配电房设备安装合同 及 质保协议.docx

第一篇：配电房设备安装合同 及 质保协议.docx

江苏金壳生物医药科技有限公司

年产5000吨甲壳生物多糖项目

江苏金壳生物医药科技有限公司

20KV配电房配电设施安装工程

施

工

合同

发 包 人：江苏金壳生物医药科技有限公司

承 包 人：江苏永达电力电信安装工程有限公司

合同签订日期：

合同编号：JSJK－GC369－019 江苏金壳生物医药科技有限公司

年产5000吨甲壳生物多糖项目

工程施工合同

发包人：江苏金壳生物医药科技有限公司（以下简称甲方）承包人：江苏永达电力电信安装工程有限公司（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《电力建设工程施工安全监督管理办法》、《建筑电气工程施工质量验收规范》等相关法律、法规规定，经甲乙双方友好协商，甲方委托乙方就 江苏金壳生物医药科技有限公司 20KV配电房配电设施安装工程施工达成一致意见，特订立本合同双方共同遵守执行。

一、工程名称：20KV配电房配电设施安装工程

二、工程地点 江苏省盐城市大丰港盐城海洋生物产业园（黄海药谷）

三、工程承包方式：本工程属总价包干性质。即包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包办理政府相关职能部门的报批、报建手续等、包验收送电。甲方不再额外承担与本工程相关的任何费用，若工程竣工决算与本合同约定的工程造价（闭口价）有差异，则差异部分由乙方自行承担。

四、合同工期：本合同签订后，乙方接甲方书面通知开工之日起，确保于45日内工程全部竣工验收合格，且完成送电。

五、工程造价：（含税包干价，税率11%）¥000000 元（大写：）。本造价包括但不限于工程施工费及措施费、材料费（含高压进线部分）、设备费、设备运杂费、设备装卸费、设备保险费、设备安装调试费、设备入网检测费、供电局入网服务费、供电局审批协调费、系统调试费、生产准备费、建设管理费、项目技术服务费、直接费、间接费、基本预备费、材料设备损耗、劳保费、利润、税金及不可遇见因素风险和与市政及相关部门协调、申请、审批等费用。

六、工程内容：

1.乙方必须按照甲方确认的施工图纸及设计说明进行施工，确保工程符合现行国家标准及相关规范要求。

2.乙方负责向工程施工所在地政府相关职能部门（如交警、路政、市政、供电公司但不仅限于上述相关单位）申办报批手续。

3.施工范围为按照设计图纸全部内容要求进行配电房安装等相关工作。本招标工程为总价包干，即包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包办理政府相关职能部门的报批、报建手续等，具体工 江苏金壳生物医药科技有限公司

年产5000吨甲壳生物多糖项目

作内容包括但不限于：电气工程施工，材料及设备的供应（甲供材除外）、安装、试验、调试、入网检测，入围通电申请及许可，工程保修服务，与电力及其他相关部门协调、申请、审批等工作。

4.乙方进场前应提供完整施工进度计划给甲方，并经甲方确认后执行。

5.乙方应遵守甲方施工现场的相关规章制度，配合甲方及监理单位的管理。

5.1在施工过程中，因质量、安全原因被罚款或要求返工所发生费用全部由乙方承担。

5.2确保文明施工、安全施工。乙方确保投入生产施工的人员、机具应符合安全生产施工的要求。

5.3乙方应自行为其员工交纳保险，费用已经包含在报价中。

5.4施工过程中乙方人员的人身安全、财产损失或因乙方施工造成甲方或第三方的人身、财产的侵害及损失全部由乙方承担。

5.5属于乙方的材料、设备、车辆、人员、机具等保险义务和费用由乙方自行承担。

七．履约保证金：乙方在签订合同前须向甲方提交履约保证金10万元（壹拾万元），提交方式为转账，乙方不得将此保证金抵作其它费用。

八、付款方式：

1、在签订合同十个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的10﹪预付款；

2、在设备安装完毕后十个工作日内，甲方支付合同总价的50﹪；

3、在工程竣工验收合格并且正式送电后十个工作日内，甲方支付合同总价的35﹪，退回履约保证金（不计利息）。

4、余款（合同总价的5%）作为保修金，交付使用两年后结算。

5、甲方付款60%后乙方需开具合同全额增值税专用票据。

九、设备材料供货：

1．本工程主材费、辅材费、电气设备费（甲供材除外）等均由乙方承担，且材料设备（甲供材除外）圴由乙方提供，甲方有权对乙方提供的材料随时进行抽检。

2．所有材料、设备的主要性能及技术指标必须符合国家现行规范标准。

3．乙方提供本工程所有之材料、设备应按甲方要求进度准时进场，江苏金壳生物医药科技有限公司

年产5000吨甲壳生物多糖项目

否则造成甲方工期延误或费用损失全部由乙方承担。

十、隐蔽工程及中间验收： 1.在隐蔽工程达到验收条件时，乙方应提前一天通知甲方进行验收，并做好相关验收记录。只有在甲方对隐蔽工程验收合格后乙方才能进行后续工程的继续施工。

2.甲乙双方应做好隐蔽工程及中间验收记录，验收记录由乙方保存。工程结束后由乙方整理后上交到甲方。

十一、工程质量：

1．施工质量应符合相关规范及要求，以及电器装置质量检验、评定标准的有关规定；

2．本工程质量以通过工程所在地供电部门验收、正式送电为合格。

十二、双方违约责任：

1．乙方未按合同规定日期竣工送电，每延迟一天应承担合同总价款1%违约金直至送电完成，但因甲方原因而同意延期的除外。

2．甲方未按合同约定时间支付工程款，且未经乙方同意延期的，每延迟一天按中国人民银行有关同期贷款利率规定支付当期应付款项利息。

十三、质量保修期及责任：

1．已竣工工程在交付甲方之前，由乙方负责保护，由于乙方保护不善，发生设备损坏、被盗，由乙方自费予以修复、补充；因甲方提前使用或擅自使用造成设备损坏或其它问题的，由甲方自行负责。2.工程质量保修期自本工程竣工验收合格且正式送电之日起两年。3．如在质量保修期内出现质量问题，乙方在收到甲方通知后4小时内，乙方必须赶到现场维修或更换，并应在24小时内更换出现缺陷或品质不符的材料或设备。

十四、争议解决办法：

在合同履行过程中发生争议，双方应采取协商、调解方式；若协商调解不成的，双方约定可向工程当地有管辖权的法院起诉。

十五、本合同一式柒份，正本甲方、乙方各执壹份；副本甲方执叁份、乙方执贰份。

十六、附件(附件为合同组成部分，与本合同具有同等法律效率)：

1)招标文件 2)图纸

3)投标报价书 江苏金壳生物医药科技有限公司

年产5000吨甲壳生物多糖项目

4)工程质量保修协议 5)形成合同的其它文件

本合同一经甲、乙双方签字并盖章后立即生效。

甲方（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

签订日期：

住所：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

签订日期： 年

月 日 乙方（盖章）：法定代表人：委托代理人：签订日期： 住所: 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 银行账号：

签订日期： 年 5

月 日

江苏金壳生物医药科技有限公司

年产5000吨甲壳生物多糖项目

合同附件：

江苏金壳20KV配电房配电设施安装工程

工程质量保修协议

建设单位：江苏金壳生物医药科技有限公司（以下简称甲方）施工单位：江苏永达电力电信安装工程有限公司（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，经甲乙双方友好协商，特订立本协议双方共同遵守执行。

一、保修期限

工程质量保修期自本工程竣工验收合格且正式送电之日起两年。

二、保修项目内容及范围

乙方所负责施工的全部工程内容，包括乙方所供材料及设备。

三、保修责任

如在质量保修期内出现质量问题，乙方在收到甲方通知后4小时内，乙方必须到现场维修或更换，并应在24小时内无偿更换出现缺陷或品质不符的材料或设备。

四、争议

在协议履行过程中发生争议，双方应采取协商、调解方式解决，若协商调解不成的，双方约定可向工程当地有管辖权的法院起诉。

五、协议生效与终止

1．本协议自工程竣工验收合格且正式送电之日起生效。2．工程保修期满，本协议即告终止。

六、协议份数 本协议一式柒份，正本甲方、乙方各执壹份；副本甲方执叁份、乙方执贰份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

第二篇：设备安装合同

车库管理设备、设施及安装承包合同

发包方：（以下简称甲方）

法定代表人：

承建方：（以下简称乙方）乙方：

甲方开发的楼盘位于

小区地下车库需安装的仓库管理设备、设施，经甲、乙双方在“平等、自愿”的基础上协商，达成甲方整体承包给乙方进行采购并安装的协议。现根据《合同法》等相关法律、法规，制定以下条款，双方共同遵守。

一、承包内容：地下车库进出口管理系统所需设备、设施及管理系统的采购并安装；

二、承包方式：由乙方按照甲方地下车库出入口现状，设计并编制配置方案，经甲方认可后，包工包料进行安装，并达到甲方对地下车库及出入口管理的要求，经甲方验收后，按进度付款的承包方式。

三、设备、设施：详见工程设备配置清单及价格表。乙方必须保证所采购的设备、设施为合格产品，并保证系全新产品。

四、价款：包干价人民币肆万陆仟元整（¥），不含税。

五、付款时间：分三次付清: 第一次：在设备全部进场，乙方按照设计方案已进行安装付50%，合计：

元整（¥）；

第二次：在设备安装完工验收后并投入使用付40%，合计金额为

元整（¥）；

第三次：余款10%合计

元整（¥）为质量保证金，在验收合格满一年后付清。

五、施工时间及施工要求

工程施工时间为

天，从签订合同即日算起。工程施工中乙方要严格按照设计方案进行安装，不得随意更改安装方案。

六、人员培训

工程完工后乙方对甲方指定的1—2名人员进行免费培训，并提供使用说明书及配置明细目录。

七、保修期：工程自甲方验收之日起一年内，乙方对设备进行免费保修、更换。维修。

八、风险及违约责任

因甲方人为损坏或自然灾害损坏设备，乙方对所损坏设备进行有偿服务。上述条款甲乙双方严格遵守上述条款，不得单方面终止合同，如一方不按合同条文执行，另一方所受损失由违约方承担。

九、本合同自甲乙双方签订之日起执行生效。一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

十、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。甲方：

乙方：

代表人：

代表人：

二0一八年七月二十日

第三篇：设备安装合同样本

设备销售及安装合同

甲方单位：（以下简称甲方）乙方单位：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装门禁通道达成如下协议：

第一条 安装工程概况

1、（1）工程地点：

（2）工程最终造价：￥（人民币元整）；

（3）开工日期：合同签订之日起十个工作日内；

（4）竣工日期：开工之日起五个工作日内；

（5）付款方式：现金或其它

第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试通道设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可。

第三条 产品的安装、调试、验收：

1、乙方负责通道设备的安装、调试。

甲乙双方商定：

（1）合同签订之日起十个工作日内，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；

（2）开工之日起五个工作日，完成设备安装及系统的调试运转；

2、安装质量标准按国家规范及行业要求，乙方于工程竣工当天通知

甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收。

第四条 价款结算方式及期限：

1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款（固定价款）；

2、本合同工程安装总价款为：￥元，人民币整；

（1）合同签订后,甲方支付乙方（预付款）人民币(占合同总金额的 75 %)￥元；

（2）工程款(占合同总金额的25%)￥元，设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及设备权属为乙方。

第五条产品质量责任和售后服务条款

1、自验收之日起,工程保修期为壹年；由乙方无偿提供服务，如因甲方使用不当或人为损坏除外。

2、质保期结束后，乙方为设备使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。

第六条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

第七条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

第八条本合同自双方签字盖章之日起生效。

第九条 本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

第十条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方单位：联系电话：单位地址：甲方代表：

乙方单位：联系电话：单位地址：甲方代表：

2014年2月日

第四篇：无线通信设备安装协议

无线通信设备安装协议

甲方：

地址：电话：乙方：中国移动通信集团广东有限公司江门分公司

地址：江门市发展大道238号全球通大厦电话：

鉴于

1、乙方为改善移动通信网络服务需要，使甲方所在地区域的无线通信得到最大的满足,需要在甲方的配合下安装无线无线通信设备。

2、甲方同意按照本协议的条款和条件向乙方提供有关的配合和帮助。

双方经友好协商，达成协议如下：

第一条

1.1 甲方同意在其所有或合法占有的位于的物业范围内

向乙方提供场地和安装配件及帮助，乙方同意依照本协议的条款和条件提供无线通信所需的主要设备。

1.2 甲方同意长期无偿提供场所供乙方在其场所内设置无线通信设备。

1.3甲方同意乙方在其场所内（例如电梯等）张贴简单的提示标志。

第二条

2.1甲方在此向乙方承诺和保证如下：

2.11甲方保证本协议的无线通信设备为乙方合法拥有，未经乙方同意，甲方不得随意拆除、挪用、毁坏或为第三方所干扰。

2.12乙方无线通信设备的安装位置必须经甲方同意，施工时不能损坏甲方建筑主体结构和装修。乙方在安装设备过程中对甲方设备及线路造成损害的，乙方应予以修复。

2.13在协议规定期内，如甲方场地所有权转给第三方，应提前一个月告知乙方，该第三方自然成为本协议的甲方，享用原甲方一切权利和义务。如由于权属的转让导致乙方不能继续使用该场地，甲方应该协助解决。

2.2 乙方在此向甲方承诺和保证如下：

2.21乙方保证本协议的无线通信设备工作正常，以有效地改善甲方物业特定范 1 使用范围和用途 双方的承诺和保证

围内数据通信信号覆盖效果。

2.22乙方为甲方提供的产品、服务及在甲方范围内进行的生产、服务活动须符合甲方在环保及职业健康安全的管理规定，避免对环境及职业健康安全造成影响。

第三条

通信设备的装修改造、维修、保养责任

3.1甲方同意乙方在其物业范围内安装无线通信设备。乙方承诺，不改变房屋的结构，不得危害楼宇的安全。否则，乙方有义务承担由此产生的法律责任。3.2 本无线通信设备的改造、维修、保管、保养责任由乙方负责。

第四条

4.1任何一方不履行或不完全履行本协议下的任一条款应视为违约，违约方应在收到守约方发出的具体说明违约情况的通知后二十日内纠正该违约行为。如二十日内违约方没有纠正，则守约方有权选择终止本协议，并且追究违约方的违约责任，赔损任何限于守约方因此而造成的直接损失。

第五条

5.1与意外损害有关的赔偿保障：

（1）对于本无线通信设备的相关财产，受到人为损坏或灭失，甲方应积极协助

乙方进行调查。

（2）对于本无线通信设备的相关财产，因受到自然灾害而造成的损坏或灭失，甲、乙双方都不用负责任。

第六条

6.1凡因执行本协议所发生的一切争议，双方应通过友好协商的办法协商解决，协商不能解决的，任何一方有权向乙方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条

7.1协议生效本协议由签订之日起生效。

7.2可分割性本协议具有可分性，即若本协议任何条款被确定为违法或不能

违约责任

赔偿保障

争议解决办法

协议的生效及其它

执行，不应影响本协议其它条款的效力和执行。

7.3本协议一式四份正本，甲方持一份正本，乙方持三份, 四份正本均具有同等

法律效力。

7.4 乙方如因通信网络调整或其他任何原因，不再需要在甲方的物业范围内设置

无线通信设备，乙方随时通知甲方终止本协议。

7.5在乙方安装本协议的设备时和在这些设备运行时，如因为乙方设备引起的一

切安全责任，由乙方承担。

甲方：

代表：职务：

乙方：中国移动通信集团广东 限公司江门分公司 代表： 职务：双方签订日期：年月日在江门市签订

移动通信室内放大器用电协议书

甲方：

乙方：中国移动通信集团广东有限公司江门分公司（以下简称江门移动公司）

经甲、乙双方友好协商，共同就江门移动公司位于江门市“”的用电问题有关事宜达成如下协议，双方共同遵守：

一、甲方提供原有的V电源给乙方，乙方自行负责电表的安装，甲方提供电源点，管线、电力安装和维护由乙方负责。

二、按元/度收取的电价和乙方安装的电表实际使用电量收取电费，如遇供电局电费调整则随之调整。

三、电表初始读数为：度

四、电费结算： 电费以季度结算。当季度的用电量由甲、乙双方在每季最后一日前共同确认，并签订用电分摊表电费，在次季度15日前支付。甲方负责提供电费支付的收据凭证和提供缴付供电局的电费发票复印件。

五、电费支付的方式：银行转帐。甲方的开户名称、帐号及开户行： 开户名称：开户行：开户帐号：

六、本协议一式肆份，甲方执两份，乙方执两份，具有同等法律效力。

七、本协议自合同双方签字盖章之日起生效。

甲方:乙方:中国移动通信集团广东有限公司江门分

公司

负责人：负责人：

联系人:联系人: 林艳芬 联系电话:联系电话：***

联系地址：联系地址：江门市发展大道全球通大厦

日期:年月日

第五篇：质保协议

质量保证协议书

甲方(供货方)：

乙方(购货方)：

为了保障广大人民群众食用保健食品的卫生、安全，我公司将严格按国家食品质量标准销售，经双方协商特签订保健食品质量协议：

1、甲方必须具有合法的食品卫生经营资格，并向乙方提供加盖单位公章的＂三证一照＂（《营业执照》、《卫生许可证》、《税务登记证》和《组织机构代码证》）。

2、甲方向乙方提供的保健食品和普通食品，必须符合国家质检部门有关质量标准要求,并附有相关的产品手续。甲方所供商品的包装、标签和说明书必须符合有关规定和货物运输要求，原件产品内必须附有产品合格证明。

3、甲方送货时，必须附随货凭证，并严格按照商品说明书内有关要求运送到乙方仓库验收场所。随货凭证可为：送货单、或出仓单随货同行联、或货运单位的运单、或发运证明等。随货凭证的信息项应包括：收货单位名称、供货单位名称或生产厂商、商品名称、规格、数量、批号数、每个批号对应的件数，并要加盖来货单位经核准上述信息的原印章。

4、乙方对甲方所提供的产品在验收时，发现质量问题应及时通知甲方，经甲方确认后，作退货或换货处理。

5、乙方产品被上级行政主管部门抽检发现质量问题，甲方应当承担由此引起费用以及造成的一切损失。

6、甲乙双方均有义务加强质量信息沟通，质量管理机构间建立直接的联系以快速解决相关质量问题。乙方有责任为甲方收集产品质量信息并及时反馈给甲方。

7、乙方应将商品储存于其温湿度要求的相应库房中，由于乙方储存和养护不当，造成产品品损失由乙方自行负责。

8、产品在有效期内，对非保管原因造成的质量问题由甲方负责并赔偿由此造成的经济损失。

9、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字、盖章后生效,有效期壹年。

10、本合同未尽事宜以《中华人民共和国食品管理法》及其它相关规定的条款为准。

甲方单位(章)：乙方单位(章)：

日期：年月日日期：年月日