第一篇:基站铁塔基础施工承包合同(长武马方村)范本
基站铁塔基础施工承包合同
建设单位(甲方):中国联合网络通讯有限公司咸阳市分公司
施工单位(乙方): 扶风县建筑总公司
中国联合网络通讯有限公司咸阳市分公司委托扶风县建筑总公司承包长武马坊村基站的基础的施工,为了保证基站保质保量、安全的完成,按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,并结合本工程的具体情况,双方经协商,达成如下协议:
一、工程名称:长武马坊村基站土建工程
二、工程地点:以上基站
工程内容及范围:完成设计院所提供图纸的全部施工内容
三、工期
长武马坊村基站只有三管塔基础,乙方接到甲方通知后10日内
完工。
四、承包方式:
乙方包工期、包质量、包工包料(包括施工中的水、电费)、包安全。
五、工程造价:
1、本工程合同款的计算依据现行的土建(99)定额标准及配套文件。
2、工程造价:长武马坊村基站:40000元(人民币大写:肆万元整)。
3、围墙(2.4米高)工程部分造价按实际完成量以290元/延长米计算,围墙门及门楼以每处2600元计算。
4、每处土建工程如果在甲方要求的工期内未完成,则甲方将从此基站的工程费中扣除3000元。
5、以上合同造价除由于设计变更原因外不再作调整,因设计变更造成的决算造价调整,在工程竣工验收后进行,计算依据参照本工程施工图预算书的有关标 准进行,并由甲方提请审计,最终决算以审计为准。
六、付款方式:
1、合同生效后甲方付给乙方40%的备料款。计:16000元整(人民币大写:壹万陆仟元整),付款前,乙方必须向甲方出具的地方税务发票。
2、工程费的20%作为工程进度款。具体付款需要监理人员根据工程进展及工程质量情况(即工程100%完工、施工通知单返回联、无工程质量情况),签发付款通知单,经甲方人员审核无误后,甲方向乙方支付,付款前,乙方必须向甲方出具等额的地方税务发票。20%的工程进度款共计:8000元(人民币大写:捌仟元整)。
2、施工完毕,经验收合格的甲方再向乙方支付10%的工程款,计: 4000元(人民币大写:肆仟元整),付款前,乙方必须向甲方出具等额的地方税务发票。
4、工程验收后,甲方及时进行工程决算并报请有关部门进行审计,审计无误后甲方向乙方支付至审计确定金额后的90%(以审定金额为准),同时乙方提供审计金额减去已开发票后的等额合法发票。
5、10%的保修金在工程竣工壹年期满后,经甲方终验无质量问题后支付。
七、监理单位
甲方委托北京城公监理公司监理长武马坊村基站工程,同时赋予本合同第十条所规定的监理权利。
监理范围:以上基站施工的全部过程。
八、乙方驻工地代表
联系人:联系电话:
九、甲方责任:
1、按照合同及时拨付工程款。
2、负责协调与出租方的关系。
3、基础施工完毕后,甲方应积极组织有关人员在十日内对工程进行竣工验收。
4、向乙方提供完整的施工图纸贰份,地质报告书壹份。
十、乙方责任:
1、精心组织,严格按国家现行有关标准、规范及设计要求进行施工。
2、在施工过程中做到每道工序完成自检后,经现场监理人员签证认可,方可进入下一道工序的施工。
3、在施工过程中,乙方应严格按安全技术操作规程,做好施工安全防范工作,若因乙方原因发生人身伤亡事故,由乙方承担责任。
4、非乙方施工人员和甲方现场工作人员未经准许不得进入施工场地。非乙方责任造成安全事故,由责任方承担责任。
5、乙方在施工现场应做到文明施工,交工前做到“工完、料完、场地清”。
6、为甲方提供壹式贰套竣工验收资料。
7、乙方在整个施工过程中必须严格按照甲方邀标书中的各项要求及乙方应标书中的所有技术应答。
7、如因建筑材料或施工原因造成工程出现质量问题,乙方负全部责任。
8、在施工过程中,根据需要,协助甲方完成外电引入工作。
9、乙方应严格按照设计单位的图纸要求进行施工,如有不符,甲方将从工程费中按照每站每处500元的标准对乙方进行处罚。
10、各投标单位在投标、合同签订、付款账号必须使用同一单位名称。
十一、监理人员权限:
1、监理人在甲方委托的工程范围内,享有如下权利:
(1)选择工程总承包人的建议权。
(2)选择工程分包人的认可权。
(3)对工程建设有关项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺和使用功能要求,向甲方的建议权。
(4)对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议:如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得甲方的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告甲方并要求设计人更正。
(5)审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向甲方提出书面报告。
(6)主持工程建设有关协作单位的组织协调、重要协调事项应当先向甲方报告。
(7)征得甲方同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向甲方报告。如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向甲方作出书面报告。
(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和会谈约定及国家质量标准的材料、构配件、设备、有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
(9)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
(10)在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程未支付的审核和签认权。以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认,甲方不支付工程款。
2、监理人在甲方授权下,可对承包人合同规定的义务提出变更。如果由此影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经甲方事先批准。在紧急情况下未能事先报甲方批准时,监理人所作的变更也应尽快通知甲方。在监理过程中,如发现工程承包人人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。
3、在委托的工程范围内,甲方或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处臵意见,再同双方协商确定。当甲方和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。当双方的争议由政府建设主管部门调解或促裁机构仲裁时,应当提供作证的事实材料。
十二、工程质量要求:
1、基础所使用的钢材,应选用全国八大钢厂的合格产品,应附有进货质量证明,并符合设计文件的要求。
2、础所使用的水泥应选用菊花、盾石、声威、祁连山、冀东牌,机房防水
材料必须选用雨中情或京都牌SBS卷材。
3、乙方所用材料必须在甲方指定的范围内,否则甲方有权要求乙方返工,直至解除合同。
4、乙方所用的机房门、围墙门必须选用甲方指定的品牌或甲方指定厂家的产品。
4、焊缝质量在外观上应符合下列要求:
(1)具有平滑的细鳞形表面、无折皱、间断和未焊满的陷槽,并属基本平滑连接。
(2)焊缝金属应细密无裂纹、夹渣等缺陷。
5、桩施工后应严格定位,预埋螺栓杆保证误差不大于4mm,高度严格控制偏差不大于4mm。
6、桩浇筑时也应采取相应措施,以防止断桩、缩径等不良现象发生。
十三、验收标准:
1、本工程的竣工验收,按照施工图纸要求及《建筑桩基技术规范》(JGJ94—94)规定的验收标准为合格条件。对不合格的部分按规定要求返工、修改,直到合格,由此引起的费用由乙方全部承担。
2、工程竣工后,由甲、乙双方和设计单位对工程质量进行验收,并经工程质量监督机构进行核验。
十四、施工中若需对原设计图进行变更,乙方应在接到甲方书面通知后进行变更;如遇与原地层结构不符时,应进行现场签证。变更及签证费用据实增、减。
十五、其它约定:
1、本合同未尽事宜,按《中华人民和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》执行。
2、发生争议双方应友好协商,如无法达成一致,任何一方均可向甲方所在地人民法院提请诉讼。
3、本合同一式伍份,甲方执叁份乙方执两份,自签字盖章之日起生效,且具有同等法律效力。
甲方:中国联合网络通讯有限公司乙方:
咸阳市分公司
法人代表或法人代表或
委托代理人:委托代理人:
银行帐号:***9021开户行:工行扶风县支行
收款单位名称:扶风县建筑总公司
年月日年月日
第二篇:基站铁塔基础施工承包协议
基站铁塔基础施工协议
甲方: 乙方:
喀什瑞恩泰富通信工程有限公司委托
承包 基站的基础的施工,为了保证基站保质保量、安全的完成,并结合本工程的具体情况,双方经协商,达成如下协议:
一、工程名称: 基站土建工程。
二、工程地点:
工程内容及范围:完成设计院所提供图纸的全部施工内容。
三、工期:
年 月 日,乙方接到甲方通知后20日内完工。
四、承包方式:
乙方包工期、包质量、包工包料(钢筋由甲方提供)、包安全。
五、工程金额和付款方式:
1、工程经喀什铁塔公司验收30天后付款。
2、工程金额:双方商定,本协议总金额为人民币(大写):[ ]元,(小写:[ ]元)。
六、工期:
该工期为[ 20 ]天,自[ 2016 ]年[ 5 ]月[ ]日起至[ 2016 ]年[ 5 ]月[ ]日止。工期拖延一天工期按:1000元/天。
七、甲,乙双方驻工地代表:
甲方驻地代表:曾强峰
联系电话:*** 乙方驻地代表: 联系电话:
八、甲,乙双方责任:
1、甲方代表负责现场技术指导,工程进度督促质量验收报验。
2,乙方配备一名现场总负责负责人员管理。协助甲方做好质量验收工作。
九、驻工地代表人员权限:
1、监理人在甲方委托的工程范围内,享有如下权利:
(1)选择工程总承包人的建议权。(2)选择工程分包人的认可权。
(3)对工程建设有关项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺和使用功能要求,向甲方的建议权。
(4)对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议:如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得甲方的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计协议约定的质量标准时,监理人应当书面报告甲方并要求设计人更正。
(5)审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向甲方提出书面报告。
(6)主持工程建设有关协作单位的组织协调、重要协调事项应当先向甲方报告。
(7)征得甲方同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向甲方报告。如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向甲方作出书面报告。
(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和会谈约定及国家质量标准的材料、构配件、设备、有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
(9)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工协议规定的竣工期限的签认权。
(10)在工程施工协议约定的工程价格范围内,工程未支付的审核和签认权。以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认,甲方不支付工程款。
2、监理人在甲方授权下,可对承包人协议规定的义务提出变更。如果由此影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经甲方事先批准。在紧急情况下未能事先报甲方批准时,监理人所作的变更也应尽快通知甲方。在监理过程中,如发现工程承包人人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。
3、在委托的工程范围内,甲方或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处臵意见,再同双方协商确定。当甲方和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。当双方的争议由政府建设主管部门调解或促裁机构仲裁时,应当提供作证的事实材料。
十二、工程质量要求:
1、乙方所用材料必须在甲方指定的范围内,否则甲方有权要求乙方返工,直至解除协议。
2、乙方所用的机房门、围墙门必须选用甲方指定的品牌或甲方指定厂家的产品。
3、焊缝质量在外观上应符合下列要求:
(1)具有平滑的细鳞形表面、无折皱、间断和未焊满的陷槽,并属基本平滑连接。
(2)焊缝金属应细密无裂纹、夹渣等缺陷。
4、桩施工后应严格定位,预埋螺栓杆保证误差不大于4mm,高度严格控制偏差不大于4mm。
5、桩浇筑时也应采取相应措施,以防止断桩、缩径等不良现象发生。
十三、验收标准:
1、本工程的竣工验收,由喀什铁塔公司规定的验收标准为合格条件。对不合格的部分按规定要求返工、修改,直到合格,由此引起的费用由乙方全部承担。
2、工程竣工后,由甲、乙双方和监理单位对工程质量进行验收。
十四、施工中若需对原设计图进行变更,乙方应在接到甲方书面通知后进行变更;如遇与原地层结构不符时,应进行现场签证。变更及签证费用据实增、减。
十五、其它约定:
1、本协议未尽事宜,按《中华人民和国协议法》和《建筑安装工程承包协议条例》执行。
2、发生争议双方应友好协商,如无法达成一致,任何一方均可向甲方所在地人民法院提请诉讼。
3、本协议一式贰份,甲乙双方各一份,自签字盖章之日起生效,且具有同等法律效力。
甲方:喀什瑞恩泰富通信工程有限公司 乙方: 法人代表: 法人代表:
银行帐号:
开户行:
年 月 日 年 月 日
第三篇:铁塔基站电源配套安装施工服务项目框架协议
合同编号:CTC-SCBZ-2016-000059
中国铁塔股份有限公司分公司 2015年基站电源配套安装
合同编号:CTC-SCBZ-2016-000059
1.3乙方承担具体项目施工建设工作时,应当同时履行本协议及具体合同/订单。其中:
1.3.1就具体项目的工期和进度以具体合同/订单约定为准。
1.3乙方承担中国铁塔[巴中市]公司的项目名称: 2015年基站电源配套安装
合同编号:CTC-SCBZ-2016-000059
合同编号:CTC-SCBZ-2016-000059
3.7具体项目施工过程中,乙方应当严格遵守国家法律法规、中国电信、甲方及具体项目业主关于安全施工的相关规定,包括但不限于:
3.7.1乙方应按照要求签订《施工现场安全协议书》(附件1),并在各具体项目的施工建设中严格履行《施工现场安全协议书》的各项约定。
3.7.2乙方应建立健全内部安全费用管理制度,明确安全费用的使用和管理程序,建立安全生产费用预算,要保证具体项目中安全生产费用的专款专用,用于施工安全防护用具及设施的采购和更新及安全生产条件的改善、安全生产管理的加强,不得挪作他用。
3.7.3本工程安全生产费按照建筑安装工程费的1.5%计取(计取依据工信部通函[2012]213号),具体金额以具体合同或订单为准。安全生产费按照以下
合同编号:CTC-SCBZ-2016-000059
4.1.2初验不合格的,乙方应立即进行重新调试,直至测试结果符合本协议初验测试标准,由此产生的费用由乙方承担。乙方开始重新调试后十个工作日内仍不能达到本协议初验测试标准的,具体项目业主有权解除具体合同/订单。
4.2试运行和最终验收 4.2.1试运行期[ 3 ]。
4.2.2试运行期内,系统运行应当符合本协议规定的标准。如果出现不符情况,由乙方负责更正和修改,由此产生的费用由乙方承担。同时试运行期间根据更正和修改期间做相应顺延。如果由于乙方原因造成整个系统瘫痪,并且不能在试运行期内一段合理时间内恢复,试运行期将自系统恢复之次日起重新开始。试运行阶段(含顺延和重新计算的试运行期)最长不得超过[ 90 ]日,超过该期间后仍不能达到本协议规定标准的,具体项目业主有权解除具体合同/订单。
4.2.3试运行结束后,由乙方提出书面的终验申请报告,具体项目业主在接到申请后[ ]日内按本协议规定的终验标准进行终验。终验由具体项目业主指派的工程技术人员和代表与乙方共同进行。经终验测试符合本协议规定的终验测试标准,由具体项目业主签署终验合格证书。终验不合格,乙方应负责更正和修改。乙方更正、修改后必须再次按照本协议规定的终验标准进行终验。如果再次终验仍不合格,具体项目业主有权终止具体合同/订单。
4.3因具体项目业主要求改变方案或其他非乙方原因导致工期延误的,经具体项目业主书面确认,工期应按照甲方确认的延误期间作相应顺延,且乙方无需就已确认的延误期间承担延期的违约责任。
4.4具体项目的工程验收及系统运行适用以下标准: 4.4.1国家、地方、行业相关强制性标准。
4.4.2原邮电部、原信息产业部、工业和信息化部、中国电信以及本协议甲方发布的相关专业技术规范。
4.4.3招投标或竞价文件的相关约定。
4.4.4审定的设计文件、设计批复、设计变更,以及甲方/具体项目业主和乙方书面认可的其他资料。
上述标准不一致时,以要求较高者为准。具体合同/订单中另有约定的,按具体合同/订单执行。
4.5乙方应按《工程建设标准强制性条文》(信息工程部分)的通知(建标
合同编号:CTC-SCBZ-2016-000059
[2000]259号)等法律法规规定及各专业施工规范(详见附件2)要求进行工程施工。在具体项目建设过程中如发现乙方未能按时、按质、按量提供服务的,具体项目业主有权提出限期整改的要求,整改期届满而乙方施工仍未能符合规范要求的,具体项目业主有权中止直至解除具体合同/订单,并要求乙方承担相应赔偿及违约责任。
合同编号:CTC-SCBZ-2016-000059
6.2支付方式
6.2.1 具体项目全网交付验收合格后且结算资料送审且收到乙方提供的下列单据[30]日内,具体项目业主向乙方付至具体合同预算总价的[70] %;
(1)乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票[ ](增税专用/增值税普通/营业税/其他)。
(2)具体项目业主签署的全网项目交付验收报告和交付验收合格证书原件各一份。
(3)甲方或具体项目业主的审计机构或其委托的审计单位、监理单位(如有)审定或审核确认的结算审计单据原件一份。
6.2.3具体项目施工结算审计完成且甲方或具体项目业主收到乙方提供的下列单据[ 30 ]日内具体项目业主以结算金额为基础、扣除上述已支付款项后,向乙方支付剩余的合同款项:
(1)乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票[ ](增税专用/增值税普通/营业税/其他)。
(2)具体项目业主签署的全网项目终验报告和终验合格证书原件各一份。(3)甲方或具体项目业主的审计机构或其委托的审计单位、监理单位(如有)审定或审核确认的决算审计单据原件一份。
6.2.4保修抵押金在本工程保修期满后,乙方没有出现质量问题及违约责任后付清。
6.3本协议项下款项的所有支付由甲方以[银行转账 ](银行转账、电汇、支票等方式)付至乙方。乙方银行账户信息如下:
开户行:[ 工行成都金牛支行 ] 银行地址:[ 沙湾路258号附1号 ] 户名:[四川环宇惠通通信工程有限公司 ] 账号:[ ***9023 ] 纳税人识别号:[ *** ] 地址:[ ] 电话:[ ] 6.4本协议
合同编号:CTC-SCBZ-2016-000059
为准。如果最终结算金额超过预算价[ 5 ]%,则具体项目业主与乙方应就超出部分在本协议及具体合同/订单之外另行签订补充协议,否则具体项目业主对超出部分无需承担付款义务。
6.5具体项目工程款总额(以最终结算金额为准)已包含甲方或具体项目业主就乙方为完成具体项目施工工作所应支付的全部报酬和全部费用。除另有约定外,具体项目业主无需就具体项目施工事宜向乙方另行支付上述费用之外的任何其他费用。
6.6因履行本协议及具体合同/订单所发生的银行费用及与支付有关的其它费用,由各方自行承担。
6.7若根据本协议及具体合同/订单规定乙方应当支付违约金和/或承担赔偿责任,则具体项目业主有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。如乙方对上述款项的扣除有任何异议,应在接到具体项目业主通知后[ 3 ]日内提出,否则视为认可。
6.8具体项目实施过程中,若具体项目业主中途变更方案或发生设备及其他服务的调整变化,相应费用的变化由各方另行协商解决。
合同编号:CTC-SCBZ-2016-000059
合同编号:CTC-SCBZ-2016-000059
和/或具体项目业主遭受损失的,乙方应当赔偿。
10.4迟延提供服务违约金:保修期内,如乙方未能及时向具体项目提供本协议及具体合同/订单项下的服务(包括保修期服务),除本协议约定的不可抗力原因外,每迟延一次,乙方应按照具体合同和/或订单最终结算金额的[ 5 ]‰支付违约金。
10.5乙方应按实申报具体项目的工程结算费用,对乙方申报的工程结算费用,经甲方或具体项目业主的审计机构或其委托的审计单位、监理单位(如有)审查,审减额为具体合同和/或订单送审总额以下[ 5 ]%(含)至[ 20 ]%的,具体项目业主有权从应支付乙方的款项中扣除等同于审减额的违约金,如审减额超过具体合同和/或订单总额[ 20 ]%以上(含)的,具体项目业主有权从应支付乙方的款项中扣除双倍于审减额的违约金。
10.6乙方未能按时、按质、按量进行工程施工或提供技术支持和服务,且经过限期整改仍未能达标的,甲方和/或具体项目业主有权解除本合同和/或具体合同和/或订单,乙方应当返还具体项目业主已支付价款及按照中国人民银行同期贷款利率计付利息,按照具体合同和/或订单最终结算金额的[ 10 ]%支付违约金,同时赔偿甲方和/或具体项目业主的相应损失。
10.7具体项目施工现场发生伤亡事故,除按照法律、法规规定向有关行政主管部门和具体项目业主报告外,乙方还应当及时向当地建设行政主管部门报告,对伤亡事故不得隐瞒、故意迟延或者谎报。否则,除应按法律法规承担相关行政、刑事责任外,乙方还应向具体项目业主支付具体合同最终结算金额[ 10 ]%的违约金。
10.8若因乙方原因造成甲方设备损坏、通信障碍或其他财产损失的,乙方应赔偿由此给甲方带来的一切损失
10.9除非具体项目业主要求解除具体合同/订单,否则乙方承担违约责任并不免除其继续履行具体合同/订单的责任。
10.10根据本条约定标准计算违约金时,如无最终结算金额依据,则违约金按具体合同预算总价计算。
10.11双方一致确认,具体项目业主为甲方下属机构时,甲方有权代其下属机构直接向乙方主张上述权益;并且,如乙方具体项目的工程建设施工行为同时对甲方造成损害的,乙方并应赔偿甲方损失。
合同编号:CTC-SCBZ-2016-000059
合同编号:CTC-SCBZ-2016-000059
13.1乙方对甲方和/或其下属机构(“披露方”)所提供的资料、与具体项目工程有关的一切资料、本协议和具体合同/订单的签订及履行过程中接触到的甲方及其关联公司的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息,以及乙方依据本协议、具体合同/订单编制的各种文件(统称“保密资料”)负有保密义务。未经披露方书面许可,乙方不得向任何
合同编号:CTC-SCBZ-2016-000059
所谓意外风险是指不可归责于任何一方的原因而致使工程设备或元器件等毁损灭失的客观情况。
合同编号:CTC-SCBZ-2016-000059
16.7甲方与乙方因履行本协议或与本协议有关的一切通知都必须按照本协议中的地址,以书面信函形式或甲乙双方确认的传真或类似的通讯方式进行。采用信函形式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用传真或类似的通讯方式,通知日期即为通讯发出日期,如使用挂号信件或特快专递,通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。
甲方: 中国铁塔[股份有限公司巴中市分]公司
地址:[四川省巴中市巴州区江北郑家街5号1单元4楼1号 ] 邮编:[ 636000 ] 联系人:[陈俐洁 ] 电话:[ *** ] 乙方:[ 四川环宇惠通通信工程有限公司 ] 地址:[ 四川省成都市武侯区西三环路一段150号3栋2单元302室 ] 邮编:[ 610000 ] 联系人: [ 庞会 ] 电话: [ ***] 16.8本协议附件是协议不可分割的组成部分,与协议正文具有同等法律效力。若附件与协议正文有任何冲突,以协议正文为准。
本协议附件为:
附件一施工现场安全协议书 附件二供应商廉洁声明
补充附页
经友好协商,对本协议条款补充、修改如下,本补充附页为协议正文的一部分,与协议正文冲突时,以本补充附页为准:
甲方: 中国铁塔[股份有限公司巴中市分]公司 法定代表人/负责人[ ] 或授权代表:(签字)[ ]
合同编号:CTC-SCBZ-2016-000059
[ ]年[ ]月[ ]日
乙方:[ 四川环宇惠通通信工程有限公司 ] 法定代表人/负责人[ ] 或授权代表:(签字)[ ]
[ ]年[ ]月[ ]日
附件一
施工现场安全协议书
合同编号:CTC-SCBZ-2016-000059
合同编号:CTC-SCBZ-2016-000059
(三)在通信机房内施工,应特别重视并遵守下列要求:
1、必须制定确保运行设备安全措施。
2、设备开箱后,包装箱等易燃杂物应立即搬离现场。
3、施工时,不得将导线头子遗留在设备内。每天下班前,必须清理施工现场。
4、施工期间确须进入通信系统,应办理借用口令手续,用毕立即归还。
5、施工期间布放线缆,拆除竖井、巷道防火封堵物,布放线缆完毕后,应立即重新封堵。
6、设备安装完毕,必须经监理、督导、电力维护人员检查、测试无误后,方可接通电源。
合同编号:CTC-SCBZ-2016-000059
合同编号:CTC-SCBZ-2016-000059
乙方:[ 四川环宇惠通通信工程有限公司 ] 法定代表人/负责人[ ] 或授权代表:(签字)[ ]
[ ]年[ ]月[ ]日
合同编号:CTC-SCBZ-2016-000059
附件二
供应商廉洁声明
致: [ 中国铁塔股份有限公司巴中市分公司 ]
为充分体现守法和诚信的原则,防止不正当竞争和违纪违法行为的发生,维护贵公司及我公司在业务往来中的合法权益,我公司郑重作出以下廉洁声明。
一、我公司同意,本廉洁声明书作为合同(项目合同编号:,以下简称相关项目合同)的附件,对我公司具有约束力。
二、基本声明:
1、严格遵守国家法律法规和廉洁从业规定。
2、我公司参加贵公司的各项采购(合作)活动均遵循守法和诚信的原则,不损害国家和贵公司的合法权益。
3、我公司与贵公司、贵公司的员工和亲属之间不存在持有股份等关系,我公司不存在委托贵公司员工及亲属向贵公司推荐我公司作为供应商的行为且声明中标或者与贵公司签约后给予介绍人中介费等行为,如存在前述行为,我公司在贵公司中标的结果和已签署的协议将自动失效并赔偿贵公司的损失。
4、我公司保持对工作人员进行廉洁从业教育,增强其廉洁自律意识。
5、我公司或我公司工作人员不得向贵公司或贵公司工作人员及其亲属馈赠现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品。
6、我公司或我公司工作人员不得违规获取贵公司保密的采购(合作)活动相关信息,不得与贵公司或贵公司工作人员合谋弄虚作假,串通招投标或其他违规操纵采购(合作)活动。
7、我公司或我公司工作人员不得以任何理由,为贵公司或贵公司工作人员及其亲属购置、提供通信工具、交通工具和高档办公用品等物品;不得以任何理由,为贵公司或贵公司工作人员及其亲属提供度假、旅游、到营业性娱乐场所活动及报销、支付应由贵公司或贵公司工作人员及其亲属支付的费用。
8、我公司不得为贵公司工作人员的亲属安排工作。
9、我公司及我公司工作人员不得有其他妨碍正常交易的违法行为。
三、监督
1、我公司自觉接受监督。
合同编号:CTC-SCBZ-2016-000059
2、我公司如发现贵公司工作人员有违法乱纪的行为,将向贵公司监察部门举报。
3、贵公司监察部门有权对采购(合作)活动进行监督,有权制止、要求纠正违反本声明书的行为。
4、如我公司或我公司工作人员违反本声明书规定的,贵公司有权采取以下一种或多种措施:
(1)、我公司应按相关项目合同总额5%的金额向贵公司支付违约金;贵公司有权在未支付我公司的任一笔款项中扣除该项违约金。
(2)、有权解除与我公司签订并尚在履行的合同(包括但不限于“相关项目合同”)。
(3)、有权视我公司违约情节轻重,取消今后我公司作为供应商的资格。
四、生效
1、本声明书并不因相关项目合同期限届满而终止,贵公司发现我公司存在上述违规行为即可随时行使本声明书之权利。
2、本声明书自贵公司收到之日即生效。
声明人:[ ]公司(盖章)
[ ]年[ ]月[ ]日
第四篇:钢结构厂房基础施工承包合同
**矿业有限责任公司
钢结构厂房基础施工承包合同
项目方(以下简称甲方):
施工方(以下简称乙方):
为保证施工质量,明确双方职责权利,确保安全文明施工,保障工程施工如期完成。现经双方协商一致,达成以下协议条款。
一、施工内容:本工程的施工内容以甲方提供的图纸及国家的相关土建工程规范标准为准,主要内容见附表1。附表1中未体现但图纸和相关的技术标准规范中包含的工作内容,乙方应按照要求完成,甲方不对合同金额进行调整。
二、承包形式:本工程采取包工包料的形式,乙方自带工具、用具进行施工,乙方负责承担盈亏风险责任。
三、技术标准和要求:所承包项目应该严格按照国家标准以及甲方主管及项目施工员要求施工。
四、施工进度:自乙方施工人员开始,300天完成除厂房地面砼浇筑的全部施工,钢结构厂房安装完成,具备室内浇筑条件后(具体时间以甲方通知为准)90天完成厂房地面砼浇筑。
五、工程款支付办法:
1、工程总价款为: 元,大写:。
2、价款支付:乙方人员设备进场具备施工条件后付伍拾万元整,独立基础和条形基础施工完成且验收合格后付叁佰万元整,厂房地面灰土基础施工完成且验收合格后付壹佰伍拾万元整,室内地面混凝土浇筑完成且验收合格 付壹佰伍拾万元整。余款待质量保修期满后支付。
六、乙方职责;
1、乙方在承包期间内及承包项目中,有安培工作如期完成施工任务的责任。
2、乙方有组织所属人员配合甲方搞好文明生产和安全教育的义务,并有确保安全生产的责任。
3、乙方必须加强质量意识,有严格执行操作规范,保证施工质量的职责。
4、乙方必须做好本承包工作范围的材料整理、对方,做到每天工完场清的责任。
5、乙方负责所属人员遵纪守法,遵守各项规章制度,做好所属承包工作范围的经济核算,及时做好所属人员工资的分配、发放工作。若发现甲方按合同规定支付乙方工程款后,乙方所属人员有上诉或到劳动局投诉等劳动争议的现象。经调查属实后,甲方给予乙方每人次1000元处罚。
6、文明施工、安全标识等设施不得拆除破坏。
7、乙方用完材料必须放在项目部制定地点,如果乙方不统一堆放由甲方自行雇佣小工搬运,工资按实际雇佣小工由乙方支付。
8、乙方必须做好对甲方场地既有设施的保护工作,不得损坏。如有破坏,乙方应负责修理,并赔偿因损坏对甲方造成的损失。
七、乙方的权利:
1、乙方有师傅工、普工的招收权利,根据工程施工的需要进行分组管理规范施工。但所有人员名册、身份证复印件报甲方备案。
2、乙方有权进行经济分配和奖惩。
3、乙方有生产指挥权,根据甲方对工程质量、安全级工期等要求,对所属人员直接指挥安排调动。
第五篇:铁塔基础混凝土冬季施工及养护专项方案
铁塔基础混凝土冬期施工及养护专项方案
一、术语:
冬期施工:当室外日平均温度连续五天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃ 时解除冬期施工。
混凝土养护:混凝土浇筑后,在一定时间内采取措施对外露面保持适当温度和湿度,使混凝土有良好硬化条件。
二、混凝土养护的目的:
混凝土浇捣后,之所以能逐渐凝结硬化,主要是因为水泥水化作用的结果,而水化作用则需要适当的温度和湿度条件,因此为了保证混凝土有适宜的硬化条件,使其强度不断增长,必须对混凝土进行养护。
三、混凝土养护温控要求:
混凝土养护期间应注意采取保温措施,防止混凝土表面温度受环境因素影响(如曝晒、气温骤降等)而发生剧烈变化。养护期间混凝土的芯部与表层、表层与环境之间的温差不宜超过20℃。大体积混凝土施工前应制定严格的养护方案,控制混凝土内外温差满足设计要求。
四、混凝土冬期施工措施:
在冬期混凝土施工中,主要解决3个问题:一是如何确定混凝土最短的养护龄期;二是如何防止混凝土早期冻害;三是如何保证混凝土后期强度和耐久性满足要求。在实际工程中,要根据施工时的气温情况、工程结构状况(工程量、结构厚大程度与外露情况)、工期紧迫程度、水泥的品种及价格、早强剂、减水剂、抗冻剂的性能及价格、保温材料的性能及价格及其热源的条件等来选择合理的施工方法。
目前,基本上采用以下几种措施:(1)调整配合比方法
主要适用于在0℃左右的混凝土施工。
具体做法:①选择适当品种的水泥是提高混凝土抗冻的重要手段。试验结果表明,应使用早强硅酸盐水泥。该水泥水化热较大,且在早期放出强度最高,一般3d抗压强度大约相当于普通硅水泥7d的强度,效果较明显。②尽量降低水灰比,稍增水泥用量,从而增加水化热量,缩短达到临界强度的时间。③掺用引气剂。在保持混凝土配合比不变的情况下,加入引气剂后生成的气泡,相应增加了水泥浆的体积,提高拌和物的流动性,改善其粘聚性及保水性,缓冲混凝土内水结冰所产生的水压力,提高混凝土的抗冻性。④掺加早强外加剂,缩短混凝土的凝结时间,提高早期强度。应用较普遍的有硫酸钠(掺用水泥用量的2%)和MS-F复合早强试水剂(掺水泥用量的5%)。⑤选择颗粒硬度高和缝隙少的集料,使其热膨胀系数和周围砂浆膨胀系数相近。(2)外部加热法
主要用于气温-10 ℃以上,而构件并不厚大的工程。通过加热混凝土构件周围的空气,将热量传给混凝土,或直接对混凝土加热,使混凝土处于正温条件下能正常硬化。
①火炉加热。一般在较小的工地使用,方法简单,但室内温度不高,比较干燥,且放出的二氧化碳会使新浇混凝土表面碳化,影响质量。②电加热。将钢筋作为电极,或将电热器贴在混凝土表面,使电能变为热能,以提高混凝土的温度。此法简单方便,热损失较少,易控制,不足之处是电能消耗量大。(3)掺抗冻外加剂
在-10~-15 ℃之间的气温中,对混凝土拌和物掺加一种能降低水的冰点的外加剂,使混凝土在负温下仍处于液相状态,水化作用能继续进行,从而使混凝土强度继续增长。目前常用的有氧化钙、氯化钠等单抗冻剂及亚硝酸钠加氯化钠复合抗冻剂。
六、混凝土的养护:
1、基础浇筑完后,应对浇筑的砼盖一层塑料膜,以防稻草等覆盖物受潮,再盖上1-2层稻草(草帘、草袋)或麻袋,最后再盖一层塑料以增强保温性。
2、当室外气温突然下降,坑内温度保持不了0℃以上时,立即采取补充加保温层等措施以以防混凝土早期受冻。
3、冬期施工,每日要听取天气预报。每日要测量三次保温层内温度,作好测温记录。以便掌握养生情况并分析混凝土强度增长情况。
4、各施工队可用加热法对混凝土进行养护,可采用电热毯或2000W的电暖器加热,混凝土强度达到40%以上(应保证混凝土表面及棱角不被损坏)方能拆膜。拆膜后如回填冻土,应将立柱四周用稻草围好后再回填,不使冻土直接接触基础表面以免受冻。
5、各队对浇完的基础,必须昼夜派专人看护,并定时检查坑内温度及坑外的遮盖情况。