第一篇:建设工程施工三方协议书范本 _0
建设工程施工三方协议书范本
建设工程施工三方协议书范本
建设方:
总包方:
分包方:
为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、总包服务费:本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。
二、承包范围:无锡交通世茂项目 B 地块一期桩基础工程。
三、工程造价及工程款支付:人民币_____元整,由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%,待保修期满后 14 个日历天内支付。
四、建设方责任
1.负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
五、总包方的工作
1.负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2.负责现场临时水电的统一管理。
3.在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
六、分包方的工作
1.负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2.对工程进度、质量、安全、环
保文明施工等承担所有责任。
3.遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
4.及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5.自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的全部技术资料。
6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7.负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8.负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
9.按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资
料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
七、工程质量
1.分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2.任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、办法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担所有责任。
八、违约责任
1.分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2.造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3.提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。
九、其他
本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下:听三零转载请保留
建设方(签章):
法人代表(或授权委托人):
总包方(签章):
法人代表(或授权委托人):
分包方(签章):
法人代表(或授权委托人):
签署时间:
年 月 日工程项目合作协议书媒体合作协议书个人合作协议书项目合作协议书合作经营协议书范本
第二篇:建设工程施工三方协议书
建设工程施工三方协议书
建设方:
总包方:
分包方:
为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、总包服务费:本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。
二、承包范围:无锡交通世茂项目 B 地块一期桩基础工程。
三、工程造价及工程款支付:人民币元整,由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%,待保修期满后 14 个日历天内支付。
四、建设方责任
1.负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
五、总包方的工作
1.负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2.负责现场临时水电的统一管理。
3.在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
六、分包方的工作
1.负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2.对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3.遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
4.及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5.自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7.负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8.负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
9.按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
七、工程质量
1.分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2.任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
八、违约责任
1.分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2.造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3.提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。
九、其他
本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下:
建设方(签章):
法人代表(或授权委托人)签署:
年月日
总包方(签章):
法人代表(或授权委托人)签署:
年月日
分包方(签章):
法人代表(或授权委托人)签署:
年月日
第三篇:工程施工安全三方协议书
室内电梯安装建筑工程施工安全三方协议书
业
主
方:四川中虹集团房地产开分公司
施工总承包方:湖南中格建设集团有限公司
电梯安装方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律法规,为保证双方安全生产,明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施,就本工程的安全生产施工事项达成如下协议:
第一条 业主单位:
四川中虹集团房地产开分公司
工程名称:
嘉陵区都尉路二段丽晶府2、3、4号楼
第二条 施工单位:湖南中格建设集团有限公司
施工总承包方责任人:蒙庆吉 电话:
安全生产管理人员: 陈小红 电话: 第三条 电梯安装公司:
电梯安装方现场负责人及安全生产管理人员:
电梯安装方现场负责人: 电话:
安全生产管理人员: 电话:
说明:电梯安装方应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件的有关资料原件送给业主方审核并对资料的真实性负责,资料复印件交到业主方工程管理部备案。
第四条 业主方的责任和权利
1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。
2、对电梯安装方制定的安全方案和安全技术措施有权进行审批、检查、落实,对无方案、无措施和措施不落实的有权停止施工,限期整改。
3、不定期对施工总承包方、电梯安装方的安全文明施工情况、组织机构、教育培训等进行监督检查,对违章、违规行为有权制止,限期整改,并根据具体情况进行处罚,处罚金从安全保证金中扣除。
第五条 施工总承包方的责任和义务
1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。
2、按工程要求达到移交标准,移交后电梯的安全责任由电梯安装方自行责任,做好楼层中其它影响电梯安装施工的防护,与电梯安装方积极沟通、相互联系、密切配合,安全高效的完成安装工作。
3、对安装过程中的安全文明施工情况,有权进行安全监督处罚,处罚金从保证金中扣除。
4、对影响施工总承包方正常施工和正常工期时,可以向另外两方提出整改要求等。
5、门卫对电梯安装方进出人员进行检查时,安装方须配合。
6、施工总承包方与电梯安装方禁止交叉作业。
第六条 电梯安装方的责任和权利
1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。
2、电梯安装方负责人是安全生产的第一责任人,对安全生产负主要责任。
3、电梯安装方进入施工现场后,必须坚持“安全第一预防为主”的方针。电梯安装方在施工过程中一旦发生安全事故,应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定,及时如实上报;生产安全事故发生后,电梯安装方应当采取措施防止事故扩大,保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理,做好事故的善后处理工作。同时必须明确事故的责任主体为电梯安装方,不得将经济损失和矛盾转移到施工总承包方,不得对事故隐瞒不报。
4、建立健全安全生产保障体系及安全组织机构,设立专职安全生产管理人员,建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度。经过审核审批的安全施工方案和技术措施应交给施工总承包方进行备案.5、电梯安装方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员,应当按照国家有关规定经培训考核合格后,持证上岗。
6、电梯安装方投入现场的全部机械及种类生产工具,必须经政府安检部门检验合格,符合国家的有关标准,并遵守操作规程。
7、根据工程特点,在施工组织设计(或施工方案)编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,达到一定规模的危险性较大的项目工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作,保证进场施工人员经过安全教育,必须持本岗位有效证书上岗。
8、施工过程中,对人的不安全行为、物(设备)的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工,杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现;对打开的电梯井口,要及时做好安装防护,以防发生意外。
9、电梯安装方施工现场的控制,由电梯安装方单位负责人负责。服从监理单位、业主单位对施工现场的安全管理。
10、平时进行安全检查,对安全隐患及时整改。对业主方单位知书,应无条件进行整改。
11、电梯安装方有权对业主方的安全管理提出合理化建议。
12、爱护好总承包成品的保护,损坏的产品照原价的3倍赔赏。
第七条 其他
1、本合同签订后,未经三方共同协商同意,任何一方不得私自改动或终止。
2、本合同与工程合同具有同等效力,期限与工程合同一致;如果工程合同工期有变动,本合同期限也随之变动;工程施工结束以后,本合同也一同解除。
3、合同履行过程中发生争议时,三方应协商解决;如果协商不成,三方均可以向仲裁机构申请仲裁。
4、本合同自签订之日起生效,一式三份,三方各执一份。
业主方:
施工总承包方:
电梯安装方:
日期: 年 月 日
第四篇:工程施工项目合作协议书三方(现用)
工程施工项目合作协议书
甲方:
身份证号码:
(以下简称甲方)乙方:
身份证号码:
(以下简称乙方)丙方:
身份证号码:
(以下简称丙方)
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、丙三方共同承包乌鲁木齐县水西沟镇冰雪特色小镇外部交通工程项目的施工(具体内容以承包合同为准),经三方友好、坦诚协商,现达成如下协议:
第一章 项目概况及合作条件
1.1 本工程项目名称:乌鲁木齐县水西沟镇冰雪特色小镇外部交通,中标造价约/万元人民币。
1.2 经过三方协商,工程项目由甲方负责获取项目并按照承诺及时回款,乙方负责签署项目、缴纳保证金、项目分配工作及相关财务审计工作,丙方负责项目施工。前期由乙方与丙方投资实施,甲方承诺第一次付款于入2017年10月30日前支付截至2017年10月30日前全部工作量的90%,若未支付按银行计息方式计算利息,月利率定为1%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息;利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息,如果超过三个月未结算利息,则未结算的利息计入本金。1.3 本工程项目的股份比例分配如下:
甲方股份比例占总工程额的15%;
乙方股份比例占纯利润50%(甲方工程总额的15%计入乙方丙方决算成本);
丙方股份比例占纯利润50%(甲方工程总额的15%计入乙方丙方决算成本);
1.4 在本项目施工已基本完成,现资金出现周转紧张,因甲方占有大部份利润且不出资金并给收取了开工前期乙方按照相关协议通过乙方法人公司新疆鑫进弘远商贸有限公司向甲方指定禹州市二广贸易有限公司缴纳的工程保证金100万元(壹佰万元整),经协商资金解决应由甲方向业主收取工程款作为主要解决方式,收回的工程款优先先支付乙丙双方方的投资款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,必须经乙丙方同意后方可付款。
1.5 为了工程的顺利完工,如甲方没有按照约定时间要回工程款。乙丙方不得不筹措资金保证项目顺利进行,筹措资金过程中所需的担保、抵押、利息及相关费用由甲方承担和提供。
1.6 甲方须为乙方丙方扫除业主方(中铁北京工程局(集团)有限公司)的不利因素,配合解决施工过程中因业主方造成的困难、减少施工过程中的损失,若造成损失的按照约定承担。
1.7甲方按照承诺准时回款,乙方丙方有配合协助的义务,甲方不得以任何形式将承包的项目内容转包或划分给其他施工单位。如发生此类情况,甲方承担乙方和丙方在划出部分的全部利润及损失。
第二章 工程管理责任及分工
2.1 该项目工程管理责任及分工如下
2.1.1 该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由乙丙双方共同辅助管理。
2.1.2 该项目的财务日常工作由乙负责管理;出纳日常工作由乙负责管理。
2.1.3 施工相关材料等方面的采购、验收和保管由乙丙双方委托派工人管理执行;采购当天应经乙丙双方共同确认签字方可入库记帐。2.2 管理人员的选用、待遇
2.2.1 该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由乙丙双方共同协商确定。
2.3 材料采购及其他
2.3.1 在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经乙丙双方共同意确认后方可进行。
2.3.2 在该项目工程中所需聘用的施工工组应由乙丙双方共同协商确定。2.3.3 合作三方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
第三章 利益分享和风险承担
3.1 利润、风险分配
3.1.1 该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照如下比例承担(预估纯利润为总额的30%)。甲方分享承担50%;乙方分享承担25%;丙方分享承担25%。若一方因故不能承担的,其余两方共同承担。
第四章 其 他
4.1 资金和管理
4.1.1 该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由乙丙方签字确认后方可支付。
4.1.2 该项目的工程进度往来款由甲·乙·丙三方共同负责跟踪落实,并存在乙方开立专用帐户上,专款专用。4.2 出纳与财务管理
4.2.1 乙方每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财务,并随时接受合作乙丙方股东的银行资金查询,以便安排资金投放。4.2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作乙丙方股东,并经乙丙方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。4.3 合同争议与免责
4.3.1 该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向乙方户籍所在地人民法院提起诉讼。
4.3.2 在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。4.4 本协议生效、终止及其他
4.4.1 与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
4.4.2工程结束后,如有后续工程甲乙丙三方不愿合作,在本次施工中采购的设备、机械、材料等,双方协商折旧价款后按投资的比例分摊,分配。最后利润分配在工程项目全部结束后,付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配。
4.4.3 本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
4.4.4 本协议一式三份,甲,乙,丙合作三方各执一份,签字后生效;本协议未尽事宜,经甲,乙,丙三方友好协商解决。
甲
方:
乙
方:
丙
方:
签署地点
年 月 日
第五篇:三方协议书
协议书
总承包单位(以下简称甲方): 第四建筑工程有限公司 材料供应商(以下简称乙方): 疏附县越秀建材有限公司 购房人(以下简称丙方): 曾驿 现有购房人曾驿于广州新城27、28号地块购买B1-2-201室商品房,购房人曾驿所属公司疏附县越秀建材有限公司为广州新城27、28号地块十工区工程项目提供商品混凝土多批共计 333747元大写:叁拾叁万叁仟柒佰肆拾柒元,由于甲方未能将上述材料款支付给疏附县越秀建材有限公司,为了明确甲乙丙三方的债权债务关系特达成以下协议:
一、乙方将材料发票提交给甲方。
二、乙方与丙方委托甲方将此笔款项直接支付至疏附广州国际商贸城有限公司用作丙方购房款。
三、乙方确认甲方上述工程款项已收妥。
四、此协议一式三份,三方各执一份。
以上协议均为三方自愿,有未尽事宜三方协商解决!
甲方(盖公章):乙方(盖公章):丙方(签名)法人代表或法人代表或委托代理人:委托代理人:或委托代理人:
日期:年月日