腻子工程质量问题分析与解决

第一篇：腻子工程质量问题分析与解决

腻子工程质量问题分析与解决

施工注意事项：

清理施工环境，将现场影响施工的障碍物（家具、装饰品）整理好，注意好现场防护。

将干粉腻子和水，按照 1：0.3~0.5 混合，用专用搅拌机充分搅拌均匀，然后静置 5~10 分钟，继续搅拌均匀后，即可批荡上墙。腻子可分为两道施工，有特殊要求的可选用底料和面料分别施工。内墙腻子和外墙腻子由于施工 环境和要求不同有所区别。面料施工的后处理 内墙腻子面层施工后，可以不施涂涂料，可直接做抛光处理。具体施工方法，将面层施工小面积（2~3平方米）完成后，及时抛光处理。内外墙面层施工后，如果施涂乳胶漆，一般在表面硬结后（8 小时以上）进行打磨处理，打磨完 成后，及时扫除表面浮尘，并做好养护，一般用洁净的水，淋洒 2~3 遍。脱粉现象：

施工完成及干透后，用手触摸有掉粉现象。产生原因：

1、内墙腻子粉抛光时间掌握不好，表面已经干燥后再进行抛光处理就会脱粉；

2、外墙腻子粉，饰面时涂层比较薄，在夏天高温下，水分挥发很快，面层未能足够的水分进行固化，因而容易脱粉。

3、产品超过保质期，粘结力度大幅度下降。

4、产品储存不当，吸潮后粘结力大幅度下降。

5、基层吸水率高，导致腻子干燥速度很快，没有充足的水分进行固化。解决方法：

1、内墙腻子面层抛光时要掌握适宜的抛光时间，抛光的最佳时期就是待腻子表面水印消失后，立即进行抛光。实践证明，饰面 1~2m2 就应该进行压平或抛光处理。

2、外墙腻子表面干燥后，要进行适度打磨，并进行充分的淋水保养，一般保养分为两次或两次以上进行，如果有必要，请用睡宝透明封闭底漆兑水（1：5）作为第二道淋水液，效果会更好。

3、产品一定要在保质期内使用，如果超过保质期，必须进行试刮，经检验合格后，再行施工；

4、产品一定要注意防水处理，应存在在阴凉干燥处，并且保证包封完好。

5、夏天或高温强风气候条件下，在施刮腻子前最好先用清水润湿墙面，墙面表面无明水后即可施刮腻子。起泡现象：

施工过程中产生气泡以及过一段时间后，腻子表面起泡。产生原因：

1、基底过于粗糙，批荡速度过快；

2、一次施工腻子层过厚，大于 2.0mm；

3、基层含水率过高，同时密度太大或太小。由于含有丰富的空隙，且腻子含水率高，因而不透气，空气被封闭在空隙空腔内，不容易消除。

4、施工一段时间后，才在表面出现的爆裂起泡，主要是搅拌不均匀造成的，浆体中含有来不及溶解的粉状颗粒，施工后，大量吸收水分，溶胀形成爆裂。解决方法：

1、出现大面积起泡的腻子面，用铲刀直接压破小泡口，重新用合适的腻子施刮起泡的面层。

2、腻子一般在搅拌均匀后，静置10 分钟左右后，然后用电动搅拌机再次搅拌后上墙。

3、施工第二道或者最后一道面层出现起泡现象，应在水印消除前用刮刀进行压泡破除处理，保证腻子面上不出现气泡。

4、特别粗糙的墙面，一般底料尽可能选择粗的腻子。

5、在墙体过分干燥或风大光照强烈的环境下，先尽可能用清水润湿墙面，待墙体无明水之后，进行腻子层的施刮。脱层现象：

腻子两层之间或腻子和基底之间相互剥离。产生原因：

1、基底含有大量的脱模剂（比如废机油、蜡乳液）；

2、基底严重粉化，吸水量过大。

3、底层腻子粉化严重，下层腻子太硬，干燥太快也会造成脱落。

4、两层腻子之间施工间隔过长，一般 15 天以上，饰面层有时也会造成脱层。

5、施工后或施工当中腻子层被雨水或其它渗透水浸润，造成腻子有效成分流失，也会脱落。

6、两层腻子搭配不合理。处理方法：

1、铲除脱落层，重新选择专用腻子批荡；

2、严重粉化的施工面，最好用 10%睡宝封闭底漆稀释液进行封固，待干燥后，再进行相应的腻 子层或其他施工

3、腻子尤其是内墙腻子，尽可能缩短两道腻子施工的间隔；

4、注意施工过程防护，在腻子施工过程中或施工后 8 小时之内，腻子最好不要被水浸润；

5、腻子选用时，最好咨询睡宝公司经销商，他们会给您专业的指导。脱落现象：

指腻子与基层之间粘结强度差，直接从基层脱落。产生原因：

1、旧墙面很光滑（如钢化腻子、聚氨酯等油性漆），腻子粉与其表面粘结牢度差。

2、新墙面使用模板浇注，表面光滑而且含有大量的脱模剂（废机油或有机硅类）。

3、对于木质底材、金属底材等非砂浆底材（如三合板、五合板、刨花板、实木等）上直接施刮腻子，由于表面胀缩比不同，和该类产品吸水率较强，刚性的内墙腻子不能 随之变形，一般在 3 个月后会造成脱落。

4、腻子超过保质期，粘结强度降低。解决方法：

1、铲除脱落层，按下面的情况有针对地处理；

2、对旧墙面进行打磨，增加表面粗糙度，然后，用界面剂（10%环保胶水或睡宝专用界面剂处理）；

3、用除油清洗剂除掉表面的脱模剂或其他油脂成分，再行施刮腻子。

4、采用双组分或专用的合板腻子进行施工。

5、大理石、马赛克、瓷砖等外墙表面请选用睡宝 SB0660 专用外墙翻新腻子打底。

6、在腻子保质期内使用。变黄现象：

指腻子施工完成后，不久即局部或全部呈现黄色。产生原因：主要发生在室内旧墙面，旧墙腻子使用了大量的 PVA 胶水，胶水老化分解，产生不饱和酸，不饱和酸与腻子中钙离子反应，生成相应黄色的钙盐。解决方法：

1、用环保胶水滚涂两遍，彻底干透后，再行施刮睡宝牌环保水性内墙腻子；

2、用睡宝白色封闭底漆滚涂两道，彻底干透后，再批刮腻子。

3、全部采用膏状腻子施工，或用板材腻子施工。开裂现象：

腻子施工一段时间后，表面开裂。产生原因：

1、基层未彻底干透就施工，施工要求基层的含水率≤10%。

2、底层腻子未干透，就过面，表层先行干燥，而内层还在继续干燥过程中，造成层间干缩程度不一样，容易开裂。

3、基层处理时，补缝和补平材料未彻底干透，上面就施刮硬度较强的内墙腻子，容易造成开裂；

4、施工太厚，内部干燥较慢，表面干燥速度较快，也容易造成开裂。解决方法：

1、已经开裂的腻子，需铲除，如果裂纹不太大，也可采用柔性腻子进行第一道施工，然后按规范的施工方式进行施工。

2、每道施工不宜太厚，两道施工时间间隔一定要大于 4 小时以上，前道腻子彻底干透后，才进行后道施刮。

第二篇：中国住宅楼工程质量问题的现状与分析

中国住宅楼工程质量问题的现状与分析

随着工程建设事业的蓬勃发展和建设规模的不断扩大，建筑工程质量愈加受到各方面关注，建筑工程质量管理亦成为国内外研究的重点和难点。尽管对于工程质量管理的研究从未停歇，研究成果众多，但是工程结构质量问题却层出不穷。

一． 工程结构质量问题案例

案例一：上海“莲花河畔景苑”楼盘的7号楼房倒塌事件的发生，引起众多行业内人士的担忧，建筑安全质量将危机到众多人的生命。

2009年6月27日5时30分许，上海市闵行区莲花南路罗阳路口西侧，“莲花河畔景苑”小区一栋在建的13层住宅楼轰然倒塌，声如地震，楼房底部原本深入地下的数十根管桩被“整齐”地折断后裸露在外，在倒塌大楼的底部，地基桩体散落一地。这些桩体基本为圆柱型的，有些是实心的，有些则为空心。在有些“圆柱体”的横截面上出现了一些小小的细孔，显得有些稀疏。一些“圆柱体”漏出在外的钢筋最粗的如同拇指般粗，这件事情震惊了全球。

专家分析认为：“如果经过正常的设计、施工，根本不可能会出现这种情况。从图片上分析，唯一能解释的理由应该是在房屋设计或施工的重要环节出了问题，而且很可能在打地基时出了问题。但8幢房子中另外7幢暂时没问题，原因一时很难说。”由于没有到现场勘查，专家表示不宜过早下判断，但据他猜测，施工方很可能偷工减料了。

在2009年年初中央电视台的《辩辩辩》节目中，靠拉开发商广告为生、与多位开发商交情深厚的某专家，竟然厚颜无耻地声称，如果房价下跌，开发商将把10跟钢筋减成5根。这句话，爆出了开发商的潜规则，把中国价高质劣的商品房真相展现在亿万观众面前（辩论实况录像，见：）。全国的观众更看到了另外一幕：在专家说出钢筋减半的惊人观点时，在场的所有开发商都一言不发，持默认态度！专家话不幸被验证。在上海13层住宅楼倒塌的现场：“记者也在现场看到，裸露的地基桩体上，部分混凝土横切面似乎出现少量蜂窝状空缝，裸露的钢筋并不多。”

上海这栋13层住宅楼的倒塌，发出了一个令人心惊胆寒的警示：当心住宅楼成为导致人道主义灾难的坟场！

案例二：美景东方因断梁等问题变身劣质楼代表

2009年2月23日，北京美景东方二号楼开始出现房屋卧室顶板裂缝。此后，经北京建委执法大队和质量监督部门多次查看，发现此楼存在严重工程结构质量问题，多处地板、顶板、承重墙体出现裂缝；过梁中间断裂、弯曲；地基不均匀沉降；墙体倾斜；室内漏水。众多质量问题集中出现，美景东方二号楼都快成问题楼的集中展示标本了。目前，已有500多人入住该楼。

专家点评：“这到底是住宅楼还是灾难片的道具楼?”

案例三：石家庄在建民房惨遭天打雷劈

2009年8月4日9时许，雷雨中，石家庄腾飞马钢铸造有限公司内的一座在建二层楼房的北侧墙体突然垮塌，造成17人死亡，3人受伤。据了解，事故刚刚发生时当地村民称，这家铸钢厂是村里一个领导开的。而在4日23时30分公布的官方调查结果中称，坍塌楼房是“民房”，初步判定雷击是该砖混楼房倒塌的主要原因之一。而在整个事件采访过程中，新华社等多家媒体的记者曾遭遇殴打，设备被抢夺损坏。

专家点评：“心如雷轰得粉碎，割开了霹雳千串。”“雷公劈”威力是挺大的，可老百姓要住放心楼难道就得指望着老天爷永远不打雷?

案例四：滨河小区阳台塌完墙皮脱

2008年3月，长春市滨河小区506栋西侧6楼墙皮大面积脱落;4楼窗下也出现断裂现象，地下有墙体脱落的碎片。此时如果楼下有路人经过极有可能发生危险。居民发现此情况

后连忙报警。2006年，该小区512栋1至7楼阳台全部坍塌，2楼女主人被砸死在阳台里。今年3月4日，513栋4门的阳台也出现问题。

专家点评：脱骨扒鸡食用方便受人欢迎，可这楼房为什么要学习脱骨扒鸡掉阳台脱墙皮呢?

二．住宅楼工程结构质量问题原因分析

原因一：偷工减料，商品房质量的垃圾化

2006年5月，国内多家媒体报道了这样一则新闻：杭州市余杭区人和家园的一位业主，因为装修砸开了卫生间的墙体过梁，他吃惊地发现：过梁上原本应该有两根起支撑作用的12毫米螺纹钢筋，竟然是两根毛竹！消息传开，业主们紧急查看自家房子，结果发现多处质量问题：混凝土浇筑的地板下全是建筑垃圾、水泥地面用手就可抠开。

原因二：弄虚作假，牟取巨额暴利

一家经营倒塌的住宅楼的开发商，注册资本仅800万元，而该小区的总价值超过8个亿！开发商四两拨千斤，以小投入获取巨额暴利的真相，由此显得极其分明。即使任志强们狡辩，也无法遮掩铁的事实。尽管如此，现在政府依然在降低开发商的自有资金比例！匪夷所思！另外还有假设计图纸，假合格材料单，假验收合格证明，假分户验收证明等。

原因三：建筑质量把关不严，欺诈业主

中国建筑物短命现象，越来越突出。每个人都可以从自己所在的城市找到答案：

五、六十年代的建筑物，现在完好无损，而八、九十年代的建筑物，已经所剩无几了。北京中体博物馆，它是在北京举办亚运会时兴建的，但到2005年，85%以上的地板和墙体已出现贯通性开裂，承重钢梁断裂，存在重大安全隐患。而这座建筑竟获得过“特别鲁班奖”。这既暴露出施工方对质量不够负责任，也暴露出有关部门对建筑质量把关的不严格，否则，也不至于将荣誉授予这样一个存在严重问题的工程。

原因四：世界最贵的房价和最最恶劣的质量和服务

建设部住宅产业化促进中心一位副主任曾经指出，“国内住宅的平均寿命却仅仅为30年。”而我国《民用建筑设计通则》规定，重要建筑和高层建筑主体结构的耐久年限为100年，一般性建筑为50-100年。我国建筑的实际寿命与设计通则的要求存在巨大差距。

上海这栋倒塌的13层楼，把开发商的暴利彻底展现在全国人民面前。据报道：“莲花河畔景苑”项目土地梅陇镇26号地块编号闵字（2003）197号，土地出让日期为2003年10月10日，项目容积率1.8，中标价格4600万元。以这一成交价格计算，土地楼板价格不到604元/平方米，仅占到目前房价的4.2%。而这样的房子，居然卖到了14000一平方米！任志强等开发商，经常强调地价占据房价的主体，其实是把过去低价拿的地以现在的高价来折算，以遮掩房价暴利真相！

原因五：预售房制度严重损害了购房者的利益

预售制度是导致中国房价反常上涨和房屋质量低劣的根本原因之一。因为开发商已经通过预售收回了投资，获取了利润，他们就失去了提高房屋质量的动力，而在提前收回投资后，他们就有足够的实力和耐心囤积居奇，推高房价，获取暴利。预售制度等于为开发商提供了低廉的融资功能，解决了他们的资金之困，但这也把绝大部分甚至全部风险转嫁到了购房者身上，使他们屡屡遭到开发商的盘剥。

2005年8月，中国人民银行房地产金融分析小组发表了《2004年中国房地产金融报告》。报告中指出：“很多市场风险和交易问题都源于商品房新房的预售制度，目前经营良好的房地产商已经积累了一定的实力，可以考虑取消现行的房屋预售制度，改期房销售为现房销售。”但是，开发商等既得利益者再次祭出所谓国际惯例的大旗，反对取消预售房制度。其实，这些既得利益者所说的国际惯例是被他们篡改过的已经面目全非的“国际惯例”。

原因六：马路施工队和游击开发商

北京美景东方住宅小区在一栋楼的开发建设过程中接连更换了几个开发商，购房者交了房款多年房子还是一个大坑，收钱的开发商早就跑了，马路施工队蹲在购房单位养门口，堵着大门要工资，开发商摇身一变换了新的面孔，几年后开发商交给住房的房子仍旧是千疮百豁、存在严重的工程结构质量问题的烂货。

原因七：开发商、物业和销售合伙欺骗和恐吓购房者

一则报导如下：“北京美景东方的地库根本没有拿到预售许可，这个预售许可在北京市建委的网站上可以随意查询。1#卖房时的预售许可上明明白白的写着不含地库，这说明1#地库的产权归属是有问题的.原则上，没有拿到预售许可的地库，根本不可能办理大产权或者小产权。”另一则对北京美景东方物业的评语：“从来没有见过这么烂的物业，把业主当马骑，他们反倒是作威作福的大爷，那个所谓的经理态度尤其蛮横，对业主就像领导对下属一样！”

专家所言是事实。预售房制度对消费者的危害非常大。预收款等于让开发商从购房人手中获取了一笔没有任何利息也没有任何风险的贷款，这其实是对购房人利益的一种侵害和剥夺。有的开发商在房价上涨之后频频违约，有的甚至携款潜逃。

三．结论与建议

1.对现在的住宅质量进行全面检查，发现隐患想法消除；

2.完善对建筑质量进行监管的刚性制度，确保住户的安全；

3.质量监管者与开发商一起对未来的质量隐患承担法律责任；

4.彻底取消商品房预售制度，规范建筑和销售市场。

5.消除马路施工队和游击开发商，打造专业公司、专业设计和专业施工队伍。

人命关天，决不可掉以轻心！一旦住满人的住宅楼倒塌，谁能承受得了这种责任？！亡羊补牢，赶快抓质量吧！

第三篇：腻子涂料工程承包合同

腻子、涂料工程承包合同

发包方：汕头市建筑总公司皇城汇璟项目部

承包方：

（身份证编号：）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条例》的规定，综合本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同。

一、工程地点：

汕头市龙湖区韩江路北侧中级人民法院旁

二、工程名称：

皇城汇璟花园

三、承包方式：范围

1、承包方式：包工、包工具、包安全、包质量、包工期、包综合单价

2、按照施工图纸（包括设计修改变更）以及设计说明、要求、技术规范、施工规范进行施工，包括施工前、后及期间必须或可能发生的费用，具体内容包括：

（1）设计图（含设计修改、变更）及施工措施所需的所有腻子、涂料工作；包含地下室、架空花园、顶板砼修补、走平、清理等。具体施工部位与涂料工艺以开发商书面确认为准；

（2）提供腻子、涂料施工所需的工具；

（3）施工措施所包含的钢筋、铁件等防锈工作；

（4）施工过程中所产生的建筑垃圾清理及按制定地点堆放；

（5）提供现场施工总配电箱至承包人作业面所需的供电线路及灯具及敷设；

四、承包综合单价、暂定总价

1、综合单价：地下室天棚及剪力墙柱体清理干净后，刮找平腻子一道后，再刮多道腻子做到垂直打磨后上二道白色内墙乳胶漆每平方人民币19元，楼梯天棚墙体按地下室同样做法每平米22元，各栋楼层天棚及墙体按地下室同样做法每平米15元，阳台及外墙飘板做外墙乳胶漆（暂定）按每平方米

42元，商铺及各栋一层架空层超高如需做乳胶漆（暂定）每平米42元，腻子品牌暂定漫达牌，内墙乳胶漆品牌暂定立方牌，综合单价含本合同第三条承包方式、范围所述内容以及设计修改、变更造成承包商发生的费用；还包括进退场费、劳动保护费、意外伤害保险费、社会保险费、管理费、安全文明施工措施费、利润等完成全部工作所需的各项费用；因设计变更不及时等造成返工的按实办理现场签证，签证工日按壹佰捌拾每工日计取费用。

2、本合同暂定地下室天棚、墙、柱腻子及二道内墙涂料按面积71000m2；各栋楼层包括1栋（西面）、2栋、3栋、4栋、7栋楼梯天棚、墙、柱腻子及二道内墙涂料按面积

13000m2，各栋楼层包括1栋（西面）、2栋、3栋、4栋、7栋天棚、墙、柱腻子及二道内墙涂料按面积75500m2，阳台及外墙、商铺及各栋一层架空层如需做乳胶漆，按现场实际工程计量，暂定总价款为人民币276.75万元整；

3本工程款不要求承包商提供收款发票，综合单价也不包含开局发票所需的税费。

五、工期：

****年**月**日开始，****年**月**日完成六、双方责任

1、发包方

（1）对承包方进行施工现场及施工技术交底，根据工期进度要求，向承包人下达各阶段施工进度；

（2）对承包方的施工质量、进度、安全生产和施工规范以及规章制度的执行进行检查、监督；

（3）向承包方免费提供住宿、就餐场所、生活水电；

（4）向承包方免费提供垂直运输设备（塔吊）；、（5）为确保参加本工程施工的人员人人享有意外伤害保险服务，发包方负责代为承包方参加本工程施工的人员购买意外伤害保险，按本项目所缴意外伤害保险费之总和按本工程劳务班组比例分摊计取，意外伤害保险费由承包方负责，发包方提前垫付，发包方在向承包方支付工程款时扣除。

2、承包方

（1）按施工技术交底要求及施工规范、验收标准操作；

（2）按发包方各阶段的进度要求组织施工，不得延误；

（3）严格遵守执行发包方的各项规章制度，服从管理；

（4）应与所有参加施工的人员签订劳务合同并报发包方备案；

（5）应为所有参加施工的人员办理意外伤害保险；

（6）根据安全文明施工规定，所有参加施工人员须统一工作服，工作服由发包方统一购置，每人两套，所需费用双方各承担一半，安全帽由发包方统一确定颜色，承包方自购，费用已包含在综合单价内。

七、进度与结算款的计算与支付

1、发包方于每月的5日将上月承包方已施工完且经验合格的施工部位（需经发包方现场施工工程师确认）的工作量的80%向承包方支付进度款，工程全部完成，经检查验收合格，发包方向承包方办理结算，结算总额减去已支付的进度款，余额于30天内付清；

2、支付进度款和结算款时应扣除承包方在发包方在发包方仓库领取的小型工、机具费和在发包方食堂就餐的伙食费，以及违规罚款等各种承包方应支付的款项。

八、质量与安全

1、承包方应按图纸设计要求和建筑工程施工验收规范及甲方依据合同发出的施工指令进行施工。质量应达到国家建筑工程质量检验评定优良标准，且达到业主、监理和发包方满意，承包方未按设计及规范，施工指令要求施工，发包方有权制止，直至通知停工整顿或责令退场。由此造成延误工期及经济损失，均由承包方负责。

2、凡经发包方、业主单位、监理、质量检验监督站验收不合格的产品，承包方无条件返工至符合验收规范要求，并应承担因自身原因导致返工，修改的费用；

3、承包方应按安全施工有关规定、采取严格、科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不利造成事故的责任发生的费用；

4、如因承包方的疏忽、管理不到位或过失而发生任何意外事故以及承包方施工人员在施工现场和生活区发生赌博、斗殴、酗酒等违纪行为，均由承包方承担一切责任，承包方应对发包方因此所受到的损害、负赔偿（补偿）责任或支出的费用负完全责任。

九、违约

1、为按发包方各阶段的进度要去组织施工、工期拖延，严重影响工期，发包方有权予以辞退，承包方应承担因此对发包方造成损失的赔偿责任；

2、施工质量达不合格，应及时返工，返工费用由承包方承担，并应赔偿发包方所损失的材料（价格按市场价计）；

3、承包方未完成合同的约定的承包项目中途退场，发包方不给予承包方办理结算（余款视为承包方自动放弃）。

十、其它

1、本工期

****年**月**日开始，****年**月**日完成；

2、承包方不戴安全帽、不穿工作服、穿拖鞋，每项每次罚款100元；

3、承包方应保护现场设施和标志牌，爱护工作场所及宿舍区的材料、公物，若损坏应予赔偿；

4、承包方在宿舍不准私自使用电炉或电热壶，不准私自开启电箱或搭接电源，应节约用水，冲凉、洗衣服应使用桶装，不准从开始冲凉至洗衣服结束一直开水龙头，洗完后应关好水龙头。若违反每项每次罚款50元；

5、承包方在工地及宿舍区应服从管理人员和当地派出所的管理，遵章守法，夜间外出11时之前应返回宿舍区，否则保安拒绝开门进入。若在外面发生任何事故或治安案件、纠纷，由具体人自己负责。不准打架、吵闹、赌博、违者每项每人罚款200～2000元，并视情节报送当地派出所；

6、承包方应遵守公共卫生，宿舍内要无垃圾，床被应保持清洁，用物放置整齐，不准家属（妻子、小孩）和非工地人员同住工地宿舍，如违约，罚款200～500元或责令退场，严禁随地大小便，如发现随地小便一次/人，罚款200元，随地大便一次/人，罚款500元，并责令其清洗干净；

7、本合同经双方代表签字即生效，工程竣工验收符合要求结清工程款，合同终止；

8、本合同签订后，双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议作为本合同的补充合同；

9、本合同一式四份，发包方、承包方各执二份，具有同等效力。

发包方代表（签名）：

承包方（盖章）：

承包方代表（签字）：

签订日期：

****年**月**日

签订日期：

****年**月**日

第四篇：内墙腻子工程承包合同

工 程 承 包 合 同

合同编号：2012-006 甲方：山东起凤建工九公司一项目部北六工程

乙方：

乙方施工，为了明确双方责任，经甲乙双方协商一致，自愿签订本合同。

一、合同内容

1、乙方承包内容卫生瓷。

2、承包单价：/平方（此价格为交工价格）

3、工期要求：双方协商自年日至 月 15 日 全部完工，由于工程变更，停水、电、材料短缺等不可抗拒的因素，工期顺延。

4、甲方必须按合同付款，如不按合同付款乙方有权停工，其造成拖延工期等一切损失由甲方负责。

5、质量验收：按验收规范验收工程质量，严格按照样板间施工，经甲方、乙方、监理三方验收合格，如质量达不到要求，出现大面积返工，追究乙方责任。

6、结算方式：找阴阳角完成后付款总值的15%（按实际工程量总值核算），施工完成经甲方验收合格后付至80%，竣工验收合格后付至总款的85%，余款半年后付清。施工期间甲方根据项目资金情况预借给乙方生活用款。

7、安全生产：严格按照国家有关安全操作规程进行施工，严格执行甲方的各项规章制度，杜绝违章操作，对出现的安全事故，查明原因后由责任方自负，工人离开工地所发生的一切事故，甲方概不负责。

二、双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

（1）保护乙方的合法利益，按合同约定支付乙方工资、生活费等。

（2）加强对乙方的思想政治教育，遵纪守法。安全生产，甲方负责及时向

乙方提供技术交底和有关资料。

2、乙方的权利和义务

（1）享受合同约定的价格结算和其他待遇。

（2）遵守国家法律、法规及甲方的规章制度，按质按量完成甲方规定的工

作指示。

（3）严格遵守劳动安全生产操作规程、规范、遵守职业道德，服从甲方管

本合同共2页第 1页

理，积极参加甲方组织的技术、安全培训，提高思想觉悟和职业技能。

（4）乙方分包队需组织充足的技术人员和劳动力，进入现场必须服从甲方的安排，不准酗酒闹事、打架斗殴及偷盗，违反者交当地公安部门处理。

（5）乙方要按标准配比使用材料，杜绝浪费现场材料。

（6）乙方如出现人员严重不足，组织散乱，工期拖延太长，甲方有权更换

其他分包队。

三、违约责任

1、甲方的违约责任

（1）不得拖欠或拒不支付乙方工资，否则除全额支付外应给乙方相应补偿。

（2）甲方单方解除合同，按规定支付解除合同赔偿金。

（3）甲方违反劳动安全和劳动保护规定，损害乙方利益的应按国家规定赔

偿乙方损失。

2、乙方的违约责任

（1）合同期内未经甲方同意擅自脱岗的，工资及承包款停发。

（2）擅自解除合同，应赔偿甲方为其支付的相应的费用。

（3）违反操作规程，不按规范施工，不符合质量要求造成返工，其经济损

失由乙方自负，甲方有权按有关规定进行处理。

四、合同执行中如发生纠纷，甲乙双方协商未果，可由当地政府部门提起诉讼。

五、本合同一式两份，双方签字生效，甲乙双方不得随便更改，验收合格，工程款付清后失效。本合同如有未尽事宜，须双方协商做出补充，补充约定同等生效。

六、补充条款：

1、技术方面：乙方应严格按项目部交底要求施工。严控阴阳角平直，窗璇底水平一致;墙面不漏底、不脱落、不开裂，颜色一致，无明

显色差。

2、质量方面：严格执行样板先行制度，甲方、建设监理方提出的整

改意见必须立即整改，整改不到位的工程量不予结算。

3、现场方面：若乙方卫生不清理或存在明显的违规行为，质量隐患

不及时整改（以影像事实为准，无需乙方签字），甲方有权另行安

排处理，所发生的费用，加倍从乙方承包费中扣取

甲方：

乙方：

合同签订日期：年月日

本合同共2页第 2页

第五篇：房屋质量问题如何解决？

房屋质量问题如何应对

房屋质量问题各种各样，不同的房屋质量问题有不同的解决方法，本文结合了六种房屋质量案例提出了相应的解决方案。

房屋质量问题很多，有的是漏水起皮等小问题，有的是沉降等结构性的大问题。哪些质量问题可要求退房赔款，哪些可通过维修解决?问题不同，维权的方式也不同。我们购房者要保护好自己的利益，就必须了解正确的维权方式。

案例1：退房!

今年9月，刘小姐终于把新买的房子装修好。可入住后的第一个星期，她就发现该幢楼内1楼变电站发生的噪音，使全家夜间无法入睡，刘小姐觉得噪音严重影响居住及身心健康，先后与开发商、物业、消协沟通，虽经调解但无结果。于是她委托区环境监测站进行测试，测定结果为噪音确已超标。遂起诉，要求终止与开发商签订的房屋买卖合同，由开发商返还购房款，并赔偿利息损失。法院认为，开发商有义务应保证其所交付的房屋符合住宅用途，可供他人正常居住使用。现因大楼内建有变电站致房屋噪音超标，且难以改善，不符合居住使用条件，故支持刘小姐退房。

案例2：赔款!

王先生在开发商交房时长了一个心眼，请房屋质量检测站的朋友一起去验房。验房时发现，房屋为砖混结构，但购房当初约定的为“所售商品房为钢混结构”。王先生发现房屋由约定的钢混结构变为砖混结构，觉得自己花了冤枉钱，要求开发商予以赔偿。法院认为，房屋主体结构发生变化，王先生可以要求开发商经济赔偿，也可以选择退房。

哪些质量问题可退房赔款

1、若业主经工程质量监督单位核验，确属主体结构质量不合格的，购房者有权退房，解除商品房买卖合同，并要求开发商赔偿损失。

2、若业主所购房屋主体质量合格，但房屋其他质量问题严重影响正常居住使用。则开发商应当承担违约责任，购房人可以请求解除合同和赔偿损失。“严重影响正常居住使用”一般是指购房者所购买的房屋出现严重质量问题，且该质量问题通过修复等亦无法保证购房者人身、财产安全及正常居住使用的情形。

3、若业主所购房屋虽存在质量问题，但尚未达到“严重影响正常居住使用”这一严重程度。在这种情况下，开发商轻微违约，没有达到根本违约的程度，所以业主不能要求解除合同进行退房。只能要求开发商在保修期内承担修复责任。如开发商拒绝修复或者在合理期限内拖延修复的，业主可以自行或者委托他人修复，修复费用及修复期间造成的其他损失由开发商承担。