抹灰工程承包合同

第一篇：抹灰工程承包合同

抹灰工程承包合同

劳务承包方

（以下简称甲方）分项承包方

（以下简称乙方）由劳务总承包方承包的瑞安市东山下埠返回地工程3#楼抹灰。因工程需要，现将东山下埠返回地工程3#楼内外抹灰工程劳务承包方分包给乙方施工，为明确双方责、权、利按合同工期完成工程任务，经协商一致，根据《中华人民共和国经济法》和《劳动法》的规定，特签订以下合同，以资共同信守执行。

一、工程名称：瑞安市东山下埠返回地工程3#楼

二、工程地点：瑞安市东山下埠

三、承包形式：包清工

四、承包内容：

1、内外墙面抹灰以施工图纸为标准，包含拌制、运输沙、泥浆；墙面湿水、喷浆、贴灰饼、贴网、包角、包门窗边、天棚阴边，屋顶女儿墙、屋架、雨篷、屋面细石找平、天沟找平、楼梯间台阶踏步压光、阳台、空调板、内外沙浆抹面；外保温面层全套程序，楼层细石找平、底层（5cm至10cm）的地面细石找平。总之，按图纸上的所有沙浆抹面、保温面层及细石混凝土找平全由乙方承包价在内施工。（铺贴花岗石由甲方承担施工）。

2、严格按抹灰、阳台、地面、屋面等装饰泥水工程现行规范操作规程进行文明标化施工，必须做到本作业区内工完场清（落手清）的工作习惯。

五、承包价格

工程质量达到一次性合格，按本合同第四点承包工作内容的地下室以上按建筑面积每平方米45元结算。（建筑面积计算规则按本项目部结算方式为准）

六、付款及结算方式

1、乙方每月25日前向甲方上报本月完成工程量，核算员根据工程的实际进度部位结算工程款，待次月（20~25日）发放上月工程款的80％。如果进度完不成，影响下道工序施工予以处罚。质量达不到要求，乙方应无条件返工至合格，并承担造成的相关经济损失。待施工完成经项目部检查达到预验收条件后付至90％，余款5％待竣工验收后付至，尾款待项目部付清给甲方，甲方再一次性付清给乙方。2、3、4、乙方在现场所需用的安全帽及雨衣费用由乙方承担。若乙方在施工中途擅自离开工地，所有余款不再结算。乙方中途、后期退人所发职工工资款，甲方不予考虑。

七、工期要求

本工程施工时期以项目部要求规定的时间为标准再定。

八、质量要求

本工程质量目标确保合格，如不能一次性通过验收合格，由此造成的一切返工损失费用及间接损失费用均由乙方承担，并以单价每平方米少2元结算。

九、双方职责1、2、甲方及时提供工程所需要材料。

乙方承担：搅拌机、沙浆机、水管、翻斗车、铝合金、泥桶、铁铲、扫把等。

3、4、乙方应有能力安排好日常的生活，甲方不预支生活费。工程施工中要文明施工，确保安全。由乙方造成的一切安全事故均由乙方承担。

十、以上各条款双方同意、无异议，守信执行。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。（双方签字后生效，工程完工、款项付清后自动失效）

甲方代表：

乙方代表：

****年**月**日

第二篇：内墙抹灰工程内部承包合同1

南通建工集团股份有限公司钦州项目部承包合同

二次结构工程内部承包合同

（以下简称甲方）

发包方：南通建工集团股份有限公司钦州项目部（以下简称乙方）

承包方：

依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，甲、乙双方经过

友好协商，签订以下条款，并严格执行。

3.6水电管底第一次修补完后剩余由乙方负责抹灰到位，所有墙体抹灰为中级抹灰质量标准，垂直平整不超过4mm，用2米铝合金靠尺检查，阴阳角垂直允许误差3mm均抹护角，要求房间方正，外墙垂直度从底层至建筑物顶允许误差20mm。

3.7乙方负责搭拆抹灰用施工简易脚手架，每道工序施工完检查楼层的质量情况，落地灰重复利用，做到工完料尽人走场清及成品保护。

3.8地面水泥砂浆压光、平整度合格，室内外、卫生间与室内、公共部分与室内高差按设计要求施工。

第四条劳务分包费用

4.1通过甲乙双方友好协商，本工程二次结构含附材一次性包干，详见二次结构单价明细表，不存在以后单价调整，单价报价内已含各项费用，包括二次运料，内墙砌筑、天花抹灰临时脚手架搭拆，搅拌机司机等一切相关内容及职工伤害保险等所有费用由乙方承担。

4.2本工程意外施工项目（定额人工单价12元/小时）。本施工范围内不得出现零点工，如有零星用工必须每月结算一次，发生零点工3天内签证完。

4.3乙方施工机械、机具和周转材料均由乙方自己保管。借用甲方材料，工程结束后归还。

第五条施工组织管理

5.1严禁乙方再次转包，如发现层层分包后乙方不能保证本合同的正常履行，甲方处罚乙方的所有条件乙方均予认可。

5.2乙方按照内部分包规定，配备各类专业管理人员以保证工程的正常施工。

5.3乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，如有违反现场管理和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

5.4乙方作业人员要保障相对稳定（稳定率在85%以上）人员施工，现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入施工现场和生活区。

5.5根据甲方技术部的配合比，做好灰车的标志。收工时做好砂浆搅拌机的清洗工作，保证搅拌机内无残留砂浆，并对搅拌现场做好清理工作，并随时做好工地现场浇水防扬尘工作。对当天搅拌的砂浆在当天规定时间内使用完，严格按砌筑方量的比例配制砌筑砂浆，决不多配也不少配。

第六条工程质量

6.1本工程质量要求为合格工程，达不到合格标准或出现质量事故引起的罚款，甲方有权从乙方工程款中扣除综合单价内外墙抹灰 1 元/ m。

6.2因乙方原因造成工程质量不合格而返工，则由乙方承担甲方的经济支出，因甲方原

因造成返工，甲方除支付人工费外，工期相应顺延。

6.3由于本工程的交房标注为毛坯房，除公共部分地板、墙面、天花是简装以外，其余部分属于砂浆墙、地、顶面，所以乙方在抹灰施工中不要出现接茬和墙面、地面、天花、颜色不一致不协调的问题。

6.4 乙方在搭拆脚手架时要注意成品保护，不得碰撞已砌墙体和门窗边角。落地砂浆及时清除干净。

第七条安全生产

7.1乙方与甲方签订安全施工生产协议书，甲方负责对乙方进场的全部人员进行安全生产三级教育和提供施工人员身份证复印件，监督乙方施工人员在施工中必须遵守现行操作规程。

7.2安全生产人人有责，乙方确保未经甲方安全员同意私自拆除外架子的任何拉结点、卸荷或临边洞口防护，只要违反一次罚款不少于1000元。

7.3甲方安全人员有权按现行规章制度对乙方违反规定的施工人员实施罚款。

7.4因乙方违章作业出现的任何人员伤亡及损失，均由乙方承担费用及责任，并按劳务合同中的相关条款执行；因甲方违章指挥造成的后果，分清责任后由责任方承担后果及损失，善后安抚工作由乙方负责。

7.5乙方在施工生产过程中做到；无违章指挥、无野蛮施工、无违章作业、无重伤、无死亡事故，轻伤频率不超过3‰。

7.6乙方施工作业人员无酒后作业、不戴安全帽、外墙作业不系安全带、穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋、光膀子和穿露膝盖短裤等，坚决做到安全文明施工。

7.7乙方施工作业、管理人员在本项目部办公区、宿舍区、食堂、施工现场禁止酗酒闹事打架行凶，发现乙方有打架现象是乙方责任的每次罚款1千元，单方3人以上群殴每次1万元，并将事故责任人移交当地公安部门处理，乙方班组承担所有因打架而发生的各种费用，并在工程保证金中扣除。如果有一方不还手并及时向项目部举报，项目部将按公司规章制度进行奖励。

7.8安全用电；施工现场由甲方每三层设置一个固定电箱，搅拌站大灯由甲方负责，室内使用的碘钨灯，灯管灯架灯线由乙方自备，乙方要有专业电工进行街灯拆线等工作，不得随意私拉滥接，灯线接头必须包扎严实架空，不得拖地泡水带来安全隐患。禁止在楼层使用电饭煲、电磁炉、烧饭烧菜等。

第八条文明施工

8.1甲乙双方均应严格遵守公司对施工现场各项管理制度的要求，在甲方现场负责人的统一领导下，相互密切配合、合理安排，保证工程的顺利进行。

8.2在日常文明工地检查中，因乙方责任而受到上级主管部门或其它职能部门对工地及生活区的罚款，将由乙方承担此项经济支出。

8.3乙方施工作业人员做到；无长明灯、无长流水、施工现场无大小便。

第九条双方责任与权限

9.1甲方的责任和权限：

9.1.1为乙方创造良好的施工条件，提供办公居住用房，生活、施工用水、用电，满足施工和生活的需要；

9.1.4因乙方不服从管理，造成严重损失时甲方有权让乙方限期退场，并赔偿甲方的所有经济损失；

9.1.5甲方根据进度计划提供材料；

9.1.6甲方在本工程中只承认合同书中的乙方代表,和乙方书面委托的乙方委托代表，乙方其他人员与甲方发生任何关系均为无效。

9.2乙方的责任和权限：

9.2.1严格按施工图、技术交底进行施工，确保工程质量、按甲方的工程进度计划完成各项工程的施工任务。

9.2.3做好料、具、周转材料的保管工作；

9.2.4保证施工现场清洁，文明施工，符合公司及项目部相关规定；

9.2.7负责好交工前一切配合工作（包括交工清理）；

第十条工程款的支付与结算方式

10.1每月25日由甲、乙双方对本月完成工程量进行核实并以60~70%预结。

10.2 每层完后结清建筑面积及工程以外的人工，经双方预算员、生产主管经理签字后生效。

10.3 工程款的支付以支票形式转帐，承包范围工程全部完成经甲方和上级主管部门验收合格后支付完成工程量的25%工程款。工程竣工结算完成后年底一次性领取所有工程款。

第十一条违约

11.1不能按计划完成分部、分项工程（具体以双方签定的进度计划表执行），施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，除按本合同规定的条款赔偿外还需赔偿因其违约给甲方造成的损失，甲方有权清退乙方所有人员出场。

11.2违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天书面通知违约

方，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

第十二条争议

12.1甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，双方约定向甲方公司所在地人民法院起诉。

第十三条合同生效与终止

13.1本合同甲乙双方代表签字后生效。

13.2乙方收到工程竣工结算尾款、交付竣工工程后，本合同即告终止。

13.3本合同正本两份具有同等法律效力，由甲乙双方分别保存。

13.4本合同副本二份，双方各执两份。

甲方： 南通建工集团股份有限公司乙方：

钦州项目部

甲方代表：乙方代表：

电话：电话：

年月日年月日

第三篇：内外墙抹灰工程劳务承包合同

建设工程施工劳务分包合同（抹灰工程）

工程承包人：（以下简称甲方）劳务分包人：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已签订的 以下简称“总施工合同”），双方就本工程 劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、工程名称： 工程地点：

2、劳务分包工作内容：

2.1、抹灰工程包括但不限于：混凝土墙墙面拍浆（含熬胶）、清封堵孔（含架眼）、局部墙体凿除、基层清理、冲筋、砂子筛分、砂浆拌制、材料运输；与混凝土墙交接处挂钢丝网、局部清补、角线整直、抹灰完工后养护湿水；简易式脚手架搬运和搭拆；墙面抹灰（含门窗洞口抹灰）、落地灰及时清扫并使用，完成图纸设计中内墙装饰工程全部施工内容；以及垃圾清理、现场文明施工等工序全部工作内容及以下用工：

1）施工现场每日的清理用工，按发包人进度要求产生的赶工费用，必要的开会教育、学习和考核的用工费用，冬季施工以及夜间施工人工降效费用，施工中不可避免的工程技术间歇窝工费用，人员来往的车旅费等。

2）本抹灰工程施工前的基层清理，内墙粉内灰、清封架眼、墙体抹灰前湿润等用工。3）拍浆（含熬胶）、挂钢丝网、抹灰、养护，角线整理、清理、修补等用工。4）门窗洞口及墙面0.5m2以内的小型凿除用工。内墙粉刷还包括超厚增加用工； 5）卸/裁/转运钢丝网等保证抹灰工程质量用耗材，砂子筛分、砂/灰浆搅拌、材料场内转运、工完场清等用工。

6）包括晚班工资、赶工费、住宿费、管理费、自带雨具机具费、路工路费、交通补贴、伤病辅助工资及节假日加班、双抢补助、社保费和劳保用品费、劳务费、意外保险、必备的日常自用安全设施费用及安全风险费用等。

2.2、工人的安全帽、雨衣、雨鞋、防暑防寒、手套等合格劳保用品及安全防护用品费用以及劳保福利由承包人自行负责。

2.3、包括本工程一切困难因素（如水平运距长、垂直运输困难、因停水、停电，机械检修、图纸、材料供应等因素引起窝工、待工、赶工费用和机械无法到达的区域幅度人工代替机械费用等）。

2.4工具及设备：指承包人承包范围内各种涉及内墙抹灰工程施工所需的加工工具及施工工具，包括但不限于刷子、刮子、锤子、錾子、灰桶、铁铲、斗车、墨斗、灰线、卷尺、软水管、扫帚、直条、铝合金、自用照明灯具及线缆（必须为五芯、三芯电缆）等所有与内墙抹灰工程施工有关的一切工具均在承包人承包范围内；并包括安装搅拌机，砌石

灰池等用工；

2.5住宿自理。

3、承发包方式及履约保证金

1）承包人根据设计图纸和相关图集、规范、承包范围及工作内容约定以包工、包小型机械设备、包工具、包工期、包质量、包现场管理、包安全、包文明施工、包维修、包养老保险等社保、包风险费用（施工不连续造成的窝工、施工场地的影响造成材料的多次转运、承包人自身原因造成的返工等）综合单价包干发包人委托的工作。

2）乙方为保证在承接本劳务工作以后，诚信守诺完成工作任务，自愿交纳诚信履约保证金 万元，如无违约，前4栋主体封顶后10天内无息退返；如乙方因施工质量、进度、安全文明施工等无法达到本合同的约定时，其违约金从本保证金中扣除，本保证金不够处罚时，从结算款中扣除；如因乙方违约被解除合同时，本履约保证金不予退返。

4、施工进度及工期

4.1承包人必须按照发包人的工期计划及要求，配齐所需的施工人员，无条件完成发包人项目部所决定的月、周进度计划，如未完成月、周进度计划，如无正当理由，推迟一天罚承包人1000元，依次类推。

4.2项目部每周一次质量、进度、安全的协调会议，要求承包人派负责人到场参加。如不到场开会每次罚款200元，承包人未参加会议造成质量、进度、安全损失由承包人负责。

4.3承包人必须按发包人指定时间完成施工任务，不得延误。如承包人技术力量差、人员不足，发包人有权更换其它施工队伍，承包人的工资按已完工程量的70%进行结算，承包人对此无异议。

4.4发包人必须保证在施工过程中的道路畅通，否则延误工期由发包人负责。4.5施工期间的春种、双抢等节气和节假日等必须服从甲方统一安排（上述节气和节假日的补贴已计入承包单价内，不再计算），确保施工正常进行。

5、工程质量

5.1本工程必须达到株洲市优良 标准。在施工过程中，承包人必须听从发包人现场管理人员指挥，严格按设计图纸、规范、规程以及验收标准组织施工。

5.2在施工过程中，承包人不服从发包人施工人员管理，现场质量问题，承包人应无条件立即整改，若出现不合格需返工时，所有返工材料及损失费用由承包人承担，将从承包人工程款中扣除。

5.3在施工过程中，承包人施工人员不服从发包人管理人员管理，浪费严重，违反操作规定，所有损失由承包人负责赔偿，发包人另有权解除合同约定，承包人的工资按已完工程量的70%进行结算，承包人对此无异议。

5.4承包人应根据样板间抹灰质量及合同约定的其它条件，组织精干的施工人员进场施工作业，如承包人施工质量经整改后仍达不到验收标准，发包人有权终止本合同的执行，承包人工资按已完工程量的70%进行结算，承包人对此无异议。

5.5具体工艺顺序：清封架眼、基层清理→挂钢丝网→墙面湿水→砼面拉毛/拍浆（含熬胶）→找方正、冲筋（垛饼）→分层抹灰、刮尺、搓平→养护→交验。

5.6在基层处理完毕后，进行挂线，贴灰饼，其间距不宜超过2m。

5.7抹找平层（打底）前应将基层表面湿润，不能一遍成活的抹灰层之间施工间隔时间必须在1天以上。

5.8抹灰应连续、平直、光滑、颜色一致，无裂纹、空鼓、砂眼，预留洞口尺二正确，边缘整齐。

5.9质量评价要素：检查门洞口处的墙体厚度、批荡层平整度、垂直度、阴阳角、空鼓开裂及抹灰铁丝网。评定标准：一个抽检点的墙体厚度偏差不超过±5mm，垂直度偏差不超过5mm，表面平整度偏差不超过5mm，阴阳角证正偏差不超过2mm，无空鼓开裂，抹灰前按规范要求，不同材质结合部位、水电切槽部位等应挂钢丝网。不符合上述要求的，该点判定不合格。检查方式：目测、钢尺、2m垂直检测尺、2m靠尺和塞尺、直角检测尺。

5.10承包人在施工过程中，严格按施工管理人员的质量控制措施进行施工。严保工程质量。落地灰及时利用，如有浪费罚款100元/次。

5.11钢丝网钉好后由发包人施工员验收后方能粉底灰（方法：电锤打孔，塞木尖钉钢丝网或水泥砂浆粘贴，其中钢丝网由发包人提供）。

5.12在施工过程中，项目部施工人员、建设单位、监理、质监部门指出的不符合图纸与规范处必须立即返工达标，如给项目部造成经济损失由施工员现场核实，由承包人赔偿。

5.13经两次验收整改仍不合格，甲方可另派劳务队进行施工。属于乙方的质量问题造成的一切经济损失，均由乙方承担（包括甲方向第三方的赔偿）。凡每次复核验收时，班长必须到场，由甲方组织召开的会议，乙方合同签订者必须到场，无故不参加罚款200元。

6、承包价格及结算方式

6.1内墙抹灰工程综合包干价一层、四层按13元/m2，二层、三层按12元/m2，（其中包括1元/m2的安全及文明施工奖金（落地灰利用、退场卫生清理、安全施工等）。奖金根据项目部管理制度，同进度款支付周期兑现）。对质量不合格工程不予结算，安全文明施工不合格，结算时扣除安全及文明施工奖金。

6.2本工程原则上不签其它计时工或其它费用，如确属特殊情况，计时工统一按150元/工日结算。计时工签证必须7天内完成，逾期不予认可。承包人不得拒绝发包人临时人员调配。

6.3结算程序：质量验收合格后，由项目部施工员进行工程量签证结算，项目部核算员审核工程量后进行结算，结算单经项目经理、公司主管领导审定后生效。

6.4内墙抹灰工程工程量以承包人实际的抹灰面积（合格工程）作为结算工程量，实际抹灰面积需经甲乙双方现场核实、共同签认。

6.5本分项工程完工后，承包人在7日内向发包人递交结算书，发包人在收到结算书应当在7日内审核完毕。承包人在本分项劳务工程完工后3个月内必须办理结算手续，否则视为承包人放弃结算，超过3个月后结算的，发包人有权不予认可。

6.6所有签证须经项目负责人签字认可后方能生效。

6.7、甲方按第8条“工资结算及支付方式”的条款，每次付款甲方暂扣的质量保证金，分阶段施工完毕经业主、监理工程师、质监站验收质量达到合同要求的，质保金无息按合同约定返还给乙方，反之，除扣罚质保金外，乙方必须承担返工所发生的所有费用并承担由此延误工期的损失，经整改仍达不到质量要求的，乙方必须无条件退场。

7、劳务费支付方式：

7.1、本工程无预付款，劳务费支付在施工过程中按甲方与建设单位签订的主体合同中约定的付款条件支付。

主体经建设方、监理单位、质监站工程验收合格后，支付到结算工资总额的70%，本工程验收合格，支付到结算工资总额的80%，20%为质量保证金，工程竣工验收后六个月内，逐步无息支付到结算总额的95%。

余款在竣工验收之日起一年内付清（无息）。（余款在保质期（1年内）后扣除应由承包人维修而实际是发包人维修的费用后一个月内一次性付清（无息）。）

每次付款累计付款金额=已完工程量*劳务清包综合包干价*付款比例-借支±奖罚金额。

7.2、财务凭审核后的结算单及付款单办理付款手续。

7.3付款支付方式：按株洲火炬公司劳务分公司的规定方式支付。

8、发包人责任、权利和义务

8.1组织设计交底，做好质量、安全技术交底，并做好相关记录。

8.2公布工地各项管理制度，对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促。派驻 为现场施工代表，监督施工质量工程进度并协调解决施工过程中的各种问题，负责隐蔽工程的验收和签证。

8.3及时提供材料，为承包人施工提供临时设施及施工用水、用电、食宿场所。8.4按合同朵求审批、支付工程进度款。

8.5负责加强安全管理、完善安全规章制度，做好安全设防。定期召开由各班组长参加的关于工程质量、安全、进度、文明施工等内容的例会，协助各班组调解有关工程协调的事项。

8.6对承包人违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员以及对工程质量粗制滥造、浪费材料、无技术且不服管理的人员、违法乱纪人员发包人有权批评 4

教育、责令限期整改，按章处罚，直至清退出场或送交司法部门处理。

9、承包人责任、权利和义务

9.1承包人必须听从发包人指挥，服从发包人安排，保质、保量、按期完成各项工作。9.2遵守发包人公司及项目部的一切规章制度和管理办法，必须参加发包人组织的学习、培训、技能考试，按省、市、公司的有关规定，积极参加发包人组织的技术交底。

9.3严格按照施工图、国家施工及验收规范、发包人技术交底及其它要求施工，遵守发包人的有关规章制度，按受发包人施工管理人员的统一管理和监督。

9.4做好施工现场布臵，组织施工机械、施工物资、施工人员进场，并配合发包人做好施工现场的文明施工。

9.5配合发包人做好治安、环卫、防盗、防火安全等各项工作，负责本班组人员的智能卡、暂住证办理并承包费用。

9.6组织专业技术人员和配套人员进场有序施工，人员应无疾病、无不良嗜好，承包人应与工人签订劳动合同以明确相关责任。按国家政策要求为工人购买相关保险，承担与此相关的各种责任。

9.7积极配合发包人施工管理人员的管理，配合其它施工单位的施工。

9.8严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。提高管理意识，安全文明施工，做到材料堆放合理有序，各操作点应做到工完料净场地清。加强生活后勤管理，遵守发包人的一切规章制度。承包人所发生的一切违章事故均责任自负。

9.9班组工作人员要保持相对稳定，人员调动要向项目部备案，工作人员出入施工现场要佩戴工作标志，不准无关人员出入现场和宿舍。

9.10承包人班组负责人必须进驻工地，每月到位保证在25天以上，每少一天扣200元，承包人必须参加项目例会，缺度按200元/次予以罚款。

9.11承包人在施工期间应维护发包人单位形象，不得出现有损发包人单位形象的行为。

9.12承包人应确保本工种所涉及的合同切实有效地履行，避免上访、诉讼等事件的发生，如因承包人不及时支付工资，未采取妥善措施而引起的恶性诉讼事件，承包人应承担由此给发包人造成的一切损失，并承担发包人给予的一定额度的罚款等处罚。如有发包人未付款由发包人承担。

9.13承包人必须在人员到工地1周内提供工人花名册及每个工人的身份证复印件报发包人项目部备案。如人员有异动，必须在当天到项目部办理异动手续，否则，项目部可拒发工资。

10、安全文明生产

10.1承包人的工作人员在施工过程中必须按规定佩戴好安全帽、系好帽带，特殊工种必须持证上岗，严禁光脚、穿拖鞋或硬底鞋上班；不得酗酒，更不得酒后作业，施工现 5

场严禁打闹和嬉戏，以上如有违反者，前者罚款每人次100元，后者罚款每人次200元（组织领导加倍处罚）。如由于承包人人员违章作业与不遵守安全操作规程造成的安全事故，全部的责任与经济损失均由承包人承担，发包人不承担任何责任。

10.2遵守地方政府有关部门对施工场地交通、施工噪音、施工现场环境卫生和场外污染、安全防火、防盗等管理规定，因承包人责任造成的罚款由承包人自负；承包人应编制施工现场管理制度，施工现场严禁吸烟、使用电炉和明火，违者重罚。

10.3承包人施工人员必须遵守工地各种规章制度，讲究文明卫生，不得在厕所以外的地方大小便，一经发现，每次罚款100元（从所在班组工资中代扣），并负责整个场地的卫生清扫一天。

10.4施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动，违者每次罚款200元，由此造成的一切损失及后果均由承包人负责。

10.5严格遵守和执行《湖南高岭建设集团股份有限公司安全生产标准化管理技术手册》有关安全文明生产管理的规定。

11、施工综合管理

11.1对发包人负责供应的配电箱，承包人应认真保管、爱护，如有丢失损坏，承包人负责赔偿。

11.2承包人自带机械、工具必须符合有关规定并确保安全，必须有合格证，进场时上报项目部组织验收，并履行签字手续。

11.3承包人施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由承包人负担。

11.4工地严禁使用碘钨灯及大功率电灯取暖、烤物，严禁使用自制的热水器或电炉烧水，违者每次罚款200元；班组要到统一安排的食堂就餐，不得在工地自开炉灶，更不得用工地上的材料生火、取暖、烤物，违者按每次500元处以罚款。屡教不改者，罚款2000元直至清现现场。

11.5若发生工伤事故，承包人不得聚众闹事、无理取闹，阻碍事故的调查与处理。如承包人发生聚众闹事、无理取闹，影响事故调查以及其它班组的施工进度，罚款20000元/次，发包人另有权终止本合同，承包人工资按承包人已完工程量的70%结算工程款，并清退出工地。

11.6非工作时间、非实际工作现场、非工地上班以及无发包人勘证的安全事故，发包人不予负责。

11.7不得在工地斗殴吵架、聚众闹事，如有发生，不论责任，相关班组每次罚款5000元（动手打人者，不论有理无理，每人次罚款50000元），不得盗窃公、私财物，违者根据情节批评教育、罚款（每次不少于1000元，且不少于所盗物品价值的5-10倍）、开除处分，严重者交司法机关追究刑事责任。

11.8所有进场人员必须持有身份证，班组长负责造册登记并复印一份身份证交发包 6

人存档。

11.9承包人不得雇佣或带18岁以下未成年人（童工）及超过55周岁的工作人员进场，所有人员应到公安机关办好暂住证等必备证件（费用自理），有关部门检查年龄不合规定或无证的罚款，均由承包人自行承担，且承包人不得雇佣有传染病和高血压、心脏病、残疾等人员进场。

11.10未经工地负责人许可，任何班组不得留宿外来人员，擅自留宿外来人员，扣罚所在班组200元/次。

11.11承包人负责对进入施工现场的所有人员进行安全教育（要有记录），与其签订《安全生产协议书》并提交给项目部备查，严格执行安全操作规程，时刻检查督促，杜绝大小事故的发生，做到安全生产。凡未进行安全教育和签订安全协议的人员，一律不准上岗，否则按每人次100元处罚。

11.12施工过程中，如无发包人指令，承包人不得擅自停工。若承包人出现擅自停工、拉闸断电、辱骂、殴打、威胁发包人施工管理人员，视为严重违约，发包人有权拒付承包人所完工程的人工费及履约保证金。发生上述任何一类行为，处承包人20000元/次罚款并有权单方面解除合同，情节严重者，另移交公安司法机关处理，承包人承担由此而造成的一切损失。

11.13现场废旧材料由发包人回收，承包人不得擅自处理。现场任何材料出场，必须经发包人项目经理签字，不论数量（额）的大与小，未经发包人项目经理签字批准而擅自将现场材料、机具带出工地，一经查实，将视为偷盗行为，不论任何原因，直接处5000～20000元罚款。情节严重的，另移交公安司法机关处理。

12、违约责任

12.1如遇正常停水、停电，承包人内部根据情况灵活安排其它事情，发包人不负责任何费用；如遇恶劣气候等不可抗力因素造成的停工，发包人不负责任何费用。因承包人原因造成停工，所有责任均由承包人负责。

12.2因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。出现甲方未付款停电停工超过三天，甲方承担100%责任。

12.3承包人不得再行转/分包，如发现有此类情况，发包人可没收保证金或作清退处理；合同签订后如承包人不经发包人同意，单方解除合同时，其保证金将没收，工程款的结算将按合同单价的70%结算，30%的余款作为造成发包人损失的赔偿金补偿给发包人。

12.4承包人工人因工资发放或其它问题无理向有关部门投诉、告状，每发生一次对承包人罚款5000～50000元直至取消承包资格（发包人无故拖欠工资行为除外）。

12.5因承包人问题，受到监理、业主、公司等上级部门批评的，发包人视清况对承包人罚200～2000元罚款。

12.6发包人如不能按约支付工资，按《中华人民共和国合同法》论处。

12.7施工过程中，如因承包人原因影响工程进度、质量、安全、文明施工，发包人多次约谈而承包人又无改进措施，无法满足发包人制定目标，发包人有权单方面解除合同或肢解承包人承包范围工作内容，承包人必须无条件服从，否则，将直接按承包人严重违约处理，发包人可直接要求承包人在限期内全部出场并拒付所发生的一切工资款，产生的一切后果由承包人负责。

13、事故处理：

13.1、事故责任分析、处理等均按甲方的规章制度和国家法律法规的规定。13.2、甲方为所有乙方申报的劳务人员办理了工伤保险，所发生的工伤事故以工伤保险赔偿为准。

13.3、因乙方未将人员名单及时申报造成无工伤保险的人员，发生的工伤事故按以下方法处理： 20000元以内的安全事故费用乙方自理。超出20000元以外部分的安全事故费用，由乙方承担①10万元以内部分由乙方承担30%；② 10万元以上部分由乙方承担20%）。

14、其它约定

14.1合同在履行期间双方发生争议时，在不影响施工进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

14.2在合同履行过程中，甲、乙双方另行签订 的补充合同或协议书，以及有关施工的各种文件资料与本合同具有同等法律效力。

14.3合同条款履行完毕，承包人施工质量验收符合要求，工资款全部结算付清后，本合同自动终止。

14.4协议签订前，承包人交纳合同总金额5%的履约保证金（三万元整），根据前三次节点付款分别按30%、30%、40%的比例无息退还。

14.5停工待料或确因工程有重大设计变更，甲、乙双方就合同主要内容及时达成书面补充协议。

14.6因发包人责任造成的工地全面停工，对受影响的班组造成停工在7天以内的，每人补发50元/天的生活费，2天以后还不能继续施工，则工人暂放假，不负责任何费用；如遇正常停水、停电，承包人内部根据情况灵烽安排其它事情，发包人不负责任何费用；如遇恶劣气候等不可抗力因素造成的停工，发包人不负责任何费用。因承包人原因造成停工，所有责任均由承包人负责。

14.7因一方原因，合同无法继续履行，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此所造成的经济损失。

14.8本协议一式肆份，发包人执叁份，承包人执壹份，双方签字、盖章后生效。

15、合同生效：

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

本合同双方约定 后生效。

16、附件：

作业人员花名册（姓名、性别、年龄、身份证复印件）

工程承包人：（公章或签字）

住所：

劳务分包人：（公章或签字）

住所： 委托代理人：

开户银行：

账号：

委托代理人：

开户银行：

账号：

身份证号码：

第四篇：抹灰工程心得体会

抹灰是装饰工程最重要的组成部分，是室内外装饰质量效果和建筑物内外观表面成型的基础和关键，虽然没有高档装饰材料的观感优势。但更能体现我们的质量意识和管理操作水平。所以抓好抹灰是整个装饰施工中最重要的环节，是装饰创优的关键。

学习目的：

1、通过学习，对装修施工前的准备工作的基本知识体系有了一个更全面的了解，为后续工作的更有效的管理积累经验

2、理论联系实际。巩固和深入了解已学的理论知识，通过亲身参加施工实践，培养分析问题和解决问题的独立工作能力。为将来的工作做好准备。

3、通过学习了解抹灰工程的施工工艺，控制现场施工的质量标准。学习要求：认真学习抹灰施工工艺和执行抹灰施工质量控制标准，现场旁站理论与实践相结合提高自己的技术水平和管理水平

通过学习，在质量监督工作中应根据规范的相关要求，重点检查以下内容：

1、抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm；

2、抹灰层的总厚度应符合设计要求；水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上，罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上；

3、抹灰前必须对基层进行处理（包括凿毛、清除表面污物等措施）；

4、必须对普通抹灰的立面垂直度、表面平整度进行实测实量；

学习收获：通过这次培训使我深刻体会到自己知识的匮乏还有很多地方需要学习，理论和实际的差距只有自己去亲身体会才能明白。利用这次学习很好的锻炼了自己，懂得在以后的施工过程中去弥补不足。在现场工人施工过程中能正确指导和纠正错误，为打造精品工程贡献一份力量。

第五篇：抹灰工程平整度

抹灰工程平整度及垂直度超标整改方案及计划

一、检查标准及要求

墙面平整度允许偏差±4mm；墙面垂直度允许偏差±4mm。要求按普通抹灰标准，从5＃楼开始各楼栋、各层、各房间一一检查，凡超标的地方做好偏差多少，大小范围记录，并在墙面做好记号，等待整改。

二、准备工作

1、人员组织：检查时，由项目部2位施工员配备班组1人检查做好记录，整改时原先谁抹灰的房间谁负责整改，由项目部施工员负责检查验收。

2、工具准备：2m长靠尺、塞尺；2m长托线板尺、切割机、打磨机、砂浆刮刀等。

3、材料准备：水泥、胶水、细砂

三、整改方法

1、根据超标情况可采取①对于超标大者采用切割凿除重身按抹灰要求及标准重身抹灰；②对于凸出部位范围小采用打磨机磨平；③对于凸出部分范围大者凿除略低于平整面砂浆刮平；④对于凹入部分采用砂浆找平。边整改边检查直到达到标为准。

2、整改工艺流程：整改部位处理（凿平、打毛、清扫、冲洗、湿润底层）→吊垂直、找规矩做灰饼（保证墙面垂直平整）→刷底层建筑粘结剂（胶水搅拌水泥，有一定的强度表面搓毛）→抹面层细砂砂浆（有足够强度、垂直、平整、不空不裂、颜色一致）→湿润养护。

3、施工注意事项：补抹层薄要求湿润基层后用801胶水搅拌水泥糊 状浆，用毛刷刷一遍，稍有一定强度后，用胶水搅拌1：2水泥细砂砂浆刮上砂浆，用铝合金方条按原墙面平面刮平，不平处补抹砂浆然后再刮，直到平直为止。紧接着用木抹子搓压，使表面平整密实。完成后注意洒水湿润养护，防止空鼓开裂。