2016年监理继续教育电力选修(72分)课件

第一篇：2016年监理继续教育电力选修(72分)课件

1、火电厂工程建设过程中，允许总包商进行分包的施工作业是（C）。A．水塔工程 B．升压站工程 C．土方开挖工程

D．高、中压管道工程/

2、为了保证工程的施工质量，以下选项中监理机构对承包商作业进行监督检查 的内容是（B）。错 A．施工成本 B．材料消耗量 C．施工进度的快慢

D．特殊工种投入的技工数量

3.对已投产的电力工程项目，在达标考核预检合格基础上进行复检时，重点考核 项目进行抽查的抽检率不应小于（B）。A．30％ B．50％ C．60％ D．70％

4.按照《监理规范》的规定，下列导致影响工程使用寿命和正常运行，需要返工的情况中，不属于施工质量事故的是（A）。A．设计标准不符合规范的要求 B．设备安装不符合技术规程的要求 C．施工工艺不符合技术规程的要求

D．建筑材料的质量不符合合同约定的标准

5.按照《水电水利工程施工监理规范》的要求，承包商的测量成果不需经过监理机构审查、认可的文件是（D）。A．施工控制网的布设

B．开工前的原状地形图测绘 C．施工控制网的加密控制网布设

D．施工场地平整的填、挖方量计算图 6.合同内约定了工程的质量标准，施工过程中国家颁发了新的技术标准，下列关于在施工过程中应执行标准规范的论述中，正确的是（A）。错

A．如果新标准高于合同约定的标准，整个工程的施工均应按新标准执行并相应调整合同约定的承包价格

B．尽管新标准的要求高于合同约定的标准，但由于签订合同的时间在前，新标准的颁布时间在后，仍应执行合同约定的标准

C．如果合同约定的标准低于新标准，验收检验时，新标准颁发前的施工工程应按合同约定标准作为依据，后续施工按新标准执行

D．尽管合同约定的标准高于新颁布的标准，由于国家标准属于强制性文件，施工质量要求应以新标准为依据

7.以下选项中，不属于电力工程质量监督检查应具备的条件是（B）。A．五通一平已基本完成

B．项目主体工程施工图设计已完成

C．工程建设施工组织总设计编制完成并已审批

D．建设单位已按规定程序办理了质量监督注册手续

8.质量监督机构对技术文件和资料的监督检查，不包括涉及（C）方面的资料。A．落实环境保护 B．设备稳定运行 C．工程进度款支付

D．主体结构安全和使用功能

9.以下检查内容中，属于质量监督机构对建设单位质量行为进行监督检查的是（B）错）。

A．是否规范执行见证取样送检制度

B．施工图的设计深度能否保证工程施工质量 C．对各施工单位的计量管理是否进行了审查

D．有无明示或者暗示设计单位降低工程质量标准的行为

10.火电专业《电力建设施工质量验收及评定规程DL/T5210》中，不包括对（B）的验收规定。

A．锅炉

B．废渣处理工程

C．水处理及制氢装置 D．热工仪表及控制装置

11.《电力工程达标投产管理办法》（2006年版）的规定中，不适包括（B）的达标投产考核标准。

A．水电工程 B．风电工程 C．火电工程 D．输变电工程

12.按照火电土建工程质量监督检查典型大纲的要求，不属于质量监督机构检查的内容是（A）。

A．基础开挖至设计高程

B．主厂房零米以下基础基本完 C．主厂房上部结构施工中期

D．主厂房主体结构完成，汽机房结构已到顶

13.承包商成立的现场施工安全委员会由（C）担任委员会主任。A．总监理工程师

B．承包商的总工程师 C．承包商的项目经理 D．承包商的项目副经理

14.目前电力行业执行的标准规范中，《电力建设安全工作规程（火力发电厂部分）》属于（B）。A．国家标准 B．行业标准 C．地方标准 D．企业标准

15.下列有关安全与环境管理的论述中，属于监理机构安全职责的是（D）。A．编制安全与健康工作程序

B．选择施工垃圾堆放场地与处理措施 C．负责建立工程事故报告制度和安全档案

D．审查危险性作业和特殊作业的安全施工措施

16.按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的规定，下列监督检查的内容中，属于对监理单位质量行为责任的是（C）。A．施工图纸交付计划已落实

B．按计划交付图纸，能保证连续施工

C．对各类检测机构和检测人员的资质和资格进行审查

D．针对工程特点和项目需要，落实了作业人员的培训计划 17.按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的职责分工，依据质量监督工作计划和质监大纲组织对在建工程进行监督检查，属于（C）的职责。A．质量监督总站 B．质量监督中心站 C．工程质量监督站 D．工程监理机构

18.“中国电力建设企业协会”对已具备完善的达标投产考核能力并准备申报中国电力优质工程的达标考核复检工作，应在机组投产、性能试验结束后的（C）个月内完成。A．2 B．3 C．6 D12 19.工程开工前，应由（A）向工程所在地电力建设工程质量监督中心站申办工程质量监督注册手续。

A．业主 B．承包商 C．设计单位 D．监理机构 20.按照《建设工程质量管理条例》的要求，对电力工程项目进行达标投产考核的主体是（B）。A．设计单位 B．建设单位 C．监理单位 D．施工单位

21.按照《水电水利工程施工监理规范》的要求，以下施工招标阶段的工作中，不属于监理单位应完成的工作是（A）。

A．确定中标人 B．协助业主进行合同谈判C．协助业主解释招标文件 D．审查招标文件的商务条款

22.以下论述中，不符合《国有企业文件材料归档办法》的是（C）。A．归档文件应为原件

B．因故无原件的：可归具有凭证作用的文件材料

C．录音、录像等非纸质文件在档案内不需再做文字说明

D．两个以上单位合作完成的项目，主办单位存全套文件，协办单位存相关正本文件 23.按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的规定，下列选项中（C）属于工程质量监督部门对施工现场检查的内容。错

A．对工程建设各责任主体质量行为的检查

B．对工程建设项目施工的现场进行旁站跟踪检查 C．对工程使用材料进行分类检查 D．对基础工程进行分项检查

24.对火电厂土建工程施工进行第三阶段的质量监督检查，应在（A）后进行。A．汽机房顶部结构已完成 B．厂房基础工程施工已完成 C．机组安装满足整套起动要求 D．主厂房装饰、装修工程基本完

25.监理机构在施工过程中进行全过程跟踪监督的原则是（B）。A．以整体工程为基础、工序控制为重点

B．以单元工程为基础、工序控制为重点

C．以整体工程为基础、单元工程控制为重点 D．以工序控制为基础、单元工程控制为重点

26.项目档案汇总归档阶段，如果发生按照《建设工程监理规范》（GB-50319-2000）规定的移交范围与《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(C)DA/T28-2002 A．不收入归档文件

B．按监理规范要求整理归档

C．按建设项目文件归档要求整理归档 D．按两个文件的全部要求整理归档

27.工程项目开工前，应由（B）组织设计交底。A．业主 B．监理 C．承包商 D．设计单位

29.项目建设安全委员会应由（B）负责组建。A．项目监理机构 B．项目法人单位 C．承包商的项目部 D．项目法人的项目部

30.按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的规定，下列监督检查的内容中，属于对建设单位质量行为责任的是（A）。

A．施工图纸及设计变更等文件审批手续齐全 B．对各施工承包单位的人员资格进行了审查

C．验评项目范围划分表的编制准确、完整并经过监理审核

D．对工程建设各责任主体和有关机构质量管理体系进行了审核 31.按照《火电工程启动调试工作规定》，火机组电整套启动验收的条件中，不包括（A）。A．已办理工程保修手续

B．机组和公用系统的分部试运已基本完成 C．已经单机试运和分系统试运完毕并验收

D．制造厂负责的单体或单机试运项目已调试完毕

32.按照“火电土建工程质量监督检查典型大纲”的要求，对主厂房工程施工的第二阶段工程质量监督检查，应在（B）进行。

A．主厂房零米以下基础基本完成

B．主厂房上部结构施工已到中期施工阶段 C．主厂房主体结构完成，汽机房结构已到顶

D．主厂房装饰、装修工程基本完，机组整套起动前

33.监理单位的监理工程师李某在执行项目监理任务时，对承包人发布了违反国家有关质量管理规定的指示，造成了工程重大工程质量事故，随后监理单位辞退了李某。下列关于此项事故处理的论述中，正确的是（D）。

A．建设单位应按照民法的有关规定，直接追究李某的事故损失责任

B．由于监理单位已对事故责任人做出了处理，建设单位不再追究监理单位事故损失的赔偿责任

C．由于李某发布错误指令属于职务行为，监理单位按合同约定赔偿建设单位的损失后不再

追究李某的个人责任

D．监理单位按合同约定赔偿建设单位事故损失后，还应追究李某的个人责任 34.按照《工程建设技术标准强制性条文》（电力工程部分）的规定，工程施工满足竣工验收条件，建设单位收到工程验收报告后，应由（A）组织竣工验收 A．建设单位 B．施工单位 C．监理单位

D．质量监督机构

35.建设完工并移交生产后的电力建设工程，申请进行达标考核的单位是（B）。A．建设监理 B．项目法人 C．施工承包商 D．生产运行单位

36.以下关于施工准备阶段保障文明施工的工作中，表述不正确的是（C）。A．施工用地应符合施工组织设计的规定 B．文明施工责任区应划分明确、责任落实

C．在施工组织设计之外应单独编制文明施工文件 D．总平面布置中应有废料、垃圾及临时弃土堆放场

37.以下对单元工程的质量检验确认质量合格的论述中，正确的是（A）。A．一般单元工程由承包商的质检部门检验，报监理工程师签证确认即可

B．重要部位的隐蔽工程承包商自检合格后，由承包商组织业主和监理机构检查验收 C．关键部位的单元工程承包商自检合格后，报监理机构和设计单位批准后即可

D．关键工序的单元工程承包商自检合格后，由设计单位组织地质、监理、施工等各方代表进行联合检查

38.按照《水利水电工程施工监理规范》的要求，为了保证工程质量，开工前需要 进行的下列准备工作中，不属于监理机构职责的是（D）。A ．编制质量保证体系 B ．检查质量管理组织的措施 C ．制定质量检测人员的业务考核标准

D ．完成施工质量检测人员的岗位培训 2.多选题

【本题型共 15 道题】 1.监理机构应按施工合同的约定，在工程开工前审查承包商提交文件包括（A /CD /E）。A ．施工组织设计 B ．施工分包计划 C ．施工进度计划

D ．承包商的质量体系

E ．施工质量检测人员的资质 2.质量监督检查组对在建工程的质量检查方法包括（ABC）。错 A ．座谈询问 B ．查阅资料 C ．独立进行抽样试验检查 D ．对已隐蔽工程进行剥露检查 E ．用测量仪器进行实测高程检查 3.由建设单位牵头有关参与施工各方组建的项目安全委员会，主要职责包括（BC/D）。错 A ．辞退发生人身死亡事故分包商 B ．制定现场的安全健康与环境工作规定 C ．协调承包商之间涉及安全文明施工问题的关系 D ．决定工程建设中安全文明施工管理的重大措施 E ．制定危险物品的保管、存放和使用中的安全防护措施 4.按照《监理规范》的规定，下列选项中，属于监理工程师协助业主进行施工招 标的工作是（C/D）。A ．主持开标会议

B ．签发中标通知书 C ．检查投标文件的完整性 D ．与备选中标人进行合同谈判 E ．审查咨询机构编制的标底文件

5.按照《工程建设技术标准强制性条文》（电力工程部分）的规定，单位工程质 量验收合格应满足的条件包括（A/B/C/D）。A ．质量控制资料完整 B ．单位工程所含的分部工程质量均验收合格 C ．单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整 D ．主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定 E ．主机设备经过168小时的连续试运行检验符合启动规范的要求

6.按照《电力工程达标投产管理办法》的规定，工程综合管理考核标准中的工程 建设管理包括（A /C/D）。

A．施工管理 B．投资控制 C．调试管理 D．监理管理 E．设计现场服务

7.按照《电力建设安全健康与环境管理工作规定》的要求，项目监理机构的职责 包括（DE）。

A．建立健全安全保证体系和安全监督体系 B．制定安全健康与环境保护各项管理制度

C．配置3名以上安全监理工程师负责安全监理工作 D．严格控制安装交付调试所具备的安全文明施工条件 E．建立以安全责任制为中心的安全监理制度及运行机制 8.按照《电力建设工程质量监督检查典型大纲》（火电、送变电05版）的规定，火电工程进行质量首次监督检查时，应具备的条件包括（ABCE）。A．五通一平已基本完成

B．施工图及施工图预算交付计划已确定

C．工程建设施工组织总设计编制完成并已审批 D ．工程监理机构已按规定程序办理了质量监督注册手续 E ．项目主体工程施工图纸的交付至少可满足连续三个月施工的需要

9.FIDIC出版的合同条件中，适用于大型火电厂和水电站建设的施工合同包括（BE）。

A．施工合同条件（红皮书）B．简明合同格式（绿皮书）

C．生产设备和设计－施工合同条件（黄皮书）

D．客户／咨询工程师（单位）服务协议书（白皮书）

E．设计采购施工（EPC）／交钥匙工程合同条件（银皮书）10.按《电力工业锅炉压力容器安全监察规定》，进行压水试验前工程的施工质 量应满足的条件包括（BCD）。A．变压器的安装符合规定要求

B．水压试验所用化学除盐水水质合格

C．参加水压试验的管道和支吊架施工完毕

D．水压试验范围内所有焊口施焊结束且质量合格

E．水压试验范围内临时受压管件符合强度计算书要求

11.在《电力建设安全健康与环境管理工作规定》中，赋予项目监理人员的权力 包括（ABE）。

A．制止造成环境污染和水土流失的施工 B．制止与处罚违章作业和违章指挥行为

C．撤换安全管理工作不称职承包商项目经理

D．协助项目法人组织安全大检查，并督促整改措施 E．遇有危及人身安全的紧急问题有权指令先行停工 12.《电力工程达标投产管理办法》（2006年版）中，规定了（CDE）等方面的考核标准。A．投资控制

B．工程进度管理

C．安全健康与环境管理 D．安装工程质量与工艺 E．调整试验与技术指标

13.火电工程汽机扣盖前的质量检查内容包括（ADE）。A．汽封及通流间隙 B．DCS的监控系统 C．高、低压旁路系统 D．推力轴承接触及间隙

E．轴承座与台板之间各承力面的接触情况

14.火电工程验收移交生产后进行质量监督检查时，应满足的条件包括（ACDE）。A．机组按“启动规范”规定的试生产阶段已经结束 B．建设单位已经与施工单位办理完竣工结算手续 C．施工单位已与建设单位签署工程质量保修书

D．设计单位已向建设单位提交了“机组建设质量的检查报告” E．监理单位已向建设单位提交了“机组建设质量评估报告”

15.根据《国家重大建设项目文件归档范围和保管期限表》的要求，工程竣工投产后应移交的档案文件中应包括（DCE）。A．土地使用证书 B．竣工决算审计报告 C．首次工地例会记要 D．环保专项验收证书

E．施工合同变更洽商记要

1.按照《水电水利工程施工监理规范》的要求，监理机构有义务依据施工合同的约定，提请业主完成保证施工合同顺利履行的工作包括（ACD）。

A．按时支付工程预款

B．批准施工分包商的资质 C．做好合同支付资金的筹措 D．及时提供施工图设计图纸 E．批准承包商的施工组织设计

2.施工企业应建立的安全健康与环境管理制度包括（BD）。A．沟通交流管理制度 B．安全施工检查制度 C．合同索赔管理制度

D．分包工程安全管理制度 E．加班加点控制管理制度

6.按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的规定，下列监督检查的内 容中，属于对监理单位质量行为责任的包括（AE）。A．质量管理体系健全，并运行有效 B．项目部已编制项目管理实施规划 C．施工图交底记录齐全、完整

D．及时向中心站报送工程实际网络进度计划

E．制定的计量管理制度和适应本工程的计量管理措施已执行

9.按照《水电水利工程施工监理规范》的要求，监理机构编制控制性总进度计划的依据包括（ABCD）。A．设计文件 B．工程阶段目标 C．现场施工条件

D．施工合同确定的工期 E．承包商的施工进度计划

2.按照《监理规范》的要求，每项工程开工前，监理机构对承包商施工准备的检 查工作包括（BCD）。

A．必需的生产性试验已经完成

B．施工辅助生产设备和施工养护、防护措施已就绪 C．施工安全、施工环境保护和质量保证措施已落实

D．施工平整、交通道路、测量布网及其他临时设施满足开工要求 E．用于土建、设备安装、设备调试的施工机械和设备已全部进场

2.按照《工程建设标准强制性条文》的规定，下列选项中属于对电力工程的执行情况考核的内容包括（ABD）。

A．工程执行强制性条文的实施计划 B．贯彻强制性条文相应的支撑经费 C．工程的项目组织机构设置

D．对标准执行情况进行监督检查的制度 E．工程项目建筑、安装的质量

4.按照《水电水利工程施工监理规范》的要求，应满足工程项目开工的准备条件包括（CE）。A．施工控制网已完成

B．工程项目的施工图设计已全部完成 C．施工环境保护和质量保证措施落实 D．前期施工所需的材料、构件已到现场

E．施工辅助生产设备和施工养护、防护措施就绪

6.建设单位为了降低工程投资，指示承包人采购和使用质量不合格的钢材。监理 单位对混凝土工程进行中间验收时发现该部分工程存在严重质量缺陷，则监理单 位对此违反《强制性条文》规定事件应做的后续工作包括（ABC）。A．要求承包人对不合格产品拆除重做 B．将此事件报告主管部门 C．将此事件报告质量监督部门

D．由于承包人是按照建设单位指示施工，应在验收单上签认质量合格 E．为了避免承担监理单位的质量责任，应立即终止与建设单位的监理合同 7.承包单位在开工前布设施工控制网时，监理机构应完成的监理工作包括（ACD）。

A．审查施测方案 B．提供测量仪器 C．监督施测过程 D．校验施测结果

E．绘制施工控制网的图纸

11.按照《电力建设工程质量监督检查典型大纲》（火电、送变电05版）的规定 阶段性工程质量监督检查的程序包括（DE）。A．参与工程建设的单位自查 B．项目的各参建单位进行互检 C．监理机构负责组织负责预检

D．工程质量监督站负责组织参与工程建设单位进行预监检 E．质量监督中心站组织相关专业质监工程师进行正式监检

14.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，监理机构审查承包商提交的施 工组织设计时，应重点审查的专项施工方案包括（BDE）。A．夜间照明设备布置的完整性

B．烟塔工程高空作业施工安全措施的有效性 C3m以下模板工程施工的安全性措施的可靠性

D．开挖深度超过5m的基坑支护及降水措施的合理性

E．主机设备安装的吊装施工方案的合理性及安全防护措施的可靠性

5.《电力工程达标投产管理办法》（2006年版）中规定，达标投产的必备条件 包括（CE）。

A．安装工程的优良率不低于85% B．全部完成建筑和安装工程并通过质量验收

C．影响安全稳定运行的所有重大问题都已经解决 D．已完成全部调整试验、启动试运及性能试验工作 E．同期建设的环保项目符合设计要求且运行正常

13.为确保工程质量，监理机构有权按工程承建合同文件规定对承包商作出的指 示包括（ABE）。

A．要求承包商提供试验和检测成果 B．指令停止不合格设施的安装与使用

C．指示承包商对严重玩忽职守造成质量事故的责任人员退场 D．要求承包商撤换负有失察责任导致施工质量缺陷的项目经理

E．指示承包商对完建工程继续予以维护、照管和进行缺陷修复

15.按照《电力建设安全健康与环境管理工作规定》的要求，下列选项中，属于 项目法人的职责包括（ABDE）。A ．聘用安全工程师并承担其费用 B．为承包商提供安全文明施工的基础条件 C．向监理单位提供现场安全措施补助费

D．提供承包商办理工程险和人身伤害保险的保险费

E．提供施工现场及毗邻区域内供水、排水等地下管线资料

第二篇：监理继续教育电力考试84分

监理继续教育电力考试84分 1.单选题 【本题型共20道题】

1.按照《火电工程启动调试工作规定》，火机组电整套启动验收的条件中，不包括（D）。

A．已办理工程保修手续

B．机组和公用系统的分部试运已基本完成 C．已经单机试运和分系统试运完毕并验收

D．制造厂负责的单体或单机试运项目已调试完毕

2.按照火电土建工程质量监督检查典型大纲的要求，不属于质量监督机构检查的内容是（A）。

A．基础开挖至设计高程

B．主厂房零米以下基础基本完

C．主厂房上部结构施工中期

D．主厂房主体结构完成，汽机房结构已到顶

3.施工合同履行过程中，国家颁发了新的技术标准且新标准的技术要求高于原技术标准。以下论述中，正确的是（D）。

A．由于合同价格是按原技术标准确定的，因此仍执行原技术标准

B．由于国家标准具有强制性效力，因此应执行新标准且合同价格不做调整但工期可以顺延

C．由于国家标准具有强制性效力，因此应执行新标准且不顺延但工期可以调整合同价格

D．由于国家标准具有强制性效力，因此应按变更对待，合同价格和工期均可做相应调整

4.按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的规定，下列选项中（A）属于工程质量监督部门对施工现场检查的内容。

A．对工程建设各责任主体质量行为的检查 B．对工程建设项目施工的现场进行旁站跟踪检查

C．对工程使用材料进行分类检查

D．对基础工程进行分项检查

5.为了保证工程的施工质量，以下选项中监理机构对承包商作业进行监督检查的内容是（D）。

A．施工成本

B．材料消耗量

C．施工进度的快慢

D．特殊工种投入的技工数量

6.承包商成立的现场施工安全委员会由（C）担任委员会主任。

A．总监理工程师

B．承包商的总工程师

C．承包商的项目经理

D．承包商的项目副经理

7.按照“火电土建工程质量监督检查典型大纲”的要求，对主厂房工程施工的第二阶段工程质量监督检查，应在（B）进行。

A．主厂房零米以下基础基本完成 B．主厂房上部结构施工已到中期施工阶段

C．主厂房主体结构完成，汽机房结构已到顶

D．主厂房装饰、装修工程基本完，机组整套起动前

8.工程项目开工前，应由（A）组织设计交底。

A．业主

B．监理 C．承包商

D．设计单位

9.按照《监理规范》的规定，下列导致影响工程使用寿命和正常运行，需要返工的情况中，不属于施工质量事故的是（A）。

A．设计标准不符合规范的要求

B．设备安装不符合技术规程的要求

C．施工工艺不符合技术规程的要求

D．建筑材料的质量不符合合同约定的标准

10.按照《建设工程质量管理条例》的要求，对电力工程项目进行达标投产考核的主体是（B）。

A．设计单位

B．建设单位

C．监理单位

D．施工单位

11.以下对单元工程的质量检验确认质量合格的论述中，正确的是（A）。

A．一般单元工程由承包商的质检部门检验，报监理工程师签证确认即可

B．重要部位的隐蔽工程承包商自检合格后，由承包商组织业主和监理机构检查验收

C．关键部位的单元工程承包商自检合格后，报监理机构和设计单位批准后即可

D．关键工序的单元工程承包商自检合格后，由设计单位组织地质、监理、施工等各方代表进行联合检查

12.以下关于施工准备阶段保障文明施工的工作中，表述不正确的是（C）。

A．施工用地应符合施工组织设计的规定

B．文明施工责任区应划分明确、责任落实

C．在施工组织设计之外应单独编制文明施工文件 D．总平面布置中应有废料、垃圾及临时弃土堆放场

13.按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的规定，下列监督检查的内容中，属于对监理单位质量行为责任的是（C）。

A．施工图纸交付计划已落实

B．按计划交付图纸，能保证连续施工

C．对各类检测机构和检测人员的资质和资格进行审查

D．针对工程特点和项目需要，落实了作业人员的培训计划

14.按照《水电水利工程施工监理规范》的要求，以下施工招标阶段的工作中，不属于监理单位应完成的工作是（A）。

A．确定中标人

B．协助业主进行合同谈判

C．协助业主解释招标文件

D．审查招标文件的商务条款

15.《电力工程达标投产管理办法》（2006年版）的规定中，不适包括（B）的达标投产考核标准。

A．水电工程

B．风电工程

C．火电工程

D．输变电工程

16.质量监督机构对技术文件和资料的监督检查，不包括涉及（C）方面的资料。

A．落实环境保护

B．设备稳定运行

C．工程进度款支付

D．主体结构安全和使用功能 17.按照《工程建设技术标准强制性条文》（电力工程部分）的规定，工程施工满足竣工验收条件，建设单位收到工程验收报告后，应由（A）组织竣工验收。

A．建设单位

B．施工单位

C．监理单位

D．质量监督机构

18.以下论述中，不符合《国有企业文件材料归档办法》的是（C）。

A．归档文件应为原件

B．因故无原件的：可归具有凭证作用的文件材料

C．录音、录像等非纸质文件在档案内不需再做文字说明

D．两个以上单位合作完成的项目，主办单位存全套文件，协办单位存相关正本文件

19.监理机构在施工过程中进行全过程跟踪监督的原则是（B）。

A．以整体工程为基础、工序控制为重点

B．以单元工程为基础、工序控制为重点

C．以整体工程为基础、单元工程控制为重点

D．以工序控制为基础、单元工程控制为重点

20.按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的职责分工，依据质量监督工作计划和质监大纲组织对在建工程进行监督检查，属于（C）的职责。

A．质量监督总站

B．质量监督中心站

C．工程质量监督站

D．工程监理机构

2.多选题 【本题型共15道题】

1.《电力工程达标投产管理办法》（2006年版）中，规定了（CDE）等方面的考核标准。

A．投资控制

B．工程进度管理

C．安全健康与环境管理

D．安装工程质量与工艺

E．调整试验与技术指标

2.按《电力工业锅炉压力容器安全监察规定》，进行压水试验前工程的施工质量应满足的条件包括（BCDE）。

A．变压器的安装符合规定要求

B．水压试验所用化学除盐水水质合格

C．参加水压试验的管道和支吊架施工完毕

D．水压试验范围内所有焊口施焊结束且质量合格

E．水压试验范围内临时受压管件符合强度计算书要求

3.承包单位在开工前布设施工控制网时，监理机构应完成的监理工作包括（ACD）。

A．审查施测方案

B．提供测量仪器

C．监督施测过程

D．校验施测结果

E．绘制施工控制网的图纸

4.按照《监理规范》的规定，下列选项中，属于监理工程师协助业主进行施工招标的工作是（CE）。

A．主持开标会议

B．签发中标通知书

C．检查投标文件的完整性 D．与备选中标人进行合同谈判

E．审查咨询机构编制的标底文件

5.按照《电力建设安全健康与环境管理工作规定》的要求，项目监理机构的职责包括（DE）。

A．建立健全安全保证体系和安全监督体系

B．制定安全健康与环境保护各项管理制度

C．配置3名以上安全监理工程师负责安全监理工作

D．严格控制安装交付调试所具备的安全文明施工条件

E．建立以安全责任制为中心的安全监理制度及运行机制

6.按照《电力建设安全健康与环境管理工作规定》的要求，下列选项中，属于项目法人的职责包括（ADE）。

A．聘用安全工程师并承担其费用

B．为承包商提供安全文明施工的基础条件

C．向监理单位提供现场安全措施补助费

D．提供承包商办理工程险和人身伤害保险的保险费

E．提供施工现场及毗邻区域内供水、排水等地下管线资料

7.按照《工程建设标准强制性条文》的规定，下列选项中属于对电力工程的执行情况考核的内容包括（ABCD）。

A．工程执行强制性条文的实施计划

B．贯彻强制性条文相应的支撑经费

C．工程的项目组织机构设置

D．对标准执行情况进行监督检查的制度

E．工程项目建筑、安装的质量

8.按照《水电水利工程施工监理规范》的要求，应满足工程项目开工的准备条件包括（ACDE）。A．施工控制网已完成

B．工程项目的施工图设计已全部完成 C．施工环境保护和质量保证措施落实

D．前期施工所需的材料、构件已到现场

E．施工辅助生产设备和施工养护、防护措施就绪

9.为确保工程质量，监理机构有权按工程承建合同文件规定对承包商作出的指示包括（ABCE）。

A．要求承包商提供试验和检测成果

B．指令停止不合格设施的安装与使用

C．指示承包商对严重玩忽职守造成质量事故的责任人员退场

D．要求承包商撤换负有失察责任导致施工质量缺陷的项目经理

E．指示承包商对完建工程继续予以维护、照管和进行缺陷修复

10.按照《电力建设工程质量监督检查典型大纲》（火电、送变电05版）的规定，阶段性工程质量监督检查的程序包括（ADE）。

A．参与工程建设的单位自查

B．项目的各参建单位进行互检

C．监理机构负责组织负责预检

D．工程质量监督站负责组织参与工程建设单位进行预监检

E．质量监督中心站组织相关专业质监工程师进行正式监检

11.建设项目安全委员会的职责包括（ABCE）。

A．贯彻上级有关安全健康与环境工作的指示

B．决定工程建设中安全文明施工管理的重大措施

C．决定工程中重大安全文明施工问题的解决议案

D．协调承包商之间施工交叉干扰问题的协调方案 E．发布现场各承包商必须遵守的安全健康与环境工作规定

12.质量监督检查组对在建工程的质量检查方法包括（ABCE）。

A．座谈询问

B．查阅资料

C．独立进行抽样试验检查

D．对已隐蔽工程进行剥露检查

E．用测量仪器进行实测高程检查

13.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，监理机构审查承包商提交的施工组织设计时，应重点审查的专项施工方案包括（BDE）。

A．夜间照明设备布置的完整性

B．烟塔工程高空作业施工安全措施的有效性

C．3m以下模板工程施工的安全性措施的可靠性

D．开挖深度超过5m的基坑支护及降水措施的合理性

E．主机设备安装的吊装施工方案的合理性及安全防护措施的可靠性

14.火电工程汽机扣盖前的质量检查内容包括（ADE）。

A．汽封及通流间隙

B．DCS的监控系统

C．高、低压旁路系统

D．推力轴承接触及间隙

E．轴承座与台板之间各承力面的接触情况

15.火电工程验收移交生产后进行质量监督检查时，应满足的条件包括（ACDE）。

A．机组按“启动规范”规定的试生产阶段已经结束

B．建设单位已经与施工单位办理完竣工结算手续 C．施工单位已与建设单位签署工程质量保修书

D．设计单位已向建设单位提交了“机组建设质量的检查报告”

E．监理单位已向建设单位提交了“机组建设质量评估报告”

第三篇：监理课件

36．在施工合同中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由()承担。

A．承包人

B．发包人

C．工程师

D．工程师与发包人共同

37．订购100m^3木材的合同，在合同约定的时间交付了70m^3木材。供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通知，但在合同约定期限内采购方对此发货通知未给予任何答复，则对这30m^3木材而言，()。

A．供货方不应再继续发运

B．供货方发运后，采购方有权拒收

C．供货方发运后，采购方应接收并及时支付合同约定的货款

D．供货方发运后，采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款

38．FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，在处理业主与承包商合同争议时，相当于我国法律规定解决合同争议方式中的()。

A．和解

B．调解

C．仲裁

D．诉讼

39．合同法律关系内容包括()。

A．行为

B．权利

C．当事人

D．智力成果

40．工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当山()承担。

A．乙项目经理

B．甲施工企业

C．建设单位

D．具体施工人员

41．定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。其数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的()。

A．10％

B．20％

C．25％

D．30％

42．A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当()。

A．要求甲支付电视机的货款

B．A公司向B公司无偿退货

C．由B公司交付计算机，A公司支付计算机的货款

D．由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款

43．根据我国合同法的有关规定，下列()情形的要约可以撤销。

A．主要约已经到达受要约人

B．要约人确定了承诺期限

C．要约人明示要约不可撤销 D．受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作

44．合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，也无法通过其他方法确定，可以按照()价格履行。

A．订立合同时订立地的市场

B．订立合同时履行地的市场

C．履行合同时订立地的市场

D．履行合同时履行地的市场

45．当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，()承担赔偿责任。

A．未违约方只能依据定金条款要求对方

B．违约方有权选择适用的违约金或定金条款

C．未违约方有权选择适用的违约金或定金条款要求对方

D．未违约方采用违约金条款加定金条款计算之和要求对方

46．当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的，可以向()申请撤销裁决。

A．该仲裁委员会

B．仲裁委员会所在地的行政机关

C．仲裁委员会所在地的基层人民法院

D．仲裁委员会所在地的中级人民法院 47．招标投标法规定，应由()监督招标活动是否依法进行。

A．招标人的董事会

B．招标代理机构

C．仲裁机构

D．建设行政主管部门

48．投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是()。

A．市场行为

B．企业行为

C．正当竞争行为

D．不正当竞争行为

49．招标单位在评标委员会中不得超过三分之一，其他人员应来自()。

A．参与竞争的投标人

B．招标单位的董事会

C．上级行政主管部门

D．省、巾政府部门提供的专家名册

50．承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位()。

A．应从委托人方获得附加监理酬金

B．应从委托人方获得额外监理酬金

C．应从承包方获得合理化建议的奖金

D．不应从任何一方获得额外奖励或酬金

51．双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，不应当采取()的措施。

A．将财产返还给对方

B．赔偿损失

C．继续履行

D．追缴财产

52．对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求()确认无效。

A．人民法院

B．监理单位

C．建设行政主管部门 D．建设单位

53．合同法律关系内容包括()。

A．行为

B．权利

C．当事人

D．智力成果

54．某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中()的投标书为最优投标书。

A．投标报价1000万元，评标价950万元

B．投标报价1050万元，评标价940万元

C．投标报价980万元，评标价970万元

D．投标报价950万元，评标价960万元

55．设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建没资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应()。

A．没收全部定金补偿损失

B．要求发包人支付双倍的定金

C．要求发包人补偿实际发生的损失

D．要求发包人付给合同约定设计费用的50％

56．在施工合同中，()是承包人的义务。

A．提供施工场地

B．办理土地征用

C．在保修期内负责照管工程现场

D．工程施工期内对施工现场的照管负责

57．《建设工程委托监理合同》规定，委托人的责任不包括()。

A．委托人选定的质量检测机构试验数据错误

B．因非监理人原因的事由使监理人受到损失

C．委托人向监理人提出赔偿要求不能成立

D．监理人的过失导致合同终止 58．《建设工程委托监理合同》属于()。

A．要式合同

B．诺成合同

C．单务合同

D．技术合同

59．合同生效应当具备的条件不包括()。

A．当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

B．意思表示真实

C．不违反法律或者社会公共利益

D．必须采用一定的合同形式

60．在施工合同中，项目经理是()授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。

A．发包人单位法定代表人

B．承包人单位法定代表人

C．总监理工程师

D．发包人代表

61．监理工程师有权处理的索赔是承包商()。

A．依据合同条款提出的索赔

B．依据其他法律文书提出的索赔 C．提出的道义索赔

D．无合法理由延误竣工对业主的违约索赔

62．无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向()撤销。

A．建设行政主管部门

B．质量监督机构

C．监理单位

D．仲裁委员会

63．在监理合同履行中，出现()情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。

A．工程总投资超过预期金额

B．因承包人原因导致工期延长

C．监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故

D．监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加

64．合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用()确定价款。

A．补充协议

B．合同有关条款

C．交易习惯

D．按照通常标准

65．设计合同正常履行情况下，应在()时终止合同。

A．提交设计文件

B．设计文件通过审批

C．设计人向施工单位完成设计交底

D．工程施工完成竣工验收

66．在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由()承担。

A．发包人

B．承包人

C．工程师

D．发包人与承包人共同

67．甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是()。

A．先履行抗辩权

B．先诉抗辩权

C．同时履行抗辩权

D．不安抗辩权

68．债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是()。

A．定金

B．留置

C．抵押

D．质押

69．设计合同履行过程中，()属于设计人的责任。

A．确定设计参数的取值

B．组织对设计成果的鉴定

C．办理设计成果的报批手续

D．为现场的设计人员提供必要的工作条件 70．监理招标中标通知书中写明的委托人接受的合同价，是指工程监理的()酬金额。

A．正常上作

B．附加工作

C．额外工作

D．所有工作 答案：

36．B37．D38．B39．B40．B41．B42．D43．A44．B45．C46．D47．D48．D49．D50．D51．C52．A53．B54．B55．D56．D57．D58．B59．D60．B61．A62．C63．C64．A65．D66．B67．C68．C69．A70．A

一、单项选择题（每小题2分，共20分）1.工程建设是由（）开展的监督管理活动。

A.项目业主

B.建设主管部门

C.质量监督单位

D.监理单位 2.工程承包单位不能开展监理业务活动的主要原因是它不具有（）。

A.服务性

B.公正性

C.专业化

D.社会化 3.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（）。

A.通知业主方可即可调换

B.无需通知业主即可调换

C.取得业主方面同意后才能调换

D.合同签订后不允许再调换总监人选 4.分包商在施工现场的协调管理工作应由（）。

A.业主负责

B.监理工程师负责

C.总包商负责

D.分包商自己负责 5.监理工程师控制质量的目的是（）。

A.维护业主的建设意图，保证投资的经济效益

B.维护社会公共利益

C.保证技术法规和标准的贯彻执行

D.体现政府对工程项目的管理职能 6.（）是对某一产品或服务能满足规定质量要求，提供适当信任所必须的全部有计划、有系统的活动。

A.质量管理

B.质量体系

C.质量控制

D.质量保证 7.与政府工程质量监督相比较，工程建设监理具有（）的特点。

A.权威性强

B.执法性强

C.监督性强

D.技术服务性强

8.下列单位中，有条件提出兼承监理业务的是（）。

A.工程承包单位

B.房地产开发公司

C.工程设计单位

D.政府有关部门 9.在项目监理组织中，（）应具有审核并签署工程款支付凭证的职责。

A.总监理工程师

B.总监理工程师助理

C.总监理工程师办公室

D.投资控制监理工程师

10.下列文件中（）是编制设计阶段监理规划的重要依据。

A.施工合同

B.设计文件

C.监理合同

D.设计合同

二 多项选择题（每小题2分,共10分）

1.从事工程建设监理活动应遵循的四项准则是（）

A.守法

B.诚信

C.独立

D.公正

E.自主

F.科学 2.监理工程师不得在（）单位兼职。

A.工程设计

B.工程施工

C.材料供应

D.政府机构

E.科学研究

F.设备厂家

3.监理单位是指取得监理资质证书，具有法人资格的工程建设监理公司、工程建设监理事务所和兼承监理业务的（）。

A.工程施工单位

B.工程承包单位

C.工程质量监督机构

D.工程设计单位

E.工程咨询单位

F.科学研究单位 4.在以下措施中，应列为主动控制措施的是（）。

A.发现问题纠偏

B.制定目标控制计划

C.确定各种备用方案

D.建立目标控制的组织

E.目标控制风险分析

F.预测偏离防偏

5.应当根据（）原则建立项目监理组织。

A.部门化原则

B.总监理工程师负责制原则

C.目标前提原则

D.分工协作原则

E.权责一致原则

F.集权原则

三、名词解释（每小题3分，共15分）

1.监理工程师：

2.违约责任：

3.管理层次：

4.设计概算：

5.不正当行为责任：

四、简答题（每小题7分，共35分）

1.监理单位资质包括哪些方面？ 2.直线制监理组织的优缺点有哪些？ 3.工程监理规划的作用有哪些？ 5.建立项目监理机构组织的步骤

五、论述题

1.论述施工准备阶段的主要监理工作内容

一、单项选择题（每小题1分，共30分）

1．监理委托合同规定监理工程师工程价款支付的审核和签认权只限于()。A．合同约定的工程价格范围内 B．工程预算价格范围内 C．工程概预算范围内 D．工程实际造价范围内

2．监理实施过程中，如果因监理单位过失而造成了经济损失，监理单位赔偿损失的累汁

金额应()。

A．是直接经济损失额 B．最多为直接经济损失额 C．不超过监理酬金总额 D．不超过监理酬金总额(除去税金)3．业主无故拖延支付监理单位的监理酬金时，监理单位计算补偿利息所用的利息率应为()。

A．同期银行存贷款利率 B．支付期限最后一日的银行贷款利率 C．支付期限最后一日银行存款利率 D．当时的一年期限银行贷款利率 4．在下列条件下，监理工程师可以自行终止合同()。A．业主无故施延监理酬金支付30天以后 B．因业主原因停止执行监理任务超过半年 C．业主无故拖延支付监理酬金42天之后 D．因业主原因停止执行监理任务超过两月

5.工程建设监理合同履行过程发生争议时，业主与监理单位首选的解决争议方法应当是()。

A．协商解决 B．交主管部门协调 C．提交仲裁机关仲裁 D．法律诉讼

6．监理单位在协商和写明“监理工程”范围时，一般要与()。A．工程总包、分包合同所涵盖的工程范围相一致 B．单项工程相一致 C．工程总概算范围相一致 D．工程总投资范围相一致

7．监理单位自备设施经济补偿的计算方法为()。A．设施折旧额＋管理费＝补偿额

B．设施折旧额－残值＋管理费＝补偿额

C．设施在工程中使用时间占折旧年限比率×设施原值＋管理费＝补偿额 D．设施原值×年折旧率＋管理费＝补偿额 8．监理规划应当在()基础上制定。

A．监理招标文件 B．监理投标文件中的监理方案 C．经与业主协商确定的监理大纲 D．工程建设监理合同 9．《工程建设监理规定》确定工程建设监理的主要内容是()。

A．投资、工期、质量控制，建设合同管理和协调有关单位之间的关系 B．投资、工期、质量控制，合同、信息管理和协调有关单位之间的关系 C．投资、工期、质量控制和协调有关单位之间的关系 D．投资、工期、质量控制和建设合同管理

10．国家规定必须实施监理的工程项目目前尚未包括()。A．赠款、捐款的工程建设项目 B．小型建设项目

C．市政、公用工程项目 D．政府投资的住宅工程项目 11．监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（）。

A．通知业主后即可调换

B．无需通知业主可自行调换

C．取得业主书面同意后才能调换

D．合同签订后不允许再调换 12．合同法对合同纠纷解决的规定是（）。

A．按照调解——仲裁——诉讼的步骤依次进行

B．调解、仲裁、诉讼可以任选

C．若达成了调解协议，不能再提起诉讼

D．只能通过仲裁解决

13．监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可（）。

A．发出中止合同通知，令监理合同即行停止

B．发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同

C．发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止

D．首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复，在通知发出35天后发出

终止合同通知，监理合同即行终止

14．招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的（）。

A．施工图预算价格

B．当前建筑市场价格

C．初设概算价格

D．预计的可能最低投标价格

15．工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由（）办理。

A．业主

B．总监理工程师

C．监理机构有关人员

D．承包商

16．FIDIC通用条件规定，合同当事人一方对工程师关于争端作出的决定不接受时，应在 接到此决定的70天内（）。

A．提交仲裁机构仲裁

B．中止履行合同

C．再由工程师调解

D．将提交仲裁的意向书通知对方，并将副本呈交工程师

17．建设工程施工合同示范文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括（）。

A．建设项目所依据的国家计划被取消

B．战争

C． **

D．协议条款内约定等级以上的地震

18．当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师（）。

A．不承担责任

B．承担连带责任

C．承担全部责任

D．同意扣除一定数量监理酬金

19．FIDIC通用条件规定，承包商根据工程师的书面指示和工程图纸放线，如果出现与图

纸有偏差的施工，应纠正差错达到工程师满意，并在工程师提供资料正确的情况下，费用由（）负责。

A．业主

B．工程师

C．承包商

D．设计人 20．当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后招标单位发给每位投标人的会议记录不

一致时，应以（）为准。

A．招标文件中的规定

B．招标单位在会议上的口头解答

C．发给投标单位的会议记录

D．现场考察时招标单位的口头解释 21．施工过程质量控制应以()的控制为核心。A．质量控制点 B．施工预检

C．工序质量 D．隐蔽工程和中间验收

22．隐蔽验收时，监理人员应按照()，采取必要的检查工具，对其进行检查与验收。A．设计要求 B．合同规定的质量标准 C．施工规范 D．A+C 23．在编制建设项目投资估算时，生产能力指数是根据()来估算拟建项目投资额。A．投资估算指标 B．设备费用百分比 C．已建类似项目的投资额和生产能力 D．资金周转速度

24．建安工程费用中的城乡维护建设税，其纳税人所在地为县镇的，按营业税的()征收。A．7％ B．5％ C．3％ D．1％

25．某新建项目，建设期为2年，估计需向银行贷款2000万元，贷款时间安排；第一年1000万元，第2年1000万元。年利率为10％，用复利法计算的该项目建设期贷款利息为()万元。

A．310 B．300 C．205 D．200 26．敏感因素对项目经济评价指标产生()敏感性时会给项目带来较大风险。A．正强 B．正弱 C．负强 D．负弱 27．下列关于限额设计的表述中正确的是()。A．限额设计以动态投资为控制对象

B．限额设计有利于提高设计方案的先进性 C．限额设计着眼于项目全寿命费用的节约 D．限额设计要求按分解的投资进行专业设计

28．在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15 X，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为毒21 天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为()天。A．1 B．3 C．4 D．8 29．在网络计划工期优化过程中，当出现两条独立的关键线路时，在考虑对质量、安全影 响的基础上，优先选择的压缩对象应是这两条关键线路上()的工作组合。A．资源消耗量之和最小 B．直接费用率之和最小 C．持续时间之和最长 D．间接费用率之和最小 30．工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求()。A．资源均衡利用条件下的最短工期安排

B．最优工期条件下的资源均衡利用方案 C．工期固定条件下的资源均衡利用方案 D．工程总费用最低时的资源利用方案

二、多项选择题（每小题2分，共40分。每小题备选答案中至少有2个正确，每选对1个得0.5，选错本题不得分，全选对者得2分）

1．监理单位申请甲级资质等级，必须同时具备下列条件：()。A．五名以上高级工程技术人员 B．100万注册资金

C．监理过五个一级工业与民用建设工程项目

D．由取得监理工程师资格证书的高经工程技术人员作单位负责人 E．工程技术人员专业配套

2．施工阶段，业主如果过分强调缩短建设工期，其结果()。A．建设投资可能增加 B．工程质量可能下降

C．投产后产品成本必然增加 D．业主可以得到提前投产的权益 E．投资效益可能降低

3．监理目标控制基本原理要求，实施监理目标控制必须()。A．首先确定监理措施

B．把前馈控制与反馈控制相结合

C．重视信息提取、加工、传递的全面、及时、准确性 D．要注意对实际输出值的检查分析 E．综合运用组织、技术、经济和合同手段

4．监理班子在把合同作为监理目标控制手段时，要注意()。A．把监理目标体现在工程设计、承包、材料和设备供应合同之中 B．合同修改、变更内容与原有合同的一致性 C．合同符合现行法律法规要求 D．与工程承包合同结构一致 E．与勘察设计合同结构相一致

5．建设监理协调过程中，监理工程师要()。A．从监理工作内容出发研究和处理问题 B．重视发挥系统整体功能

C．侧重于控制

D．善于通过别人的工作把事情办好

E．把工作重点放在人员／人员界面、系统／系统界面、系统／环境界面 6．工程项目系统内部需求关系的协调，关键是抓()。

A．对人、财、物的调度环节 B．工程进展的瓶颈环节 C．资源平衡的计划环节 D．专业工种配合的调度环节

E．工程进展的计划环节

7．属于非法分包工程的情况包括()。

A．将承包的全部工程分包给其他单位实施

B．按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位 C．将工程的主要部分交给其他单位实施

D．承接分包工程后进行再分包

E．将群体工程半数以上单位工程交给其他单位实施 8．签发()必须由监理工程师亲自处理。A．工程移交证书 B．付款证书 C．解除缺陷责任证书 D．最终证书 E．分项工程合格证书

9．施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订

提前竣工协议，其内容应包括()。

A．提前竣工的时间 B．为提前竣工而调整的施工进度计划 C．乙方采取的赶工措施 D．赶工措施的经济支出和承担 E．违约责任

10．合同主体的权利表现为()。A．有权按照自己的意志作出某种行为 B．必须按照对方的要求不得作出某种行为 C．当权利受到侵害时要求法律保护 D．按照合同要求完成某种行为

E．强制对方作出某种合同内没有约定的行为 11．经济合同变更或解除后，当事人的责任为()。A．由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任

B．因一方违约，使合同履行成为不必要时，债权人请求解除合同的，免除对方的责

任

C．双方达成变更解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任

D．双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担

赔偿责任

E．不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人均不承担责任 12．《合同法》规定，下列经济合同属于无效()。A．违反法律的合同 B．欺诈、胁迫订立的合同 C．恶意串通订立的合同 D．乘人之危订立的合同

13．FIDIC土木工程施工合同条件规定，()的关系不是合同法律关系。A．业主和指定分包商 B．业主和工程师 C．业主和分包商 D．承包商和指定分包商 E．业主与承包商

14．在以下项目中，()属于生产过程的工作质量。A．政治工作质量 B．管理工作质量 C．技术工作质理 D．后勤工作质量 E．质量回访和保修服务的质量

15．产量体系是实施质量方针和目标的管理系统，是组织经营管理体系的核心部分，质量

体系中包括()。

A．质量控制 B．质量目标 C．组织结构 D．资源 E．质量保证

16．下列关于建设项目投资风险分析的描述，正确的是()。A．投资回收期越长，项目抗风险能力越强 B．投资回收期越长，项目抗风险能力越弱 C．盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越强 D．盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越弱 E．敏感性因素越不敏感，项目的风险越大 17．建筑工程预算包括()工程预算。

A．一般土建 B．电气照明 C．设备安装 D．工业管道 E．特殊构筑物

18．在建设项目限额设计中，设计单位对()造成的项目投资增加不承担责任。A．建设单位超出国家规定及初步设计审批意见而增加的费用 B．国家政策变动和设计调整

C．由于初步设计工作深度不够，在下一设计阶段由于建筑工程量、设备规格等变

动所造成的投资增加 D．土地征用费标准的改变

E．未经原审批部门同意，建设单位要求设计单位提高工程建设标准，并经设计单

位出图增加的投资

19．当利用S形曲线比较法时，通过比较计划S形曲线和实际S形曲线，可以获得的信

息有()。

A．工程项目实际进度比计划进度超前或拖后的时间 B．工程项目中各项工作实际完成的任务量

C．工程项目实际进度比计划进度超额完成或拖欠的任务量 D．工程项目中各项工作实际进度比计划进度超前或拖后的时间 E．预测后期工程进度

20．在提出施工进度调整措施时，主要考虑的因素有()。A．后续施工活动合同工期要求 B．对材料物质供应的影响 C．劳动力供应情况 D．对投资分配的影响 E．不可预见事件 F．项目参加者的错误

第四篇：2016电力监理继续教育及答案

1.单选题 【本题型共10道题】

1.“中国电力建设企业协会”对已具备完善的达标投产考核能力并准备申报中国电力优质工程的达标考核复检工作，应在机组投产、性能试验结束后的（）个月内完成。

A．2

B．3

C．6

D．12

2.对已投产的电力工程项目，在达标考核预检合格基础上进行复检时，重点考核项目进行抽查的抽检率不应小于（）。

A．30%

B．50%

C．60%

D．70%

3.火电厂工程建设过程中，允许总包商进行分包的施工作业是（）。

A．水塔工程

B．升压站工程

C．土方开挖工程

D．高、中压管道工程

4.承包商成立的现场施工安全委员会由（）担任委员会主任。

A．总监理工程师

B．承包商的总工程师

C．承包商的项目经理

D．承包商的项目副经理

5.以下对单元工程的质量检验确认质量合格的论述中，正确的是（）。

A．一般单元工程由承包商的质检部门检验，报监理工程师签证确认即可

B．重要部位的隐蔽工程承包商自检合格后，由承包商组织业主和监理机构检查验收

C．关键部位的单元工程承包商自检合格后，报监理机构和设计单位批准后即可

D．关键工序的单元工程承包商自检合格后，由设计单位组织地质、监理、施工等各方代表进行联合检查

6.按照《监理规范》的规定，下列导致影响工程使用寿命和正常运行，需要返工的情况中，不属于施工质量事故的是（）。

A．设计标准不符合规范的要求

B．设备安装不符合技术规程的要求 C．施工工艺不符合技术规程的要求

D．建筑材料的质量不符合合同约定的标准

7.按照《水利水电工程施工监理规范》的要求，为了保证工程质量，开工前需要进行的下列准备工作中，不属于监理机构职责的是（）。

A．编制质量保证体系

B．检查质量管理组织的措施

C．制定质量检测人员的业务考核标准

D．完成施工质量检测人员的岗位培训

8.按照《电力建设安全健康与环境管理工作规定》，承包商的施工机械险和人身伤害保险应由（）。

A．承包商自费办理投保

B．建设单位办理，并承担相应的保险费

C．承包商办理，保险费包含在工程报价内

D．承包商办理，建设单位另行提供保险费

9.目前电力行业执行的标准规范中，《电力建设安全工作规程（火力发电厂部分）》属于（）。

A．国家标准

B．行业标准

C．地方标准

D．企业标准

10.按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的规定，下列选项中（）属于工程质量监督部门对施工现场检查的内容。

A．对工程建设各责任主体质量行为的检查

B．对工程建设项目施工的现场进行旁站跟踪检查

C．对工程使用材料进行分类检查

D．对基础工程进行分项检查

2.多选题 【本题型共5道题】

1.按照《电力建设安全健康与环境管理工作规定》的要求，下列选项中，属于项目法人的职责包括（）。

A．聘用安全工程师并承担其费用

B．为承包商提供安全文明施工的基础条件

C．向监理单位提供现场安全措施补助费

D．提供承包商办理工程险和人身伤害保险的保险费

E．提供施工现场及毗邻区域内供水、排水等地下管线资料 2.按照《工程建设技术标准强制性条文》（电力工程部分）的规定，单位工程质量验收合格应满足的条件包括（）

A．质量控制资料完整

B．单位工程所含的分部工程质量均验收合格

C．单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整

D．主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定

E．主机设备经过168小时的连续试运行检验符合启动规范的要求

3.按照《电力建设工程质量监督检查典型大纲》（火电送变电05版）的规定，火电工程进行质量首次监督检查时，应具备的条件包括（）。

A．五通一平已基本完成

B．施工图及施工图预算交付计划已确定

C．工程建设施工组织总设计编制完成并已审批

D．工程监理机构已按规定程序办理了质量监督注册手续

E．项目主体工程施工图纸的交付至少可满足连续三个月施工的需要

4.按照《监理规范》的规定，下列选项中，属于监理工程师协助业主进行施工招标的工作是（）。

A．主持开标会议

B．签发中标通知书

C．检查投标文件的完整性

D．与备选中标人进行合同谈判

E．审查咨询机构编制的标底文件

5.按照《电力建设工程质量监督检查典型大纲》（火电送变电05版）的规定，阶段性工程质量监督检查的程序包括（）。

A．参与工程建设的单位自查

B．项目的各参建单位进行互检

C．监理机构负责组织负责预检

D．工程质量监督站负责组织参与工程建设单位进行预监检

E．质量监督中心站组织相关专业质监工程师进行正式监检

1、火电厂工程建设过程中，允许总包商进行分包的施工作业是（c）。

A．水塔工程

B．升压站工程

C．土方开挖工程

D．高、中压管道工程/

2、为了保证工程的施工质量，以下选项中监理机构对承包商作业进行监督检查的内容是（D）。

A．施工成本

B．材料消耗量

C．施工进度的快慢

D．特殊工种投入的技工数量

3.对已投产的电力工程项目，在达标考核预检合格基础上进行复检时，重点考核项目进行抽查的抽检率不应小于（A）。

A．30％

B．50％

C．60％

D．70％

4.按照《监理规范》的规定，下列导致影响工程使用寿命和正常运行，需要返工的情况中，不属于施工质量事故的是（A）。

A．设计标准不符合规范的要求

B．设备安装不符合技术规程的要求

C．施工工艺不符合技术规程的要求

D．建筑材料的质量不符合合同约定的标准

5.按照《水电水利工程施工监理规范》的要求，承包商的测量成果不需经过监理机构审查、认可的文件是（D）。

A．施工控制网的布设

B．开工前的原状地形图测绘

C．施工控制网的加密控制网布设

D．施工场地平整的填、挖方量计算图

6.合同内约定了工程的质量标准，施工过程中国家颁发了新的技术标准，下列关于在施工过程中应执行标准规范的论述中，正确的是（C）。

A．如果新标准高于合同约定的标准，整个工程的施工均应按新标准执行并相应调整合同约定的承包价格

B．尽管新标准的要求高于合同约定的标准，但由于签订合同的时间在前，新标准的颁布时间在后，仍应执行合同约定的标准

C．如果合同约定的标准低于新标准，验收检验时，新标准颁发前的施工工程应按合同约定标准作为依据，后续施工按新标准执行

D．尽管合同约定的标准高于新颁布的标准，由于国家标准属于强制性文件，施工质量要求应以新标准为依据

7.以下选项中，不属于电力工程质量监督检查应具备的条件是（B）。

A．五通一平已基本完成

B．项目主体工程施工图设计已完成 C．工程建设施工组织总设计编制完成并已审批

D．建设单位已按规定程序办理了质量监督注册手续

8.质量监督机构对技术文件和资料的监督检查，不包括涉及（C）方面的资料。

A．落实环境保护

B．设备稳定运行

C．工程进度款支付

D．主体结构安全和使用功能

9.以下检查内容中，属于质量监督机构对建设单位质量行为进行监督检查的是（A）。

A．是否规范执行见证取样送检制度

B．施工图的设计深度能否保证工程施工质量

C．对各施工单位的计量管理是否进行了审查

D．有无明示或者暗示设计单位降低工程质量标准的行为

10.火电专业《电力建设施工质量验收及评定规程DL/T5210》中，不包括对（B）的验收规定。

A．锅炉

B．废渣处理工程

C．水处理及制氢装置

D．热工仪表及控制装置

11.《电力工程达标投产管理办法》（2006年版）的规定中，不适包括（B）的达标投产考核标准。

A．水电工程

B．风电工程

C．火电工程

D．输变电工程

12.按照火电土建工程质量监督检查典型大纲的要求，不属于质量监督机构检查的内容是（C）。

A．基础开挖至设计高程

B．主厂房零米以下基础基本完

C．主厂房上部结构施工中期

D．主厂房主体结构完成，汽机房结构已到顶

13.承包商成立的现场施工安全委员会由（C）担任委员会主任。

A．总监理工程师

B．承包商的总工程师 C．承包商的项目经理

D．承包商的项目副经理

14.目前电力行业执行的标准规范中，《电力建设安全工作规程（火力发电厂部分）》属于（B）。

A．国家标准

B．行业标准

C．地方标准

D．企业标准

15.下列有关安全与环境管理的论述中，属于监理机构安全职责的是（C）。

A．编制安全与健康工作程序

B．选择施工垃圾堆放场地与处理措施

C．负责建立工程事故报告制度和安全档案

D．审查危险性作业和特殊作业的安全施工措施

16.按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的规定，下列监督检查的内容中，属于对监理单位质量行为责任的是（C）。

A．施工图纸交付计划已落实

B．按计划交付图纸，能保证连续施工

C．对各类检测机构和检测人员的资质和资格进行审查

D．针对工程特点和项目需要，落实了作业人员的培训计划

17.按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的职责分工，依据质量监督工作计划和质监大纲组织对在建工程进行监督检查，属于（C）的职责。

A．质量监督总站

B．质量监督中心站

C．工程质量监督站

D．工程监理机构

18.“中国电力建设企业协会”对已具备完善的达标投产考核能力并准备申报中国电力优质工程的达标考核复检工作，应在机组投产、性能试验结束后的（C）个月内完成。

A．2 B．3 C．6 D．12

19.工程开工前，应由（A）向工程所在地电力建设工程质量监督中心站申办工程质量监督注册手续。

A．业主

B．承包商

C．设计单位

D．监理机构

20.按照《建设工程质量管理条例》的要求，对电力工程项目进行达标投产考核的主体是（B）。

A．设计单位

B．建设单位

C．监理单位

D．施工单位

2.按照《水电水利工程施工监理规范》的要求，以下施工招标阶段的工作中，不属于监理单位应完成的工作是（A）。

A．确定中标人

B．协助业主进行合同谈判 C．协助业主解释招标文件 D．审查招标文件的商务条款

7.以下论述中，不符合《国有企业文件材料归档办法》的是（C）。

A．归档文件应为原件

B．因故无原件的：可归具有凭证作用的文件材料

C．录音、录像等非纸质文件在档案内不需再做文字说明

D．两个以上单位合作完成的项目，主办单位存全套文件，协办单位存相关正本文件

11.按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的规定，下列选项中（A）属于工程质量监督部门对施工现场检查的内容。

A．对工程建设各责任主体质量行为的检查

B．对工程建设项目施工的现场进行旁站跟踪检查

C．对工程使用材料进行分类检查 D．对基础工程进行分项检查

15.对火电厂土建工程施工进行第三阶段的质量监督检查，应在（A）后进行。

A．汽机房顶部结构已完成 B．厂房基础工程施工已完成 C．机组安装满足整套起动要求

D．主厂房装饰、装修工程基本完

16.监理机构在施工过程中进行全过程跟踪监督的原则是（B）。

A．以整体工程为基础、工序控制为重点 B．以单元工程为基础、工序控制为重点

C．以整体工程为基础、单元工程控制为重点

D．以工序控制为基础、单元工程控制为重点

17.项目档案汇总归档阶段，如果发生按照《建设工程监理规范》（GB-50319-2000）规定的移交范围与《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(D)

A．不收入归档文件

B．按监理规范要求整理归档

C．按建设项目文件归档要求整理归档

D．按两个文件的全部要求整理归档

20.工程项目开工前，应由（A）组织设计交底。

A．业主

B．监理

C．承包商

D．设计单位

1.施工合同履行过程中，国家颁发了新的技术标准且新标准的技术要求高于原技术标准。以下论述中，正确的是（D）

A．由于合同价格是按原技术标准确定的，因此仍执行原技术标准 B．由于国家标准具有强制性效力，因此应执行新标准且合同价格不做调整但工期可以顺延 C．由于国家标准具有强制性效力，因此应执行新标准且不顺延但工期可以调整合同价格 D．由于国家标准具有强制性效力，因此应按变更对待，合同价格和工期均可做相应调整

2.项目建设安全委员会应由（B）负责组建。

A．项目监理机构

B．项目法人单位

C．承包商的项目部

D．项目法人的项目部

7.按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的规定，下列监督检查的内容中，属于对建设单位质量行为责任的是（A）。

A．施工图纸及设计变更等文件审批手续齐全

B．对各施工承包单位的人员资格进行了审查

C．验评项目范围划分表的编制准确、完整并经过监理审核

D．对工程建设各责任主体和有关机构质量管理体系进行了审核

9.按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的规定，下列选项中（C）属于工程质量监督部门对施工现场检查的内容。

A．对工程建设各责任主体质量行为的检查

B．对工程建设项目施工的现场进行旁站跟踪检查

C．对工程使用材料进行分类检查

D．对基础工程进行分项检查

14.按照《火电工程启动调试工作规定》，火机组电整套启动验收的条件中，不包括（A）。

A．已办理工程保修手续

B．机组和公用系统的分部试运已基本完成 C．已经单机试运和分系统试运完毕并验收

D．制造厂负责的单体或单机试运项目已调试完毕

20.按照“火电土建工程质量监督检查典型大纲”的要求，对主厂房工程施工的第二阶段工程质量监督检查，应在（B）进行。

A．主厂房零米以下基础基本完成

B．主厂房上部结构施工已到中期施工阶段 C．主厂房主体结构完成，汽机房结构已到顶

D．主厂房装饰、装修工程基本完，机组整套起动前

17.按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的规定，下列选项中（C）属于工程质量监督部门对施工现场检查的内容。

A．对工程建设各责任主体质量行为的检查

B．对工程建设项目施工的现场进行旁站跟踪检查

C．对工程使用材料进行分类检查

D．对基础工程进行分项检查

8.监理单位的监理工程师李某在执行项目监理任务时，对承包人发布了违反国家有关质量管理规定的指示，造成了工程重大工程质量事故，随后监理单位辞退了李某。下列关于此项事故处理的论述中，正确的是（D）。

A．建设单位应按照民法的有关规定，直接追究李某的事故损失责任

B．由于监理单位已对事故责任人做出了处理，建设单位不再追究监理单位事故损失的赔偿责任

C．由于李某发布错误指令属于职务行为，监理单位按合同约定赔偿建设单位的损失后不再追究李某的个人责任

D．监理单位按合同约定赔偿建设单位事故损失后，还应追究李某的个人责任

3.按照《工程建设技术标准强制性条文》（电力工程部分）的规定，工程施工满足竣工验收条件，建设单位收到工程验收报告后，应由（A）组织竣工验收 A．建设单位

B．施工单位 C．监理单位

D．质量监督机构

19.建设完工并移交生产后的电力建设工程，申请进行达标考核的单位是（B）。

A．建设监理

B．项目法人

C．施工承包商

D．生产运行单位

5.按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的规定，下列选项中（C）属于工程质量监督部门对施工现场检查的内容。

A．对工程建设各责任主体质量行为的检查

B．对工程建设项目施工的现场进行旁站跟踪检查

C．对工程使用材料进行分类检查

D．对基础工程进行分项检查

11.以下关于施工准备阶段保障文明施工的工作中，表述不正确的是（A）。

A．施工用地应符合施工组织设计的规定

B．文明施工责任区应划分明确、责任落实

C．在施工组织设计之外应单独编制文明施工文件

D．总平面布置中应有废料、垃圾及临时弃土堆放场

12.以下对单元工程的质量检验确认质量合格的论述中，正确的是（A）。

A．一般单元工程由承包商的质检部门检验，报监理工程师签证确认即可

B．重要部位的隐蔽工程承包商自检合格后，由承包商组织业主和监理机构检查验收

C．关键部位的单元工程承包商自检合格后，报监理机构和设计单位批准后即可

D．关键工序的单元工程承包商自检合格后，由设计单位组织地质、监理、施工等各方代表进行联合检查

14.对火电厂土建工程施工进行第三阶段的质量监督检查，应在（A）后进行。

A．汽机房顶部结构已完成 B．厂房基础工程施工已完成 C．机组安装满足整套起动要求

D．主厂房装饰、装修工程基本完

2.按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的规定，下列选项中（C）属于工程质量监督部门对施工现场检查的内容。

A．对工程建设各责任主体质量行为的检查 B．对工程建设项目施工的现场进行旁站跟踪检查

C．对工程使用材料进行分类检查

D．对基础工程进行分项检查

4.按照《水利水电工程施工监理规范》的要求，为了保证工程质量，开工前需要进行的下列准备工作中，不属于监理机构职责的是（A）。

A．编制质量保证体系

B．检查质量管理组织的措施

C．制定质量检测人员的业务考核标准 D．完成施工质量检测人员的岗位培训

2.多选题 【本题型共15道题】

1.监理机构应按施工合同的约定，在工程开工前审查承包商提交文件包括（A/B/C /E

A．施工组织设计

B．施工分包计划

C．施工进度计划

D．承包商的质量体系

E．施工质量检测人员的资质

2.质量监督检查组对在建工程的质量检查方法包括（B/C）。

A．座谈询问 B．查阅资料）。C．独立进行抽样试验检查

D．对已隐蔽工程进行剥露检查 E．用测量仪器进行实测高程检查

3.由建设单位牵头有关参与施工各方组建的项目安全委员会，主要职责包括（C/D）。

A．辞退发生人身死亡事故分包商

B．制定现场的安全健康与环境工作规定

C．协调承包商之间涉及安全文明施工问题的关系

D．决定工程建设中安全文明施工管理的重大措施

E．制定危险物品的保管、存放和使用中的安全防护措施

4.按照《监理规范》的规定，下列选项中，属于监理工程师协助业主进行施工招标的工作是（C/E）。

A．主持开标会议

B．签发中标通知书

C．检查投标文件的完整性

D．与备选中标人进行合同谈判

E．审查咨询机构编制的标底文件

5.按照《工程建设技术标准强制性条文》（电力工程部分）的规定，单位工程质量验收合格应满足的条件包括（A/B/C/D）。

A．质量控制资料完整

B．单位工程所含的分部工程质量均验收合格

C．单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整

D．主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定

E．主机设备经过168小时的连续试运行检验符合启动规范的要求

6.按照《电力工程达标投产管理办法》的规定，工程综合管理考核标准中的工程建设管理包括（A/B/C/D/E）。

A．施工管理

B．投资控制

C．调试管理

D．监理管理

E．设计现场服务

7.按照《电力建设安全健康与环境管理工作规定》的要求，项目监理机构的职责包括（ADE）。

A．建立健全安全保证体系和安全监督体系

B．制定安全健康与环境保护各项管理制度

C．配置3名以上安全监理工程师负责安全监理工作

D．严格控制安装交付调试所具备的安全文明施工条件 E．建立以安全责任制为中心的安全监理制度及运行机制

8.按照《电力建设工程质量监督检查典型大纲》（火电、送变电05版）的规定，火电工程进行质量首次监督检查时，应具备的条件包括（ABCD）。

A．五通一平已基本完成

B．施工图及施工图预算交付计划已确定

C．工程建设施工组织总设计编制完成并已审批

D．工程监理机构已按规定程序办理了质量监督注册手续

E．项目主体工程施工图纸的交付至少可满足连续三个月施工的需要

9.FIDIC出版的合同条件中，适用于大型火电厂和水电站建设的施工合同包括（ABCE）。

A．施工合同条件（红皮书）

B．简明合同格式（绿皮书）

C．生产设备和设计－施工合同条件（黄皮书）

D．客户／咨询工程师（单位）服务协议书（白皮书）

E．设计采购施工（EPC）／交钥匙工程合同条件（银皮书）

10.按《电力工业锅炉压力容器安全监察规定》，进行压水试验前工程的施工质量应满足的条件包括（BCDE）。

A．变压器的安装符合规定要求

B．水压试验所用化学除盐水水质合格

C．参加水压试验的管道和支吊架施工完毕

D．水压试验范围内所有焊口施焊结束且质量合格

E．水压试验范围内临时受压管件符合强度计算书要求

11.在《电力建设安全健康与环境管理工作规定》中，赋予项目监理人员的权力包括（ABE）。

A．制止造成环境污染和水土流失的施工

B．制止与处罚违章作业和违章指挥行为

C．撤换安全管理工作不称职承包商项目经理

D．协助项目法人组织安全大检查，并督促整改措施

E．遇有危及人身安全的紧急问题有权指令先行停工

12.《电力工程达标投产管理办法》（2006年版）中，规定了（CDE）等方面的考核标准。

A．投资控制

B．工程进度管理

C．安全健康与环境管理

D．安装工程质量与工艺

E．调整试验与技术指标

13.火电工程汽机扣盖前的质量检查内容包括（CE）。

A．汽封及通流间隙

B．DCS的监控系统

C．高、低压旁路系统

D．推力轴承接触及间隙

E．轴承座与台板之间各承力面的接触情况

14.火电工程验收移交生产后进行质量监督检查时，应满足的条件包括（ABCDE）。

A．机组按“启动规范”规定的试生产阶段已经结束

B．建设单位已经与施工单位办理完竣工结算手续

C．施工单位已与建设单位签署工程质量保修书

D．设计单位已向建设单位提交了“机组建设质量的检查报告”

E．监理单位已向建设单位提交了“机组建设质量评估报告”

15.根据《国家重大建设项目文件归档范围和保管期限表》的要求，工程竣工投产后应移交的档案文件中应包括（ABD）。

A．土地使用证书

B．竣工决算审计报告

C．首次工地例会记要

D．环保专项验收证书

E．施工合同变更洽商记要

1.按照《水电水利工程施工监理规范》的要求，监理机构有义务依据施工合同的约定，提请业主完成保证施工合同顺利履行的工作包括（ACD）。

A．按时支付工程预款

B．批准施工分包商的资质

C．做好合同支付资金的筹措

D．及时提供施工图设计图纸

E．批准承包商的施工组织设计

2.施工企业应建立的安全健康与环境管理制度包括（ADE）。

A．沟通交流管理制度

B．安全施工检查制度

C．合同索赔管理制度

D．分包工程安全管理制度

E．加班加点控制管理制度

4.按《电力工业锅炉压力容器安全监察规定》，进行压水试验前工程的施工质量应满足的条件包括（BCDE）。A．变压器的安装符合规定要求

B．水压试验所用化学除盐水水质合格

C．参加水压试验的管道和支吊架施工完毕

D．水压试验范围内所有焊口施焊结束且质量合格

E．水压试验范围内临时受压管件符合强度计算书要求

6.按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的规定，下列监督检查的内容中，属于对监理单位质量行为责任的包括（ABCE）。

A．质量管理体系健全，并运行有效

B．项目部已编制项目管理实施规划

C．施工图交底记录齐全、完整

D．及时向中心站报送工程实际网络进度计划

E．制定的计量管理制度和适应本工程的计量管理措施已执行

9.按照《水电水利工程施工监理规范》的要求，监理机构编制控制性总进度计划的依据包括（ABCD）。

A．设计文件 B．工程阶段目标 C．现场施工条件

D．施工合同确定的工期 E．承包商的施工进度计划

2.按照《监理规范》的要求，每项工程开工前，监理机构对承包商施工准备的检查工作包括（ABCD）。

A．必需的生产性试验已经完成

B．施工辅助生产设备和施工养护、防护措施已就绪 C．施工安全、施工环境保护和质量保证措施已落实

D．施工平整、交通道路、测量布网及其他临时设施满足开工要求 E．用于土建、设备安装、设备调试的施工机械和设备已全部进场

2.按照《工程建设标准强制性条文》的规定，下列选项中属于对电力工程的执行情况考核的内容包括（ADE）。

A．工程执行强制性条文的实施计划 B．贯彻强制性条文相应的支撑经费 C．工程的项目组织机构设置

D．对标准执行情况进行监督检查的制度 E．工程项目建筑、安装的质量 4.按照《水电水利工程施工监理规范》的要求，应满足工程项目开工的准备条件包括（ABDE）。

A．施工控制网已完成 B．工程项目的施工图设计已全部完成 C．施工环境保护和质量保证措施落实 D．前期施工所需的材料、构件已到现场

E．施工辅助生产设备和施工养护、防护措施就绪

6.建设单位为了降低工程投资，指示承包人采购和使用质量不合格的钢材。监理单位对混凝土工程进行中间验收时发现该部分工程存在严重质量缺陷，则监理单位对此违反《强制性条文》规定事件应做的后续工作包括（ABC）。

A．要求承包人对不合格产品拆除重做 B．将此事件报告主管部门 C．将此事件报告质量监督部门

D．由于承包人是按照建设单位指示施工，应在验收单上签认质量合格 E．为了避免承担监理单位的质量责任，应立即终止与建设单位的监理合同

7.承包单位在开工前布设施工控制网时，监理机构应完成的监理工作包括（ACD）。

A．审查施测方案 B．提供测量仪器 C．监督施测过程 D．校验施测结果

E．绘制施工控制网的图纸

10.按照《电力工程达标投产管理办法》的规定，工程综合管理考核标准中的工程建设管理包括（ADE）。

A．施工管理 B．投资控制 C．调试管理 D．监理管理 E．设计现场服务

11.按照《电力建设工程质量监督检查典型大纲》（火电、送变电05版）的规定，阶段性工程质量监督检查的程序包括（DE）。

A．参与工程建设的单位自查 B．项目的各参建单位进行互检 C．监理机构负责组织负责预检

D．工程质量监督站负责组织参与工程建设单位进行预监检 E．质量监督中心站组织相关专业质监工程师进行正式监检

14.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，监理机构审查承包商提交的施工组织设计时，应重点审查的专项施工方案包括（BCDE）。

A．夜间照明设备布置的完整性 B．烟塔工程高空作业施工安全措施的有效性

C．3m以下模板工程施工的安全性措施的可靠性

D．开挖深度超过5m的基坑支护及降水措施的合理性

E．主机设备安装的吊装施工方案的合理性及安全防护措施的可靠性 5.《电力工程达标投产管理办法》（2006年版）中规定，达标投产的必备条件包括（BCDE）。

A．安装工程的优良率不低于85%

B．全部完成建筑和安装工程并通过质量验收

C．影响安全稳定运行的所有重大问题都已经解决

D．已完成全部调整试验、启动试运及性能试验工作

E．同期建设的环保项目符合设计要求且运行正常

13.为确保工程质量，监理机构有权按工程承建合同文件规定对承包商作出的指示包括（ABCE）。

A．要求承包商提供试验和检测成果

B．指令停止不合格设施的安装与使用

C．指示承包商对严重玩忽职守造成质量事故的责任人员退场

D．要求承包商撤换负有失察责任导致施工质量缺陷的项目经理

E．指示承包商对完建工程继续予以维护、照管和进行缺陷修复

15.按照《电力建设安全健康与环境管理工作规定》的要求，下列选项中，属于项目法人的职责包括（ABD）。

A．聘用安全工程师并承担其费用

B．为承包商提供安全文明施工的基础条件

C．向监理单位提供现场安全措施补助费

D．提供承包商办理工程险和人身伤害保险的保险费

E．提供施工现场及毗邻区域内供水、排水等地下管线资料

注册监理工程师继续教育真题后有答案

（电力工程）

第1题(4分)单选题

按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的规定，下列监督检查的内容中，属于对建设单位质量行为责任的是（）。

A.施工图纸及设计变更等文件审批手续齐全 B.对各施工承包单位的人员资格进行了审查

C.验评项目范围划分表的编制准确、完整并经过监理审核 D.对工程建设各责任主体和有关机构质量管理体系进行了审核

第2题(4分)单选题 按照《监理规范》的规定，下列导致影响工程使用寿命和正常运行，需要返工的情况中，不属于施工质量事故的是（）。A.设计标准不符合规范的要求 B.设备安装不符合技术规程的要求 C.施工工艺不符合技术规程的要求 D.建筑材料的质量不符合合同约定的标准

第3题(4分)单选题

承包商成立的现场施工安全委员会由（）担任委员会主任。

A.总监理工程师 B.承包商的总工程师 C.承包商的项目经理 D.承包商的项目副经理

第4题(4分)单选题

监理单位的监理工程师李某在执行项目监理任务时，对承包人发布了违反国家有关质量管理规定的指示，造成了工程重大工程质量事故，随后监理单位辞退了李某。下列关于此项事故处理的论述中，正确的是（）。

A.建设单位应按照民法的有关规定，直接追究李某的事故损失责任

B.由于监理单位已对事故责任人做出了处理，建设单位不再追究监理单位事故损失的赔偿责任 C.由于李某发布错误指令属于职务行为，监理单位按合同约定赔偿建设单位的损失后不再追究李某的个人责任

D.监理单位按合同约定赔偿建设单位事故损失后，还应追究李某的个人责任

第5题(4分)单选题

对已投产的电力工程项目，在达标考核预检合格基础上进行复检时，重点考核项目进行抽查的抽检率不应小于（）。A.30 B.50 C.60 D.70 第6题(4分)单选题

按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的职责分工，依据质量监督工作计划和质监大纲组织对在建工程进行监督检查，属于（）的职责。

A.质量监督总站 B.质量监督中心站 C.工程质量监督站

D.工程监理机构

第7题(4分)单选题

按照《工程建设技术标准强制性条文》（电力工程部分）的规定，工程施工满足竣工验收条件，建设单位收到工程验收报告后，应由（）组织竣工验收。A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.质量监督机构

第8题(4分)单选题

按照《建设工程质量管理条例》的要求，对电力工程项目进行达标投产考核的主体是（）。

A.设计单位 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位

第9题(4分)单选题

按照“火电土建工程质量监督检查典型大纲”的要求，对主厂房工程施工的第二阶段工程质量监督检查，应在（）进行。

A.主厂房零米以下基础基本完成

B.主厂房上部结构施工已到中期施工阶段 C.主厂房主体结构完成，汽机房结构已到顶 D.主厂房装饰、装修工程基本完，机组整套起动前

第10题(4分)单选题

按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的规定，下列监督检查的内容中，属于对监理单位质量行为责任的是（）。A.施工图纸交付计划已落实

B.按计划交付图纸，能保证连续施工

C.对各类检测机构和检测人员的资质和资格进行审查 D.针对工程特点和项目需要，落实了作业人员的培训计划

第11题(4分)单选题

目前电力行业执行的标准规范中，《电力建设安全工作规程（火力发电厂部分）》属于（）。

A.国家标准

B.行业标准

C.地方标准 D.企业标准

第12题(4分)单选题

“中国电力建设企业协会”对已具备完善的达标投产考核能力并准备申报中国电力优质工程的达标考核复检工作，应在机组投产、性能试验结束后的（）个月内完成。

A.2 B.3 C.6

D.12 第13题(4分)单选题

合同内约定了工程的质量标准，施工过程中国家颁发了新的技术标准，下列关于在施工过程中应执行标准规范的论述中，正确的是（）。

A.如果新标准高于合同约定的标准，整个工程的施工均应按新标准执行并相应调整合同约定的承包价格

B.尽管新标准的要求高于合同约定的标准，但由于签订合同的时间在前，新标准的颁布时间在后，仍应执行合同约定的标准

C.如果合同约定的标准低于新标准，验收检验时，新标准颁发前的施工工程应按合同约定标准作为依据，后续施工按新标准执行

D.尽管合同约定的标准高于新颁布的标准，由于国家标准属于强制性文件，施工质量要求应以新标准为依据

第14题(4分)单选题

火电厂工程建设过程中，允许总包商进行分包的施工作业是（）。

A.水塔工程 B.升压站工程

C.土方开挖工程

D.高、中压管道工程

第15题(4分)单选题

按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的规定，下列选项中（）属于工程质量监督部门对施工现场检查的内容。

A.对工程建设各责任主体质量行为的检查 B.对工程建设项目施工的现场进行旁站跟踪检查

C.对工程使用材料进行分类检查

D.对基础工程进行分项检查

第16题(4分)多选题

承包单位在开工前布设施工控制网时，监理机构应完成的监理工作包括（）。

A.审查施测方案

B.提供测量仪器

C.监督施测过程

D.校验施测结果

E.绘制施工控制网的图纸 第17题(4分)多选题

按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的规定，下列监督检查的内容中，属于对监理单位质量行为责任的包括（）。

A.质量管理体系健全，并运行有效

B.项目部已编制项目管理实施规划

C.施工图交底记录齐全、完整

D.及时向中心站报送工程实际网络进度计划

E.制定的计量管理制度和适应本工程的计量管理措施已执行

第18题(4分)多选题

根据《国家重大建设项目文件归档范围和保管期限表》的要求，工程竣工投产后应移交的档案文件中应包括（）。

A.土地使用证书

B.竣工决算审计报告

C.首次工地例会记要

D.环保专项验收证书

E.施工合同变更洽商记要

第19题(4分)多选题

为确保工程质量，监理机构有权按工程承建合同文件规定对承包商作出的指示包括（）。

A.要求承包商提供试验和检测成果

B.指令停止不合格设施的安装与使用

C.指示承包商对严重玩忽职守造成质量事故的责任人员退场

D.要求承包商撤换负有失察责任导致施工质量缺陷的项目经理

E.指示承包商对完建工程继续予以维护、照管和进行缺陷修复

第20题(4分)多选题

火电工程验收移交生产后进行质量监督检查时，应满足的条件包括（）。

A.机组按“启动规范”规定的试生产阶段已经结束 B.建设单位已经与施工单位办理完竣工结算手续

C.施工单位已与建设单位签署工程质量保修书

D.设计单位已向建设单位提交了“机组建设质量的检查报告” E.监理单位已向建设单位提交了“机组建设质量评估报告” 第21题(4分)多选题

按照《监理规范》的要求，每项工程开工前，监理机构对承包商施工准备的检查工作包括（）。

A.必需的生产性试验已经完成

B.施工辅助生产设备和施工养护、防护措施已就绪

C.施工安全、施工环境保护和质量保证措施已落实

D.施工平整、交通道路、测量布网及其他临时设施满足开工要求

E.用于土建、设备安装、设备调试的施工机械和设备已全部进场

第22题(4分)多选题

施工企业应建立的安全健康与环境管理制度包括（）。

A.沟通交流管理制度

B.安全施工检查制度

C.合同索赔管理制度

D.分包工程安全管理制度

E.加班加点控制管理制度

第23题(4分)多选题

按照《工程建设技术标准强制性条文》（电力工程部分）的规定，单位工程质量验收合格应满足的条件包括（）

A.质量控制资料完整

B.单位工程所含的分部工程质量均验收合格

C.单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整 D.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定

E.主机设备经过168小时的连续试运行检验符合启动规范的要求

第24题(4分)多选题

按照《电力建设工程质量监督检查典型大纲》（火电送变电05版）的规定，阶段性工程质量监督检查的程序包括（）。

A.参与工程建设的单位自查

B.项目的各参建单位进行互检

C.监理机构负责组织负责预检

D.工程质量监督站负责组织参与工程建设单位进行预监检

E.质量监督中心站组织相关专业质监工程师进行正式监检

第25题(4分)多选题

按照《监理规范》的规定，下列选项中，属于监理工程师协助业主进行施工招标的工作是（）。

A.主持开标会议

B.签发中标通知书

C.检查投标文件的完整性

D.与备选中标人进行合同谈判

E.审查咨询机构编制的标底文件

1.单选题 【本题型共20道题】

1.按照火电土建工程质量监督检查典型大纲的要求，不属于质量监督机构检查的内容是（A）。

A．基础开挖至设计高程 B．主厂房零米以下基础基本完 C．主厂房上部结构施工中期 D．主厂房主体结构完成，汽机房结构已到顶

2.按照《火电工程启动调试工作规定》，火机组电整套启动验收的条件中，不包括（）。

A．已办理工程保修手续

B．机组和公用系统的分部试运已基本完成 C．已经单机试运和分系统试运完毕并验收 D．制造厂负责的单体或单机试运项目已调试完毕

3.承包商成立的现场施工安全委员会由（）担任委员会主任。

A．总监理工程师 B．承包商的总工程师 C．承包商的项目经理 D．承包商的项目副经理

4.为了保证工程的施工质量，以下选项中监理机构对承包商作业进行监督检查的内容是（）。

A．施工成本 B．材料消耗量 C．施工进度的快慢 D．特殊工种投入的技工数量

5.下列有关安全与环境管理的论述中，属于监理机构安全职责的是（）。

A．编制安全与健康工作程序

B．选择施工垃圾堆放场地与处理措施 C．负责建立工程事故报告制度和安全档案 D．审查危险性作业和特殊作业的安全施工措施

6.火电专业《电力建设施工质量验收及评定规程DL/T5210》中，不包括对（）的验收规定。

A．锅炉

B．废渣处理工程 C．水处理及制氢装置 D．热工仪表及控制装置

7.按照《监理规范》的规定，下列导致影响工程使用寿命和正常运行，需要返工的情况中，不属于施工质量事故的是（）。

A．设计标准不符合规范的要求 B．设备安装不符合技术规程的要求 C．施工工艺不符合技术规程的要求 D．建筑材料的质量不符合合同约定的标准

8.工程开工前，应由（）向工程所在地电力建设工程质量监督中心站申办工程质量监督注册手续。

A．业主 B．承包商 C．设计单位 D．监理机构

9.《电力工程达标投产管理办法》（2006年版）的规定中，不适包括（）的达标投产考核标准。A．水电工程 B．风电工程 C．火电工程 D．输变电工程

10.项目建设安全委员会应由（）负责组建。

A．项目监理机构 B．项目法人单位 C．承包商的项目部 D．项目法人的项目部

11.按照《水电水利工程施工监理规范》的要求，以下施工招标阶段的工作中，不属于监理单位应完成的工作是（）。

A．确定中标人

B．协助业主进行合同谈判 C．协助业主解释招标文件 D．审查招标文件的商务条款

12.合同内约定了工程的质量标准，施工过程中国家颁发了新的技术标准，下列关于在施工过程中应执行标准规范的论述中，正确的是（）。

A．如果新标准高于合同约定的标准，整个工程的施工均应按新标准执行并相应调整合同约定的承包价格

B．尽管新标准的要求高于合同约定的标准，但由于签订合同的时间在前，新标准的颁布时间在后，仍应执行合同约定的标准

C．如果合同约定的标准低于新标准，验收检验时，新标准颁发前的施工工程应按合同约定标准作为依据，后续施工按新标准执行 D．尽管合同约定的标准高于新颁布的标准，由于国家标准属于强制性文件，施工质量要求应以新标准为依据

13.施工合同履行过程中，国家颁发了新的技术标准且新标准的技术要求高于原技术标准。以下论述中，正确的是（）。

A．由于合同价格是按原技术标准确定的，因此仍执行原技术标准 B．由于国家标准具有强制性效力，因此应执行新标准且合同价格不做调整但工期可以顺延

C．由于国家标准具有强制性效力，因此应执行新标准且不顺延但工期可以调整合同价格

D．由于国家标准具有强制性效力，因此应按变更对待，合同价格和工期均可做相应调整

14.以下检查内容中，属于质量监督机构对建设单位质量行为进行监督检查的是（）。

A．是否规范执行见证取样送检制度

B．施工图的设计深度能否保证工程施工质量 C．对各施工单位的计量管理是否进行了审查

D．有无明示或者暗示设计单位降低工程质量标准的行为

17.按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的规定，下列选项中（）属于工程质量监督部门对施工现场检查的内容。

A．对工程建设各责任主体质量行为的检查

B．对工程建设项目施工的现场进行旁站跟踪检查

C．对工程使用材料进行分类检查

D．对基础工程进行分项检查

15.按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的职责分工，依据质量监督工作计划和质监大纲组织对在建工程进行监督检查，属于（）的职责。

A．质量监督总站 B．质量监督中心站 C．工程质量监督站 D．工程监理机构

16.按照《水电水利工程施工监理规范》的要求，承包商的测量成果不需经过监理机构审查、认可的文件是（）。

A．施工控制网的布设 B．开工前的原状地形图测绘 C．施工控制网的加密控制网布设 D．施工场地平整的填、挖方量计算图

17.火电厂工程建设过程中，允许总包商进行分包的施工作业是（）。

A．水塔工程 B．升压站工程 C．土方开挖工程 D．高、中压管道工程

18.按照《水利水电工程施工监理规范》的要求，为了保证工程质量，开工前需要进行的下列准备工作中，不属于监理机构职责的是（）。

A．编制质量保证体系 B．检查质量管理组织的措施

C．制定质量检测人员的业务考核标准 D．完成施工质量检测人员的岗位培训 19.按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的规定，下列监督检查的内容中，属于对监理单位质量行为责任的是（）。

A．施工图纸交付计划已落实

B．按计划交付图纸，能保证连续施工

C．对各类检测机构和检测人员的资质和资格进行审查 D．针对工程特点和项目需要，落实了作业人员的培训计划 20.监理机构在施工过程中进行全过程跟踪监督的原则是（B）。

A．以整体工程为基础、工序控制为重点 B．以单元工程为基础、工序控制为重点 C．以整体工程为基础、单元工程控制为重点 D．以工序控制为基础、单元工程控制为重点

1.单选题 【本题型共20道题】

1.目前电力行业执行的标准规范中，《电力建设安全工作规程（火力发电厂部分）》属于（）。

A．国家标准 B．行业标准 C．地方标准 D．企业标准

2.按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的规定，下列监督检查的内容中，属于对建设单位质量行为责任的是（）。

A．施工图纸及设计变更等文件审批手续齐全 B．对各施工承包单位的人员资格进行了审查 C．验评项目范围划分表的编制准确、完整并经过监理审核 D．对工程建设各责任主体和有关机构质量管理体系进行了审核 3.以下关于施工准备阶段保障文明施工的工作中，表述不正确的是（）。

A．施工用地应符合施工组织设计的规定 B．文明施工责任区应划分明确、责任落实 C．在施工组织设计之外应单独编制文明施工文件 D．总平面布置中应有废料、垃圾及临时弃土堆放场

4.按照《火电工程启动调试工作规定》，火机组电整套启动验收的条件中，不包括（）。

A．已办理工程保修手续

B．机组和公用系统的分部试运已基本完成 C．已经单机试运和分系统试运完毕并验收 D．制造厂负责的单体或单机试运项目已调试完毕

5.按照《水利水电工程施工监理规范》的要求，为了保证工程质量，开工前需要进行的下列准备工作中，不属于监理机构职责的是（）。

A．编制质量保证体系 B．检查质量管理组织的措施

C．制定质量检测人员的业务考核标准 D．完成施工质量检测人员的岗位培训

6.对火电厂土建工程施工进行第三阶段的质量监督检查，应在（）后进行。

A．汽机房顶部结构已完成 B．厂房基础工程施工已完成 C．机组安装满足整套起动要求 D．主厂房装饰、装修工程基本完

7.以下选项中，不属于电力工程质量监督检查应具备的条件是（）。

A．五通一平已基本完成

B．项目主体工程施工图设计已完成

C．工程建设施工组织总设计编制完成并已审批 D．建设单位已按规定程序办理了质量监督注册手续

8.火电厂工程建设过程中，允许总包商进行分包的施工作业是（）。

A．水塔工程 B．升压站工程 C．土方开挖工程 D．高、中压管道工程

9.下列关于电力质量监督检查程序的表述中，正确的是（）。

A．预监检→自检→监检 B．自检→监检→预监检 C．监检→预监检→自检 D．自检→预监检→监检

10.质量监督机构对技术文件和资料的监督检查，不包括涉及（）方面的资料。

A．落实环境保护 B．设备稳定运行 C．工程进度款支付 D．主体结构安全和使用功能

12.按照《电力建设安全健康与环境管理工作规定》，承包商的施工机械险和人身伤害保险应由（）。

A．承包商自费办理投保

B．建设单位办理，并承担相应的保险费 C．承包商办理，保险费包含在工程报价内 D．承包商办理，建设单位另行提供保险费

14.按照《工程建设技术标准强制性条文》（电力工程部分）的规定，工程施工满足竣工验收条件，建设单位收到工程验收报告后，应由（A）组织竣工验收。

A．建设单位 B．施工单位 C．监理单位 D．质量监督机构

15.“中国电力建设企业协会”对已具备完善的达标投产考核能力并准备申报中国电力优质工程的达标考核复检工作，应在机组投产、性能试验结束后的（）个月内完成。

A．2 B．3 C．6 D．12 16.按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的职责分工，依据质量监督工作计划和质监大纲组织对在建工程进行监督检查，属于（）的职责。

A．质量监督总站 B．质量监督中心站 C．工程质量监督站 D．工程监理机构

17.工程项目开工前，应由（）组织设计交底。

A．业主 B．监理 C．承包商 D．设计单位

18.以下论述中，不符合《国有企业文件材料归档办法》的是（）。

A．归档文件应为原件

B．因故无原件的：可归具有凭证作用的文件材料 C．录音、录像等非纸质文件在档案内不需再做文字说明

D．两个以上单位合作完成的项目，主办单位存全套文件，协办单位存相关正本文件

19.按照《建设工程质量管理条例》的要求，对电力工程项目进行达标投产考核的主体是（）。

A．设计单位 B．建设单位 C．监理单位 D．施工单位

20.承包商成立的现场施工安全委员会由（）担任委员会主任。

A．总监理工程师 B．承包商的总工程师 C．承包商的项目经理 D．承包商的项目副经理

12.以下对单元工程的质量检验确认质量合格的论述中，正确的是（A）。A．一般单元工程由承包商的质检部门检验，报监理工程师签证确认即可 B．重要部位的隐蔽工程承包商自检合格后，由承包商组织业主和监理机构检查验收

C关键部位的单元工程承包商自检合格后，报监理机构和设计单位批准后即可 D．关键工序的单元工程承包商自检合格后，由设计单位组织地质、监理、施工等各方代表进行联合检查

2.多选题 【本题型共15道题】

1.按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的规定，下列监督检查的内容中，属于对监理单位质量行为责任的包括（）。

A．质量管理体系健全，并运行有效 B．项目部已编制项目管理实施规划 C．施工图交底记录齐全、完整

D．及时向中心站报送工程实际网络进度计划

E．制定的计量管理制度和适应本工程的计量管理措施已执行 2.施工企业应建立的安全健康与环境管理制度包括（）。

A．沟通交流管理制度 B．安全施工检查制度 C．合同索赔管理制度 D．分包工程安全管理制度 E．加班加点控制管理制度

3.按照《水电水利工程施工监理规范》的要求，应满足工程项目开工的准备条件包括（）。

A．施工控制网已完成

B．工程项目的施工图设计已全部完成 C．施工环境保护和质量保证措施落实 D．前期施工所需的材料、构件已到现场 E．施工辅助生产设备和施工养护、防护措施就绪

4.按《电力工业锅炉压力容器安全监察规定》，进行压水试验前工程的施工质量应满足的条件包括（）。

A．变压器的安装符合规定要求 B．水压试验所用化学除盐水水质合格 C．参加水压试验的管道和支吊架施工完毕 D．水压试验范围内所有焊口施焊结束且质量合格 E．水压试验范围内临时受压管件符合强度计算书要求

5.火电工程验收移交生产后进行质量监督检查时，应满足的条件包括（）。

A．机组按“启动规范”规定的试生产阶段已经结束 B．建设单位已经与施工单位办理完竣工结算手续 C．施工单位已与建设单位签署工程质量保修书

D．设计单位已向建设单位提交了“机组建设质量的检查报告” E．监理单位已向建设单位提交了“机组建设质量评估报告”

8.监理机构应按施工合同的约定，在工程开工前审查承包商提交文件包括（）。

A．施工组织设计 B．施工分包计划 C．施工进度计划 D．承包商的质量体系 E．施工质量检测人员的资质

6.为确保工程质量，监理机构有权按工程承建合同文件规定对承包商作出的指示包括（）。

A．要求承包商提供试验和检测成果 B．指令停止不合格设施的安装与使用

C．指示承包商对严重玩忽职守造成质量事故的责任人员退场 D．要求承包商撤换负有失察责任导致施工质量缺陷的项目经理 E．指示承包商对完建工程继续予以维护、照管和进行缺陷修复

7.按照《电力建设安全健康与环境管理工作规定》的要求，项目监理机构的职责包括（）。

A．建立健全安全保证体系和安全监督体系 B．制定安全健康与环境保护各项管理制度 C．配置3名以上安全监理工程师负责安全监理工作 D．严格控制安装交付调试所具备的安全文明施工条件 E．建立以安全责任制为中心的安全监理制度及运行机制

8.FIDIC出版的合同条件中，适用于大型火电厂和水电站建设的施工合同包括（）。

A．施工合同条件（红皮书）B．简明合同格式（绿皮书）

C．生产设备和设计－施工合同条件（黄皮书）D．客户／咨询工程师（单位）服务协议书（白皮书）E．设计采购施工（EPC）／交钥匙工程合同条件（银皮书）

9.按照《水电水利工程施工监理规范》的要求，监理机构有义务依据施工合同的约定，提请业主完成保证施工合同顺利履行的工作包括（）。

A．按时支付工程预款 B．批准施工分包商的资质 C．做好合同支付资金的筹措 D．及时提供施工图设计图纸 E．批准承包商的施工组织设计

10.按照《监理规范》的要求，每项工程开工前，监理机构对承包商施工准备的检查工作包括（）。

A．必需的生产性试验已经完成

B．施工辅助生产设备和施工养护、防护措施已就绪 C．施工安全、施工环境保护和质量保证措施已落实

D．施工平整、交通道路、测量布网及其他临时设施满足开工要求 E．用于土建、设备安装、设备调试的施工机械和设备已全部进场 11.由建设单位牵头有关参与施工各方组建的项目安全委员会，主要职责包括（）。

A．辞退发生人身死亡事故分包商 B．制定现场的安全健康与环境工作规定 C．协调承包商之间涉及安全文明施工问题的关系 D．决定工程建设中安全文明施工管理的重大措施 E．制定危险物品的保管、存放和使用中的安全防护措施

12.在《电力建设安全健康与环境管理工作规定》中，赋予项目监理人员的权力包括（）。

A．制止造成环境污染和水土流失的施工 B．制止与处罚违章作业和违章指挥行为 C．撤换安全管理工作不称职承包商项目经理 D．协助项目法人组织安全大检查，并督促整改措施 E．遇有危及人身安全的紧急问题有权指令先行停工

13.根据《国家重大建设项目文件归档范围和保管期限表》的要求，工程竣工投产后应移交的档案文件中应包括（）。

A．土地使用证书 B．竣工决算审计报告 C．首次工地例会记要 D．环保专项验收证书 E．施工合同变更洽商记要 14.按照《电力建设工程质量监督检查典型大纲》（火电、送变电05版）的规定，阶段性工程质量监督检查的程序包括（）。

A．参与工程建设的单位自查 B．项目的各参建单位进行互检 C．监理机构负责组织负责预检

D．工程质量监督站负责组织参与工程建设单位进行预监检 E．质量监督中心站组织相关专业质监工程师进行正式监检 15.火电工程汽机扣盖前的质量检查内容包括（）。

A．汽封及通流间隙 B．DCS的监控系统 C．高、低压旁路系统 D．推力轴承接触及间隙

E．轴承座与台板之间各承力面的接触情况

1按照《监理规范》的规定，下列选项中，属于监理工程师协助业主进行施工招标的工作是（）。

A．主持开标会议

B．签发中标通知书

C．检查投标文件的完整性

D．与备选中标人进行合同谈判

E．审查咨询机构编制的标底文件

2.建设单位为了降低工程投资，指示承包人采购和使用质量不合格的钢材。监理单位对混凝土工程进行中间验收时发现该部分工程存在严重质量缺陷，则监理单位对此违反《强制性条文》规定事件应做的后续工作包括（）。

A．要求承包人对不合格产品拆除重做 B．将此事件报告主管部门 C．将此事件报告质量监督部门

D．由于承包人是按照建设单位指示施工，应在验收单上签认质量合格 E．为了避免承担监理单位的质量责任，应立即终止与建设单位的监理合同 3.由建设单位牵头有关参与施工各方组建的项目安全委员会，主要职责包括（）。

A．辞退发生人身死亡事故分包商 B．制定现场的安全健康与环境工作规定 C．协调承包商之间涉及安全文明施工问题的关系 D．决定工程建设中安全文明施工管理的重大措施 E．制定危险物品的保管、存放和使用中的安全防护措施

5.按照《工程建设技术标准强制性条文》（电力工程部分）的规定，单位工程质量验收合格应满足的条件包括（）。

A．质量控制资料完整

B．单位工程所含的分部工程质量均验收合格

C．单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整 D．主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定 E．主机设备经过168小时的连续试运行检验符合启动规范的要求 7.按照《电力建设工程质量监督检查典型大纲》（火电、送变电05版）的规定，阶段性工程质量监督检查的程序包括（）。A．参与工程建设的单位自查 B．项目的各参建单位进行互检 C．监理机构负责组织负责预检

D．工程质量监督站负责组织参与工程建设单位进行预监检 E．质量监督中心站组织相关专业质监工程师进行正式监检

11.按照《电力工程达标投产管理办法》的规定，工程综合管理考核标准中的工程建设管理包括（）。

A．施工管理 B．投资控制 C．调试管理 D．监理管理 E．设计现场服务

12.按照《电力建设安全健康与环境管理工作规定》的要求，下列选项中，属于项目法人的职责包括（）。

A．聘用安全工程师并承担其费用

B．为承包商提供安全文明施工的基础条件 C．向监理单位提供现场安全措施补助费

D．提供承包商办理工程险和人身伤害保险的保险费 E．提供施工现场及毗邻区域内供水、排水等地下管线资料

14.质量监督检查组对在建工程的质量检查方法包括（）。

A．座谈询问 B．查阅资料

C．独立进行抽样试验检查 D．对已隐蔽工程进行剥露检查 E．用测量仪器进行实测高程检查

14.《电力工程达标投产管理办法》（2006年版）中规定，达标投产的必备条件包括（）。

A．安装工程的优良率不低于85%

B．全部完成建筑和安装工程并通过质量验收 C．影响安全稳定运行的所有重大问题都已经解决

D．已完成全部调整试验、启动试运及性能试验工作 E．同期建设的环保项目符合设计要求且运行正常

1.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，监理机构审查承包商提交的施工组织设计时，应重点审查的专项施工方案包括（）。

A．夜间照明设备布置的完整性

B．烟塔工程高空作业施工安全措施的有效性

C．3m以下模板工程施工的安全性措施的可靠性

D．开挖深度超过5m的基坑支护及降水措施的合理性

E．主机设备安装的吊装施工方案的合理性及安全防护措施的可靠性

15.按照《工程建设标准强制性条文》的规定，下列选项中属于对电力工程的执行情况考核的内容包括（）。

A．工程执行强制性条文的实施计划

B．贯彻强制性条文相应的支撑经费

C．工程的项目组织机构设置

D．对标准执行情况进行监督检查的制度 E．工程项目建筑、安装的质量

1.对火电厂土建工程施工进行第三阶段的质量监督检查，应在（）后进行。

A．汽机房顶部结构已完成 B．厂房基础工程施工已完成C．机组安装满足整套起动要求 D．主厂房装饰、装修工程基本完 15.建设项目安全委员会的职责包括（）。

A．贯彻上级有关安全健康与环境工作的指示 B．决定工程建设中安全文明施工管理的重大措施 C．决定工程中重大安全文明施工问题的解决议案 D．协调承包商之间施工交叉干扰问题的协调方案 E．发布现场各承包商必须遵守的安全健康与环境工作规定

4.按照《水电水利工程施工监理规范》的要求，监理机构编制控制性总进度计划的依据包括（）。

A．设计文件

B．工程阶段目标

C．现场施工条件

D．施工合同确定的工期

E．承包商的施工进度计划

13.承包单位在开工前布设施工控制网时，监理机构应完成的监理工作包括（）。

A．审查施测方案

B．提供测量仪器

C．监督施测过程 D．校验施测结果

E．绘制施工控制网的图纸

5.《电力工程达标投产管理办法》（2006年版）中，规定了（）等方面的考核标准。

A．投资控制 B．工程进度管理 C．安全健康与环境管理

D．安装工程质量与工艺

E．调整试验与技术指标

2014年注册监理工程师继续教育变更注册（电力）试题及答案（已

考）

第1题(4分)单选题按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的规定，下列监督检查的内容中，属于对建设单位质量行为责任的是（A）。A.施工图纸及设计变更等文件审批手续齐全 B.对各施工承包单位的人员资格进行了审查

C.验评项目范围划分表的编制准确、完整并经过监理审核 D.对工程建设各责任主体和有关机构质量管理体系进行了审核

第2题(4分)单选题合同内约定了工程的质量标准，施工过程中国家颁发了新的技术标准，下列关于在施工过程中应执行标准规范的论述中，正确的是（D）。A.如果新标准高于合同约定的标准，整个工程的施工均应按新标准执行并相应调整合同约定的承包价格

B.尽管新标准的要求高于合同约定的标准，但由于签订合同的时间在前，新标准的颁布时间在后，仍应执行合同约定的标准 C.如果合同约定的标准低于新标准，验收检验时，新标准颁发前的施工工程应按合同约定标准作为依据，后续施工按新标准执行

D.尽管合同约定的标准高于新颁布的标准，由于国家标准属于强制性文件，施工质量要求应以新标准为依据

第3题(4分)单选题按照《监理规范》的规定，下列导致影响工程使用寿命和正常运行，需要返工的情况中，不属于施工质量事故的是（A）。A.设计标准不符合规范的要求 B.设备安装不符合技术规程的要求 C.施工工艺不符合技术规程的要求 D.建筑材料的质量不符合合同约定的标准

第4题(4分)单选题承包商成立的现场施工安全委员会由（A）担任委员会主任。A.总监理工程师 B.承包商的总工程师 C.承包商的项目经理 D.承包商的项目副经理

第5题(4分)单选题监理单位的监理工程师李某在执行项目监理任务时，对承包人发布了违反国家有关质量管理规定的指示，造成了工程重大工程质量事故，随后监理单位辞退了李某。下列关于此项事故处理的论述中，正确的是（D）。

A.建设单位应按照民法的有关规定，直接追究李某的事故损失责任 B.由于监理单位已对事故责任人做出了处理，建设单位不再追究监理单位事故损失的赔偿责任

C.由于李某发布错误指令属于职务行为，监理单位按合同约定赔偿建设单位的损失后不再追究李某的个人责任

D.监理单位按合同约定赔偿建设单位事故损失后，还应追究李某的个人责任

第6题(4分)单选题对已投产的电力工程项目，在达标考核预检合格基础上进行复检时，重点考核项目进行抽查的抽检率不应小于（B）。A.30 B.50 C.60 D.70

第7题(4分)单选题按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的职责分工，依据质量监督工作计划和质监大纲组织对在建工程进行监督检查，属于（C）的职责。A.质量监督总站 B.质量监督中心站 C.工程质量监督站 D.工程监理机构

第8题(4分)单选题下列有关安全与环境管理的论述中，属于监理机构安全职责的是（C）。

A.编制安全与健康工作程序

B.选择施工垃圾堆放场地与处理措施 C.负责建立工程事故报告制度和安全档案 D.审查危险性作业和特殊作业的安全施工措施

第9题(4分)单选题按照《水利水电工程施工监理规范》的要求，为了保证工程质量，开工前需要进行的下列准备工作中，不属于监理机构职责的是（B）。A.编制质量保证体系

B.检查质量管理组织的措施

C.制定质量检测人员的业务考核标准 D.完成施工质量检测人员的岗位培训

第10题(4分)单选题

火电厂工程建设过程中，允许总包商进行分包的施工作业是（C）。A.水塔工程 B.升压站工程 C.土方开挖工程 D.高、中压管道工程

第11题(4分)单选题按照《工程建设技术标准强制性条文》（电力工程部分）的规定，工程施工满足竣工验收条件，建设单位收到工程验收报告后，应由（A）组织竣工验收。A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.质量监督机构

第12题(4分)单选题以下对单元工程的质量检验确认质量合格的论述中，正确的是（A）。

A.一般单元工程由承包商的质检部门检验，报监理工程师签证确认即可

B.重要部位的隐蔽工程承包商自检合格后，由承包商组织业主和监理机构检查验收 C.关键部位的单元工程承包商自检合格后，报监理机构和设计单位批准后即可

D.关键工序的单元工程承包商自检合格后，由设计单位组织地质、监理、施工等各方代表进行联合检查

第13题(4分)单选题按照《建设工程质量管理条例》的要求，对电力工程项目进行达标投产考核的主体是（B）。A.设计单位 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位

第14题(4分)单选题按照“火电土建工程质量监督检查典型大纲”的要求，对主厂房工程施工的第二阶段工程质量监督检查，应在（B）进行。A.主厂房零米以下基础基本完成

B.主厂房上部结构施工已到中期施工阶段 C.主厂房主体结构完成，汽机房结构已到顶

D.主厂房装饰、装修工程基本完，机组整套起动前

第15题(4分)单选题按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的规定，下列监督检查的内容中，属于对监理单位质量行为责任的是（C）。A.施工图纸交付计划已落实

B.按计划交付图纸，能保证连续施工

C.对各类检测机构和检测人员的资质和资格进行审查 D.针对工程特点和项目需要，落实了作业人员的培训计划

第16题(4分)多选题由建设单位牵头有关参与施工各方组建的项目安全委员会，主要职责包括（BCD）。

A.辞退发生人身死亡事故分包商

B.制定现场的安全健康与环境工作规定

C.协调承包商之间涉及安全文明施工问题的关系 D.决定工程建设中安全文明施工管理的重大措施

E.制定危险物品的保管、存放和使用中的安全防护措施

第17题(4分)多选题承包单位在开工前布设施工控制网时，监理机构应完成的监理工作包括（ACD）。A.审查施测方案 B.提供测量仪器 C.监督施测过程 D.校验施测结果

E.绘制施工控制网的图纸

第18题(4分)多选题按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的规定，下列监督检查的内容中，属于对监理单位质量行为责任的包括（AB）。A.质量管理体系健全，并运行有效 B.项目部已编制项目管理实施规划 C.施工图交底记录齐全、完整

D.及时向中心站报送工程实际网络进度计划

E.制定的计量管理制度和适应本工程的计量管理措施已执行

第19题(4分)多选题为确保工程质量，监理机构有权按工程承建合同文件规定对承包商作出的指示包括（ABCD）。A.要求承包商提供试验和检测成果 B.指令停止不合格设施的安装与使用

C.指示承包商对严重玩忽职守造成质量事故的责任人员退场 D.要求承包商撤换负有失察责任导致施工质量缺陷的项目经理 E.指示承包商对完建工程继续予以维护、照管和进行缺陷修复

第20题(4分)多选题按照《电力建设工程质量监督检查典型大纲》（火电送变电05版）的规定，火电工程进行质量首次监督检查时，应具备的条件包括（ABCD）。A.五通一平已基本完成

B.施工图及施工图预算交付计划已确定

C.工程建设施工组织总设计编制完成并已审批

D.工程监理机构已按规定程序办理了质量监督注册手续

E.项目主体工程施工图纸的交付至少可满足连续三个月施工的需要

第21题(4分)多选题火电工程验收移交生产后进行质量监督检查时，应满足的条件包括（ACDE）。

A.机组按“启动规范”规定的试生产阶段已经结束 B.建设单位已经与施工单位办理完竣工结算手续 C.施工单位已与建设单位签署工程质量保修书

D.设计单位已向建设单位提交了“机组建设质量的检查报告” E.监理单位已向建设单位提交了“机组建设质量评估报告”

第22题(4分)多选题按照《电力建设安全健康与环境管理工作规定》的要求，下列选项中，属于项目法人的职责包括（ABD）。A.聘用安全工程师并承担其费用

B.为承包商提供安全文明施工的基础条件 C.向监理单位提供现场安全措施补助费

D.提供承包商办理工程险和人身伤害保险的保险费

E.提供施工现场及毗邻区域内供水、排水等地下管线资料

第23题(4分)多选题建设单位为了降低工程投资，指示承包人采购和使用质量不合格的钢材。监理单位对混凝土工程进行中间验收时发现该部分工程存在严重质量缺陷，则监理单位对此违反《强制性条文》规定事件应做的后续工作包括（ABC）。A.要求承包人对不合格产品拆除重做 B.将此事件报告主管部门 C.将此事件报告质量监督部门

D.由于承包人是按照建设单位指示施工，应在验收单上签认质量合格 E.为了避免承担监理单位的质量责任，应立即终止与建设单位的监理合同

第24题(4分)多选题按照《电力建设工程质量监督检查典型大纲》（火电送变电05版）的规定，阶段性工程质量监督检查的程序包括（DE）。A.参与工程建设的单位自查 B.项目的各参建单位进行互检 C.监理机构负责组织负责预检

D.工程质量监督站负责组织参与工程建设单位进行预监检 E.质量监督中心站组织相关专业质监工程师进行正式监检

第25题(4分)多选题按照《监理规范》的规定，下列选项中，属于监理工程师协助业主进行施工招标的工作是（CD）。A.主持开标会议 B.签发中标通知书

C.检查投标文件的完整性 D.与备选中标人进行合同谈判 E.审查咨询机构编制的标底文件

第五篇：2018年监理工程师继续教育选修试题与答案

2018年监理工程师继续教育选修试题与答案

1.单选题 【本题型共60道题】

1.在建的建筑工程因故中止施工满一年以上的工程恢复施工前，（）应当报发证机关核验施工许可证。

A．施工单位

B．监理单位

C．建设单位

D．勘察设计单位

2.根据《民用建筑工程节能质量监督管理办法》，（）应当对建筑节能专项施工技术方案审查并签字认可。

A．专业监理工程师

B．总监理工程师

C．建设行政主管部门

D．建设单位

3.根据《安全生产许可证条例》，安全生产许可证颁发管理机关应当自收到申请之日起（）日内审查完毕，经审查符合规定的安全生产条件的，颁发安全生产许可证。

A．90

B．60

C．45

D．30

4.甲公司与乙公司签订买卖合同，合同约定甲公司先交货。交货前夕，甲公司派人调查乙公司的偿债能力，有确切的材料证明乙公司确实负债累累，根本不能按时支付货款。甲公司遂暂时不向乙公司交货。甲公司的行为是（）。

A．违约行为

B．行使同时履行抗辩权

C．行使先诉抗辩权

D．行使不安抗辩权

5.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的违规责任中，造成重大安全事故，构成犯罪的，对（），依照刑法有关规定追究刑事责任。

A．所有责任人员

B．连带责任人员

C．直接责任人员 D．一般责任人员

6.根据《安全生产许可证条例》，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前（）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A．4

B．3

C．2

D．1

7.根据《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，在施工准备阶段，工程监理单位应当编制监理实施细则的危险性较大的分部分项工程有（）。

A．排水工程

B．土方开挖工程

C．防火工程

D．门窗工程

8.根据《建筑法》，施工许可证在（）条件下自行废止。

A．建设单位自领取施工许可证之日起3个月内未能开工，办理延期，3个月内开工

B．建设单位自领取施工许可证之日起3个月内未能开工，未办理延期

C．建设单位自领取施工许可证之日起3个月内开工

D．建设单位自领取施工许可证之日起3个月内未能开工，办理两次延期，第二次延期三个月内开工

9.根据《招标投标法》，招标公告或投标邀请书应当载明的事项不包括（）。

A．招标人的名称和地址

B．对潜在投标人的歧视性要求

C．获取招标文件的办法

D．招标项目的性质、数量、实施地点和时间

10.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业的综合资质标准要具有独立法人资格且注册资本不少于（）万元。

A．600

B．700

C．800

D．900

11.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，并处合同约定的监理酬金的（）的罚款。A．5%-10%

B．25%-50%

C．50%-60%

D．60%-80%

12.A水泥厂与B建筑公司签订了1000t的水泥销售合同，双方约定合同经过公证后方为有效。合同中同时规定了定金条款，由B公司交付给A厂5%的货款作为定金。但后来合同未经公证，B公司即交付了定金，A厂也接受了定金。A厂在合同中规定的期限无法交付1000t水泥，B公司要求A厂双倍返还定金。则正确的是（）。

A．A厂与B公司的水泥销售合同无效，A厂无须双倍返还定金

B．A厂与B公司的水泥销售合同无效，A厂应双倍返还定金

C．A厂与B公司的水泥销售合同有效，A厂应双倍返还定金

D．A厂与B公司的水泥销售合同有效，A厂无须双倍返还定金

13.根据《环境保护法》，“三同时”是指建设项目中防治污染的设施必须与主体工程（）。

A．同时规划、同时审批、同时设计

B．同时规划、同时设计、同时施工

C．同时设计、同时施工、同时投产使用

D．同时审批、同时设计、同时施工

14.根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师对建设工程实施监理的方式不包括（）。

A．定期报告

B．旁站

C．平行检验

D．巡视

15.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业甲级资质标准不包括（）。

A．注册资本不少于300万元

B．具有必要的工程试验检测设备

C．注册监理工程师不少于60人

D．企业技术负责人为注册监理工程师

16.根据《招标投标法》，投标人可以（）。

A．以低于成本的报价竞标

B．联合其他投标人将竞争对手挤出

C．组成联合体投标

D．与招标单位工作人员合作中标

17.根据《建筑法》，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，以下说法正确的是（）。

A．分包单位就分包工程只对总承包单位承担责任，对建设单位不承担责任

B．总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

C．分包单位就分包工程对建设单位承担责任，总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任

D．总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位都不承担责任

18.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130—2001），脚手板进行铺设时，自顶层作业层的脚手板往下计，宜每隔（）m满铺一层脚手板。

A．10

B．12

C．15

D．20

19.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，依法必须实行监理的建设施工阶段的监理收费实行（）。

A．政府指导价

B．市场调节价

C．政府指导价或市场调节价

D．政府指导价和市场调节价

20.A市甲厂与B市乙厂签订了一份买卖合同，约定由甲厂供应乙厂钢材10t，乙厂支付货款3万元。但合同对付款地点和交货地点未作约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为（）。

A．付款地点和交货地点都为A市

B．交货地点为A市，付款地点为B市

C．交货和付款地点都为B市

D．交货地点为B市，付款地点为A市

21.根据《招标投标法》，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明（）。

A．不得超出投标文件的范围但可以改变投标文件的实质性内容

B．可以超出投标文件的范围但不得改变投标文件的实质性内容

C．可以超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容

D．不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容

22.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，下列选项除（）外，均为施工监理服务收费标准的调整系数。A．高程调整系数

B．工程复杂程度调整系数

C．项目规模调整系数

D．专业调整系数

23.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，工程建设标准批准部门对工程项目执行强制性标准情况监督检查的方式为（）。

A．重点检查和专项检查

B．重点检查和专项检查、抽查

C．重点抽查和专项检查

D．重点检查、抽查和专项检查

24.根据《建筑法》，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包，如果它们的资质等级不同，则（）。

A．应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程

B．应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

C．可以承接它们中所有资质等级范围内的工程

D．应当联合向建设行政主管部门申领新的资质，在许可范围内承接工程

25.建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件不包括（）。

A．已经办理该建筑工程用地批准手续

B．施工场地已经基本具备施工条件，拆迁等工作进度符合施工要求

C．有保证工程质量和安全的具体措施

D．委托监理工作正在进行招标

26.根据《工程监理企业资质管理规定》，以下工程类别的专业资质不可设立丙级的是（）。

A．房屋建筑工程

B．水利水电工程

C．市政公用工程

D．矿山工程

27.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，施工监理服务收费高程调整系数中，海拔高程3001～3500m的调整系数为（）。

A．1

B．1.1

C．1.2

D．1.3

28.合同的格式条款可以是（）。

A．合同的部分条款

B．合同的所有条款

C．合同的必要条款

D．合同的部分条款或合同的所有条款

29.招标投标的最终目的是为了签订合同，而合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，下列选项正确的是（）。

A．招标是要约，投标是承诺

B．招标是要约邀请，投标是要约

C．投标是要约邀请，中标通知是要约

D．招标是要约，中标通知是承诺

30.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，铁路、水运、公路、水电、水库工程的施工监理服务收费按（）计费方式计算收费。

A．工程概算投资额分档定额

B．工程概算投资的固定费率

C．建筑安装工程费分档定额

D．建筑安装工程费的固定费率

31.根据《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ128—2000），在严格情况下，下列杆件除（）外都可以拆除。

A．连墙件

B．模板支撑

C．加固杆件

D．栏杆

32.根据《招标投标法》，招标人采用邀请招标方式的，应当向（）个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

A．2

B．3

C．5

D．10

33.根据《招标投标法》，招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间，对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起，至投标人提交投标文件截止之日止，时间间隔最短不得少于（）日。

A．14

B．15 C．20

D．21

34.根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师在执业活动中同时受聘于两个或者两个以上的单位，从事执业活动的由县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告，责令其改正，没有违法所得的，处以（）罚款。

A．5千元以下

B．1万元以下

C．1万元以上2万元以下

D．2万元以上3万元以下

35.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，发包人委托其中一个监理人对建设工程项目施工监理服务总负责的，该监理人按照各监理人合计监理服务收费额向发包人收取总体协调费，下列比例可以选取的是（）。

A．1%

B．3%

C．5%

D．7%

36.甲单位与乙建筑公司欲签订一份工程施工合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章。该合同的成立时间为（）。

A．甲、乙公司就合同内容达成合意时

B．乙公司收到甲公司签字盖章的合同时

C．甲公司签字盖章时

D．乙公司签字盖章时

37.甲公司于1月5日向乙公司以信件方式发出要约，向乙公司订购一批原材料，要求乙公司10日内作出答复，该要约于1月6日到达乙公司。下列各项中，乙公司的做法属于承诺的行为有（）。

A．乙公司的答复于1月16日到达甲公司

B．乙公司于1月8日向甲公司发货

C．以公司要求甲公司适当提高报价

D．乙公司1月12日向甲公司回信接受要约，由于投递错误致使该信件于1月17日到达甲公司

38.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的，处（）以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书。

A．10万元以上30万元以下

B．20万元以上50万元以下 C．50万元以上100万元以下

D．100万元以上200万元以下

39.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业在监理过程中实施商业贿赂，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门予以警告，责令其改正，并处以（）以下的罚款。

A．1千元以上1万元以下

B．5千元以上1万元以下

C．1万元以上3万元以下

D．3万元以上5万元以下

40.根据《建筑法》，（）必须申领施工许可证。

A．工程投资额在50万元以下或者建筑面积在300平方米以上的建筑工程

B．工程投资额在30万元以上或者建筑面积在400平方米以上的建筑工程

C．工程投资额在30万元以上或者建筑面积在300平方米以上的建筑工程

D．工程投资额在50万元以上或者建筑面积在400平方米以上的建筑工程

41.关于法律、行政法规、部门规章三者效力之间的关系是（）。

A．法律效力最高，部门规章次之，行政法规最低

B．部门规章效力最高，法律次之，行政法规最低

C．法律效力最高，行政法规次之，部门规章最低

D．部门规章效力最高，行政法规次之，法律最低

42.根据《工程监理企业资质管理规定》，丙级房屋建筑工程专业资质标准的注册监理工程师人数配备要求不少于（）。

A．3

B．8

C．10

D．5

43.根据《安全生产许可证条例》，转让安全生产许可证的，没收违法所得，并处（）的罚款。

A．10万元以上30万元以下

B．10万元以上50万元以下

C．30万元以上50万元以下

D．50万元以上100万元以下

44.甲公司与乙公司（建筑企业）于2001年4月签订了一份买卖合同，约定2001年8月30日由甲向乙提供建筑用水泥100t。同年5月初，甲公司所在地发生洪水灾害，甲公司未将灾情之事通知乙公司。同年8月底，乙公司催促交货，甲公司未交。同年9月30日，甲公司发货，同时致函乙公司，表明因受水灾而致延迟交货的事实。乙公司因延期收到水泥而影响工程进度，被发包方扣罚工程款1万元。则正确的是（）。

A．甲公司因不可抗力延迟交货，对乙公司扣罚的1万元不承担赔偿责任

B．甲公司因不可抗力延迟交货，对乙公司扣罚的1万元承担部分赔偿责任

C．甲公司在取得主管机关有关灾情后，免予承担赔偿

D．甲公司未能及时通知乙公司不能按时交货，故应向乙公司承担1万元赔偿责任

45.根据《合同法》，（）不是按照合同的效力划分的。

A．赠与合同

B．效力待定合同

C．无效合同

D．失效合同

46.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，以下项目中，可以不实施监理的是（）。

A．紧急抢险项目

B．总投资额在4000万元的卫生项目

C．大中型公用事业工程

D．成片开发建设的住宅小区工程

47.根据《注册监理工程师管理规定》，注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期满（）日前申请延续注册。

A．14

B．28

C．30

D．60

48.根据《建筑法》，工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权（）。

A．变更施工合同价款

B．报告工程质量监督机构

C．终止施工合同的履行

D．要求建筑施工企业改正

49.根据《招标投标法》，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以（），并书面通知招标人。

A．补充、修改或删除

B．补充、删除或撤回 C．删除、修改或撤回

D．补充、修改或撤回

50.根据《工程监理企业资质管理规定》，申请资质证书变更不需要提交的材料是（）。

A．资质证书变更的申请报告

B．企业法人营业执照副本原件

C．工程监理企业资质证书正、副本原件

D．工程监理企业负责人执业资格证书正、副本原件

51.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，建设工程施工阶段监理收费，其基准价浮动幅度为上下（）。

A．10%

B．15%

C．20%

D．25%

52.根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作的职责不包括（）。

A．建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

B．保证本单位安全生产投入的有效实施，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

C．组织具体的安全生产活动，监督工作人员的安全生产行为

D．组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故

53.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担（）。

A．监理责任

B．安全责任

C．工程责任

D．连带责任

54.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，计费额大于（）亿元的，以计费额乘以039%的收费率计算收费基价，其他未包含的收费由双方协商议定。

A．1

B．10

C．100

D．1000

55.根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师申请变更注册专业时，在提出申请之前，应接受申请变更注册专业（）学时选修课的继续教育。

A．24

B．32

C．48

D．96

56.根据《建筑法》，对于工期超过一年的建设工程，建设单位申领施工许可证前，到位资金原则上（）。

A．不得少于工程合同价的20%

B．不得少于工程合同价的30%

C．不得少于工程合同价的40%

D．不得少于工程合同价的40%

57.根据《招标投标法》，必须进行招标的工程项目不包括（）。

A．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目

B．完全由私人投资的项目

C．使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

D．全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目

58.根据《沥青路面施工及验收规范》（GB50092—96），在使用期间，贮存沥青的沥青罐或贮油池中的温度范围为（）摄氏度。

A．130~180

B．120~160

C．120~180

D．110~160

59.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，对设备购置费和联合试运转费占工程概算投资额40%以上的工程项目，其建筑安装工程费、设备购置费和联合试运转费分别按（）比例计入计费额。

A．100%、60%

B．100%、40%

C．60%、60%

D．60%、40%

60.根据《安全生产许可证条例》，国务院建设主管部门负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。（）负责其他建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门的指导和监督。

A．省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 B．地区及以上人民政府建设主管部门

C．县级及以上人民政府建设主管部门

D．各级人民政府安全生产主管部门

2.多选题 【本题型共20道题】

1.根据《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，工程监理单位为了落实建设工程安全生产监理责任，应做好的工作包括（）。

A．健全安全监理责任制

B．完善安全生产管理制度

C．建立信息管理工作流程

D．完善安全生产评价管理制度

E．建立监理人员安全生产教育培训制度

2.工程监理企业经营活动准则包括（）。

A．公正

B．正直

C．守法

D．科学

E．诚信

3.从我国实际情况出发，以监理单位的名义购买较为合适的原因包括（A．我国现行法律不允许注册监理工程师以个人的名义执业

B．工程监理单位是监理合同的当事人，即是民事责任的承担主体

C．我国的法律法规对总监理工程师负责制的相关规定还不够健全

D．我国未实行总监理工程师负责制

E．项目监理机构的人员组成复杂

4.建设工程项目全寿命期目标系统应着重体现（）的统一。

A．功能目标

B．系统目标

C．时间目标

D．社会目标

E．费用目标

5.实施建设工程项目管理信息化，应重点做好的工作包括（）。

A．建立健全信息管理制度

B．采用PM-ASP模式

C．减少信息污染。）D．实现项目信息的共享

E．强化业主的作用

6.全社会的职业分工多种多样，每一种职业都有一种职业道德，但归根结底表现为（）的职业品质。

A．遵纪守法

B．诚实守信

C．爱岗敬业

D．认真刻苦

E．奉献社会

7.美国项目管理学会（PMI）制定的《项目管理专业人员行为守则》内容主要包括（A．对职业的责任

B．对承包商的责任

C．对第三方的责任

D．对项目的责任

E．对客户和公众的责任

8.根据《合同法》，下列关于建设工程合同的说法中，不正确的是（）。

A．勘察人不得将自己承包的任何工作交由第三人完成

B．分包单位在总包人同意的前提下可将其承包的工程再分包

C．承包人在总包人同意的前提下将其承包的全部建设工程转包给第三人

D．建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成 E．建设工程主体结构的施工可以部分由分包人完成9.根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括（）。

A．拟派出的项目负责人的简历和业绩

B．拟用于完成招标项目的机械设备

C．拟使用的项目资金的分配情况

D．拟组建的项目部的组织机构设置

E．拟派出的主要技术人员的简历和业绩

10.中德合资医院项目资金平衡能力分析中，资金流入项目包括（）。

A．经营收入、分配利润

B．长期借款、设备融资租赁

C．项目资本金、流动资金

D．营业税金及附加

E．回收固定资产余值。）11.项目风险导致的损失一般包括（）。

A．供应链短缺

B．投资出超

C．质量事故

D．进度延期

E．安全事故

12.下列属于工程建设强制性标准的有（）。

A．工程建设规划、勘察、设计、施工（包括安装）及验收等的综合性标准和重要的质量标准

B．工程建设有关的安全、卫生和环境保护、人身健康的标准

C．工程建设重要的术语、符号代号、量与单位

D．工程建设重要的试验、检验和评定方法等标准

E．建筑模数和制图方法标准

13.根据《建筑工程冬期施工规程》（JGJ104—97），为保证砌体在解冻期间的稳定性和均匀沉降，下列关于施工操作的说法中正确的有（）。

A．施工应按水平分段进行，工作段宜划在变形缝处

B．每日的砌筑高度及临时间断处的高度差，均不得大于1.2m

C．跨度大于1m的过梁，应采用预制构件

D．在门窗框上部应留出缝隙，其宽度在砖砌体中不应小于5mm，在料石砌体中不应小于3mm

E．跨度较大的梁、悬挑结构，在砌体解冻前应在下面设临时支撑，当砌体强度达到设计值的60%时，方可拆除临时支撑

14.基于Internet的项目信息平台的拓展功能包括（）。

A．项目通信与协同工作

B．网站管理与报告

C．在线项目管理

D．视频会议

E．集成电子商务

15.建筑方案设计征集文件包括（）。

A．工程概况

B．建筑方案设计征集依据及要求

C．建筑方案投资预算

D．建筑方案设计成果要求

E．设计任务书

16.根据《建筑法》，实施建筑工程监理前，建设单位应当将（），书面通知被监理的建筑施工企业。

A．委托的工程监理单位

B．监理的手段和方法

C．监理权限

D．监理大纲

E．监理内容

17.《建筑法》明确规定，工程监理单位应当根据建设单位的委托，客观、公正地执行监理任务，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。监理单位执行监理任务的依据不包括（）。

A．监理大纲

B．有关的技术标准及设计文件

C．相关法律及行政法规

D．监理合同

E．建筑工程承包合同

18.在教学科研综合楼案例中，属于项目监理机构远外层协调对象的有（）。

A．使用单位

B．质监站

C．保险公司

D．招标代理单位

E．设备、材料供货商

19.根据我国工程监理的现行情况，监理工程师的职业责任主要来自（）。

A．法律规定的职业责任

B．合同约定的职业责任

C．社会认定的职业责任

D．双方协定的职业责任

E．委托方确定的职业责任

20.工程代建项目中，政府主管部门的主要工作有（）。

A．编制项目建议书和可行性研究报告

B．招标选择代建单位

C．审批工程预算

D．按工程进度拨付建设资金

E．指导代建单位履行合同