2010浙江省工程造价员考试-基础理论真题【已排版、可直接打印】

第一篇：2010浙江省工程造价员考试-基础理论真题【已排版、可直接打印】

2010造价员考试

浙江省建设工程造价员资格考试试题

一、单项选择题（60题，每题1分，共60分，在每题的备选答案中选出一个正确答案，并将正确答案的编号填在括号内。选对得分，选错、不选均不得分。）1 工程造价的控制职能表现在()。

A 对投资的控制

B 对工程质量的控制

C 对安全的控制

D 对进度的控制 2 我国现行建设项目的构成中，工程建设的其他费用包括()。A 涨价预备费

B 直接费 C 建设期贷款利息

D 土地使用费根据“建筑安装工程费用项目组成”(建标[2003]206号)文件的规定，现场生产人员的工资应列入()。

A 其他直接费

B 现场经费

C 企业管理费 D 直接工程费 根据“建筑安装工程费用项目组成”(建标[2003]206号)文件的规定，大型机械设备进出场及安拆费应计入()。

A 直接工程费

B 直接费 C 间接费

D 施工机构使用费 5 有效控制工程造价应体现()。

A 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制

B 直接控制，以取得令人满意的结果

C 人才与经济相结合是控制工程造价最有效的手段

D 知识与信息相结合是控制工程造价最有效的手段 根据“工程造价咨询单位管理办法”的规定，乙级工程造价咨询单位的资质标准之一是：具有专业技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的专业人员分别不少于()。

A 20和10 B 20和8 C 12和6 D 12和4 某人每年年末存入银行5000元，如果存款利率为8%，第五年末可得款为()。A 29333元

B 30500元

C 28000元

D 31000元 某人存款1万，若干年后可取现金2万元，银行存款利率10%，则该笔存款的期限()。A 10年

B 小于8年

C 8~10年之间 D 大于10年 已知某项目的计算周期为月，利率为8‰，则项目的名义年利率为()。A 8‰ B 8% C 9.6% D 9.6‰ 下列不属于清偿能力指标的是()。

A 借款偿还期

B 流动比率

C 速动比率

D 投资回收期 11 若某投资项目可行，则（）。

A NPV大于等于国家颁布值

B NPV大于等于0 C NPV小于企业可以接受水平

D NPV大于初始投资 12 价值工程侧重在()阶段开展工作。

A 招投标

B 施工

C 设计

D 竣工验收 财务内部收益率一般采用线性插值法求得近似解，近似解与精确解在数值上存在下列关系()。

A近似解大于精确解 B近似解=精确解

C近似解小于精确解

D 不能判别近似解与精确解的大小 若Pt 表示静态投资回收期，Pt` 表示动态投资回收期，对于一个确定项目来说()。A Pt 大于小 Pt` B Pt 等于 Pt` C Pt 小于 Pt` D 无法确定Pt 与 Pt`的大小 措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的（）项目。

A 工程实体

B 非工程实体

C 项目实体

D 非项目实体材料损耗计算公式，可以表示为（）×100%。

A 损耗量/净用量

B 净用量/损耗量

C 损耗量/总用量 D 净用量/总用量 17 基本预备费的计费基数是()。A 设备及工器具购置费

B 建筑安装工程费

C 设备及工器具购置费 + 建筑安装工程费

D 设备及工器具购置费 + 建筑安装工程费 + 工程建设其它费用 根据“建筑安装工程费用项目组成”(建标[2003]206号)文件的规定，工料单价法计价程序中，当以直接费为计算基数时，利润的计算基数中包括()。

A 直接工程费

B 规费

C 企业管理费

D 建设单位管理费 19 国产标准设备的原价一般是指（）。

A 设备制造厂的交货价

B 出厂价与运费、装卸费之和 C 设备预算

D 设备成本价 材料预算价格是指材料从来源地到达（）的价格。

A 工地

B 施工操作地点

C 工地仓库

D 工地仓库以后出库 21 下列不属于材料预算价格的费用是（）。

A 材料原价

B 材料包装费

C 材料采购保管费

D 新型材料实验费 22 广告费应属于（）。

Ａ 措施费

Ｂ 规费现场

Ｃ 办公费

Ｄ 间接费 23 不用计入人工工资单价的费用是（）。

A 劳动保险费

B 职工福利费

C 劳保费

D 工资性补贴 浙江省2003版施工取费定额中综合费用取费工程类别，将各工程划分为()类。A 一类、二类、三类、四类

B 一类、二类、三类

C 特类、一类、二类、三类、四类

D 特类、一类、二类、三类 25 工程量清单是招标文件的组成部分，其组成不包括()。

A 分部分项工程量清单

B 措施项目清单 C 其他项目清单 D 直接工程费用清单 26 我国现行的“建设工程工程量清单计价规范”中所采用的单价是()。A 指数单价

B 综合单价

C 工料单价

D 不限制 在我国目前工程量清单计价过程中，分部分项工程单价由()。A 人工费、材料费、机械费

B 人工费、材料费、机械费、管理费

C 人工费、材料费、机械费、管理费、利润

D人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费和税金 概算定额是确定完成合格的()所需消耗的人工、材料和机械台班的数量标准。A 分部分项

B 扩大分部分项工程

C 单位工程

D 单项工程 29 劳动消耗定额的主要表现形式是（）。

A 时间定额

B 人工消耗定额

C 预算定额

D 施工定额 30 下列时间中在定额中不予考虑的是（）A 休息时间

B 准备与结束时间

C 多余工作时间 D 不可避免的停工时间 31 编制概算定额的基础是()。

A 施工定额

B 劳动定额

C 预算定额

D 概算指标 32 下列属于材料净用量的确定方法的是（）。

A 技术测定法

B 统计分析法

C 测定法

D 比较类推法

在计算施工机械的台班单价时，不需要考虑（）。

A 台班折旧费

B 台班养路费

C 原材料费 D 台班人工费

措施费中已完工程保护费包括成品保护所需机械费、材料费和（）。A 动力费

B 劳保费

C 人工费

D 临时设施费

既是设计单位编制设计概算或建设单位编制年度投资计划的依据，也可作为编制估算指标的基础是（）。

A 概算指标

B 概算定额

C 预算定额

D 施工定额

我国现行的“建设工程工程量清单计价规范”中所采用的单价是()。A 综合单价

B 指数单价

C 工料单价

D 不限制 37 法律顾问费应属于（）。

Ａ 措施费

Ｂ 规费现场

Ｃ 办公费

Ｄ 间接费

建安工程造价中的税金中教育费附加的计算基数是（）。A 营业税

B 所得税

C 城乡维护建设税

D 利润 39 不应该计入人工工资单价的费用是（）。

A 劳动保险费

B 职工福利费

C 劳动保护费

D 工资性补贴 40 建筑安装工程费用中社会保障费不包括（）。

A 养老保险费

B 失业保险金

C 住房公积金

D 医疗保险费

“浙江省建设工程造价计价管理管理办法”(省人民政府第173号令)，于（）起在全省正式实施。

A 2002年7月1日

B 2003年7月1日

C 2004年7月1日

D 2005年7月1日

生产能力指数法多用于估算()。

A 安装工程费

B 建筑工程费

C 生产装置

D 预备费

某项目第一年投资1000万元，第二年投资1000万元，年价格上涨10%，则该项目的涨价预备费是（）。

A 310 B 210 C 110 D 100 44 详细可行性研究阶段投资估算误差率为（）。A +30% B +20% C +10% D +5% 45 下列各项中合同解释排列顺序正确的是（）Ａ 协议书――通用条款――专用条款――工程通知单 Ｂ 图纸――专用条款――通用条款――中标通知书 Ｃ 工程报价单――专用条款――通用条款――技术规范 Ｄ 协议书――投标书――专用条款――通用条款

在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定开工日期前（）内预付工程备料款。

A 10天

B 7天 C 15天

D20天

在承发包双方确认计量结果后（）天内，发包方应向承包方支付工程进度款，并按约定时间发包方扣回工程预付款。

A 7天

B 14天

C 21天

D 28天

下列关于工程变更的说法错误的是()。Ａ 工程变更总是由承包商提出的

Ｂ 监理工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商 Ｃ 监理工程师的变更指令应以书面的形式发出

Ｄ 发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，可以依此计算价款

在施工索赔中，由于不利的自然条件与人为障碍引起的索赔，一方面是指地质条件变化，另一方面是指（）。

Ａ 发现地下构筑物，文物 Ｂ 罢工、战争 Ｃ 业主提出不正当要求

Ｄ 工程师的指令错误

在采用综合单价计价(工程量清单计价)和工料单价(定额计价)计价时，应用软件其工作步骤的主要区别有（）。

A 输入工程量

B 定额换算

C 报表输出，形成造价文件

D选取清单项目编号 51 “建设工程施工合同(示范文本)”有三个附件，下列（）不是附件的组成部分。A 承包人承揽工程项目一览表

B 发包人供应材料设备一览表 C 工程量清单

D 工程质量保修书

投标文件出现下列()情况时，评标委员会不能轻易按废标处理。

A 联合体投标未附联合体各方共同协议 B 投标报价有矛盾，且可能会高于成本价

C 未按招标文件规定要求提交保证金 D 无单位盖章和法定代理人或法定代表人的授权的代理人签字或盖章

以下行为是符合我国法律规定的是()。

A 总承包单位将建设工程主体结构工程的施工分包给其他单位

B 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程

C 建设单位的工程款直接进入项目管理机构的财务 D 总包单位将劳务作业发包给有资质的分包企业

联合共同承包的各方对承包合同的履行承担（）责任。A 各自

B 独自

C 共同

D 连带

建设单位的质量责任和义务，下列叙述错误的是（）。

A 建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位，不得将工程肢解发包

B 建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标

C 建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、齐全

D 建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，但可以适当压缩合理工期

从事建筑工程活动的人员，要通过国家任职资格考试、考核，由建设行政主管部门（）并颁发资格证书。

A 审批

B 注册

C 登记

D 备案 57 关于风险管理的程序正确是（）。

A 风险识别、风险分析、风险评估、风险控制、风险监控 B 风险识别、风险评估、风险分析、风险控制、风险监控 C 风险识别、风险控制、风险分析、风险评估、风险监控 D 风险识别、风险监控、风险分析、风险评估、风险控制 58 单位工程验收的组织方是()A 施工单位

B 监理单位

C 建设单位

D质检部门

2004年“关于印发浙江省计价规则和计价依据(2003版)的通知”是由()印发的。

A 浙江省建设厅

B 浙江省发展与改革委员会

C 浙江省财政厅

D 由浙江省建设厅浙江省建设厅、浙江省发展与改革委员会、浙江省财政厅共同印发的

建设单位应当自领取施工许可证之日起（）内开工。A 一个月

B 二个月

C 三个月 D 四个月

二、多项选择题（20题，每题2分，共40分。在每题的备选答案中有二个或者二个以上的正确答案，至少有一个错项，将正确答案的编号填在括号内，选对选全得2分，少选无错项得0.5分，选错、不选均不得分）。工程造价具有（）特点。

A 个别性、差异性

B 动态性

C 概括性

D 大额性

E 层次性 根据“建筑安装工程费用项目组成”(建标[2003]206号)文件的规定，规费包括（）。A 工程排污费

B 工程定额测定费

C 文明施工

D 住房公积金

E 社会保障费 3 下列与项目建设有关的其它费用的是（）。

A 勘察设计费

B 生产准备费

C 工程保险费 D 工程监理费

E 联合试运转费 在下列投资项目评价指标中，属于静态评价指标的有（）。A 净年值

B 借款偿还期

C 投资收益率

D 内部收益率

E 偿债备付率 下列指标中，属于盈利能力指标的有（）。

A 投资利税率

B 产权比率

C 已获利息倍数 D 销售净利率

E 净资产收益率 按照我国现行规定，可以计入建筑安装工程间接费的税费是（）。A 房产税

B 城市维护建设税

C 印花税

D 营业税

E 固定资产方向调节税 建筑安装工程费用中社会保障费包括（）。

A 养老保险费

B 住房公积金

C 失业保险金

D 医疗保险费

E 危险作业意外伤害保险费 根据我国现行的规定，建筑安装工程费用的计算方法有（）。

A 工料单价法

B 全费用单价法

C 定额单价法

D 实物量单价法 E 综合单价法 9 工程量清单作为招标文件的组成部分，主要包括（）。

A 直接项目工程量清单

B 间接项目工程量清单

C 分部分项工程量清单

D 措施项目工程量清单

E 其他项目工程量清单 工程量清单格式的组成内容包括（）A 封面

B 分部分项工程量清单

C措施项目清单

D 工程项目总价表 施工定额是建筑安装企业管理的基础，也是工程建设定额体系中的基础，主要由（）部分组成。

A 工期定额

B 劳动定额

C 机械定额

D 材料定额

E 预算定额 12 建筑安装工程费用定额一般包括（）。

A 措施费定额

B 设备安装工程定额 C 建筑安装工程定额

D 其他费用定额

E 间接费定额 在建设工程标底的编制过程中，必须考虑以下因素（）。

A 工程项目的目标工期

B 工程项目的质量标准

C 建设单位的经济实力 D 建筑材料的市场价格

E 应响应招标文件的要求。14 我国现行工程价款结算的主要方式有（）A 工程预付款 B 按月结算

C 竣工后一次结算 D 分段结算

E 目标结算方式 工程量清单计价中分部分项工程量清单计价表中有综合单价一项，该综合单价应包括完成一个规定计量单位工程所需的（）A 人工费 B 材料费 C 机械使用费 D 间接费

E 管理费 16 按照承包工程计价方式，建设工程施工合同可分为（）A 目标合同

B单价合同

C 总价合同 D 成本加酬金合同

E 工程总包合同 下列关于工程建设项目招标范围划分正确的选项是（）。A 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 B 个人投资的生产性项目 C 外商投资的生产性项目

D 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目

E 使用国际组织或者外国政府资金的项目 18 下列叙述正确的是（）。

A 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

C 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的全部工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可

D 实行施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成 E 实行施工总承包的，建筑工程基坑开挖的施工必须由总承包单位自行完成 投标文件的送达是整个招标投标活动中一项重要的法律行为，与投标人的利益密切相关。投标人在送达投标文件时应注意以下事项，下面所列表述正确的是（）。A 投标截止时间前送达投标文件

B 最好是在截止日期前一天 C 要求招标人签收投标文件

D 送达文件必须两人以上

E 在规定投标文件送达截止时间前投标文件仍可以补充、修改和撤回 20 “建设工程施工合同(示范文本)”由（）组成。

A 协议书

B 通用条款

C 专用条款

D 工程量清单

E 中标通知书 参考 答案

一、单项选择题A

D

D

B

A 6 C

A

B

C

D

B 12 C

A

C

B

A

D 18 A

A

D

D

D

A 24 B

D

B

C

B

A 30 C

C

C

C

C

A 36 A

D

A

A

C

C 42 C

A

C

D

B

B 48 A

A

D

C

B

D 54 C

D

B

A

C

D 60 C

二、多项选择题ABDE

ABDE

ACD

BCE 5 AE

AC

ACD

AE

CDE

ABCE 11 BCD

AE 13 ABDE

BCDE

ABCE

BCD 17 ADE

ABD

ACE

ABC

第二篇：浙江省2008造价员基础真题

浙江省2008《全国建设工程造价员资格》考试试卷

工程造价计价基础理论

一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。将正确答案选项的编号填入答题卡相应位置，选对得分，不选、错选均不得分。）

1、关于工程造价的特点，以下说法不正确的是：（）。A、工程造价的大额性使其对宏观经济产生重大影响 B、产品的差异性取决于工程造价的个别性差异

C、工程造价在整个建设期中处于不确定的状态，直到竣工决算后才能最终确定工程的实际造价

D、工程造价的兼容性首先表现在它具有两种含义，其次表现在工程造价构成因素的广泛性和复杂性

2、在采用三阶段设计的技术设计阶段，根据技术设计的要求，通过编制（）文件预先测算和限定工程造价。

A、投资估算

B、概算造价

C、修正概算造价

D、预算造价

3、工程项目管理的核心是（）。

A、合同管理

B、价格管理

C、工期管理

D、质量管理

4、对某些国计民生急需的项目，如国民经济评价合理，财务评价不可行，（）。Ａ、应予通过

Ｂ、应予否定

Ｃ、一般应予否定

Ｄ、应重新考虑方案

5、进口设备的交货类别可分为内陆交货类、目的地交货类和装运港交货类，包含运费在内的价格为（）。

Ａ、ＦＯＳ

Ｂ、Ｃ＆Ｆ

Ｃ、ＣＩＦ

Ｄ、ＦＯＢ

6、建设项目通过划拨方式取得无限期的土地使用权应支付（）。A、土地征用及迁移补偿费

B、土地征用费

C、土地补偿费

D、土地使用权出让金

7、研究试验费不包括（）。A、自行勘察试验所需的人工费、材料费

B、自行勘察试验所需的试验设备及仪器使用费 C、按规定付给商品检验部门的进口设备检验鉴定费 D、委托其他部门勘察试验所需的人工费、材料费、试验设备及仪器使用费

8、某项目从某投资公司得到2000万元贷款，年利率ī＝8%，按季计息。贷款合同规定：借方在借款后的10年内，每年末等额偿还本息，10年还清。问每年应还贷金额是（*-+）万元。

A、216.48

B、298.06

C、301.29

D、302.10

9、关于建设项目经济评价，以下说法有误的是（）。A、财务评价用于判别项目的财务可行性 B、国民经济评价用于评价项目的经济合理性 C、财务评价是国民经济评价的基础

D、财务评价是决定建设项目是否可行的主要依据

10、反映项目计算期内各年的现金收支，用以计算各项动态和静态评价指标，进行项目财务盈利能力分析的基本报表是（）。

A、损益表

B、现金流量表

C、资金来源与运用表

D、资产负债表

11、建设项目经济评价中，当拟建项目被认为可以考虑接受时，NPV指标至少达到多少（）

A、等于零

B、大于零

C、小于零

D、无所谓

12、建设项目经济评价中反映项目的实际盈利能力，同时也表明了项目所能承受的最高利率的评价指标是（）。

A、净现值率

B、资本金收益率

C、行业基准收益率

D、内部收益率

13、由政府设立的有关机构编制的工程定额、指标等计价依据的属性是（）。A、指令性

B、指导性

C、参考性

D、经验性

14、下列关于我省03版计价规则的说法，有误的是（）。

A、全部使用国有资金投资或者国有投资为主的大中型建设工程必须执行工程量清单计价 B、建设工程造价计价模式分为工程量清单计价和定额计价两种模式 C、工程量清单计价模式采用工料单价法

D、综合单价法的分部分项项目单价采用除规费、税金外的全费用单价

15、对项目采用不确定性分析进行经济评价的方法中，（）只用于财务评价。A、盈亏平衡分析

B、敏感性分析

C、概率分析

D、因素分析

16、发生工程合同价格调整事项后，承包人提出合同调整报告的期限应按照合同约定执行，合同未约定期限的，按照（）天的期限执行。A、7

B、10

C、1D、15

17、下列费用中，不属于夜间施工费的是（）。A、夜间施工增加费

B、夜间补助费

C、夜间施工照明设备摊销费

D、夜间施工照明用电费

18、价格波动引起合同价格调整的计算方法有多种，其中（）计算相对方便，偏差也较小，实际运用较多。

A、工程造价指数调整法

B、调值公式法 C、抽料补差法

D、比例系数法

19、检验试验费包括（）。

A、自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品费用 B、新结构、新材料的试验费

C、建设单位对具有出厂合格证明的材料进行检验的费用 D、对构件做破坏性试验的费用

20、机上司机的工作日人工费包含在（）中。

A、人工费

B、机械费

C、施工技术措施费

D、施工组织措施费

21、施工企业为进行建筑施工所必须搭设的生活用构筑物所需的费用属于（）。A、施工技术措施费

B、安全施工费

C、临时设施费

D、企业管理费

22、缩短工期比例在（）以上者，应由专家委员会审定其措施方案及相应的费用。A、15%

B、20%

C、25%

D、30%

23、关于工程总承包，下列说法中错误的是（）。

A、按照建设部令第124号规定发生专业工程分包时，总承包单位可按分包工程造价的1%—3%向分包方计取总承包服务费

B、总承包单位自行完成工程范围内的临时道路、围墙等，不应向分包单位收取费用

C、总承包单位不得向建设单位计取分包工程的脚手架、垂直运输机械等措施性项目的费用 D、涉及分包工程的竣工资料整理费用，包括在总承包服务费中。

24、建设工程造价的税金应按施工取费定额规定费率计取，税金的计算基数为（）。A、直接费

B、直接费+间接费

C、直接费+间接费+利润

D、人工费+机械费

25、以下费用中不属于基本预备费的项目是（）。

A、设计变更增加的费用

B、局部地基处理增加的费用

C、工程建设其他费用调整

D、预防自然灾害采取的措施费用

26、某项目的期初一次性投资为1000万元，计算期各年的收益均为250万元，计算期为5年，基准收益率为10%，用净现值判断该项目（）。

A、可行

B、不可行

C、可以考虑接受

D、不确定

27、合同中综合单价因工程量变更，除合同另有约定外，执行原有综合单价的是（）。

A、工程量清单漏项引起的新的工程量清单项目 B、由于设计变更引起新的工程量清单项目

C、由于设计变更引起合同约定幅度之外的工程量增减部分 D、由于设计变更引起合同约定幅度之内的工程量增减部分

28、机械的大修周期和寿命期大修理次数的关系是（）。

A、大修周期＝寿命期大修理次数

B、大修周期＝寿命期大修理次数－1 C、大修周期＝寿命期大修理次数+1

D、无法确定

29、（）是工程建设定额中的基础性定额。

A、施工定额

B、预算定额

C、概算定额

D、概算指标

30、作为否定一个项目或决定是否继续进行的依据之一，是（）投资估算的主要作用。

A、规划阶段

B、项目建议书阶段

C、可行性研究阶段

D、评审阶段

31、从管理组织的角度划分，工程造价信息可以分为（）。

A、系统化和非系统化

B、文件式和非文件式

C、宏观和微观

D、固定和流动

32、利用工程建设定额计算工程造价就价格形成而言，（）。A、介于国家指导价和国家调控价之间

B、属于国家调控价 C、介于国家定价和国家指导价之间

D、属于国家指导价

33、预算定额的水平应当是（）。

A、社会平均合理水平

B、社会平均先进水平C、社会合理水平

D、社会先进水平

34、技术工种劳动定额内不包括而在预算定额内又必须考虑的用工，属于（）。A、基本用工

B、辅助用工

C、超运距用工

D、人工幅度差

35、建设工程材料消耗中，不构成工程实体的摊销性材料属于（）。A、主要材料

B、辅助材料

C、周转性材料

D、其他材料

36、按照有关规定，中小型机械的残值率为（）。A、2%

B、3%

C、4%

D、5%

37、竣工结算书的编制，随合同形式的不同而有差异。以下说法正确的是（）。A、采用固定总价合同的，合同价就是结算价，不再编制结算书

B、采用可调价总价合同的，在原合同总价基础上，对所有发生变化的价和量，添置增减项目作为结算书。

C、采用单价合同的，根据实际完成的工程量，用编制预算书的方法，重新编制结算书 D、采用成本加酬金合同的，根据实际完成的工程量和约定的成本计算方法计算书工程实际成本，作为结算价。

38、可行性研究阶段的投资估算误差率为（）

A、≥±30% B、±30%以内 C、±20%以内 D、±10%以内

39、当初步设计深度较浅，无法准确计算扩大分部分项工程量，但是工程所采用的技术比较成熟而且又有相应工程的概算指标时，可以采用（）来编制建筑工程概算。A、概算指标法 B、概算定额法 C、类似工程预（结）算法 D、扩大单价法

40、施工合同文件的解释顺序依次是（）。A、中标通知书、合同协议书、投标书及附件

B、施工合同专用条款、施工合同通用条款、投标书及附件 C、投标书及附件、图纸、工程量清单 D、施工合同协议书、工程报价单、图纸

41、当建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复，费用应从（）中支付。

A、建设单位管理费 B、建设单位基本预备费 C、建设单位涨价预备费 D、勘察设计费

42、发包人要求承包人完成合同以外的零星工程，承包人应在接受发包人要求的（）天内就用工数量、机械台班数量及单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证。A、3 B、5 C、7 D、10

43、《建设工程施工合同示范文本》中规定，索赔事件发生（）天内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。

A、28 B、10 C、14 D、56

44、在工程担保中，被担保人提供担保的根本目的是（）。A、转移风险 B、满足对方要求的信用保障 C、保障自身的经济利益 D、控制风险

45、下列不属于生产性建设项目的是（）。

A、水利灌溉系统 B、大型物流中心 C、火电厂 D、敬老院

46、公民、法人可以通过代理人实施民事法律行为，代理的特征不包括（）。A、代理人以实施民事法律行为为职能

B、代理人以被代理人名义从事民事法律行为 C、代理人在代理权限范围内独立表达自己的意志 D、代理行为的法律后果由代理人承担

47、对投标报价的校核，审查全部报价数据计算的正确性以及分析报价构成合理性等内容属于对投标文件的（）。

A、技术性评审 B、商务性评审 C、技术符合性评审 D、商务符合性评审

48、对于设备安装工程，应当组织试车，其中（），由承包人组织试车。

A、单机无负荷试车 B、单机负荷试车 C、联动无负荷试车 D、联动负荷试车

49、建筑工程类别是根据单位工程的规模、高度、跨度、层数和施工技术难易程度来划分的，下列项目中，计算层数的是（）。

A、阁楼层 B、面积小于标准层30%的顶层 C、层高2.3米的地下室 D、层高2.1米的技术设备层

50、从性质上看，工程造价管理机构根据当事人双方的共同申请，对结算文件争议的调解是（）。

A、民间调解行为 B、司法调解行为 C、行政调解行为 D、根据被调解工程的属性而定

51、根据《浙江省建设工程造价计价管理办法》规定，省建设工程造价管理机构可以委托（）编制补充计价依据。A、市级建设工程造价管理机构 B、工程造价咨询企业 C、招标代理企业

D、市级建设工程造价管理机构或有关工程建设单位

52、关于诉讼时效，下列说法正确的是（）。

A、我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为1（2）年 B、身体受到伤害要求赔偿的，诉讼时效期间为1年

C、国际货物买卖合同争议提起诉讼的，诉讼时效期间为2（4）年 D、技术进口合同争议申请仲裁的，诉讼时效期间为2（4）年

53、读取缩短工期增加费的工程不应同时计取（）。

A、夜间施工增加费 B、文明施工费 C、环境保护费 D、二次搬运费

54、造价员从业单位变动，应在变更之日起（）天内办理变更手续。A、50 B、60 C、20 D、3055、某工程项目向银行贷款1000万元，年利率12%，借期5年，问5年后需向银行偿还本金（）万元。

A、1600 B、1762 C、1974 D、1573

56、某厂订购机械设备，向银行贷款，年利率8%，按月计息，则其有效年利率为（）。A、9.6% B、8.30% C、8.24% D、8.27%

57、在工程量清单计价模式下，（）。A、招标人承担工程量计算风险，投标人承担单价风险 B、投标人承担工程量计算风险，招标人承担单价风险 C、招标人承担工程量计算风险和单价风险 D、投标人承担工程量计算风险和单价风险

58、作为取费基数的机械费中不包括（）。

A、折旧费 B、大修理费 C、经常修理费 D、大型机械设备安拆费

59、发包单位拨付给承包单位的备料款属于预支性质，到了工程实施后，随着工程所需主材储备的慢慢减少，以抵充（）的方式陆续扣回。

A、预付备料款限额 B、工程价款 C、工程贷款 D、备料周转金

60、按照《建设工程工程量清单位计价规范》规定，工程量清单（）。A、必须由招标人委托具有相应资质的中介机构编制 B、既可采用工料单价法，也可采用综合单价法计价 C、是招标文件的组成部分

D、由总说明和分部分项工程量清单两部分组成

二、多项选择题（共30题，每题2分，共60分。将正确答案选项的编号填入答题卡相应位置。选对得分，错选不得分；少选无错项，每个选项得0.5分。）

1、工程造价的控制职能表现在（）

A、对质量的控制 B、对进度的控制 C、对投资的控制 D、对成本的控制 E、对安全的控制

2、采用装运港船上交货价时，卖方的责任包括（）。A、在规定期限内，负责在合同规定的装运港口将货物装上指定船只 B、负担货物装船前的一切费用和和风险 C、负责租船或订仓，支付运费 D、负责办理保险并支付保险费 E、负责提供有关装运单据

3、根据资本保全原则，当项目建成投入经营时，固定资产投资、投资方向调节税和建设期利息形成（）。

A、固定资产 B、流动资产 C、无形资产 D、递延资产 E、有形资产

4、按照财务评价的目标，财务评价指标可分为（）。

A、静态指标 B、动态指标 C、反映盈利能力的指标

D、反映清偿能力的指标 E、反映外汇平衡能力的指标

5、下列费用属于涨价预备费的包括（）。A、预防自然灾害所采取的措施费用

B、人工、材料、设备、施工机械的价差费

C、竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用 D、建筑安装工程费及工程建设其他费用调整 E、利率、汇率调整等增加的费用

6、工程量清单的项目设置规则是为了统一工程量清单的（）而制定的，是编制工程量清单的依据。项目特征

A、项目名称 B、项目工作内容 C、项目编码 D、计量单位 E、工程量计算

7、工程造价信息是一切有关工程造价的特征、状态及其变动的消息的组合。它的特点有区域性、多样性，以及（）。区域性、多样性、专业性、系统性、动态性、季节性

A、专业型 B、动态性 C、系统性

D、季节性 E、兼容性

8、标准定额消耗量，是规定消耗在合格质量的单位工程基本构造要素上的人工、材料和机械台班的数量标准，是计算建筑安装产品价格的基础。所谓的基本构造要素通常是指（）

A、分部工程 B、分项工程 C、装饰工程 D、结构工程 E、结构构件

9、预算定额的用途和作用包括（）。A、是编制建设工程主要材料计划的依据 B、是施工单位进行经济活动分析的依据

C、是编制概算定额的基础 D、是编制施工组织设计的依据 E、是编制概算指标的依据

10、影响建筑安装工人人工单价的因素主要有（）。

A、社会平均工资水平 B、人工消耗水平 C、生活消费指数 D、劳动力市场供需变化 E、政府的社会保障和福利政策

11、《浙江省建筑安装材料统一分类编码及2003年基期价格》采用层级分类编码系统。编码分为五个层级16位数字码长，其中的特征码包含了该种材料的以下信息（）。A、名称 B、品牌 C、规格 D、型号 E、计量单位

12、初步可行性研究阶段的投资估算编制方法可采用（）。A、生产能力指数法 B、资金周转率法 C、比例系数法 D、指标估算法 E、模拟概算法

13、可索赔的费用内容一般可以包括以下几个方面（）。

A、人工费 B、材料费 C、规费 D、贷款利息 E、利润

14、小型建设项目的竣工决算报表一般包括（）。

A、竣工工程概况表 B、竣工财务决算表 C、建设项目交付使用财产总表 D、建设项目交付使用财产明细表 E、竣工决算总表

15、建筑市场主体中咨询及中介服务组织的作用包括（）。A、协调和约束市场主体行为 B、保证公平交易、公平竞争

C、对建设过程中的各个环节进行统筹安排 D、促进市场发育，降低交易成本和提高效益 E、监督市场活动，维护市场正常秩序

16、按建设项目性质划分，基本建设项目可划分为（）。

A、新建项目 B、扩建项目 C、迁建项目 D、改建项目 E、恢复项目

17、关于工程量清单计价模式和定额计价模式的区别和联系，以下说法正确的是（）。

A、全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程项目必须实行工程量清单计价。

B、工程量清单计价模式应用于招标投标的建设工程 C、定额计价模式只可用于非招标投标的建设工程 D、工程量清单项目，基本以一个“综合实体”考虑

E、定额计价的项目所含内容单一，一般一个项目只包含一项工程内容

18、下列费用项目中，属于人工费是的（）。

A、生产工人学习期间的工资 B、生产工人病假在6个月以上的工资 C、生产工人探亲路费 D、生产工人的基本工资 E、管理人员的基本工资

19、建筑安装工程费用中的社会保障费包括（）。

A、劳动保险费 B、养老保险费 C、财产保险费 D、失业保险费 E、医疗保险费

20、下列项目中，和《建设工程工程量清单计价规范》相比，为了编制清单计价指引新增加的项目包括（）。

A、项目编码 B、项目名称 C、工程内容 D、可组合的主要内容 E、对应的定额子目

21、工程造价指数用来研究下列（）问题。A、分析价格变动趋势及其原因

B、估计工程造价变化对宏观经济的影响

C、工程承发包双方进行工程估价和结算的重要依据

D、作为编制固定资产投资计划的参考，用作建设成本分析 E、进行单位生产能力投资分析

22、发包人对工程质量有异议的，下列情况（）的工程，其质量争议按该合同保修合同执行。

A、已停工 B、已停建 C、已竣工未验收但实际投入使用 D、已竣工未验收且未实际投入使用 E、已竣工验收

23、关于保修费用，下列说法正确的是（）。

A、承包单位未按照国家有关规范施工，造成的质量缺陷，由承包单位负责返修并承担经济责任

B、由于设计方面的原因造成的质量缺陷，由设计单位承担经济责任并负责维修 C、因建筑材料不合格引起的质量缺陷，由承包单位承担经济责任 D、因使用单位使用不当造成的损失问题，由使用单位负责

E、因地震、洪水、台风等不可抗拒原因造成的损坏问题，由建设单位负责处理

24、工程保险的特点包括（）。

A、承保业务复杂、专业要求高 B、工程保险领域信息不对称 C、工程保险不可以附加承保 D、保险条款不可以变更 E、保险标的投保时具有不完整性

25、按照行业的性质和特点划分，工程建设项目可分为（）。A、竞争性项目 B、基础性项目 C、公益性项目 D、生产性项目 E、非生产性项目

26、投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理（）。A、无单位盖章 B、未送到指定地点 C、未按招标文件要求密封 D、逾期送达 E、无法定代表人或其授权的代理人签字或盖章

27、关于建设工程施工取费，以下说法正确的是（）。A、在工程计价时，环境保护费不应低于弹性区间费率的下限 B、在编制概算时，综合费率应按弹性区间费率的中值计取

C、房屋修缮工程综合费用率按相应新建工程项目的二类费率乘以系数0.8计取

D、以“人工费+机械费”为计费基础的工程，综合单价计价时，规费以“直接工程费+措施费+综合费用”为计算基数乘以相应费率计算

E、编制施工图预算时，施工组织措施费应按弹性区间费率的中值计取

28、根据所依据资料的期限长短分类，指数可分为（）。

A、时点指数 B、日指数 C、月指数 D、季指数 E、年指数

29、工程建设定额的特点包括（）。

A、科学性 B、系统性 C、先进性 D、统一性 E、兼容性

30、建筑工程概算指标包括（）。

A、机械设备及安装工程概算指标 B、采暖工程概算指标 C、给排水工程概算指标 D、一般土建工程概算指标 E、工器具及生产家具购置费概算指标

建筑工程概算指标：土建工程、给排水工程、采暖工程、通讯工程、电气照明工程

设备安装工程概算指标：机械设备及安装工程、电气设备及安装工程、工器具及生产家具购置费

工程造价基础理论参考答案

一、单选题

1、B

2、C

3、A

4、D

5、B

6、A

7、C

8、C

9、D

10、B

11、A

12、D

13、B

14、C

15、A

16、C

17、A

18、B

19、A 20、B

21、C

22、D

23、A

24、C

25、C

26、B

27、D

28、C

29、A 30、A

31、A

32、A

33、A

34、B

35、C

36、C

37、C

38、C

39、A 40、C

41、B

42、C

43、A

44、B

45、D

46、D

47、B

48、A

49、C 50、C

51、D

52、B

53、A

54、D

55、B

56、B

57、A

58、D

59、B 60、C

二、多选题

1、CD

2、ABE

3、ACD

4、CDE

5、BDE

6、ACDE 711、BCDE 1216、ABCE 1721、ABC 2226、BCD 27、ABCD

8、CD

13、ABDE

18、CE

23、ABE

28、BE

9、ABDE

14、AD

19、ADE

24、ACDE

29、BCD

10、DE

15、BDE 20、ABE

25、ABD 30、ACDE、ABDE、DE、ABC、BCD

第三篇：浙江省2006造价员基础真题

浙江省2006《全国建设工程造价员资格》考试试卷

工程造价计价基础理论

一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。将正确答案选项的编号填入题中括弧内，选对得分，不选、选错均不得分。）

1、编制初步设计概算时，施工组织措施费、综合费用应按弹性区间费率的（）计取。

A、上限值

B、中值

C、下限值

D、随机值

2、根据资产负债表计算反映项目各年偿付流动负债能力的指标是（）。A、资产负债表

B、速动比率

C、流动比率

D、资金利润率

3、包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例按合同金额（）%确定。A、40>x>10 B、45>x>15 C、30>x>10 D、35>x>15

4、在建筑安装施工过程中，对建筑材料、构配件进行一般性鉴定、检查所发生的费用属于（）。

A、检验试验费 B、研究试验费 C、间接费 D、现场管理费

5、在下列各项费用中，不属于直接费的是（）A、施工单位搭设的临时设施费 B、夜间施工费 C、技术开发费 D、二次搬运费

6、工程量清单项目的设置一般是（）。

A、按施工工序进行设置 B、以一个综合实体考虑的 C、按工种进行设置 D、以工程内容考虑的

7、其他项目清单分为（）两部分。

A、招标人和投标人 B、投标人和材料供应商 C、招标人和材料供应商 D、总承包和分包

8、衡量工人劳动数量和质量，反映成果和效益指标的是（）。

A、时间定额 B、产量定额 C、施工定额 D、预算定额

9、详细可行性研究阶段的投资估算方法常采用（）。A、生产能力指数法 B、比例系数法 C、指标估算法 D、模拟估算法

10、对于一个没有先例的工程或工程内容及技术经济指标尚未全面确定的新项目，一般适用采用的合同形式为（）。

A、总价 B、单价 C、单价和包干混合式 D、成本加酬金

11、根据财政部、建设部《关于印发<建设工程价款结算暂行办法>的通知》，2000万元—5000万元的建设项目竣工后，发包人从收到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起的多少天内对其进行核对、审查、并提出审查意见（）。A、20 B、30 C、45 D、60

12、当承包商在施工中遇到的现场施工条件与招标文件中描述的现场条件有很大差异时，承包商（）。

A、只能提出工程单价变更 B、只能提出施工进度变更

C、不能提出工程变更 D、可提出工程单价变更和施工进度变更

13、对材料预算价格变动无影响的因素为（）。A、材料生产成本 B、市场需求情况 C、材料的消耗水平D、运输距离及方式

14、按我国现行投资构成，下列费用中不属于工程建设其他费用的是（）。A、勘察设计费 B、研究试验费 C、建设期贷款利息 D、联合试运转费

15、申请乙级工程造价咨询资质，单位专职人员、中级职称以及造价工程师的人数分别不得低于以下标准（）。

A、10，8，4 B、12，6，4 C、12，8，6 D、10，6，6

16、某工程投资中，设备、建筑安装和工程建设其他费用分别为600万元、1000万元和400万元，基本预备费率为7%。投资建设期二年，各年投资额分别为60%和40%。预计年均投资价格上涨8%，则该工程的涨价预备费为（）万元。

A、229.12 B、96 C、245.16 D、133.12

17、建设项目经济评价中的价值性财务效益分析指标是（）。

A、净现值 B、投资利润率 C、资本金利润率 D、内部收益率

18、作为建设单位，采用何种合同形式，可最大限度地减少风险（）。A、不可调值的总价 B、可调值的总价 C、单价 D、成本加酬金

19、发生人工费索赔时能按计日工费计算的是（）。A、增加工作内容的人工费 B、停工损失费

C、工作效率降低所引起的损失费 D、机上工作人员的工资

20、编制工程量清单最主要的依据是（）。

A、工程量清单的标准格式 B、工程数量的多少 C、工程量清单的项目设置规则 D、工程量的计算规则

21、在我国，按现行规定，可行性研究报告批准后，应当（）。

A、编制设计文件 B、编制投资计划 C、选择建设地点 D、提出项目建议书

22、在编制施工定额时，一般以什么为主要研究对象（）。A、操作 B、动作 C、工序 D、分部分项

23、工程招标代理机构在委托人的授权范围内从事的招标行为，其法律责任由（）承担。A、招标代理机构 B、委托人 C、投标人 D、监理单位

24、按规定格式积累工程造价资料，建立工程造价资料数据库，其主要作用有（b）。A、作结算审计对比分析 B、审查施工图预算的基础资料 C、编可行性研究报告时参考 D、编制工程结算的参考

25、某项目投资方案的初期投资额为1500万元，此后每年年末的净收益为300万元，若基准收益率为15%，寿命期为15年，则该投资方案的净现值为（）万元。A、342.65 B、781.82 C、543.26 D、254.21

26、根据工程施工招标程序，在资格预审后，应进行的工作是（）。A、标底编制 B、组织踏勘现场 C、发放招标文件 D、发布招标公告

27、按国家建设部规定，工程项目总造价中，应预留多少尾留款作为质量保修费，待工程项目保修期结束后最后拨付（）。

A、10% B、15% C、3—5% D、30%

28、工程竣工后，由于洪水等不可抗力造成的损坏，承担保修费用的单位是（）。A、施工单位 B、设计单位 C、建设单位 D、监理单位

29、预算定额人工消耗量的人工幅度差是指（）。A、预算定额消耗量与概算定额消耗量的差额 B、预算定额消耗量自身的误差

C、预算定额人工定额必须消耗量与净消耗量的差额

D、预算定额人工工日消耗量与施工劳动定额消耗量的差额

30、按照《浙江省建设工程造价计价管理办法》规定，补充计价依据由省建设工程造价管理机构负责编制，并由（）颁布。

A、省人民政府建设、发展和改革、财政行政主管部门 B、省建设工程造价管理总站 C、市级工程造价管理机构 D、招投标管理机构

31、在施工时，安全保护措施费应由（）承担。

A、发包人 B、承包人 C、保险公司 D、政府部门

32、施工合同文件正确的解释顺序是（）。

A、施工合同协议书；施工合同专用条款；施工合同通用条款；工程量清单；工程报价单或预算书

B、施工合同协议书；中标通知书；施工合同通用条款；施工合同专用条款；工程量清单 C、施工合同协议书；中标通知书；施工合同专用条款；施工合同通用条款；工程量清单 D、施工合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；施工合同专用条款；施工合同通用条款

33、在下列索赔事件中，承包商不能提出费用索赔的是（）。A、业主要求加速施工导致工程成本增加 B、由于业主和工程师原因造成施工中断 C、恶劣天气导致施工中断，工期延误 D、设计中某些工程内容错误导致工期延误

34、下列工程建设项目，经有关部门批准，可以进行邀请招标的有（）。A、生态环境保护项目 B、科技、教育、文化等项目 C、经济适用房 D、拟公开招标的费用与项目的价值相比不值得的项目

35、评标委员会的成员组成为（）人以上单数专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

A、3 B、5 C、7 D、9

36、工程造价在整个建设期中处于不确定状态，直至竣工决算后才能最终确定工程的实际造价，这反映了工程造价的（）特点。

A、兼容性 B、层次性 C、动态性 D、差异性

37、《浙江省建设工程计价规则》的适用范围（）。A、适用于工程量清单计价模式

B、既适用于工程量清单计价模式，也适用于定额计价模式 C、适用于定额计价模式

D、工程量清单计价模式和定额计价模式均不适用

38、按照FIDIC合同条件规定的工程索赔程序中，工程师答复的时限要求是（）天内。A、14 B、15 C、28 D、42

39、施工企业为了组织生产和加强管理，在企业内部使用的一种定额叫（）。A、施工定额 B、预算定额 C、概算定额 D、工期定额

40、施工中发生影响施工的地下障碍物时，承包人应及时书面通知工程师，同时提出处置方案，所发生的费用由（）承担。

A、承包人 B、发包人 C、发承包共同 D、设计单位

41、无效合同自（）起没有法律约束力。

A、订立时 B、发现无效时 C、没有履行时 D、起诉

42、具有独立的设计文件，在竣工后可以独立发挥效益或生产能力的产品车间生产线工程是（）。

A、单项工程 B、单位工程 C、分部分项工程 D、建设项目

43、规模较小、工期较短，则合同类型的选择为（）。

A、一次性包干 B、总价合同、单价合同及成本加酬金合同 C、固定总价 D、不宜采用总价合同

44、投标文件一般应包括的内容为（）。A、商务和技术偏差表 B、银行保函 C、税收优惠条件 D、临时设施情况

45、工程造价咨询业的首要功能就是（）。

A、服务功能 B、引导功能 C、联系功能 D、审核功能

46、工程量清单表中项目编码的第四级为（）。

A、分类码 B、章顺序码 C、清单项目码 D、具体清单项目码

47、通过土地使用权出让方式取得有限期的土地使用权应支付（）。A、土地征用费 B、土地迁移补偿费 C、土地使用权出让金 D、土地开发费

48、现行《浙江省建设工程施工取费定额》中，以下哪项费用未含在规费费率内（）。A、工程排污费 B、工程定额测定费

C、失业保险费 D、危险作业意外伤害保险费

49、概算指标在具体内容的表示方法上，有（）两种形式。A、单项指标和分类指标 B、综合指标和单项指标 C、综合指标和分类指标 D、单项指标和分项指标

50、盈亏平衡点位置与适应市场变化能力项目抗风险能力的关系，正确的是（）。A、盈亏平衡点越高，项目抗风险能力越强

B、盈亏平衡点越高，项目适应市场变化能力越强

C、盈亏平衡点越低，项目适应市场变化能力越强，抗风险能力越弱 D、盈亏平衡点越低，项目抗风险能力越强

51、根据《建筑工程施工合同示范文本》的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过多少小时时，可由工程师审定后对合同价款进行调整（）。A、48小时 B、8小时 C、24小时 D、16小时

37、B

38、D

39、A 40、B

41、A

42、A

43、C

44、A

45、A

46、C

47、C

48、D

49、B 50、D

51、B

52、D

53、B

54、B

55、C

56、B

57、B

58、C

59、D 60、C

52、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，下列属于直接工程费中人工费的是（）。

A、六个月以上的病假人员工资 B、装卸司机工资

C、公司质量监督人员工资 D、电焊工产、婚假期的工资

53、工程量清单的提供者是（）。

A、建设主管部门 B、招标人 C、投标人 D、招标代理机构

54、采用工程量清单计价时，要求投标报价根据（）。A、业主提供的工程量，按照现行的扩大指标编制得出

B、业主提供的工程量，结合企业自身所掌握的各种信息、资料及企业定额编制得出 C、承包商自行计算工程量，参照现行预算定额编制得出

D、承包商自行计算工程量，结合企业自身所掌握的各种信息、资料及企业定额编制得出。

55、招标投标法关于开标程序，下列叙述正确的是（）。A、招标人只通知一部分投标人参加开标

B、开标地点应当为招标人与投标人商定的地点 C、开标由招标人主持，邀请所有投标人参加

D、招标管理机构作为招标活动的发起者和组织者，应当负责开标的举行

56、从投资费用的角度看，在投资活动中所支付的全部费用形成了（）。A、固定资产 B、固定资产和无形资产

C、固定资产和流动资产 D、固定资产、无形资产和流动资产

57、在法律上，工程施工合同的成立必须要经过要约和（）两个阶段。A、履约 B、承诺 C、违约 D、要约邀请

58、资金的时间价值是指（）。A、现在所拥有的资金在将来投资时所能获得的收益 B、现在所拥有的资金在将来消费时所付出的福利损失 C、资金在生产和流通过程中随时间推移而产生的增值 D、可用于储蓄的资金在储蓄或贷款时所产生的利息

59、工程量清单项目是以几级编码设置的（）。A、2 B、3 C、4 D、5

60、计取缩短工期增加费的工程不应同时计取（）。A、环境保护费 B、文明施工费 C、夜间施工费 D、二次搬运费

二、多项选择题（共20题，每题2分，共40分。将正确选项的编号填入题中括弧内。选对得分，错选不得分；少选无错项，每个选项得0.5分）

1、建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日发布的《建设工程施工合同（示范文本）》由（）组成。

A、通用条款 B、专用条款 C、中标通知书 D、投标书 E、协议书

2、《浙江省建设工程施工取费定额（2003版）》在本省境内适用于下列哪些工程的施工发包与承包的计价及其他有关计价的活动（）。A、建筑工程 B、安装工程 C、交通工程 D、人防工程 E、水利工程

3、我国在现阶段实施工程量清单计价，其意义主要有以下几个方面（）。A、有利于贯彻“公正、公平、公开”的原则 B、有利于简化项目的建设程序，缩短建设周期

C、有利于引导承包商编制企业定额，进行项目成本核算，提高其管理水平和竞争能力 D、有利于监理工程师进行工程计量，造价工程师进行工程结算，加快结算进度 E、有利于对业主和承包商之间承担的工程风险进行明确的划分

4、在工程招投标阶段，下列哪些内容是由投标人填入到分部分项工程量清单中（）。A、项目编号 B、项目名称 C、定额编号 D、单价 E、合价

5、建设工程施工费用按“人工费+机械费”或“人工费”为计算基数的程序计算。作为计算基数的人工费和机械费主要是指（）。

A、直接工程费中的人工费和机械费 B、施工技术措施费中的人工费和机械费 C、现场施工机械操作人员的工资费用 D、塔吊进退场费 E、塔吊安、拆费

6、为保证预算定额的质量，充分发挥预算定额的作用，在编制预算定额工作中通常应遵循以下原则（）。

A、按社会平均水平确定预算定额的原则 B、简明适用的原则

C、以专家为主编制定额的原则

D、坚持统一性和差别性相结合的原则 E、独立自主的原则

7、村料预算价格中的供应价格包含了以下内容（）。

A、材料进货费 B、供销部门经营费 C、材料包装费 D、包装品押金 E、材料装卸费

8、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》共分五篇，到目前为止已经发行的是（）。A、建筑工程篇 B、装饰装修工程篇 C、安装工程篇 D、市政工程篇 E、园林绿化工程篇

9、为了达到工程造价信息管理的目的，在工程造价信息管理中除了要遵循标准化原则，还应遵循以下基本原则（）。

A、有效性原则 B、系统性原则 C、定量性原则 D、时效性原则 E、高效处理原则

10、《浙江省建设工程施工取费定额（2003版）》中，属于指令性的或固定不可竞争的内容主要有哪些（）。

A、费用计算程序

B、施工取费计算规则 C、环境保护费 D、工程定额测定费 E、施工组织措施费率

11、编制施工竣工结算书时，施工图预算中的工程数量与实际施工的工程数量不符所发生的量差，主要是由以下原因造成的（）。

A、设计修正和设计漏项 B、施工图预算错误 C、承包商返工增加的工程量 D、现场施工变更 E、未按图施工增加的工程量

12、根据价值工程原理，提高产品价值的途径有（）。A、提高功能，降低成本 B、功能不变，成本降低

C、功能大幅度下降，成本略有降低 D、功能大幅度提高，成本略有提高 E、功能提高，成本大幅度提高

13、当事人对工程造价发生合同纠纷时，可通过下列办法解决（）。A、双方协商确定

B、当事人一方单方面邀请工程造价咨询单位进行调解 C、当事人双方共同前往当地造价管理机构申请调解 D、向有关仲裁机构申请仲裁 E、向人民法院起诉

14、工程发生变更后，变更合同价款按下列方法进行（）。A、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款 B、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款

C、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人提出适当的变更价格后执行

D、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行

E、如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理

15、FIDIC合同条件下工程变更，当具备以下条件时，允许对某一项工作规定的单价或价格加以调整（）。

A、此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于15% B、此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10% C、工程量的变更与对该项工作规定的具体单价的乘积超过了接受的合同款额的0.02% D、工程量的变更与对该项工作规定的具体单价的乘积超过了接受的合同款额的0.01% E、由此工程量的变更直接造成该项工作每单位工程量费用的变动超过1%

16、索赔报告的具体内容，随该索赔事件的性质和特点而有所不同。但从报告的必要内容与文字结构方面而论，一个完整的索赔报告应包括以下若干个部分（）。A、总论 B、证据 C、根据 D、计算 E、其他

17、一般大、中型建设项目的竣工决算报表包括（）。A、竣工工程概况表 B、竣工财务决算表

C、建设项目竣工财务决算审批表 D、建设项目交付使用财产总表 E、建设工程竣工图

18、按照国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）规定，工程建设项目可分为（）。

A、单位工程 B、单项工程 C、分部工程 D、分项工程 E、专业工程

19、咨询及中介服务组织作为建筑市场的主体之一，主要有以下类型的单位组成（）A、工程造价咨询企业 B、建设工程招标代理企业 C、工程建设监理企业 D、勘察设计单位 E、房地产评估企业

20、根据《浙江省建设工程造价计价管理办法》规定，对于编制补充指导性计价依据下列说法正确的有（）。A、由省建设行政主管部门负责编制 B、由省建设工程造价管理机构负责编制

C、由经过省造价站委托的各市造价管理机构负责编制 D、由各地建设工程招投标管理机构负责编制 E、由施工企业自行编制

浙江省2006《全国建设工程造价员资格》考试试卷参考答案

工程造价计价基础理论

一、单项选择题：

1、B

2、C

3、C

4、A

5、C

6、B

7、A

8、C

9、D

10、D

11、C

12、D

13、C

14、C

15、C

16、C

17、A

18、A

19、A 20、C

21、A

22、C

23、B

24、B

25、D

26、C

27、C

28、C

29、D 30、B

31、B

32、C

33、C

34、D

35、B

36、C

37、B

38、D

39、A 40、B

41、A

42、A

43、C

44、A

45、A

46、C

47、C

48、D

49、B 50、D

51、B

52、D

53、B

54、B

55、C

56、B

57、B

58、C

59、D 60、C

二、多项选择题：

1、ABE

2、ABD

3、ACDE

4、DE

5、AB

6、ABD

7、ABC

8、ABCD

9、ACDE

10、ABD

11、ABD

12、ABD

13、ACDE

14、ABDE

15、BDE

16、ABCD

17、ABCD

18、ABCD

19、ABCE 20、BC

第四篇：2013年江苏造价员考试真题

二〇一三年江苏省建设工程造价员资格考试

工程造价基础理论试卷

（注意：请在答题卡上答题）

一．单项选择题（姓40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合

题意。不选或选错不得分）

1．建设工程项目的分类有多种形式，按建设性质划分的是()。

A．非生产性建设项目

B．国家预算拨款项目

C．经营性工程建设项

D．改建项日

2．施工图设计、审查属于工程建设程序的（）阶段。

A．可行性研究报告

B．开工准备

C．初步设计

D．项目建议书 3．推行限额设计时，初步设计阶段的直接控制目标是（）。

A．经批准的投资估算

B经批准的设计概算

C．经批准的施工图预算

D．经确定的工程合同价

4．根据建设部《工程造价咨询企业管理办法》规定，工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动表述错误的是（）。

A．不得超越资质等级范围承接工程造价咨询业务

B．不得跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务

C．不得同时接受招标人和投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务

D．不得出借资质证书

5．根据建设部《造价工程师注册管理办法》规定，下列正确的表述是（）。

A．不得独立执行工程造价业务

B．本人注册证书和执业印章必须由执业单位保管

C．不得跨工程专业承担工程造价业务活动

D．具有发起设立工程造价咨询企业权利

6．造价工程师制度属于国家统一规划的（）制度范围。

A．技术职称

B．岗位职务

C．执业资格

D．技术职务 7．按我省现行建设工程造价员管理规定，下列错误的表述是（）。

A．受聘于一个工作单位从事与专业水平相符合的工程造价业务

B．在本人承担的相关专业工程造价业务文件上签字，并承担相应的岗位责任

C．中级造价员可以从事5000万元以上建设项目相关工程造价编制

D．定期接受管理机构的资格验证，并完成规定的继续教育学

8．建筑安装工程造价构成中不包括（）。

A．营业税

B．分部分项工程费

C．设备购置费

D．规费 9．不计入人工单价的费用是（）。

A．计时计件工资

B．加班加点工资

c．奖金

D．管理人员工资 10．不属于分部分项工程费的是（）。

A．人工费

B．材料费

C．利润

D．规费

11．我省2014版定额舰定，（）不属于企业管理费的内容。

A．办公费

B．管理人员基本工资 C．勘察设计费

D．固定资产使用费

12,我省2009版定额舰定，（）不属于措施项目费的内容。A．现场安全文明施工措施费

B．生产工具用具使用费 C．已完成工程及设备保护费

D．脚手架费

13．为本建设项目提供和验证设计数据、资料等进行必要的研究试验费用及按照设计规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用，应列入（）。

A．材料费

B．工程建设其他费

C．企业检验试验费

D．按质论价费 14．下列定额分类中，按内容分类的是（）。

A．材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额

B．劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额

C．机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额

D．资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额

15．某砌砖班组有10名工人，砌筑2砖厚砖基础需5天完成，砌筑砖基础的时间定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量为（）

25工日，i3，该班组完成的砌筑工程量为（）。

A.62.5m

3B.0.8m3 /日

C.80m3

D.40m3

16．某施工机械的台班产量为500m3，与之配合的工人小组有4人，则人工时间定额为（）。

A．0.2工日／m3

B．0.8工日／m3

C．0 2工日／l00m3

D．0.8工日／l00m3 17．周转性材料在材料消耗定额中，以（）表示。

A．材料一次使用量

B．材料补损量

C．周转使用量减去回收量

D．材料回收量

18．预算定额是按照（）编制的。

A．社会平均水平

B．社会先进水平

C．行业平均水平

D．社会平均先进水平

19．某砌筑工程，工程量为l00m3，每m3砌体需要基本用工1.2工日，辅助用工为30工日，超运距用工是基本用工的15%，人工幅度差系数为10%，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。

A.202.5

B.180

C.184.8

D.189.39 20．采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由（）负责。

A．投标人

B．造价咨询人 C．招标人和投标人共同

D．招标人 21．分部分项工程量清单内容包括（）。

A．工程量清单表和工程量清单说明

B．项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量

C．工程量清单表、措施项目一览表和其他项目清单

D．项目名称、项目特征、工程内容等

22．建设项目可行性研究阶段的投资估算误差率一般在()范围内。

A．士5%

B．士10%

C．士15%

D．士20% 24．我省工程量清单计价办法规定，（）不属于规费项目。

A．工程排污费

B．安全文明施工措施费

C．住房公积金

D．社会保障费

27．某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为1200万元，主要材料金额的比重为60%，预付备料款为10%，当累计结算工程款为（）时，开始扣回备料款。

A．600万元

B．800万元

C．900万元

D．1000万元

29．发包人指定的履行合同的工程师在授权范围内发出的指令有错误或有异议，正确处理的方式是()。

A．工程师发出的口头指令未及时书面确认，承包人应于工程师发出口头指令3天内提出书面确认要求

B．指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延

C．承包人认为工程师指令不合理，可以在48小时之内向工程师提出修改指令的书面报告

D．紧急情况下，承包人对工程师指令有异议，可以拒绝执行指令

30．《建设工程施工合同示范文本》对材料设备采购有明确的表述，下列表述错误的是（）。A．发包人供应的材料设备单价与约定不符时，由发包人承担所有差价 B．承包人在确保不影响工程质量的前提下，可以自行使用代用材料

C．发包人供应的材料多于约定的数量时，发包人负责将多出部分运出施工现场

D．承包人采购的材料设备与设计和有关标准不符时，工程师应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用

31．施工单位在施工中发生如下事项：完成业主要求的合同外用工花费3万元；由于设计图纸延误造成工人窝工损失1万元；施工电梯机械故障造成工人窝工损失2万元。施工单位可向业主索赔的人工费为（）万元。A．3

B． 5

C．4

D．6 32．罚款、没收违法所得和经济赔偿属于（）。A．行政法律责任

B．刑事法律责任 C．道德法律责任

D．经济法律责任 33．中标通知书（）具有法律效力。A．对招标人和中标人

B．只对招标人

C．只对中标人

D．对招标人和中标人均不

34．（）是合同法的重要基本原则，合同当事人通过协商，自愿确立和调整相互间的权利义务关系。

A．平等原则

B．诚实守信原则

C．自愿原则

D．依法成立的合同对当事人具有约束力的原则

35．《江苏省建设工程造价管理办法》规定，（）有权查阅工程造价咨询企业和造价从业人员的信用档案。

A．只有政府建设行政主管部门

B．经政府建设行政主管部门批准的单位和个人

C．任何单位和个人

D．必须是司法机关

36．《江苏省建设工程造价管理办法》规定，建设工程施工发包与承包价在政府宏观调控下，由()形成。

A．建设单位与施工企业协商

B．企业自主报价和市场竞争形成 C．审计机关审核后

D．工程造价咨询企业编制

37．《江苏省建设工程造价管理办法》规定，工程造价成果文件上使用非本项目咨询人员的执业印章或者专用章的，县级以上地方人民政府建设行政主管部门可根据情节轻重，处以()的罚款。

A．5千元以上3万元以下

B．3千元以上5千元以下

C．1万元以上3万元以下

D．5千元以上1万元以下

38．采用书面形式订立合同，合同约定的签订地与实际签订地或者盖章地点不符时，人民法院应当()。

A．认定实际签字的地点为合同签订地

B．认定约定的签订地为合同签订地

C．认定盖章的地点为合同签订地

D．人民法院应当认定其合同属于无效合同

39．法人是相对于自然人而言的社会组织，下列表述错误的是()。A．法人必须是能以自己的名义享有权利和义务 B法人能独立地参与起诉、应诉的社会组织 C．法人对其行为所产生的法律后果承担法律责任

D．法人的分支机构不能履行义务时，该法人组织不承担连带责任

40．当建设工程施工合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法遇见的、()的重大变化，当事人可以参照情势变更原则请求人民法院变更或解除合同。A．不可抗力或属于商业风险 B非不可抗力造成的不属于商业风险 C．不可抗力造成的不属于商业风险 D．非不可抗力的属于商业风险

二、多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。不选答案或选了错误答案，本题不得分：若正确答案少选，每个选项得0.5分）

1．在建设项目构成中，属于分部工程是()。

A．管道工程 B．通风工程 C.土方工程 D．基础工程 E．钢筋工程 2．工程造价的特点表现在()。

A．工程造价的大额性 B．工程造价的个别性 C．工程造价的动态性 D．工程造价的层次性 E．工程造价的可控性

3．造价员有下列情形之一为验证不合格，应限期改正()。

A．近三年无工作业绩，且不能说明理由的 B．已丧失工作能力或年龄超过70周岁的 C．到期未参加资格证书验证的 D．已脱离工程造价业务岗位的 E继续教育不满管理部门规定的学时 4．下列()属于工程造价范围内的费用。

A．土地使用费 B．预备费 C．建设期贷款利息 D．铺底流动资金 E．招标代理赞

5．我省2009版费用定额规定，不属于其他项目费的内容有()。A．暂列金额 B．总承包服务费 c．工程按质论价费 D．计日工 E．二次搬运费

6．工程建设其它费用是指从工程筹建起到工程竣工验收交付使用止的整个建设周期除()以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用。A勘察设计费 B．建筑安装工程费 C．设备费 D．建设单位管理费 E．工器具购置费 7.劳动定额的编制方法主要有()。

A．技术测定法 B．经验估计法 C．统计分析法 D．比较类推法 E．理论计算法

8．我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费不包括()。A．现场安全文明施工措施费 B．临时设施 C．税金 D．企业管理费 E利润 9.下列关于暂列金额说法正确的是()。

A．招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项

B．竣工结算时暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人

C．包含在合同价内，由承包人暂定并掌握施工的一笔款项

D．招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定的材料单价 E．暂列金额应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写 10．下列属于总价措施项目费的是()。A．现场安全文明施工 B．垂直运输

C．大型机械进出场及安拆 D．脚手架 E.模板

11．工程竣工结算方式有()方式。

A．建设项目竣工总结算 B．单位工程竣工结算 C．竣工后一次结算 D．分段结算 E.单项工程竣工结算

12．工程承包商可以要求延长工期的因素有()。A．场地条件的变更，设计文件的缺陷

B．由于施工现场管理混乱被建设行政主管部门勒令停工整顿 C．处理不合理的施工图纸而造成的耽搁 D 由业主供应的设备和材料推迟到货 E．由于业主或建筑师的原因造成的临时停工 13．索赔证据要求具备()。

A．差异性 B．关联性 C．及时性 D．可靠性 E．真实性 14．法律责任追究的原则（）。A．坦白从宽原则 B．责任法定原则 C．违法必究原则

D．违法行为与法律责任相适应原则 E．责任自负原则

15．根据合同法规定，建筑施工合同中约定出现因()时免除自己责任的条款，该免责条款无效。

A．合同履行结果只有对方受益 B．不可抗力造成对方财产损失 C．履行合同造成对方人身伤害 D．对方不履行合同义务造成损失 E．故意或重大过失造成对方财产损失

16对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求()撤销该合同。A．建设行政主管部门 B工商行政管理部门 C．仲裁机构 D．人民法院 E 工程造价管理机构

17．《江苏街建设工程造价管理办法》规定，()必须采用工程最清单方式计价。A全部使用国有资金投资 B．国家政策性贷款项目

C．非国有资金投资的建设项目

D．国有资金虽小足5O%但国有投资者实质上拥有控股权的建设项目 E政府财政性资金投资建设项日

18．《江苏省建设工程造价管理办法》规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门给予行政处罚()。

A．因工程造价咨询企业自身过错造成委托人经济损失的 B．工程造价咨询企业出具的报告书质量出现差错

C．发包人或者承包人未将合同副本及变更的实质性内容报送备案的 D．发包人委托不具有相应资质的工程造价咨询企业审核工程结算的

E．国有资金投资项目未使用工程量清单计价方式或者违反计价规范强制性条文的 19．为确保施工企业从业人员社会保障权益落到实处，《江苏省建设工程费用定额》(2009年)将社会保障费列入规费计取，下列()属于社会保障费内容。A．工伤保险 B意外伤害保险 C生育保险 D．人寿保险 E.失业保险

20.《江苏省建设工程造价管理办法》中，表述正确的是()。

A．本办法所称的建设工程，是指各类房屋建筑、交通、水利和市政基础设施，以及与其配套的线路、管道、设备安装工程

B．从事工程造价活动应当遵循合法、客观公正、诚实信用的原则

C．建设工程施工发包与承包价可以采用工程量清单方式计价，也可以采用工程定额方式计价

D．经投资主管部门审批或者核准的国有资金项目的投资估算是该建设项目投资和造价控制的最高限额

E．建设工程施工合同应当具体约定工程进度款支付方式、数额及时间

三、判断题（共20题，每题1分，共20分，判断为“正确”答A;判断为“错误”答B。回答不正确或不回答不得分）

1．为使原有的固定资产保持原有的一性能和作用而定期进行的大修理，属于建设

工程投资。

2．进口设备的原价是指进口设备的离岸价。3．施工定额是企业定额，有利于推广先进技术。

4．劳动定额也称人工定额，是指在正常的施工技术组织条件下，为完成一定数量的合格产品或完成一定量的工作所必需的劳动消耗量标准。

5．“行为”作为法律关系的客体，是指人们在主观意志支配下所实施的具体活动，包括作为和不作为。

6．我省规定，招标人应当在招标控制价发给投标人的3天内，将招标控制价有关资料报送工程所在地工程造价管理机构或招投标监管机构备查。

7．我省规定，招标代理机构可以在资格等级范围内从事工程建设项目的工程量清单与招标控制价的编制与审核工作。

8.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目不予调整，原措施费用没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。9．《江苏省建设工程造价管理办法》属于地方性法规。

10．经过招标投标订立的建设工程施工合同，工程虽经验收合格，但因合同约定的工程价款低于成本价而导致合同无效，发包人要求参照合同约定的价款结算的，人民法院不予支持。11．建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算的，一方当事人要求按定额结算工程价款的，人民法院不予支持，但合同履行过程中原材料价格发生重大变化的除外。

12．电子数据交换是一种由电子计算机及其通讯网络处理业务文件的技术，作为一种新的电子化贸易工具，又称为电子合同。

13．当事人工程变更内容与经过备案的施工合同在实质性内容上不一致的，可以另行签订补充协议作为工程结算和审核的依据。

14．发包人收到工程结算文件后不予答复，视为认可工程结算文件处理。

15．工程造价咨询企业在审核工程结算时，认为部分结算价款不合理，可以更改工程承发包合同约定的条款进行结算审核。

16．当事人订立的合同被确认无效或者被撤销后，表明当事人的权利和义务的全部结束。17．采用分项详细估算法估算流动资金需分别确定现金应收账款、存货和应付账款的最低周转天数。

18．施工中出现施工图纸与工程量清单项目特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价。

19．因分部分项工程量清单漏项造成增加新的工程量清单项目，且合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定，或者由承包人提出新的综合单价，经发包人确认后执行。20．实行工程量清单计价的工程，宜采用单价合同，但并不排斥总价合同。

第五篇：2011年造价员考试真题精选(9)

1．工程建设定额按定额的不同用途可分为（abe）。

A．预算定额

B．施工定额

C．材料消耗定额

D．劳动定额

E．概算指标

2．工程造价计价依据必须满足'的要求有（ABCE）。

A．定性描述清晰，便于正确利用

B．信度高，有权威性

C．准确可靠，符合实际

D．定量描述清晰，便于正确利用

E．数据化表达，便于计算

3．工程预算定额的作用包括（BDE）。

A．是编制概算指标的依据

B．是施工企业编制、施土计划，确定劳动力、材料、机械台斑需用量计划和统详完产工程量的依据

C．是扩大初步设计阶段编制设计概算和技术设计阶段编制修正概算的依据

D．是建筑单位拨付工程价款、建设资金和编制竣工结算的依据

E．是编制施工图预算、确定工程造价的依据

4．工程预算定额的编制依据包括（ACD）。

A．推广的新技术、新结构、新材料、新工艺

B．选择的典型工程施工图和其他有关资料

C．现行的设计规范，施工验收规范，质量评定标准和安全操作规程

D．全国统一劳动定额、全国统丁基础定额

E．人工工资标准、材料预算价格和机械台班预算价格

5．编制预算定额的原则包括（AC）。

A．社会平均水平的原则

B．先进性原则

C．简明实用原则

D．独立自主原则

E．普遍性原则

6．工程概算指标的主要作用包括（CDE）。

A．是编制概算阶段招标标底和投标报价的依据

B．是编制建设项目主雾材料计划的参考依据

C．是考核基本建设投资效果的依据

D．是设计单位编制初步设计概算、选择设计方案的依据

E．是基本建设管理部门编制投资估算和编制基本建设计划，估算主要材料用量计划的依据

7．（ABE）是概算定额编制的依据。

A．预算定额

B．现行的设计标准规范

C．概算指标

D．施工定额

E．人、材、机的价格

8．确定定额时，工人工作必须消耗的时包括（ACE）。

A．不可避免的申断时间

B．违反劳动纪律的损失时间

C．基本工作时间

D．施工本身造成的停工时间

E．休息时间

9．制定人工时间定额考虑的时间有（ABCE）。

A．偶然工作时间

B．休息时间

C．辅助工作时间

D．施工本身谴成的停工时间

E．基本工作时间

10．机械台班产量定额应通过（ACE）确定。

A．工作班延续时间

B．多余工作时间

C．机械正常利用系数

D．司机的工作时间

E．机械1小时纯工作正常生产率

1、ABE2、ABCE3、BDE4、ACD5、AC ACE9、ABCE10、ACE

6、CDE7、ABE8、