临建生态农业木质房屋材料供货及安装补充合同协议[样例5]

第一篇：临建生态农业木质房屋材料供货及安装补充合同协议

临建生态农业木质房屋材料供货及安装补充合同协议

合 同 号：11HK0003

签约时间：2011年 06月 日

签约地点：宁夏农垦贺兰山实业有限公司

甲方:宁夏农垦贺兰山实业有限公司

地址：宁夏平吉堡农场 乙方:华垦国际贸易有限公司

黑龙江农垦建工有限公司 地址：北京市海淀区高粱桥斜街28号

哈尔滨市开发区富水路93号

经宁夏农垦贺兰山实业有限公司同华垦国际贸易有限公司友好协商，根据《合同法》的有关规定，就成套木制房屋材料供货及施工、安装事宜，双方达成以下补充合同条款:

一、经宁夏农垦贺兰山实业有限公司同意，华垦国际贸易有限公司与黑龙江农垦建工有限公司组成联合体，双方本着互惠互利，共同发展的原则，共同承建宁夏农垦平吉堡木质房屋材料供应及安装项目建设。

二、该项目甲方拨付乙方的工程款，由黑龙江农垦建工有限公司出具发票。

三、因甲方要求或技术原因发生的设计变更，增项或减项，经双方认可工程量，以实际发生工程量结算，施工中因甲方变更的原因，工期顺延。

甲方：宁夏农垦贺兰山实业有限公司 乙方：华垦国际贸易有限公司

黑龙江农垦建工限公司 法定代表人： 法定代表人： 委托人： 委托人：

开户行：中国农业银行股份有限 开户行：光大银行远大路支行

公司银川农牧场分理处 账号：35220***6 开户行：

账号：29－***

第二篇：木质防火门供货及安装合同

特级防火卷帘供货及施工安装合同

编号：

甲方：安徽水源消防安装工程有限公司

乙方：合肥鑫泰防火卷帘门有限公司

合同签订地：

按照《中华人民共共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《消防工程施工质量规范》的原则，就特级防火卷帘的供货及安装事宜，经甲、乙双方协商达成如下协议，共同遵守：

一、工程名称：滨湖阳光里项目7-15#楼一期工程

二、工程内容：特级防火卷帘（附订货清单）

三、工程地点：河南路与黄河路交口

四、价格计算：

1、特级防火卷帘综合价格

320.00

元/㎡（含税，增值税转票），暂定

185.00

㎡，暂定合计人民币59200.00元（大写人民币伍万玖仟贰佰元整）。

计算面积按甲方提供的图纸尺寸或清单（附件与合同有同等效力）结算，此价格含产品运至施工工地的运输费、安装费、五金配件、油漆（普通调和漆）、检测费；不含防火玻璃、总包配合费、税票。（按门体面积计费，不含展开面积及长x宽，按实结算）

2、产品在甲方工地范围内的垂直运输、配合费和我方使用水电由甲方

负责工地协调，若需费用由甲方承担。

五、订货规则：

1、特级防火卷帘面积计算：按图纸洞口尺寸计算。

2、本合同实施过程中如发生樘数增减或规格品种改变以甲方的变更签

证为依据，按变更后的尺寸据实决算。价格按本合同第四条内容定价执行。由此发生的增加费用由甲方负责。

3、、门洞尺寸确认：

a、门洞宽度：在乙方门框制作前乙方与甲方、监理、总包方共同确

认洞口预留尺寸并签字确认，如货到现场后，因预留洞口尺寸不符合四方确认后的尺寸标准而导致乙方无法安装的由甲方负责整改。

b、门洞高度：在乙方门扇制作之前甲方必须告知地面完工后的标高。

并签字确认。由于地面的标高超过预期无法安装的由甲方负责整改。

六、工程工期：

本工程自

****年**月**日约至

****年**月**日。不得影响总体施工进度。

在组织施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限。

1、天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工的。

2、甲方提出施工变更和其他非乙方原因而不能继续施工的。

3、甲方如果未按合同条款支付乙方进度款，乙方有权停止供货及工程施工。

七、付款方式：

1、合同签订后按合同总价：门扇进场安装后付至50%、消防验收合格付至95%、质保金5%到期后10日内一次性付清。

2、付款方式：银行转帐或现金。

八、工程要求：

1、乙方按订货清单规定的规格、品种和数量生产产品，保质保量完成任务，在安装现场积极配合其他配套工程同步施工。

2、甲方应在乙方送货前落实特级防火卷帘产品的堆放场所或仓库。

九、工程验收：

1、乙方按照GB12955-2008标准生产，按照标准规范施工。

2、甲方如对该防火卷帘工程量上或安装上提出异议应在该工程施工完毕，15天内提出书面通知，否则视为合格。

3、乙方配合甲方进行消防验收，并提供相关验收资料及送检报告，保证通过消防验收。

十、注意事项：

1、对正在安装和已安装完毕但调试尚未结束的防火卷帘未得到乙方同意甲方和现场其他各施工人员不得擅自使用和改变原状，否则由此发生的经济责任和工期延误由甲方负责。

2、甲方初检合格后，如有损坏和丢失，由甲方承担。

十一、售后服务：

产品保修期一年，终身维护，维护时酌情收取工料费。

1、违约责任及争议，违约方应承担因违约给对方造成的经济损失。

2、如有争议，双方友好协商，或向仲裁机关申请仲裁，或向人民法院起诉。

十二、其他：

本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

本合同自签订之日起生效，有效期至工程款结清之日终止。

甲方单位（盖章）：

乙方单位（盖章）:

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

授权委托人：

授权委托人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

****年**月**日

****年**月**日

第三篇：木质防火门购销及安装合同

木质防火门制作安装合同

甲方： 乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，本着平等互利、等价有偿的原则，经甲乙双方协商一致，就 事宜订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

二、承包范围、方式及内容

1、承包范围：本地块所有木质防火门的制作安装（含配件、锁具、拉手、闭门器等所有五金安装）。

2、承包方式：包工包料。包括材料（含木材、板材、油漆、配件、五金、锁具、拉手、闭门器、顺序关闭装臵、其它材料等全部）、制作、包装、运输、安装（含配件）、喷刷漆、填缝、保洁、检测、验收（含政府管理部门验收）等从采购原料到制作安装直至验收的全过程。

三、合同价款

本工程采用固定综合单价的方式，木质防火门（不分等级）综合单价为： 元/m2，油漆综合单价为： 元/m2;实际防火门安装樘数的增或减固定单价不变。

结算总价=（门固定综合单价+油漆固定综合单价）×结算面积（实际安装樘数面积），结算面积为最终总包抹灰完成后门框外围的实际净尺寸面积乘以相应综合单价进行结算（油漆按单面计算）。

本合同暂定总价为

元，大写：人民币

元整。

（说明：本工程综合单价为包含市场材料价格风险和安全风险等一切费用在内的包干价，含乙方完成单位工程量所需要的材料费、材料检测费、机械费、人工费、运费、装卸费、仓储费、管理费、利润、税金、垂直运输费、施工噪音、环境保护、安全文明生产、成品保护和场地清洁费、工程验收费、检测费等所有费用，甲方不再承担综合单价以外的任何费用。）

四、工期要求

乙方自行负责与总包方衔接工程进度计划，原则上要求乙方的施工进度必须服从配合江苏东亭置业有限公司

九号地块木质防火门制作安装合同

总包方的土建工程进度，不得耽误土建及整体验收进度，否则每拖延一天罚款5000元。

五、工程质量和相关材质的技术要求

1、工程质量要求

1.1 工程质量等级：合格。

1.2 验收标准：执行GB12955-2008和国家、地方现行的建筑安装工程质量检验评定标准及其他关于防火门的制作安装、五金件质量、门锁、闭门器质量的规范标准并满足设计要求。

1.3乙方送样封存，到场货物不得低于样品标准，样品作为现场验收依据。

2、相关材质的技术要求 2.1 防火门结构要求 2.11 甲级防火门

门扇结构：向火面至背面用2mm水曲柳三夹板、2层3mm轻质防火装饰板、38mm珍珠岩防火门芯板、3mm轻质防火装饰板、2mm水曲柳三夹板；门扇厚度为51mm；

门框结构：向火面外侧包1层2mm水曲柳三夹板和1层5mm轻质防火装饰板；内侧包1层2mm水曲柳三夹板和5层3mm轻质防火装饰板；门框侧壁宽度为100mm;2.12 乙级防火门

门扇结构：向火面至背面用2mm水曲柳三夹板、2层3mm轻质防火装饰板、36mm珍珠岩防火门芯板、3mm轻质防火装饰板、2mm水曲柳三夹板；门扇厚度为49mm；

门框结构：向火面外侧包1层2mm水曲柳三夹板和1层5mm轻质防火装饰板；内侧包1层2mm水曲柳三夹板和5层3mm轻质防火装饰板；门框侧壁宽度为100mm;2.13 丙级防火门

门扇结构：向火面至背面用2mm水曲柳三夹板、38mm珍珠岩防火门芯板、2mm水曲柳三夹板；门扇厚度为42mm；

门框结构：向火面外侧包1层2mm水曲柳三夹板和1层5mm轻质防火装饰板；内侧包1层2mm水曲柳三夹板和4层3mm轻质防火装饰板；门框侧壁宽度为90mm;2.2 五金件：品牌为“丹阳宝庆”；

2.3 油漆：腻子一遍，底漆一遍，面漆一遍，油漆品牌为“万年青”；油漆颜色在刷漆前由甲方选定。油漆施工完成，门表面必须平整光滑、无毛刺，漆面要均匀、无流坠、无色花、无裂纹和划痕，漆皮附着牢固无翘皮。

六、付款方式

江苏东亭置业有限公司

九号地块木质防火门制作安装合同

2.2 乙方现场代表必须参加每周工程例会，因故不能参加的人员应提前12小时向甲方提出书面申请，并在获得甲方批准后方可缺席，否则乙方应向甲方支付200元/人/次的违约金。

2.3 从甲方指定的水电接驳点接驳施工用水用电，按要求自行缴纳水电费。2.4对未正式移交甲方的已完工程，乙方应负责成品保护工作，期间如发生损坏或丢失，乙方自费予以修复，乙方在施工期间同时要保护好总包单位已施工完的工程，如损坏负责修复完好，否则甲方有权扣除相应工程款。

2.5在甲乙双方约定的工期内，乙方须确保甲方确认的工程进度和工期目标。2.6严格遵守有关环境保护法律、法规，遵守政府主管部门对施工场地交通、施工污染、噪音等安全文明施工的有关管理规定，发生的费用及造成的罚款，由乙方全部承担；施工现场必须达到市级文明工地的标准。否则甲方有权从应付款中直接扣除结算总造价3%的工程款作为乙方违约金。

2.7严格遵守安全法律法规安全条例，加强现场安全文明施工管理，发生安全事故一切责任均由乙方承担。

2.8工程现场所有垃圾由乙方清运至工地以外。

2.9 乙方材料自进场之日起，至工程验收合格移交之日止，应自行承担成品、半成品及相关材料的保管义务，如有丢失、损坏等，甲方概不负责；

2.10 经过监理方监理或甲方抽查，如乙方进场材料质量与封样样品不符，达不到规范要求的，应书面责令乙方调整整改，如果因此造成停工、返工，甲方有权要求乙方向甲方支付赔偿金 20000元/次，造成工期严重滞后的，甲方有权解除合同并追究乙方给甲方带来的经济损失；

2.11 乙方自接到甲方通知后，应于五日内派人完成工程交工、交房验收及业主验收前的清理和清洁卫生，如乙方不能及时派人清洁或不能在甲方要求的时间内清洁完毕，则甲方有权另行雇人进行清洁，并按150元/人工日在乙方最后的结算款中扣除。2.12 乙方应严格按本合同约定的防火门施工设计要求和已经甲方和监理方确认的样板进行施工，如在制作加工、组装施工等施工过程中出现背离本合同情况或弄虚作假、偷工减料等不正当行为，每发现一次罚款20000元且甲方有权调整缩减工程量或单方终止执行本合同，由此造成的一切损失和责任均由乙方承担。

2.13 乙方应严格遵守相关安全法律法规、标准，在施工过程中发生一切安全事故均由乙方自行承担全部责任，与甲方无关，如对甲方造成负面面影响或被迫停工等，则乙方还应承担甲方因此造成的损失责任。

2.14 乙方在所有门制作前，必须到现场核实各种门的规格数量、门口尺寸、门扇的江苏东亭置业有限公司

九号地块木质防火门制作安装合同

方免费负责无偿更换。

6、由于乙方工程质量问题造成甲方的全部直接和间接损失，包括退房、赔偿等损失，均由乙方无条件承担。

十、合同争议的解决方式

1、本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决；协商不成的，可向甲方工程所在地人民法院提起诉讼。

2、诉讼期间，本合同无争议的部分应继续履行。

十、附则

1、乙方通过江苏宏远建设集团有限公司和江苏鸿泰通建设工程有限公司分包的“在水一方”7#地块木质防火门制作安装工程，因自来水公司要求甲方将已安装完的水表井木质防火门拆除，改为安装自来水公司统一制作的钢门，双方协商对已拆除的木质防火门合计按五万元计价，并直接加入到9#地木质防火门结算中。

2本合同自甲乙双方签署之日起生效。

3、若经甲乙双方协商一致，可对本合同进行变更或补充，并签订书面的补充协议，补充协议作为合同文件的一部分，与本合同具同等法律效力。

4、本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份。

甲方（公 章）： 乙方（公 章）：

法定代表人：（盖章）： 法定代表人（盖章）： 委托代理人：（签字）授权代表人（签字）： 地 址： 地 址： 邮政编码： 邮政编码： 电话： 电 话： 传真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 银行账号： 银行账号：

日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日

第四篇：修建房屋协议及安全合同

修建房屋协议及安全合同

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲方在开阳城关白砂井小区有合法宅基地一块，现需修建，为保证工程质量，现承包给乙方修建，乙方承包后不准转包他人，房屋按有关部门规定修建5层，现经双方协商同意，达成以下协议：

一、甲方把房屋承包给乙方修建，甲方只包工不包料，按双方协商价每平方米124元付给乙方，甲方只向乙方提供施工原料水泥、砂砖、碎石、钢筋、铁丝、钉子、扎丝及水电等，甲方不能人为待料。

二、工程要求：乙方必须按图施工，第一层层高3.6m，第二层以上均为层高3m，外墙面清光刷漆2次，后墙面水泥搓砂清光（第一层平窗台以下要水泥清光），内粉水要一次性水泥清光，墙角线条要垂直，室内地平要水泥清光的清光，不清光的就打水泥毛糙，楼梯间按每平方米增加一平方计算，顶层出檐每1平方米按0.5平方米计算，楼顶女儿墙砌好刮槽清光按每1米工资50元计算，整栋房屋铺钢筋密度15×15公分，最后一层铺钢筋密度10×10公分，楼顶骑马筋密度20公分筋长1.65m。乙方注意：甲方楼梯间不能出现扇 1

形，第三层房屋要打圈梁，第一层门面前有钢筋水泥柱子一根50×50公分，柱子要横平竖直，不能偏移。

三、质量要求：乙方做砖墙时要四角垂直横平竖直灰缝不能超过1公分，墙身要平整不能出现凹凸不平，如果出现以上工程质量不符，乙方必须返工重做，返工的材料及费用由乙方负责。

四、乙方打地圈梁另算，甲方付给乙方工资1200元，地圈梁高度30公分，宽25公分。

五、乙方承包工程后，必须自带合子板、撑住、内外架料和捆架子的绳子，自带振动器、振动棒、拉直钢筋的机器和搬弯钢筋的工具及施工中所需的一切工具和做工人员，乙方生活自理。

六、安全问题：安全是一个非常重要的问题，乙方必须管理好自己的工人，要头带安全帽、拉好防护网、不能酒后施工，要注意前后左右路上的行人，砖渣不能往下乱甩，如果乙方在施工中不小心出现任何的伤、亡事故和砖渣乱甩打死或打伤前后左右路上的行人，都与甲方无关，所有的一切医疗费用和其它一切费用和法律责任全部由乙方负责。

七、工程期限：乙方不能待工，必须在2012年10月31日前完工，工期如果超出，甲方按总工程款的百分之二扣出。

八、收方问题：乙方完成修建后，甲方验收合格后按实

际平方计算。

九、付款方式：乙方在施工中每完成一层甲方验收合格后付给乙方捌仟元（￥8000.00元），剩下工程完工后，经甲方验收合格一次性付给乙方。

十、未尽事宜，甲乙双方协商合理解决。

十一、以上条款：望共同遵守，签字生效，具有法律效力。

十二：此协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：

乙方：

年月日

第五篇：配电房设备安装合同 及 质保协议.docx

江苏金壳生物医药科技有限公司

年产5000吨甲壳生物多糖项目

江苏金壳生物医药科技有限公司

20KV配电房配电设施安装工程

施

工

合同

发 包 人：江苏金壳生物医药科技有限公司

承 包 人：江苏永达电力电信安装工程有限公司

合同签订日期：

合同编号：JSJK－GC369－019 江苏金壳生物医药科技有限公司

年产5000吨甲壳生物多糖项目

工程施工合同

发包人：江苏金壳生物医药科技有限公司（以下简称甲方）承包人：江苏永达电力电信安装工程有限公司（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《电力建设工程施工安全监督管理办法》、《建筑电气工程施工质量验收规范》等相关法律、法规规定，经甲乙双方友好协商，甲方委托乙方就 江苏金壳生物医药科技有限公司 20KV配电房配电设施安装工程施工达成一致意见，特订立本合同双方共同遵守执行。

一、工程名称：20KV配电房配电设施安装工程

二、工程地点 江苏省盐城市大丰港盐城海洋生物产业园（黄海药谷）

三、工程承包方式：本工程属总价包干性质。即包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包办理政府相关职能部门的报批、报建手续等、包验收送电。甲方不再额外承担与本工程相关的任何费用，若工程竣工决算与本合同约定的工程造价（闭口价）有差异，则差异部分由乙方自行承担。

四、合同工期：本合同签订后，乙方接甲方书面通知开工之日起，确保于45日内工程全部竣工验收合格，且完成送电。

五、工程造价：（含税包干价，税率11%）¥000000 元（大写：）。本造价包括但不限于工程施工费及措施费、材料费（含高压进线部分）、设备费、设备运杂费、设备装卸费、设备保险费、设备安装调试费、设备入网检测费、供电局入网服务费、供电局审批协调费、系统调试费、生产准备费、建设管理费、项目技术服务费、直接费、间接费、基本预备费、材料设备损耗、劳保费、利润、税金及不可遇见因素风险和与市政及相关部门协调、申请、审批等费用。

六、工程内容：

1.乙方必须按照甲方确认的施工图纸及设计说明进行施工，确保工程符合现行国家标准及相关规范要求。

2.乙方负责向工程施工所在地政府相关职能部门（如交警、路政、市政、供电公司但不仅限于上述相关单位）申办报批手续。

3.施工范围为按照设计图纸全部内容要求进行配电房安装等相关工作。本招标工程为总价包干，即包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包办理政府相关职能部门的报批、报建手续等，具体工 江苏金壳生物医药科技有限公司

年产5000吨甲壳生物多糖项目

作内容包括但不限于：电气工程施工，材料及设备的供应（甲供材除外）、安装、试验、调试、入网检测，入围通电申请及许可，工程保修服务，与电力及其他相关部门协调、申请、审批等工作。

4.乙方进场前应提供完整施工进度计划给甲方，并经甲方确认后执行。

5.乙方应遵守甲方施工现场的相关规章制度，配合甲方及监理单位的管理。

5.1在施工过程中，因质量、安全原因被罚款或要求返工所发生费用全部由乙方承担。

5.2确保文明施工、安全施工。乙方确保投入生产施工的人员、机具应符合安全生产施工的要求。

5.3乙方应自行为其员工交纳保险，费用已经包含在报价中。

5.4施工过程中乙方人员的人身安全、财产损失或因乙方施工造成甲方或第三方的人身、财产的侵害及损失全部由乙方承担。

5.5属于乙方的材料、设备、车辆、人员、机具等保险义务和费用由乙方自行承担。

七．履约保证金：乙方在签订合同前须向甲方提交履约保证金10万元（壹拾万元），提交方式为转账，乙方不得将此保证金抵作其它费用。

八、付款方式：

1、在签订合同十个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的10﹪预付款；

2、在设备安装完毕后十个工作日内，甲方支付合同总价的50﹪；

3、在工程竣工验收合格并且正式送电后十个工作日内，甲方支付合同总价的35﹪，退回履约保证金（不计利息）。

4、余款（合同总价的5%）作为保修金，交付使用两年后结算。

5、甲方付款60%后乙方需开具合同全额增值税专用票据。

九、设备材料供货：

1．本工程主材费、辅材费、电气设备费（甲供材除外）等均由乙方承担，且材料设备（甲供材除外）圴由乙方提供，甲方有权对乙方提供的材料随时进行抽检。

2．所有材料、设备的主要性能及技术指标必须符合国家现行规范标准。

3．乙方提供本工程所有之材料、设备应按甲方要求进度准时进场，江苏金壳生物医药科技有限公司

年产5000吨甲壳生物多糖项目

否则造成甲方工期延误或费用损失全部由乙方承担。

十、隐蔽工程及中间验收： 1.在隐蔽工程达到验收条件时，乙方应提前一天通知甲方进行验收，并做好相关验收记录。只有在甲方对隐蔽工程验收合格后乙方才能进行后续工程的继续施工。

2.甲乙双方应做好隐蔽工程及中间验收记录，验收记录由乙方保存。工程结束后由乙方整理后上交到甲方。

十一、工程质量：

1．施工质量应符合相关规范及要求，以及电器装置质量检验、评定标准的有关规定；

2．本工程质量以通过工程所在地供电部门验收、正式送电为合格。

十二、双方违约责任：

1．乙方未按合同规定日期竣工送电，每延迟一天应承担合同总价款1%违约金直至送电完成，但因甲方原因而同意延期的除外。

2．甲方未按合同约定时间支付工程款，且未经乙方同意延期的，每延迟一天按中国人民银行有关同期贷款利率规定支付当期应付款项利息。

十三、质量保修期及责任：

1．已竣工工程在交付甲方之前，由乙方负责保护，由于乙方保护不善，发生设备损坏、被盗，由乙方自费予以修复、补充；因甲方提前使用或擅自使用造成设备损坏或其它问题的，由甲方自行负责。2.工程质量保修期自本工程竣工验收合格且正式送电之日起两年。3．如在质量保修期内出现质量问题，乙方在收到甲方通知后4小时内，乙方必须赶到现场维修或更换，并应在24小时内更换出现缺陷或品质不符的材料或设备。

十四、争议解决办法：

在合同履行过程中发生争议，双方应采取协商、调解方式；若协商调解不成的，双方约定可向工程当地有管辖权的法院起诉。

十五、本合同一式柒份，正本甲方、乙方各执壹份；副本甲方执叁份、乙方执贰份。

十六、附件(附件为合同组成部分，与本合同具有同等法律效率)：

1)招标文件 2)图纸

3)投标报价书 江苏金壳生物医药科技有限公司

年产5000吨甲壳生物多糖项目

4)工程质量保修协议 5)形成合同的其它文件

本合同一经甲、乙双方签字并盖章后立即生效。

甲方（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

签订日期：

住所：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

签订日期： 年

月 日 乙方（盖章）：法定代表人：委托代理人：签订日期： 住所: 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 银行账号：

签订日期： 年 5

月 日

江苏金壳生物医药科技有限公司

年产5000吨甲壳生物多糖项目

合同附件：

江苏金壳20KV配电房配电设施安装工程

工程质量保修协议

建设单位：江苏金壳生物医药科技有限公司（以下简称甲方）施工单位：江苏永达电力电信安装工程有限公司（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，经甲乙双方友好协商，特订立本协议双方共同遵守执行。

一、保修期限

工程质量保修期自本工程竣工验收合格且正式送电之日起两年。

二、保修项目内容及范围

乙方所负责施工的全部工程内容，包括乙方所供材料及设备。

三、保修责任

如在质量保修期内出现质量问题，乙方在收到甲方通知后4小时内，乙方必须到现场维修或更换，并应在24小时内无偿更换出现缺陷或品质不符的材料或设备。

四、争议

在协议履行过程中发生争议，双方应采取协商、调解方式解决，若协商调解不成的，双方约定可向工程当地有管辖权的法院起诉。

五、协议生效与终止

1．本协议自工程竣工验收合格且正式送电之日起生效。2．工程保修期满，本协议即告终止。

六、协议份数 本协议一式柒份，正本甲方、乙方各执壹份；副本甲方执叁份、乙方执贰份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日