桥梁工程桩基施工合同5篇范文

第一篇：桥梁工程桩基施工合同

漳州市平和县长乐乡连心桥改建工程

桩基工程施工合同

总承包单位（甲方）：（以下简称甲方）

桩基施工方（乙方）：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就漳州市平和县长乐乡连

心桥改建工程钻孔灌注桩工程施工事项经友好协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

1.工程概况：

1.1工程名称：漳州市平和县长乐乡连心桥改建工程

1.2工程地点：平和县长乐乡联三村。

1.3承包范围：漳州市平和县长乐乡连心桥改建工程钻孔灌注桩工程

1.4承包方式：清包工

1.5质量标准：合格

1.6工期：70天

2.工作内容:

2.1乙方负责承包机械安装，焊接锤牙，对位，维修保养钻机，冲击成孔，灌注水下

混凝土，做好桩基施工原始记录。

3.合同价款：

3.1承包方式：包清工---综合单价430元/m，桩径：1.2m，按成孔实际孔深计算为准。（如遇到孤石，双方另行协商。）

3.2不含施工用电费，机械，材料费。

3.3不包含护壁钢筋材料费，如开钻后现场实际需要由甲方供应材料，乙方负责施工。

4.付款结算方式：

4.1 乙方施工人员及机具进场后先预支生活材料费。

4.2施工过程按月进度款的90%支付。

4.3本桩基工程全部完工后一周内结清全部工程余款。

5.双方责任：

5.1甲方责任

5.1.1对乙方进行技术、质量、安全文明施工及工期交底；

5.1.2现场免费提供乙方生活用水、用电，堆放场地及乙方工作人员住宿条件；

5.1.3甲方负责桩基进出场的机械费用，包括施工期间负责机械配合乙方移机、清理泥

浆池以及泥浆外运。

5.1.4在钻孔施工期间遇到地质与地勘资料有误差，如遇到孤石而导致偏孔，由甲方承

担责任并及时处理且不影响到施工。

5.1.5施工期间如遇到村民阻拦、停电、机械不齐备、混凝土、钢筋笼供应不及时等造

成乙方不能正常施工超过48小时，甲方要负责乙方一定费用。

5.1.6负责做好施工人员和施工设备的安全防护。并应提前对乙方的施工人员和施工设

备购买建设工程应购买的相应保险。

5.1.7根据合约按时支付工程款。

5.2乙方责任

5.2.1乙方为本合同项目下劳务班组员工的全权代表，对用于本项目内全体员工的劳动

力资源合法性、劳动报酬；服从甲方项目部统一管理，按照甲方技术、质量、安全文

明施工及工期交底内容组织施工；

5.2.3保证进场人员、材料、设备的数量、规格及技术等级满足本专业工程要求；

5.2.4严格执行施工规范，按质量标准、规范和设计要求进行施工、检查和验收，施工

质量符合设计及施工规范要求。

5.2.5严格执行安全操作规程，按照施工规范要求组织对所属员工的安全教育、培训、交底、检查、实施；如在施工期间发生意外工伤事故，费用在一万元以内由乙方自行

承担，工伤费用超出一万元部分由甲乙双方按6:4的比例共同承担。

6.合同生效

本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，一份报本项目业主备案；本合同自双方代表

签字生效，双方结清工程款后本合同自动失效。

甲方代表：乙方代表：

电话：电话：日期：年月日

—2—

第二篇：桩基施工合同

桩 基 础 施 工 合 同工程名称：

总包单位：

分包单位：

签订合同：

根据«中华人民共和国合同法»、«中华人民共和国建筑法»及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：工程。

二、工程造价及承包范围

1、本工程采用载体桩技术。

2、桩径0.4m，桩长以设计为准，总桩数约962根。本工程采用包清工方式协议价600元/根，总价约577200元（大写：伍拾柒万柒仟贰佰元整），最终以设计图桩数据实结算。

3、本工程造价内容主要是施工费用（机械费、人工费）及进出场费，其他费用（材料费及材料复试及加工费用等）由甲方承担。

三、工程质量：合格

四、施工方式

根据岩土工程勘察报告及设计图，本工程采用载体桩，详见施工图，施工按«载体桩施工及验收规程»QB10-2007执行。为保证工程进度乙方进场机械设备需完好。

五、工期

1、本工程有效工期：25天，工期起止时间为第一根工程桩施工之日 起止最后一根工程桩施工结束。

2、如遇雨、雪及其它人力不可抗拒因素，经甲方同意后工期可以顺延。

六、付款及结算方式

1、乙方设备进场，甲方先付10万元启动资金。

2、全部工程桩施工结束，经检测合格并提交施工资料后，余款一次付清。

七、双方权利和义务

（一）甲方

1、必须保证本合同所涉及的工程合法性及提供所有文件的真实性和有效性。

2、负责提供勘察报告一份及图纸一份（不含交工资料图纸），并在本合同签订后两日内提交。

3、甲方负责“三通一平”工作（路通、水通、电通）。并处理掩埋废旧基础、垃圾坑。保证乙方顺利进行。

4、负责将施工用水电甩头接至工程界区，水电费由甲方承担。

5、提供建筑物轴线位置及标高资料。

6、协调周边关系，保证乙方设备进出场及顺利施工，发生费用由甲方承担。

7、材料（主材、地材）由甲方负责，并提前做好各种材料的复试以及砼试块制做送检工作。

8、钢筋笼制作，干硬性砼搅拌由甲方负责，需满足规范及设计要求，载体桩施工用夯填料（河卵石、砼块、粒径10～20cm）,由甲方运到现场。

9、业主委托桩基检测乙方配合（仅提供检测所需有关资料），检测费用由业主方承担。

10、负责资料整理并交付业主存档。

(二)乙方

1、合同签订后按时组织设备进入现场施工。

2、承担桩基施工（沉管、夯填、灌注等）及全面技术工作。

3、在施工进程中，应严格按照设计图纸及相应施工规程进行，服从甲方派驻工地监理部门对质量、工期、材料报验、隐蔽验收、安全文明施工等管理。每根桩单桩承载力特征值保证达到设计要求。

4、在施工过程中，如遇到地质条件与“地质勘察报告”载明的地质条件不符合，应及时书面通知监理、甲方，并由甲方会同设计部门协商解决。

5、提供载体桩的施工及验收规范，施工组织设计。

6、施工中的安全、保卫、交通、噪音等管理应符合相关要求，发生安全事故由乙方负责。

7、桩基施工结束后，向甲方提供完整的载体桩施工记录、隐蔽记录（桩基施工资料）。

八、安全要求

1、乙方施工中的安全、保卫、交通、噪音等管理应符合相关要求。

2、乙方负责自身施工安全，承担安全责任。

九、工程验收

1、已完成工程合同的全部施工内容和因变更及增加的工程内容。

2、质量缺陷已处理完毕，并通过验收。

十、违约责任

1、合同签订后，由于任何一方的原因造成该合同不能履行，应由违约方向对方支付工程总价款的5%作为违约金。

2、甲方应按期支付工程款，否则按每天0.5‰计算滞纳金。

3、由于甲方原因或邻里关系造成乙方设备停滞，超过三天，每台桩基每天按800元计算误工损失，甲方应给予补偿。

十一、纠纷的解决方法

本合同存在争议时，按以下程序解决：

1、双方友好协商解决。

2、协商不成，双方中任何一方均有权提出仲裁。

3、仲裁不成，可向各自所在地人民法院起诉。

十二、其他

1、本协议所涉及的标准、规范及有关技术文件、图纸、书面通知等其他来往手续及附件，协商记录均作为合同的组成部分。

2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。

十三、生效及终止日期

1、本合同经双方签字盖章后生效。

2、本合同所签工程项目经发包方验收并结清全部工程费用后终止。

甲方：洛阳原创建筑工程有限公司甲方代表：（签章）

乙方：洛阳国家开发区智通岩土乙方代表：（签章）工程有限公司

第三篇：桩基施工合同

合 同 甲方： 乙方： 因 工程建设需要，甲方将本项目桩基工程委托给乙方施工(含柴油锤击桩机进退场、施工、接桩、桩位测量、放线、桩检测、提供施工资料等常规施工、图纸及规范规定的施工内容)，为明确双方责任、保质保量、安全如期完工，在乙方对本工程施工现场、施工图纸勘察研究后，双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商特订立本合同以资共同遵守。

一、施工内容及双方责任： 甲方责任：提供乙方施工图纸、地质资料、控制轴线及高程；负责资料收集整理报验工作；提供施工用主材（管桩）；提供乙方施工用总配电箱。乙方责任：负责投入完成本工程施工所需的人工、机械、辅材耗材等(含常规施工、图纸及规范规定的施工内容)；负责本项工程桩位的测量放样、配合桩检测、提供工程所需的施工资料等辅助工作；负责对桩基施工全过程的安全文明工作。

二、质量要求： 乙方必须严格按照施工图纸及现行规范进行施工，确保桩位、桩顶高程、接桩、垂直度等必须符合施工图纸、施工规范要求，如因施工质量不合格造成返工及处理所有损失由乙方负责；乙方在施工时严禁野蛮施工造成桩体断裂破损，一经发现将作出罚款处理；工程结束乙方必须提供完整的施工资料。

三、安全要求： 乙方必须依照现行行业行规遵照安全施工规范进行施工，在施工前对其施工人员进行安全教育，对其施工机械进行检查保证施工机械处于良好工作状态。相关操作人员必须培训后具备操作证书方可上岗。在施工时必须安排人员进行安全巡视管理。施工人员在施工时必须正确配戴劳保用品，特别是施工人员必须佩戴安全帽且系好帽带子。严禁酒后或精神状态不佳、带病、超龄人员上班。乙方必须 对其人员(购买保险)及财产负责，在施工过程中如发生安全事故，由乙方承担，甲方不负任何责任。乙方应从“责任重于泰山”的高度注重安全工作的重要性，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取合理的施工方案和必要的安全防范措施，消除事故隐患，确保安全生产。乙方在施工过程中，若因安全措施不力或施工方案不当等因素造成的一切安全事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担，甲方概不负责。

四、施工工期要求： 乙方应根据施工工作量、甲方及建设单位要求适时增减施工人员及机械设备确保满足工期要求。

五、工程价款、结算、付款

1、工程价款：指按照本合同规定完成本项工程验收合格后的价格体现，即为该工程合同价(本单价包含进退场、临设等国家规定的相关费用，不再有其它任何增加费用)其中： ①、桩基检测费(按照设计图纸及规范标准要求静力堆载、小应变检测)： 3.5万元 ； ②、桩机进退场： 1.2万元 ； ③、人工费： 2.5万元 ； ④、辅材费： 0.8万元 ； ⑤、税金、管理费： 1.5万元 ；

2、结算：按实结算。

3、付款：工程完工验收合格后，乙方开具11%的工程专票据向甲方支取工程款项。

六、乙方在施工期间应服从建设单位、监理及甲方管理、监督，配合施工，做到文明施工并协助解决不可预见的矛盾，圆满完成本项工程。其它未尽事项双方协商解决，本合同一式二份，甲乙双方各执一份，款清废止。甲方代表签章： 日 期：2017年 月 日 乙方代表签章： 日 期：2017年 月 日

第四篇：桩基施工分包合同

桩基工程承包协议

立合同双方：

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》的有关规定，双方本着配合协作，互惠互利、分工负责的原则，为明确甲乙双方在本合同实施过程中的权利、义务和责任，在乙方仔细审阅和熟悉图纸、理解本工程施工工艺的情况下，经甲、乙双方充分协商，达成一致，并签订本协议以资共同遵守执行。

第一条：工程名称、工程地址

1、工程名称：

2、工程地址：

第二条：工程范围、内容及承包性质

1、工程范围、内容：乙方承包本工程的试桩工程和工程桩。工作内容包括测量放线、质量控制、资料报验等一切技术工作及从设备（静压桩机及其配套的必须的机械设备等）进场；场地零星人工整平、工前准备；机具准备、吊装就位、平台调平、桩机走行；管桩场内吊运、堆码；吊桩、打（插）桩；桩身对位、调平调直；静压沉桩；焊接接桩；刷漆防腐；送桩；终桩；配合质量检验试验（桩长确定、单桩承载力达到设计要求），到验收合格、交工完毕；场地清理、设备出场、缺陷责任修复等合同文件规定的、为完成该工作量必须进行的所有及相关的工作内容。

2、承包性质：清包工（不包括管桩、混凝土、钢筋、水泥等施工材料），乙方负责包质量、包安全、包工期、包文明施工。

3、试桩根据北设计有限公司出具的试桩意见

4、工程桩根据设计院出具的图纸。（试桩结束设计院根据试桩结果调整图纸）

第三条：工程承包结算价格

1、上述工程桩及试桩：PHC400*AB95单价为元/米，PHC500-AB125工程桩和PHC600-AB130试桩按元/米，总工程量暂定为15000米，最终结算数量按经监理签证并经审计的数量为准。

2、送桩5米以上超过部分按50%的价格计价，乙方必须配合好甲方按质按时安全地完工，并能达到业主规定的优良工程标准。

3．本合同最终结算以甲方与业主实际结算签证并经审计的数量为准。

4、上述工程桩施工单价含水电费、二次设备进出场费，不含税金及场地平整等费用。

第四条：材料供应方法

甲方按工程进度安排符合要求的管桩等施工材料进场，如因材料供应不及时导致工期延误，则与乙方无关。

第五条：工期

1、试桩工期：日历天。

2、工程桩根据试桩结束，业主图纸出具后并于 日历天完成。

第六条：质量标准

按甲方与业主签订的合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到业主规定的最低质量标准：桩基础达优良工程以上，Ⅰ类桩90%以上，无Ⅲ、Ⅳ类桩，桩基的低应变检测100%合格。同时遵守甲方的施工工艺、作业指导书、工程事项通知单等的标准要求。

第七条：付款方式

1、工程桩基验收、检测合格达到合同约定的质量标准时且乙方向甲方递交了完整的施工记

录、结算资料后壹个月内，付至结算总价的70%。

2、最终支付是在业主完成对桩基工程审计后半个月内，付至审计后的甲乙双方结算总价的100%。

第七条：地下障碍物处理及水电费

现场桩基施工产生的水电费（含生活用水、电费）由乙方负责，与甲方无关。甲方提供场地总配电箱，总配电箱以后的分电箱及电缆由乙方自行配置，并严格按照用电安全规范进行操作。

第八条：工程质量及安全

1、乙方必须按设计施工图纸，施工联系单及国家有关规范施工，严格执行质量监督部门、业主及现场监理的指令，保质保量的完成工程任务，如发生任何质量事故，一切责任和由此的相关赔偿由乙方负责。

2、乙方必须无条件接受甲方及监理单位的质量、安全监督和要求整改的工作。

3、施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，上杆进行高空作业必须系好安全带，做到经常检查，把事故隐患消灭在萌芽状态。

4、乙方必须加强现场的安全管理及施工人员的安全生产教育，严格执行国家关于建筑工地安全生产的相关规定，不得野蛮施工和违法施工，如在施工过程中发生的大小安全事故及相关损失及赔偿均由乙方承担，甲方一概不予承担。、桩机施工操作人员及现场技术人员必须配备到位，有一定的机械施工操作经验和良好的心理素质，服从管理人员的调节支配，乙方现场技术人员需实时监控工程施工的每个环节，特别是质量的掌控，需有效保证工程质量管理目标的实现，桩基资料齐全有效，保证完成工程的各项施工要求。

第九条：其它

1、甲方提供地质资料

2、甲方保证施工场地三通一平，满足桩基施工需要。

3、如因甲方原因造成工程停工，工期相应顺延，乙方原因造成工程停工按约定处罚。

4、乙方应根据地质报告、工程当地实际情况选择合理的桩机，应确保打桩工程顺利进行。

5、如因乙方未配备合理桩机，造成二次进场所有费用有乙方承担。

6、工程桩施工时，如因甲方原因造成工程停工，工期相应顺延，如延误较长时日（一般为5天），甲方必须向乙方支付相应的怠班补助(怠班补助为每日1000元，自停工日起算)，乙方原因造成工程停工按约定按每日10000元处罚。

第十条：合同有效期限

本合同自双方代表签字单位盖章后生效，至工程结束付清工程款后即自行终止。本合同一式 份，甲乙双方各执

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

代表（签字）：代表（签字）：

电话：电话：

日期： 2011 年月日

第五篇：桩基施工合同

桩基施工合同

发包方：

(以下简称甲方)承包方：

(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》和有关建设工程法规规定的原则，并结合楼桩基工程具体情况，经甲、乙双方洽商，特签订如下协议：

一、工程名称：。

二、工程地点：

三、工作内容及工程量：

工作内容：D600桩的成孔、钢筋笼制安、砼灌注、凿桩头所需的人工及机械。

不含泥渣桩渣倒运、桩间土挖运、水电费、临建费、税金及属地管理费用 工程量的计算：以图纸设计工程量和变更增加的工程量之和为结算依据。

四、工程质量标准：合格。

五、承包方式：清包工

甲方负责供应工程所需的材料，并负责泥渣桩渣倒运。

六、工程日期：甲方应确保施工图满足施工要求，施工场地具备开工条件，并在准备正式开工前5天通知乙方进场施工，试桩有效工期10天，工程桩有效期35天(不包括试桩工艺性间隔、检测时间和破桩头及清除桩间土时间)，破桩头的工期按清桩间土的时间安排完成。

遇不可抗拒的自然因素和周边群众的干扰等原因所造成的停窝工，工期相应顺延。

七、工程价款及结算依据： 甲乙双方商定施工价格为：

元/m3。本工程双方约定机械进出场费用为

元。

工程决算以甲乙双方共同签认的施工图纸工程量、相关变更工作量及约定的机械进出场费用之和进行结算。

八、付款方式：本工程无预付款。工程桩完成50%时，支付工程总价款的40%；基桩工程全部完成，支付工程总价款至85%；剩余20%待检测合格达到质量标准后，并从收到检测合格书面报告之日起1个月内全部付清。

九、双方责任和义务(一)甲方：

1、按照图纸设计要求做好场地三通一平，并提供水、电至施工场地。商品混凝土、钢材、等送至相应施工工作面。所提供的材料均应符合设计要求，并附有材质检验报告，同时负责承担工程质量各项指标的检测及其费用。

2、提供乙方桩基施工图四份，借阅岩土工程勘察报告一份。

3、提供基底标高、控制轴线、桩及建筑场地水准控制点。

4、负责办理各项工程所需手续，协助乙方协调各方关系。

5、按工程的设计要求开挖土方，确保施工期间不发生因边坡坑存在隐患问题造成的人员伤害及设备损坏。

6、提供足够的水、电和工程所需的各种材料。水电线路检修时必须提前1-3天通知乙方。

7、及时委托人工地基检测单位对桩基进行检测，合格后应及时予以验收，并承担相应的检测费用。

8、承担因地勘报告不准、地质情况变化，调整设计及变更所发生的费用。

9、非乙方原因所造成的停窝工，甲方应对乙方在误工期间的人工机械费用给予补偿。

10、为乙方提供搭建临设场地和桩基工程所需的资料。

11、承担泥渣倒运处理等工作。(二)乙方：

1、按本合同的约定及桩基工程设计总体要求安排施工。施工前应向甲方及监理公司提供《施工组织设计》、《布桩编号图》并会签。

2、因乙方施工操作不当，造成蹋孔、缩颈造成的质量问题及材料浪费由乙方自行承担。

3、施工中要服从现场工程技术人员正确的指导和管理。

4、施工过程中在保证质量的基础上合理利用建筑材料，不得浪费。

5、打桩期间要搞好设施的稳定和施工人员的安全。

6、要文明施工，遵守安全操作规程，争取达到文明工地要求。

7、工程完工办理交接手续时，按单项工程向甲方提供桩基工程的施工技术资料。

8、工程完成退场时，将场地上的临建和生活垃圾清理集中外运。

9、乙方对工作内容所含的各项工作，应保质保量，全部完成。

十、安全责任：乙方全面搞好安全工作。

十一、违约责任：

(一)甲乙双方应认真执行本合同条款。若不能按时执行，每延误一天，按单项工程款总额的1‰进行处罚。工程提前完成应予以相应奖励。

(二)工程施工中出现异常现象，甲乙双方应积极与设计单位、监理单位进行协商，并按有 关单位出具的整改要求进行处理。由乙方责任造成的损失费用由乙方承担，非因乙方原因造成的损失，费用由甲方承担。

十二、检测要求：按规范要求做好与检测单位的配合工作。

十三、其它：

(一)本合同未尽事宜，经双方友好协商签订补充协议，也可参照《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)(示范文本)执行。发生争议时双方协商解决，也可借助劳动仲裁或司法程序解决。

(二)本合同一式六份，甲乙双方各三份。(三)本合同经双方签字盖章后生效。

发

包

方：

（盖单）地

址： 法定代表人： 委托代理人： 电

话：

****年**月**日

承

包

方：

（盖单）法定代表人： 委托代理人：

****年**月**日