工分项工程施工合同范本（精选5篇）

第一篇：工分项工程施工合同范本

甲 方：宁化闽赣红木家具市场工程项目部（二期）（简称甲方）

乙 方：（简称乙方）

为顺利，安全保质保量，按期完成施工任务，明确甲、乙双方的权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称及地点

1、工程名称： 宁化县闽赣红木家具市场2#、3#楼工程（模板分项工程）

2、工程地点： 宁化县西环路

二、承包范围：本工程所有木模项目

三、承包形式：

乙方按本工程施工图纸、设计变更、会审纪要、甲方要求施工。严格执行操作规程、施工规范和现行国家验收标准。

1、承包单价按砼接触面展开面积计算，每平方米 37 元整（包工包料）。

2、本单价（除现场塔吊运输和施工电梯运输、大灯外由甲方提供）已包括本分项工程所需要的用品附加材料和和安全防护用品，施工机具、小型照明用具及带线单机箱、剪力墙螺杆、包括施工区域内的所有安全防护，并免费提供现场人员床板，胶合板必须70％以上的新板且所有梁和柱必须新板，每幢楼按实际情况配备模板，止水螺杆材料及剪力墙穿墙塑料套管等一切预埋件由甲方提供，由乙方负责安装。

3、派专人（不少于2人）无条件配合施工员放样。

4、每层拆模后下道工序开始前楼层清理中间结构验收前各楼层、通道卫生清理等工作。

5、工人所需的安全帽、服装及生活用品。安全帽、工人胸卡由公司统一编色发放购买加工按成本费扣回。乙方不得将所承包的项目再行转包,如发生转包甲方有权终止合同且乙方无条件退场,并没收所有人工费及机械用具。

6、拆完每层结构层的模板，须把余留在楼层的碎木板、木屑、砼漏浆、钢管、扣件等，在甲方规定的时间内清理干净；没有及时清理干净，甲方派什工清理，其费用由乙方全部负责。

7、无偿提供胶合板给甲方做为床板、路架板、上料卸料平台板使用。

8、余留后浇带內的模板不存在增补。

四、付款方式：

1、主体封顶（不含屋面并不含二次结构）完成后，支付完成整个工程量的85％。

2、待二次结构完成后付清10%工程量，剩余5%待所有的模板材料清除完毕退场后一个月内付清。

3、本合同单价不隐市场上材料费、人工费上涨而改变。

4、若因甲方资金周转问题或其他原因造成本工程停工等事项，甲方需每月补偿乙方按实际安装模板工程量金额的2.5%作为模板材料损失费，此费用从本工程模板停工之日起截至到本工程重新开工之日按月付清。

五、甲方的权利和义务：

1、提供施工图纸、设计变更、施工有关资料。因甲方原因造成返工，甲方应承担全部责任并付给乙方相应的费用，乙方必须积极配合。因甲方原因造成返工发生后5天内乙方必须取得甲方代表确认后并签字，费用并入人工费内计算。

2、提出工程质量保证、生产安全措施、施工进度计划、文明施工和遵章守法等书面资料。并负责组织施工管理、施工技术和施工安全等交底工作。

3、监督、检查乙方施工进度、劳动力配备情况、质量和安全文明措施落实情况。

4、负责供应各层施工阶段所需的施工电源（施工电梯、塔吊、施工总配电箱）。

5、甲方对乙方违章施工造成的质量事故、安全事故和其他损失等有权进行处罚。并有权终止合同、停止乙方施工、指令乙方退场，另行选择队伍进场施工等。

6、甲方全权委托工程项目部管理人员对乙方施工进行全面管理，对工程质量、生产安全、施工进度、文明施工、综合治理、劳务管理等进行认真监督、检查、验收、签证认可，并负责处理施工过程中发生的一切问题。

7、甲方有权安排、检查、监督乙方的工作和施工进度；有权责令表现不好的乙方管理人员或工人退场，协助乙方办理暂住证件、审检证件和上岗证等相关证件，其费用由乙方自理。

8、甲方负责下达施工进度计划：负责提供施工场地、图纸和上部一层以上的垂直运输；负责施工技术、安全交底，提供轴线、标高，并及时提供设计变更图纸和要求。

六、乙方的权利和义务：

1、乙方所有人员应服从甲方统一管理，遵守甲方安全生产和文明施工合同的要求。否则甲方有权根据情况处罚。

2、若甲方需要点工由乙方提供，费用由甲方支付，技工 240 元/天，普工 150 元/天。

七、关于安全生产和文明施工：

1、乙方必须加强对职工的安全教育及管理，严格遵守现场各项安全管理制度，严禁违章作业。必须配备兼职安全员壹名，各班组应自设安全值日员并报送甲方备案。

2、乙方所需的安全帽和出入证由甲方统一代购、制作，费用由乙方承担并直接从工程款中扣除。乙方应负责自各其他劳保用品。

3、乙方人员进入施工现场必须戴好安全帽和出入卡；禁止在施工现场或宿舍区域随地大小便或丢弃垃圾等杂物；违者每次罚款人民币50元整；禁止在制作场地或材料堆放区域丢弃烟头等火种；临边作业必须系好安全带；机械必须有防护罩并设有专人管理。杜绝发生机械伤害、触电、火灾或跌落事故。倘若出现工伤或火灾事故，乙方应承担全部经济赔偿责任并从工程款中扣除。

4、乙方应做到工完场清，余料应整理堆放到甲方指定地点。

5、乙方所有人员应服从甲方统一管理，遵守甲方安全生产和文明施工合同的要求。否则甲方有权根据情况处罚。

6、由于乙方违章作业造成人员伤亡所产生的医疗费用，扣除保险理赔后超过部分在20000元以内的，由乙方承担费用，超过部分在20000元以上的，由甲方承担70%的费用，乙方承担30%的费用。

7、偶发性发生的伤亡事故的医疗费用，扣除保险理赔后超过部分在20000元以内的，由乙方承担费用：超过20000元以上的有甲方承担90%的费用，乙方承担10%费用。

8、乙方严禁招聘使用18岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款200-1000元/人。

八、违约条款：

如非甲方原因，乙方擅自在施工中提出终止合同时，乙方应赔偿甲方的损失，甲方不再支付乙方的进度尾款。如甲方无故提出终止合同，应赔偿乙方的一切损失。

附加条款：

1、乙方应按甲方确立施工进度计划组织安排施工。

2、如乙方模板材料不能及时进场或材料不能满足施工进度要求，甲方有权利自行调配材料，调进场的材料价格视为乙方已经确认；

3、乙方负责人及现场主要管理人员必须准时参加工地例会，及项目部的各种会议。

4、工地的各会议纪要和施工技术、安全交底和进度计划等均作为本协议的附件，具有同等法律效力。

5、施工中途，因乙方原因，造成整体工程停工，甲方有权中止与乙方所签订的施工合同，乙方并在甲方规定的时间内退场，乙方所完成的工程量甲方不给予结算，做为陪偿由此给甲方所带来的一切经济损失。

九、文明和安全施工条款详安全生产责任合同：

乙方进场前应与甲方另签安全生产责任合同，作为本合同的补充条款，安全生产责任合同与本合同同时生效。

十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自签订之日起生效，到工程全部完成款项付清时自行失效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

联系电话： 联系电话：

身份证号码： 身份证号码：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

第二篇：木工分项工程施工合同

木工分项工程施工合同

甲方： 乙方：

双方本着平等自愿、公平和诚信的原则，就本工程模板及制作分项工程施工项目有关事项协商一致，并达成以下协议：

1.甲方将鸽鸽食品厂三期三栋厂房建筑木工模板制作承包乙方 2.乙方包工包料（钢管内外架由甲方制作，乙方只负责模板施工加固柱子钢管由甲方）

3.乙方必须配一整栋厂房全新模板（方料及辅助配件可用旧料，梁底模板及基础模板可用旧板）

4.乙方负责所有建筑结构施工图从基础至三层屋顶构架所产生的所有砼分项工程的模板支撑、制作、安装、拆除全由乙方负责施工 5.浇筑砼必须有专人值班，发生爆模涨模乙方必须凿除

6.乙方应按项目部的施工进度计划如期完成施工，不得无故拖延工期 7.乙方必须听从甲方及甲方上级主管部门指挥，如不听从指挥甲方有权终止乙方合同，乙方必须遵守各项安全管理规章制度，戴好安全帽，不得饮酒上班

8.工程按实际建筑面积结算每平方米55元

9.浇完一层楼面后甲方应付给该楼面百分之七十工程款，其余工程款等所有模板拆清清理完付清

本全同未涉及的内容，由双方协商解决，工程完工结算后自行失效，本合同一式两份，双方签字后生效，甲、乙双方各执一份。甲方：

乙方：

第三篇：单包工分项施工合同

单包工分项施工合同

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好商定，甲方将王宏商住楼C座1号楼土建工程，单包工分项承包给乙方，并就相关事宜达成以下协议：

1、工程地点：烧田大道左侧，分项工价为：砌工元/平方米；木工：一层框架6层砖混平均价元/平方米；钢筋元/平方米；电焊一层底框对焊元/平方米；砖混层元/平方米（注木工含铁丝、钉子、木板等，焊工底框层含材料费，砖混层不含材料）。

2、工程内容：一框6混主体及内粉刷，外贴砖，毛地平，屋面隔热，外墙防护，散水坡等。

3、质量与安全：质量按图纸，听从甲方技术人员指导施工致业主验收合格为准。安全：分项施工承包人为第一责任人，必须坚持安全第一，防范于未然，严格按照建筑安全生产操作规程施工，杜绝一切安全事故的发生，否则造成一切安全责任事故，由乙方自己全部承担，甲方不负任何责任。

4、工期与付款：工期以开发商要求为准，若故意拖延工期罚款5000元并赔偿业主损失。付款方式：为每层实际工程量的80%，竣工验收合格后付清。

5、本着为业主着想，既要保证质量，又要节省材料，尽量做到不浪费，爱护工地的一切设施及设备，若人为损坏照价赔偿。

6、此合同书内未尽事宜，双方协商解决。本合同一式二份，动式之日起生效。

甲方（签章）：

乙方（签章）砌工：

木工：

钢筋：

电焊：

年月日

第四篇：木工分项承包合同

篇一：木工分项工程承包协议 木工班组分项工程承包协议

甲方：铜乐园28#—30#楼项目部（以下简称甲方）乙方：木工 班组（班组责任人 刘家丁（以下简称乙方）

班组责任人身份证号： ***417 电话： *** 双方依照?中华人民共和国经济合同法?、?建筑安装工程承包合同条例?及本地区相应有关规定,通过协商,达成如下协议,共同信守。

一、工程名称:铜乐园28#—30#楼，二、工程地点: 滁州市内

三、承包内容、范围: 1.铜乐园28#—30#楼木工工作内容

2.以包人工、包工具、包施工质量、包进度、包安全文明、包验收合格的形式承包给乙方进行施工；本工程施工图、图纸会审、联系单及项目部的施工技术交底的所有木工工作。土建图纸内的化粪池及施工需要的塔吊基础、施工道路、所有活动板房基础及厕所，屋面定挂瓦条顺水条干铺防水层，悬挑层槽钢上的木板防护等。

3.从基础垫层开始、所有主体结构木工工程、予制构件木模制作、涨模处凿平修整、过梁过肩板模板及二次结构。场地模板、钢管等周转材料的搬运、整理、分类归堆、施工用机械安装的木工工作、预埋钢筋打孔、文明标化清理工作、固定技术人员配合放样测量的弹线配合工作，原木工班残留在旧木模上的钉子修拔、全面整理、归类，利用旧模板,所有需要加固用的步步紧由甲方提供，损耗由乙方自负，项目部不补贴费用(包含在平米单价内)。4.工程完工后的所有模板、木料拔除钉子，分类在甲方指定地点 分类堆放整齐。

5.后浇带各部位的橡胶止水带、泡沫板钢丝网安装固定包括在内，并清除在砼内的各种螺杆，清理剪力墙砼内的各种螺杆套管和后浇施工木档的拆除。后浇带的及伸缩缝留空部位的盖板，以及漏浆引起的凿除清理工作，螺杆、螺帽、垫片、3形卡项目部提供，随意损耗和浪费的照价赔偿。

承包范围：铜乐园28#—30#楼的所有木工工程。若进度、质量、安全文明和施工生产管理不到位，材料使用不按项目部要求，控制不力，承包范围内容甲方另行安排其他班组进场进行施工，但已工作内容必须按合同要求全部完成，并经建设主管部门主体验收合格后才能进行结算。

四、施工质量要求

1、根据设计图纸、设计施工联系单严格按照现行国家和地方的有关规范规定及《建筑安装工程质量检验评定标准》施工，必须符合标化工地进行管理，料具堆放整齐。

2、乙方在施工前必须详细熟悉所有施工图纸、会审纪要，发现问题及时向甲方提出，不得擅自决定修改，否则造成的损失由乙方自负。若有图纸矛盾、尺寸标高、洞口等问题应及时提出，若未发现或未及时提出所造成的返工工作由乙方自理，废料进行利用。

3、乙方在施工中，必须依据施工图和联系单，提供准确、详细的用料计划，提供给甲方核实。

4、若主体结构验收未一次性通过，属乙方原因的罚款5000元，需要进行整改的所有费用由乙方承担。

5、本项目均为天棚、梁、柱不粉刷，直接批嵌做涂料，在平整垂直度上要确保良好的施工质量。隐蔽工程验收提出的问题要及时整改，若整改后仍不符合要求的，则每次罚款200-500元。

五、施工进度要求

1、乙方必须保证本工程有足够的劳动力进行施工，确保实施完成甲方编制的日、周、月进度计划表内容，项目部提出增加人员时必须在三天之内进入现场，否则视情节轻重进行处罚。

2、若乙方确实不能完成施工进度计划任务，影响项目部的整体施工进度的，甲方有权安排其他劳动力进场施工，所发生的人工费不管价格高低，全部由乙方承担，并加扣所发生的费用部份20%的管理费用。

六、工程量计算、单价及结算方式

1.工程量计算：按签订协议时的施工图纸砼与模板接触面计算规则，双方确定接触面积（结算面积含所有模板与砼接触面计算）。

2.结算单价：铜乐园28#—30#楼按模板接触面积每平方米*****元计算。

3.乙方用的各种机械工具、铁丝、铁钉、手推车、切割片、刷模板油用具，扫帚、太阳灯、雨衣、雨鞋、安全帽、工作服等劳保用品以及零星材料，各种证件按滁州市规定必须齐全，以上费用均包括在承包单价内。所有移动配电箱的电线、太阳灯、电焊机、焊条、包括灯管、插座熔断器等易损品等费用均已包括在承包价内。其它费用结算办法：

（1）乙方在施工中，杜绝返工和浪费，否则按所浪费材料费用的二 倍处罚，机具操作、养护不当造成机具损坏的修理费用由乙方承担。（2）若甲方造成返工损失,不管工作量大小乙方必须整改,点工工

资：技术工160元/工,普工80元/工。各种奖罚、点工、借支在领进度款中扣除或支付。（3）若乙方承包范围内的各种物具、劳保用品由乙方自行承担。（4）乙方领取进度款时必须提供真实的工资表，执行实名制发放或 直接打入每个工人的工资卡中。

七、付款方式：

工资款、生活费按以下各单体部位节点支付（进度款）：

1)每月按所在现场施工的人员及完成工程量情况发放1000元— 2000元的人工工资。

e)主体结构全部验收合格和所有木工工程完成，人员可以退场，支付到完成量的80%。

2)以上支付办法作为用于工人工资和机具、铁钉、辅料等费用(不

足费用乙方自行承担)。3)竣工验收通过，双方结算认可，支付到结算总价的95%，留 5％ 保证金 10个月内付清。

每次支付进度款时，由乙方以书面形式按合同规定的支付金额，编制7天内支付。在审核确定途中，乙方不得以任何借口、形式造成工程进度、质量、安全影响，否则一切后果均由乙方承担。

八、安全、文明施工

遵守国家、政府的各项法律、法规必须遵守建筑工程的各项《安全生产管理条例》，严格执行《建筑工安全操作规程》，抓好安全生产。施工现场安全隐患进行认真、仔细的检查，凡不符合文明施工、安全标准化现场管理规定要求的应及时整改，达到规范要求。执行本工地的各项管理制度和奖罚制度。

1、乙方在进场施工时要另行签订“《安全生产文明施工目标管理责任书、安全协议书、消防安全责任书》”，并遵守各项条款内容。

2、乙方招进场的人员必须有双方《民工劳动合同》，并由见证人签字，各证件齐全，进入项目部的人员当天将名单上报项目部登记，未经上报登记、未签协议的按项目部规定处罚，并不发放生活费，后果由乙方承担。

3、乙方在文明施工、标化管理等方面达不到要求，发包方有权帮助乙方给予整改，所发生的人工、材料等一切费用将由乙方承担。

4、乙方如发生安全事故，违规强行操作所发生的医药费，误工费、篇二：木工分项工程承包合同

木工分项工程承包合同

甲方：福州亨源建设工程有限公司盘龙〃财富中心项目部（以下简称甲方）乙方： 身份证号：（以下简称乙方）为了进一步深化、完善企业管理，甲方将盘龙〃财富中心1、2#楼模板分项工程以包工包料的形式并在确保质量、安全的前提下发包给乙方进行施工，根据《合同法》有关规定，经双方平等协商，特签订本承包合同，以明确双方在执行合同时的权利和义务。

一、承包项目：

平果县盘龙〃财富中心1、2#楼整个单位工程的模板制作、安装和拆除。

二、承包形式及结算方法：

1、模板承包单价按模板展开面积（混凝土接触面积）30元/㎡计算，（大写：叁拾元每平方米）。

2、每月模板安装进度工程量暂按已安装完成的建筑面积乘以2.5倍进行估算，甲方在每月10日付给乙方上月进度款的80%。甲方不能违约或以任何借口拖延付款。封顶一周内甲方付给乙方总工程款的90%（按实际施工完成的模板量计算），本工程主体及零星项目全部完成后，甲方应付给乙方总工程款的95%。待项目竣工验收后十天内全部结算，甲方将工程款全部付清给乙方。

三、质量标准与施工要求：

1、模板安装允许偏差须控制在以下允许偏差范围内：轴线位移5mm；底模上表面标高±5mm；柱梁截面尺寸+4mm-3mm。层高在5m以内的柱垂直度为3mm，相邻两板的表面高低差2mm，表面平整度5mm和国家验收规范相关标准。

2、模板及支架应根据工程结构，荷载大小，地基土类别，施工设备和材料供应等条件设计与安装。甲方负责夯实基础地面。

3、模板及支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性。严禁利用外架加固或支撑。

4、模板安装和浇捣混凝土时，应对模板及支架进行观察和维护，不得发生涨模、松动坍塌的事故。

4、安装现浇多层房屋和构筑物的上层模板时，下层模板应具有承受上层荷载的承载能力。

5、模板安装完成应对板内卫生清理干净，特别对柱头内处理干净。

6、跨度大于4m的梁板，其模板应按设计要求起拱，当设计无要求时起拱1/1000～3/1000。

7、固定在模板上的预留孔和预留洞不得遗漏，应安装牢固。

9、底模及支架拆除时，应根据同条件养护的试块抗压强度达到施工规范的规定时和通过现场施工员同意后方可进行拆除。

10、拆除侧模时混凝土强度应能保证其表面及菱角不受损伤。

11、模板拆除时，不应在楼层上形成部击荷载。拆除的模板应分散堆放并及时将其运至地面指定地点堆放。

12、凡梁底、板底、楼梯底板、外挑阳台等拆模后出现涨模、弯曲、下沉等现象，打凿混凝土的费用由乙方承担。如造成严重质量问题经返工处理等，一切返工费用由乙方承担且甲方有权对乙方进行经济处罚。

四、材料要求：

1、胶合板要求新板占使用模板的70%，旧板占30%。

2、主体施工每七层必需更换一套新柱板和部份墙板。楼层梁、板模板必须配三套轮用。

五、工期要求：

模板工程施工进度须按项目部下达的合理计划完成，±0.00以下地下室墙柱和顶板为6天，一层为5天，标准层每层为3天（工期按柱筋绑扎结束起算）。

六、甲方责任和义务：

1、负责施工控制轴线放样，对乙方细部尺寸进行复核，下达施工进度、对乙方模板制作安装作技术交底和指导。

2、对施工安装完成的模板进行检查复核。

3、复核乙方进度工程量。

4、合理制定施工现场布置和作业计划，协调和解决班组之间的配合并提供材料堆放场地。

5、提供临时配电箱到制作、安装现场（末级开关箱由乙方自备）。

6、提供乙方工人宿舍，本班组工人床板由乙方自备。

七、乙方的责任和义务：

1、每月5号前乙方必须提供上月已累计完成的工程量清单供甲方审核。

2、乙方自行负责看管模板和本班组的相关机械设备。

3、甲方工地零星用板（跑道搭设等）由乙方无偿提供。

4、乙方必须按照项目部制定的本工程模板施工方案进行施工。每层模板安装完成乙方自检合格后，报甲方验收。验收不合格，乙方负责返工，所需工料费用均由乙方自负。若属设计变更甲方未进行交底，造成返工的相关费用均由甲方负责，则工期顺延。若甲方已交底或图纸已明确所造成返工的所有费用均由乙方负责，工期不予顺延。情节严重的所产生的费用均由乙方自行负责。

5、乙方负责二次浇捣的过梁、板、柱等的预埋插筋孔洞的钻洞。

6、因模板安装不牢固造成涨模，乙方应在甲方指定的时间内凿平，否则甲方有权派人处理，一切费用均由乙方负责。

7、每层柱模板安装前乙方必须派两人配合甲方施工员放样。

八、安全和文明施工：

1、乙方应根据安全操作规范和项目部编制的专项施工组织设计方案进行施工，各安全生产工作应听从现场安全员的指挥。

2、班组人员在施工过程中的工人安全防护品由乙方自备。在施工中因违规作业和不正确的操作所造成的安全事故所造成的经济损失和法律责任均由乙方负责。

3、乙方在施工过程中应服从甲方安全生产管理的要求，若违反者按双方签订的《施工安全生产管理和质量责任制》的条款进行处罚。

九、违约责任：

1、在施工过程中甲方没有按合同约定方式付款所造成乙方工人罢停工的施工损失由甲方承担。如乙方工人向当地劳动部门投诉而由此产生的责任由甲方承担。

2、施工中因甲方原因造成停工且贰个月内还不能继续复工，甲方应补偿驻场工人的退场费用。

3、若甲方按合同条款执行相关权利和义务后，乙方出现中途退场或无力继续承担施工任务，甲方有权拒付工程款，并追究乙方由于退场或停工所造成甲方的各类经济损失。

4、乙方在每月领取进度款时应附上工人工资册及工人身份证复印件。

5、乙方应在甲方履行合同的前提下负责及时发放工人工资，如果出现无故拖欠，由此引起的一切责任由乙方负责，如果出现以上现象造成甲方垫付，甲方按实际支付款3%收取乙方月息。

十、其他事项：

1、本合同经甲乙双方代表签字或盖章后生效。

2、本合同如有未尽事宜，经双方协商另行增外条款作为本合同的补充内容时生效。

3、本合同签订后且在乙方进场前双方另行签订《施工安全生产管理和质量责任制》协议书。

甲 方：福州亨源建设工程有限公司 盘龙·财富中心项目部 联系方式： 法人代表（签章）：

年 月 日

乙 方：联系方式： 法人代表（签章）： 年 月 日篇三：木 工 工 程 承 包 合 同 书 工 程 承 包 合 同 书

工程名称：商丘名仕华庭3#、4#住宅楼

发包单位:(甲方)承包单位: 木工组(乙方)为了使工程顺利安全进展,依照有关法律法规,在平等、自愿、互惠的基础上,经双方协商一致,就本工程承包事项达成如下协议:

一、承包方式及内容：清包工。施工图纸所包括的全部模板工程（含垫层、基础、圈梁、构造柱、现浇梁板、线条、楼梯、预制构件模板等）

二、承包价格：按照施工图纸建筑面积计算，单价 17 元/m2，一次包清。

三、材料、机械工具的供应及使用：

1、所用模板、木方、架材、机械、主要工具由甲方供应。其它施工用的附属工具(电锯、手锯、铁丝、钉子、锤子、线绳、线锤等）、生活用品、由乙方自行解决。

2、乙方有义务妥善保管使用机械、工具、架材。日常保养、维修的人工费用由乙方承担。不用的材料应保质保量如数交还。无故损坏，乙方负责赔偿。

3、乙方应合理使用材料，现场日日清、日日净，给甲方造成浪费的，将视情节轻重给予处罚。

4、乙方所需材料、机械、工具、架材，必须提前三天书面通知甲方，否则造成工期延误，停工、窝工，后果有乙方自负。

四、工程质量：

1、必须达到施工图纸及国家现行验收规范、地方质量验收标准的要求。否则，应重新返工，直至达到合格为止，因返工造成的材料浪费经甲、乙双方共同核定，折价从承包款中扣除。2乙方应组织技术过硬、实力强的施工班组，科学合理的有组织安排施工。

五、工期要求： 主体工程天。

工期自 年 月 日算起，麦收、秋收、秋种不放假。本工期非日历工期，雨天或非乙方原因造成的材料供应不及时，造成停工停产的，工期相应顺延，以施工日记为准。工期每提前一天奖励500元，拖延一天罚款500元。

六、工程款拨付：

主体工程结束拨付工程款70%，装饰工程结束拨付25%，余款5%在工程竣工验收合格后，一个月内付清。

七、工程款拨付条件：

1、分部分项工程按施工进度计划完成，并经甲方验收达到合同标准要求。

2、文明施工、工完料清、施工场地整洁有序。

八、安全施工要求： 乙方应提高安全意识，加强工人安全教育。施工期间所发生的责任一切安全事故，花费在500元以内者，均由乙方自行承担。花费在500元以上者，如因乙方违规作业所造成的一切经济损失均由乙方全部承担。

九、其它约定事项：

1、班组长每天早上7：30及下午6：30到项目部签字报道，有事提前书面请假。迟到超过5分钟者，每分钟罚1元，超过30分钟者视为无故不到，无故不到工地者，一次罚50元。

2、开工后，乙方班组技术员必须到位，跟班现场作业。

3、领取生活费及工程款，必须先由主管技术员签字。

4、乙方应尊重甲方，服从甲方领导。

5、乙方有义务保持施工现场的清洁卫生，不得损坏现场的设施及邻居的财产，所造成的损失及邻里纠纷由乙方自行解决。

6、乙方应做好自己的模板支设成品保护工作，因未保护好而造成破坏的自行整改。7.乙方负责工程中所有预留洞、预埋件及预埋钢筋的模板留口和钻孔工作，负责预制板及排线道安装后的缝隙吊模工作。

十、补充条款：文明施工、工程质量管理细则

（一）十不准：

1、非施工人员不准进入施工现场。

2、施工现场不准乱堆放模板材料、架材。

3、施工人员不戴安全帽，没有安全防护措施不准施工。

4、不准聚众赌博。

5、不准酗酒、行凶、打架、斗殴。

6、不准随意更改配合比。

7、模板、木方不准乱用，能使用的模板头不准下楼。

8、检查出的模板支设问题不返工或整改不彻底，不准进入下道工序。

9、图纸设计意图表达不明，理解不清不准施工。

10、不准在施工现场住宿，不准在施工现场大小便。

（二）为了确保工程质量，更好落实本合同各项条款落实，适当采取经济手段来管理，特别制定以下奖罚标准，希望乙方单位配合。

1、不按设计图纸及甲方要求施工者，发现一次罚款100元。

2、浇筑混凝土时要有专人跟班作业，无人跟班一次罚款100元。

3、支模后，水平、垂直、平整，超过规范要求者，一处罚款50元。

4、通长模板必须挂线校直，违者每发现一处罚款50元。

5、模板加固不牢引起爆模及跑浆的，发现一处罚款100元。

6、模板不刷隔离剂、构造柱不粘海绵胶条施工者，发现一处罚款50元。

7、混凝土强度达不到规范要求，擅自拆模者，发现一处罚款100元。

8、高空作业不系安全带，不戴安全帽，穿拖鞋者，每次每人罚款20元。

9、施工中，打架、斗殴者，不论任何原因双方各罚款200元，领导加倍。

10、各班组长及工人酒后上班者，发现一次罚款200元。

11、不服从甲方管理者罚款500元。

12、除看场外，施工中楼栋内不准住宿，如发现每人每次罚款50元。

13、每天下班前，乙方应自觉清理所用材料，不能乱扔乱放，如发现达不到要求者，罚款100元。

14、模板支好在钢筋绑扎前，应将模板上的杂物及锯沫清理干净，违者一处罚款50元。

15、施工现场所有甲方机械、材料、工具归甲方所有，乙方不得转借、贩卖，否则，发现一例罚款500元。情况严重者加倍罚款。

十、本合同自双方签字后生效 如有一方违约，将负担一切责任。

十一、如果乙方不自觉屡行本合同，甲方有权单方面解除合同，另找施工班组施工，到时合同自动终止，工程款不予结算。

十二、如工程存在质量问题，乙方不维修或修复后达不到甲方要求，甲方可找施工班组维修，价款从质量保修金中扣除，如工程款不足，甲方有权追偿工程款。

十三、本合同甲方拥有最终解释权。

发 包 人：

承 包 人： 合同签字日期：年 月 日

第五篇：分项工程施工合同

分项工程施工合同

发包人(甲方)：______________专科学校

承包人(乙方)_____________________有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定，甲乙双方经友好协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程建设施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：_____________学校医院门卫房工程

2、工程地点：校医院大门口。

3、工程内容：以双方认定的施工图纸为准。

4、承包方式：由乙方包材料、包人工。

二、工程质量标准：

本工程质量标准：严格按照图纸施工，必须符合有关规范及标准要求，质量达到国家工程质量验收合格标准。

三、合同确认及结算方式：

1、本工程合同固定单价为:___________元/m2.大约总造价_________万元，最终按实际发生的工程量结算。

2、工程竣工后，经甲方代表或工程监理人员验收合格后，付至工程总价款的95%,剩余5%作为质量保证金, 如无质量问题，一年后付清尾款。

四、工期：

合同生效后自乙方签发开工报告之日正式开工，工期为35天，若遇不可抗拒力，工期顺延;若因甲方行为或失误造工期拖延，顺延延误的工期，并对乙方赔偿因工期施延造成的损失。

五、甲方责任：

1、甲方负责提供施工方案及技术文件及资料，进行技术交底。 负责工程进度监督管理、工程质量监管、文明施工管理。

2、负责及时办理结算、付款手续。 及时验收乙方提供的材料及施工质量，并派专业技术人员进行工程的监督。

3、工程完工后在乙方提出申请验收3个工作日内，甲方进行验收，逾期视为验收通过。

六、乙方责任：

1、乙方应向甲方提供其有效的企业营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证等企业资质的复印件为资质证明文件。

2、保证提供的材料符合报价表中品种规格、价格要求。乙方应做好施工记录，整理好竣工资料并及时办理竣工及移交手续。

3、乙方必须采取切实可靠的防火及施工安全措施。施工过程中发生的大小安全事故，其责任一律由乙方自行负责。

七、工程保修：

工程完工即日起，维护保修期为一年,其中屋面防水保修期为五年。

八、本合同未尽事宜，由双方协商解决，协商不成报菏泽市仲裁委员会仲裁。

九、本合同一式陆份，甲方五份乙方壹份，均具有同等效力。

十、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方___________：(盖章) 乙方__________：(盖章)

法定代表人：________ 法定代表人：_____________

代表人：________________代表人：________________

日期： _________________ 日 期：________________