信息化工程监理规范

第一篇：信息化工程监理规范

第1部分：总则 5.监理阶段及其目标 5.1 一般要求

监理工作可分为工程招标、工程设计、工程实施和工程验收四个阶段，宜采用全过程监理。本规范所确定的各阶段监理目标可根据实际情况加以调整。监理工作起始和结束的具体时间可由业主单位与监理单位根据工程实际情况，依据监理合同中有关条款执行。5.2工程招标阶段的主要监理目标

5.2.1 协助业主单位明确工程需求，确定工程建设目标。

5.2.2促使业主单位、承建单位所签订的承建合同在技术、经济上合理有效。5.3工程设计阶段的主要监理目标

5.3.1 推动业主单位、承建单位对工程需求和设计进行规范化的技术描述，为工程实施提供优化的设计方案。

5.3.2促使工程计划、设计方案满足工程需求，符合相关的法律、法规和标准，并与工程建设合同相符，具有可验证性。

5.3.3协助业主单位、承建单位消除设计文档在进入工程实施前町预见的缺陷。5.4工程实施阶段的主要监理目标

5.4.1 加强工程实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性。5.4.2促使工程中所使用的产品和服务符合承建合同及国家相关法律、法规和标准。

5.4.3 明确工程实施计划，对于计划的调整应合理、受控。

5.4.4促使工程实施过程满足承建合同的要求，并与工程设计方案、工程计划相符。

5.5工程验收阶段的主要监理目标

5.5.1 明确工程测试验收方案（验收目标、责任双方、验收提交清单、验收标准、验收方式、验收环境等）的符合性及可行性。

5.5.2促使工程的最终功能和性能符合承建合同、法律、法规和标准的要求。5.5.3推动承建单位所提供的工程各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准。6.监理内容 6.1工程招标阶段

6.1.1 工程招标阶段的质量控制

工程招标阶段的质量控制内容如下：

a）监理机构应了解业主单位的业务需求，并将其作为监理工作的依据之-；

b）监理机构宜参与招标书的编制；

c）监理机构应对招标书的下列内容提出监理意见：

1）技术和质量的要求，2）工程所涉及的主要产品和服务的要求；

3）投标单位资格的要求；

4）验收方法、接收准则；

5）时间进度的要求；

d）监理机构可参与招标答疑工作，协助业主单位对工程所涉及的功能、技术指标向投标单位解

释，并保存会议纪要（参见表C.6）和相关文件；

e）监理机构宜对评标的评定标准提出监理意见；

f）监理机构可协助评标，对投标书与招标书的符合性及投标书的合理性提出监理意见。

6.1.2工程招标阶段的进度控制

工程招标阶段的进度控制内容如下：

a）监理机构宜参与业主单位招标前的准备工作，协助业主单位编制本工程的工作计划。工作计

划应包含如下内容：

1）工程建设内容；

2）组织管理；

3）工程建设的准备工作；

4）总包、分包方式；

5）工程建设的阶段划分及验收；

6）质量管理计划；

b）监理机构应分析工程的内容及过程，应对工程进度提出监理意见；

c）监理机构可对招标书中工程进度安排及工程进度控制措施提出监理意见；

d）监理机构应对本阶段的工作进度提出监理意见；

e）监理机构应要求对工程合同中涉及的产品和服务的提供时间做出说明，并对业主单位的安排提出监理意见。6.1.3工程招标阶段的投资控制

工程招标阶段的投资控制内容如下：

a）监理机构应协助业主单位对工程的目标、范围和功能进行界定，并确定工程的预算；

b）监理机构应协助业主单位根据工程预算，在招标书中对工程的目标、范围、内容和产品及服务的技术要求做出明确说明。6.1.4工程招标阶段的合同管理

工程招标阶段的合同管理内容如下：

a）监理机构应参与承建合同的签订过程，在承建合同中应明确要求承建单位接受监理机构的监理；

b）监理机构应建议业主单位在承建合同中明确规定工程所包含的功能、技术要求、测试标准、验收要求和质量责任；

c）监理机构应建议业主单位在承建合同中明确工程阶段划分及其质量和进度要求，并以此作为工程阶段性付款的依据。6.1.5工程招标阶段的信息管理

工程招标阶段的信息管理内容如下：

a）监理机构应与业主单位及相关单位建立信息沟通机制，保持各方对工程目标、范围和业务需求

等理解的一致性；

b）监理机构应向业主单位提供与工程建设有关的法律、法规和标准等信息；

c）监理机构应妥善管理工程招标阶段所产生的与监理相关的文档资料，包括需求说明、招投标文件和监理文档等；

d）监理机构应向业主单位和承建单位明确应提交的文档要求。6.1.6工程招标阶段的协调

工程招标阶段的协调内容如下：

a）监理机构应与业主单位确定相互间工作协调的机制；

b）监理机构应对工程招标阶段协调结果做工程备忘录（参见表C.5）

c）工程合同签订后，业主单位与承建单位有关工程的协调工作应通过监理机构进行。6.2工程设计阶段

6.2.1 工程设计阶段的质量控制

工程设计阶段的质量控制内容如下：

a）监理机构应建议业主单位和承建单位充分考虑目标系统与现有系统的兼容性和互操作性；

b）承建单位提交工程设计方案报审表（参见表B.1）后，监理机构应审核如下内容：

1）与项目需求的符合性，2）工程关键技术的实现方法、流程及技术保障措施的合理性；

3）工程实施的质量保证措施的可行性、合理性及其文档的完整性；

4）其他必要的内容；

内容审核后，签署监理审核意见。：[程设计方案无问题时，监理机构应在工程设计方案报审表（参见表B.1）中签认；否则，监理机构应签发监理通知单（参见表C.8），责令承建单位整改；

c）必要时，监理机构应协助业主单位组织专业人员评审工程设计方案，工程设计方案存在缺陷时，监理机构应签发监理通知单（参见表c.8），责令承建单位整改，并跟踪承建单位对“评审整改意见”的落实；

d）监理机构应根据业主单位设计方案，确定对工程进行阶段性质量监督、控制的措施及方法，作为监理细则的内容；

e）承建单位提交工程阶段性测试验收方案报审表（参见表B.6）后，监理机构应组织业主单位及相关人员对工程阶段性测试验收方案进行审核；审核后签署监理审核意见；工程阶段性测试验收方案无问题时，监理机构应在测试验收方案报审表中（参见表B.6）签认；否则，监理机构应签发监理通知单（参见表C.8），责令承建单位整改。6.2.2工程设计阶段的进度控制

工程设计阶段的进度控制内容如下：

a）承建单位提交设计阶段进度计划报审表（参见表B.1）后，监理机构应依据承建合同对设计阶段进度计划进行审核，审核后签署监理审核意见。设计阶段进度计划无问题时，监理机构应在 进度计划报审表（参见表B.1）中签认；否则，监理机构应签发监理通知单（参见表C.8），责令承建单位整改；

b）承建单位提交工程进度计划报审表（参见表B.1）后，监理机构应审核工程进度计划的可行性、合理性和各阶段工作成果的判定依据及其可操作性，审核后签署监理审核意见。工程进度方案无问题时，监理机构应在进度计划报审表（参见表B.1）中签认；否则，监理机构应签发监理通知单（参见表C.8），责令承建单位整改；

c）监理机构应根据承建单位工程进度计划，确定阶段性进度监督、控制的措施及方法，作为监理细则的内容。6.2.3工程设计阶段的投资控制

工程设计阶段的投资控制内容如下：

a）监理机构应依据招投标文件、承建合同，审核工程计划、设计方案中所说明的工程目标、范围、内容、产品和服务，对可能的投资变化，向业主单位提出监理意见；

b）监理机构应控制设计变更，变更应由三方达成共识，并做工程备忘录（参见表C.5）。

6.2.4工程设计阶段的合同管理

工程设计阶段的合同管理内容如下：

a）监理机构应及时处理业主单位或承建单位合同变更的申请，协助保持合同、协议及其附件内容的时效性、一致性；

b）监理机构应及时对合同的变更结果做工程备忘录（参见表C.5）。6.2.5工程设计阶段的信息管理

工程设计阶段的信息管理内容如下：

a）监理机构应与业主单位、承建单位建立信息沟通机制，并要求各方在项目工作中贯彻执行；

b）监理机构应对设计阶段三方共同参与的过程和活动做工程备忘录（参见表C.5），并由三方签认；

c）监理机构应要求业主单位和承建单位妥善保管有关的文档资料；

d）监理机构应妥善保管工程设计阶段的文档，如工程计划、设计方案及监理文档，并监督检查工程文档的时效性和可用性；

e）监理机构应对工程中各方提出保密要求的信息实施保密，尊重各方的知识产权。6.2.6工程设计阶段的协调

工程设计阶段的协调内容如下：

a）

监理机构应与业主单位、承建单位确定工程设计阶段的协调形式和方法，如监理例会和专题会议等，并在项目过程中执行，b）监理机构应协调业主单位调动适当的资源，配合承建单位完成工程设计前期的调查和分析工作；

c）监理机构应对设计阶段出现的变更提出监理意见，协调业主单位、承建单位达成一致；

d）监理机构应对没汁阶段协调的结果做工程备忘录（参见表C.5）。6.2.7工程设计阶段的监理流程

工程设计阶段的监理流程参见图A.1。6.3工程实施阶段

6.3.1 工程实施阶段的质量控制

工程实施阶段的质量控制内容如下：

a）工程实施前，承建单位应提交质最管理计划报审表（参见表B.1），由监理机构组织审核，审核后签署监理审核意见。质量管理计划无问题时.监理机构应在质量管理计划报审表（参见表B.1）中签认，否则，监理机构应签发监理通知单（参见表C.8），责令承建单位整改；

b）工程实施前，监理机构应组织业主单位、承建单位召开工程实施准备会议，要求承建单位落实实施计划、实施方案和必要的准备工作，会议内容做会议纪要（参见表C.6），并经三方签认；

c）工程实施前，承建单位应提交工程实施方案报审表（参见表B.1），由监理机构组织审核实施方

案，审核后签署监理意见。工程实施方案无问题时，监理机构应在工程实施方案报审表（参见表B.1）中签认；否则，监理机构应签发监理通知单（参见表C.8），责令承建单位整改。监理机构应审核的内容如下：

1）实施方案与法律、法规和标准的符合性；

2）实施方案的合理性和可行性；

3）实施方案与合同、设计方案和实施计划的符合性；

4）工程实施的组织机构；

d）监理机构应组织对承建单位提供的产品及服务进行验收，对验收结果做验收记录，并经三方签认；对不符合合同或相关标准规定的产品及服务应拒绝签认。没有被签认的产品及服务不得在工程实施中应用。产品及服务验收应包括如下内容：

1）产品及服务应与承建合同要求和产品文档的说明一致；

2）产品及服务的有效性和真实性#

3）必要时，监理机构可依据承建合同、技术标准或事先约定的方法检测产品及服务的质量，对于数量较大的同类型产品及服务，监理机构可采取抽样方法；

4）必要时，监理机构应要求承建单位提交第三方测试机构出具的测试报告，并核验产品认证证书、检测报告的真实性、有效性；第三方测试机构应经业主单位和监理机构同意；

e）监理机构应按计划检查承建单位工程实施状况、人员与实施方案的一致性；

f）监理机构应执行已确定的阶段性质量监督、控制措施及方法，并做监理日志（参见表C.7）；出现工程质量问题时，经确认后监理机构签发监理通知单（参见表C.8），报业主单位、承建单位，责令承建单位整改；

g）监理机构应及时处理承建单位提交的工程中关键环节的实施申请（参见表B.7），审核其合理性后签认，报业主单位批准；

h）必要时，监理机构应检查承建单位重要工程步骤的衔接工作，做监理日志（参见表C.7）。未经监理工程师检查认可，承建单位不能进行与之相关的下-步骤的实施；

i）

监理机构应及时处理工程变更申请，审核变更的合理性（具体按6.3.4.b）处理），保证工程总体 质量不受影响；

j）有分包单位时，监理机构应组织审核分包单位的工程实施资格（参见表B.2），禁止不具备工程实施资格的分包单位参与工程施工；

k）监理机构可参照以下程序处理工程中出现的质量事故：

1）监理机构应要求承建单位在事故发生后立即采取措施，尽可能控制其影响范围，并及时签发停工令（参见表C.2），报业主单位；

2）监理机构应在接到事故申报后立即组织有关人员检查事故状况、分析原因，与业主单位、承建单位共同确认初步处理意见；

3）监理机构应监督承建单位采取措施，查清事故原因，审核承建单位提出的事故解决方案及预防措施，提出监理意见，提交业主单位签认；

4）监理机构应审查承建单位报送的事故报告及复工申请（参见表B.4），条件具备时，经总监理工程师签发复工令（参见表C.3）；

l）监理机构若发现工程实施过程存在重大质量隐患，应及时向承建单位签发停工令，并报业主单位，监督承建单位进行整改。整改完毕后，及时处理承建单位的复工申请（参见表B.4）。6.3.2工程实施阶段的进度控制

工程实施阶段的进度控制内容如下：

a）监理机构应审核承建单位工程实施计划的合理性，审核后签署监理审核意见。实施计划无问

题时，监理机构应在实施计划报审表（参见表B.1）中签认；否则，监理机构应签发监理通知单参见表C.8），责令承建单位整改；

b）承建单位提交开工申请后，监理机构应审核开工申请（参见表B.3），检查工程准备情况。工程实施条件具备时，总监理工程师应签发开工令（参见表C.1），并报业主单位签认，通知承建单位开始工程实施；

c）承建单位提交阶段性进度计划报审表（参见表B.1）后，监理机构审核阶段性进度计划合理性，审核后签署监理审核意见。阶段性进度计划无问题时，监理机构应在阶段性进度计划报审表（参见表B.1）中签认；否则，监理机构应签发监理通知单（参见表C.8）；

d）监理机构应定期检查、记录工程的实际进度情况，确保实际进度与计划相一致}

e）监理机构应及时处理工程延期申请（参见表D.2），宜按下述程序处理工程延期：

1）监理机构应根据工程情况确认其合理性，并与业主单位、承建单位协商确认后，由总监理

工程师对工程延期申请予以签认；

2）工程延期影响工程总体进度计划时，监理机构应要求承建单位修改工程总体进度计划，经三方签认后，做工程备忘录（参见表C.5）；

f）监理机构应组织审查进度纠偏措施的合理性、可行性，签发监理通知单（参见表C.8），报业主单位，并要求承建单位按计划进行修改。6.3.3工程实施阶段的投资控制

工程实施阶段的投资控制内容如下：

a）总监理工程师应依据承建合同及其补充协议，审核承建单位提交的工程阶段性报告和付款申请（参见表B.5），总监理工程师签发工程款支付意见（参见表C.4），报业主单位签认；

b）监理机构应从目标系统的质量、进度和投资等方面审查工程变更，由于变更引起投资的改变应按照合同的相关条款执行。在合同中没有规定的，应在变更实施前与业主单位、承建单位协商确定变更导致的投资变化，并做工程备忘录（参见表C.5）；

c）监理机构应及时处理索赔申请（参见表D.1），宜按下列程序处理：

1）申请方应在合同规定的期限内向监理机构提交索赔申请；

2）总监理工程师指定监理工程师收集与索赔有关的资料；

3）总监理工程师进行索赔审查，与承建单位和业主单位协商索赔费用； 4）总监理工程师应在承建合同规定的期限内签发索赔通知，或在承建合同规定的期限内发出要求申请方提交详细资料的监理通知（参见表C.8）； 5）当申请方的索赔要求与工程延期要求相关联时，总监理工程师应综合考虑工程延期和费用索赔的关系，做出费用索赔和工程延期的建议。6.3.4工程实施阶段的合同管理

工程实施阶段的合同管理内容如下：

a）监理机构应监督合同执行情况，定期向业主单位、承建单位提交监理报告；

b）监理机构宜按以下程序处理工程变更：

1）业主单位或承建单位提出的工程变更（参见表D.3），应编制变更文件，提交总监理工程师，由总监理工程师组织审核，并由三方在工程变更单上（参见表D.3）予以签认；

2）监理机构应了解工程变更的实际情况，收集相关资料或信息；

3）监理机构应根据实际情况，参考变更文件及其他有关资料，按照承建合同的有关条款，对工程变更范围、内容、实施难度以及变更的投资和工期做出评估，签发监理通知单（参见表C.8），并报业主单位、承建单位；

4）监理机构应对工程变更过程及结果做工程备忘录（参见表C.5）。监理机构应要求承建单位在变更文件签署前，不得实施工程变更；

5）监理机构应根据工程变更文件监督承建单位实施；

c）监理机构应及时协调合同纠纷，公正地调查分析，提出监理意见。6.3.5工程实施阶段的信息管理

工程实施阶段的信息管理内容如下：

a）监理机构应妥善管理工程实施阶段所产生的开工令、停工令、监理通知、监理报告、监理日志和工程备忘录等资料；

b）监理机构应对工程实施阶段三方共同参与的过程和活动做工程备忘录（参见表C.5），并由三方确认；

c）监理机构应监督业主单位、承建单位按照既定的要求编制和管理工程文档，如实施计划、实施方案、产品及服务验收报告、索赔申请和变更申请等。6.3.6工程实施阶段的协调

工程实施阶段的协调内容如下：

a）监理机构应与业主单位、承建单位共同建立实施阶段协调的机制，如监理例会、专题会议等；

b）监理工程师应根据需要及时组织专题会议，解决工程实施过程中的各种专项问题，并做会议纪要（参见表C.6），提交业主单位和承建单位；

c）监理机构应协调业主单位和承建单位对工程变更的范围和内容等，达成一致意见；

d）监理机构应协调业主单位和承建单位对索赔的意见达成一致；

e）监理机构协调业主单位配合承建单位的工程实施。6.3.7工程实施阶段的监理流程

T程实施阶段的监理流程参见图A.2。6.4工程验收阶段

6.4.1 工程验收阶段的质量控制

工程验收阶段的质量控制内容如下：

a）

监理机构应及时处理承建单位提交的初验申请（参见表B.6），审核初验的必备条件。监理机构签认后，报业主单位签认。具备初验条件时，监理机构在初验报审表（参见表B.6）中予以签认，并报业主单位签认；否则，监理机构应签发监理通知单（参见表C.8），责令承建单位整改；

b）监理机构应协助业主单位审核承建单位提交的验收计划及其方案，明确验收目标、各方责任、验收内容、验收标准、验收方式和验收结果等内容，审核后签署监理审核意见。验收计划及其方案无问题时，监理机构应在初验报审表（参见表B.6）中予以签认；否则，监理机构应签发监理通知单（参见表c.8），责令承建单位整改；

c）监理机构应协助业主单位对初验中发现的质量问题进行评估，根据质最问题的性质和影响范围，确定整改要求和整改后的验收方式，以监理通知单的形式告知承建单位。必要时，应组织重新验收；

d）监理机构应敦促承建单位根据整改要求提出整改方案，并监督整改过程；

c）监理机构与业主单位和承建单位-起对初验结果进行确认，共同签署初验合格报告；

f）监理机构应有计划地监督系统的试运行，督促承建单位解决试运行中出现的质量问题；

g）监理机构协助业主单位组织工程终验。监理机构应及时处理承建单位提交的终验申请，终验报审表（参见表B.6）由监理机构签认后报业主单位签认。具备终验条件时，监理机构在终验报审表中予以签认，并报业主单位签认；否则，监理机构应签发监理通知单（参见表C.8），责令承建单位犍改；

h）

对于工程中的关键性技术指标，监理机构应要求承建单位出具第三方测试机构的测试报告。第三方测试机构应经业主单位和监理机构同意；

i）监理机构应督促承建单位完成项目实施方案中确定的培训，并对培训效果做出评估。

6.4.2工程验收阶段的进度控制

工程验收阶段的进度控制内容如下：

a）

监理机构应对验收阶段进度安排提出监理意见；

b）监理机构应审核承建单位初验、终验和工程整改计划的可行性，以监理通知单（参见表C.8）的形式告知业主单位和承建单位；

c）监理机构应要求业主单位、承建单位以初验合格报告作为启动试运行的依据，以终验报告作为工程验收结束的依据。6.4.3工程验收阶段的投资控制

工程验收阶段的投资控制内容如下：

a）总监理工程师审核承建单位提交的阶段性付款申请（参见表B.5），根据承建合同规定的付款条件，签发工程款支付意见（参见表C.4）；

b）监理机构应协助业主单位进行工程决算。6.4.4工程验收阶段的合同管理

工程验收阶段的合同管理内容如下：

a）监理机构应及时向业主单位、承建单位通报承建合同、协议及相关变更所规定工程内容的执行情况，提出监理意见；

b）监理机构宜协助业主单位与承建单位签署其他补充协议。6.4.5工程验收阶段的信息管理

工程验收阶段的信息管理内容如下：

a）监理机构应管理工程验收阶段的文档，如初验报审、初验报告、终验报审和终验报告等相关文档；

b）监理机构应敦促业主单位、承建单位按照事先约定，编制、签署和妥善保存验收阶段的工程文档；

c）监理机构应敦促业主单位、承建单位及时整理工程文档；

d）监理机构应整理与工程有关的全部监理文档，并提交业主单位。6.4.6工程验收阶段的协调工程验收阶段的协调内容如下：

a）监理机构应协调业主单位和承建单位在验收计划、验收目标、验收范围、验收内容、验收方法和验收标准等方面达成一致，填报工程备忘录（参见表C.5），并经三方签认；

b）监理机构应协调业主单位配合验收阶段的工作；

c）监理机构应及时对验收阶段协调的结果填报工程备忘录（参见表C.5），并经三方签认；

d）监理机构应协助业主单位和承建单位完成工程移交工作。6.4.7 工程验收阶段的监理流程

工程验收阶段的监理流程参见图A.3。输入承建单位监理机构业主单位输出阶段开始设计、测试、计划方案报审表标准规范设计文件需求说明书承建合同整改否符合？是方案审查监理通知设计报审请求文档完整性审查整改方案监理通知设计、测试、计划方案标准规范设计变更文件整改方案需求说明书承建合同方案修改否符合？是三方签认整改方案工程备忘录被签认的报审表阶段结束变更请求变更请求变更请求审查变更申请变更方案合理？是三方签认工程备忘录否结束监理通知设计变更图A.1 工程设计阶段监理流程图 输入承建单位监理机构业主单位输出阶段开始质量管理、实施、进度计划报审表/开工申请表工程实施申请承建合同设计方案实施方案质量管理计划整改否符合？是设计方案质量管理、实施、进度计划方案审查整改方案监理通知实施过程监理开工令监理日志承建合同实施变更方案整改方案阶段性测试方案复工申请付款申请整改否工程备忘录符合？是签认监理通知单分包单位资格审查表被签认的报审表工程实施报告阶段结束会议纪要停工令复工令变更申请延期申请索赔申请相关证明材料承建合同变更申请延期申请索赔申请审查否变更申请延期申请索赔申请工程款支付证书监理通知单工程备忘录不允许变更变更方案工程变更单合理？是变更修改三方签认图A.2 工程实施阶段监理流程图输入承建单位监理机构业主单位输出阶段开始初验报审表承建合同初验方案初验申请审查整改否符合？是同意初验初验审查监理通知单整改方案测试记录监理通知单整改方案被签认的报审表测试方案整改测试报告初验方案否符合？是监理签认、业主单位批准试运行监督初验报告监理通知单试运行方案整改否符合？是监理签认、业主单位批准终验报审表承建合同标准规范工程文档否整改符合？是监理签认、业主单位批准被签认的报审表整改方案试运行日志试运行报告终验申请审查监理通知单整改方案监督终验过程终验方案工程文档标准和规范付款申请提交各类监理文档资料阶段结束整改否符合？是签署竣工验收合格终验测试记录监理通知单整改方案竣工验收合格书工程款支付证书图A.3 工程验收阶段监理流程图

第2部分 5工程招标阶段 5.1 监理目标

监理机构通过监理工作，应实现如下目标：

a）理解工程的需求、目标和范围；

b）促使招标文件与工程的需求、目标和范围相符合；

c）协助业主单位选定合适的承建单位；

d）促使承建合同在技术、经济上合理有效。5.2监理内容

工程招标阶段的监理工作主要内容如下：

a）协助业主单位明确工程需求；

b）宜参与招标前的准备工作，协助业主单位编制通用布缆系统工程的工作计划；

c）对本阶段的工作进度提出监理意见；

d）宜了解业主单位估算的工程总投资；

e）协助业主单位参与招标文件的编制或对招标文件提出监理意见；

f）可协助评标，对投标书与招标书的符合性及投标书的合理性提出监理意见；

g）应参与承建合同的签订过程，促使合同相关条款符合业主单位招标文件的要求，并且在承建合同中明确要求承建单位接受监理机构的监理；

h）与业主单位、承建单位以及相关单位建立信息沟通和T作协调机制，明确本阶段需要各方提交的文档要求，并向业主单位提供所需信息。5.3监理要点 5.3.1工程应用需求

监理机构协助业主单位明确工程应用需求时.应考察确定通用布缆系统的如下方面：

a）传输媒体的类型支持的带宽；

b）通用布缆系统的稳定性、可靠性和安全性的要求；

c）建筑物的相关图纸和建设规划；

d）建筑物的结构、功能等信息；

e）施工环境和施工限制情况；

f）通用布缆系统管线路由与建筑物其他子系统，如供配电、给排水、暖通空调、自动控制等管线路由的关系等。5.3.2招标文件

监理机构宜参与招标文件的编制，或对其提出监理意见，招标文件应包括如下内容：

a）工程概括；

b）投标单位的资质或能力要求；

c）工程的质量要求；

d）工程工期要求；

e）系统测试标准；

f）工程验收方法等。5.3.3承建合同

监理机构应协助业主单位在承建合同中明确如下方面内容：

a）合同各方的责任、权利和义务；

b）工程建设的目标、范围和内容；

c）工程质量要求；

d）工程建设依据的标准；

e）工程验收的标准、方式和条件要求；

f）工程款支付的方式和支付条件等。6工程设计阶段

6.1 监理目标

监理机构通过监理工作。应实现如下目标：

a）促使形成可行的、优化的工程设计方案l

b）协助业主单位明确工程施工的关键点，明确工程施工的要求。6.2监理内容

工程设计阶段的监理工作主要内容如下：

a）推动业主单位和承建单f市明确工程建设的具体需求，规范工程设计过程；

b）确定工程各方往来文档的种类、格式、签批人等事宜；

c）审核承建单位提交的设计需求说明书，经确认的设计需求说明书作为工程设计的依据；

d）协助业主单位组织召开设计技术交流会，澄清设计技术细节，并做会议纪要；

e）协调业主单位和承建单位就设计变更内容达成一致；

f）审核设计变更的合理性，并对变更引起的质量、进度和投资变化提出监理意见；

g）审核承建单位提交的工程设计方案，并提出监理意见。6.3监理要点 6.3.1设计需求说明书

监理机构对承建单位提交的设计需求说明书的如下内容进行审核，并提出监理意见：

a）通用布缆系统结构；

b）室内外管线路由；

c）配线间的布局及位置；

d）电信插座的位置；

e）电源的要求；

f）无线设备的位置等。6.3.2设计方案

监理机构应审核承建单位提交的工程设计方案：

a）承建单位应提交经技术负责人审核签认的工程设计方案，工程设计方案至少应包括：

1）工程名称、范围、内容、目标；

2）设计依据；

3）线缆材料选择说明；

4）施工工艺要求；

5）测试验收方案；

6）设计图纸（系统结构图、平面布置图等）等；

b）监理机构应根据招标书、投标书、设计需求说明书等文件，对通用布缆系统工程设计方案的如

下方面进行审核：

1）工程设计所依据的标准及文件应为现行可用，且符合业主单位需求；

2）工程设计应满足工程应用需求，并符合相关设计规范要求；

3）通用布缆系统设计一般应包括园区主干、楼宇主干、水平布缆三个布缆子系统；

4）通用布缆系统的结构应能支持总线型、星型、环型等不同的拓扑结构；

5）线缆材料类别和型号选择符合工程应用需求；

6）设备间内的环境要求明确且符合设计规范；

7）屏蔽系统的接地措施符合设计规范或要求；

8）关键施工点的工艺流程符合施工规范或要求；

9）隐蔽工程实施方案应明确；

10）图纸与实际环境的相符性等；

c）监理机构应审查工程设计方案中无线局域网部署技术关键点，要点如下：

1）设备与天线的选型符合标准规范；

2）每个无线点的天线增益、高度、方位及信道的选择符合设计规范；

3）天线架设位置应合适，接收发射信号方向上应无遮挡物，所有天线位置应在避雷针的保护范围内；

4）架设天线的支架或铁塔应与接地系统良好连接，天线接地电阻满足标准要求。7工程实施阶段 7.1 监理目标

监理机构通过监理工作，应实现如下目标：

a）促使工程质量满足设计要求和工程应用需求；

b）促使工程在预定工期内完成，c）促使工程投资受控且合理。7.2 监理内容

工程实施阶段的监理工作主要内容如下：

a）审核承建单位提交的工程实施组织设计方案，并提出监理意见；

b）根据工程实施组织设计方案及相关标准制定监理实施细则；

c）根据工程设计方案、工程实施组织设计方案、标准及规范，对工程实施的质量进行监理，核实施工人员，并按照既定程序处理工程实施中的质量事故；

d）根据工程实施组织设计方案，对承建单位的实施计划进行审核并监督执行；

e）审查工程分包单位的资质，确认其具备完成所分包部分的能力；

f）检查验收进场的线材和连接硬件，并出具验收报告；

g）检查确认承建单位的示范施工；

h）响应承建单位提出的隐蔽工程报验，并对隐蔽工程进行检查签认；

i）响应承建单位提出的工程变更申请，审核工程变更的可行性、合理性、经济性；

j）审核承建单位提交的付款申请，并根据合同和工程实际实施的进度和质量，签认付款证书；

k）按照既定程序处理工程索赔申请；

1）根据监理规划和监理实施细则，做好实施阶段的信息管理和协调工作。7.3监理要点

7.3.1工程实施组织设计方案

监理机构应对承建单位提交的工程实施组织设计方案的如下方面进行审核：

a）施工组织结构配置的合理性，配备的项目经理、安全员和质量检查员等应符合工程建设要求；

b）施工进度计划应合理，应和其他系统建设的进度计划协调一致；

c）施工进度计划应包括人力配备计划、设备配备计划、材料供应计划、实施进度计划等； d）施工工艺应符合技术规范，工序合理，符合设计方案要求；

e）隐蔽工程工序应合理，有质量检验保证措施；

f）测试仪器设备精度应满足设计方案中规定的测试规范要求；

g）测试计划方案应满足相关标准及设计方案要求；

h）系统维护计划及培训计划合理。7.3.2工程分包

监理机构应审查工程分包的如下内容：

a）范围；

b）质量要求；

c）工期要求；

d）检测验收标准或要求，e）分包单位的能力；

f）分包单位的施工组织方案等。7.3.3施工准备

监理机构应及时检查承建单位工程施工准备情况，如满足要求，应签认承建单位的开工申请。监理机构应检查承建单位的下述准备内容：

a）施工方案签批情况；

b）关键施J二工具、施工人员到位情况；

c）关键质量检测设备到位情况；

d）关键线材和连接硬件到货情况等。7.3.4质量保证措施

监理机构应从如下方面审核承建单位的质量保证措施：

a）布缆产品入场质量检查措施；

b）关键施工点的质量检查措施；

c）隐蔽工程的工序及报验措施；

d）通用布缆链路测试标准和方案等。7.3.5线材、连接硬件验收

监理机构对承建单位进场使用的线材、连接硬件进行检查验收。

a）监理机构在通用布缆系统工程主要材料到场后，应及时组织业主单位、承建单位进行验收，检查相关证明材料，验收合格后出具验收报告；

b）进场线材和连接硬件的检查要点如下：

1）线材和连接硬件数量、规格、质量与合同、设计方案的符合性；

2）线材和连接硬件的合格证、检验报告等资料的真实性、有效性；

c）必要时，监理机构对进场的线材进行抽检测试，并出具抽检测试报告；

d）检查验收不合格或抽检测试不合格的线缆和连接硬件不得进场使用。7.4示范施工

监理机构应按照如下程序对示范施工进行检查确认：

a）督促承建单位根据工程特点，组织示范施工，示范施工应包括布缆施工及主要的材料、设备；

b）监理机构利用抽检测试等方法对示范施工的施工工艺及施工质量进行监督、测试、评估；

c）督促承建单位整改示范施工出现的问题，整改后的部分需经监理机构检查确认；

d）确认符合工程设计方案和工程实施组织设计方案的示范施工，并要求承建单位按照示范施工的施工工艺标准进行实施。7.5隐蔽工程

监理机构应按照如下程序对隐蔽工程施工进行监理： a）承建单位在隐蔽工程开工前必须进行报验；

b）处理承建单位提交的隐蔽工程报验申请和隐蔽程检查记录，并在隐蔽工程施工过程中按照监理实施细则确定的程序，进行现场监理；

c）现场检查隐蔽工程，并对符合设计要求的隐蔽工程进行签认；

d）未经验收或验收不合格的隐蔽工程，监理机构应拒绝签认，并要求承建单位不得进行下-道工序的实施。7.6施工过程

监理机构应对施工过程中的如下方面进行检查：

a）根据监理实施细则确定的检查控制点，对承建单位的施工进行现场检查，并做检查记录。

b）对承建单位的施工进行阶段性的监理抽检测试，并形成报告。c）保护设施安装的检查工作：

1）安装位置、路由和设计方案的符合性；

2）桥架与线槽联接的紧密性；

3）金属桥架接地联接的可靠性；

4）桥架及线槽的密闭性；

5）室外立杆或管道施工与相关标准的符合性；

6）对于屏蔽布缆系统，屏蔽和等电位联结应完整、可靠且连续。屏蔽系统接地应符合设计规范。

d）机柜、机架安装的检查工作：

1）安装符合技术规范要求；

2）安装应牢固；

3）接地极进行可靠连接；

4）配线架标识规范。

e）电信插座安装的检查工作：

1）安装位置和设计方案的相符性；

2）安装应牢固；

3）施工符合施工规范；

4）电信插座标识规范。f）连接硬件安装的检查工作：

1）园区主干子系统、楼宇主干子系统和水平布缆子系统设备间的连接硬件安装应符合规范要求；

2）连接硬件应使用压接跳线或快接跳线； 3）连接硬件应有标识和管理手段。

g）线缆敷设的检查工作：

1）路由与设计方案的符合性；

2）线缆标识应满足技术标准的要求；

3）线缆在管、槽中的填充量应符合规范要求；

4）线缆敷设转弯处弯曲半径应符合设计规范；

5）敷设时应有消除拉伸、急剧弯折和紧捆线缆引起的线缆张力的保护措旌；

6）铜缆与其他系统线缆之间的距离应满足相关技术标准要求。

h）标识、记录的检查工作：

1）所有线材和连接硬件应标识并记录；

2）变更的线缆或连接硬件应做记录。i）无线施工的检查工作：

1）设备放置位置的温湿度应符合设备工作要求，馈线长度符合要求；

2）天线、馈线安装时不能有碰撞，防止受力变形，影响技术性能；

3）天线安装的高度和方位，各安装部件要紧固良好；

4）馈线弯曲和扭转时，弯曲半径和扭转角度要符合馈线安装要求；

5）天线接地应可靠，馈线固定应牢固；

6）馈线衰耗值符合设计要求；

7）所需线缆的类型应合适，敷设应规范。8工程验收阶段 8.1监理目标

监理机构通过监理工作，应实现如下目标：

a）形成符合设计要求和工程应用需求的测试验收方案；

b）测试验收通过的工程顺利移交。8.2监理内容

工程验收阶段的监理工作主要内容如下：

a）审核承建单位提交的测试验收方案，并提出监理意见；

b）审核并确认工程的验收条件}

c）监督检查承建单位工程自测，并审核承建单位自测报告；

d）如有必要，协助业主单位委托第三方检测机构对通用布缆系统进行检测；

e）督促承建单位按照业主单位存档要求编制竣工文档，并审核竣工文档；

f）编制工程监理总结报告，整理并向业主单位提交工程全部监理文档；

g）协助业主单位组织验收，协助完成工程移交。8.3监理要点 8.3.1工程自测

承建单位应对完成的工程进行自测，监理机构对承建单位自测的以下方面进行检查：

a）检查承建单位的测试仪器的有效性和可用性；

b）要求承建单位对通用布缆系统工程包括的所有链路进行测试，并提交自测报告；

c）审核承建单位提交的测试报告，测试应符合设计方案依据的验收标准；

d）对于测试不合格的链路，监理机构应要求承建单位在测试报告中记录，采取整改措施，并复测；

e）监理机构应对布缆系统进行抽检测试，验证承建单位施工及测试情况，并向业主单位提交抽检测试报告。8.3.2验收方案

承建单位应向监理机构提交验收方案，监理机构对承建单位提交的验收方案的如下方面进行审核：

a）验收目的、范围、内容与承建合同的一致性；

b）验收计划安排的合理性；

c）验收的标准；

d）测试的方法和设备。8.3.3初验条件

监理机构应核实初验的如下条件：

a）除承建单位、业主单位同意，并签认工程备忘录的未完成工作外，工程建设全部完成；

b）工程建设文档齐备，且经监理机构审核确认；

c）验收方案经审核确认；

d）承建单位工程自测、监理机构抽检测试或第三方测试已完成，承建单位对于不合格项进行了整改并复测。8.3.4竣工文档

承建单位竣工文档主要包括如下内容：

a）承建合同；

b）招标文件；

c）投标文件；

d）设计方案；

e）工程实施组织设计方案；

f）工程施工报告；

g）隐蔽工程记录；

h）变更记录；

i）自测报告；

j）信息点分布图（表）；

k）园区、楼宇、水平配线表； l）竣工图纸等。

第3部分 5工程招标阶段 5.1监理目标

监理机构通过监理工作，应实现如下目标：

a）理解工程的需求、目标和范围；

b）促使招标文件与工程的需求、目标和范围相符合；

c）协助业主单位选定合适的承建单位；

d）促使承建合同在技术、经济上合理有效。5.2监理内容

工程招标阶段的监理工作主要内容如下：

a）协助业主单位明确工程需求；

b）宜参与招标前的准备工作，协助业主单位编制电子设备机房系统工程的工作计划；

c）对本阶段的工作进度提出监理意见；

d）宜了解业主单位估算的.T=程总投资；

e）协助业主单位参与招标文件的编制或对招标文件提出监理意见；

f）可协助评标，对投标书与招标书的符合性及投标书的合理性提出监理意见；

g）应参与承建合同的签订过程，促使承建合同相关条款符合业主单位招标文件的要求，并且在承建合同中明确要求承建单位接受监理机构的监理；

h）与业主单位、承建单位以及相关单位建立信息沟通和工作协调机制，明确本阶段需要各方提交的文档要求，并向业主单位提供所需信息。5.3监理要点 5.3.1项目需求

监理机构应从如下方面理解业主单位对电子设备机房系统工程的需求：

a）工程建设目标；

b）工程建设范围；

c）电子设备机房系统工程的功能、性能需求；

d）工程投资规模；

e）工程进度计划；

f）工程建设应遵循的法律、法规、技术标准和管理标准；

g）若存在现有网络系统，应考虑目标网络系统与现有网络系统的兼容性，以保护业主单位的原有投资。

5.3.2招标文件

监理机构宜参与招标文件的编制，并对如下内容提出监理意见：

a）项目需求；

b）投标单位的资质要求；

c）工程的技术和质量要求；

d）工程的时间和进度要求；

e）主要设备、产品及服务的要求；

f）验收方法、接收准则；

g）投标文件的要求；

h）分包合同的要求；

i）合同主要条款或合同草案。5.3.3承建合同

监理机构应参与承建合同的签订，协助业主单位对承建合同的如下内容进行检查，并提出监理意见：

a）工程建设目标、范围；

b）业主单位和承建单位的责任；

c）工程使用的主要技术标准；

d）电子设备机房系统的功能和性能要求、测试和验收要求；

e）要求承建单位按照项目管理计划实施工程建设；

f）明确监理机构在工程款支付中的作用；

g）工程阶段划分及其质量和进度要求，以及和工程付款相关的约束关系；

h）主要设备的保修条款以及系统的运行维护等相关服务的要求；

i）各阶段需要承建单位提交的工程文档，以及需要完成的培训等相关服务内容；

j）为工程变更和扩展问题规定的处理方法。6工程设计阶段 6.1 监理目标

监理机构通过监理工作，应实现如下目标：

a）推动业主单位、承建单位对电子设备机房系统工程项目需求和设计进行规范化的技术描述，为工程实施提供优化的设计方案；

b）促使电子设备机房系统工程计划、设计方案满足项目需求，符合相关的法律、法规和标准，并与工程承建合同相符。6.2监理内容

工程设计阶段的监理工作主要内容如下：

a）要求承建单位组织人员对电子设备机房系统工程需求进行调研和分析，并形成文档。监理机构对其内容进行审核后提出监理意见。

b）协助业主单位与承建单位签订工程设计委托合同，明确双方的责、权、利及设计文件的质量要求。

c）审核设计概算及施工图预算的合理性和业主单位投资能力的可行性。

d）全面审查设计合同的执行情况，核定设计费用。7工程实施阶段 7.1监理目标

监理机构通过监理工作，应实现如下目标：

a）加强电子设备机房系统工程实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性；

b）促使电子设备机房系统_T程所使用的产品和服务符合承建合同及国家相关法律法规、电子设备机房系统工程技术规范与标准；

c）明确电子设备机房系统工程实施计划、对于计划的调整应合理、受控；

d）促使电子设备机房系统工程实施过程满足承建合同的要求，并与工程设计方案、工程实施方案、工程实施计划相符。7.2监理内容

工程实施阶段的监理工作主要内容如下：

a）组织监理人员进场，熟悉监理合同和承建合同，对监理人员进行合理分工，建立监理人员岗位责任制，编制和审批监理实施细则。

b）审查承建单位的资质，符合国家相应的规定方准进场施工。

c）审核承建单位报审的工程实旌组织设计方案、工程实施方案、工程实施计划，并签署意见，督促承包商实施，其审核内容主要有以下几点：

1）施工采用的标准是否适宜；

2）工程实施计划编制是否符合实际情况要求；

3）关键工序的施工工艺是否符合规范要求；

4）施工安全保护措施是否全面和可行性；

5）项目组织机构人员配置是否满足施工要求，相关人员是否具备相应的资格证书或上岗证。

d）组织图纸会审，并形成图纸会审纪要。8工程验收阶段 8.1监理目标

监理机构通过监理工作，应实现如下目标：

a）确认工程达到验收条件，明确电子设备机房系统工程测试验收方案的可行性、与承建合同的符合性；

b）确认按照验收方案所规定的验收程序，实施初验、试运行和终验，促使电子设备机房系统工程的最终功能和性能符合承建合同、法律、法规和相关技术标准的要求；

c）推动承建单位所提供的工程各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准。8.2监理内容

工程验收阶段的监理工作主要内容如下：

a）协调业主单位和承建单位在验收计划、验收目标、验收范围、验收内容、验收方法和验收标准达成一致，并填报工程备忘录；

b）处理承建单位提交的工程验收申请，审核其中的验收计划、验收方案等，并签署监理意见；

c）审核并确认承建单位达到验收条件；

d）敦促业主单位、承建单位按照事先约定，编制、签署并妥善保存验收阶段的各类工程文档；

e）敦促业主单位和承建单位及时整理并妥善保管整个工程相关文档；

f）协助业主单位完成验收T作；

g）协助业主单位和承建单位完成工程移交工作；

h）督促承建单位完成项目实施方案中确定的培训，并对培训效果做出评估；

i）编制项目监理总结报告，整理并向业主单位提交与工程有关的全部监理文档。

9各子系统工程的监理要点 9.1供配电系统工程 9.1.1 设计阶段 9.1.1.1 供配电

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）协助业主单位及时、准确、完整地向承建单位提供经业主单位签字的设计所需基础数据和原始资料；

b）审查设计文件中供配电的容量配置、各项技术指标是否满足用电设备、设施的需求。9.1.1.2不间断电源（UPS）设备

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）协助业主单位及时、准确、完整地向承建单位提供经业主单位签字的不间断电源（UPS）需求数据和原始资料；

b）审查设计文件中UPS类型、容量、负荷计算、冗余、运行时间、转换时间、充放电时间、远程监控接口、维修旁路、噪声、设备型号规格等是否满足要求；

c）审查不问断电源（UPS）的安装位置及地板承重能力，应符合现场情况的要求。9.1.1.3蓄电池

审查设计文件中蓄电池的类型、电池容量、运行环境是否满足使用、维护和安全的需要。

9.1.1.4电缆桥架和桥架内电缆敷设

检查电缆桥架的设计是否满足电缆敷设数量要求，设计的路由走向、标高是否符合现场要求。

9.1.1.5 电线电缆导管和线槽及线缆敷设

检查电线电缆导管和线槽的设计规格是否满足电线电缆敷设要求。9.1.1.6照明、应急照明

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）检查设计的灯具型号、数量和安装位置是否合理，能否满足电子设备机房对照度、亮度、均匀度等的技术要求；

b）应急照明灯应有双路电源供电。9.1.1.7开关、插座

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）检查设计的开关、插座的规格型号、数量、安装位置是否符合电子设备机房要求；

b）各类型号的开关、插座必须符合相关国家标准和行业标准要求。9.1.1.8防雷及接地装置

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）检查防雷及接地装置的设计等级是否满足电子设备机房内各类设备的要求；

b）电子设备机房的防雷及接地装置的设计必须符合GB 50057-1994的规范要求。9.1.2 实施阶段 9.1.2.1 配电

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）供配电设备的型号规格等应符合设计要求；

b）供配电设备的安装应符合相关规范。9.1.2.2不问断电源（UPS）设备

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）不间断电源（LTPS）设备的型号规格等应符合设计要求；

b）不间断电源（LJPS）设备的安装应符合相关规范及厂家的技术要求。9.1.2.3蓄电池

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）蓄电池设备的型号规格等应符合设计要求；

b）蓄电池设备的安装应符合相关规范及厂家的技术要求。9.1.2.4 电缆桥架和桥架内电缆敷设

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）对超过规范规定长度电缆桥架设置伸缩节；

b）电缆桥架和桥架内电缆的型号规格等应符合设计要求；

c）电缆桥架和桥架内电缆的安装应符合相关规范的技术要求。9.1.2.5电线电缆导管和线槽敷设

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）电线电缆导管和线槽的型号规格等应符合设计要求；

b）电线电缆导管和线槽的敷设应符合相关规范。9.1.2.6 开关、插座

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）开关、插座的型号规格等应符合设计要求；

b）开关、插座的安装应符合相关规范；

c）当接插有触电危险电器的电源时，采用能断开电源的带开关插座，开关断开相线。

9.1.2.7电缆头制作、接线和绝缘测试

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）电线、电缆的接线、并联运行电线和电缆的型号、规格、相位等应符合设计要求；

b）电缆头制作、接线和绝缘测试要严格按照相关标准及规范实施。9.1.2.8照明、应急照明

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）照明、应急照明灯具的型号规格等应符合设计要求；

b）照明、应急照明灯具的安装应符合相关规范。9.1.2.9防雷及接地装置

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）电子设备机房的防雷及接地装置的接地电阻测试必须符合设计及规范要求；

b）电子设备机房内设备的防过流、过压的接地装置、防电磁干扰屏蔽的接地装置、防静电接地装置应连接可靠，其设置应符合设计要求。9.1.3验收阶段

9.1.3.1供配电的验收测试

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）供配电的测试检查结果必须符合GB 50303-2002及设计文件的要求；

b）供配电等电气设备系统交接试验结果应符合相关交接试验标准、设计文件和产品规范要求a9.1.3.2不间断电源（UPS）设备的验收测试不问断电源（UPS）的各项技术性能指标的测试结果必须符合设计文件和产品规范要求。9.1.3.3蓄电池的验收测试

确认设备的各项技术指标应符合设计及产品规范的要求。9.1.3.4电缆桥架和桥架内电缆敷设的测试验收

桥架安装定位应符合设计要求及相关规范。9.1.3.5电线电缆导管和线槽敷设的测试验收

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）金属导管和线槽必须可靠接地或接零；

b）不同导管和线槽其接地符合GB50303-2002中14.1.1的规定。9.1.3.6电缆头制作、接线和绝缘测试的测试验收

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）低压电线和电缆，其线间和线对地问的绝缘电阻值必须满足相应规范要求；

b）芯线与电器设备的连接应符合GB50303-2002中18.2.1的规定。9.1.3.7照明、应急照明的测试验收

监理机构应从如F方面进行监理工作：

a）导线绝缘测试合格，才能进行灯具接线，灯具的导线线芯最小截面应符合GB50303-2002中19.2.1的规定；

b）灯具的安装高度、位置和使用电压等级应符合设计要求，设计无要求时，应满足GB 50303-2002中19.1.5的规定；

c）应急照明在正常电源切断后，电源转换时间应符合设计要求和相应规范。

9.1.3.8开关、插座的测试验收插座接线应符合设计和GB 50303-2002中22.1.2的规定。

9.1.3.9防雷及接地装置的测试验收监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）电子设备机房的防雷及接地系统应与依据GB 50303-2002验收合格的建筑共用接地装置；采用建筑物金属体作为接地装置时，接地电阻不宜大于1；

b 电子设备机房电源系统中各设备应按YD5078-1998中5.2的规定加装避雷器和浪涌吸收 装置；

c）电子设备机房电源系统所装防雷避雷器的残压应符合YD5078-1998中附录B的规定；

d）电子设备机房电源系统耐雷电冲击指标应符合YD5078-1998中4.0.1和4.0.3的规定；

e）电子设备机房的接地装置应符合YD5078-1998中第6章的规定；

f）电子设备机房与建筑物作等电位联结应符合GB50303-2002中的相关规定。

9.2空调系统工程 9.2.1 设计阶段

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）审查承担电子设备机房空调工程的承建单位和设计人员必须具有相应资质；

b）协助业主制定电子设备机房内空调工程项目的需求及空调设备、主要材料的质量目标要求；

c）窄调设备的选型及设备性能的稳定性需保障电子设备机房的需求；

d）审查设计图纸的合理性、可靠性及安全性。9.2.2 实施阶段 9.2.2.1准备工作

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）协助业主单位组织各承建单位参加的施工图纸会审和设计交底会，领会设计意图，了解工程特点和工程质量要求，对图纸中的问题提出监理意见。

b）审查施工单位是否具有相应资质，特殊工种人员需持证上岗。

c）审核施丁单位提交的工程实施组织设计和工程实施方案，重点审查有无可靠的组织措施、技术措施和安全措施，有无完整的质保体系。经批准后方可实施。

d）电子设备机房空词工程所使用设备、主要材料必须具有质量合格证明文件，产品型号、规格及性能检测报告应符合国家技术标准、设计要求及合同规定要求，随带技术文件齐全，进口设备还应有商检证明。9.2.2.2空调机组设备安装

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）设备基础的位置、强度、尺寸、标高、预留孔洞及预埋件应符合设计要求；

b）设备的搬运和吊装应符合产品技术文件和GB 50243-2002中7.1.5的规定；

c）设备稳固性、设备安装垂直及水平度应符合设计及规范要求；

d）组合式空调机组及柜式空调机组的组装应符合设计规定顺序和要求；

e）分体式空调机组的室外机和风冷式空调机组冷却器的安装，除应满足冷却风循环空间的要求外，还应符合卫生环境保护有关的规定；

f）分体式空调机组的室内机的位置应正确，并保持水平，冷凝排放应畅通，管道穿墙处需有相应防雨水措施；

g）风冷式空词机组管道的连接应严密、无渗漏，四周应留有相应的维修空间。

9.2.2.3风管制作监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）风管制作的材料品种、规格与性能等应符合设计和现行国家产品标准的规定；

b）风管下料、咬口、加固、法兰制作应按GB 50243-2002相关要求进行设计及施工。

9.2.2.4风管及部件安装监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）检查水平风管安装后的水平度和垂直风管安装后的垂直度；检查风管安装的位置、标高、走向；检查支、吊、托架排列距离，预埋件或膨胀螺栓牢固度；检查法兰连接风管的连接垫片及连接后的严密性和牢固性，其检查结果必须符合设计及GB 50243-2002的要求；

b）检查双层活动百叶风口叶片松紧程度；检查风口与风管连接的严密度、牢固度；其检查结果必须符合设计及GB 50243-2002的要求；

c）检查各类风阀的安装位置；检查转动装置灵活和可靠性及阀板关闭的严密性；检查防火阀、止回阀安装位置及安装方向；其检查结果必须符合设计及GB 50243-2002的要求。9.2.2.5管道安装

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）管道布放安装位置符合设计要求，管道排列安装工艺及管道焊接工艺应符合GB50235-1997 和GB50236-1998的要求；

b）制冷管道的接驳工艺检查；

c）冷凝水管的安装应符合设计及规范要求；

d）支吊架的型式、位置、问距、标高应符合设计文件要求；

e）各种管道密闭性检查应符合设计及GB 50235-1997的要求；

f）风管、管道的安装应符合设计及GB 50264-1997的要求。9.2.3验收阶段

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）根据不同空调机型，空调系统调试记录及其检查测试结果必须符合设计、通信机房的安全可靠特殊性要求、GB50243-2002的要求；

b）空调系统综合效能试验检测调试结果必须符合空调设备技术文件、设计文件及在保证通信机房安全、可靠情况下节能高效运行。9.3装饰装修系统工程 9.3.1设计阶段

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须由原结构承建单位或具备相应资质的承建单位核查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行核验、确认，或进行加固处理。

b）审核承建单位的资质和设计人员资格，必须满足相应工程等级的要求。

c）工程设计前，协助业主单位与承建单位沟通，将业主单位的需求形成书面意见，在工程设计前由业主单位签认。

d）协助业主单位与承建单位签订工程设计委托合同，明确双方的责、权、利及设计文件的质量要求。

e）审核设计文件与业主单位需求的符合性，重点审查平面及天花布置、墙体分隔、装修标准是否满足业主单位的需求。

f）审核设计文件的质量及设计深度是否满足设计规范及相关标准的要求。

g）装修系统工程设计必须符合城市规划、消防、环保、节能等有关规定。9.3.2实施阶段 9.3.2.1准备工作

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）组织或协助业主单位组织各参建单位参加的施工图纸会审和设计交底会，领会设计意图，了解工程特点和工程质量要求，对图纸中的问题提出监理意见；

b）审核施工单位提交的工程实施组织设计方案和工程实施方案，重点审查有无可靠的组织措施、技术措施和安全措施，有无完整的质保体系，经批准后方可实施；

c）审查承建单位的施工资质、施工组织架构及人员配置、施工机械是否满足施工合同及投标书的要求，并作出相应的批复或监理意见；

d）电子设备机房装饰装修系统工程所使用设备、主要材料必须具有质量合格证明文件，产品型号、规格及性能检测报告应符合国家技术标准、设计要求及合同规定要求，随带技术文件齐全，进口设备还应有商检证明；

e）审查承建单位的施工基线、标高，对承建单位的施工基线、标高进行复测和验收。9.3.2.2地面工程

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）基层找平及相关工作的检查结果必须符合GB50209-2002的要求；

b）磨石地面工程及相关工作的检查结果必须符合设计及GB50209-2002的要求；

c）大理石、花岗石、瓷砖等板材地面工程及相关工作的检查结果必须符合设计及GB50209-2002的要求；

d）活动地板地面工程及相关工作的检查结果必须符合设计及GB50209-2002的要求。

e）塑料板地面工程及相关工作的检查结果必须符合设计及GB50209-2002、GB50325-200l的要求。9.3.2.3 吊顶工程

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）监理工程师应检查吊顶的标高、尺寸、起拱和造型，以上检查结果必须符合设计及GB50210-2001的要求；

b）吊顶工程的吊杆、龙骨、饰面材料的安装必须牢固，饰面材料的材质、品种、规格、图案、颜色应满足设计要求；

c）吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计及GB 50210-2001的要求；

d）吊顶工程安装的允许偏差应满足GB 50210-2001的6.2.11的要求；

e）采用上走线方式的电子设备机房不应吊顶，天花工程执行涂饰工程的标准。

9.3.2.4隔断墙工程

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）砖隔墙工程及相关工作的检查结果必须符合设计及GB50203-200l的要求；

b）板材隔墙工程及相关工作的检查结果必须符合设计及GB502lO-2001的要求；

c）骨架隔墙工程及相关工作的检查结果必须符合设计及GB502lO-2001的要求；

d）活动隔墙工程及相关工作的检查结果必须符合设计及GB50210-200l的要求；

e）玻璃隔墙工程及相关工作的检查结果必须符合设计及GB50210-2001的要求。

9.3.2.5抹灰工程

抹灰工程及其相关工作的检查结果必须符合设计及GB50210-200l的要求。9.3.2.6 门窗工程

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）木门窗制作与安装工程及相关工作的检查结果必须符合设计及GB502l0-2001的要求；

b）金属门窗安装工程及相关工作的检查结果必须符合设计及GB50210-2001的要求；

c）塑料门窗安装工程及相关工作的检查结果必须符合设计及GB50210-2001的要求；

d）特种门安装及相关工作的检查结果必须符合设计及GB502l0-2001的要求。9.3.2.7涂饰工程

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）基层处理及相关工作的检查结果必须符合设计及JG/T 3409-1998的要求；

b）水性涂料涂饰工程及相关工作的检查结果必须符合设计及GB50210-2001的要求；

c）溶剂型涂料涂饰工程及相关工作的检查结果必须符合设计及GB50210-200l的要求；

d）美术涂饰工程及相关工作的检查结果必须符合设计及GB 50210-200l的要求。9.3.3 验收阶段

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）工程验收阶段的质量控制按照GB/T 19668.1-2005的相关条文进行；

b）协助业主与承建单位签订工程保修协议，明确工程质量缺陷保修的质量标准和保修期限；

c）工程验收阶段的质量控制以及工程修补、修复的质量控制与实施阶段一致；

d）对工程修补、修复的质量作出评价。9.4消防系统工程 9.4.1 设计阶段

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）消防系统工程的设计应针对电子设备机房的特点，遵循安全适用、技术先进、经济合理的原则。

b）电子设备机房的耐火等级为特级和-级，设有自动灭火设备时，可按二级耐火等级的要求。电子设备机房的火灾自动报警系统按-级保护进行设计。电子设备机房的火灾自动报警系统形式宜按集中报警系统或控制中心报警系统进行选择。

c）火灾自动报警控制器和消防联动控制设备在消防控制室内的布置，应按现行国家标准GB50045-1995等的有关规定执行；

d）消防联动控制系统设计应按现行国家标准GB50116-1998的有关规定执行；

e）火灾应急广播的设置应符合相关规范规定；

f）工程设计前，协助业主单位与设计单位沟通，尽可能将业主单位的需求形成书面意见，在工程设计前由业主单位签认；

g）协助业丰单位与设计单位签订工程设计委托合同，明确双方的责、权、利及设计文件的质量要求。9.4.2实施阶段 9.4.2.1准备工作

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）审查承建单位的施工基线、标高，对承建单位的施工基线、标高进行复测和验收；

b）消防产品及设备，应采用经国家有关产品监督检测单位检验合格的产品；

c）消防系统工程的施工，必须受国家工程建设的有关政策及公安消防监督机构监督。

9.4.2.2火灾自动报警系统工程

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）火灾自动报警系统的布线施工应符合GB50254-1996、GB50255-1996、GB50256-1996、GB5025-1996及GB 50166-1992的有关规定。

b）设备安装过程：

1）点型火灾探测器的安装位置，应符合设计文件、GB/T 50314-2006和有关规定；

2）探测器、报警按钮、火灾报警控制器、引入控制器、消防控制设备的外接导线、消防控制设备盘（柜）、工作接地线与保护接地线的检查结果应符合GB50116-1998、GB50166-1992及设计文件的要求。9.4.2.3气体灭火系统工程

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）一般规定：

1）气体灭火系统应采用洁净气体灭火剂：惰性气体、七氟丙烷、三氟甲烷、二氧化碳；

2）防护区宜为单个封闭空间，一个防护区的面积不宜大于500 ㎡，容积不宜大于2000m3；防护区内的围护结构应能承受1.2 kPa的压力；防护区内应设置泄压口，并应位于防护区净高的2/3以上。b）系统组件的外观检查，应符合设计文件及相关规定。

c）安装前应检查灭火剂贮存容器内的充装量与充装压力，应符合设计文件及相关规定。

d）气体灭火系统安装前应对选择阀、液体单向阀、高压软管和阀驱支装置中的气体单向阀逐个进行水压强度试验和气压严密性试验，应符合设计文件及相关规定。

e）在气体灭火系统安装前应对阀驱动装置进行检查，应符合设计文件及相关规定。

f）灭火剂贮存容器的安装，应符合设计文件及相关规定。g）集流管的制作与安装，应符合设计文件及相关规定。h）阀的安装，应符合设计文件及相关规定。

i）灭火剂输送管道的施工，应符合设计文件及相关规定。

j）喷嘴的数量和口径应满足喷嘴最大保护半径和灭火剂喷放量的要求，喷嘴的最犬安装高度为5m，超过5m时应在高度方向另加装喷嘴。9.4.3验收阶段

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）监理工程师应按GB50166-1992、GB50300-2001的有关标准和检验办法对已完成的消防系统工程进行检验评定，保证工程质量；

b）消防系统工程在交付使用前必须经过公安消防监督机构验收；

c）对工程整改的质量控制与实施阶段一致，对工程整改的质量作出评价；

d）各阶段的进度与投资控制、合同管理与信息管理及协调工作按照GB/T19668.1-2005的相关条文进行。9.5安全防范系统工程 9.5.1设计阶段

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）安伞防范系统工程设计的防护级别必须符合被保护对象的风险等级，配置先进、可靠、合理、适用；

b）审核设计文件与业主单位需求的符合性，重点审查门禁控制的房间以及通道、摄像机监视范围、入侵报警探测范围和巡更路线是否满足业主单位的需求；

c）安全防范系统工程设计必须符合国家公共安全行业的有关规定。9.5.2 实施阶段 9.5.2.1 准备工作

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）组织监理人员进场，熟悉监理合同和承建合同，对监理人员进行合理分工，建立监理人员岗位责任制，编制和审批监理实施细则；

b）审查承建单位的资质，符合国家相应的规定方准进场施工；

c）审核承建单位报审的工程实施组织殴计、实施方案，并签署意见，督促承建单位实施，其审核内容如下：

1）施工采用的标准是否适宜；

2）施工计划编制是否符合实际情况要求；

3）关键工序的施工工艺是否符合规范要求；

4）施工安全保护措施是否全面和可行性；

5）项目组织机构人员配置是否满足施工要求，相关人员是否具备相应的资格证书或上岗证。

d）组织图纸会审，并形成图纸会审纪要。9.5.2.2质量控制

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）安全防范系统施工质量检查和观感质量验收，应根据合同技术文件、设计施工图从以下几方面

进行监理：

1）电（光）缆敷设与布线应检验管线的防水、防潮，电缆排列位置，布放、绑扎质量，桥架的架设质量，缆线在桥架内的安装质量，焊接及插接头安装质量和接线盒接线质量等；

2）对接地线应检验接地材料、接地线焊接质量、接地电阻等，3）对系统的各类探测器、摄像机、云台、防护罩、控制器、辅助电源、电锁、对讲设备等的安装部位、安装质量和观感质量等进行检验应符合GB 50348-2004的有关规定；

4）同轴电缆的敷设、摄像机、机架、监视器等的安装质量检验应符合GB 50198-1994的有关规定；

5）控制柜、箱与控制台等的安装质量检验应遵照GB 50303-2002的有关规定执行；

b）督促承建单位对各类探测器、控制器、执行器等部件的电气性能和功能进行自检，自检采用逐点测试的形式进行；

c）检查承建单位用于工程的材料、构配件必须符合国家相应的法律、法规和标准的要求，并与正式设计文件、工程合同的内容相符合，设备及器材的进场验收按照GB 50339-2003的相关规定执行；

d）系统联动功能检测应包括与出人口管理系统、入侵报警系统、巡更管理系统等的联动控制功能。

e）视频安全防范监控系统的图像记录保存时间应满足管理要求。9.5.2.5入侵报警系统

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）探测器的盲区检测，防动物功能检测；

b）探测器的防破坏功能检测应包括报警器的防拆报警功能，信号线开路、短路报警功能，电源线被剪的报警功能；

c）探测器的灵敏度检测；

d）系统控制功能检测应包括系统的撤防、布防功能，关机报警功能，系统后备电源自动切换功能等；

e）系统通信功能检测应包括报警信息传输、报警响应功能；

f）系统的联动功能检测应包括报警信号对相关报警现场照明系统的自动触发、对监控摄像机的自动启动、视频安全防范监视画面的自动澜入，相关出入口的自动启闭，录像设备的自动启动等，g）报警系统管理软件（含电子地图）功能检测；

h）报警信号联网上传功能的检测；

i）报警系统报警事件存储记录的保存时间应满足管理要求。9.5.2.6巡更管理系统

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）按照巡更路线图检查系统的巡更终端、读卡机的响应功能；

b）检查巡更管理系统编程、修改功能以及撤防、布防功能f

c）检查系统的运行状态、信息传输、故障报警和指示故障位置的功能；

d）检查巡更管理系统对巡更人员的监督和记录情况、安全保障措施和对意外情况及时报警的处理手段；

e）对在线联网式巡更管理系统还需要检查电r地图上的显示信息，遇有故障时的报警信号以及视频安全防范监控系统等的联动功能；

f）巡更系统的数据存储记录保存时间应满足管理要求。9.5.2.7防鼠害

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）机房内所有的孔洞在施工完后都必须及时封堵；

b）所有的线槽都必须盖好、密封；

c）所有电缆竖井都必须用防火泥封堵。9.5.3验收阶段

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）安全防范系统工程的验收应按照GA308-200l的有关规定执行，以确认其符合承建合同、法律、法规及相关标准的要求；

b）对工程整改的质量控制与实施阶段一致，对工程整改的质量作出评价；

c）各阶段的进度与投资控制、合同管理与信息管理及协调工作按照GB/T19668.1-2005的相关条文进行。9.6环境系统工程 9.6.1 设计阶段

审核设计文件是否符合相关的法律、法规和标准，并与工程建设合同相符，具有可验证性。9.6.2 实施阶段 9.6.2.1 室内空间环境

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）结构工程掺加剂的控制，不宜使用早强剂、膨胀剂，严格控制掺加剂用量；

b）围护结构玻璃的控制，不宜使用浮法透明玻璃；

c）装饰材料进场和使用控制，应符合GB 50325--2001的规定；

d）装饰材料放射性抽样检验报告（原件）的检查；

e）装饰工程结束后有害气体的检验报告（原件）的检查，检测值应符合设计要求；

f）室内通风和日照条件的满足情况检查：

1）室内净空高度应符合要求；

2）门窗设置须满足窗台高度和外墙面积比要求。9.6.2.2 电磁环境

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）材料、设备质量控制检查，应符合国家有关电磁辐射防护标准和设计文件技术要求，宜进行相应的检验。

b）传输线缆应检查布置位置、防干扰接地质量。

c）进线管道的布置位置和施工质量的检查。

d）强弱电线管的走线方式和接地装置质量的检查。

e）卫星接收天线、自动移动通信接收发射设备、电器设备是否满足防电磁干扰或抗电磁干扰性能指标。对达不到防干扰标准的设备应采取屏蔽措施。

f）卫星接收天线、自动移动通信接收发射设备、电器设备的安装位置是否符合设计文件的要求。

g）相关设备的无线电干扰测试的要求：

1）信息技术设备、金融和贸易结算电子设备应满足GB9254-1998要求；

2）陆地移动通信设备传导发射（CE）、辐射发射（RE）应满足GB/T15540-2006的要求；

3）射频设备应满足GB 4824--2004的要求；

4）声音、电视广播接收机和有关设备应满足GB13837--2003的要求；

5）电源设备及照明设备应满足GB17743--1999的要求；

6）空调制冷设备应满足GB4343.1-2003的要求。

h）相关设备的无线电抗扰度测试的要求：

1）信息技术设备、金融和贸易结算电子设备、安全防范设备应满足GB9254-1998要求；

2）声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件应满足GB 13836-2000的要求；

3）电源设备、空调制冷设备及照明设备应满足GB 17625.1-2003的要求；

4）陆地移动通信设备的传导敏感度（CS）、辐射敏感度（RS）应满足GB/T15540-2006的要求。

i）各类丰机房及监控室室内电磁场强的检测。

i）ITE分级检测指标中准峰值、平均峰值、准峰极限值、测量距离的检测。9.6.2.3 室内空气环境

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）室内空气洁净度和有害气体的检验检测，其检验检测结果应符合GB 50325-2001的规定；

b）室内通风条件和换气条件检查验收；

c）室内日照条件检查验收；

d）室内温、湿度条件的检查验收；

e）室内风速的检查验收；

f）相应检查验收、检验测量的书面报告（原件）的检查复核。9.6.2.4 室内照明

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）材料、设备验收：

1）应满足工作环境的特殊要求和设计指标要求；

2）硬件设备，包括灯具、遥控/手动开关、红外线传感器、同步门锁、控制接收器、自然光控设备等质保材料验收和设计技术性能指标的满足性验收。

b）安装位置和光源控制质量验收：

1）照度质量验收包括：照度水平、亮度分布、照度均匀度、阴影、眩光控制、颜色和照度稳定性；

2）自然采光系统质量验收和相应控制设备设施的质量验收。9.6.2.5 室内噪声

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）降低噪声，防止噪声扩散的措施检查验收；

b）建筑布局和设备安装位置对噪声控制的影响以及处理措施的检查验收；

c）高噪声环境中的特殊措施的检查验收；

d）隔绝材料和隔绝措施的质量验收；

e）室内噪声控制测试控制值应满足相应规范和设计技术要求。9.6.3验收阶段

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）依据工程承建合同、设计文件以及国家有关强制性标准、规范，检查工程质量是否符合相关文件的要求；

b）各阶段的进度与投资控制、合同管理与信息管理及协调工作按照GB/T19668.1-2005的相关条文进行。

第4部分 5.1 监理目标

监理机构通过监理工作，应实现如下目标：

a）理解工程的需求、目标和范围；

b）促使招标文件与工程的需求、目标和范围相符合；

c）协助业主单位选定合适的承建单位；

d）促使承建合同在技术、经济上合理有效。5.2监理内容

工程招标阶段的监理工作主要内容如下：

a）协助业主单位明确工程需求；

b）宜参与招标前的准备工作.协助业主单位编制计算机网络系统工程的工作计划；

c）对本阶段的工作进度提出监理意见；

d）宜了解业主单位估算的工程总投资；

e）协助业主单位参与招标文件的编制或对招标文件提出监理意见；

f）可协助评标，对投标书与招标书的符合性及投标书的合理性提出监理意见；

g）应参与承建合同的签订过程，促使合同相关条款符合业主单位招标文件的要求，并且在承建合同中明确要求承建单位接受监理机构的监理；

h）与业主单位、承建单位以及相关单位建立信息沟通和工作协调机制，明确本阶段需要各方提交的文档要求，并向业主单位提供所需信息。5.3监理要点 5.3.1 项目需求

监理机构应从如下方面理解业主单位对计算机网络系统工程的需求：

a）工程建设目标；

b）工程建设范围；

c）计算机网络系统的需求，如网络基础设施的需求、网络服务和应用的需求、网络管理的需求、网络功能、性能、可靠性和安全性需求等；

d）工程投资规模；

e）工程进度计划；

f）工程建设应遵循的法律、法规、技术标准和管理标准；

g）若存在现有网络系统，应考虑目标网络系统与现有网络系统的兼容性，以保护业主单位的原有投资。5.3.2招标文件

监理机构宜参与招标文件的编制，并对如下内容提出监理意见：

a）项目需求；

b）投标单位的资质要求；

c）工程的技术和质量要求；

d）工程的时间和进度要求；

e）主要网络设备、产品及服务的要求；

f）验收方法、接收准则；

g）投标文件的要求；

第二篇：建设工程监理规范考试题

建设工程监理规范考试题

一、单选题（10题，每题2分，共20分。）

1.一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师。当需要同时担任多项建筑工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意，且最多不得超过（B)。A.2 B.3 C.4 D.5 2.施工现场监理工作全部完成或建设工程监理合同终止时，项目监理机构（A)撤离施工现场。

A.可以 B.不可以 C.监理单位同意后可以 D.建设单位同意后可以 3.监理人员应熟悉工程设计文件，并应参加建设单位主持的图纸会审和设计交底会议，会议纪要应由（A)签认。A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.专业监理工程师 D.监理员

4.（C)应检查施工单位为工程提供服务的试验室。A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.专业监理工程师 D.监理员

5.承担工程保修阶段的服务工作时，（B)应定期回访。A.总监理工程师 B.监理单位 C.专业监理工程师 D.监理员

6.工程监理单位应对工程质量缺陷原因进行调查，并应与建设单位、施工单位协商确定责任归属。对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书，同时应报（D)。

A.监理单位 B.设计单位 C.地勘单位 D.建设单位 7.工程监理单位用（A)表。A.A类 B.B类 C.C类 D.D类 8.建设工程监理制度自（B)开始实施。A.1986年 B.1988年 C.1990年 D.1995年

9.（A)应由工程监理单位法定代表人书面任命。总监理工程师是项目监理机构的负责人，应由注册监理工程师担任。A.总监理工程师 B.监理单位 C.专业监理工程师 D.监理员

10.由（D)主持召开的第一次工地会议是建设单位、工程监理单位和施工单位对各自人员及分工、开工准备、合理例会的要求等情况进行沟通和协调的会议。

A.监理单位 B.设计单位 C.地勘单位 D.建设单位

二、多选题（10题，每题2分，共20分。）

1.工程监理单位应(ABCD)地开展建设工程监理与相关服务活动。A.公平B.独立 C.诚信 D.科学 2.项目监理机构的监理人员应由(ACD)组成。A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.专业监理工程师 D.监理员

3.专业监理工程师应审查施工单位报送的(ABCD)的质量认证材料和相关验收标准的适用性，必要时，应要求施工单位组织专题论证，审查合格后报总监理工程师签认。

A.新材料 B.新工艺 C.新技术 D.新设备 4.试验室的检查应包括下列内容：(ABCD)A.试验室的资质等级及试验范围。

B.法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明。C.试验室管理制度。D.试验人员资格证书。

5.项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视。巡视应包括下列主要内容：(ABCD)

A.施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、(专项)施工方案施工。

B.使用的工程材料、构配件和设备是否合格。

C.施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。D.特种作业人员是否持证上岗。

6.项目监理机构处理施工合同争议时应进行(ABCD)工作。A.了解合同争议情况。

B.及时与合同争议双方进行磋商。

C.提出处理方案后，由总监理工程师进行协调。

D.当双方未能达成一致时，总监理工程师应提出处理合同争议的意见。

7.监理月报应包括下列哪些主要内容：(ABCD)A.本月工程实施情况。B.本月监理工作情况。

C.本月施工中存在的问题及处理情况。D.下月监理工作重点。

8.项目监理机构应参加设备整机(ABC)符合要求后应予以签认。A.性能检测 B.调试 C.出厂验收 D.开箱检查

9.项目监理机构应依据建设单位提供的(ABD)，核对施工单位实际完成的合格工程量，符合工程设计文件及施工合同约定的，予以计量。A.施工图纸

B.工程量清单

C.合同规定

D.施工图预算或其他文件

10.建设单位应按建设工程监理合同约定，提供监理工作需要的(ABCD)等设施。

A.办公 B.交通 C.通信 D.生活

三、填空题（10题，每空2分，共30分。）

1.工程开工前，建设单位应将工程监理单位的名称，监理的范围、内容和权限及总监理工程师的姓名书面通知施工单位。2.建设工程监理应实行总监理工程师负责制。

3.工程监理单位调换总监理工程师时，应征得建设单位书面同意；调换专业监理工程师时，总监理工程师应书面通知建设单位。4.总监理工程师应在开工日期7天前向施工单位发出工程开工令。

5.监理规划可在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后由总监理工程师组织编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位。6.监理实施细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程师编制，并应报总监理工程师审批。在实施建设工程监理过程中，监理实施细则可根据实际情况进行补充、修改，并应经总监理工程师批准后实施。7.工程开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议，会议纪要应由项目监理机构负责整理，与会各方代表应会签。8.项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由总监理工程师签认后报建设单位。项目监理机构应要求施工单位按已批准的施工组织设计组织施工。施工组织设计需要调整时，项目监理机构应按程序重新审查。

9.项目监理机构应审查施工单位提交的单位工程竣工验收报审表及竣工资料，组织工程竣工预验收。存在问题的，应要求施工单位及时整改；合格的，总监理工程师应签认单位工程竣工验收报审表。10.总监理工程师签发工程暂停令应事先征得建设单位同意，在紧急情况下未能事先报告时，应在事后及时向建设单位作出书面报告。

四、问答题（3题，每题10分，共30分。）

1.项目监理机构发现哪些情况时，总监理工程师应及时签发工程暂停令？

（一）建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的。

（二）施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的。

（三）施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的。

（四）施工单位违反工程建设强制性标准的。

（五）施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。2.专业监理工程师应履行哪些职责？

（一）参与编制监理规划，负责编制监理实施细则。

（二）审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告。

（三）参与审核分包单位资格。

（四）指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况。

（五）检查进场的工程材料、构配件、设备的质量。

（六）验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程。

（七）处置发现的质量问题和安全事故隐患。

（八）进行工程计量。

（九）参与工程变更的审查和处理。

（十）组织编写监理日志，参与编写监理月报。

（十一）收集、汇总、参与整理监理文件资料。

（十二）参与工程竣工预验收和竣工验收。3.监理文件资料应包括哪些主要内容？

（一）勘察设计文件、建设工程监理合同及其他合同文件。

（二）监理规划、监理实施细则。

（三）设计交底和图纸会审会议纪要。

（四）施工组织设计、(专项)施工方案、施工进度计划报审文件资料。

（五）分包单位资格报审文件资料。

（六）施工控制测量成果报验文件资料。

（七）总监理工程师任命书，开工令、暂停令、复工令，工程开工或复工报审文件资料。

（八）工程材料、构配件、设备报验文件资料。

（九）见证取样和平行检验文件资料。

（十）工程质量检查报验资料及工程有关验收资料。

（十一）工程变更、费用索赔及工程延期文件资料。

（十二）工程计量、工程款支付文件资料。

（十三）监理通知单、工作联系单与监理报告。

（十四）第一次工地会议、监理例会、专题会议等会议纪要。

（十五）监理月报、监理日志、旁站记录。（十六）工程质量或生产安全事故处理文件资料。（十七）工程质量评估报告及竣工验收监理文件资料。（十八）监理工作总结。

第三篇：GB50319-2000《建设工程监理规范》

GB50319-2000《建设工程监理规范》

主编单位：中国工程监理协会 批准部门：中华人民共和国建设部 总 则

1.0.1 为了提高建设工程监理水平，规范建设工程监理行为，编制本规范。

1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建建设工程施工、设备采购和制造的监理工作。1.0.3 实施建设工程监理前，监理单位必须与建设单位签订书面建设工程委托监理合同，合同中应包括监理单位对建设工程质量、造价、进度进行全面控制和管理的条款。建设单位与承包单位之间与建设工程合同有关的联系活动应通过监理单位进行。1.0.4 建设工程监理应实行总监理工程师负责制。1.0.5 监理单位应公正、独立、自主地开展监理工作，维护建设单位和承包单位的合法权益。1.0.6 建设工程监理除应符合本规范外，还应符合国家现行的有关强制性标准、规范的规定。术 语

项目监理机构 监理单位派驻工程项目负责履行委托监理合同的组织机构。

监理工程师 取得国家监理工程师执业资格证书并经注册的监理人员。

总监理工程师 由监理单位法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师。

总监理工程师代表 经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师。

专业监理工程师 根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师的指令，负责实施某一专业或某一方面的监理工作，具有相应监理文件签发权的监理工程师。

监理员 经过监理业务培训，具有同类工程相关专业知识，从事具体监理工作的监理人员。

监理规划 在总监理工程师的主持下编制、经监理单位技术负责人批准，用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。

监理实施细则 根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。

工地例会 由项目监理机构主持的，在工程实施过程中针对工程质量、造价、进度、合同管理等事宜定期召开的、由有关单位参加的会议。

工程变更 在工程项目实施过程中，按照合同约定的程序对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。

工程计量 根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包单位申报的已完成工程的工程量进行的核验。

见证 由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。

旁站 在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。

巡视 监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动。

平行检验 项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。

设备监造 监理单位依据委托监理合同和设备订货合同对设备制造过程进行的监督活动。

费用索赔 根据承包合同的约定，合同一方因另一方原因造成本方经济损失，通过监理工程师向对方索取费用的活动。

临时延期批准 当发生非承包单位原因造成的持续性影响工期的事件，总监理工程师所作出暂时延长合同工期的批准。

延期批准 当发生非承包单位原因造成的持续性影响工期事件，总监理工程师所作出的最终延长合同工期的批准。项目监理机构及其设施

3.1 项目监理机构

3.1.1 监理单位履行施工阶段的委托监理合同时，必须在施工现场建立项目监理机构。项目监理机构在完成委托监理合同约定的监理工作后可撤离施工现场。

3.1.2 项目监理机构的组织形式和规模，应根据委托监理合同规定的服务内容、服务期限、工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境等因素确定。3.1.3 监理人员应包括总监理工程师、专业监理工程师和监理员，必要时可配备总监理工程师代表。

总监理工程师应由具有三年以上同类工程监理工作经验的人员担任；总监理工程师代表应由具有二年以上同类工程监理工作经验的人员担任；专业监理工程师应由具有一年以上同类工程监理工作经验的人员担任。

项目监理机构的监理人员应专业配套、数量满足工程项目监理工作的需要。3.1.4 监理单位应于委托监理合同签订后十天内将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书面通知建设单位。当总监理工程师需要调整时，监理单位应征得建设单位同意并书面通知建设单位；当专业监理工程师需要调整时，总监理工程师应书面通知建设单位和承包单位。

3.2 监理人员的职责

3.2.1 一名总监理工程师只宜担任一项委托监理合同的项目总监理工程师工作。当需要同时担任多项委托监理合同的项目总监理工程师工作时，须经建设单位同意，且最多不得超过三项。

3.2.2 总监理工程师应履行以下职责： 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责； 主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作； 审查分包单位的资质，并提出审查意见； 检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行监理人员调配，对不称职的监理人员应调换其工作； 主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令； 审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；

审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；

审查和处理工程变更； 主持或参与工程质量事故的调查； 调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期； 组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；

审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；

主持整理工程项目的监理资料。3.2.3 总监理工程师代表应履行以下职责： 负责总监理工程师指定或交办的监理工作； 按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部份职责和权力。3.2.4 总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表：

主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则； 签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单；

工程开工/复工报审表应符合附录A1表的格式；工程暂停令应符合附录B2表的格式；工程款支付证书应符合附录B3表的格式；工程竣工报验单应符合附录A10表的格式。

审核签认竣工结算； 调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期； 根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。3.2.5 专业监理工程师应履行以下职责：

负责编制本专业的监理实施细则；

负责本专业监理工作的具体实施； 组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议； 审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告； 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收； 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示； 根据本专业监理工作实施情况做好监理日记； 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报； 核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；

负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。3.2.6 监理员应履行以下职责： 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作； 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录； 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证； 按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录； 担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；

做好监理日记和有关的监理记录。

3.3 监理设施

3.3.1 建设单位应提供委托监理合同约定的满足监理工作需要的办公、交通、通讯、生活设施。项目监理机构应妥善保管和使用建设单位提供的设施，并应在完成监理工作后移交建设单位。

3.3.2 项目监理机构应根据工程项目类别、规模、技术复杂程度、工程项目所在地的环境条件，按委托监理合同的约定，配备满足监理工作需要的常规检测设备和工具。

3.3.3 在大中型项目的监理工作中，项目监理机构应实施监理工作的计算机辅助管理。4 监理规划及监理实施细则

4.1 监理规划

4.1.1 监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并应具有可操作性。4.1.2 监理规划编制的程序与依据应符合下列规定： 监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经监理单位技术负责人审核批准，并应在召开@

1.0.4

由总监理工程师全面负责建设工程监理的实施工作称为总监理师负责制总监理工程师是由监理单位法定代表人任命的项目监理机构的负责人是监理单位履行委托监理合同的全权代表是实施监理工作的核心人员因此实施建设工程监

理制度在具体的工程项目中必然要实行总监理工程师负责制

1.0.5

监理单位作为独立于工程建设承包合同双方之外的@ 术语

项目监理机构

项目监理机构是监理单位为履行委托监理合同实施工程项目的监理工作而按合同项目设立的临时组织机构随着工作项目监理工作的结束而撤销项目监理机构的组织形式应结合工程特点规模难易程度等因素综合考虑可采用直线式职能式直线-职能式和矩阵式等不同的组织形式

监理工程师

监理工程师是由监理单位法定任命并书面授权按合同项目高立的行政职务在项目监理机构中总监理对外代表监理单位对内负责项目监理机构日常工作

总监理工程师代表

总监理工程师代表由总监理工程师任命并授权行使总监理工程师授予的权力从事总监理工程师指定的工作

专业监理工程师

专业监理工程师是项目监理机构中的一种岗位设置可按工程项目的专业设置也可按部门或某一方面的业务设置如合同管理造价控制等当工程项目规模大在某些专业或某一方面业务宜设置几名专业监理工程师工程项目中如涉及特殊行业如爆破工程从事此类项目监理工作的专业监理工作的专业监理工程师还应符合国家有关对专业人员资格的规定

监理员

监理员属于工程技术人员不同于项目监理机构中的其他行政辅助人员

工程变更

建设单位设计单位施工单位项目监理机构各方均有权提出工程变更

工程计量

工程计量的范围仅限于承包单位完成的合格工程

临时延期批准延期批准

延期是指延长了原定的合同工期其原因是由非承包单位责任引起的临时延期批准是施工过程中的临时性决定延期批准则是最终决定并成为新的合同工期

@ 项目监理机构及其设施

3.1 项目监理机构

3.1.1 项目监理机构在撤离施工现场前应由监理单位书面通知建设单位并办理相应的移交手续

3.1.2 项目监理机构的组织形式和规模应考虑有利于监理目标的控制承包合同的管理有利于监理的决策和信息的沟通有利监理职能的发挥和分工协作项目监理机构的组成应符合适应精简高效的原则

3.1.3 项目监理机构虽配备监理人员的数量和专业应根据监理的任务范围内容期限专业类别以及工程的类别规模技术复杂程度工程环境等因素综合考虑并应符合委托监理合同中对监理深度和密度的要求能体现监理机构的整体素质满足监理目标控制的要求监理人员数量一般不少于3人

监理人员的数量和专业配备可随工程施工进展情况作相应的调整从而满足不同阶段监理工作的需要

监理单位可根据监理工作的需要在项目监理机构中配备必要的文秘翻译和其他行政辅助人员

3.1.4 调整监理人员应考虑监理工作的延续性并应做好相应的交接工作 3.2 监理人员的职责

3.2.4 本条款中所列的1-5项职责均必须由总监理工程师亲自履行其他总监理工程的职责可委托总监理工程师代表履行

3.2.5 专业监理工程师的监理日记应记录当日主要的施工和监理情况 3.2.6 监理员的监理日记应记录当日的检查情况和发现的问题

3.3 监理设施

3.3.1 监理设施一般应在委托监理合同中予以明确并在实际开工前到位对于建设单位提供的设施项目监理机构应登记造册

@ 监理规划及监理实施细则

4.1 监理规则

4.1.1

监理规划是在项目监理机构充分分析和研究工程项目的目标技术管理环境以及参与工程建设各方等方面的情况后制定的指导工程项目监理工作的实施方案监理规划要真正能够起到指导项目监理机构进行该项目监理工作的作用所以监理规划中应有明确具体的符合项目要求的工作内容工作方法监理措施工作程序和工作制度 4.1.2

监理规划应针对项目的实际情况进行编制所以应在收到工程项目的设计文件后开始编制如果能在收到施工图设计文件后开始编制监理规划则更能掌握项目的实际情况

监理规划作业监理单位的技术文件应经过监理单位的技术负责人审核批准

监理规划应在召开@ 施工阶段的监理工作

5.1 制定监理工作程序的一般规定

1.制定监理工作程序有利于项目监理机构的工作规范化程序化制度化有利于建设单位承包单位及其他相关单位与监理单位之间工作配合协调

2.在制定监理工作程序时要按照监理工作开展的先后次序明确每一阶段完成的工作内容行为主体工作时限和考核检查标准 3.在实际监理过程中由于工程项目的具体情况可能会产生监理工作内容的增减或工作程序颠倒的现象便无论出现何种变化都必须坚持监理工作先审核后实施先验收后施工下道工序的基本原则

5.2 施工准备阶段的监理工作

5.2.1

项目总监理工程师组织监理人员熟悉施工图是监理预先控制的一项理要工作其目的是熟悉图纸了解工程特点工程关键部的施工方法质量要求以督促承包单位按图施工虽然监理单位对设计问题不承担责任但如发现图纸中存在按图施工困难影响工程质量以及图纸错误等问题应通过建设单位向设计单位提出书面意见和建设

5.2.2 项目监理人员参加设计技术交底会应了解的基本内容是

1.设计主导思想建筑艺术构思和要求采用的设计规范确定的抗震等级防火等级基础结构内外装修及机电设备设计设备造型等

2.对主要建筑材料构配件和设备的要求所采用的新技术新工艺新材料新设备的要求以及施工中应特别注意的事项等

3.对建设单位承包单位和监理单位提出的对施工图的意见和建议的答复

在设计交底会上确认的设计变更应由建设单位设计单位施工单位作监理单位会签 5.2.3 审查施工组织设计的工作程序及基本要求

1.施工组织设计审查程序@

1承包单位必须完成施工组织设计的编制及自审工作并填写施工组织设计方案报审表报送项目监理机构

2总监理工程师应在约定时间内组织专业监理工程师审查提出审查意见后

由总监理工程师审定批准需要承包单位修改时由总监理工程师签发书面的意见退回承包单位修改后现报审总监理工程师应重新审定

3已审定的施工组织设计由项目监理机构报送建设单位 承包单位应按审定的施工组织设计文件组织施工如需对其内容做较大变更应在实施前将变更内容书面报送项目监理机构重新审定

对规模大结构复杂或属新结构牿结构的工程项目监理机构应在审查施工组织设计后报送监理单位技术负责人审查其审查意见由总监理工程师签发必要时与建设单位协商组织有关专家会审

2.审查施工组织设计的基本要求

1施工组织设计应有承包单位负责人签字

2施工组织设计应符合施工合同要求

3施工组织设计应由专业监理工程师审核后经总监理工程师签认

4发现施工组织设计中存在问题应提出修改意见由承包单位修改后重新报审 5.2.4

监理工作是在承包单位建立健全质量管理体系技术管理体系和质量保证体系的基础上完成的如果承包单位不建立质量管理体系技术管理体系和质量保证体系难以保证施工合同的履行

5.2.5 如在施工合同中未指明分包单位项目监理机构应对该发包单位的资格进行审查

5.2.7 监理工程师应审核测量成果及现场查验桩线的准确性及桩点桩位保护措施的有效性符合规定时由专业监理工程师签认

5.2.8 经专业监理工程师现场检查具备开工条件由总监理工程师签发工程开式报审表并报送建设单位备案

5.3 工地例会

5.3.3

专题工地会议是为解决施工过程中的专门问题而召开的会议由总监理工程师或其授权的监理工程师主持工程项目各主要参建单位均可向项目监理机构书面提出召开专题工地会议的动议动议内容包括主要议题与会单位人员及召开时间经总监理工程师与有关单位协商取得一致意见后由总监理工程师签发如开专题工地会议的书面通知与会各方应认真做好会前准备专题工地会议纪要的形成过程与工地例会相同@ 5.4 工程质量控制工作

5.4.1 项目监理机构应要求承包单位必须严格按照批准的或经过修改后重新批准的施工组织设计方案组织施工

5.4.2 工程项目的重点部位关键工序应由项目监理机构与承包单位协商后共同确认 5.4.4

承包单位在测量放线完毕应进行自检合格后填写施工测量放线报验申请表并附上放线的依据材料及放线成果表报送项目监理机构专业监理工程师应实地查验放线精度是否符合规范及标准要求施工轴线控制桩的位置轴线和高程的控制标志是否牢靠明显等经审核查验合格签认施工测量报验申请表

5.4.5 专业监理工程师对承包单位自有试验室或外委实验室均应按本条规定的五个方面进行审核 5.4.6

对新材料新产品承包单位应报送经有关部门鉴定确认的证明文件对进口材料构配件和设备承包单位还应报送进口商检证明文件并按照事先约定由建设单位承包单位供货单位监理单位及其他有关单位进行联合检查

5.4.7 计量设备是指施工中使用的衡器量具计量装置等设备

5.4.8 监理人员应经常地有目的地对承包单位的施工过程进行巡视检查检测主要检查内容如下

1.是否按照设计文件施工规范和批准的施工方案施工

2.是否使用合格的材料构配件和设备

3.施工现场管理人员尤其是质检人员是否到岗位

4.施工操作人员的技术水平操作条件是否满足工艺操作要求特种操作人员是否持证上岗 5.施工环境是否对工程质量产生不利影响 6.已施工部位是否存在质量缺陷

对施工过程中出现的较大质量问题或质量隐患监理工程师宜采用照相摄影等手段予以记录 5.4.9

承包单位完成隐蔽工程作业并自检合格后应填写隐蔽工程报验申请表报送项目监理机构经检验合格专业监理工程师应签认隐蔽工程报验申请表承包单位方可进行下一道工序施工

5.4.10 监理人员应按国家工程施工质量验收标准检查分项分部及单位工程质量

5.5 工程造价控制工作

5.5.3

专业监理工程师进行风险分析主要是找出工程造价最易突破部分如施工合中有关条款不明确而造成突破造价的漏洞施工图中的问题易造成工程变更材料和

设备价格不确定等以及最易发生费用索赔的原因和部位如因建设单位资金不到位施工图纸不到位建设单位供应原材料设备不到位等从而制定出防范性对策书面报告总监理工程师经其审核后向建设单位提交有关报告 5.5.4

发生工程变更无论是由设计单位或建设单位或承包单位提出的均应经过建设单位设计单位承包单位和监理单位的签认并通过项目总监理工程师下达变列指令后承包单位方可进行施工同时承包单位应按照施工合同的有关规定编制工程变更概算书报送项目总监理工程师审核确认经建设单位承包单位认可后方可进入工程计量工程款支付程序 5.5.5

专业监理工程师对承包单位报送的工程款支付申请表进行审核时应会同承包单位对现场实际完成情况进行计量对验收手续齐全资料符合验收要求并符合施工合同规定的计量范围内的工程量予以核定

工程款支付申请中包括合同内工作量工程变更增减费用经批准的索赔费用应扣除的预付款保留金及施工合同约定的其他支付费用专业监理工程师应逐项审查后提出审查意见报总监理工程师审核签认 5.5.7

涉及工程索赔的有关施工和监理资料包括施工合同协议供货合同工程变更施工方案施工进度计划承包单位工料机动态记录文字照相等建设单位和承包单位的有关文件会议纪要监理工程师通知等

5.6 工程进度控制工作

5.6.1 施工进度计划审核的主要内容有

1.进度计划是否符合施工合同中开竣工日期规定

2.进度计划中的主要工程项目是否有遗漏分期施工是否满足分批动用的需要配套动用的要求总承包分承包单位分别编制的各单项工程进度计划之间是否相协调 3.施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求 4.工期是否进行了优化进度安排是否合理

5.劳动力材料构配件设备及施工机具设备水电等生产要素供应计划是否能保证施工进度计划的需要供应是否均衡@ 6.对由建设单位提供的施工条件资金施工图纸施工场地采供的物资等承包单位在施工进度计划中所提出的供应时间和数量是否明确合理是否有造成因建设单位违约而导致工程延期和费用索赔的可能

编制和实施施工进度计划是承包单位的责任因此监理工程师对施工进度计

划的审查或批准并不解除承包单位对施工进度计划的责任和义务 5.6.2 施工进度控制方案的主要内容包括

1.施工进度控制目标分解图

2.实现施工进度控制目标的风险分析 3.施工进度控制的主要工作内容和深度 4.监理人员对进度控制的职责分工 5.进度控制工作流程

6.进度控制的方法包括进度检查周期数据采集方式进度报表格式统计分析方法等 7.进度控制的具体措施包括组织措施技术措施经济措施及合同措施等 8.尚待解决的有关问题

5.6.3 在实施进行控制过程中专业监理工程师的主要工作是

1.检查和记录实际进度完成情况

2.通过下达监理指令召开工地例会各种层次的专题协调会议督促承包单位按期完成进度计划

3.当发现实际进度滞后于计划进度时总监理工程师应指令承包单位采取调整措施

5.7 竣工验收

5.7.1 竣工预验收的程序

1.当单位工程达到竣工验收条件后承包单位应在自审自查自评工作完成后填写工程竣工报验单并将全部竣工资料报送项目监理机构申请竣工验收

2.总监理工程师应组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行全面检查对检查出的问题应督促承包单位及时整改

3.对需要进行功能试验的工程项目包括单机试车和无负荷试车监理工程师应督促承包单位及时进行试验并对重要项目进行现场监督检查必要进请建设单位和设计单位参加监理工程师应认真审查试验报告单

4.监理工程师应督促承包单位搞好成品保护和现场清理@ 5.经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查验收合格后由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提出质量评估报告 5.7.2

在竣工验收时对某些剩余工程和缺陷工程在不影响音乐会的前提下经建设单位设计单位施工单位和监理单位协商承包单位应在竣工验收后的限定时

间内完成

5.8 工程质量保修期的监理工作

5.8.1

建设工程质量保修期按建设工程质量管理条例的规定确定在质量保修期内的监理工作期限应由监理单位与建设单位根据工程实际情况在委托监理合同中约定一般以一年为宜 5.8.2

在承担工程质量保修期的监理工作时监理单位可不设立项目监理机构宜在参加施工阶段监理工作的监理人员中保留必要的人员对承包单位修复的工程质量进行验收和签认应由专业监理工程师负责

5.8.3 对于非承包单位原因工程质量缺陷修复费用的核实及签署支付证明宜由原施工阶段的总监理工程师或其授权人签认

@ 6 施工合同管理的其他工作

6.1 工程暂停及复工

6.1.1 签发工程暂停令的权限应属于总监理工程师但实施程序应按施工合同和委托监理合同中的规定来执行

6.1.2 在发生条文所列五种情况时时总监理工程师有权按照规定的程序签发工程暂停令其中

@ 6.3.1 施工合同文件是处理索培的得要依据处理索赔时除了依据合同的明示条款

外还应考虑合同的暗示条款

6.3.2 索赔理由要同时满足本条所规定的三个条件才能成立

6.3.3 在本条@ 6.4.3 项目监理机构审查和批准临时延期或最终工程延期的程序与费用索赔的处理程序相同

6.4.4 在确定各影响工期事件对工期或区段工期的综合影响程度时可按下列步骤

进行

1.以事先批准的详细的施工进度计划为依据确定假设工程不受影响工期事件影响时应该完成的工作或应该达到的进度

2.详细核实受该影响工期事件影响后实际完成的工作蔌实际达到的进度 3.查明因受该影响工期事件的影响而受到延误的作业工种

4.查明实际的进度滞扣是否还有其它影响因素并确定其影响程度 5.最后确定该影响工期事件对工程竣工时间或区段竣工时间的影响值

@ 施工阶段监理资料的管理

7.1 监理资料

7.1.1

施工合同文件勘察设计文件均是施工阶段监理工作依据应由建设单位无偿提供数量在委托监理合同中约定项目监理机构应作为监理资料予以保管

7.2 监理月报

7.2.2 监理月报送时间由监理单位和建设单位协商确定 7.3 监理工作总结

7.3.1 监理合同履行情况应包括目标控制情况委托监理全同纠纷的处理情况监理工作成效部分应包括目标完成情况合理化建议产生的实际效果情况 7.3.2

在监理过程中7.1.1中的部分监理资料及与工程质量有关的隐蔽工程验收资料和质量评定资料项目监理机构均已提交给建设单位故监理工作结束时监理单位只向建设单位提交监理工作总结

7.4 监理资料的管理

为保证监理资料的完整分类有序工程开工前总监应与建设单位承包单位对资料的分类格式包括用纸尺寸份数达成一致意见

监理资料的组卷及归档各地区各部门有不同的要求因此项目开工前项目监理机构应主动与当地档案部门进行联系明确具体要求竣工资料要求应与建设单位取得共识以使资料管理符合有关规定和要求

@ 设备采购监理与设备监造

8.1 设备采购监理

8.1.1

监理单位在设备采购阶段是作为建设单位设备采购的咨询服务单位开展工作协助建设单位选择合适的设备供应单位和签订完整有效的设备订货合同是本队段委托监理合同的重要工作内容

项目监理机构成立后应依据委托监理合同制定监理工作的程序内容方法和措施

8.1.3 设备采购的原则应包括拟采购的设备应完全符合设计要求和有关的标准设备的质量可靠价格合理交货期有保证等

有购的范围和内容庆包括采购设备的种类数量技术性能以及验收标准交货时间地点和方式等

采购的程序应包括确定采购招标方式制订采购计划确定合格供应单位编制询价文件报价评审谈判和签订合同等 8.1.5

考察潜在设备供应单位的内容包括资质情况营业执照生产许可证生产单位信誉等内容对于需要承担设计并制造专用设备的供应单位或者承担制造并安装设备供应单位则还应审查有关设计资格证书或安装资格证书 8.1.6

招标文件应明确招标的标的即设备名称型号规格数量技术性能制造和安装验收标准要求的交货时间及交货方式地点对设备的外购配套零部件与元器件以及材料有专门要求时应在标书中明确 8.1.8

设备采购合同主要合同条款一般应包括定义使用范围技术规范或标准专利权馐装运条件和装运通知保险支付技术资料价格质量保证检验索赔延期交货与核定损失额不可抗力税费履约保证金仲裁违约终止合同破产终止合同变更指示合同修改转让与分包使用法律主导语言与计量单位通知合同文件资料的使用全同生效和其他等 8.1.9

监理工作总结一般庆包括采购设备的基本情况及主要技术性能要求监理组织机构监理人员组成及监理合同履行情况我监理工作成效出现的问题及处理情况和建议@ 8.2 设备监造

8.2.3 设备监造规划一般应包括监造的概况要求监造工作的范围和内容监理工作的目标监理工作的依据项目监理机构的组织形式人员配备以及岗位职责监理工作的程序方法及措施监理工作控制的重点监理工作制度和监理工作制度和监理设施等

8.2.4 设备制造生产计划和工艺方案必须经总监理工程师批准后方可实施监理人员应重点掌握主要和关建零件的生产工艺规程及检验要求

8.2.5 审核设备制造分包单位的实际生产能力时应重点对其制造设备检测手段测量和测验设备生产制造人员技能生产环境等进行审核

8.2.6 检验工作内容包括对原材料进货制造加工组装中间产品试验除锈强度试验严密性试验整机性能考核试验油漆包装直至完成出厂并具备装运条件的检验另外庆对检验所配备的手段设备仪器试验方法标准时间频率等进行审查

8.2.8 对生产制造人员的上岗资格应审查其技能培训记录和相关证书对设备制造和装配场所的环境检查包括时间温度湿度压力清洁度等内容

8.2.10 过程监督检查主要是监督零件加工制造是否按工艺规程的规定进行检查零件制造是否经检验合格后才转入下一道工序主要和关键零件的材质和工序是否符合图纸工艺的规定零件加工制造的进度是否符合生产计划的要求对重要零部件的重要工艺操作过程应实行旁站

8.2.11 总监理工程师下达停工令后应提出如下处理意见

1.要求设备制造单位作出原因分析

2.要求设备制造单位提出整措施

3.确定复工条件

8.2.12 在设备装配过程中应检查配合面的配合质量零部件的定位它舞的连接质量运动伯的运动精度等装配质量是否符合设计及标准要求

8.2.13 对原设计进行变更时专业监理工程应进行审核并督促办理相庆的设计修改手续和移交修改函件蔌技术文件等对可能引起的费用增减和制造工期的变化按设备制造合同规定进行调整@ 8.2.15 防护和包装措施应考虑运输装卸储存安装的要求一般包括防潮湿防雨淋防日晒防振动防高温防低温防泄漏防锈蚀须屏蔽及放置形式等内容

8.2.17 监理人员可在制造单位备料阶段加工阶段完工交付阶段控制费用支出

或按俩规定审核进度付款由总监理工程师签发进度款支付证书 8.2.19 结算工作庆依据合同规定进行 8.2.20 设备监造工作总结应包括制造设备的情况及主要技术性能指标监理工作的范围及内容监理组织机构监理人员组成及监理全同履行情况监理工作成效出现的问题及处理情况和建议

8.3 设备采购监理与设备监造的监理资料

监理工作完成后由总监理工程师按要求负责整理汇总设备采购监理或设备监造的监理资料并提交本监理单位归档.

第四篇：林业工程监理规范

林业工程监理规范(DB51/T 768-2008)

发布时间:2008-08-06 15:14:11

四川省地方标准 DB51/T 768-2008

林 业 工 程 监 理 规 范

The Code of Forestry Project Management 目 次 前 言 Ⅱ 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术 语 1 4 一般规定 1 5 监理规划及监理实施细则 3 6 工程建设阶段监理 4 7 合同管理 8 8 监理档案管理 10 附录A 工程建设阶段监理工作的基本表式 13 附录B 规范用词用语说明 39

前 言 本规范内容共8章，包括范围、规范性引用文件、术语、一般规定、监理规划及监理实施细则、工程建设阶段监理、合同管理、监理档案管理等内容。

本规范按照GB/T1.1-2000 标准化工作导则 第1部分：标准结构和编写规则进行编制。本规范为推荐性规范。

本规范的附录：工程建设阶段监理工作的基本表式，为资料性附录。本规范由四川省林业厅提出，并归口负责解释。本规范由四川省质量技术监督局批准。

本规范由四川省林业科学研究院、四川省生态环境建设工程监理公司联合起草。本规范主要起草人：廖清贵 宿以明 吕良琼 张茂祥 赵顺才 张建明 本规范于2008-04－28首次发布

林 业 工 程 监 理 规 范

The Code of Forestry Project Management 1 范围

1.1 本规范适用于林木种苗工程、造林工程、森林经营、野生动植物保护及自然保护区建设工程等各类林业工程项目。

1.2 本规范规定了项目监理机构对林业工程项目的施工准备、施工、竣工验收等阶段进行质量控制、投资控制、进度控制以及合同管理和信息管理等工作的流程和要求。1.3 林业工程监理除应符合本规范外，还应符合国家现行的法律、法规及林业行业标准、规程的规定。2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T1.1—2000 标准化工作导则 GB50319—2000 建设工程监理规范 GB6000—1999 主要造林树种苗木质量分级 GB7908—1999 林木种子质量分级 GB/T6001—1985 育苗技术规程 GB/15776—1995 造林技术规程 3 术语 3.1 林业工程

凡是由国家、地方、企业以及其他形式的机构或自然人实施的林业项目。3.2 建设单位

具体组织和实施林业工程建设的机构或自然人。3.3 监理单位

具有企业法人资格，取得林业工程监理资质等级证书，并与建设单位签订监理合同，提供监理服务的单位。3.4 监理工程师

取得国家监理工程师执业资格证书或林业监理工程师执业资格证书并经注册的监理人员。4 一般规定 4.1 监理单位选择

监理单位的选择应由建设单位通过招标、委托等方式确定。实施监理前，监理单位必须与建设单位签订书面委托监理合同。四川省质量技术监督局 2008-04-28 批准 2008-05-01实施 4.2 监理单位开展监理工作，应遵守下列规定： 4.2.1 严格遵守国家、林业行政主管部门的法律、法规、规章和政策，维护国家、社会公共利益和工程建设当事人各方的合法权益。

4.2.2 不得与所承担监理项目的施工单位、设备和材料供货人发生经营性隶属关系，也不得是这些单位的合伙经营者。

4.2.3 禁止转让、违法分包监理业务。

4.2.4 不得聘用无监理岗位证书的人员从事监理业务。4.2.5 禁止采取不正当竞争手段获取监理业务。4.3 监理依据

4.3.1 国家和林业部门发布的有关工程建设的法律、法规、规章和标准。

4.3.2 国家和林业部门对本工程的批复文件、设计资料，本工程项目的委托监理合同、工程建设合同。

4.3.3 监理工程师和工程建设单位在工程实施过程中有关的会议记录、函电和其它文字记载以及经监理工程师批准的图纸、监理工程师发出的指令等也可作为监理依据。4.4 项目监理机构

4.4.1 监理单位履行监理合同时必须建立项目监理机构，项目监理机构办公地点应根据工程实际情况，方便监理工作需要选择。项目监理机构在完成监理合同约定的监理工作后方可撤销。

4.4.2 项目监理机构的组织形式和规模，应根据监理合同规定的服务内容、工程规模、技术复杂程度、工期、环境等因素确定，一般不得少于3人，其前提是满足工程建设监理各专业的需要。

4.4.3 项目监理机构人员应包括总监理工程师、专业监理工程师和监理员，必要时可配备总监理工程师代表。其中监理员的人数不得大于监理人员总数的30％，现场监理人员不得大于60岁。

总监理工程师应由具有三年以上林业工程监理工作经验的人员担任；总监理工程师代表应由具有二年以上林业工程监理工作经验的人员担任；专业监理工程师应由具有一年以上林业工程监理工作经验的人员担任。

4.4.4 监理单位应于监理合同签订后十日内将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书面通知建设单位。

4.4.5 总监理工程师应相对稳定，当总监理工程师需要调整时，监理单位应征得建设单位同意并书面通知建设单位和施工单位；当专业监理工程师需要调整时，总监理工程师应书面通知建设单位和施工单位。4.5 监理人员职责 4.5.1 总监理工程师职责：

4.5.1.1 负责管理项目监理机构的日常工作；确定项目监理机构人员分工及岗位职责； 4.5.1.2 主持编写工程监理规划，审批工程监理实施细则； 4.5.1.3 审查分包单位的资质，并提出审查意见；

4.5.1.4 检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行监理人员调配，对不称职的监理人员应调换其工作；

4.5.1.5 主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

4.5.1.6 审定施工单位提交的开工报告、施工组织设计和施工方案，审查作业设计资料； 4.5.1.7 审核签署施工单位的申请、支付证书和竣工结算； 4.5.1.8 主持或参与处理工程变更； 4.5.1.9 参与工程质量事故的调查；

4.5.1.10 调解建设单位与施工单位的合同争议、核准工程延期；

4.5.1.11 组织编写并签发监理月报、工程质量评估报告、专题报告和监理工作总结； 4.5.1.12 审核签认被监理项目的质量检验评定资料，审查施工单位的自查验收报告，组织专业监理工程师对待验收的工程进行质量评估，参与工程项目的竣工验收； 4.5.1.13 主持整理工程项目的监理资料。4.5.2 总监理工程师代表职责：

依据总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部份职责和权力，负责总监理工程师指定或交办的监理工作。但下列工作不得委托给总监理工程师代表： 4.5.2.1 主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；

4.5.2.2 调解建设单位与施工单位的合同争议、处理索赔、核准工程延期； 4.5.2.3 根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员； 4.5.2.4 签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单； 4.5.2.5 审核签认竣工结算。4.5.3 专业监理工程师职责：

4.5.3.1 负责编制本专业监理实施细则，负责本专业监理工作的具体实施；

4.5.3.2 组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当监理员需要调整时，向总监理工程师提出建议；

4.5.3.3 审查施工单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；

4.5.3.4 负责本专业监理项目的验收，并提出验收意见；

4.5.3.5 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；

4.5.3.6 与其它专业紧密配合，对工程项目建设过程进行巡回监理、平行检验； 4.5.3.7 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报，做好本专业监理日志；

4.5.3.8 核查进场材料、设备的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，认为有必要时可对进场材料、设备进行平行检验，合格时予以签认； 4.5.3.9 负责本专业的工程计量，审核工程计量的数据和原始凭证。4.5.4 监理员职责：

4.5.4.1 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；

4.5.4.2 检查施工单位投入工程项目的人员、材料、设备，并做好检查记录； 4.5.4.3 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证； 4.5.4.4 按设计数据及有关标准，对施工单位的工序质量进行检查和记录； 4.5.4.5 担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告； 4.5.4.6 做好监理日志和有关的监理记录。4.6 监理设施

4.6.1 建设单位应提供委托监理合同约定的满足监理工作需要的办公、交通、生活等设施，项目监理机构应妥善保管和使用建设单位提供的设施。

4.6.2 项目监理机构应根据工程项目类别、规模、技术复杂程度、工程项目所在地的环境条件，按照监理合同的约定，配备满足监理工作需要的常规检测设备和工具。5 监理规划及监理实施细则 5.1 监理规划

5.1.1 工程监理规划的编制程序与原则

5.1.1.1 总监理工程师在签订监理合同及收到相关资料后，应组织专业监理工程师编写监理规划，经监理单位技术负责人审查批准后，在召开第一次工地会议7日前报送建设单位； 5.1.1.2 监理规划内容要有针对性，做到控制目标明确、控制措施有效、工作程序合理、工作制度健全、职责明确，对监理工作具有实际指导作用；

5.1.1.3 监理规划在监理工作实施过程中，如实际情况或条件发生重大变化需要调整时，应由总监理工程师组织专业监理工程师研究修改，按原报审程序经过批准后报建设单位。5.1.2 编制监理规划的依据：

5.1.2.1 国家和地方有关工程建设的技术标准、规程、规范； 5.1.2.2 林业工程建设的相关法律、法规；

5.1.2.3 与林业工程项目有关的审批文件、标准、作业设计资料及施工组织设计、施工方案；

5.1.2.4 委托监理合同及林业工程项目相关的合同文件。5.1.3 监理规划的主要内容： 5.1.3.1 工程项目概况； 5.1.3.2 监理工作范围； 5.1.3.3 监理工作内容； 5.1.3.4 监理工作目标； 5.1.3.5 监理工作依据；

5.1.3.6 项目监理机构的组织形式； 5.1.3.7 项目监理机构的人员配备计划； 5.1.3.8 项目监理机构人员的岗位职责； 5.1.3.9 监理工作程序； 5.1.3.10 监理工作方法及措施； 5.1.3.11 监理工作制度； 5.1.3.12 监理设施。5.2 监理实施细则 5.2.1 编制原则

对林业重点工程或专业性较强的林业工程项目，项目监理机构应分专业编制监理实施细则，体现该工程项目在各专业技术、管理和目标控制方面的具体要求，以达到规范监理工作的目的。监理实施细则应符合监理规划的要求，并结合工程项目的专业特点，做到详细具体，具有可操作性。5.2.2 编制程序

监理实施细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程师编制完成，并经总监理工程师批准。

5.2.3 编制依据：

5.2.3.1 已批准的监理规划；

5.2.3.2 与专业工程相关的标准、作业设计资料及施工组织设计、施工方案。5.2.4 监理实施细则的主要内容： 5.2.4.1 专业工程的特点； 5.2.4.2 监理工作的流程；

5.2.4.3 监理工作的控制要点及目标值； 5.2.4.4 监理工作的方法及措施。

5.2.5 监理实施细则应根据实际情况进行补充、修改和完善。6 工程建设阶段监理 6.1 施工准备阶段 6.1.1 参与作业设计交底

6.1.1.1 在作业设计交底前，总监理工程师应组织监理人员熟悉作业设计资料，并对作业设计资料中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议；

6.1.1.2 监理人员应参加由建设单位组织，设计单位、施工单位参加的作业设计交底； 6.1.1.3 在作业设计交底会上，监理人员应了解设计所采用的规范、设计意图和工程使用的材料、设备及施工中应特别注意的事项等；

6.1.1.4 总监理工程师应对作业设计交底会议纪要进行签认。6.1.2 审核分包单位资质

分包工程开工前，专业监理工程师应审查施工单位报送的分包单位资格报审表和分包单位的有关资质材料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。分包单位资格审核的主要内容是分包单位的业绩和拟分包工程的内容和范围。6.1.3 第一次工地会议

6.1.3.1 工程项目开工前，监理人员应参加由建设单位主持，施工单位及相关人员参加的第一次工地会议。会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签后下发有关各方。

6.1.3.2 第一次工地会议的主要内容：

a)建设单位、施工单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工； b)建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权； c)施工单位项目负责人介绍施工准备情况； d)建设单位代表和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求； e)总监理工程师介绍监理规划的主要内容；

f)研究确定召开工地例会的周期、地点和主要议题，以及各方参加会议的主要人员。6.1.4 总监理工程师或专业监理工程师应根据工程施工需要及时组织工地专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。6.1.5 开工条件

6.1.5.1 监理人员应核验施工地块的四至界限、面积、立地条件等；

6.1.5.2 工程项目开工前,总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的施工组织设计、施工方案；

6.1.5.3 专业监理工程师应审查施工单位报送的《工程开工/复工报审表》及相关资料； 6.1.5.4 专业监理工程师认为具备开工条件时，由总监理工程师及时签发《工程开工/复工报审表》，并报建设单位。6.2 工程质量控制 6.2.1 质量控制的依据

以工程建设合同、作业设计和林业工程技术标准、规程规范、验收标准等为依据进行工程质量控制。

6.2.2 监理单位应对施工单位的质量保证体系进行审查，主要审查内容： 6.2.2.1 技术管理、质量管理体系的组织机构； 6.2.2.2 技术管理、质量管理制度； 6.2.2.3 人员资格。

6.2.3 监理人员应对进场材料、设备的质量进行控制 6.2.3.1 审查进场材料和设备的质量证明文件和相关资料；

6.2.3.2 审查新材料、新品种、新技术的鉴定证明和确认文件，要求施工单位报送相应的施工技术措施，经审定后予以签认；

6.2.3.3 督促施工单位对进场材料和设备按规定进行自检，合格后向项目监理机构提交进场材料和设备报验单，由专业监理工程师审核签认；

6.2.3.4 项目监理机构应按合同约定和相关规定对进场材料进行抽样检测；

6.2.3.5 未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、设备，监理人员应拒绝签认，并签发监理工程师通知单，书面通知施工单位限期将不合格的工程材料、设备撤出现场。6.2.4 施工过程质量控制 6.2.4.1 施工过程质量控制要点：

a)在施工过程中，监理人员应对施工过程进行巡查，对隐蔽工程和重要工序，专业监理工程师应安排监理员进行旁站；

b)发现工程材料质量不合格，不按组织设计施工，或施工操作不规范等问题时，应及时指令施工单位采取措施进行处理，必要时指令施工单位进行停工整改；

c)施工单位应严格按照工序施工，上道工序未经验收或工序质量不合格，未经监理工程师签字，下道工序不得施工；

d)施工环境可能影响工程质量时，监理人员应指令施工单位采取有效的防范措施，必要时暂停施工。

6.2.4.2 隐蔽工程的验收程序：

a)施工单位首先进行自检，自检合格后，填写工程报验申请表；

b)在规定的时限内，向项目监理机构报验；监理工程师应在规定的期限内到现场进行检查核实，施工单位质检人员应同时在现场进行配合；

c)专业监理工程师对合格的工程应予以签认，并准许施工单位进行下道工序施工；对不合格工程，专业监理工程师应在工程报验申请表上签署检查不合格及整改意见，或签发监理工程师通知单要求限期整改；

d)对不合格工程由施工单位进行整改，自检合格后重新报验；

e)监理人员应记好施工监理日记，逐日记录工程施工中有关工程质量动态，以及天气等外部环境对施工质量的影响；

f)总监理工程师应定期或不定期的组织并主持质量分析会，通报施工质量情况，分析质量原因, 提出质量问题的解决措施。

6.2.4.3 当施工出现下述情况之一时，专业监理工程师应及时报请总监理工程师指令施工单位进行停工整改：

a)未经检验即进行下道工序作业的；

b)工程质量下降，经指出后未采取有效措施，或措施不力，继续作业的； c)擅自变更作业设计的； d)将工程转包的；

e)擅自允许未经监理单位同意的分包单位进场施工的。6.2.4.4 林木种苗工程质量控制要点：

a)严格控制种子采收、调运、贮藏等环节的质量；

b)在林业苗木生产过程中，严格控制圃址选择、育苗作业设计、土壤管理、施肥、育苗（播种育苗、营养繁殖、扦插育苗）、苗期管理、灾害防治、苗木出圃等环节的质量。6.2.4.5 造林工程质量控制要点：

a)播种造林种子质量应达到GB7908规定的合格种子标准； b)植苗造林苗木质量应达到GB6000规定的合格苗木标准；

c)林种、树种、造林密度、造林方法、造林季节的选择应合理，严格控制造林整地、施肥、栽植、抚育管护等环节的质量。6.2.4.6 森林经营

a)森林主伐与更新，必须具备林木采伐许可证和已审批的伐区设计，严格控制采伐范围、数量，对采伐、造材、集运、采伐剩余物处理等环节的质量进行控制；

b)森林抚育采伐，严格控制抚育采伐的对象、方法、强度，采伐的开始期和间隔期等环节的质量；

c)林地抚育，严格控制林地施肥（林木施肥）、林地排水，干旱林地灌溉、盐碱林地排除盐碱等项目的质量；

d)森林保护，严格控制森林火灾、森林病虫害、森林鸟兽害以及森林气象灾害等灾害防治措施的质量。

6.2.4.7 野生动植物保护及自然保护区建设工程

严格控制资源调查、发展规划、评价和监测体系建设的质量，确保管理制度健全、管理队伍具备、管理设施配套、档案资料完善。6.2.5 工程质量验收

6.2.5.1 监理工程师应督促施工单位及时对工程资料进行收集、整理、分类、归档； 6.2.5.2 监理人员应对施工单位的自查验收资料在规定的时限内进行审核，必要时对施工单位自查验收结果进行抽查，合格后由专业监理工程师进行签认；

6.2.5.3 竣工验收前总监理工程师应对施工单位报送的竣工资料进行审查，对施工现场进行预验收，对存在的问题应及时要求施工单位限期整改，整改完成验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报告，并提出工程质量评估报告，工程质量评估报告应由总监理工程师和监理单位技术负责人审核签认； 6.2.5.4 竣工验收

项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，并提供相关监理资料，对验收中提出的整改问题，项目监理机构应要求施工单位进行整改，工程质量符合要求后，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。6.2.6 质量缺陷与事故处理

6.2.6.1 对施工过程中发现的质量缺陷，监理工程师应及时通知施工单位予以整改，并记入《监理日志》，同时对整改情况进行检查验收；

6.2.6.2 对施工过程中发现的质量事故，监理工程师必须立即口头通知施工单位整改，并应及时签发《监理工程师通知单》，要求施工单位报送质量事故报告和整改方案。项目监理机构与建设单位研究确认后批复施工单位实施整改，并对整改过程和整改结果进行跟踪检查和验收；

6.2.6.3 监理人员发现存在人身安全隐患、可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应及时向总监理工程师汇报，总监理工程师应及时下达工程暂停令，要求施工单位限期整改；整改完毕经监理工程师复查符合要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表；总监理工程师下达工程暂停令或签署复工报审表前，应向建设单位报告；

6.2.6.4 总监理工程师应及时向建设单位及本监理单位提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。6.3 工程投资控制

6.3.1 工程投资控制的依据是国家和有关部门发布的相关规定，本工程设计文件和工程建设合同。

6.3.2 项目监理机构应依据工程建设合同有关条款、设计文件，对工程投资目标进行风险分析，提出书面报告，并制定出防范性对策，经总监理工程师审核后报建设单位。6.3.3 项目监理机构应督促施工单位编制资金使用计划并审核确认。6.3.4 项目监理机构应按下列程序进行工程计量：

6.3.4.1 项目监理机构应按工程建设合同约定的工程量计算规则和相关规定进行工程量计量；

6.3.4.2 施工单位统计经专业监理工程师验收合格的工程量，按工程建设合同的约定或相关规定填报工程量清单；

6.3.4.3 专业监理工程师进行现场核实，并按工程建设合同的约定和相关规定审核工程量清单，签认后报总监理工程师确认；

6.3.4.4 施工单位有下列情况之一者，项目监理机构不予计量： a)因施工单位责任造成增加部分工程量的； b)工程质量不合格需返工或待处理的； c)隐蔽工程未经专业监理工程师检查并签认的； d)未经建设单位批准擅自变更设计的。6.3.5 工程款支付

施工单位根据专业监理工程师签认的已完合格工程量，按合同约定填报工程量清单和工程款支付申请表，报项目监理机构，经总监理工程师审定后，签署工程款支付证书，报建设单位。6.3.6 项目监理机构应按下列程序进行竣工结算：

6.3.6.1 施工单位按施工合同或林业工程资金管理的相关规定填报工程竣工结算报表； 6.3.6.2 专业监理工程师审核施工单位报送的竣工结算报表；

6.3.6.3 总监理工程师审定竣工结算报表，与建设单位、施工单位协商一致后，签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书，报建设单位。6.4 工程进度控制

6.4.1 项目监理机构应按下列程序进行工程进度控制： 6.4.1.1 总监理工程师审批施工单位报送的施工总进度计划； 6.4.1.2 总监理工程师审批施工单位编制的施工进度计划； 6.4.1.3 专业监理工程师对进度计划实施情况进行检查和分析。

6.4.2 专业监理工程师应依据合同约定、设计文件及批准的施工组织设计、施工方案，编制施工进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策，经总监理工程师审定后，报送建设单位。

6.4.3 进度控制的主要内容

6.4.3.1 施工进度控制方案应包括以下主要内容： a)施工进度控制目标分解图； b)实现施工进度控制目标的风险分析； c)施工进度控制的主要工作内容； d)监理人员对进度控制的职责分工； e)进度控制工作流程； f)进度控制的方法； g)进度控制的具体措施； h)尚待解决的有关问题。

6.4.3.2 在实施进度控制过程中，监理工程师的主要工作是： a)检查和记录实际进度完成情况； b)绘制有关工程形象进度图表，建立进度台帐；

c)通过下达监理指令，召开工地例会和各种层次的专题协调会议，督促施工单位按期完成进度计划；

d)当发现实际进度滞后于计划进度时，总监理工程师应指令施工单位采取调整措施。6.4.3.3 总监理工程师应在监理月报中向建设单位报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况，并提出合理化化建议。6.5 工地例会

6.5.1 在施工阶段，总监理工程师应按照第一次工地会议关于工地例会的议定，定期组织和主持有关各方代表参加的工地例会。6.5.2 工地例会主要议题：

6.5.2.1 听取施工单位上次例会议定事项的落实情况及未完事项原因的汇报；

6.5.2.2 检查施工进度计划执行情况，提出施工中遇到的问题，分析产生问题的原因，研究解决问题的办法，提出下一阶段进度目标及其落实措施；

6.5.2.3 检查分析工程项目质量状况，针对施工中存在的质量问题要求施工单位及时提出改进措施；

6.5.2.4 检查工程量核定情况及支付情况； 6.5.2.5 解决需要协调的有关事项； 6.5.2.6 其他有关事宜。

6.5.3 总监理工程师或专业监理工程师应根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。7 合同管理 7.1 工程暂停及复工

7.1.1 发生下列情况之一时，应根据暂停工程的影响范围和影响程度，按照工程建设合同和委托监理合同的约定，总监理工程师可签发《工程暂停令》： 7.1.1.1 建设单位要求暂停施工，且工程需要暂停施工； 7.1.1.2 擅自采用未经认可或与作业设计文件不符的材料、设备； 7.1.1.3 发生了必须暂时停止施工的紧急事件；

7.1.1.4 实施单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构监理。7.1.2 总监理工程师签发《工程暂停令》前应征求建设单位的意见。

7.1.3 总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据停工原因的影响范围和影响程度，确定工程项目停工范围。

7.1.4 由于非施工单位原因导致工程暂停时，项目监理机构应如实记录所发生的实际情况。在施工暂停原因消失，具备复工条件时，总监理工程师应及时签署工程复工报审表，指令施工单位继续施工。

7.1.5 由于施工单位原因导致工程暂停，在具备恢复施工条件时，项目监理机构应审查施工单位报送的复工申请及如下材料： 7.1.5.1 施工单位对工程暂停原因的分析；

7.1.5.2 工程暂停原因已经消除的证明材料，经审查符合要求后，由总监理工程师签署工程复工报审表，指令施工单位继续施工。

7.1.6 签发工程暂停令到签发工程复工报审表期间，总监理工程师应会同有关各方按照工程建设合同约定，组织处理好因工程暂停引起的与工期、费用等有关的问题。7.2 工程变更的管理

7.2.1 建设单位提出的工程变更，由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件，总监理工程师签认后交由施工单位实施。

7.2.2 设计单位对原设计存在缺陷提出的工程变更，应填写工程变更单并编制设计变更文件提交建设单位，由建设单位按原审批程序进行审批后签转项目监理机构，总监理工程师签认后交由施工单位实施。

7.2.3 施工单位提出的工程变更，应填写工程变更单并提交项目监理机构，总监理工程师组织专业监理工程师审查，由建设单位按原审批程序进行审批后签转项目监理机构，总监理工程师签认后交由施工单位实施。7.2.4 总监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其它有关资料，按照工程建设合同的有关条款，在指定专业监理工程师完成相关工作后，对工程变更的费用和工期做出评估。7.2.5 在工程发生变更时，总监理工程师应协助建设单位和施工单位就工程变更的质量、费用和工期进行协商并达成一致。

7.2.6 在总监理工程师签发工程变更通知单之前，实施单位不得实施工程变更。7.2.7 未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。7.3 工程延期和延误的处理

7.3.1 以下原因导致工程延期，施工单位可提出延期申请，并填报工程延期申请表，项目监理机构应予以受理：

7.3.1.1 总监理工程师签发的工程变更通知单导致工程量增加； 7.3.1.2 异常恶劣的气候条件；

7.3.1.3 由建设单位原因造成的任何延误、干扰或障碍； 7.3.1.4 发生不可抗力事件。

7.3.2 当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构可在收到实施单位提交的阶段性工程延期申请表并经审查后，先由总监理工程师签署工程临时延期审批表并报建设单位。当施工单位提交最终的工程延期申请后，项目监理机构应复查工程延期及临时延期情况，并由总监理工程师签署工程最终延期审批表。

7.3.3 项目监理机构在做出临时工程延期批准或最终工程延期批准之前，应与建设单位和施工单位进行协商。

7.3.4 项目监理机构在审查工程延期时，应依下列情况确定批准工程延期的时间。7.3.4.1 工程建设合同中有关工程延期的约定； 7.3.4.2 工期拖延和影响工期事件的事实和程度； 7.3.4.3 影响工期事件对工期影响的量化程度。

7.3.5 当施工单位未能按照工程建设合同要求的工期竣工交付而造成工期延误时，应按合同约定处理。7.4 费用索赔的处理 7.4.1 费用索赔的依据：

7.4.1.1 国家有关的法律、法规和林业主管部门有关规定； 7.4.1.2 工程建设合同；

7.4.1.3 施工过程中与索赔事件有关的原始凭证。

7.4.2 当施工单位提出费用索赔的理由同时满足以下条件时，项目监理机构应予受理。7.4.2.1 索赔事件已经造成施工单位的直接经济损失； 7.4.2.2 索赔事件是非施工单位的原因造成的；

7.4.2.3 施工单位已按照合同规定的期限和程序提出索赔申请表，并附有索赔证明材料。7.4.3 施工单位向建设单位提出费用索赔，项目监理机构应按下列程序办理：

7.4.3.1 施工单位在合同约定的期限内向项目监理机构提交费用索赔报告和经监理工程师签认的原始凭证资料；

7.4.3.2 总监理工程师初步审查费用索赔报告，符合索赔条件时，予以受理；

7.4.3.3 总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料，确定索赔数额后，与施工单位和建设单位进行协商；

7.4.3.4 总监理工程师应在合同规定的期限内，做出费用索赔的批准决定。

7.4.4 由于施工单位的原因，造成建设单位的经济损失时，建设单位向施工单位提出费用索赔，总监理工程师在审查索赔报告后，应公正地与建设单位和施工单位进行协商，并及时做出答复。

7.5 合同争端与仲裁

7.5.1 监理工程师应在收到争议通知后，按合同规定的期限完成对争议事件的调查和取证，同时对争议做出决定，并将决定书面通知建设单位和施工单位，如果建设单位和施工单位未在合同规定的期限内要求仲裁，其决定为最终决定。

7.5.2 当合同一方提出仲裁要求时，监理工程师应配合仲裁机构公正地提供证据。8 监理档案管理 8.1 监理结果

8.1.1 监理月报，每月底完成，次月2日前报建设单位。

8.1.2 质量缺陷与事故的处理文件，缺陷与事故处理完毕后2日内报建设单位。8.1.3 工程项目监理专题报告，专题完成后2日内报建设单位。

8.1.4 工程项目质量评估报告，监理单位组织初验完成后10日内报建设单位。8.1.5 工程项目验收资料，项目验收完毕后10日内报建设单位。8.1.6 监理工作总结，工程项目完成后15日内报建设单位。8.2 监理资料应包括以下内容：

8.2.1 工程建设合同文件及委托监理合同； 8.2.2 设计资料； 8.2.3 监理规划； 8.2.4 监理实施细则； 8.2.5 分包单位资格报审表； 8.2.6 作业设计交底会议纪要；

8.2.7 工程开工/复工报审表及工程暂停令； 8.2.8 检查核验资料； 8.2.9 工程进度计划；

8.2.10 工程材料、设备的质量证明文件； 8.2.11 工程变更资料； 8.2.12 隐蔽工程验收资料； 8.2.13 工程计量单； 8.2.14 监理工程师通知单； 8.2.15 监理工作联系单； 8.2.16 报验申请表； 8.2.17 会议纪要； 8.2.18 来往函件； 8.2.19 监理日志。8.3 监理月报

8.3.1 监理月报的主要内容： 8.3.1.1 本月工程概况； 8.3.1.2 本月工程形象进度； 8.3.1.3 工程进度

a)本月实际完成情况与计划进度比较； b)对进度完成情况及采取措施效果的分析。8.3.1.4 工程质量 a)本月工程质量情况分析； b)本月采取的工程质量措施及效果。8.3.1.5 工程计量与工程款支付 a)工程量审核情况；

b)工程款审批情况及支付情况； c)工程款支付情况分析； d)采取的措施及效果。

8.3.1.6 合同其它事宜的处理情况 a)工程变更； b)工程延期。

8.3.1.7 本月监理工作小结

a)对本月质量、进度、工程款支付等方面情况的综合评价； b)本月监理工作情况； c)本月安全生产情况； d)有关本工程的意见和建议； e)下月监理工作的重点。8.4 监理工作总结

监理工作总结应包括以下内容： 8.4.1 工程概况；

8.4.2 监理组织机构、监理人员和投入的监理设施； 8.4.3 监理合同履行情况； 8.4.4 监理工作成效； 8.4.5 安全生产情况；

8.4.6 施工过程中出现的问题及其处理情况和建议； 8.4.7 必要时附工程声像资料。8.5 监理资料的管理

8.5.1 监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序。

8.5.2 监理资料的管理应由总监理工程师负责，并指定专人具体实施。8.5.3 监理资料应在各阶段监理工作结束后及时整理归档。8.5.4 监理档案的编制及保存应按有关规定执行。

附 录 A 工程建设阶段监理工作的基本表式 LA类表（施工单位用表）LA1 工程开工/复工报审表 LA2 施工组织设计（方案）报审表 LA3 施工进度计划报审表 LA4 分包单位资格报审表 LA5 主要进场人员报审表 LA6 工程材料/设备报审表 LA7 苗木/种子质量报审表 LA8 报验申请表 LA9 工程款支付申请表 LA10 工程临时延期申请表 LA11 工程自查报验单 LA12 工程质量事故报告单 LA13 费用索赔申请表 LA14 工程交接证书 LA15 监理工程师通知回复单

LB类表（监理单位用表）LB1 监理工程师通知单 LB2 工程暂停令 LB3 工程款支付证书 LB4 工程临时延期审批表 LB5 工程最终延期审批表 LB6 费用索赔审批表 LC类表（各方通用表）LC1 监理工作联系单 LC2 工程变更单

LA1 工程开工/复工报审表

工程名称： 编号： 致：

我方承担的 工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。附：1．开工报告 2．证明文件

施工单位（章）项 目 负责人 日 期 审查意见：

项目监理机构（章）总监理工程师 日 期 LA2 施工组织设计（方案）报审表

工程名称： 编号： 致：

我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：施工组织设计（方案）

施工单位（章）项目负责人 日 期 专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师 日 期 总监理工程师审查意见：

项目监理机构（章）总监理工程师 日 期 LA3 施工进度计划报审表

工程名称： 致：

我方今提交 工程的：

1、施工总进度计划

2、施工月进度计划 请予审批

附件：

1、施工进度计划

2、图表、说明书

施工单位（章）项目负责人 日 期 审查意见：

监理机构（章）总监理工程师

编号： 日期 LA4 分包单位资格报审表

工程名称： 编号： 致：

经考察，我方认为拟选择的（分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。附：1．分包单位资质材料； 2．分包单位业绩材料。

分包工程名称（部位）工程数量 拟分包工程合同额 分包工程占全部工程

合 计

施工单位（章）项目负责人 日 期 专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师 日 期 总监理工程师审查意见：

项目监理机构（章）总监理工程师 日 期 LA5 主要进场人员报审表

工程名称： 编号： 致：

兹证明以下管理、技术人员满足招标文件要求，请予审查。附：进场人员资格证明复印件。

施工单位（章）项目负责人 日 期

序号 姓名 性别 年龄 学历 专业 职称 工作年限 备注

审查意见：

项目监理机构（章）总/专业监理工程师： 日 期： LA6 工程材料/设备报审表

工程名称： 编号： 致：

我方于 年 月 日进场的工程材料/ 设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：

请予以审核。附件1．数量清单 2．质量证明文件 3．自检结果

施工单位（章）项目负责人 日 期 审查意见：

经检查上述工程材料、设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。

项目监理机构（章）总/专业监理工程师 日 期 LA7 苗木/种子质量报审表

工程名称： 编号： 致：

我方于 年 月 日进场的苗木/种子数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下列地段造林：

请予以审核。附件1．数量清单 2．质量证明文件 3．自检结果

施工单位（章）项目负责人 日 期 审查意见：

经检查上述工程苗木/种子，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定地段造林。

项目监理机构（章）总/专业监理工程师 日 期 LA8 报验申请表

工程名称： 致：

我单位已完成了 程报验申请表，请予以审查和验收。附件：

施工单位（章）项目负责人 日 期 审查意见：

项目监理机构（章）

编号： 工作，现报上该工总/专业监理工程师 日 期 LA9 工程款支付申请表

工程名称： 编号： 致：

我方已完成了 在 年 月 写：），现报上并开具工程款支付证书。

附件：

1．工程量清单； 2．计算方法。

施工单位（章）

项目负责人

日 期

工作，按工程建设合同的规定，应（小工程付款申请表，请予以审查

日前支付该项目工程款共（大写）

LA10 工程临时延期申请表

工程名称： 编号： 致：

根据工程建设合同条款 于

准。附件：

1．工程延期的依据和工期计算 合同竣工日期： 申请延长竣工日期：

2．证明材料

施工单位（章）项目负责人 日 期

条的规定，由我方申请工程延期，请予批LA11 致： 我方已按合同要求完成了

工程，经自检合格，请予以检查和验收。附件：1自查验收报告 2 图、表等资料

施工单位（章）项目负责人 日 期 审查意见： 经检查，该工程

符合/不符合我国现行工程建设标准； 符合/不符合设计文件要求； 符合/不符合工程建设合同要求。

综上所述，该工程自查验收合格/不合格，可以/不可以组织初验。

项目监理机构（章）总监理工程师 日 期 工程自查报验单

工程名称： 编号： LA12 工程质量事故报告单 致：

年 月 日 时，在 报告如下：

1．事故经过及原因简要说明（详见附件）2．事故性质： 3．预计造成损失： 4．应急措施： 5．初步处理意见：

待进行现场调查后，另作详细报告。

施工单位（章）项目负责人 日 期

工程名称： 发生工程质量事故，编号： LA13 费用索赔申请表

致： 根据施工合同条款 条的规定，由于 的原因，我方要求索赔金额（大写）批准。

索赔的详细理由及经过：

索赔金额的计算：

附：证明材料

施工单位（章）项目负责人 日 期

，（小写：）请予以工程名称： 编号： LA14 工程交接证书

工程名称： 编号： 本证书包括的工程： 本证书未包括的工程： 检查人（单位）：

合同交接日期： 年 月 日，实际交接日期： 施工单位： 总监理工程师： 设计单位： 建设单位： 年 月 日

项目监理机构（章）总监理工程师 日 期 LA15 监理工程师通知回复单

工程名称： 致：

我方接到编号为 的监理工程师通知单后，已按要求完成了现报上，请予以复查。详细内容：

年 月

日。编号：

工作，施工单位（章）项目负责人 日 期 复查意见：

项目监理机构（章）总/专业监理工程师 日 期 LB1 监理工程师通知单

工程名称： 致： 事由：

编号： 内容：

项目监理机构（章）总/专业监理工程师 日 期 LB2 工 程 暂 停 令

致：

由于 的原因，现通知你方必须于 年 月 日 时起，对本工程的 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

项目监理机构（章）总监理工程师 日 期

工程名称： 编号： LB3 工程款支付证书

工程名称： 编号： 致：

根据施工合同的规定，经审核施工单位的付款申请和报告，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写）（小写：）。请按合同规定及时支付。其中：

1.施工单位申报款为： 2.经审核施工单位应得款为： 3.本期应扣款为： 4.本期应付款为：

附件：

1.施工单位的工程付款申请表及附件； 2.项目监理机构审查记录。

项目监理机构（章）总监理工程师 日 期 LB4 工程临时延期审批表

工程名称： 编号： 致：

根据工程建设合同条款 条的规定，我方对你方提出的 工程延期申请（第 号）要求延长工期 日历天的要求，经过审核评估：

□暂时同意工期延长 日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方执行。□不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。

说明：

项目监理机构（章）总监理工程师 日 期 LB5 工程最终延期审批表

工程名称： 编号： 致：

根据工程建设合同条款 条的规定，我方对你方提出的 工程延期申请（第 号）要求延长工期 日历天的要求，经过审核评估：

□最终同意工期延长 日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方执行。□不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。

说明：

项目监理机构（章）总监理工程师 日 期 LB6 费用索赔批复表

工程名称： 致：

你单位报送的费用索赔申请表收悉。经审核：

1、同意赔偿款项：

2、索赔不成立的款项：

理由：

编号：

项目监理机构（章）总监理工程师 日 期 LC1 监理工作联系单

工程名称： 致： 事由：

内容：

单位（章）负 责 人 日 期

编号： LC2 工程变更单

工程名称： 编号： 致： 由于 原因，兹提出 工程变更（内容见附件），请予以审批。附件：

提出单位（章）负责人 日 期 一致意见：

建设单位（章）设计单位（章）项目监理机构（章）施工单位（章）签字： 签字： 签字： 签字： 日期： 日期： 日期： 日期： 填表说明

附录中的表式可以一表多用，为资料性附表。如果没有相应的表式，工程开工前，项目监理机构应与建设单位、施工单位进行协商，根据工程特点、质量标准、竣工及归档组卷要求，协商一致后，制定相应的表式。LA1表

用于工程项目的开工及停工后恢复施工，表中证明文件是指证明已具备或复工条件的相关资料。LA2表

用于施工单位报审施工组织设计（方案）。施工过程中，如经过批准的施工组织设计（方案）发生改变，项目监理机构要求将变更的方案报送时，也采用此表。LA7表

用于进场的种子苗木报审。施工单位完成自检后填报此表，提请监理人员确认。在填报此表时应附相关的质量证明材料。LA8表

主要用于工程质量检查验收申报。

a)用于隐蔽工程的检查和验收时，当施工单位完成自检，填报此表提请监理人员确认。在填报此表时应附有相应工序或部位的工程质量检查证明。

b)用于监理项目质量检验评定报审时，应附有关质量检验评定标准要求的资料及规范规定的表。LA9表

表中附件是指和付款申请有关的资料，如已完成合格工程的工程量清单、价款计算及其他和付款有关的证明文件和资料。LA12表

当发生工程质量事故后，施工单位如实填写此表，并上报项目监理机构。LA14表

工程竣工验收后，施工单位填报此表。参建各方予以签认，工程正式移交建设单位。LB1表

在监理工作中，项目监理机构按委托监理合同授予的权限对施工单位所发出的指令和要求，均采用此表。监理工程师现场发出的口头指令和要求也采用此表予以确认。LB3表

表中附件是指和付款申请有关的资料，如已完成合格工程的工程量清单、价款计算及其他和付款有关的证明文件和资料。LB4、LB5表

表中“说明”是指总监理工程师同意或不同意工程临时延期，或最终延期的理由和依据。LC2表

附件应包括工程变更的详细内容，变更的依据，对工程造价及工期的影响程度，对工程项目功能、安全的影响分析及必要的图示。

附 录 B 规范用词用语说明

B.1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下： a)表示严格，非这样做不可的词： 正面词采用“必须”； 反面词采用“严禁”。

b)表示严格，在正常情况下均应这样做的用词： 正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

c)表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

B.2 规范中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为“应符合„„„„„„的规定”或“应按„„„„„„„„执行”。

毛竹材用林丰产栽培经营技术规程(DB51/T 767-2008)

发布时间:2008-08-06 15:10:34

四川省地方标准 DB51/T 767-2008

毛竹材用林丰产栽培经营技术规程

Technical Regulations for Afforestion and Management of High Yield Culm-producing Bamboo of Phyllostachys heterocycla var.pubescens

目 次 前 言 II 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 4 育苗技术 1 5 造林技术 2 6 经营技术 4 7 竹材采伐 6 附 录 A（规范性附录）推荐使用的主要农药 8 附 录 B（资料性附录）毛竹材用林主要病虫害防治方法 9 前 言

四川是我国竹资源和竹产业大省，竹林栽培和经营利用历史悠久。毛竹（也称楠竹）做为四川最主要的乡土竹种和经济竹种，用途广泛，市场需求量大。近年来，全省毛竹林的栽培、经营规模迅速扩大，竹材产量、质量稳步上升，毛竹在四川竹产业发展中占有重要地位。目前我省仍以行业标准《毛竹林丰产技术》（LY/T 1059-1992）作为毛竹栽培和经营的技术规程。由于四川属毛竹边缘产区，同时根据四川竹产业发展需要和毛竹材用林栽培经营的实际情况，该标准已不能满足四川毛竹材用竹林定向培育的需要。为规范、指导全省毛竹材用林的丰产栽培和科学经营，促进四川毛竹林的优质丰产，提高用材竹林培育的经济效益和生态效益，特制定本标准。

本标准按GB/T1.1－2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T1.2-2002《标准化工作导则 第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》的规定编写。

本标准为推荐性标准。

本标准由四川省林业厅提出，并归口负责解释。本标准由四川省质量技术监督局批准。本标准起草单位： 四川省林业科学研究院。

本标准主要起草人：覃志刚、张小平、鄢武先、魏宗华、肖银波、尤继勇。本标准于2008-04-28首次发布。

毛竹材用林丰产栽培经营技术规程 1 范围

本标准规定了毛竹（Phyllostachys heterocycla var.pubescens）材用林育苗、栽培、经营和采伐技术。

本标准适用于四川省境内毛竹材用林的丰产栽培、经营管理、低产竹林改造和复壮。其它与毛竹生物学、生态学特性相近似的材用竹种可参照使用。2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达

第五篇：TB10402-2007铁路建设工程监理规范

TB10402-2007铁路建设工程监理规范 总 则

1.0.1 为提高铁路建设工程监理水平，规范铁路建设工程监理行为，依据国家有关法律、法规和铁道部有关规章、规定，编制本规范。

1.0.2 监理工作是建设管理工作的延伸，监理单位代表建设单位行使所委托的安全、质量、工期、投资、环保控制等相关权力，并将工程质量作为工作重点。

1.0.3 监理单位必须与建设单位签订铁路建设工程委托监理合同，合同中应包括监理工作的范围、服务期、酬金，合同双方的职责和权利等。建设单位应将委托监理合同的相关授权书面通知承包单位。建设单位与承包单位之间在委托监理合同范围内的联系活动应当通过监理单位进行。

1.0.4 铁路建设工程监理实行总监理工程师负责制。

1.0.5监理单位应公平、独立、自主地开展监理工作，维护建设单位的合法权益，不得损害其他单位的合法权益。

1.0.6本规范适用于新建、改建铁路建设工程施工阶段的监理工作。

1.0.7 铁路建设工程监理除应遵循本规范外，还应符合国家有关法律法规和铁道部规章制度以及强制性标准及规范的规定。2 术 语 2.0.1项目监理机构

监理单位派出并代表其履行委托监理合同的现场监理机构。2.0.2监理工程师

取得监理工程师执业资格并经注册的监理人员。2.0.3总监理工程师

由监理单位法定代表人书面授权，代表监理单位全面履行委托监理合同、主持项目监理机构工作的监理工程师。2.0.4副总监理工程师

由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的监理工程师。

2.0.5专业监理工程师

根据项目监理机构岗位职责分工和总监理工程师的指令，负责实施某一专业或某一方面的监理工作，具有相应监理文件签发权的监理工程师。

项目监理机构分析、总结每月项目实施及监理工作情况的文件。3 基本规定 3.1 监理工作依据

3.1.1 铁路建设工程监理的主要依据：

国家有关法律、法规及铁道部有关规章、制度；

国家和铁道部有关标准、规范、规程；

国家和铁道部对本项目的批复文件；审核合格的施工图：

本工程项目的委托监理合同、承包合同和材料设备供应合同。3.2 项目监理机构

3.2.1 监理单位必须在工程施工现场设置组织机构健全、人员职责明确、岗位设置合理的项目监理机构。

3.2.2 项目监理机构的组织形式、人员构成纳入委托监理合同，监理单位应在委托监理合同签订后7天内将总监理工程师的任命书及专业监理工程师名单书面通知建设单位。

3.2.3 现场监理人员按总监理工程师(如监理工作需要，可配副总监理工程师)、专业监理工程师和监理员三个层次配备，并符合以下要求：

总监理工程师、监理工程师应具备相应的执业资格，监理员应经培训合格；

专业监理工程师的专业和数量应与监理工作匹配，监理人员数量应满足现场监理工作需要；

专业监理工程师应不少于合同约定监理人员总数的60％，其中具有高级技术职称的人员应不少于合同约定监理人员总数的20％；

现场监理人员年龄不得大于65岁；年龄60至65岁人员数量不得大于现场监理人员总数的20％，且身体健康能胜任现场工作。3.2.4 监理人员配备：

新建普通单线铁路每公里0.3人～0.5人，根据监理工作内容确定；双线增加20％。

客运专线按普通双线增加20％。

增建二线工程、电气化改造工程、既有线改造工程等参照上述标准，根据实际需要配备监理人员。

独立工程以及工程简单的项目根据实际需要配备监理人员。

定期巡视施工现场；

对索赔、工程延期提出处理意见；

组织编制监理月报、专题报告和工作总结；

审核并签认承包单位的单位工程质量验收资料；

审查承包单位提交的竣工申请报告，组织专业监理工程师编写工程质量评估报告，参加工程项目的竣工验收；

组织整理项目监理资料。

3.3.3 总监理工程师不得将下列工作委托副总监理工程师和其他人员：主持编写项目监理规划，审批项目监理实施细则；

根据工程项目的进展情况调配监理人员；

组织审核承包单位提交的施工组织设计、开工报告、技术方案、进度计划；签发工程停工／复工令、工程暂停令(紧急情况除外)，签署验工计价表、工程付款凭证、工程竣工报验单，审核签署竣工结算凭证； 5 对索赔、工程延期提出处理意见；

签发监理月报、工程质量评估报告和项目监理工作总结。

3.3.4 副总监理工程师配合总监理工程师工作，应按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权利。

3.3.5 专业监理工程师应履行以下职责：

参与编制监理规划，负责编制本专业的监理实施细则；负责本专业监理工作的具体实施；审阅并现场核对施工图；

对监理员的工作进行组织、指导、检查和监督，应向总监理工程师提出监理员调整建议；

审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更等，并向总监理工程师提出报告；

负责本专业的检验批、分项、分部工程验收及相关隐蔽工程验收；

定期向总监理工程师提交监理工作实施情况报告，重大问题及时向总监理工程师汇报；

核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，对进场材料、设备、构配件进行见证检验或平行检验，合格时予以签认；

监理工作的方法和措施；监理工作制度；

监理实施细则编制计划及要求；监理设施。

3.4.5 在监理工作实施过程中需要修改监理规划时，总监理工程师应组织专业监理工程师及时进行修改，按原程序经过批准后报建设单位。3.5监理实施细则

3.5.1 监理实施细则应由专业监理工程师编制，经总监理工程师批准，在工程开工前完成，并报建设单位核备。

3.5.2监理实施细则应详细具体，具有可操作性，其编制依据如下： 已批准的监理规划；

与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；批准的施工组织设计、专项施工方案。3.5.3 监理实施细则应包括下列主要内容：专业工程特点及其技术、质量标准；监理工作范围及重点；监理工作流程；

监理工作控制要点、目标及监控手段；监理工作方法及措施；

6具体旁站部位和工序。

3.5.4 在监理工作实施过程中，监理实施细则应根据实际情况进行补充、修改和完善。4 工程开工前监理工作

4.0.1 总监理工程师应组织监理人员熟悉和掌握委托监理合同、工程承包合同、设计文件、有关技术标准和检验检测方法。

4.0.2监理人员应参加由建设单位组织的设计技术交底会，并由总监理工程师会签会议纪要。

4.0.3总监理工程师、专业监理工程师应审阅、核对施工图纸，发现设计文件中有差错、漏项等问题，项目监理机构应向建设单位提出报告，并要求承包单位对施工图纸和交桩资料进行现场核对。

4.0.4专业监理工程师应对承包单位核对设计文件进行检查，对承包单位提出的施工图

安全生产许可证及安全生产管理制度；分包单位的业绩；分包工程的内容和范围；

分包单位的主要管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

4.0.11 项目监理机构对分包单位资质的审查，不解除承包单位应承担的责任。4.0.12 专业监理工程师应按照承包合同、批准的工程进度计划，审核承包单位提交的《进场施工机械、设备报验表》(附录A中TA4表)，核查进场的机械设备数量及性能，合格时予以签认。经核查合格的机械设备，未经专业监理工程师同意不得撤出现场。4.O.13 专业监理工程师应对工程承包单位的工地试验室进行核查。核查的主要内容应包括：

试验室的资质及试验范围；

法定计量部门对试验设备出具的检定证明； 试验室管理制度；试验人员资格证书；本工程的试验项目及要求；

试验设备和环境条件能否满足拟开展试验项目要求。

4.0.14 监理工程师应参加工程开工之前召开的第一次工地例会。5 工程质量控制

5.1 核查承包单位质量管理体系

5.1.1项目监理机构应对承包单位的技术管理体系和质量管理体系进行核查。核查包括以下内容：

技术、质量管理体系的组织机构；

技术、质量管理制度；

专职质量管理人员配置及到位；特种作业人员的资格证、上岗证。5.2进场材料、构配件和设备的质量控制

5.2.1项目监理机构应按以下程序和要求对进场材料进行验收：

对材料、构配件和设备的外观、规格、型号和质量证明文件进行检查验收；进口材料和设备应有国家商检部门的商检资料；

审查新材料、新产品、新工艺的鉴定证明和确认文件；

已施工部位是否存在质量缺陷。

对施工过程中出现质量问题或质量隐患，监理工程师宜采用照相、录像等手段予以记录，并向承包单位发出整改指令。

5.3.7 总监理工程师应安排监理人员对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序完成后难以检查的重点部位，以及工程关键部位和关键工序进行旁站监理，并填写《旁站监理记录表》(附录A中TB2表)。总监理工程师应根据工作需要调整附录B的旁站监理工作内容。

5.3.8旁站监理人员的主要工作内容：

检查承包单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；

在现场跟班检查施工过程中执行施工方案以及工程建设强制性标准的情况；

核查进场建筑材料、建筑构配件、设备的质量检验报告等，并可在现场监督承包单位进行检验；

做好旁站监理记录和监理日记。5.3.9旁站监理应按以下程序进行：

旁站监理人员应当对需要实施旁站监理的部位、工序在施工现场跟班监督，及时处理旁站监理过程中出现的问题，如实准确地做好旁站监理记录；

旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工单位有违反工程建设强制标准行为的，有权责令施工单位立即整改；

旁站监理过程中发现施工活动已经或者可能危及施工质量的，应及时向监理工程师或总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施。

5.3.10 隐蔽工程的检查应按以下程序进行：

承包单位首先进行自检，自检合格后填写《工程报验申请表》(附录A中TA8表)，在规定的时限内向项目监理机构报验；

在合同约定的时限内，专业监理工程师到现场进行检查、核实，承包单位的质检人员应同时在现场进行配合；

监理工程师对检查合格的工程予以现场签认，并准许承包单位进行下一道工序施工；

4对检查不合格的工程，监理工程师应在《工程报验申请表》上签署检查不合格及整改意见或签发《监理工程师通知单》，由承包单位对不合格工程进行整改，自检合

1包单位进行整改，并对整改过程和结果进行检查验收。

5.5.2 施工过程中存在工程质量事故隐患或发生工程质量事故时，总监理工程师应下达工程暂停令，责令承包单位停工处理和整改。处理和整改完毕经专业监理工程师验收后，由总监理工程师签署工程复工报审表。总监理工程师在下达工程暂停令或签署工程复工报审表前，应向建设单位报告。

5.5.3 当发生工程质量事故时，项目监理机构应做好以下工作：责令承包单位立即采取措施保护事故现场，同时向建设单位报告；

责令承包单位尽快进行事故分析，及时报送《工程质量事故报告单》(附录A中TA9表)；

对与质量事故的调查,研究事故处理方案； 对工程质量事故的处理过程进行检查,对工程处理结果进行验收；

向建设单位及时提交由总监理工程师签署意见的质量事故报告，并将质量事故处理记录整理归档。6 安全生产监理工作 6.1安全生产监理工作内容

6.1.1 项目监理机构应依据国家和铁道部规定的工程监理安全责任，建立安全生产监理工作制度，明确安全生产监理工作的范围、内容、程序、措施，确定安全生产专职或兼职监理人员及其职责。

6.1.2 项目监理机构应将安全生产监理工作内容编入监理规划，并纳入监理实施细则，对危险性较大的分部、分项工程应单独编制安全生产监理实施细则。监理实施细则应明确安全生产监理工作的方法、措施和控制要点，以及对承包单位安全技术措施的检查方案。

6.1.3 项目监理机构应审查承包单位、分包单位的安全生产许可证及特种作业人员的资格证、上岗证是否有效，检查安全生产规章制度、机构及专职安全生产管理人员配备情况；督促承包单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况。

6.1.4 总监理工程师应组织审查承包单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部、分项工程专项施工方案，并签署审查意见。审查的主要内容应包括：

地下管线保护措施；

基坑支护与降水、围堰、沉井、高陡坡土石方开挖、起重吊装、钢结构安装、爆破工程，隧道开挖，高空、水上、潜水作业等施工方案；

37.1施工进度计划的审核

7.1.1 专业监理工程师应审核承包单位报送的施工进度计划，报总监理工程师审批。控制工程的施工进度计划还应报建设单位审批。7.1.2施工进度计划审核的主要内容包括：

施工进度计划是否符合承包合同中的工期要求；

主要工程项目是否有遗漏，总承包、分包单位分别编制各单项工程进度计划之间是否相协调；

施工安排是否符合施工工艺的要求；

施工组织是否进行优化，进度安排是否合理；

劳动力、材料、构配件、施工机具设备、水、电等生产要素供应计划能否保证施工进度计划的需要，供应是否均衡；

6承包单位提出的应由建设单位提供的施工条件是否合理，是否有造成建设单位违约而导致工程延期和费用索赔的可能。

7.1.3 项目监理机构应对承包单位施工进度的实施情况进行跟踪检查和分析。当发现偏差时，应指令承包单位采取措施纠正。7.2 施工进度控制方案的编制和实施

7.2.1 专业监理工程师应依据承包合同、设计文件及批准的施工组织设计编制施工进度控制方案，报总监理工程师批准。

7.2.2施工进度控制方案应包括以下主要内容：

施工进度控制目标分解图、风险分析；

施工进度控制的主要工作内容；

监理人员对进度控制的职责分工；

进度控制工作流程、方法、措施。

7.2.3 在实施进度控制过程中，监理工程师的主要工作包括：

检查和记录实际进度完成情况；

绘制有关工程的形象进度图表，建立进度台账：

通过下达监理指令、召开工地例会、各种层次的专题协调会议，督促承包单位按期完成进度计划；

当发现实际进度滞后于计划进度时，总监理工程师应指令承包单位采取调整措施。

6 转包、违法分包的工程；

未按规定程序办理变更设计的工程；超出合同约定的工程；

合同约定不予验工计价的其他情况。8.0.7 竣工结算

当承包单位按承包合同中所列工程内容全部完工、自验合格、竣工文件编制后,项目监理机构应对竣工结算资料进行初审，对验工计价数量进行全面清理。在工程项目初验合格、费用索赔处理完毕、无合同纠纷或合同纠纷已得到调解后，总监理工程师应对竣工结算资料进行审查并签认，报建设单位。

8.0.8 项目监理机构应按下列程序对竣工结算进行审查、签认：

专业监理工程师依据施工图(包括批准的变更设计文件)、合同工程量清单、承包合同约定的计价原则审核承包单位报送的竣工结算报表；

总监理工程师依据施工图(包括批准的变更设计文件)、合同工程量清单承包合同约定的计价原则审定竣工结算报表，签认竣工结算文件和最终的工程价款支付证书报建设单位。

环境保护与水土保持监理工作

9.0.1 总监理工程师审查承包单位的施工组织设计时，应审查环保、水保运行体系、保护目标、保护措施，发生环保、水保事故的应急机制，环保、水保责任制度及事故报告制度等。如不达标，总监理工程师不得批准开工。9.0.2 施工阶段环保、水保监理工作的主要内容：

审查承包单位现场环保、水保相关制度的建立，人员设置，环保、水保措施及应急预案是否满足相关规定；

检查承包单位落实设计文件中的环境保护、水土保持措施；

对施工场所进行巡检，掌握环保、水保措施的落实情况；

对承包单位违反设计文件中环保、水保要求的，专业监理工程师应及时发出整改通知书，督促承包单位进行整改，并对整改的结果复查。10 合同管理的其他工作 10.1 工程暂停及复工

10.1.1 在发生下列情况时，总监理工程师可签发《工程暂停令》(附录A中TB3表)；

建设单位要求暂停施工，且工程需要暂停施工时；

1 索赔事件已造成承包单位的直接经济损失；

索赔事件是由于非承包单位的责任发生的；

承包单位已按照承包合同规定的条件、期限和程序提出《索赔申请表》(附录A中TC3表)，并附有索赔凭证材料。

10.3.2 承包单位向建设单位提出费用索赔，项目监理机构应按下列程序处理：总监理工程师初步审查费用索赔报告，符合第l0.3.1条所规定的条件时予以受理；

总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料；

总监理工程师依据合同约定进行审查，并在初步确定索赔数额后，上报建设单位核定。

10.3.3 当承包单位的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，总监理工程师应综合考虑费用索赔与工程延期问题，做出费用索赔和工程延期的建议，签署《索赔审批表》(附录A中TB5表)，报建设单位批准。

10.3.4 由于承包单位的原因造成建设单位的经济损失时，建设单位向承包单位提出费用索赔时，总监理工程师在审查索赔报告后，应及时书面通知承包单位，详细说明建设单位有权得到的索赔金额和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。

10.3.5建设单位向承包单位提出费用索赔后，项目监理机构应与承包单位进行协商，确定建设单位从承包单位得到赔付的金额和(或)缺陷责任期的延长期，总监理工程师应及时给建设单位做出索赔答复。10.4 工程延期及工期延误的处理

10.4.1 项目监理机构只有在承包单位提出工程延期要求，收到《工程延期报审表》(附录A中TAl3表)后，且符合承包合同的规定条件时才予以受理。

10.4.2 当影响工期的事件具有持续性时，承包单位应向项目监理机构提交阶段性工期延期报告。总监理工程师审查阶段性工期延期报告并与建设单位协商后，作出工程临时延期批准。

10.4.3 当承包单位向项目监理机构提交工程最终延期(工期索赔)申请报告后，总监理工程师应复查工程延期的全部情况并与建设单位协商后，作出工程最终延期批准。10.4.4 项目监理机构审查和批准工程临时延期或工程最终延期的程序与费用索赔的处理程序相同。

10.4.5 项目监理机构在审查工程延期时，应依下列情况确定批准工程延期时间：

2 专业监理工程师参与对本专业工程的检验或检查，总监理工程师应参加有关验收工作。

项目监理机构应提交本标段工程质量评估报告和监理工作总结。

总监理工程师应参与对竣工验收交接中重要问题的讨论。对存在的问题和处理意见，项目监理机构应督促承包单位及时提出整改措施。工地会议 12.1第一次工地例会

12.1.1 在工程正式开工之前的适当时间，由建设单位主持，承包单位、项目监理机构、设计单位参加，召开第一次工地例会。与会人员应在《会议签到表》(附录A中TC4表)上签名。

12.1.2 第一次工地例会应包括下列内容：

建设单位宣布总监理工程师、承包单位项目经理及有关事项；

总监理工程师介绍项目监理机构的机构设置、人员配备及其职责、权力，监理规划和工作程序，以及其他需要说明的内容；

承包单位项目经理介绍项目管理机构的机构设置、人员配备及其职责、权力，各项施工准备工作的进展情况；

建设单位介绍建设单位的机构设置、主要人员、职责范围，征地拆迁等外部条件的落实情况；

与会各方商定召开工地例会的时间、议程及参加人员。12.1.3 第一次工地例会形成的会议纪要应由与会各方会签。12.2 工地例会

12.2.1 工地例会应按商定的时间定期召开，并形成会议纪要。当建设单位、承包单位或项目监理机构中任何一方认为有必要或出现亟待解决的重大问题时，应召开专题会议研究处理。

12.2.2 工地例会应由总监理工程师或授权的专业监理工程师主持召开。12.2.3 工地例会应包括下列会议内容：

研究施工过程中质量、进度、投资、安全、环保、水保及合同方面存在的问题，分析原因，制定措施，寻求解决办法；

互相通报近期工作重点和安排，以便各方协调配合；

工程质量、安全情况；

变更设计；

质量、安全事故；

监理工作；

监理人员名单；存在问题及建议；下月工作重点。13.4 监理工作总结

13.4.1 工程完工后，项目监理机构应在总监理工程师主持下编制项目监理工作总结，报送建设单位和监理单位。

13.4.2 项目监理工作总结应包含以下内容：

工程概况，项目监理机构组成，工程质量、安全、进度、投资、环保、水保的控制和合同管理的执行情况，工程质量评估，施工中存在问题的处理，监理工作的经验和教训，有关建议，工程照片及录像等。13.5 监理资料分类

13.5.1 报送建设单位的资料应包括： 监理规划；

监理工作总结(专题、阶段和竣工总结报告)；质量、安全事故处理资料；竣工报验单及验收记录；

竣工结算审批表；

年、季验工计价汇总表；监理月报；工程质量评估报告。

13.5.2 发送承包单位的资料应包括：

施工组织设计及单项施工方案审批资料；开工申请报告及批复；

检验批、分项、分部和单位工程质量验收记录；监理工程师检查签认记录；变更设计、洽商费用审批资料；

3TA11 年 季度验工计价表 TA12 监理工程师通知回复单 TA13 工程延期报审表 TA14 工程竣工初验报审表 TB类表（监理单位用表）TB1 监理工程师通知单 TB2 旁站监理纪录表 TB3 工程暂停令 TB4 工程复工令 TB5 索赔审批表 TC类表（各方通用表）TC1 监理工作联系单 TC2 变更设计提议单 TC3 索赔申请表 TC4 会议签到表

附录B 铁路工程旁站监理部位 B.0.1 土石方及路基工程

路基：地基土换填、排水砂井、粉喷桩、CFG桩、塑料排水板的主要施工过程；过渡段填筑；重力式挡墙基坑地基承载力试验。B.0.2 混凝土和钢筋混凝土工程

混凝土工程：重要结构、重要部位混凝土灌筑。

预应力混凝土工程：施加预应力过程。

特殊情况下的混凝土工程：水下混凝土灌筑、。高强混凝土配制。B.0.3 桥涵工桥

基础工程：扩大基础开挖、基底处理，钻孔桩水下混凝土的灌筑，打入桩施工工艺试验。

墩台工程：墩台身混凝土浇筑。

梁部工程：现场预制梁的混凝土浇筑及预应力施加。B.0.4 隧道工程

围岩类别判定，初期支护。

5B.0.11 既有线龙口拨接

本规范用词说明

执行本规范条文时，对于要求严格程度的用词说明如下，以便在执行中区别对待。(1)表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

(2)表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”；

(3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。《铁路建设工程监理规范》 条文说明

本条文说明系对重点条文的编制依据、存在的问题以及在执行中应注意的事项等予以说明。为了减少篇幅，只列条文号，未抄录原条文。

1.0.1 铁路建设工程监理于1990年开始试行，l995年全面推行。十几年来，在理论研究和工作实践上都积累了一定的经验。为规范监理行为，提高监理工作水平，充分发挥监理作用，提高铁路工程建设投资效益，制定本规范。

1.0.3 建设单位选定监理单位后，双方必须签订书面委托监理合同，监理单位对工程质量、安全、投资、进度、环保水保等进行全面控制与管理，并赋予相应权力。为了明确委托监理合同双方的责任和义务，保证监理单位能独立、公正地做好监理工作，建设单位与承包单位之间在委托监理合同范围内的联系活动应当通过监理单位进行。1.0.4 总监理工程师负责制是指由具有注册监理工程师执业资格的人员担任总监，代表监理单位全面主持项目监理机构工作，对履行委托监理合同负有全面责任。总监理工程师在项目监理机构中应做到责、权、利相统一，既负有全面责任，也应享有相应的权力和利益。

1.0.5 监理单位代表建设单位在施工阶段对工程建设过程实施监理，并对施工质量、7和可操作性，在监理规划中应有明确的工作目标，具体的方法、措施、程序和制度。3.4.4 监理规划应包括本条款所列的内容，当工程项目较为特殊时，也可增加其他必要的内容。

3.5.1 监理实施细则应分专业编制，体现该工程项目在各专业技术、管理和目标控制方面的具体要求，以达到规范监理工作的目的。对于规模较小、技术简单的项目，可在监理规划中制定具体的目标和措施，不必另行编写监理实施细则。

4.0.1～4.0.3 总监理工程师组织监理人员熟悉合同文件、设计文件和相关标准，对施工图纸和交桩资料进行现场核对是监理预先控制的一项重要工作，其目的是熟悉图纸，了解工程特点、工程关键部位的施工方法、质量要求，以便督促承包单位按设计文件施工。项目监理机构如发现图纸中存在施工困难、影响工程质量及图纸错误等问题时，应通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。

项目监理人员参加设计技术交底会，应了解的内容是：(1)设计主导思想、主要技术条件、设计原则等；

(2)对主要建筑材料、构配件和设备的要求，对采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应注意事项等；

(3)设计单位关于有关单位对设计文件提出意见的答复。4.0.6 审查施工组织设计应符合以下要求：

(1)承包单位必须完成施工组织设计的编制和自审后报送项目监理机构审查。(2)总监理工程师应在约定的时间内，组织专业监理工程师审查，提出审查意见后，由总监理工程师审批。需要承包单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回承包单位修改后重新报审。

(3)已审定的施工组织设计由项目监理机构报送建设单位。

(4)承包单位按批准的施工组织设计组织施工。如需对其内容作较大变更，应在实施前将变更内容书面报送项目监理机构重新审查。

(5)对规模大、结构复杂或属于新结构、特种结构的工程，项目监理机构应在审查施工组织设计后，报送监理单位技术负责人审查。必要时与建设单位协商，组织有关专家会审。

4.0.8 经专业监理工程师现场检查，具备并工条件时，由总监理工程师签署工程开工报审表，并报送建设单位审批或备案。

4.0.9～4.0.ll 工程是否允许分包，应在承包合同中明确约定。承包单位应对分包工

95.3.13 当项目监理机构或质检部门抽检结果与承包单位自检结果出现较大差异，或建筑基础发生位移、变形、出现裂纹时，在 报请建设单位同意后，可要求承包单位进行钻芯取样或无损检测，承包单位必须密切配合。

5.4.2 专业监理工程师应组织承包单位专职质检员进行检验批，分项、分部工程施工质量验收资料进行审核和现场验收，符合要求后予以签认。总监理工程师可组织监理人员参加建设单位对单 位工程施工质量的验收，对验收资料进行审核和现场验收，符合 要求后总监理工程师予以签认。

5.5.l 承包单位对工程质量缺陷的修补，经监理工程师核验后方可进行。对于需要加固补强的工程质量缺陷，还应经原设计单位审核。

5.5.2 对于施工过程中出现的工程质量事故隐患或工程质量事故，监理工程师应立即要求承包单位采取纠正措施；由总监理工程师签发工程暂停令，责令承包单位整改。5.5.3 当发生工程质量事故时，应按照国家和铁道部的规定进行报告和处理。本条规定了工程质量事故的一般处理程序。

6.1.4 专业监理工程师在审查承包单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和专项安全施工方案时，应结合项目工程特点，有针对性地进行审查。

6.1.8 营业线改造及营业线增建二线的施工系指影响营业线设备稳定、设备使用和行车安全的各种施工。营业线施工必须把确保行车安全放在首位，对影响行车和施工安全的每个环节都必须强化管理，除严格执行国家、铁道部的有关规定外，还必须遵守施工地段所在的铁路局关于营业线施工及安全管理的各项规定。

7.1.1 施工进度计划必须满足承包合同和建设单位编制的指导性施工组织设计的要求。当施工进度计划为施工组织设计的组成部分时，可不单独审批。编制和实施施工进度计划是承包单位的责任和义务。因此，监理工程师对施工进度计划审核或批准，并不解除承包单位对施工进度计划的责任和义务。

7.1.2 应由建设单位提供的施工条件包括投资、施工图纸、施工场地、采供物资等。7.1.3 当施工进度严重偏离计划时，专业监理工程师应及时向总监理工程师报告。总监理工程师邀请有关单位洽商协调，必要时与建设单位商定采取进一步措施。7.2.1～7.2.2 施工进度控制方案是监理工程师进行进度控制的手段。进度控制目标应按专业、工点进行分解；当一个项目由多个单位施工时，还应按承包单位进行分解。进度控制的方法包括进度检查周期、数据采集方式、进度报表格式、统计分析方法等。进度控制的措施包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施等。

1表外，还应报送针对导致停工原因而进行的整改工作报告等有关材料。

10.1.6 总监理工程师在签发工程暂停令之后，应尽快按承包合同的约定处理因工期暂停引起的工期、费用等有关问题。

10.2.～10.2.2 项目监理机构应按照委托监理合同的约定处理变更设计，不应超越所授权限，应协助建设单位与承包单位签订工程变更设计的补充协议。

发生变更设计，无论提议单位是谁，均应经监理单位、设计单位、承包单位和建设单位的代表共同签认，并通过总监理工程师下达变更指令后，承包单位方可进行施工。同时，承包单位应按照承包合同的约定编制变更设计预算书，报送总监理工程师审核并签认后，经建设单位批准，方可进入工程计量和工程款支付程序。《变更设计管理办法》是指《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设[2005]146号)，若有修订或增废，以现行为准。

10.3.1 索赔理由应同时满足本条所规定的三个条件才能成立。

10.3.2 在本条第3款规定审查和初步确定索赔批准额时，项目监理机构要审查以下三个方面：

(1)索赔事件发生的合同责任。

(2)由于索赔事件的发生，施工成本及其他费用的变化和分析。

(3)索赔事件发生后，承包单位是否采取了减少损失的措施。承包单位报送的索赔额中是否包含了让索赔事件任意发展而造成的损失额。

项目监理机构在确定索赔批准额时，可采用实际费用法。索赔批准额等于承包单位为了某项索赔事件所支付的合理实际开支减去承包合同中的计划开支，再加上应得的管理费和利润。

总监理工程师在签署费用审批表时，应提出索赔审查报告。索赔审查报告可包括以下内容：

(1)正文：受理索赔的日期、工作概况、确认的索赔理由及合同依据，经过调查、讨论、协商确定的计算方法及由此而得出的索赔批准额和结论。

(2)附件：总监理工程师对该索赔的评价，承包单位的索赔报告及有关证据和资料。

10.3.3 费用索赔与工期索赔有时会相互关联。在这种情况下，建设单位一般不愿给予工程延期批准，或只给予部分工程延期批准，此时的费用索赔批准不仅要考虑费用补偿，还应给予赶工补偿。所以总监理工程师要综合做出费用索赔和工程延期的建议，报建设

本表用于承包单位报审施工组织设计(方案)。施工过程中，如经批准的施工组织设计(方案)发生改变，项目监理机构要求将变更的方案报送时，也采用此表。(3)TA2表

①本表用于工程项目开工或停工后恢复施工。如整个项目一次开工，只填报一次；如工程项目中涉及较多的单位工程，且开工时间不同，则每个单位工程开工都应填报一次。此时，将表头上的“复工”两字划掉。

②因各种原因工程暂停，承包单位准备恢复施工，工程复工报审时，将表头的“开工”两字划掉。

③表中证明文件，是指证明已具备开工或复工条件的相关资料。(4)TA8表

本表用于工程质量检查验收的申报。

①用于隐蔽工程检查和验收时，当承包单位完成自检，填报此表提请监理工程师确认。在填报此表时，应附有相应工序和部位的工程质量检查证。

②用于分项、分部、单位工程施工质量验收报审时，应附有相关的工程质量验收标准要求的资料及规定用表。

③本表可以一次报验多个检查验收项目，前提是报验的各项目已经完成并经自检合格。

(5)TAl4表

表中附件是指可用于证明工程已按合同约定完成并符合竣工验收要求的资料。（6）TBl表

在监理工作,项目监理机构按委托监理合同授予的权限,对承包单位所发出的指令、提出的要求均应采用此表。监理工程师在现场发出的指令及要求,也因采用此要求, 也因采用此表以确认。

(7)TCl表

与监理有关的各方进行工作联系的通用表。