铁塔基站电源配套安装施工服务项目框架协议

第一篇：铁塔基站电源配套安装施工服务项目框架协议

合同编号：CTC-SCBZ-2016-000059

中国铁塔股份有限公司分公司 2015年基站电源配套安装

合同编号：CTC-SCBZ-2016-000059

1.3乙方承担具体项目施工建设工作时，应当同时履行本协议及具体合同/订单。其中：

1.3.1就具体项目的工期和进度以具体合同/订单约定为准。

1.3乙方承担中国铁塔[巴中市]公司的项目名称： 2015年基站电源配套安装

合同编号：CTC-SCBZ-2016-000059

合同编号：CTC-SCBZ-2016-000059

3.7具体项目施工过程中，乙方应当严格遵守国家法律法规、中国电信、甲方及具体项目业主关于安全施工的相关规定，包括但不限于：

3.7.1乙方应按照要求签订《施工现场安全协议书》（附件1），并在各具体项目的施工建设中严格履行《施工现场安全协议书》的各项约定。

3.7.2乙方应建立健全内部安全费用管理制度，明确安全费用的使用和管理程序，建立安全生产费用预算，要保证具体项目中安全生产费用的专款专用，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新及安全生产条件的改善、安全生产管理的加强，不得挪作他用。

3.7.3本工程安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取（计取依据工信部通函[2012]213号），具体金额以具体合同或订单为准。安全生产费按照以下

合同编号：CTC-SCBZ-2016-000059

4.1.2初验不合格的，乙方应立即进行重新调试，直至测试结果符合本协议初验测试标准，由此产生的费用由乙方承担。乙方开始重新调试后十个工作日内仍不能达到本协议初验测试标准的，具体项目业主有权解除具体合同/订单。

4.2试运行和最终验收 4.2.1试运行期[ 3 ]。

4.2.2试运行期内，系统运行应当符合本协议规定的标准。如果出现不符情况，由乙方负责更正和修改，由此产生的费用由乙方承担。同时试运行期间根据更正和修改期间做相应顺延。如果由于乙方原因造成整个系统瘫痪，并且不能在试运行期内一段合理时间内恢复，试运行期将自系统恢复之次日起重新开始。试运行阶段（含顺延和重新计算的试运行期）最长不得超过[ 90 ]日，超过该期间后仍不能达到本协议规定标准的，具体项目业主有权解除具体合同/订单。

4.2.3试运行结束后，由乙方提出书面的终验申请报告，具体项目业主在接到申请后[ ]日内按本协议规定的终验标准进行终验。终验由具体项目业主指派的工程技术人员和代表与乙方共同进行。经终验测试符合本协议规定的终验测试标准，由具体项目业主签署终验合格证书。终验不合格，乙方应负责更正和修改。乙方更正、修改后必须再次按照本协议规定的终验标准进行终验。如果再次终验仍不合格，具体项目业主有权终止具体合同/订单。

4.3因具体项目业主要求改变方案或其他非乙方原因导致工期延误的，经具体项目业主书面确认，工期应按照甲方确认的延误期间作相应顺延，且乙方无需就已确认的延误期间承担延期的违约责任。

4.4具体项目的工程验收及系统运行适用以下标准： 4.4.1国家、地方、行业相关强制性标准。

4.4.2原邮电部、原信息产业部、工业和信息化部、中国电信以及本协议甲方发布的相关专业技术规范。

4.4.3招投标或竞价文件的相关约定。

4.4.4审定的设计文件、设计批复、设计变更，以及甲方/具体项目业主和乙方书面认可的其他资料。

上述标准不一致时，以要求较高者为准。具体合同/订单中另有约定的，按具体合同/订单执行。

4.5乙方应按《工程建设标准强制性条文》（信息工程部分）的通知（建标

合同编号：CTC-SCBZ-2016-000059

[2000]259号）等法律法规规定及各专业施工规范（详见附件2）要求进行工程施工。在具体项目建设过程中如发现乙方未能按时、按质、按量提供服务的，具体项目业主有权提出限期整改的要求，整改期届满而乙方施工仍未能符合规范要求的，具体项目业主有权中止直至解除具体合同/订单，并要求乙方承担相应赔偿及违约责任。

合同编号：CTC-SCBZ-2016-000059

6.2支付方式

6.2.1 具体项目全网交付验收合格后且结算资料送审且收到乙方提供的下列单据[30]日内，具体项目业主向乙方付至具体合同预算总价的[70] %；

（1）乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票[ ](增税专用/增值税普通/营业税/其他)。

（2）具体项目业主签署的全网项目交付验收报告和交付验收合格证书原件各一份。

（3）甲方或具体项目业主的审计机构或其委托的审计单位、监理单位（如有）审定或审核确认的结算审计单据原件一份。

6.2.3具体项目施工结算审计完成且甲方或具体项目业主收到乙方提供的下列单据[ 30 ]日内具体项目业主以结算金额为基础、扣除上述已支付款项后，向乙方支付剩余的合同款项：

（1）乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票[ ](增税专用/增值税普通/营业税/其他)。

（2）具体项目业主签署的全网项目终验报告和终验合格证书原件各一份。（3）甲方或具体项目业主的审计机构或其委托的审计单位、监理单位（如有）审定或审核确认的决算审计单据原件一份。

6.2.4保修抵押金在本工程保修期满后，乙方没有出现质量问题及违约责任后付清。

6.3本协议项下款项的所有支付由甲方以[银行转账 ]（银行转账、电汇、支票等方式）付至乙方。乙方银行账户信息如下：

开户行：[ 工行成都金牛支行 ] 银行地址：[ 沙湾路258号附1号 ] 户名：[四川环宇惠通通信工程有限公司 ] 账号：[ ***9023 ] 纳税人识别号：[ *** ] 地址：[ ] 电话：[ ] 6.4本协议

合同编号：CTC-SCBZ-2016-000059

为准。如果最终结算金额超过预算价[ 5 ]%，则具体项目业主与乙方应就超出部分在本协议及具体合同/订单之外另行签订补充协议，否则具体项目业主对超出部分无需承担付款义务。

6.5具体项目工程款总额（以最终结算金额为准）已包含甲方或具体项目业主就乙方为完成具体项目施工工作所应支付的全部报酬和全部费用。除另有约定外，具体项目业主无需就具体项目施工事宜向乙方另行支付上述费用之外的任何其他费用。

6.6因履行本协议及具体合同/订单所发生的银行费用及与支付有关的其它费用，由各方自行承担。

6.7若根据本协议及具体合同/订单规定乙方应当支付违约金和/或承担赔偿责任,则具体项目业主有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。如乙方对上述款项的扣除有任何异议，应在接到具体项目业主通知后[ 3 ]日内提出，否则视为认可。

6.8具体项目实施过程中，若具体项目业主中途变更方案或发生设备及其他服务的调整变化，相应费用的变化由各方另行协商解决。

合同编号：CTC-SCBZ-2016-000059

合同编号：CTC-SCBZ-2016-000059

和/或具体项目业主遭受损失的，乙方应当赔偿。

10.4迟延提供服务违约金：保修期内，如乙方未能及时向具体项目提供本协议及具体合同/订单项下的服务（包括保修期服务），除本协议约定的不可抗力原因外,每迟延一次，乙方应按照具体合同和/或订单最终结算金额的[ 5 ]‰支付违约金。

10.5乙方应按实申报具体项目的工程结算费用，对乙方申报的工程结算费用，经甲方或具体项目业主的审计机构或其委托的审计单位、监理单位（如有）审查，审减额为具体合同和/或订单送审总额以下[ 5 ]％（含）至[ 20 ]％的，具体项目业主有权从应支付乙方的款项中扣除等同于审减额的违约金，如审减额超过具体合同和/或订单总额[ 20 ]％以上（含）的，具体项目业主有权从应支付乙方的款项中扣除双倍于审减额的违约金。

10.6乙方未能按时、按质、按量进行工程施工或提供技术支持和服务，且经过限期整改仍未能达标的，甲方和/或具体项目业主有权解除本合同和/或具体合同和/或订单，乙方应当返还具体项目业主已支付价款及按照中国人民银行同期贷款利率计付利息，按照具体合同和/或订单最终结算金额的[ 10 ]%支付违约金，同时赔偿甲方和/或具体项目业主的相应损失。

10.7具体项目施工现场发生伤亡事故，除按照法律、法规规定向有关行政主管部门和具体项目业主报告外，乙方还应当及时向当地建设行政主管部门报告，对伤亡事故不得隐瞒、故意迟延或者谎报。否则，除应按法律法规承担相关行政、刑事责任外，乙方还应向具体项目业主支付具体合同最终结算金额[ 10 ]%的违约金。

10.8若因乙方原因造成甲方设备损坏、通信障碍或其他财产损失的，乙方应赔偿由此给甲方带来的一切损失

10.9除非具体项目业主要求解除具体合同/订单，否则乙方承担违约责任并不免除其继续履行具体合同/订单的责任。

10.10根据本条约定标准计算违约金时，如无最终结算金额依据，则违约金按具体合同预算总价计算。

10.11双方一致确认，具体项目业主为甲方下属机构时，甲方有权代其下属机构直接向乙方主张上述权益；并且，如乙方具体项目的工程建设施工行为同时对甲方造成损害的，乙方并应赔偿甲方损失。

合同编号：CTC-SCBZ-2016-000059

合同编号：CTC-SCBZ-2016-000059

13.1乙方对甲方和/或其下属机构（“披露方”）所提供的资料、与具体项目工程有关的一切资料、本协议和具体合同/订单的签订及履行过程中接触到的甲方及其关联公司的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息，以及乙方依据本协议、具体合同/订单编制的各种文件(统称“保密资料”)负有保密义务。未经披露方书面许可，乙方不得向任何

合同编号：CTC-SCBZ-2016-000059

所谓意外风险是指不可归责于任何一方的原因而致使工程设备或元器件等毁损灭失的客观情况。

合同编号：CTC-SCBZ-2016-000059

16.7甲方与乙方因履行本协议或与本协议有关的一切通知都必须按照本协议中的地址，以书面信函形式或甲乙双方确认的传真或类似的通讯方式进行。采用信函形式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

甲方： 中国铁塔[股份有限公司巴中市分]公司

地址：[四川省巴中市巴州区江北郑家街5号1单元4楼1号 ] 邮编：[ 636000 ] 联系人：[陈俐洁 ] 电话：[ *** ] 乙方：[ 四川环宇惠通通信工程有限公司 ] 地址：[ 四川省成都市武侯区西三环路一段150号3栋2单元302室 ] 邮编：[ 610000 ] 联系人： [ 庞会 ] 电话： [ ***] 16.8本协议附件是协议不可分割的组成部分，与协议正文具有同等法律效力。若附件与协议正文有任何冲突，以协议正文为准。

本协议附件为：

附件一施工现场安全协议书 附件二供应商廉洁声明

补充附页

经友好协商，对本协议条款补充、修改如下，本补充附页为协议正文的一部分，与协议正文冲突时，以本补充附页为准：

甲方： 中国铁塔[股份有限公司巴中市分]公司 法定代表人/负责人[ ] 或授权代表：（签字）[ ]

合同编号：CTC-SCBZ-2016-000059

[ ]年[ ]月[ ]日

乙方：[ 四川环宇惠通通信工程有限公司 ] 法定代表人/负责人[ ] 或授权代表：（签字）[ ]

[ ]年[ ]月[ ]日

附件一

施工现场安全协议书

合同编号：CTC-SCBZ-2016-000059

合同编号：CTC-SCBZ-2016-000059

（三）在通信机房内施工，应特别重视并遵守下列要求:

1、必须制定确保运行设备安全措施。

2、设备开箱后，包装箱等易燃杂物应立即搬离现场。

3、施工时，不得将导线头子遗留在设备内。每天下班前，必须清理施工现场。

4、施工期间确须进入通信系统，应办理借用口令手续，用毕立即归还。

5、施工期间布放线缆，拆除竖井、巷道防火封堵物，布放线缆完毕后，应立即重新封堵。

6、设备安装完毕，必须经监理、督导、电力维护人员检查、测试无误后，方可接通电源。

合同编号：CTC-SCBZ-2016-000059

合同编号：CTC-SCBZ-2016-000059

乙方：[ 四川环宇惠通通信工程有限公司 ] 法定代表人/负责人[ ] 或授权代表：（签字）[ ]

[ ]年[ ]月[ ]日

合同编号：CTC-SCBZ-2016-000059

附件二

供应商廉洁声明

致： [ 中国铁塔股份有限公司巴中市分公司 ]

为充分体现守法和诚信的原则，防止不正当竞争和违纪违法行为的发生，维护贵公司及我公司在业务往来中的合法权益，我公司郑重作出以下廉洁声明。

一、我公司同意，本廉洁声明书作为合同（项目合同编号：，以下简称相关项目合同）的附件，对我公司具有约束力。

二、基本声明：

1、严格遵守国家法律法规和廉洁从业规定。

2、我公司参加贵公司的各项采购（合作）活动均遵循守法和诚信的原则，不损害国家和贵公司的合法权益。

3、我公司与贵公司、贵公司的员工和亲属之间不存在持有股份等关系，我公司不存在委托贵公司员工及亲属向贵公司推荐我公司作为供应商的行为且声明中标或者与贵公司签约后给予介绍人中介费等行为，如存在前述行为，我公司在贵公司中标的结果和已签署的协议将自动失效并赔偿贵公司的损失。

4、我公司保持对工作人员进行廉洁从业教育，增强其廉洁自律意识。

5、我公司或我公司工作人员不得向贵公司或贵公司工作人员及其亲属馈赠现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品。

6、我公司或我公司工作人员不得违规获取贵公司保密的采购（合作）活动相关信息，不得与贵公司或贵公司工作人员合谋弄虚作假，串通招投标或其他违规操纵采购（合作）活动。

7、我公司或我公司工作人员不得以任何理由，为贵公司或贵公司工作人员及其亲属购置、提供通信工具、交通工具和高档办公用品等物品；不得以任何理由，为贵公司或贵公司工作人员及其亲属提供度假、旅游、到营业性娱乐场所活动及报销、支付应由贵公司或贵公司工作人员及其亲属支付的费用。

8、我公司不得为贵公司工作人员的亲属安排工作。

9、我公司及我公司工作人员不得有其他妨碍正常交易的违法行为。

三、监督

1、我公司自觉接受监督。

合同编号：CTC-SCBZ-2016-000059

2、我公司如发现贵公司工作人员有违法乱纪的行为，将向贵公司监察部门举报。

3、贵公司监察部门有权对采购（合作）活动进行监督，有权制止、要求纠正违反本声明书的行为。

4、如我公司或我公司工作人员违反本声明书规定的，贵公司有权采取以下一种或多种措施：

（1）、我公司应按相关项目合同总额5％的金额向贵公司支付违约金；贵公司有权在未支付我公司的任一笔款项中扣除该项违约金。

（2）、有权解除与我公司签订并尚在履行的合同（包括但不限于“相关项目合同”）。

（3）、有权视我公司违约情节轻重，取消今后我公司作为供应商的资格。

四、生效

1、本声明书并不因相关项目合同期限届满而终止，贵公司发现我公司存在上述违规行为即可随时行使本声明书之权利。

2、本声明书自贵公司收到之日即生效。

声明人：[ ]公司（盖章）

[ ]年[ ]月[ ]日

第二篇：基站铁塔基础施工承包协议

基站铁塔基础施工协议

甲方： 乙方：

喀什瑞恩泰富通信工程有限公司委托

承包 基站的基础的施工，为了保证基站保质保量、安全的完成，并结合本工程的具体情况，双方经协商，达成如下协议：

一、工程名称： 基站土建工程。

二、工程地点：

工程内容及范围：完成设计院所提供图纸的全部施工内容。

三、工期：

年 月 日，乙方接到甲方通知后20日内完工。

四、承包方式：

乙方包工期、包质量、包工包料（钢筋由甲方提供）、包安全。

五、工程金额和付款方式：

1、工程经喀什铁塔公司验收30天后付款。

2、工程金额：双方商定，本协议总金额为人民币（大写）：[ ]元，（小写：[ ]元）。

六、工期：

该工期为[ 20 ]天，自[ 2016 ]年[ 5 ]月[ ]日起至[ 2016 ]年[ 5 ]月[ ]日止。工期拖延一天工期按：1000元/天。

七、甲，乙双方驻工地代表：

甲方驻地代表：曾强峰

联系电话：*** 乙方驻地代表： 联系电话：

八、甲，乙双方责任：

1、甲方代表负责现场技术指导，工程进度督促质量验收报验。

2，乙方配备一名现场总负责负责人员管理。协助甲方做好质量验收工作。

九、驻工地代表人员权限：

1、监理人在甲方委托的工程范围内，享有如下权利：

（1）选择工程总承包人的建议权。（2）选择工程分包人的认可权。

（3）对工程建设有关项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺和使用功能要求，向甲方的建议权。

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议：如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得甲方的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计协议约定的质量标准时，监理人应当书面报告甲方并要求设计人更正。

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向甲方提出书面报告。

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调、重要协调事项应当先向甲方报告。

（7）征得甲方同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向甲方报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向甲方作出书面报告。

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和会谈约定及国家质量标准的材料、构配件、设备、有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工协议规定的竣工期限的签认权。

（10）在工程施工协议约定的工程价格范围内，工程未支付的审核和签认权。以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，甲方不支付工程款。

2、监理人在甲方授权下，可对承包人协议规定的义务提出变更。如果由此影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经甲方事先批准。在紧急情况下未能事先报甲方批准时，监理人所作的变更也应尽快通知甲方。在监理过程中，如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

3、在委托的工程范围内，甲方或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处臵意见，再同双方协商确定。当甲方和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设主管部门调解或促裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。

十二、工程质量要求：

1、乙方所用材料必须在甲方指定的范围内，否则甲方有权要求乙方返工，直至解除协议。

2、乙方所用的机房门、围墙门必须选用甲方指定的品牌或甲方指定厂家的产品。

3、焊缝质量在外观上应符合下列要求：

（1）具有平滑的细鳞形表面、无折皱、间断和未焊满的陷槽，并属基本平滑连接。

（2）焊缝金属应细密无裂纹、夹渣等缺陷。

4、桩施工后应严格定位，预埋螺栓杆保证误差不大于4mm，高度严格控制偏差不大于4mm。

5、桩浇筑时也应采取相应措施，以防止断桩、缩径等不良现象发生。

十三、验收标准：

1、本工程的竣工验收，由喀什铁塔公司规定的验收标准为合格条件。对不合格的部分按规定要求返工、修改，直到合格，由此引起的费用由乙方全部承担。

2、工程竣工后，由甲、乙双方和监理单位对工程质量进行验收。

十四、施工中若需对原设计图进行变更，乙方应在接到甲方书面通知后进行变更；如遇与原地层结构不符时，应进行现场签证。变更及签证费用据实增、减。

十五、其它约定：

1、本协议未尽事宜，按《中华人民和国协议法》和《建筑安装工程承包协议条例》执行。

2、发生争议双方应友好协商，如无法达成一致，任何一方均可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

3、本协议一式贰份，甲乙双方各一份，自签字盖章之日起生效，且具有同等法律效力。

甲方：喀什瑞恩泰富通信工程有限公司 乙方： 法人代表： 法人代表：

银行帐号：

开户行：

年 月 日 年 月 日

第三篇：基站铁塔制作安装改造合同(结构化)

基站铁塔制作安装/改造合同

工程名称：工程编号：建设单位：施工单位：签订日期：

中国联合网络通信有限公司天津市分公司

发包方：（简称甲方）中国联合网络通信有限公司天津市分公司 承包方：（简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条 工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

1.3 工程内容：下列第 项

1、铁塔制作安装

包括：铁塔设计、材料采购、加工制作、热浸镀锌、运输、喷塑、安装施工。具体项目含塔体、塔上内平台、外爬梯、避雷针、室外走线架以及提供接地网和地脚螺栓的主材等。

铁塔改造、安装项目施工要求及技术要求：甲方招标书及招标确定的或甲方提供的图纸。

2、铁塔改造

包括：铁塔改造用材料采购、加工制作、热浸镀锌、运输、喷塑、安装施工。

铁塔改造、安装项目施工要求及技术要求：按图纸设计要求实施。1.4 承包方式：

费用包死、包工包料。

第二条 工程期限

2.1 全部工程开工日期：

****年**月**日 2.2 全部工程竣工日期：

****年**月**日 2.3 全部工程总日历天数

天 第三条 违约责任

3.1.工期违约金：因乙方原因，每逾期竣工一天，向甲方支付单项工程施工合同总价0.1%的违约金，逾期超过一个月，甲方有权解除该合同。同时，乙方还应赔偿由此给甲方产生的经济损失。如因甲方原因引起的工期延误除外。3.2合同违约金：若乙方存在下列行为，甲方享有相应的权利：

3.2.1乙方非法转包、违法分包工程或施工中有挂靠出借资质行为。甲方有权解除合同并暂停或取消乙方合格供应商资格，并要求乙方支付3%—5%合同价款的违约金。如此行为给甲方造成经济损失，则乙方还需赔偿此行为给甲方造成的全

部经济损失。

3.2.2由于乙方原因在施工中发生质量、安全事故，或产生较大影响。乙方须赔偿因此给甲方造成的经济损失，同时甲方扣除乙方5%—20%合同价款的违约金，如安全事故造成人身死亡，甲方还将对乙方扣罚 10万元—30万元（人民币），以惩罚乙方对甲方造成的名誉损害，同时甲方还可以解除合同并暂停或取消乙方合格供应商资格。

3.2.3乙方存在不正当竞争、或与第三方串通，损害发包方的利益或信誉。甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的经济损失、解除合同并暂停或取消乙方合格供应商资格。

3.2.4如乙方对工序质量、工程质量缺少自检，甲方要求乙方进行整改，乙方应在要求的期限内完成整改，如甲方对同一问题连续3次对乙方提出整改要求，乙方须向甲方支付1%—3%的合同价款的违约金。如相同问题连续出现超过3次，甲方暂停或取消乙方合格供应商资格。

3.2.5如乙方未对工程质量进行自检并提交报验，在验收过程中出现因乙方原因造成的质量问题，导致工程须重新验收，乙方须向甲方支付0.1%的合同价款的违约金。

3.3甲乙双方视诚信为最高合作原则，在双方合作期间，如乙方有欺诈甲方的行为，一经查实，甲方有权立即终止合作。情节严重的，甲方保留进一步追究乙方法律责任和经济索赔的权力。

3.4乙方拒不履行协议约定的义务，或者事实上无法履行协议约定的义务，甲方有权解除包括受影响的本框架协议及框架协议项下的所有其它协议在内的全部或部分协议，同时乙方须向甲方交纳解除协议部分涉及的相关工程的10%作为违约金。如果因乙方上述行为给甲方带来了经济损失，则乙方须给予全额赔偿；同时甲方保留由于乙方上述行为而引起的客户索赔、商业信誉受损等情况下向乙方进一步索赔的权利。

3.5其它因乙方没有完全履行其责任和义务而造成严重后果的，将比照上述违约处理条款进行处理。

3.6守约方按上述违约条款要求违约方支付违约金或赔偿金时，书面通知违约方其处理意见，并说明具体违约金或赔偿金额；如违约方对违约金或赔偿金额有异议，应在收到通知后一周内通知对方，双方应在收到对方的通知或答复后尽快协商明确违约责任。违约方应在确认责任后一个月内将违约金支付给对方，或者在工程费结算时统一处理。

3.7 甲乙双方可以行使代位权、撤销权、抗辩权等《合同法》所规定的权利以维护自己的权益。

3.8 在上述违约期的计算中，应扣除不可抗力因素所造成的延迟。若因违约方的违约行为给对方造成的损失超过按本章计算的违约金的，违约方还应就超过部分向对方赔偿。一方放弃行使或未能行使本协议规定的任何权利不表明该方放弃其按本协议规定应当享有的其它任何权利。第四条 双方权利义务

4.1 经双方约定 / 年 / 月 / 日乙方向甲方提供年、季、月工程进度计划及统计报表和工程事故报告，并提供施工用电、用水计划。

4.2 乙方在 / 年 / 月 / 日前将施工组织设计（或施工方案）交与甲方，由甲方确认。

4.3 乙方必须严格按照图纸加工制造、组织施工及安装，按批准的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查监督。

4.4 乙方不得将本工程转包他人，若承包方将工程转包他人，发包方有权终止合同，由此造成的损失由承包方赔偿。

4.5 已竣工程在验收之前，乙方负责对已完工程的成品保护，保护期间发生损坏由乙方负责修复。

4.6 乙方应做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。施工完毕后，乙方负责将施工现场复原。

4.7 乙方应严格执行我市关于施工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。

4.8 本合同的施工过程中及保修期内外，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷，发生人员及财产损失，或对第三方造成损害，全部由乙方负责赔偿和承担责任。4.9 在施工过程中，乙方对施工现场的安全保卫工作负责到底。做好防水、防火、防盗、防事故、保质量的安全保障措施，施工现场发生安全问题造成的损失全部由乙方承担责任。

4.10甲方不按合同规定支付工程款，按延付金额每日万分之三向乙方支付违约金，最高不超过合同总价的5%。

4.11 甲方在乙方无条件的积极协助下，负责办理有关施工报建，许可手续。4.12.甲方指派一名工地全权代表与甲方委托的监理公司代表，负责工程的质量监督及协调各方关系。第五条 价款支付与调整

5.1 经发包方批准的本合同铁塔

处(详见附件)。

本合同工程造价

元人民币，另有基站协调费

元，本合同工程总价为

元，大写

。5.2 支付方式：采用下列第 种方式

1、本合同签订后 十个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的 20 %作为工程预付款，计

元，大写：

。同时乙方应提供与支付金额等额的正式发票。根据甲方及监理公司确认工程进度达100%，甲方向乙方支付至含预付款在内累计不超过工程造价50%的工程进度款和全部协调费，计

元，大写:

。待竣工验收合格，并经审计结算后，支付至含预付款在内累计不超过工程审定后造价90%的工程款和全部协调费。同时承包方需提供剩余未付金额的全款发票，剩余的10%工程款作为质保金待保修期满且乙方完整履行保修义务后支付。采取此付款方式，乙方必须提供增值税专用发票。

2、本合同签订后 十个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的 20 %作为工程预付款，计

元，大写：

。同时乙方应提供与支付金额等额的正式发票。根据甲方及监理公司确认工程进度达100%并提交结算审计文件后，甲方向乙方支付至含预付款在内累计不超过工程造价50%的工程进度款和全部协调费，计

元，大写:

。待竣工验收合格，并经审计结算后，付清剩余工程款。同时承包方需提供剩余未付金额的全款发票。

5.3 乙方向甲方收取工程款时应向甲方提供与实际经济业务一致的，从国家税务机关取得的符合税法相关规定的发票，甲方凭票据办理付款手续。如遇国家税收政策发生较大变化（联通纳入营业税改征增值税试点范围）且联通相对方为增值税纳税人时，联通相对方提供给联通的发票必须为增值税专用发票。5.5 在施工过程中发生的一切税费和任何保险费，除已包含在预算中的之外，全部由乙方承担。

5.6 本合同工程造价已含安全生产费用，并采取专款专用方式管理，用于购置足够的安全生产防护用具及设施。

安全生产费用支付方式：工程款已包含安全生产费，安全生产费的支付进度及比例与工程款的支付进度及比例一致。

5.7 如根据本合同约定乙方应当支付违约金，则甲方有权从任一笔付款中直接扣除相应金额，对于乙方承担的赔偿责任，则甲方有权要求乙方以现金或电汇方式向甲方指定的账户交纳罚款。第六条 材料设备供应

本工程乙方供应材料，应符合设计和规范要求，并附有合格证。第七条 质量与验收

7.1 乙方应认真按照按国际《GBJ205-83》标准进行设计、生产、施工、验收，并接受甲方及甲方委派的工地代表和甲方委托的监理公司代表的监督，质量验收必须达到合格，使用期限为30年。

铁塔加工完毕试装时，甲方接到乙方通知后5日内到厂方检验，不符合甲方

要求的，乙方应承担返修工作及费用。逾期不到，则视为合格，转下道工序镀锌。（如为铁塔改造则无此项约定）

铁塔安装或改造完工后，甲、乙双方在工地按施工图一次性总体验收，验工期为3天。验收所用仪器由乙方提供。验工期内不符合甲方要求的，乙方应承担返修工作及费用。

铁塔安装时，乙方应提供与现场相同的样品以备检验。

7.2 乙方在验收合格后

日内向甲方提供完整的材质单、竣工资料和竣工图各3套，双方应对图纸资料严格保密不得向任何第三方扩散及转让。第八条 工程保修

8.1 保修项目及保修期限：自工程竣工验收合格起

年。

8.2 保修期间，乙方同时负责对工程免费保养，保养期自工程竣工交付之日起计算。甲方在保修期内提出要求，乙方在接到甲方通知后24小时内派人到达现场进行维修，24小时内保证维修完毕并符合质量要求。如乙方在24小时内未到达现场或在24小时内没有维修完毕并符合质量要求或对同一问题进行二次以上维修仍没能解决的，甲方有权另行委托他人进行维修。因乙方原因造成上述维修，维修费用及因此给甲方造成的损失均由乙方承担，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。因甲方原因造成，费用由甲方承担。第九条 争议解决

甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列第（2）种方式解决：（1）向天津仲裁委员会申请仲裁：（2）向发包方所在地人民法院起诉。第十条 其他

10.1本合同一式伍份，自双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖双方公章或合同专用章起生效，甲方执正本叁份，乙方执正本贰份，同具法律效力。10.2合同附件、竣工文件、图纸和双方协商的补充协议，为本合同的一部分，具有同等的法律效力。

10.3本合同签订后，任何一方不得擅自变更或修改本合同。如确需变更，须经双方协商一致后，签订补充协议，作为本合同的补充合同。

合同签订时间 ：

合同签订地点：中国联合网络通信有限公司天津市分公司

发包方（盖章）： 承包方（盖章）：

中国联合网络通信有限公司天津市分公司

单位地址： 单位地址：

法定代表人/委托代表人： 法定代表人/委托代表人： 电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

安全生产协议

发包人：中国联合网络通信有限公司天津市分公司（以下简称甲方）承包人：

（以下简称乙方）

鉴于甲乙双方于

****年**月**日签署了

合同。为了加强施工过程安全管理，提高安全生产和文明施工水平，避免和控制伤亡、火灾、有害气体中毒等事故的发生，甲方与乙方经协商并同意签订本协议，双方必须严格遵守执行。

一、甲、乙双方必须严格执行国家《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、工信部《通信建设工程安全生产管理规定》和《通信建设工程安全生产操作规范》的要求，认真贯彻天津市劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针政策以及有关劳动保护法规、条例、规定。

二、甲、乙双方的领导必须认真对本单位员工进行安全制度及安全技术知识教育，增强观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工遵守安全纪律、制度法规。

三、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议。介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，制定相应的防范方案和安全措施，乙方必须检查督促施工人员严格遵守、认真执行、确保人员安全并根据各施工现场的具体情况，在保证运行设备正常工作的前提下进行施工。

四、施工期间，乙方指派专职人员负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派人员负责与乙方的联系，协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲、乙方应经常联系，相互协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

五、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各种规定，接受双方的安全检查人员的监督、检查。对于查出的事故隐患，乙方必须立即整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利。乙方违反井下作业、线路施工及其他安全生产操作规程作业，一经发现每次扣罚乙方5000元（人民币）。

六、在生产操作过程中的个人安全防护用品，有各方自理，甲、乙方都应该督促各自的施工现场人员自觉穿好安全防护用品，在施工现场施工人员不按要求佩戴个人防护用品，一经发现每人次扣罚200元（人民币）。

七、对施工现场的设备、办公用具、生产设施及各类安全防护措施、安全标志和警告牌、不得擅自拆除、更改。如确实需要拆除更动的，必须经工地负责人和各方指派的安全管理人的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。在 施工期间乙方应在施工现场设置安全警示隔离标志，采取安全防护措施，乙方未按规定设置安全警示隔离标志，采取安全防护措施，扣罚乙方1000元（人民币）。

八、现场施工人员必须严格执行各类防火、防暴防盗制度，施工现场严禁吸烟，违者除严肃教育外并处以200元以上罚款。消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续。

九、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方应当按照国家和天津市现行有关规定在施工现场内及施工影响范围内采取严格的安全防范、防护措施，承担由于自身原因造成的财产损失、人身伤亡事故的责任和因此发生的全部费用。发生重大伤亡事故，乙方应按规定立即上报有关部门并通知监理及甲方代表，同时按政府有关部门要求进行善后处理。

十、未经原设计单位、监理及甲方同意，乙方擅自改变设计拆改建筑主体和承重结构或本工程范围外的设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），均由乙方承担责任和费用。新旧设备割接、替换要在最短的时间完成，并报公司监管部门备案，以确保安全运行。

十一、乙方在施工现场及运输过程中发生的施工人员安全伤亡，设备损坏均由乙方负责。乙方应保证施工用设备、设施、施工用具的安全适用，施工现场用电应符合现行的施工现场用电安全规范要求，一经发现乙方违反施工现场用电安全规范要求，扣罚乙方5000元（人民币）。

十二、其他：

１、特殊作业人员及凭上岗证作业人员，应按规定持证上岗，否则按违章作业处理。特种作业人员无证操作，一经发现每人次扣罚500元（人民币）。

2、如施工现场连续3次出现可能导致人身伤亡事故的安全隐患，甲方解除合同并暂停或取消乙方的合格供应商资格。

3、本安全协议作为合同不可分割的一部分，与合同具有同等效力，经双方加盖单位合同专用章（或单位公章）后即时生效；本协议份数与本合同份数一致。

甲方（盖章）乙方（盖章）中国联合网络通信有限公司天津市分公司

日期：

日期：

第四篇：铁塔安装施工安全措施注意事项

铁塔安装施工安全措施注意事项：

1、熟悉掌握本工种专业技术及规程;

2、队长应组织领导施工队伍的安全工作,采取实地、实际安全措施,对全体人员进行安全制度和技术操作规程教育;

3、年满18岁,经体格检查合格后方可从事高空作业;凡患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病、视力和听力严重障碍的人员和其它不适于高空作业的人,禁止登高作业;

4、在接受安装任务后,应先熟悉图纸、结构、指标、要求和地形,制定具体施工方案,并组织实施;

5、高空作业人员和现场监护人员必须服从施工负责人的统一指挥和统一管理;

6、要坚持安全第一、文明施工,确保工程服务质量;

7、经常进行安全检查,发现施工人员不遵守安全制度和技术操作规程必须立即制止,在紧急情况下,应停止该项作业;

8、在施工中,必须采取安全可靠的防护措施,设专职安全员;

9、高空作业人员身体如有异常必须及时向队长报告;

10、作业者在作业前及午饭休息时严禁喝酒,严禁在高空及吊板上打闹,开玩笑或投掷物品;

11、防护用品要穿戴整齐,裤角要扎住,戴好安全帽,不准穿光滑的硬底鞋;,水平移动工作面时,必须系尾巴绳;要有足够强度的安全带,并应将绳子牢系在坚固的建筑结构件上或金属结构架上,不准系在活动物件上;严禁催上催下,跃于馀头现象,工作时严禁掉东西;

12、专人指挥,专人开卷扬机,专人巡视滑车,专人拉尾,由机动人帮助拉大尾绳钢丝绳;卷扬机司机听到异常或没有听清楚口令不得开车;

13、互相检查所用的登高工具和安全用具（如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、防护板、安全网）必须安全可靠,严禁冒险作业;

14、使用频繁的大绳、吊板、安全锁,必须进行作业前的检查,发现异常（如断丝超过3根或离股）应立即停止使用;

15、地面留守人员、高空作业人员必须有呼有应,塔上施工人员必须佩带对讲机,各工作岗位人员一定要听清口令后方可操作具体工序;

16、人爬塔检查时系好安全带;在爬到一定高度要检查之前,先用脚用力猛跺几脚将要跨过的塔部件（以防万一）,确认安全时方可通过到接点处进行检查;

17、地面工作人员在等待下一步工作时,不得聚众喧哗、不准打闹;

18、工作完毕应及时将工具、零星材料、零部件等一切易坠落物件清理干净,以免落下伤人,上下大型零件时,应采用可靠的起吊机具;施工人员要坚持每天下班前清扫制度,做到工完料净场地清;

19、施工场地尽量要求三通一平,即水通、路通、电通、场地平整,安装现场要清楚,塔件不要太乱,以免人员拌倒;20、高空作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋;上下时手中不得拿物件;并必须从指定的路线上下,不得在高空投掷材料或工具等物;不得将易滚滑的工具、材料堆放在脚手架上;

21、前一天未完成的工作,第二天由本人负责完成;

22、高空作业区地面要划出禁区,用绳子拉起围起,并挂上“闲人免进”、“禁止通行”警示牌;夜间作业,必须设置足够的照明设施,否则禁止施工;

23、靠近电源（低压）线路作业前,应先联系停电,并配有专人在停电现场监督是否停电,直到恢复供电后方可离开;作业者最少离开电线（低压）2米以外;禁止在高压线下作业;

24、严禁上下同时垂直作业;若特殊情况必须垂直作业,应经有关领导批准,并在上下两层间设置专用的防护棚或者其他隔离设施;

25、在施工场地不允许交叉作业,特殊情况,确需交叉施工时,应得到有关部门的批准,否则不准施工;

26、严禁坐在高空无遮栏处休息,防止坠落;

27、卷扬机等各种升降设备严禁上下载人;

28、脚手架的负荷量、每平方米不能超过270公斤,如负荷量必须加大,架子应适当加固;

29、超过3米长的铺板不能同时站两人工作;30、脚手板斜道板、跳板和交通运输道,应随时清扫;如有泥、水、冰、雪,要采取有效防滑措施,并经安全人员检查同意后方可开工;当结冻积雪严重,无法清除时,停止高空作业;

31、遇六级以上大风时,禁止露天进行高空作业;

32、使用梯子时,必须先检查梯子是否坚固,是否符合安全要求;立梯坡度60°为宜;梯底宽度不低于 50厘米,并应有防滑装置;梯顶无搭勾,梯脚不能稳固时,须有人扶梯,人字梯拉绳必须牢固;

33、除背尼龙绳的人在塔外,提尼龙绳,滑车套绳人在塔内爬上特别是滑车人一定要挂牢挂好钩;

34、推绞磨用力要均匀,不可突然用力,绞吊物件暂停时,必须用安全卡卡好,人不得离开;

35、用绞磨安装时,绞磨如果固定在爬梯上,一定要先在爬梯上用铁丝捆2根线杆,以免在工作中损坏爬梯;

36、楼上塔施工时,首先往楼上吊件时,支架一定要固定牢固,防备吊件时支架倒下出事故,在安装过程中,一定要有专人注意楼下行人车辆等的安全;

37、高处作业所用梯子不得缺档,不得垫高使用;上端要扎牢,下端要有防滑设施;禁止2人同时在1梯上作业;

38、塔吊的拆装作业必须在白天进行,如需加快进度,可在具备良好照明条件的夜间做一些拼装工作,不得在大风、浓雾和雨雪天气进行;

39、在拆装作业过程中,如突然发生停电、机械故障、天气骤变等情况不能继续作业,或作业时间已到需要停休时,必须使起重机已安装、拆卸的部位达到稳定状态并已锁固牢靠,所有结构件已连接牢固,塔顶的重心线处于塔底支承四边中心处,再经过检查确认妥善后,方可停止作业;

42、高处作业前应进行安全技术交底,作业中发现安全设施有缺陷和隐患必须及时解决,危及人身安全时必须停止作业;

42、高处作业中所用的物料必须堆放平稳,不可置放在临边或洞口附近,对作业中的走道、通道板和登高用具等,必须随时清扫干净;拆卸下的物料、剩余材料和废料等都要加以清理及时运走,不得任意乱置或向下丢弃;各施工作业场所内凡有可能坠落的任何物料,都要一律先行撤除或者加以固定,以防跌落伤人;

44、进行构件吊装、钢筋绑扎及砼浇筑等悬空作业时,所用的索悬脚手板、吊盘、吊笼、平台等设备及工具,应为经过试验鉴定的合格品;绑扎钢筋时,注意不能在钢筋骨架上站立或攀登上下;

“十不准”：

一、不准违章作业；

二、不准工作前和工作时间内喝酒；

三、不准在不安全的位置上休息；

四、不准随意往下面扔东西；

五、严重睡眠不足不准进行高处作业；

六、不准打赌斗气；

七、不准乱动机械、消防及危险用品用具；

八、不准违反规定要求使用安全用品、用具；

九、不准在高处作业区域追逐打闹；

十、不准随意拆卸、损坏安全用品、用具及设施。

第五篇：基站铁塔、天线建设工程框架合同

中国移动通信集团浙江有限公司

合 同项 目 基站铁塔、天线建设工程合同编 号： 编 号：

与

签订的 基站铁塔、天线建设工程合同

发包人（甲方）： 中国移动通信集团浙江有限公司 地 址： 邮 编： 联系电话： 承包人（乙方）： 地 址： 邮 编： 联系电话： 开 户 行： 帐 号：

为明确双方权利和义务，甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，经友好协商，本着诚实信用、协作原则，签订本合同，以便共同遵守。

第一条 工程概况

建设、安装的通信基站（包括通信单管塔、美化天线天线等）地点、塔高由甲方发送给乙方的工程任务单确定。第二条 质量要求和技术标准

（一）质量要求

① 本工程所需材料由乙方采购的，乙方确定采购的生产厂家需得到甲方书面认可，所有材料均应满足甲方的质量要求。乙方应提供材料合格证、检测资料报告、质保书及驻厂监理质量报告。② 所有材料无锈蚀；

③ 焊接材料必须与母材相匹配，并具有质量保证书； ④ 通信铁塔材料必须符合国家有关标准，并具有质量保证书； ⑤ 通信铁塔的质量保证期：有效使用期限为30年，自安装完毕并验收合格之日始；

（二）技术标准

①铁塔安装完毕后应用经纬仪检测，整塔的倾斜不得大于h/1500（h为全塔垂直高度）。

② 最大设计风速下，其塔身挠度应小于或等于0.5度。③ 最大设计风速下，其塔身挠转角应小于或等于0.5度。

④ 全塔垂高应符合设计图纸要求，天线、平台数量、位臵应符合设计图纸要求。

⑤ 镀锌表面应具有使用光滑，在连接处不允许有毛刺、滴瘤和多余结块。局部不得出现大于1平方厘米的残点。镀锌附着量和锌层厚度：镀件厚度小于5mm时，锌层厚度应不低于65μm；镀件厚度大于或等于5mm时，锌层厚度应不低于86μm。镀锌附着性：镀件的锌层应与基本金属结合牢固，经锤击试验，锌层不剥离，不凸起。

⑥ 铁塔接地网的组成：当铁塔座落在机房旁边时，其地网面积应至少延伸到塔基四脚外1.5米以远的范围，网格尺寸应不大于3米×3米。其周边为

封闭式，并从塔基四角辐射，同时还应利用塔基地桩内2根以上主钢筋作垂直接地体与接地网焊接连通。

⑦ 铁塔接地网与房接地网之间必须每隔3—5米相互连通一次（至少有两处相互连通。可采用-40×4镀锌扁钢焊接）。

⑧ 天线应在避雷针与避雷引下线应焊接连通。引下线材料为BV70mm2线。铁塔地网接地电阻小于5欧姆。

⑨ 通信铁塔的质量、规格、热镀锌、接地、垂直度符合部颁标准（GB50205——95）。

⑩ 通信铁塔的强度可抵抗风速为35米/秒的风力； 第三条 原材料的提供办法及规格、数量、质量

①乙方以包工包料的方式承接通信铁塔的设计、制作、运输、安装； ②通信铁塔的规格、数量、质量分别依照本合同之第一条和第二条。第四条 地质资料、图纸提供方法

乙方根据甲方提供的通信工艺要求、地质资料和图纸,负责通信铁塔的基础及塔身（含平台、爬梯）设计，并经甲方书面(会签)同意。第五条 价款和酬金

每基铁塔具体价款详见附件【 】。

该价款已包括乙方为履行本合同所支出的全部费用，甲方不再支付其他任何费用。

本框架协议累计发生的合同总费用上限为【 】万元，超过部分除非双方另行签订协议，甲方有权无条件拒付。第六条 验收标准、方法和时间

① 验收标准：照合同规定的质量要求、技术标准、图纸和甲方企业的技术标准；

② 通信铁塔出厂前必须有甲方委托的驻厂监理的全套监理报告。③验收方法：根据甲方指定设计机构提供的通信铁塔施工图、工艺图及上述标准，由甲方委托的监理公司会同乙方验收；

④验收时间：自工程竣工，乙方提交书面验收请求及竣工资料起30日内。第七条 完成工作时间和地点

①甲方提交地质勘探资料时间、乙方提交施工图方案时间（详见清单），施工图方案经甲方确认后3天内必须进场施工。

②甲方基础施工完毕后22天内，乙方必须进场安装通信铁塔（遇特殊情况协商处理），并在10日内安装完毕 第八条 结算方式及期限

双方按【 】周期进行结算，结算前双方就实际工作量进行确认，并签订结算合同，具体结算事宜按照双方签订的结算合同执行。第九条 双方的权利和义务

甲方的权利和义务 权利

①甲方有权对乙方选用材料进行检验，乙方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同约定的原料而影响通信塔的质量时，甲方有权要求更换； ②乙方交付的产品不符合合同约定的，甲方可以要求乙方承担修理、重作、赔偿损失等违约责任；

甲方的义务

①对于乙方发现图纸或技术要求不合理的通知，甲方应当在规定的时间内回复，提出修改意见；

②甲方负责协调处理因施工而引发的问题，但由于乙方原因造成的除外； 乙方的权利

乙方有权要求甲方按照合同的约定支付报酬； 乙方的义务

①乙方应保证对其交付的通信铁塔必须是依照甲方的要求制作的，具有完整的所有权，并不得存在任何第三人主张任何权利的瑕疵； ②乙方完成的工作成果须符合合同约定的质量标准和技术要求 ； ③乙方交付的通信铁塔因质量上有瑕疵造成人身、财产损失时，乙方应承担全部责任；

④乙方应当以自己的设备、技术和劳力完成主要工作。乙方承诺具备履行本合同所必须的资质等级和相关证书，有充分合格的人员和设备，已获得履行本合同所需的全部行政审批和许可。如因乙方资质或能力瑕疵，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失和相关费用。

⑤乙方必须依照合同的约定选用原材料，并接受甲方检验，在工作期间，乙方应配合甲方对制作、安装等中间环节的阶段性成果进行验收，并接受甲方对通信铁塔质量的必要监督检查；

⑥乙方在依照甲方的要求进行工作过程中，发现甲方提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知甲方；

⑦乙方于通信铁塔安装完毕验收之前，应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。

⑧除查明是因甲方使用、保管不当造成质量问题以外，在本合同约定的质量保证期内发生质量问题由乙方负责无偿修复或更换，因质量缺陷造成甲方损失的，还应当承担赔偿责任；

⑨乙方在通信铁塔验收合格投入使用之日起一年内负责保修，应在接到甲方通知起5日内修复，保修期内免收一切材料费及维修费，期满进行一次维护（包括加固螺栓等）。质保期满后由乙方负责终身维护；

⑩乙方必须遵守安全施工的各项制度，做到安全、文明施工。在施工过程中，对安全负责，如因乙方原因造成第三方人身或财产损失，由乙方承担责任。

第十条 违约责任

① 乙方迟延履行本合同义务的，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额千分之五的违约金。

② 甲方无正当理由而逾期支付合同款项，按中国人民银行逾期贷款利息标准支付违约金。

③ 乙方不履行或不适当履行本合同义务，给甲方造成损失的，应赔偿甲方的全部损失和相关费用，并支付合同总金额20%的违约金。

④ 乙方违反本合同约定，给甲方造成重大损失，或造成本合同无法继续履行，或迟延履行合同义务超过30日,甲方有权以书面通知方式立即单方解除合同，乙方应退还全部已收款项，支付合同总金额50%的违约金，并赔偿甲方的全部损失和相关费用。

⑤ 因乙方提供的设备、软件及其他产品存在产品质量、所有权或知识产权瑕疵，造成甲方或第三方损失的，乙方应承担全部责任，负责对应相关的诉

讼、索赔或行政罚款，并赔偿甲方由此而造成的全部损失和相关费用。第十一条 不可抗力

在合同规定的履行期限内，一方由于不可抗力致使不能履行合同的，在履行及时通知义务，并取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应采取积极措施，尽量减少损失。第十二条 争议的解决

本合同履行过程中发生的所有争议应首先协商解决，协商不成时，向甲方所在地法院诉讼。第十三条 生效及其他

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应当由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

本合同一式陆份，甲方和乙方各执叁份。

发包人：（甲方）承包人：（乙方）法定代表人或授权代表 法定代表人或授权代表 电话： 电话： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号： 税号：

年 月 日