《注册建造师管理规定》规定，以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关撤销其注册，（）年内不得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款。A．1 B．3 C．5 D．6

27、行政机关决定实施查封、扣押的，查封、扣押的期限不得超过（）日。A．10 B．15 C．20 D．30

28、按照《担保法》的规定，下列可以作为保证人的是（）。1 A．政府机关 B．某高等学校 C．有限责任公司 D．厂矿的职能部门

29、下列选项中，不需要办理施工许可证的是（）。A．城市居住小区 B．城市大型立交桥 C．建筑面积200m2的房屋

D．实行开工报告审批制度的建筑工程

30、生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，被判处有期徒刑的，根据我国《安全生产法》的规定，自刑罚执行完毕之日起（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A．1 B．2 C．3 D．

531、下列关于安装工程一切险的表述，错误的是（）。

A．安装工程一切险的保险人对因自然灾害、意外事故造成的损失和费用，负责赔偿 B．安装工程一切险的试车考核期的长短必须超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

C．安装工程一切险对于旧机器设备不负考核期的保险责任，也不承担其维修期的保险责任 D．安装工程一切险可以保障机器设备在安装、调试过程中，被保险人可能遭受的损失能够得到经济补偿

32、根据《招标投标法实施条例》，下列行为中，不属于投标人相互串通投标的是（）。A．投标人之间约定中标人

B．投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标 C．投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容 D．招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价

33、甲乙双方签订总价为100万元的合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为（）万元。A．10 B．20 C．30 D．50

34、担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同（）。A．无效 B．仍然有效 C．效力待定

D．在担保期间内有效

35、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位（）。A．整改，并及时报告有关主管部门 B．整改，并及时报告建设单位 C．暂时停止施工，并及时报告建设单位 D．暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

36、某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议的，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照（）的市场价格履行。A．材料所在地 B．订立合同时履行地 C．合同签订地

D．履行义务一方所在地

37、《建设工程安全生产管理条例》规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款（）的罚款。A．1倍以上3倍以下 B．2倍以上5倍以下 C．1倍以上5倍以下 D．3倍以上7倍以下

38、《劳动合同法》规定，用人单位自用工之日起满（）不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。A．3个月 B．6个月 C．1年 D．2年

39、关于联合体共同承包的说法，正确的是（）。A．联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任 B．联合体各方对承包合同履行承担连带责任

C．不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D．不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程

40、国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经（）批准，可以进行邀请招标。A．国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府

B．国务院建设行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门 C．国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门

D．国务院建设行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府

41、下列关于招标代理机构的表述，错误的是（）。

A．招标代理机构在其资格许可和招标人委托的范围内开展招标代理业务，任何单位和个人不得非法干涉

B．工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标

C．工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，其资格由国务院或者省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门认定

D．招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织

42、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，（）事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。A．特别重大 B．重大 C．较大 D．一般

43、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是（）。A．工程项目技术人员的劳动合同 B．工程项目采用的材料、设备

C．工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节 D．工程项目的安全、质量

44、施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是（）。A．王某应当向施工企业赔偿损失

B．施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失 C．保险公司找到王某追回保费后，方可给予施工企业赔偿 D．保险公司应当支付保险金，并可向王某追偿

45、《建筑业企业资质管理规定》规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在（）年内不得再次申请建筑业企业资质。A．1 B．2 C．3 D．5

46、王某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与王某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于（）前以书面形式通知王某。A．6月1日 B．6月16日 C．7月2日 D．7月16日

47、下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）。A．在仲裁程序中形成的仲裁调解书 B．由行政主管部门主持达成的调解书 C．人民法院在民事案件审理中制作的调解书 D．司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议

48、下列关于委托合同的表述，错误的是（）。A．委托合同的目的是为他人处理或管理事务 B．委托合同的订立以双方相互信任为前提 C．委托合同必定是有偿合同

D．委托合同是一种典型的提供劳务的合同

49、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A．10 B．15 C．20 D．25

50、根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，错误的是（）。

A．从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书 B．勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确 C．设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计 D．勘察、设计单位不得分包所承揽的工程

51、在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。

A．县级以上人民政府 B．省级人民政府 C．国务院

D．省级文物行政部门

52、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件不包括（）。A．保证本单位安全生产条件所需资金的投入

B．建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程 C．依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险

D．特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书

53、在工程总承包的方式中，（）是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责。A．设计采购施工/交钥匙总承包 B．设计——施工总承包 C．设计——采购总承包 D．采购——施工总承包

54、建筑业企业资质证书的有效期为（）年。A．1 B．2 C．3 D．5

55、根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业是（）作业。A．抢修 B．抢险 C．抢工期

D．生产工艺要求必须连续

56、根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为（）。A．终身不予注册

B．吊销执业资格证书，5年以内不予注册 C．责令停止执业3年 D．责令停止执业1年

57、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（）。A．产品合格证 B．安全许可证 C．销售许可证 D．安装许可证

58、建设单位为提前获得投资效益，在工程未经验收就提前投产或使用，由此而发生的质量等问题，应由（）承担责任。A．建设单位 B．施工单位 C．监理单位 D．建设单位和施工单位共同

59、人民调解的基本原则不包括（）。A．当事人平等原则 B．合法原则 C．当事人自愿原则 D．诚实信用原则

60、关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是（）。A．无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护 B．实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利 C．实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关

D．建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

61、《招标投标法》规定，招标代理机构应当具备的条件有（）。A．有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量 B．有从事招标代理业务的相应资金 C．有从事招标代理业务的营业场所

D．有对投标人的财务状况进行审计的专业人才

E．有符合本法规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库

62、下列代理行为中，应当由被代理人承担法律后果的是（）A．张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同

B．已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同 C．李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益 D．普通职工赵某未经授权擅自以所在单位的名义订立了一份合同 E．某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同

63、关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有（）。A．责令改正，没收违法所得 B．追究刑事责任 C．责令停业整顿，降低资质等级 D．情节严重的，吊销资质证书

E．对承包单位处工程合同价款0．5%以上1%以下的罚款

64、按照《担保法》、《物权法》的规定，可以质押的权利包括（）。A．建设用地使用权 B．汇票、支票、本票 C．依法可以转让的股份、股票 D．依法可以转让的商标专用权、专利权 E．存款单、仓单、提单

65、下列关于行政行为特征的表述，正确的是（）。A．行政行为是执行法律的行为

B．行政主体在实施行政行为时具有单方意志性 C．行政行为具有一定的裁量性 D．行政行为带有强制性

E．行政行为以有偿为原则，以无偿为例外

66、建设工程施工合同中的双方相互协作条款一般包括双方当事人在施工前的准备工作，施工人及时向发包人提出（）对发包人的监督检查提供必要协助等。A．开工通知书 B．施工进度报告书 C．工程验收范围与内容 D．工程验收标准与依据 E．技术档案资料

67、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格的，关于竣工日期的说法，正确的有（）。

A．应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B．应当以鉴定合格日期为竣工日期 C．鉴定期间为顺延工期的期间 D．应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E．应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期 68、安全专项施工方案编制应当包括（）等内容。A．工程概况

B．施工工种安全技术交底 C．劳动力计划 D．编制依据 E．施工计划

69、生产经营单位（）的，给予警告，并处1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A．使用未取得特种作业操作证的特种作业人员上岗作业 B．非法印制、伪造、倒卖特种作业操作证

C．未设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员 D．使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证 E．未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训

70、根据《水污染防治法》，防止地下水污染的具体规定包括（）。

A．向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量标准，防止热污染危害

B．禁止企业事业单位利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞排放、倾倒有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物

C．在开采多层地下水的时候，如果各含水层的水质差异大，应当分层开采 D．兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施 E．人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质

71、事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照（）规定处以罚款。

A．发生一般事故的，处上一年年收入30％的罚款 B．发生较大事故的，处上一年年收入40％的罚款 C．重大责任事故的，处上一年年收入50％的罚款 D．发生重大事故的，处上一年年收入60％的罚款 E．发生特别重大事故的，处上一年年收入70％的罚款

72、施工项目负责人的安全生产责任主要是（）。A．对建设工程项目的安全施工负责 B．制订安全生产规章制度和操作规程 C．及时、如实报告生产安全事故情况 D．确保安全生产费用的有效使用

E．根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患

73、建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程（）。A．同时施工 B．同时设计 C．同时竣工

D．同时投产使用 E．同时招标

74、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械有（）情形，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。A．属国家明令淘汰或者禁止使用的

B．超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 C．经检验达不到安全技术标准规定的 D．没有完整安全技术档案的

E．没有齐全有效的安全保护装置的

75、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位除了要做好检查、检验并做好记录外，还应当及时通知（）。A．建设单位 B．设计单位

C．建设工程质量监督机构 D．建设工程质量检测单位 E．勘察单位

76、《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有（）。A．购物发票

B．安全性能检测合格证 C．生产(制造)许可证 D．产品合格证 E．进场试验报告

77、《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行的活动有（）。

A．开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动 B．占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路

C．修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库 D．在历史建筑上刻划、涂污

E．在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动

78、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责造成（）或者其他严重后果，构成犯罪的，依照《刑法》有关规定追究刑事责任。A．重大安全事故 B．较大安全事故 C．一般安全事故 D．重大伤亡事故 E．较大伤亡事故

79、《合同法》规定，当事人可以解除合同的情形有（）。A．当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 B．当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的 C．因不可抗力致使不能实现合同目的 D．当事人一方发生合并、分立

E．在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务

80、借款合同中贷款人的主要义务是（）。A．提供担保 B．提供借款 C．提供真实情况 D．不得预扣利息 E．按照约定收取借款

第二篇：09年二级建造师法规考试问答题

09年二级建造师法规考试问答题

一、什么是民事行为能力？

所谓民事行为能力，是指民事主体通过自己的行为取得民事权利、承担民事义务的资格。民事行为能力分为完全民事行为能力、限制民事行为能力、无民事行为能力三种。

二、什么人属于完全民事行为能力人？

完全民事行为能力人包括两种：

1．18周岁以上的公民是成年人，具有完全民事行为能力，可以独立进行民事活动，是完全民事行为能力人。

2．16周岁以上不满18周岁的公民，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。

三、什么人属于限制民事行为能力人？

限制民事行为能力人包括两种：

1．10周岁以上的未成年人是限制民事行为能力人。这种人可以进行与他的年龄、智力相适应的民事活动。

2．不能完全辨认自己行为的精神病人。这种人可以进行与他的|考试大|精神健康状况相适应的民事活动；其他民事活动由他的法定代理人代理，或者征得他的法定代理人的同意。

四、什么人属于无民事行为能力人？

无民事行为能力人包括两种：

1．不满10周岁的未成年人。这种人由他的法定代理人代理民事活动。

2．不能辨认自己行为的精神病人。这种人也由他的法定代理人代理民事活动。

五、什么是诉讼时效？

诉讼时效，是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其胜诉权的制度。

胜诉权就是向人民法院请求保护民事权利的权利，胜诉权的存在，可以使得当事人的民事权利得到保护。而超过了诉讼时效期间，法律消灭了当事人的胜诉权，就意味着当事人的民事权利已经得不到法律的保护了。

六、有哪几种诉讼时效？

根据我国《民法通则》及有关法律的规定，诉讼时效期间通常可划分为四类：

1．普通诉讼时效；

2．短期诉讼时效；

3．特殊诉讼时效；

4．权利的最长保护期限。

七、普通诉讼时效期间有多长？

普通诉讼时效期间通常为2年。普通诉讼时效是相对于|考试大|不普通的诉讼时效而言的，去除短期诉讼时效和特殊诉讼时效，余下的就都是普通诉讼时效了。

八、哪些情形符合短期诉讼时效？

下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的；延付或拒付租金的；出售质量不合格的商品未声明的；寄存财物被丢失或损毁的。

九、什么是特殊诉讼时效？

特殊诉讼时效不是由民法规定的，而是由特别法规定的诉讼时效。例如，《合同法》第129条规定涉外合同期间为4年。《海商法》第257条规定，就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为1年。

十、权利的最长保护期限有多长？

诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过20年的，人民法院不予保护。

十一、什么是诉讼时效中止？

《民法通则》第139条规定，在诉讼时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。

中止诉讼时效的法定事由必须是发生在诉讼时效期间的最后6个月才能导致诉讼时效中止，法定事由如果发生在诉讼时效期间的最后6个月之前，只有该事件持续到最后6个月内才产生中止时效的效果。

十二、什么是诉讼时效中断？

《民法通则》第140条规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。

十三、申请施工许可证的条件有哪些？

依据《建筑法》第8条，申请施工许可证应当具备以下条件：

1．已经办理该建筑工程用地批准手续

2．在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证

3．需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

4．已经确定建筑施工企业

5．有满足施工需要的施工图纸及技术资料

6．有保证工程质量和安全的具体措施

7．建设资金已经落实

8．法律、行政法规规定的其他条件

十四、什么情况下施工许可证将被废止？

建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

十五、超越资质承揽工程所签订的合同是否有效？

2005年1月1日开始实行的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第1条规定：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第52条第（5）项的规定，认定无效：

1．承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；

2．没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；

3．建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

十六、对于超越资质承揽工程的合同，建设单位是否需要向承包商支付工程款？

上面的三种情形违反了《建筑法》关于发承包的规定，依据《合同法》第52条，属于无效的合同。对该合同按照以下办法处理：

1．建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。

2．建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：

（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；

（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。

因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。

十七、如果超越资质承揽工程而竣工前取得了相应资质，是否按无效合同处理？

承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。

十八、联合共同承包的各方应承担怎样的责任？

《建筑法》第27条规定：“大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。”

1．内部责任

组成联合体的成员单位投标之前必须要签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。依据《工程建设项目施工招标投标办法》，联合体投标未附联合体各方共同投标协议的，由评标委员会初审后按废标处理。

2．外部责任

《建筑法》第27条同时规定：“共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。”

负有连带义务的每个债务人，都负有清偿全部债务的义务，履行了义务的人，有权要求其他负有连带义务的人偿付他应当承担的份额。

十九、什么是转包？

转包指的是承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。

禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁|考试大|止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第4条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则的规定，收缴当事人已经取得的非法所得。”

这里的违法所得，依照相关司法解释，应理解为“扣除成本后的获利部分”。

二十、如何理解总承包单位与分包单位的连带责任？

《建筑法》第29条第2款规定：“建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。”

连带责任既可以依合同约|考试大|定产生，也可以依法律规定产生。建设单位虽然和分包单位之间没有合同关系，但是当分包工程发生质量、安全、进度等方面问题给建设单位造成损失时，建设单位既可以根据总承包合同向总承包单位追究违约责任，也可以根据法律规定直接要求分包单位承担损害赔偿责任，分包单位不得拒绝。总承包单位和分包单位之间的责任划分，应当根据双方的合同约定或者各自过错大小确定；一方向建设单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向另一方追偿。

二十一、实行强制监理的建设工程范围有哪些？

并不是所有的工程都需要实行监理。下列工程必须实行监理。

1．国家重点建设项目；

2．大中型公用事业工程；

3．成片开发建设的住宅小区工程；

4．利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；

5．国家规定必须实行监理的其他工程。

第三篇：2008年二级建造师(法规)

2008年二级建造师《法规及相关知识》考题及答案

2009-9-22 16:29

【大 中 小】【打印】【我要纠错】

一、单项选择题（共60题。每题1分。每题的备选项中，只有1个符合题意）

场景

（一）建设单位拟兴建一栋20层办公楼，投资总额为5 600万元，由建设单位自行组织公开招标。

建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件。建设单位于投标截止日后的笋二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人，建设单位均未采纳，选中丙为中标人。建设单位向丙发出中标通知书，并要求降低报价才与其签订合同。

根据场景

（一）。回答下列问题。

1.根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列说法中错误的是（）。

A．若该项目部分使用国有资金投资，则必须招标

B．若投资额在3 000万元人民币以上的体育场施工项目必须招标

C．施工单位合同估算为300万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标

D．利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目，由审批部门批准，可以不进行施 工招标

2.招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括（）。

A．资格条件

B．最低标准要求

C．审查方法

D．审查目的

3.根据《招标投标法》的规定，下列说法中正确的是（）。

A．甲、乙、戊施工企业具有投标资格

B．丁施工企业可以参加投标

C．丙的行贿行为不影响中标

D．戊应当成为中标人

4.根据《招标投标法》的规定，下列关于建设单位的说法中正确的是（）。

A．建设单位有权要求丙降低报价。

B．建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标

C．建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标

D．评标委员会成员中的2/3可以由建设单位代表担任

场景

（二）吴某是甲公司法定代表人，吴某依据《中华人民共和国勘察设计管理条例》将厂房设计任务委托给符合相应资质的乙设计院，设计院指派注册建筑师张某负责该项目。丙施工企业承建，注册建造师李某任该项目负责人，2006年2月1日厂房通过了竣工验收。甲公司未依约结清设计费，设计院指令张某全权负责催讨。2008年1月1日在一次酒会上，吴某当众对设计院办公室主任王某说：“欠你们院的设计费春节前一定还上”，事后王某向单位做了汇报，设计院决定改由王某全权处理该项事宜。后在税务检查中税务机关发现甲公司有逃税事实，遂冻结甲公司的账户，故拖欠的设计费仍未清偿。2008年4月1日，王某催讨，吴某以超过诉讼时效为由拒付，设计院遂提起诉讼。

根据场景

（二），回答下列问题。

5.《中华人民共和国勘察设计管理条例》属于（）。

A．法律

B．行政法规

C．地方性法规

D．行政规定

6.该工程设计合同法律关系中，法律关系主体是（）。

A．吴某与张某

B．吴某与设计院

C．甲公司与张某

D．甲公司与乙设计院

7.建造师李某申请延续注册，下列情况中不影响延续注册的是（）。

A．工伤被鉴定为限制民事行为能力人

B．其始终从事技术工作，故无需且未参加继续教育

C．执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满3年

D．其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼

8.甲公司的其他股东对吴某的还钱表示不予认同，下列观点正确的是（）。

A．吴某未得到其他股东授权，其还钱表态无效

B．吴某酒后失言，不是真实意思表示，行为无效

C．吴某的行为后果，其他股东不负责任

D．吴某还钱可以，但需先行退还其他股东出资

9.从设计任务委托法律关系的角度看，乙设计院将张某变更为王某全权负责催讨欠款属于（）。

A．主体变更

B．客体变更

C．内容变更

D．未变更

10.张某代表设计院向甲公司催讨欠款属于（）。

A．委托代

B．法定代

C．指定代理

D．表见代理

11.下列关于诉讼时效的表述，正确的是（）。

A．距工程竣工已满两年，诉讼时效届满，乙设计院丧失胜诉权

B．王某不是乙设计院的全权代表，吴某向王某表示还钱无效

C．设计院事后安排王某负责处理催讨欠款事宜，故吴某向王某的表态，使诉讼时效中断

D．因2008年1月1日处于诉讼时段的最后六个月当中，故诉讼时效中止

12.甲公司的下列行为中，正确的是（）。

A．为其他关系单位代开增值税发票

B．为单位职工代扣代缴个人所得税

C．设立两套账簿分别用于内部管理和外部检查

D．将税务登记证借给关系单位

场景

（三）甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目，由取得安全产生许可证的乙施工单位总承包，由丁监理公司监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位，丙在夜间挖掘作业中操作失误，挖断居民用水管造成大面积积水，需抢修。后续又发生两起安全事故：（1）乙施工单位的施工人员违反规定使用明火导致失火，造成一名工人受伤；（2）焊接现场作业员万某违章作业造成漏电失火，王某撤离现场。

根据场景

（三），回答下列问题。

13.乙施工单位的（）依法对本单位的安全生产全面负责。

A．企业法人代表

B．主要负责人

C．项目负责人

D．安全生产员

14.发生事故当时焊接作业员王某及时撤离了现场，是王某行使《安全生产法》赋予从业人员的（）。

A．知情权

B．拒绝权

C．紧急避难权

D．请求赔偿权

15.该施工现场发生的两起安全事故，应由（）负责上报当地安全生产监管部门。

A．甲建设单位

B．乙施工单位

C．丙施工单位

D．丁监理公司

16.该施工现场的安全生产责任应由（）负总责。

A．甲建设单位

B．乙施工单位

C．丙施工单位

D．丁监理公司

17.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，两单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应当（）支付。

A．由甲建设单位

B．由乙施工单位

C．由丙施工单位

D．按合同约定

18.以下对丁监理公司的安全责任说法中，不正确的是（）。

A．按工程建设强制性标准实施监理

B．依据法律、法规实施监理

C．审查专项施工方案

D．发现安全事故隐患立即向劳动安全管理部门报告

19.在该焊接作业现场的下列说法中，不符合《消防法》规定的是（）。

A．氧气瓶应单独存放并做好安全标识

B．经项目负责人批准，可以携带火种进入焊接场所

C．焊接作业人员必须持证上岗

D．焊接作业人员应采取相应的消防安全措施

20.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，（）不是施工企业取得安全生产许可证必须具备的条件。

A．建立、健全安全生产责任制

B．保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用

C．设置安全生产管理机构

D．依法参加工伤保险

21.根据环境保护相关法律法规，对于项目夜间抢修的说法正确的是（）。

A．可以直接抢修

B．有县级以上人民政府或者有关主管部门证明可以抢修

C．向所在地居民委员会或街道申请后可以抢修

D．不可以夜内抢修

22.因宿舍失火，要临时安置施工人员，则下列有关说法中正确的是（）。

A．可以直接安排到仓库中，并远离危险品

B．不可以安排到仓库中

C．可以暂时安排到仓库中，并报公安消防机构批准

D．经公安消防机构批准，可以长期居住在仓库中

场景

（四）具有房层建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程地下一层，地上九层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审查通过。经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。

根据场景

（四），回答下列问题。

23.根据《建设工程质量管理条例》规定，以下不是建设单位质量责任的是（）。

A．组织工程竣工验收

B．确保外墙保温材料符合要求

C．不得擅自改变主体结构进行装修

D．不得迫使承包方以低于成本价格竞标

24.若施工合同约定本工程保修期间采用质量保证金方式担保，则建设单位应按工程价款（）左右的比例预留保留金。

A．结算总额5%

B．预算总额5%

C．预算总额10%

D．结算总额10%

25.根据《建设工程质量管理条例》，（）应当保证钢筋混凝土预制桩符合设计文件和合同要求。

A．建设单位

B．监理公司

C．施工单位

D．设计单位

26.根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中不属于工程验收必备条件的是（）。

A．有完整的技术档案

B．有完整的施工管理资料

C．设计单位签署的质量合格文件

D．监理单位签署的工程质量保修书

27.建设单位更换保温材料，应当由（）后方可施工。

A．原设计院出设计变更，报当地审图机构审查

B．当地具有相应资质的设计单位出设计变更，报当地审图机构审查

C．原设计院出设计变更，报原审图机构审查

D．建设单位设计院出设计变更，报原审图机构审查

28.若对外墙保温材料的质量要求不明确而产生纠纷时，首先应按照（）履行。

A．通常标准

B．符合合同目的特定标准

C．国冢标准

D．地方标准

29.施工过程中的质量控制文件应由（）收集和整理后进行立卷归档。

A．建设单位

B．施工单位

C．监理单位

D．设计单位

30.该项目关于节约能源的专题论证，应当包括在（）中。

A．可行性研究报告

B．招标文件

C．投标文件

D．竣工验收报告

31.依据《建设工程质量管理条例》关于见证取样的规定，（）无需取样送检，即可用于工程。

A．保温材料

B．供水管主控阀

C．钢筋原材料

D．钢筋垫块

32.以下关于工程质量保修问题的论述中，不符合《建设工程质量管理条例》的是（）。

A．地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限

B．发承包双方约定屋面防水工程的保修期为6年

C．保修范围属于法律强制性规定的，承发包双方必须遵守

D．保修期限法律已有强制性规定的，承发包双方不得协商约定

场景

（五）某市区一固定资产项目的施工现场图示如下，请根据图示回答以下问题：

根据场景

（五），回答下列问题。

33.因生活区尚未建成，可以将施工人员暂时安排在（）居住。

A．作业区①

B．作业区②

C．仓库③

D．办公区④

34.施工过程中产生的污染环境固体废弃物可暂时存放在（）区域。

A．作业区①

B．作业区②

C．办公区④

D．在建生活区⑤

35.对施工过程中产生的废弃硫酸容器的处理，正确的是（）。

A．可以和其他固体废弃物统一存放并做好安全性处置

B．可以和施工原材料统一存放到仓库中

C．可以直接回填在基坑内

D．应该单独存放并做好标识

36.施工过程中会产生噪声污染，施工单位应在开工l5日以前向（）申报环境噪声污染防治情况。

A．环境保护行政主管部门

B．所在地居民委员会或街道办

C．建设行政主管部门

D．安全生产行政主管部门

37.应在施工现场的（）处设置明显的安全警示标志。

A．生活区人口

B．生活用水源

C．在建工程出入通道

D．办公区人口

38.施工现场各区布置的相关说法中不正确的是（）。

A．办公、生活区与作业区应分开设置

B．应当对施工现场设置封闭围挡

C．施工现场应设置消防安全设施

D．施工现场临时搭建的建筑物可适当降低安全性

场景

（六）施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同，水泥厂因生产能力所限无法按时供货，便口头向施工单位提出推迟l个月交货的要求，但施工单位未予答复。为此，水泥厂将该合同全部转让给建材供应商，约定建材供应商按水泥厂与施工单位所签合同的要求向施工单位供货，并就合同转让一事书面通知了施工单位。材料供货商按原合同约定的时间和数量供应了水泥，但水泥质量不符合合同约定的标准。施工单位要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿相应损失。

根据场景

（六），回答下列问题。

39.若施工单位同意水泥厂转让合同，水泥质量不合格应由（）承担责任。

A．施工单位

B．水泥厂

C．材料供应商

D．水泥厂与材料供应商共同

40.水泥厂向施工单位提出迟延交货的要求，则合同（）。

A．发生变更

B．效力待定

C．无效

D．未发生变更

41.水泥厂转让合同的行为在（）后有效。

A．水泥厂与材料供应商联名通知施工单位

B．水泥厂通知施工单位

C．材料供应商通知施工单位

D．征得施工单位同意

42.根据《合同法》的规定，不属于合同债权债务概括转移条件的是（）。

A．转让人与受让人达成合同转让协议

B．原合同有效

C．原合同为单务合同

D．符合法定的程序

43.根据《合同法》的规定，下列说法中正确的是，施工单位（）。

A．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿损失

B．无权要求水泥厂继续履行合同

C．有权要求水泥厂继续履行合同，并赔偿损失

D．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求水泥厂赔偿损失

场景

（七）2007年9月20 日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。9月28日，建材商依约交付1万元定金。9月29日，施工单位为建材商代为托运。9月30日，建材商收到货物，但并没有按照约定在货到时付款。

根据场景

（七）。回答下列问题。

44.如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则设买卖合同为（）合同。

A．无效

B．有效

C．可变更、可撤销

D．效力待定

45.该定金合同的生效日期为（）。

A．9月20日

B．9月28日

C．9月29日

D．9月30日

46.如果货物在运输途中遭遇台风，致使部分石材损坏，该损失由（）。

A．施工单位承担

B．建材商承担

C．施工单位和建材商各承担一半

D．建材商承担3/4，施工单位承担1/4

47.如果建材商一直无力偿还施工单位的7万元，且某工厂欠建材商6万元已到期，但建材商明示放弃对该工厂的债权。对建材商这一行为，施工单位可以（）。

A．请求仲裁机构撤销建材商放弃债权的行为

B．请求人民法院撤销建材商放弃债权的行为

C．通过仲裁机构行使代位权，要求工厂偿还6万元

D．通过人民法院行使代位权，要求工厂偿还6万元

48.如果施工单位与建材商在买卖合同中，既约定了定金，又约定了违约金。在建材商违约时，施工单位（）。

A．可以同时适用定金与违约金的约定

B．只可选择适用其中一项约定

C．只能适用违约金约定

D．只能适用定金约定

场景

（八）甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。

根据场景

（八），回答下列问题。

49.甲与乙签订的有效合同属于（）。

A．单务合同

B．实践合同

C．双务有偿合同

D．无名合同

50.依据《担保法》规定，在该场景中能做保证人的是（）

A．甲

B．乙

C．丙

D．丁

51.该保证合同主体是（）。

A．甲与乙

B．甲与丙

C．乙与丁

D．乙与丙

52.下列不属于保证合同的内容是（）。

A．保证方式

B．保证期间

C．保证担保范围

D．被保证人的其他债权

53.若两年后甲仍不能还款，则该还款义务由（）承担。

A．甲

B．乙

C．丙

D．丁

54.按照担保法的规定，属于保证担保方式的是（）。

A．定金保证

B．一般保证

C．抵押保证

D．留置保证

场景

（九）甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿，遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。

根据场景

（九），回答下列问题。

55.针对乙延误工期这一事实，提供证据的责任由（）承担。.A．甲

B．乙

C．甲乙双方

D．仲裁庭

56.仲裁过程中，如果甲申请证据保全，则正确程序是（）。

A．甲向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请

B．仲裁机构将甲的申请提交证据所在地的基层人民法院

C．仲裁机构将甲的申请提交证据仲裁机构所在地的基层人民法院

D．仲裁机构采取必要的证据保全措施

57.仲裁庭审理过程中，仲裁员在赔偿数额上意见不一致，首席仲裁员张某认为赔偿数额为30万元，另两名仲裁员王某、李某都认为赔偿数额应为15万元，则仲裁庭应按（）意见作出。

A．仲裁委员会

B．仲裁委员会主任

C．张某

D．王某、李某

58.该纠纷经仲裁后，裁决书（）发生法律效力。

A．自作出之日

B．经上级仲裁机构审查批准后

C．经人民法院审查批准后

D．在双方当事人不申请复议时

59.如果被申请人乙发现该案在仲裁过程中违反法律程序，则可以向（）申请撤销裁决。

A．仲裁庭

B．建设行政主管部门

C．上级仲裁委员会

D．人民法院

60.如果裁决发生法律效力后，乙不履行裁决，甲可以（）。

A．向法院申请强制执行

B．向仲裁委员会申请强制执行

C．向公安部门申请强制执行

D．再申请仲裁

二、多项选择题（共20题。每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选。本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。

场景

（十）甲建设单位将宾馆改建工程直接发包给乙施工单位，约定工期l0个月，由丙监理公司负责监理。甲指定丁建材公司为供货商，乙施工单位不得从其他供应商处另行采购建筑材料。乙施工单位具有房屋建筑工程总承包资质，为完成施工任务，招聘了几名具有专业执业资格的人员。在征得甲同意的情况下，乙施工单位将电梯改造工程分包给戊公司。在取得施工许可证后，改建工程顺利

根据场景

（十），回答下列问题。

61.下列关于施工许可证申请的表述正确的有（）

A．施工许可证应由乙施工单位申请领取

B．申请用地已办理建设工程规划许可证

C．改建设计图已按规定进行了审查

D．到位资金不得少于工程价款的50%

E．宾馆建设消防设计图纸已通过公安消防机构审核

62.下列关于工程包发、承包的表述正确的有（）。

A．乙单位与戊单位就电梯改造部分向甲单位承担连带责任

B．建筑工程应该招标发包，对不适用招标发包的可以直接发包

C．乙单位只能从丁公司采购建筑材料，否则构成违约

D．甲单位可以将电梯改造与其他改建工程分别发包

E．该工程施工合同无效，即使竣工验收合格，甲单位也可拒付工程价款

63.乙施工单位的企业资质可能是（）。

A．特级

B．一般

C．二级

D．三级

64.目前我国主要的建筑业专业技术人员执业资格种类包括（）。

A．注册土木（岩土）工程师

B．注册房地产估价师

C．注册土地估价师

D．注册资产评估师

65.丙监理单位在改建过程中，其监理内容包括（）。

A．进度控制

D．质量控制

C．成本控制

D．合同管理

场景

（十一）某电信公司在市中心薪建电信大厦，该工程为钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上七层。施工阶段由监理公司负责监理。电信公司将工程发包给甲施工单位，经电信公司同意，甲将消防工程采用包工包料的方式分包给乙公司。为节约成本，电信公司要求降低节能标准，更换材料。工程竣工验收并进行工程文件移交、归档。电信大厦投入使用后三个月，位于三楼的一处消防管控制阀因质量不合格漏水，造成某通信设备调试公司存放于该楼的二台电子设备损坏，直接经济损失近百万元。

根据场景

（十一）。回答下列问题。

66.对该设备损失承担责任的有（）。

A．甲施工单位

B．乙公司

C．消防器材供货商

D．电信公司

E．消防验收机构

67.下列关于甲单位的质量责任，说法正确的有（）。

A．对该办公楼的施工质量负责

B．建立、健全施工质量管理制度

C．做好隐蔽工程的质量检查和记录

D．对商品混凝土的检验，在当地工程质量监督站的监督下现场取样送检

E．审查乙公司的质量管理体系

68.以下是甲单位试验员的几次见证取样行为，其中不符合《建设工程质量管理条例》的有（）。

A．现浇板混凝土试块在监理工程师监督下，从混凝土搅拌机出料口取样

B．在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样

C．试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品

D．在电信公司代表监督下，对进场的防水材料随机抽取样品

E．在电信公司代表监督下，到公司仓库抽取钢材试件

69.电信公司的安全责任包括（）。

A．提供安全施工措施所需费用

B．审查安全技术措施

C．提供舡现场及地下工程的有关资料

D．不得违反强制性标准规定压缩合同约定的工期

E．自开工报告批准日起l5日内，将保证安全施工的措施报相关部门备案

70.以下安全责任中，（）属于施工单位的责任。

A．配备专职安全员

B．编制工程施工安全技术措施

C．审查乙公司编制的安全措施

D．提供乙公司施工期间所需的全部安全防护用品

E．采用新技术时，对作业人员进行相应的安全生产教育培训

71.对该项目经审查合格的节能设计文件，下列说法正确的有（）。

A．电信公司可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准

B．甲施工单位可以要求乙施工单位变更节能设计，降低节能标准

C．电信公司不可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准

D．建筑节能强制性标准，仅是针对甲和乙的要求

E．建筑节能强制性标准，是针对电信公司、甲、乙的要求

72.下列关于该项目档案移交和文件归档说法，正确的有（）。

A．甲、乙监理公司应各自整理本单位形成的工程文件并向电信公司移交

B．应由甲负责收集，汇总乙形成的工程档案并向电信公司移交

C．监理公司应在工程施工验收前，将形成的工程档案向电信公司归档

D．监理公司应根据城建管理机构要求对档案进行审查，合格后向电信公司移交

E．工程档案一般不少于二套，一套（原件）由电信公司保管，一套移交当地城建档案馆（室）

场景

（十二）电力局在A、B两地同时建设两个变电站，分别签订了设计合同、施工合同和设备供应合同。

设计合同采用标准化范本，规定合同担保方式为定金担保。供货合同履行过程中发现，由于两个变电站的规模不同，所订购的两套设备不是同一型号，供货合同中未明确约定各套设备的交货地点。

根据场景

（十二），回答下列问题。

73.设计合同采用定金担保方式，该定金合同生效必须满足的条件包括（）。

A．建设单位与设计单位书面的定金担保

B．设计院将定金支付给建设单位

C．建设单位将定金支付给设计院

D．建设单位将设计依据材料移交给设计院

E．设计院乙开始设计工作

74.依据《合同法》中对一般条款的规定，各施工合同内均应明确约定的条款包括（）。

A．工程应达到的质量标准

B．工程款的支付与结算

C．合同工期

D．工程保险的投保责任

E．解决合同纠纷的方式

75.施工合同履行过程中，按照《合同法》有关当事人行使抗辩权的规定，下列说法中正确的包括（）。

A．施工质量不合格工程部位的工程不予计量和支付

B．施工质量不合格工程部位的工程量应先予计量和支付，然后再由承包商自费修复工程缺陷

C．超出设计尺寸部分的工程量即使质量合格也不予计量和支付

D．超出设计尺寸部分的工程量，当质量合格时应按实际完成工程量计量支付

E．拖延支付工程进度款超过合同约定的时间，承包商预先发出通知仍未获得支付，有行使暂停施工的权力

76.按照《合同法》对合同内容约定不明确的处理规定，对于设备交付方式和交货地点不明确的下述说法中正确的包括（）。

A．供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由电力局负担

B．供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由供货商负担

C．供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由供货商承担

D．供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担

E．供货商委托运输公司，将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担

77.如果施工合同违反法律、行政法规的强制性规定，致使合同无效，则（）。

A．合同自订时起就不具有法律效力

B．当事人不能通过同意或追认使其生效

C．在诉讼中，法院可以主动审查决定该合同无效

D．合同全部条款无效

E．合同中独立存在的解决争议条款有效

场景

（十三）施工单位投标中标后，与建设单位签订合同。在施工过程中，施工单位偷工减料，使用不合格的建筑材料。建设单位多次要求其返工处理，施工单位一直未予解决，因此导致合同纠纷。

根据场景

（十三），回答下列问题。

78.下列解决纠纷方式产生的法律文书，其不强制执行效力的包括（）。

A．民间调解

B．行政调解

C．仲裁

D．诉讼

E．协商

79.如果建设单位选择诉讼方式解决此纠纷，起诉状中应说明的事项包括（）。

A．原告的姓名、住所

B．被告的姓名、住所

C．诉讼请求

D．代理律师的基本情况

E．诉讼事实及理由

80.施工单位若对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院应予准许的情况包括（）。

A．鉴定程序严重违法

B．鉴定人员不具备相关的鉴定资格

C．鉴定结论明显依据不足

D．经过质证不能作为证据使用

E．有缺陷的鉴定结论可通过补充鉴定解决

参考答案

一、单项选择题

1-5 CDABB

6-10DDCDA

11-15 CBBCB 16-20BBDBB

21-25 BCBAC 26-30DCCCA

31-35 ADDBD 36-40ACDCD

41-45 DCDBB 46-50BBBCC

51-55 DDABA 56-60BDADA

二、多项选择题

61.BCDE 62.ABD 63.ABCD 64.AB 65.ABCD；

66.ABC 67.ABC 68.CD 69.ACDE 70.ABE；

71.CE 72.BD 73.AC 74.ABCE 75.ACE；

76.ADE 77.ABCE 78.CD 79.ABCE 80.ABCD

第四篇：2011年二级建造师考试法规与知识

2011年二级建造师考试法规与知识

真题及答案

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。

A．登记 B．注册 C．备案 D．所在单位考核合格 2．行政法规的制定主体是（）。

A．全国人民代表大会 B．全国人民代表大会常务委员会 C．国务院 D．最高人民法院

3．订立合同的两个公司合并，使他们之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债朽债务的（）。

A．抵消 B．提存 C．混同 D．免除

4．甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付乙公司的诉讼时效期间应从应付之日起算（）年。A．1 B．2 C．4 D．20 5．根据《物权法》，不适合用于质押财产的是（）。A．汇票 B．仓单 C．建设用地 D．应付款

6．下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。

A．转让 B．抵押 C．出资入股 D．投保火灾险

7．某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。

A．100 B．200 C．600 D．1000 8．关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）。

A．总承包合同可以采用书面形式或口头形式 B．发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包 C．建筑工程只能招标发包，不能直接发包 D．国家提倡对建筑工程实行总承包

9．下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）。

A．未经建设单位许可将承包工程中的劳务作业进行分包 B．将专业工程分包给不具备资质的承包人 C．将劳务作业分包给不具备资质的承包人 D．未经建设单位许可将承包工程中的专业工程进行分包

10．甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（）。

A．该联合体成员甲公司又以自己单位的名义单独对该项目进行投标 B．该联合体成员签订共同投标协议 C．该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标 D．甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投标的牵头人

11．通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为（）。A．评标价 B．投标报价 C．招标控制价 D．标底

12．评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是（）。

A．评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密 B．评标委员会7个成员中，招 标人的代表有3名 C．项目评标专家从招标代理机构的专家库内的专家名单中随机抽取 D．评标委员会成员由3人组成

13．经评标，甲被推荐为第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知。以下关于甲的行为，正确的说法是：（）。A．属于在投标有效期内撤回投标文件 B．属于放弃中标 C．甲的要求不能被接受，必须继续参加投标 D．甲可向招标人申请退还部分投标保证金 14．关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是（）。

A．生产经营单位必须参加工伤社会保险，为职工缴纳相关费用 B．建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工单位的安全生产负总责任 C．建设项目安全设施的使用单位应当对安全设计负责 D．某单位易燃易爆品存放地点与员工宿舍在同一建筑物内 15．生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判有期徒刑的，根据我国安全生产的规定，自刑期执行完毕之日起（）。A．2年内不得担任本施工企业的中层管理人员 B．3年内不得担任监理单位的主要负责人 C．5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人 D．终身不得担任任何施工企业的主要负责人 16．生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（）。A．本企业负责人 B．当地安全生产监督管理部门 C．县级以上地方人民政府 D．省级(含自治州、直辖市)安全生产监督管理部门

17．某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故．造成2人死亡，根据《建设工程安全生产管理条例》，此次事故应由（）上报有关主管部门。A．幕墙分包企业 B．施工总承包企业 C．监理单位 D．建设单位 18．根据国务院《特种设备安全保障条例》，从事施工起重机械定期检验的机构，应由（）批准。

A．县级以上人民政府 B．省级政府特种设备安全监督部门 C．国务院 D．国务院特种设备安全监督部门

19．房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是（）。

A．要求施工企业购买其制定的不合格消防器材 B．申请施工许可证时没有提供保障工程安全施工措施的资料 C．甲向施工企业提供的地下工程资料不准确 D．甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门 20．关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。

A．建设单位根据自身情况提出低于强制性规定的要求 B．建设单位有权压缩合同约定的工期 C．建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业 D．建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料 21．根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。

A．意外伤害保险属于非强制险 B．保险由建设单位办理 C．实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费 D．保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止

22．基坑支护工程专项施工方案须经（）签字后实施。

A．施工企业项目经理和现场监理工程师 B．施工企业负责人和建设单位负责人 C．建设单位负责人和总监理工程师 D．施工企业技术负责人和总监理工程师 23．企业安全生产许可证办理延期的时间为有效期满前（）个月。A．1 B．2 C．3 D．6 24．根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。

A．增加工程内部装饰 B．建筑主体和承重结构变动 C．增加工程造价总额 D．改变建筑工程 25．建设工程施工总承包企业将专业工程分包，下列关于工程质量责任承担的说法，正确的是（）。

A．分包工程质量由分包企业负总责。B．分包工程质量由分包企业单独承担责任 C．总承包企业对分包工程质量承担连带责任 D．分包企业接受总承包企业的质量管理，可不承担责任

26．因设计原因导致的质量缺陷，在工程保修期内的正确说法是（）。A．施工企业不仅要负责，还要承担保修费用 B．施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔 C．施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔 D．施工企业不负责任保修，由建设单位自行承担维修 27．必须经总监理工程师签字的工作是（）。

A．开工前的放线定位 B．分项工程验收 C．下一步工序 D．建设工程竣工验收 28．某施工企业在供应商处购买的水泥，标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的索赔要求（）。

A．只能由生产厂家承担 B．只能由供应商承担 C．只能施工企业自行承担 D．可向生产厂商提出赔偿

29．需要进行消防设计的建设工程项目，应由建设单位将有关资料向（）报批。

A．公安消防机构 B．建设工程安全监督机构 C．建设行政主管部门 D．上级主管部门

30．下列争议中属于劳动争议的是（）。

A．企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门发生工伤认定的争议 B．公司股东李某因股息分配产生的争议 C．王某与社会保险机构因退休费用产生的争议 D．进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议

31．劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为（）年。A．6个月 B．1年 C．2年 D．5年

32．劳动合同仅约定试用期的，按照《劳动合同法》的规定，该合同（）。A．试用期为劳动合同期限 B．按无效劳动合同处理 C．按无固定期限合同处理 D．按完成一定工作任务为期限的合同处理

33．用人单位与劳动者约定以一定工作任务为期限的合同为（）劳动合同。A．固定期限 B．无固定期限 C．以完成一定任务为期限 D．短期 34．下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。A0．警告 B．罚款 C．支付违约金 D．没收财产 35．下列合同中，受合同法调整的是（）。A．婚姻 B．收养 C．买卖 D．行政

36．在合同法中，要约生效的时问是（）。

A．要约人发出要约时 B．要约达到受要约人时 C．受要约人作出承诺时 D．受要约人承诺到达时

37．在建设工程招标程序中，投标的法律性质是（）。A．要约 B．要约邀请 C．反要约 D．承诺

38．受要约人超过承诺期限发出的承诺，若要约人未作出认可该承诺的通知，则 该承诺视为（）。

A．承诺超时 B．承诺延误 C．新承诺 D．新要约 39．下列合同中，以下情形属于无效合同的是（）。

A．当事人无履约能力 B．当事人对合同有重大误解 C．违反法律法规的强制性规定 D．违反法定的形式

40．在可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应该知道撤销事由之日起（）内有效。

A．1个月 B．3个月 C．6个月 D．1年 41．关于待定合同的说法，正确的是（）。

A．善意相对人不享有撤销的权利 B．效力待定合同的相对人有催告权 C．待定合同是生效合同 D．待定合同是无效合同

42．甲欠乙50万元贷款，乙欠丙20万元贷款，因乙怠于行使到期债权，又不能还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款，下列说法正确的是（）。A．丙不能以自己名义起诉甲 B．丙起诉甲是在行使代位权 C．丙起诉甲以50万元为限 D．丙的起诉费用由自己支付 43．下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是（）。

A．受让人明知债务人以不合理低价转让财产 B．债务人放弃到期的债权 C．债务人将巨额财产赠与他人 D．债务人将其全部财产转让

44．甲乙签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是（）。

A．甲公司名称变更 B．乙公司的法人代表变更 C．合同签约人变更 D．买卖数量变更

45．某项目设计费为100万，合同约定违约金为15%，发包方支付了15万定金后，设计方未开展设计工作，导致发包方损失12万，发包方最多可获得的赔偿是（）万。

A．24 B．27 C．30 D．42 46．关于担保的说法，正确的是（）。

A．质押不转移对质押财产的占有 B．建筑物占用范围内的建设用地使用权可以单独作为抵押的对象 C．企业法人的分支机构、职能部门可以为担保人 D．以汇票作为抵押财产的，自凭证交付之日起生效

47．某建设单位出具的银行保函中，保证人为（）。A．监理单位 B．银行 C．建设单位 D．施工企业 48．定金合同以（）之时生效。

A．当事人签字 B．合同备案 C．定金实际交付 D．主合同成立

49．王某在施工工地工作时，不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式为（）。

A．行政调解 B．法院调解 C．仲裁调解 D．民间调节 50．一裁定终局体现了仲裁的（）特点。A．专业性 B．自愿性 C．独立性 D．快捷性

51．仲裁的保密性特点体现在以（）为原则。

A．不开庭审理 B．不允许代理人参加 C．不公开审理 D．不允许证人参加 52．在法院的主持下，甲乙双方达成了调解协议，法院制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应（）。A．进行判决 B．强制执行 C．留臵送达 D．重新调解 53．甲地注册的建设单位与在乙地注册的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉。则该合同争议解决地的原则为（）。

A．原告所在地 B．被告所在地 C．合同签定地 D．合同施行地 54．在民事诉讼中，“一般授权”所行使的诉讼权利为（）。

A．代为承认对方的诉讼请求 B．进行和解 C．变更诉讼请求 D．法庭辩论 55．对人民法院做出的一审民事判决不满，上诉期限为判决书送达之日起（）日。

A．5 B．7 C．10 D．15 56．仲裁机构做出的仲裁书生效后，一方不执行的，另一方可向（）申请强制执行。

A．人民法院 B．司法行政机关 C．仲裁机构 D．公安机关 57．关于仲裁调解的说法，正确的是（）。

A．仲裁庭必须先进行调解 B．调解不成不能做出裁决书 C．仲裁调解书与仲裁书具有同等法律效力 D．经仲裁庭调解双方当事人达成调解协议的，仲裁庭不能制作裁决书

58．在仲裁过程中，申请人甲与被申请人乙双方自行和解，下列符合我国法律规定的是（）。

A．甲与乙不能自行进行和解 B．甲乙达成和解不能撤回仲裁申请

C．甲撤回仲裁申请后又反悔，不得以同一事项申请仲裁 D．甲乙达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。

59．甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为应该支持被申请人的主张，则下列正确的是（）。

A．应按乙、丙的意见做出仲裁书 B．应该按甲的意见做出仲裁书 C．甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定 D．按照甲的意见做出仲裁书，仲裁书中如实记录乙、丙的意见

60．施工企业认为（）侵犯其合法权益，可以申请行政复议。A．建设单位违约的行为 B．总监理工程师的停工决定 C．上级企业的处理决定 D．行政机关的罚款

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)61．某体育馆施工实行工程总承包，发包单位可以将工程的（）一并发包。A．代建 B．施工 C．监理 D．设计 E．设备采购

62．民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为（）。A．不违反法律 B．不违背社会公德 C．不存在认识错误等外在因素 D．不与第三人利益相冲突 E．不与社会公共利益相冲突 63．下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有（）。A．建筑物 B．建设用地使用权 C．生产设备、材料 D．在建工程 E．在建船舶

64．项目监理在实施监理过程中，主要依据有（）。

A．ISO质量体系 B．工程建设国家强制性标准 C．工程设计文件 D．施工企业管理制度 E．建设工程施工合同

65．投标有效期内，投标人有（）行为的，其投标保证金予以没收。A．撤回投标文件 B．补充投标文件 C．放弃中标 D．澄清投标文件 E．说明(解释)投标文件

66．施工作业人员进行安全生产的义务有（）。A．使用劳动生产安全用具 B．接受安生生产培训

C．发现事故隐患立即报告 D．发生危及人身安全的事故先进行抢救 E．为自己购买从业保险

67．某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业工人认真工作，若发生安全事故，后果由工人自负。对于上述条款，正确的是（）。

A．发生安全事故应由工人自负 B．该条款做无效处理 C．施工企业应受行政处罚 D．应撤销施工企业的资质 E．施工企业主要负责人应受行政罚款 68．根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有（）。

A．对建设工程项目的安全生产负总责 B．落实安全生产责任制 C．制定安全生产规章制度和操作规程 D．确保安全生产费用的专项使用 E．根据工作特点组织制定安全施工措施

69．取得安全生产许可证的条件是（）。

A．特种作业人员经考核合格 B．职工参加工伤 C．通过了安全生产管理体系认证 D．进行了安全评价 E．已办理安全监督手续 70．根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应有的内容有（）。

A．保修范围 B．保修期限 C．质量保证金的退还方式 D．质量保证金预留比例 E．保修责任

71．供应商的下列行为中，符合《产品质量法》的是（）。

A．建立进货验货制度 B．产品包装上的标识不真实 C．对使用有瑕疵的产品进行说明 D．为扩大销售，对产品质量进行虚假宣传 E．快过期的产品降价销售 72．某交通施工穿越噪声敏感区域，可能造成环境噪声污染，下列说法正确的是（）。

A．禁止一切夜间施工作业活动 B．因特殊需要进行夜间施工的，须获批准 C．建设工程施工前必须公告附近居民 D．其他有效的控制噪声污染的措施

E．在开工15日前，向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告

73．根据《劳动合同法》，用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有（）。

A．扣押居民身份证 B．扣押职业资格证 C．要求提供担保 D．签订专业技术培训服务违约金 E．签订竞业限制保证书 74．建设工程合同属于（）。

A．有名合同 B．实践合同 C．要式合同 D．有偿合同 E．单务合同 75．应当先履行合同文件的一方当事人有确切证据证明对方（），有权行使抗辩权。

A．经营状况严重恶化 B．法定代表人被追究刑事责任

C．丧失信誉 D．企业负有较大债务 E．转移财产试图躲避债务 76．合同权利文件终止时，不影响（）之效力。

A．结算条款 B．清理条款 C．仲裁条款 D．担保条款 E．失业条款 77．民事违约责任的承担方式有（）。

A．赔偿损失 B．采取补救措施 C．继续履行 D．精神损失赔偿 E．赔礼道歉 78．建设单位就专业分包工程存在的施工质量缺陷提起民事诉讼，根据《民事诉讼法》及相关司法解释，建设单位可以将（）列为其被告。

A．招标代理机构 B．总承包企业 C．分包企业 D．实际施工人 E．建设行政主管部门

79．关于民事诉讼回避制度的说法，正确的是（）。

A．当事人必须在开庭前提出回避申请 B．当事人提出回避申请，可以在法庭宣判前提出 C．案件诉讼代理人的近亲属仅担当翻译人的，无须回避

D．人民法院的回避决定，可以口头或书面形式提出 E．申请回避复议期间，被申请回避的人可以不停止参与本案的工作 80．关于仲裁协议的说法，正确的有（）。

A．仲裁协议应当是书面形式 B．仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可 C．仲裁协议必须在争议发生前达成 D．没有仲裁协议，也就无法进行仲裁 E．仲裁协议排除了人民法院对合同争议的管辖权

一、单项选择题

1．B【解析】通过二级建造师资格考核认定，或参加全国统考取得二级建造师资格证书，并经注册的人员，可在全国范围内以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。故选B。

2．C【解析】行政法规是最高国家行政机关即国务院制定的规范性文件。故选C。3．C【解析】“混同”是指债权和债务同归一人，致使合同关系消灭的事实。如两个相互订有合同的企业合并，则产生混同的法律效果。故选C。

4．A【解析】下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的，延付或拒付租金的，出售质量不合格的商品未声明的，寄存财物被丢失或损毁的。故选A。5．C【解析】质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。题中建设用地属于不动产，故选C。

6．D【解析】建设用地使用权实现抵押、转让或出资入股，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分。故选D。

7．C【解析】根据《建筑工程施工许可管理办法》第四条规定：建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%，故选C。

8．D【解析】总承包合同必须采用书面形式，A错误；根据《建筑法》第二十四条第二款，发包人不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位，B错误；《建筑法》第十九条规定：“建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包。”C错误；《建筑法》第二十四条第一款规定：“提倡对建筑工程实行总承包。”故选D。9．A【解析】依据《建筑法》上述规定，《建筑工程质量管理条例》进一步将违法分包界定为如下几种情形：①总承包单位将建筑工程分包给不具备相应资质条件单位的；②建筑工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的}③施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；④分包单位将其承包的建设工程再分包的。故选A。

10．B【解析】联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人。故选B。

11．B【解析】通过招投标订立的建设工程施工合同，合同价为投标报价。故选B。

12．C【解析】评标委员会成员为5人以上单数，D错误；其中技术、经济等方 面的专家不得少于成员总数的2/3，B错误；评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密，A错误。故选C。

13．A【解析】依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的通知，属于在投标有效期内撤回投标文件。故选A。

14．A【解析】生产经营单位的安全生产保障措施有：①组织保障措施；②管理保障措施；③经济保障措施；④技术保障措施。建设项目安全措施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。C错误。建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。B错误。生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。D错误。生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费，属于经济保障措施。故选A。

15．C【解析】生产经营单位的主要负责人违反《安全生产法的规定》导致发生生产安全事故，构成犯罪的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。故选C。

16．A【解析】生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。故选A。

17．B【解析】对于实行施工总承包的建设工程，根据《建设工程安全生产管理条例》第五十条的规定，由总承包单位负责上报事故。故选B。

18．D【解析】从事施工起重机械定期检验、监督检验的检验检测机构，应当经国务院特种设备安全监督部门核准。故选D。

19．D【解析】建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：①施工单位资质等级证明；②拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；③拆除施工组织方案；④堆放、清除废弃物的措施。故选D。

20．D【解析】建设单位有下列行为的，依法承担赔偿责任：①对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求；②要求施工单位压缩合同约定的工期；③将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位。故选D。21．C【解析】《建设工程安全生产管理条例》第三十八条规定：“施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。”故选C。

22．D【解析】基坑支护工程经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。故选D。23．C【解析】《安全生产许可证条例》第九条规定：“安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。故选C。

24．B【解析】涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者

具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。故选B。

25．C【解析】总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单 位对分包工程的质量承担连带责任。故选C。

26．B【解析】保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。如果质量缺陷是由于设计单位、勘察单位或建设单位、监理单位的原因造成的，施工单位仅负责保修，并且有权对由此发生的保修费用向建设单位索赔。故选B。

27．D【解析】未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。故选D。28．D【解析】《产品质量法》规定了生产者生产产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。生产者应当对其生产的产品质量负责。故选D。

29．A【解析】建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核，未经审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工。故选A。

30．D【解析】因支付拖欠劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿、赔偿金产生的争议属于劳动争议。故选D。

31．C【解析】劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同。故选C。

32．A【解析】劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。故选A。

33．C【解析】以完成一定工作任务为期限的劳动合同，是指用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同。故选C。

34．C【解析】承担民事责任的方式主要有：①停止侵害；②排除妨碍；③消除危险；④返还财产；⑤恢复原状；⑥修理、重作、更换；⑦赔偿损失；⑧支付违约金；⑨消除影响、恢复名誉；⑩赔礼道歉。故选C。

35．C【解析】不受合同法调整的主要关系类型：①有关身份关系的合同；②有关政府行使行政管理权的行政合同；③劳动合同；④政府问协议。故选C。36．B【解析】《合同法》第十六条规定：“要约到达受要约人时生效。”故选B。37．A【解析】在建设工程招标程序中，招标的法律性质是要约。故选A。38．D【解析】受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效以外，该承诺视为新要约。故选D。

39．C【解析】无效合同的原因：①一方以欺诈手段订立合同，损害国家利益；②一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益；③恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同；④以合法形式掩盖非法目的；⑤损害社会公共利益；⑥违反法律、行政法规的强制性规定。故选C。40．D【解析】《合同法》第五十五条规定：“有下列情形之一的，撤销权消灭：①具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权；②具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。”故选D。

41．B【解析】效力待定合同的相对人可以催告法定代理人在一个月内予以追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。《合同法》第四十九条规定：“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。”故选B。42．B【解析】《合同法》第七十三条规定：“因债务人怠于行使到期债务，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。”故选B。43．D【解析】《合同法》第七十四条规定：“因债务人放弃到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。撤销权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担。”故选D。

44．D【解析】合同生效后，当事人不得因其主体名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而主张和请求合同变更。故选D。

45．D【解析】发包方可获得的赔偿包括：已支付的15万定金、造成的12万损失、合同约定的15%违约金，合计42万。故选D。

46．D【解析】抵押与质押最大的区别就是抵押不转移抵押物，而质押必须转移占有质押物。A错误。《担保法》第三十六条规定：“以出让方式取得的国有土地使用权抵押的，应当将抵押时该国有土地上的房屋同时抵押。”B错误。由于企业法人的分支机构和职能部门没有独立的财产，也不能独立承担民事法律责任，所以不能擅自以自己的名义为他人的债务作保证。C错误。以汇票作为抵押财产的，自凭证交付之日起生效。故选D。

47．B【解析】某建设单位出具的银行保函中，保证人为银行。故选B。48．C【解析】《担保法》第九十条规定：“当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。”故选C。

49．D【解析】在当事人以外的第三人或组织的支持下，通过相互谅解，使纠纷得到解决的方式，即为民间调解。故选D。

50．D【解析】仲裁实行一裁终局制，仲裁裁决一经仲裁庭作出即发生法律效力。这使当事人之间的纠纷能够迅速得以解决。体现了仲裁的快捷性。故选D。51．C【解析】仲裁以不公开审理为原则。有关的仲裁法律和仲裁规则也同时规定了仲裁员及仲裁秘书人员的保密义务。仲裁的保密性较强。故选C。52．B【解析】《最高人民法院关于人民法院民事调解工作若干问题的规定》第十三条规定：当事人各方同意在调解协议上签名或者盖章后生效，经人民法院审查确认后，应当记人笔录或者将协议附卷，并由当事人、审判人员、书记员签名或者盖章后即具有法律效力。当事人请求制作调解书的，人民法院应当制作调解书送交当事人。当事人拒收调解书的，不影响调解协议的效力。一方不履行调解协议的，另一方可以持调解书向人民法院申请执行。故选B。53．C【解析】《民事诉讼法》第二十五条规定：合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。故选C。54．D【解析】委托权限分为一般授权与特别授权。特别授权即代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。故选D。

55．D【解析】对一审判决不服，可提起上诉，上诉期限为判决书送达之日起15日。故选D。

56．A【解析】仲裁裁决能否得到执行事关当事人实体权利的实现。在裁决履行期限内，若义务方不履行仲裁裁决，权利方可申请人民法院强制执行。故选A。57．C【解析】调解成功的，仲裁庭依据已达成的调解协议书制作调解书，当事人可以要求仲裁庭根据调解协议制作裁决书。调解不成的，则由仲裁庭及时作出裁决。但调解并不是仲裁的必经程序。只要有一方当事人不同意调解，就不进行调解。仲裁协议必须以书面方式订立，以口头方式订立的仲裁协议不受法律保护。故选C。

58．D【解析】当事人申请仲裁后，可以自行和解。当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。如果当事人撤回仲裁申请后反悔的，仍可以根据原仲裁协议申请仲裁。故选D。

59．A【解析】当仲裁庭成员不能形成一致意见时，按多数仲裁员的意见作出仲裁裁决。故选A。

60．D【解析】行政复议保护的是公民、法人或其他组织的合法权益。行政争议当事人认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益的，有权依法提出行政复议申请。故选D。

二、多项选择题 61．BDE【解析】《建筑法》第二十四条第二款规定：“建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位。”故选BDE。

62．ABE【解析】根据《民法通则》的规定，行为内容合法表现为不违反法律和社会公共利益、社会公德。故选ABE。63．ABDE【解析】《物权法》第一百八十七条规定，以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权，正在建造的建筑物、船舶、航空器抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。故选ABDE。

64．BCE【解析】项目监理的依据有：①国家颁布的有关工程建设法规及政府部门批准的建设计划、规划；②主管部门批准的设计文件、施工图纸及技术要求；③国家及行业颁布的规范、技术标准等；④建设单位与施工承包单位签订的合同文件；⑤相关会议纪要，以及监理工程师批准的施工方案、技术方案等。故选BCE。

65．AC【解析】投标有效期内，投标人撤回投标文件或者放弃中标，其投标保证金予以没收。故选AC。

66．ABC【解析】安全生产中从业人员的义务：①自律遵规的义务：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品}②自觉学习安全生产知识的义务：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力；③危险报告义务：从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。故选ABC。

67．BE【解析】生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效；对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处2万元以上10万元以下罚款。故选BE。68．ABDE【解析】《建设工程安全生产管理条例》第二十一条规定，施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。故选ABDE。

69．AB【解析】建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件有：①建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；⑦保证本单位安全生产条件所需资金的投入；③设臵安全生产管理机构，按照国家有 关规定配备专职安全生产管理人员；④主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；⑤特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；⑥管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格；⑦依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；⑧施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；⑨有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；⑩有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；11 有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；⑥法律、法规规定的其他条件。故选AB。

70．ABE【解析】质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任。故选ABE。

71．AC【解析】供应商的产品质量责任和义务：①为产品质量负责的义务；②确保标识规范的义务；③确保包装质量合格的义务；④其他禁止性义务。E选项是销售者的责任和义务。故选AC。

72．BCE【解析】在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明，必须公告附近居民。施工单位必须在开工15日前向工程所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。故选BCE。73．DE【解析】用人单位为劳动者提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，可以与该劳动者订立协议，约定服务期。劳动者违反服务期约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。对负有保密义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款。故选DE。

74．ACD【解析】合同分类：①有名合同和无名合同；②双务合同与单务合同；③有偿合同与无偿合同；④诺成合同与实践合同；⑤要式合同与不要式合同；⑥格式合同与非格式合同；⑦主合同与从合同。建设工程合同属于有名合同、双务合同、有偿合同、诺成合同、要式合同、非格式合同。故选ACD。75．ACE【解析】根据《合同法》第六十八条规定：“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：①经营状况严重恶化；转移财产、抽逃资金以逃避债务；丧失商业信誉；有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。”故选ACE。

76．ABC【解析】合同权利义务的终止，不影响合同中结算、清理条款和独立存在的解决争议方法的条款(如仲裁条款)的效力。故选ABC。

77．ABC【解析】承担违约责任的基本形式：继续履行，采取补救措施，赔偿损失。故选ABC。

78．BCD【解析】建设工程质量发生争议的，发包人可以将总承包人、分包人和 实际施工人作为共同被告提起诉讼。故选BCD。

79．BDE【解析】根据《民事诉讼法》第四十五条规定，审判人员、书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人有下列情形之一的，必须回避，当事人有权用口头或者书面方式申请他们回避：①是本案当事人或者当事人、诉讼代理人的近亲属；②与本案有利害关系；③与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正审理的。根据《民事诉讼法》的有关规定，当事人提出回避申请，应当说明理由，在案件开始审理时提出。回避事由在案件审理后知道，也可以在法庭辩论终结前提出。复议期间，被申请回避的人员，不停止参与本案的工作。人民法院对当事人提出的回避申请，应当在申请提出的三日内，以口头或者书面形式作出决定。故选BDE。

80．ADE【解析】仲裁协议必须以书面方式订立，以口头方式订立的仲裁协议不受法律保护。在民商事仲裁中，仲裁协议是仲裁的前提，没有仲裁协议，就不存在有效的仲裁。有效的忠诚协议可以排除法院对订立于仲裁协议中的争议事项的司法管辖权。故选ADE。

第五篇：二级建造师建筑法规01-29

2013-01-29民法

受让人是指依法通过合同或者其他合法方式而取得专利权的单位或个人。

专利权的客体，即专利权的保护对象，是依法应授予专利的发明创造，包括发明、实用新型和外观设计。

1、发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案；

2、实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于使用的新的技术方案；

3、外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计。

发明专利权的期限是20年，实用新型和外观设计专利权的期限是10年，均自申请日起。专利权的侵权行为主要为：未经专利权人许可，实施其专利；假冒他人专利；以非专利产品冒充专利产品；侵夺发明人或者设计人的费职务发明创造专利申请权和其他合法权益。

经商标局核准注册的商标为注册商标；商标注册人享有商标专有权，受法律保护。有下列行为之一，均属于侵犯注册商标专用权：

1、未经商标注册人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标；

2、销售侵犯注册商标专用权的商品；

3、伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；

4、未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换上标的商品又投入到市场上；

5、给他人的注册商标专用权造成其他损害的诉讼时效，是指权利人在法定期间内，不行使权力即丧失请求人民法院保护的权利。超出诉讼时效期间的法律后果有两点：胜诉权消灭；实体权利不消灭。胜诉权就是向人民法院请求保护民事权利的权利，胜诉权的存在，可以使当事人的民事权利得到保护。“超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效限制”；实体权利不因超过了诉讼时效而消灭。

诉讼时效期间划分为4类：

（1）普通诉讼时效，向人民法院请求保护民事权利的期间，普通诉讼时效期间通常为2年；

（2）短期诉讼时效，下列诉讼时效期间为1年，身体受到伤害要求赔偿；延付或拒付租金；出售质量不合格的商品未声明的；寄存财物被丢失或损坏的。

（3）特殊诉讼时效，特殊诉讼时效不是由民法规定的，而是由特殊法规定的，《合同法》规定涉外合同诉讼时效期间为4年，《海商法》规定海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为1年。

（4）权利的最长保护期限，诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起算起，从权利被侵害之日起超过20年的，人民法院不予保护。

《民法通则》139条规定，在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他妨碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。中止诉讼时效的法定事由必须是发生在诉讼时效期间的最后6个月才能导致诉讼时效中止，法定事由如果发生在诉讼时效期间的最后6个月之前，只有该事件持续到最后6个月内才能发生中止时效的效果。

《民法通则》140条规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。

1、因提起诉讼而中断，诉讼的本意是由法院代表国家行使审判权解决民事争议的方式，在广义上还包括仲裁。因提起诉讼或仲裁中断时效的，应于诉讼终结或法院作出裁判时重新计算；权利人申请执行程序的，应以执行程序完毕之时重新计算。

2、因提出要求而中断，提出要求即债权人表达出了请求债务人履行义务的要求。请求的相对人包括义务人、义务人的代理人、主债务的保证人。（口头情况下-----了解通知内容）

3、同意履行义务而中断，是指义务人向权利人表示同意履行义务的意思。同意的相对人包括权利人、权利人的代理人。（书面通知的------书面通知到达）