2018年度二级建造师法规考前押题命中率68.13%

第一篇：2018年度二级建造师法规考前押题命中率68.13%

一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．施工单位的下列措施中，不符合安全生产要求的是()。

A．根据施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的施工措施 B．在施工现场人口处设置明显的安全警示标志 c．施工现场的办公、生活区设置在作业区内

D．制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度

2．当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起()内向上一级人民法院提起上诉。A．10日

B．15日

C．30 日 D．60日

3．甲与乙签订一房屋买卖合同，甲已支付一半房款，此时甲请求乙交付房屋并办理过户手续，然后才支付另一半房款。以下说法正确的是()。

A．依诚信原则，乙不得行使同时抗辩权 B．乙有权行使同时抗辩权 c．甲违约在先，乙有权解除合同

D．乙得行使不安抗辩权 4．下列合同中，属于从合同的是()。

A．买卖合同

B．借款合同

c．保证合同

D．承揽合同 5．建设单位迫使承包方以低于成本的价格竞标的，应处以()的罚款。A．20万以下

B．20万以上50万以下

C．项目合同金额的5‰

D．项目合同金额的10‰ 6．商标的构成要素不包括()。

A．商标的名称

B．商标的图案 c．商标的颜色

D．商标的使用范围 7．根据我国法律，以下不属于中标条件的一项是()。A．能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准 B．能够满足招标文件的实质性要求 c．投标价格低于成本 D．投标价格最低

8．以下情形中不符合生产经营单位安全生产基本要求的是()。A．生产经营单位为安全生产设施投入大量资金 B．设置安全生产管理机构管理危险物品的经营储存 c．配备劳动防护用品

D．由从业人员个人缴纳工伤社会保险

2018年度二级建造师法规考前押题

请广大考生在下载后24小时内删除，否则造成的一切侵权行为后果自负！9，股份有限公司的权力机构是()。

A．股东大会

B．股东会

C．董事会

D．监事会

10．接受委托为建设项目影响评价提供技术服务的机构，应当经过()考核审查合格后，颁发资质证书。A．县级以上环保行政主管部门 B．市级以上环保行政主管部门

c．省、自治区、直辖市的环保行政主管部门 D．国务院环保行政主管部门

11．下列情形中不属于安装工程一切险承保范围的是()。A．短路、过电压、电弧所造成的损失

B．超压、离心力引起的断裂所造成的损失

c．因结构、材料或在车间制作方面的错误导致的损失 D．因安装地点的运输所引起的意外时间

12．建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过()方决定该项目开工建设的，应报原审批部门重新审核。A．1年

B．5年

C．10年

D．15年

13．债务人或第三人将其动产或权利转移债权人占有，用以担保债权的实现，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿的法律行为，叫做()。

A．保证

B．抵押

C．留置

D．质押

14．下列做法中不属于投标人以非法手段骗取中标的是()。A．非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标 B．以低于成本的报价竞标

C．投标时递交虚假业绩证明、资格文件 D．假冒法定代表人签名，递交假的委托书

15．甲欠乙1吨钢材，乙向甲借款3万元，根据合同约定，两项债务正好同时到期。于是甲乙协商两个债务抵消，不再互为偿还。此种债的消灭基于()事实。

A．清偿

B．混同

c．提存

D．抵消 16．下列权利中属于著作财产权的是()。

A．发表权 B．署名权 c．修改权 D．发行权 17．分包工程的安全生产责任，()。A．由总承包单位承担责任 B．由分包单位承担责任

c．由各分包单位承担连带责任

D．由总承包单位和分包单位承担连带责任

18．发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，将被如何处理?()A．责令改正，处以罚款

B．责令停止施工 c．吊销资质证书

D．没收违法所得

19．从事工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，其资格由()认定。A．国务院建设行政主管部门

B．省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门

c．国务院或省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门 D．县级以人民政府的建设行政主管部门

20．下列做法中，违背我国劳动法规定的一项是()。

A．用人单位对从事有职业危害作业的劳动者定期进行健康检查 B．用人单位安排女职工从事矿山井下劳动 C．用人单位对劳动者进行劳动安全卫生教育 D．用人单位准予女职工100天的产假

21．某一人民法院受理案件后，发现自己对该案件没有管辖权，将案件移送给有管辖权的 人民法院审理，叫作()。A．移送管辖

B．指定管辖

c．级别管辖

D．地域管辖

22．招标人以不合理的条件限制投标人，强制要求投标人组成联合体共同投标的，可以处以()的罚款。A．项目金额的5‰以上 10‰以下 B．项目金额的5％以上 10％以下 C．1万元以上5万元以下 D．1万元以上 10万元以下

23．下列表述中，受要约人对要约内容的作出非实质性变更的是()。

A．合同标的变更

B．履行方式的变更 C．增加说明性条款

D．提出新的解决争议的方法 24．下列属于要约的是()。

A．寄送价目表 B．商业广告的内容符合要约规定 c．拍卖公告 D．招标公告 25．下列债权让与中，符合法律规定的是()。A．甲以遗嘱方式将债权转让给继承人乙 B．某钢铁厂宣告破产后将债权转让给第三人

c．某演出公司与演员张某签订演出合同后，将合同中对演员的转让给另一家公司 D．李某将其扶养请求权转让给王某

26．出售质量不合格的商品而未声明的，诉讼时效为()。A．1年

B．2年

C．4年

D．20年

27．张某向某农场购买了1吨苹果，约定在货到达后付款。在装车时，工作人员误装了1．5吨，张某和工作人员都没有发现。结果张某运输苹果的车在途中翻入沟中，苹果全部损失，张某应当向农场支付()苹果的价款。A．1吨

B．1．5吨

C．2．5吨

D．0吨 28．从债权的内容看，债权的性质是()。

A．对人权

B．对事权

C．相对权

D．绝对权 29．对于环境影响很小、不需要进行环境影响评价的，应当()。A．编制环境影响报告书 B．编制环境影响报告表 C．填报环境影响登记表 D．制作环境影响分析表

30．下列情形中，造成合同权利义务终止的是()。A．债权人拒绝受领标的物

B．当事人－方延迟履行义务 c．当事人－方下落不明

D．债权人免除债务 31．评标由()负责。

A．建设行政主管部门组建的评标委员会 B．招标人依法组建的评标委员会 c．投标人依法组建的评标委员会

D．招标人与投标人共同组建的评标委员会 32．开标地点为()。

A．招标文件中预先确定的地点

B．评标委员会确定的地点 c．投标人共同商议的地点

D．建设项目所在地 33．评标委员会的成员人数为()。A．5人以上双数

B．5人以上单数 c．6人以上双数

D．6人以上单数

34．甲公司得知乙公司正在与丙公司谈判，甲为了排挤乙公司而向丙公司提出了更优惠的条件。乙公司退出后甲公司又借故中止谈判，给丙公司造成了损失。甲公司的行为定性为()。A．欺诈

B．假借订立合同恶意磋商

c．以合法形式掩盖非法目的 D．正常的商业竞争 35．下列可以作为保证人的单位是()。

A．国家机关

B．学校

C．医院

D．合伙企业

36．中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其()内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告。A．1～2年

B．2～3年

c．3～4年

D．2～5年 37．要约的生效时间是()。

A．到达受约人时生效

B．发出时生效

c．到达受约人的第二天生效

D．受约人发出承诺前 38．建设单位的下列做法符合法律规定的是()。

A．在工程竣工验收合格之日后20天办理工程竣工验收备案 B．在重新组织竣工验收前使用工程

c．将建设工程发包给具有相应资质等级的单位 D．编造文件办理竣工验收备案

39．依我国法律，当事人对下列()合同可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。A．以合法形式掩盖非法目的 B．损害社会公共利益 C．在订立合同时显失公平

D．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益

40．人民法院对上诉案件应当在第二审立案之日起()内审结。A．1个月

B．3个月

C．6个月

D．1年 41．建设单位的下列做法中，没有尽到消防安全职责的是()。A．确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全负责人 B．组织防火检查

C．定期检验维修消防设施和器材

D．在设有仓库的楼房内设置员工宿舍，以方便对仓库的管理

42．招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()内订立书面合同。A．15日

B．30日

C．1个月

D．2个月

43．甲公司致电乙公司，欲订购10吨钢材，并提供了价格、数量，询问是否同意。当日，乙公 司也致电甲公司，表示现有10吨钢材，说明质量、价格，询问是否接受。然而双方都没有给对方 明确的答复。1个月后，乙公司向甲公司发货，甲公司拒收。甲乙公司之间的关系认定为()。

A．合同关系未成立

B．合同关系已成立

c．合同关系成立且生效

D．合同关系成立但未生效 44．保证方式没有约定或约定不明确的，()。A．按一般保证承担保证责任 B．由当事人协商承担保证责任 c．按连带保证承担保证责任

D．由债权人指定的保证人承担保证责任 45．合同法所称不可抗力是指()。

A．不能预见、不能避免并不能克服的客观情况 B．不能预见但能够避免的客观情况

c．能够预见但不可避免、不能克服的客观情况 D．能够预见，可以避免但不能克服的客观情况 46．撤销权的除斥期间是()。

A．自债权人知道或应当知道撤销事由之日起5年内 B．自债务人的行为发生之日起5年内

c．自债权人知道或应当知道撤销事由之日起1年内 D．自债务人的行为发生之日起1年内

47．合同中履行费用负担不明确的，应当由()负担。

A．债权人

B．合同双方

c．债务人

D．履行义务的一方 48．组成一个联合投标体共同投标的法人数目应为()。

A．两个

B．两个以上

c．三个

D．三个以上 49．债务人部分履行债务给债权人增加的费用，由()负担。

A．债务人

B．债权人

c．债务人和债权人

D．过错方 50．下列做法不属于串通投标的是()。

A．招标者在公开开标前，开启标书，并将投标情况告知其他投标者 B．招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍 C．投标者在投标时递交虚假业绩证明

D．投标者与招标者商定在招投标时压价，中标后再给招标者额外补偿

51．当事人在合同中约定一方向对方给付定金作为债权担保的，收受定金的一方不履行约 定债务的，应()。A．将定金退还

B．双倍返还定金 C．支付违约金

D．赔偿对方损失

52．以下限制民事行为能力人订立的合同中，要经过法定代理人追认才有效的是()。A．赠与合同

B．承揽合同

C．与年龄智力相适应订立的合同

D．与精神状况相适应订立的合同 53．不属于建筑业企业资质的序列是()。

A．总承包

B．专业承包

c．专业分包

D．劳务分包

54．甲向乙借款1万元，约定年息为10％，并由丙提供了保证。现乙欲将债权转让给丁，在原保证合同对债权转让无约定的情况下，下列表述正确的是()。

A．若该债权转让，丙即免除了保证责任

B．若该债权转让，丙在原保证担保的范围内继续承担保证责任

c．该债权转让在征得丙的同意后，丙才在原保证担保的范围内继续承担保证责任 D．该债权转让后由乙通知丙，丙才在原保证担保的范围内继续承担保证责任 55．以下情形中，不属于无权代理行为的是()。A．行为人没有代理权 B．行为人超越代理权限

C．行为人的代理基于口头委托

D．行为人在代理权终止后仍以被代理人的名义订立合同

56．无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，()。A．由监护人承担民事责任 B．由行为人自己承担民事责任 C．由监护人和行为人承担连带责任 D．无须承担责任

57．两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照()的业务许可范围承 揽工程。A．资质等级高的单位

B．资质等级低的单位 c．各单位协商确定

D．发包方指定其中一家单位

58．环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起()内，完成验收。A．10日

B．15 日

C．30日 D．60 日

59．某市仲裁委员会仲裁一建设工程合同纠纷案件，首席仲裁员甲认为应当裁定合同无 效，仲裁人员乙认为合同有效，应当裁定解除合同，仲裁人员丙亦认为合同有效但应裁决继续 履行合同。这种情况下应()。A．请示仲裁委员会主任并按其意见作出裁决 B．按乙或丙的意见作出裁决 C．按甲的意见作出裁决

D．重新组成仲裁庭经评议后作出裁决

60．当事人迟延履行后发生不可抗力的应当()。

A．全部免除责任

B．不能免除责任 c．部分免除责任

D．由相对方决定是否免除责任 61．根据工程建设标准的内容划分，下列不属于这种分类的一项是()。A．设计标准

B．施工及验收标准 c．设计定额

D．技术标准

62．A市甲公司与B市乙公司在c市签订建设工程合同，合同履行地在D市。合同约定若 发生争议将纠纷提交C市仲裁委员会仲裁。现甲乙公司发生纠纷，甲欲申请仲裁，发现c市 没有设立仲裁委员会，而A、B、D市均设立了仲裁委员会。甲可以()A．向A市仲裁委员会申请仲裁 B．向B市仲裁委员会申请仲裁 c．向C市法院起诉

D．向D市仲裁委员会申请仲裁

63．下列()情况中用人单位可以解除劳动合同。A．职工张某因工负伤而丧失劳动能力 B．职工许某公派出国而逾期未归 C．职工李某与他人同居而怀孕 D．职工陈某患病住院

64．下列表述中超越工程质量监督机构基本职责的是()。A．办理建设单位工程项目报监手续，收取监督费 B．对建设工程的地基基础、主体结构的质量进行检查 c．对建设单位组织的竣工验收程序实施监督

D．对于需要实施行政处罚的，按照法定标准实施处罚 65．建设工程施工承包单位对于屋面防水工程的最低保修期限是()。A．2年

B．5年

C．2个月

D．5个月 66．有限责任公司发起人的股东人数为()。

A．2个以_12

B．50个以下

C．2个以_上50个以下

D．没有上下限的限制

67．甲向乙借款20万元，以自己的一套房子作为抵押担保。抵押期间，甲欲将这套房子以 25万元卖给丙，丙知道房子已设置抵押，但愿意接受。以下表述正确的是()。

A．甲可以卖出该房屋，但应先征得乙的同意 B．甲可以卖出该房屋，不必征得乙的同意 c．甲可以卖出该房屋，但事前应通知乙

D．甲无权卖出该房屋，因为此房屋已设置了抵押权

68．对于招投标过程中的违法行为进行行政处罚，由()规定的有关行政监督部门决定。

A．国务院 B．省、自治区、直辖市人民政府 C．县级以上人民政府 D．建设工程项目所在地的人民政府 69．父母作为监护人代理未成年子女进行民事诉讼活动，这种情况属于()。A．指定代理

B．委托代理

c．无权代理

D．法定代理

70．甲委托乙为其购买建材，乙为此做了大量准备工作。现甲不想要这批建材了，通知乙 取消委托。下列说法正确的是()。A．甲可以单方取消委托，但应以书面方式作出

B．甲可以单方取消委托，但应支付乙为准备工作所消耗的合理费用 c．甲可以单方取消委托，但应按原委托合同约定支付乙报酬 D．甲无权单方取消委托，否则承担违约责任

二、多项选择题(每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个 错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)1．以下属于投标程序的是()。

A．组织投标机构

B．编制投标文件 C．接受投标书

D．评标 E．送达投标文件 2．安全生产中从业人员的权利包括()。

A．了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施 B．对本单位的安全生产工作提出建议

c．获得符合国家标准或行业标准的劳动防护用品 D．获得安全生产教育和培训

E．发现事故隐患立即向本单位负责人报告

3．建设单位办理工程竣工验收备案应提交()材料。A．环境影响报告书 B．工程竣工验收报告 c．工程竣工验收备案表

D．法律法规规定应由规划、公安消防、环保部门出具的认可文件 E．施工单位签署的工程质量保修书 4．以下情况属于合同变更的是()。A．合同标的物数量的增减 B．合同履行期限的变更 C．合同履行地点的变更 D．交付方式的变更 E．签订合同的主体变更

5．以下表述符合工程监理单位的质量责任的是()。A．依法取得相应资质等级证书

B．在资质等级许可的范围内承担工程监理业务

c．工程监理企业与建筑材料供应单位是上下级关系

D．工程监理企业依照法律法规、有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同实施监理 E．工程监理企业对施工质量承担监理责任

6．按照属性分类，工程建设标准可以划分为()。A．技术标准

B．设计标准

C．管理标准

D．施工及验收标准 E．工作标准

7．下列情形中，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同的是()。A．劳动者患病或负伤，在规定的医疗期内 B．在试用期内

C．女职工在孕期、产假、哺乳期内

D．用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动 E．用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件

8．甲向乙借款1万元，同时丙又欠甲1万元，通过协商由丙向乙直接偿还。下列表述中正确的是(A．若甲乙协商一致，再通知丙，属于债权转让 B．若甲丙协商一致，再通知乙，属于债务转移

c．若甲乙得到丙的同意，再达成协议，属于债权转让 D．若甲丙得到乙的同意，再达成协议，属于债务转移

E．若甲乙丙三方订立协议，对甲与乙为债权转让，对甲和丙为债务转移

9．对于中标单位将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，有关部门将()。A．处分包项目金额5‰以上10‰以下的罚款 B．有违法所得的，并处没收违法所得 c．责令停业整顿

D．情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照

。)E．责令不得再参加任何依法必须进行招标的建设工程项目投标 10．下列属于不可抗力范围的是()。

A．自然灾害

B．施工单位过错造成工程延期竣工 c．社会突发事件

D．政府行为

E．建设单位资金不到位造成工程延期竣工

11．县级以上人民政府建设行政主管部门的工作人员，有()行为的，将受到降级或撤职的处分。A．未对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查 B．对不具备安全生产条件的施工单位颁发资质证书 C．对没有安全施工措施的建设工程颁发施工许可证 D．发现违法行为不予查处

E．发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或暂时停止施工 12．下列适用抵消的情况中，正确适用的是()。

A．甲乙1000元钱，春节时二人打麻将赌博，甲赢了1000元，甲主张以赌债抵消欠款

B．张某欠王某2000元，王多次催要无果，遂将张打伤，张要求损害赔偿，王主张以欠款抵消

c．甲借给 100元钱，同时乙给甲制作了一套礼服，其加工费为100元。如果甲乙的 债务都已到期，则甲乙之间的债务可以抵消

D．李某因做生意向王某借款1000元，而王某欠李某货款800元，如果李某和王某的债 务都已到期，则可以在800元的范围内抵消债务 E．甲向乙定做一套家具，交付家具时甲以乙妻子曾向甲借款2000元为由，主张债务抵消而拒付加工费 13．施工单位在采用()时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。A．新技术

B．新工艺

c．新设备

D．新材料

E．新方案 14．()情况下，第二审人民法院将裁定撤销原判、发回原审法院重审。A．原判决适用法律错误

B．原判决认定事实错误 C．原判决认定事实不清、证据不足D．原判决违反法定程序 E．原判决违反法定程序、可能影响案件正确判决 15．建设项目的环境影响报告书应当包括()内容。A．建设项目概况

B．建设项目周围环境现状

c．建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估 D．建设项目环境保护设施的设计方案 E．对建设项目实施环境监测的建议

16．建筑工程一切险的被保险人可以包括()。

A．业主

B．技术咨询顾问 c．制造商或供应商

D．总承包商 E．业主聘用的监理工程师 17．以下情况中必须进行招标的工程建设项目是()。A．施工单项合同估算价在200万元人民币以上的

B．重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的 C．勘察设计的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的 D．监理服务的采购，单项合同估算价在10万元人民币以上的

E．单项合同估算价低于法定标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的 18．下列各项中，可以质押的权利是()。

A．土地所有权

B．房屋产权 C．汇票、支票、本票

D．债券、存款单、仓单、提单 E．股份、股票

19．甲为逃避向乙偿还债务，将自己名下的不动产转让给丙，导致无力偿还债务。债权人 乙欲行使撤销权应当具备的条件是()。A．甲以明显不合理的低价向丙转让不动产 B．甲主观上有逃债的故意

c．甲与乙之间的转让没有到有关部门办理登记 D．乙对甲的债权已经到期 E．丙知道甲行为的目的

20．根据法律规定，下列免责条款无效的是()。A．合同当事人一方受益

B．涉及不可抗力造成的对方财产损失 c．造成对方人身损害

D．约定一方不履行合同义务时必须承担的法律责任 E．因故意或重大过失造成对方财产损失

21．下列关于建筑工程一切险的免赔额，说法正确的是()。A．工程本身的免赔额为保险金额的O．5％－2％ B．施工机具设备等的免赔额为保险金额的5％

c．第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的1％一2％ D．人身伤害的免赔额为伤害损失的5％

E．支付修复保险标的遭受损失所需费用时，必须扣除免赔额

22．甲乙签订水泥订购合同，甲委托丙送货，并订立运输合同。丙送货途中，遭遇泥石流导致延迟送货，水泥受到部分损失。于是乙方以逾期交货和货物不符合约定为由拒收货物、拒付货款。丙多次与乙交涉未果，发现水泥受潮部分扩大，就将水泥作价卖给另一个厂家。下列表述中正确的是()。

A．水泥价值减少的损失由甲承担 B．水泥价值减少的损失由乙承担 c．水泥价值减少的损失由丙承担

D．丙为处理水泥的费用可以要求甲支付 E．丙为处理水泥的费用可以要求乙支付

23．对在工程承包中行贿的承包单位，应()。A．处以罚款，没收贿赂的财物 B．对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分 c．造成工程质量问题的，与受贿的单位承担连带赔偿责任 D．责令停业整顿、降低资质等级或吊销资质证书 E．构成犯罪的，依法追究刑事责任

24．民事起诉状应当记载的事项包括()。A．当事人的姓名、年龄、职业、住所等

B．诉讼请求和所根据的事实与理由 c．证据和证据来源 D．证人姓名和住所

E．对管辖异议的处理意见

25．下列构成继续履行必须具备的条件的是()。A．当事人一方违约

B．当事人双方互负履行义务

C．继续履行合同仍有意义，不违背订立合同的宗旨 D．非违约方需有继续履行的请求 E．违约方有条件履行

26．我国的诉讼管辖可分为()。A．地域管辖

B．级别管辖 c．协议管辖

D．移送管辖 E．指定管辖

27．下列属于违约责任构成要件的是()。A．当事人有不履行合同债务的违法行为 B．违约方主观上过错

c．当事人在合同中约定了违约条款 D．有损害事实存在

E．违约行为与损害事实之间有因果关系

28．根据我国法律，有()行为之一的，责令改正，处以10万元以上30万元以下的罚款。A．勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察 B．设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计

c．设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商 D．设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计

E．施工单位在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备 29．下列事实中属于《劳动法》适用范围的是()。A．外商独资企业聘用的职工 B．个体工商户聘用的帮手 c．家庭聘用的保姆

D．国家机关聘用的临时工 E．扶贫基金会聘用的员工

30．下列合同中，适用一年诉讼仲裁时效的合同是()。A．超过专利权保护期限的专利使用许可合同 B．延付或者拒付租金的租赁合同 C．寄存财物被丢失的保管合同

D．出售质量不合格的商品未声明的买卖合同 E．迟延交付建筑物的建设工程合同

参考答案

一、单项选择题

1．B

2．D

3．C

4．A

5．C

6．D

7．A

8．B

9．A

10．D 11．C

12．B

13．D

14．B

15．D

16．D

17．D

18．C

19．C 20．B 21．A 22．C 23．C 24．B 25．B 26．A 27．A 28．C 29．C

30．D 31．B

32．A

33．B

34．B

35．D 36．D

37．A

38．C

39．C

40．B 41．D 42．B 43．C 44．C 45．A 46．B 47．D 48．B 49．A

50．C 51．B 52．B

53．C 54．B

55．C 56．A 57．B

58．C 59．C 60．B 61．D 62．C 63．B 64．B 65．B 66．C 67．C 68．A 69．D

70．B

二、多项选择题

1．ABD

2．ABCD

3．BCDE

4．ABCD

5．ABDE 6．ACE

7．BDE

8．AD

9．ABCD 11．BCD

12．CD

13．ABCD

14．BCE

15．ABCE 16．ADE

17．ABCE

18．CD 19．ABE 21．ABCE

22．AD

23．ABDE

24．ABCD

25．ACDE 26．ABDE27．ADE

28．ABCD

19．ABDE

．ACD 20．CE ．BCE

第二篇：2018二级建造师《水利水电实务》考前押题：水利水电工程验收

2018年二级建造师历年真题、模拟题尽收其中，全部由业界名师精心解析，精细化试题分析，请持续关注学尔森二级建造师频道，完美解析一网打尽。

二级建造师考试时间为2018年6月2-3日统考，考试报名时间于1-3月开始，小编特为大家整理了2018二级建造师《水利水电实务》考前押题：水利水电工程验收，赶紧来学尔森一起看一下吧。更多二级建造师报名条件、二级建造师备考指导等信息请持续关注学尔森二级建造师频道。

2018二级建造师《水利水电》考前押题：水利水电工程验收

1.某水利工程验收委员会由9人组成，根据《水利水电建设工程验收规程》，该工程验收结论至少应经()人同意。A.5 B.6 C.7 D.8 参考答案：B 答案解析：本题考查的是水利工程验收的分类及要求。工程验收结论应经2/3以上验收委员会(工作组)成员同意，所以本题9人的验收委员会，验收结论应至少经6人同意。

2.根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008),质量监督机构的代表应该参加()验收委员会或工作组｡ A.分部工程 B.单位工程

C.合同工程完工 D.阶段

参考答案：D 答案解析：本题考查的是水利工程阶段验收的要求｡阶段验收委员会应由验收主持单位、质量和安全监督机构、运行管理单位的代表以及有关专家组成,进行阶段验收｡

3.需监理单位在竣工图图标上方加盖并签署竣工图确认章的是()｡ A.施工图没有变动的 B.在原施工图上杠改的 C.在原施工图上划改的 D.重新绘制的 参考答案：D 答案解析：本题考查的是水利工程建设档案的要求｡凡涉及结构形式、工艺、平面布置等重大改变的,或图面变更超过1/3的,应重新绘制竣工图(可不再加盖竣2018二级建造师《水利水电实务》考前押题：水利水电工

程验收 工图章)｡重新绘制按原图编号,并在说明栏内注明变更依据,在图标栏内注明竣工阶段和绘制竣工图的时间、单位、责任人｡监理单位应在图标上方加盖并签署竣工图确认章｡

4.依据《水利工程建设项目档案验收评分标准》，档案验收结果的等级有()。A.合格、不合格

B.优良、合格、不合格

C.优秀、良好、合格、不合格 D.优秀优良、合格、不合格 参考答案：B 答案解析：本题考查的是水利工程专项验收的要求。验收结果分为3个等级：总分达到或超过90分的，为优良;达到70〜89.9分的，为合格;达不到70分或“应归档文件材料质量与移交归档”项达不到60分的，均为不合格。

5.根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008),水利工程竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后()年内进行｡ A.1 B.2 C.3 D.5 参考答案：A 答案解析：本题考查的是水利工程竣工验收的要求｡水利工程竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行｡

6.根据水利水电工程验收有关规定,下列关于大型拦河水闸工程验收的说法中正确的是()｡

A.应进行蓄水验收

B.由竣工验收主持单位决定是否进行蓄水验收 C.应进行竣工验收技术鉴定

D.由竣工验收主持单位决定是否进行竣工验收技术鉴定 E.在建设项目全部完成后3个月内进行竣工验收 参考答案：ABC 答案解析：本题考查的是水利工程竣工验收的要求｡水库下闸蓄水前,应进行下闸蓄水验收｡拦河水闸工程可根据工程规模.重要性,由竣工验收主持单位决定是否组织蓄水(挡水)验收｡根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008),竣工验收应在工程建设项自全部完成并满足一定运行条件后1年内进行｡大型水利工程在竣工技术预验收前,应按照有关规定进行竣工验收技术鉴定｡中型水利工程,竣工验收主持单位可以根据需要决定是否进行竣工验收技术鉴定｡

7.根据《关于加强小型病险加固项目验收管理的指导意见》(水建管【2013】178号),小型病险水库除险加固项目法人验收包括()验收｡ A.分部工程 B.分项工程 C.单位工程 D.蓄水

E.合同工程完工 参考答案：AC 答案解析：法人验收包括分部工程验收和单位工程验收｡

8.根据《小型水电站建设工程验收规程》(SL168-2012),小水电站工程验收分为()验收｡ A.分部工程 B.单位工程 C.单元工程 D.机组启动 E.竣工

参考答案：ABDE 答案解析：小水电工程验收工作按工程项目划分及验收流程可分为分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收、阶段验收(含机组启动验收)、专项验收和竣工验收,各项验收工作应互相衔接,避免重复｡

案例一

背景: 某水闸工程由于长期受水流冲刷和冻融的影响,闸墩混凝土碳化深度最大达5.5cm,交通桥损坏严重｡工程加固处理内容包括:闸墩采用渗透型结晶材料进行表层加固;拆除原交通桥桥面板,全部更换为浇“T”型梁板等｡ 在工程加固过程中,监理单位在质量检查中发现“T”型梁板所使用的φ32钢筋焊接件不合格,无法保证工程安全,施工单位对已经浇筑完成的“T”型梁板全部报废处理并重新浇筑,造成质量事故,直接经济损失15万元｡质量评定项目划分时,将该水闸加固工程作为一个单位工程,交通桥作为一个分部工程,每孔“T”型梁板作为一个单元工程,每个混凝土闸墩碳化处理作为一个单元工程｡在《单元工程评定标准》中未涉及混凝土闸墩碳化处理单元工程质量评定标准｡工程完工后,项目法人主持进行单位工程验收,验收主收工作包括对验收中发现的问题提出处理意见等内容｡ 问题: 1.写出混凝土闸墩碳化处理单元工程质量评定标准的确定程序｡ 2.“T”型梁板浇筑质量事故等级属于哪一类,请说明理由｡

3.分别指出“T”型质量事故对①“T”型梁板单元工程;②交通桥分部工程;③水闸单位工程的质量等级评定结果(合格与优良)有无影响,并说明理由｡

4.本工程进行单位验收,验收工作除背景材料中给出的内容除外,还应该进行哪些主要工作? 参考答案：

1.按照混凝土闸墩碳化处理的设计要求和技术规范,设备生产厂商的技术说明书,增补制定施工、安装质量评定标准,并按照《水利水电工程施工质量评定表(试行)》的统一格式(表头、表尾、表身)制定相应质量评定的表格｡有关质量评定标准和表格,须经过省级以上水利工程行政主管部门或其委托的水利工程质量监督机构 批准｡

2.一般质量事故｡直接经济损失15万元,在10和30万之间,所以T型梁板浇筑属于一般质量事故｡

3.(1)对“T”型梁板单元工程质量等级评定结果无影响｡理由:单元工程质量达不到合格标准时,施工单位应及时进行了全部返工,可以重新评定质量等级｡

(2)对交通桥分部工程的质量等级评定结果有影响,理由:“T”型梁板单元工程为主要单元工程,其发生一般质量事故,造成交通桥分部工程不能评定为优良｡

(3)对水闸单位工程的质量等级评定结果无影响｡理由:虽然在“T”型梁板单元工程发生了质量事故,但其事故等级为一般质量事故,并且施工单位及时进行返工重做,所以对单元工程质量评定无影响｡

4.还应该进行的主要工作包括:检查合同范围内工程项目和工作完成情况;检查施工现场清理情况;检查已投入使用工程运行情况;检查验收资料整理情况;鉴定工程施工质量;检查工程完工结算情况;检查历次验收遗留问题的处理情况;确定合同工程完工日期;讨论并通过合同工程完工验收鉴定书｡

第三篇：二级建造师法规题2010模拟

2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题

模拟考试题——单选

1，刘某2007年8月1日取得建造师注册证书和执业印章，2008年刘某与所在单位解除劳动合同并开始在新单位上班，则（）

A.刘某可以直接在新单位继续以建造师名义执业至2010年7月31日

B.注册机关应撤销刘某的注册证书及印章

C.刘某可以申请增项注册，在原单位上增加一个注册单位

D.刘某可以申请变更注册，经变更执业单位后可继续以建造师名义执业至2010年7月31日 2，关于法律法规的效力的理解，（）是正确的。A.部门规章的法律效力肯定高于地方政府规章 B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章 C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章 D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规 3，关于法律关系的叙述，（）是不正确的。A.一个法律关系中至少有2个以上的主体

B.建设工程施工合同的法律关系主体必须是法人 C.侵权行为不能作为法律关系的客体 D.抗辩权是合同法律关系中的内容 4，以下构成代理关系的是（）A.建设单位与监理单位

B.招标人与投标人

C.总承包商包与分包商

D.联合体牵头人与联合体成员 5、2002年5月8日，王某骑车回家经过一个工地时，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于同年6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿，两单位相互推委。次日，王某准备前往法院起诉，当地突遭台风袭击，交通阻隔，因此未能成行。下列说法正确的是（）。A．本案诉讼时效于2003年5月29日届满 B．本案诉讼时效于2003年6月10日届满

C．王某6月11日的行为适用诉讼时效中止 D．王某6月11日的行为适用诉讼时效中断

6．工程师张某获得了一个发明专利，则下面说法正确的是（）A.无论什么时候，未经张某允许，其他人都不可以使用这项技术 B.其专利权在所有国家都会受到保护

C.张某不可能永远通过转让这项专利获得收益 D.这项专利必须以张某的名字命名

7．建设单位申领建筑施工许可证后，既不开工又不申请延期，或者超过延期时限的()。A．建筑施工许可证自行废止

B．由发证机关收回建筑施工许可证

C．建设行政主管机关可以对建设单位处以罚款

D．取消该建设项目

8．从事建筑活动企业或单位，应当向（）申请设立登记，并由建设行政主管部门审查，颁发资格证书。

A.工商行政管理部门

B.县级以上地方人民政府建设行政主管部门

C.省级以上人民政府建设行政主管部门

D.所在地人民政府

2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题

9．某工程建设单位为其工程选择乙级以上资质的监理单位，现有4家监理公司供选。建设单位应选择（）才符合要求

A.甲监理公司（资质甲级；报送的工程总监职称为高级工程师、国家注册监理工程师；该公司为本工程承包方所属的监理公司）

B.乙监理公司（乙级资质；报送的工程总监职称为工程师、国家注册监理工程师；为该工程设计单位所属的监理公司）

C.丙监理公司（资质甲级；报送的工程总监职称为工程师、注册二级结构工程师；与建设及施工单位均无关系）

D.丁监理公司（资质等级甲级；报送的工程总监职称为工程师、国家注册监理工程师；为该工程预制构件供货商所属）

10．某招标文件中确定的开标时间是7月1日，投标有效期是3个月，某投标人于6月15日提交投标书和投标保证金。问：该投标保证金的有效期应至（）。

A.9月30日

B．9月15日

C．10月15日

D．10月30日

11．某工程项目在估算成本是1000万元人民币，概算成本是950万元人民币，预算成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（）A.1000万元

B.950万元 C.900万元

D.800万元

12．（），招标人应当依法重新招标。

A．投标人少于三个的B．中标人放弃中标的 C．有效投标少于三个的

D．所有投标报价均高于标底的

13.某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1200万元，评标价1000万元，评标结束后，该投标人中标，招标人要求其再降低报价为1100万元，则双方订立的施工合同，合同价应为（）才是符合法律规定的。

A．1200万元

B.1150万元

C．1050万元

D.1000万元

14．某建筑施工企业在进行安全生产培训时组织其员工进行课堂讨论，以下说法正确的是（）。

A.张某认为安全生产知情权是指从业人员有权了解其工作岗位的安全责任、操作规程和危险因素

B.王某认为安全生产请求赔偿权是指因安全事故受到损害的从业人员，在没有办理工伤社会保险的情况下，可以向本单位提出赔偿要求

C.李某认为在发现存在事故隐患时，有权停止作业或采取可能的应急措施后撤离作业场所

D.丁某认为在发现工地上存在事故隐患时，应当立即向现场安全管理人员报告

15．生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（），方可投入使用。

A.报安全生产监督管理部门批准

B.由专业检测机构检测合格，取得安全标志

C.登记建档，并定期检测、评估、监控，并制定应急预案

D．健立专门安全管理制度，定期检测评估

16．为了保证某工程在“十·一”前竣工，建设单位要求施工单位不惜一切代价保证工程进度，对此，下面说法正确的是（）

A.因为工程是属于业主的，业主有权这样要求

B.建设单位应书面通知施工单位，变更合同，如果施工单位不同意，建设单位有权解除合同

C.施工单位有权拒绝建设单位这样的要求

2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题

D.建设单位不可以直接这样要求，应该委托监理工程师来下达这样的指令

17．《建设工程安全生产管理条例》明确的安全生产管理基本制度中不包括（）。

A．安全生产教育培训制度

B．安全生产事故防范制度

C．安全生产检查制度

D．安全责任追究制度 18．《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。

A．办公区与生活区

B．备料区与作业区

C．办公、生活区与备料区

D．办公、生活区与作业区 18．《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。

A．办公区与生活区

B．备料区与作业区

C．办公、生活区与备料区

D．办公、生活区与作业区 19．《建设工程安全生产管理条例》第10条规定，依法批准开工报告的建设工程，（）应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A．建设单位

B．施工单位

C．监理单位

D．设计单位

20．按照《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（）。

A.审查安全技术措施及专项施工方案

B．发现安全事故隐患，要求施工单位整改

C．按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理

D．对建设工程安全生产承担连带责任

21．对安全生产许可证的申请、管理，不正确的是（）。

A.未取得安全生产许可证，建筑施工企业不得从事建筑活动

B．企业在安全生产许可证有效期内未发生重大伤亡事故的，其全生产许可证有效期届满时，经原发证单位同意，可不经审查而延续3年有效

C．未取得施工许可证，不能申领安全生产许可证

D．企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件

22．某施工现场正在打钻孔桩，监理单位的试验人员对打钻孔桩的混凝土进行检验。合同中约定此混凝土的塌落度为18-20cm，经试验，证实目前浇筑的混凝土的塌落度为21cm。于是，监理工程师要求不得使用该混凝土。但是，施工单位的技术负责人拿出来一本施工技术规范，说规范上面写明用于浇筑钻孔桩的混凝土的塌落度可以是18-22cm，因此，目前使用的混凝土属于合格的材料。对此，下面说法正确的是（）

A.该混凝土可以使用在本工程中，因为符合规范的要求

B.该混凝土不可以使用在本工程中，因为不符合合同的要求

C.该混凝土是否合格由质量监督机构决定，因为此事已经发生了争议

D.该混凝土属于合格材料，因为合同中约定的内容与规范不符

23.某建设项目施工中，施工单位发现设计图纸有明显差错，正确的处理是（）。

A.必须照图施工

B.立即报告建设单位

C.工地的技术负责人按相关标准修改设计图纸

D.委托某设计院总工修改设计图纸

24．某设计单位对所设计工程所使用的材料指定了供应商，则下面说法正确的是（）。

A.该设计单位的行为合法

B.该设计单位的行为违法

C.如果使用的材料属于有特殊要求的材料，则设计单位的行为合法

2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题

D.如果使用的材料质量合格，则设计单位的行为合法

25．依据<<建设工程质量管理条例>>的规定,以下工作中,应由总监理工程师签字认可的是()

A.建设单位拨付工程款

B.施工单位实施隐蔽工程

C.商品混凝土应用于基础工程

D.大型非标构件进行吊装 26．某工程竣工验收合格后第10年内,部分梁板发生不同程度的断裂.经有相应资质的质量鉴定机构鉴定,确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求,则该质量缺陷应由（）A、建设单位维修并承担维修费用

B、施工单位维修并承担维修费用

C、施工单位维修，设计单位承担维修费用

D、施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费

27．以下不属于工程项目执行强制性标准情况的监督检查方式是（）。

A.重点检查

B.抽查

C.专项检查

D.定期检查

28． 《环境影响评价法》规定，建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（），方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

A.2年 B．3年 C．4年 D．5年

29．在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（）。

A．向附近居民进行经济补偿

B．公告附近居民

C．在居民小区代表监视下施工

D．经工程所在地居委会同意

30．《节约能源法》规定的节能责任主体不包括（）

A.规划行政主管部门

B.施工图审图机构

C.建设单位

D.设计单位

31．施工单位的下列行为中，违反《消防法》规定的是（）

A．为节约资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材

B．施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护

C．为材料周转方便，将少量水泥堆放在现场通道附近

D．在道路两旁施工时使用明火作业

32．下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是（）

A．制定施工现场的消防安全制度

B。向有关部门报审消防设计图纸

C．对施工人员进行消防宣传教育

D。定期检修施工现场的消防器材

33．无效的劳动合同，从订立的时候起，就没有法律约束力。下列合同属于无效的劳动合同的是（）。

A．报酬过低的劳动合同

B．劳动内容约定不明确的

C．采用欺诈、威胁等手段订立的劳动合同

D．未规定明确的合同期限

34．建造师王某与某建筑公司签订了一个三年期的劳动合同，在以下（）情形中，王某可以获得

2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题

经济补偿。

A．劳动合同到期，单位不愿续签

B．劳动合同终止条件出现

C．单位因财务困难被迫裁员

D．王某因单位效益不佳提出辞职

35．项目档案应在项目竣工验收（）完成预验收，并在竣工验收后（）内向城建档案管理机构移交。

A.3个月之前，3个月内

B.6个月之前，6个月内

C.3个月之前，6个月内

D.3个月之后，6个月内

36．某施工单位将工程转包，给建设单位造成5万元损失，则该施工单位不可能承接的法律责任是（）

A．赔偿损失

B.降低资质等级

C．责令停业整顿

D.对主要负责人判处有期徒刑

37．甲路过一居民楼时，三楼乙家阳台上的花盆坠落，砸在甲的头上，致其脑震荡，共花费医药费1万元。甲以乙为被告诉至法院要求赔偿，乙声称此房屋早已出租给丙，花盆系丙自行安装，自己并不知情，如今丙已下落不明，自己也无经济能力作出赔偿。本案所涉及的事实中，可以证明乙不须承担责任的是（）。

A．此房屋早已出租给丙

B．乙对丙安装花盆一事确不知情

C．丙下落不明

D．乙无经济能力作出赔偿

民事责任重点掌握几种与工程建设密切相关的侵权责任，尤其注意各种情况下的责任承担者。其中，地面施工致人损害的责任承担者：施工人；建筑物及地上物致人损害的责任承担者：所有人或管理人。38．根据《合同法》，下面的各种文件中，可能是要约，也可能是要约邀请的是（）

A.拍卖公告

B.招标公告

C.招股说明书

D.商业广告

39．根据我国《合同法》的规定，要约可以有条件地撤销，但撤销要约的通知应当在（）到达受要约人。

A．双方订立正式合同之前

B．与要约同时

C．受要约人做出承诺之前

D．受要约人发出承诺通知后、实际履行前

40，甲以信件方式向乙发出要约，要购买某型号钢材10吨。甲的要约没有失效的是（）。

A.乙收到要约后打电话告知甲，目前无货可供

B.甲于7月5日向乙发出要约信件，承诺期限为一个月。乙7月7日收到该要约后于8月1日发出承诺信件，甲于8月3日向乙发电报通知撤销要约，甲于8月4日收到乙的信件

C.甲于7月5日向乙发出要约信件，承诺期限为一个月。乙7月7日收到该要约后于8月6日发出承诺信件，甲于8月7日收到承诺

D.乙向甲发出传真，可以按时交货但提出将要约中确定的价格上浮5%，41．某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是（）

A、格式条款中不能有免除保险公司责任的内容

2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题

B、对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释

C、对格式条款有两种以上解释的，该条款无效

D、格式条款与非格式条款不一致时，以非格式条款为准

42．承包商已经将材料供应商提供的水泥用于工程，但是它们之间却还没有按照约定签订书面合同，则它们之间的合同关系（）

A、承包商不必为水泥付款，因为它们之间合同尚未成立

B、承包商不必为水泥付款，它们之间虽然成立合同关系但并未生效

C、承包商应该为水泥付款，因为它们之间虽然没有建立有效合同关系，但构成不当得利；

D、承包商应该为水泥付款，它们之间的合同关系已经成立并生效

43．乙建筑公司在某办公楼项目中标，中标价为19200万元，业主甲房地产公司与乙公司商议要求其调整报价为17800万元，乙公司无奈只得接受。随后甲公司与乙公司签订了合同价为19200万元的建设工程承包合同和有关乙公司同意减让1400万元工程款的补充协议。后双方在工程款结算时产生纠纷，该补充协议（）。

A.因违反法律禁止性规定而无效

B.因以合法形式掩盖非法目的而无效

C.属于胁迫签订，乙公司可要求撤消

D.因显失公平，乙公司可要求撤消

44．甲乙签订房屋买卖合同,双方在合同中约定了违约金为购房款的2%。但在向乙交房前,甲又和丙签订了房屋买卖合同,并办理了过户登记手续。下列说法正确的是()。

A.乙可以以自己和甲签订合同在先,主张甲丙的合同无效

B.乙有权要求甲收回房屋,实际履行和自己订立的合同

C.乙不能要求甲交付房屋,但可以以自己的名义向法院起诉向丙要求承担赔偿责任

D.乙不能要求甲交付房屋,但可以要求甲承担违约责任

45．某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）。

A、11月15日

B、11月20日

C、11月30日

D、12月3日

46．发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨近1倍，承包人请求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应（）。

A、予以支持

B、不予支持

C、征求发包人意见

D、要求承包人提供证据

47．某施工单位与采石场签定了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位（）

A、10万元

B、7万元

C、6万元

D、4万元

48．甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，经监理工程师同意改变了己被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照《合同法》的违约责任原则，乙承包人的损失应（）。

A．要求监理单位赔偿

B.要求发包人赔偿

C.要求甲承包人与监理公司承担连带责任

D.只能要求甲承包人赔偿

49．乙是某市建材经销商，长期从甲处进实木地板，后来甲要求乙结清12万元货款，乙表示无力偿还。甲随后查明乙曾销售一批价值16万元瓷砖给丙，丙一直拖欠未付货款。则甲（）

A．可以起诉乙但不能起诉丙

2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题

B．经乙同意后，可以起诉丙

C．可以直接起诉丙，要求其偿还12万元

D．可以直接起诉丙，要求其偿还16万元 50．下面的行为中属于违约行为的是（）

（A）施工图未经审查就开始施工

（B）因不可抗力导致承包商没能按时竣工

（C）中标通知书发出后招标人改变中标结果的（D）以上答案都不正确

51.甲施工单位向乙预制件厂订制购件，合同约定乙收到支票之日三日内发货，后甲顾虑乙经营状况严重恶化，遂要求其先行发货，乙表示拒绝。则乙的行为属于（）

A、违约行为

B、行使同时履行抗辩权

C、行使先履行抗辩权

D、行使不安抗辩权

52．某装修工程，由于春雨连绵油漆未干，承包单位乙公司迟迟不能交工，在此期间建设单位甲公司也因资金周转困难一再拖延支付工程进度款，双方为此发生纠纷。由于双方违约，本案中说法正确的是（）。

A.甲公司和乙公司应当免除对方的违约责任；

B.甲公司和乙公司的违约责任抵消；

C.甲公司和乙公司均无权要求对方承担违约责任

D.甲公司和乙公司均应向对方承担违约责任

53．建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是（）

A、工程质量检测机构出具的鉴定报告

B、建设单位职工的书面证明材料

C、建设单位与施工单位签订的施工合同

D、建设单位提交的答辩状

54．某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于（）

A、2006年9月1日

B、2006年12月1日

C、2007年3月1日

D、2007年6月1日

55．甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是（）

A.分包合同无效，则仲裁协议无效

B.分包合同有效，则仲裁协议有效

C.分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定

D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性

56．根据《行政诉讼法》的规定，我国行政诉讼的举证责任由（）承担。

A．原告

B．被告

C．原告、被告共同 D．人民法院

57．某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为（）

2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题

A．6月4日

B。6月9日

C．7月19日

D。7月24日

58．依据《行政诉讼法》，有关行政主管部门作出的下列行政行为中，建筑施工企业不可以提起行政诉讼的有（）。

A．甲建设行政主管部门拖延办理施工许可证

B．乙建设行政主管部门劝告其不要参加某项目的投标

C．丙行政主管部门罚款数额过大，所依据的部门规章制定不合理

D．丁建设行政主管部门以安全不合格为由扣押、查封其施工设备2台 59．二审法院对上诉案件，经过审理，认为适用法律错误的，应当（）。

A．驳回上诉，发回原审法院重审

B．开庭重新审理，查明事实后改判

C．依法改判

D．裁定撤销原判，发回原审法院重审

60．李某被正在施工的建筑坠落物砸伤，住院治疗花费医疗费4000元，李某起诉到人民法院，并向法院递交了医院的诊断证明，则该诊断证明是（）。

（A）书证

（B）鉴定结论

（C）证人证言

（D）勘验笔录

61．某电力工程项目进行公开招标，需要进行工作内容： ①答疑和现场踏勘

②发出中标通知书 ③开标会议

④发布招标公告 ⑤评标专家确定中标人

⑥出售招标文件 ⑦资格预审。

正确的顺序是（）。

A．④—①—⑥—⑦—③—⑤—②

B．④—⑦—⑥—①—③—⑤—②

C．④—⑥—①—③—⑦—⑤—②

D．④—⑥—⑦—①—③—⑤—②

62．宏达建筑公司参与某建设项目的施工招投标，按要求提交了银行保函作为投标保证金，数额符合规定但有效期不符合招标文件中“应超出投标有效期30日”的规定，则（）。

A．宏达公司评标中会被扣分

B．宏达公司的投标书将被作为废标处理

C．评标专家可以要求宏达公司补正

D．宏达公司的投标保证金将被没收

63．宏达建筑工程承包的某工业项目施工过程中，现场发生了事故，项目经理错误的行为是（）。

A．迅速采取有效措施，组织抢救

B．保护事故现场和有关证据

C．立即着手查清事故原因，原因不明暂不上报

D．采取有效措施防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失

64．某文化馆项目对环境影响很小，按照《环境影响评价法》的相关规定，该项目（）。

A．不需要报环境保护行政主管部门审批

B．应填报环境影响登记表

C．应编制环境影响报告表

D．应编制环境影响报告书

65．北京某施工单位和天津的某厂订立了设备采购合同，由于双方疏忽，未在合同中约定付款和交货的地点，发生纠纷后也未能达成一致意见，则（）。

2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题

A．付款在北京，验收并交付设备在天津

B．付款在天津，验收并交付设备在北京

C．付款、验收并交付设备在北京

D．付款、验收并交付设备在天津

66．某房地产开发企业以法定最高年限取得了一宗居住用地，用3年时间建成商品住宅。若该商品住宅建成后即出售，则此时买受人获得的该家土地使用权年限为（）。

A．47年

B．67年

C．70年

D．50年

67．建设工程发生质量事故后，有关单位应当在（）内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A．2小时

B．12小时

C．24小时

D．48小时

68．甲将房屋一间作抵押向乙借款2万元。抵押期间，丙向甲表示愿以3万元购买甲的房屋，甲也想将房屋出卖。下列说法中正确的是

A.甲无权出卖抵押财产；

B.甲有权将房屋出卖，但须事先通知抵押权人乙；

C.甲征得乙同意后方可出卖；

D.甲只要告知丙房屋被抵押事实后即可出卖。

69．甲公司长期恶意拖欠乙公司某竣工工程的60万元尾款，协商不成，且甲公司可能随时转移其财产，乙公司决定提起诉讼，咨询律师后得到如下法律意见，其中不正确的是（）。

A．乙公司可以立即向法院申请冻结甲公司账户中的60万元，提出申请的同时提交担保后 乙应当尽快起诉甲；

B．乙公司应在法院采取对甲公司财产保全措施后15日内提出对甲公司的诉讼要求 甲公司，一旦败诉，则可能要被甲追究因账户冻结造成的损失；

C．若甲公司账户内余额不足60万元，乙也可以申请对甲的办公场所、办公设备进行查封或扣押； D．若乙公司一旦败诉，则可能要被甲追究因账户冻结造成的损失； 70．合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会（）。

A．可以请求人民法院强制执行

B．移交检察机关强制执行 C．可以授权人民法院强制执行

D．不可以强制执行 模拟考试题——多选

01，二级注册建造师在执业活动中的行为（）是不符合建造师的权利和义务的规定的。A.对本人的执业活动进行解释和辩护

B.保管、使用、出借本人的注册证书和执业印章

C.在个人能力范围内执业，可以超越聘用单位业务范围从事执业活动 D.接受继续教育

E.获得劳动报酬和谋取合同约定费用以外的其它利益

02.某建筑公司委托某物资公司去采购一批水泥，但是却没有说明采购水泥的标号。于是某物资公司就代表某建筑公司与水泥厂签订了一批早强水泥。当水泥运到了施工现场的时候，某建筑公司经理才发现这是早强水泥，而早强水泥不适合目前要修建的工程，于是拒绝接受，则下面说法正确的是（）。A.水泥厂可以要求某物资公司承担赔偿责任 B.水泥厂可以要求某建筑公司承担赔偿责任

C.水泥厂可以要求某物资公司和某建筑公司承担赔偿责任

D.水泥厂如果没有向建筑公司求证水泥的标号就发货，不可以要求赔偿

E.水泥厂可以要求某建筑公司承担赔偿责任，某建筑公司可以要求某物资公司承担赔偿责任 03，下列法律事实中，能够在当事人之间存在债的法律关系产生的有（）。A．行人甲看到行人乙的钱包掉在了地上，过去拾起来并追上乙交还给了他 B．某施工企业买了10车水泥，水泥厂仓库保管员在发货时误发了12车 C．丙在操作起重机时违反操作规程将另一名工人碰伤

2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题

D．丁某和某房地产公司签订了一份商品房买卖合同 E．戊某在救落水儿童时手机落入了水中

04，建设工程发承包，《建筑法》作出禁止规定的有（）。

A．将建筑工程肢解发包

B.发包人直接指定分包

C．承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 D.发包人指定生产厂、供应商

E.两个不同资质等级的单位联合共同承包 05，下列各项，属于串通投标的行为有（）。

A.投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标价

B.招标人预先内定中标人

C.两个以上的投标者签订共同投标协议，以一个投标人的身份共同投标

D.投标者借用其他企业的资质证书参加投标

E.投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后参加投标

06，某项目公开招标，在投标截止时间6月7日上午9点前，投标人共递交投标书10份，其中甲投标书没有密封，乙投标书没有按招标文件要求随投标书提交投标保证金，丙投标书在商务标中报价金额的大写小写不一致。到了9点半，丁送来一份投标书并解释因单位领导出差刚回来，由于签字的原因所以 晚到，此时还没有公开唱标，下列选项正确的是（）。

A.招标人应拒绝丁的投标书

B.若丁的投标书有其法定代表人的书面证明，则应该接受

C.甲的投标书无效，不用宣读

D.乙的投标书是废标

E.丙的投标书是废标 07，李某作为建设工程安全监督机构的安全生产监督检查人员，他的行为符合《安全生产法》的是（）。

A.要求被检查的甲单位提供相关技术资料，并向甲单位的技术人员了解情况

B.向被检查的乙单位收取验收劳务费

C.要求丙单位停止使用其自行购买的配件，改用李某指定的某厂家生产的配件

D.对丁单位现场检查出的重大安全隐患，根据有关规定下令停工

E.将戊单位的技术资料和业务秘密告诉其他施工企业

08、建设单位实施拆除工程施工前，应当将（）资料报送建设工程所在地的有关部门备案。

A．开工报告

B．施工承包合同

C．施工单位资质等级证明

D．拆除施工组织方案

E．堆放、清除废弃物的措施 09、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须（）。

A．由专人管理

B.堆放在特定位置

C.定期检查、维修和保养

D.建立相应的资料档案

E.按照国家规定及时报废

10.某个建设工程项目因工期紧张需要赶工，项目经理在工地会议上做了如下决定，其中不符合《建设工程安全生产管理条例》的是（）。

A．更新工地的防护网，费用从安全生产措施费中支出

B．从本单位承揽的另一个项目的施工现场紧急借调30名工人，今天下午当场后立刻上岗，参与施工

C．由于施工场地限制，临时将借调的30名工人安置在主体已经完工的建筑内，待工地宿舍扩建后挪出

D．安全技术交底要保留记录，要求双方签字确认

E.由施工单位为现场从事危险作业的人员办理以为伤害保险，费用从工人工资中扣除

11.施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对（）进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。

A.建筑材料

B．周转材料

C.建筑构配件

D.设备

E．商品混凝土

12.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程，使用过程中，建设单位发现了一些质量

2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题

缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列质量问题的主张，能够获得人民法院支持的有（）。

A.地基发生不均匀沉降导致墙体开裂

B．屋面发生大面积渗漏

C.地面装修脱落

D.设备管道漏水

E．二层框架梁发生较大挠曲变形

13.某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有（）

A、安排女工赵某在经期从事高温焊接作业

B、安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作

C、批准女工孙某只能休产假120天

D、安排17岁的李某担任矿井安检员

E、安排15岁的周某担任仓库管理员

14.甲施工单位将脚手架安装作业分包给乙单位，后因脚手架质量问题导致甲方工人丙跌落受伤，则下列关于本案中责任承担的说法中，正确的是（）

A、甲可要求乙承担违约责任。

B、甲可要求乙承担侵权责任。

C、丙可要求乙承担违约责任。

D、丙可要求脚手架生产厂家承担违约责任。

E、丙可要求甲承担赔偿责任。

15.甲、乙两施工单位签订施工分包合同。则下列缔约过程中的情形中，当事人应承担缔约过失责任的有（）

A、甲假借订立合同，恶意进行磋商

B、甲恶意进行磋商，给乙造成损失

C、乙隐瞒其资质的真实情况

D、甲提供虚假项目报批手续，给乙造成损失 E、乙未尽保密义务，给甲造成损失 16.甲与乙为初中同学，今年均为17岁。甲仍在上高中，乙则初中毕业后直接参加了工作，月收入1000元。乙想买一台电脑，甲向乙某表示，自己有一台九成新的电脑是以6000元购买的；如乙愿买，自己以5000元出手。乙问甲能否做主，甲说自己都17岁了，这点小事怎么作不了主！于是二人以5000元成交。这一合同的后果为：（）

A．甲、乙的父母有追认权

B．乙有催告权

C．乙有撤消权

D．甲的父母有追认权

E．甲有撤消权

17.根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除施工合同的有（）

A、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖

B、由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行 C、建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保

D、施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值 E、施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员 18.仲裁协议应当包括以下（）内容。

A．请求仲裁的意思表示

B．不向法院起诉的承诺

C．仲裁事项

D．选定合议制或独任制仲裁庭

E．选定的仲裁委员会

19.建设单位将其工程发包给甲总承包单位，甲依法将某专业工程分包给乙施工单位，乙又将该专业工程分包给丙个体承包人，后因该专业工程质量发生争议，建设单位诉至人民法院。下列关于建设单位起诉对象的说法，正确的有（）

A、仅可起诉甲

B、不能起诉丙

C、仅可起诉乙

D、可单独起诉乙

E、可起诉甲、乙、丙

20.仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁庭下述作法正确的有（）

A、制作调解书

B、制作裁决书

C、驳回申请

D、撤消案件

E、要求当事人撤回申请

21.以下属于应当归档的设计文件的是（）

2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题

A.规划设计条件通知书

B.施工图及其说明

C.竣工图 D.图纸会审纪要

E.设计计算书

22.某业主没有按照合同的约定及时向承包商支付工程款，则在诉讼时效期间发生（）情况下，诉讼时效中断。

（A）承包商提请仲裁

（B）业主向法院申请破产

（C）承包商向业主发出支付工程款的通知

（D）业主书面同意7天后支付工程款（E）承包商被与其有合同纠纷的第三方起诉

23.在城市房屋拆迁中，依法不能获得补偿的有（）

A、简易建筑

B、违章建筑

C、危险房屋

D、产权有争议的房屋

E．超过批准期限的临时建筑

24.因（）造成的工程质量缺陷，应该由发包人承担过错责任。

A．提供的设计图纸有缺陷

B．发包人直接指定分包工程的分包人

C．发包人认可的总承包单位选定的分包人

D．发包人负责提供的材料不符合强制性标准

E．异常气候状况

25.下列合同属于效力待定合同的是（）。

A．张某将自己的旧电脑赠与14岁的小明

B．王某受项目经理委托采购设备时，在设备订货单外，自行决定订购了一批商场打折的外墙砖

C．李某以公道价格将借用的朋友的二手车卖给收购二手车的某企业

D．陈某受企业委托与厂家签订买卖合同时与厂家串通，提高了产品价格，厂家给陈某5万元回扣

E．某公司法定代表人超越自己权限订立的买卖合同

26.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当（）

A．签订安全生产管理协议

B．明确各自的安全生产管理职责 C．明确应当采取的安全措施

D．指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调 E．共同调配劳动防护用品

27.拆迁范围确定后，拆迁范围内的单位和个人不得进行的活动有（）。

A．新建、扩建、改建房屋

B．改变房屋和土地用途

C．买卖房屋

D．租赁房屋

E．装修房屋

28.张某向王某借款100万元做生意。以自有房产、汽车做抵押与王某签订一份抵押合同，以笔记本电脑、3万股流通股票和一份大额定期存单为质物与王某另签订一份质押合同，王某只接受了存单和股东证，并表示自己已有笔记本电脑，还是留给张某自己用好了。由于双方工作太忙，以上合同均未办理登记手续，但朋友林某作为见证人愿意作证。后张某做生意失败，双方就抵押和质押财产的处置发生纠纷，问：以上合同无效的是

A．房产抵押合同

B．汽车抵押合同

C．笔记本质押合同

D．流通股质押合同

E．大额定期存单质押合同 29.依据《行政诉讼法》，建设行政主管部门作出的下列行政行为中，建筑施工企业不服可以提起行政诉讼的有（）。

A．甲建设行政主管部门拖延办理施工许可证

B．乙建设行政主管部门要求其不得参与某项目的投标

C．丙建设行政主管部门罚款数额过大，所依据的部门规章显失公平D．丁建设行政主管部门以安全不合格为由扣押、查封其施工设备2台 E．戊建设行政主管拒绝颁发安全生产许可证

2010年二级建造师《建设工程法规》模拟题

30.吊销建筑施工企业营业执照的行政处罚只能由（）设定。

A．法律

B．行政法规

C．地方法规

D．部门规章

E.地方政府规章

第四篇：2018年二级建造师(机电押题)

案例1：

△（1）该项目的主要材料和大宗材料采购计划应由谁制定？对采购有哪些要求？

该工程的主要材料和大宗材料应由A公司物资管理部门制定采购计划，审定供应人，建立合格供应人目录，对供应方进行考核，签订供货合同，确保供应工作质量和材料质量。

△（2）进场的材料应如何进行验收和确认？

进场的材料应进行数量验收和质量确认，做好相应的验收记录和标识；

1、进场的材料应由生产厂家的材质证明（包括厂名、品种、规格、出厂日期、出厂编号、检验实验数据等内容）和出厂合格证；

2、要求复检的材料应由取样送检证明报告。

△（3）根据北京提示的材料保管问题，A公司项目部应如何改进？

A公司项目部应采取合理的质量保证手段和防护措施，降低材料的损耗。如易燃易爆的材料应专门存放、专人保管，并有严格的防火、防爆措施；易损坏的材料应保护好外包装，防止损坏；易受潮和腐蚀的材料应采取必要的防潮防腐措施等。

案例2：

※（3）事故调查应由谁组织？哪些人员参加？

事故调查由项目技术负责人为首组建调查小组，参加人员应是与事故直接相关的专业技术人员、质检员和有经验的技术工人等。

※（4）施工单位提交的事故处理报告还有哪些不完善的地方？

施工单位提交的事故处理报告，处背景中提到的6项内容外，还应有事故处理附件，包括：质量事故报告、检查报告、质量事故处理方案、质量事故处理实施记录、检测记录、验收资料等。

案例4：

△（2）压缩机系统的管道，按照压力分应属于那一类？应进行哪些试验？

压缩机系统的管道，按照压力分属于高压管道，应进行水压试验和泄漏性试验。

P239 ●（3）通风空调在冬季测试时查处的问题属什么性质的质量问题？应如何处理？

通风空调在冬季测试时查处的个别病房新风量不足的问题，属于施工单位调试的质量问题；风机盘管的噪声超标属于设备质量问题。

●（4）风机盘管的维修和风量调整各发生了哪些主要费用？应由谁承担？ 个别病房新风量不足发生重新调试的费用，应由某安装单位负责；风机盘管的噪声超标属于设备厂家的设备问题，费用应由设备厂家承担。

P246-247 案例2：

△（3）A公司知悉水泵不能如期到货，当即调整作业计划是否可行？背景中缺少了那个工作环节的交代？

调整施工作业进度计划是经常发生的。但是缺少的工作环节交代是：10t梁式吊车是属于特种设备，受特种设备安全监察条例管辖，依据规定在安装前应向有关机构告知，施工过程中接受监督检验，使用前要经监督验收，而在背景中没反映这几个关键环节。

（4）A公司向供货商提出索赔，是否可行？

水泵是甲供设备，由建设方与供货商签订采购合同，显然A公司直接向供货商索赔是无合同依据的约束，行不通的。

案例4：

●（1）该工程有哪些紧急状态？

该工程的紧急状态有：设备吊装分风险、高处作业风险、机械伤害风险、触电风险、试运转风险、煤粉仓内作业弧光伤害、煤粉仓内空间狭小通风不好存在窒息风险、物体打击风险等。

●（2）通过吊装载荷计算，该吊装方案是否可行？吊车能够吊装球磨机？为什么？

吊车不能吊装球磨机。

因为单台吊车在吊装过程中存在惯性，称为动载荷，应考虑东在和系统一般为K1=1.1，球磨机重50t×1.1=55t，大于90t吊车事宜作业的条件51t，所以不能吊装球磨机。

●（3）在煤粉仓内进行焊接作业有哪些安全隐患？为什么？应采取什么措施？

煤粉仓内作业的安全隐患有：仓内焊接有弧光和烟尘伤害隐患、通风不好有窒息风险、触电风险、仓内上下交叉作业存在物体打击危险等。

对于煤粉仓内空间狭小通风不好存在窒息风险，仓内作业产生弧光和烟尘的防护措施是：安装排风扇，对煤粉仓进行强制通风，带好防护用品等。

煤粉仓是钢制容器，在仓内作业存在触电危险。防护措施有照明采用安全电压的行灯；电焊设备的把线防护良好，电焊工的安全防护齐全，如穿好绝缘鞋、代号防护手套等。

仓内上下交叉作业存在物体打击危险。防护措施是制定交叉作业的规则；避免上下同时作业；必要时搭设防护网，防止物体落下等。

●（4）煤粉仓高空作业项目部制定的预防措施包括哪些内容？

煤粉仓安装在20m高的台子上，存在高空坠落的危险。防护措施有高空作业人员的身体应符合高空作业要求；穿戴好高空作业的安全防护用品，如安全带、防滑鞋等；施工现场应有高空作业的防护设施，如符合安全要求的脚手架，设置安全网、升降作业平台等。

P255 案例1：

●（3）针对事件2：出现的材料质量问题，从材料质量控制方面有哪些环节失控？

暖气管道裂纹漏水质量问题，说明A公司材料质量的控制方面表现出采购和进货检验两个方面失控。

●（4）针对事件2：已过保修期，A公司应对该质量问题如何处置？

A公司应立即对以裂纹管进行返工处理，待采暖期结束，应将此批管子全部更换以消除隐患，并承担全部经济损失。

案例2：

※（3）油储罐的检验试验有哪些要求？

油储罐的检验试验有：焊接试板的检验试验要求、沉降试验要求、充水试验要求、几何尺寸检验要求。

案例3：

※（3）时间2中，监理工程师发出设计变更，施工单位可否接受？为什么？

施工单位不能接受监理工程师发出的设计变更图，因为设计变更的图纸必须由原设计单位提供，而监理方可以向设计方提出合理化建议。

※（4）事件3中，确保水泵安装质量，施工单位应如何整改？

施工单位要对所有泵进行检查，并对泵上的截至阀门和止回阀门安装托架，使阀门重量有托架承载，做到泵出口法兰与短接连接为无应力连接。防止泵的电动机发热，确保水泵安装质量。

案例4：

※（1）本工程有哪些危险源？

本工程属于特种设备作业人员的有焊工、探伤工、司炉工、水处理工等。属于特种作业人员有焊工、起重工、电工、场内运输工（叉车工）、架子工等。项目经理部应该按照施工组织设计的规定配备相应数量的特种作业人员和特种设备作业人员；配备的数量及工作在劳动力计划中要有体现。

P263 案例1：

（2）该公司对投标中的风险分析主要在哪个方面？采取什么措施规避？

大型公建项目规模大、施工期长，而风险的主要方面为经济风险，表现为市场材料价格的波动和业主资金是否能准时到位。规避措施主要是合同措施，即对施工合同文件的评审、谈判、签订各个环节的工作做到消除或降低可能发生的风险，是可能造成的损失降低最低程序。

第五篇：2018二级建造师《水利水电实务》考前押题：水利工程施工监理

2018年二级建造师历年真题、模拟题尽收其中，全部由业界名师精心解析，精细化试题分析，请持续关注学尔森二级建造师频道，完美解析一网打尽。

二级建造师考试时间为2018年6月2-3日统考，考试报名时间于1-3月开始，小编特为大家整理了2018二级建造师《水利水电实务》考前押题：水利工程施工监理，赶紧来学尔森一起看一下吧。更多二级建造师报名条件、二级建造师备考指导等信息请持续关注学尔森二级建造师频道。

2018二级建造师《水利水电实务》考前押题：水利工程施工监理

1.根据《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003),监理单位跟踪监测土方式样的数量应不少于承包人检测数量的()。A.3% B.5% C.7% D.10% 参考答案：D 答案解析：本题考查的是水利工程施工实施阶段监理工作的内容｡平行检测的监测数量,混凝土试样不应少于承包人检测数量的3%;跟踪检测的检测数量,混凝土试样不应少于承包人检测数量的7%｡土方试样不应少于承包人检测数量的10%｡

案例一

背景: 某水闸共3孔,闸室每孔净宽8.0m;主要工程内容包括:①闸底板和闸墩,②消力池,③消力池段冀墙,④料坡段冀墙,⑤斜坡段护底,⑥翼墙后填土等｡闸室底板与斜坡段底板混凝土分缝之间设金属止水片｡ 某工程平面图布置示意图如下: 施工单位为检验工程质量,在工地建立了试验室｡施工过程中,施工单位有关人员在施工技术负责人的监督下，对闸底板和闸墩等部位的混凝土进行了见证取样,所取试样在工地试验室进行了试验｡同时,施工单位有关人员在监理的监督下,领取一份试件为评选检测试样,并在工地试验室进行了试验｡分部工程完成后,项目法人主持进行了分部工程验收,并形成“分部工程验收鉴定书”,鉴定书主要内容包括开完工日期、质量事故及缺陷处理、保留意见等｡ 问题：

1.请给出背景资料中主要工程内容的合理施工顺序(工程内容用序号表示)｡ 2.施工单位在进行闸室底板与斜坡段底板分缝部位的混凝土施工时,应注意哪些事项? 3.分别指出本工程见证取样和平行检测做法的不妥之处,正确做法是怎样的? 2018二级建造师《水利水电实务》考前押题：水利工程施

工监理 4.根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008),鉴定书除背景材料中给出的主要内容外,还有哪些内容需要填写｡ 参考答案：

1.①→④→③→⑤→②→⑥｡

2.止水缝部位的混凝土注意事项包括:水平止水片应在浇筑层的中间,在止水片高程处,不得设置施工缝;浇筑混凝土时,不得冲撞止水片,当混凝土将要淹没止水片时,应再次清除其表面污垢;振捣器不得触及止水片;嵌固止水片的模板应适当推迟拆模时间｡

3.见证取样在工地试验室迸行试验不妥,应送具有相应资质等级(水行政主管部门颁发的资质证书)的工程质量检测机构进行检测｡平行检测由施工单位取样不妥,应由监理机构独立进行检测｡平行检测在工地试验室进行试验不妥,应送具有国家规定的资质条件的检测机构进行检测｡

4.还需要拟验工程质量评定、存在的问题及处理意见、验收结论｡根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008),“分部工程验收鉴定书”的主要内容及填写注意事项如下: 开工日期;质量事故及缺陷处理;拟验工程质量评定;存在的问题及处理意见;验收结论;保留意见｡

案例二

背景：某水电工地，傍晚木工班班长带领全班人员在高程350m的混凝土施工工作面加班安装模板，并向全班交代系好安全带。当时天色已暗，照明灯已损坏，安全员不在现场。工作期间，一木工身体状况不佳，为接同伴递来的木方条，卸下安全带后，水平移动2m，不料脚下木架断裂，其人踩空直接降落至地面，高度为14.5m，经抢救无效死亡。问题：

1.对高空作业人员有哪些基本安全作业要求? 2.你认为该案例中施工作业环境存在哪些安全隐患? 3.施工单位安全管理工作有哪些不足?如何改进? 4.安全检查的主要内容及重点是什么? 参考答案：

1.从事高空作业人员必须经过安全教育和培训，提高安全意识，认真遵守操作规程和现场安全规定，并且身体健康，无高血压、心脏病及精神性疾病等。

2.施工作业环境区域内应有足够的照明设施，高空作业应架设安全网，脚手架在使用过程中应经常进行检查和维修。而该例施工作业环境与上述要求明显不符，存在严重安全隐患。

3.应健全施工单位安全生产责任制，全体员工应学习各工种安全操作规程、岗位管理制度，提高职工的安全素质和自我保护意识和能力。对于高空作业应架设安全网和防护栏，照明设施完备，经常性地或定期检查施工现场，及时查出事故隐患，采取有效的防护措施。

4.安全检查的主要内容有查思想、查管理、查隐患、查整顿、查事故处理。重点是查违章指挥和违章作业。案例三

背景：

某水闸修筑在砂质壤土地基上，水闸每孔净宽8m，共3孔，采用平板闸门，闸门采用一台门式启闭机启闭，闸墩厚度为2m，因闸室的总宽度较小，故不分缝。闸底板的总宽度为30m，净宽为24m，底板顺水流方向长度为20m。施工中发现由于平板闸门主轨、侧轨安装出现严重偏差，发生了质量事故。问题：

1.根据水利部1999年3月4日颁布的《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号)，进行质量事故处理的基本要求是什么? 2.根据水利部1999年3月4日颁布的《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号)，工程质量事故分类的依据是什么?工程质量事故分为哪几类? 3.工程采用的是门式启闭机，安装时应注意哪些方面? 4.平板闸门的安装工艺一般包括几种? 参考答案：

1.根据水利部1999年3月4日颁布的《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号)，进行质量事故处理的基本要求是：

①发生质量事故，必须坚持“事故原因不查清楚不放过、主要事故责任者和职工未受教育不放过、补救和防范措施不落实不放过、责任人员未受处理不放过”的原则，认真调查事故原因，研究处理措施，查明事故责任，做好事故处理工作。②发生质量事故后，必须针对事故原因提出工程处理方案，经有关单位审定后实施。

③事故处理需要进行设计变更的，需原设计单位或有资质的单位提出设计变更方案。需要进行重大设计变更的，必须经原设计审批部门审定后实施。④事故部位处理完毕后，必须按照管理权限经过质量评定与验收后，方可投入使用或进人下一阶段施工。

⑤根据水利部1999年3月4日颁布的《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号)，小于一般质量事故的质量问题称为质量缺陷。水利工程应当实行质量缺陷备案制度。

2.根据水利部1999年3月4日颁布《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号)，工程质量事故按直接经济损失的太小，检查，处理事故对工期的影响时间长短和对工程正常使用的影响进行分类。分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故四类。3.门式启闭机安装时应注意以下几个方面：

①门式启闭机安装应争取将门式启闭机各组成部件予以扩大预组装，然后进行扩大部件吊装，以减少高空作业工作量并加快安装速度。

②门腿安装应利用各种固定点予以加固牛腿或在坝体上游坝面处增设临时牛腿予以加固，待门式启闭机安装后再用混凝土将牛腿预留孔填实抹平。③门式启闭机门腿与主梁的连接，可采用门腿法兰与主梁端翼板直接焊接的施工方法。

4.平板闸门安装分三个步骤：(1)埋件安装;(2)门叶安装;(3)闸门启闭试验。