黑龙江2015年监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险考试题[模版]

第一篇：黑龙江2015年监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险考试题[模版]

黑龙江2015年监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一

切险考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、关于目标分解结构与组织分解结构的说法，正确的是。

A：目标分解结构较细、层次较少，而组织分解结构较粗、层次较多 B：目标分解结构较粗、层次较少，而组织分解结构较细、层次较多 C：目标分解结构较粗、层次较多，而组织分解结构较细、层次较少 D：目标分解结构较细、层次较多，而组织分解结构较粗、层次较少 E：工程保险金

2、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，材料费不包括。A：运杂费 B：运输损耗费 C：燃料动力费 D：采购及保管费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是。A：地基基础 B：防水工程 C：给水管道 D：排水管道 E：专业监理

4、【例2·单选题】单代号搭接网络计划的表示方法为。

A：以节点表示工作，以节点之间的箭线表示工作之间的逻辑关系和搭接关系 B：以节点表示工作及其逻辑关系，以节点之间的箭线表示工作之间的搭接关系 C：以节点表示工作及其搭接关系，以节点之间的箭线表示工作之间的逻辑关系 D：以节点表示工作，以节点之间的箭线表示工作之间的搭接关系 E：自我评定

5、按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的项目设计要求不包括。A：设计深度要求 B：施工组织要求

C：建筑物的合理使用年限要求 D：设计人配合施工工作的要求 E：专业监理

6、编制工程竣工决算的单位及其部门是。A：承包商单位的预算部门 B：业主单位的预算部门 C：承包商单位的财务部门 D：业主单位的财务部门 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、某住宅工程项目设计深度不够，其结构特征与概算指标的结构特征局部有差别，编制设计概算时。宜采用的方法是。A：扩大单价法 B：修正概算指标法 C：概算指标法 D：预算单价法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是。A：和解 B：调解 C：行政决定 D：仲裁 E：专业监理

9、采用工程保险转移工程风险的缺点之一是投保人可能产生心理麻痹而疏于损失控制，以致增加__。A．潜在损失和隐蔽损失 B．隐蔽损失和实际损失 C．实际损失和未投保损失 D．未投保损失和潜在损失

10、下列不属于业主向承包商索赔的是。A：对超额利润的索赔

B：对指定分包商的付款索赔

C：业主合理终止合同或承包商不正当地放弃工程的索赔 D：工期延期的费用索赔

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、用横道图表示的建设工程进度计划，一般包括两个基本部分，即。A：左侧的工作名称和右侧的横道线 B：左侧的横道线和左侧的工作名称

C：左侧的工作名称及工作的持续时间等基本数据和右侧的横道线 D：左侧的横道线和右侧的工作名称 E：自我评定

12、下列不属于视为投标人串通投标的情形的是。

A：招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人 B：不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜 C：不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人

D：不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异 E：工程保险金

13、某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为。A：4850万元和5000万元 B：4850万元和4850万元 C：5150万元和5000万元 D：5150万元和4850万元 E：专业监理

14、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是。A：抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B：抵押人使用的宅基地 C：抵押人拥有的股票 D：学校设施 E：专业监理

15、某项目建筑安装工程费为1000万元，设备工器具购置费为700万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为100万元，涨价预备费为150万元，建设期利息为60万元，则该项目的静态投资为万元。A：2200 B：2300 C：2450 D：2510 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为2000万元，工期提前获得评标优惠80万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为。

A：1920万元，2000万元 B：1920万元，1920万元 C：2080万元，2000万元 D：2080万元，1920万元 E：专业监理

17、按照《建设工程施工合同(示范文本)》，监理工程师工程计量结果视为有效的是。

A：承包人在计量前12小时收到通知但未参加的工程计量 B：承包人在计量前24小时收到通知但未参加的工程计量 C：对承包人超出设计图纸范围的工程进行的工程计量 D：收到承包人已完工程量报告的8天后进行的工程计量 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是。A：立即执行 B：拒绝执行

C：请承包商代表确认后再执行 D：请业主代表确认后再执行 E：专业监理

19、在排列图中，右侧纵坐标表示。A：频数 B：件数 C：累计频率 D：累计件数 E：工程变更单 20、在投资偏差分析中，可把进度偏差表示为与已完工程计划投资的差异。A：已完工程实际投资 B：拟完工程实际投资 C：未完工程计划投资 D：拟完工程计划投资

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、由于目标控制通常表现为一个有限的周期性循环过程，因此，目标控制是一种__。

A．动态控制 B．主动控制 C．被动控制 D．实时控制

22、用两种不同的方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的直方图呈型。A：折齿 B：孤岛 C：双峰 D：绝壁

E：工程变更单

23、施工合同示范文本规定，发包人，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。A：未经承包人同意 B：未经工程师审核确认

C：未经工程师对分包工程验收 D：在分包人未提交工程进度表时 E：专业监理

24、某工程在施工图预算审查时，审查人员利用各分部分项工程的单位建筑面积工程量基本指标比较预算中相应分部分项工程的工程量，并据此对分部分项工程量进行详细审查。这种审查方法称为__审查法。A．标准预算 B．筛选 C．分组计算 D．对比

25、某建筑物基础工程的施工过程、施工段划分和流水节拍(天)见下表。如果组织非节奏流水施工，则基础二浇筑完工时间为第天。A：9 B：11 C：14 D：15 E：自我评定

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、在损失控制计划系统中，应急计划是在损失基本确定后的处理计划，其应包括的内容有。A：采用多种货币组合的方式付款 B：全面审查可使用的资金情况 C：准备保险索赔依据

D：控制事故的进一步发展，最大限度地减少资产和环境损害 E：确定保险索赔的额度

2、根据FIDIC《施工合同条件》，承包人可以提出费用补偿的有。A：延误发放图纸

B：不可预见的外界条件 C：其他承包商的干扰 D：公共当局引起的延误 E：异常不利的气候条件

3、以下属于监理人的监督控制权的是__。A．向承包人提出建议 B．对施工进度的监督

C．征得委托人同意，发布开工令

D．对工程上使用的材料和施工质量进行检验 E．工程设计变更的审批

4、项目监理机构内部组织关系的协调包括。A：在目标分解的基础上设置组织机构 B：明确规定每个部门的目标、职责和权限 C：事先约定各个部门在工作中的相互关系 D：实事求是地进行成绩评价 E：建立信息沟通制度

5、风险识别的主要内容有。A：识别引起风险的主要因素 B：识别风险的影响范围 C：识别风险的性质 D：识别风险的来源

E：识别风险可能引起的后果

6、下列关于建设工程新开工时间说法正确的是。A：平整场地开始施工的日期

B：不需开槽的工程，以正式开始打桩的日期作为正式开工日期

C：需要进行大量土石方工程的，以开始进行土石方工程作为正式开工日期 D：旧建筑物拆除开始施工的日期

E：建设工程设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽的开始日期

7、监理工程师对环境因素的控制中，属于工程技术环境因素的有。A：天气 B：防护设施 C：工作面

D：通风照明和通信条件 E：地质条件

8、按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括__。A．投标书及其附件 B．招标阶段对投标人质疑的书面解答 C．资格审查文件 D．工程报价单

E．履行合同过程中的变更协议

9、建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有。

A：工地内第三者对工程造成的损害

B：与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡

C：与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡 D：工地外第三者对工程造成的损害

E：承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害

10、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人对合同约定质量保修期内的工程缺陷负有保修义务。下列工程缺陷中，修复时承包人不对保修费用承担责任的有。

A：工程验收时未发现的施工质量缺陷 B：不可抗力造成的工程损坏

C：发包人使用工程运行不当造成的损坏 D：发包人日常维护不当造成的损坏

E：承包人采购的材料质量缺陷造成的损坏

11、监理规划的内容通常包括__。A．工程概况

B．监理范围和目标 C．主要监理措施 D．监理组织 E．奖罚制度

12、某工程，施工合同中对最低保修期限作出如下规定，其中符合《建设工程质量管理条例》规定的有。

A：主体结构工程的保修期限为设计文件规定的合理使用年限 B：屋而防水工程的保修期限为10年

C：房间和外墙而防渗漏的保修期限为5年 D：装修工程的保修期限为1年 E：安装工程的保修期限为2年

13、【例2·多选题】事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起的客观现象。A：合同法律关系产生 B：合同法律关系变更 C：合同法律关系消灭 D：合同法律关系转移 E：合同法律关系冻结

14、”建筑工程一切险”规定公司承担保险责任的除外责任有__。A．渐变原因造成的损失 B．原材料缺陷引起的损失

C．领有公共运输行驶执照的车辆损失 D．自然事件引起的损失 E．意外事故造成的损失

15、下列关于流水施工的说法中，反映建设工程非节奏流水施工特点的有。A：专业工作队数大于施工过程数 B：各个施工段上的流水节拍相等 C：有的施工段之间可能有空闲时间

D：各个专业工作队能够在施工段上连续作业 E：相邻施工过程的流水步距不尽相等

16、施工风险因素的典型风险事件有。A：施工工艺落后 B：未考虑施工可能性 C：施工安全措施不当 D：未考虑场地情况

E：施工技术和方案不合理

17、在施工阶段，项目管理机构与承包商的协调工作内容包括。A：对承包商违约行为的处理 B：合同争议的协调

C：督促承包商及时报告安全事故 D：对分包单位的管理

E：与承包商项目经理关系的协调

18、FIDIC合同条件下，属于工程量清单以外支付项目的有。A：暂列金额 B：动员预付款 C：保留金

D：价格调整费用 E：工程变更费用

19、监理工程师对建设工程实施监理的形式有__。A．旁站 B．隐检 C．平行检验 D．签认 E．巡视

20、缔约过失责任的构成必须具备的条件包括__。A．缔约一方受有损失 B．缔约一方有违约行为 C．缔约当事人有过错 D．合同尚未成立 E．合同已经成立

21、从风险管理目标与风险管理主体总体目标一致性的角度来理解，建设工程风险管理更具体表述为__。A．实际投资不超计划投资 B．实际工期不超计划工期

C．实际质量满足预期的质量要求 D．建设过程安全 E．严格履行合同

22、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位还应当组织专家进行论证、审查的专项施工方案有。A：深基坑

B：起重吊装工程 C：地下暗挖工程 D：高大模板工程 E：拆除、爆破工程

23、按照《建设工程施工合同》规定，属于发包人应完成的工作有。A：办理现场外的道路通行权 B：向工程师提供工程进度计划 C：提供施工现场的地下管线资料

D：提供保证施工安全需要的围栏设施

E：协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

24、按照项目业主责任制要求，在委托监理的项目中，监理单位可以承担的工作是__。

A．负责招标工作，自主决定中标单位 B．审查工程设计和工程概算 C．负责提供各种建设条件

D．编写招标文件，组织评估活动 E．监督管理工程承包合同的履行

25、下列属于监理工程师注册证书和执业印章失效的情形有。A：聘用单位破产的

B：已与聘用单位解除劳动关系的 C：年龄超过65周岁的

D：在两个或者两个以上单位申请注册的 E：聘用单位被吊销相应资质证书的

第二篇：云南省监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险模拟试题

云南省监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险模拟

试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、【例2·单选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013的规定，分部分项工程量清单中的工程数量是按照计算的。A：设计文件图示尺寸的工程量净值

B：设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值 C：工程实体量和损耗量之和 D：实际施工完成的全部工程量

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、某施工项目，发包方与承包方按固定总价签订了工程承包合同，合同实施过程中可以对合同总价做相应变更的情况是。A：人工费上涨 B：定额消耗量变化 C：遇雨季导致工期延长 D：设计变更

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、变异系数表示的是。A：数据的分布中心 B：数据变动的幅度 C：数据分布的离散程度

D：数据的相对离散波动程度 E：工程变更单

4、施工合同示范文本通用条款规定，承包人对__的最低保修期限应为5年。A．地基基础工程 B．屋面防水工程 C．设备安装工程 D．排水管道工程

5、工程造价动态比较的内容包括。

A：工程造价目标分解值与造价实际值的比较 B：工程合同价与工程预算值 C：工程造价实际值的预测分析 D：工程预算值与概算值 E：工程保险金

6、某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10％。采购方支付的货款应为。

A：订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金 B：订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金 C：实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金 D：实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金 E：专业监理

7、在某工程网络计划中，已知某工作总时差和自由时差分别为6天和4天，监理工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长厂5天，说明此时工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟__。A．5天，但不影响总工期 B．1天，但不影响总工期 C．5天，并使总工期延长1天 D．4天，并使总工期延长1天

8、工程保修期内，检查工程质量状况、鉴定质量问题责任、督促责任单位维修，是监理工程师特点的具体体现。A：执业范围广泛 B：执业技能全面 C：执业责任重大 D：执业内容复杂 E：工程保险金

9、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，施工降水、排水费应计入。A：间接费

B：工程建设其他费用 C：施工机械使用费 D：措施费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、某新建项目，建设期为2年，共从银行贷款960万元，每年贷款额相等。贷款年利率为6％，则该项目建设期利息为万元。A：44．06 B：58．46 C：88．13 D：116．93 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、相关服务的范围和内容属于的内容。A：附录A B：附录B C：专用条件 D：通用条件 E：工程保险金

12、【例3·单选题】某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外．施工企业还欠银行利息200万元．违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元．则拍卖得款的分配应为。A：全都归银行所有

B：返还施工企业550万元 C：返还施工企业600万元 D：返还施工企业750万元 E：专业监理

13、合同法律关系的客体是指。A：合同的当事人 B：合同双方的权利 C：合同双方的义务 D：合同的标的 E：专业监理

14、涉及主体结构及安全的工程变更，要按有关规定报送审批，否则变更不能实施。

A：当地建设行政主管部门 B：质量监督机构

C：施工图原审查单位 D：建设单位主管部门 E：工程变更单

15、是由工程监理的基本任务决定的，它主要表现在工程监理单位应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导等方面。A：服务性 B：科学性 C：独立性 D：公平性 E：工程保险金

16、【例3·单选题】根据现行规定，工程质量监督检测费属于。A：与项目建设有关的费用 B：建设单位管理费 C：建设单位经费 D：建设单位开办费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、Partnering协议通常是由签署的协议。A：监理单位与承包商 B：业主与承包商

C：工程参与各方共同 D：业主与监理单位 E：工程保险金

18、GB／T19001--2008idt IS09001：2000《质量管理体系要求》标准应用了以“过程为基础的质量管理体系模式”，鼓励组织在建立、实施和改进质量管理体系及提高其时，采用“过程方法”，通过满足顾客要求提高顾客满意度。A：科学性 B：完整性 C：有效性 D：决定性 E：工程变更单

19、下列工作中，属于建设工程进度监测工作的是。A：确定后续工作及总工期的限制条件 B：加工处理实际进度数据 C：分析进度偏差产生的原因

D：分析进度偏差对总工期的影响 E：自我评定

20、关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是。A：两者订立的情形不同 B：两者的法律后果不同

C：当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同 D：当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同 E：专业监理

21、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万，合同中约定土石工程单价为20元，当实际工程量超过估计工程量10％时，需调整单价，单价调为18元，该工程结算时完成土方工程量为1．2万，则土方工程款为万元。A：21．6 B：23．6 C：23．8 D：24．0 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置方面的状态参数是。A：施工段 B：流水强度 C：流水节拍 D：施工过程 E：自我评定

23、某工程以人工费为基础计算建筑安装工程费。该工程直接工程费为400万元，其中人工费为100万元；措施费为直接工程费的5％，其中人工费占50％；间接费费率为30％，利润率为50％，综合计税系数为3．48％，则该工程的建筑安装工程含税造价为万元。A：504．64 B：511．75 C：517．05 D：525．68 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、与初步设计深度相适应，概算定额是在预算定额的基础上以为对象编制而成的，以作为编制设计概算的依据。A：扩大单项工程 B：单位工程

C：扩大分部分项工程 D：分项工程

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是__。

A．施工合同的发包人 B．施工合同的承包人

C．施工合同的发包人和承包人 D．工程项目的代建方和施工合同的发包人

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、某工程单代号网络计划如图3-68所示．其中关键工作有。A：工作A B：工作B C：工作C D：工作D E：工作E

2、《合同法》规定，合同被撤销的法律后果有。A：返还财产 B：赔偿损失 C：罚款

D：记入不良信用名单 E：对经办人进行行政处分

3、我国现行的建安工程费中的土建了程利润的计费基础包括（）。A．人工费 B．材料费

C．直接工程费 D．直接费 E．间接费

4、【例1·多选题】子单位工程的划分一般可根据工程的等实际情况，在施工前由建设、监理、施工单位自行商定，并据此收集整理施工技术资料和验收。A：规模 B：专业类别

C：建筑设计分区

D：使用功能的显著差异 E：结构缝的设置

5、【例2·多选题】重大工程和技术复杂工程的工程设计工作一般划分为。A：专项施工方案设计 B：初步设计阶段 C：施工组织设计 D：技术设计阶段 E：施工图设计阶段

6、某工作第4周之后的计划进度与实际进度如下图所示，从图中可获得的正确信息有。

A：到第3周末，实际进度超前 B：在第4周内，实际进度超前 C：原计划第4～6周为匀速进度 D：第6周后半周未进行本工作 E：本工作未完成

7、项目监理机构中，总监理工程师代表应。A：经监理单位法定代表人同意 B：由总监理工程师书面授权

C：代表总监理工程师行使其部分职责和权力 D：取得监理工程师执业资格证书并经注册 E：征得建设单位同意

8、建设工程监理规划编写的依据包括__。A．基本构成内容应当力求统一 B．具体内容应具有针对性

C．监理规划应当遵循建设工程的运行规律 D．监理规划一般应以实施阶段统一编写 E．表达方式旅游活动格式化、标准化

9、工程开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的__。A．合同管理体系 B．质量管理体系 C．技术管理体系 D．组织管理体系 E．检查验收体系

10、组织平行施工时，如果按专业成立专业工作队，则其特点有__。A．各工作面按施工顺序同时组织施工

B．不同专业的专业队在各施工段可平行施工 C．各施工段同时开展相同专业的施工 D．施工现场的组织管理较复杂 E．施工过程中无闲暇

11、下列属于设备购置费的有。A：设备原价 B：设备运输费用 C：设备安装调试费 D：单台设备试运转费 E：设备采购保管费

12、关于成本加酬金合同，下列描述正确的是__。A．合同双方分担风险

B．一般用于工期较长的工程合同中 C．发包人负担工程成本 D．发包人支付承包人酬金 E．可用于灾后修复工程

13、设计准备阶段监理工程师进行质量控制的主要工作有。A：组建项目监理机构、编制管理规划 B：组织设计招标或方案竞赛

C：编制设计任务书，确定质量要求和标准 D：优选设计单位，配合业主签订设计合同 E：审核设计工作组织与任务分工

14、下列属于设备及安装工程概算的有（）。A．通风空调工程概算 B．照明工程概算

C．给排水管理工程概算 D．机械设备及安装工程概算 E．电气设备及安装工程概算

15、关于格式条款的说法，正确的有。

A：格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定的 B：格式条款中不允许出现免除提供方责任的条款

C：格式条款提供方应以合理方式提请对方注意限制其责任的条款 D：格式条款提供方应按对方要求对限制其责任的条款予以说明 E：格式条款提供方无权对限制其责任的条款进行说明

16、监理工程师应根据工程的__等条件，确定参与投标的企业类型及资质等级。A．规模 B．结构 C．类型 D．特点 E．工期

17、下列对建设工程目标控制的经济措施，表述正确的是该措施__。A．是财务的事情

B．不仅仅是审核工程量及相应的付款和结算报告 C．以主动控制为出发点 D．是其他措施的前提 E．是最有效的措施

18、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由发包人承担的包括。A：工程本身的损失

B：承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失 C：工程的人员伤亡损失 D：工程停工损失

E：承包人的施工机械损失

19、最高管理者应通过__活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据 A．制定质量方针和质量目标 B．对满足要求和持续改进的承诺 C．确保可获得必要的资源

D．提供制定和评审质量目标的框架

E．向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性

20、下列组织协调工作中，属于项目监理机构内部组织关系协调内容的有。A：及时消除工作中的矛盾或冲突

B：尊重建设单位，让建设单位一起投入工程建设全过程

C：明确规定每个部门的目标，职责和权限，最好以规章制度形式作出明确规定 D：建立信息沟通制度

E：事先约定各个部门在工作中的相互关系

21、监理工程师对分包商的现场工作进行监督检查的重点主要包括__。A．分包商工地会议

B．分包商的设备使用情况 C．分包商的施工人员情况

D．实施工程的质量是否符合工程承包合同规定的标准 E．分包商的施工进度情况

22、下列费用不属于建设项目动态投资的是。A：勘察设计费 B：建设期贷款利息 C：新开征税费

D：建设单位管理费 E：汇率变动部分

23、建筑工程一切险的保险期终止时间可以是__日。A．工程动工

B．全部工程验收合格

C．工程所有人实际占有全部工程 D．施工合同约定的竣工 E．保修期满

24、建设单位计划系统中工程项目计划的内容有。A：建设资金平衡表 B：设备平衡表 C：投资计划分配表 D：出图计划表

E：竣工投产交付使用计划表

25、价值工程研究对象的选择方法有很多，主要包括。A：价值百分率法 B：经验分析法 C：头脑风暴法 D：强制确定法 E：哥顿法

第三篇：宁夏省2015年监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险试题

宁夏省2015年监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一

切险试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、成片开发建设的住宅小区工程，建筑面积在5万平方米以下的住宅建设工程，可以实行监理，具体范围和规模标准，由规定。A：省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门 B：建设行政主管部门或者其他有关部门 C：建设单位的上级主管部门 D：建设部 E：工程保险金

2、勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于的委托任务。

A：岩土工程勘察、水文地质勘察 B：要求简单的勘察、要求复杂的勘察 C：民用建设工程勘察、其他专业工程勘察

D：为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察 E：专业监理

3、不属于建设工程合同管理目标的是。A：发展和完善建筑市场

B：普及相关法律知识，培训合同管理人才 C：推进建筑领域的改革

D：避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪 E：专业监理

4、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，建筑安装工程费用由、规费和税金构成。

A：直接费、间接费、其他项目费 B：分部分项工程、措施项目费

C：分部分项工程、措施项目费、其他项目费 D：直接费、间接费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、体现工程项目本质区别的是，它所描述的是工程实体特征，体现该实体的构成要素。A：计算规则 B：项目名称 C：项目特征 D：工作内容

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按__顺序解释。A．施工合同协议书、工程量清单、中标通知书

B．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书

7、根据《建筑法》的规定，申请领取建筑工程施工许可证不需具备的条件是。A：已经办理该建筑工程用地批准手续 B：已经确定建筑施工企业

C：有保证工程质量和安全的具体措施 D：建设资金已全部到位 E：工程保险金

8、在评标委员会成员中，不能包括。A：招标人代表

B：招标人上级主管代表 C：技术专家 D：经济专家 E：专业监理

9、不论是由建设工程参与方的哪一方提出的设计变更，作出变更决定后由__签发《工程变更单》，指示承包单位按变更的决定组织方可施工。A．专业监理工程师 B．总监理工程师 C．设计负责人 D．项目经理

10、监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时，其主要工作内容是__。

A．编制阶段性设计进度计划

B．定期检查设计工作实际进展情况 C．协调设计各专业之间的配合关系 D．建立健全设计技术经济定额

11、因承包人原因造成工程竣工结算不能正常进行，发包人不要求支付工程的，承包人应承担__。A．赔偿责任 B．保修责任 C．合同责任 D．保管责任

12、【例2．单选题】根据《招标投标法实施条例》，下列说法错误的是。A：履约保证金不得超过中标合同金额的15％

B：招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性內容的其他协议

C：评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果

D：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息 E：工程保险金

13、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是。A：合同协议书、通用条款、专用条款 B：中标通知书、专用条款、协议书 C：中标通知书、专用条款、投标书

D：中标通知书、专用条款、工程量清单 E：专业监理

14、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照处理。

A：增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B：增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C：增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D：增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延 E：专业监理

15、某工程采用固定总价合同，合同执行过程中，在发生的情况下，发包方应对合同总价作相应的调整。A：承包商漏算工程量 B：工、料、机价格上涨 C：工程范围调整 D：出现恶劣气候

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、下列关于建设工程投资、进度、质量三大目标之间基本关系的说法中，表达目标之间统一关系的是。

A：缩短工期，可能增加工程投资

B：减少投资，可能要降低功能和质量要求 C：提高功能和质量要求，可能延长工期

D：提高功能和质量要求，可能降低运行费用和维修费用 E：工程保险金

17、某监理单位与业主签订了一份委托监理合同，承担某工程项目设计阶段和施工阶段监理任务，监理单位在编制监理规划时，下列说法不正确的是__。A．专业监理工程师应参与编制 B．应由项目总监理工程师主持

C．设计监理规划和施工监理规划可一次编制完成 D．应分阶段编制设计监理规划和施工监理规划

18、某建设项目在建设期初的建安工程费和设备工器具购置费为2000万元，项目建设期2年，投资分年使用比例为第一年50％，第二年50％。在基本预备费率为5％，年平均价格总水平上涨率为10％的情况下，该项目建设期的涨价预备费是万元。A：212．6 B：310．0 C：315．0 D：325．5 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、下列风险识别方法中，风险识别结果较粗的是。A：初始清单法 B：经验数据法 C：风险调查法 D：流程图法 E：工程保险金 20、【例1．单选题】发包方只给出发包工程的有关分部分项工程以及工程范围，承包方填报相应的价格，最后按实际完成的工程数量进行结算，这属于。A：可调单价合同

B：估算工程量单价合同 C：纯单价合同 D：固定价合同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是。A：提供监理单位施工现场办公房屋 B：提供夜间施工使用的照明设施 C：提供施工现场的工程地质资料 D：提供工程进度计划 E：专业监理

22、下列属于项目监理机构在施工阶段投资控制技术措施的是。A：编制资金使用计划 B：做施工记录 C：控制设计变更 D：编制工作流程图

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、建筑施工企业依法为职工参加工伤保险，缴纳工伤保险费。A：必须 B：应当 C：一定 D：鼓励

E：工程保险金

24、依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当。A：邀请招标 B：公开招标 C：挂牌 D：拍卖

E：工程保险金

25、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作G的总时差为周。A：2 B：3 C：4 D：5 E：自我评定

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、工程监理单位受建设单位委托实施工程监理时，应遵循的基本原则有。A：综合效益的原则

B：公平、独立、诚信、科学的原则 C：权责一致的原则

D：监理单位法人负责制的原则 E：严格监理，热情服务的原则

2、某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明（）。A．工作2—4的总时差为零 B．工作6—7为非关键工作 C．工作2—5的自由时差为零 D．工作3—6的自由时差为零 E．工作1—3的自由时差为2

3、施工单位质量记录资料包括三方面的内容，包括。A：施工现场质量管理检查记录资料 B：工程材料质量记录 C：工程设备价款记录

D：施工材料实验室记录资料

E：施工过程作业活动质量记录资料

4、在建设工程监理中规范化地开展监理工作，体现在__等方面。A．工作目标的确定性 B．职责分工的严密性 C．权责一致性 D．工作的时序性 E．组织协调性

5、对某公司的投标文件，招标人可以拒绝受理的情形有__。A．逾期送到的

B．未送达指定地点的

C．未按招标文件要求密封的 D．截止时间之后送达的 E．投标人投标地点错误的

6、工程建设的不同阶段，对工程项目质量的形成起着不同的作用，主要包括。A：项目决策阶段

B：项目可行性研究阶段 C：工程设计阶段 D：工程施工阶段 E：项目评价阶段

7、在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的质量标准与技术规范包括。

A：工程项目施工质量验收标准

B：有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术、法规性依据 C：建筑业企业资质管理规定

D：控制施工作业活动质量的技术规程 E：有关的新技术、新材料的质量标准

8、建设项目财务评价中的盈利能力分析指标包括__。A．财务内部收益率 B．利息备付率 C．投资回收期 D．借款偿还期 E．财务净现值

9、【例3·多选题】设计人配合施工的义务包括。A：设计交底

B：解决施工中出现的设计问题 C：工程验收 D：编制商务标 E：编制技术标

10、工程材料检验制度中，材料进场必须有。A：出厂合格证 B：生产许可证 C：质量保证书 D：使用说明书 E：研究化验单

11、某单位工程双代号网络计划如下图所示，图中错误有。A：多个起点节点 B：多个终点节点 C：存在多余虚工作 D：节点编号有误 E：存在循环回路

12、建设工程投资控制原理是一种动态的控制，在这一动态控制过程中应着重做好的几项工作有（）。

A．对计划目标值的论证和分析 B．收集实际数据

C．进行项目计划值与实际值的比较 D．不断地与质量目标进行对比

E．采取控制措施以确保投资目标的实现

13、勘察成果报告应包括下列内容。A：勘察工作概况 B：勘察报告编制深度 C：与勘察标准的符合情况 D：勘察任务书的完成情况 E：设计阶段的完成情况

14、下列关于建设工程新开工时间说法正确的是。A：平整场地开始施工的日期

B：不需开槽的工程，以正式开始打桩的日期作为正式开工日期

C：需要进行大量土石方工程的，以开始进行土石方工程作为正式开工日期 D：旧建筑物拆除开始施工的日期

E：建设工程设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽的开始日期

15、《建设工程监理规范》规定，监理规划编写的依据包括__。A．建设工程项目审批文件 B．施工组织设计文件 C．建设工程设计合同 D．建设工程设计文件 E．监理大纲

16、为了确保建设工程进度控制目标的实现，可采取的合同措施包括。A：推行CM承发包模式 B：对工期提前给予奖励 C：建立进度信息沟通网络 D：公正地处理工程索赔

E：建立进度计划检查分析制度

17、施工图预算审查的重点是（）。A．施工图预算的工程量计算是否准确 B．定额或单价套用是否合理 C．审查总图设计和工艺流程 D．审查经济效果

E．各项取费标准是否符合现行规定

18、【例5·多选题】某工程单代号搭接网络计划如图3-14所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有。A：工作A B：工作B C：工作C D：工作D E：工作E

19、建设项目财务评价中的盈利能力分析指标包括。A：项目投资财务内部收益率 B：利息备付率

C：投资各方财务内部收益率 D：借款偿还期

E：项目投资财务净现值

20、工程质量事故处理结束后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上，应严格按验收标准及有关规范的规定并结合__进行验收。A．监理人员的旁站、巡视和平行检验结果 B．质量事故处理方案的要求 C．实际量测结果

D．有关的各种资料数据 E．建设单位意见

21、施工图设计阶段的监理工作是__。

A．督促并控制设计单位按照委托设计合同约定的日期，保质、保量、准时交付施工图及概(预)算文件

B．审核设计单位交付的施工图及概(预)算文件，并提出评审验收报告 C．根据有关法规的规定，对报送施工图进行审查 D．编写工作总结报告，整理归档监理资料 E．为设计单位提供技术咨询和服务

22、竣工决算是建设工程经济效益的全面反映，包括__。A．工程造价比较分析 B．竣工财务决算报表 C．竣工工程平面示意图 D．施工方案技术经济分析 E．竣工财务决算说明书

23、某工作计划进度与实际进度如图4-12所示，从图中可获得的正确信息有。A：第4天至第7天内计划进度为匀速进展 B：第1天实际进度超前，但在第2天停工 C：前2天实际完成工作量大于计划工作量 D：该工作已提前1天完成

E：第3天至第6天内实际进度为匀速进展

24、下列资料管理职责中。属于监理单位管理职责的有。A：收集和整理工程准备阶段形成的工程文件

B：设立专人负责监理资料的收集、整理和归档工作 C：监督检查施工单位工程文件的形成、积累和立卷归档 D：请当地城建档案管理部门对工程档案进行验收 E：收集整理工程竣工验收阶段形成的工程文件

25、工程勘察工作一般分为。A：可行性研究勘察 B：初步勘察 C：二次勘察 D：粗略勘察 E：详细勘察

第四篇：台湾省2016年下半年监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险试题

台湾省2016年下半年监理工程师考试《合同管理》：建筑

工程一切险试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、【例2·单选题】某建设项目投资构成中。设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为500万元，预备费为300万元，建设期贷款为1500万元，应计利息为80万元，流动资金贷款为300万元，则该建设项目的工程造价为万元。A：3880 B：4180 C：5380 D：5680 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、FIDIC施工条件规定，承包商租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应__。A．运走施工设备

B．以相同的条件将该施工设备转租给发包人 C．更换施工设备 D．暂停施工

3、某新建项目，建设期为2年，每年贷款额相等，共从银行贷款960万元。贷款年利率为6％，则该项目建设期利息为万元。A：44．O6 B：58．46 C：88．13 D：116．93 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。下列处理方法中，错误的是。A：指示承包商修复缺陷后再进行检验

B：经业主同意折价接收工程并签发接收证书 C：建议业主解除施工合同

D：颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限 E：专业监理

5、对于经过返修或加固的分部、分项工程，可按技术处理方案和协商文件进行验收的前提是‘。

A：不改变结构的外形尺寸 B：不造成永久性缺陷

C：不影响主要功能和正常使用寿命 D：不影响安全和主要使用功能 E：工程变更单

6、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。A．权责一致

B．总监理工程师负责制 C．严格监理，热情服务 D．公正、独立、自主

7、委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为__。A．以代理人的名义与对方谈判

B．商签的合同内应有代理人权利和义务的条款 C．代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求 D．所形成的合同由委托人和代理人共同履行

8、《建筑法》规定，建筑工程开工前，__应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A．建设单位 B．设计单位 C．承包单位 D．监理单位

9、监理公司对建设工程项目投资的控制，应贯穿于。A：建设全过程 B：决策阶段 C：设计阶段 D：施工阶段

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、在投资控制的各项措施中，明确管理职能分工属于。A：组织措施 B：技术措施 C：经济措施 D：管理措施

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、根据施工合同示范文本规定，由承包人采购的钢材在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承担。A：发包人 B：承包人

C：监理工程师

D：发包人与承包人共同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、某项目采用试差法计算财务内部收益率，求得=15％、=18％、=20％时所对应的净现值分别为150万元、30万元和-10万元，则该项目的财务内部收益率为。A：17．50％ B：19．50％ C：19．69％ D：20．16％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、【例4·单选题】流水作业是施工现场控制施工进度的一种经济效益很好的方法。相比之下在施工现场应用最普遍的流水形式是。A：非节奏流水

B：加快成倍节拍流水 C：固定节拍流水

D：一般成倍节拍流水 E：自我评定

14、某工业项目固定资产投资3000万元，流动资产为1500万元，其中资本金占项目总投资的50％。投产后，销售税金及附加为150万元，平均年净利润为600万元，则该项目的平均资本金净利润率为％。A：13.73 B：26．67 C：38．66 D：27．54 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程最低保修期限为。A：1 B：2 C：3 D：5 E：工程保险金

16、甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的合同，甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限，该合同的效力状态为。A：不成立 B：无效 C：可撤销 D：效力待定 E：专业监理

17、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师__。

A．有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担 B．有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担 C．无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度 D．无权要求增加施工设各，也无权要求加快施工进度

18、工程监理投标文件的核心是。A：监理规划 B：监理大纲

C：监理实施细则 D：施工组织设计 E：工程保险金

19、某工程双代号网络计划如下图所示，其中工作G的最早开始时间为。A：6 B：9 C：10 D：12 E：自我评定

20、对择优选择承建单位最有利的工程承发包模式是。A：平行承发包模式

B：设计和施工总承包模式 C：项目总承包模式

D：设计和施工联合体承包模式 E：工程保险金

21、工程监理单位的服务对象是。A：施工单位 B：监理工程师 C：建设单位 D：建设工程 E：工程保险金

22、【例1·单选题】法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括。A：社会事件与合法行为 B：自然与非自然 C：事件和行为 D：主体与客体 E：专业监理

23、《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合的条件之一是。A：投标报价最低 B：经评审的价格最低 C：可垫付全部建设投资 D：投标价格可以低于成本 E：专业监理

24、某设备采购合同中约定，甲方向乙方订购5台设备，合同履行时，甲乙约定，将其中的2台交付给丙，但乙一直未向丙交付该标的，则__。A．甲向丙承担违约责任 B．乙向丙承担违约责任 C．乙向甲承担违约责任 D．甲、乙约定无效

25、下列流水施工参数中，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的是。A：流水步距 B：流水段 C：流水强度 D：流水节拍 E：自我评定

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列产生投资偏差的原因中，属于业主原因的是。A：人工涨价 B：设计错误

C：投资规划不当 D：协调不佳

E：未及时提供场地

2、某工作的计划进度与实际进度如图4-21所示。图中表明该工作。A：在第1周内实际进度拖后 B：到第2周末拖欠5％的任务量 C：在第3周内按计划正常进行 D：在第4周前半周未按计划进行 E：到第6周末未按计划完成

3、在建设工程设计准备阶段监理工程师进度控制的任务包括。A：协助建设单位确定工期总目标 B：编制工程项目建设总进度计划 C：编制设计阶段简单的工作计划 D：施工现场条件调查和分析 E：编制施工总进度计划

4、工程项目的设备质量应分别通过进行检验。A：开箱检查 B：专业检查 C：例行检查

D：单机无负荷试车或联动试车 E：完好率检查

5、时间一投资累计曲线的绘制步骤有。

A：确定工程项目进度计划，编制进度计划的横道图

B：根据每单位时间内完成的实物工程量或投入的人力、物力和财力，计算单位时间(月或旬)的投资，在时标网络图上按时间编制投资支出计划 C：计算规定时间t计划累计完成的投资额 D：按各规定时间的值，绘制S形曲线

E：按S形曲线，编制建设资金贷款利息计划

6、勘察阶段质量控制要点有__。A．协助建设单位选定勘察单位 B．签订勘察合同

C．审查和控制勘察工作方案 D．组织勘察成果技术交底 E．对勘察现场作业的质量控制

7、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，在分部分项工程费中。材料基价包括。A：材料原价 B：材料运杂费 C：运输损耗费

D：供销部门手续费 E：检验试验费

8、设计阶段监理的内容包括__。A．编制“设计要求文件” B．组织方案竞赛

C．选择勘察设计单位 D．起草设计合同 E．编制项目概预算

9、【例6·多选题】成倍流水施工的特点。

A：相同施工过程的流水步骤相等，且等于流水节拍 B：专业施工队数大于施工过程数 C：施工段之间没有空闲时间

D：同一施工过程在各个施工段上的流水节拍成倍数关系 E：施工过程数大于施工段数

10、《中华人民共和国建筑法》中的禁止行为包括__。A．将招标发包的建筑工程发包给政府的指定的承包单位 B．将实行总承包的建筑工程肢解发包

C．将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购发包给一个工程总承包单位 D．将应由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位 E．分包单位将其承包的工程再次分包

11、施工图设计包括。A：建筑设计 B：结构设计 C：设备设计 D：总体设计 E：方案设计

12、对监理人的禁止行为有__。A．不得接受承包人的报酬

B．不得参与和委托人利益相冲突的任何活动 C．不得泄露与本工程有关的保密资料 D．不得泄露设计人申明的秘密 E．不得参与合同的协调管理工作

13、仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以由__鉴定部门鉴定。A．当事人约定的 B．仲裁庭约定的 C．法律规定的

D．地方政府指定的 E．人民法院指定的

14、产品质量认证又分为__。A．质量管理体系认证 B．长城认证 C．安全认证

D．PRC标志认证 E．合格认证

15、单代号搭接关系有__。A．结束到开始的搭接关系 B．开始到开始的搭接关系 C．结束到结束的搭接关系 D．开始到结束的搭接关系 E．混合搭接关系 F．混合流水关系

16、建设工程合同管理的目标包括。A：提高工程建设的管理水平B：发展和完善建筑市场 C：培训合同管理人才

D：避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪 E：推进建筑领域的改革

17、某房屋建筑工程，建设单位与施工单位在工程质量保修书中对保修期限作如下约定，其中符合《建设工程质量管理条例》规定的有。A：装修工程1年 B：安装工程2年

C：屋面防水工程10年 D：主体结构工程30年

E：其他有防水要求的工程5年

18、《建设工程监理规范》规定。监理单位应于委托监理合同签订后l0天内将书面通知建设单位。

A：项目监理机构的组织形式 B：监理实施细则

C：项目监理机构的人员构成 D：对总监理工程师的任命 E：监理工作制度

19、确定工程施工进度控制目标的主要依据包括。A：建设工程总进度目标对施工工期的要求 B：工期定额

C：施工进度计划

D：类似工程项目的实际进度 E：工程条件的落实情况

20、工程质量监控主体有__。A．质量监督站 B．设计院 C．勘察单位 D．监理单位 E．建设单位

21、【例7·多选题】某工程双代号时标网络计划如图3-9所示，该计划表明。A：工作C的自由时差为2天

B：工作E的最早开始时间为第4天 C：工作D为关键工作 D：工作H的总时差为零

E：工作B的最迟完成时间为第1天

22、建设工程目标控制的组织措施包括__。A．确定建设工程发包组织管理模式 B．明确目标控制人员的任务和职能分工 C．落实目标控制机构与相关人员 D．改善目标控制工作流程

E．对技术方案组织技术经济分析论证

23、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务包括__。A．协商确定工程变更价款

B．协助业主与承包单位签订承包合同 C．对工程项目造价目标进行风险分析 D．审查设计概算

E．为处理费用索赔提供证据

24、勘察阶段质量控制要点有（）。A．协助建设单位选定勘察单位 B．签订勘察合同

C．审查和控制勘察工作方案 D．组织勘察成果技术交底 E．对勘察现场作业的质量控制

25、影响钢筋混凝土框架结构实体质量的重要因素有__。A．钢筋 B．人员素质 C．水泥

D．施工方法 E．施工机械设备

第五篇：黑龙江监理工程师《合同管理》合同的变更考试试题

黑龙江监理工程师《合同管理》：合同的变更考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，A：应进行修改之后，再次提交 B：发出通知，催促其提出审查结论 C：视为承包人的设计文件已经获得发包人同意 D：不得进行下一步的工作 E：专业监理

2、在工程施工过程中，如果由于不可抗力原因造成进度拖延，则所延长的工期。A：必须由施工承包单位承担责任，采取赶工措施予以弥补 B：经监理工程师核实确认后纳入合同工期 C：经监理工程师核实确认后，其中一半时间纳入合同工期 D：不需要监理工程师核实确认，可直接纳入合同工期 E：自我评定

3、招标人对施工投标保函的正确处理方式是__。A．未中标的投标人不退还 B．中标的投标人在中标的同时退还 C．在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D．投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

4、关于建设工程监理的说法，正确的是。A：建设工程监理的行为主体包括监理单位、建设单位和施工单位 B：监理单位处理工程变更的权限是建设单位授权的结果 C：建设工程监理的实施需要建设单位的委托和施工单位的认可 D：建设工程监理的依据包括委托监理合同、工程总承包合同和分包合同 E：工程保险金

5、可调总价合同的风险分担方式为。A：承包方承担通货膨胀风险，发包方承担其他风险 B：发包方承担通货膨胀风险，承包方承担其他风险 C：承包方承担一切风险 D：发包方承担一切风险 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、下列工作用表中，属于监理单位用表的是。A：施工组织设计审批表 B：费用索赔核定表 C：工程款支付证书 D：工程竣工报验单 E：工程保险金

7、采购方验收运抵施工现场的钢管时，适宜检验供货数量的方法是。A：衡量法

B：理论换算法 C：经验鉴别法 D：物理试验 E：专业监理

8、夜间施工增加费、材料二次搬运费属于__的内容。A．直接工程费 B．措施费 C．现场经费 D．规费

9、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是。A：以投标人的平均报价作为评标价 B：以中标人的评标价作为中标价 C：以报价最低的投标价为中标价 D：以中标人的报价为中标价 E：专业监理

10、单价合同计量中，工程师接到承包人提交的已完工程报告后内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。A：24h B：3d C：7d D：14d E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险，是采用__的方法来识别风险。A．专家调整法 B．流程图法 C．经验数据法 D．初始清单法

12、静态投资包括建筑安装工程费，设备及工、器具购置费，工程建设其他费用和。A：预备费 B：基本预备费 C：涨价预备费 D：建设期利息 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、将施工索赔分为工期索赔和费用索赔，是按照进行的分类。A：索赔目的 B：索赔起因 C：索赔的合同依据 D：索赔事件的性质 E：专业监理

14、下列关于工程项目建设各阶段对质量形成的影响的说法，错误的是。A：项目的可行性研究直接影响项目的决策质量和设计质量 B：工程施工阶段是影响工程项目质量的保证阶段

C：项目决策阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平D：工程竣工验收对质量的影响是保证最终产品的质量 E：工程变更单

15、某土建工程，以直接费为计算基础，其中直接费为200万元。间接费费率为10％，利润率为7％，税率为3．48％，则该工程的含税造价为万元。A：206．82 B：221．30 C：227．50 D：243．59 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、某项工作是由三个同类性质的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量和产量定额别是：，/工日；，／工日；，／工日。其综合时间定额为工日。A：0．013 B：0．015 C：0．017 D：0．020 E：自我评定

17、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。A．施工单位 B．监理单位 C．项目经理 D．监理工程师

18、颁发整个工程的接收证书时，将保留金的前支付给承包商。A：25％ B：50％ C：30％ D：10％ E：专业监理

19、根据《建设工程监理规范》，工程项目的重点部位、关键工序应由协商后共同确认。A：建设单位与项目监理机构 B：总监理工程师与承包单位项目经理 C：项目监理机构与承包单位 D：承包单位与建设单位 E：工程保险金 20、检验批抽样方案中合理分配生产方风险和使用方风险时，对应于一般项目合格质量水平的错判概率α不宜超过5％，漏判概率β不宜超过。A：8％ B：9％ C：10％ D：12％ E：工程变更单

21、施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。

根据《合同法》的规定，该行为属于。A：债务承担 B：债权转让 C：债务人向第三人履行债务 D：由第三人向债权人履行债务 E：专业监理

22、工程项目建设的各阶段对工程项目最终质量的形成都产生重要影响，其中项目决策阶段是。A：确定项目质量目标与水平的依据 B：确定项目质量目标与水平C：将项目质量与水平具体化 D：确定项目质量目标与水平达到的程度 E：工程变更单

23、发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定。A：结清全部设计费 B：支付一半设计费 C：停止支付设计费 D：预留一定保证金后全部支付设计费 E：专业监理

24、某工程施工过程中，监理工程师要求承包单位在工程施工之前，根据施工过程质量控制的要求，提交质量控制点明细表，并实施质量控制，这是的原则要求。A：坚持质量第一 B：坚持质量标准 C：坚持预防为主 D：坚持科学的职业道德规范 E：工程变更单

25、某人以8％单利借出15000元，借款期为3年，收回后以7％的复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期限为10年，此人在第十三年年终可以获得复本利和是万元。A：3．3568 B：3．4209 C：3．5687 D：3．6589 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、建设单位在工程开工前，负责办理有关__手续，组织设计和施工单位认真进行设计交底。A．工程施工许可证 B．工程保险 C．工程质量监督 D．设备购销合同 E．施工图设计文件审查

2、工程监理评标办法中，通常会将作为评标内容。A：工程监理单位的基本素质 B：工程监理人员配备 C：工程监理规划 D：试验检测仪器设备及其应用能力 E：工程监理费用报价

3、目标控制的流程中，将目标实际值与计划值进行比较时，应该满足的要求。A：严格规定比较周期 B：明确目标实际值与计划值内涵 C：合理选择比较对象 D：正确制定纠偏措施 E：建立目标实际值与计划值之间对应关系

4、不影响紧后工作正常开始，本工作可以机动的时间是__。A．波形线的长度所反映的时间 B．总时差 C．工作完成节点的最早时间与本工作最早完成时间的差值 D．紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间的差值 E．紧后工作最迟开始时间与本工作最迟完成时间的差值

5、关于工程款支付申请及附件的说法，正确的有__。A．在申请工程预付款支付时，应附施工合同中关于预付款规定的条款 B．在申请进度款支付时，应附已完工程计量单及监理工程师审核报告 C．在申请竣工结算款支付时，应附竣工结算资料及竣工结算协议书 D．在申请工程变更费用支付时，应附工程变更单及有关资料 E．在申请索赔费用支付时，应附费用索赔申请表及有关资料

6、工程量清单是的依据。A：进行工程索赔 B：编制项目投资估算 C：编制招标控制价 D：支付工程进度款 E：办理竣工结算

7、按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，下列属于建筑安装工程措施费的有。A：大型机械设备进出场费 B：安全文明施工费 C：工程排污费 D：已完工程及设备保护费 E：二次搬运费

8、在EPC模式条件下，业主或业主代表管理工程实施主要表现在。A：业主还需聘请“工程师”来管理工程 B：如果业主想更换业主代表，只需提前14天通知承包商。不需征得承包商的同意 C：如果业主想更换业主代表，需提前42天通知承包商，且需征得承包商的同意 D：业主或业主代表管理工程显得较为宽松

E：工程质量管理的重点是竣工检验

9、PMBOK的九大知识领域包括。A：项目质量管理 B：项目范围管理 C：项目运营管理 D：项目集成管理 E：项目人力资源管理

10、进行建设项目敏感性分析时，可以通过计算确定敏感因素。A：盈亏平衡点 B：评价指标变动率 C：不确定性因素变动率 D：变动因素临界点 E：敏感度系数

11、根据注册内容的不同，监理工程师的注册形式分为__。A．变更注册 B．恢复注册 C．个人注册 D．初始注册 E．续期注册

12、在保修期内，由于施工单位的原因，项目出现了质量问题，原施工单位又不能及时地检查修理，影响了使用，造成了一定的损失，业主对此（）。A．可以另行委托其他施工单位进行维修，其费用由原施工单位负责 B．不能另行委托其他施工单位，但可就造成的损失提出索赔 C．不仅可以另行委托其他施工单位，还可就造成的损失提出索赔 D．原施工单位质量问题处理后，如预留的保修费用有所剩余，至保修期满应将所剩余的保修费用结付给原施工单位 E．因原施工单位在保修期内严重违约，保修关系应予解除，剩余的保修费用不再结付给施工单位

13、进度控制的技术措施主要包括。A：推行CM承发包模式，对建设工程实行分段设计、分段发包和分段施工 B：采用网络计划技术并结合电子计算机的应用，实施动态控制 C：建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度 D：审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理状态下施工 E：编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制

14、描述数据离散趋势的特征值包括。A：算术平均数 B：中位数 C：极差 D：标准偏差 E：变异系数

15、在采用EPC模式时，应具备的条件有。A：有部分设计图纸即可 B：给投标人充分的资料和时间 C：业主直接按照合同规定向承包商支付工程款 D：业主代表不能过分干预承包商的工作 E：业主代表对承包商的施工质量进行严格的监督和检查

16、最高管理者应通过__活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。A．制定质量方针和质量目标 B．对满足要求和持续改进的承诺 C．确保可获得必要的资源 D．提供制定和评审质量目标的框架 E．向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性

17、以下属于施工单位现场管理费的是（）。A．办公费 B．保险费 C．临时设施拆除费 D．排污费 E．差旅费

18、建设工程质量不仅关系到（），而且关系到人民群众生命财产的安全。A．工程的进度 B．工程的投资 C．工程的适用性 D．工程的结算 E．建设项目的投资效果

19、施工合同履行过程中，当发包人要求提前竣工时，与承包人签订提前竣工协议所包含的内容有。A：提前竣工时间 B：发包人为赶工提供的便利条件 C：承包人的赶工措施 D：提前竣工所需追加的合同价款 E：承包人不能按约定的时间竣工时，拖期违约赔偿金的计算方法 20、适宜采用固定总价合同的工程有。A：招标时的设计深度已达到施工图实际要求、图纸完整齐全的工程 B：规模较小，技术不太复杂的中小型工程 C：没有施工图，工程量不明，急于开工的紧后工程 D：工期长、技术复杂，不可预见因素较多的工程 E：合同工期短的工程

21、按照《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的有。A：公开招标的投标人不受地域和行业限制 B：议标是招标方式的一种 C：竞争性谈判是招标方式的一种 D：邀请招标不能限制投标人的数量 E：公开招标意味着招标时间长、费用高

22、工程监理企业经营活动准则包括。A：守法 B：敬业 C：公平D：科学 E：公正

23、施工过程中质量控制的现场监督和检查的方式有__。A．平行检查 B．全数检验 C．抽样检验 D．免检 E．旁站和巡视

24、建设工程目标控制的效果直接取决于__。A．控制目标的设定是否合理 B．目标控制的措施是否得力 C．目标控制的介入点是否合理 D．是否将主动控制与被动控制有机结合 E．采取控制措施的时间是否及时

25、某分部工程时标网络计划如图4-5所示，查实际进度如图中前锋线所示，该图表明（）。A．第4周末检查时预计工期将延长1周 B．第4周末检查时只有工作D拖后而影响工期 C．第4周末检查时工作A尚有总时差1周 D．第8周末检查时工作G进度拖后并影响工期 E．第8周末检查时工作E实际进度不影响总工期