第一篇：2017年监理工程师案例分析模拟试题
2017年监理工程师案例分析模拟试题
案例一 某工程，建设单位委托招标代理机构进行招标。招标过程中发生如下事件：
事件
1：开标由公证机构组织并主持，在投标单位法人代表或授权代理人在场的情况下举行开标，并由招标管 理机构进行监督。开标程序及其他开标事宜按有关规定执行。事件 2：开标前 1 小时，设立评标委员会，由招标单位法人代表或其授权的代理人担任评委会主任，主持评标 会议，但不参加评标打分。评委由 6 人组成，招标单位 3 名，其余 3 名在该市的专家库中随机抽取。
事件
3：评标委员会根据本工程招标文件的评标定标办法进行评标。评标结束，由评标委员会写出评标报告。按投标单位的得分高低，仅向招标单位推荐得分第一名为中标单位。事件 4：评标时，发现 A 投标单位的投标文件只加盖了公章，但没有投标单位法定代表人的签字，只有法定代 表人授权书中被授权人的签字；B 投标单位因施工工艺落后投标报价明显高于其他投标单位；C 投标单位的投标报 价大写金额小于小写金额； 问题： 1.工程建设项目施工招标文件的内容有哪些？ 2.招标代理机构进行招标代理应满足什么条件？ 3.事件 1 中存在哪些不妥之处，说明正确做法。4.事件 2 中存在哪些不妥之处，说明正确做法。
5.事件 3 中评标委员会的做法是否正确，说明理由。
6.分别指出事件 4 中 A、B、C 投标单位的投标文件是否有效？说明理由。案例二 某工程，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同》（示范文本）签订了合同。经建设单位同意，甲施
工单位选择了乙施工单位作为专业工程分包。工程实施过程中发生了以下事件：
事件 1：基础工程施工时，专业监理工程师在熟悉图纸时，施工单位提出改进措施，可以提高工程质量，缩短 工程时间。总监理工程师随即致函设计单位要求改正并提出更改建议方案。设计单位研究后，口头同意了总监理 工程师的更改方案，总监理工程师随即将更改的内容写成监理指令通知甲施工单位执行。
事件
2：专业分包工程实施过程中，专业监理工程师巡视时发现分包工程部分存在质量隐患。报告总监理工程 师后，总监理工程师同时向甲、乙两施工单位发出了整改通知。甲施工单位回函称：乙施工单位施工的工程是经
建设单位同意进行分包的，所以本单位不承担该部分工程的质量责任。
事件 3：主体工程施工时，甲施工单位在施工中使用未经报验的建筑材料，若继续施工，该部位将被隐蔽。专 业监理工程师发现后立即向甲施工单位下达了暂停施工的指令（因甲施工单位的工作对乙施工单位有影响，乙施 工单位也被迫停工）。同时，指示甲施工单位将该材料进行检验，并报告了总监理工程师。总监理工程师对该工序 停工予以确认，并在合同约定的时间内报告了建设单位。检验报告出来后，证实材料合格，可以使用，总监理工 程师随即指令施工单位恢复了正常施工。
事件
4：乙施工单位就上述停工自身遭受的损失向甲施工单位提出补偿要求，而甲施工单位称：此次停工系执 行监理工程师的指令，乙施工单位应向建设单位提出索赔。
事件
5：对上述施工单位的索赔建设单位称：本次停工系监理工程师失职造成，且事先未征得建设单位同意。因此，建设单位不承担任何责任，由于停工造成施工单位的损失应由监理单位承担。问题：1.针对事件
1，请指出总监理工程师上述行为的不妥之处并说明理由。总监理工程师应如何正确处理？
2.针对事件
2，甲施工单位的答复是否妥当？为什么？总监理工程师签发的整改通知是否妥当？为什么？
3.针对事件
3，本次暂停施工是否正确？为什么？ 4.针对事件
4，甲施工单位的说法是否正确？为什么？乙施工单位的损失应由谁承担？ 5.针对事件
5，建设单位的说法是否正确？为什么？
案例
三、某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同》
（示范文本）签订了合同。经建设单位同意，甲施工单位选择了乙施工单位作为专业工程分包。工程实施过程中 发生了以下事件： 事件 1：项目监理机构在审查甲施工单位的施工组织设计时，对于脚手架工程认为危险性较大，要求甲施工单 位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认 为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送总监理工程师签认。
事件
2：开工前，专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当，造 成建立的施工测量控制网失效，随即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》。
事件
3：专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位发出了《监 理工程师通知单》要求整改；在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患，即向乙施工单位签发了 《工程暂停令》，要求对该分部工程停工整改。
事件
4：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。问题：1.指出事件 中脚手架工程专项施工方案编制和报审过程中的不妥之处，写出正确做法。2.事件 中专业监理工程师的做法是否妥当？《监理工程师通知单》中对甲施工单位的要求应包括哪些内容？
3.事件 3 中专业监理工程师做法是否妥当。说明理由。
4.事件 中乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请是否妥当？说明理由。
案例一 1.答：工程建设项目施工招标文件一般包括下列内容：投标邀请书；投标人须知；合同条款及格式；投标文 件格式；工程量清单；技术标准和要求；图纸；评标办法；招标人对招标文件的澄清与修改。2.答：根据《中华人民共和国招标投标法》第十三条的规定，招标代理机构应当具备下列条件：（1）有从事招标代理业务的营业场所和相应资金。（2）有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量。
（3）有从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平的专家、可以作为评标委员会成员人 选的技术、经济等方面的专家库。
3.答：不妥之处：开标会议由公证机构组织并主持不妥。正确做法：根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，开标会议应该由招标人主持，邀请所有投标人参加。4.答：不妥之处：评标委员会的成员组成不合理。正确做法：根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人 的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于 成员总数的三分之二。
5.答：评标委员会的做法不正确。根据《评标委员会和评标方法暂行规定》评标委员会推荐的中标候选人应 当限定在一至三人，并标明排列顺序。招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。6.答：A 单位的投标文件有效。理由：根据相关规定，没有单位盖章和单位负责人未签字的才否决其投标。B 单位的投标文件有效。理由：招标文件中对高报价没有限制，不能判断是否高于限价竞标C 单位的投标文件有效。理由：投标报价大写与小写不符属于细微偏差，细微偏差修正后仍属于有效投标书 案例二 某工程，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同》（示范文本）签订了合同。经建设单位同意，甲施
工单位选择了乙施工单位作为专业工程分包。工程实施过程中发生了以下事件：
事件 1：基础工程施工时，专业监理工程师在熟悉图纸时，施工单位提出改进措施，可以提高工程质量，缩短 工程时间。总监理工程师随即致函设计单位要求改正并提出更改建议方案。设计单位研究后，口头同意了总监理 工程师的更改方案，总监理工程师随即将更改的内容写成监理指令通知甲施工单位执行。事件 2：专业分包工程实施过程中，专业监理工程师巡视时发现分包工程部分存在质量隐患。报告总监理工程 师后，总监理工程师同时向甲、乙两施工单位发出了整改通知。甲施工单位回函称：乙施工单位施工的工程是经 建设单位同意进行分包的，所以本单位不承担该部分工程的质量责任。
事件 3：主体工程施工时，甲施工单位在施工中使用未经报验的建筑材料，若继续施工，该部位将被隐蔽。专 业监理工程师发现后立即向甲施工单位下达了暂停施工的指令（因甲施工单位的工作对乙施工单位有影响，乙施 工单位也被迫停工）。同时，指示甲施工单位将该材料进行检验，并报告了总监理工程师。总监理工程师对该工序 停工予以确认，并在合同约定的时间内报告了建设单位。检验报告出来后，证实材料合格，可以使用，总监理工 程师随即指令施工单位恢复了正常施工。事件 4：乙施工单位就上述停工自身遭受的损失向甲施工单位提出补偿要求，而甲施工单位称：此次停工系执 行监理工程师的指令，乙施工单位应向建设单位提出索赔。
事件 5：对上述施工单位的索赔建设单位称：本次停工系监理工程师失职造成，且事先未征得建设单位同意。因此，建设单位不承担任何责任，由于停工造成施工单位的损失应由监理单位承担。问题：1.针对事件
1，请指出总监理工程师上述行为的不妥之处并说明理由。总监理工程师应如何正确处理？
2.针对事件
2，甲施工单位的答复是否妥当？为什么？总监理工程师签发的整改通知是否妥当？为什么？3.针对事件 3，本次暂停施工是否正确？为什么？
4.针对事件 4，甲施工单位的说法是否正确？为什么？乙施工单位的损失应由谁承担？ 5.针对事件5，建设单位的说法是否正确？为什么？
三、答：事件 1 中：（1）甲施工单位项目经理部凭以往经验进行安全估算不妥。正确做法：应进行安全验算。
（2）甲施工单位项目经理部安排质量检查员兼任施工现场安全员工作不妥。正确做法：应有专职安全生产管理人员进行现场安全监督工作。
（3）甲施工单位项目经理部直接将专项施工方案报送总监理工程师签认不妥。正确做法：专项施工方案应先经甲单位技术负责人签认后报送总监理工程师。2.答：事件 中，专业监理工程师的做法妥当。《监理工程师通知单》中对甲施工单位的要求应包括以下内容：（1）重新建立施工测量控制网；（2）改进保护措施；（3）重新申报。3.答：事件 3 中：（1）专业监理工程师发现甲施工单位投入的施工机械设备数量偏少时，发出《监理工程通知单》妥当。（2）专业监理工程师发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患时，签发《工程暂停令》不妥。理由：专业监理工程师无权签发《工程暂停令》，专业监理工程师向总监理工程师报告，由总监理工程师在征 得建设单位同意后，因为乙施工单位是分包单位，所以应向甲施工单位发出《工程暂停令》。4.答：事件 4 中，乙施工单位向项目监理机构提出工期延长申请不妥。因乙单位是分包单位，并且工期延误是总包的责任，不是建设单位的责任。
第二篇：2014年监理工程师案例分析模拟1
2014年监理工程师案例分析模拟三
背景材料】 某工程项目，建筑面积6000m2，预算投资520万元，建设工期为l2个月。工程采用公开招标的方式确定。按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，建设单位编制了招标文件，并向当地的建设行政管理部门提出了招标申请书，得到了批准。但是在招标之前，该建设单位就已经与甲施工公司进行了工程招标沟通，对投标价格、投标方案等实质性内容达成了一致的意向。招标公告发布后，来参加投标的公司有甲、乙、丙三家。按照招标文件规定的时间、地点及投标程序，三家施工单位向建设单位投递了标书。在公开开标的过程中，甲和乙承包单位在施工技术、施工方案、施工力量及投标报价上相差不大，乙公司在总体技术和实力上较甲公司好一些。但是，定标的结果确定是甲承包公司。乙公司很不满意，但最终接受了这个竞标的结果。20多天后，一个偶然的机会，乙承包公司接触到甲公司的一名中层管理人员，在谈到该建设单位的工程招标问题时，甲公司的这名员工透露说，在招标之前，该建设单位和甲公司已经进行了多次接触，中标条件和标底是双方议定的，参加投标的其他人都蒙在鼓里。对此情节，乙公司认为该建设单位严重违反了法律的有关规定，遂向当地建设行政管理部门举报，要求建设行政管理部门依照职权宣布该招标结果无效。经建设行政管理部门审查，乙公司所陈述的事实属实，遂宣布本次招标结果无效。
甲公司认为，建设行政管理部门的行为侵犯了甲公司的合法权益，遂起诉至法院，请求法院依法判令被告承担侵权的民事责任，并确认招标结果有效。
【问题】
1.简述建设单位进行施工招标的程序。
2.通常情况下，招标人和投标人串通投标的行为有哪些表现形式?
3.按照《招标投标法》的规定，该建设单位应对本次招标承担什么法律责任?
【考点】
招标投标。
【要点分析】
本案例的三个问题都属于简述性的问题，考生要对照教材将其理解并记住。
【参考答案】
1.施工招标一般按下列程序进行：
(1)由建设单位向招标投标管理机构提出招标申请书;
(2)由建设单位组建符合招标要求的招标班子;
(3)编制招标文件和标底，并报招投标管理机构审定;
(4)发布招标公告或发出招标邀请书;
(5)投标单位申请投标;
(6)对投标单位进行资质审查;
(7)向合格的投标单位发招标文件及设计图纸、技术资料等;
(8)组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑;
(9)接收投标文件;
(10)召开开标会议，审查投标标书;
(11)组织评标，决定中标单位;
(12)发出中标通知书;
(13)建设单位与中标单位签订承包发包合同。
2.招标人与投标人串通投标的行为表现如下：
(1)招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价;
(2)招标人向投标人泄露标底;
(3)招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿;
(4)招标人预先内定中标人;
(5)其他串通投标行为。
3.该建设单位违反招标投标法规定，招标前事先与投标人甲就投标价格、投标方案等实质性内容达成一致意向。对建设单位的这种违法行为，由有关行政监督部门给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分
第三篇：2014年监理工程师案例分析模拟四
2014年监理工程师案例分析模拟四
【背景材料】 某建设工程，招标人决定采用公开招标的形式进行招标，资格审查的方式为资格预审。其招投标工作程序如下：
(1)招标备案、确定招标方式;
(2)发送投标邀请书;
(3)编制、发出招标文件;
(4)踏勘现场、答疑;
(5)编制、发放资格预审文件和递交资格预审申请书;
(6)资格预审，确定合格的投标申请人;
(7)编制、送达与签收投标文件;
(8)开标、组建评标委员会、评标;
(9)发出中标通知书;
(10)招标投标情况书面报告及备案;
(11)签署合同。
【问题】
1.本工程的招投标工作的程序存在什么不恰当之处?应如何改正?
2.在评标阶段，评标委员会应就投标人和投标文件的哪些方面完成评标工作?
3.招标人于2008年6月1日确定了中标人，应当在多少日内向何部门备案?
【考点】
工程招标。
【要点分析】
考查考生对于工程招标程序和具体工作的掌握情况。
【参考答案】
1.本工程采用公开招标的形式进行招标，因此“发送投标邀请书”的做法是错误的，应当是“发布招标公告”;此外，本工程的招投标工作各程序步骤有错误，正确的步骤是：
(1)招标备案、确定招标方式;
(2)发布招标公告;
(3)编制、发放资格预审文件和递交资格预审申请书;
(4)资格预审，确定合格的投标申请人;
(5)编制、发出招标文件;
(6)踏勘现场、答疑;
(7)编制、送达与签收投标文件;
(8)开标、组建评标委员会、评标;
(9)招标投标情况书面报告及备案;
(10)发出中标通知书;
(11)签署合同。
2.在评标阶段，评标委员会应就如下方面完成评标工作：
(1)符合性鉴定;
(2)技术标评审;
(3)商务标评审。
此外，如果是采用资格后审方式进行资格审查的招投标，还应在此阶段由评标委员会进行资格审查(后审)。
3.招标人于2008年6月1日确定了中标人，应当在15日内，即2008年6月15日前，向建设行政主管部门备案。
第四篇：2014年监理工程师案例分析模拟二范文
2014年监理工程师案例分析模拟二
【背景材料】
某建设工程，建设单位为上海某金融公司，施工单位为江苏某建筑工程公司，本工程的工程师为林某。在施工过程中，发生了施工单位认为应当提出索赔的事件，于是施工单位在规定的时间内向工程师林某递交了索赔报告，并提交了相关证明文件。本工程的原合同总价为8681.76万元，原合同工期为12个月。
【问题】
1.本工程的工程师林某的索赔管理任务有哪些?
2.本工程的工程师林某应当本着哪些原则进行索赔管理?
3.本工程的施工单位在索赔中可以提供的证据有哪些?
4.经调查，该索赔事件增加了工程量，确认额外增加的工程量的价格为723.48万元。根据比例计算法确定工期索赔值。试说明比例计算法不适用于哪些事件的索赔。
【考点】
索赔管理。
【要点分析】
考查考生对于工程师索赔管理工作相关知识点的掌握程度。
【参考答案】
1.本工程的工程师林某的索赔管理任务包括：
(1)预测和分析导致索赔的原因和可能性;
(2)通过有效地合同管理减少索赔事件的发生;
(3)公平合理地处理和解决索赔。
2.本工程的工程师林某应当本着以下原则进行索赔管理：
(1)公平合理地处理索赔;
(2)及时作出决定和处理索赔;
(3)尽可能通过协商达成一致;
(4)诚实信用。
3.本工程的施工单位在索赔中可以提供的证据包括：
(1)合同文件中的条款约定;
(2)经工程师认可的施工进度计划;
(3)合同履行过程中的往来函件;
(4)施工现场记录;
(5)施工会议记录;
(6)工程照片;
(7)工程师发布的各种书面指令;
(8)中期支付工程进度款的单证;
(9)检查和试验记录;
(10)汇率变化表;
(11)各类财务凭证。
4.本工程的原合同总价为8681.76万元，原合同工期为12个月，额外增加的工程量的价格为723.48万元。
第五篇：08年监理工程师考试模拟试题
08年监理工程师考试模拟试题
一、单项选择题
1、GB／T19000—2000族标准质量管理八项原则中，突出了“持续改进”是提高质量管理体系（）和效率的重要手段。
A、科学性
B、适用性
C、合理性
D、有效性
2、质量事故报告应由()完成。
A、施工单位
B、建设单位
C、监理单位
D、质量事故发生单位
3、监理工程师利用一定的检查或检测手段在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查的活动称为（）。
A、互检
B、独立检验
C、平行检验
D、交接检
4、建筑工程施工质量验收时，对涉及主体结构安全和使用功能的安装分部工程应进行（）。
A、抽样检测
B、全数检验
C、安全检测
D、取样检测
5、建设工程发生质量事故，有关单位应在()小时内写出书面报告，并向相应的主管部门上报。
A、8
B、12
C、24
D、48
6、施工组织设计在约定时间内组织专业监理工程师提出意见后，由（）审核签认。
A、专业监理工程师
B、总监理工程师
C、总监理工程师代表
D、监理员
7、质量认证的表示方法为（）和认证标志。
A、认证证书
B、安全认证
C、合格认证
D、长城标志
8、设计阶段，()应对工程变更严格控制。
A、建设单位项目负责人
B、设计单位项目负责人
C、设计单位项目技术负责人
D、监理工程师
9、作业活动结束，承包单位的检查顺序依次是（）。
A、自检、交检、专检
B、互检、自检、专检
C、自检、专检、互检
D、专检、自检、互检
10、监理工程师对施工图审核时要特别注意（）两种极端情况。
A、超概算和不超概算
B、过分设计和不足设计
C、技术可行和技术不可行
D、不满足业主要求和超过业主要求
11、建设工程质量的特点包括()。
A、评价方法的特殊性
B、产品的固定性
C、产品多样性
D、施工生产的流动性
12、()是施工质量验收的最小单位，是质量验收的基础。
A、检验批
B、分项工程
C、子分部工程
D、分部工程
13、在质量问题的处理过程中，（）应以原因分析为基础。
A、界定责任
B、落实措施
C、确定问题性质
D、审核签认质量问题处理方案
14、在工程质量事故处理的过程中，签发“工程暂停令”的权限应属于（）。
A、专职质检员
B、专业监理工程师
C、总监理工程师
D、业主
15、检验批的合格质量主要取决于对（）的检验结果。
A、主控项目
B、特殊项目
C、主要工序
D、主控项目和一般项目
16、保修期自()计算。
A、竣工验收之日
B、竣工验收合格之日
C、初验收合格之日
D、与承包方约定之日
17、监理工程师审查施工组织设计时，应突出（）的原则。
A、以人为本
B、具有针对性
C、具有可操作性
D、质量第一、安全第一
18、在进行质量数据的统计分析时，样本数据特征值中的极差表示数据（）。
A、离中趋势
B、相对离中趋势
C、集中趋势
D、偏差
19、单位工程质量验收记录表中，验收记录和验收结论分别由（）填写。
A、监理（建设）单位、施工单位
B、施工单位、监理（建设）单位
C、设计单位、质监站
D、施工单位、质监站
20、建筑工程施工质量验收标准、规范体系的编制应坚持的原则是：“验评分离，强化验收，完善手段，（）”的指导思想。
A、过程控制
B、投资控制
C、评价控制
D、结果控制
21、保证达到施工质量要求的必要前提是（）。
A、作业技术交底
B、质量控制点的设置
C、技术方案先行
D、测量及计量器具的性能和精度
22、对地基基础处理与加固、不良地质现象的防治工程进行岩土工程计算与评价，满足施工图设计的要求是（）阶段的工作要求。
A、可行性研究勘察
B、初步勘察
C、详细勘察
D、深入勘察
23、检验批和分项工程均由监理工程师或（）组织验收。
A、项目经理
B、建设单位项目技术负责人
C、项目总工
D、建设单位项目负责人
24、工程项目建设的各阶段对工程项目最终质量的形成都产生重要影响，其中项目决策阶段是（）。
A、确定项目质量目标与水平的依据
B、确定项目应达到的质量目标与水平
C、将项目质量目标与水平具体化
D、确定项目质量目标与水平达到的程度
25、工程质量是指工程满足（）的需要，符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的特性综合。
A、施工方
B、业主
C、监理方
D、设计方
26、工程质量事故技术处理方案，一般应委托原（）提出。
A、设计单位
B、建设单位
C、监理单位
D、施工单位
27、检查勘察、设计单位的营业执照，重点是审查其（）和年检情况。
A、年检结论是否合格
B、注册证书的有效性
C、资金状况
D、有效期
28、工程设计变更不论由谁提出，都必须征得（）同意并且办理设计变更手续。
A、施工单位
B、建设单位
C、监理单位
D、设计单位
29、总监理工程师在签发《工程变更单》之前，应就工程变更引起的工期改变及费用的增减与（）进行协商，力求达到双方都能同意的结果。
A、建设单位
B、施工单位
C、设计单位
D、建设单位和承包单位
30、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应由（）提出设计方案，没有设计方案的，不得施工。
A、监理单位
B、建设单位
C、设计单位
D、原设计单位
31、见证取样的送检试验室，一般应是（）。
A、建设单位的试验室
B、施工单位指定的试验室
C、第三方试验室
D、监理指定的试验室
32、分部工程的划分原则是按（）确定。
A、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物
B、专业性质、建筑部位
C、施工程序、专业系统及类别
D、主要工种、材料、施工工艺、设备等
33、如果工程变更涉及结构主体及安全，该工程变更要按有关规定报送施工图（）进行审批，否则变更不能实施。
A、建设行政主管部门
B、原审查单位
C、承包单位
D、监理机构
34、（）能确切地说明数据分布的离散程度和波动规律，是最常用的反映数据变异程度的特征值。
A、算术平均值
B、极差
C、标准偏差
D、变异系数
35、设计大纲应在（）阶段编制，以确定设计质量要求和标准。
A、初步设计
B、设计准备
C、技术设计
D、施工图设计
36、单位工程划分的基本原则是按（）确定。
A、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物
B、工程部位、专业性质和专业系统
C、主要材料、设备类别和建筑功能
D、施工程序、施工工艺和施工方法
37、控制图中，中间的一条细实线CL表示（）。
A、上控制界限
B、下控制界限
C、质量特性值分布的中心位置
D、控制线
38、建设工程发生质量事故，有关单位应在（）小时内写出书面报告，并向相应的主管部门上报。
A、8
B、12
C、24
D、48
39、单位工程质量验收记录表中，验收记录和验收结论分别由（）填写。
A、监理（建设）单位、施工单位
B、施工单位、监理（建设）单位
C、设计单位、质监站
D、施工单位、质监站
40、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量（）。
A、与分包单位承担连带责任
B、与建设单位承担连带责任
C、承担监理责任
D、与设计单位承担连带责任
41、工程质量是指工程满足（）的需要，符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的特性综合。
A、施工方
B、业主
C、监理方
D、设计方
42、施工阶段，当现场各级施工准备工作检查后，由（）发布开工令。
A、业主
B、总监理工程师
C、城建主管部门
D、施工企业的技术负责人
43、施工现场质量管理检查记录应由施工单位填写，（）进行检查，并做出检查结论。
A、建设单位技术负责人
B、总监理工程师
C、项目技术负责人
D、专职质量检查员
44、工程质量事故技术处理方案，一般应委托原（）提出。
A、设计单位
B、建设单位
C、监理单位
D、施工单位
45、抽样检验中，将不合格品判定为合格品的概率称为（）。
A、第一判断错误
B、第二判断错误
C、供方风险
D、用户风险
46、主控项目是建筑工程中对安全、卫生、环境保护和公共利益起（）作用的检验项目。
A、关键性
B、决定性
C、重要性
D、基本性
47、工程施工质量不符合要求时，经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批，应（）。
A、予以验收
B、返工重做后才能验收
C、严禁验收
D、拒绝验收
48、建设工程重大事故的等级是以（）为标准划分的。
A、直接经济损失额度和人员伤亡数量
B、违法行为严重程度学易网提供
C、造成损害程度
D、永久质量缺陷对结构安全的影响程度
49、凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件，进场前应向（）提交（工程材料/构配件/设备报审表）。
A、质检单位
B、建设单位
C、项目监理机构
D、施工单位
50、工程项目质量控制就是为了确保（）的质量标准，所采取的一系列监控措施、手段和方法。
A、监理工程师规定
B、合同规定
C、政府规定
D、业主规定
51、由于工程质量事故具有（）的特点，因此，要求在初始阶段并不严重的问题应及时处理纠正。
A、复杂性
B、突发性
C、可变性
D、隐蔽性
52、监理工程师检查勘察、设计单位的营业执照，重点是检查（）。
A、有效期和年检情况
B、有效性和年检情况
C、资金情况和年检情况
D、有效期和管理水平
53、由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向称（）。
A、质量方针
B、质量策划
C、质量目标
D、质量保证
54、在工程质量控制的统计分析中，排列图是用来（）。
A、分析并控制工序质量
B、分析影响质量的主次因素
C、分析质量问题产生的原因
D、分析、掌握质量分布规律
55、由组织最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向为（）。
A、质量目标
B、质量方针
C、质量改进
D、质量保证
56、施工图审查的经费，由施工图审查机构按有关收费规定向（）收取。
A、建设行政主管部门
B、建设单位
C、设计单位
D、施工单位
57、在正常使用条件下，屋面防水工程的最低保修期限为（）。
A、一年
B、二年
C、五年
D、设计文件规定的合理使用年限
58、属于认证标志的是（）。
A、合格标志
B、长城标志
C、安全标志
D、质量管理体系标志
59、工程在规定的时间、规定的条件下完成规定能力的性能，被称为（）。
A、适用性
B、安全性
C、可靠性
D、耐久性
60、资质管理部门对建筑企业检查的结论分为（）。
A、优、合格、不合格
B、良、合格、不合格
C、合格、基本合格、不合格
D、优、良、合格、不合格
61、监理工程师在勘察阶段质量控制最重要的工作是（）。
A、协助建设单位优选勘察单位
B、审核与评定勘察成果学易网提供
C、审核勘察单位提交的勘察工作方案
D、控制勘察现场作业
62、对（）的验收，是整个建筑工程质量验收的基础。
A、分部工程
B、分项工程
C、单位工程
D、检验批
63、（）要按设计文件实施，要符合有关的技术要求和质量标准。
A、设备采购
B、设备监造
C、设备验收
D、设备安装
64、在质量问题的处理过程中，（）应以原因分析为基础。
A、界定责任
B、落实措施
C、确定问题性质
D、审核签认质量问题处理方案
二、多项选择题
1、初步设计阶段要重视方案选择，初步设计应该是多方案比较选择的结果，其具体主要审核内容包括（）。
A、有关部门的审批意见和设计要求
B、建设法规、技术规范和功能要求的满足程度
C、生产技术是否先进，能否达到预计的生产规模
D、技术参数先进合理性与环境协调程度
E、设计深度是否满足施工图设计阶段的要求
2、设备采购可采用（）等方式。
A、市场采购
B、投标采购
C、招标采购
D、设备公司供应
E、向生产厂家订购
3、设备检验的方法包括（）。
A、检查验收依据
B、设备开箱检查
C、质量标准
D、设备专业检查
E、单机无负荷试车或联动试车
4、质量认证第三方依据程序对产品、过程或服务符合规定的要求给予书面保证。质量认证包括（）。
A、安全认证
B、合格认证
C、产品质量认证
D、质量管理体系认证
E、长城认证学易网提供
5、在设计展开阶段，监理工作的内容包括（）。
A、协助建设单位签订设计合同
B、做好各专业设计之间的协调工作
C、审查主要设备、材料清单
D、编制设计纲要
E、编写监理工作总结
6、监理工程师应检查施工承包单位实验室的（）。
A、资质证明文件
B、试验、检测设备仪器
C、法定计量部门对计量器具标定的证明文件是否在有效期内
D、施工人员配置、检测制度是否完善学易网提供
E、承包单位在实验室所开展的试验、检测项目等
7、分部工程应由总监组织施工单位项目负责人和技术质量负责人等进行验收，与地基基础、主体结构分部工程相关的（）也应参加相关分部工程验收。
A、勘察设计单位项目负责人
B、建设单位负责人
C、施工单位技术、质量部门负责人
D、专业监理工程师
E、专业工程师
8、监理工程师审核施工图的主要内容有（）。
A、施工可行性
B、安全可靠性、经济合理性
C、各专业设计的协调一致性
D、规划、环境、消防卫生等要求满足情况
E、使用功能和施工工艺要求满足程度
9、控制图的异常现象是指点子排列出现了（）等情况。
A、周期性变动
B、多次同侧
C、趋势或倾向
D、离散性强
E、点子排列接近控制界限
10、根据质量管理的基本原理，质量计划包含为达到质量目标、质量要求的（）环节的相关内容，即PDCA循环。
A、计划
B、实施
C、检查
D、处理
E、控制
11、生产过程中如出现产品质量（）情况，说明生产过程有异常因素影响。
A、分布中心与质量中心重合，分布散差在控制界限内
B、分布散差没变，分布中心发生偏移
C、分布中心无偏移，分布散差变大
D、分布中心和分布散差都发生较大的变化
E、分布中心向左或向右偏移，分布散差变大
12、施工单位可以在其资质等级许可的范围内（）。
A、将其承接的工程转包
B、允许其他单位以本单位的名义承揽工程
C、按照工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工
D、将其承接的工程合理分包学易网提供
E、将其承接的工程肢解后转包给很多分包商
13、GB／T 19001—2000“质量管理体系—要求”的结构模式中规定，与顾客有关的过程要求包括顾客要求的识别，产品要求的评审，以及顾客沟通三方面内容。其中，顾客要求的识别包括（）。
A、顾客规定的产品要求
B、顾客未作规定但预期或规定用途所必要的产品要求
C、生产和服务的运作
D、与产品有关的义务，包括法律和法规的要求
E、与检测分析和改进相关的要求
14、在施工过程中，（）情况总监理工程师可下达停工令。
A、隐蔽作业擅自封闭的 B、擅自变更设计施工的
C、擅自采用未经审查确认的代用材料的
D、擅自使用未经监理机构审查认可的总包单位进场施工
E、使用未经监理机构审查认可的或不合格的人员进场施工
15、建设工程竣工验收应当具备的条件为（）。
A、有施工单位签署的工程保修书
B、有完整的技术档案和施工管理资料
C、有勘察、设计、监理、施工、质监站等分别签署的质量合格文件
D、已完成建设工程设计和合同约定的各项内容
E、材料合格证和试验报告
16、分项工程质量合格的验收条件为（）。
A、含分项工程的质量均验收合格
B、检验批的质量验收记录应完整
C、观感质量验收符合要求学易网提供
D、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定
E、含检验批的质量均检验合格
17、工程与环境协调性是指与其（）协调。
A、周围生态环境
B、周围已建工程环境
C、所在地区管理环境
D、所在地区施工作业环境
E、所在地区经济环境
18、工程质量事故处理完成后，监理工程师应根据（）检查验收。
A、经批准的施工图设计文件
B、工程质量事故调查报告
C、工程质量事故处理报告
D、施工验收标准及有关规范的规定
E、质量事故处理方案设计要求
19、施工阶段监理人员对单位工程质量控制的依据有（）。
A、合同文件
B、设计图纸
C、专业技术性法规和规定
D、建筑安装工程质量检验评定标准
E、有关建设主管部门核发的建设用规划许可证
20、使用因果分析图应注意（）问题。
A、过程分析
B、集思广益
C、掌握质量分布规律
D、制定对策
E、分析影响质量的主要问题
21、工程质量问题、质量事故发生的原因主要有（）。
A、地质勘察失真
B、设计没完全满足使用功能
C、使用不当学易网提供
D、施工管理不到位
E、违背建设程序、违反法规的行为
22、质量事故处理方案中，一般处理原则包括（）。
A、正确确定事故性质
B、满足用户的期望
C、正确确定处理范围
D、达到原设计标准
E、正确确定责任情况
23、分析判断生产过程是否正常，可采用的方法有（）。
A、排列图
B、因果分析图
C、直方图
D、相关图
E、控制图
24、抽样检验可能产生的两类错误是（）。
A、将不合格产品认定为合格产品
B、将未检验产品认定为已检验产品
C、将合格产品认定为不合格产品
D、将已检验产品认定为未检验产品
E、以上均不完全正确
25、监理工程师对施工过程作业活动质量记录资料的监控内容包括（）。
A、施工方案学易网提供
B、施工单位质量自检资料
C、施工组织设计
D、施工单位现场管理制度
E、各工序作业的原始施工记录
26、质量管理体系中，使用的文件类型主要有（）。
A、质量手册
B、质量计划
C、规范、指南
D、程序、记录
E、施工组织设计
27、在施工图设计文件交与建设单位投入使用前或使用后，均会出现由于建设单位要求，或现场施工条件的变化等原因引起的设计变更，设计变更可能由（）提出。
A、监理单位
B、设计单位
C、建设单位
D、承包单位
E、勘测单位
28、勘察设计质量的优劣，直接影响工程项目的（）。
A、功能
B、建设单位投资的社会效益
C、使用价值
D、建设单位投资的环境效益
E、建设单位投资的经济效益
29、影响工程质量的因素有（）。
A、人员素质
B、施工进度
C、管理条件
D、技术条件
E、环境条件
30、检验批质量验收的合格标准是（）。
A、主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格
B、使用功能合格
C、具有完整的操作依据、质量检查记录
D、工程使用的材料、构配件和设备的检验均合格
E、观感质量符合要求
31、质量管理体系的基础中，持续改进工作包括（）。
A、确定、测量和分析现状
B、寻找可能的解决办法
C、测量、验证和分析实施的结果
D、将更改纳入文件
E、确定和提供实现质量目标必需的资源
32、直方图可以用来（）。
A、掌握质量特性的分布规律
B、描述质量分布状态
C、了解产品质量的波动情况
D、动态分析生产过程状况
E、对质量状况进行分析判断
单项选择题答案
1：D 2：D 3：C 4：A 5：C 6：B 7：A 8：D 9：A 10：B 11：A 12：A 13：D 14：C 15：D 16：B 17：D 18：A 19：B 20：A 21：B 22：C 23：B 24：B 25：B 26：A 27：D 28：B 29：D 30：D 31：C 32：B 33：B 34：C 35：B 36：A 37：C 38：C 39：B 40：C 41：B 42：B 43：B 44：A 45：D 46：B 47：A 48：A 49：C 50：B 51：C 52：A 53：A 54：B 55：B 56：B 57：C 58：B 59：C 60：C 61：B 62：D 63：D 64：D
多项选择题答案
1：A、B、D、E 2：A、C、E 3：B、D、E 4：C、D 5：B、C、E 6：A、B、C 7：A、C 8：A、C、D 9：A、B、C、E 10：A、B、C、D 11：B、C、D、E 12：C、D 13：A、B、D 14：A、B、C、E 15：A、B、D 16：B、E 17：A、B、E 18：D、E 19：A、B、C、D 20：B、D 21：A、C、D、E 22：A、C 23：C、E 24：A、C 25：B、E 26：A、B、C、D 27：B、C、D 28：A、C、E 29：A、E 30：A、C 31：A、B、C、D 32：A、B、C、E
点击咨询 