第一篇:物业管理实物案例22题
案例一:
经业主大会授权,某业主委员会拟聘请某物业服务企业为其住宅小区提供物业管理服务,双方友好协商,已就物业服务合同中的主要条款,达成一致意见:“
(一)物业服务事项包括:物业维修、养护;清洁卫生;公共绿化;保安服务等。
(二)物业服务费按每月1.5元∕平方米的标准向业主收取,多退少补。
(三)业主委员会的权利是执行业主大会的决议,监督物业服务企业履行物业服务合同,听取业主的意见和建议。
(四)物业服务企业有权制定管理规章制度,有权制订和修改《业主管理规约》。
(五)双方一致同意,物业服务企业有权采取停水停电的方法,催缴物业服务费。
(六)双方因履行本合同发生的争议应当协商解决,不能协商的,提请仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。
(七)本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
(八)本合同经双方签字并盖章后生效。”
答题要点:
问题
1、如何判断物业服务合同是否有效?
问题
1、物业服务合同只有经过业主委员会与物业服务企业签字盖章后才生效。问题
2、你认为双方指定的物业服务合同中缺少了哪些主要内容?
问题
2、关于合同期限的约定、关于小区物业服务标准的约定,业主委员会和物业服务企业的义务。
问题
3、你认为在本案例中物业服务合同的哪些条款的约定是无效的或不清晰的?
问题
3、无效条款有:双方关于催缴物业服务费方式的约定无效、物业服务企业有权制订和修改《管理规约》的约定无效、物业服务企业有权采取停水停电的方法催缴物业服务费的约定无效。不清晰条款有:物业服务费收取方式约定不确定、物业服务事项约定不明确。问题
4、你认为在此案例中还有哪些事项很有必要在物业服务合同中补充约定? 问题
4、风险责任的承担、合同的变更、合同的终止。
案例二:
某日下午,某住宅大厦大堂进来一陌生人,值班保安即上前询问其来访事由和访问对象,并要求登记、查验身份证,该人回答:有事,你不用管。径入电梯,值班保安阻拦未果,通知监控观察,该人到22层出电梯后,被巡层保安截住,再次追问并要求其出示身份证件,该人置之不理并用钥匙打开22A房门进入,保安员紧盯尾随至门口等候,稍后,该人搬出一台电脑,该人将出大厦时在大堂被阻止,值班保安要求出示物业服务单位出具的物品放行条或证明其业主身份的证件,该人无法提供,但称是受22A业主所托搬取电脑。
答题要点问题
1、该人进入大堂时,值班保安哪些做法是较为妥当的? 问题
1、礼貌询问,要求登记。
问题
2、该人进入大厦楼层后,保安人员合情合理的的做法是什么? 问题
2、通过监控设备注意观察,礼貌询问是否需要帮助,巡楼保安在该楼层守望。问题
3、该人搬电脑至大堂,保安人员恰当的处理措施是什么?
问题
3、要求出示能证明其业主身份的证件,要求出示物品放行条,若无法出示放行条或身份证明,及时打电话与22A业主联系核实。
案例三:
清泉物业管理公司接管了丽苑商品房住宅小区,物业服务收费实行包干制。公司新来的会计小周负责测算该物业项目的物业服务费,他所测算的费用中包括:物业管理企业的酬金,物业共用部位、共用设施设备的大、中、小修和更新、改造费用。
6、清泉物业管理公司接管了丽苑住宅小区(经济适用房),物业服务收费实行包干制。公司新来的会计小周负责测算该物业项目的物业服务费,他所测算的费用中包括:物业管理企业的酬金,物业公共部位、共用设施设备的大、中、小修和更新、改选费用。1]你认为这样的测算对吗? 答:这样的测算不正确。
A因为只有实行物业服务收费酬金制,其收取的物业服务费中才包括物业管理企业的酬金。而实行物业服务收费包干制,物业服务费包括的不是物业管理企业的酬金,而是物业管理企业的利润。
B物业共用部位、共用设施设备的大修、中修和更新、改造费用,应当通过专项维修资金予以列支,不得计入物业服务支出或者物业服务成本。2]物业服务成本由哪几部分构成?
答:物业服务成本包括以下几个部分:
A管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等。B物业共用部位、共用设备设施的日常运行、维护费用; C物业管理区域清洁卫生费用; D物业管理区域绿化养护费用; E物业管理区域秩序维护费用; F办公费用;
G物业管理企业固定资产折旧;
H物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用; J经业主同意的其他费用。
案例四:
业主A起诉物业公司称:其幼子(五岁)在小区内玩耍,以手中食物引逗一只猫时,被该猫抓伤,受到惊吓(此事实有邻居和小朋友作证);需注射狂犬疫苗并请假照顾,产生经济损失2500元(有医疗发票及考勤记录证明)。后得知该猫为小区众多流浪猫中的一只。有业主证明,物业公司一些安全员经常以剩饭剩菜投喂小区内的流浪猫,实际上是这些流浪猫的饲养者;另外,作为小区的管理人,物业公司未尽到管理义务,致使发生幼儿伤害,应当承担全部责任。故要求物业公司赔偿以上损失并精神损失一万元。案例4:物业公司只承担最多20%的责任,理由是物业公司未尽到部分管理义务,根据民法通则、侵权责任法规定,5岁的孩子是没有行为能力的人,其监护人没有管理好孩子应当负主要责任。
案例五:
某房地产开发公司开发的某住宅小区,由甲物业服务企业承担前期物业管理。业主于2003年8月开始入住,2005年5月该小区召开首次业主大会会议,选举产生了业主委员会,并按照业主大会的决议选聘了乙服务企业。业主委员会与乙物业服务企业签订了物业服务合同,合同于2005年8月1日零时生效。业主委员会以书面的形式通知甲物业服务企业应于2005年8月1日前办理完成物业交接验收手续。甲物业服务企业收到业主委员会书面通知后,安排了该小区管理服务人员退场,但以部分业主欠缴物业服务费为由,拒绝移交相应的物业管理资料,拒不配合物业交接查验。2006年8月15日,顶层的20户业主发现房间在雨天渗水,于是联名要求乙物业服务企业无偿修复,乙物业服务企业称这是甲物业服务企业管理不善所致,应由甲物业服务企业负责修缮。之后,乙物业服务企业不再受理业主有关该问题的投诉。
问题:答题要点
1.上述20户业主提出的修复请求是否合理?是否应由乙物业服务企业负责无偿修复?
问题1:上述20户业主要求修复的请求是合理的,因房屋未超过保修期限,但上述住户要求乙物业服务企业无偿修复是不合理的,因房屋尚在质保期内,应由建设单位负责。2.乙物业服务企业的做法是否妥当?如果您是该企业的负责人,如何处理业主的投诉? 问题2:乙物业服务企业的做法不妥当,该企业应勘察现场,统计业主损失情况,积极向业主做好解释工作,告之业主在保修期内,房屋应由建设单位无偿修复,同时应将有关情况及时告知建设单位(或建议业主及时告之建设单位)积极与建设单位联系修缮,随时向业主通报进展情况。
3.该小区的前期物业服务合同何时终止?
问题3:2005年7月31日或者2005年8月1日(零时)。4.甲物业服务企业拒绝移交的理由是否成立?请说明理由。
问题4:拒绝移交的理由不成立。业主欠缴的物业服务费用,应通过业主委员会督促、物业服务企业诉讼等其它途经解决。
5.在甲物业服务企业拒绝移交物业管理资料和配合物业交接查验的情况下,乙物业服务企业应如何进行物业承接查验?
问题5:乙物业服务企业应在业主委员会的配合下,对物业共用部位,共用设施设备进行实物查验,做好查验记录,尽可能邀请具有公信力的第三方(如政府主管部门、街道办事处、社区居委会等)参加查验工作,自查验工作之日起,物业服务企业应建立共用设施设备运行维护技术档案,物业服务企业可从建设单位或城建馆获取该小区相关原始档案资料。
案例六:
业主李某经过其所住的商住楼大堂时,因潮湿地滑而摔倒在地,造成骨折住院一个多月,花费医药费数千元。李某认为其摔倒主要是因为地滑,因此物业公司应负担一定责任,物业公司应当补偿其医药费、误工费和精神损失费。
案例:6:由于物业公司没有做好安全防护措施,没有警示牌,物业公司应当承担全部侵权责任。
案例七:
某小区物业公司对小区内的停车收费做出如下规定:
1、车辆进出小区,一律收费20元。
2、车辆在小区内的停车场地停放,收费10元/小时
3、业主停放在小区停车棚内的车辆,自行车50元/月。助动车150元/月,机动车300元/月。
车辆停放收益作为物业公司企业利润。
案例7:价格法规定,此收费没有经过当地物价局批准是非法收费,如果经过当地物价局批准同意收费所得除去必要的交通设施维修费、车管员工资外全部纳入专项维修资金账户是建设部专项维修资金管理暂行办法规定的。
案例八:
凌晨四点,某高层办公楼监控中心的物业服务人员在监控屏幕上了发现一人打开二楼窗户进入本大厦。
答题要点:
问题
1、值班监控人员应采取措施的最佳顺序是什么?
问题
1、调集企业保安人员,封闭大厦,报告派出所,逐层寻查可疑人员踪迹,报告企业领导。
问题
2、物业管理人员在寻查中发现某办公室内有异常响动,但门窗紧闭,此时可以采取哪些措施?
问题
2、敲门询问里面是否有人,立即与该办公室的使用人联系。问题
3、如果发现嫌疑人,正确的处理方法是?
问题
3、立即对嫌疑人进行询问并等待公安机关人员到来。问题
4、在控制嫌疑人后,物业服务企业应当采取哪些措施?
问题
4、保护现场,通知办公室使用人到场,由当日值班物业服务人员对事件进行记录(包括影像和笔记),保存监控录像资料。
案例九:
徐先生花费大量时间和金钱刚刚装修好的房子,被楼上住户跑水搞得厨房、卫生间、客厅部分屋顶浸泡起皮。找到楼上业主,答复是他家一点也没有漏,并且很不情愿配合检查问题。虽说经物业公司工程人员多次协调已解决了问题,但刘先生心里还是不痛快,认为物业在装修管理上没有尽到责任,所以拒绝缴纳物业管理费。
案例9:物业公司没有责任,是楼上业主侵权,根据物业管理条例、合同法规定物业公司可以起诉该业主缴纳物业费和滞纳金。
案例十:
某物业项目入住已两年,业主投诉该项目存在以下问题
(一)部分楼层的防烟防火门经常处于开启状态
(二)部分房屋屋面出现渗漏水
(三)小区周边治安环境恶劣
案例10:
(一)物业公司立即整改,(二)物业公司提请开发商尽快修复,(三)提请当地公安、街道办进行综合治理。
案例十一:
如碰到小区业主傍晚在小区内被殴打打劫,面对媒体的负面报道时,报道称:“在居民大楼中发生这样的事情,物业管理部门是否对此负有一定的责任呢?”
案例11:没有责任,根据最高法院的司法解释,物业服务企业不能确保单位、个人的人身、财产受到不法侵害的义务。
案例十二:
国庆节某管理处发函通知全体业户按政府规定从10月1日—7日放假,9月29-30日(周六、日)假期调至10月4-5日。休假期间大厦中央空调暂停供应,业户如需加班办公用空调须交纳空调附加使用费。某外资企业收文后来函服务中心,称其公司不能按中国规定放假,9月29日-30日照常休息,10月4-5日正常上班。4-5日上班时要求服务中心提供免费空调供应。业户提出把29-30日休息时省下的中央空调费用补偿在10月4-5日。当管理处拒绝业户要求时,业户来函投诉,称其每月均准时交纳管理费用,有权享受空调供应,服务中心额外收取费用不合理,拒绝业户合理的要求更是不应该,要求给予解释;否则业户将自行安装一台分体空调在公共区域。
案例12:物业公司做法不合理、不合法,因为在物业费的测算中已经包括空调电费,物业公司出于节能的考虑可以制定合理的运行方案,我赞同业户的观点,物业公司不得在另行收费,业户提出自行加装空调是不合理的行为,破坏了外立面和造成大厦整体用电的不平衡。
案例十三:
某建设单位与某物业服务企业签订了《前期物业服务合同》,在销售房屋期间,物业服务企业应建设单位的请求,派出3名电梯工在白天帮助操作电梯,方便购房人上下,在此期间,曾发生电梯困人事件。
答案
问题
1、电梯工操作的工作属于物业管理的哪个阶段? 问题
1、早期介入。
问题
2、当电梯困人时,电梯操作工应采取的紧急处理措施有哪些? 问题
2、安抚乘客,马上联系另外两名电梯工盘车放人。问题
3、对电梯故障正确的处理方法是什么?
问题
3、立即报告建设单位,等候电梯安装单位来处理,做好安全防护。问题
4、此期间,3名电梯工的工作费用应由谁承担? 问题
4、建设单位。
案例十四:
海天物业管理公司组建不久就接管了一座规模较大的写字楼,公司根据实际情况,决定将特种设备的维修养护管理,包括设备的所有维修保养、正常磨损更换零件、应急抢修、正常小修均以大包的形式委托给专业维修公司负责。在这种情况下,海天物业管理公司工程部人员认为建立特种设备技术档案的任务也应被委托方去做。
1]工程部人员这种想法对吗?为什么?
答:这种想法不对。
无论是把特种设备的维修养护工作委托给专业化的维修养护公司或设备生产厂家的售后维修养护公司管理,还是通过双方合作,或者是通过自己的专业技术人员进行管理,物业管理公司都要建立特种设备安全技术档案。2]特种设备技术档案应包括哪些内容?
答:特种设备安全技术档案应包括以下内容:
1}特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料;
2}特种设备的定期检验和定期自行检查的记录; 3}特种设备的日常使用状况记录; 4}特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。
5}特种设备运行故障和事故记录。
案例十五:
某业主在办理入住手续后,即填写《住宅装饰装修申请表》(附装修草图),向物业服务企业申报装修。物业服务企业随即派出保安人员到现场核查,未发现需要有关部门批准的特殊项目,遂签字同意,物业服务企业向业主收取了装修保证金、装修管理费、垃圾清运费、施工人员安全管理费、消防器材费、施工现场管理费。业主组织施工单位进场装修,历时二个月,装修过程中,施工人员在施工现场用电炉做饭,住宿。物业服务企业发现后,要求立即改正,但业主予以拒绝,物业服务企业随即采取停水停电措施迫使业主改正,装修完成并通过物业服务企业验收后,业主要求物业服务企业退还已收取的费用,物业服务企业以装修过程有违规行为为由,拒绝退还,在此情况下,业主遂拒绝缴纳物业管理费。
答案:问题
1、装修申报和审核中存在的问题有哪些?
问题
1、装修申报的审核程序不完整,装修申报资料不全,装修审核人员不符合要求,物业服务企业没有将装修禁止行为和注意事项告知装修人。问题
2、物业服务企业所收取的费用,哪些是合理的? 问题
2、装修保证金,装修管理服务费,垃圾清运费。问题
3、物业装修完成后不应返还的费用有哪些? 问题
3、装修管理服务费,垃圾清运费。
问题
4、物业服务企业采取停水停电措施迫使装修人整改的说法正确吗? 问题
4、采取的措施是不正确的。
问题
5、该业主承担物业管理费的起始时间是何时?
问题
5、该业主承担物业管理费的起始时间为入住当月。
案例十六:
12月6日,大厦物业公司接到1409室一家咨询公司的书面投诉函。称该公司经理10月4日回到公司后,发现放在办公台面上的手提电脑不见了。该公司立即向公安机关报案。公安部门实地勘查无翻动、被撬和破门痕迹。查看大厦管理公司安管部的闭路电视监控录像及值班登记,也未找到任何线索。
首先,作为业主,自己的店铺失窃属于刑事案件,应该第一时间报警,请求公安机关立案破案,不应要求物业公司无故承担其损失,所以物业公司不必承担任何责任。有一种情况除外,比如物业公司当初跟杨先生签订的物业管理合同中有明确提出业主失窃,或者杨先生能出具证明,证明物业在管理过程中存在明显的过错或者失误直接导致了此次失窃的发生,可以试着同物业公司协商解决让物业赔偿一部分损失,或者换个角度说作为物业公司应主动适当地承担一部分损失。
最后,作为物业的客服人员,如果物业公司在杨先生的被盗事件中没有特例情况发生的话,那么就是没有责任的。
案例十七:
某大厦物业管理公司将大厦底层大堂公共部位150多平方米出租给一个企业做电脑展台,大厦部分业主认为此面积已在购房时分摊到了各业主的头上,各业主对此部分共有使用权。
案例17:业主的说法正确,大堂的面积已经分摊,属于业主的共同财产,物业公司出租共有部分应当经过开发商或业主大会同意,收益除去必要的开支外,纳入专项维修资金。建设部专项维修资金管理暂行办法规定。
案例十八:
水管渗漏,属一般维修,换跟外墙水管即可。因此,不应使用维修基金。因这根水管修好以后,8户住户都受益,根据“谁受益,谁负责”的原则,应由8户住户共同维修,具体费用按份额比例分摊。
案例18:此说法不对,受益8户不能代表整幢其他业主没有受益,应当是经过业委会同意由整幢业主分摊维修费用。法律依据同上。
案例十九:
某新建小区自2005年春季业主入住以来,不少楼房的外墙出现裂纹并渗水,有的还出现明显的裂缝,业主们对此反映非常强烈。
面对这种情况,作为接管该小区的天顺物业管理公司应该做些什么工作?
积极联系开发商,协调开发商处理此事。或者会同业主委员会一起,对聘请专业外墙防水公司所需费用进行测算,然后向所在地的县级房管局申请拨付维修基金,聘请专业外墙防水公司进行维修。
案例二十:
业主顾某购买了一只巨型浴缸,准备安装在其居住的第29层得物业内,遭到了周围业主的强烈反对。物业管理公司向有关专家进行了咨询,以房屋楼板无法承受浴缸使用时的重量为由,制止顾某吊装巨型浴缸。但顾某认为自己购置的私有财产可以安置在自己的物业内。
委托鉴定机构做了鉴定,在此基础上认为,大浴缸不能安装到29楼,否则会影响大楼的正常使用并危及大楼安全。案例二十一:
A公司是某高档商品房住宅小区(总建筑面积80万平方米)的建设单位,现拟预售商品房,选聘物业服务企业为该小区提供物业管理服务。
答题要点
问题
1、A公司可以通过哪几种方式选聘物业服务企业?
问题1:可以通过招投标的方式选聘具有相应资质的物业服务企业提供服务,投标人少于3个的,经政府房地产行政主管部门批准后,可采用协议方式选聘物业服务企业。
问题
2、若A公司聘请B公司为小区提供物业管理服务,他们之间签定的合同是什么合同?该合同应当采取那种签订方式?
问题2:A公司与B公司之间签订的合同称为前期物业服务合同;应当签订书面的前期物业服务合同并约定期限。问题3:
(1)A公司与张某签订的商品房买卖合同中,是否包含A公司与B公司签订的合同?(2)买卖合同是否可以约定小区配套物业管理用房的所有权属于A公司所有?(3)买卖合同是否可以约定A公司不承担尚未出售房屋的管理费?(4)买卖合同是否可以约定张某所购房屋的保修责任由B公司承担?
问题3:商品房买卖合同中应当包含前期物业服务合同约定的内容,买卖合同不可以约定小区配套物业管理用房的所有权属A公司所有,法律规定,小区配套物业管理用房的所有权应属于全体业主所有;买卖合同不可以约定A公司不承担尚未出售房屋的管理费,尚未出售房屋的管理费应该由A公司承担;张某所购买房屋的保修责任由A公司负责。
第二篇:物业管理案例题
案例一:
• 【案情介绍】
•胡女士看中了某处商品房的顶层,在一次性付清全部房款后顺利入住,同时向物业管理公司交纳了当年的物业管理费。入住两个月后,雨季来临,几场大雨之后,胡女士发现天花板有渗水的现象,后来竟然发展到漏雨的地步,胡女士于是找物业管理公司报修。物业管理公司通知原施工单位前来对楼顶重新进行防水处理。胡女士此时已经对所住的房屋有些反感,便和开发商协商要求换房,但双方对漏雨造成损失的赔偿问题产生了争议。
•胡女士认为自己购买房屋就为了居住,现在因为漏雨无法居住,并且自己进行的装修也受到破坏(装修损失大致与物业费一致),她认为这是开发商造成的,所以提出不交纳第二年的物业管理费和供暖费。
•开发商承认出售的房屋有质量问题是事实,但是既然已经同意为胡女士调换房屋,则与胡女士之间没有纠纷了。
•物业管理公司认为自己及时联系维修房屋,并且房屋存在质量问题也不是物业管理责任,胡女士没有理由不交纳物业管理费、供暖赞。
•由于三方对于债权、债务没有任何异议,胡女士认为自己属于法律所允许的抵消行为,于是三方一同找到律师咨询,最终在律师主持下达成书面协议,协商解决三方的纠纷。
• 思考题:
1、物业管理费和供暖费应由谁支付?请说明原因。
2、胡女士是否有权要求开发商赔偿经济损失?请说明原因。
案例二:
•某小区是一片较老的住宅区,一直投有实行物业管理,小区内非常混乱。一位业主反映该住宅内有一小店,既搞餐饮又搞娱乐,每天晚上,卡拉OK声便不绝于耳,居民经常被这“夜半歌声”吵得无法入睡。求助公安派出所出面制止,只能维持十来分钟的安宁,公安人员一走,歌声依旧,实在让居民无法正常生活。
•某业主反映,楼上住户在阳台上擅自搭建三个大鸽棚,常年鸽绒、鸽屎、鸽食满天飞,左邻右舍窗户也开不得,衣服也晒不得。除此之外,还有业主投诉某些大型抽油烟机的噪声搅得孩子无法学习、大人无法休息等。就此问题小区业主向有关环境保护等部门进行了投诉。
• 思考题:
1、小区业主应如何维权?请说明实际操作办法。
2、小区内是否可以开设服务、娱乐设施?请说明理由。
第三篇:2015年机电二级建造师实物案例题
一)背景资料:
某安装公司承接一条生产线的机电安装工程,范围包括工艺线设备、管道、电气安装和一座35kV 变电站施工(含室外电缆敷设)。
合同明确工艺设备、钢材、电缆由业主提供。
工程开工后,由于多个项目同时抢工,施工人员和机具紧张,安装公司项目部将工程按工艺线设备、管道、电气专业分包给三个有一定经验的施工队伍。
施工过程中,项目部根据进料计划、送货清单和质量保证书,按质量验收规范对业务送至现场的镀锌管材仅进行了数量和质量检查,发现有一批管材的型号规格、镀锌层厚度与进料计划不符。
监理工程师组织分项工作质量验收时,发现35KV变电站接地体的接地电阻值大于设计要求。经查实,接地体的镀锌扁钢有一处损伤、两处对接虚焊,造成接地电阻不合格,分析原因有:
(1)项目部虽然建立了现场技术交底制度,明确了责任人员和交底内容,但实施作业前仅对分包责任人进行了一次口头交底;
(2)接地体的连接不符合规范要求
(3)室外电缆施工中,施工人员对接地体的损坏没有作任何处理和报告。
问题:
1.安装公司将工程分包应经谁同意?工程的哪些部分不允许分包?
2.对业主提供的镀锌管材还应做好哪些进场验收工作?
3.写出本工程接地体连接的技术要求
4.指出项目部在施工技术交底要求上存在的问题。
解析与参考答案:
1.安装公司将工程分包应经谁同意?工程的哪些部分不允许分包?
参考教材《建设工程法规及相关规定》,p97.《招投标法》规定,中标人按照合同约定或者经招标人同意,可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。
《建筑法》规定,建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质的分包单位,但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可;所以,总承包单位如果要将承包的工程再分包给他人,应当依法告知建设单位并取得认可。
工程的工艺线设备属于合同中约定的主体工程不允许分包;管道、电气专业属于特种设备和专业工程,依法告知建设单位并取得认可,可以进行分包。
2.对业主提供的镀锌管材还应做好哪些进场验收工作?
参考教材p55.;管道安装前的检验
工程中属于压力管道的,特检站应进行监督检验。所以施工单位还应检查管道制造厂的质量证明书,并符合国家现行标准规范和设计文件的规定,使用前核对其材质、型号规格、标识以及几何尺寸的验收,标识应清晰完整,能够追溯到产品的质量证明文件。
3.写出本工程接地体连接的技术要求
参考教材p113,接地体的施工技术要求。
1)水平埋设的接地体采用镀锌扁钢的厚度应不小于4mm,截面积不小于100mm2;热镀锌层厚度不能小于65微米。埋入后的接地体周围应填土夯实。
2)接地体采用扁钢时,其搭接长度为扁钢宽度的两倍,并有三个邻边施焊;接地体连接的焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊缝处的药皮敲净后,并做防腐处理。
3)在接地体施工结束后,应及时测量接地电阻,电气设备的独立接地体,其接地电阻应小于4Ω,共用接地体电阻应小于1Ω。
4.指出项目部在施工技术交底要求上存在的问题。
参考教材《建设工程施工管理》p162;
参考教材p176;施工技术交底要求
1)项目部要分层次与分阶段进行技术交底。施工技术交底的层次、阶段及形式应根据工程的规模和施工的复杂、难易程度及施工人员的素质确定。在单位工程、分部工程、分项工程、检验批施工前,应进行技术交底。
2)技术交底按工程性质,交底的对象应准确,机电工程项目施工技术交底分层次展开,应直至交底到施工操作人员。未及时参加施工技术交底人员必须补充交底。
3)施工作业前进行应准备相关资料,在作业前完成施工技术交底。
4)完成技术交底记录技术交底记录是履行职责的凭据,应及时完成。参加施工技术交底人员(交底人和被交底人)必须签字。技术交底记录应妥善保存,竣工后作为竣工资料进行归档。
5)确定施工技术交底次数。一般情况下,工程施工仅做一次技术交底是不适宜的,应根据工程实际情况确定交底次数。当技术人员认为不交底难以保证施工的正常进展时应及时交底。对于施工工期较长的施工项目除开工前交底外,宜至少每月再交底一次。
(二)背景资料:
A单位承担某厂节能改造项目中余热发电的汽轮机-发电机组的安装工程。
汽轮机X件到货。项目都在施工中。实行三检制,合理划分了材料、分项工程、施工工序的检验主体责任。
钳工班只测量了转子XX面柱度,转子水平度和推力盘不平度后,将清洗干净的各部件装配到下缸体上,检测了转子与下缸体定子的各间隙值及转子的弯曲度等。将缸体上推一次完成扣盖,并按技术人员交底单中的中紧力矩。一次性完成上、下缸体的紧固工序。项目部专检人员在巡检过程中,紧急制止了该工序的作业。
在机组轴冲洗过程中,临时接管的接头松脱,润滑油污染了部分地坪,项目部人员用煤灰覆盖在污油上面的方法处理施工现场环境。
项目部组织检查了实体工程和分项工程验收,均符合要求,填写了验收记录和验收结论。项目部总工程师编制了试运行方案,报A单位总工程师审批后便开始实施。但监理工程师认为试运行方案审批程度不对,试运行现场环境不符合要求,不同意试运行,后经A单位项目部整改,达到要求,试运行工作得以顺利实施。
问题:
1.汽轮机转子还应有哪些测量?
2.写出上下缸体链接的正确安装工序。
3.在分项工程检验中,专检有什么作用?分项工程的验收记录及验收结论应由谁来填写?
4.A单位项目部是如何整改才达到试运行要求?
解析与参考答案:
1.汽轮机转子还应有哪些测量?
参考教材p64,汽轮机转子测量应包括:轴颈圆度、圆柱度的测量、转子跳动测量(径向、端面和推力盘不平度)、转子水平度测量。
转子就位后,测出转子各部晃度及各端面瓢偏度,轴颈锥度及转子弯曲度,并检查轴承间隙,汽封间隙,动静叶轴向间隙等通流部分间隙。
2.写出上下缸体链接的正确安装工序。
参考教材p64,气缸扣盖安装技术要点
1)扣盖工作从下汽缸吊入第一个部件开始至上汽缸就位且紧固连接螺栓为止,全程工作应连续进行,不得中断。
2)汽轮机正式扣盖之前,应将内部零部件全部装齐后进行试扣,以便对汽缸内零部件的配合情况全面检查。
3)试扣前应用压缩空气吹扫汽缸内各部件及其空隙,确保汽缸内部清洁无杂物、结合面光洁、并保证各孔洞通道部分畅通,需堵塞隔绝部分应堵死。
4)试扣空缸要求在自由状态下0.05mm塞尺不入;紧1/3螺栓后,从内外检查0.03mm塞尺不入。
5)试扣检验无问题后,在汽缸中分面均匀抹一层涂料,方可正式扣盖。汽缸紧固一般采用冷紧,对于高压高温部位大直径汽缸螺栓,使用冷紧方法不能达到设计要求的扭矩,而应采用热紧进行紧固。紧固之后再盘动转子,听其内部应无摩擦和异常声音。
3.在分项工程检验中,专检有什么作用?分项工程的验收记录及验收结论应由谁来填写?
参考教材p203,现场质量检查的内容
专检是指质量检验员对分部、分项工程进行检验,用以弥补自检、互检的不足。
参考教材p300,分项工程质量验收评定
分项工程质量验收记录应由施工单位质量检验员填写,验收结论由建设(监理)单位填写。填写的主要内容有检验项目、施工单位检验结果、建设(监理)单位验收结论。结论为“合格”或“不合格”。记录表签字人为施工单位专业技术质量负责人、建设单位专业技术负责人、监理工程师。
4.A单位项目部是如何整改才达到试运行要求?
参考教材p213,机电工程项目联动试运行前应具备的条件
1)试运行方案和生产操作规程已经批准。
2)工厂的生产管理机构已经建立,各级岗位责任制已经制定,有关生产记录报表已配备。
3)试运行组织已经建立,参加试运行人员已通过生产安全考试合格。
4)试运行所需燃料、水、电、汽、工业风和仪表风等可以确保稳定供应,各种物资和测试仪表、工具皆已齐备。
5)试运行方案中规定的工艺指标,报警及联锁整定值已确认并下达。
6)试运行现场有碍安全的机器、设备、场地、走道处的杂物,均已清理干(三)背景资料:
某安装工程承接了商场(地上5层,低下2层,每层净高5.0m)的自动扶梯安装工程。
工程有自动扶梯36台,规格:0.65m/s,梯级宽1000mm,驱动功率10kW。
合同签订后,安装公司编制了自动扶梯施工组织与技术方案、作业进度计划等。将拟安装的自动扶梯工程《安装告知书》提交给工程所在地的特种设备安全监督管理部门。
在自动扶梯安装前,施工人员熟悉自动扶梯安装图纸、技术文件和安装要求等。依据自动扶梯安装工艺流程(施工图交底→设备进场验收→土建交接检验→桁架吊装就位→电气安装→扶手带安装→梯级安装→试运行调试→竣工验收)进行施工。
自动扶梯设备进场时,安装公司会同建设单位、监理和制造厂共同开箱验收,核对设备、部件、材料的合格证明书和技术资料(包括复印件)等是否合格齐全。
在土建交接验收中,检查了建筑结构的预留孔、垂直净空高度、基准线设置(见下图)等,均符合自动扶梯安装要求。
在自动扶梯制造厂的指导和监控下,安装公司将桁架吊装到位,自动扶梯的电气、扶手带、梯级等部件的安装完成后,各分项工程验收合格。自动扶梯校验、调试及试运行验收合格。
问题:
1.安装公司在提交《安装告知书》时还应提交哪些材料?
2.自动扶梯技术资料中必须提供哪几个文件复印件?
3.在土建交接检验中,有哪几项检查内容直接关系到桁架能否正确安装?
4.本工程有哪几个分项工程质量验收?由哪个单位对校验和调试的结果负责?
解析与参考答案:
1.安装公司在提交《安装告知书》时还应提交哪些材料?
参考教材p292,特种设备的开工许可
安装公司在提交《安装告知书》时应包括:《特种设备安装改造维修告知书》;施工单位及人员资格证件;施工组织与技术方案(包括项目相关责任人员任命、责任人员到岗质控点位图);工程合同;安装改造维修监督检验约请书;机电类特种设备制造单位的资质证件。
2.自动扶梯技术资料中必须提供哪几个文件复印件?
参考教材p145,自动扶梯、自动人行道安装工程质量验收要求:1.设备进场验收
自动扶梯设备技术资料必须提供梯级或踏板的型式试验报告复印件,或胶带的断裂强度证明文件复印件;对公共交通型自动扶梯、自动人行道应有扶手带的断裂强度证书复印件。
3.在土建交接检验中,有哪几项检查内容直接关系到桁架能否正确安装?
参考教材p145,自动扶梯、自动人行道安装工程质量验收要求:2.土建交接检验
在土建交接检验中,以下检查内容直接关系到桁架能否正确安装。
(1)自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空,垂直净高度严禁小于2.3m;
(2)根据产品供应商的要求应提供设备进场所需的通道和搬运空间;
(3在安装之前,土建施工单位应提供明显的水平基准线标识;
(4)电源零线和接地线应始终分开。接地装置的接地电阻值不应大于4Ω;
(5)在安装之前,井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障,其高度严禁小于1.2m。
4.本工程有哪几个分项工程质量验收?由哪个单位对校验和调试的结果负责?
参考教材p303,电梯工程子分部工程、分项工程的划分
本工程有为自动扶梯安装的子分部工程,又可划分为设备进场验收,土建交接检验,整机安装验收等分项工程。
参考教材p141,电梯准用程序
(1)电梯安装单位自检试运行结束后,整理记录,并向制造单位提供,由制造单位负责进行校验和调试;
(2)检验和调试符合要求后,向经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构报验要求监督检验;
(3)监督检验合格,电梯可以交付使用。获得准用许可后,按规定办理交工验收手续。(四)背景资料:
某中型机电安装工程项目,由政府和一家民营企业共同投资兴建,并组建了建设班子(以下称建设单位),建设单位X把安装工程直接交予A公司承建(是否应进行公开招标)。上级主管部门予以否定。之后,建设单位公开招标,选择安装单位。
招标文件明确规定,投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质。
工程报价采用综合单价报价。
经资质预审后,共有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。投标过程中(发生了如下事件):
A公司提前一天递交了投标书;
B公司在前一天递交投标书后,在截止投标前10分钟,又递交了修改报价的资料;
D公司在表述密封时未按要求加盖法定代表人印章(废标书);
E公司未按招标文件要求的格式报价(废标书);
经评标委员会评定、建设单位确定,最终C公司中标,按合同范本与建设单位签订了施工合同。(符合资格的5家公司投标,2家公司投的标书为废标,3家公司的标书有效,此次招标有效符合规定)
施工过程中发生下列事件:
事件一:开工后因建设单位采购的设备整体晚到,致使C公司延误工期10天,并造成窝工非及其他经济损失共计15万元;(建设方的原因)
C公司租赁的大型吊车因维修延误工期3天,经济损失3万元(施工方设备管理的原因);
因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更,增加费用30万元;(设计变更)
施工过程中遇台风暴雨,C公司延误工期5天,并发生窝工费5万元,施工机具维修费5万元。(不可抗力)
事件二:非标件制作过程中,C公司对成品按要求做外观检查,检查对质检人员用放大镜观察了焊缝是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹表明缺陷,并及时进行了修复。但建设单位要求用焊接检验尺进一步检查焊缝的缺陷。
问题:
1.分析上级主管部门否定建设单位指定A公司承包该工程的理由。
2.招投标中,哪些单位的投标书属于无效标书?此次招投标工作是否有效?说明理由。
3.列式计算事件一中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。
4.用焊接检验尺主要检查焊接可能存在哪些缺陷?
解析及参考答案:
1.分析上级主管部门否定建设单位指定A公司承包该工程的理由。
参考教材:《建设工程法规及相关规定》p75,建设工程必须招标的范围
参考教材p147
机电工程项目按《招标投标法》及《招标投标法实施条例》规定,凡在中华人民共和国境内进行下列机电工程建设项目,包括项目的勘察、设计、施工以及与机电工程项目有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标。一般包括:
(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目;
(2)全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目;
(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
本工程由政府和一家民营企业共同投资兴建,属于全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目,必须进行招标。包括项目的勘察、设计、施工以及与机电工程项目有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标。
2.招投标中,哪些单位的投标书属于无效标书?此次招投标工作是否有效?说明理由。
参考教材p148,机电工程招投标管理要求;p149,应当作为废标处理的情况
D公司在表述密封时未按要求加盖法定代表人印章,既无单位盖章并无法定代表人签字或盖章的为无效标书;
E公司未按招标文件要求的格式报价(废标书)。既未按规定格式填写,内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的为无效标书。
此次招标有效。依据《招标投标法》的规定,开、评标过程中投标人少于3个或者所有投标被否决的,招标人应当依法重新招标。本次招标经资格预审有A、B、C、D、E五家公司参与了投标,其中D、E2家公司投的标书为废标,开、评标过程中3家公司的标书为有效标书,此次招标有效,无需重新招标。
3.列式计算事件一中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。
1)C公司可向建设单位索赔的工期:
参考教材《建筑工程法规及相关规定》p109:(三)工期顺延
(1)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况,工期相应延长。
开工后因建设单位采购的设备整体晚到,致使C公司延误工期10天,建设方予以施工方工期延长;
(2)不可抗力
施工过程中遇台风暴雨,属于不可抗力,C公司延误工期5天工期建设方予以施工方相应工期延长;
所以,C公司可向建设单位索赔的工期为:10+5=15天
2)C公司可向建设单位索赔的费用:
参考教材《建筑工程法规及相关规定》p114—115;建设工程施工合同中的赔偿损失
(1)未按约定提供原材料、设备造成的损失,施工方有权要求赔偿停工、窝工等损失。
开工后因建设单位采购的设备整体晚到的,属于未按约定提供设备造成的损失,施工方有权要求赔偿停工、窝工等损失。
所以,开工后因建设单位采购的设备整体晚到致使C公司延误工期10天,属于建设方的责任,施工方有权要求赔偿停工、窝工等损失,其造成窝工及其他经济损失共计15万元,施工方向建设方的索赔成立;
(2)因中途变更承揽工作要求,造成承包人损失的,应当赔偿损失。
非标准件和钢结构制作及安装工程量变更,属于建设方中途变更设计而导致的工程量增加,增加费用30万元,施工方向建设方的索赔成立;
施工过程中遇台风暴雨,属于不可抗力,C公司延误工期5天,建设方应予以工期延长,但费用索赔不成立。其发生窝工费5万元,施工机具维修费5万元建设方不予赔偿。
所以,C公司可向建设单位索赔的费用=15+30=45万元
4.参考教材,p32,焊后检验的方法,1.外观检验
用焊接检验尺主要是测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等。
而咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷是利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有此类缺陷的。
第四篇:案例题
案例题 第1题
小李去年通过招聘考试成为了一名基层残疾人就业指导员,他十分珍惜这份工作。为了尽早熟悉辖区内残疾人的情况,他注意经常翻阅并学习辖区的各类残疾人档案,掌握了辖区内残疾人的基本情况。随后他根据市残疾人就业中心制定的残疾人工作需求登记表走访了残疾人家庭、街道办事处和各个居委会,交流联系方式,编制了辖区内残疾人就业需求表,建立了管理台账。业余的时间他经常上网看看残联的新文件,学习各类政策法规,并通过参加市残疾人你就业中心举办的业务培训班了解了时下最新的就业政策和当前的就业状况。一年里,他先后为16人次残疾人报名参加了残联举办的职业培训班,推荐了30人参加了各类招聘会,帮助了5名残疾人实现了就业。但是辖区里还有十几名残疾人朋友没有找到工作,他上网搜集招聘信息,却感到一些残疾人虽然符合了招聘的基本条件,但要么是离家太远,要么工作强度太大,很难找到适合残疾人的工作和岗位了,继续为残疾人推荐就业的工作面临着很大的困难。
1.问题一
残疾人就业指导员的基本工作职责是什么?并指出小李的工作中有哪些不足。
1.残疾人就业指导员的工作职责有以下六条:(1)学习掌握关于残疾人就业的基本知识,协助残疾人就业服务机构开展残疾人就业工作。(2)宣传贯彻有关残疾人就业的方针政策、法律法规;动员社会关心和帮助残疾人就业。(3)通过入户调查摸底,详细掌握本辖区残疾人的就业需求,进行实名制登记,建立档案,并利用残疾人就业信息网络向上级残疾人就业服务机构汇报。(4)了解和征集用人单位聘用残疾人就业的信息,积极协助开发就业岗位,并及时提供给登记求职的残疾人。(5)为本辖区登记求职的残疾人参加残疾人就业服务机构开展的职业技能培训和招聘会提供服务。(6)为残疾人就业和创业提供心理咨询和指导,对就业困难残疾人和家庭协助开展就业援助服务。2.小李开展就业指导员工作中的不足主要体现在只对残疾人进行了服务,没有更加积极的与用人单位联系,开展针对用人单位的就业服务,应在此方面加强。
2.问题二
请针对小李当前面临的困难,给出合理的建议。
一是应该加强对辖区内用工单位的就业服务工作,积极宣传政策法规,动员企业开发适合残疾人就业的工作岗位;二是应该加强与上级残疾人就业服务机构的联系,扩大就业信息的搜集范围,并积极组织辖区内的残疾人参加合适的职业培训。三是应积极对辖区内的残疾人开展职业指导,帮助他们树立正确的择业观和就业观。1.案例分析1 杨先生和李小姐都是肢体残疾人,他们共同服务于青云培训咨询有限公司,杨先生在公司内的职位是业务咨询代表,李小姐则负责前台引导和接线。青云培训咨询有限公司成立于2009年5月,共有正式员工10人,其中残疾人员工2人。公司成立后,经当地有关部门核定,依法对该公司免于收缴残疾人就业保障金,并将该公司主动雇佣残疾人的事迹进行宣传,有效提升了该公司的知名度和美誉度。但该公司始终未对门口的台阶进行无障碍改造。2010年1月,公司以杨先生工作绩效不佳为由,将其转至综合部门,并不给他指派具体的岗位;2010年5月,该公司以严重亏损为由进行裁员,拒绝与杨先生、李小姐二人续签劳动合同,实际裁员人数也是2人。杨先生和李小姐非常气愤,认为自己按质按量的完成了工作任务,并不比别的员工差,为什么公司要将自己裁员,为此一定要向公司讨个说法。
1.单选
杨先生和李小姐在青云培训咨询有限公司就业的形式,属于()A.集中就业 B.按比例分散就业C.自主就业D.创业标准答案:B 2.多选
青云培训咨询有限公司哪项做法违反了《残疾人就业条例》的规定()
标准答案:A,B,C 3.多选
杨先生和李小姐与公司发生争议之后,可以采取以下哪些措施()? 标准答案:A,B,C 4.单选
由于担心公司名誉受到影响,公司提出几点和解意见,以下哪些符合《残疾人就业条例》的规定()? A.可以继续留在公司工作,但是不予签订劳动合同 B.不得参与公司的公开营销活动 C.工资为正式职工的80% D.同意对公司门口的台阶进行无障碍改造,修建斜坡 标准答案:D 5.多选
假设杨先生和李小姐离开公司之后想寻找新的工作,以下哪些服务是他们可以免费得到的()? 标准答案:A,B,C,D 1.案例分析一
某省民生县玉龙轴承制造有限公司成立于2005年6月,安置了残疾人20名,残疾人比例达到27%,2008年9月被认定为福利企业。经过几年的努力开拓和发展,2009年上半年实现销售收入779万元,税务局及时为其办理了减免税,共减免产品税23万余元,累计退税52万余元。
1.玉龙公司应向哪个部门申请福利企业资格认定()? A、县级以上地方人民政府 B、中国残联
C、县级以上地方人民政府民政部门 D、当地县级残联 标准答案:C 2.玉龙公司具备了以下哪些条件,因此被认定为福利企业()? A、月平均实际安置残疾人占单位在职职工总数比例达到27% B、实际安置残疾人人数达到20名
C、依法与残疾人签订一年以上劳动合同或服务协议
D、为残疾人按月足额缴纳基本社会保险,向残疾人支付了不低于当地最低工资标准的工资
标准答案:A,B,C,D 3.玉龙公司在申请福利企业资格认定时,应提交以下哪些材料()?
A、福利企业资格认定申请书;企业营业执照、税务登记证副本;适合安置残疾人就业的可行性报告;
B、企业与每位残疾人职工签订的劳动合同副本;企业在职职工总数的证明材料;残疾人职工的《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》;
C、企业通过银行等金融机构向每位残疾人职工支付工资的凭证;社保部门出具的企业为每位残疾人职工缴纳的社会保险费缴费记录;残疾人职工岗位说明书; 标准答案:A,B,C 4.单选 由于担心公司名誉受到影响,公司提出几点和解意见,以下哪些符合《残疾人就业条例》的规定()? A.可以继续留在公司工作,但是不予签订劳动合同B.不得参与公司的公开营销活动 C.工资为正式职工的80%D.同意对公司门口的台阶进行无障碍改造,修建斜坡标准答案:D 5.多选
假设杨先生和李小姐离开公司之后想寻找新的工作,以下哪些服务是他们可以免费得到的()? 标准答案:A,B,C,D 标准答案:A 1.案例分析一 1.问答题1 标准答案:分析要点:① 本案例反映出个别残疾人不珍惜就业机会以及就业期望值过高等方面的现象; ②)残疾人保障法、残疾人就业条例都有要求残疾人提高自身素质,增强就业能力等方面的规定。③残疾人就业服务机构应当给予充分上岗前培训服务,给予用人单位和残疾人之间充分的沟通和了解,避免类似现象发生;④加强就业跟踪服务和岗位培训。
您的答案:张某对工作的不满,应该不能这样,这样的话对公司对自己影响都不好,应该要找公司及就业服务机构的工作人员好好沟通,说出自己的感想,希望能得到公司更好的工作和处理结果.
2.案例分析二 1.问答题1 标准答案:分析要点:①本案例违反了残疾人保障法、就业促进法以及残疾人就业条例等法律法规有关国家保障残疾人劳动权利,禁止给予残疾的歧视等规定; ②残疾人保障法、就业促进法、就业条例规定,国家机关、社会团体、企业事业单位、民办非企业单位应当按照规定的比例安排残疾人就业,教育机构同样有安排残疾人就业的义务;③当地教师资格体检标准有关残疾不合格的选项违反了以上相关法律法规,应当视为无效;④由教育行政部门首先给予小华教师资格证,对相关体检标准进行修改,删除有关残疾人的歧视性条款,保障残疾人的合法权益。
您的答案:地小华应该要了解招聘老师各种政策
案例分析题
四、案例分析题
案例1: 老王,45岁,北京人,是一家国企下岗工人,后因事故造成右手残疾。由于年龄较大,又没有特殊的职业技能,导致他近半年来参加过近10次招聘会,都没有一家单位录用他。为此情绪低落,求职信心严重不足,基于生活压力,还是想继续寻找工作。这天,他来到就业指导中心,指导师小周接待了他。
小周首先请老王简单介绍下自身情况,并对其问题进行咨询和分析。老王在咨询过程中,表现的较为焦躁,不断否定小周的分析,抵制咨询。
在此情况下,小周采用适当的咨询技巧,使老王的情绪平稳下来,并使其更多的讲述自己的想法和情绪。归纳起来,老王的主要问题是:年龄偏大,身体有残疾,缺乏技术,屡次求职受挫,缺乏自信。请根据案例所表述的情况,回答以下问题:
1.老王在咨询过程中,以种种公开或隐蔽的方法,否定职业指导人员的分析,抵制咨询,这种表现形式是()。A.敌视的态度 B.消极的态度 C.为病症辩护 D.抗拒 标准答案:D
2.小周为了了解情况,引导小刘更多的讲述有关情况、想法等,下述询问的方式不正确的是()。A.„„„,你当时有什么反应? B.„„„,你是不是不想去了? C.„„„,你为什么这么做? D.„„„,你是怎么想的? 标准答案:B 3.作为职业指导师,要通过来访者的问题表现,分析和判断一些本质性内容,进而形成解决问题的具体办法。下列对老王的本质分析,描述不合适的是()。
A.缺乏自信的一个原因是对用人单位录用的标准在理解上有偏差,不同的用人单位有不同的标准,但基本上,是依据岗位所需的综合素质而确定人选的。
B.缺乏自信还有一个重要的原因是对自己的优势才干缺乏了解,每个人都能够找到发挥自己才能的优势,但因为不了解自己的优势,就以为自己没有优势,这必然产生挫败感,失去了找
C.对自己职业取向的范围没有一个明确定位,对于自己适合干什么,适合在哪些用人单位、哪些岗位上发挥自己的优势没有充分的认识,就很难明确自己的职业取向。
D.自卑会产生消极的态度,情绪低落,怀疑自己的能力。标准答案:D
4.在对老王的咨询过程中,以下做法不恰当的是()。A.让老王进行职业兴趣测试 B.对老王进行求职技巧的训练 C.对老王进行提高自信心的咨询训练 D.帮助老王制定求职计划 标准答案:A
5.在下列建议中,最妥当的建议是()。
A.了解自己的优势、能力、兴趣,要扬长避短,依据自己的特点寻找目标岗位,积极看待自卑,把自卑看成前行的动力,就会谦卑、就会不断地追求,朝前进的方向努力。
B.善于自我满足,消除自卑心理,了解自己的优势、能力、兴趣,要扬长避短,依据自己的特点寻找目标岗位。C.坦然面对挫折,加强心理平衡;广泛社会交往,增强生活勇气。
D.接受咨询指导,增强生活勇气;了解自己的优势、能力、兴趣,扬长避短,依据自己的特点寻找目标岗位。标准答案:D
案例2: 视频案例题
1.视频案例一(指导师的建议)案例分析 1.案例分析一
玲玲是一名重度肢体残疾人,因为行动不便她无法到外面去寻找工作。为了让她打发时间,父亲很早就为她配上了电脑,她也十分感兴趣,参加了许多电脑培训班,很多复杂的实用软件她都能熟练的使用,flash也做得非常好。一次flash作品比赛中她的作品得了一等奖,有好几家电脑公司对她的作品表示了兴趣,愿意雇用她。玲玲知道自己性格不愿意受束缚,也清楚自己不合适去离家远的地方上班,而且从中她看到了自己作品的市场机会,由此萌发了自己组建工作室承接制作工作的想法。玲玲为此咨询了当地的社区和就业服务机构,通过父母支持、社区支持和小额担保贷款,玲玲社区活动室里办起了“叮铃铃电脑动漫制作工作室”,玲玲制作了精良的宣传广告片放到网上,发动身边朋友宣传,并得到社区和残联的支持,在助残日等活动时进行产品推荐,为防止风险,玲玲宁愿少赚一点钱也要确定了正规的中介公司帮他们接活、结账,至今,工作室雇佣了15名员工,其中有10名都是残疾人,玲玲成为一个成功的小老板。
1.选择题
玲玲创业成功的因素有哪些?()A、有专业技能 B、有市场机会 C、有政策支持 D、是残疾人 标准答案:A,B,C 2.选择题
玲玲创办的工作室可以享受哪些优惠政策?()
A、小额担保贷款 B、集中使用残疾人单位企业所得税、增值税和营业税优惠 C、社区场地支持 D、管理类、登记类和证照类行政事业性收费 标准答案:A,B,C,D 3.选择题 玲玲在创业心理认知上,有什么值得学习的地方?()
A、对自己不愿意受束缚的性格认识很清楚 B、对自己想要的事业和生活有明确的认知 C、勤奋好学,踏实肯干 D、善于思考积极创新工作室的宣传营销 标准答案:A,B,C,D
4.选择题
玲玲为避免经营风险,有哪些举措?()A、为工作室购买保险 B、与正规中介公司合作接活和结账 C、聘专业的经理人管理工作室 D、制定了工作室内部管理规定 标准答案:B
5.选择题
以下对工作室下一步发展的建议,合适的有哪些?()
A、研究电脑动漫市场的发展前景,适当尝试拓宽工作室工作范围 B、继续培养和雇佣优秀的残疾人员工 C、参加动漫企业联谊会等活动交流经验、拓展思维 2.案例分析二
小赵刚从大学毕业,暂时没有找到合适的工作,决定自主创业,小赵认为创业十分简单,低买高卖就能挣钱,听别人说手机买卖很赚钱,于是决定同表兄小王共同租了一个铺位经营手机,可是,他渐渐发现经营手机的经销商非常多,很多大经销在店面、资金、优惠力度上都远远优于他这样的小经销商,批发商也不把他这样的小客户放在眼里,不愿意压价,他也没什么好的办法留住顾客,经营一度出现困难。在他忧心忡忡之际,小王因要结婚说要退出经营,并让小赵归还他投入的5万元钱,小赵气愤难当,认为两人都共同有投入,凭什么让他归还,两兄弟于是翻脸成仇。
这时有一个平时认识但不太熟的朋友对小赵说自己有一批质量上乘的走私进口手机,价格只有正常批发价格的50%。小赵看完样品之后觉得十分满意,这种手机目前供不应求,他决定马上订货。付了80%的货款之后发现除了样品之外的其他手机表面光鲜但是内部都是旧零件改装的,有的根本开不了机,这个朋友已经了无踪影。
小赵遭受打击之后结束了生意,意志消沉了很长时间,他住到农村老家每天跟着姥姥耕作,调整心态之后,小赵勇敢的决定重新创业。1.选择题
小赵在创业之初犯了什么错误?()A、盲目选择创业项目 B、没有事先约定合伙人之间的权利义务 C、专业技能不强 D、对市场研究不够 标准答案:A,B,D 2.选择题
小赵在风险管理方面应该有哪些改进?()
A、选择了一种合适自己的心理调整方式及时恢复状态 B、勇敢 C、聪明 D、不放弃标准答案:A,B,C 3.选择题
小赵在创业心理方面有哪些可取之处?()
A、选择了一种合适自己的心理调整方式及时恢复状态 B、勇敢 C、聪明 D、不放弃 标准答案:A,B,D
4.选择题
面对众多手机经营商激烈的竞争,小赵在当时的条件下可以采取哪些方式增强竞争力?()A、采购水货手机 B、零利润竞争 C、免费为顾客贴膜、清洗手机
D、上网收集很多新款的手机游戏,帮年轻顾客或有需要顾客免费安装,主动为他们提供各种资讯 标准答案:C,D 5.选择题
小赵决定再次创业之前应该做什么?()
A、参加一个正规的、有针对性的创业培训 B、谨慎选择合伙人 C、确定创业项目之后多多学习这方面的专业技术知识、行业规则等,以防受骗 D、坚定创业信心,做好承受失败的心理准备B,C,D
标准答案:A案例分析题 案例分析
某街道残疾人就业指导员张某和朋听说辖区内一家公司在招聘电话客服人员,承担处理客户查询、投诉及产品推广,的工作。听说要求普通话要标准,还要会一些简单的电脑操作。他觉得辖区内的肢残人王霞平时为人热情开朗,普通话也很标准,上次还参加了区里组织的电脑培训班。他觉得该岗位非常适合推荐给王霞,决定去这家公司了解一下具体情况,并向他们推荐王霞去工作。
请结合实际分析张某应该如何准备这次拜访,并设计出简单的访谈流程。
标准答案:分析要点: 1.建立访谈基本程序:建立谈话基础,确定访谈时机,提出问题,倾听,讨论,总结。(根据以上流程结合实际分析)2.选择访谈对象:拥有所需的信息、访谈活动不损害被访谈者本身利益。3.访谈流程:(1)了解并掌握王霞的基本情况,到公司进行拜访;(2)进行自我介绍,确定访谈时机和拜访对象;(3)简要说明来意,核实信息的真实性,确定岗位信息;(4)介绍王霞的情况,并宣传有关优惠政策,动员用工单位接纳。案例分析 1.案例分析一
金典社区是一个有着近5万人口的超大型社区,登记求职人员的失业人员近300人,为了提高求职人员的就业成功率,社区就业指导中心经常组织失业人员举办各种培训和讲座。这天,社区就业指导中心主任吩咐新来的就业指导员小王准备9月1日的社区就业指导培训工作,并通知社区内登记求职的失业人员参加培训。接到指示后,小王进行了培训的准备工作。并在8月31日起草通知如下: 通 知
大家好,定于明天下午(9月1日,周四)3点,在社区就业指导中心会议室开展求职面试培训,请有关人员届时参加。
培训内容:
一、个人简历的写作方法
二、求职面试中的注意事项
三、劳动合同与社会保险的有关知识
本次培训暂定3小时结束,不延长时间。
金典社区就业指导中心
2010年8月31日
通知起草后,小王把通知张贴到了社区就业指导中心门口的布告栏上。结果第二天,到了培训时间,来参加培训的人员寥寥无几。
请根据案例所表述的情况,回答以下问题: 1.选择题
根据通知的分类,该通知属于()。
A.事务性通知B.批示性通知C.周知性通知D.指示性通知 标准答案:A 2.选择题
从小王所写的通知内容上看,这份通知的主要问题是()。
A.通知的对象不明确B.通知的内容不清晰C.通知没有留下联系方式D.通知的标题不规范标准答案:A
3.选择题
在发布通知的过程中,小王犯了什么主要错误?应该怎么做?()
A.通知发布的时间太晚,应最少提前一个星期发布B.通知发布的时间太晚,应最少提前三天发布C.发布通知的方法不对,应把通知张贴到小区人流最多地方的醒目位置D.发布通知的方法不对,应该采用电话逐一通知 标准答案:C
4.选择题
职业指导人员在日常工作中,通常需要对失业人员进行集中培训,这项工作最需要指导人员具备()的专项能力。A.群体测评B.项目管理和实施C.职业咨询D.群体指导 标准答案:D 5.选择题
在职业指导人员需要掌握的八个方面知识中,对失业人员进行集中培训尤其需要掌握()。
A.关于人的成长和发展的知识B.群体工作的知识C.个人和群体评估的方法D.职业和生活风格发展知识 标准答案:C
第五篇:案例题
1.东平建筑公司承建原北市白云山隧道项目,现缺乏一种进口挖掘机,公司领导决定采用租赁方式向原北市建筑机械租赁公司租赁,以节约资金。
1)若原北市建筑机械租赁公司的此种进口挖掘机确实性能良好,但缺少产品合格
证,能否对外出租()。
A不能 B 可以 C 经原北市建筑局批准后可以出租 D 经原北市人民政府批准后可以出租
正确答案是:A
2)因为工期紧迫,东平建筑公司需要立即使用此挖掘机,在这种情况下原北市建筑机械租赁公司是否需要对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,并在签订租赁协议时,出具检测合格证明()。
A 应当检测
B 可以不检测
C经原北市建筑局批准后可以不检测
D 经原北市人民政府批准后可以不检测
正确答案是:A
3)若该挖掘机经检测不合格,能否出租给东平建筑公司()。
A 可以出租
B不能出租
C 经原北市建筑局批准后可以出租
D 经原北市人
正确答案是:B 民政府批准后可以出租
4)原北市建筑机械租赁公司应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。
()
A 可以出租
B不能出租
C 经原北市建筑局批准后可以出租
D 经原北市人民政府批准后可以出租
正确答案是:A
2.2004年某业主将一栋大型剧院建筑的拆除任务,发包给吴某拆除资质的防腐保温劳务
公司,由于不了解拆除作业的危险性,操作人员决定先拆混凝土梁,后拆混凝土板。
操作时,现场也无安全人员在场,无安全措施。在梁拆至一半时全部楼板塌下,造成多人死亡。事后检查该施工方法无方案、无交底,公司也没有施工方案管理制度。
1)此事故发生的原因之一是:拆除作业发包给无相应资质的施工单位施工。()A 正确
B 错误
正确答案是:A
(2)先拆梁后拆板是事故发生的原因之一。()A 正确
B 错误
正确答案是:A
(3)拆除作业的施工方案应先交安全员,由安全员批准后,方可施工。()A 正确
B 错误
正确答案是:B
(4)大型拆除作业必须编制施工方案,必要情况下应当组织专家进行论证。()A 正确
B 错误
正确答案是:A
3.某小区十号楼地下室有一电气设备,该设备一次电源线长度为10.5m;接头处没有用橡皮包布包扎,绝缘处磨损,电源线裸露;安装在该设备上的漏电开关内的拉杆脱落, 漏电开关失灵。某工程公司在该地下室施工中,付某等3名抹灰工将该电气设备移至新操作点,移动过程中付某触电死亡。
(1)下列属于特种作业人员的是()。A电工
B 木工
C水暖
D瓦工
正确答案是:A
(2)下列关于特种作业的说法正确的是()
A特种作业人员未经培训考核即从事特种作业并造成重大安全事故,不得追究其
刑事责任
B对特种作业人员专门的安全作业培训,是指由有关主管部门组织的专门针对特
种作业人员的培训
C特种作业是指容易发生人员伤亡事故,对操作者本人、他人及周围设施的安全
有重大危害的作业
D特种作业人员可不考核从事相应工种作业的疾病和生理缺陷情况
正确答案是:C
(3)特种作业人员可不考核从事相应工种作业的疾病和生理缺陷情况()A特种作业人员未经培训考核即从事特种作业并造成重大安全事故,不得追究其
刑事责任
B对特种作业人员专门的安全作业培训,是指由有关主管部门组织的专门针对特
种作业人员的培训
C特种作业是指容易发生人员伤亡事故,对操作者本人、他人及周围设施的安全
有重大危害的作业
D特种作业人员可不考核从事相应工种作业的疾病和生理缺陷情况
正确答案是:A
(4)特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业
操作资格证书后,方可上岗作业。()
A特种作业人员未经培训考核即从事特种作业并造成重大安全事故,不得追究其
刑事责任
B对特种作业人员专门的安全作业培训,是指由有关主管部门组织的专门针对特
种作业人员的培训
C特种作业是指容易发生人员伤亡事故,对操作者本人、他人及周围设施的安全
有重大危害的作业
D特种作业人员可不考核从事相应工种作业的疾病和生理缺陷情况
正确答案是:A
4.东平建筑公司承建原北市白云山隧道项目,现缺乏一种进口挖掘机,公司领导决定采用租赁方式向原北市建筑机械租赁公司租赁,以节约资金。
(1)主体工程可以由分包单位自主承担。
()
A可以出租
B 不能出租
C 经原北市建筑局批准后可以出租
D 经原北市人民政府批准后可以出租
正确答案是:B
(2)国家有规定,总包单位对工程建设项目施工的安全生产负总责。()
A可以出租
B 不能出租
C 经原北市建筑局批准后可以出租
D经原北市人民政府批准后可以出租
正确答案是:A
(3)此事故应由分包单位上报。()
A 可以出租
B不能出租
C 经原北市建筑局批准后可以出租
D 经原北市人民政府批准后可以出租
正确答案是:B
(4)国家有规定,事故统一由建设单位上报。()
A可以出租
B 不能出租
C 经原北市建筑局批准后可以出租
D 经原北市人民政府批准后可以出租
正确答案是:B
5.某工地,焊接一膨胀水箱。焊工在完成了4/5的工作量下班后,工地负责人又安排了
油漆工将焊好的部分刷上防锈漆。因场地通风不良,到第二天油漆未干。焊工上班
后,未采取相应措施继续施焊,造成水箱内油漆挥发气体爆炸燃烧,焊工被烧灼伤。(1)从上述案例中应吸取的主要教训是:工地负责人应严格按焊接要求组织生产,合 理安排工序,进行有针对性的安全技术交底,不能强令工人冒险作业。
()A 正确
B 错误
正确答案是:A
(2)施工现场动火前、动火过程中要严格进行环境安全检查。
()A 正确
B 错误
正确答案是:A
(3)施工现场油漆作业与焊接作业可同时进行。()A 正确
B 错误‘
正确答案是:B
(4)下列施工现场消防器材的配备说法正确的是()。A临时搭设的建筑物区域内,每100m2配备5只IOL灭火器
B大型临时设施总面积超过50000m2,应备有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄砂池等设施,上述设施周围不得堆放物品
C临时木工间、油漆间和木、机具间等每25m2配备一只种类合适的灭火器 D30m高度以上高层建筑施工现场,应设置具有足够扬程的高压水泵或其他防火
设备和设施
正确答案是:C
6.某建筑公司在月度安全检查中,发现3号工地脚手架搭设存在如下问题:①超过24m
高的脚手架没有搭设方案,无审批手续;②采用的分段整体提升脚手架未经审查批准;
③部分使用的脚手架材料规格不一;④搭设架子的基础多处出现不平整,个别应杆悬
空等等。
(1)为避免施工中引发脚手架坍塌事故伤害作业人员,脚手架立即停止使用。
()A 正确
B 错误
正确答案是:A
(2)上述安全检查中发现的“超过24m高的脚手架没有搭设方案,无审批手续”不影响
脚手架的正常使用和施工,不属于违规行为。
()A 正确
B 错误
正确答案是:B
(3)上述安全检查中发现的“个别立杆悬空问题"属于正常现象,在搭设脚手架时是不
可避免的。
()A 正确
B 错误
正确答案是:B
(4)依据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工组织设计中编制安
全技术措施和施工现场临时用电方案,对达到一定规模的危险性较大的()等
分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施
A混凝土工程
B 脚手架工程
C抹灰工程
D 钢筋绑扎工程
正确答案是:B
7某公司在一工地用吊篮进行外装修作业时,施工员指派一名抹灰工升吊篮,由于吊篮
未挂保险钢丝绳,在上升时突然一个倒链急剧下滑,吊篮随即倾斜,由于一作业人员未
系安全带,从吊篮坠落死亡。
(1)造成这一事故的主要原因之一,是作业时吊篮未挂保险钢丝绳和工人未系安全
带。
()A 正确
B 错误
正确答案是:A
(2)高处作业吊篮必须设置保险锁。()A 正确
B 错误
正确答案是:A
(3)作业时工人将安全带挂在吊篮升降用的钢丝绳上。()A 正确
B 错误
正确答案是:B
(4)下列关于施工员布置这项工作的说法正确的是()A事故责任在于设备,与施工员无关
B可以安排未经培训的抹灰工操作吊篮的升降 C施工现场的工作布置由施工员安排,没有违章指挥 D抹灰工对于施工员的违章指挥可以拒绝接受
正确答案是:D
8.某单位将新招来的一批民工直接派到工地参加人工挖孔桩施工。其中一人挖土深度 达到5m时,闻到异样气味,感觉头晕腿软,奋力呼叫地面同伴,由于没有系安全绳,地
上的人费尽周折才把下面的人救上来,险些酿成伤亡事故。(1)此事件的违规之处在于,孔下作业人员未系安全绳。
()A 正确
B 错误
正确答案是:A
(2)由于没有造成伤亡事故,所以可以认为没有违规。()A 正确
B 错误
正确答案是:B
(3)上述事件中,如果没有劳动合同,则即使发生了事故,也不属于施工单位的事故,可不予以上报。
()A 正确
B 错误
正确答案是:B
(4)下列关于新工人上岗培训的要求正确的是()。A新工人必须进行公司、班组和作业技术的三级安全教育
B新工人上岗前必须接受规定课时的安全生产教育培训新工人上岗前必须接受规定课时的安全生产教育培训
C对于不从事危险作业的新工人不必进行安全教育和技术培训
D从事特种作业的新工人可以直接进行特种作业人员培训,不需要再进行三级安
全教育
正确答案是:B
9.某工地按施工进度要求正在搭设扣件式脚手架,安全员巡视检查发现新购进的扣件表
面粗糙,商标模糊,向架子工询问,工人说有的扣件螺栓滑丝,有的扣件一拧,小盖口就
裂了。安全员对此批扣件质量发生怀疑。(1)对于上述情况,安全员不必作相应处理。
()新工人必须进行公司、班组和作业技术的三级安全教育 新工人上岗前必须接受规定课时的安全生产教育培训 对于不从事危险作业的新工人不必进行安全教育和技术培训
从事特种作业的新工人可以直接进行特种作业,不需要再进行三级安全教育
正确答案是:B
(2)国家对扣件式钢管脚手架使用的扣件实行生产许可证制度。()新工人必须进行公司、班组和作业技术的三级安全教育 新工人上岗前必须接受规定课时的安全生产教育培训 对于不从事危险作业的新工人不必进行安全教育和技术培训
从事特种作业的新工人可以直接进行特种作业,不需要再进行三级安全教育
正确答案是:A
(3)为防止安全事故的发生,安全员处理此事,下列方法正确的是()A扣件检验不合格,将所有扣件清除出现场,追回已使用的扣件,并向有关负责
人报告追查不合格产品的来源
B告诉工人将坏掉的扣件保留,以便万一发生事故时留作证据 C把有问题扣件扔掉,好的继续使用 D保存此批扣件,用于上部脚手架的搭设
正确答案是:A
(4)下列关于脚手架工程的规定正确的是()。
A新工人必须进行公司、班组和作业技术的三级安全教育 B新工人上岗前必须接受规定课时的安全生产教育培训 C对于不从事危险作业的新工人不必进行安全教育和技术培训
D从事特种作业的新工人可以直接进行特种作业,不需要再进行三级安全教育
正确答案是:B
10.大地公司在东征县小李乡进行一项建筑工程建设。已于2004年2月1日领取施工许
可证。但因故不能施工,故需向有关部门申请延期。请回答大地公司董事长向您咨询
的几个问题:
(1)大地公司应当向()申请延期。
东征县建设局
小李乡建设行政主管部门
东征县人民政府
小李乡人民政府
正确答案是:A
(2)大地公司应当在()之前申请延期。
A2004年2月29日
B 2004年3月31日
C2004年4月31日
D 2004年5月31日
正确答案是:C
(3)大地公司申请延期以()次为限
A 2 B 3 C 4 D不限次
正确答案是:A
(4)大地公司申请延期,每次不超过()个月。
A1
B2
C3
D4
正确答案是:C
11.大地公司在东征县小李乡进行一项建筑工程建设,已合法开工。因资金不足,该工程
于2004年3月1日停工。该公司董事长知道应该向主管部门报告,但不了解具体情
况,请回答他的几个问题:
(1)大地公司应当自中止施工之日起()内,向有关部门报告。A1个月
B 2个月
C 3个月
D 6个月
正确答案是:B
(2)大地公司应当向()报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A中国建筑业协会
B当地人民政府
C 施工许可证发证机关
D 设计单位
正确答案是:C
(3)工程恢复施工时,应当向()报告。
A中国建筑业协会
B 施工许可证发证机关
C 当地人民政府
D设计单位
正确答案是:B
(4)若工程于2004年7月1日恢复施工,建设单位是否应当报发证机关核验施工许可
证()
A不应当
B 应当
C 视情况决定
D 由发证机关决定
正确答案是:A
12.大发公司在原南县进行一项建筑工程建设,由原南县建筑设计局设计,原南第二建筑
公司承建,委托正平监理公司监理。有一高层建筑毗邻施工地点,可能会因大发公司
的工程而产生地基下降。
(1)原南第二建筑公司在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的 安全技术措施。
()A 正确
B 错误
正确答案是:A
(2)因为可能会造成毗邻高层建筑物的地基下降,所以原南第二建筑公司应当采取安
全防护措施。
()A 正确
B 错误
正确答案是:A
(3)()应当向原南第二建筑公司提供与施工现场相关的地下管线资料,原南第二
建筑公司应当采取措施加以保护。
A 正确
B 错误
正确答案是:A
(4)()应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定,采取控制和处理
施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害
的措施。A 正确
B 错误
正确答案是:B
13.原南第二建筑公司是原南友谊酒店扩建项目的总承包商,大政公司、大发公司是部分
工程的分包商。原南第二建筑公司的董事长是张三,负责该项目的项目经理叫李四,王五是原南第二建筑公司的安全生产部门经理。(1)()对原南第二建筑公司的安全生产负责。A张三
B 李四
C
王五
D 张三和王五
正确答案是:A
(2)施工现场安全由()负责。
A大政公司
B 大发公司
C 原南友谊酒店
D 原南第二建筑公司
正确答案是:D
(3)大政公司、大发公司应当服从原南第二建筑公司对施工现场的安全生产管理。
()A大政公司 B大发公司 C原南友谊酒店
D原南第二建筑公司
正确答案是:A
(4)原南第二建筑公司必须为从事危险作业的职工办理工伤保险,支付保险费。
()
A大政公司 B大发公司 C原南友谊酒店
D原南第二建筑公司
正确答案是:A
14.东平建筑公司承建原北市白云山隧道项目,现缺乏一种进口挖掘机,公司领导决定采
用租赁方式向原北市建筑机械租赁公司租赁,以节约资金。
(1)若原北市建筑机械租赁公司的此种进口挖掘机确实性能良好,但缺少产品合格
证,能否对外出租()
A不能
B可以
C 经原北市建筑局批准后可以出租
D经原北市人民政府批准后可以出租
正确答案是:A
(2)因为工期紧迫,东平建筑公司需要立即使用此挖掘机,在这种情况下原北市建筑
机械租赁公司是否需要对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检
测,并在签订租赁协议时,出具检测合格证明()
A应当检测
B 可以不检测
C 经原北市建筑局批准后可以不检测
D 经原北市人民政府批准后可以不检测
正确答案是:A
(3)若该挖掘机经检测不合格,能否出租给东平建筑公司()
A不能出租
B 不能出租
C 经原北市建筑局批准后可以出租
D经原北市人民政府批准后可以出租
正确答案是:B
(4)原北市建筑机械租赁公司应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等
安全设施和装置。
()A 正确
B 错误
正确答案是:A
15.东平建筑公司是原南市一建筑施工企业,单位主要负责人是张三,该公司现承建原北
市市政府办公楼项目,由李四担任项目经理,王五担任项目副经理,赵六是东平建筑公
司的安全生产部门经理。
(1)()对本单位的安全生产工作全面负责。A张三
B 李四
C 王五
D 赵六
正确答案是:A
(2)(B)对原北市市政府办公楼项目的安全施工负责。
A张三
B 李四
C 王五
D 赵六
正确答案是:B
(3)东平建筑公司机构调整后,为精简机构,可以不再设置安全生产管理机构。
()A 正确
B 错误
正确答案是:B
(4)赵六对本单位的安全生产工作全面负责。
()A 正确
B 错误
正确答案是:B
16.东平建筑公司承建原北市市政府办公楼项目,部分工程分包给原北二建、原北三建,整
个工程由原北市建筑设计院设计,大政监理公司监理。(1)由()对该项目施工现场的安全生产负总责。
A东平建筑公司
B 原北二建
C 原北二建
D 原北市市政府
正确答案是:A
(2)原北二建不服从东平建筑公司管理导致生产安全事故的,由()承担主要责
任。
A东平建筑公司
B 原北二建
C 原北二建
D 原北市市政府
正确答案是:B
(3)办公楼项目主体结构的施工必须由东平建筑公司完成。()
A 正确
B 错误
正确答案是:A
(4)东平建筑公司和原北二建、原北三建对分包工程的安全生产承担连带责任。
()A 正确
B 错误
正确答案是:A
17.太平建筑公司承建黄平市友好饭店的扩建项目,该项目由黄平市建筑设计院设计,广
平监理公司监理。
(1)太平建筑公司在施工现场人口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通
道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气
体和液体存放处等危险部位,设置了明显的安全警示标志。这些安全警示标志必
须符合()。
A行业标准
B地区标准
C黄平市建筑局的要求
D 国家标准
正确答案是:D
(2)()应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取 相应的安全施工措施。
A太平建筑公司
B 黄平市友好饭店
C 黄平市建筑设计院
D 广平监理公司
正确答案是:A
(3)因为黄平市友好饭店未按约定提供施工所需建筑材料,致使工程暂时停止施工,()应当做好现场防护。
A黄平市建筑设计院
B 广平监理公司
C太平建筑公司
D黄平市友好饭店
正确答案是:C
(4)第3题中所说的现场防护所需费用由()承担。
A黄平市建筑设计院
B 广平监理公司
C太平建筑公司
D黄平市友好饭店
正确答案是:D
18.太平建筑公司承建黄平市友好饭店的扩建项目,部分工程分包给黄平二建、黄平三
建,整个项目由亚冬监理公司监理。太平建筑公司董事长对生产安全事故的应急救
援和调查处理提出以下问题,请回答:
(1)太平建筑公司()制定本单位生产安全事故应急救援预案,建立应急救援组织
或者配备应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备,并定期组织演练。A不必
B 应当
C 视情况决定是否需要
D按黄平市建设局的要求
正确答案是:B
(2)若黄平二建负责部分的工程在施工中发生生产安全事故,应由()负责上报事
故。
A太平建筑公司
B 黄平二建
C 亚冬监理
D 黄平市建筑局
正确答案是:A
(3)发生生产安全事故后,()应当采取措施防止事故扩大,保护事故现场。A太平建筑公司
B 黄平二建
C 亚冬监理
D 黄平市建筑局
正确答案是:A
(4)此项目应由太平建筑公司统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。
()A 正确
B 错误
正确答案是:A
19.某省对本省建筑市场进行整顿,发现以下单位和个人有违规行为,对此依据《建设工
程安全生产管理条例》应分别采取何种处罚?
(1)野原市建设局对没有安全施工措施的建设工程颁发施工许可证,对直接负责的工
作人员应()。
A给予降级或者撤职的行政处分
B 处20万元以上50万元以下的罚款
C处1万元以上5万元以下的罚款
D 处1万元以下的罚款
正确答案是:A
(2)大栋建筑公司未提供所承建项目的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用,对此应()。A责令限期改正;逾期未改正的,责令该建设工程停止施工
B处20万元以上50万元以下的罚款 C处1万元以上5万元以下的罚款
D 处1万元以下的罚款
正确答案是:A
(3)东正建筑公司未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门
备案,对此应()。
A处20万元以上50万元以下的罚款
B 处1万元以上5万元以下的罚款
C责令限期改正,给予警告
D 处1万元以下的罚款
正确答案是:C
(4)野原市友好饭店在饭店扩建时,为尽快恢复营业要求施工单位压缩合同约定的工
期,所幸未造成重大安全事故,对此应()。
A责令限期改正,处20万元以上50万元以下的罚款
B责令限期改正,给予警告
C责令限期改正,处1万元以上5万元以下的罚款
D责令限期改正,处1万元以下的罚款
正确答案是:A
20.某省对本省建筑市场进行整顿,发现以下单位和个人有违规行为,对此依据《建设工
程安全生产管理条例》应分别采取何种处罚?
(1)平原县啤酒厂在迁厂改建时将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位,所幸未造成重大安全事故,对此应()。
A责令限期改正,处20万元以上50万元以下的罚款
B责令限期改正,给予警告
C责令限期改正,处1万元以上5万元以下的罚款 D责令限期改正,处1万元以下的罚款
正确答案是:A
(2)平原县建筑设计院未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计,但情节轻
微,未造成重大安全事故,对此应()。A责令限期改正,处20万元以上50万元以下的罚款 B责令限期改正,处10万元以上30万元以下的罚款 C责令限期改正,处1万元以上5万元以下的罚款 D责令限期改正,处1万元以下的罚款
正确答案是:B
(3)正平监理公司未对平原三建公司承建的宏福大厦项目施工组织设计中的安全技
术措施或者专项施工方案进行审查,但情节轻微,未造成重大安全事故,对此应
()。
A责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处10万元以上30万元以下
的罚款 B责令限期改正,处20万元以上50万元以下的罚款 C责令限期改正,处1万元以上5万元以下的罚款 D责令限期改正,处1万元以下的罚款
正确答案是:A
(4)监理工程师王某对其所负责建立的项目未执行法律、法规和工程建设强制性标
准,但情节轻微,未造成重大安全事故,对此应()。A责令停止执业3个月以上1年以下 B吊销执业资格证书,5年内不予注册 C吊销执业资格证书,终身不予注册 D吊销执业资格证书,10年内不予注册
正确答案是:A
21.某省对本省建筑市场进行整顿,发现以下单位和个人有违规行为,对此依据《建设工
程安全生产管理条例》应分别采取何种处罚?
(1)
平原市建筑器材租赁公司违反《建设工程安全生产管理条例》的规定,为某建设工
程提供机械设备和配件时未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安
全设施和装置,对此应()。
A 责令停业整顿,并处5万元以上10万元以下的罚款;造成损失的,依法承担赔
偿责任
B责令限期改正,处合同价款1倍以上3倍以下的罚款;造成损失的,依法承担
赔偿责任
C责令限期改正,处20万元以上50万元以下的罚款 D责令限期改正,处1万元以上5万元以下的罚款
正确答案是:B
(2)黄平市建筑器材租赁公司违反《建设工程安全生产管理条例》的规定,出租未经安
全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件,对此应()。A责令限期改正,处20万元以上50万元以下的罚款 B责令限期改正,处1万元以上5万元以下的罚款
C责令限期改正,处合同价款1倍以上3倍以下的罚款;造成损失的,依法承担
赔偿责任
D责令停业整顿,并处5万元以上10万元以下的罚款;造成损失的,依法承担赔
偿责任
正确答案是:D
(3)黄平二建未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或者分部分项工
程施工时无专职安全生产管理人员现场监督,所幸未造成重大安全事故,依据《建
设工程安全生产管理条例》对此应()。
A责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,依照《中华人民共和国安全生产
法》的有关规定处以罚款
B责令停业整顿,并处5万元以上10万元以下的罚款 C责令限期改正,处1万元以上5万元以下的罚款 D责令限期改正,处20万元以上50万元以下的罚款
正确答案是:A
(4)黄平三建未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装,所幸未造成重大安全
事故,依据《建设工程安全生产管理条例》对此应()。A责令限期改正,处1万元以上5万元以下的罚款 B责令限期改正,处20万元以上50万元以下的罚款
C责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,依照《中华人民共和国安全生产
法》的有关规定处以罚款
D责令停业整顿,并处5万元以上10万元以下的罚款
正确答案是:C
22.肥东市白云饭店为提高饭店档次,经单位负责人决定对饭店进行装修,工程由肥东三
建负责施工。此次装修将涉及承重结构的变动。请就此案例回答下列问题:(1)为赶工期,可否在设计方案提出前就进行施工?()
A可以
B 不可以
C 经肥东市人民政府批准后可以
D经肥东市建设局批准后可以
正确答案是:B
(2)为降低工程造价,白云饭店可以要求肥东三建使用不合格的建筑设备。
()
A可以
B 不可以
C 经肥东市人民政府批准后可以
D经肥东市建设局批准后可以
正确答案是:B
(3)白云饭店应当在施工前委托饭店原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位
提出设计方案。
()
A可以
B 不可以
C 经肥东市人民政府批准后可以
D经肥东市建设局批准后可以
正确答案是:A
(4)在装修过程中原租用白云饭店15层写字间的宏富贸易公司可以按自己的需要自
行变动房屋的承重结构。
()
A可以
B 不可以
C 经肥东市人民政府批准后可以
D经肥东市建设局批准后可以
正确答案是:B
23.元广建设集团是一大型建筑公司,根据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共
和国安全许可证条例》的有关规定应领取安全生产许可证,请回答该公司董事长提出
的下述问题:(1)若元广建设集团未领取安全生产许可证,是否可以从事生产活动?
()A可以
B不可以
C由建设部决定
D 由中国建筑业协会决定
正确答案是:B
(2)若元广建设集团是中央管理的建筑施工企业,则它的安全生产许可证的颁发和管 理由()负责。
A国务院
B国务院建设行政主管部门
C 中国建筑业协会
D国务院安全主管部门
正确答案是:B
(3)若元广建设集团不是中央管理的建筑施工企业,则它的安全生产许可证的颁发和
管理由()负责。
A所在省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 B国务院
C国务院建设主管部门 D中国建筑业协会
正确答案是:A
(4)元广建设集团向安全生产许可证颁发管理机关申请领取安全生产许可证,安全生
产许可证颁发管理机关应当自收到申请之日起()日内审查完毕。
A30
B 45
C15
D 60
正确答案是:B
24.元广建设集团是一大型建筑公司,根据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共
和国安全许可证条例》的有关规定应领取安全生产许可证,请判断下列论述是否正
确:
(1)安全生产许可证由国务院安全生产监督管理部门规定统一的式样。
()A 正确
B 错误
正确答案是:A
(2)安全生产许可证的有效期为5年。()A 正确
B 错误
正确答案是:
(3)安全生产许可证有效期满需要延期时,元广建设集团应当于期满前3个月向原安
全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
()A 正确
B 错误
正确答案是:A
(4)元广建设集团在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时,经原安全生产许可证颁发管
理机关同意,不再审查,安全生产许可证有效期延期5年。
()A 正确
B 错误
正确答案是:B
25.元广建设集团是一大型建筑公司,根据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共 和国安全许可证条例》的有关规定应领取安全生产许可证,在领取安全生产许可证后 集团领导不知集团的下列行为是否可行,请回答:
(1)若因建筑市场竞争激烈利润太少,元广建设集团决策层决定退出建筑业,则可以
把本企业的安全生产许可证转给别的企业。
()A 正确
B 错误
正确答案是:B
(2)金一公司的安全生产许可证还未发下,为尽快开始生产可以借用于本企业有密切
关系的元广建设集团的生产许可证。
()A 正确
B 错误
正确答案是:B
(3)元广建设集团取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件,并应当加强日常
安全生产管理,接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查。
()A 正确
B 错误
正确答案是:A
(4)安全生产许可证颁发管理机关在对元广建设集团的监督检查中发现其不再具备
《中华人民共和国安全许可证条例》规定的安全生产条件,应当暂扣或者吊销安
全生产许可证。
()
正确答案是:A
26.东平建筑公司承建原北市白云山隧道项目,现缺乏一种进口挖掘机,公司领导决定采用租赁方式向原北市建筑机械租赁公司租赁,以节约资金。
1)若原北市建筑机械租赁公司的此种进口挖掘机确实性能良好,但缺少产品合格
证,能否对外出租()。
A不能
B可以
C 经原北市建筑局批准后可以出租
D 经原北市人民政府批准后可以出租
正确答案是:A
(2)因为工期紧迫,东平建筑公司需要立即使用此挖掘机,在这种情况下原北市建筑机械租赁公司是否需要对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,并在签订租赁协议时,出具检测合格证明()。
A应当检测
B 可以不检测
C 经原北市建筑局批准后可以不检测
D经原北市人民政府批准后可以不检测
正确答案是:A(3)若该挖掘机经检测不合格,能否出租给东平建筑公司()。
A可以出租
B不能出租
C 经原北市建筑局批准后可以出租
D 经原北市人民政府批准后可以出租
正确答案是:B
(4)原北市建筑机械租赁公司应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。
()
A可以出租
B不能出租
C 经原北市建筑局批准后可以出租
D 经原北市人民政府
正确答案是:A
27.大地公司在甲县大王乡进行一小型建筑工程建设,于2004年4月1日向有关部门申请领取安全许可证。
(1)建设单位应当按照国家有关规定向()申请领取施工许可证。
A甲县人民政府建设行政主管部门
B 大王乡人民政府建设行政主管部门
C 甲县人民政府
D大王乡人民政府
正确答案是:A
(2)若大地公司符合领取施工许可证的条件,则有关部门应在(D)日前颁发施工许可证。A4月20日
B4月5日
C 4月10日
D 4月15日
正确答案是:D
(3)若大地公司的建筑工程是国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程,则可以不领取施工许可证。()
A正确
B错误
正确答案是:A
(4)若大地公司的建筑工程是国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程,则可以不再领取施工许可证。()A正确
B错误
正确答案是:A
28.大发公司在原南县进行一项建筑工程建设,由原南县建筑设计局设计,原南第二建筑公司承建,委托正平监理公司监理。有一高层建筑毗邻施工地点,可能会因大发公司的工程而产生地基下降。
(1)原南第二建筑公司在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施。()
A正确
B错误
正确答案是:A(2)因为可能造成毗邻高层建筑物的地基下降,所以原南第二建筑公司应当采取安全防护措施。()
A正确
B错误
正确答案是:A
(3)()应当向原南第二建筑公司提供与施工现场相关的地下管线资料,原南第二建筑公司应当采取措施加以保护。
A大发公司
B原南县建筑设计局
C正平监理公司
D 原南县人民政府
正确答案是:A
(4)()应当遵守有关环境保护和安全生产的法律,法规的规定,采取控制和处理施工现场的各种粉尘,废弃,废水,固体废物以及噪声,震动对环境的污染和危害的措施。
A大发公司
B原南第二建筑公司
C原南县建筑设计局
D 正平监理公司
正确答案是:B
29.东平建筑公司承建原北市市政府办公楼项目,由具有相应资质的原北二建承担在施工现场安装,拆卸施工起重机械和整体提升脚手架,模板等自升式架设设施的任务,整个工程由原北市建筑设计院设计,大政监理公司监理,部分工程分包给原北二建,原北三建。
(1)为赶工期东平建筑公司可以和原北二建共同在施工现场安装,拆卸施工起重机械。
()A正确
B错误
正确答案是:B
(2)因为原北二建经常安装,拆卸施工起重机械和整体提升脚手架,模板等自升式架设设施,所以对此项目不必单独编制拆装方案,制定安全施工措施。
()A正确
B错误
正确答案是:B
(3)大政监理公司监理时应偏向东平建筑公司。()A正确
B错误
正确答案是:B
(4)施工起重机械和整体提升脚手架,模板等自升式架设设施安装完毕后,原北二建应当自检,出具自检合格证明,并向东平建筑公司进行安全使用说明,办理验收手续并签字。()A正确
B错误
正确答案是:A