建筑工程管理与实务模拟116

第一篇：建筑工程管理与实务模拟116

建筑工程管理与实务模拟116

一、单项选择题

(每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1、先张法构件中预应力钢筋在全预应力状态下的保护层厚度可与普通钢筋相同，否则应比普通钢筋增加()mm。A．5 B．10 C．15 D．20

2、有一桁架，受力及支承如图1所示，则AC杆和AB杆的内力分别为()。拉力为正，压力为负。

A．-1kN，-1kN B．0，-1kN C．1kN，1kN D．1kN，0

3、下列关于楼梯建筑构造的表述，错误的是()。

A．楼梯间内宜有天然采光，并不应有影响疏散的凸出物

B．疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步 C．医院病房楼疏散楼梯的最小净宽为1.2m D．在住宅内，可燃气体管道如必须局部水平穿过楼梯间时，应采取可靠的保护设施

4、窗台低于()m时，应采取防护措施。A．0.5 B．0.8 C．1 D．1.2

5、下列与吊顶施工要求不相符的是()。

A．吊杆长度超过1.5m时，应设置反支撑或钢制转换层，增加吊顶的稳定性 B．重型灯具、电扇及其他重型设备应安装在吊顶工程的龙骨上 C．吊点距主龙骨端部的距离不应大于300mm D．石膏板等面层抹灰类吊顶，板缝须进行防开裂处理

6、硅酸盐水泥的终凝时间不得()h。A．长于6.5 B．短于6.5 C．长于10 D．短于10

7、根据用途的不同，工业用钢可分为()。

A．普通钢、优质钢、特级优质钢 B．普通钢、工具钢和特殊性能钢 C．优质钢、高级优质钢和特级优质钢 D．结构钢、工具钢和特殊性能钢

8、配制普通混凝土的水泥，其强度等级为混凝土强度等级的()倍为宜。A．1.0～1.2 B．1.2～1.5 C．1.5～2.0 D．2.0～2.5

9、一般情况下在软土地区基坑开挖深度超过()m，就要用井点降水。A．1 B．2 C．3 D．4

10、当建筑物基础下的持力层比较软弱，不能满足上部荷载对地基的要求时，常采用()来处理软弱地基。

A．换填地基法 B．夯实地基法

C．挤密桩地基法 D．深层密实地基法

11、采用外防外贴法铺贴卷材防水层时，应()。A．先铺平面，后铺立面 B．先铺立面，后铺平面

C．铺贴立面时，应先铺大面，后铺转角 D．铺贴立面时，应先铺转角，后铺大面

12、下列不属于无节奏流水施工特点的是()。A．各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等 B．相邻施工过程的流水步距不尽相等 C．专业工作队数等于施工过程数

D．各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间

13、下列关于单位工程质量验收规定的表述，错误的是()。A．单位工程所含分部工程的质量均应验收合格 B．质量控制资料应完整 C．地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定

D．观感质量验收应符合要求

14、在建筑工程施工安全检查的主要形式中，()属全面性和考核性的检查。A．经常性安全检查 B．专业性安全检查 C．专项检查 D．定期安全检查

15、对高度()m以上的双排脚手架，必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。A．20 B．22 C．24 D．26

16、人工拆除施工程序应从上至下，按()等顺序依次进行。

A．板、非承重墙、梁、承重墙、柱 B．板、非承重墙、柱、梁、承重墙 C．柱、承重墙、梁、非承重墙、板 D．柱、梁、板、非承重墙、承重墙

17、承包人应在收到竣工结算价款后()d内将竣工工程交付发包人。A．10 B．14 C．20 D．28

18、铲运机的作业特点不包括()。

A．开挖大型基坑、沟渠 B．坡度角控制在20°以内 C．大面积整平D．工作面应在1.0m以上

19、室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于()m。A．1.5 B．2.0 C．2.5 D．3.5

20、根据《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203—2002)的规定，施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于()d。A．15 B．20 C．25 D．28

二、多项选择题

(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。)

21、结构应具有()等功能。A．安全性 B．整体性 C．耐久性 D．适用性 E．和易性

22、防水涂料按照使用部位可分为()。A．屋面防水涂料 B．挥发型涂料 C．丙烯酸类涂料 D．有机硅类涂料 E．道桥防水涂料

23、单元式玻璃幕墙的主要特点包括()。A．生产工厂化程度高

B．可以在主体结构施工阶段进行安装

C．可组合各种金属、石材和其他新颖的幕墙面板，构成丰富的建筑立面造型 D．对现场施工组织和施工技术要求较高 E．单方材料消耗量小、造价低

24、建筑工程施工项目质量计划编制依据主要包括()。A．工程承包合同 B．工程监理合同

C．企业和项目经理部的质量管理体系文件及其要求

D．国家和地方相关的法律、法规、技术标准、规范，有关施工操作规程 E．施工组织设计、专项施工方案及项目计划

25、在工程开工前，现场管理的施工人员必须全面了解施工现场的情况，对施工、技术、经济等合

同内容要全面了解，并且要加强()等方面的控制。A．工程进度管理 B．质量管理

C．人员管理 D．现场施工记录及现场签证 E．施工材料和机械的合理利用及管理

26、防火涂料根据所用基料的性质可分为()。A．有机型防火涂料 B．水性防火涂料 C．无机型防火涂料 D．非膨胀型防火涂料 E．溶剂型防火涂料

27、经纬仪由()组成，其是对水平角和竖直角进行测量的一种仪器。A．望远镜 B．水平度盘 C．照准部 D．基座 E．水准器

28、饰面板工程按面层材料不同可分为()。A．饰面板安装工程 B．饰面砖粘贴工程 C．石材饰面板工程 D．玻璃面砖工程 E．玻璃饰面板工程

29、工程质量验收应符合的要求有()。A．技术资料应完整

B．所用装修材料或产品的见证取样检验结果应满足设计要求

C．现场进行阻燃处理、喷涂、安装作业的抽样检验结果应符合设计要求 D．施工过程中的主控项目检验结果应全部合格

E．施工过程中的一般项目检验结果合格率应达到70%

30、项目施工过程中，发生以下()情形的，施工组织设计应及时进行修改或补充。A．工程设计有重大修改 B．主要施工方法有重大调整 C．施工环境有重大改变 D．工程项目经理发生变更 E．有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止

三、案例分析题(一)[背景资料] 某施工单位承建两栋15层的框架结构工程。合同约定：①钢筋由建设单位供应；②工程质量保修按国务院令第279号执行。开工前施工单位编制了单位工程施工组织设计，并通过审批。施工过程中，发生下列事件：

事件一：建设单位按照施工单位提出的某批次钢筋使用计划按时组织钢筋进场。

事件二：因工期紧，施工单位建议采取每5层一次竖向分阶段组织验收的措施，得到建设单位的认可。项目经理部对施工组织设计作了修改，其施工部署中劳动力计划安排为“为便于管理，选用一个装饰装修班组按栋分两个施工段组织流水作业”。

事件三：分部工程验收时，监理工程师检查发现某墙体抹灰约有1.0m2的空鼓区域，责令限期整改。

事件四：工程最后一次阶段验收合格，施工单位于2010年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日进行，并要求工程质量保修书中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。[问题]

31、事件一中，对于建设单位供应的该批次钢筋，建设单位和施工单位各应承担哪些责任?

32、事件二中，施工组织设计修改后，应按什么程序报审?

33、事件二中，本工程劳动力计划安排是否合理?写出合理安排。

34、写出事件三中墙体抹灰空鼓的修补程序(至少列出四项)。

35、事件四中，施工单位对竣工日期提出异议是否合理?说明理由。写出本工程合理的竣工日期。(二)[背景资料] 某建设单位经上级主管部门批准拟新建建筑面积为3000m2的综合办公楼，经工程造价咨询部门估算该工程造价为3450万元。该工程项目决定采用施工总承包的招标方式进行招标。在招标过程中，发生如下事件：

事件一：由于经资格预审合格的投标申请人过多，为了提高工作效率，招标人从中只选择了8家资格预审合格的申请人，向其发出资格预审合格通知书。事件二：招标文件中明确说明该项目的资金来源落实了2600万元。

事件三：招标文件中规定，投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，只能以书面形式提出，招标单位将答复只可以书面形式送给提出问题的投标单位。

事件四：招标文件中规定，从招标文件发放之日起，在15d内递交投标文件。

事件五：发售招标文件的价格为编制和印刷招标文件的成本和发布招标公告的费用。[问题]

36、该工程招标是否可以采用邀请招标方式进行招标?并说明理由。

37、事件一中，招标人的做法是否正确?为什么?

38、就事件二，谈谈你对这一说明的理解。

39、事件三中，招标文件的规定是否正确?如不正确，请改正。40、事件四的规定是否妥当?说明理由。

41、事件五中，发售招标文件的价格是否合理?为什么?(三)[背景资料] 某施工总承包单位于2010年5月与某公司签订了框架-剪力墙办公楼工程的施工合同。该工程建筑面积28350m2，地上22层，地下2层。施工单位编制的施工组织设计和进度计划已获监理工程师批准。2010年6月24日，工程正式开工，地下连续墙工程由分包商进行施工。在实际施工过程中发生了以下事件。

事件一：在开挖过程中，遇到砂土层，监理工程师6月30日下停工令，其后进行地质复查。7月4日接到监理工程师下达的复工令，要求7月5日复工。

事件二：因分包商施工的地下连续墙出现质量问题，拖延工期5d，影响了施工的正常进行。

事件三：7月25日—7月28日，由于当地出现罕见暴雨迫使工程暂停，造成人工窝工20个工作日。

注：以上事件均发生在关键线路上。[问题]

42、由于工程施工地质条件的变化造成的工期拖延，施工总承包单位向业主提出的工期索赔是否成立?请说明原因。

43、由于地下连续墙出现质量问题造成的工期拖延，施工总承包单位向业主提出的工期索赔是否成立?请说明原因。

44、由于暴雨造成的工期拖延，施工总承包单位向业主提出的工期索赔是否成立?请说明原因。

45、对于上述可要求索赔的事件，每项索赔工期各是多少天?共计索赔工期是多少天?(四)[背景资料] 某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计，导致设计不合理，给甲带来了重大损失，并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。[问题]

46、本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并分别说明理由。

47、甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?为什么?

48、工程存在严重质量问题的责任应如何划分?

49、根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果?

(五)[背景资料] 某工程项目，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999—0201)签订了施工合同。合同工期为9个月，合同总价为840万元。项目监理机构批准的施工进度计划如图2所示，各项工作均按照最早时间安排且匀速施工，施工单位的部分报价如表1所示。施工合同中约定：预付款为合同总价的20%，当工程款支付达到合同价的50%时开始扣预付款，3个月内平均扣回；质量保修金为合同价的5%，从第1个月开始，按每月进度款的10%扣留，扣完为止。

表1 施工单位的部分报价表 工程于2005年3月1日开工，施工中发生了如下事件。

事件一：建设单位接到政府安全管理部门将于6月份进行现场工程安全施工大检查的通知后，要求施工单位结合现场安全状况进行自查，对存在的问题进行整改。施工单位进行了自查整改，并向项目监理机构递交了整改报告，同时要求建设单位支付为迎接检查进行整改所发生的费用。

事件二：现场浇筑的混凝土楼板出现了多道裂缝，经有资质的检测单位检测分析，认定是商品混凝土的质量问题。对此，施工单位提出，因混凝土厂家是建设单位推荐的，故建没单位负有推荐的责任，应分担检测的费用。

事件三：K工作施工中，施工单位以按设计文件建议的施工工艺难以施工为由，向建设单位书面提出了工程变更的请求。[问题] 50、该施工进度计划中有几条关键线路?请指出。

51、开工后3个月施工单位应获得的工程款是多少?

52、工程预付款是多少?预付款从何时开始扣回?开工后前3个月，总监理工程师每个月签证的工程款是多少?

53、分别分析事件一和事件二中，施工单位提出的费用要求是否合理?说明理由。

54、事件三中，施工单位提出的变更程序是否妥当?说明理由。

答案:

一、单项选择题

1、B

2、B

3、C

4、B

5、B

6、A

7、D

8、C

9、C

10、A

11、A

12、B

13、C

14、D

15、C

16、A

17、B

18、D

19、C

20、D

二、多项选择题

21、ACD

22、AE

23、ABCD

24、ACDE

25、ABDE

26、AC

27、BCD

28、CE

29、ABCD

30、ABCE

三、案例分析题

31、事件一中，对于建设单位供应的该批次钢筋，建设单位承担保证钢筋质量的责任，施工单位承担保管钢材的责任。

32、事件二中，施工组织设计修改后，应报送原审批人审核，原审批人审批后形成施工组织设计修改记录表，并进行相关交底。

33、事件二中，本工程劳动力计划安排不合理。合理安排：选用一个装饰装修班组按栋分三个施工段组织流水作业。

34、事件三中墙体抹灰空鼓的修补程序：(1)将空鼓处用切割机切开，切至边缘没有再空鼓处为止，空鼓边缘每边至少外延5cm处大白石膏剔除干净，戗至砂浆层；

(2)空鼓切口用钎子处理成豁口，基层用毛刷掸水处理干净；

(3)涂刷界面剂结合，待界面剂达到施工条件，用同强度等级砂浆分层找平，砂浆中掺加膨胀剂，膨胀剂比例按使用说明添加，每次抹砂浆厚度不能超过1cm；

(4)砂浆淋水养护，待砂浆达到施工条件后打磨干净。

35、事件四中，施工单位对竣工日期提出异议合理。

理由：施工单位于2010年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。如果建设单位认为工程质量存在问题，可以要求施工单位进行修补，再次提出验收申请报告，不能以此为由，将工程竣工验收时间推迟。

本工程合理的竣工日期是2010年9月18日。

36、该工程招标可以采用邀请招标的方式进行。

理由：《招标投标法》规定，项目总投资在3000万元以上的，必须进行招标，并未规定不可采用邀请招标。

37、事件一中，招标人的做法正确。

理由：《招标投标法》规定，在资格预审合格的投标申请人过多时，可以由招标人从中选择不少于7家资格预审合格的投标申请人。事件一符合这一规定。

38、工程施工招标应当具备的条件中有一条是这样规定的：工程资金或者资金来源已经确定。该工程项目还有850万元的资金尚未落实，是不可以进行招标的。

39、事件三中，招标文件的规定不正确。

正确做法：招标单位将以书面形式或投标预备会的方式予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标单位。

40、事件四中的规定不妥。

理由：《招标投标法》规定，从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限最短不得少于20d。

41、发售招标文件的价格不合理。

理由：招标文件的价格一般等于编制、印刷这些招标文件的成本，招标活动中的费用(如发布招标公告等)不应计入该成本。

42、由于工程施工地质条件的变化造成的工期拖延，施工总承包单位向业主提出的工期索赔成立。

理由：地质条件原因造成工期拖延的责任在于建设单位(不是承包单位的原因造成的，根据监理工程师下达的停工令停工)，所以该项事件的工期索赔成立。

43、由于地下连续墙出现质量问题造成的工期拖延，施工总承包单位向业主提出的工期索赔不成立。

理由：因施工总承包单位与分包单位在工程质量上对建设单位承担连带责任，所以因地下连续墙施工质量问题造成的工期拖延，施工总承包单位不能向建设单位提出工期索赔。

44、由于暴雨造成的工期拖延，施工总承包单位向业主提出的工期索赔成立。

理由：暴雨造成的工期拖延属于不可抗力原因(施工单位无法预见、无法避免、无法克服)，所以工期索赔成立。

45、事件一：索赔工期5d(6月30日—7月4日)。

事件三：索赔工期4d(7月25日—7月28日)。

共计索赔工期为：(5+4)d=9d。

46、甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效的判断及理由：

(1)甲与乙签订的总承包合同有效。

理由：根据《合同法》和《建筑法》的有关规定，发包人可以与承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。(2)乙与丙签订的分包合同有效。

理由：根据《合同法》和《建筑法》的有关规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。(3)乙与丁签订的分包合同无效。

理由：根据《合同法》和《建筑法》的有关规定，“承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人，或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成”。因此，乙将由自己总承包部分的施工工作全部分包给丁，违反了合同法及建筑法的强制性规定，导致乙与丁之间的施工分包合同无效。

47、甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。

理由：甲与丙不存在合同关系，因为乙作为该工程的总承包单位与丙建筑设计院之间是总包和分包的关系，根据《合同法》及《建筑法》的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

48、工程存在严重质量问题的责任划分：

丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，乙和丙应该对工程建设质量问题向甲承担连带责任。

49、根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定：承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费25%以上50%以下的罚款。对施工单位处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金25%以上50%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

50、该施工进度计划中的关键线路有4条：

A→D→H→J(或：①→②→⑤→⑧→⑩)； A→D→H→K(或：①→②→⑤→⑧→⑨→⑩)； A→D→I→J(或：①→②→⑤→⑥→⑦→⑧→⑩)；

A→D→I→K(或：①→②→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨→⑩)。

51、开工后前3个月施工单位每月应获得的工程款为：

第1个月： 第2个月：

第3个月：

52、(1)预付款为：840万元×20%=168万元。

(2)前3个月施工单位累计应获得的工程款：

(57+65+359)万元=481万元＞420万元=840万元×50%。

因此，预付款应从第3个月开始扣回。

(3)开工后前3个月总监理工程师签证的工程款为：

第1个月：(57－57×10%)万元=51.3万元(或：57万元×90%=51.3万元)；

第2个月：(65－65×10%)万元=58.5万元(或：65万元×90%=58.5万元)；

前2个月扣留保修金：(57+65)万元×10%=12.2万元；

应扣保修金总额：840万元×5%=42.0万元；

由于359万元×10%=35.9万元＞29.8万元=(42.0－12.2)万元，第3个月应签证的工程款：[359－(42.0－12.2)－168/3]万元=273.2万元。

53、(1)事件一中，施工单位提出的费用要求不合理。

理由：因为安全施工自检费用属于建筑安装工程费中的措施费(或：该费用已包含在合同价中)。(2)事件二中，施工单位提出的费用要求不合理。

理由：因为商品混凝土供货单位与建设单位没有合同关系。

54、事件三中，施工单位提出的变更程序不妥。

理由：提出工程变更应先报项目监理机构。

第二篇：建筑工程管理与实务

建筑工程管理与实务

1.二力的平衡条件：两个力大小相等，方向相反，作用线相重合，这就是二力的平衡条件。

2.平面汇交力系的平衡条件：一个物体上的作用力系，作用线都在同一平面内，且汇交于一点，这种力系

第三篇：建筑工程管理与实务模拟试题及答案

二级建造师——房屋建筑工程管理与实务模拟试题

（二）1、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备

2、选项中，只有一个最符合题意）1.三角形屋架在垂直荷载作用时下弦杆件主要产生以下何种变形？（）A.压缩B.弯曲C.拉伸D.剪切2.如图所示梁的弯矩图和剪力图，下列说法哪一个正确？（）A.弯矩图正确，B.剪力图不C.正确 弯矩图D.弯矩图不E.正确，F.剪力图正确G.弯矩图和剪力图都正确 剪力图H.弯矩图和前力图都不I.正确3.适筋梁的受力全过程明显地可分为三个工作阶段，其中，第（）工作阶段是正截面承载力计算的依据。A.第Ⅰ工作阶段 B.第Ⅱ工作阶段C.第Ⅲ工作阶段 D.以上都不是4.相对而言，砌体结构的（）强度最高。A.抗拉B.抗压C.抗扭D.抗弯5.（）适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的黏性土、粉土、湿陷性黄土及填土地基等的深层加固。A.强夯法B.重锤夯实法C.挤密桩法D.碎石桩法6.在梁、板、柱等结构的接缝和施工处产生烂根的原因之一是（）A.混凝土强度偏低 B.养护时间不足C.配筋不足 D„„接缝处模板拼缝不严，漏浆7.钢结构安装时，螺栓的紧固次序应〈 〉进行。A.从两边开始，对称向中间B.从中间开始，对称向两边C.从一端开始，向写一端D.从中间开始，向四8.当屋面坡度为2%时，沥青防水卷材宜（）铺贴。A.垂直于屋脊B.平行于屋脊，-r、：4C.与屋脊呈45度角 D.下层平行于屋脊，上层垂直于屋脊l9.生石灰的主要化学成分是（）。A.CaC03 B.MgCO3C.CaO D.Ca（OH）210.影响混凝土抗渗性的关键因素是（）。A.混凝土的密实度 B.水泥品种C.骨料级配 D.养护条件11.施工测量必须先在施工现场建立统一的（），然后才能进行建筑物的施工放样。A.施工控制网 B.高程控制网C.平面控制网 D.建筑红线12.建筑结构的抗震设防烈度通常是采用该地区的（）。A.多遇地震B.地震震级C.基本烈度 D.罕遇烈度13.工程投资额在30万元人民币以下或者建筑面积在30Ozd以下的建筑工程，〈 〉施工许可证。A.可以缓期办理B.也应当申请办理C.可以申请免办 D.可以不申请办理14.保修工程发生涉及结构安全的质量缺陷，建设单位或者房屋建筑所有人应当立即向（）报告，采取安全防范措施。A.房屋施工单位B.工程质量检测单位C.房屋原设计单位D.当地建设行政主管部门15.在保修期限内，因工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的，房屋所有人、使用人或者第三方可以向建设单位提出赔偿要求。因保修不及时造成新的人身、财产损害，由（）承担赔偿责任。A.保修施工方B.质量原因鉴定方C.建设管理方 D.造成拖延的责任方16.（）的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。A.设计质量 B.使用功能C.观感质量D.工程质量17.防水等级为（）的重要建筑、高层建筑，防水层合理使用年限为15年。A.I级 B.II级C.III级 D.IV级18.跨度大于（）的梁，底模拆除时的混凝土强度要达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值100%.A.8m B.10mB.12m D.15m

二、多项选择题（每题2分。每题的备选中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.下列哪些说法是正确的？（〉A.物体受到两大小相等、方向相反的力时就处于平衡状态B.力的合成只能有一种结果C.力矩的单位是N.mD.作用在物体上的平面汇交力系，如果合力为零，则物体处于平衡状态E.作用力与反作用力总是大小相等，方向相反，沿同一直线作用在同一物体上 2.影响梁的斜截面受力性能的主要因素有〈 〉。A.剪跨比和高跨比 B.混凝土的强度等级C.腹筋的数量 D.纵向钢筋E.配筋率3.受压墙体计算时，应验算（）。A.高厚比 B.砌体与构造柱的连接强度C.极限承载力 D.局部受压承载力E.圈梁受拉强度4.打桩时应注意观察（）。A.打桩入土的速度 B.打桩架的垂直度C.桩身压缩情况 D.桩锤回弹情况E.贯入度变化情况5.对土方填筑与压实施工的要求有〈 〉。A.填方必须采用同类土填筑B.应在基础两侧或四周同时进行回填压实C.从最低处开始，由下向上按整个宽度分层填压D.填方由下向上一层完成E.当天填土，必须在当天压实6.泥浆护壁成孔灌注桩施工工艺流程中，在“清孔”之前完成的工作有（）。A.测定桩位 B.埋设护筒C.制备泥浆D.下钢筋笼E.成kong7.以下与后张法施工有关的工序包括（）。A.预留孔道B.台座准备C.放松预应力筋D.锚固E.孔道灌浆8.混凝土拌合物的和易性包括以下（）含义。A.流动性 B.密实性C.经济性 D.粘聚性E.保水性9.经纬仪的主要功能是（）。A.测量水平角B.测量坐标增量C.直接测量两点间的高差 D.测量竖直角E.直接测量两点间的水平距离10.属于工程保修范围的质量缺陷的包括下述（）项。A.工程材料选用不当引发的质量缺陷 B.屋面防水重做后一年又有漏水C.因使用不当或者第三方造成的质量缺陷D.不可抗力造成的质量缺陷E.设计图纸要求不明确引发的质量缺陷11.土方开挖前应检查（），合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。A.定位放线 B.排气C.排水 D.通风E.降低地下水位系统

三、案例题（每题20分，请根据背景材料，按要求作答）「案例1」某承包商承包某工程项目施工，与业主签订的承包合同的部分内容有z（1）工程合同总价1000万元，工程价款采用调值公式动态结算；该工程的人工费（A）占工程价款的32%，材料费占工程价款的52%（材料费又分B、C、D、E四类，各占比重24%、11%、9%、8%），不调值费用占工程价款的15%.（2）开工前业主向承包商支付合同价15%的预付备料款，主要材料及构配件金额占合同总额的62.5%.工程进行到合同价的60%时，开始抵扣预付款。竣工前全部结清。（3）工程进度款逐月结算，每月月中预支半月工程款。问题：（1）竣工结算的原则有哪些？（2）竣工结算按什么程序进行？（3）工程结算的方法有哪些？（4）若8月份完成工程量160万元，列出动态结算公式并调价。价格指数见下表代号 A0 B0 C0 D0 E0指数 100 105 108 122 113代号 A B C D E指数 103 112 116 128 119 「案例2」某市建筑公司承建一座五星级宾馆的施工任务，该工程的结构形式为现浇框架结构体系，地上12层，地下2层，结构标准层的施工过程划分为柱、梁、板三个施工过程，每个施工过程所需的持续时间分别为柱16天，梁18天，板20天，施工组织方式采用流水施工方式，划分为四个施工段组织施工。在主体结构施工至第五层时，发现部分混凝土试块强度不合格，因此，施工单位聘请了法定检测单位进行检测，检测结果实体强度能够达到设计要求。问题：（l）如果各段的持续时间相同，计算各施工过程在各段的流水节拍。（2）绘制该标准层流水施工的双代号网络计划，计算时间参数，确定标准层施工的工期，判断关键线路，并用双线在图上标出。（3）如果在第三段柱施工过程中，由于业主原因使该工作拖后2天进行，问施工单位是否可提出工期索赔？原因是什么？（4）如果在第三段的板的施工过程中，由于业主原因使该工作拖后2天进行，施工单位可否提出工期索赔要求？原因是什么？（5）对该混凝土试块强度不合格的质量问题是否需要处理？原因是什么？（6）施工单位常用的现场质量检查的方法是什么？（7）影响施工项目质量的主要因素有哪些？

「案例3」某建筑公司通过招标投标方式与某商务大厦工程项目业主签订了工程施工合同。该工程地下2层，地上16层，于2002年5月26日开工建设，合同工期230夭。合同中约定，由于承包商原因造成工期延误，每延误一天罚款5000元。由于业主和其他原因造成工程延期，每延误一天补偿承包商5000元。工期每提前一天，奖励承包商6000元。承包商按时提交了单位工程施工组织设计，并得到了监理工程师的批准。其中，工程施工的网络进度计划如下图所示。

D F ④ 10

① A ② B ③ C ⑤ G ⑦ H ⑧

25 75 5

⑥ E

该工程施工过程中发生了以下几项事件：事件一：基础工程A施工过程中，由于降雨，发生了边坡塌方事故，造成2人死亡，四人受伤。为治理塌方事故，使A工作持续时间拖后了3天，增加费用1.5万元。事件二：主体结构B施工过程中，8层混凝土结构部分试块强度达不到设计要求。为此请法定检测机构对实体结构进行了检测鉴定，结论为该检测结构能够达到设计要求事件.三：门窗安装C施工时，承包商发现业主负责购买的个别型号塑钢门窗质量不合格，向监理工程师提出，建议业主重新购买合格塑钢门窗。监理工程师答复说，经与业主商议改由承包商负责采购更换合格门窗。由此造成门窗安装延长4天，材料费增加损失2.5万元。事件四：室内装修G施工时，承包商为保证合同工期，采取了加快施工的技术措施，使内墙抹灰施工缩短2天，室内地面施工缩短2天，该项技术措施费为1.8万元。其余各项工作持续时间和费用均与原计划相同。承包商针对事件

一、事件

三、事件四发生后均及时提出了索赔要求。问题：（1）事件一中发生的塌方事故可定为哪种等级的安全事故？依据是什么？（2）基础施工阶段，施工安全控制要点是哪些？（3）如果事件二混凝土强度经测试论证后达不到设计要求，需要进行处理，可采用哪些处理方法？处理后应满足哪些要求？（4）承包商是否可以就事件

一、事件

三、事件四向监理工程师提出索赔要求？为什么？（5）该工程的实际工期为多少天？可得到的工期补偿为多少天？（6）计算承包商应得到的费用补偿为多少？

答案与解析-、单项选择题1.C； 2.C； 3.C； 4.B 5.A； 6.D 7.B 8.B 9.C 10.A 11.A； 12.C 13.D 14.D； 15.D 16.D，17.B 18.A

二、多项选择题1.B、C、D； 2.A、B、C； 3.A、C、D 4.A、B、D、E； 5.B、C、E 6.A、B、C、E 7.A、D、E 8.A、D、E9.A、D ；10.A、B、E 11.A、C、E

三、案例题「案例1」答：（1）竣工结算的原则：l）任何工程的竣工结算，必须在工程全部完工、经提交验收并提出竣工验收报告以后方能进行。2）工程竣工结算的各方，应共同遵守国家有关法律、法规、政策方针和各项规定，严格高估冒算，严禁套用国家和集体资金，严禁在结算时挪用资金和谋取私利。3〉坚持实事求是，针对具体情况处理遇到的复杂问题。4）强调合同的严肃性，依据合同约定进行结算。5）办理竣工结算，必须依据充分，基础资料齐全。（2）竣工结算程序：l）对确定作为结算对象的工程项目全面清点，备齐结算依据和资料。2）以单位工程为基础对施工图预算、报价内容进行检查核对。3）对发包人要求扩大的施工范围和由于设计修改、工程变更、现场签证引起的增减预算进行检查、核对，如无误，则分别归人相应的单位工程结算书中。4）将各单项工程结算书汇总成单项工程的竣工结算书5）将各单项工程结算书汇总成整个建设项目的竣工结算书。6）编写竣工结算说明，内容主要为结算书的工程范围、结算内容、存在的问题、其他必须说明的问题。7）复写、打印竣工结算书，经相关部门批准后，送发包人审查签认。（3）承包工程价款结算可以根据不同情况采取如下方式：1）按月结算：即先预付部分工程款，在施工过程中按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算。2〉竣工后一次结算：建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在12个月以内或者工程承包合同价值在100万元以下的，可以实行工程价款每月月中预支，竣工后一次结算。3）分段结算：即当年开工，当年不能竣工的单项工程或单位工程按照工程形象进度，划分不同阶段进行结算。分段结算可以按月预支工程款。4）结算双方约定的其他结算方式。竣工后一次结算和分段结算的工程，当年结算的工程款应与分的工作量一致，年终不另清算。（4）具体的动态结算调值公式：设：P-调值后合同价款或工程实际结算款；P.-合同价款中工程预算进度款（本例P.为160万元）A.、B.、C.、D.、E.-基期价格指数或价格；A、B、C、D、E-工程结算日期的价格指数或价格。则： P =P.×（0.15+0.32A/A.+0.24B/B.+0.12C/G+0.09D/D.+0.08E/E0）=160×（0.15+0.32×103/100+0.24×112/105+0.12×116/108+0.09×128/122+0.08×119/113）=160×（0.15+0.3296+0.256+0.1289+0.0944+0.0842）=166.90（万元）「案例2」答：（1）各施工过程在各段的流水节拍：柱：流水节拍=持续时间/施工段数=16/4=4d梁：流水节拍=持续时间/施工段数=18/4=4.5d板：流水节拍=持续时间/施工段数=20/4=5d（2）双代号网络图及时间参数计算如下：标准层的工期为28.5天关键线路为：①→②→③→⑦→⑾→⒀→⒁（2）基础施工阶段，施工安全控制要点you 1）挖土机械作业安全；2）边坡防护安全；3）降水设备与临时用电安全；4）防水施工时的防火、防毒；5）人工挖扩孔桩安全。（3）如果混凝土强度经测试论证后达不到设计要求，甫采取的处理方案有：封闭防护、结构卸荷、加固补强、限制使用、拆除重建等。处理后应达到的基本要求是：1）处理应达到安全可靠，不留隐患，满足生产、使用要求，施工方便，经济合理的目的。2）重视消除事故原因。3）注意综合治理。4）正确确定处理范围。5）正确选择处理时间和方法。6）加强事故处理的检查验收工作。7）认真复查事故的实际情况。8）确保事故处理期的安全。（4）事件一 承包商不能提出工期索赔和费用索赔要求。因为6月份施工可能会遇到降雨天气是一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应在制定基础工程施工方案和安排施工进度时充分考虑，由此造成的损失不予补偿。事件三 可以提出工期索赔和费用索赔要求。因为业主负责采购的建筑材料出现了问题属于业主应承但的责任，代为更换合格塑钢门窗的费用应予补偿，并且门窗安装C位于关键线路上，因此可以提出工期索赔。事件四 不能提出工期索赔和费用索赔要求。因为通过采取施工技术措施使工期提前，可按合同规定的工期奖惩办法处理，因赶工而增加的措施费应由施工单位自己承担。（5）该工程施工的网络进度计划的关键线路为①→②→③→⑤→⑦→③，计划工期为肌天，与合同工期相同。将所有各项工作的持续时间均以实际持续时间代替，关键线路不变，实际工期为33+95十29+75+5=233天（或230+3+4-4=233天）将所有由业主负责的各项工作的持续时间均以实际持续时间代替，关键线路不变工期为234天，可得到工期补偿天数为4天。（6）在该工程结算时，承包商可得到的合理的费用补偿为：事件一 罚款 3×5000=1500事件三 工期补偿费用 4×5000=20000元增加的工程费用 25000元工期提前奖（234-233）×6000=6000元所以在该工程结算时，承包商可得到的合理的费用补偿总额为：20000+25000-15000+6000=36000元

第四篇：建筑工程管理与实务

建筑工程技术

1、结构的功能要求：（1）、安全性。（2）、适用性，如吊车梁变形过大会使吊车无法正常运

行，水池出现裂缝便不能蓄水等，都影响正常使用，需对变形、裂缝等进行必要的控制。

（3）、耐久性，不致因混凝土的老化、腐蚀或钢筋锈蚀等而影响结构的使用寿命。安全性、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性。

2、荷载效应是在荷载作用下结构或构件内产生的内力（如轴力、剪力、弯矩等）、变形（如

梁的挠度、柱顶位移等）和裂缝的总称。抵抗能力是指结构或构件抵抗上述荷载效应的能力，它与截面的大小和形状以及材料的性质和分布有关。

3、悬臂梁端部的最大位移为f=ql影响位移因素除荷载外还有：（1）、材料性能。（2）、构件的截面。（3）、构件的跨度。

4、大截面混凝土墩柱在加大混凝土保护层厚度的前提下，其混凝土强度等级可低于表规定的要求，但降低幅度不应超过两个强度等级，且设计使用年限为100年和50年的构件，强度等级不应低于C25和C20。当采用的混凝土强度等级比表规定低一个等级时，混凝土保护层的厚度应增加5mm；当低于两个等级时，混凝土保护层厚度应增加10mm。

5、一般平面力系的平衡条件还要加上力矩的平衡，所以平面力矩的平衡条件为∑X=0，∑

Y=和∑M=06、抗震设防。抗震设防的依据是抗震设防烈度，现行抗震设计规范适用于抗震设防烈度为6、7、8、9度地区建筑工程的抗震设计、隔震。我国规范抗震设防的基本思想和原则是“小震不坏、中震可修、大震不倒”。当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震应影响时，可能损坏，经一般修理或不需修理仍可继续使用，当遭受高于本地区抗震设防烈度预估的罕遇地震影响时，不会倒塌或发生危及生命的严重破坏。

7、在地震作用下，多层砌体房屋的破坏部位主要是墙身，楼盖本身的破坏较轻。因此采取

如下措施：（1）设置钢筋混凝土构造柱，减少墙身的破坏，并改善其抗震性能，提高延性。（2）设置钢筋混凝土圈梁与构造柱连接起来，增强了房屋的整体性，改善了房屋的抗震性能，提高了抗震能力。（3）加强墙体的连接，楼板和梁应有足够的支撑长度和可靠连接。（4）加强楼梯间的整体性。框架结构的构造措施。钢筋混凝土框架结构是我国工业与民用建筑较常用的结构形式。震害调查表明，框架结构损坏的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处，一般柱的震害重于梁，柱顶的震害重于柱底，角柱的震害重于内柱

第五篇：2017年一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟试卷(九)

http://www.xiexiebang.com

2017年一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟试卷

（九）一、案例分析题(共6题，(一)、(二)、(三)、(四)题各10分，(五)题、（六）题各30分)

（一）1．背景

某高层建筑幕墙节能工程主楼为玻璃幕墙，裙楼为石材和单层铝板幕墙。玻璃幕墙采用穿条工艺生产的隔热铝型材，中空低辐射(1ow—E)镀膜玻璃，非透明(石材、铝板)幕墙内侧采用岩棉保温层。工程施工过程中监理公司对下列问题提出异议：(1)隔热型材采用了PVC型材，不符合规范要求，要求更换。

(2)中空玻璃的传热系数、可见光透射比和保温岩棉的导热系数等指标进行了复验，但未进行见证取样，且检验指标还有缺项。

(3)幕墙周边与墙体之问的接缝采用防水砂浆填充，且未进行隐蔽工程验收。(4)幕墙的“冷凝水收集和排放构造”，施工单位未提交隐蔽工程验收报验单，也未通知进行隐蔽工程验收就擅自进行封闭，故要求对已封闭部分进行拆除检查。2．问题

(1)隔热型材是否可采用PVC材料?为什么?(2)监理要求对中空玻璃和岩棉进行见证取样是否合理?说明理由。复验缺项的指标应如何处理?(3)幕墙周边与墙体之间的接缝采用防水砂浆填充是否正确?是否应进行隐蔽工程验收?说明理由。

(4)幕墙的冷凝水收集和排放构造是否应进行隐蔽工程验收?监理要求对已封闭部分进行拆除检查是否合理?说明理由。

（二）背景某建筑工程，基坑深17m，地下水位在基坑深度10m处，基坑支护采取地下连续墙形式，地下连续墙深35m。在施工11#槽段时，钢筋笼放入基坑，由于基坑内有大量沉渣，钢筋笼不能放入坑底，造成此槽段混凝土不能浇筑，半夜赶上暴雨，致使此槽段塌孔。此槽段紧邻正在使用城市主干道，且主干道邻近基坑一侧铺设有军用电缆。为使边坡整体稳定，采取了紧急回填的措施。目前，工程地下连续墙已陆续完工，只剩11#槽段，须制定此槽段施工方案，以便下一步土方工程顺利进行。2．问题

(1)此槽段施工方案制定时要保证哪个关键点?(2)槽段土方开挖施工方案应选择什么形式?(3)槽段施工过程中最需防范的是什么?(4)确保槽段施工时不出现管涌的措施包括哪些?

（三）背景

某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某房屋建筑工程的地基处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定，根据施工合同专用条款的约定，按照施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方施工的分项工程首先经监理工程师质量验收合格后，方可进行工程量的计量和工程款的支付。工程施工过程中，发生下列事件：

事件一：当施工单位进行到施工图规定的处理范围边缘时，乙方在取得监理工程师同意情

http://www.xiexiebang.com

况下，为保证土方夯实质量，将夯击范围适当扩大。施工完毕后，乙方将扩大范围内的施工工程量向工程师提出计量和付款要求。

事件二：在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。事件三：在土方开挖过程中，遇到下列两项重要事件使工期发生拖延：一是开挖遇到地质勘探未曾探明的孤石，排除孤石拖延了一定时间；二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨而引山洪暴发，造成施工现场道路、管网以及已经施工的部分基础冲坏，乙方施工设备损坏，数名施工人员受伤，过后乙方用了一定时间进行工程清理和修 复作业。问题

(1)乙方针对扩大部分工程量的计量和支付要求是否合理?说明理由。(2)乙方变更施工部分合同款项应根据什么原则确定?(3)对于事件3中乙方提出的延长工期和费用补偿的要求，该如何处理?说明理由。

（四）背景

A、B两栋相同住宅，总面积86000㎡，施工分A、B两区，设两栋号经理，每人负责一区，每分区配一专职安全员。项目经理认为，栋号经理负责每个区的安全生产，自己就不过问安全的事了。

A区地下一层施工时，业主修改首层为底商，监理工程师通知地下一层顶板不能施工，但是墙柱可以施工。为了减少人员窝工，项目经理安排200人退场，向B区转移剩余人员 50人，A区墙柱施工完成后3个月复工，安排200进场。向业主索赔时，业主说，A区虽然停工了，但是8区还在施工，也没有人员窝工，因此只同意A区工期延长3个月。

工程竣工后，项目经理要求质量监督站组织验收。验收过程中参加验收各方对工程质量验收意见发生分歧，建设单位建议质量监督站另行组成验收组，择日再次验收。问题

(1)该项目经理对安全的看法是否正确，说明理由。

(2)业主对索赔的说法是否正确?施工单位在A区停工时可索赔哪些费用?(3)项目经理向质量监督站要求竣工验收的做法是否恰当?说明理由。(4)竣工验收发生分歧时，应如何处理?

（五）背景某建筑工程位于近郊区，建筑面积123000m2，混凝土现浇结构，筏板式基础，地下2层，地上15层，基础埋深10．2m。工程所在地区地下水位于基底标高以上，从南流向北，施工单位的降水方案是在基坑南边布置单排轻型井点。基坑开挖到设计标高后，施工单位和监理单位对基坑进行验槽，并对基底进行了钎探，发现地基东南角有约250m2的软土区，监理工程师随即指令施工单位进行换填处理，换填级配碎石。问题

(1)施工单位和监理单位两家单位共同进行工程验槽的做法是否妥当?请说明理由。(2)发现基坑基底软土区后应按什么工作程序进行基底处理?(3)上述描述中，还有哪些是不符合规定的?并给出正确做法?

（六）背景

http://www.xiexiebang.com

某市准备建设一座图书馆工程，建筑面积为8000m2，预计投资约1200万元，建设工期为12个月，工程采用公开招标方式确定承包商。建设单位为节约开支，决定自行招标，并向当地的建设行政主管部门提出招标申请，得到批准，建设单位依照法定程序进行公开招标。建设单位根据相关专家建议，要求参加投标单位的主体具备房建资质不得低于二级。拟参加本项工程投标的五家单位中，A、B、E单位为房建二级资质，C单位为房建三级资质，D单位为房建一级资质，C单位的法定代表人为建设行政主管部门某主要领导的同学，经C单位法定代表人私下运作，建设单位同意让C单位和B单位组成联合体承包工程，并向8单位暗示，如果不接受此联合方案，将不考虑B单位中标。B单位无奈同意与C单位组成联合体投标承包该工程，并将部分工程交由c单位施工。后8单位和C单位联合投标成功。B与建设单位签订了《建设工程施工合同》，B和C单位也签订了部分工程承包的协议。问题

(1)本案建设单位准备自行招标，必须满足什么条件?(2)该案例中8和C单位组成的联合体投标是否有效，为什么?(3)在不考虑问题(2)提出事项的前提下，上述招标及后续施工过程中，有哪些不合法的问题?并分别给出理由。

http://www.xiexiebang.com

参考答案

（一）(1)不可以。理由：《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102—2003规定，隔热铝型材的隔热材料应使用PA66GF25(聚酰胺66+25玻璃纤维，俗称尼龙66)，不得使用PVC材料。因PVC材料膨胀系数比铝型材高，在高温和机械荷载下会产生较大的蠕变，导致型材变形。(2)合理。

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 5041 1—2007规定，幕墙节能工程使用应进行复验的材料(中空玻璃、岩棉等)，其复验应为见证取样送检。复验缺项的指标应进行见证取样补验。

(3)接缝采用防水砂浆填充不正确，该部位应进行隐蔽工程验收。理由：由于幕墙边缘金属边框存在热桥和渗水问题，因而《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411--2007规定，幕墙与周边墙体间的接缝处应采用弹性闭孔材料填充饱满，并应采用耐候密封胶密封。该部位如处理不好，对幕墙节能影响较大，规范要求对“幕墙周边与墙体的接缝处保温材料的填充”进行隐蔽工程验收。(4)应进行隐蔽工程验收，监理要求拆除验收合理。理由：《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411--2007规定，应对幕墙冷凝水收集和排放构造进行隐蔽工程验收。因未经监理验收，施工单位擅自封闭隐蔽，监理有权要求拆除封闭部位进行验收。

（二）(1)保证紧邻道路槽段基坑边坡稳定。槽段紧邻正在使用的城市主干道，且挨近基坑一侧埋有军用电缆。所以，制定槽段施工方案时最重要的是保证槽段施工中基坑边坡的稳定，以确保紧邻槽段城市道路与军用电缆不会产生沉降，造成不可挽回的重大后果。

(2)由于钢筋笼还在槽段内，不适宜机械开挖，采用人工分层开挖，边挖边护壁。(3)应防范管涌。

地下水位在基坑深度10m处，11#槽段施工方案选择在保证基坑边坡稳定的同时，须保证地下水不倒灌人基坑，以免造成基坑边坡的不均匀沉降。(4)确保槽段施工时不出现管涌的措施如下：

1)紧贴槽段施工一排钢筋混凝土灌注桩，深度同地下连续墙。2)紧贴钢筋混凝土灌注桩外侧做两排旋喷桩，两侧须与已建好槽段结构相连。深度进入不透水层下2m处。

3)在槽段里侧一个挨一个密打一排工法桩。工法桩深度宜超过基坑作业层深度4m。

4)土方开挖时，须在工法桩和护坡桩之间水平每隔1．5m，竖向每隔1．5m进行可靠水平支撑。

5)工法桩外侧做一排旋喷桩，旋喷桩高度在地下水位以上2m处，深度进入不透水层下2m处。

（三）(1)不合理。理由：因为该部分工程量超出施工图纸的范围和要求，监理工程师只是认可承包商保证施工质量所采取的技术措施，而相关费用应由承包商自己承担。(2)工程变更价款的确定原则：

1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款； 2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

http://www.xiexiebang.com

3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，工程师批准执行。这一批准的变更价格，应与承包商达成一致，否则按合同争议的处理方式解决。(3)对两项索赔事件应做如下处理：

1)对孤石的索赔，由于地质勘探报告未指明，施工单位预先无法估计的地质条件变化，属于甲方应承担的风险，应给予工期顺延和费用补偿。2)对于天气变化引起的索赔分两种情况处理：对于前期季节性雨季的影响应视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应在合同工期内考虑，由此而造成的工期延长和费用损失不能给予补偿。对于后期特大暴雨引起山洪暴发不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应按不可抗力处理索赔问题。索赔处理原则：被冲坏的历史道路、管网以及已完工程的基础和工程清理、修复作业等经济损失应由甲方承担，乙方损坏的设备、受伤的施工人员等经济损失应由乙方承担，工期予以顺延。

（四）(1)项目经理的看法不正确。理由：《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)规定，施工单位的项目负责人应对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产负责制度。项目经理不能只安排了人员管理安全工作，就认为自己可以不对安全负责，应对整个合同项目的安全负全面领导责任。(2)、业主的说法不正确。

施工单位停工期可索赔的费用如下： 人工费：200人的进出场费。

机械费：自有机械停滞台班费，租赁机械实际租金和进出场费的分摊费。材料费：材料上涨费，保管费，周转材料租赁费。现场管理费：工期延长3个月的现场管理费。保险费：工期延长3个月增加的保险费。

保函手续费：工资延长3个月增加的保函手续费。利息：工期延长3个月增加的利息。

(3)项目经理向质量监督站要求竣工验收的做法不恰当。

理由：竣工验收应由施工单位自行组织相关人员进行检查评定，合格后，向建设单位提交工程竣工验收申请报告及相关资料。建设单位收到工程验收申请报告后，应由建设单位负责人组织施工单位、设计、监理单位进行单位工程验收。

(4)当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可请当地建设行政主管部门或质量监督机构协调处理。

（五）(1)不妥。工程验槽应由建设单位、监理单位、施工单位、勘察单位和设计单位五方共同进行。地基处理意见也应该由勘察单位和设计单位提出。(2)应按如下程序处理：

1)建设单位应要求勘察单位对软土区进行地质勘察；

2)建设单位应要求设计单位根据勘察结果对软土区地基做设计变更； 3)建设单位或授权监理单位研究设计单位所提交的设计变更方案，并就设计变更实施后的费用及工期与施工单位达成一致后，由施工单位根据设计变更进行地基处理；

4)地基处理完成后，还需勘察单位、设计单位、建设单位、监理单位、施工单位共同验收，并办理隐蔽验收记录。

(3)有以下不符合规定之处： 1)地下水位于基底标高以上，施工单位的降水方案中只在基坑南边布置单排轻型井点不能将

http://www.xiexiebang.com

水降下去。应进行设计计算后，沿基坑四周每隔一定间距布设，从而达到降低基坑四周地下水位的效果，保证了基底的干燥无水。2)换填的级配碎石应有压实密度的要求。

（六）(1)根据《招标投标法》第12条的规定，招标人自行办理招标事宜需具备两个基本条件： 1)具有编制招标文件的能力 2)具有组织评标的能力。

(2)B和C单位组成的联合体无效。

根据《招标投标法》的规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应具备招标项目要求具备的相应能力，同一专业的单位组成联合体，按照资质等价较低的单位确定资质等级。本案项目中，B和c单位的投标联合体不符合对投标单位主体的资质要求，所以是无效的。

(3)不合法问题一：该项目的建设单位强令指示B和C单位组成联合体投标； 理由：《招标投标法》规定，招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，排斥了其他投标人可能的中标机会。

不合法问题二：建设单位向8单位暗示；

理由：招标人不得与投标人存在串通行为，属不正当竞争行为。不合法问题三：B单位与建设单位签订了《建设工程施工合同》； 理由：联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同。不合法问题四：B和C单位中标后签订部分工程承包协议；

理由：联合体各方应当在投标前签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并提交给招标人。而不是事后签订部分工程承包协议。