第一篇:消防系统安装工程施工合同(包工包料,不验收)
消防系统安装工程施工合同
甲方:九江天顺投资发展有限公司 乙方:
为明确甲乙双方在施工过程中的职责和义务,做到相互协调配合以便顺利完成甲方委托乙方进行的消防系统安装工程,按照《中华人民共和国合同法》等法律法规规定,结合工程具体情况,经双方友好协商,达成以下条款,以资双方共同遵守。
第一条:合同总则。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式及承包内容:
3.1承包方式:包工包料固定总价合同。主辅材的划分以2004版《全国统一安装工程预算定额江西省价目表》为准。3.2承包内容:
3.2.1 E3地块工程部分地下三层至地上五层的商业部分①自动喷淋系统②自动报警系统③消火栓系统④防火封堵(地下负一层高低压配电室、变压器及自备发电机的消防设施)及消防联动系统(附施工图)⑤消防电所有桥架安装⑥整个消防系统联动调试⑦全部施工工程的消防资料整编、归档;
3.2.2 E3地块消防工程部分整体消防安装工程(防火门、防火卷帘、预留预埋工作及室外工程内容不在承包范围)。
4、工程价款结算依据及方式:
(1)本工程采用综合单价费用,根据设计施工图、依据江西省安装工程预算定额下浮计算作为工程造价(下浮 %)。本工程审定后的造价为: 万元。小写(元)
(2)以上造价为包死价,不受任何外在变化因素影响而调整。
(3)施工图(修水县消防部门审批通过批准的优化方案施工图)、设计变更、技术交底。(4)其他费用
①、配合费、水电费及垂直运输费共计 万元:直接由甲方在第 次付款中扣除。
②、负责工程施工中所发生的脚手架、临时设施、正常施工所发生的建筑二次修补等费用由乙方自行与总包方协商解决;
③工程类资料由乙方整编,完成后交总包方负责汇总、资料整编,达到竣工验收标准及档案馆备案要求(乙方的资料交接手续,甲方必须是监交人,有书面三方签字盖章的移交清单),移交清单做为乙方单位的结算依据。④安全管理:乙方交 元安全管理押金给总包单位,在施工过程中如存在安全隐患,未按总包单位管理要求执行,总包单位有权按照相关规定进行处罚,处罚费用从押金中扣除。工程竣工后,无安全责任,总包单位退还押金。
第二条:工程合同文件。
1、文件包括本合同、设计资料、设计图纸(包括施工图)、往来函件、开竣工报告、预(结)算书、验收记录、变更、签证、工程商务技术资料等。
2、合同文件前后内容不一致或有矛盾的,以最新文件资料为准。
第三条:工程价款
1、合同履约保证金交纳及返还:合同签订生效 个工作日内,乙方向甲方缴纳合同履约保证金人民币 万元(大写: 整)。商业开业前,裙楼消防分部验收,取得消防局分部验收合格意见书,同意商业开业,甲方无息返还履约保证金人民币 万元(大写: 整);工程施工完成后,甲方无息返还履约保证金人民币 万元(大写: 整)。
2、付款方式:乙方按照修水县地税局关于跨区涉税项目管理办法,在工程所在地未央区地税机关办理涉税事宜且开具合格税票,作为结算依据。(1)该工程无预付款。
(2)本工程实行按进度付款,工程主管道安装完成支付工程总造价的20%;工程支管管道安装完成支付工程总造价的20%,工程用水终点安装完成支付工程总价的30%。工程完工调试合格,具备消防验收条件后十天内支付工程总造价的10%。
(3)工程竣工消防部门验收合格,资料整编完毕交甲方支付总造价的10%。备案、结算审计后次月 日前付至审定工程价款的95%。(4)质量保证金:预留工程结算审定总价的5%。质保期为2年,质保期满后15日内无质量问题一次性支付尾款(无息)。
第四条:材料设备供应
1、施工所需主材及设备乙方应提前提供主材设备技术指标、规格。经甲方同意乙方按照提供的型号进行采购。
2、乙方采购的材料应符合设计和相应质量标准要求,并附有合格证,否则甲方代表拒绝验收,对不合格的材料设备乙方应按甲方要求的时间运出场外并重新采购,因此发生的费用由乙方承担,消防单位对材料的抽检
费用由乙方承担。
3、乙方应于材料设备到货24小时内通知甲方代表验收,甲方代表在接到通知后应及时验收,如不能按时到场验收,乙方可自验后使用,事后经检查不符合规范或设计要求,由乙方修复或拆除,重新更换,损失由乙方承担。
第六条:双方驻工地代表
1、甲方任命 为驻施工现场的代表,代表甲方与乙方协调沟通;
2、乙方任命 为驻施工现场的代表,代表甲方与乙方协调沟通;
3、乙方工地代表应以书面形式给对方确认,未经甲方同意不得擅自更换驻施工工地代表。
第七条:双方责任。
1、甲方责任
(1)负责施工现场的三通一平和施工现场施工的总体管理及协调;(2)在开工前组织设计、施工单位会审图纸和进行设计交底,并将完整的施工图纸 套交给乙方。
2、乙方责任
(1)乙方负责该项目的消防工程设计优化,优化后与甲方商议提交设计院,设计院通过后可实行优化方案;
(2)按图纸优化方案等资料及图纸会审、设计交底和甲方意见编制施工进度图、施工组织设计;
(3)做好施工安全防护措施,施工中所发生的安全事故、质量事故、火灾事故等乙方承担全部责任及由此造成的一切损失,甲方不承担任何责任与费用;
(4)乙方负责协调办理前期图纸报审,后期竣工验收等工作。(5)乙方负责所施工项目调试和消防验收,对消防部门提出的整改意见必须无条件整改,直至消防验收合格。(6)乙方负责消防资料的整编及备案工作。
(7)遵守有关环境保护规定,采取控制和防范对环境的污染和危害;做好成品和相邻物品的保护(如房屋结构、各种管线等);
(8)按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不偷工减料,不得擅自修改工程设计,确保工程质量,确保按期交验;
(6)按照工程设计图纸和施工技术标准对建材、构配件、设备进行检验,不合格的不得使用;
(9)做好竣工验收工作并负责该工程的报验事宜,并提供该工程的全套资料和竣工图纸,对交付竣工验收的工程按装饰装修工程质量标准进行验收,要具备国家规定的竣工条件;(10)对本工程按规定(约定)进行保修;
(11)负责工程的交验,包括工程使用电子产品的效验、检验等(12)乙方应配合各专业、各施工单位的施工,并不计取任何费用。(13)乙方应服从甲方、监理、总包施工单位的管理。
第八条:工期、工程进度
1、本合同所述工程施工总工期为 个日历天。应变更、意见修改而实际影响工期的,由要求修改工期一方提出报告,经合同另一方审核签证后作为工期增减的依据。
2、开工日期:开工日期为 年 月 日,开工时由甲方向乙方签发开工令(或开工通知),如实际开工日期与本合同约定日期不一
致的,以实际开工日期为准。
3、裙楼竣工日期:依据甲方预定开业时间提前竣工。竣工日期为 年 月 日。
4、整体项目竣工日期:竣工日期为 年 月 日,如总工期、开工日期有变更,竣工日期随之相应提前或顺延
5、实际竣工日期。工程经验收通过为竣工,以该递交竣工验收日期为竣工日期。
6、延期开工:乙方应按约定或甲方指令的开工日期开工,乙方不能按时开工,应在开工日前 5 天向甲方代表提出延期开工的理由和要求,甲方代表在 5 天内答复乙方,甲方同意延期或7天内不答复,可视为同意乙方要求,工期相应顺延。
7、对以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方(现场代表)签证确认并加盖印章,工期相应顺延。
(1)非乙方原因停水、停电造成停工超过8个小时,不增加费用,只做工期顺延;
(2)不在乙方工程范围内的工程项目施工未能完成和阻碍乙方工程施工,不计费用,只做工期顺延;(3)不可抗力情况(依国家有关规定)。
乙方在以上情况发生后3天内提供以上情况发生的相应证明,向甲方提出报告,甲方代表在收到报告后14天内予以答复,逾期不答复,可视为工期顺延已经被确认。
第九条:工程质量
1、本合同所述工程应达到的质量等级为:合格。
2、质量及质量评定标准。工程质量标准采用国家统一的标准规范,没有国家统一规范的,采用地方或专业的标准规范;验收执行国家统一的质量检验评定标准、施工安全技术规范及验收等有关部门标准和规定。
3、质量的控制:
(1)乙方的质量控制:乙方应建立质量控制体系,配备专业工程师进行质量控制。乙方应编制质量控制方案并交甲方监督执行。
(2)甲方的质量控制---检查和返工。施工过程中对乙方施工质量的监督是甲方对乙方整体工作监督的一部分(监督见第十一条)。乙方应严格按照标准规范、设计要求和甲方的意见进行施工,随时接受甲方的检查检验,为甲方的检查检验提供方便。经检查,质量达不到规定要求的,甲方有权要求乙方返工修改直至符合要求,乙方应承担由此造成返工的费用,工期不予顺延,返工修改后仍达不到规定质量标准的,乙方承担违约责任,并承担给甲方由此所造成的损失;如因甲方原因造成的返工,有关损失由甲方承担,工期相应顺延。
4、隐蔽工程和中间验收。
(1)工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位(如需要中间验收,可约定中间验收部位),乙方自检认为达到约定质量标准和等级的,在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方参加验收,验收达到约定质量,甲方在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工,验收达不到约定要求,乙方在整改或返工后重新通知甲方验收。
(2)工程质量符合约定要求,验收24小时后,甲方不在验收记录上签字,可视为甲方已经同意,乙方可进行隐蔽和继续施工。
(3)甲方不能按时参加验收,须在开始验收24小时前向乙方提出延期
要求,工期可根据甲方要求延期限相应顺延,甲方未能按以上提出延期要求,乙方可自行组织验收,甲方应承认验收结果。
5、检验。
无论甲方是否参加验收或不论是否已经验收通过,在确有理由的情况下,甲方均可提出对已经隐蔽的工程重新检验,检验合格,甲方承担由此所产生的费用,耽误时间相应顺延工期,检验不合格,乙方承担由此所产生的费用,并负责返工或承担甲方所产生的实际损失,工期不予顺延。
6、竣工验收。
(1)乙方完成合同约定的工程内容,乙方先自行验收,自行验收合格后,具备竣工验收条件前20天,向甲方提交符合档案管理部门要求竣工资料验收(包括如施工图、竣工图、材料设备合格证、中间验收记录等)和竣工验收报告各4份。并通过备案。
(2)工程完工后,乙方应在 15 日内以通知甲方甲方提请并组织有关单位、部门进行验收,并在验收后 15 日出具验收意见(验收通过/要求整改)。(3)未出具保留意见的验收通过,则竣工日期为竣工验收通过的日期,如提出整改、返工,乙方应按要求进行整改、返工,并承担由此所产生的费用,竣工日期为经过整改、返工合格后验收通过的日期。(4)竣工验收的工程应具备的条件:
A、质量符合规定的消防安装工程质量标准及本合同约定的要求。B、完成全部工程的内容。C、有完整的工程经济技术资料。
D、工程所用的材料设备材质证明齐全,完整的检测报告。E、乙方向甲方签发消防工程质量保修书。
7、工程质量的认证。
工程质量(包括局部和整体)由甲乙双方根据国家现行规范验收标准评定(但必须以有关部门评定的标准例外),如双方对工程质量认定有争议,不能达成一致时,除非一方放弃,可提请修水质量监督部门(或主管部门)裁决,有关费用由责任方承担。
8、保修。
(1)乙方应对工程进行保修,保修期2年(保修范围:所有施工项目)。(2)保修期从消防验收合格并交付使用之日起算,保修期所发生维修,该维修项目从维修完成之日起另行计算保修期。
(3)保修期间,乙方在接到甲方修理通知后3天内派人修理,否则,甲方可自行或委托其他单位人员进行修理,因乙方原因造成的返修,费用由乙方承担,从保修金中扣除,如保修金不足和没留保修金,由乙方支付。因乙方以外造成返修的费用,由甲方处理。
9、其它。
本合同签订一周内乙方应将施工组织设计报与甲方审批,该施工组织设计是本协议的有效组织部分,与本协议有同等法律效力。
第十条:安全生产及卫生防护
1、乙方进场施工前应与甲方签订《安全生产协议书》,施工现场应采取措施维护安全、防范危险、做好对毗邻建筑物、构筑物等的安全防护;因乙方施工中发生一切安全事故造成的任何人身及财产损害由乙方承担经济及法律责任。
2、乙方应遵守有关环境保护和安全生产的规定,采取措施控制和预防对环境的污染和危害,保护人们的正常生活、工作和人身安全,全部责任
由乙方负责。
3、乙方应采取措施保护与施工现场或出入口有关的地下管线资料;
4、乙方应做好施工现场卫生整洁工作;
5、乙方应对以完工验收的成品做好保护工作;
6、乙方应按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,如因现场或其他原因需要修改设计须经甲方批准;
7、乙方应严格遵守一级防火规范。
第十一条:监督管理
由于本合同所涉及工程,涉及报验手续,由甲方按有关法规进行报验,在施工过程中:
1、对乙方在施工质量、建设工期和建设资金的使用实施监督;包括但不限于监督乙方施工是否符合有关质量、安全生产规范,工程质量是否符合工程质量要求,是否按照计划施工,能否确保工期,是否合理使用资金和材料,审核乙方的质量控制、安全生产方案等;甲方的监督不视做甲方对上述款项承担责任。
2、如乙方施工不符合设计要求、施工技术标准和合同约定的,甲方有权要求改正。
第十二条:争议
1、甲乙双方因合同发生争议,应进行友好协商,协商不一致时,任何一方均可向甲方所在地管辖的人民法院起诉。
2、发生争议后,除非下列情况出现,否则双方均应继续履行合同以保持施工连续:
(1)合同已无法履行;
(2)双方协议停止施工;
(3)调节要求停止施工,且为双方接受;(4)仲裁机关或法院要求停止施工。
非上述情况,乙方单方面停止施工,应承担违约责任。
第十三条:违约责任
1、由于乙方原因造成不能按合同工期完工,每逾期一日,应付甲方合同价款3‰的违约金,并承担甲方由此所产生的各种损失,同时甲方视工期拖延将有权不通过诉讼终止解除合同(有权另行发包);由于甲方原因造成不能按合同工期完工,每逾期一日,甲方应付乙方合同价款3‰的费用。
2、工程质量达不到设计和规范及本合同的要求,乙方应负责整改,确实无法整改致使质量达不到约定标准的,乙方应承担相应的经济损失,由于乙方原因造成消防无法验收合格的乙方承担相应责任。
第十四条:保险
乙方应办理自己在施工现场人员的生命财产和机械设备第三方需要的全部保险,并支付费用。
第十五条:合同生效、终止
本合同自签订之日起生效,合同义务履行完毕后终止。
第十六条:合同双方的联系
合同双方的联系均采用书面形式,包括书面签署的文件、传真、信函。地址为合同地址,如有变更,应及时书面通知合同对方。
第十七条:其他
1、本合同一式肆份,甲方执贰份、监理壹份、乙方执贰份;
2、本合同未约定部分,适用国家有关规定;
3、本合同于 年 月 日定于修水。
甲方: 乙方: 授权代表(签字): 经办人: 日期: 年 月 日 授权代表(签字): 经办人:
日期: 年 月 日
第二篇:消防系统安装工程施工合同(包工包料,不验收)1
水电安装工程施工合同
甲方:九江天顺投资发展有限公司 乙方:
为明确甲乙双方在施工过程中的职责和义务,做到相互协调配合以便顺利完成甲方委托乙方进行的消防系统安装工程,按照《中华人民共和国合同法》等法律法规规定,结合工程具体情况,经双方友好协商,达成以下条款,以资双方共同遵守。
第一条:合同总则。
1、工程名称:修水西班牙印象小区
2、工程地点:修水县城南E3地块
3、承包方式:包工包料。
4、承包范围:本小区除11#、12#、13#、18#楼之外其余的15栋楼的水电 安装。
5、承包内容:户外水电安装、按设计图施工。户内的安装标准如下: 5.1、强电进户线按图施工至室内配电箱,箱内装一空开,客厅内装一灯泡,一开关,一插座,顶板灯线线管按图施工,不穿线,其他线管及用电设施不安装。
5.2、弱电进户线按图施工至室内配电箱,其它用电设备不安装。5.3、排水管道按图施工,其它用水卫生洁具不安装。
5.4、给水主管进户只安装一个水咀、其它水管及用水设备不安装。5.5、本合同不含屋面排水。
6、工程造价结算依据:根据房屋的建筑面积(不含地下室),多层每平方
米 元,高层每平方米 元的计算方式作为结算依据。以上造价作为包死价,不受任何外在因素的影响而调整。
7、工程资料整编:工程类资料由乙方整编,完成后交总包方负责汇总、资料整编,达到竣工验收标准及档案馆备案要求(乙方的资料交接手续,甲方必须是监交人,有书面三方签字盖章的移交清单),移交清单做为乙方单位的结算依据。
8、安全管理:乙方交 元安全管理押金给总包单位,在施工过程中如存在安全隐患,未按总包单位管理要求执行,总包单位有权按照相关规定进行处罚,处罚费用从押金中扣除。工程竣工后,无安全责任,总包单位退还押金。
第二条:工程合同文件。
1、文件包括本合同、设计资料、设计图纸(包括施工图)、往来函件、开竣工报告、预(结)算书、验收记录、变更、签证、工程商务技术资料等。
2、合同文件前后内容不一致或有矛盾的,以最新文件资料为准。
第三条:工程价款
1、合同履约保证金交纳及返还:合同签订生效 个工作日内,乙方向甲方缴纳合同履约保证金人民币 元(大写: 整)。工程竣工后,甲方无息返还履约保证金人民币 万元(大写: 整)。
2、付款方式:乙方按照修水县地税局关于跨区涉税项目管理办法,在工程所在地未央区地税机关办理涉税事宜且开具合格税票,作为结算依据。(1)该工程无预付款。
(2)工程款原则上比照土建工程分三个时间节点支付:土建工程封顶时按工程总价的 %支付工程进度款:土建工程粉刷后按工程总价 的 %支付工程进度款;竣工验收后 天办理工程结算审计手续,凭有效税务发票结算工程款,扣除 %质量保修金后一次性付清。
3、质量保证金:预留工程结算审定总价的5%。质保期为 年,质保期满后15日内无质量问题一次性支付尾款(无息)。
第四条:材料设备供应
1、施工所需主材及设备乙方应提前提供材料技术指标、规格、数量。经甲方同意,乙方按照提供的用量及型号进行采购。
2、乙方采购的材料应符合设计和相应质量标准要求,并附有合格证,否则甲方代表拒绝验收,对不合格的材料设备乙方应按甲方要求的时间运出场外并重新采购,因此发生的费用由乙方承担,消防单位对材料的抽检费用由乙方承担。
3、乙方应于材料设备到货24小时内通知甲方代表验收,甲方代表在接到通知后应及时验收,如不能按时到场验收,乙方可自验后使用,事后经检查不符合规范或设计要求,由乙方修复或拆除,重新更换,损失由乙方承担。
第六条:双方驻工地代表
1、甲方任命 为驻施工现场的代表,代表甲方与乙方协调沟通;
2、乙方任命 为驻施工现场的代表,代表甲方与乙方协调沟通;
3、乙方工地代表应以书面形式给对方确认,未经甲方同意不得擅自更换驻施工工地代表。
第七条:双方责任。
1、甲方责任
(1)负责施工现场的三通一平和施工现场施工的总体管理及协调;(2)在开工前组织设计、施工单位会审图纸和进行设计交底,并将完整的施工图纸 套交给乙方。
2、乙方责任
(1)乙方负责该项目的设计优化,优化后与甲方商议提交设计院,设计院通过后可实行优化方案;
(2)按图纸优化方案等资料及图纸会审、设计交底和甲方意见编制施工进度图、施工组织设计;
(3)做好施工安全防护措施,施工中所发生的安全事故、质量事故、火灾事故等乙方承担全部责任及由此造成的一切损失,甲方不承担任何责任与费用;
(4)乙方负责所施工项目调试和验收,对质检部门提出的整改意见必须无条件整改,直至验收合格。
(5)乙方负责水电资料的整编及备案工作。
(6)遵守有关环境保护规定,采取控制和防范对环境的污染和危害;做好成品和相邻物品的保护(如房屋结构、各种管线等);
(7)按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不偷工减料,不得擅自修改工程设计,确保工程质量,确保按期交验;
(8)按照工程设计图纸和施工技术标准对建材、构配件、进行检验,不合格的不得使用;
(9)做好竣工验收工作并负责该工程的报验事宜,并提供该工程的全套资料和竣工图纸,对交付竣工验收的工程水电安装工程质量标准进行验
收,要具备国家规定的竣工条件;(10)对本工程按规定(约定)进行保修;(11)负责工程的交验等
(12)乙方应配合各专业、各施工单位的施工,并不计取任何费用。(13)乙方应服从甲方、监理、总包施工单位的管理。
第八条:工期、工程进度
1、本合同所述工程施工总工期为 个日历天。应变更、意见修改而实际影响工期的,由要求修改工期一方提出报告,经合同另一方审核签证后作为工期增减的依据。
2、开工日期:开工日期为 年 月 日,开工时由甲方向乙方签发开工令(或开工通知),如实际开工日期与本合同约定日期不一致的,以实际开工日期为准。
3、裙楼竣工日期:依据甲方预定开业时间提前竣工。竣工日期为 年 月 日。
4、整体项目竣工日期:竣工日期为 年 月 日,如总工期、开工日期有变更,竣工日期随之相应提前或顺延
5、实际竣工日期。工程经验收通过为竣工,以该递交竣工验收日期为竣工日期。
6、延期开工:乙方应按约定或甲方指令的开工日期开工,乙方不能按时开工,应在开工日前 5 天向甲方代表提出延期开工的理由和要求,甲方代表在 5 天内答复乙方,甲方同意延期或7天内不答复,可视为同意乙方要求,工期相应顺延。
7、对以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方(现场代表)签证确认并
加盖印章,工期相应顺延。
(1)非乙方原因停水、停电造成停工超过8个小时,不增加费用,只做工期顺延;
(2)不在乙方工程范围内的工程项目施工未能完成和阻碍乙方工程施工,不计费用,只做工期顺延;(3)不可抗力情况(依国家有关规定)。
乙方在以上情况发生后3天内提供以上情况发生的相应证明,向甲方提出报告,甲方代表在收到报告后14天内予以答复,逾期不答复,可视为工期顺延已经被确认。
第九条:工程质量
1、本合同所述工程应达到的质量等级为:合格。
2、质量及质量评定标准。工程质量标准采用国家统一的标准规范,没有国家统一规范的,采用地方或专业的标准规范;验收执行国家统一的质量检验评定标准、施工安全技术规范及验收等有关部门标准和规定。
3、质量的控制:
(1)乙方的质量控制:乙方应建立质量控制体系,配备专业工程师进行质量控制。乙方应编制质量控制方案并交甲方监督执行。
(2)甲方的质量控制---检查和返工。施工过程中对乙方施工质量的监督是甲方对乙方整体工作监督的一部分(监督见第十一条)。乙方应严格按照标准规范、设计要求和甲方的装修意见进行施工,随时接受甲方的检查检验,为甲方的检查检验提供方便。经检查,质量达不到规定要求的,甲方有权要求乙方返工修改直至符合要求,乙方应承担由此造成返工的费用,工期不予顺延,返工修改后仍达不到规定质量标准的,乙
方承担违约责任,并承担给甲方由此所造成的损失;如因甲方原因造成的返工,有关损失由甲方承担,工期相应顺延。
4、隐蔽工程和中间验收。
(1)工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位(如需要中间验收,可约定中间验收部位),乙方自检认为达到约定质量标准和等级的,在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方参加验收,验收达到约定质量,甲方在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工,验收达不到约定要求,乙方在整改或返工后重新通知甲方验收。
(2)工程质量符合约定要求,验收24小时后,甲方不在验收记录上签字,可视为甲方已经同意,乙方可进行隐蔽和继续施工。
(3)甲方不能按时参加验收,须在开始验收24小时前向乙方提出延期要求,工期可根据甲方要求延期限相应顺延,甲方未能按以上提出延期要求,乙方可自行组织验收,甲方应承认验收结果。
5、检验。
无论甲方是否参加验收或不论是否已经验收通过,在确有理由的情况下,甲方均可提出对已经隐蔽的工程重新检验,检验合格,甲方承担由此所产生的费用,耽误时间相应顺延工期,检验不合格,乙方承担由此所产生的费用,并负责返工或承担甲方所产生的实际损失,工期不予顺延。
6、竣工验收。
(1)乙方完成合同约定的工程内容,乙方先自行验收,自行验收合格后,具备竣工验收条件前20天,向甲方提交符合档案管理部门要求竣工资料验收(包括如施工图、竣工图、材料设备合格证、中间验收记录等)和竣工验收报告各4份。并通过备案。
(2)工程完工后,乙方应在 15 日内以通知甲方甲方提请并组织有关单位、部门进行验收,并在验收后 15 日出具验收意见(验收通过/要求整改)。(3)未出具保留意见的验收通过,则竣工日期为竣工验收通过的日期,如提出整改、返工,乙方应按要求进行整改、返工,并承担由此所产生的费用,竣工日期为经过整改、返工合格后验收通过的日期。(4)竣工验收的工程应具备的条件:
A、质量符合规定的水电安装工程质量标准及本合同约定的要求。B、完成全部工程的内容。C、有完整的工程经济技术资料。
D、工程所用的材料设备材质证明齐全,完整的检测报告。E、乙方向甲方签发水电工程质量保修书。
7、工程质量的认证。
工程质量(包括局部和整体)由甲乙双方根据国家现行规范验收标准评定(但必须以有关部门评定的标准例外),如双方对工程质量认定有争议,不能达成一致时,除非一方放弃,可提请修水质量监督部门(或主管部门)裁决,有关费用由责任方承担。
8、保修。
(1)乙方应对工程进行保修,保修期 年(保修范围:水电安装项目)。(2)保修期从消防验收合格并交付使用之日起算,保修期所发生维修,该维修项目从维修完成之日起另行计算保修期。
(3)保修期间,乙方在接到甲方修理通知后3天内派人修理,否则,甲方可自行或委托其他单位人员进行修理,因乙方原因造成的返修,费用由乙方承担,从保修金中扣除,如保修金不足和没留保修金,由乙方支付。
因乙方以外造成返修的费用,由甲方处理。
9、其它。
本合同签订一周内乙方应将施工组织设计报与甲方审批,该施工组织设计是本协议的有效组织部分,与本协议有同等法律效力。
第十条:安全生产及卫生防护
1、乙方进场施工前应与甲方签订《安全生产协议书》,施工现场应采取措施维护安全、防范危险、做好对毗邻建筑物、构筑物等的安全防护;因乙方施工中发生一切安全事故造成的任何人身及财产损害由乙方承担经济及法律责任。
2、乙方应遵守有关环境保护和安全生产的规定,采取措施控制和预防对环境的污染和危害,保护人们的正常生活、工作和人身安全,全部责任由乙方负责。
3、乙方应采取措施保护与施工现场或出入口有关的地下管线资料;
4、乙方应做好施工现场卫生整洁工作;
5、乙方应对以完工验收的成品做好保护工作;
6、乙方应按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,如因现场或其他原因需要修改设计须经甲方批准;
7、乙方应严格遵守水电安装规范。
第十一条:监督管理
由于本合同所涉及工程,涉及报验手续,由甲方按有关法规进行报验,在施工过程中:
1、对乙方在施工质量、建设工期和建设资金的使用实施监督;包括但不限于监督乙方施工是否符合有关质量、安全生产规范,工程质量是否符
合工程质量要求,是否按照计划施工,能否确保工期,是否合理使用资金和材料,审核乙方的质量控制、安全生产方案等;甲方的监督不视做甲方对上述款项承担责任。
2、如乙方施工不符合设计要求、施工技术标准和合同约定的,甲方有权要求改正。
第十二条:争议
1、甲乙双方因合同发生争议,应进行友好协商,协商不一致时,任何一方均可向甲方所在地管辖的人民法院起诉。
2、发生争议后,除非下列情况出现,否则双方均应继续履行合同以保持施工连续:
(1)合同已无法履行;(2)双方协议停止施工;
(3)调节要求停止施工,且为双方接受;(4)仲裁机关或法院要求停止施工。
非上述情况,乙方单方面停止施工,应承担违约责任。
第十三条:违约责任
1、由于乙方原因造成不能按合同工期完工,每逾期一日,应付甲方合同价款 ‰的违约金,并承担甲方由此所产生的各种损失,同时甲方视工期拖延将有权不通过诉讼终止解除合同(有权另行发包);由于甲方原因造成不能按合同工期完工,每逾期一日,甲方应付乙方合同价款 ‰的费用。
2、工程质量达不到设计和规范及本合同的要求,乙方应负责整改,确实无法整改致使质量达不到约定标准的,乙方应承担相应的经济损失,由于乙方原因造成消防无法验收合格的乙方承担相应责任。
第十四条:合同生效、终止
本合同自签订之日起生效,合同义务履行完毕后终止。
第十五条:合同双方的联系
合同双方的联系均采用书面形式,包括书面签署的文件、传真、信函。地址为合同地址,如有变更,应及时书面通知合同对方。第十六条:其他1、2、3、甲方: 乙方: 本合同一式肆份,甲方执壹份,监理壹份,乙方执壹份; 本合同未约定部分,适用国家有关规定; 本合同于 年 月 日定于修水。
授权代表(签字): 授权代表(签字):
经办人: 经办人:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
第三篇:消防系统工程施工合同
武汉铁路局经济适用房项目(东湖新城C地块)(东湖·雅苑)
消防系统工程施工合同
发包方:
山河建设集团有限公司
(下简称发包方)
承包方:
(下简称承包方)
经双双方协商,发包方决定将武汉铁路局东湖雅苑项目消防系统工程委托承包方施工,为规范双方行为,现订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:武汉铁路局经济适用房项目(东湖新城C地块)(东湖·雅苑)
2、工程地点:武汉市洪山区北洋桥村(青山区团结大道与工业四路交汇处)
二、承包范围:除消火栓、喷淋系统、通风系统预留预埋套管及报警系统预埋管(预埋盒)外的火灾自动报警系统、消火栓系统、自动水喷淋系统、气体灭火系统、漏电火灾报警系统、消防电源监控系统、防火门监控系统,防排烟及通风系统、防火卷帘门等。
三、承包方式:包人工、包材料(主材、辅材)、包设备、包工期、包安装、包调试、包验收。
四、工期:
经双方商定,根椐工程实际情况,安排工期如下:
1、开工日期:以发包方通知为准
1、工程工期:满足发包方交房验收要求
2、竣工日期:在具备系统运行的条件下,承包方应于15天内完成全系统的调试、运行。
五、工程质量等级:合格(同时须符合国家现行法律法规规范标准)
六、工程验收标准及图纸:
1、验收标准按照国家现行规范标准执行,具体包括但不限于以下规范标准:
(1)建筑装饰工程施工质量验收规范GB50205-2006
(2)建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002
(3)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2013
(4)火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-20072、图纸
(1)发包方应于本合同签订后3日内向承包方提供图纸1套(含制作竣工图所用图纸2套),并要求承包方在现场随时保留图纸,以供发包方、监理有关人员查询。
(2)承包方需要增加图纸套数的,甲方可代为加晒,加晒费用由乙方承担。
(3)承包方保证只将图纸用于本合同履行,不得将图纸的任何部分泄露给本合同当事人以外的其它任何第三方。
五、工程价款及结算原则:
1、本工程总造价为
460 万 元(人民币大写: 肆佰陆拾万元,本造价为施工图范围内包干总价。
2、如施工期间发生设计变更、现场签证的计价方式如下:变更工程量据实结算,采用2013版定额计价[鄂建文2013)66号],其中主材料及设备单价的选用原则为:采用《武汉建设工程价格信息》发布的当月市场信息预算价,再总价下浮35%。
3、除施工期间发生经发包方批准的设计变更及签证可增减合同价外,合同包干总价不再以任何形式的调整。
六、付款方式:
同发包方与建设方的总包合同付款方式一致(同步)同比例支付,发包方在收到建设方工程款后的7天内将工程款支付给承包方。
七、甲方责任:
1.按合同规定拨付工程进度款。
2.发包方有权利就该项目进行设计变更,但是该变更不得违反法律的强制性或禁止性规定,同时该变更经过相关部门的审核通过,方可成为承包方的施工依据。
3.安排有关人员协助承包方做好现场施工协调工作,对承包方的工程进度、工程质量进行监督、检查,参加竣工验收。
4.负责向承包方提供消防工程施工图1套。
5.提供本工程所需设备、材料的存放地。
八、承包方责任:
1.按发包方的开工时间要求进场施工。
2.严格按施工图及发包方认可的施工方案进行施工,认真执行国家现行的《施工及验收规范》,不得随意变更设计,确保工程质量达到国家规定的质量标准和合格工程要求。
3.承包方必须服从发包方项目部的全面管理,按双方约定的时间和计划完成工程承包项目,遵守国家和甲方的有关规章制度,做到安全文明施工。若因承包方不服从发包方项目部的全面管理而发生的一切后果及由此产生的相关经济损失均由承包方承担。
4.施工过程中,随时接受发包方代表及委托人员的检查、检验,并为检查、检验提供便利条件。
5.负责现场所存设备及材料的保护和管理。
6.安生生产管理由承包方与甲方签订专门的安全生产协议。严格按协议的规定执行。
7、承包方负责通过消防验收。
九、竣工与结算
1、工程竣工后,承包方应在完工验收10天前,向发包方提交竣工验收报告和工程竣工资料两套。
2、竣工验收:在具备系统运行的条件下,双方均可提出办理工程竣工验收的要求,并以书面形式通知对方,确定竣工验收日程安排后,发包方或建设方应组织有关部门参加竣工验收。
3、竣工的日期为整体工程竣工备案日期。
4、发包方收到承包方竣工工程决算报告30天内办理结算,决算手续或规定按发包方与建设方所签合同执行,逾期不办理决算手续,视为认可。
十、质检与返工:
1.因承包方施工责任导致设计变更所发生的费用和损失由承包方承担。
2.施工中经检查、检验工程质量不合格,承包方应按质量监督部门的要求进行返工、修改,并承担其费用。
十一、保修维修:
1、承包方应对质量保修期内的质量缺陷免费提供保修维修服务,具体要求为:
(1)本工程的质量保修期为2年;
(2)本工程的质量保修期自整体工程竣工备案之日起计算。
2、质保金金额为应付工程造价的5%,质保期满无质量问题,质保金无息返还乙方。
3、承包方应在收到甲方或建设方保修维修通知后的12小时内派出专业技术人员进行保修。若在12小时内承包方没及时维修,发包方自行处理,其费用按实际发生的费用3倍在质保金中扣除。
4、在2年的保修期内,如属承包方的材料或施工质量问题而引起的工程返修,一切费用由承包方承担。
十二、争议、违约和索赔:
1、双方因履行合同发生的争议,应通过友好协商解决。
2、违约:
(1).发包方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的行为,应承担违约责任。
(2).若因承包方原因不能在合同工期内竣工,不能通过消防部门的验收(如因施工质量达不到设计和规范要求,或发生其它违约行为),承包方应承担由此给发包方造成的一切经济损失。
3、安全施工:
对施工中发生的设备、材料损坏,施工质量事故和安全事故,均由承包方自行承担,发包方不承担任何责任。
十三、其它事项:
1、本合同经双方签字,盖章后正式生效,合同履行完毕后自行终止。
2、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。
3、本合同一式八份,发包方六分、承包二份。
发包方:
承包方:
代表人:
代表人:
开户行:
开户行:
帐
号:
帐
号:
签订时间: 年
月
日
签订时间: 年 月
日
—
END
—
第四篇:外墙涂料工程施工合同(包工包料)
外墙涂料工程施工合同
按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结
合本工程具体情况,双方达成如下协议:
第1条工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3承包范围:外墙 工程
1.4承包方式:包工包料
1.5工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工。
1.6工程质量:合格。
1.7合同价款(人民币):
单价:元/m2
工艺:____________________________________________________工程完工后按实际涂装面积结算,合同单价不变工程总价以结算审计定价为准。
第2条甲方工作
2.1开工前7天,向乙方提供精确的施工图纸1份,并向乙方进行现场交底。全
部交出工作面,清除影响施工的障碍物,对不能清除的墙面设施采取保护措
施。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2 提供乙方施工所需住宿、用水、电源等设施,须提供设备材料放置场地,具
体可双方协商。
2.3指派同志为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量,进度进行
监督检查,办理验收,变更,登记手续和其他事宜。
第3条乙方工作
3.1 参加甲方组织的施工图现场交底,提供施工工艺说明和拟定施工方案和进度
计划,交甲方审定。
3.2指派同志为乙方驻地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定。严格按
照图纸和施工工艺说明进行施工,参加竣工验收,编制工程结算。
3.4施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设
备管线。
3.5负责工程完工验收前的成品保护工作。
3.6在施工现场应服从总包单位的统一管理。
3.7根据图纸及现场尺寸,结合效果图,重新优化设计墙面涂料分块尺寸图,经
甲方确认后实施。
3.8 参加工地例会及其它相关会议。
第4条关于工期的约定
4.1 合同生效后日内原材料及工人进场;按现场进度,进场后个有效
工作日内完成施工任务。
4.2 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶
工采取的措施费用。
4.3 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
4.4 因乙方的责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不能顺延。
4.5 如遇下列情况,经甲,乙双方协商,工期相应顺延:
(1)施工中因停电,停水及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内
累计计算),工期相应顺延;
(2)工作面不能及时交接而影响施工;
(3)需要甲方解决的问题,乙方以书面形式提出后,甲方在24小时内未予答复
而影响施工。
第5条关于工程质量及验收的约定
5.1 乙方必须严格按照甲方认可的样板颜色进行施工,并接受甲方工地代表和监
理的监督。
5.2本工程质量须达到国家质量评定标准。
5.3 甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参
加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求
复验时,乙方应按要求办理办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承当,但工期也予顺延。
5.4 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,双方协商工期顺延事
宜。
5.5 工期竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知7日内组织验收,并办理验收,移交手续。甲方逾期不验收,验收期后,视同合格。
第6条关于工程价款及结算的约定
6.1 双方商定本合同价款=固定单价(本合同约定单价)×实际施工面积。
6.2合同签订后,甲方向乙方拨付合同总金额的%。
6.3乙方完成总工程量的50%后_3_个工作日内,甲方向乙方支付合同金额的%。
6.4乙方完工,甲方验收合格后_3个工作日内,甲方向乙方支付合同金额的%。
6.5甲方需在工程竣工后10天内验收完毕,若延长时间视同验收合格。
6.6甲方留存合同总金额的 5 %作为质量保证金,一年保修期(至年月
日)期满后日内向乙方一次性付清。
6.7甲方未按合同约定支付进度款,造成施工工期延误及其他相应损失,由甲方
自行承担责任。
6.8其他
第7条 有关安全生产和防火的约定
7.1 乙方提供的施工工艺符合《中华人民共和国消防条例》、《建筑安装工人安全
操作规范》。
7.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人
安全造作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
7.3 由于乙方提供的施工工艺说明或乙方在施工生产过程中违反有关安全操作
规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引起的相关经
济损失。施工中由于乙方的过错引起的安全责任由乙方负责。
第8条奖励和违约责任
8.1 甲方应按合同规定按时支付工程款,乙方在施工期间按合同约定的条件定期
向乙方提出付款申请,甲方应在收到申请7日内及时进行审核并支付工程款。
不按合同规定拨付工程款,逾期乙方有权暂时停工,工期顺延,由此造成的损失由甲方负责。
8.2 未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或
事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
8.3 未经办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。
8.4 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由
责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第9条争议或纠纷处理
9.1 本合同在履行期间,甲乙双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双
方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
9.2 甲乙双方不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中
发生的争议双方同意由当地仲裁委员会仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力,仲裁费用由败方承担。
第10条合同生效与终止
10.1 本合同甲、乙双方签字盖章后生效。本合同一式两份,具有同等的法律效
力,其中甲方执一份,乙方一份。
10.2 本合同签订前,甲乙双方就本工程的有关约定事项,未经本合同确认的,一律无效。
10.3 本合同签订后,有关合同条款的变更应签订书面补充协议。
10.4 本合同在双方完成了相互约定的事项后即告终止。
第11条其他约定
11.1 乙方所需脚手架、水电由甲方解决,乙方自行解决其所需垂直运送工具和配套设施。
11.2 乙方不得将工程进行转包,否则甲方有权责令停工。乙方必须做到文明施
工,保持现场清洁。
11.3 乙方在工程施工过程中,高空作业的施工人员及其他人员如按照国家有关
规定需要办理相关保险的,乙方必须办理,如未办理而受到监管部门处罚的与甲方无关。
11.4未尽事宜,甲乙双方另行友好协商解决。
本工程质量保修书由施工合同发包人。承包人双方共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(盖章):承包人(盖章): 法定代表人:法定代表人:
或授权代表人(签字):或授权代表(签字): 单位地址:单位地址:
电话:电话:
传真:传真:
邮政编码:
开户银行:
账号:
年月日
邮政编码:开户银行:账号:年月日
第五篇:安装工程施工合同
有关安装工程施工合同1
甲方:_________
乙方:_________
为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任、权利和义务,按照(中华人民共和国合同法)、(中华人民共和国建筑法)及其他有关法律法规之规定,结合工程具体情况,经甲乙双方协商一致,同意订立本合同并严格遵守履行。
1、合同文件适用的法律、法规和标准、规范
1.1适用的法律、法规:本合同文件适用国家有关法律和行政法规,其没有做出规定的,应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。
1.2适用的标准、规范:本合同适用国家有关标准、规范;国家标准、规范中没有的,适用有关行业标准、规范;以上均没有的,适用工程所在地的有关标准、规范。
2、合同文件组成及解释顺序
2.1合同条款及合同附件
2.2补充合同(协议)书
2.3中标通知书、投标书及其附件
2.4标准、规范及有关技术文件
2.5有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件
2.6施工图纸及设计要求
2.7形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单
2.8有关会议纪要
2.9甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。
3、资质验证:乙方资质情况(详细填写)
3.1资质证书号码:_________
3.2资质许可范围:_________
3.3发证机关:_________
3.4复审有效期:_________
3.5甲方查验原件的人员及时间:_________
3.6若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时,必须出具签订本合同的法人委托书。委托单位名称必须与资质证书、营业执照名称相一致。委托人必须是其单位的法定代表人。每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人委托书”复印件。
3.7应加上乙方单位详细地址、邮编和电话。
4、工程概况:
4.1工程名称:_________
4.2工程类别:乙方施工的项目属于类工程,但乙方的取费与此无关,乙方工程结算按本合同有关计价约定办理。(不需要)
4.3工程地址:_________
4.4工程规模:建筑面积:_________平方米;层数:_________层
4.5设计生产能力:_________
5、工程范围:乙方施工的分部分项工程如下:_________
6、承包方式:劳务作业施工承包
7、工程期限:_________
7.1合同开工日期:_________年_________月_________日
7.2合同工期:乙方施工的全部工程应于开工之日起_________个日历天(含所有节假日在内)完成,完工日期为_________年_________月_________日。本合同工程设立以下阶段控制点:
7.2.1于_________年_________月_________日之前,完成_________
7.2.2于_________年_________月_________日之前,完成_________
7.2.3于_________年_________月_________日之前,完成_________
7.2.4于_________年_________月_________日之前,完成_________
7.3实际完工日期:乙方完成全部工程等所有合约项目,以书面通知甲方后,由甲方组织检查验收所确认的完工之日即为实际完工日期。
7.4竣工日期:与甲方承建的总体工程竣工验收合格日期相同。
8、延期开工:乙方不能按本合同约定开工日期开工的,应不迟于本合同开工日期前7天,向甲方代表提出延期开工理由和补救措施的书面报告,甲方代表收到报告后48小时内给予答复,不同意延期开工的,工期不予顺延,同意延期开工的,工期相应顺延。
9、工期延误:对下列情况,经甲方代表确认后,可顺延合同工期:
9.1因甲方原因使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前7天通知甲方者。
9.2重大设计变更(扩大规模、改变结构、提高标准)且非乙方原因所致者。
9.3甲方变更计划且非乙方原因所致,并对乙方工期有实质性影响,乙方停工72小时以上的时间段。
9.4施工中,图纸间断供应,造成乙方停工72小时以上的时间段。
9.5因甲供物资供应原因且非乙方错报、迟报、漏报物资需用计划所致者。
9.6在国家规定的工作时间中,现场连续停水或停电超过48小时且当天无法调整造成乙方停工者。因业主原因应明确,以上原因应有书面的文件资料。
非以上原因不能按期完成或推迟阶段控制点的,甲方对乙方以推迟每天按工程结算总造价的0.05%累计罚款,乙方还应承担甲方与此有关的一切经济损失及各级罚款。
10、质量等级:
乙方必须按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工;严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定;工程质量必须达到有关标准的合格等级,按分项工程评定的合格率100%;工程一次交验合格率必须达到100%;本建设项目为业主与甲方约定的创(杯、奖)项目,乙方必须确保其施工的工程实体和质量保证资料等均不影响该项目标评定。(质量标准应明确)
11、合同价款
11.1合同造价暂定为人民币_________元(大写_________元),实际以甲方最终审定乙方工程结算书的审定值为准。(应采用多种形式,如:固定总价、综合单价等)
11.2签约后,按照本合同约定的计价标准执行,无论任何价格上涨或其他任何原因,双方均不做任何调整。
12、图纸和技术资料:
12.1图纸:甲方在_________年_________月_________日之前,向乙方提供与本合同工程范围有关的施工图一式一套(应有两套,其中一套为竣工资料用),或按以下期限分期提供一式一套:_________年_________月_________日之前提供图纸;
12.2资料:设计已有的有关院标(标准图)一式一套(国标、省标由乙方自行解决)。
13、甲方驻工地代表:姓名_________;身份证号码_________
14、乙方驻工地代表:姓名_________;身份证号码_________
15、甲方工作:
15.1组建与建设工程相适应的项目管理班子,全面履行甲方同业主签订的建设工程施工合同。统一对业主、设计、监理等单位和当地有关部门进行工作对接;统筹安排交工资料整理工作;统一向业主单位办理建设项目竣工验收、竣工结算及财务结算。
15.2组织图纸会审和工程技术交底,负责编制总体工程施工组织设计;组织编制施工计划、物资需用量计划;统一制定各项管理指标。
15.3组织编制施工准备计划,协调解决施工用水、用电及现场道路,统筹规划现场平面布置(乙方的生产、生活临设费用及水电费由乙方承担)。应根据项目特点而定。
15.4负责办理工程开、竣工报告;负责组织隐蔽工程验收、中间验收及建设项目竣工验收;对乙方已完分部工程和乙方全部完工工程,及时组织检查和完工认定。
15.5建立统一的质量监控机制,贯彻执行国家、行业、地区有关规范、标准和业主的质量要求。
15.6统一向业主办理以下事宜:
15.6.1必要的施工场地的工程地质和地下管线资料的签收、签发;
15.6.2书面及现场交验水准点和坐标控制点;
15.6.3施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续;
15.6.4施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等保护工作的协调与处理。
16、乙方工作:
16.1服从甲方的统一管理,按甲方ci达标和现场标准化管理要求,自费统一着装和布置现场;按照甲方施工平面规划及要求堆放材料和机具,搞好现场文明施工管理,保持施工现场井然有序和施工场地整洁卫生。按施工需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏并负责安全保卫。
16.2在施工的全过程中,乙方必须按甲方要求和工程需要组织具有相应资格证件的熟练工人和性能良好的施工机具及检验合格的材料投入施工,确保实现本合同工期目标及质量、安全、文明施工等各项管理指标。16.3严格按照设计图纸,施工验收规范及有关技术要求进行施工,确保工程质量达到约定的等级。在施工过程中,及时按照有关标准和规范进行自检,及时做好施工日志和交工资料所需的各种原始记录。以上资料均必须分类建档,保证完整齐全,符合交工资料要求。
16.4遵守有关部门对施工场地、交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等管理规定。做好施工场地周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木等树木、地下管线和工地附近之交通、电力、通讯、给水、排水、供热、燃气、石油设施等保护工作。如有损坏、破坏时,由乙方承担一切经济损失及各级罚款。
16.5做好已完工程、在施工工程和工程物资的保护保管工作和施工安全保卫工作。乙方所有已完工程,已到位或已安装的设备、仪器、仪表;在施工已投用的工程材料,已进入工地或在乙方仓储区域的工程物资等,在建设项目竣工验收之前,均由乙方承担全部保护、保管责任,倘有丢失、损坏、变质,均由乙方负责补足、修复并承担相应费用和由此而发生的一切经济损失。乙方在施工中,应做好成品保护工作,因乙方施工造成任何施工单位的已完工程或在施工工程或工程物资损坏的,均由乙方承担由此而发生的一切经济损失。
16.6按照本合同和项目部的规定,及时向甲方提交施工准备计划、进退场人员名册、进退场机具设备清单、月度施工作业计划、季月物资需用计划、月度形象进度造价计算书及施工统计报表、隐蔽工程验收申请、工程事故报告、分部工程完工报告、乙方全部工程完工报告、施工图预算书和工程结算书。
16.7乙方必须以法定货币形式按时足额支付其员工工资,不得以任何名目或借口拖欠和克扣。凡乙方拖欠或克扣其员工工资的,一律由乙方承担全部责任和一切后果及一切经济损失。
16.8根据工程和甲方的需要,按甲方要求参与试车、保运。
16.9按业主合同需由乙方承担的其他工作。
17、进度计划:
乙方于每月21日,向甲方编报月度(本月21日至次月20日)施工进度计划。必须按照工期要求及甲方批准的进度计划组织施工,随时接受甲方代表的协调、检查、监督。
18、质量与检验:
18.1质量责任:
18.1.1乙方必须设立施工现场质量管理部门并配备熟悉工程质量检查、检验、评定、验收业务的质检人员,工程总造价大于_________元的,须配备1名持证上岗的专职质检人员,工程总造价不大于_________元的,可配备1名专职或兼职的质检人员。因乙方未设立现场质管部门或未按本合同要求配备质检人员的,甲方均按空缺每天以_________元累计处罚乙方,直至设立、配备完毕为止。
18.1.2乙方发生质量事故的,由乙方承担一切责任和甲方、乙方、业主等各方一切经济损失及各级罚款。此外,甲方对乙方另行处罚如下_________。
18.1.3乙方施工的工程,质量等级未完全符合本合同约定的,由乙方自费整改并承担甲方及业主方的一切经济损失及各级罚款。此外,甲方对乙方另行合成处罚如下:_________
18.1.4违反工程建设强制性标准要求,存在明显质量通病或观感质量差而影响交工验收需返工修理的,甲方按每项次以工程结算总造价的5‰累计处罚乙方并由乙方承担返工、修理费用和承担由此而造成的甲方、乙方、业主等各方的一切经济损失。
18.2检查和返工
18.2.1乙方应随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。
18.2.2对乙方工程质量达不到约定标准的部分,甲方有权要求乙方拆除和重新施工,乙方应按甲方要求进行拆除和重新施工,直至符合约定的标准,由此而发生的费用由乙方承担,工期不予顺延。
18.3隐蔽工程验收:未经甲方代表批准,乙方所施工的任何隐蔽工程均不能实施覆盖,当乙方施工的隐蔽工程已自检合格具备验收条件时,乙方必须于当日书面通知甲方代表,通知包括隐蔽的内容、地点、申请验收的时间,由甲方组织有关人员对该部分工程进行检验,检验合格后,再报请业主、监理进行隐蔽验收。
18.4重新检验:无论甲方、业主、监理等是否进行验收,当其任何一方认为已经隐蔽的工程需要剥离或开孔重新检验时,均由甲方向乙方发出书面通知,乙方必须按甲方的要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复,若乙方原隐蔽的工程质量合格的,则乙方剥离或开孔及发生的重新隐蔽费用由甲方承担。剥离或开孔后查明不符合质量要求的,乙方承担发生的全部费用和甲方的一切经济损失。
18.5中间验收
18.5.1中间验收的内容包括:
a、分项工程质量验收记录对应的部位;
b、交工资料有关的试验记录对应的试验对象;
18.5.2中间验收程序:乙方自检合格,达到验收条件时,乙方必须于当日书面通知甲方代表,由甲方组织或报请业主、监理进行检验。
19、安全及文明施工
19.1本工程控制指标
19.1.1杜绝重伤、死亡事故,轻伤负伤率小于1.5‰;
19.1.2杜绝重大机械事故;
19.1.3杜绝急性职业中毒,严重环境污染,特大辐射事故;
19.1.4杜绝火灾事故;
19.1.5控制噪声、粉尘、渣土对环境的污染,做到施工不扰民;
19.1.6达到级文明工地评定标准,不影响甲方级文明工地评定。
19.2安全责任
19.2.1乙方必须遵守(中华人民共和国安全生产法),认真贯彻执行中华人民共和国国务院令393号(建设工程安全生产管理条例),按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准(建筑施工安全检查标准)jgj59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理,确保安全施工。乙方应办理其自身范围内的施工人员的意外保险。
19.2.2乙方必须设立施工现场安全管理部门并配备熟悉安全施工管理业务、经过安全管理培训的安全管理人员(安全员),施工人数50人以上的,配备1名持证上岗的专职安全员;不超过50人的,配备1名专职或兼职安全员。因乙方未设立安全管理部门或未按本合同要求配备安全员的,甲方对乙方均按空缺每天以300元累计罚款,直至设立、配备完毕为止。
19.2.3因乙方安全管理不善、安全措施不力或安全防护不规范等而造成安全事故的,由乙方承担全部责任和甲方、乙方、任何第三方的一切经济损失及各种罚款。此外,甲方对乙方另行处罚如下:
a、死亡1人罚款_________元,重伤1人罚款_________元,超过1人次的部分加倍处罚。
b、发生重大机械事故的,每台次罚款_________元。
c、发生急性职业中毒或严重环境污染或特大辐射事故的,每次罚款_________元。
d、发生火灾事故的,每次罚款_________元。
19.2.4按国务院令393号(建设工程安全生产管理条例)考核,乙方发生第六十一条、六十二条、六十四条、六十五条、六十六条情况者,乙方除承担甲方的各种损失(包括遭受的罚款)之外,甲方对乙方另行处以每次_________元的罚款。
19.2.5乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密闭防震车间、易燃易爆地段及临街交通要道附近施工时,于施工开始之前应向甲方提出安全防护措施并由甲方审定及送交业主、监理批准后执行。
19.2.6实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,乙方应在施工前14天以书面形式通知甲方并提出相应的安全防护措施并由甲方认定及送交业主、监理批准后执行。
19.2.7乙方发生十七(一)之中事故的,应立即向甲方报告,并由甲方按有关规定上报政府有关部门并通知业主,同时按政府有关部门的要求进行处理。
19.3文明施工责任
19.3.1乙方须严格遵守建设行政主管部门及当地其他有关部门关于文明施工的各项规定,做到文明施工。因乙方原因影响甲方级文明工地评定的,甲方对乙方按工程结算总造价的2%进行处罚并由乙方承担甲方的一切经济损失及各级罚款。19.3.2乙方未能保持工地环境整洁的,甲方有权雇工清理,其所发生的费用概由乙方承担。
20、紧急补救:
无论在工程施工期间或在保修期内,如果在工程的任何部分发生事故或故障或其他事件,甲方代表认为必须进行紧急补救或修理,而乙方无能力或不及时进行补救或修理时,甲方有权雇佣其他人员从事该项工作。若此项工作属乙方责任或乙方工作范围的,则全部责任和发生的一切费用均由乙方承担。
21、物资供应
21.1物资供应分工
21.1.1以下物资均由甲方供应
a、永久性工程安装的设备、仪器、仪表;
b、安装工程预算定额(估价表)中未计价而应进入预算造价的主材;
c、土建、装饰工程的钢材、木材、水泥、预制构件、铝型材、幕墙玻璃、高级卫生洁具、装饰灯具。
21.1.2其他材料采供分工:
a、甲方:_________
b、乙方:_________
21.2双方供应的物资均须具有合格证,钢材水泥须有质保书。合格证、质保书、其他出厂检测资料和装箱清单、样本、说明书等所有资料须及时分类建档,保证做到完整齐全。
21.3乙方采供的材料与设计或有关标准、规范要求不符时,乙方应按甲方要求的时间运出施工场地,重新采购符合设计及有关标准、规范要求的产品,由此延误的工期不予顺延,且费用由乙方自理。
21.4乙方于每月21日,向甲方编报月度(本月20日至次月20日)甲供物资需用计划,每季度初前10天向甲方编报季度甲供物资需用计划。若未能按时编报的,由乙方承担甲方由此而发生的一切经济损失。
21.5物资费用
21.5.1永久性工程安装的设备、仪表、仪器,乙方只办领用手续,(不进入工程造价)。如发生遗失、损坏时,乙方必须照价赔偿并承担一切责任和一切经济损失及各种罚款。
21.5.2乙方办理材料调拨及设备(仪器、仪表)领用手续后的装、运、卸、保管、看护及必要的仓储设施均由乙方负责并承担费用。
21.5.3所有甲供材料甲方一律按市场价向乙方划价转帐,乙方亦按此价格列入工程结算。对乙方超过工程结算材料分析耗用量的材料,甲方则按市场价加价20%,在工程结算时予以扣除且对乙方的剩余物资,甲方不予办理退库。
21.6材料员和领用手续
21.6.1乙方必须在施工现场设立专职材料员,同时,该材料员必须向甲方递交经乙方法定代表人(或与本合同相符的乙方委托代理人)确认的任命信函原件一份,并递交附有姓名的样章印模一份。材料员自开工至完工期间不得更换,确因可以得到甲方认可同意的原因而必须更换时,乙方要向甲方递交正式的任免函原件,且还要重复以上手续。
21.6.2乙方材料员向甲方领用设备、材料时,必须签办调拨单(或领用手续),调拨单(或领用手续)的签字栏内,必须既有本人的签字,又要盖有经备案核准的本人印模。
21.6.3材料员必须于每月20日(上月20日起本月19日止)编报月耗汇总报表,编报完毕后与甲方材料人员核对,核对无误后,办理签办手续。
22、施工机具等提供和非永久性工程物资等供应
甲方按21.1分工规定供应工程物资,除此之外的乙方施工、行政、后勤、生活等所需的机械、设备、仪器仪表、工具用具、器材、设施、物资等均由乙方自行自费提供(解决),其包括但不仅限于以下内容:
22.1国家、行业颁发的有关施工机械台班费用定额中的各种施工机械和有关施工仪器仪表台班费用定额中的各种施工仪器仪表。乙方欲使用甲方在现场已有的施工机械或仪器仪表时,必须征得甲方代表同意并于双方签订租赁协议后方可使用,若发生丢失、损坏时,则须按市场价照价赔偿。
22.2行政、后勤、生活用车辆和上下班交通工具等。
22.3生产、生活临时设施,若乙方欲使用甲方已建有的临时设施时,必须征得甲方代表同意并于双方达成有偿使用协议后,乙方方可使用。
22.4办公、空调、冷冻、家电等设备和桌、椅、柜、家具、床具、橱具、灶具、餐具、电话机、传真机等办公及营房设施及生产、生活临时用电所需配电箱、电线电缆、开关、插座、灯具等设施。
22.5文具、纸张、帐表等办公用品和卫生、消防、安保等器材。
22.6安全防护及劳动保护用品,诸如:安全网、安全带、安全帽、安全皮鞋、防毒面具、焊接眼面防护罩、射线防护服、射线人员报警器、绝缘(靴、鞋、手套)、电焊手套、胶(靴、手套、围裙)、护脚、口罩、劳动防护(服、手套、眼镜)、工作服、工作帽、雨衣等及其他安全防护及劳动保护用品等。
22.7各专业建设工程的作业队、班组及任何工种人员施工所需的、不属于固定资产的工具、用具、,诸如:导链、绞磨、三角架、龙门架、滑轮、索具、地锚、卡环、钢丝绳及卡扣、千斤顶、电锤、冲击钻、射钉枪、拉铆枪、手提砂轮机、手动试压泵、吸尘器、电气焊工具、氧气及乙炔气等气瓶连表、工作台、压力钳、高凳、作业梯、手推车、工具箱等和施工所需的任何其他工具、用具、器具、量具等。
22.8行政、后勤、生活及临时设施工程所需的任何物资。
22.9各种周转、摊销、手段性材料,诸如:脚手架材料、模板、跳板、道木、钢平台、胎具、夹具、吊耳、楔子、加固件、油罐充气顶升装置等。
23、工程预结算
23.1计价计费约定(有关者填内容,无关者空缺不填)
23.1.1按工料单价法编制,其中:
a、套用定额估价表(年版本);
b、按21.1.1中材料费下浮_________%;
c、按21.1.1中机械费下浮_________%;
d、按21.1.1中机械费不计取;
e、按21.1.1中脚手架搭拆费下浮_________%;
f、按21.1.1中超高费下浮_________%;
g、以人工费取费的综合人工费单价_________元/定额(估价表)工日;
综合人工费单价中包括人工费和23.1.3.a内容。
h、以定额直接费取费的,综合取费为定额直接费_________%
23.1.2按综合单价(全费用单价)法编制
a、详见合同附件综合单价清单或
b、具体工程内容的综合单价如下:_________
c、综合单价中包括其他直接费(人工费、材料费、施工机械使用费)、有关脚手架搭拆费、高层建筑增加费、超高费、系统调试费、安装与生产同时进行增加费、有害身体健康环境施工增加费、定额(估价表)其他子目系数调增费;未单独列项的有关施工排水及降水费、砼和钢筋砼工程模板及支架费、特型及大型机械组装拆卸及进退场费等和23.1.3.a内容。
23.1.3说明:
a、综合人工费单价、综合取费、综合单价除包括以上内容之外,还包括以下内容:(1)环境保护、文明施工、安全施工、冬雨季施工、夜间施工、生产工具用具使用、检验试验、远地施工、工程排污、建筑等垃圾清理外运、工程定位复测、工程点交、场地清理、材料设备构件二次搬运等费用;(2)生产生活临时设施费;(3)施工机械设备保险、员工保险、危险作业意外伤害险、社会保障、住房公积金等费用;(4)24.5.17、24.5.18、24.5.19的费用;(5)现场管理费、企业管理费、劳动保险及统筹费、利润、税金等。
23.1.1及23.1.2的价格均不因任何价格上涨,国家或地区政策性调整和天气、气候、地质、场地、现尝环境等影响及其他外部干扰因素而做调整。
23.1.1及23.1.2中,乙方均不另行计取以下费用:①甲供和乙供物资的工地保管费。②乙供材料检测、复试费③向甲方办理调拨或领用手续后的材料、设备、构件等装、运、卸、清理、点件、保管、防护、看护和必要的设尝设库、及货架、道木、蓬布、栅栏、刺网、围墙等费用。④设备单机试运(72小时)的费用
23.1.4临时用工的综合人工单价(包含费用同23.1.1.g,每工按8小时,不分工作日和节假日,不分白天和夜间,技术性用工不分工种。)
a、参加甲方牵头的联动试车或投料试车:技术工人_________元/工日,普工_________元/工日b、参加甲方牵头的保运:技术工人_________元/工日,普工_________元/工日
c、装卸搬运工:_________元/工日
d、勤杂工:_________元/工日
e、不能套用定额的签证用工:_________元/工日
23.1.5关于调整工程费用的因素
a、以下变更可以调整(增减)工程费用并以甲方最终审定的工程结算为准:(1)增减合同中约定的工程范围;(2)增减合同中约定的工程量;(3)变更原设计标准;(4)变更原设计的建设规模;(5)变更原设计的建筑结构;(6)非乙方原因,经业主批准的材料代用;(7)因设计修改、变更造成乙方相应变更部位拆除和重新施工的费用;(8)设计修改、变更单项次直接费净增(减)超过_________元者。
b、以下情况,可以调增工程费用并以甲方最终审定的工程结算为准。(1)联动试车;(2)投料试车;(3)保运;(4)甲方另行委托乙方完成非乙方工程范围及工作范围的其他工作。
23.1.6以下变更、签证情况,不能增加工程费用
a、乙方擅自变更设计图纸或材料代用所发生的费用(乙方不但不能计取,还应承担一切责任和各方的一切经济损失)
b、乙方直接从业主或监理收(领)的`设计修改(变更)通知单、材料代用单、工作委托单等
c、无效的签证单:(1)甲方项目部专业技术人员、技术科长、材料人员、材料负责人、商务经理、项目经理、项目部所在单位负责人签字手续不全或未加盖项目部所在单位印章的材料代用和拆除工程物资回收签证;(2)甲方项目部专业技术人员、技术科长、预算人员、技术负责人、商务经理、项目经理、项目部所在单位负责人签字手续不全或未加盖项目部所在单位印章的现场签证;(3)甲方签证人员未写明具体填办内容,含糊其辞,诸如使用工程项目属实、情况属实、同意办理等用语的;(4)甲、乙双方签证人员在签证单中自行填写有关工程实体的人工、材料、机械等费用(含其他费用)价格的;(5)违背劳务作业层施工合同、劳务作业层招标文件有关约定、劳务作业层投标议标有关承诺以及与相关定额工作内容发生内容叠加重复等不应签证的错误签证;(6)因施工质量造成的返工、返修或因乙方自身原因造成的变更和工程量增加等情况的;(7)乙方只能提供复印件不能提供原件的;(8)未编号或编号有矛盾的;(9)事后补办的。
23.2施工图预算
23.2.1编报时间:乙方收到施工图纸后21天内。
23.2.2编报份数:乙方向甲方编报一式六份。
23.3工程结算:
23.3.1编报时间:于甲方组织检查且对乙方施工的全部工程完工认定后28(14)天内。
23.3.2编报份数:乙方向甲方编报一式六份。
23.4延误处罚:乙方推迟23.2或23.3编报时间的,甲方均按推迟每天以_________元累计处罚乙方。
23.5工程结算审核与审计:甲方根据乙方实际完成工程量和乙方投标、议标商务报价及合同中规定的结算办法审核乙方工程结算,甲方对乙方的工程结算一审、二审、审计均应按乙方工程结算书原件及所附工程变更单原件、现场签证单等原件进行审理。甲方对乙方工程结算的审核程序为:项目部一审,于收到乙方工程结算书后42天内完成;甲方项目部所在单位的合同预算部门二审并在二审结算书中附列24.5扣减项费,二审应于建设项目竣工验收合格后42天之内完成。甲方项目部所在单位合同预算部门已经二审的工程结算项目,甲方将根据结算项目的具体情况和甲方审计安排而进行全面审计或部分审计或有关24.5扣减项目专项审计;甲方的审计应于二审完成后28天内确定审计内容,于确定审计内容后42天内完成审计。凡列入审计的项目,最终结算值以审计值为准,未列入审计的项目,最终结算值以二审审定值为准,只有该两种情况并加盖甲方法人单位预算专用章的工程结算书才具有法律效力,其他任何形式的结算书,甲方将不予认可。
24、工程款支付及竣工结算(财务净结值结算):
24.1甲方不向乙方拨付工程预付款。
24.2工程款拨付计算约定
24.2.1乙方工程开工至施工的全部工程完工认定各期(月度)工程款拨付额=(报告期形象进度造价审定额-报告期材料费暂扣额)*60%-报告期应扣减有关24.5中的费用。
24.2.2甲方项目部对乙方编报的工程结算已完成一审(以下简称已完成一审),则从合同生效至已完成一审期间的累计拨付控制额应为:(甲方项目部一审审定额-甲供物资甲乙双方对帐暂定额)*65%-合同生效至已完成一审期间应扣减的有关24.5中的费用。
24.2.3甲方项目部所在单位的合同预算部门对乙方编报的工程结算已完成二审(以下简称已完成二审),则从合同生效至已完成二审期间的累计拨付控制额应为:(甲方项目部所在单位二审审定额-甲供物资甲乙双方对帐暂定额)×70%-合同生效至完成二审期间应扣减的有关24.5中的费用。
24.2.4甲方对二审后的工程结算已完成内部审计(以下简称已完成内部审计),则从合同生效至已完成内部审计期间的累计拨付控制额应为:(工程结算审定额-甲供物资甲乙双方对帐暂定额)×75%-合同生效至已完成内部审计期间应扣减的有关24.5中的费用。
24.2.5甲乙双方已办完竣工结算,则从合同生效至甲乙双方已办完财务结算期间的累计拨付控制额应为:(工程结算最终审定额-甲供物资甲乙双方对帐确定额)-合同生效至已办完财务结算期间应扣减的有关24.5中的费用-按26.5计算的保修金。
24.2.6乙方保修期已满,则从合同生效至保修期满的累计拨付控制额为:(工程结算最终审定额-甲供物资甲乙双方对帐确定额)-合同生效至已办完财务结算期间应扣减的有关24.5中的费用-保修期间应扣减有关26.4.3的费用。
24.3以风险共担为原则,乙方承诺以下事项:
24.3.1因甲方承建本建设项目时,对业主已垫资,故乙方同意按垫资额的比例分摊,分摊比例为_________%,分摊金额为_________元,于本合同签订生效后7天内交付完毕。
24.3.2在甲方未同业主办清建设项目最终竣工结算之前,甲方可以不最终审定乙方的工程结算。
24.3.3甲乙双方虽然已办完工程结算或财务结算或已结清工程价款,但是,对建设项目外部审计中,审减与乙方工程范围及工程费用有关的审减费用,仍需再相应调减乙方的工程结算和财务结算,并由乙方向甲方退还审计所审减的相应费用。
24.3.4甲乙双方虽然已办完工程结算或财务结算或保修金结算,但当期甲方对乙方的已付款占应付款的比例已不低于甲方对业主已收款占应收款的比例情况下,甲方可不受24.2及24.4约束而停止拨付工程款。
24.3.5若因业主拖欠甲方工程款,在甲方催要无果、面临形成呆帐、死帐情况下,经甲方申请仲裁或起诉后仍无法回收工程款的,甲方仅按其已收款占应收款的比例,等比例结算乙方工程款,乙方自愿承担与甲方相同的损失率所对应的损失费用。
24.3.6业主以其实物折抵甲方工程款时,乙方应无条件的接受业主折抵给甲方的实物并以业主折抵原价加运杂费计算,作为甲方支付的工程款。
24.4付款程序
24.4.1乙方工程开工至施工的全部工程完工认定:
a、乙方于每月21日向甲方编报月度(上月21日至本月20日)(完工认定的于次月21日编报)未竣工结算项目劳务施工作业层工程款拨付申请表一式一份(表式见本合同附件二.1)并附该期形象进度造价计算书一式四份。
b、形象进度造价计算书编制要求:按专业按分部分项工程编列,分部工程中仅计入其中的已完分项工程,其中的未完分项工程只有在其完工后,才能在相应的报告期(月)列入形象进度造价计算书。对于没有任何已完分项工程的月份,乙方应在未竣工结算项目劳务施工作业层工程款拨付申请表上填写本月无字样而报送甲方。
c、乙方未按时向甲方报送未竣工结算项目劳务施工作业层工程款拨付申请表及形象进度造价计算书的,甲方对乙方按推迟每天以300元累计罚款。编报准确度低于90%的,每次按每相差1%以100元累计罚款。d、每期付款申请均应在项目部审签后报项目部所在单位有关部门审核和有关领导审批后生效。该阶段每期完成期限均自乙方已向甲方项目部编报形象进度造价计算书和未竣工结算项目劳务施工作业层工程款拨付申请表后21天内完成。
24.4.2乙方分别于工程结算经甲方一审、二审、审计完成后14天内向甲方项目部编报未竣工结算项目劳务施工作业层工程款拨付申请表一式一份。甲方项目部审签后报其所在单位有关部门审核及有关领导审批后生效。该类工作自乙方已向甲方项目部编报未竣工结算项目劳务施工作业层工程款拨付申请表后21天内完成。
24.4.3按23.5确定乙方的最终结算值后28天内,甲方对乙方依据最终结算值和24.5、26.5办理竣工结算。在甲乙双方已办完竣工结算后14天内,乙方向甲方项目部所在单位财务部门填报已竣工结算项目劳务施工作业层尾款拨付申请表(表式见本合同附件二.2),由甲方项目部所在单位有关部门审核及有关领导审批后生效,该项工作自乙方已向甲方项目部所在单位财务部门编报已竣工结算项目劳务施工作业层工程款拨付申请表后21天内完成。
32.2乙方不得串通任何单位或任何自然人以乙方名义挂靠承接本合同工程,乙方不得将本合同工程再行分包或转包,一经发现有分包或转包或挂靠时,甲方有权终止合同并按不少于合同金额的5%处罚乙方且由此而造成的甲方及其他有关各方的一切经济损失和各级罚款均亦由乙方承担。(另计)
32.3施工中,甲方向乙方发出停工整改通知单已达两次且乙方整改不认真、效果不佳者,则甲方有权重新选择施工队伍,由此造成的甲方、乙方及其他有关方的一切经济损失均由乙方承担。
32.4乙方必须加强其施工现场的治安保卫工作,认真审查其使用人员的身份及表现,严禁使用有劣迹的不法人员和负案在逃的逃犯。乙方必须成立治安保卫组织并将所属人员的花名册及身份证复印件报送甲方项目部备案。乙方必须杜绝刑事案件和违法违纪现象发生。因乙方发生刑事案件、违法违纪行为的,均由乙方承担全部责任和甲方、乙方及其他有关方的一切经济损失及各级罚款。
32.5乙方必须加强其现场计划生育管理工作,不得容留无准生证的孕妇和无户口所在地流动人口计划生育证明、拒绝计划生育登记、不服从各级计划生育管理等各类人员;必须确保计划生育率、晚育率、节育率、育龄妇女孕情掌握率指标均达到100%,凡乙方违反以上约定的,均由乙方承担全部责任和双方的一切经济损失及各级罚款。
32.6本合同一式八份,甲方执五份、乙方执三份,自双方签字盖章之日起生效。工程交付建设单位且甲乙双方办清竣工结算(财务净结值结算)后除保修条款外其它条款即告终止,保修期满结算保修款后有关保修条款亦自行失效。
32.7本合同附件是合同的组成部分。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
地址:_________地址:_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
委托代理人(签字):_________委托代理人(签字):_________
电话:_________电话:_________
传真:_________传真:_________
开户银行:_________开户银行:_________
帐号:_________帐号:_________
_________年____月____日_________年____月____日
有关安装工程施工合同2
甲方:______
乙方:______
根据中华人民共和国合同法和有关规定,经双方协商一致签订本合同:
一、工程项目
(1)工程名称:______
(2)工程地点:______
(3)工程范围和内容:
(4)工程造价:全部工程预算造价人民币____元
(5)工程期限:全部工程自____年____月____日开工,至____年____月____日竣工。
(6)施工前各项准备工作,根据双方协定及施工方案图,分别负责按时完成。
(7)施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延工期由双方及时协商签订协议。
a不可抗拒的灾害,被迫停工。
b因甲方变更计划或变更施工图
(8)工程所需的图纸有甲方负责提供。
(9)工程所需的设备、附属品有乙方负责提供。
二、工程款结算
全部工程造价的结算方式,按下列规定办理。
1以审查的施工图预算加增减变更预算进行结算。
2工程款拨付与结算办法,按双方协商的现行规定办理。
三、施工与设计变更
1、乙方根据甲方的质量标准施工,达到合格。
2、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。施工中甲方如发现设计有错误或不合理的地方,应以书面形式通知乙方,双方协商解决。
四、竣工验收、结算与保修
1、竣工工程验收合格,从验收之日起5日内向甲方移交完工报告并由甲方验收施工情况。如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应有甲方承担。
2、在进行竣工工程验收中如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方协定的期限内完成,经验收合格后,再行移交。
3、竣工工程验收,乙方在进行竣工验收前向甲方提供以下文件:
(1)工程完工报告
(2)设备清单。
(3)工程分布图纸。
4、工程竣工验收后,乙方对施工网络设备质量负责保修____年。保修按厂家提供的保修条款提供保修网络设备在三个月之内出现故障,乙方提供新品替换,如因更新换代同一型号的产品时用相同的功能的产品换新。出货一年之内,公司将免费保修,或用相同功能的产品换修。保换范围仅限产品主机,包装及外置电源、电源线、各种连接线、软件产品、技术资料等附件不在保换范围内,但附件若在购机后初次使用时有问题,可无偿保换。产品因意外因素或人为行为而损坏的,不属于产品保修范围之内。
五、违约责任和仲裁
(1)由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,有乙方承担责任,负责解决未尽工程。
(2)双方不得借故拖欠各种应付款项。
(3)履行合同如有任何纠纷时,双方当事人应及时协商解决,协商不成任何一方均可向签订地的人民法院起诉。
六、合同份数及有效期
本合同一式两份,有甲已双方各执一份。
本合同自签订之日起生效。
甲方盖章:乙方盖章:
经办人:______经办人:______
电话:______电话:______
地址:______地址:______
签定时间:____年____月____日签定时间:____年____月____日
有关安装工程施工合同3
甲方:______乙方:______
于_________年_________月_________日,甲方_________与乙方_________,签订安装_________的项目合同。
1.安装工程名称:_________。
2.工程地点:甲方_________。
3.工程范围:本合同所附图纸及估价单。
4.完工期限:本安装工程将配合甲方_________在甲方_________建造工程完工后六十(60)天内,完成安装工程,其中包括_________试验运行。
5.安装工程总价格:_________元整。
6.安装工程付款进度:
(1)甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价_________%,即_________元整;
(2)甲方在_________港口造船工程开始时,付给乙方工程总价_________%,即_________元整;
(3)在安装管路时,甲方付给乙方工程总价_________%,即_________元整;
(4)在主机的主要设备运抵工地时,甲方付给乙方工程总价的_________%,即_________元整;
(5)在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的_________%,即_________元整;
(6)在工程验收合格后,甲方付给乙方工程总价余额的_________%,即_________元整。
7.违约罚款:因乙方原因未准时完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每天按总价的1%计算,即_________元整。
8.增加或减少工程:若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减,应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置,甲方在验收后,应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费,予以支付。
9.监督进度:甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工,不得以任何借口置之不理。
10.工程停止:若甲方通知乙方将工程停止,其原因并非应由乙方负责者,乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用,在已交款中增付或扣除。
11.工程保管:在工程开始时,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外,乙方应对保管中的一切,负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸,乙方应详列损害实情,向甲方提出恢复原状的价格及日期,以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工,按合同第10条规定结束。
12.工程保证:除天灾或因甲方使用不当的原因外,乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。
13.附带条款:在工程进行中,若因乙方的过错,使甲方或其他人员受到损害,乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成,则应由甲方完全负责。
14.附件:本合同附件应视为本合同的一部份,与其他条款有同等效力。
附件包括:(1)图样;(2)估价单。
15.合同形式:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16.附加条款:主机的保养,乙方应在甲方验收后,提供免费及定期对_________保养服务_________年,每_________(_________)个月派员一次维护正常运行。
17.本合同按双方所签日期生效。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
代表人(签字):_________代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
有关安装工程施工合同4
发包方(以下简称甲方):
住址:
承包方(以下简称乙方):
住址:
风险提示:发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
根据《中华人民共和国合同法》,甲方将______________________项目的夜景安装工程承包给乙方施工,在平等、自愿的原则下,结合具体情况,双方协商一致,签订本合同:
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:
4、工程内容:
5、工程造价:
二、施工期限
风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
1、_______年_______月_______日开工,_______年_______月_______日完成。
2、因不可抗拒因素导致施工不能的,则工期顺延。乙方无正当理由不施工,延误工期的,每延期一天,乙方需向甲方缴纳罚款_______元/天。
风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
三、质量和效果要求
1、乙方提供夜景亮化工程产品的质检报告及合格证;
2、乙方负责工程的整体施工及系统工程,包括设备供货、系统设计、安装调试和操作培训工作;
3、乙方承包甲方施工的夜景安装工程,必须按照国家、行业的设计要求、夜景亮化效果、灯具布置图等要求施工,保证达到质量要求;
4、乙方保证亮化效果达到甲方要求。
四、甲、乙双方责任
1、甲方责任
(1)图纸和技术的交底须在开工前10天完成。
(2)积极配合乙方施工,做好施工现场协调、协助工作。
(3)对工程进度和质量进行监督,及时组织工程验收,按期支付工程价款。
2、乙方责任
(1)施工前编制灯光设计方案、效果演示图和施工组织设计交给甲方审查。
(2)严格按规定施工,保证施工质量,按合同规定如期完工和交付,办理工程竣工验收和结算。
(3)工程竣工后,在合同规定的保修期内,对属于乙方负责的工程质量问题负责无条件修理,因施工质量问题造成甲方的损失由乙方赔偿。
五、安全责任
1、在使用甲方设施时应注意安全措施,保持建筑的整洁,如有损坏,乙方应无偿修复、赔偿。
2、晚上加班时要控制噪声,及时清运垃圾,在甲方指定地点堆放并外运。
3、严格按照安全规范操作,确保安全施工,否则造成一切工伤事故责任完全由乙方负责,甲方不负任何责任。
六、验收及保修
1、乙方完成施工后,应向甲方提出竣工验收申请。
2、甲方接到乙方竣工验收申请后,应于_______天内组织城市管理委员会等相关部门共同验收,验收不合格的,乙方应无条件返工至合格。
风险提示:保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。
3、本工程免费保修_______年,非工程设计、产品和安装质量问题除外,接到甲方维修通知_______小时内到达现场进行维修。
七、工程费结算与付款
经甲方和城市管理委员会共同验收合格后,甲方_______天内一次性支付工程款(除留5%质保金)给乙方,即______________元整,质保金_______万元,在_______年内付清。
八、违约责任
1、合同签订后,单方面不履行合同义务者需要承担违约责任,违约方需支付_______万元违约金给守约方,同时对方保留追究违约方的权利。
2、未尽事宜双方友好协商,如协商不成可向合同签订地、合同履行地人民法院起诉。
九、本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,双方签字盖章生效,具有同等法律效力,合同履行完毕后,自动失效。
甲方:
负责人:
联系方式:
合同签订地:
合同履行地:
______年_______月_______日
乙方:
负责人:
联系方式:
合同签订地:
合同履行地:
______年_______月_______日
有关安装工程施工合同5
发包方(甲方):______合同编号:______
承包方(乙方):______签订地点:______
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第一条工程概况
1.1工程名称:______
1.2工程地点:______ 。
1.3承包范围:按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。
1.4承包方式:。
1.5工期:本工程自______年______月______日开工,于______年______月______日竣工。
1.6工程质量:按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收。
1、7合同价款:人民币¥______元(大写),
第二条甲方工作
2.1开工前天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份,并向乙方进行施工现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派为甲方代表,负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查,联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。
2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。
2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
第三条乙方工作
3.1指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
3.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。
3.4施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.5工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条关于工期的约定
4.1甲方若要求乙方工期提前竣工时,应征得乙方同意,并向乙方支付因提前完工采取措施的费用。
4.2因甲方原因造成乙方不能按期完成工程,则工期顺延。
4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期的,工期不顺延。
4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
第五条关于工程质量及验收的约定
5.1本工程以《建筑装饰装修工程质量及验收规范》(gb50210—xx)等国家制订的施以及验收规范和甲方招标文件与设计要求为质量评定验收标准,甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项,由甲方在招标与投标文件中有关质量要求和技术指标比较优胜的原则选择确定该项的约定标准。
5.2本工程质量应达到国家质量评定合格(优良)标准。
5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前3天书面通知甲方验收,如甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工的,则工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,工期也予顺延。如乙方未通知甲方即自行验收,甲方不予承认,此事项如甲方要求复验时,乙方应承担因此引起的所有损失费用和贻误工期的责任。
5.4由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
5.5工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知10日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
第六条关于工程价款及结算的约定
6.1双方商定本合同价款采用下列第种方式:
(1)固定价格。
(2)固定价格加空白%包干风险系数计算。包干风险包括空白内容。
(3)可调价格:详见本合同第十一条。
6.2本合同生效后,甲方分3次,按下表支付总额为¥______元的工程价款。
拨款分3次进行
拨款100 %
金额(元)
工程完成30%时(乙方应在提交此项发票和支付凭据资料的同时,向甲方交付按本合同价款5%计款的履约保证金)
30%
工程完成50%
20%
验收合格后支付竣工结算余款
50%
6.3工程竣工验收合格一年后,乙方提出工程结算并将验收结算有关资料送交甲方;甲方自接到上述资料的______天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意;并在______天内,结清尾款并退还履约保证金。
第七条关于材料供应的约定
7.1凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
7.2由乙方负责采购工程所需材料并供应至施工场地。
7.3材料设备应附有出厂合格证,如一方对材料设备有异议应进行检验。如检验合格,检验费用由持有异议一方承担,否则由采购方承担。
第八条有关安全生产和防火的约定
8.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
8.2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失及其后果责任。
第九条奖励和违约责任
9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方______元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的______%支付滞纳金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方______元违约金;逾期三十天后,甲方有权终止本合同,乙方应按合同价款的30%向甲方支付违约金外,并全额退还甲方已经预付的款项及其利息。[page]
9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
9.4甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。
9.5未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
9.6未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。
9.7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决。协商不成的,可按下列方式依序解决:
1、提交广州仲裁委员会仲裁;
2、依法向广州市番禺区人民法院起诉。
第十一条其他约定
11.1甲方指派的代表,其个人现场签发的变更或增加工程项目的签证,不能作为本合同甲乙双方结算的凭据;因特殊需要变更或增加工程项目的,须由甲方出具正式书面文件后乙方才能施工,并依据该文件向甲方结算。乙方必须按照设计施工图纸及经甲方审定的施工图预算中的内容施工,施工过程中施工的用水用电等一切费用乙方负责。
11.2本工程竣工验收合格后,若项目没有调整或增减,则按投标价结算;若工程量减少则扣除相应减少金额后结算;若变更或增加工程量,变更或增加部分投标书中有单价的按投标单价和实际工程量结算,若变更或增加部分投标书中没有单价的工程按实际工程量并按xx年《广东省安装工程综合定额》下浮______ %结算。本合同未涉及的事项由双方协商一致后签订协议解决。
11.3本工程竣工验收合格后保修期为二年,保修费用由乙方负责。
11.4本工程约定的工程质量保修金(即合同履约保证金)为工程总结算价款的5%。保修金在工程竣工验收合格壹年后三十天内付清。发包人将保修金全数返还承包人后,承包人仍须按建安工程规定以及广州市政府有关部门规定承担保修责任。
第十二条附则
12.1本工程需要进行保险时或有未尽事宜,双方应另订协议。
12.2本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份。
12.3本合同履行完成后自动终止。
12.4本合同附件:
12.4.1施工图纸或作法说明
12.4.2工程项目一览表
12.4.3工程预算书
12.4.4会议纪要
12.4.5设计变更
甲方(盖章):______乙方(盖章):______
法定代表人:______
____年____月____日____年____月____日