乡村公路劳务分包合同

第一篇：乡村公路劳务分包合同

乡村公路劳务分包合同

发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿，公平和诚实信用的原则，签订合同。

一、劳务分包工作对象及提供劳务内容： 1.工程名称：

2.施工内容：路面混凝土浇筑。

二、质量标准：

1、乙方必须按照C30要求的配合比进行施工，按相关施工验收规范进行检查验收，并达到业主验收的合格标准。

2、如经验收不合格或存在工程质量问题，乙方无偿进行实体维修至全面验收合格标准，否则维修费用将在乙方工程款中加倍扣除。

3、混凝土路面必须保持线性的流畅；外观要求平整密实不积水，路面平整度要求3m内不超过一公分，混凝土振捣后的密实度达到100%；不得有蜂窝、麻面、裂缝、起壳、蜕皮、石子外露和缺边少角的现象。

4、混凝土抹平后，压光扫毛。实时切缝：每隔4米切一道，深度10厘米。

三、施工工艺

1、路面混凝土浇筑 1）、基层准备：(1)在铺筑水泥混凝土面层前，应将基层上的杂物等全部清除，保持表面整洁，并整理排水设施。

(2)基层如有车辙、松软及其他不符规定要求的部位。均应翻挖、清除，并以同类混合料填补，并符合密实度的要求。(3)级配铺设按照甲方的要求厚度进行铺设。2）、施工机械准备：

根据工程规模、施工质量和进度要求，配置合适的施工机械，其技术性能应满足混凝土路面施工的要求。并应将工地配置的各种施工机械的名称、机型、规格、数量等，列表报甲方现场管理人员认可。3）、模板：

(1)模板以钢模为主，部分转角及弧度较大部分可配合木模板同时使用，并配有合适的装置以保证模板连接牢固可靠，使在浇注混凝土时能经受捣实和饰面设备的冲击和振动。

(2)模板安装应顺直，无扭曲；相邻钢模应平头锁接方式紧密联接，不得漏浆；模板接缝在任何方向都应不能活动。模板高度应与混凝土路面厚度相同，误差为+0,-5mm。

(3)模板在整个长度完全紧压在基层上，并正确地按完成后的路面边缘要求的坡度和纵向安置。

(4)模板要彻底清扫干净，并在每次浇注混凝土之前涂隔离剂。4）、混凝土拌和与运输：

(1)混凝土的拌和与运输符合规范要求，不得出现离析及塌落度不符合等影响混凝土浇筑等情况。5）、混凝土摊铺：

(1)混凝土混合料摊铺前，对模板的间距、高度、润滑、支撑稳固情况进行全面检查。

(2)混凝土摊铺连续进行，如因任何原因发生中途停工，应按监理工程师指示设置施工缝。

(3)混凝土由农用车运至施工现场后必须用挖掘机进行二次拌和后扒平，并用插入式振动棒沿模板各表面在模板整个长度内及所有胀缝装置两边加以充分振捣。振动棒不许接触接缝装置及边模，在任一位置上，振捣棒振捣时间不宜小于规范要求，然后用振动梁振动整平，振动梁应平行移动，往返振平2—3遍。6）、表面修整：

(1)混凝土摊铺、捣实、刮平作业完成后，表面修整须用磨光机进一步磨光，使混凝土表面达到要求的横坡度和平整度。

(2)接缝和混凝土表面须进行人工清光修整作业，人工清光修整作业不得破坏混凝土路面，人工清光作业不得少于二次。

(3)修整作业在混凝土仍保持塑性和具有和易性的时候进行，以确保从混凝土表面上清除水分和浮浆。在表面低洼处，严禁洒水、撒干水泥，必须以新拌制的混凝土填补与修整。7）、接缝：（1）横缩缝：

①、缩缝的形式、尺寸、间距应按图纸的规定要求设置。

②、锯缝用混凝土锯缝机切割，锯缝应及时，时间根据使用水泥类型、气候条件来决定，一般在混凝土强度达到1～1.5MPa时锯缝为宜，每条的锯缝作业必须一次完成。缝内的粉料和杂物彻底清除。（2）横向施工缝：

①、每天工作结束或当浇注工序中断超过30分钟时，则应设置垂直于路中线的平接施工缝。

②、施工缝的位置尽可能与胀缝或缩缝相吻合，设在胀缝处按胀缝形式施工。7）、压纹

(1)对于纵坡≦5%的路段采用一般压纹，对于纵坡大于5%的陡坡、急湾路段采用Φ16钢筋压纹，间距在8cm左右，压纹深度不得小于1cm，方向与路中线垂直。8）、拆模、养生和封缝：(1)拆模：

①、在混凝土强度达到设计强度的有关规范要求时进行拆模，并取得甲方现场管理人员同意。

②、拆模后，任何蜂窝、麻面及板边的损坏应予整修，并及时将横向胀缝沿混凝土面板边缘通开至全部深度。(2)养生：

砼路面割缝完成后即可进行保温养护，采用薄膜覆盖浇养护，砼面层一般养护期为7天，气温低时适当延长。养护期间禁止车辆运行，在达到设计强度后方可开放交通。(3)封缝： ①、混凝土面板中所有接缝缝槽均按设计图纸的要求和部位用沥青封缝。

②、接缝缝槽要求干燥、无尘土、无混凝土碎屑或其他杂物。③、填缝料要按照生产厂推荐的方法加热和灌缝，灌缝要及时；填缝料与混凝土缝壁粘附紧密不渗水。

④、填缝料应由槽底部灌填至路表面，深度大于2.5cm的缝槽最少分二层填缝，每层厚度大致相等。

⑤、灌缝作业在高温季节使填缝料灌至路表面齐平，在低温季节则稍低于路表面。

⑥、填缝随工程的进度，通路前，填缝料要有充分时间的硬结。9）、施工过程中如有不明确部分及时与现场管理人员沟通解决。

2、混凝土管涵安装及回填

（1）管涵采用75#混凝土管涵，安装前应检查外观是否有裂缝，缺口、麻面等现象，管口是否整齐。

（2）管涵采用机械吊装，人工辅助，安装时管内径要平顺，管身与基础管座接触密实，防止相互碰撞，管涵埋设位置由甲方现场管理人员安排。

（3）回填不得将土直接卸载管道上，应从管体两侧分层回填，覆土必须平整夯实，覆土厚度小于50cm时，严禁重型车辆通过，填筑的图应符合施工规范要求。

四、甲方的义务

1、必须保持原材料的供应，提供搅拌场地、水、电等施工条件。

2、挖掘机、混凝土搅拌机由甲方提供。

2、甲方负责整个工程的全面管理、监督、指令。

3、在开工前向乙方进行技术交底，工程量澄清，同时下达施工任 务，并派技术员、管理人员负责施工整体布署安排、技术指导，质量监督，进度(工期)控制。

4、甲方在开工前向乙方进行安全文明生产和遵纪守法教育。

5、甲方负责对乙方已完成工程的计量计价、质检。

6、试验检测：甲方负责对乙方承包工程的的有关试验检测工作。

7、工程完工后，甲方组织验收和结算工作。

8、监督乙方对于农民工工资发放的情况及其保障措施。为响应国务院关于农民工工资问题的号召，甲方将在每月支付给乙方的工程款中预留农民工工资，与乙方共同组织发放，并且甲方有直接发放的权利，以保障此项资金的发放。

9、乙方在质量、进度、安全等达不到合同要求的，甲方有权终止合同。

五、乙方的义务

1、自备施工用具（农用车、水泵、胶水管、铁铲、手锤、路面切割机(分隔缝使用)、滚筒、砼振动棒、平板振动器、条纹滚筒、施工线、钉子、铁丝、电线，照明、彩条布、模板及固定模板的辅助材料）等用具。电线电缆：二级、三级配电箱严格按国家及地方相关规定配置，如空开器、漏电保护、开关、插座等。自行承担水、电费、房租 费、生活费等。

2、进入施工现场须佩戴安全帽，遵守各项安全规章制度，不得打架斗殴、不得有偷盗行为、各项施工工艺须达到文明施工规范要求，保持工完场清，不浪费材料。如因乙方自行管理、指挥、调配不当造成的任何安全、质量事故，由乙方负责。

3、在本合同有效期内，场地内乙方的所有机械由乙方自行管理，运输车辆必须三证齐全（驾驶证、行驶证、运输证），购买交强险及商业险，车辆合法运营。如因乙方自身的原因，导致人员设备安全事故，乙方自行负责，导致甲方损失的由乙方赔偿。

4、乙方必须严格执行施工现场的各项规章制度和国家、行业有关规范标准，严格执行安全技术操作规程，同时执行贵州钢建工程有限公司的有关规定，严格按施工工序和操作规程执行。

5、乙方应具有一定的施工能力，其人员、设备、技术力量应满足 所承包工程质量、进度的要求。乙方签订合同接受任务后，必须垫付前期施工费用和竣工结算后付款不及时的经济风险责任，全面履行本合同责任并接受甲方管理、监督，乙方对甲方提出的一切有关工程施工的措施、规定应严格执行。

6、乙方所承包工程质量达不到合格标准的甲方不予验收，返工损失由乙方自负，工期不予顺延。

7、乙方应加强甲供材料的现场管理，杜绝人为浪费。甲供材料合理损耗：水泥：3％；砂：5％；碎石：3％：。超出以上合理损耗部分，甲方按进场价的1.2倍在乙方工程款中直接扣除。

8、乙方要按周向甲方提出工程进度计划及相应进度统计报表。

9、已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的成品保护工作 乙方必须按甲方批准的进度计划组织施工，接受甲方现场管理人员的检查、监督。工程实际进展与进度计划不符时，乙方应按甲方代表的要求提出书面改进措施，报甲方代表批准后执行。否则，造成后果由乙方自负。

10、乙方违章操作增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量不予计量。

11、由甲方书面通知的变更按甲方批复的相应数量结算。

12、在施工中，要处理好当地关系。凡与当地发生冲突或经济纠纷，造成一切后果，责任自负。由于乙方原因与当地发生冲突、纠纷直接影响甲方正常工作，甲方有权对乙方采取经济处罚，严重者可清退出场。

13、乙方进入施工现场，30天作为试用期，如在试用期间因技术力量、劳力、设备、组织、安全生产、遵纪守法等因素达不到甲方要求，甲方有权终止合同并辞退。如乙方因其它因素未经甲方同意自动撤离施工现场，甲方不予结算。若造成严重损失应扣罚乙方已完成工程造价20％的费用，作为甲方另选工程队而延误工期的经济损失。

14、乙方应建立劳务用工档案，不得伪造劳务工资花名册，甲方一经发现，甲方只支付实际民工工资，其余款项全部没收，乙方并立即退场（包括所有机械设备），甲方不承担乙方任何费用及损失。

六、发包单价

1、涵管埋设、级配铺设、路面混凝土浇筑三项整体单价为11.5万/公里。

2、以上单价为综合单价，已包括人工费、辅材费、机械费、进出场费、安全文明施工费、临时设施费、管理费、利润等全部费，一律不另行结算计时工。设计变更或超出以上约定的新增加项目，双方另行协商约定综合单价。

七、付款方式及奖惩

1、乙方每完成一公里预付1万元生活费，按月支付至上月已完工程量的80%进度款，其中工人工资由甲方直接发放，剩余20%尾款待工程完工整体验收合格后4个月内一次性支付。

八、违约责任

1、甲方未按合同支付乙方工资，超过半个月乙方可暂停施工，由此甲方造成的损失由甲方自行承担。

2、甲方无故不供应材料超过三天乙方可要求甲方按照行情赔偿损失，由于不可抗力造成的损失按照法律相关规定标准执行。

1、由于工程质量不符合规定要求，乙方负责无偿维修或返工，或按质量损失加倍处罚扣款。

2、未经甲方书面通知允许，乙方无故中途停工，或单方面终止合同，影响甲方工程进度造成的经济的损失，均由乙方承担。

3、乙方延期开工，必须有甲方的延期开工通知书或批准乙方延期开工的通知书。否则延迟一天，乙方应承担总造价0.1％的违约金，并 在结算时扣除。

4、乙方所包工程不得中途停工或向第三人分包或转包。否则，甲方有权单方终止合同，损失自负不予结算，其所完成工程实际价弥补甲方另选工程队和推迟工期的经济损失。

5、甲、乙双方不论以任何形式终止合同后，乙方应在3天内退场，退场时甲方不承担任何费用的补偿，因乙方自身原因造成的合同终止，乙方应主动退场，甲方除根据合同约定支付进度款外，尾款待本合同约定所有项目完成并验收后支付，验收不合格部分尾款除不予支付外，给甲方造成损失的还应赔偿甲方损失。乙方拒不退场给甲方造成的停工、误工损失每天按乙方所承包工程总造价的1%给予赔偿。

6、甲、乙双方不得借故拖欠各种应付款项(不包括由于业主原因 造成的款不及时)。

九、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方签字生效。

十、凡未涉及内容，根据平等友好，互惠互利的原则协商解决，本合同未尽事宜，双方另行协商，所定协议与本协议具有同等效力。

十一、附件：《安全用电操作知识须知》、《安全文明施工准则》

甲方（签字）： 乙方签字）： 身份证号： 身份证号： 联系方式： 联系方式: 日期： 日期：

第二篇：乡村公路劳务分包合同

乡村公路劳务分包合同

甲方： 乙方：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《公正桥梁建筑安装工程承包合同的条例和原则》，为搞好工程质量，加快进度，本着公平、公正的诚实信用原则，经双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守，并严格执行。

一、工程概况：

1、工程名称：永顺万民乡伍伦村乡村路

2、工程地点：永顺县伍伦村

3、承包范围：伍伦村产业路段全长大约2.4公里，宽3米的路面，厚度20厘米，水泥硬化路面工程。

二、承包方式，具体计算方式和标准如下：

1、本工程按单包的方式承包，甲方负责所有的原材辅料，运输熟料，水电通到施工搅拌场和路基的平整。发电机汽油，住宿场 地及水电费。乙方负责硬化工程施工的所有设备（包括搅拌机、振动泵、切割机、钢膜、发电机、电线）。

三、施工质量及施工内容

1、甲方在乙方施工人员进场后给乙方施工人员给予技术交底和技术指导。

2、在施工过程中，甲方的运熟料车必须随叫随到，如有损坏必须马上有车替换。

3、甲方对乙方所承担的工程要做好安全交底，提出明确安全要求，进行安全监督检查。乙方必须严格执行有关安全生产的规章制度。严格遵守安全操作规程。

4、乙方施工人员不允许酒后作业，发现一次一人罚款100元，依次累计。

5、乙方施工人员在施工过程中，必须按照甲方的现场技术员要求施工，服从甲方施工技术员的指导，如有问题当场发现，现场纠正、整改。

四、付款方式及工价

1、乙方施工人员进场后，甲方先付3万元的民工生活费及机械进场费7000元，在施工期间保证民工每人每天20元的生活费。

2、乙方工程完工后，甲方必须先付60%的工程款，剩余的一个月内付清。

3、工程工资款的结算按甲、乙双方实际收方的工程量每平方15元计算。

4、在施工过程中，如甲方所造成的一切停工、待料，如水泥、砂不到位，路基、当地村民关系等，停工一天应补民工工资150元，按人计算。

五、工期、质量

1、工期，乙方必须按照甲方现场排定：编制的工期组施工，计划进行施工，工期规定：按实际操作日30天完成（下雨天除外）。

2、乙方施工人员应按甲方施工要求混凝土配比，合理配料，不得浪费材料，乙方负责施工工具。

3、乙方必须在施工期间做好各班组协调配合工作，不得影响工期。

六、本合同一式两份，甲乙双方签字盖章后生效。

七、本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决。

甲方（签字）：

乙方（签字）：

见证方：

伍伦村村委会

****年**月**日

第三篇：公路工程施工劳务分包合同

工 程 劳 务 合 同（草稿）

甲方：（以下简称甲方）施工单位：容县公路工程建筑公司

乙方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定，结合公路工程的具体情况，经双方充分协商，就工程劳务承包达成如下协议：

第一条、工程名称及范围

工程名称：苍梧县新地镇尚和至富禄公路路面硬化工程工程范围：按设计图纸要求包工包料。

第二条、工期

2012年月日至 2012 年月日止。

总工期为天。

第三条、工程劳务总价（含材料费）

工程承包总价：贰佰柒拾贰万零捌佰零陆元捌角壹分（￥2,720,806.81）

第四条、工程质量

4.1按国家现行的公路施工规范和本工程的施工设计图纸及补充技术规范组织施工。

4.2在施工过程中应遵守建设单位的有关规定，接受监理工程师的监督指导，服从甲方管理，按质按量完成。

第五条、工程计量

5.1甲方负责每月对工程量的计价，并催促业主支付工程进度款。1

第六条、工程进度

6.1乙方必须按建设单位要求的时间及甲乙双方签订的工期完成相应的工作量（除不可抗力因素及甲方不按时支付进度款外）。

6.2因设计变更、工程量增加工期需相应延长、增加工程量亦另行计价。

第七条、工程材料

7.1工程材料由施工队自行购买。

7.2甲方负责支付所有需要送检材料的检测费用。

第八条、价款的支付

8.1乙方已完成的工程量，经建设单位计量的工程款在到达甲方账户后24小时内全额转付给乙方（节假日除外），乙方按甲方要求的工期完工后，甲方在15日内将工程款一次性付清。

第九条、双方责任

9.1甲方责任

9.1.1负责向建设单位、政府有关部门汇报有关工程建设事项，处理工程用地、拆迁等事宜，标定工程用地界限，协调施工过程的交通管制。

9.1.2施工单位负责整个工程的技术管理及技术指导，编制施工组织计划，贯彻建设单位管理目标，上报乙方实际完成的工程量和工程变更资料，保管工程图纸及有关技术资料等。

9.1.3向乙方提供必要的施工图纸资料及施工技术规范，并做好技术交底工作。

9.1.4负责协调当地村民的沟通。

9.1.5负责按月进行中间计价、上报计价单，单项工程完工后进行一次性计

价，并按双方约定（8.1项价款的支付）支付乙方工程款。

9.1.6负责与业主、监理、质检部门的沟通并支付相关费用。

9.1.7负责工程竣工验收资料的整理，支付资料费用。

9.1.8负责组织工程竣工验收并支付相关费用。

9.2乙方责任

9.2.1负责组织充足人员进场施工，施工机械进场、退场、转送费用自行负责。

9.2.2尊重当地民族风俗习惯。

9.2.3接受驻地监理工程师和甲方技术员、现场管理人员的监督、检查和指导，负责保护施工现场桩志、控制点、线。

9.2.4服从甲方现场管理人员的工作指令。

第十条、约定事项

10.1工程数量的确定：以投标报价为准，如工程量另有增加需另行计价，该工程总价包含施工过程中所产生的一切费用（即工、料、机直接费和间接费）。

10.2双方签协议后，乙方支付甲方前期费用伍拾贰万元（其中38万元为投标费用；14万元为履约保证金），待工程竣工结算款到位后乙方另付2万元给甲方。

10.3进场施工后甲方应退还14万元履约保证金给乙方，并按施工单位与业主单位签订的合同向乙方全额支付进场预付款。

10.4施工安全：乙方负责施工现场的安全文明施工。

10.5甲方负责支付每次计量工程款的税款，并在计量款到账后截流税款部

分，其余工程款按约定全额支付乙方。

第十一条、争议、违约

11.1双方因合同发生争议，应共同协商解决。经双方协商无法解决的可向有管辖权的人民法院起诉。

第十二条、其它

12.1如有补充协议，与本协议具同等法律效力。

第十三条、本合同自双方签章之日起生效。

第十四条、本合同壹式两份，甲方持壹份，乙方持壹份。

甲方：

甲方代表：

乙方：

乙方代表：

签定日期：年月日

第四篇：劳务分包合同

（BF―2009―0208）

合同编号：GFF2018015000-FL-004

北京市房屋建筑和市政基础设施工程

劳务分包合同

二○一八年七月

建筑面积：

4、合同价款总额 元（人民币），大写 元。

5、分包工作期限

总工期152日历天，2018 年 7 月 28 日开工（具体开工日期以甲方通知为准）至 2018年12月27日（以甲方施工进度要求为准）。

工期总日历天数与开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准；且具体执行满足甲方总体施工计划，满足甲方与业主工期要求，具体情况以甲方通知为准。

6、劳务作业人数： 30 人。

7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；

（2）中标通知书（如有）；（3）投标书及其附件（如有）；（4）专用条款；（5）通用条款；

（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸及工程量清单；

（8）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件；

第二部分 通用条款

9、发包人权利和义务：

9.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。

9.2 上款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

9.4 统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。

9.5 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。

9.6 随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。

9.7 及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。9.8 认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。

9.9检查承包人工人持证情况，禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。

9.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之

10.7按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

10.8 做好成品保护工作。

10.9妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。

10.10承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。除此书面记录的用工行为外，承包人在本项目不存在其他用工行为。

10.11配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。

10.12发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人的指令予以配合。

10.13在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。

10.14 劳务作业全部内容经验收合格后，承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。

10.15在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知发包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。

10.16其它承包人应当承担的义务。

费用的正式报告及有关资料。

13.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

13.4承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。

14、送达：

本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起7日内予以书面答复，逾期未答复或无人接收、拒收的，视为同意对方要求。

一方本合同协议书中注明的地址发生变更时，应当在7日内书面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。

15、事故处理：

15.1 发生重大伤亡及其他安全事故，发包人应按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

15.2承包人要积极配合发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。

16、施工变更：

16.1施工中如需对原工作内容进行变更（工程发包人和工程承包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据），发包人应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

16.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸； 16.1.2增减合同中约定的工程量；

20.1承包人和发包人协商一致的，可以解除劳务分包合同。20.2发包人与建设单位的施工总承包合同解除的，发包人可以发出通知解除本合同。

20.3发包人不按照本合同的约定支付合同价款，承包人可以停止工作。停止工作超过28天，发包人仍不支付合同价款，承包人可以向发包人发出通知解除合同。

20.4承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时，发包人可以书面告知承包人并限期要求其完全、恰当履行合同义务。承包人逾期不能按约定履行义务的，发包人可以发出通知解除合同。

20.5如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，发包人和承包人可以解除合同。

20.6本合同约定的解除条件成就时，发包人应通知承包人解除本合同并办理分包合同价款结算支付手续。分包合同价款结算支付手续完毕后，承包人应及时撤离现场。承包人未及时退场，给发包人造成经济损失的由承包人承担。

20.7合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。

20.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

112

第三部分 专用条款

22、项目经理、施工队长及劳动力管理员：

22.1发包人中标建造师（项目经理）为，职务： 项目经理，工程建造师（项目经理）证书号。身份证号码：。委托权限： 现场管理。发包人也可委托

周代杰 有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。

22.2承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为，职务： 施工队长，岗位证书号：，身份证号码：。委托权限： 现场施工管理，人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。

22.3发包人现场劳动力管理员，上岗证号，职责为 现场劳务管理 ；承包人现场劳动力管理员 敬君萍，上岗证号，职责为现场劳务管理。

22.4承包人委派的分包合同价款收取负责人为，身份证号码：，职务： 经理，联系电话：，在京住址： 北京市，家庭住址：。

23、图纸：

发包人应在劳务分包工作开工 7 天前，向承包人提供与分包工程有关的图纸 0 套。

24、材料：

24.1承包人应在接到图纸后 7 天内，向发包人提交材料、设备、构配件供应计划；经发包人确认后，发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给承包人；

314

（6）发包人要求承包人对劳务工程不符合约定部分予以整改的。（7）发包人要求承包人提供符合合同约定的人员、提供合法有效的管理资料等履约行为；

（8）本合同9.10、10.15所列事项；（9）双方约定的其它情况。

28、本合同价款核算规则及构成方式

28.1 本工程的合同价款采用下列第（1）种方式计算：（1）固定合同价款；（2）工种工日单价；（3）综合工日单价；（4）建筑面积综合单价。

28.2分包合同价款包含以下内容：机械运输、构配件及安全生产费、税金、人工费、材料费、措施费、临时设施费、保险费、临时停水停电造成的窝工、风雨季及冬季施工费、各种管理费、利润、规费以及政策性文件规定、合同所有责任、义务和风险费用等（包括但不限于）。

28.3分包合同价格风险幅度范围为 /，超过风险幅度范围的，应当及时调整。调整标准为 /，调整依据为 /，调整程序为 /。

28.4本工程的合同价款，除经发包人和承包人双方书面确认的工程变更以及依照本合同28.3条约定的价格调整的因素以外，不再调整。

28.5采用第（1）种方式计价的，合同价款中包含机械运输、构配件及安全生产费、税金、人工费、材料费、措施费、临时设施费、保险费、临时停水停电造成的窝工、风雨季及冬季施工费、各种管理费、利润、规费以及政策性文件规定、合同所

516

29、施工过程中分包合同价款结算及支付方式：

29.1施工过程中，发包人、承包人应当在每月20日前对上月完成劳务作业量及应支付的劳务分包合同价款予以书面确认，书面确认时限自发包人收到承包人报送的书面资料之日起计算，最长不得超过3日。书面确认后，双方约定采取以下 电汇 方式结算支付分包合同价款：

29.1.1发包人在书面确认后5日内全额支付已确认的劳务分包合同价款。

29.1.2发包人每月 25 日支付 30万 元分包合同价款。29.2由于发包人将合同价款支付给合同价款收取负责人以外的人员、或存在其他违规、违约支付行为的，造成后果由发包人负责。

30、违约责任： 30.1发包人违约责任：

30.1.1不按约定向承包人支付分包合同价款的，除应向承包人支付违约金 5000 元以外，还应按同期银行利率向承包人支付利息；如该违约金不足以弥补承包人的损失，承包人可以要求发包人继续予以赔偿。

30.1.2不按约定核实承包人完成的工程量，除向承包人支付违约金 5000 元以外，还应按同期银行利率向承包人支付利息；如该违约金不足以弥补承包人的损失，承包人可以要求发包人继续予以赔偿。

30.1.3不能提供足够的工作面，造成窝工的，除支付窝工费用外，还应向承包人支付违约金 5000 元。

30.1.4不能按时提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件造成窝工的，除应支付窝工费用外，还应向承包人支付违约金 3000 元。

30.1.5发包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况时，应向

718

30.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

30.4发包人先有30.1.1、30.1.2行为的，承包人的30.2.4行为不构成违约。

30.5承包人先有30.2.4、30.2.5行为的，发包人自行为发生之日起 一个计量周期 日内不履行分包合同价款的结算和支付手续的行为不构成违约。行为存在连续状态的，自连续状态终止之日起计算时限。

30.6发包人30.1.1、30.1.2行为、承包人的30.2.4行为的违约责任由本合同双方、发包人及承包人下列人员承担连带责任。发包人及承包人下列人员应当签订保证书作为本合同附件。

发包人：姓名 周代杰 身份证号： 5***232915 姓名 / 身份证号：

姓名 / 身份证号：

承包人：姓名 徐汝见 身份证号： ***813 姓名 / 身份证号： / 姓名 / 身份证号： /

31、特别约定：

31.1发包人承诺按照本合同约定结算、支付分包合同价款，如存在违约行为，造成承包人拖欠本工程务工人员工资的，除按照本合同的违约条款承担责任外，还应对承包人拖欠的本工程务工人员工资承担连带责任。

31.2承包人先有30.2.4行为的，双方约定自行为发生之日 起 5 日内，双方签订的关于本合同分包价款的协议为无效协议。

31.3发包人30.1.1、30.1.2的违约行为、承包人30.2.4的违约行

920

34、补充条款：

35、附件： 附件一：保证书

附件二：

附件三：

/

保证书

中标建造师（项目经理）

本人 是 项目发包人中标建造师（项目经理）。本人已认真阅读并充分理解本劳务分包合同内容并将按照合同约定履行本人职责。

本人承诺在本劳务分包合同的履行过程中，作为发包人的授权委托人，在职责范围内禁止本合同30.1.1、30.1.2行为发生。如因本人原因发生上述行为，本人将依照本合同30.6的约定，对发生的债务承担连带责任。

中标建造师（项目经理）：

时间：

223

第五篇：劳务分包合同

劳务分包合同

甲方：

（以下简称甲方）乙方：

（以下简称乙方）

甲方

通过竞标取得

工程的总承包权，为切实履行好建设方签订的《建设工程施工合同》，依据《建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑工程质量管理条例》的相关规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就工程劳务分包有关事项协商达成一致意见，为明确双方的权利和义务，特签订本合同，双方共同遵守。

一、工程名称：

二、项目地点：

三、建筑面积：

m2（结算以实际测绘面积为准）。

四、承发包方式：项目的劳务分包（包括该项工程的土建设计施工图所示的人工、机械设备租赁费、周转材料、安全文明施工、临时设施费、管理费、守护费、钢筋上下车费、各工种配合费、竣工验收、、工期、工程质量、施工安全，全额包干）。

五、分包单价：该分包工程实行建筑面积平方米包干形式，即：包干价 元/平方米。此分包单价项目详见本合同第四条及安全文明设施费、工程维护等所有工作项目；签订本合同时，乙方提供分包此单价项目组价清单。

乙方所做内容：

乙方不包括所做内容：

六、工程结算依据：竣工结算时，甲方依据建筑面积计算规则和合 同约定的建筑面积平方米单价，对乙方进行包干结算。工程竣工结算时，合同约定单价不作调整。如施工中因设计变更或业主要求增加或减少工程量，按照双方签章约定清单计价；如果清单报价与实际工程量有误差甲乙双方各自承担 %的风险，超出 %按照清单报价结算。甲方付款时，乙方必须出具民工工资发放表，乙方不承担工程税费。

七、工程安全、质量及工期要求：工程安全由乙方负责；工程质量必须达到合格以上标准，并对甲方负责；施工工期为 日历天，从 年 月 日起至 年 月 日止，工程竣工验收合格。

八、合同履约保证金：为了保证合同的有效执行，乙方在签订合同时向甲方缴纳工程保证金 元，并作为合同发生效力的前提条件；履约保证金在项目竣工验收合格后一次性无息返还给乙方。

九、付款方式：乙方施工主体工程达到验收条件支付工程承包总价的 %；外墙砖完支付工程承包总价 %；工程竣工初验合格后支付工程承包总价 %；竣工验收合格后支付工程承包总价的 %，剩余部分在双方办理完结算后扣除 %的工程质量保证金，余款在办完结算 个月后一次性支付给乙方。工程保修期满壹年，一个月内甲方一次性将乙方质保金无息支付给乙方；每次工程款支付必须出具工程款拨付申请表（由甲方提供申请表格）。

十、工程验收标准

该工程根据施工图、国家现行工程质量验收规范、操作规范、施工工期要求、设计变更通知、技术核定单和甲方技术交底及方案措施进行施工，并进行阶段验收和竣工验收。

十一、甲乙双方的责任和义务

（一）甲方责任：

1、负责联系设计、质检、监理等相关部门，对分包工程的分部分项工程进行质量验收；

2、负责工程质量监督，组织各种建筑材料。

3、负责建筑物的轴线定位，水准高程控制、相关坐标的测设工作，并甲、乙双方现场交验。

4、负责施工组织设计的编制，施工进度控制计划；分部工程技术控制措施，组织协调各项目组的相邻关系，为该工程创造良好的工作环境；

5、负责协调好周边群众关系，如因周边群众阻碍施工，造成工程停工等损失由甲方负责。

6、组织各方人员进行技术交底（任务、质量、安全、进度、质量保证措施）；

7、搞好场内“三通一平”，即水通、电通、路通和场地平整；连续停水、停电超过3天以上工期顺延，但下雨包含在工期内。

8、正确指导施工，及时纠正乙方在施工中的错误，乙方自检、互检合格后通知甲方，尽量避免不必要的损失；

9、对乙方施工中的安全、质量、工期、安全文明施工、材料使用等进行监督；对乙方在施工中的违规行为进行处罚；

10、及时按合同支付乙方工程款；

（二）乙方责任

1、配备足够的专业施工、管理人员、现场负责人及各管理人员名单对该分包工程进行施工、放线，对合同中的分包工程质量、工期、进度和安全文明施工组织落实，并承担全部责任。

2、严格按照设计图纸与设计变更通知进行施工，遵守执行国家现行《施工质量验收标准和规范》，遵守和服从建设方和监理单位及甲方管理人员的监督和指挥，确保工程质量达到合格以上标准。

3、对各班组的安全生产教育严格，提高工人的安全生产意识，每个工人入场前都必须认真学习，遵守《安全生产操作规程》等相关制度，确保无违反安全操作规程，不发生安全事故。负责对违反操作规程和安全生产制度的责任人和职责部门进行处罚，并承担责任。

4、搞好文明施工，遵守现场的文明施工管理制度，搞好建设、监理及其他班组的关系，做到工完场清；

5、各班组长必须坚守在施工现场，严禁脱岗，确保工程质量、进度，保证足够的施工力量；

6、负责工地的安全施工、安全生产设施的搭建，外架搭设达到规范要求；严禁小孩和家属及非工作人员进入施工现场。

7、乙方必须按照国家现行施工规范进行施工，按甲方技术交底内容进行各种工序的施工操作，并派专业施工人员进行各楼层的施工放线和质量安全管理；

8、各分部分项工程必须自检合格，再报请建设单位及相关部门验收，验收合格后方可进行下道工序，否则造成损失由乙方承担；

9、乙方若在施工过程中管理混乱、进度缓慢，达到三次未按时完成甲方要求的时间节点，工程质量不合格，或不听从甲方统一管理，或出现重大质量事故，导致工程不能顺利进行，合同不能全部履行，甲方有权单方解除合同，并由乙方赔偿一切损失，乙方必须在规定时间移交出施工场地；待甲方落实其他施工队伍且进场施工至少三日后，方可与甲方协商处理善后清算作。

10、落实安全文明施工技术措施，编制临时用电方案和提前7天提供材料使用计划；

11、乙方进场前，必须为所有进场人员购买工伤保险，同时提供购买工伤保险的相关证据交甲方和建设方审验；严禁有伤、残、病、聋、哑和智障人员进场，因建筑行业手工操作多、劳动强度大，故进场人员年龄男工不得超过60岁，女工年龄不得超过50岁，且不得小于18岁；

12、组织工人进行安全学习，对各工班进行安全技术交底，建立健全工人“三级教育卡”。

13、未经甲方授权委托，乙方对外签署的任何合同和协议，均由乙方负责，甲方概不负一切责任。

十二、工程质量、安全文明施工管理

施工过程中，乙方应配备施工所需机械、周转材料和垂直运输设备，确保工程按期顺利完成；

（一）质量管理

1、乙方在开工前应向甲方工程部提交专项施工方案备查，技术措施严格按照进度计划施工；

2、乙方必须严格按照工程施工规范及工程设计文件要求进行工程施工，并确保工程质量满足设计文件要求和施工规范规定，乙方若有违反规范要求进行施工，造成的任何质量问题均由乙方承担全部责任，并赔偿甲方材料损失，对工程质量有争议的，由甲方现场代表和现场监理处理或交工程质量监督站鉴定；

3、检查和返工。乙方在分项工程隐蔽前或进行下步工序施工时，必须经建设方代表、甲方现场工程师、甲方委托的现场监督按照规范和设计要求共同进行验收，合格后方可进行隐蔽或进入下步工序施工，未按规定检查验收的，甲方有权对乙方进行处罚，同时视为该分项工程不合格，并赔偿甲方损失；情节严重者甲方有权单方解除合同，乙方必须在规定时间移交出施工场地；待甲方落实其他施工队伍且进场施工至少三日后，方可与甲方协商处理善后清算工作。

4、严格按照甲方制定的质量管理办法执行。

（二）安全、文明施工管理

1、定期和不定期的对工人进行安全教育和培训，让每个人都要牢固的树立“我要安全”，而不是“要我安全”的安全意识，落实专人管理；

2、安全文明施工管理：本工程安全管理目标死亡事故为零。如发生伤亡事故，乙方承担 万元以下的责任。在每月安全自检中凡评为不合格的，发给《整改通知书》，通过整改必须达到相关标准。在建设主管部门、建设工程质量监督站、城建监察大队进行综合执法大检查、质量大检查、安全生产文明施工大检查、创卫检查和专项检查工作中，凡甲 5 方因乙方原因受到通报批评，有损公司形象和企业业绩的，甲方每一次对乙方处罚的违约金 元。

4、乙方必须按照《JGJ59-99》安全操作规范搭设外墙围护脚手架，铺设密目网和水平防护，确保施工安全，在施工中乙方应遵守建设工程安全生产相关规定，严格按照安全标准和国家规范组织施工，采取安全防护措施，提高安全生产意识，消除安全隐患，确保安全生产；进场前乙方必须与甲方签订《安全生产管理协议》，杜绝违章指挥和违章作业。

十三、违约、索赔及奖励办法

1、合同中约定有违约处罚的，依约定。

2、甲方违约的具体情况有：不按时提供应由甲方提供的各种建筑材料达 天以上，或超过约定时间 天以上仍未支付合同约定工程款的，均将按银行同期贷款基准利息的3倍计算；如超过约定时间 天仍无故不支付约定工程款，由甲方赔偿乙方因违约造成的经济损失，但不可抗拒的自然灾害除外。

3、乙方违约的具体情况有：因乙方组织劳动力不足、各种机械设备和周转材料不到位、连续两周以上完不成生产任务，或工程质量不能达到合格要求，或因乙方原因造成停工或返工、造成各种建筑材料损失，均属乙方违约，概由乙方向甲方赔偿全部损失，并承担违约责任；

4、乙方违约，由乙方向甲方赔偿各种直接和间接损失，甲方有权单方终止合同；终止合同时，乙方已完成工程量的合格部分，按约定组价清单进行结算，半成品按时 %计价，并限期退场，乙方被甲方责令出场或一方自行终止履行本协议的，必须待甲方落实其他施工队伍且进场施工至少三日后，方可与甲方协商处理善后清算工作。

5、工期奖惩办法：乙方按照合同工期提前10天，甲方奖励乙方人民币 元/平方米，提前20天甲方奖励乙方人民币 元/平方米；反之，乙方延后10天，甲方处罚乙方人民币 元/平方米，延后20天甲方处罚乙方人民币 元/平方米。

6、乙方必须按月及时足额发放民工工资，否则视为违约，每违约一次，由乙方向甲方支付违约金 元，造成群体事件影响甲方企业形象的，甲方有权单方终止合同，并由乙方赔偿一切损失。

7、该工程严禁再次转包，否则甲方有权单方终止合同。

十四、争议解决办法

合同执行过程中双方若有争议，双方协商解决，达成一致意见后签订补充协议；若不能达成一致意见，可提请工地所在辖区法院裁决。

十五、本合同未尽事宜，双方协商解决，达成一致后签订补充协议。

十六、本合同附件：《安全文明施工管理办法》、《工期进度、质量、材料管理办法》、《投标人报价说明》、《价格组成清单》与本合同具有同等法律效力。

十七、本合同一式四份，双方签字盖章后生效，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力，工程款结清后自行失效。

甲 方：（章）

乙方：（章）

法定代表人或

法定代表人或

委托代理人签字：

委托代理人签字：

年 月 日

年 月 日