第一篇:桩基础工程桩机施工承包合同补充协议6.13
建设工程施工合同补充协议
(预应力管桩基础工程施工合同)
工程名称:
工程地点:
发包单位:
施工单位:
签订日期: 锦阳·丰瑞商住小区汉寿银水湖公园湖南锦阳建设投资有限公司湖南长天九五地基与基础有限公司年 6 月 18 日
201
1桩机施工承包合同的补充协议
发包方(以下简称甲方):湖南锦阳建设投资有限公司
承包方(以下简称乙方):湖南长天九五地基与基础有限公司
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑工程
质量管理规范》及有关规定,甲方拟将桩基工程委托乙方施工,为明确双方在施工中的权利义务和责任,经双方协商同意签订本合同。
本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于2011年06月13 日签订的《预应力管桩基础工程施工合同》(下称“原合同”)中的定义相同。鉴于:
甲方和乙方于2011年6月13日共同签署了《预应力管桩基础工程施工合同》,双方本着互利互惠的原则,经友好协商,就《预应力管桩基础工程施工合同》中未尽事项特订立以下补充协议。
一、合同内容修改部分
1、原合同第四部分第一项:“施工期间若由于非甲方原因造成的安全事故,则一切责任和损失由乙方解决、承担,若由于包括甲方在内的多种原因造成乙方发生安全事故,则按各方当事人的责任大小处理。”修改为施工期间若由于非甲方原因造成的安全事故,则一切责任和损失由乙方解决、承担;若甲方瞎指挥、乱指挥乙方有权拒绝执行并说明理由,如因此造成的安全事故一切责任由乙方承担。
2、原合同第五部分第一项第一点中“管桩单价经甲方工程师了解现行价为115元/米,施工时价格如通过甲方工程师了解下降范围大于3元每米将进行相应调
整。”修改为管桩经甲方工程师了解定海牌管桩现行出厂价为100元/米,管桩单价浮动超过10元每米时应在甲、乙、监理方三方认可后进行相应调整,价格浮动范围在此范围内不予调整(此价格以材料进场验收单为准)。
2、原合同第五部分工程造价中:“合同暂估总价550万元”修改为合同暂估价500万元
3、原合同第六部分双方权利义务第一项第四点第一小点中:“排水人工由甲方负责”修改为:排水人工由乙方负责。
4、原合同第七部分工程款的拨付与结算第一项第三点中“打桩工程结束后预留工程总价款的10万元 作为质量保证金,待桩基础验收合格8个月后如无因基础造成的结构问题甲方应将质保金一次付清。”修改为打桩工程结束、桩基础验收合格后预留工程总价款的10万元 作为质量保证金(余款一次付清),待桩基础验收合格8个月后如无因基础造成的结构问题甲方应将质保金一次付清。
5、原合同第九部分第一项:“甲方需提供满足打桩机进退场道路、施工场地,施工用电的接驳点离施工场地不得大于350 m,水、电由乙方负责装表计量并据实向甲方交纳水电费。”修改为甲方需提供满足打桩机进退场道路、施工场地,施工用电的接驳点离施工场地不得大于500 m,水、电由乙方负责装表计量并据实向甲方交纳水电费。
6、本工程甲方指定使用定海牌管桩。
7、本工程承包内容包括打桩、锯桩、接桩工作。
8、乙方已经认识到本工程大部分单桩设计承载力为130吨,乙方明确表示可以通过静压打桩的形式满足设计承载力要求,并能够通过检测,故若因上述因素造成的影响工程质量的情况,甲方有权要求乙方赔偿全部损失。
9、静压施工过程中如出现边桩价格将不进行调整。
10、原合同中第一项第7条中打桩形式改为静压。
11、静压桩施工单价为 165 元/米
二、其它事项说明
1、施工过程中如有位置因工作面不够而需采用锤击打桩的,价格按锤击价格161元/米计算,进出场费用由甲方承担一万伍仟元整。
2、付款方式:原合同中第七项第一点A第(2)小点中“工程桩每完成 五千 米,甲方向乙方支付工程进度款 五十万元(¥500000元)。”修改为乙方施工至20000米时,甲方按合同单价支付10000米的工程款给乙方,后续的工程桩按乙方每完成5000米时,甲方按合同单价支付90%给乙方,余款在工程完工100天内一次性付清。
三、本协议生效
本协议双方签字盖章即生效,成为《预应力管桩基础工程施工合同》不可分割的组成部分,与《预应力管桩基础工程施工合同》具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外,原协议的其余部分应完全继续有效。
发包方(公章):承包方(公章):
法定代表人:法定代表人:
电话:电话:
银行账号:银行账号:
协议订立时间:2011年6月18日
第二篇:桩基础工程桩机施工承包合同6.13(终稿)
建 设 工 程 施 工 合 同
(预应力管桩基础工程施工合同)
工程名称:
工程地点:
发包单位:
施工单位:
签订日期: 锦阳·丰瑞商住小区汉寿银水湖公园湖南锦阳建设投资有限公司湖南长天九五地基与基础有限公司年06月13日
12011
桩机施工承包合同
发包方(以下简称甲方):湖南锦阳建设投资有限公司
承包方(以下简称乙方):湖南长天九五地基与基础有限公司
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑工程质量管理规范》及有关规定,甲方拟将桩基工程委托乙方施工,为明确双方在施工中的权利义务和责任,经双方协商同意签订本合同。
一、工程概况
1、工 程 名 称:
2、工 程 地 点:
34、工程
5、承 包 范围:
6、承 包 方式:
7、打桩形式:
二、施工工期
1、总有效工期60(其中11号栋10天)天,开工日期以甲方签发的开工通知书为准。
2、如图纸变更、停水停电、不可抗拒的自然灾害、周边环境等以及甲方原因导致不能正常施工,工期顺延。
三、质量标准
1、满足本工程设计要求。工程质量等级按GB5020Z—2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》必须达到合格。乙方应确保单桩施工的连续性。
2、材料:
乙方采购、使用的全部材料均需附有产品合格证,且应达到设计、施工图纸的要求,并不得低于国家、行业标准的要求;若需更改,必须得到甲方的书面认可,其中:
管桩、焊条须为正规厂家生产的国家免检产品,管桩进场必须有甲方工程师签收、记
录长度。
3、若乙方施工质量不合格,则乙方必须无偿修补或返工,直至满足设计要求及相应验收标准,由此造成的一切损失(包括工期延误给甲方造成的损失)均由乙方负责。
隐蔽工程须经甲方代表和监理工程师检查合格并出具书面认可文件,否则,乙方不得
进行下一道工序;若乙方不经检验或检验不合格就擅自进行下一道工序,则甲方有权要求对已经隐蔽的工程进行检验,由此造成的损失由乙方承担,且工期不顺延。
4、本工程由乙方承包施工,非经甲方同意,乙方不得转包和分包肢解工程,否则,甲方有权利终止合同,另择施工单位,并有权拒付工程款。若甲方或监理单位确认乙方技术负责人或施工人员的资质、专业水平、工作责任感不足以承担本工程施工管理工作,则甲方有权随时提出换人要求,乙方应另行安排合格人员参与施工。
四、安全责任
1、施工期间若由于非甲方原因造成的安全事故,则一切责任和损失由乙方解决、承担,若由于包括甲方在内的多种原因造成乙方发生安全事故,则按各方当事人的责任大小处理。
2.所有接受乙方安排参与本工程施工的人员均属乙方工作工作人员,与甲方无关。乙方应依法为其工作人员办理各项保险手续,否则由此造成的一切后果应由乙方承担,与甲方无关。
五、工程造价
合同暂估总价550万元。
1、经双方协商,确定施工单价:
(1)管桩施工单价:PHC-400*95A为 161元/m;空桩费按20 元/m计;若工程桩需
短桩需另加短桩费8 元/m(桩长5~8为短桩,长度按短桩长度计算)(单价含税金、施工水电和生活水电费管桩、锤击机械施工费、锤击机械装卸费、测量及资料、人
工费、设备进出场、利润及税金等)(管桩单价经甲方工程师了解现行价为115元/
米,施工时价格如通过甲方工程师了解下降范围大于3元每米将进行相应调整。)
(2)结算桩长方式:每根工程桩距离地面以上0.5米之内计入工程量,超出部分由施工
方负责。
(3)设备进退场费由乙方承担。
2、工程量计算方法:
(1)压桩工作量=现场实际量
(2)工程结算总量按实际完成的工程量结算。
(3)工程量计算依据以甲方现场代表以及现场监理人员共同签认的施工记录为依据。
(4)施工过程中若由于地下障碍物,排除障碍由甲方负责。
六、双方权利义务
1、甲方:
(1)甲方委托刘锋为驻工地代表,行使甲方权利,履行甲方义务,并负责各项原始记录及变更等签证。
(2)甲方有权对乙方的原材料进行检查验收,对质量不合格的,甲方有权要求乙方停止使用,并进行更换,且工程不予顺延。
(3)甲方有权对乙方的工作进行监督、检查,对于乙方的违法违约行为有权予以制止,若发现乙方施工质量问题有权要求乙方返工,乙方应服从甲方管理。
(4)甲方工作:
①按规范要求保证“三通”(通电、通水、通道路)“一平”(红线范围内场地平整),施工用电每台桩机不小于150KW。排水人工由甲方负责。
②办妥桩基工程报建手续和施工许可证、占用道路等有关手续,并提供放线基准点和复线工作。③及时提供施工图纸壹套及地质详堪报告l套。
④及时将水准点、坐标控制点以书面形式提交对方,并于现场交验。
⑤适时组织乙方和设计、监理等单位进行图纸会审,设计交底并作好会审、交底纪要。⑥处理好施工现场、周围地下管线、临近建筑物的保护和周边的民事关系,并承担有关费用。
⑦组织工程开工试桩,工程完工测试验收工作,并承担有关费用。
2、乙方:
(1)乙方委托为驻工地代表,行使乙方权利、履行乙方义务、全面负责施工现场乙方日常工作。
(2)乙方工作:
①组织桩机进场,做好开工前相关准备工作。
②编制施工组织设计或施工方案报甲方审批。
③及时向甲方报送工程进度情况。
④搞好现场文明施工,保质保量保安全地完成施工任务。
⑤按要求做好各项原始记录,并汇总相关施工技术资料作为交工文件移交甲方。
⑦按照国家规定参加房屋验收,并按规定办理、提交验收所需的全部资料、手续。
七、工程款拨付与结算
付款方式工程价款的支付和结算,应根据如下规定执行:
1、本工程合同价款采用双方约定的单价以及现场签证的工程量进行结算。
A:打桩工程付款方式
(1)设备进场前一天甲方预付工程材料款(¥元)。
(2)工程桩每完成 五千 米,甲方向乙方支付工程进度款 五十万元(¥500000元)。
(3)打桩工程结束后预留工程总价款的10万元 作为质量保证金,待桩基础验收合格8个月后如无因基础造成的结构问题甲方应将质保金一次付清。
(4)桩基础施工完工后甲方应在一个月内组织验收,若一个月内甲方不组织验收,则视为工程合格。若桩基础工程竣工验收合格(即静载达到设计要求),则甲方应在本合同规定的乙方结算报告审核期满后 15天内将工程结算款余款(除质保金)交付给乙方,但若甲方对乙方的结算报告有异议,则对有异议部分的工程款可待双方取得一致意见后予以支付。
2、结算方式:压桩完毕并验收合格后五天内,乙方向甲方代表提交工程结算报告。甲方应在收到乙方工程结算报告后十天内进行审核并作出是否予以批准的决定;如甲方超过该十天审核期限五天既不予以审核、不作出是否予以批准的决定,又不提出书面异议,则视为对乙方提供的结算报告予以确认。
3、乙方提交结算报告时间:压桩完毕并验收合格后后
4、甲方审核结算报告时间:收到乙方工程结算资料后十天内完成。
5、若因非乙方原因造成同一栋号打桩工程连续停工5天以上,则由甲方负责并由甲方赔偿乙方停工损失费500元/台.天,但若因地质勘测结果有误、图纸变更、停水停电、不可抗拒的自然灾害等非甲方所能控制的原因造成的停工除外(可顺延乙方工期)。
八、工期延迟
1、对以下原因造成工期延迟的,经甲方代表确认,并办理签证手续后,工期相应得以顺延:
① 工程量增加和设计变更。
② 非乙方原因停电、停水,一周内累计超过八小时以上的;非乙方原因造成的停工连续超过3天或累计超过7天的。
③ 不可抗力因素(因战争、**、空中飞行物体坠落、政府重大政策调整或其它非甲方、乙方双方责任造成的爆炸、火灾、六级以上大风、五级以上地震、施工期间大雨等造成的停工。)
④ 施工场地及现场施工道路不能达到压桩施工要求的。
⑤ 因甲方提供的施工场地工程地质资料和地下管网线路资料与实际地质情况不符,造成工期延误的。
⑥ 在施工中因遇到障碍物造成工期延误的。
⑦ 合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况。
2、乙方应积极组织施工,若无正当理由停工或超不利因素影响范围停工,则应按 1000元/天的标准向甲方支付违约金;无正当理由停工或超不利因素影响范围停工连续超过7天或累计超过15天,则甲方有权解除合同,并有权要求乙方赔偿甲方的全部损失。
九、其它约定条件
1、甲方需提供满足打桩机进退场道路、施工场地,施工用电的接驳点离施工场地不得大
于350 m,水、电由乙方负责装表计量并据实向甲方交纳水电费。
2、乙方不承担桩基的任何检测费与桩基的验收费用。
3、因地质原因不能满足设计要求的桩长,一切处理费用由甲方负责。
4、本工程经双方对地质报告研究后决定采用锤击的形式,如因土质问题造成桩无法施工
产生所有费用由乙方负责。
5、双方应建立良好的沟通机制,本着互利共赢、精诚团结的合作思路,在和谐的环境下
做好本项工作。
十、纠纷解决办法
任何一方违反本合同条款规定,双方协商不成,按下列第1种方式解决:
1、向施工地仲裁委员会申请仲裁。
2、向施工地人民法院起诉。
十一、附则
一、由于不可抗力因素影响造成的经济损失,双方各自承担相应的损失;
二、本合同一式二份,甲乙双方各持一份。
三、本合同自双方代表签字、加盖公章或合同专用章即生效;
四、合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。
发包方(公章):承包方(公章):
法定代表人:法定代表人:
电话:电话:
银行账号:银行账号:
合同订立时间:2011年6月13日
第三篇:桩基础施工合同补充协议
桩基础施工合同补充协议
甲方:
乙方:
地点:番禺区莲花山附近
工程名称:倚莲半岛居住小区一期幼儿园,肉菜市场,垃圾站工程
为保证倚莲半岛居住小区一期幼儿园,肉菜市场,垃圾站工程桩基础的顺利施工及其它事项,经双方协商拟定如下补充协议:
1、本工程桩基础原合同不含水电,由于现场用电情况,如果
由乙方供电,甲方补助乙方11元/m作为发电费用,即原合同价:¢300AB桩原105元/m调整为116元/m,400AB桩135元/m调整为146元/m。上调后的价格作为本工程合同价。
2、为保证本工程后续工序的施工,桩基础的施工工期经双方
商定在 8 月 10 日完成肉菜市场及幼儿园的打桩作业,逾期按5000元/天向甲方支付违约金,甲方有权利从乙方工程款中扣除。(因甲方原因及强降雨天气造成场地不能进行管桩施工,工期相应延期。)
1桩机进场试桩甲方支付10万元材料
3、工程款支付方式为:○
2幼儿园及肉菜市场桩基完成3天内支付至完成预付款;○
3合同内工程量全部完成15天内支付至工程量的60%;○
415%余款桩基础完成后30天内付清。85%;○
4、其它事宜:垃圾站在肉菜市场及幼儿园桩基施工完成开
始计算,3天内交付施工场地,逾期甲方补贴乙方2000元
/天桩机台班费。
5、本协议同原合同一致生效。
甲方签名:乙方签名:
身份证号:身份证号:
日期:日期:
第四篇:桩基础承包合同
桩基础承包合同合同编号:2005-0106
甲方:中建五局一公司中医学院项目部
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条工程项目
一、工程名称:湖南中医学院1#教学楼、图书馆(A区)
二、工程地点:长沙望城含浦科技园
三、承包工程范围
湖南中医学院1#教学楼、图书馆(A区)桩基础工程。包括桩成孔、入岩增加费、护壁、钢筋笼制作安装、砼浇注、凿桩头等及与桩基础相关的一切工作。
四、承包工程期限:从第一根桩施工开始算起,教学楼工期32天,图书馆工期35天。若建设单位就桩基变更顺延工期,则乙方相应顺延相同工期。
五、承包方式:包工包料,单价包干(包一切费用,包一切施工机械和工具,甲方不再承担其他任何费用)。
第二条工程结算
1、合同价格:按甲方中标工程量清单报价(工程量、桩价及单价详附件,1#教学楼桩基中标总价760465.77元人民币,图书馆(A区)桩基中标总价292645.339元人民币)加桩基变更费用结算,变更费用的确认以建设单位的确认为准。桩工程完工后,由乙方向甲方提供工程结算书,并与甲方一起同建设单位审计,甲方将按建设单位审核后的桩基工程结算总造价扣除 10% 的管理费(不含税金3.413%)作为乙方的最终工程结算。
2、甲方代扣桩基工程结算总造价的税金,税率为3.413%。
3、甲方交纳的应由桩基分摊的部分费用:定额测编费壹仟零捌拾捌(¥1088)元(按1.1元/建筑面积m2分摊计算)、保险费壹仟陆佰捌拾伍(¥1685)元(按0.16%分摊计算)、中标交易服务费壹仟壹佰伍拾捌(¥1158)元(按0.11%分摊计算)、安全服务费用壹仟零捌拾捌(¥1088)元(按1.1元/建筑面积m2分摊计算)、质监费用壹仟陆佰捌拾贰(¥1682)(按1.7元/建筑面积m2分摊计算)元等由甲方从桩基工程结算款中按实计算并代扣。
4、桩的土方外运由甲方代为负责,费用由甲方按桩的结算挖土方量×9元/m3扣除。
5、桩基工程水电费按实际用量结算,费用单价以甲方中标书单价为准,甲方代扣,以后甲方从建设单位办理的水电费用经济签证单乙方无权插手。
6、桩的钢材、水泥、砂石和混凝土试块试验费由乙方负责,桩的测试费待后再议。
7、桩基础工程经验收合格后,乙方配合甲方办理与建设单位的工程结算。甲方收到工程款后,乙方凭项目预算员出具并按公司有关规定经项目经理签字的结算单到甲方财务办理财务结算,甲方在桩基础完工后10日内支付乙方工程款的 50%,且在2004年春节前付工程款不少于70万元(前提教学楼桩基础在2005年1月16日前完工,图书馆桩基础在2005年1月28日前完工)。桩基础验收合格后15日内支付乙方剩余工程款的 20%,主体封顶且建设单位办理桩基结算后乙方工程款付至总额的95%,余下占总额5% 的工程款在工程竣工验收一年后若无质量问题一次性付清。
8、未尽事宜以甲方与建设单位签定的施工承包合同为准。
第三条工程质量
根据国家质量验收规范和评定标准验收,并由建设单位、监理单位和质检站进行基础验收,桩基工程质量必须保证优良。乙方按照施工图纸和设计要求,精心组织施工,确保工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其造成的工料损失及一切费用,由乙方承担。
第四条安全文明生产
一、乙方应有一整套完善的安全措施要求,甲方应有专人进行监督检查,乙方必须执行施工现场有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,确实做好安全防范措施。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其造成的损失及一切费用由乙方承担,甲方概不负责。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的物品由乙方自行解决。
三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
四、乙方在施工中所需材料设备应按甲方要求及指定地点进行堆放,做到日用日清,活完料净,保持现场整洁,确保安全文明施工。
五、乙方在施工过程中施工人员要穿戴整齐,建筑垃圾要定期清理,不得乱抛乱掷。
第五条生活管理
一、乙方工人进场后,食宿问题自行解决,甲方可提供必要的配合。
二、乙方使用女工的话,应提前通知甲方,得到甲方认可后,乙方应办理一切相关证件,手续应符合国家相关法律法规的规定。
三、乙方工人应按照甲方要求遵守宿舍管理制度,保持宿舍卫生整洁,实行室长负责制,规定一周内每天卫生值日名单并张贴上墙,做到天天有人打扫,保持室内窗明地净,通风良好。甲方将不定期进行抽查。
四、未经许可一律禁止使用电炉及其他用电加热器具。
五、乙方必须按照中建CI要求安全文明施工。
第六条现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。
二、出入施工现场的施工人员要佩戴工作标志,不准外来人员出入现场
和住宿。乙方应向甲方报一份现场施工人员花名册。
第七条违约责任
一、乙方承包的工程项目,不得再行分包。桩工程经检验达不到国家验收规范规定的,甲方有权终止合同。造成返工的损失,乙方应予全额赔偿。延误的工期由乙方自行调整赶上,否则按违约责任有关条款处理。
二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,否则每逾期一天,罚款贰仟元/天(2000元/天)。
四、教学楼每提前完工一天奖励伍佰元/天(500元/天)。
第九条附则
一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商。协商不成时,解决不了的,可向人民法院起诉。
二、本合同一式 伍 份,甲方执正本叁份,乙方壹份。其余壹份,报送一公司项目管理部备案。
三、要求鉴证(公证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。
四、双方商定的其他条款:
1.乙方如需与建设方、监理方、设计院联系处理问题时必须和甲方协商,并与甲方有关管理人员一起,使用甲方公函与表格。
2.乙方向甲方提供桩基全部资料陆套,在桩基验收后一个月之内提供给甲方。
3.水泥使用建设单位指定厂家“新宙”牌水泥,水泥价格由甲方协助乙方与水泥厂家谈判。
4.其他材料保证质量,并按规范有厂质证明及复检报告。
5.图书馆搅拌机甲方协助解决,搅拌机的一切费用由乙方承担;教学楼搅拌机乙方自行解决。
6.乙方须遵守甲方与建设单位签订的工程承包合同及建设单位的招标文件的有关规定。
第十条合同有效期
本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。
甲方(章):乙方:(章)
代表(签字):代表(签字):
年月日年月日
第五篇:桩基础工程专业施工承包合同
桩基础工程施工合同
合同编号:090823
订立合同双方(以下简称甲方、乙方)
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《建筑工程施工、安装合同条例》及有关规定,结合本工程施工具体情况,甲方将该工程的桩基础的打桩承包给乙方施工。经甲、乙双方协商达成以下协议并签定共同遵守执行。
一、工程名称:预制桩基工程
二、工程地址:
三、工程施工范围及内容:
甲方将预制桩基工程双包给乙方进行照图施工,乙方负责提供所有钢筋混泥土预制(含运费到现场),桩基础工程的放线、桩机进、出场及安拆,基础桩的施打、送桩等工序均由乙方负责,并向甲方提交合格的桩基工程及其相关资料。桩基检测由甲方负责。
四、甲方的义务和责任:
1、甲方在签定合同后向乙方提交地勘报告一份.桩基平面布置图及大样图、会审记要设计更改图等。
2、甲方负责施工的道路及施工场地的铺设,确保施工现场具备施工条件(三通一平),清除地下障碍。
3、甲方在施工现场提供临时用房给乙方,提供动照明电源。14、甲方负责建筑红线和建筑轴线(四大角)的放测工作。乙方进场时交给乙方经确认无误后双方签字认可。
五、乙方的义务和责任:
1、经试桩后,乙方严格按照设计文件图及试桩执行书进行施工,确保施工质量工期达到合同规定。
2、施工前乙方向甲方提交桩基施工方案,经认可通过后方可进行施工。桩位定位放线的测放由乙方负责执行。
3、施工完毕,桩基工程施工记录及桩基平面布置图由乙方负责整理,各方主体参加人员及质监站责任人签字完毕,按照备案制要求进行装订,并提交三套完整资料给甲方。
4、乙方应做到文明施工、安全生产、确保质量达标。
5、乙方在打桩之前须向甲方提供桩基公司资质证书、打桩施工方案、桩的合格证等资料。
六、承包方式及工程总造价:
1、乙方负责采购合格预制桩(甲方确认的生产厂家)运至现场 ,乙方负责预制桩的施打及桩长度的调配,确保打桩承载力符合设计要求,负责安全退场。
2、机械进出场:,预制方桩(300×300),桩长根据现场打试桩情况确定,预制桩基按元/ m3(购桩费及运费、打桩费、资料费),工程量约元(工程量以实际施工为准)。
3、因甲方原因(设计变更)造成二次进出场收费及人工、机械
停置费另行支付元(大写:元正)。
4、合同暂估总价:元。
七、工程款的拔付:
1、合同生效后,甲方通知乙方进场,打完试桩,甲方拔付给乙方元整。
2、桩基施工完毕,甲方拔付80%的工程款给乙方。
3、工程经过检测合格并验收,乙方将相关资料完整地交给甲方,甲方拔付给乙方工程全部余款。
4、工程款以现金方式支付,由乙方提供生产厂家的正式发票。
八、合同工期:5天。
九、违约责任、机械停置费:
1、因甲方原因、设计变更、地下障碍造成停工、其工期顺延、人工工资及窝工费,甲方支付给乙方(每天)叁佰元人民币,机械停置费台班费,甲方支付给乙方(每天)伍佰元人民币。
2、施工过程中因地下障碍,地质原因变化造成的断桩、偏桩、设计变更加桩须进入工程决算,若因乙方购桩的质量问题或打桩原因造成的断桩不进入决算,由乙方承担。
3、甲、乙双方由于某一方的原因造成本合同不能履行时,其责任由违约方承担,并按《合同法》有关规定进行违约赔偿。
十、争议的解决、诉讼:
若发生争议采取协商,协商不成,在施工地法院进行诉讼。
十一、合同份数:
本合同一式肆份,甲方执贰份、乙方执贰份。
十二、合同的生效、失效:
合同经甲、乙双方代表人签字并加盖公章后生效,办理工程决算,结清工程全款后本合同自然失效。
建设单位(甲方)盖章:施工单位(乙方)盖章:
甲方代表人签字:
联系人:
联 系 电 话:
年月日
乙方代表人签字:联系人:联 系 电 话:年月日