通风工程合同范本

第一篇：通风工程合同范本

通风工程是送风、排风、除尘、气力输送以及防、排烟系统工程的统称。下面是小编收集的通风工程合同范本，希望大家认真阅读！

【１】通风工程合同范本

项目名称：XXXXXXX项目人防战时安装工程

甲 方：XXXXXXXXXX公司

乙 方：

1.工程概述

XXXXXXXXX项目人防战时通风安装工程，委托（乙方）施工。按照“中华人民共和国合同法”和“中华人民共和国建筑法”的有关要求及本工程施工范围的有关条款，经甲乙双方代表友好协商签订本合同。

2.承包范围

2.1本合同承包范围：

2.1.1人防战时通风工程：包含战时各类通风风机风管、风口、风阀、过滤器

等一切设备均需安装到位。具体详见解放军理工大学人防工程设计研究院人防通风施工图战时部分工程量。

2.1.2平战时转换接口需安装到位，不好安装的位臵，需制作好摆放在现场。

2.1.3所有人防设备型号规格，若图纸设计要求与现行验收标准有偏差的，最终以现行验收标准为准。

2.1.4负责整个人防战时工程（给排水工程、战时通风工程、战时电气工程、人防卷帘门）与当地人防部门协调工作。

3.合同工期

3.1开工日期： 2013年5月6日。

3.2交工日期： 2013年6月15日。

3.3本工程合同绝对工期为41天，工期以日历日为准，因气候影响工期概不顺

延，为此请乙方在施工组织设计中突出抢工期的具体有力措施。

4.工程质量标准

符合现行江苏省人防工程施工验收规范和标准要求，并满足当地人防部门

验收标准以及建设单位、甲方的竣工验收。

5．合同总价

5.1本工程的合同总价为人民币 XX 万元（大写人币： XX整）。合同总价包括完成承包范围内工程项目的全部费用，包括全部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费等；根据施工图纸、技术标准或政府（包括主管职能部门）文件规定应当由乙方负责实施的所有检验、检测、试验费，已综合测算后包括在合同总价中。

5.2本合同总价包括从投标开始到完成本项目承包范围内所有内容直至保修结束为止所需的所有费用，一次包定。

6．合同价款的支付方式

本工程无预付款，乙方根据甲方工程进度采购人防通风设备及材料。风阀、双连杆手电动密闭阀、超压排气活门、油网过滤器、过滤吸收器、插板阀等人防通风设备到场后即付清设备款；风管管材、风机等风管及附件到场后付清材料款的50%；完工后通过甲方、建设单位及泰兴人防部门初验后付至合同总价的85%，所有资料原件交至泰兴人防办、复印件交至甲方，在人防办出具竣工验收单的同时付清尾款。

7．甲、乙双方的职责

7.1甲方责任：

7.1.1配合解决施工过程中出现的各种技术问题；

7.1.2施工现场配合协调工作；

7.1.3按合同付款要求拨付工程款；如未能按时支付，按10%利息计算，延误工期由甲方负责。

7.1.4施工全过程的质量监理；

7.1.5组织工程竣工验收。

7.2乙方责任：

7.2.1 严格按设计文件，现行国家、行业和江苏省人防工程最新版本的规范、标准、规程、管理规定及甲方相关项目建设管理制度规定组织施工，当相互要求不一致的，由甲方明确或按最严格的条款执行。乙方应与其它施工单位相互配合，服从甲方及建设单位现场管理人员和监理单位的协调与管理。

7.2.2乙方必须严格遵守江XXXXXXXXX有限公司及项目指挥部制定的《建设工程质量监督检查告知书》、《项目工程技术质量管理制度》、《项目建设安全管理考核规定》、《项目建设工程进度管理制度》、《新、改、扩建项目安全管理规定》、《危险作业安全管理制度》、《协作单位安全管理规定》、《项目隐蔽工程检查验收规定》等涉及项目建设管理的各项规定，如有违反、自愿接收这些管理制度的处罚。

7.2.3 乙方所用的人防材料必须是江苏人防网备案的优质合格产品，并附有该产品的说明、检测报告、质量证明书等保证资料。甲方发现乙方所购建材，不符合设计要求或存在产品质量问题，有权终止使用，由此发生的一切损失均由乙方承担。

7.2.4配合甲方现场施工管理人员的跟踪监理工作，提供工作方便。

7.2.5施工现场的安全管理及安全保卫工作并负责人身设备事故的协调处理工作。

7.2.6严格按甲方认可的施工组织设计布臵施工现场，施工区域内道路通畅，秩序井然。不得擅自修改经甲方认可的施工组织设计，不得任意到处堆放建筑材料和更改大临设施位臵。施工现场附近的主要交通干道，应保持整洁干净，必须每日做到工完料净场地清。

7.2.7乙方项目经理应当在开工前5天到位，如不能按投标承诺到位或中途撤换，乙方应承担违约责任。

7.2.8乙方项目经理主要工作时间应当在施工现场，离开项目所在地范围的，应向甲方合同执行部门主要负责人请假；施工期间，乙方项目经理手机必须确保畅通。

7.2.9乙方开工前应根据合同总工期要求编制施工总进度计划，施工总进度计划中每月应明确2-4个主要进度节点，经甲方审批后作为进度考核的依据；应向甲方提交本周工作完成情况和下周工作计划安排及本周未完成计划的主要原因；甲方每周主持召开由乙方项目经理等相关人员参加的工程例会对乙方所报的下周工作计划进行审定，甲方在审定时有权增加或修改乙方周工作计划，乙方应当接受。

7.2.10隐蔽工程验收、材料设备进场验收乙方均应留下验收过程的原始图片，做好隐蔽工程验收和材料设备进场验收台帐，每天应把台帐和图片报甲方合同执行部门（星期日和国家法定节假日与假期过后的第一个工作日合并报送）。

7.2.11施工中出现的任何非甲方原因造成的人身伤亡、质量和设备事故等，甲方不承担因此造成的任何责任和经济损失，由此造成的甲方一切损失由乙方承担。

7.2.12乙方必须严格按合同约定进行施工、按时竣工。

8、验收条款

乙方完成合同规定的全部内容，整理齐全主要质量保证资料，初验后乙方应完成交工验收中甲方及当地人防办提出的整改项目，全面负责整理并提交完整的人防工程竣工验收资料，满足当地人防部门资料移交手续。

9.违约、索赔和争议

9.1违约责任

9.1.1 工程质量达不到合格标准，乙方应负责整改或返工，由此延误的工期由乙方承担工期延误的违约责任；达不到合格标准，甲方有权拒绝接收工程，由乙方承担一切责任和赔偿甲方的一切损失。

9.1.2乙方在施工中违反合同规定和国家相关标准，有偷工减料、以次充好、使用假冒伪劣产品、不合格产品，违反强制性条文规定等严重质量违约行为的，甲方将对乙方处以不少于合同总价2-4%的质量扣款。如造成甲方损失的，乙方还应承担甲方相应的损失。

9.1.3如乙方拒不执行合同，乙方须向甲方支付合同总价的5%作为违约补偿，并承担对甲方造成的损失。

9.2争议的解决

9.3.1 甲方乙方在履行本合同过程中发生的任何争议，可以和解或者要求有关主管部门调解，双方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，则向当地人民法院提出诉讼。

9.3.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程，乙方无权以争议没有及时解决而单方面停工或减慢施工进度，否则乙方应承担工期延误的全部责任：

9.3.2.1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工。

9.3.2.2调解要求停止施工，且为双方接受。

9.3.2.3法院要求停止施工。

10.转包、分包本工程不允许转包、违法分包。禁止分包单位将其承包的工程再次分包。

11.其它

11.1本工程乙方项目经理为：，全权代表乙方负责本合同的履行。

11.2在履行本合同过程中，乙方现场项目部盖章或项目经理签字的任何书面文件均视为得到乙方法定代表人和法人的授权。

11.3乙方授权本工程项目部可以直接参加甲方厂区内其它所有项目的投标，盖有乙方本工程项目部印章或乙方本工程项目经理签字的投标文件或签订的合同，均视为得到乙方法定代表人和法人的授权。

11.4本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份。

11.5本合同未尽事宜，经甲、乙方决定需要补充或修改后，书写《合同修改意见书》一式四份(经甲、乙双方盖章签字)，视为本合同的补充。

11.8任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应尽早（最迟不超过两周）告知对方并提供有效证明，双方协商解决。

11.9本合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效，签约双方要严格遵守《中华人民共和国合同法》，切实执行合同条款。

甲方：（公章）乙方：（公章）

法定代表人：法定代表人：授权代表：

项目负责人：

日 期：

电 话：

传 真：

开户银行：

账 号：

住 所：

授权代表：项目负责人：日 期： 电 话： 传 真： 开户银行： 账 号： 住 所：

【２】通风工程合同范本

甲方； 有限公司 乙方；人防设备厂

根据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》和《人防工程施工及验收规范》等有关规定，为明确双方在工程施工过程中的权利、义务和经济责任达成如下协议；

一、货物名称、数量及规格（详见附表）

二、工程名称； 住宅小区人防通风工程

三、工程日期；人防设备于年月日运至施工现场，其安装工程需在主体工程具备条件的情况下进行安装，具体时间应按12个工作日内完成四、质量标准；，乙方出具产品质量合格证，达到 市人防部门验收标准并协助甲方办结验收手续。

五、承包方式；甲方委托乙方按照人防办审批的图纸要求标准，包工包料，本工程为总价一次性包死，合计工程总价款为人民币； 万元整。（元，）

六、经双方协商一致，合同签订时预付30%工程款，人防设备及管道运至施工现场时付合同总值50%款,，安装完毕经 市人防办验收合格时一次付清。

1、乙方应当按照协议约定的时间将有关工程材料及成品运至工地现场，并及时完成工程的安装。乙方现场人员必须安全生产文明施工，服从甲方的管理因乙方原因造成的人员伤害事故含有第三者责任一律由乙方承担相应责任。

2、乙方在施工过程中不得损坏其它已完成的工程。如发生损坏和赔偿责任由乙方100%承担责任和费用。

3、保修期；本工程按上级主管部门要求进行保修，除人为原因造成的损害外乙方将定期进行维护和保养，保证通过年检。

4、工程所用原村料必须是国标系列符合环保标准要求，否则乙方无偿更换和承担责任。

5、未尽事宜，双方协商解决，协商不成，可向人民法院起诉，八、本合同一式四份，甲方、乙方各二份，双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

签 订 时

乙方（盖章）：法定代表人： 委托代理人：年月日

第二篇：通风排烟工程分包合同

通风排烟工程承包合同

定作方（甲方）：赣州市师范高等专科学校承揽方（乙方）： 签订时间：2010年12月13日

经甲乙双方共同协商，就以下事宜达成协议：

一、工程名称：赣南教育学院新校区（赣州师范高等专科学校）图文信息中心通风排烟工程。

二、承包方式、范围及结算单价：所有风管包工包料1.00厚铁皮风管料包安装包支架包油漆，按实装面积计算120元/㎡；0.6厚铁皮风管料包安装包支架包油漆，按实装面积计算85元/㎡。所有风机设备安装工资3000元整，风机设备、风机安装附件材料甲方提供。

三、甲方必须全力配合协调乙方施工，如由于甲方原因影响乙方施工，甲方应全力配合乙方处理相关事务。乙方必须按照国家施工规范进行施工，并符合设计要求，如未按图纸进行施工，造成一切后果由乙方承担。

四、乙方按照有关施工操作规程安全施工，杜绝事故发生。如发生安全质量事故由乙方承担。

五、乙方施工用电、用水、库房及场地均由甲方提供。

六、甲方如有变更，应及时在乙方未施工前提出修改方案通知乙方，如因甲方不及时给乙方下达通知而造成损失由甲方承担全部责任及经济损失。

七、付款方式：甲乙双方签订合同后，甲方支付2万元定金，风管材料进场后甲方支付到实际风管面积50%工程款，风管全部安装后支付到80%，风机所有设备全部安装调试后支付到90%，本工程竣工验收合格后60天内全部支付。

八、本合同如发生纠纷，双方应协商解决，协商不成时，提交产品加工地人民法院解决。一方诉讼后，另一方不得再以任何理由向其它法院再行诉讼。

九、乙方必须在2010年12月18日前进场，在2010年12月23日前风管安装完工，在2010年12月30日前设备全部安装完工，在2011年元月5日前调试完成。每延误一天罚款1000元，依次类推。

十、本合同一式两份，甲、已双方各执一份，双方签字盖章后生效，未尽事宜，双方协商解决。

定作方（盖章）：承揽方（盖章）：

代理人：代理人：

第三篇：xxxx人防通风战时工程合同

XXXXXXXXX项目人防战时安装工程

施工合同

项目名称：XXXXXXX项目人防战时安装工程

甲方：XXXXXXXXXX公司

乙方：

1.工程概述

XXXXXXXXX项目人防战时通风安装工程，委托（乙方）施工。按照“中华人民共和国

合同法”和“中华人民共和国建筑法”的有关要求及本工程施工范围的有关条

款，经甲乙双方代表友好协商签订本合同。

2.承包范围

2.1本合同承包范围：

2.1.1人防战时通风工程：包含战时各类通风风机风管、风口、风阀、过滤器

等一切设备均需安装到位。具体详见解放军理工大学人防工程设计研究院人防

通风施工图战时部分工程量。

2.1.2平战时转换接口需安装到位，不好安装的位臵，需制作好摆放在现场。

2.1.3所有人防设备型号规格，若图纸设计要求与现行验收标准有偏差的，最终以现行验收标准为准。

2.1.4负责整个人防战时工程（给排水工程、战时通风工程、战时电气工程、人防卷帘门）与当地人防部门协调工作。

3.合同工期

3.1开工日期： 2013年5月6日。

3.2交工日期： 2013年6月15日。

3.3本工程合同绝对工期为41天，工期以日历日为准，因气候影响工期概不顺

延，为此请乙方在施工组织设计中突出抢工期的具体有力措施。

4.工程质量标准

符合现行江苏省人防工程施工验收规范和标准要求，并满足当地人防部门

验收标准以及建设单位、甲方的竣工验收。

5．合同总价

5.1本工程的合同总价为人民币XX 万元（大写人币： XX整）。合同总价包括完成承包范围内工程项目的全部费用，包括全部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费等；根据施工图纸、技术标准或政府（包括主管职能部门）文件规定应当由乙方负责实施的所有检验、检测、试验费，已综合测算后包括在合同总价中。

5.2本合同总价包括从投标开始到完成本项目承包范围内所有内容直至保修结束为止所需的所有费用，一次包定。

6．合同价款的支付方式

本工程无预付款，乙方根据甲方工程进度采购人防通风设备及材料。风阀、双连杆手电动密闭阀、超压排气活门、油网过滤器、过滤吸收器、插板阀等人防通风设备到场后即付清设备款；风管管材、风机等风管及附件到场后付清材料款的50%；完工后通过甲方、建设单位及泰兴人防部门初验后付至合同总价的85%，所有资料原件交至泰兴人防办、复印件交至甲方，在人防办出具竣工验收单的同时付清尾款。

7．甲、乙双方的职责

7.1甲方责任：

7.1.1配合解决施工过程中出现的各种技术问题；

7.1.2施工现场配合协调工作；

7.1.3按合同付款要求拨付工程款；如未能按时支付，按10%利息计算，延误工期由甲方负责。

7.1.4施工全过程的质量监理；

7.1.5组织工程竣工验收。

7.2乙方责任：

7.2.1 严格按设计文件，现行国家、行业和江苏省人防工程最新版本的规范、标准、规程、管理规定及甲方相关项目建设管理制度规定组织施工，当相互要求不一致的，由甲方明确或按最严格的条款执行。乙方应与其它施工单位相互配合，服从甲方及建设单位现场管理人员和监理单位的协调与管理。

7.2.2乙方必须严格遵守江XXXXXXXXX有限公司及项目指挥部制定的《建设工程质量监督检查告知书》、《项目工程技术质量管理制度》、《项目建设安全管理考核规定》、《项目建设工程进度管理制度》、《新、改、扩建项目安全管理规定》、《危险作业安全管理制度》、《协作单位安全管理规定》、《项目隐蔽工程检查验收规定》等涉及项目建设管理的各项规定，如有违反、自愿接收这些管理制度的处罚。

7.2.3 乙方所用的人防材料必须是江苏人防网备案的优质合格产品，并附有该产品的说明、检测报告、质量证明书等保证资料。甲方发现乙方所购建材，不符合设计要求或存在产品质量问题，有权终止使用，由此发生的一切损失均由乙方承担。

7.2.4配合甲方现场施工管理人员的跟踪监理工作，提供工作方便。

7.2.5施工现场的安全管理及安全保卫工作并负责人身设备事故的协调处理工作。

7.2.6严格按甲方认可的施工组织设计布臵施工现场，施工区域内道路通畅，秩序井然。不得擅自修改经甲方认可的施工组织设计，不得任意到处堆放建筑材料和更改大临设施位臵。施工现场附近的主要交通干道，应保持整洁干净，必须每日做到工完料净场地清。

7.2.7乙方项目经理应当在开工前5天到位，如不能按投标承诺到位或中途撤换，乙方应承担违约责任。

7.2.8乙方项目经理主要工作时间应当在施工现场，离开项目所在地范围的，应向甲方合同执行部门主要负责人请假；施工期间，乙方项目经理手机必须确保畅通。

7.2.9乙方开工前应根据合同总工期要求编制施工总进度计划，施工总进度计划中每月应明确2-4个主要进度节点，经甲方审批后作为进度考核的依据；应向甲方提交本周工作完成情况和下周工作计划安排及本周未完成计划的主要原因；甲方每周主持召开由乙方项目经理等相关人员参加的工程例会对乙方所报的下周工作计划进行审定，甲方在审定时有权增加或修改乙方周工作计划，乙方应当接受。

7.2.10隐蔽工程验收、材料设备进场验收乙方均应留下验收过程的原始图片，做好隐蔽工程验收和材料设备进场验收台帐，每天应把台帐和图片报甲方合同执行部门（星期日和国家法定节假日与假期过后的第一个工作日合并报送）。

7.2.11施工中出现的任何非甲方原因造成的人身伤亡、质量和设备事故等，甲方不承担因此造成的任何责任和经济损失，由此造成的甲方一切损失由乙方承担。

7.2.12乙方必须严格按合同约定进行施工、按时竣工。

8、验收条款

乙方完成合同规定的全部内容，整理齐全主要质量保证资料，初验后乙方应完成交工验收中甲方及当地人防办提出的整改项目，全面负责整理并提交完整的人防工程竣工验收资料，满足当地人防部门资料移交手续。

9.违约、索赔和争议

9.1违约责任

9.1.1 工程质量达不到合格标准，乙方应负责整改或返工，由此延误的工期由乙方承担工期延误的违约责任；达不到合格标准，甲方有权拒绝接收工程，由乙方承担一切责任和赔偿甲方的一切损失。

9.1.2乙方在施工中违反合同规定和国家相关标准，有偷工减料、以次充好、使用假冒伪劣产品、不合格产品，违反强制性条文规定等严重质量违约行为的，甲方将对乙方处以不少于合同总价2-4%的质量扣款。如造成甲方损失的，乙方还应承担甲方相应的损失。

9.1.3如乙方拒不执行合同，乙方须向甲方支付合同总价的5%作为违约补偿，并承担对甲方造成的损失。

9.2争议的解决

9.3.1 甲方乙方在履行本合同过程中发生的任何争议，可以和解或者要求有关主管部门调解，双方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，则向当地人民法院提出诉讼。

9.3.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程，乙方无权以争议没有及时解决而单方面停工或减慢施工进度，否则乙方应承担工期延误的全部责任：

9.3.2.1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工。

9.3.2.2调解要求停止施工，且为双方接受。

9.3.2.3法院要求停止施工。

10.转包、分包

本工程不允许转包、违法分包。禁止分包单位将其承包的工程再次分包。

11.其它

11.1本工程乙方项目经理为：，全权代表乙方负责本合同的履行。

11.2在履行本合同过程中，乙方现场项目部盖章或项目经理签字的任何书面文件均视为得到乙方法定代表人和法人的授权。

11.3乙方授权本工程项目部可以直接参加甲方厂区内其它所有项目的投标，盖有乙方本工程项目部印章或乙方本工程项目经理签字的投标文件或签订的合同，均视为得到乙方法定代表人和法人的授权。

11.4本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份。

11.5本合同未尽事宜，经甲、乙方决定需要补充或修改后，书写《合同修改意见书》一式四份(经甲、乙双方盖章签字)，视为本合同的补充。

11.8任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应尽早（最迟不超过两周）告知对方并提供有效证明，双方协商解决。

11.9本合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效，签约双方要严格遵守《中华人民共和国合同法》，切实执行合同条款。

甲方：（公章）乙方：（公章）

法定代表人：法定代表人：授权代表：

项目负责人：

日期：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

住所：

授权代表：项目负责人：日期：电话：传真：开户银行：账号：住所：

第四篇：通风工程工作总结

通风班组工作总结

自2014年5月至今，我班组主要的施工工作即将全部进入尾声，在施工的过程中，我班组对于质量的控制，安全和环境的管理未有一刻的松懈，达到了工程的持续性施工和各分部分项的顺利验收，但是还有一些不足的地方还需要我们继续努力，精益求精；在施工技术难点攻克上还待一些改进，力争在以后的工作中做到更好。

下面就我班组施工中存在的瑕疵作一个简单的概述。

一、安全方面

1.部分员工的安全意识不够强，个别职工对整体施工的操作规范不熟悉，工作中存在手忙脚乱的现象，对一些危险源预知能力差。

管理措施：加大对施工人员的安全培训和安全交底的力度，将一切危险源拒之门外，能够做到对危险源的可防可控。2.个别班组长不能完全尽到职责，不积极主动组织施工人员进行安全培训；施工现场巡查力度不够，有时施工人员在未做请示的情况下离开自己的工作岗位。

管理措施：加大对施工管理人员的考核制度，使其认真、全面、细致的对现场安全做好实质性的工作。

二、施工工艺方面

1.在施工过程中遇到的一些施工上的突发性难点和施工顺序的协调上不能做到提前有所准备，导致单个工序时间的延迟。管理措施：增加和各单位的沟通力度，对一些多单位交叉作业的部分预先协调，力争施工过程按进度进行。2.一些施工新技术新方法的运用不能落实到位，降低了施工过程中的安全性、便捷性、工艺性。

管理措施：加大对施工人员的技术培训，技术交底，确保人人掌握新技术、新工艺，为创造出更好的工程而努力。

三、劳动纪律方面

在药明康德的带领下和施工班组全体人员的共同努力下，所有员工都能自觉遵守各项劳动纪律和规章制度，在以后的工作中我们会在接在励，借助药明康德的优势，学习优良传统，团结一心，开拓进取，提高我们自身的管理水平，学习药明康德的先进经验。

第五篇：通风安装工程承包合同

通风排烟安装工程承包合同

发包方：河北嘉茂房地产开发有限公司（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关法律法规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就 安平县阳光福城通风排烟安装工程事宜，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

1.甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，甲方、乙方均

不得擅自修改。

2.施工图的重大修改变更，必须经原批准、设计单位同意，并于修改前2天办理设计

修改议定单。设计修改议定单经甲方签证后，乙方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与

施工图份数相同，并作为合同的补充文件。

3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、施工面积（容积）增加、结构改变、标准过

高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加的费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁，材料、构配件积压的实际损失）由责任方负责并调整合同造价。

4，电费施行包干制，3000元以内由甲方负责，超过部分由乙方负责。.在工程施工中发生下列各项事实之一时，乙方必须立即以书面通知甲方，要求确认：

（1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，如地质、地下水情况等，设计文件所

标明的施工条件与实际不符；

（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；

（3）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。

确认的事实必须在限期内解决。不能如期解决而造成停工的，工期损失由甲方承担。

6.任何设计或工程变更经过确认后，涉及工程造价变更的，双方应当签订书面变更协

议，协议书经双方现场工程师签字后生效。授权书明确规定工程师没有变更签字权的，协议

书还必须加盖该方的印章方为有效。

第五条双方负责事项

1.甲方

（1）合同签订后工技术资料

（2）在开工前按审定的施工组织设计或施工方案，提供水、电源联结点，并装好水、电

表，以便乙方按表计费；负责进场道路的维修；

（3）根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要；

（4）确定管道等设施的定位标桩、水准点和坐标控制点；

（5）审核乙方工程进度月报，及时向乙方支付工程进度款；

（6）派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，负责设计变更的签证，工程中间验收、工

程进度拨款签证和其它必须的签证；负责签收乙方送达的各项文件。

（7）组织对工程的竣工验收，并按合同规定，及时结算工程尾款。

2.乙方

（1）按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理；

（2）严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和

交付；保证消防部门通风排烟工程验收通过，且按图纸施工，施工的材料设备包括但不限

于后附的设备材料中所列内容

3.甲方发现乙方在施工中，有不安有不按图纸设计要求的施工，乙方应立即改正。如其不

该，甲方可令其停止施工，损失乙方自负。

4乙方做好施工防护工作，若发生安全事故由乙方负责，并承担一切损失。

5乙方大型设备的垂直运输甲方给予协调，费用由乙方负责。

6保证工人住宿地方的卫生清洁，施工完后负责清理完好，如有垃圾不清理情况，甲方从

工程款中扣除垃圾清理费用。

第六条工程价款的结算与支付

1.工程款项结算方式：第一车货到付10万元，第二车货到付15万元，工人进场付5万元，安装完成百分之五十付15万元，安装完毕后付到总款的百分之九十，调试完成后付至百分之九十五，验收后付到百分之九十七，剩余百分之三的质保金一年后付清。

2.甲方未按照约定支付价款的，乙方可以采取技术措施制止甲方使用设备，直到甲方

偿清欠款。

第七条争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，由原告方所在地人民

法院裁判解决。一方诉讼后，另一方不得以任何理由再就本合同向本地人民法院提起诉讼。

第八条特殊条款

本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。

第九条附则

1.本合同履行中乙方发给甲方或第三方的有关变更、授权、验收、结算的文书、函件，必须加盖乙方公章方为有效。

2.其它本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和国务院、建设部有关

行政法规、规章规定执行。

3.合同附件：

（1）设备材料报价表；

（2）全部施工图纸；

上述附件均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

4.本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。

5.本合同正本份，其中甲方执份，乙方执份。

发包人（公章）：承包人（公章）：武城华能玻璃钢集团有限公司地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

开户银行：账号：邮政编码：

签约日期：年

日月