宝太机床桩基承包施工合同

第一篇：宝太机床桩基承包施工合同

宝太机床桩基承包施工合同

合同编号：GYCF20131125 发包方：山东宝太金属材料有限公司（以下简称甲方）承包方：江西地建基础工程有限公司（以下简称乙方）

甲方将拟建的“山东宝太金属材料有限公司机床设备基础项目机械钻孔灌注桩桩基工程”发包给乙方施工。为了明确责任，保质保量按期完成施工任务，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家、地方有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本桩基工程施工事项经协商一致，签订如下条款，共同遵守执行。

第一条

工程概况

工程名称：山东宝太金属材料有限公司机床设备基础项目机械钻孔灌注桩桩基工程

工程地点：宝太路

号

工程内容：机械钻孔灌注桩基工程约54颗，桩径500mm，设计桩长约16.3m。

进场日期：2013年11月25日前进厂。

工程工期：2013年11月24日～2013年12月24日，有效工期30天。第二条

承包方式、工程量计算方式、合同价款及调整

1、承包方式：包人工、包机械。

承包内容：桩位放样、开挖护筒、钻孔、清孔、砼灌注、材料商砼（不包括水电费、桩基检测费、税费）。

其他工作：甲方（监理工程师）临时交办的（不在上述承包内容以内的）其他工作量经甲方（监理工程师）签字确认后由乙方负责实施，工程量按实计算，费用计入工程款中支付。

2、工程量：

A、钻孔灌注桩工程量按【工程量=桩数×（设计桩长+16.3米】计算（按实际工程量米数计算）。

B、其他增加工作量按实计算。

3、合同价款及调整：

合同价款采用固定单价方式：钻孔灌注桩199元/米计价。第三条

质量标准

乙方要严格按照国家颁发的施工验收规范文件及工程设计图纸、设计变更、工程洽商等文件要求施工，工程质量达到合格标准。

第四条 安全生产

1、本工程由于乙方的机械故障及违章作业造成的工伤事故由乙方承担，甲方有义务协助乙方处理善后事宜。

2、施工过程中，乙方必须服从甲方的统一管理，甲方有义务为乙 2 方提供必要的安全措施。

第五条

图纸、资料

1、甲方应在开工前3天向乙方提供经有关部门批准盖章之审图一份。

2、甲方须提供施工场地工程地质勘察资料、总平面图及周围地下管线图、并保证其资料真实准确。

3、甲方应在开工前3天以书面形式向乙方提供水准点、坐标点的准确位置、坐标、高程等相关资料，并进行现场交验。甲方对其提供的资料准确性负责。

第六条

双方驻工地代表委派人员名单

1、甲方驻工地代表：

2、乙方驻工地代表：

驻工地代表由双方各自委派，如需撤换，应提前2天以书面形式通知对方。双方驻工地代表须按合同规定行使合同约定的权利及承担约定的义务。

第七条

甲方工作

1、负责办理施工场地征地、拆迁、办理有关本工程开工必须的合法证件、清理地上地下障碍物，并在开工后负责解决以上事项的遗留问题。

2、负责施工场地的三通一平工作，并保证施工场地标高能满足设 3 计和施工要求。

3、合同生效后2天内组织设计、施工、质检、监理、地勘等部门进行图纸会审，由设计院进行技术交底。

4、负责施工场地周围建筑物和地下管线的保护，并承担有关费用。第八条

乙方工作

1、向甲方提供工程进度计划和施工用水、用电计划。

2、遵守地方政府和有关部门对施工场地、交通、施工噪声等的管理规定，经甲方同意后办理相磁手续，甲方承担由此发生的费用。

3、保证施工现场清洁并符合有关规定，承担因过错而迁居的损失和罚款。

4、通知甲方（或监理单位），甲方（或监理单位）应在2天内提出批准或修改意见。

5、按批准的施工组织设计组织施工，接受甲方代表和监理单位的检查监督。

6、配合甲方对施工场地周围建筑物和地下管线的保护。第九条

工程延误及索赔

1、工期延误

下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表（监理工程师）确认，工期相庆顺延；

A、工作量增加、设计变更；

B、在一周内，非乙方原因造成的停水、停电影响施工累计超过8小时；

C、施工中遇到不可预见障碍物或地质条件与地勘报告不符； D、甲方工程款未按时支付； E、周围建筑物或地下管线的影响； F、民扰影响工程正常施工的；

G、不可抗力（战争、**、大雨、火灾、爆炸等）；

H、经甲方代表（监理工程师）签字确认给予工期顺延的其他情况； I、国家及地方政府有关法律法规规定的应给予工期顺延的其他情况；

2、确定工程造价依据：主要依据完整的施工图纸及说明、设计变更文件、签证、函件、工程造价管理部门公布的价格及合同约定的其他增减或调整。

3、工程停、窝工计费办法

如发生停、窝工时，责任方应承担有关停、窝工费用，其计费方法执行《山东省施工机械台班费用定额》的有关规定，经现场签证为准。

4、如发生因甲方（监理单位）要求工期缩短，需另增加机械设备，甲方需补贴乙方进出场费用。

5、本工程的单价不含税金。

第十条

工程款支付

1、合同总造价：按实结算。

2、设备于2013年11月25日以前进场，工程开工3日内付工程总造价的30%。

3、工程施工完成时，经甲方检查完毕合格，工程款一次性付清。第十一条

地下障碍物

为确保工程质量，桩基施工前甲方须清理地下障碍物，由于地下障碍物造成的质量总是或经济损失乙方不予承担。基坑开控应严格根据规范要求进行，控土较深时须分层开控，以防止堆土高差过大，对土体产生冲剪破坏，使桩位产生位移，否则由此产生的桩位偏位乙方不承担责任。

第十二条

竣工与结算

竣工验收，由甲方组织进行，乙方派员参加，按有关规定进行验收。

第十三条 补充文件

本合同履行过程中发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托证书等书面文件应视为合同条款的补充文件，与本合同具同等法律效力。

第十四条

争议的解决双方因履行合同发生争议，由双方协商解决，如协商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。

第十五条

其它

本合同一式四份，甲乙双方各执二份，经双方签字盖章后生效，至工程验收达到合同要求，款项结清后自动失效。

甲方（公章）；

乙方（公章）：

山东宝太金属材料有限公司

江西地建基础工程有限公司

法定代表人：

法定代表人：

电话：

电话：

签约日期：2013-11-25

签约日期：2013-11-25

签约地点：山东宝太金属材料有限公司

附：桩基图

第二篇：桩基施工合同

桩 基 础 施 工 合 同工程名称：

总包单位：

分包单位：

签订合同：

根据«中华人民共和国合同法»、«中华人民共和国建筑法»及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：工程。

二、工程造价及承包范围

1、本工程采用载体桩技术。

2、桩径0.4m，桩长以设计为准，总桩数约962根。本工程采用包清工方式协议价600元/根，总价约577200元（大写：伍拾柒万柒仟贰佰元整），最终以设计图桩数据实结算。

3、本工程造价内容主要是施工费用（机械费、人工费）及进出场费，其他费用（材料费及材料复试及加工费用等）由甲方承担。

三、工程质量：合格

四、施工方式

根据岩土工程勘察报告及设计图，本工程采用载体桩，详见施工图，施工按«载体桩施工及验收规程»QB10-2007执行。为保证工程进度乙方进场机械设备需完好。

五、工期

1、本工程有效工期：25天，工期起止时间为第一根工程桩施工之日 起止最后一根工程桩施工结束。

2、如遇雨、雪及其它人力不可抗拒因素，经甲方同意后工期可以顺延。

六、付款及结算方式

1、乙方设备进场，甲方先付10万元启动资金。

2、全部工程桩施工结束，经检测合格并提交施工资料后，余款一次付清。

七、双方权利和义务

（一）甲方

1、必须保证本合同所涉及的工程合法性及提供所有文件的真实性和有效性。

2、负责提供勘察报告一份及图纸一份（不含交工资料图纸），并在本合同签订后两日内提交。

3、甲方负责“三通一平”工作（路通、水通、电通）。并处理掩埋废旧基础、垃圾坑。保证乙方顺利进行。

4、负责将施工用水电甩头接至工程界区，水电费由甲方承担。

5、提供建筑物轴线位置及标高资料。

6、协调周边关系，保证乙方设备进出场及顺利施工，发生费用由甲方承担。

7、材料（主材、地材）由甲方负责，并提前做好各种材料的复试以及砼试块制做送检工作。

8、钢筋笼制作，干硬性砼搅拌由甲方负责，需满足规范及设计要求，载体桩施工用夯填料（河卵石、砼块、粒径10～20cm）,由甲方运到现场。

9、业主委托桩基检测乙方配合（仅提供检测所需有关资料），检测费用由业主方承担。

10、负责资料整理并交付业主存档。

(二)乙方

1、合同签订后按时组织设备进入现场施工。

2、承担桩基施工（沉管、夯填、灌注等）及全面技术工作。

3、在施工进程中，应严格按照设计图纸及相应施工规程进行，服从甲方派驻工地监理部门对质量、工期、材料报验、隐蔽验收、安全文明施工等管理。每根桩单桩承载力特征值保证达到设计要求。

4、在施工过程中，如遇到地质条件与“地质勘察报告”载明的地质条件不符合，应及时书面通知监理、甲方，并由甲方会同设计部门协商解决。

5、提供载体桩的施工及验收规范，施工组织设计。

6、施工中的安全、保卫、交通、噪音等管理应符合相关要求，发生安全事故由乙方负责。

7、桩基施工结束后，向甲方提供完整的载体桩施工记录、隐蔽记录（桩基施工资料）。

八、安全要求

1、乙方施工中的安全、保卫、交通、噪音等管理应符合相关要求。

2、乙方负责自身施工安全，承担安全责任。

九、工程验收

1、已完成工程合同的全部施工内容和因变更及增加的工程内容。

2、质量缺陷已处理完毕，并通过验收。

十、违约责任

1、合同签订后，由于任何一方的原因造成该合同不能履行，应由违约方向对方支付工程总价款的5%作为违约金。

2、甲方应按期支付工程款，否则按每天0.5‰计算滞纳金。

3、由于甲方原因或邻里关系造成乙方设备停滞，超过三天，每台桩基每天按800元计算误工损失，甲方应给予补偿。

十一、纠纷的解决方法

本合同存在争议时，按以下程序解决：

1、双方友好协商解决。

2、协商不成，双方中任何一方均有权提出仲裁。

3、仲裁不成，可向各自所在地人民法院起诉。

十二、其他

1、本协议所涉及的标准、规范及有关技术文件、图纸、书面通知等其他来往手续及附件，协商记录均作为合同的组成部分。

2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。

十三、生效及终止日期

1、本合同经双方签字盖章后生效。

2、本合同所签工程项目经发包方验收并结清全部工程费用后终止。

甲方：洛阳原创建筑工程有限公司甲方代表：（签章）

乙方：洛阳国家开发区智通岩土乙方代表：（签章）工程有限公司

第三篇：桩基施工合同

合 同 甲方： 乙方： 因 工程建设需要，甲方将本项目桩基工程委托给乙方施工(含柴油锤击桩机进退场、施工、接桩、桩位测量、放线、桩检测、提供施工资料等常规施工、图纸及规范规定的施工内容)，为明确双方责任、保质保量、安全如期完工，在乙方对本工程施工现场、施工图纸勘察研究后，双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商特订立本合同以资共同遵守。

一、施工内容及双方责任： 甲方责任：提供乙方施工图纸、地质资料、控制轴线及高程；负责资料收集整理报验工作；提供施工用主材（管桩）；提供乙方施工用总配电箱。乙方责任：负责投入完成本工程施工所需的人工、机械、辅材耗材等(含常规施工、图纸及规范规定的施工内容)；负责本项工程桩位的测量放样、配合桩检测、提供工程所需的施工资料等辅助工作；负责对桩基施工全过程的安全文明工作。

二、质量要求： 乙方必须严格按照施工图纸及现行规范进行施工，确保桩位、桩顶高程、接桩、垂直度等必须符合施工图纸、施工规范要求，如因施工质量不合格造成返工及处理所有损失由乙方负责；乙方在施工时严禁野蛮施工造成桩体断裂破损，一经发现将作出罚款处理；工程结束乙方必须提供完整的施工资料。

三、安全要求： 乙方必须依照现行行业行规遵照安全施工规范进行施工，在施工前对其施工人员进行安全教育，对其施工机械进行检查保证施工机械处于良好工作状态。相关操作人员必须培训后具备操作证书方可上岗。在施工时必须安排人员进行安全巡视管理。施工人员在施工时必须正确配戴劳保用品，特别是施工人员必须佩戴安全帽且系好帽带子。严禁酒后或精神状态不佳、带病、超龄人员上班。乙方必须 对其人员(购买保险)及财产负责，在施工过程中如发生安全事故，由乙方承担，甲方不负任何责任。乙方应从“责任重于泰山”的高度注重安全工作的重要性，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取合理的施工方案和必要的安全防范措施，消除事故隐患，确保安全生产。乙方在施工过程中，若因安全措施不力或施工方案不当等因素造成的一切安全事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担，甲方概不负责。

四、施工工期要求： 乙方应根据施工工作量、甲方及建设单位要求适时增减施工人员及机械设备确保满足工期要求。

五、工程价款、结算、付款

1、工程价款：指按照本合同规定完成本项工程验收合格后的价格体现，即为该工程合同价(本单价包含进退场、临设等国家规定的相关费用，不再有其它任何增加费用)其中： ①、桩基检测费(按照设计图纸及规范标准要求静力堆载、小应变检测)： 3.5万元 ； ②、桩机进退场： 1.2万元 ； ③、人工费： 2.5万元 ； ④、辅材费： 0.8万元 ； ⑤、税金、管理费： 1.5万元 ；

2、结算：按实结算。

3、付款：工程完工验收合格后，乙方开具11%的工程专票据向甲方支取工程款项。

六、乙方在施工期间应服从建设单位、监理及甲方管理、监督，配合施工，做到文明施工并协助解决不可预见的矛盾，圆满完成本项工程。其它未尽事项双方协商解决，本合同一式二份，甲乙双方各执一份，款清废止。甲方代表签章： 日 期：2017年 月 日 乙方代表签章： 日 期：2017年 月 日

第四篇：建筑工程类土石方、桩基承包施工合同样本

土石方、桩基工程承包施工合同

（补充协议）

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

土石方、桩基础工程施工协议条款

甲方（发包方）：青岛弘海建设有限责任公司

乙方（承包方）：

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和相关法律法规

规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务与责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

一、工程概况

（一）工程名称：东海路地下广场（南区）人防土石方及桩基工程

（二）工程地点：青岛市市南区香港中路和东海路交界处

二、工程范围及承包方式：图纸范围内的土方开挖、桩基工程，土方约万

3，桩基约M3，固定单价承包方式。

三、工程期限

年月日至月日（以具备开工条件的实际开工

日期为准）

日历工期：天

若因发包人原因及不可预见或不可抗力时，工期顺延。

四、工程质量

乙方根据甲方提供的图纸、资料及施工规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。工程施工及验收时，按图纸要求和国家现行施工验收规范、标准进行施工及评定验收。

五、合同价款

金额（大写）：暂定元（人民币）

￥：元

六、组成合同的文件及解释顺序

1．本施工合同协议条款

2．国家相关技术标准、规范及有关技术文件

3．图纸

七、施工图纸

开工前甲方向乙方提供施工图纸一式六份。

八、双方责任

（一）甲方责任：

1．甲方驻工地代表：

2．开工前甲方向乙方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施图纸（包

括水、电、煤气管道等地下管网设施等），将水、电源接至施工现场。

3．甲方驻工地代表在工地进行技术、质量监督、检查，办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。

4．开工前办理施工所需证件、批件，并提供乙方所需部分的复印件一份。

（二）乙方责任：

1．乙方驻工地代表：

2．乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘察资料编制施工方案，并经甲方、监理同意后施工。

3． 乙方根据甲方提供的地下隐蔽设施图纸资料（包括水、电、煤气管道等

地下管网设施）进行现场探沟探挖；施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经

甲方、监理认可后实施，确保地下隐蔽设施在施工期间的使用安全。

4．每月25日提交当月产值报表、月进度计划一式三份。

5．乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

6．本工程的施工现场的施工组织管理、平面布置、施工技术措施、安全文

明施工，必须遵守有关管理规定。

7．在施工过程中，乙方服从甲方及监理工程师的统一指挥，同时乙方应积

极协调配合好总包方、分包方的工作。

九、安全施工

1．乙方应遵守工程建设安全生产有关的管理规定，严格按安全标准组织施

工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措

施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由

乙方负担。

2．甲方应对其在施工场地的甲方工作人员进行安全教育，并对他们的安全

负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全

事故，由甲方承担相应的责任及发生的费用。

3．乙方在施工时，应确保施工现场范围内地下管线安全及周边已有建筑物、构筑物的安全，确保现场施工安全运作，维护甲方及总包方的形象。发生的费用

由乙方承担。

十、工程设计变更及设计变更的价款确定

1．施工过程中甲方如需对原设计进行变更应提前7天通知乙方，施工过程

中乙方不得对原工程设计进行变更，乙方在施工过程中提出的合理化建议涉及到

对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料设备的更换需经甲方的同意。

2．设计变更的价款确定

乙方在工程设计变更确定后14天内，提出设计变更价款的报告，甲方审批

时间为收到乙方提交的设计变更的价款报告14日内，逾期应视为认可。设计变

更的价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于设计变更工程的价格，按合同已有的价格确定设计

变更的价款；

（2）合同中只有类似于设计变更工程的价格，可参照类似价格确定设计变

更的价款；

（3）合同中没有适用或类似于设计变更的价格，由乙方提出适当的设计变

更价格，经甲方确认后执行。

十一、材料和设备供应方式：

工程材料均由乙方单位自行采购、运输、检验、保管。所有乙购材料须有产

品合格证和质量保证书，并符合国家规定的技术标准。重要材料还需按有关规定

进行试验，检测合格，并经甲方书面确认符合招标文件要求后，方能使用和安装。

十二、工程价款结算

（一）本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：

1．土方工程：

①按施工图纸范围内工作量总价万元包死。

②设计变更追加减单价为：

土方现场倒运元/M3（运距2公里内），土方外运元/M3。

2．桩基础工程：按施工图纸、设计变更计算工程量。

单价为固定综合单价。

桩基础：桩径φ：元/延长米桩径φ：元/延长米

注：桩延长米为设计图示桩长。

3．钢筋工程：按施工图纸、设计变更计算工程量。

钢筋：III级D=mm元/吨III级D=mm元/吨

III级元/吨III级元/吨

III级元/吨

注：钢筋用量为设计图示用量。

4．本合同综合单价是完成全部工程内容的全部费用，在整个施工期间不做

调整。工程量按实计量。

5．新增合同以外的项目内容，由双方协商定价。

（二）工程价款结算与拨付办法：

1．本工程无预付款；

2．工程款支付：甲方按月支付工程进度款，乙方在每月25日前向甲方报当

月计划统计报表和支付申请表，甲方审核通过后进行支付，每次付款最后日期为

次月10日前（如遇周六、日顺延）。全部工程款累计支付至工程价款的80%时停

止支付；待工程竣工验收合格，提交竣工资料交甲方验收合格后10日内，再支

付工程价款的5%；

3．竣工结算及余款支付：乙方承包范围内工程竣工验收后，双方结算经审

计部门审计完成，在审计完成后十日内支付至审定额的95%。

十三、竣工验收及结算

（一）竣工验收

1．工程具备验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完

整的竣工资料和竣工验收申请报告。甲方于收到竣工验收申请报告后14日内给

予认可或提出工程整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

甲方在收到竣工验收报告后14日内不组织验收也不提出整改意见的视为竣工报

告已被认可。

2．工程竣工验收通过，乙方提交验收报告日期为实际竣工日期。

3．竣工验收后竣工工程交由甲方保护。

4．竣工后乙方向甲方提供竣工资料及竣工图纸四套另外提供电子版竣工图

纸一套。

（二）结算

工程竣工验收后，乙方在28天内提交竣工结算，由甲方在60天内审核完毕；

在审计完成后十日内支付至审定额的95%。

十四、保修

保修执行《建设工程质量管理条例》中的相关规定，保修金5%。保修金在整体建筑工程竣工验收合格满一年，由使用单位、甲方代表出据工程质量缺陷解

除证明书后14日内支付保修金。

十五、违约责任

1．甲方不按合同规定支付工程款，除支付合同规定的工程款外，还应按逾

期天数，以每天按逾期款的2‰支付滞纳金。

2．因乙方原因未按期竣工，每拖延一天，向甲方支付合同价款千分之二的违约金。

十六、争议解决方式因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或

调解解决，协商或调解不成，依法向人民法院起诉。

十七、附加条款

1的依据。

2日内给予合理批复。

3按水费4.2元/立方米，电费1.2元/度，由乙方支付。

4．十八、本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行失效。

本合同如有未尽事宜，双方可根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

本合同正本甲、乙双方各执一份，副本十份，双方各执五份。

发包方（章）：承包方（章）：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

签约时间：年月日

第五篇：桩基施工分包合同

桩基工程承包协议

立合同双方：

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》的有关规定，双方本着配合协作，互惠互利、分工负责的原则，为明确甲乙双方在本合同实施过程中的权利、义务和责任，在乙方仔细审阅和熟悉图纸、理解本工程施工工艺的情况下，经甲、乙双方充分协商，达成一致，并签订本协议以资共同遵守执行。

第一条：工程名称、工程地址

1、工程名称：

2、工程地址：

第二条：工程范围、内容及承包性质

1、工程范围、内容：乙方承包本工程的试桩工程和工程桩。工作内容包括测量放线、质量控制、资料报验等一切技术工作及从设备（静压桩机及其配套的必须的机械设备等）进场；场地零星人工整平、工前准备；机具准备、吊装就位、平台调平、桩机走行；管桩场内吊运、堆码；吊桩、打（插）桩；桩身对位、调平调直；静压沉桩；焊接接桩；刷漆防腐；送桩；终桩；配合质量检验试验（桩长确定、单桩承载力达到设计要求），到验收合格、交工完毕；场地清理、设备出场、缺陷责任修复等合同文件规定的、为完成该工作量必须进行的所有及相关的工作内容。

2、承包性质：清包工（不包括管桩、混凝土、钢筋、水泥等施工材料），乙方负责包质量、包安全、包工期、包文明施工。

3、试桩根据北设计有限公司出具的试桩意见

4、工程桩根据设计院出具的图纸。（试桩结束设计院根据试桩结果调整图纸）

第三条：工程承包结算价格

1、上述工程桩及试桩：PHC400*AB95单价为元/米，PHC500-AB125工程桩和PHC600-AB130试桩按元/米，总工程量暂定为15000米，最终结算数量按经监理签证并经审计的数量为准。

2、送桩5米以上超过部分按50%的价格计价，乙方必须配合好甲方按质按时安全地完工，并能达到业主规定的优良工程标准。

3．本合同最终结算以甲方与业主实际结算签证并经审计的数量为准。

4、上述工程桩施工单价含水电费、二次设备进出场费，不含税金及场地平整等费用。

第四条：材料供应方法

甲方按工程进度安排符合要求的管桩等施工材料进场，如因材料供应不及时导致工期延误，则与乙方无关。

第五条：工期

1、试桩工期：日历天。

2、工程桩根据试桩结束，业主图纸出具后并于 日历天完成。

第六条：质量标准

按甲方与业主签订的合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到业主规定的最低质量标准：桩基础达优良工程以上，Ⅰ类桩90%以上，无Ⅲ、Ⅳ类桩，桩基的低应变检测100%合格。同时遵守甲方的施工工艺、作业指导书、工程事项通知单等的标准要求。

第七条：付款方式

1、工程桩基验收、检测合格达到合同约定的质量标准时且乙方向甲方递交了完整的施工记

录、结算资料后壹个月内，付至结算总价的70%。

2、最终支付是在业主完成对桩基工程审计后半个月内，付至审计后的甲乙双方结算总价的100%。

第七条：地下障碍物处理及水电费

现场桩基施工产生的水电费（含生活用水、电费）由乙方负责，与甲方无关。甲方提供场地总配电箱，总配电箱以后的分电箱及电缆由乙方自行配置，并严格按照用电安全规范进行操作。

第八条：工程质量及安全

1、乙方必须按设计施工图纸，施工联系单及国家有关规范施工，严格执行质量监督部门、业主及现场监理的指令，保质保量的完成工程任务，如发生任何质量事故，一切责任和由此的相关赔偿由乙方负责。

2、乙方必须无条件接受甲方及监理单位的质量、安全监督和要求整改的工作。

3、施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，上杆进行高空作业必须系好安全带，做到经常检查，把事故隐患消灭在萌芽状态。

4、乙方必须加强现场的安全管理及施工人员的安全生产教育，严格执行国家关于建筑工地安全生产的相关规定，不得野蛮施工和违法施工，如在施工过程中发生的大小安全事故及相关损失及赔偿均由乙方承担，甲方一概不予承担。、桩机施工操作人员及现场技术人员必须配备到位，有一定的机械施工操作经验和良好的心理素质，服从管理人员的调节支配，乙方现场技术人员需实时监控工程施工的每个环节，特别是质量的掌控，需有效保证工程质量管理目标的实现，桩基资料齐全有效，保证完成工程的各项施工要求。

第九条：其它

1、甲方提供地质资料

2、甲方保证施工场地三通一平，满足桩基施工需要。

3、如因甲方原因造成工程停工，工期相应顺延，乙方原因造成工程停工按约定处罚。

4、乙方应根据地质报告、工程当地实际情况选择合理的桩机，应确保打桩工程顺利进行。

5、如因乙方未配备合理桩机，造成二次进场所有费用有乙方承担。

6、工程桩施工时，如因甲方原因造成工程停工，工期相应顺延，如延误较长时日（一般为5天），甲方必须向乙方支付相应的怠班补助(怠班补助为每日1000元，自停工日起算)，乙方原因造成工程停工按约定按每日10000元处罚。

第十条：合同有效期限

本合同自双方代表签字单位盖章后生效，至工程结束付清工程款后即自行终止。本合同一式 份，甲乙双方各执

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

代表（签字）：代表（签字）：

电话：电话：

日期： 2011 年月日