桩基工程承包合同1[共五篇]

第一篇：桩基工程承包合同1

建筑工程施工合同

合同编号：

工程名称：

2014.03.26 南何村安置楼8#钻孔灌注桩

二〇一四年三月二十六日

建筑工程承包合同

甲方：西安秦和实业有限公司（以下简称甲方）

乙方：中国有色金属工业西安岩土工程公司（以下简称乙方）

为了确保甲方开发的南何村安置楼工程施工任务按期、优质、高效建成，明确甲、乙双方的责任、权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方充分协商，本着互惠互利的原则，一致签订本合同，双方必须严格遵照执行。第一条 工程内容

一、工程名称：南何村安置小区8#楼钻孔灌注桩工程

（采用管内泵送混凝土，后插筋工艺）

二、工程地点:阿房二路北侧

三、工程承包内容: 南何村安置小区8#楼钻孔灌注桩工程承包内容包括测放桩点、钻孔、灌 注混凝土、钢筋制作和安装，破桩头、清桩根土、质量控制、施工记录、技术资料、机械进出场、安拆等相关施工以及配合桩基检测人工、机械 使用工作等一切内容。

四、灌注桩参数：本工程桩径600m，桩长22米。（具体详见施工图）第二条 质量、工期、安全、环保要求

一、质量要求

1．工程质量目标：满足国家建设部现行的设计、施工、验收等采用的规范标准：符合设计图纸要求，工程一次验收合格率100﹪.2．乙方严格服从甲方的管理，保证施工质量，杜绝一切质量事故的发生。3．乙方根据甲方提供地质勘察设计文件、施工图，必须采取必要的措施和投入确保满足规范和图纸要求。

4．乙方必须严格按监理的技术交底及有关标准、规范要求进行施工，对甲方和监理提出的整改措施无条件执行。由于乙方施工原因造成的质量问题，乙方应在甲方规定时间内返工，并自行承担所有损失费用（包括项目业主、监理等对乙方的罚款）。返工后仍达不到质量要求的，由甲方负责修复，其修复费用在工程结算款总2倍全额扣除并解除劳务承包合同。

5．因乙方原因造成工程质量事故者其发生事故损失费用全部由乙方承担，同时承担相应的法律责任。

二、工期要求

1、开工日期：2014年4月1日，工期40天（日历天）；

2、竣工日期：2014年5月10日

3、施工过程中，甲方根据项目进度计划，可要求乙方调整施工顺序及项目，具体以甲方通知的为准。

4、依据总工期，每延误一天，乙方须按本合同结算总价款的3%向甲方支付违约金，该违约金将在结算款中扣除。

5、尽一切可能保证在总工期内完成本合同工程。

5.1、发生不可抗力的费用承担：人员伤亡由其所属单位负责，并承担费用：造成乙方设备、机械等的损害及停工等损失由乙方承担：所需清理修复工作的责任与费用的承担，甲、乙双方根据具体情况另行协商。

三、安全生产要求

1．乙方在施工中认真遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准、操作规程以及监理单位的安全交底书组织施工，制定具体可靠的安全措施，并随时接受上级和甲方依法实施的监督检查。施工中由于乙方违章作业，安全措施不力造成的人员伤亡、行车、机械设备、火灾及爆炸事故等所造成的损失及责任全部由乙方承担。

2． 为了保障进入现场人员的安全，乙方应在可能出现危险的部位采取必要的防护措施，设置照明、警告标识、信号和安排专职安全防护员现场指挥，其费用已包括在乙方承包综合单价中。

3． 乙方必须严格按甲方安全技术交底施工，在动力设备、输电线路、通信线路、地下管线、易燃易爆地段、临街交通要道附近施工时，应在施工前向甲方和监理单位提出安全防护措施，经甲方确认后方可实施。由于管理不善、未按监理单位交底进行防护造成的人身及机械事故或造成各种既有通信、供电等设施破坏的事故，一切善后处理费用及损失均由乙方承担。

4． 乙方应按规定配置安全生产防护用具并满足施工需要数量，如若不能及时配置和满足需用数量，甲方给予购置其费用由乙方承担。

四、环境保护及文明施工要求

1．乙方在施工中严格遵守设计文件和国家、省（区）市有关环境保护、文物保护、土地复垦、水土保持的规定，认真做好生态环境保护工作。

2．乙方应无条件接受当地环保部门和甲方所提出的必要的环保投入，弃土场应严格按技术交底进行取处理，不得乱挖乱弃，如乙方在施工过程中违反规定造成破坏，由乙方自行负责恢复，承担由此造成的一切损失。乙方不予恢复，由甲方另行安排进行清理恢复其费用由乙方承担。文明施工做到工完料尽场地清。

3．乙方车辆在进出场过程中应做好防护，严禁对公路造成污染，凡发生此事件乙方自行承担一切责任。

4．乙方要经常教育职工，严格遵守法律、法规和当地政府的规章制度。杜绝偷盗、斗殴等违法现象发生。

5．所有职工要着装整齐，挂牌上岗；文明施工，防止野蛮作业。

6．乙方必须无条件接受甲方关于施工现场环保、文明施工方面的管理，确保甲方的信誉。第三条 双方代表

1、甲方代表（项目经理）

2、乙方代表（承包人）

第四条 合同价款、调整、结算及拨付

一、合同价款

一、合同价款

1、合同价款：包工包机械不包材料，单价 455 元∕米3，（包含：钻孔、内泵送混凝土、插筋制作、安装、桩根土清理、机械进退场费、破桩、管理费、利润、税金等）

2、单价的费用组成

2.1、乙方单价的费用组成：该单价包含钻孔灌注桩所有劳务费、材料费、设备进出场费、措施费、保险费、安全费、管理费、施工及生活用水用电费、利润、税金、配合试桩检测机械工作等一切费用，甲方只提供钢材、混凝土，其它事项均由乙方负责。

3、工程数量确定：数量暂定204根，桩长22米，根据工程施工图纸中混凝土方数结算，不计充盈数。如有变更工作量必须经甲方书面确认后相应增减，工程量增加或减少，总造价相应增减，固价单价不变。

总量计算公式：总方量=204根×（22m + 0.5m虚桩头）×π×0.32=1297m3

4、工程总造价=1297m3（图示暂定量）× 455元/m3=59.0135万元

（大写：伍拾玖万零壹佰叁拾伍元整）

二、合同价款的调整

1．本工程采用固定综合单价形式，合同综合单价一次包死，包干使用，任何一方不得擅自改变。该综合单价除合同另有规定外，不作任何调整。

2．本单价不区分土质和岩层，均为本单价不变，遇有任何情况单价不做变更。

3．乙方已到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

4．乙方已充分考虑政策及市场价格变化等各种风险因素，无论政策及市场变化影响建筑材料、人工、机械等费用的上涨及下降，甲方都不会在发包范围内给予乙方在材料及人工等方面的任何价格补偿，合同单价也不会有任何的调整，因此而提出的工期延长申请亦将不被批准。

5．乙方不得因在执行本合同时，因需要突然克服某种困难而要求甲方增加因克服该困难所产生的附带费用。

6．任何时候、任何条件下，均不计加班、赶工、窝工费及机械闲置费用。7．所有属于乙方承包范围的工程，因乙方原因造成该工程不能按时完成，导致后续工作不能进行、影响工期时，甲方有权将该工程另行发包，乙方并将该工程造价从合同中扣除，同时甲方有权对乙方处以该工程造价的20﹪作为违约金，该违约金将在结算款中予以扣除。另行发包通知到达乙方时发生法律效力。

三、合同价款结算及拨付

1、乙方合同价款结算及拨付：本工程不予支付工程预付款，整体桩基施 工结束，七日内支付合同总价款50﹪，桩基工程验收合格后三个月内付总价 款20﹪，余款壹年内付清，不计利息。第五条、甲乙双方的责任和义务

一、甲方的责任和义务

1、负责配合乙方解决施工水源接口、电源接口问题，接口后的水管安装及水 费、接口后的电线、电箱安装及电费由乙方承担。

2、保证工地内道路畅通及场地平整，使运桩车辆正常进出场地。

3、提供完整地质勘察文件和施工图纸。

4、按合同约定，支付乙方工程款。同时按时供应钢材、商品混凝土（乙方提供书面计划单）

5、甲方根据工程实际情况，有权对本工程的施工内容、方式、方法、工期等 进行调整，乙方必须无条件服从甲方的安排部署。

6、甲方向乙方提供施工所需的技术交底、桩位水准点及明确安全、质量、工期、环保等具体要求，并进行监督检查。

7、协助乙方维护合法权益，支持乙方正当行使权利，积极为乙方提供服务。

8、对乙方完成的合同范围内甲方认可的合格工程，按合同约定办理验工、计价及结算手续。

二、乙方的责任和义务

1、乙方在开工前，必须根据甲方提供的地质勘查报告和施工图纸、编制详 细的施工方案、报甲方及监理单位审查批准。同时对全体施工人员进行岗前 培训，特殊工种必须持证上岗。

2、乙方必须按甲方要求的时间组织人力、机械设备，凡甲方认为配备不足、不能胜任所承接的施工任务需要，在要求时间又不能补足的，甲方有权单方终止本承包合同。对甲方组织进场材料，不能浪费，合理使用，造成浪费，200%罚款，从乙方的工程款中扣除。

3、乙方在施工中必须严格遵守甲方的各项管理制度和规章，接受甲方的统一管理，无条件接受甲方、监理和业主对工程安全、质量、进度、环保及施工工序的监管和检查。

4、乙方不得对本工程肢解分包或再次转包，否则甲方将终止本合同。

5、乙方必须善始善终良好完成合同内的工程项目，合同内项目不能一次连续完成（除不可抗力因素外），造成的停工、窝工费用均乙方承担。若乙方对遗留的工程项目不能完成者，甲方除全额扣留已完工程质保金外，并按乙方未完工程单价的3倍在结算中扣除。

6.对施工现场的光缆、电缆、电力、文物、爆炸物及不明的电缆、管道时，必须停止施工并采取必要的应急保护措施，并及时向甲方和有关职能部门报告，否则因此造成的一切经济和法律责任以及其他责任概由乙方承担。

7.乙方应加强对人员、驻地的管理，搞好驻地、食堂的环境卫生，杜绝食物中毒和煤气中毒事件的发生。因甲方或上级检查不合格乙方承担其经济处罚；凡发生中毒事件乙方承担全部责任。

8.交付使用前或冬季停工及临时停工，乙方负责对已完工程的保护工作。保护期间发生损坏，其修复费用由乙方承担。

9.乙方必须按照施工进度所需劳务建立民工花名册，工资按花名册发放，按当地政府要求缴纳民工工资保证金。禁止拖欠农民工工资，如因民工工资问题导致工人罢工、上访而造成工期延误及负面影响，责任及经济损失由乙方承担。并且甲方有权使用乙方工程款直接发放工人工资。当劳务发生变化时应及时向甲方提交新的民工花名册。

10.竣工验收合格后20天内，乙方应提交完整的结算资料给甲方，逾期按1000元/天计算乙方的违约金。

11.施工期间的水电费用由乙方负责电费1.15元/度，按月支付。乙方负责为其施工人员、司机等工作人员购买人身意外伤害保险。

12.乙方在施工质量、安全、进度、环保等方面受到甲方两次通报批评而仍无改进的，甲方有权单方面终止合同。乙方自动撤离施工现场，并不得借故阻扰甲方施工，如发生此类事件，甲方有权对乙方追究法律责任，乙方退场后，根据乙方已完工程扣除甲方损失费用后予以清算。第六条 违约责任

1、合同履行期间，乙方不得以任何理由或原因等拒不履行或怠于履行合同义务，连续停工或半停工时间达到三天的，即视为乙方违约，每一次乙方应向甲方支付违约金贰万（20000.00）元整；连续出现上述情况两次的，甲方有权解除合同并不免除违约责任，解除合同通知到达乙方时生效，乙方接到通知后三天内必须立即退场（施工人员及机械设备），乙方不得以未结算为理由拒不退场。

2、其他违约、责任按照本合同其他条款规定和法律规定执行。第七条 工程竣工验收资料要求

1、乙方必须按照国家建设档案管理规定的要求，在施工过程中及时做好收集、汇总、整理工程档案及原始记录。

2、乙方在工程竣工验收时，应向甲方提供符合国家档案部门要求的规格所 编制成册的工程竣工图及技术档案资料。

3、乙方如不按要求提供工程档案资料，甲方有权扣留乙方的剩余工程款，并不予以进行工程结算，直至提交合格的工程档案资料为止。因欠缺档案资料而造成延误建筑整体工程竣工验收，等同由于乙方原因造成的工期延误，并承担因为而造成的甲方全部经济损失。第八条 合同争议解决方式

本合同执行过程中所发生的争议，由双方协商解决，如协商仍得不到解决，则向西安市有管辖权的甲方所在地中级法院提起诉讼。第九条 合同生效、解除与终止

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方停建或缓建，致使合同无 法履行，本合同同时解除。

3、双方履行完合同义务，工程款支付完毕，本合同即告终止。第十条 其他

1、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

2、本合同未尽事宜按照标准文件的规定执行，其他未尽事宜由双方协商签 订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

（以下无正文）

甲方单位（盖章）

法人代表（签字）

委托代理人（签字）

乙方单位（盖章）

法人代表（签字）

委托代理人（签字）

合同签订日期：

第二篇：桩基工程承包合同

桩基础工程承包合同

甲方：

乙方：

总则

第一条 工程概况

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，甲方将“桩基础工程承包给乙方施工，为明确甲、乙双方的权益和义务，结合本工程的具体情况，经双方协商，特签订本合同，双方必须严格遵守。

1.1工程名称：桩基础工程

1.2工程地点：

1.3工程内容：桩基础工程的施工，包括成孔、钢筋笼制安、混凝土灌注成桩、泥浆外运。

1.4合同工期：计划进台桩机施工，日历工期天。计划开工日期：201年月日，计划竣工日期：201年月日，如因不可抗力、下大雨，停水、停电造成停工，经甲方代表确认，工期相应顺延。

第二条承包方式与承包造价

2.1本工程实行包工包料的承包方式。

2.2本工程按照广西现行计价定额（广西清单计价2005）及相应的费用定额确定项目的结算单价进行结算，其中人工费、管理费及利润费率的调整按广西壮族自治区建设厅等部门发布的《关于调整建设工程定额人工工资单价和费用定额有关费率的通知》(桂建标字[2008]5号)的规定计算，1

有费率区间的按中值计取，材料价格按施工时段当地建设工程造价管理部门发布的《建设工程造价信息》的材料信息价计算，无信息价的按甲、乙双方签证单价执行；对于项目无定额可套的，由发包人、承包人根据市场价格协商决定。建筑工程安全施工增加费按定额直接费的0.6%计取，文明施工增加费按定额直接费的0.9%计取；安装工程安全施工增加费按定额人工费4.5%计取，文明施工增加费按定额人工费2%计取。

2.3按照以上2.2条计算的工程总价，再乘以下浮系数0.98所得结

果即为本工程的最终结算价。本工程预计总造价约人民币元，大写为元具体数量以实际完成工程量为准。

2.4 因为土质太松软或有土洞存在导致灌注混凝土量大于计算桩体积的1.2倍时，则超出理论计算混凝土1.2倍以外的超灌混凝土按照450元/m3计算。

第三条 质量标准

本合同的工程施工和验收适用国家颁发的工程施工验收规程规范，工

程质量等级达到国家质量检验评定标准合格条件。如检测不合格需要补桩的，由乙方负责并承担费用。桩基工程未经验收合格不得使用，使用视为甲方验收合格。

第四条 双方驻工地代表

4.1 甲方驻工地代表：

4.2 乙方驻工地代表：

双方责任

第五条 甲方责任

5.1 于开工前负责施工场地三通一平，提供工程地质资料及地下管网

线路资料和施工图纸。

5.2负责提供基准点坐标、高程并向乙方现场交验。

5.3 组织设计单位向乙方进行设计交底。

5.4 负责提供必需的施工条件,通水、通电、通路到施工现场。

5.5 甲方提供乙方施工人员住宿用地。

5.6 负责与城市建筑有关管理部门联系工作和办理有关手续，给乙方创造良好的施工环境。

5.7对乙方组织进场的劳动力、机械设备、材料等进行审核。对不称职、低素质的施工人员和不合格材料设备，甲方有权要求乙方更换。

第六条 乙方责任

6.1 按甲方提供的图纸要求和监理工程师指令进行施工，保质、保量、保工期完成所承包的工程内容及相应辅助工作。

6.2 向甲方代表提供施工方案、工程进度计划及统计报表和工程事故报告。

6.3 乙方根据交验的基准点坐标确定桩位控制点。

6.4 负责工地施工安全及环境卫生工作。

6.5 实行文明施工，管理好所有施工人员遵纪守法。

6.6 乙方按质监部门的相关规定和要求，工程竣工验收通过后15天内须提供竣工资料一式三份给甲方。

6.7施工中应严格遵守安全操作规程，完善安全措施，保证安全施工，因乙方原因造成质量及人身安全事故的，一切责任由乙方负责。

6.8乙方自行安装水、电表，水、电费由乙方承担，按实际用量结算（价格以供电部门的实际收费为准），所发生的水电费由甲方垫付，从应付乙方的工程进度款中扣除。

施工材料

第七条 乙方用施工材料规定：本工程的材料由乙方自行负责采购，质量必须经甲方或监理方检验符合国家规范标准后方可使用。

第八条 严格按设计图和相关修改通知施工。

工程款支付及竣工结算

第九条 工程款支付及竣工结算

本工程工程款（进度款）支付的方式和时间：

9.1 本工程共分五次支付进度款。

（1）、设备进场开工后5天内，发包人向承包人支付进度款至合同总金额的20%；

（2）、本工程完成50%，发包人向承包人支付进度款至合同总金额的40%；

（3）、本工程完成80%，发包人向承包人支付进度款至合同总金额的60%；

（4）、本工程完成100%，经发包人、监理单位及承包人三方共同验收合格后，且发包人按照合同的要求履行义务，发包人向承包人支付进度款至合同总金额的85%；

（5）、工程结算审核定案后30日内支付至工程结算审核定案金额的100%。

9.3乙方向甲方提交结算报告，甲方在收到竣工结算报告后15天内审核或提出修改意见，并在甲方收到竣工结算后30天内，双方办理好结算手续。若超过30天仍不办理结算视为同意乙方的结算。

9.3乙方每次收到甲方支付的工程款之日起十天内，须将有效的工程发票提供给甲方，否则甲方有权延付或拒付下次工程款。

工程隐蔽与工程量签证确认

第十条 工程隐蔽验收，须经甲方、监理和乙方代表现场签证认可，甲方及监理应随时到现场，如果甲方及监理驻工地代表不按规定时间到现场进行工程隐蔽验收，乙方不得自行继续施工，由此造成的工期延误，由责任方承担工期索赔等责任。

第十一条 乙方在施工过程中因地质等原因造成桩长与施工图不符产生工程量增减，甲乙双方即签字确认，如甲方不签字确认，乙方不得自行继续施工，由此造成的停工损失，由甲方负责。

其他

第十二条违约责任

12.1 甲乙双方不履行合同规定，应承担违约责任，并赔偿对方损失。12.2 甲方不按第9.1、9.2条付款，应向乙方赔偿迟纳金，迟纳金按迟付部份款每天万分之四计，工期相应顺延。

12.3 乙方不能按合同工期竣工，工期每拖延一天按延误工程造价万分之四支付违约金给甲方。

12.4乙方必须确保工程质量，如在施工中不按规范、强制性条文及图纸规定施工，以及由于操作不当造成方桩偏位、断裂、浮桩及承载力达不到图纸设计要求等质量事故，由此造成的工期延误及质量事故处理费用，其责任由乙方承担。

第十三条安全施工与检查

13.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此引发生的费用，由乙方承担。

13.2乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

13.3桩基施工时如发现地质情况与甲方提供的地质资料不符时应及时向甲方汇报，并与有关单位共同研究处理。

13.4基桩竣工验收前乙方应妥善保护好轴线和标高控制桩。

第十四条停滞及费用

在已具备施工条件乙方开始进行桩基施工时，因甲方出现地质较大差异等造成乙方一次性停工超过3天的，甲方需支付乙方停工损失费用：每台桩机按10人计，所补偿的人工费及机械台班费用按预算定额计取。（因各单项工程施工衔接所延误的时间不属于本条款范围）

第十五条 合同生效与终止

15.1本合同经甲乙双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完工程款后即告终止。

15.2双方根据国家有关规定，确定桩基基础工程保修年限为该工程合理保修使用年限，甲方付完工程款后乙方保修责任不解除。

第十六条 本合同正本2份，副本4份，甲乙双方各执正本1份，副本甲方2份，乙方执2份。合同正本作为结算依据，未尽事宜，双方协商解决。

甲方：（公章）乙方：（公章）住所：住所：

法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：

传真：

开户银行：

帐号：

签订日期：电话：传真：开户银行：帐号：年月日

第三篇：桩基工程承包合同

桩基础工程承包合同

甲方： 乙方：

总 则

第一条 工程概况

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，甲方将“ 桩基础工程承包给乙方施工，为明确甲、乙双方的权益和义务，结合本工程的具体情况，经双方协商，特签订本合同，双方必须严格遵守。

1.1工程内容：依坐标放轴线、桩位、成孔、混凝土灌注成桩、钻孔土成堆。外运土费用由甲方负责。

1.2合同工期：计划进 台桩机施工，日历工期 天。计划开工日期：2012 年 月 日，计划竣工日期：2012 年 月 日，如因不可抗力，造成停工，经甲方代表确认，工期相应顺延。

第二条 承包方式与承包造价 2.1本工程实行包工包料的承包方式。

2.2承包造价按每延米单价计算，空桩每延米 元，灌注桩每延米 元（此单价未含税，如果需要税票，另外按照税率协议增加）。以上每延米价格包括机械进出场费用、安拆费用、施工自备用电费用、桩检测费以及低应变检验费（如甲方提供电源，从承包单价内每米扣除5元，电费由乙方承担）。验桩费用如果甲方组织验收扣除单价每延米 元。（如果总深度超过25米后，每米单价增加）。

第三条 质量标准

本合同的工程施工和质量验收适用国家颁发的工程施工验收规程规范，工程质量等级达到国家以及设计图纸要求的质量标准检验评定标准合格条件。如检测不合格需要补桩的，由乙方负责并承担费用。

第四条 双方驻工地代表

4.1 甲方驻工地代表：

4.2 乙方驻工地代表：

双方责任

第五条 甲方责任

5.1 于开工前负责施工场地平整，提供工程地质资料及地下管网线路资料和施工图纸。

5.2负责提供基准点坐标、高程并向乙方现场交验。5.3 组织设计单位向乙方进行设计交底。5.4 负责通路到施工现场。

5.5对乙方组织进场的劳动力、机械设备、材料等进行审核。对不称职、低素质的施工人员和不合格材料设备，甲方有权要求乙方更换。

第六条 乙方责任

6.1 按甲方提供的图纸要求和监理工程师指令进行施工，保质、保量、保工期完成所承包的工程内容及相应辅助工作。

6.2 向甲方代表或监理提供施工方案、工程进度计划及统计报表和工程事故报告。

6.3 乙方根据交验的基准点坐标确定桩位控制点。

6.4 负责工地施工安全及环境卫生工作。6.5 实行文明施工，管理好所有施工人员遵纪守法。

6.6 乙方按质监部门的相关规定和要求，工程竣工验收通过后15天内须提供竣工资料一式三份给甲方。

6.7施工中应严格遵守安全操作规程，完善安全措施，保证安全施工，因乙方原因造成质量及人身安全事故的，一切责任由乙方负责。

施工材料

第七条

乙方用施工混凝土为商用混凝土，本工程的材料由乙方自行负责采购，质量必须经甲方或监理方检验符合设计规范标准后方可使用。第八条

严格按设计图和相关修改通知施工。

工程款支付及竣工结算

第九条 工程款支付及竣工结算

本工程工程款（进度款）支付的方式和时间：

9.1工程进度完成50%后，甲方向乙方支付总款价的30%.9.2工程施工完成后付总款价的30%.9.3经检验桩合格后付总款价30%,剩余10%工程主体完工后1个月付清。

工程隐蔽与工程量签证确认

第十条 工程隐蔽验收，须经甲方、监理现场签证认可。

其 他

第十一条

违约责任

11.1 甲乙双方不履行合同规定，应承担违约责任。

11.2 乙方不能按合同工期竣工，工期每拖延一天按延误工程造价 付违约金给甲方。

11.3乙方必须确保工程质量，如在施工中不按规范、强制性条文及图纸规定施工，以及由于操作不当造成方桩偏位、断裂、浮桩及承载力达不到图纸设计要求等质量事故，由此造成的工期延误及质量事故处理费用，其责任由乙方承担。

第十二条

安全施工与检查

12.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，要求操作人员持证上岗，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此引发生的费用，由乙方承担。

12.2乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

12.3桩基施工时如发现地质情况与甲方提供的地质资料不符时应及时向甲方汇报，并与有关单位共同研究处理。

12.4基桩竣工验收前乙方应妥善保护好轴线和标高控制桩。

第十三条 合同生效与终止

13.1本合同经甲乙双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完工程款后即告终止。13.2双方根据国家有关规定，确定桩基基础工程保修年限为该工程合理保修使用年限，甲方付完工程款后乙方保修责任不解除。

第十四条 本合同正本2份，副本4份，甲乙双方各执正本1份，副本甲方2份，乙方执2份。合同正本作为结算依据，未尽事宜，双方协商解决。甲 方：（公章）乙 方：（公章）住 所： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号：

住 所： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号：

签订日期：

****年**月**日

第四篇：工程承包合同桩基doc

打桩工程承包合同

甲方: 杭州余杭区崇贤镇四维杨家浜农民多高层公寓项目一地块 乙方:

本工程由甲方单位发包，由乙方单位承包完成本合同签订的工作内容。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，经甲、乙双方友好协商，就建学建筑与工程设计所有限公司，杭州余杭区崇贤镇四维杨家浜农民多高层公寓项目一地块，地下室工程钻孔灌注桩和基坑围护桩与单轴搅拌桩。

一、工程概况：

1、工程名称：杭州余杭区崇贤镇四维杨家浜农民多高层公寓项目一地块。

2、工程内容:Φ600mm～Φ800mm钻孔桩清打施工；Φ600@450mm单轴水泥搅拌桩清打施工。甲供水电、钢筋、混凝土及水泥材料。

3、工程量：单轴搅拌桩按设计图纸计算，单轴搅拌桩空桩不计量。完工后工程量按设计图纸结算。

4、钻孔灌注桩工程量按实际有效桩长计算，工程桩按图纸标明桩长50米计算，不计泛浆长度。

5、基坑围护桩、钻孔灌注桩按设计图纸结算。

6、质量要求：合格，工程桩无二类桩。

二、承包方式及范围：

1、乙方施工采用清打的方式，施工范围包括：Φ600mm～Φ800mm钻孔灌注桩施工、单轴搅拌桩施工、基坑围护桩施工、钻孔灌注桩钢筋笼制作及焊接，组织设备进出场。

2、乙方承包的范围，负责路基板、钢板、挖机施工时修建的临时道路，打桩时浇混凝土车辆进出通行全部由乙方负责，不发生泵车打混凝土，砼车直下工程桩。

3、甲方提供一级箱四只，其余用电箱、电缆由乙方自带。

三、合同价款及付款方式：

1、合同价款：

本项打桩工程所有设计图纸内的工程不在围护桩、单轴、双轴水泥搅拌桩，施工场内的道路铺设，钢板租赁，挖机的配套台班费，管理费，税金等一切费用的综合单价计（）元（注：以上综合单价以包含所有合同范围内未压缩的内容）

以上单价乙方无任何理由来调整价格，一次性价格：乙方提供甲方总金额70%发票，暂定合同总价 元按实际工程量结算。（附单价表）

2、付款方式：

（1）乙方桩机进场正常到一个月后，支付乙方完成工程量的20%价款，以后每个月按完成量的25%支付给乙方，到工程完工时桩机全部出场，支付乙方总工程款的50%，在甲方挖土全部挖完，静载试验和小应变试验报告全部出来，支付乙方65%总价款。在主体施工到±0.000m时，甲方支付乙方总工程款75%，到主体封顶结构验收后甲方支付乙方总工程款85%，余款到竣工验收结算审计后三个月内付清。

（2）施工工期甲方以书面通知乙方开工算起，总工期为70天《包括工程桩和围护桩》如乙方延误工期不到一天按一天算，每天罚款10000元，以后依次来推，如乙方提前完成甲方奖款每天5000元，同样依次来推，请甲乙双方严格遵守。

（3）施工期间乙方不得以任何理由，到项目部吵闹，不得借故各种原因停工，不得以价格高低为由停工，否则项目部将以威胁、勒索行为处理并交于警方处理。

四、工程质量及验收：

1、乙方施工严格按照施工图纸及有关施工规范进行。如果因乙方施工造成桩偏位、桩顶超深、断桩及桩顶超太高等，造成的质量问题则所造成的经济损失由乙方自负。

2、工程施工过程中，每道工序必须经监理验收后，方可进行下道工序，不得私自做主操作，违者将自行承担损失。

3、工程质量及验收，由检测部门和质监部门验收为标准。

五、甲、乙双方主要责任：

（一）甲方责任：

1、及时供应钢筋、混凝土和水泥等材料，为乙方连续施工创造良好条件。

2、提供施工所需的图纸，并在开工前组织施工技术交底和安全交底。

3、办理各项有关施工手续。

4、按合同及时结算和支付工程款。

（二）乙方责任：

1、严格按照施工组织设计、施工图及有关规范进行施工。

2、认真组织施工，保证工程按质、按量、按期完成。

3、乙方施工时保证钻孔桩机25台，搅拌桩机2台，挖机4台，路基板必须宽1.5m、长6m共200块以上施工现场都由乙方负责。

4、服从甲方安排，配合甲方做好施工的各项工作。

5、乙方施工时，保证2名专业施工员放样、定位及质量管理。

4、认真抓好安全工作，确保施工安全。

六、其它：

1、其他未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

2、本合同一式肆份，双方各执贰份。本合同自双方签字、盖章后生效，工程款结清后自动失效。甲 方： 乙 方： 代表人： 代表人 日

期 ：

日 期：

第五篇：桥梁桩基工程承包合同9.5

桥梁桩基工程承包合同

甲方：工程项目部

乙方：工程公司

甲方承建的桥梁工程，根据工程施工需要，将由乙方完成桥梁钻孔灌注桩工程。根据《中华人民共和国合同法》之有关规定，经甲、乙双方共同协商，特签订本合同，望甲、乙双方共同遵照执行。

一、合同工程量

甲方将该工程的桥梁φ1.2m钻孔灌注桩的施工任务以包成孔、包清孔、砼灌注承包给乙方。乙方按有利于项目部施工的原则进场施工且必须服从项目部的工作安排。

二、合同单价

φ1.2m钻孔灌注桩单价为/m。此单价包括成孔、清孔、砼灌注和其它辅助工作。此工程单价不含税费。

三、工作内容

钻机安装、钻孔、清孔、排浆、砼灌注以及相关现场清理工作。

四、质量目标

按质量要求成孔、清孔、砼灌注，砼灌注桩经相关部门验收，如验收不合格，乙方承担一切责任。

五、双方责权利

（一）甲方责任权

1．甲方负责施工区主便道修建工作。免费提供施工场地、水、电，尽力为乙方施工提供必要的条件。

2．甲方负责与地方关系的协调、与各承包单位之间的工作关系及与

项目部、驻地监理之间的工作关系，尽力为乙方创造一个良好的施工环境。

3．甲方负责提供有关的设计文件、图纸及相关的规范表格，负责桩基放样工作。

4．甲方免费提供施工中需要的吊车、挖机等辅助设备。甲方负责与河道管理部门联系协调。

5．乙方成孔后，甲方应及时安排下道工序。

6．甲方负责督促乙方全方位、全过程施工。若在对乙方施工监控中，发现乙方不能认真执行本合同的所有条款，甲方则有权以书面形式对乙方提出批评及相关赔偿。

（二）乙方责权利

1．乙方应严格按甲方要求，全面接受本合同条款规定，并向甲方提供企业营业执照复印件和资质证明复印件。

2．乙方应遵守此合同履行自己的义务，服从甲方的监督管理，严格按图施工，规范程序操作，确保工程质量，安全生产，文明施工。

3．乙方所用机械设备必须完好，充分满足施工要求，如因机械设备原因影响工期，造成的经济损失及其费用由乙方承担。

4．乙方负责施工过程中自身的设备及人身安全，如出现一切安全事故由乙方负责。

5．乙方负责成孔、清孔及砼灌注以及泥浆排放等相关辅助工作。

6．乙方成孔清孔后，由业主、监理等相关部门验收合格后主可进行砼的灌注。

六、施工技术标准

《交通桥施工设计图》

《公路桥涵施工技术规范》

《城市桥梁工程施工与质量验收规范》

七、工期要求

根据甲方要求工期自行组织机具，如不能满足甲方规定要求，甲方有权要求乙方退场。

八、付款方式及结算

乙方设备进场后，甲方预付给乙方施工生活费，此款可在以后的工程款中扣除。

灌注桩工程全部完工，检测合格后，根据现场实际完成工程量进行结算付至结算工程款的90%，整桥完工竣工验收合格后一次性付清余款，不计利息。

九、本合同自签字之日起生效，至乙方终期结算完毕后自动失效。未尽事宜，经双方协商解决。

十、本合同一式四份，甲、乙双方各二份，同样具有法律效力。

甲方（签章）：甲方负责人：

乙方（签章）：乙方负责人：

乙方身份证号码：乙方联系电话：

乙方银行账户：

年月日