2009年造价员选择题真题200题及答案

第一篇：2009年造价员选择题真题200题及答案

《一》

一，单选题1.D2.C3.C4.C5.D6.A7.B8.C9.A10.C(1)以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为：[D] A10-15% B20-35% C75-95% D5-35%、E5-75%(2)初级造价员应聘于一个单位可从事多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价业务：[C] A500 B5000 C1500 D3500(3)工程建设其他费除土地使用费用和与末来生产经营有关的费用外还包括：[C] A生产准备费 B土地征用及迁移补偿费 C与项目建设有关的费用 D设备及工器具购置费(4)按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的[C] A最低限额 B最终限额 C最高限额 D规定限额

(5)工程造价咨询企业必须是依法取得《工程造价咨询企业资质证书》后才能从事工程造价咨询活动。其资质标准中规

定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于[] A30、60 B20、50 C10、40 D60、60(6)已知完成某一工序套劳动定额得到的基本用工12.5工日、超运距用工0.8、辅助用工1.05、人工幅差系数采用12%，该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日?[] A16.072 B14.572 C14.000 D17.22(7)项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中[]为分部工程顺序码。A一、二位 B五、六位 C七至八位 D十至十二位

(8)在理解工程量清单的概念时，首先应注意到工程量清单是由[]提供的文件。A工程造价中介机构 B工程招标代理机构 C招标人 D投标人

(9)[]是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。

A措施项目 B零星工作项目 C分部分项工程项目 D其他项目

(10)投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条件

和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在[] A±30% B±20% C±10% D±10%以内 多选题：

(1)建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。他的全部工作包括：[] A建设项目的预备、筹建、设备购置 B生产大修理、购进施工机械 C勘察设计、试车调试、D建筑安装、竣工投产

(2)按建设工程投资用途分为生产性建设项目的有[]：

A运输工程项目 B能源工程项目 C物质文化生活需要的项目 D工业工程项目 E农田水利工程项目等(3)由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品

所需[]的社会平均消耗量，称为消耗量定额。A人工 B材料 C机械台班 D管理费 E利润

(4)咨询业作为一个产业的形成，是技术进步和社会经济发展的结果。在国民经济产业分类中属于[]并具有[]社会功 能。

A第一产业 B第三产业 C服务和引导功能 D指导和引导功能 E联系功能

(5)我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费、间接费、利润和税金构成。其中直接工程费包括[] A人工费和材料费 B施工机械使用费 C临时设施费和现场管理体费 D企业管理费 E其他直接费 参考答案：

1.D2.C3.C4.C5.D 6.A7.B8.C9.A10.C 1.ACD2.ABDE3.ABC4.BCE5.ABCE

《二》

(1)以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为：[] A10-15% B20-35% C75-95% D5-35%、E5-75%(2)初级造价员应聘于一个单位可从事多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价业务：[] A500 B5000 C1500 D3500(3)工程建设其他费除土地使用费用和与末来生产经营有关的费用外还包括：[] A生产准备费 B土地征用及迁移补偿费 C与项目建设有关的费用 D设备及工器具购置费(4)按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的[] A最低限额 B最终限额 C最高限额 D规定限额

(5)工程造价咨询企业必须是依法取得《工程造价咨询企业资质证书》后才能从事工程造价咨询活动。其资质标准中规

定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于[] A、30、60 B、20、50 C、10、40 D、60、60(6)已知完成某一工序套劳动定额得到的基本用工12.5工日、超运距用工0.8、辅助用工1.05、人工幅差系数采用12%，该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日?[] A、16.072 B、14.572 C、14.000 D、17.22(7)项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中()为分部工程顺序码。A、一、二位 B、五、六位 C、七至八位 D、十至十二位

(8)在理解工程量清单的概念时，首先应注意到工程量清单是由[]提供的文件。A工程造价中介机构 B工程招标代理机构 C招标人 D投标人

(9)[]是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。

A、措施项目 B、零星工作项目 C、分部分项工程项目 D、其他项目

(10)投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条

件和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在[] A、±30% B、±20% C、±10% D、±10%以内 答案：1.D2.C3.C4.C5.D6.A7.B8.C9.A10.C

《三》

1工程造价多次性计价有各不相同的计价依据，对造价的精度要求也不相同，这就决定了计价方法具有(b)。A组合性 B多样性 C多次性 D单件性

2工程造价的两种含义包括，根据从业主和承包商的角度可以理解为(a)。

A建设工程固定资产投资和建设工程发包价格 B建设工程总投资和建设工程承发包价格 C建设工程总投资和建设工程固定资产投资 D建设工程动态投资和建设工程静态投资

32004年“关于印发浙江省计价规则和计价依据(2003版)的通知”是由(d)印发的。A浙江省建设厅 B浙江省发展与改革委员会 C浙江省财政厅 D浙江省建设厅、浙江省发展与改革委员会、浙江省财政厅共同印发的

4根据?建筑安装工程费用项目组成?(建标[2003]206号)文件的规定，大型机械设备进出场及安拆费应计入(a)。

A直接费 B直接工程费 C间接费 D施工机构使用费 5基本预备费的计算基数不包括(d)。

A设备及工、器具购置费 B建安工程费 C工程建设其他费用 D建设期贷款利息。6建设单位应当自领取施工许可证之日起(c)内开工。A一个月 B二个月 C三个月 D四个月

7工程造价咨询单位的资质要求，不包括(c)。A技术力量 B注册资金 C成立时间 D办公条件

8现金流量图可以全面、直观地反映经济系统的资金运动状态，其中现金流量的三大要素包括(c)。A现金注入的大小、方向和时间点 B投入现金的额度、时间和回收点 C现金流量的大小、方向和作用点 D现金流出的额度、方向和时间点

9某人存款1万，若干年后可取现金2万元，银行存款利率10%，则该笔存款的期限(b)。A10年 B小于8年 C8~10年之间 D大于10年

10已知名义利率为12%，一年计息12次，则半年的实际利率和名义利率分别为(a)。A6.2%，6% B12.7%，12% C5.83%，6.2% D6.35%，6% 参考答案：

1.B2.A3.D4.A5.D 6.C7.C8.C9.B10.A

《四》

1、可以同时对三个以上工人进行计时观察的方法是()。A.测时法 B.数示法 C.图示法 D.混合法 标准答案:D

2、与其他定额相比，企业定额在编制原则上的主要不同点在于()。

A.简明适用性原则 B.统一性和差别性相结合的原则 C.独立自主原则 D.时效性原则 标准答案:C

3、适合用换算法计算材料消耗量的是()。A.块料面层 B.涂料 C.水泥 D.防水卷材 标准答案:B

4、已知一批材料的原价为100万元，其中含包装费10万元。运杂费15万元，其中含包装费3万元，运输损耗率为2%，则 运输损耗为()万元。

A.2.00 B.1.80 C.2.30 D.2.04 标准答案:C

5、已知某设备台班燃料动力消耗量实测数为10吨，定额平均值为8吨，调查平均值为9吨，则台班燃料动力消耗量为()吨。

A.9.25 B.10.00 C.9.00 D.9.50 标准答案:D

6、将单位估价表汇总为单位估价汇总表时，通常略去的是()。A.预算价值 B.人工日工资单价、材料预算价格和机械台班预算价格 C.人工、材料和机械台班消耗数量 D.人工费、材料费和机械费 标准答案:C

7、概算指标在具体内容的表示方法上，分()两种形式。

A.总指标和分项指标 B.综合指标和单项指标 C.总指标和单项指标 D.综合指标和分项指标 标准答案:B

8、单位工程投资估算指标的内容应该是()。

A.建筑安装工程费用 B.设备购置费用 C.设备、工器具购置费用 D.建筑安装工程费用与设备、工器具购置费用之和 标准答案:A

9、根据工程量清单项目设置规则，工程量清单项目顺序码应该根据()设置。A.项目名称 B.计量单位 C.项目特征 D.工程内容 标准答案:C

10、下列内容中属于其他项目清单中投标人部分的是()。A.总承包服务费 B.预留金 C.材料购置费 D.环境保护费 标准答案:A

《五》

1、由工程建设的特点所决定，工程造价具有以下特点：()A大量性 B巨大性 C层次性 D差别性

2、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：()A预计职能 B决定职能 C调整职能 D评价职能

3、建筑安装工程费用构成为()A直接费、间接费、利税、规费 B工料机、措施费、规费、利润 C直接费、间接费、利润、税金 D工料机、技术措施费、规费、利润

4、建筑安装工程费用构成中的税金由()A营业税、城乡维护建设税、教育费附加、水利建设专项基金 B营业税、城乡维护建设税、教学费附加、水利水电专项基金 C发票税、城建税、教学税、所得税、个人所得税 D营业税、企业所得税、个人所得税、土地房产税

5、工程建设全过程各个阶段工程造价控制的基本方法：()A可行性研究、限额设计、价值工程、招标投标、合同管理 B估算大于概算、概算大于予算、予算大于决算、防止“三超” C决策科学化、设计现代化、予算限额化、结算准确合理化 D合同管理、索赔管理、支付管理、结算管理

6、经全国造价师执业资格统一考试合格人员，应当在取得资格考试合格证书后()个月内，申请初始注册。A一 B二 C三 D四

7、若以年利率6%借入资金100元，借期4年，按单利计息，到期归还本息总额为()A106 B112 C124 D130

8、某单位拟筹资扩建，连续五年从年末利润中取出100万存入银行，年利率12%，复利计算，五年到后能筹到()万元。

A560 B620 C635.3 D660

9、在财务评价指标体系中，静态指标有()A投资利润率 B静态投资利润率 C静态资本回报率 D贷款偿还期

10、价值工程表达式中各字母定义为：V—价值系数F—功能C—成本，其表达式应是()AV=C/F BV=F/C+1 CV=F/C DV=F+1/C 多选题：

1、建设工程造价涉及到国民经济各部门、各行业，作用重大，主要有

A建设工程造价是项目决策的依据 B建设工程造价是筹集建设资金的依据 C建设工程造价是总分包的依据 D建设工程造价是计算材料用量的依据 E建设工程造价是评价投资效果的重要指标

2、有效控制造价应体现以下原则

A以施工阶段为重点的建设全过程造价控制 B以设计阶段为重点的建设全过程造价控制 C技术与经济相结合是控制工程造价有效的手段 D主动控制，以取得令人满意的结果 E办理竣工结算，顺利收到工程尾款

3、现金流量图作法有

A以水平线表示时间标度 B箭头表示现金流动的方向 C箭头向下表示现金流入 D箭头向上表示现金流出 E现金流量图与分析的角度有关

4、以下是提高价值的途径

A提高功能、降低成本 B功能不变、成本下降 C功能略降、成本大降 D成本略增、功能大增 E成本不变，提高功能

5、工程量清单计价模式与定额计价模式区别有

A采用的材料用量不同 B采用的计价方法不同 C项目划分不同 D工程量计算规则不同 E风险分担不同 正确答案：

1、C2、D3、C4、A5、A

6、C7、C8、C9、A10、C

1、ABE2、BCD3、ABE4、ABCDE5、BCDE

《六》

1、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值()工程预付款数额时开始起

扣。A.大于 B.小于 C.等于 D.为10%

2、根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述错误的是()。A.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计算。B.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告90天后工程自动进入

缺陷责任期 C.全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的3%预留 D.缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任

3、相对于总项目的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏差属于()A.绝对偏差 B.相对偏差 C.累计偏差 D.局部偏差

4、某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m3，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预

付款;土方工程为全费用单价，每立方米10元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价，每立方米为9元。

当某月施工单位完成土方工程量25万m3，截止该月累计完成的工程量为120万m3，该月应结工程款为()万元。

A.240 B.237.5 C.228 D.213

5、已知某分项工程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为()万元。A.110 B.-100 C.110 D.-110

6、国内设备、工器具价款结算的原则是恪守信用，()。

A.及时付款、谁的钱进谁的账，由银行支配，银行先垫款 B.分期付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款 C.一次付款，谁的钱进谁的账，由银行控制，银行先垫款 D.及时付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款

7、检查投资目标分解的合理性，资金使用计划的保障性，施工进度计划的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的()。

A.组织措施 B.技术措施 C.管理措施 D.经济措施

8、以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是()。

A.拟完工程量×计划单价 B.拟完工程量×实际单价 C.已完工程量×计划单价 D.已完工程量×实际单价

9、下面关于绝对偏差说法正确的是()。

A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值 B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C.从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义 D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度

10、某工程公司工期为3个月，2002年5月1日开工，5～7月份计划完成工程量分别为500吨、2000吨、1500吨，计划单

价为5000元/吨;实际完成工程量分别为400吨、1600吨、2000吨，5～7月份实际价格均为4000元/吨。则6月末的投 资偏差为()万元。

A.450 B.-450 C.-200 D.200 正确答案：

1.C2.D3.C4.D5.D 6.D7.D8.A9.B10.C

《七》

1、下列不属于工程造价职能的是：()。

A、预测职能 B、控制职能 C、评价职能 D、核算职能

2、下列不属于工程建设其它费用的是：()。

A、工程监理费 B、土地使用权出让金 C、联合试运转费 D、施工单位临时设施费

3、以下对工程造价含义的理解，正确的是()。

A、工程造价意味着在投资活动中所支付的全部费用形成了固定资产 B、工程造价的直意就是工程的建造价格 C、投资者与承包商的管理目标总是一致的 D、通常把工程造价的第二种含义理解为建设安装工程价格

4、工程造价()特征是一个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程。A、单件性计价 B、多次性计价 C、方法多样性 D、组合性计价

5、在进口设备类别中，下列()交货类别卖方承担风险较大，在国际贸易中卖方一般不愿采用。

A、卖方在进口国的港口或内地交货 B、卖方在出口国装运港交货 C、卖方在出口国内陆的某个地点交货 D、以上都不正确

6、控制工程造价最有效的手段是()。

A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标

7、()是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关键。A、价值工程 B、招标投标 C、合同管理 D、可行性研究

8、某人预计5年后需一笔10万元资金，现在市场上正在发售期限为5年的电力建设债券，年利率10%，一年计息两次，则他现在该购买()元建设债券，才能保证5年后获得10万元资金。A、62100 B、61390 C、66666 D、78400

9、某项目建设期内每年年初贷款分别为300万元、400万元和500万元，年利率10%。若在运营期第5年末一次性偿还贷款，则应偿还的本利和为()万元。

A、1576.63 B、1734.29 C、2098.49 D、2308.34

10、对资金时间价值的理解，正确的是()。

A、它的实质是资金作为生产要素，在扩大再生产及其资金流通过程中，随时间产生增值 B、若不考虑通货膨胀因素，那么资金时间价值就不存在 C、利息是一种机会成本，不是资金时间价值的表现形式 D、等量资金在各个时间点上的价值是相等的 答案：

1.D2.D3.B4.B5.A 6.C7.C8.B9.D10.A

《八》

1、充分发挥工程价格作用的主要障碍是()。A、工程造价信息的封闭 B、投资主体责任制尚未完全形成 C、传统的观念和旧的体制束缚 D、工程造价与流通领域的价格联系被割断

2、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其他费用和()。A、预备费 B、基本预备费 C、涨价预备费 D、未明确项目准备金

3、建设项目的实际造价()。

A、中标价 B、承包合同价 C、竣工决算价 D、竣工结算价

4、价格形成的基础是()。

A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益

5、某项目中建筑安装工程费用为560万元，设备工器具购置费工为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费

为102万元，涨价预备费55万元，建设期贷款利息为59万元(没有固定资产投资方向调节税)，则静态投资为()万元。

A、1023 B、1125 C、1180 D、1239

6、工程造价具有()。

A、分配职能 B;控制职能 C、评价职能 D。预测职能 E、调控职能

7、工程造价具有()职能。

A、分配 B、控制 C、计算 D、预测 E、调控

8、工程造价形成过程中，受()的支配。

A、价值规律 B、经营管理规律 C、纸币流通规律 D、供求规律 E、社会发展规律

9、工程造价的计价特征有()。

A、单件性 B、多样性 C、多次性 D、复杂性 E、批量性

10、工程造计的层次性包括()。

A、建设项目总造价 B、土建工程及安装工程造价 C、单项工程造价 D、分部分项工程造价 E、单位工程造价

正确答案：

1.C2.B3.C4.B5.B6.ABCDE7.ABDE8.ACD9.ABCD10.ACDE

《九》

1.建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和()组成。

A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等

2.以下费用属建安工程造价中其它直接费的是()。

A、施工机械修理费 B、材料采购和保管费 C、材料二次搬运费 D、生产工人基本工资 3.预算定额基价是指()的人工、材料、施工机械使用费之和。

A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4.我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有()。A、企业管理费 B、财务费用 C、其它费用 D、现场管理费

5.对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为()。A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法

6.仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方 式为()。

A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。

7.预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键()A、Alt+P B、Alt+1 C、Alt+2 D、Shift+0 8.水泥砂浆体积配合比是指水泥与()体积比。A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9.材料预算价格是指材料()费用

a.采购 B.成本 C.预算 D.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 10.一般土建工程费用定额中的费率是由()而定的

a.施工单位资质 B.工程造价的大小 C.上级主管部门 D.工程类别 答案：

1.D2.C3.B4.D5.A 6.D7.B8.C9.D10.D

《十》

1、在有腐蚀性气体渗透作用的情况下，为防止容器内壁腐蚀，采用硫化橡胶板衬里时，衬里的方法为()。A.衬二层硬橡胶 B.衬二层软橡胶 C.先衬一层硬橡胶，再衬二层软橡胶 D.衬二层半硬橡胶

2、在流水施工参数中，施工过程、施工过程数属于()。A.工艺参数 B.时间参数 C.空间参数 D.组织参数

3、某起重机臂杆支点中心至旋转轴中心距离为2.50m，起重机臂杆长15m，起重臂杆仰角60度，该起重机的起重半径为()。

A.5.00m B.8.75m C.10.00m D;15.49m

4、定额载重量在3000kg以上的刚性滑动导轨的制作材料是()。A.塑料 B.铁 C.合金 D.铸铁

5、具有整流特性好，能耐反向电压高，反向电流最小，允许的电流密度最大的整流器是()。A.氧化铜整流器 B.硒整流器 C.锗整流器 D.硅整流器

6、大面积除锈质量要求较高的防腐蚀工程应采用()。A.手工除锈 B.半机械除锈 C.机械除锈 D.化学除锈

7、膨胀水罐和膨胀管的功能是补偿贮热设备及管网中水温升高后水体积的膨胀，以防止()。A.系统超载 B.系统超压 C.系统超高 D.系统减压

8、从第一个专业队投入流水作业开始，到最后一个专业队完成最后一个施工过程的最后一段工作而退出流水作业为止 的整个延续时间叫做()。

A.流水步距 B持续时间 C.工期 D.流水节拍

9、X射线探伤的优点是显示缺陷的灵敏度高，特别是在焊缝厚度小于()时，较γ射线灵敏度高。A.10 B.20 C.30 D.40

10、给水系统无水箱(罐)时，水泵的扬程应满足()。

A.水箱进水所需水压 B.最不利处的配水点或消火栓所需水压 C.消火栓所需水压 D.水箱出水所需水压 正确答案：

1.A2.A3.C4.D5.D 6.C7.B8.C9.C10.B

《十一》

1、在有关工程造价的基本概念中，下列说法不正确的有()。

A、工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同 B、工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价 C、实现工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制 D、生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分

2、建设工程的工程造价与()在量上相等。A、固定资产投资 B、流动资产投资 C、无形资产投资 D、递延资产投资

3、在市场经济条件下，影响工程造价最活跃、最主要的因素是()。

A、分部分项工程的工程量 B、分部分项工程的计量规则 C、人工、材料、机械台班单价 D、人工、材料、机械台班消量

4、按我国现行投资构成，下列费用中不属于工程建设其他费用的是()。A、勘察设计费 B、研究试验费 C、建设期贷款利息 D、联合试运转费

5、我国建设工程造价管理组织包含三大系统，该三大系统是指()。

A、国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统 B、国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统 C、行业协会管理系统、地方行政管理系统和企事业机构管理系统 D、政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统

6、推行限额设计时，施工图设计阶段的直接控制目标是()。

A、经批准的投资估算 B、经批准的设计概算 C、经批准的施工图预算 D、经确定的工程合同价

7、商品价值的货币表现，通常也用C、v和m来表示它与价值相应的三个组成部分，其中m表现为价格中所含的()。

A、利润 B、成本 C、利润和税金 D、税金

8、乙级工程造价咨询单位的主要业务范围是()。

A、在全国范围内承担各类建设项目的工程造价咨询业务 B、在全国范围内承担中小型建设项目的工程造价咨询业务 C、只能在本省、自治区、直辖市范围内承担各类建设项目的工程造价咨询业务 D、只能在本省、自治区、直辖市范围内承担中小型建设项目的工程造价咨询业务

9、对我省建设工程造价从业人员实行行业自律管理的机构是()。

A、省建筑业管理局 B、省人民政府 C、省建设工程造价管理协会 D、省建设工程造价管理总站

10、资金时间价值的习惯表示方式是()。A、利率 B、利息 C、利润 D、净现值 正确答案：

1、A2、A3、C4、C5、D

6、B7、C8、D9、C10、A

《十二》

1、下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是(B)A、材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额 B、劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额 C、机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额 D、资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额

2、在下列各种定额中，以工序为研究对象的是(B)A、概算定额 B、施工定额 C、预算定额 D、投资估算指标

3、在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为

2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为(D)工日。A、3.36 B、25.36 C、28 D、31.36

4、机械台班单价中的折旧费计算公式为(C)A、台班折旧费=机械预算价格/耐用总台班数 B、台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)/耐用总台班数 C、台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)×贷款利息系数/耐用总台班数 D、台班折旧费=机械帐面净值/耐用总台班数

5、采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然，业主可以根据投资情况来决定是否

进行设计变更。这反映了工程量清单计价方法(D)的特点。

A、满足竞争的需要 B、有利于实现风险合理分担 C、有利于标底的管理和控制 D、有利于业主对投资的控制

6、工程量清单表中项目编码的第四级为(C)A、分类码 B、章顺序码 C、清单项目码 D、具体清单项目码

7、在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合(A)确定 A、项目特征 B、工程内容 C、计量单位 D、项目编码

8、建设项目总概算是编制和确定建设项目(B)A、从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件 B、从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件 C、从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件 D、从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件

9、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。在开标后发现有的分项投标单位没有填写单价或 合价，则(C)A、允许投标单位补充填写 B、视为废标 C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中 D、由招标人退回招标书

10、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质

量问题，则重新检验的费用和工期的处理表达正确的是(D)A、费用由工程师承担，工期由承包人承担 B、费用由承包人承担，工期由工程师承担 C、费用由承包人承担，工期由承发包双方协商 D、费用和工期由承包人承担

第二篇：造价员考试真题以及答案

圣人与常人之间往往只相差一小步，而这一小步却往往需要非凡的毅力才能赶上。每天进步一小步，积累起来就能进步一大步，为了能取得优异的成绩，我们势必付出更多的努力。下面是小编为大家整理的关于，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

造价员考试真题

一、单项选择题

1、建设单位应当在领取施工许可证后及时开工，开工期限为领取施工许可证之日起()。

A、1个月内

B、2个月内

C、3个月内

6个月内

2、下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是()。

A、已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年

B、取得造价工程师注册证书的人员不少于10人

C、企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60%

D、企业注册资本不少于人民币100万元

3、下列工程中，不属于分部工程的是()。

A、土建工程

B、屋面工程

C、主体结构工程

D、地基与基础工程

4、建设项目全部完成，可以向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。下列单位中，负责提出竣工验收申请报告的单位应当是()。

A、建设单位

B、总承包单位

C、监理单位

D、建设行政主管部门

5、工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反映，各个建设阶段()。

A、次序可以颠倒，但不能交叉

B、次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉

C、次序不能颠倒，也不能进行交叉

D、次序可以颠倒，同时可以进行合理的交叉

6、成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节，仅就此三项工作而言，其正确的工作流程是()。

A、成本核算——成本分析——成本考核

B、成本分析——成本考核——成本核算

C、成本考核——成本核算——成本分析

D、成本分析——成本核算——成本考核

7、关于建设工程项目风险的分类，下列不是按照风险来源进行分类的是()。

A、自然风险

B、社会风险

C、经济风险

D、总体风险

8、在合同履行过程中，价款或报酬约定不明确，依法应当执行政府定价或者政府指导价的，如逾期交货又遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是()。

A、遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行

B、遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行

C、无论价格上涨还是下降都按原价执行

D、无论价格上涨还是下降都按新价执行

9、合同双方发生争议经仲裁裁决以后，一方当事人拒不执行的，另一方当事人可以()。

A、依法撤销裁决

B、再申请仲裁

C、提请诉讼

D、向人民法院申请执行

10、按照《中华人民共和国合同法》规定，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中，不属于建设工程合同的是()。

A、勘察合同

B、设计合同

C、施工合同

D、工程保险合同

11、在下列四种合同类型中，承包商承担的风险较大，因而其投标报价也较高的合同类型是().A、固定总价合同

B、可调总价合同

C、单价合同

D、成本加酬金合同

12、《建设工程施工合同(示范文本)》的组成部分中，发包方和承包方不能进行修改和细化的部分是()。

A、协议书

B、通用条款

C、专用条款

D、附件

13、工程预付款是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张而提前给付的一笔款项。下列选项中，影响工程是否实行预付款的决定因素不包括()。

A、工程性质

B、承包工程量的大小

C、发包人在招标文件中的规定

D、承包人的资质等级

14、EPC总承包是最典型和最全面的工程总承包方式。但在下列工作中，不包括在EPC总承包范围之内的工作是()。

A、勘察工作

B、设计工作

C、采购工作

D、施工工作

15、固定资产投资所形成的固定资产价值的内容包括()。

A、建筑安装工程造价，设备、工器具的购置费用

B、设备、工器具购置费用和设备安装费

C、建筑安装工程造价，设备、工器具的购置费用和工程建设其他费用

D、建筑安装工程造价、工程建设其他费用

16、设备进口的关税计算公式是()。

A、关税=离岸价格.进口关税税率

B、关税=原币货价.进口关税税率

C、关税=到岸价格.进口关税税率

D、关税=货价.进口关税税率

17、某新建项目整个生产线在交付使用前进行的负荷联合试运转所发生的费用净支出属于()。

A、设备购置费

B、联合试运转费

C、设备安装费

D、生产准备费

18、下列费用中不属于价差预备费的内容是()。

A、竣工验收时为鉴定工程质量、对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用

B、人工、设备、材料、施工机械的价差费

C、建筑安装工程费及工程建设其他费用调整

D、利率、汇率调整等增加的费用

19、下列对于建设期贷款利息概念的表述正确的是()。

A、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷、债券等的借款利息和融资费用

B、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷等的借款利息和融资费用

C、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、债券等的借款利息和融资费用

D、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷、债券等的借款利息

20、工程造价计价的顺序是()。

A、分部分项工程单价—单位工程造价—单项工程造价—建设项目总造价

B、单位工程造价—分部分项工程单价—单项工程造价—建设项目总造价

C、单项工程造价—分部分项工程单价—单位工程造价—建设项目总造价

D、分部分项工程单价—单项工程造价—单位工程造价—建设项目总造价　　21、下列关于套定额单价的表述，错误的是()。

A、分项工程名称、规格和计算单位必须与定额中所列内容完全一致

B、根据定额进行换算就是以某分项定额为基础进行全部调整

C、定额换算按照定额规定执行

D、可以编制补充定额

22、编制扩大初步设计概算时计算和确定扩大分项工程的人工、材料、机械台班耗用量(或货币量)的数量标准是()。

A、施工定额

B、概算指标

C、概算定额

D、预算定额

23、计算建筑安装工程费用的依据是()。

A、用地指标

B、间接费定额和价格指数

C、各项工程建设其他费用定额等

D、设备价格、运杂费率等

24、投资估算指标的编制一般分为三个阶段进行。将整理后的数据资料按项目划分栏目加以归类，按照编制的现行定额、费用标准和价格，调整成编制的造价水平及相互比例，属于哪一阶段的操作()。

A、收集整理资料阶段

B、平衡调整阶段

C、测算审查阶段

D、以上均不是

25、已知产量定额为10单位，则时间定额为()。

A、10单位

B、1单位

C、0.5单位

D、0.1单位

26、预算定额中的人工消耗指标包括()。

A、基本用工和人工幅度差

B、基本用工、辅助用工和人工幅度差

C、基本用工、材料超运距用工、辅助用工和人工幅度差

D、基本用工、材料超运距用工、辅助用工

27、某施工机械预计使用8年，一次大修理费为4500元，寿命周期大修理次数为2次，耐用总台班为2000台班，则台班大修理费为()元。

A、6.75

B、4.50

C、0.84

D、0.5628、相关新材料、新工艺、新设备、新技术分部分项工程的人工工日，主要材料的用量，机械台班用量属于工程造价资料积累内容中的()。

A、建设项目工程造价资料

B、单项工程造价资料

C、单位工程造价资料

D、其他

29、投资估算精度相对较高，即可以适用于项目建议书阶段又适用于可行性研究阶段使用的投资估算方法是()。

A、类似项目对比法

B、系数估算法

C、生产能力指数法

D、指标估算法

30、已建年产1000吨某产品的化工生产系统，现采用相似生产线扩建该产品生产系统，扩建规模是原有的两倍。已知生产能力指数为0.6，综合调整系数为1.08，采用生产能力指数法估计扩建系统的静态投资要比原有生产系统多()。

A、116%

B、63.7%

C、58.7%

D、29.6%　　31、三级概算文件编制形式的组成内容有()。

A、建筑工程概算、安装工程概算、设备工器具费概算

B、工程费用概算、工程建设其他费用概算、预备费概算

C、建设项目总概算、单项工程综合概算、单位工程概算

D、分部分项工程费概算、措施项目概算、其他项目概算

32、在工业建设项目总概算中，下列各项工程归属于公用设施中给排水工程的是()。

A、软化水处理设备

B、防洪工程

C、消防工程

D、锅炉房工程

33、(1)了解现场情况;(2)熟悉施工图纸;(3)编制基价直接费计算表;(4)列项计量;(5)编写编制说明;(6)计算预算造价;(7)计算定额直接费;(8)工料分析。以上有关施工图预算的编制工作中，其正确的编制步骤是()。

A、1、2、4、3、7、6、8、5

B、2、1、4、3、7、8、6、5、C、1、2、5、4、3、7、6、82、1、4、3、7、6、8、534、在项目设计阶段，应坚持先进性、适用性、安全可靠性、经济合理性原则来确定()。

A、建设规模

B、建设标准

C、技术方案

D、设备方案

35、限额设计的全过程，实际上就是项目投资目标管理的控制过程，下面不属于该控制过程的是()。

A、目标分解与计划

B、目标实施

C、目标实施检查

D、目标修改

36、《中华人民共和国招标投标法》规定，在中华人民共和国境内，工程建设项目必须进行招标的是()。

A、大型基础设施项目

B、非外国政府贷款项目

C、特定专利项目

D、私人投资项目

37、在建设工程货物招标投标程序中，在资格预审后和疑问解答前的工作是()。

A、编制招标文件

B、发放招标文件

C、勘察现场

D、召开投标答疑会

38、投标单位收到招标文件后，如有疑问或不清的问题，就以书面形式向招标单位提出，但应在收到招标文件后()。

A、7天

B、10天

C、14天

D、28天

39、按照工程量清单报价的方法编制标底时，可以增列项目的是()。

A、分部分项工程量清单计价

B、措施项目清单计价

C、其他项目清单计价

D、规费与税金计价

40、在建设工程施工投标程序中，确定投标策略后和计算投标报价前需要完成的工作是()。

A、招标环境调查

B、招标文件研究

C、投标答疑会

D、制定施工方案　　41、根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，工程招投标开标的时间和地点确定应为()。

A、招标文件中明确的某一时间和某一地点

B、提交投标文件截止的时间和所在的地点

C、招标文件中明确的某一时间和提交投标文件所在的地点

D、提交投标文件截止的时间和招标文件中明确的地点

42、根据《中华人民共和国招标投标法》规定，建设工程招投标评标方法有()。

A、比较最低投标价法

B、综合评估法

C、综合比较法

D、总费用最低法

43、在厂房施工时，基础下出现流沙层，这种情况下的工程变更属于()。

A、设计变更

B、施工条件变更

C、进度计划变更

D、工程项目变更

44、《建设工程价款结算暂行办法》规定，合同中只有类似于变更工程的价格，计算变更合同价款按()。

A、合同中类似的价格执行

B、合同中已有的价格执行

C、工程师指定的价格执行

D、当地权威部门发布的指导价执行

45、对整个工程的实际总成本与原成本之差额提出的索赔属于()。

A、补偿索赔

B、单项索赔

C、综合索赔

D、道义索赔

46、在工程进度款结算过程中，除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量，监理不予计量之外，还包括()。

A、因发包人原因造成返工的工程量

B、因承包商原因造成返工的工程量

C、因不可抗力造成返工的工程量

D、因不利施工条件造成返工的工程量

47、当地基开挖需要处理时，承包商应该按照设计院出具的设计变更单进行地基处理。承包商按照设计变更单的索赔程序()。

A、只能进行费用索赔

B、只能进行工期索赔

C、可以进行费用和工期索赔

D、不能进行任何索赔

48、建设项目竣工验收时，负责组织项目验收委员会的是()。

A、建设单位

B、监理单位

C、施工单位

D、项目主管部门

49、某建设项目，基建拨款为2000万元，项目资本金为2000万元，项目资本公积金200万元，基建借款1000万元，待冲基建支出500万元，基本建设支出3300万元，应收生产单位投资借款1000万元，则该项目结余资金为()。

A、400

B、900

C、1400

D、190050、下列关于新增固定资产价值的计算说法正确的是()。

A、为了保护环境而正在建设的附属辅助工程计入新增固定资产价值

B、不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目在交付使用后计入新增固定资产价值

C、达到固定资产标准不需安装的设备、工器具在购买后计入新增固定资产价值

D、分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次计入新增固定资产价值　　二、多项选择

1、按照《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，我国现行税率包括()。

A、比例税率

B、全额累进税率

C、超额累进税率

D、定额税率

E、浮动税率

2、根据我国《建设工程造价员管理暂行办法》规定，下列关于造价员从业的规定中，正确的有()。

A、造价员可以从事与本人取得的《建设工程造价员资格证书》专业相符的工程造价工作

B、造价员应在本人承担的工程造价业务文件上签字、加盖专业章并承担相应责任

C、造价员资格证书仅在本地区有效

D、造价员跨行业变动工作，无需办理任何手续

E、造价员可以同时受聘于两个单位且以造价员名义从业

3、根据我国《工程造价咨询企业管理办法》规定，下列行为中，应该给予警告，责令限期改正并处以1万元以上3万元以下罚款的有()。

A、涂改、出租资质证书的B、新设立的分支机构不备案的C、跨省、自治区、直辖市承接业务不备案的D、超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务的E、转包承接工程造价咨询业务的4、基本建设项目按其投资来源可以划分为()。

A、竞争性投资项目

B、非经营性投资项目

C、政府投资项目

D、非政府投资项目

E、经营性投资项目

5、下列关于建设工程项目管理集成化发展趋势的论述中，正确的有()。

A、在项目质量管理方面强调以全面质量管理的观点控制项目管理全过程质量

B、在项目管理组织方面表现为业主应该实行委托项目管理模式

C、在项目管理理念方面应该强调项目目标的寿命周期管理

D、项目进度管理是指项目实施阶段的进度控制

E、项目造价管理的目的是为了使项目建设一次性投资最省

6、下列关于建设工程项目管理类型的论述中，正确的有()。

A、业主方项目管理是全过程的项目管理

B、项目管理单位可以为业主方提供全过程的项目管理

C、工程总承包方的项目管理是指项目施工安装阶段的项目管理

D、设计方的项目管理应该延伸到项目的施工阶段和竣工验收阶段

E、施工方项目管理的目标体系包括QCDSE7、当事人双方对格式条款的理解发生争议的，正确处理方法是()。

A、按通常的理解解释

B、有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款一方的解释

C、有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款一方的解释

D、按格式条款起草人的理解解释

E、格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款

8、下列关于建设工程施工专业分包合同履行的论述中，正确的有()。

A、分包人应当按照协议书约定的日期开工

B、如果分包人要求延期开工，应在约定开工日期前3天提出要求

C、承包人接到分包人延期开工的请求，应在接到请求后的24小时内答复

D、承包人接到分包人延期开工的请求，超过规定时间未予答复的视为同意

E、因非分包人原因不能按期开工，合同工期相应顺延

9、进口设备的交货类别分为()。

A、海上交货类

B、内陆交货类

C、目的地交货类

D、装运港交货类

E、生产地交货类

10、关于工程造价计价表述正确的是()。

A、顺序是：分部分项工程单价——单项工程造价——单位工程造价——建设项目总造价

B、影响工程造价的主要因素是单位价格和实物工程数量

C、发包人工程估价的定额反映的是社会平均生产力水平

D、承包人估价的定额反映的是该企业技术和管理水平

E、若在单位价格中还考虑直接费以外的其他费用，则构成综合单价　　11、在下列工人工作时间中，属于非定额时间的是()。

A、多余和偶然工作时间

B、休息时间

C、施工本身造成的停工时间

D、不可避免的中断时间

E、违反劳动纪律的损失时间

12、施工机械台班单价组成的内容包括()。

A、预算价格

B、大修理费

C、经常修理费

D、安拆费及场外运输费

E、燃料动力费

13、下列属于引进技术和引进设备其他费的有()。

A、引进项目图纸资料翻译复制费

B、出国人员费用

C、联合试运转费

D、来华人员费用

E、单独引进软件的关税

14、下列属于项目建议书阶段编制投资估算的方法是()。

A、比例估算法

B、系数估算法

C、生产能力指数法

D、类似项目对比法

E、工程量估算法

15、由于下面哪几个原因引起的设计和投资变化，需要按照调整概算的有关程序调整概算()。

A、设计定员发生变动

B、主要设备型号和规格发生变动

C、贷款利息率的提高

D、超出基本预备费规定的范围

E、超出工程造价调整预备费

16、在建设工程施工招标文件中，与合同条款内容有关的是()。

A、招标范围及基本要求情况

B、标底的编制方法和要求

C、工期的确定及顺延要求

D、竣工验收与结算的有关要求

E、评标机构的组成和要求

17、按照工程量清单报价的方法编制的标底，其标底审核的主要内容有()。

A、招标文件规定的计价方法

B、招标文件规定的评标方法

C、招标文件的其他有关条款

D、工程量清单单价组成分析

E、清单计价中计日工单价

18、工程变更是建筑施工生产的特点之一，其变更形式包括()。

A、设计变更

B、施工条件变更

C、进度计划变更

D、材料单价变更

E、合同条款变更

19、由于发生索赔的原因很多，根据工程施工索赔实践，通常有()。

A、地基变化索赔

B、工期延长索赔

C、暂停施工索赔

D、经济补偿索赔

E、业主违约索赔

20、下列有关无形资产及其的计价说法中，正确的是()。

A、购入的无形资产，按照实际支付的价款计价

B、自创专利权的转让价格可按成本估价入账

C、自创的商标权按实际发生费用计入无形资产

D、自创的非专利技术，一般不作无形资产入账

E、通过有偿使用方式取得的土地使用权，按取得土地使用权方式计价

造价员考试真题答案

一、单项选择

1、C2、A3、A4、A5、B6、A7、D8、A9、D10、D11、A12、B13、D14、A15、C16、C17、B18、A19、A20、A21、B22、C23、B24、B25、D26、C27、B28、D29、D30、B31、C32、C33、B34、C35、D36、A37、C38、A39、B40、D41、D42、B43、B44、A45、C46、B47、C48、D49、C50、C

二、多项选择

1、ABCD2、AB3、ADE4、CD5、ABC6、ADE7、AB8、ADE9、BCD10、BCDE11、ACE12、BCDE13、ABD14、BCD15、DE16、CD17、ACDE18、ABC19、ABCE20、ADE

造价员考试真题以及答案

第三篇：造价员真题2

1．工程建设定额按定额的不同用途可分为（ABE）。

A．预算定额

B．施工定额

C．材料消耗定额

D．劳动定额

E．概算指标

1按照编制程序和用途，可将建设工程定额分为施工定额、预算定额（基础定额）、概算定额、概算指标、投资估算指标

2按照反映的生产要素消耗内容，可将建设工程定额分为人工定额（也称劳动定额）、材料消耗定额和机械台班定额

3按照投资的费用性质，可将建设工程定额分为建筑工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额、工器具定额以及工程建设其他费用定额等

4按照专业性质，可将建设工程定额分为全国通用定额、行业通用定额和专业专用定额 5按照主编单位和管理权限，可将建设工程定额分为全国统一定额、行业统一定额、地区统一定额、企业定额、补充定额

2．工程造价计价依据必须满足的要求有（ABCE）。

A．定性描述清晰，便于正确利用

B．信度高，有权威性

C．准确可靠，符合实际

D．定量描述清晰，便于正确利用

E．数据化表达，便于计算

3．工程预算定额的作用包括（BDE）。

A．是编制概算指标的依据定额

B．是施工企业编制、施工计划，确定劳动力、材料、机械台班需用量计划和统详完产工程量的依据

C．是扩大初步设计阶段编制设计概算和技术设计阶段编制修正概算的依据×概算定额是….D．是建筑单位拨付工程价款、建设资金和编制竣工结算的依据

E．是编制施工图预算、确定工程造价的依据

4．工程预算定额的编制依据包括（ACD）。

A．推广的新技术、新结构、新材料、新工艺

B．选择的典型工程施工图和其他有关资料

C．现行的设计规范，施工验收规范，质量评定标准和安全操作规程

D．全国统一劳动定额、全国统一基础定额

E．人工工资标准、材料预算价格和机械台班预算价格

5．编制预算定额的原则包括（AC）。

A．社会平均水平的原则

B．先进性原则

C．简明实用原则

D．独立自主原则

E．普遍性原则

6．工程概算指标的主要作用包括（CDE）。

A．是编制概市场算阶段招标标底和投标报价的依据

B．是编制建设项目主雾材料计划的参考依据

C．是考核基本建设投资效果的依据

D．是设计单位编制初步设计概算、选择设计方案的依据

E．是基本建设管理部门编制投资估算和编制基本建设计划，估算主要材料用量计划的依据

7．（ABE）是概算定额编制的依据。

A．预算定额

B．现行的设计标准规范

C．概算指标

D．施工定额

E．人、材、机的价格

8．确定定额时，工人工作必须消耗的时包括（ACE）。

A．不可避免的中断时间

B．违反劳动纪律的损失时间

C．基本工作时间

D．施工本身造成的停工时间

E．休息时间

9．制定人工时间定额考虑的时间有（ABCE）。

A．偶然工作时间

B．休息时间

C．辅助工作时间

D．施工本身谴成的停工时间

E．基本工作时间

10．机械台班产量定额应通过（ACE）确定。

A．工作班延续时间

B．多余工作时间

C．机械正常利用系数

D．司机的工作时间

E．机械1小时纯工作正常生产率

1、ABE2、ABCE3、BDE4、ACD5、AC6、CDE7、ABE8、ACE9、ABCE10、ACE 11．施工中必须消耗的材料，是指在合理用料的条件下，生产合格产品所需消耗的材料不包括（BE）。

A．不可避免的材料损耗

B．运输途中损失材料

C．不可避免的施工废料

D．直接用于建筑和安装工程时材料

E．运至施工工地的材料

12．在施工机械工作时间中，不应计入定额时间，或不能作为计算定额基础的时间有（AD）。

A．施工本身造成的停工时间

B．不可避免的中断时间

C．不可避免的无负荷工作时间

D．低负荷下的工作时间

E．工人休息时间

13．组成材料预算价格的费用有（ABCD）。

A．检验试验费

B．采购及保管费

C．材料原价

D．包装费

E．场内运输费×

14．机械台班单价的组成内容包括（BCDE）。

A．施工机械迁移费

B．大修理费

C．经常修理费

D．折旧费

E．安拆费及场外运输费

15．建筑安装工程费用定额的编制原则包括（ABC）。

A．定性与定量分析相结合的原则

B．简明、实用性原则

C．合理确定定额水平的原则

D．定性分析的原则

E．定量分析的原则

16．工程造价指数按造价资料限期长短分类，可分为（ABC）。

A．时点造价指数

B．季指数

C．月指数

D．定基指数

E．环比指数

17．工程建设定额按编制程序和用途分类分为（CDE）。

A．人工定额

B．材料定额

C．施工定额

D．概算定额

E．概算指标

18．下列时间中应该计入定额时间的是（AD）。

A．休息时间

B．多余工作时间

C．施工本身造成的停工时间

D．与施工过程工艺特点有关的工作中断时间

E．与施工过程工艺特点无关的工作中断时间

19．下列费用中不属于人工单价组成内容的有（BCE）。

A．生产工人的劳保福利费

B．生产工人的工会经费和职工教育经费

C．现场管理人员的工次

D．生产工人辅助工资

E．生产工人退休后的退休金

20．由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产工个规定计量单位工程合格产品所需（ABC）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。

A．人工

B．材料

C．机械台班

D．管理费

E．利润．

11、BE12、AD13、ABCD14、BCDE15、ABC16、ABC17、CDE18、AD19、BCE20、ABC 21．（D）是控制工程造价最有效的手段。

A．采用先进技术

B．招标竞价

C．实施工程造价全过程控制

D．技术与经济相结合

22．有效控制工程造价应体现（A）。

A．以设计阶段为重点的建设全过程造价控制

B．直接控制，以取得令人满意的结果

C．人才与经济相结合是控制工程造价最有效的手段

D．知识与信息相结合是控制工程造价最有效的手段

23．既是设计单位编制设计概算或建设单位编制投资计划的依据，也可作为编制估算指标的基础是（A）。

A．概算指标

B．概算定额

C．预算定额

D．施工定额

24．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D）

A．75%-95%

B．35%-75%

C．15%-50%

D．5%-35%

25．若Pt表示静态投资回收期，Pt′表示动态投资回收期，对于一个确定项目来说，（C）。

A．Pt大于Pt′

B．Pt等于Pt′

C．Pt小于Pt′ 静小于动

D．无法确定Pt与Pt′的大

26．设计概算的主要作用可归纳为（ABCD）。

A．是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据

B．是控制施工图设计和施工图预算的依据

C．是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据

D．是考核建设项目’投资效果的依据

E．是建设项目签订贷款合同的依据

27．工程建设定额包括多种类定额，可以按照不同的原则和方法对它进行科学的分类。其按适用目的可分为（ABCD）等。

A．建筑工程定额

B．建筑安装工程费用定额

C．设备安装工程定额工器具定额

D．工程建设其他费用定额

E．施工定额

28．投资估算指标的内容包括（ADE）。

A．建设项目综合指标

B．设备购置费用指标

C．建筑安装工程费指标

D．单项工程指标

E．单位工程指标

29．施工定额中主要材料消耗定额的制订方法有（ABCE）

A．理论计算法

B．统计法

C．试验法

D．类推比较法

E．现场技术测定法

30．人工单价是指直接从事施工生产的工人日工资水平，除生产工人的基本工资外，还包括（ABDE）。

A．生产工人辅助工资

B．职工福利费

C．流动津贴

D．生产工人劳动保护费

E．工资性补贴

31．建设项目投资估算中的固定资产投资估算的内容按（A）划分，包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、程建设其他费用、基本预备费、涨价预备费、建设期利息；固定资产投资方向调节税。

A．费用的性制

B．费用的大小

C．投资设计费用

D．投资规模

32．流动资金中的流动负债主要考虑的是（C）。

A．存货

B．应收账款

C．应付账款

D．现金

33．依据调查的统计资料显示，利用相近规模的单位生产能力投资乘以建设规模，即得到拟建项目投资。其计算公式为，式中Q1表示（D）。

A．拟建项目静态投资额

B．拟建项目的生产能力

C．不同时期、不同地点的工程造价综合调整系数

D．己建类似项旨的生产能力

34．项目建议书阶段的单位生产能力估算法估算误差较大，可达（C），只能粗略地快速估算。

A．±10%

B．±20%

C．±30%

D．±40%

35．在项目建议书阶段，（C）方法是行之有效的，不但能梗估算编制变得简易可行而且还能大大地提高估算的合理性和可靠性，有时能接近或达到可行性研究阶段的估算精度。

A．生产能力指数法

B．系数估算法

C．类似项目对比法

D．指标估算法

36．项目建议书阶段的单位生产能力估算法主要用于（D）。

A．拟建项目与己建类似建设项目比较接近的项目

B．投资与规模（或容量）呈非线性关系，且单位造价随立程规模《或容量）的增大而减小的项目

C．项目建议书阶段

D．建谨投资与其生产能力之间为线性关系的类型项目

37．在项目建议书阶段投资估算的方法中，（C）是根据已建成的类似项目生产能力：和投资额来粗略估算拟建项目投资额的方法，是对单位生产能力估算法的改进和修正。

A．类似项目对比法

B．系数估算法

C．生产能力指数法

D．单位生产能力估算法

38．使用生产能力指数法（指数估算法）时，要确定适当的生产能力指数取值，不同地区、项目、时期的取值是不相同的。若已建类似项目的生产规模与拟建项目生产规模相差不大，且拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则x的取值约在（B）之间。

A．0.5~0.6

B．0.6~0.7

C．0.7~0.8

D．0.8~0.9

39．投资估算方法中的系数估算法简单易行，但是精度不高，一般只限用于（A）阶段。

A．项目建议书

B．预可行性研究

C．可行性研究

D．项目施工

40．在项目建议书阶段的投资估算的方法中，（D）简单易行，适用面广，对于一般的通用性项目行之有效，估算结果精确度适中。这种方法既可以在项目建议书阶段使用，也可在可行性研究阶段使用。

A．类似项目对比法

B．单位生产能力估算法

C．系数估算法

D．指标估算法

31、A32、C33、D34、C35、C36、D37、C38、B39、A40、D 41．世界银行投资的项目估算常用的方法是（B）

A．主体专业系数法

B．朗格系数法

C．设备系数法

D．分项专业系数法

42．在项目建议书阶段，投资估算是按项目建议书中的产品方案、项目建设规模、主要生产工艺、初选建厂地点、配套的辅助和公用设施等估算建设项目所需要的投资额，其对投资估算精度的要求为：误差控制在（A）以内。

A．±30%

B．±25%

C．±15%

D．±10%

43．在可行性研究阶段的估算方法中，（A）是可行性研究阶段最有效的一种方法，这种方法要求可行性研究应具有相应的深度，各个专业能够按要求估列相应深度的工程量。

A．工程量估算法

B．指标估算法

C．比例估算法

D．生产能力指数法

44．在项目资金的筹措方式中，（C）是现代企业资金筹措时主要方式。

A．金融机构贷款

B．多方合作

C．发行股票

D．募捐

45．设计概算可分为（C）级概算。

A．一

B．二

C．三

D．四

46．在单位工程设计概算的编制方法中，（A）对于施工图概算特别适用。

A．概算定额法

B．概算指标法

C．预算单价法

D．设备购置费概算法

47．在单位工程设计概算的编制方法中，（A）利用技术条件吾设计对象相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法。

A．类似工程预算法

B．预算单价法

C．概算定额法

D．概算指标法

48．单位工程设计概算的编制方法中常用于价格波动不大酌定性产品和通用设备产品的是（B）。

A．概算指标法

B．设备价值百分比法

C．预算单价法

D．类似工程预算法

49．对（C）而言，施工图预算目的是控制工程投资、编制标底和控制合同价格。

A．设计单位

B．承包商

C．业主

D．工程造价管理部门

50．对于承包商而言，施工图预算的目的是（D）。

A．检验工程设计在经济上的合理性

B．控制工程投资、编制标底和控制合同价格

C．监督、检查执行定额标准，合理确定工程造价

D．进行工程投标和控制分包工程合同价格

41、B42、A43、A44、C45、C46、A47、A48、B49、C50、D 51．施工图预算的编制方法主要是针对（C）的编制方法而言，可以分为单价法和实物量法。

A．单项工程施工图预算

B．建设项目施丰图总预算

C．单位工程施工图预算

D．分项工程施工图预算

52．在施工图预算的编制方法中，（C）是目前施工图预算普遍采用的方法。

A．综合单价法

B．实物量法

C．工料单价法

D．对比审查法

53．编制工程施工图预算的主要依据是（A）。

A．预算定额

B．概算定额

C．概算指标

D．施工定额

54．项目决策阶段影响工程造价的最主要因素是（B）。

A．建设地点

B．建设规模

C．建设单位

D．建设所占地面积

55．随着国家和地方政府对环保、安全、职业卫生的要求逐步提高，辅助设施相公用设施在项目中的投资比例也逐步提高，一般占项目工程投资的（D）不等。

A．10%～20%

B．10%～50%

C．20%～40%

D．20%～50%

56．确定合理项目投资水平及工程建设造价水平的重要手段是（A）

A．方案比选

B．投资估算的编制

C．投资估算的管理

D．投资估算的评估审查

57．限额设计指标由项目经理或总设计师提出，经主管院长审批下达，其总额度一般只下达直接工程费的（D），以便项目经理或总设计师和室主任留有一定的调节指标。

A．50%

B．60%

C．70%

D．90%

58．以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D）。

A．10～15%

B．20%～5%

C．75%～95%

D．5～35%

59．作为设计任务书下达的投资限额是（A）。

A．投资估算

B．设计概算

C．工程费用估算

D．工程费用概算

60．限额设计中，为预留一定的可调节费用空间，下达的限额指标一般为（D）。

A．限额总目标的80%

B．限额总旨标的90%

C．总目标中直接工程费的80%

D．总目标中直接工程费的90%

51C52、C53、A54、B55、D56、A57、D58、D59、A60、D 61．项目投资决策是选择和决定投资方案的过程，是对拟建项目的（AE）进行技术及经济论证，对不同建设方案进行技术和经济比较，以及作出判断莉决定的过程。

A．必要性

B．程序性

C．科学性

D．应用性

E．可行性

62．项目决策正确与否，直接关系到（ABCD），正确决策是合理确定与控制项目投资的前提。

A．建设项目工程造价的高低

B．项目建设的成败

C．项目运行的成败

D．投资效果的好坏

E．项目决策人的水平

63．项目决策对该项目的投资和建设项目工程造价控制有重大影响，特别是决策阶段确定的（ACDE）、工艺水平、设备选型等，直接关系到投资和工程造价的水平。

A．项目规模

B．项目投资方阿

C．产品方案

D．建设标准

E．建设地点

64．根据国家规定，从满足（AD）的角度，建设项目投资的估算包括固定资产投资估算和流动资金估算两部分。

A．建设项目投资设计

B．产品要求

C．社会需求

D．投资规模

E．也市场发展

65．投资估算在项目建设过程中的作用有（ABDE）

A．项目建设节、可行性研究报告文件中投资估算是研究，分析、计算项目投资经济效益的重要条件，是项目经济评价的基础

B．项目建议书阶段的投资估算是项目主管部门审批项目的依据之一，并对项目的规划、规模起参考作用

× C．项目投资估算是衡量设计方案经济合理性和选择最佳设计方案的依据应该是设计概算

D．项目投资估算是核算建设项目；固定资产投资需要额和编制·固定资产投资计划的重要依据

E．项目可行性研究阶段的投资估算是方案选择和投资决策的重要依据；是确定项侣投资水平的依据

66．投资估算的编制依据主要有（BDE）。

×A．项目涉及的概算指标或定额万有关部门颁布的现行概算定额、概算指标、费用定额等

B．工程勘察与设计文件，图示计量或有关专业提供的主要工程量和主要设备清单

C．项目的技术复杂程度，以及新技术、专利使用情况等

D．类似工程的各种技术经济指标和参数及其他技术经济资料

E．国家、行业和地方政府的有关规定

67．项目建议书阶段的投资估算的方法有（ACDE）等。

A．系数法

B．指标估算法×

C．单位生产能力法

D．类似项目对比法

E．生产能力指数法

68．应用单位生产能力估算法时需要注意的有（ACD）。

A．时间性

B．空间性

C．配套工程类似

D．建设条件相同

E．建设条件不同

69．设计概算的作用有（ABDE）。

A．设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据

B．设计概算是编制建设项目计划、确定和控制建设项目投资的依据

C．设计概算是核算建设项目固定资产投资需要额和编制固定资产投资计划的重要依据

D．设计概算是衡量设计方案经济合理性和选择最佳设计方案的依据

E．设计概算是控制施工图设计和施工图预算的依据

70．设计概算的编制原则有（ABE）。

A．严格执行国家的建设方针和经济政策的原则

B．完整、准确地反映设计内容的原则

C．定性与定量分析相结合的原则

D．简明、适用性原则

E．坚持结合拟建工程的实际，反映工程所在地当时价格水平的原则

61、AE62、ABCD63、ACDE64、AD65、ABDE66、BDE67、ACDE68、ACD69、ABDE70、ABE 71．投资估算的内容组成包括（ABDE）。

A．封面

B．签署页

C．目录

D．投资估算分析

E．单项工程估算表

72．审查设计概算的意义包括（BDE）。

A．有利于核定建设项目的工艺水平

B．有利于为建设项目投资的落实提供可靠的依据

C．有利于促进设计概算编制单位严格执行国家有关概算的编制规定和费用标准，从而降低设计概算的编制质量

D．有利于合理分配投资资金，加强投资计划管理，有助于合理确定和有效控制工程造价

E．有利于促进设计的技术先进性与经济合理性

73．在审查设计概算的编制依据时，主要是审查（ABE）。

A．编制依据的合法性

B．编制依据的时效性

C．编制依据的科学性

D．编制依据的合理性

E．编制依据的适用范围

74．审查设计概算的方法有（BCE）。

A．全面审查法

B．查询核实法

C．对比分析法

D．重点抽查法

E．联合会审法

75．施工图预算对设计方的作用有（CD）。

A．根据施工图预算拟定降低成本措施

B．施工图预算可作为确定招标标底的参考依据

C．根据施工图预算进行控制投资厂

D．根据施工图预算进行优化设计，确定最终设计方案

E．根据施工图预算拨付和结算工程价款

76．施工图预算书的封面内容包括（ABDE）

A．程造价和单位造价

B．审核者和编制者

C．审核地点和编制地点

D．编制日期

E．建设单位和施工单位

77．与单价法相比，用实物量法编制施工图预算具有的特点为（ABE

A．工料消耗比较清晰

B．分项工程单价不直观

C．分项工程单价直观

D．计算、统计和价格采集工作量较小

E．其人工、材料、机械价格更能体现市场价格

78．加强施工图预算的审查具有重要的现实意义，表现在（BCE）

A．促进设计的技术先进性与经济合理性

B．合理确定工程造价

C．正确贯彻有关规定

D．提高预算的准确性

E．合理分配投资资金，加强投资计划管理，有助于合理确定和有效控制生程造价

79．审查施工图预算的内容有（ABDE）。

A．审查有关费用项目及其取值

B．审查设备、材料的预算价格

C．审查施工图预算的编制深度

D．审查工程量

E．审查施工图预算的定额予目套用和单价的换算

80．审查施工图预算方法中的全面审查法具有的特点有（ABE）

A．全面、细致

B．质量比较高

C．时间短、效果好

D．经审查的施工图预算差错比较小

E．工作量大

71．ABDE72、BDE73、ABE74、BCE75、CD76、ABDE77、ABE78、BCE79、ABDE80、ABE

第四篇：环境影响评价师选择题真题及答案

一、单项选择题（共90题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。）

1、根据《环境影响评价技术导则总纲》下列工作中，不属于第二阶段（分析论证和预测评价阶段）环境影响评价工作内容的是（）。

A．建设项目工程分析

B．确定环境保护目标

C．各专题环境影响评价分析与评价

D．公众参与

解析：选项B确定环境保护目标属于第一阶段（前期准备、调研和工作方案阶段）的任务。

参考答案：B2、《环境影响评价技术导则总纲》所列出的环境影响因素识别方法有（）和地理信息系统（GIS）支持下的叠加图法。

A．矩阵法、类比调查法

B．矩阵法、专业判断法

C．网络法、专业判断法

D．矩阵法、网络法

解析：导则与标准教材（2012版）P22：环境影响因素识别方法可采用矩阵法、网络法和地理信息系统（GIS）支持下的叠加图法等。

参考答案：D3、根据《环境影响评价技术导则总纲》，下列评价工作中，符合“早期介入原则”的是（）。

A．某国家大型水电项目对其“三通一平”工程开展环评

B．某高速公路项目在准备施工建设前开展环评

C．某大型炼化项目在生产工艺确定后开展环评

D．某城市轨道交通项目在选线阶段开展环评

解析：导则与标准教材（2012版）P20：早期介入原则是指环境影响评价应尽早介入工程前期工作中，重点关注选址（选线）、工艺路线（或施工方案）的环境可行性。

参考答案：D4、根据《环境影响评价技术导则总纲》，下列关于环境影响预测方法的说法，错误的是（）。

A．火电厂项目大气环境影响达标预测采用数学模式法

B．高速铁路项目声环境影响达标预测采用专业判断法

C．跨大江桥梁项目对水文情势影响预测可采用物理模型法

D．乡村公路项目对生态影响预测可采用类比调查法

解析：专业判断法是定性预测评价方法，声环境影响预测应采用定量预测评价的方法，如数学模式法。

参考答案：B5、根据《环境影响评价技术导则总纲》，社会环境影响评价内容不包括（）。

A．人群健康

B．水土流失

C．人文景观

D．文物古迹

解析：导则与标准教材（2012版）P33：社会环境影响评价内容包括：征地拆迁、移民安置、人群健康、文物古迹、基础设施（如交通、水利、通信）等方面的影响评价。选项B属于自然环境影响评价的内容。

参考答案：B6、根据《环境影响评价技术导则总纲》，下列信息中，不属于生活垃圾填埋场项目公众参与调查过程中信息告知的内容是（）。

A．项目对地下水环境影响范围和程度

B．项目可能产生的环境风险因素及影响后果

C．项目拟采取的空气污染防治措施

D．项目获得公正支持和反对情况的统计说明

解析：导则与标准教材（2012版）P33：建设项目信息公开的主要内容有建设项目概况、主要的环境影响、影响范围和程度、预计的环境风险和后果、拟采取的主要对策措施和效果等。

参考答案：D7、根据《环境影响评价技术导则总纲》，环境保护措施论证的内容不包括（）。

A．拟采取措施的技术可行性

B．拟采取措施的经济合理性

C．拟采取措施的达标排放可靠性

D．拟采取安全生产措施的可靠性

解析：导则与标准教材（2012版）P34：环境保护措施分析论证内容包括拟采取措施的技术可行性、经济合理性、长期稳定运行和达标排放的可靠性、满足环境质量与污染物排放总量控制要求的可行性。选项D安全生产措施的内容显然不属于环保措施论证的内容。

参考答案：D8、根据《环境影响评价技术导则总纲》，跟踪监测计划的内容不包括（）。

A．项目评价区域环境现状监测

B．项目污染源监测

C．项目生态影响监测

D．项目社会环境影响监测

解析：导则与标准教材（2012版）P34：结合建设项目影响特征，制订相应的环境质量、污染源、生态以及社会环境影响等方面的跟踪监测计划。选项A属于现状监测内容，不属于跟踪监测计划的内容。

参考答案：A9、根据《环境影响评价技术导则总纲》，建设项目清洁生产分析的重点不包括（）。

A．资源能源利用

B．项目投资收益

C．环境管理要求

D．生产工艺与设备

解析：考环评，清洁生产的6项项指标是高频考点，必须乱熟于心。技术方法和案例考试都会涉及到这个方面的内容。这6项内容，可以简单的归纳为“2个要求、4项指标”。2个要求是生产工艺与设备要求和环境管理要求；4项指标是资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标和废物综合利用指标。

参考答案：B10、根据《环境影响评价技术导则总纲》，从环境保护角度对同一建设项目多个方案进行比选的内容不包括（）。

A．工艺装备

B．工程规模

C．产品质量

D．环境承载力

解析：产品质量对环境不产生影响。其余3个选项，都与环境影响关系很大。导则与标准教材（2012版）P36：建设项目应从环境保护角度在选址或选线、工艺、规模、环境影响、环境承载力和环境制约因素等方面进行多方案同等深度的比选。

参考答案：C11、某新建项目排气筒距自然保护区边界2km，估算模式计算的Pmax＝9．5%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》，该项目大气环境影响评价工作等级为（）。

A．一级

B．二级

C．三级

D．四级

解析：大气评价工作等级，除了要符合导则与标准教材（2012版）P43的评价工作等级表的要求外，还要符合7个规定，具体内容详见教材。这些规定中比较重要的内容，徐颂老师曾经有过总结：“一路超高害，一般不低二”。“一”指一类环境空气质量功能区；“路”指城市道路；“超”指接近或超过环境质量标准；“高”指高耗能的多源项目；“害”指有严重危害的特殊项目。这些项目的大气评价工作等级一般是不能低于二级的。本题的自然保护区是一类环境空气功能区，虽然Pmax＝9．5%＜10%，但是也不能低于二级。

参考答案：B12、根据《环境影响评价技术导则大气环境》，一级评价项目大气污染源点源调查内容不包括（）。

A．排气筒几何高度

B．排气筒烟气抬升高度

C．排气筒底部中心坐标

D．排气筒底部海拔高度

解析：导则与标准教材（2012版）P45点源调查内容包括：排气筒几何高度；排气筒底部中心坐标；排气筒底部海拔高度；排气筒出口内径；烟气出口速度；排气筒出口处烟气温度；各主要污染物正常排放量；排放工况；年排放小时数；毒性较大物质的非正常排放量；排放工况；年排放小时数。点源的调查内容，是高频考点，必须熟记。今年技术方法的多选题也考了相同的知识点。

参考答案：B13、某二级大气评价项目进行冬、夏季二期监测，评价区域冬、夏季主导风向分别是东北、东南。根据《环境影响评价技术导则大气环境》，冬、夏季监测应分别在项目（）方向上加密布点。

A．东北、东南

B．东南、东北

C．西北、西南

D．西南、西北

解析：在监测季节所处主导风向下风向加密布点。

参考答案：D14、根据《环境影响评价技术导则大气环境》，各级评价项目均应调查的气象观测资料是（）。

A．评价范围20年以上气候统计资料

B．评价范围常规地面气象观测资料

C．评价范围常规高空气象探测资料

D．评价范围中尺度气象模式模拟资料

解析：导则与标准教材（2012版）P50：对于各级评价项目，均应评价范围20年以上的主要气候统计资料。三级评价不需要调查选项B、C、D。

参考答案：A15、某二级大气评价项目位于山谷，最近的地面气象站位于平原，距项目52km，最近的高空气象监测站距项目75km。根据《大气环境影响评价技术导则大气环境》，下列关于地面气象观测资料调查的说法，正确的有（）。

A．应调查地面气象站近5年至少1年常规气象观测资料

B．应调查高空气象站近5年至少1年常规气象探测资料

C．应调查地面气象站近5年至少3年常规气象观测资料

D．应按《大气环境影响评价技术导则大气环境》要求，补充地面气象观测

解析：选项A、B、C的时间均不符合二级评价要求。

参考答案：D16、根据《大气环境影响评价技术导则大气环境》，对环境空气敏感区的环境影响分析，应考虑的叠加影响是（）。

A．预测值和所有点位现状背景值的平均值叠加

B．预测值和所有点位现状背景值的最大值叠加

C．预测值和同一点位现状背景值的最大值叠加

D．预测值和同一点位现状背景值的平均值叠加

解析：导则与标准教材P56：对环境空气敏感区的环境影响分析，应考虑其预测值和同点位处的现状背景值的最大值的叠加影响；对最大地面浓度点的环境影响分析可考虑预测值和所有现状背景值的平均值的叠加影响。

参考答案：C17、根据《大气环境影响评价技术导则大气环境》，推荐模式中可用于交通线源影响预测的是（）。

A．估算模式

B．ADMS模式

C．AERMOD模式

D．AERMOD模式

参考答案：B18、根据《大气环境影响评价技术导则大气环境》，下列关于大气环境防护距离的说法，正确的是（）。

A．大气环境防护区域应以面源中心为起点确定

B．应采用确保厂界监测浓度达标的源强计算大气环境防护距离

C．排放多种污染物的不同无组织源，应合并为单一面源确定大气环境防护距离

D．排放多种污染物的同一无组织源，只计算其中一种污染物的大气环境防护距离

解析：选项A，大气环境防护区域应以污染源中心为起点确定；选项C，属于同一生产单元的无组织源应合并为单一面源计算；选项D，应分别计算并取最大值。

参考答案：B19、根据《大气环境影响评价技术导则大气环境》，三级评价项目报告书不需要提供的附图、附表是（）。

A．基本气象分析图

B．估算模式计算结果表

C．污染物浓度等值线分布图

D．污染源点位及环境空气敏感区分布图

解析：导则与标准教材（2012版）P59：报告书附图、附表、附件的要求。

20、某新建火电厂拟向一小型封闭海湾排放约45m3/s流量的直接冷却水，根据《环境影响评价技术导则地面水环境》，该项目地面水环境评价工作等级为（）。

A．一级

B．二级

C．三级

D．低于三级

解析：排放量约45m3/s，换算为日排放量45×86400m3/d＞20000m3/d；污染物为直接冷却水，水质参数为水温，污水水质复杂程度为简单。根据导则与标准教材（2012版）P75：海湾环境影响评价分级判据表，评价等级为一级。

参考答案：A21、拟建在大型湖泊岸边、污水排放量小于5000m3/d的建设项目，其评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则地面水环境》，水域水质现状取样位置的布设原则为每（）布设一个取样位置。

A．1．0～2．5km

2B．1．5～3．5km2

C．2．0～4．0km2

D．3．0～6．0km2

解析：导则与标准教材（2012版）P81：大、中型湖泊与水库，污水排放量小于5000m3/d，评价工作等级为二级时，每1．5～3．5km2布设一个取样位置。

参考答案：B22、根据《环境影响评价技术导则地面水环境》，地表水预测中，水体自净能力最小的时段通常在（）。

A．枯水期

B．平水期

C．丰水期

D．凌汛期

参考答案：A23、根据《环境影响评价技术导则地面水环境》，下列关于河流简化的说法，错误的是（）。

A．所有中型河流均可简化为平直河流

B．河流断面宽深比≥20，可视为矩形河流

C．小河可以简化为矩形平直河流

D．大河预测河段的断面变化较大时，可以分段考虑

解析：详见导则与标准教材（2012版）P85：河流的简化要求。

参考答案：A24、某项目建在感潮小河河口段岸边，排放持久性污染物，评价工作等级为三级。根据《环境影响评价技术导则地面水环境》，充分混合段的水质预测应采用的推荐模式是（）。

A．一维动态混合模式

B．河流完全混合模式

C．托马斯模式

D．二维动态混合衰减数值模式

参考答案：A25、某建设项目的污水排入小湖，预测持久污染物的影响浓度时，《环境影响评价技术导则地面水环境》推荐采用的数学模式是（）。

A．湖泊环流二维稳态混合模式

B．分层湖泊集总参数模式

C．湖泊完全混合平衡模式

D．湖泊完全混合衰减模式

解析：导则与标准教材（2012版）P92：湖泊完全混合衰减模式适用于小湖（库），非持久污染物。对于持久污染物，适用平衡模式。

参考答案：C26、根据《环境影响评价技术导则地面水环境》，下列关于河流水域中监测点布设的说法，错误的是（）。

A．环境现状监测点应作为预测点

B．重要水工建筑物附近应布设预测点

C．水环境影响范围之外可能受影响的重要用水点附近可设立预测点

D．感潮河流水质突然变化处的上游可不布设预测点

参考答案：D27、根据《环境影响评价技术导则地面水环境》，湖泊、水库水文调查与水文测量的内容不包括（）。

A．入、出湖（库）的水量

B．入、出湖（库）的水质

C．湖（库）水量的调度

D．湖（库）的面积和形状

解析：见导则与标准教材（2012版）P78：水文调查与水文测量的原则与内容，选项B不在调查范围之内。

参考答案：B28、根据《环境影响评价技术导则地下水环境》，非金属矿山大规模露天爆破开采工程属于（）类建设项目。

A．I

B．II

C．III

D．IV

解析：非金属矿山大规模露天爆破开采工程对地下水的水质和水量均有影响。

参考答案：C29、根据《环境影响评价技术导则地下水环境》，建设项目地下水评价工作等级为一级时，建设项目场地的环境水文地质调查精度至少应为（）。

A．1：5000

B．1：10000

C．1：50000

D．1：50000

解析：导则与标准教材（2012版）P114：一级评价要求，建设项目场地的环境水文地质调查精度应大于或等于1：10000；评价区域的环境水文地质调查精度应大于或等于1：50000。二级评价只要求给出建设项目场地的环境水文地质调查资料，精度应大于或等于1：50000。

参考答案：B30、根据《环境影响评价技术导则地下水环境》，地下水环境现状调查与工程分析阶段主要工作内容不包括（）。

A．确定评价重点

B．现场勘探

C．室内资料分析

D．地下水监测

解析：导则与标准教材（2012版）P106：地下水环境影响评价工作程序图。识别环境影响、确定评价工作等级和评价重点属于准备阶段的工作。

参考答案：A31、根据《环境影响评价技术导则地下水环境》，改、扩建的I类建设项目污染源调查，包地带取样深度一般在地面以下（）。

A．0～10cm

B．10～25cm

C．25～80cm

D．80～120cm

解析：见导则与标准教材（2012版）P118。

参考答案：C32、某I类建设项目地下水评价工作等级为一级，评价区面积80km2，区内的潜水层和承压水含水层为工业、农业提供水源。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》，地下水水质监测点应不少于（）。

A．5个

B．7个

C．10个

D．14个

解析：一级水质监测点应不少于7个点/层，评价区面积＞100km2时，每增加15km2应至少增加1个点/层。本题需要监测潜水层和承压水含水层2个层面，每层不少于7个点。

参考答案：D33、某新建项目地下水评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》，符合地下水环境现状监测频率要求的是（）。

A．若有近3年内至少一个连续水文年的枯、丰期水位、水质监测资料，不须补充监测

B．若有近3年内至少一个连续水文年的枯、丰期水位、水质监测资料，应在评价期内至少进行一次地下水水位、水质监测

C．若有近3年内每年一次枯水期水位、水质监测资料，不须补充监测

D．若有近3年内每年一次丰水期水位、水质监测资料，不须补充监测

解析：地下水的监测频率要求是：

⑴一级应在评价期内至少分别对1个连续的水文年的丰、平、枯水期的地下水水位、水质各监测1次；

⑵二级若有近3年内不少于1个连续的水文年的丰、枯水期的监测资料，应在评价期内进行至少1次地下水水位、水质监测，若已有的监测资料不能满足以上要求，应在评价期内分别对1个连续的水文年的丰、枯水期的地下水水位、水质各监测1次；

⑶三级应在评价期内进行至少1次地下水水位、水质监测。

参考答案：B34、根据《环境影响评价技术导则地下水环境》，下列关于地下水环境影响预测范围的说法，错误的是（）。

A．预测范围可与现状调查范围相同

B．预测范围应覆盖建设项目所在的乡、镇行政区域

C．预测范围应包括相关的环境保护目标和敏感区

D．预测范围可扩展至完整的水文地质单元

解析：选项B是十分明显的错误选项，地下水环境影响预测范围与行政区域无关。

参考答案：B35、根据《环境影响评价技术导则地下水环境》，II类建设项目预测因子应选取（）。

A．地下水的水位

B．抽水所引发的水质污染因子

C．排水所产生的主要污染因子

D．注水所产生的常规污染因子

解析：II类建设项目地下水的主要环境影响是水量的变化。

参考答案：A36、某建设项目地下水评价工作等级为一级。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》，地下水环境影响预测应采用的方法是（）。

A．数值法

B．解析法

C．水量均衡法

D．类比分析法

参考答案：A37、根据《环境影响评价技术导则声环境》，环境影响评价类别按声源种类划分,可分为（）的评价。

A．稳态声源和非稳态声源

B．稳态声源和突发声源

C．固定声源和流动声源

D．机械声源和气流声源

参考答案：C38、某铁路扩建项目通过2类和3类声环境功能区,扩建前评价范围内敏感目标处噪声超标5dB（A）以上，扩建后噪声级增量在3dB（A）以下。根据《环境影响评价技术导则声环境》，该建设项目环境影响评价工作等级为（）。

A．一级

B．二级

C．三级

D．四级

解析：敏感目标的噪声评价，需要叠加背景值。经叠加后，敏感目标超标5dB（A）以上，属于一级评价。

参考答案：A39、某新建乡村道路拟穿越的区域无明显声源，现状声级较低。下列噪声现状监测点布设，符合《环境影响评价技术导则声环境》要求的是（）。

A．选择有代表性区域布设测点

B．在全部敏感目标处布设测点

C．在评价范围内距离拟建道路不同距离的空旷地处布设测点

D．在评价范围内距离拟建道路不同高度的空旷地处布设测点

参考答案：A40、根据《环境影响评价技术导则声环境》，下列关于环境噪声监测执行标准的说法，正确的是（）。

A．农贸市场边界噪声测量执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》

B．商品混凝土厂厂界噪声测量执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》

C．机场周围铁路边界噪声测量执行《铁路边界噪声限值及测量方法》

D．交通干线两侧区域声环境质量监测执行《城市区域环境噪声标准》

解析：农贸市场边界噪声测量执行《社会生活环境噪声排放标准》、商品混凝土厂厂界噪声测量执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》、交通干线两侧区域声环境质量监测执行《声环境质量标准》。机场周围铁路边界噪声测量应执行《机场周围飞机噪声环境标准》

参考答案：C41、根据《环境影响评价技术导则声环境》，下列关于声环境现状评价内容的说法，错误的是（）。

A．分析噪声超标范围内的人口数及分布情况

B．以图表结合的方式给出评价范围内声环境功能区划分情况

C．分析评价范围内现有主要声源种类、数量及相应的噪声级、噪声特性等

D．分析评价范围内拟建主要声源种类、数量及相应的噪声级、噪声特性等

解析：选项A、B、C为声环境现状调查和评价的内容，必须熟练的背诵默写和理解记忆，因为案例考试的声环境也会考到这个内容。

参考答案：D42、根据《环境影响评价技术导则声环境》，下列关于声环境影响预测范围与评价范围关系的说法，正确的是（）。

A．预测范围与评价范围相同

B．预测范围应大于评价范围

C．预测范围可小于评价范围

D．预测范围与评价范围无关

参考答案：B43、根据《环境影响评价技术导则声环境》，下列关于户外声传播衰减的说法，正确的是（）。

A．屏障引起的衰减与声波频率无关

B．大气吸收引起的衰减与声波频率无关

C．距声源较近处可忽略大气吸收引起的衰减

D．无限长线声源几何发散衰减大于点声源几何发散衰减

解析：屏障与大气吸收引起的衰减都与声波频率有关，无限长线声源几何发散衰减小于点声源几何发散衰减。

参考答案：C44、根据《环境影响评价技术导则声环境》，在评价项目边界（厂场界）噪声时，评价量选择正确的是（）。

A．扩建项目以扩建工程的噪声贡献值作为评价量

B．新建项目以该项目的噪声贡献值与其他环境噪声的叠加值作为评价量

C．扩建项目以扩建工程的噪声贡献值和现有工程噪声贡献值的叠加值作为评价量

D．扩建项目以扩建工程噪声贡献值、现有工程噪声贡献值和其他环境噪声的叠加值作为评价量

解析：新建项目以新建工程的噪声贡献值作为评价量；扩建项目以扩建工程的噪声贡献值和现有工程噪声贡献值的叠加值作为评价量。

参考答案：C45、某改扩建工程项目位于重要生态敏感区，在其原厂界范围内改建面积6km2，新增占用陆地面积8km2，新增占用陆水域面积7km2，根据《环境影响评价技术导则生态影响》，该项目生态影响评价工作等级为（）。

A．一级

B．二级

C．三级

D．四级

解析：改扩建项目的工程占地范围以新增占地(含水域)面积或长度计算，重要生态敏感区，新增占用面积8＋7＝15km2＜20km2。

参考答案：B46、根据《环境影响评价技术导则生态影响》，建设项目生态评价工作范围确定依据不包括（）。

A．建设项目与所在区域行政隶属的关系

B．建设项目与所在区域生物过程的关系

C．建设项目与所在区域气候过程的关系

D．建设项目与所在区域水文过程的关系

解析：生态影响评价应能充分体现生态完整性，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。评价范围应依据评价项目对生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互依存的关系确定。可综合考虑评价项目与项目区的气候过程、水文过程、生物过程等生物地球化学循环过程的相互作用关系，以评价项目影响区域所涉及的完整气候单元、水文单元、生态单元、地理单元界限为参考边界。

参考答案：A47、根据《环境影响评价技术导则生态影响》，高速公路项目环境影响评价中，工程分析的重点是（）。

A．环境质量现状调查

B．工程总投资情况

C．项目所处地理位置

D．工程挖填土石方平衡情况

解析：工程分析的重点，是分析生态影响的源及其强度。

参考答案：D48、根据《环境影响评价技术导则生态影响》，下列关于生态现状调查的说法，错误的是（）。

A．调查内容和指标应能反映评价范围内的生态背景特征

B．应针对敏感生态保护目标开展专题调查

C．应调查影响区域已存在的主要生态问题

D．生态现状调查范围可小于评价工作范围

解析：选项A、B、C都是生态现状调查的基本要求。

参考答案：D49、某项目占地面积5km2，涉及省级森林公园。根据《环境影响评价技术导则生态影响》，下列关于该项目生态影响评价的说法，正确的是（）。

A．该项目生态影响评价等级为一级

B．生态背景调查必须说明森林公园功能区划和保护要求

C．生态现状调查必须开展遥感调查分析

D．生态现状评价必须对评价区域生态特征进行定量分析

解析：省级森林公园为重要生态敏感区，项目占地面积5km2，评价等级为二级。选项C、D为一级评价的要求。

参考答案：B50、根据《环境影响评价技术导则生态影响》，三级评价项目基本图件不包括（）。

A．项目区域地理位置图

B．工程平面图

C．土地利用现状图

D．植被类型图

解析：见下面生态影响评价图件构成要求。

参考答案：D51、根据《环境影响评价技术导则生态影响》，下列关于生态影响预测与评价内容的说法，错误的是（）。

A．预测生态系统组成和服务功能的变化趋势

B．重点关注可逆影响和累积生态影响

C．预测评价项目对区域现存主要生态问题的影响趋势

D．分析项目生态影响作用的方式、范围、强度和持续时间

解析：重点关注的应该是不可逆影响和累积生态影响

参考答案：B52、根据《环境影响评价技术导则生态影响》，生态保护措施的基本内容不包括（）。

A．生态保护措施的工艺

B．施工期工程环境监理计划

C．环境现状监测方案

D．重大生态影响项目的长期生态监测方案

解析：生态保护措施的基本内容，是大纲要求掌握的内容，主要包括：

⑴保护对象和目标，内容、规模及工艺，实施空间和时序，保障措施和预期效果分析，绘制生态保护措施平面布置示意图和典型措施设施工艺图。估算或概算环境保护投资；

⑵对可能具有重大、敏感生态影响的建设项目，区域、流域开发项目，应提出长期的生态监测计划、科技支撑方案，明确监测因子、方法、频次等；

⑶明确施工期和运营期管理原则与技术要求。可提出环境保护工程分标与招投标原则，施工期工程环境监理，环境保护阶段验收和总体验收、环境影响后评价等环保管理技术方案。

参考答案：C53、下列规划的环境影响评价，不适用《规划环境影响评价技术导则（试行）》的是（）。

A．工业发展规划

B．农业开发规划

C．林业开发规划

D．商业销售规划

解析：送分题。

参考答案：D54、某公路网规划局部穿越省级自然保护区。根据《规划环境影响评价技术导则（试行）》，规划环评在拟定环保对策措施时，应首先提出（）的要求。

A．将所涉及的保护目标进行异地重建

B．调整所涉及的自然保护区范围

C．调整规划公路选线

D．调整公路等级

解析：环评基本的理念。送分题。

参考答案：C55、根据《建设项目环境风险评价技术导则》，风险值的正确表述是（）。

A．风险值是风险评价表征量，风险值＝概率×危害程度

B．风险值是后果的表征量，风险值＝后果×事故次数

C．风险值是单位时间内风险发生次数的表征量，风险值＝风险次数÷时间

D．风险值是行业风险概率的表征量，风险值＝行业风险次数÷行业企业数

参考答案：A56、根据《建设项目环境风险评价技术导则》，对以生态系统损害为特征的环境风险评价，应按损害的生态资源的价值进行比较分析，确定（）。

A．损害范围和损害途径

B．损害范围和损害值

C．损害阈值和损害值

D．损害阈值和损害途径

解析：根据风险评价的原则：对以生态系统损害为特征的事故风险评价，按损害的生态资源的价值进行比较分析，给出损害范围和损害值。

参考答案：B57、根据《建设项目环境风险评价技术导则》，应急预案的主要内容不包括（）。

A．环境保护目标

B．分级响应程序

C．厂区总平面图布置要求

D．对公众发布有关信息

参考答案：C58、根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》，验收调查工作详细调查阶段的工作内容不包括（）。

A．公众意见调查

B．污染源监测

C．区域生态特点调查

D．环境保护措施调查

解析：详细调查阶段的工作内容包括：调查工程建设期和运行期造成的实际环境影响，详细核查环评文件及初步设计文件提出的环保措施落实情况、运行情况、有效性和环境影响评价审批文件有关要求的执行情况。选项C区域生态特点调查属于准备阶段的工作内容。

参考答案：C59、根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》，竣工环境保护验收调查重点不包括（）。

A．环境敏感目标基本情况

B．工程变更前后的总投资变化情况

C．环境保护措施落实情况

D．环境风险防范与应急措施落实情况

解析：工程总投资变化情况与生态影响关系不大。

参考答案：B60、根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》，风电厂建设项目生态影响调查的内容不包括（）。

A．工程占地情况

B．工程影响区域内的水利设施状况

C．工程影响区域内的农作物耕作制度

D．工程影响区域内的水土流失现状

解析：工程影响区域内的农作物耕作制度与生态影响关系不大。

参考答案：C61、下列关于环境标准体系的说法，正确的是（）。

A．环境标准体系由国家环境标准和地方环境标准两类标准构成B．国家环境标准由环境质量标准和污染物排放（控制）标准两类标准构成C．国家环境质量标准由水、气、声三类要素的标准构成D．国家污染物排放标准由行业污染物排放标准和综合性污染物排放标准两类标准构成参考答案：D62、根据《环境空气质量标准》（GB3095—2012），环境空气污染物基本项目不包括（）。

A．CO

B．TSP

C．PM10

D．PM2．

5参考答案：B63、根据《环境空气质量标准》（GB3095—2012），SO2的24小时平均浓度数据每日至少应有（）个小时平均浓度值或采样时间。

A．1

2B．18

C．20

D．22

参考答案：C64、根据《地表水环境质量标准》，水样采集后需自然沉降（），取上层非沉降部分按规定方法进行分析。

A．40min

B．30min

C．20min

D．10min

参考答案：B65、根据《地下水质量标准》，各地区地下水水质监测频率不得少于（）。

A．每年一次（枯水期）

B．每年二次（丰、枯水期）

C．每年三次（丰、平、枯水期）

D．每年四次（每季度一次）

参考答案：B66、根据《海水水质标准》，不适用于一般工业用水区的是（）类海水。

A．一

B．二

C．三

D．四

参考答案：D67、根据《声环境质量标准》，下列关于标准适用范围的说法，正确的是（）。

A．该标准仅适用于城市区域声环境质量的评价和管理

B．该标准适用于交通干线两侧区域声环境质量的评价和管理

C．该标准适用于机场周围区域声环境质量的评价和管理

D．该标准适用于建筑室内声环境质量的评价和管理

参考答案：B68、下列环境噪声监测点布设，符合《声环境质量标准》要求的是（）。

A．噪声敏感建筑物户外测点，距墙壁或窗户1．0m，距地面高度1．3m

B．噪声敏感建筑物户外测点，距墙壁或窗户1．5m，距地面高度1．0m

C．噪声敏感建筑物户内测点，距墙壁和窗户1．5m，距地面高度1．8m

D．噪声敏感建筑物户内测点，距墙壁和窗户1．0m，距地面高度1．3m

参考答案：A69、根据《城市区域环境振动标准》，居民文教区夜间冲击振动最大值不得超过（）。

A．75dB

B．73dB

C．70dB

D．67dB

参考答案：D70、根据《土壤环境质量标准》，土壤环境质量分类为II类的土壤是（）。

A．污染物容量较大的高背景值土壤

B．土壤质量基本保持自然背景水平的茶园土壤

C．矿产附近等地的蔬菜地土壤

D．化工厂污染场地土壤

参考答案：B71、下列关于《大气污染物综合排放标准》指标体系的说法，正确的是（）。

A．有组织排放废气只有最高允许排放速率限值

B．有组织排放废气只有最高允许排放浓度限值

C．无组织排放废气只有最高允许排放速率限值

D．无组织排放废气只有监控浓度限值

参考答案：D72、某新建项目设有一根氯气排气筒，根据《大气污染物综合排放标准》，其排气筒高度不得低于（）。

A．15m

B．20m

C．25m

D．30m

参考答案：C73、某新建项目含尘废气排气筒高12m，《大气污染物综合排放标准》规定的15m高排气筒颗粒物最高允许排放速率为3．5kg/h,该排气筒粉尘应执行的最高允许排放速率是（）。

A．1．12kg/h

B．1．40kg/h

C．2．24kg/h

D．2．80kg/h

解析：用外推法计算，再严格50%。（12×12÷15×15）×3．5×50%

参考答案：A74、下列企业适用《污水综合排放标准》的是（）。

A．炼油企业

B．纺织企业

C．造船企业

D．钢铁企业

参考答案：A75、某企业污水经处理后直接排入水域功能为IV类的河流，根据《污水综合排放标准》，该企业污水排放至少应达到（）标准。

A．一级

B．二级

C．三级

D．四级

参考答案：B76、根据《污水综合排放标准》，属于第一类污染物的是（）。

A．总铍

B．总锌

C．总锰

D．总铜

参考答案：A77、某学校位于2类声环境功能区，教室受某企业结构传播固定设备噪声影响。根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》，教室内结构传播噪声的等效声级应执行（）限值。

A．A类房间，1类区

B．B类房间，2类区

C．A类房间，2类区

D．B类房间，1类区

参考答案：B78、某冷冻厂位于2类声环境功能区，其东侧厂界与一幢西向开窗的住宅距离为0．5m。根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》，监测该厂邻住宅东侧厂界夜间噪声，其监测位置及评价依据是（）。

A．室内，LAeq≤40dB

B．室外，LAeq≤50dB

C．室内，LAeq≤60dB

D．室外，LAeq≤65dB

参考答案：A79、下列施工作业不适用《建筑施工场界环境噪声排放标准》的是（）。

A．桥梁建造工程

B．桥梁垮塌事故抢修

C．建筑物室外装修工程

D．建筑物拆除工程

参考答案：B80、下列设备排放的噪声中，适用《社会生活环境噪声排放标准》的是（）。

A．超市货梯噪声

B．学校燃气锅炉噪声

C．住宅楼配套生活水泵噪声

D．机关办公楼中央空调冷却塔噪声

参考答案：A81、根据《社会生活环境噪声排放标准》，下列关于社会生活噪声测量的说法，正确的是（）。

A．被测声源是稳态噪声，应同时测量最大声级

B．被测声源是非稳态噪声，测量10min的等效声级

C．测量固定设备结构传播至噪声敏感建筑物室内噪声时，被测房间应处于关窗状态

D．噪声敏感建筑物受户外社会生活噪声影响，且不得不在室内测量时，测点所在房间应处于关窗状态

参考答案：D82、某垃圾渗滤液处理设施向外散发恶臭气体，根据《恶臭污染物排放标准》，下列关于该设施无组织恶臭污染物达标排放的说法，正确的是（）。

A．恶臭污染物浓度和臭气浓度都必须低于或等于恶臭污染物厂界标准值

B．恶臭污染物浓度和臭气浓度都必须低于或等于恶臭污染物排放量标准值

C．恶臭污染物浓度和臭气浓度都必须低于或等于恶臭污染物排放标准值

D．恶臭污染物浓度和排放浓度都必须低于或等于恶臭污染物排放标准值

参考答案：A83、下列装置适用《工业炉窑大气污染物排放标准》的是（）。

A．炼铁高炉

B．炼焦炉

C．生活垃圾焚烧炉

D．燃气导热油炉

参考答案：A84、根据《锅炉大气污染物排放标准》，燃轻柴油锅炉烟囱高度不得低于（）。

A．8m

B．15m

C．25m

D．35m

参考答案：A85、根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》，可以直接进入生活垃圾填埋场填埋处置的废物是（）。

A．畜禽养殖废物

B．生活垃圾焚烧炉渣（不包括焚烧飞灰）

C．医疗废物焚烧残渣

D．生活污水处理厂污泥

参考答案：B86、根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》，填埋工作面2m以下高度范围内甲烷的体积百分比应不大于（）。

A．0．1%

B．0．5%

C．1．0%

D．5%

参考答案：A87、下列危险废物贮存设施的选址条件中，符合《危险废物贮存污染控制标准》要求的是（）。

A．位于高压输电线防护区域内

B．位于居民中心区常年最大风频的上风向

C．设施底部高于地下水最高水位0．5m

D．基础防渗层为1m厚、渗透系数为1×10^-5cm/s的土层

参考答案：C88、下列危险废物填埋场的选址条件中，符合《危险废物填埋污染控制标准》要求的是（）。

A．场址位于软土区

B．场址距飞机场1500m

C．场址与地表水域的最近距离为100m

D．场址可保证填埋场建成后有20年的使用期

参考答案：D89、下列危险废物中，不适用《危险废物焚烧污染控制标准》的是（）。

A．医院临床废物

B．多路联苯废物

C．含硝化纤维素的危险废物

D．工业废油

参考答案：C90、下列一般工业固体废物II类场的选址条件中，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求的是（）。

A．选在溶洞区

B．选在湖泊最高水位线以下的滩地

C．选在天然滑坡或泥石流影响区

D．选择的天然基础层地表距地下水位的距离为2．0m

参考答案：D

二、不定项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，至少有1个符合题意。多选、错选、少选均不得分）

91、现有某公路部分路段涉及自然保护区实验区，拟将砂石路面全线改造成沥青路面，其生态影响评价工作等级为一级。根据《环境影响评价技术导则总纲》，下列关于该项目生态调查和影响评价工作的说法，正确的有（）。

A．生态评价可仅进行简要现状调查和环境影响分析

B．生态影响评价工作等级可调整为三级

C．应采用收集资料法和现场调查法开展生态现状调查

D．对自然保护区应做详细调查，给出定量的数据并做出分析

参考答案：CD92、根据《环境影响评价技术导则总纲》，确定环境影响评价执行标准的依据有（）。

A．评价等级

B．评价因子

C．评价方法

D．环境功能区划

参考答案：ABCD93、根据《环境影响评价技术导则总纲》，公路项目工程分析常用的方法有（）。

A．类比分析法

B．物料平衡计算法

C．实测法

D．查阅参考资料分析法

参考答案：ABCD94、某涉及现有项目大气污染物排放的扩建项目，大气评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》，为满足大气环境影响预测的需要，大气污染源调查与分析对象有（）。

A．现有项目污染源

B．扩建项目污染源

C．评价范围内排放同类污染物的现有工业污染源

D．评价范围内排放同类污染物的在建工业污染源

参考答案：ABD95、某项目排放氟化物、CO和BaP，经估算模式计算的D10%分别为500m、1000m和2000m。根据《环境影响评价技术导则大气环境》，该项目大气环境影响评价范围（半径）错误的有（）。

A．500m

B．1000m

C．2000m

D．2500m

参考答案：ABC96、根据《环境影响评价技术导则地面水环境》，现状点污染源调查应包括的内容有（）。

A．排污口的位置、排放形式及排放方向

B．主要污染物排放量、排放浓度

C．废、污水的处理状况及效果

D．取用水量、循环水量及排水总量

参考答案：ABCD97、根据《环境影响评价技术导则地面水环境》，预测水质参数筛选和确定的依据有（）。

A．工程分析和环境现状

B．评价工作等级

C．业主单位的要求

D．当地环境保护要求

参考答案：ACD98、根据《环境影响评价技术导则地下水环境》，某滨海平原地区引河灌溉工程导致地下水位上升，由此可能引起的环境水文地质问题有（）。

A．海水入侵

B．地面沉降

C．次生沼泽化

D．土壤次生盐渍化

参考答案：ABCD99、根据《环境影响评价技术导则地下水环境》，I类建设项目地下水环境影响评价工作等级划分依据有（）。

A．包气带防污性能

B．含水层易污染特征

C．地下水环境敏感程度

D．环境水文地质问题

参考答案：ABC100、根据《环境影响评价技术导则地下水环境》，在建立地下水环境影响预测模型时，需要根据（）对水文地质条件进行概化。

A．含水介质结构特征

B．污染源分布特点

C．边界条件与参数类型

D．地下水补、径、排条件

参考答案：ABCD

第五篇：2012年安徽造价员考试真题及答案

2010全国一级建造师执业资格考试试卷

建设工程法规及相关知识

中 华 人 民 共 和 国 人力资源和社会保障部

人事考试中心制

二 Ｏ 一 Ｏ年 九 月

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是()。

A．省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 B．国务院建设主管部门 C．中国建筑业协会建造师分会 D．国务院发展和改革委员会

2．根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。A．1 B．2 C．4 D．20 3．对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是()。A．国务院建设主管部门 B．省、自治区、直辖市人民政府 C．建设行业协会

D．人力资源与社会保障或其授权机构 4．民事法律关系的内容是指()。A．民事权利和民事义务 B．民事权利和民事责任 C．民事规范和民事责任 D．民事义务和民事责任

5．根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的()。A．委托代理人 B．法定代理人 C．指定代理人 D．职务代理人

6．根据《物权法》，建设用地使用权属于()。

A．所有权 B．用益物权 C．担保物权 D．留置权

7．根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()。

A．已经取得安全生产许可证 B．办理了工程质量监督手续 C．有满足施工需要的施工图样 D．已经取得规划许可证

8．根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是()。A．建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列 B．建筑业企业按照各自工程性质和技术特点，分别划分为若干资质类别 C．各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级

D．房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级 9．下列施工单位人员中，不必经建设主管部门考核合格即可任职的是()。A．项目安全生产管理人员 B．项目技术员 C．企业主要负责人 D．项目经理

10．按照《城市维护建设税暂行条例》，施工单位在缴纳()的同时，还应缴纳城市维护建设税。A．利息税 B．企业所得税 C．个人所得税 D．营业税

11．工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。

A．整改，并及时报告有关主管部门 B．整改，并及时报告建设单位

C．暂时停止施工，并及时报告建设单位 D．暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

12．根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是()。A．技术条款 B．投标人须知 C．施工组织设计 D．合同主要条款

13．根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是()。A．中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金 B．投标保证金不得采用银行保函方式

C．招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止 D．投标保证金最高不得超过50万元

14．根据我国《合同法》的规定，关于代位权行使的说法，正确的是()。A．债权人可选择以自己的名义或债务人的名义起诉次债务人 B．代位权是债权人行使的抗辩权

C．债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权 D．债权人自己承担行使代位权的必要费用

15．某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议的，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照()的市场价格履行。A．材料所在地 B．订立合同时履行地 C．合同签订地 D．履行义务一方所在地

16．根据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是()。A．国务院

B．国务院负责安全生产监督管理的部门 C．国务院建设行政主管部门

D．国务院铁路、交通、水利等有关部门 17．关于和解的说法，错误的是()。A．和解可以发生在民事诉讼的任何阶段

B．当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解 C．和解协议具有强制执行的效力

D．当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书

18．下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。A．工程建设项目施工招标投标办法 B．安全生产许可证条例 C．安全生产法

D．建筑业企业资质管理规定

19．某建设单位与施工单位签订赶工奖罚协议，双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据我国《合同法》，该赶工奖罚协议为()合同。A．附期限 B．附条件 C．显失公平D．可变更、可撤销

20．某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为()万元。A．10 B．4 C．16 D．12 21．下列劳动合同条款，属于必备条款的是()。A．福利待遇 B．劳动条件 C．试用期 D．补充保险

22．某施工单位的副经理将个人所有的钢管出租给本单位，并签订了租赁合同。根据《公司法》，该合同须经过()同意。A．监事会 B．工会 C．股东会

D．董事会

23．根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向()履行债务。A．金融机构 B．败诉方 C．执行法院 D．胜诉方

24．施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定的垫资利息。后来施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是()。

A．尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持

B．由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持 C．由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持

D．尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持

25．某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标保证金最高应为()万元。A．10 B．20 C．4 D．40 26．2008年4月1日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009年1月1日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为()。

A．2010年4月1日 B．2011年1月1日 C．2009年4月1日 D．2010年1月1日

27．某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼。法院经过审理，认

为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是()。A．由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判 B．法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告 C．法院应当判决行政机关重新作出行政处罚 D．法院可以直接判决减少部分罚款金额 28．停建、缓建建设工程的档案，暂由()保管。A．建设单位 B．城建档案馆 C．施工单位 D．当地质检部门

29．关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()。

A．申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保 B．申请人对于前者应当提供担保，而对于后者不需提供担保 C．申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保 D．申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保

30．根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是()。A．工程项目技术人员的劳动合同 B．工程项目采用的材料、设备

C．工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节 D．工程项目的安全、质量

31．关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是()。A．在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据 B．未经行政复议程序，不能提起行政诉讼 C．法院审理行政诉讼案件不适用调解 D．行政诉讼坚持谁主张谁举证原则

32．甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()。A．乙公司与丙公司均不承担清偿责任

B．应当由乙、丙公司承担连带责任 C．应当由甲公司承担全部债务 D．应当由乙公司承担全部债务

33．施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于()。A．要约邀请 B．承诺 C．新要约 D．部分承诺

34．根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起()年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。A．2 B．3 C．4 D．5 35．某建筑施工单位有50名从业人员，根据《安全生产法》，该单位应当()。A．配备兼职安全生产管理人员

B．设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 C．因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员 D．配备专职安全生产管理人员

36．工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是()。

A．修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地公安机关消防机构 B．禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火 C．自动消防系统的操作人员必须持证上岗

D．禁止携带火种进人生产、储存易燃易爆危险物品的场所

37．水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()。A．施工单位发出订购水泥的要约时 B．施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时 C．水泥厂发出答复文件时

D．水泥厂的答复文件到达施工单位时

38．某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由()编制。A．监理单位统一组织 B．总承包单位统一组织 C．总承包单位和分包单位各自 D．建设单位统一组织

39．根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是()。A．住房和城乡建设部 B．省级建设行政主管部门

C．国家安全生产监督管理行政主管部门 D．国务院

40．下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是()。A．劳动合同纠纷 B．继承纠纷

C．对罚款不服发生的纠纷 D．总分包之间的合同纠纷

41．某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为()合同。A．有效 B．效力待定 C．可变更、可撤销 D．无效

42．某城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备可能产生噪声的，施工单位必须在该工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。A．10 B．7 C．15 D．3 43．施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图样中

标明该部位的混凝土强度标准为30MPa。对该单位工程应以()为标准进行质量验收。A．技术规范 B．施工图样 C．施工合同 D．监理通知

44．《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括()建筑。A．医疗 B．教育 C．厂房 D．住宅

45．关于民事诉讼证人出庭作证的说法?正确的是()。A．证人只提交书面证词无须出庭作证 B．证人有义务出庭作证 C．证人在庭审时应当旁听

D．数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问

46．施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过()30天。A．招标文件发出日 B．投标文件截止日 C．中标日期 D．投标有效期

47．关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()。

A．建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利 B．建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利 C．总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿 D．分包单位只对总承包单位负责

48．划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。A．中央 B．省级以上 C．镇级以上

D．县级以上

49．根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是()。

A．招标人从当地中标候选人中确定中标人 B．招标人在开标前将投标情况告知其他投标人 C．招标人预先内定中标人

D．招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给投标人让利

50．建设单位与施工单位的合同中约定：“合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不 下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是()。A．只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁 B．只能向有管辖权的人民法院起诉 C．应由甲仲裁委员会进行仲裁

D．建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁 51．建设工程施工合同应以()为合同履行地。A．原告住所地 B．合同签订地 C．被告住所地 D．施工行为地

52．根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是()。A．正在建造的建筑物 B．生产设备、原材料 C．交通运输工具

D．正在建造的船舶、航空器

53．甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合 同为()合同。A．无效

B．可变更、可撤销 C．有效

D．效力待定

54．某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢模，根据《合同法》，该合同属于()合同。A．委托 B．承揽 C．施工承包 D．信托

55．甲公司与乙公司签订的采购合同约定，6月5日甲公司向乙公司支付50万元预付款，7月5日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在6月3日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，6月5日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使()。A．后履行抗辩权 B．撤销权 C．不安抗辩权 D．同时履行抗辩权

56．下列单项合同中，可以不招标的是()。

A．使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同 B．上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同 C．个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同 D．外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同

57．某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为()之日。A．评标委员会提交评标报告 B．合同备案 C．中标通知书发出 D．发包人确定中标人

58．同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照()单位的业务许可范围承揽工程。A．资质等级较高的 B．承担主要任务的 C．资质等级较低的

D．联合体牵头

59．根据《税收征收管理法》，税务登记内容发生变化的，纳税人应当办理工商变更登记之日起()日内，向税务机关申报办理税务登记。A．60 B．15 C．30 D．45 60．建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。A．3 B．2 C．4 D．6 61．根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由()支付。

A．总承包单位与分包单位按一定比例共同 B．分包单位 C．建设单位 D．总承包单位

62．根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。A．工程施工图样 B．法律法规 C．监理合同

D．施工合同中约定采用的推荐性标准

63．某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行了维修，之后应向()主张维修费用。A．建设单位 B．设计单位 C．物业管理单位

D．大楼使用者

64．某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。A．相关管线产权部门 B．市政管理部门 C．城建档案管理部门 D．建设单位

65．在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是()。A．受益人 B．保险人 C．被保险人 D．投保人

66．承运人应按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使()。A．留置权 B．抵押权 C．抵消权 D．质押权

67．某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标文件中组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体所有投标人仍然符合资格预审条件要求，则招标人()。A．征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效 B．可以认定投标文件有效

C．征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效 D．应当认定投标文件无效

68．施工单位招聘临时工的最低年龄为()岁。A．16 B．14 C．20 D．18 69．施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是()。

A．法定代表人 B．技术负责人 C．项目负责人 D．安全管理部门负责人

70．仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向()申请执行。A．仲裁委员会 B．人民法院 C．公安机关 D．政府主管部门

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)

71．某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械，根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应()。A．编制安装方案 B．自行验收 C．出具自检合格证明

D．具有起重设备安装工程专业承包资质 E．派出本单位专业技术人员现场监督

72．拆迁人申请房屋拆迁许可证时，应向房屋所在地的市、县人民政府拆迁管理部门提交()等资料。

A．建设用地规划许可证 B．土地使用权批准文件 C．建设工程规划许可证 D．拆迁计划和拆迁方案 E．拆迁补偿安置资金证明

73．下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()。A．因使用不当造成的质量问题 B．质量监督机构没有发现的质量问题 C．监理单位没有发现的质量问题

D．第三方造成的质量问题 E．不可抗力造成的质量问题

74．关于工程竣工验收的说法，正确的是()。

A．工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

B．承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期

C．承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日 为竣工日期

D．工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

E．建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期 75．关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的是()。A．建设单位的名称应以营业执照上的名称为准 B．合同标的是财产 C．履行地点为项目所在地

D．违约责任是当事人违反合同义务的责任 E．有关施工组织设计的内容为履行方式条款

76．关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合《建设工程文件归档整理规范》的有()。

A．建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交

B．在施工合同中，建设单位应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求 C．在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收 D．未取得工程档案验收认可文件，建设单位不得组织工程竣工验收

E．建设工程实行总承包的，各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交 77．关于物权的说法，正确的有()。

A．所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 B．用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 C．国家所有土地的所有权和使用权都不能转移

D．建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权

E．两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上

78．根据《消防法》，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有()。A．消防设计图样审核不合格的，不得颁发施工许可证 B．自动消防系统的操作员必须持证上岗

C．建设工程未经消防验收或消防验收不合格的，不得擅自使用 D．消防器材的经销人员必须持证上岗

E．企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人 79．下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有()。A．在保险合同成立前，被保险人发生伤害 B．被保险人在施工现场外发生伤害 C．被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤 D．被保险人在施工现场斗殴而发生伤害 E．被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤 80．关于联合体投标的说法，正确的是()。

A．多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B．中标的联合体各方应当共同就中标项目向招标人承担连带责任 C．联合体各方的共同投标协议属于合同关系

D．由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围 E．联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同 81．根据《合同法》，要约失效的情形有()。A．受要约人拒绝要约的通知到达要约人 B．受要约人的承诺对要约内容作出实质性变更

C．受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知 D．要约中规定的期限届满，要约人未收到承诺通知 E．发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人 82．下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有()。A．银行贷款合同 B．货物运输合同 C．租赁合同 D．买卖合同

E．施工合同

83．根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是()。A．未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同 B．建设单位直接与专业施工单位签订的合同

C．承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同 D．投标人串通投标中标后与招标人签订的合同

E．招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同 84．关于招标代理机构的说法，正确的有()。A．由评标委员会指定招标代理机构

B．工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标 C．招标代理机构是社会中介组织

D．未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务 E．工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系

85．工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是()。A．提前支付所有工程款 B．继续履行合同 C．降低工程质量标准 D．支付逾期利息 E．提高合同价款

86．根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当()。A．同时招标 B．同时竣工 C．同时设计 D．同时施工 E．同时投产使用

87．根据《合同法》，缔约过失责任的构成要件有()。A．发生在订立合同的过程中

B．当事人违反了诚实信用原则所要求的义务 C．受害方的信赖利益遭受损失

D．合同被确认为无效 E．在合同订立同时显失公平

88．下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有()。A．工地的起重机倒塌造成行人黄某被砸伤

B．施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡 C．施工单位违约造成供货商重大损失

D．分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏 E．施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金

89．根据《立法法》，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。A．部门规章

B．地方政府规章与部门规章

C．同一机关制订的旧的一般规定与新的特别规定 D．部门规章与地方性法规 E．地方性法规与地方政府规章

90．某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有()。A．担保权 B．任意撤销权 C．抗辩权 D．抵消权

E．人身损害赔偿请求权

91．根据担保法律制度，关于抵押的说法，正确的是()。A．抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移

B．除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移 C．抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保 D．抵押人转让抵押物所得的价款超过债权数额的部分，归抵押人所有 E．抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保

92．当事人就合同履行地点约定不明确的，不能达成补充协议，又不能根据合同有关条款或者交易习惯确定的，则()。

A．给付货币的，在接受货币一方所在地履行

B．履行义务一方有权选择履行地点 C．交付不动产的，在不动产所在地履行 D．接受履行方有权选择履行地点 E．其他标的，在履行义务一方所在地履行

93．关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是()。A．应当先履行债务的当事人未提供适当担保 B．双方当事人基于同一双务合同而互负债务 C．债务履行有先后顺序 D．债务履行不分先后

E．有确切证据证明后履行一方经营状况严重恶化 94．根据《合同法》，当事人一方解除合同的情形有()。A．当事人一方发生合并、分立 B．由于不可抗力致使合同不能履行 C．作为当事人一方的公民死亡

D．当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 E．法定代表人变更

95．施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有()。A．建设单位不同意鉴定结论 B．鉴定人员不具备相关的鉴定资格 C．鉴定程序严重违法 D．鉴定结论明显依据不足

E．经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用

96．根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有()。A．工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准 B．工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 C．工程建设重要的行业专用的信息技术标准

D．工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准 E．工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准 97．劳动争议仲裁委员会的组成成员应有()。

A．同级人民法院代表 B．工会代表 C．企业方面代表 D．劳动行政部门代表 E．律师

98．根据《民事诉讼法》及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能够作为证据的有()。A．工程设计图样

B．施工单位偷录的谈判录音 C．律师代理意见 D．工程质量鉴定报告 E．被告法定代表人的陈述

99．根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有()。A．施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位 B．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位

C．未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成 D．施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位 E．分包单位将其承包的建设工程再分包

100．某建筑工程股份有限公司股东大会拟更换监事。下列公司人员中，可同时担任监事的有()。A．公司股东 B．公司董事长 C．公司职工代表 D．公司总经理 E．公司财务经理