钢结构平台施工合同[5篇材料]

第一篇：钢结构平台施工合同

钢结构平台施工合同

委托方(甲方)：四川华邦保和涂料有限公司

承接方(乙方)：

工程项目：青白江工厂内新建钢结构平台及原有平台的改造

甲、乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方在厂区内新建钢结构平台及原有平台的改造。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条：工程概况

1.工程地址：青白江工业集中发展区同心大道666号内，华邦保和工厂四号门内 2.施工内容：按甲方提供的图纸施工或按甲方现场交待施工（1）新建钢结构平台：详见附件一《新建平台规划图》

（2）原有平台改造：详见附件二《原有储存缸平台示意图》、附件三《改造后平台示意图》，含楼梯制作一组。

3.委托方式：采用单包方式

（1）甲方只负责钢结构工程所需的钢材（工字钢、槽钢、H型钢、花纹板、钢管、钢板等主料），其它任何涉及到的辅件或工器具及各型材和所有板材的开料与制作由乙方负责；（2）所有辅料（焊条、焊机、氧气、乙炔、切割机、切割片、相关安全防护工具等）及平台所需人工、脚手架、吊装工具等由乙方负责。

4．施工及材料要求

（1）所用材料、新建楼梯的尺寸及新建平台的注意事项详见附件四《对外发包项目及用料明细》，梯步由甲方折成半成品后交付乙方焊接；

（2）新建平台含二楼四面的护栏、桥梁、桥梁两侧的护栏，护栏高度1.2米，立柱间距1米（如按此尺寸排列，在转弯处或末端不足1米，要及时通知甲方进行调整），上下横栏间净空49厘米，除楼梯外的护栏均需加装踢脚板，踢脚板高15厘米。各护栏连接处的管材均需打坡口使两根管材有效连接，立柱与上横栏焊接需满焊，立柱与地板连接需满焊。立柱与下横栏连接用段焊，但不能点焊。需确定保防护栏与踢脚板的垂直度与水平度。

（3）新建平台的承重为400T；

（4）平台改造项目不含罐体的安装与移除；（5）所有工程不含除锈、油漆及相应的施工；（6）乙方施工完毕后，负责及时清理现场。

5.工程开工日期：2016年2月19日

6.工程竣工日期：2016年3月19日

工程总天数：30天 7．本工程的质量验收标准

（1）放样号料时应考虑构件的焊接收缩余量及切割等加工余量。放样的样板（样杆）及号料的允许偏差应符合国家规定；

（2）下料后要清除熔渣和飞溅物，所有钢材的切段面应平整；

（3）矫正和成型：对于超标变形钢材、构件必须矫正。钢材变形超过允许偏差时，应在划线、下料前进行矫正。矫正后的允许偏差按国家规定标准验收；

(4)大型钢结构件的组对，须在钢平台上放样，设置定位块，点焊固定，并对组对的钢构件的图样尺寸要求进行检查，确认无误后方可进行组装。焊接连接组装的允许偏差应符合国家规定；

（5）各材料在下料前，应综合考虑同种规格的不同柱梁的长度，进行合理搭配，尽可能避免拼接节点和材料浪费，损耗控制在3%以内；

（6）牛腿、加强板与对接焊缝的间距应符合国家规定；

（7）从事本工程制作安装的焊工必须具备相应施焊项目的合格证；（8）定位焊接所用的焊条和焊接工艺应与正式焊接相同。

（9）焊缝的质量检验要求：梁柱翼缘板与端板之间的焊缝和梁柱间焊接时翼缘间焊缝以及梁柱拼接焊缝按二级检验，其余均按三级检验。焊缝的位置外形尺寸必须符合国家要求。

（10）安装必须确保各部位几何尺寸、垂直度、水平度等在国家规定的允许偏差范围内； 第二条：双方权利与义务

1． 甲方提供施工所用的动力、照明用电；

2． 甲方有权聘请第三方随时监督检验乙方施工质量，并参与工程验收，若乙方不按国家相应施工规范及标准施工，甲方有权叫停或更换施工队伍，由此造成的损失和工期延误由乙方负责； 3． 若乙方在施工过程中单方面终止合同，甲方有权随时聘请第三家公司施工，并有权利拒绝支付乙方该工程任何款项； 4． 乙方负责施工队伍的组织与管理，在施工过程中未经甲方同意不得以任何方式将合同约定事项分包给第三方； 5． 因乙方原因造成的工程质量问题，返工费用（含材料费）由乙方承担； 6． 乙方施工需遵守甲方提供的技术要求，并符合国家及行业有关规定；

7． 因乙方原因（如电线乱拉乱接、野蛮施工）造成甲方损失，其费用由乙方承担。第三条：工程价款及付款方式

（1）工程价款(人民币，含增值税)：壹拾壹万圆整（小写110000.00元），其中质保金为捌仟圆整（小写：8000.00元），质保期为一年；

（2）付款方式：乙方施工队伍进场三天后付人民币：10000元，大写壹万圆整，所有立柱安装完成后付人民币：50000元，大写伍万圆整，工程完工经验收合格后七日内付人民币：30000元，大写叁万圆整，改造平台处罐体安装完后，付人民币：12000元，大写壹万贰仟圆整，质保金于验收合格之日起一年内付清；

（3）乙方需配合甲方提供增值税发票。第四条：安全承诺

乙方在甲方公司内施工期间，必须严格按照国家安全规范施工，所发生的一切事故及经济损失，由乙方全部承担。

第五条：保修期

保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起，质保期为一年，期间出现质量问题由乙方免费维修。

第六条：违约责任

1.合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的20%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿； 2.乙方如延误工期，超出一天按合同总价款的1%处罚，依此类推；

3.在保修期内乙方应保证在甲方电话或书面通知其维修起24小时内上门服务，如有违约应按合同总金额5%支付违约金。

第七条：争议解决

1.本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。

2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向成都市人民法院提起诉讼。

第八条：合同生效

1.本合同双方盖章，签字后生效。

2.本合同甲乙双方各执壹份。

甲方：四川华邦保和涂料有限公司(签章)乙方：

(签章)经办人签字： 公司地址：青白江工业集中发展区同心大道666号联系电话： 签字日期：

经办人签字： 公司地址： 联系电话： 签字日期：

第二篇：钢结构平台施工合同书

钢结构平台工程施工合同书

建设方：

(以下简称甲方)施工方:

（以下简称乙方)甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则,就尤溪兴头水库供水管道大池段闸阀钢结构平台工程施工安装事项协商一致,签订本合同。

一、工程概况

1.项目名称:

标段闸阀钢结构平台工程； 2.建设地点:

；

3.工程建设内容:钢结构平台制作、安装及电控系统安装,具体范围以甲方提供的工程量清单为准,以施工图纸为依据；

4.工程质量要求:符合金属结构制造和安装及电气设备安装的验收规范和其它相关规范的合格标准。

二、承包方式及范围

1.承包方式:采用包工包料包单价方式，不另行补差,单价详见附件； 2.承包范围:包括大池段两台闸阀钢结构平台的制作、安装，两台阀门电控系统及电源线的安装,具体以设计施工图(工程量清单)为准；

3.合同期限：本工程合同工期2个月,于2019年01月25日前完成。

四、合同价款：

含税金额(大写)：人民币叁万柒仟零叁拾玖元整

(小写)：￥37039元，详见附件一。

五、工程质量和技术要求

1.乙方必须严格按甲方核定的工程内容、设计方案、施工图纸、文件说明进行实施,抓好工程质量； 2.乙方应按施工图要求编制施工组织设计,确定施工进度计划。施工期间,应按甲方要求报告施工进度、工程质量和有关工程建设控制措施的情况；

3.工程施工过程中随时接受甲方的检查检验,乙方应为检查检验提供便利条件；

4.工程要按设计施工图和水利工程有关验评的标准,并经验收通过,其质量要达到合格。

六、安全施工

施工安全由乙方负责,因施工安全引发事故赔偿全部由乙方承担。

七、工程竣工验收

乙方在工程具备竣工验收条件后,应向甲方提出工程验收申请,递交工验收报告并提供完整的竣工资料,对符合竣工验收要求的工程,甲方收到竣工报告后一个月内组织有关单位依据施工图设计进行验收,并形成工程竣工验收纪要。

八、工程保修

本工程保修期限为一年,保修期从验收合格之日起计算,在保修期内,凡因施工造成的质量缺陷和质量事故应由乙方无条件返工,其所有费用由乙方承担。

九、违约责任

乙方不得将承建的施工项目进行转包,若乙方出现工程转包构成违约,甲方有权单方解除或终止本合同。乙方已施工的工程一切费用等损失由其自负。

十、工程结算办法

1.按附件一核定的单价和实测验收的工程量结算；

2.因设计变更引起工程量变化,按有关规定,经甲乙双方签证确认后,按实计量；

3.工程验收合格后，甲方应支付工程结算总金额的95%给乙方； 4.质量保证金:扣留的质量保证金总额为工程工结算价款的5%(不计息),在全部工程保修责任期满后30天内付清。

十一、合同争议解决办法

合同履行过程出现争议经双方应友好协商解决,协商不成依法向尤溪县人民法院提起诉讼。

十二、附则

1.本合同未尽事宣,甲乙双方协商一致签订补充议,作为本合同的补充条款；

2.本合同自甲乙双方签字盖章后生效；

3.乙方承诺按合同约定承担承建工程的实施、完成及缺陷修复； 4.甲方承诺按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款； 5.本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。

附件一：闸阀钢结构平台施工合同单价表

甲方：

乙方：

法定代表人：（签章）

法定代表人：（签章）开户银行：

开户银行： 帐号：

帐号：

合同签订时间：2018年11月12日

第三篇：钢结构施工合同

钢结构施工合同

发包单位（甲方）： 承包单位（乙方）：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，依据本工程双方的招投标书，按照本工程的招标说明及招投标结果，经甲、乙双方协商，签定本施工合同，并一致确认以下条款内容：

第一条 工程概况 1、工程名称： 钢结构工程、工程地点：

3、工程面积：、工程内容： 钢构件安装；（需围护彩板安装另作结算）第二条 合同价款

1、本工程造价： 工程款总计 元，合计 元/㎡。

2、本工程款含工程材料费、安装费、钢材防锈费。（建筑安装发票）除外。

3、所有钢材规格及型号安装摆放位置参照图纸要求安装施工。

4、因图纸变更调整而增加的工程量，另行签证，另行增加工程款。第三条：工程款支付及结算

本工程工程款支付及结算方法根据工程进度，分段付款。工程款分三阶段支付 ：

（1）合同签订后，乙方按照甲方通知时间进场，全部材料进场后甲方支付工程总造价的40%，即 元。

（2）主体钢材结构完工后（彩钢夹芯板未铺）付40% 即 元。（3）全部工程结束验收后再支付工程尾款20%即 元。第五条 甲方责任

1、甲方应在开工前做好施工场地围墙的建设，做好场地的初步平整，提供平整顺畅的道路以保证乙方顺利开工。

2、甲方应提供免费的施工电源及施工用水。

3、甲方负责当地地方关系的协调，保证工程能顺利进行。

4、甲方负责按合同约定支付工程款。第六条 乙方责任

1、乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

2、乙方负责提供安全防护及劳动保护。

3、乙方应根据本工程的实际情况作好员工安全、文明施工教育。

4、乙方应严格执行施工质量规范及文明施工的规定，听从甲方人员的管理和指导、否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。

第七条 不可抗力

因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理 第八条：本合同一式两份，各执一份，签字生效。

发包单位签字（甲方）： 承包单位签字（乙方）：

年 月 日 年 月 日

第四篇：钢结构施工合同

建设工程施工合同

（钢结构制安部分）

建设单位：

施工单位：

签订日期：2018年 月 日 钢结构工程制作安装合同

发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）

兹由乙方承建的 工程，依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程内容：

⒈图纸设计单位：

⒉图纸设计编号为：。3.运输安装：

凡涉及图纸内容的钢结构和其它辅助材料等的所有防锈处理、运输、吊装、安装等，均由乙方负责。

4.标高和轴线尺寸均按设计图纸或图纸说明(并结合现场)施工。

5、图纸有未注明或不明部分，需要甲方解释的，承包人应以书面形式递交甲方。否则甲方视无问题。但施工后出现问题或不符合设计要求或《规范》时，一切损失均有乙方负责。

二、承包范围和方式：

1、图纸全部钢结构工程（不包括基础预埋件及螺杆）；

2、包工包料

三、工程质量：

（1）、所有构件制作安装均应符合《钢结构工程施工及验收规范》GBJ205-83。

（2）、屋面防水工程防渗漏保修期为 五 年。

四、防火要求：

根据设计要求，钢结构耐火等级为 一

级，钢结构件均需按设计要求做防火处理。

五、合同工期：

1、进场起吊时间 ： 2019 年 2 月 20 日。

2、吊装、安装竣工时间： 2019 年 5 月 10 日。(安装期为79天)

六、合同价款：

1、建筑面积：。

2、单位造价：每平方米屋面面积按 元/㎡计算。

3、合同价款为： 元。(为含增值税)。（大写）。

4、合同价款为一次性包定价款。包括防火涂料、所有检测费、管理费用等。

七.确定变更价款

承包人在工程变更确认后适时提出变更工程价款的报告，经工程师和发包人委派的工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）、根据投标报价书中适用于或类似于变更工程的价格，经工程师和发包人委派的工程师确认后执行。

（2）、没有适用于或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师和发包人委派的工程师确认后执行。

（3）、工程师和发包人委派工程师确认的增加（或减少）工程变更价款作为追加（或核减）合同价款，与工程款同期支付（或核减支付）。

（4）、因承包人本身原因导致的工程变更，承包人无权要求追合同价款。

八、工程价款支付方式

1、钢梁、柱等主钢构进场开始吊装，支付工程总价款的30%；

2、安装全部竣工，包括防火涂料竣工，工程待验收前付至工程总价款的50%；

3、工程竣工验收后（竣工验收在三个月内）付至工程总价款的70%；

4、竣工后满一年（按竣工报告时间）付至工程总价款的80%；

5、竣工后满二年（按竣工报告时间）付至工程总价款的95%；

6、余款为质保金，在规定的保修期时间内分期支付。

7、因投标人原因延误工期或工程存在质量问题，招标人有权缓付或拒付工程款。投标人不得以缓付或拒付工程款作为延误工期的理由，对以上延误工期或工程存在质量问题投标人应负违约责任。

九、工程安全施工条款：

1、承包人在施工现场的安全管理、教育由承包人负责。开工前，承包人应组织全体施工人员进行安全教育，对施工区域、作业环境等进行检查，确认符合安全要求后施工。

2、承包人在施工范围内应临时设置围栏或警告标志，禁止无关人员进入施工现场。未经发包人同意，承包人不得擅自使用发包人的设施和设备；不得擅自拆除、变更发包人防护设施。

3、承包人在施工过程中应遵守国家和地方法律法规及安全管理条例。承包人必须按国家相关规定，办理施工人员人身和财产的相关保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、不得雇佣精神病患者、呆傻人员等进行施工。从事高空作业 的施工人员，必须进行身体检查。凡患有高血压、心脏病、癫痫病、恐高症及其他不适应高空作业的人员，一律不准从事高空作业的施工。

5、承包人在施工中要确保用电安全，严防发生触电事故，杜绝一切不安全隐患，定期对现场进行安全检查，不得随意拉、接临时电源线、裸线或直接插在电源插座上，如因承包人用电不慎所造成的一切后果由承包人负责。

6、在施工范围内如对第三方（人、物）造成伤害，其后果由承包人负责，并承担全部责任；如对发包人原有设备及成品等物品造成损坏的，由承包人负责对损毁物品进行赔偿。

7、承包人在施工时不得随意动用明火作业或私自存放易燃、易爆物品，如因施工需要，需动用明火作业，承包人应事先挣得发包人同意，并提出书面申请批准后，方可使用。并由承包人派专人负责现场施工安全，保证安全无事故。如承包人私用明火、私存放易燃易爆等物品，产生的一切后果均由承包人负责。

8、承包人在施工中，不得随意扩大施工占地面积，严禁堵塞交通及楼宇安全疏散通道，各种施工材料，设备不得乱堆乱发。对施工中遗留的各种废料及物品，应做到当天施工当天清理，保证施工现场的清洁卫生。

9、承包人在施工过程中不得随意拆改移动消防专用设施设备。

10、承包人在施工中人员凡在离地面两米以上进行的作业，都属于高空作业。所有高空作业者，不论什么工种，进行作业的时间、地点，也不论专业或临时，均应执行高空作业安全管理规定。

11、施工过程中不得有打架斗殴，如出现此类事件，造成后果的，承包人应承担全部责任。

12.工程施工中发生安全事故时一切费用和责任均由承包人负责。

13.工程施工中发生安全事故后出现行政处罚时一切费用和责任均由承包人负责。

14.在处理安全事故时若出现兹事或闹事而影响发包人生产的，承包人应负全部责任。

15、本条款未涉及的安全必须按《建设工程施工安全技术操作规程 》施工。

十、工程验收：

1、乙方所施工的钢结构工程质量应符合设计要求和严格按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的规定执行。

2、乙方应接受甲方和监理单位监督验收。

十一、工程资料： 乙方在竣工验收前一星期应把所有应提供的资料交给发包人。

十二、违约

1、甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的，甲方应承担违约责任，乙方可延期工期或停工。

2、乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的，乙方应承担违约责任。若乙方不能按期竣工或中途退场时，乙方将承担违约金：为合同总价款的5% 元。

十三、争议

甲乙双方在履行此合同时发生争议，可申请当地工商或建设行政主管部门进行调解。同时也可向工程属地仲裁委员会提请仲裁或向工程属地人民法院提起诉讼。

十四、保险

乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自由人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用。

保险事故发生时，发包人和承包人应尽力采取必须要的措施,防止或者减少损失。

十五、其他

1、招标文件为合同的一部份。

2、招标文件中投标人如中标后，即视为本合同的乙方。

3、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，经甲乙双方签字后生效，双方全面履行本合同条款后此合同自行失效。

发包人（公章）： 承包人（公章）：

法定人（签字）： 法定人（签字）：

或委托代理人(签字): 或委托代理人(签字):

2018 年 月 日

第五篇：钢结构施工合同

钢结构安装承包合同

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

甲乙双方就乙方承包甲方的钢结构安装事宜，经友好协商，达成以下一致协议，以共同遵守执行。

一、工程地点：

二、工程内容：两块户外广告牌钢结构的安装，两块牌规格为：，左边这块牌（靠人民大道这边A1）在原有的基础上加固、增宽、增高、除锈及上漆，打磨，安装焊接三面翻牌架，基础水泥灌注，焊接固定户外射灯。右边这块牌（靠威格大厦这边B1）需按规格重新焊接安装、除锈及上漆，同时包含这两块牌的射灯安装和配合我方技术人员焊接安装三面翻广告牌。

三、工程承包方式：包工不包料。

四、工程价格：左边这块牌（靠人民大道这边A1）以人民币元包干，右边这块牌（靠威格大厦这边B1）以元一平方包干。

五、合同工期：A1-5天

B1-12天

付款方式：

乙方施工完毕后支付款项80%，验收合格后20%一次性支付完。

六、施工材料由甲方提供，施工工具由乙方自行解决。

七、施工期间所有一切安全问题及劳务经济纠纷由乙方自行全部负

责承担，与甲方无关。

八、甲方责任：对工程进度质量及合同履行情况进行监督，检查和签

证，解决在施工中应由甲方解决的问题。

九、乙方责任：

1、工程施工过程中所产生的垃圾不可随地乱扔，需集成堆统一自行

处理。

2、施工工地材料必须摆放整齐。

3、指派专人负责施工现场的管理与联系工作，并参加工程验收。

4、乙方不得无故拖延工期，每拖延一天罚款50元。

5、工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工，并承担所有返工材

料费用。

6、乙方无故停止施工，经过甲方口头通知后2小时不恢复正常施工，乙方放弃所有争辩权利，甲方可以另行安排其它工人进行施工，甲方

有权利不给予乙方进行结算。

十一、质量与验收以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量

为准。

十二、在执行本合同发生纠纷时，由双方协商解决，协商不成的，向

甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起

生效。

甲方（发包方）：乙方（承包方）：

代表：身份证号码：

日期：日期：电话：电话：