安全环保文明施工协议书(甲方直接分包单位签订)（5篇）

第一篇：安全环保文明施工协议书(甲方直接分包单位签订)

安全环保文明施工协议书

甲方：中粮地产投资（北京）有限公司 乙方： 高碑店市单单幕墙有限责任公司

一、依据

《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国安全生产法》 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《工程建设标准强制性条文》 《北京市建设工程安全生产管理条例》

《北京市建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》（DBJ01-83-2003）《北京市建设工程施工现场管理办法》第72号令

《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》第84号令 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《北京市建筑工程施工安全操作规程》（DBJ01-62-2002）《北京市绿色施工管理规程》（DB11/513-2008）

北京市政府部门及中粮地产集团制定的相关行业法规、标准，企业安全环保制度、规定、要求以及双方签订的工程承包合同等。

二、责任范围

本协议书范围包括施工现场、生活区的安全、环保、文明施工、消防保卫等。

三、工程概况

1、工程情况

工程名称：北京市顺义区后沙峪镇吉祥庄村A-10, C-03,C-06总体规

划及一期工程A10-二期工程售楼处幕墙工程

工程地点：顺义区后沙峪镇吉祥庄村

建筑面积：平方米

开工时间：2011年 月 日 竣工时间：

2、乙方情况

单位名称：-----------------------

乙方项目：------------------------

资质等级：----营业执照--

负责人：---------施工人数 进场时间：-------

3、现场安全、环保施工管理目标：

⑴不发生人员重伤及重伤以上的生产安全事故； ⑵不发生机械、设备生产安全事故； ⑶不发生火灾事故；

⑷不发生负主要责任的交通死亡事故；

⑸不发生违反国家法律法规和北京市有关地方标准的环保事件(事故)。

四、双方责任

1、甲方责任

（1）甲方贯彻执行国家、北京市有关安全文明施工各项政策、法规、规程、标准和要求。

（2）甲方应在乙方办理进场手续时与乙方签订本责任书，并报安全环保办公室备案。

（3）甲方有权对乙方违章指挥、违章作业行为进行制止或要求其按期整改，乙方未进行整改的，甲方按合同专项条款约定内容或

根据现场安全文明施工管理规定的条款进行处罚，对多次违章指挥、不服从管理的人员，甲方有权要求乙方进行更换。

2、乙方责任

（1）乙方必须遵守国家、北京市和甲方公司部门制订的有关安全文明施工各项标准、规定和要求。

（2）乙方在施工前，必须组织制订施工组织设计，编制分部、分项工程施工方案，履行签字审批手续后严格组织实施。方案审批后，乙方应组织对作业人员进行安全技术交底并履行签字手续，未进行安全技术交底前，乙方不得组织进行施工。

（3）乙方进入施工现场的管理和施工人员，应符合市建委、市劳动局持合格有效上岗证上岗的规定。特种作业人员（包括电工、电焊工、架子工、信号工、司机等）必须按市建委或其他行业主管部门的规定持有效证件上岗。

（4）乙方施工中使用机械设备、设施时，应按有关文件规定及时办理使用手续，否则不得擅自使用或违章使用。塔吊、外用电梯、物料提升机等大型机械必须是在北京市建委备案的设备，拆装单位必须具备相应资质。乙方对自备中小型机具的安全性能负全面责任，进场施工前应进行验收，操作时乙方人员严格按操作规程执行。

（5）乙方负责对本单位人员进行安全技术培训和教育，各分部、分项工程都要求做书面安全技术交底。

（6）对安全防护用品、消防设备、临时用电设备（包括安全网、安全帽、安全带、灭火器、消防栓、水带、防火草帘、配电箱、闸具、电缆等），必须是符合国家规范、标准和北京市政府有关管理部门规定要求的产品。

（7）乙方做为承包单位，有责任对安全环保责任区进行划分和管理，其他单位人员严禁进入与承包作业区无关的施工区域，不损坏施工现场的安全防护设施。

（8）乙方在施工中发生重大伤亡事故，必须保护现场，乙方负责人迅速、准确汇报上级政府主管部门，隐瞒不报、拖报，乙方承担有关责任，乙方就事故的处理情况应随时通报甲方。（9）乙方必须按照施工总平面布置图统一堆放材料，并挂标识牌。对于易燃、易爆物品储藏，应单独设库，必须符合北京市有关安全、消防标准，否则造成后果的，乙方承担全部责任。（10）施工区、生活区和办公区的日常环境卫生应符合甲方的要求，生活区设置必须符合北京市有关施工现场生活区设置规定的要求。

（11）乙方应按北京市有关安全文明施工内业资料标准要求，对内业资料进行收集、归纳、整理，安全内业资料要求及时、真实、准确、齐全。

（12）乙方严格执行北京市有关法律、法规及通知，并采取防尘、防扰民措施。

（13）乙方违规施工，造成有关行政执法部门罚款或停工处理的，乙方要积极配合主动接受处理，对甲方造成负面影响的，甲方有权对乙方进行处罚。

（14）乙方在组织施工前应对施工过程中可能产生的中、高度危险源进行识别，并应提前采取控制措施，控制措施应报监理单位备案。

（15）（当甲方聘请监理单位对工程进行监理时）监理单位依据监理合同，受甲方项目委托，对工程进行安全监理，乙方在接受

甲方安全管理部门的日常管理外，还应配合、接受监理单位的安全监理工作。

（16）乙方应根据工程特点和现场实际情况制订突发事件应急预案，并报甲方（或监理单位）备案，该预案应涵盖应急培训、应急演练应急器材配备的工作计划和安排，并在整个施工过程中予以落实。

（17）乙方未按照以上条款执行，甲方均有权书面对乙方提出隐患整改通知，乙方不能及时整改或不进行整改的，甲方可以按有关管理规定进行罚款，并通过外部协调对隐患进行整改，其整改花费的费用由乙方负责。由此造成任何安全事故的，责任由乙方负责。

（18）根据实际情况相应条款：

1、乙方定期（每周）组织安全环保检查活动，甲方安全代表、监理单位安全管理人员参加，检查中发现的安全隐患乙方应及时组织责任方进行整改落实。

2、对检查中发现的安全隐患，甲方书面提出整改意见，如乙方未及时进行落实整改或限期内未整改完成，甲方根据《北京祥云国际项目生产安全管理奖罚实施细则》相关条款进行经济处罚。（19）以上条款具体未详尽之事，参照有关规定、文件执行。本协议作为双方合同的补充条款，与合同一并执行。

甲方单位： 乙方单位：（公章）（公章）

负责人： 负责人： 年 月 日 年 月 日

第二篇：甲方分包单位安全、配合协议

总、分包安全、配合服务协议

总

包

单

位：

（以下简称甲方）

业主指定分包单位：

（以下简称乙方）

业

主

单

位：

（以下简称丙方）

为了更好的完成工程的施工任务，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和有关建设工程的规定，甲方受业主委托，为乙方提供现场配合、管理服务。对配合管理的内容和责任，经甲乙双方友好协商达成如下协议。

一、合同管理范围

同乙方与业主方签订合同的承包范围。乙方与业主方签订的施工合同应给甲方一份副本。

二、分包工程质量

乙方所分包工程的质量必须达到业主与乙方所签订的施工合同所约定的质量标准。如果由于乙方原因未达到整体工程的质量目标，乙方须按甲方与业主方、乙方与业主方所签订合同中的相应条款承担违约责任，并赔偿由此给甲方所带来的一切损失。

三、分包工程进度

3.1 乙方所分包的工程必须按照由甲方和业主方确认的进度计划进行施工。如因乙方原因导致工程工期延误，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方和业主方所带来的一切损失；

3.2 乙方的施工不得影响甲方的正常施工，如因乙方原因造成甲方工程延误，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方和业主方所带来的一切损失。

四、甲方的配合服务内容及协调责任

第1页，总6页 4.1 配合服务内容

4.1.1 提供施工用水，由主干管至工作面管道由乙方自行提供；

4.1.2 提供施工用电的电源至二级配电箱，由乙方自行接驳。由二级配电箱至工作面所需电缆和配电箱、电表、焊机专用箱等均由乙方自行提供，乙方用电应预交电费；

4.1.3 水电费：乙方应在接驳的水管、电箱上安装计量装置，按使用量缴纳水电费（含损耗），如因乙方原因发生水电浪费现象，由乙方承担费用及相应的处罚；

4.1.4 负责对乙方工人进行安全教育，并进行考核记录；

4.1.5 监督乙方各分部、分项工程的安全技术交底，并进行检查实施； 4.1.6 负责对乙方特殊工种持证上岗情况进行监督、检查； 4.1.7 负责安全生产过程的检查、监督，并提出整改意见、措施； 4.1.8 根据有关规定、协议条款，负责对现场各类违章的处罚。4.2 协调责任

4.2.1 甲方有权根据总包工程施工需要对乙方的工作面进行调整； 4.2.2协助业主对施工现场的检查；

4.2.3 协助业主监督检查分包工程的质量并参加业主组织的对分包工程的验收； 4.2.4 业主向乙方支付工程款时应及时告知甲方，若乙方在现场施工中存在问题，甲方有权要求业主减少或暂缓工程款的支付。

五、乙方责任

5.1 乙方必须服从并执行甲方对乙方质量、进度、消防、安全、文明施工、成品保护、环境保护等管理的有关规定和制度，必须服从甲方在施工过程中的管理、监督、检查、教育；

5.2 乙方应遵守与业主签订的合同的各项内容及设计方的书面指示，精心组织施工；

5.3 乙方对自身现场区域的质量、进度、消防、安全、文明施工、成品保护、环境保护等负直接责任，乙方进场前必须向业主、甲方提交施工组织设计（方案）、管理班子成员名单及联系方式（必须有专职安全员，且持证在岗）、作业人员的姓名、性别、工种、、身份证号码、籍贯及特殊工种上岗证；

第2页，总6页 5.4 乙方应提供其企业资质与安全年检证明及业主要求的相关资料； 5.5 乙方应服从业主方、甲方、监理方和设计的监督指导；

5.6 向业主提供完整的符合当地政府要求的分包工程竣工资料及竣工图（套数详乙方与业主方签订的合同）；

5.7 对现场的结构、洞口尺寸进行检查、校对，并及时将存在的问题提供给甲方，乙方不得在现场随意剔凿开洞或拆改，如果必须现场剔凿开洞或拆改的，乙方须事先得到甲方书面认可，并按甲方认可的方案进行，施工完毕后乙方应立即修补完毕；

5.8 负责自身承包范围内的成品保护工作直至移交验收，同时不得损坏其他单位（班组）的材料、成品及半成品，否则，承担相应的责任及费用；

5.9 因乙方原因造成的任何安全事故及由此给业主、甲方及其他分包单位造成的损失，均由乙方承担一切经济与法律责任；

5.10 除本协议第四条甲方提供的管理配合内容外，均由乙方自行解决，如需委托甲方办理的，发生的一切费用由乙方承担；

5.11 履行本协议的全过程中，由于乙方的原因，致使甲方或其他专业分包方蒙受损失的，由乙方负责赔偿（赔偿费用由业主从乙方工程款中直接扣除并支付给受损失方）；

5.12 乙方施工时须注意与其他专业施工的配合，做好成品保护，不得私自拆改，如不得不拆改时，乙方须提出书面报告，委托专业施工方负责拆改及修复，费用由乙方承担；

5.13 乙方的工期需满足业主及甲方的总工期进度要求，并根据现场实际情况随甲方总的进度计划的调整而调整。甲方不受理乙方提出的因进度计划调整或调整乙方施工区域而引起的窝工或加人加班的索赔；

六、业主责任

6.1 业主须支持甲方现场管理工作，如乙方在安全、工期、环保及文明施工方面达不到现场管理的要求，甲方对乙方采取的处罚措施，业主应配合支持甲方意见；

6.2 业主在支付乙方工程款时，须取得甲方书面认可后方能支付； 6.3 监督检查乙方分包工程的工期、质量、安全；

第3页，总6页 6.4 监督乙方汇总编制的符合政府规定及甲方管理要求的分包工程的竣工资料，在工程完工后7日内交甲方；

6.5 组织对分包工程的验收。

七、特别条款

7.1 未经批准，乙方不得以任何方式于现场坚立各种标牌、标识；

7.2 乙方除甲方合同约定应提供的条件外，现场使用甲方所有物资材料必须提前申请，办理使用手续，未提前申请的待结算后一律按2倍扣除工程款。

八、文明施工与安全 8.1 文明施工

8.1.1 乙方应严格按照甲方的《ISO14001环境管理手册》、《ISO14001环境管理体系程序文件》、《工程项目文明施工管理实施细则》的规定组织施工；

8.1.2 现场材料应按照甲方指定的位置整齐堆放，乙方须做到工完场清，并负责自身施工垃圾的清运；

8.1.3 乙方应严格执行环境保护规定，防止并消除

大气环境、水的污染以及施工噪音的扰民；

8.1.4 乙方应安排专人负责现场安全文明管理，负责本单位施工现场的安全文明施工；

8.1.5 若乙方未服从甲方文明施工要求，由此引起的违约责任均由乙方承担。8.2 安全生产。

本协议分包方为业主直接直接分包方，因乙方原因导致的任何安全事故甲方不承担任何责任，由乙方承担所有的经济责任与法律责任。

8.2.1 乙方须是具有独立承担民事责任能力的法人，或出具上级主管单位（法人单位）的委托书，乙方必须是具备本分包工程资质要求的分包单位，凡乙方为故意隐瞒其施工资质致使分包单位资质等级与甲方、业主及相关单位的要求不符，均视为乙方违约，由此造成 违约责任均由乙方承担；

8.2.2 乙方熟悉并能自觉遵守执行建设部的《建设工程施工现场管理规定》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其他国家和政府、行政主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及各项规定，积极参加各种促进安全生产的活动；

第4页，总6页 8.2.3 乙方在施工现场必须配备专职的安全员，负责本单位施工现场的安全生产工作，若无安全员，甲方有权拒绝乙方工人入场作业；

8.2.4 乙方必须尊重并服从甲方现行 有关安全生产的各项规章制度和管理方式，并按合同有关条款加强自身管理，履行乙方的职责；

8.2.5 乙方应给所属职工提供必须、有效的安全用品，如安全帽、安全带等，若必要时还需佩戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他的个人人身防护用品；

8.2.6 乙方自带的各种施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好，各种安全防护装置齐全、灵敏、有效可靠；

8.2.7 乙方必须按照国家规定为本单位员工购买意外伤害保险；

8.2.8 乙方必须按国家有关的法律、法规、条例规定，组织人员进行施工，凡进入施工现场的员工必须证件齐全，禁止私招乱雇，禁止使用离退休人员及未年满18周岁的未成年工人；

8.2.9 乙方必须配备本单位施工作业所需的足够数量的灭火器材，并保证完好、有效；

8.3 消防保卫

8.3.1 乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规，有关治安、消防及交通安全的管理规定，严格按甲方的消防保卫制度及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查，对甲方所签发的隐患整改通知单，乙方应在甲方限定的期限内立即整改完成，逾期不改或整改不符合甲方要求的，甲方有权按规定对乙方进行经济处罚；

8.3.2凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的治安、交通、消防及其他等安全责任事故，所造成的一切经济、法律责任均由乙方承担，由此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿，同时甲方有权对乙方进行经济处罚。

九、纠纷的解决

9.1 各方在履行合同的过程中，无论发生任何纠纷，均应按甲乙双方签订的本协议执行，并依此进行协商；

9.2 经协商不能解决是可申请仲裁委员会仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第5页，总6页

十、现场会议

10.1 本工程质量要求高，且分包单位较多，为协调好工作，甲方项目部每周星期三下午15时开一次施工现场协调会，分包单位项目负责人及施工负责人必须按时到会，无故缺席过迟到者，将进行经济处罚，若因不到会而影响施工的，一切责任自负，若每周一次的协调会不能满足施工要求的，甲方将根据实际情况安排增加协调会，届时临时进行通知；

10.2 无论业主方、甲方、监理方、设计方召集的与乙方承包范围有关的会议，乙方应按时参加并及时解决施工中存在的问题，否则，因乙方不按时到会或未能及时解决施工中所发生的问题导致的任何损失均由乙方自行承担。

十一、协议的生效与终止

本协议自各方签字之日起生效，各方履行完各自义务后自动失效。

十二、协议份数

本协议一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份。

甲方（章）

乙方（章）

业主（章）

委托代理人：

法定代理人：

法定代理人：

联系电话：

联系电话：

联系电话：

日期：

日期：

日期：

第6页，总6页

第三篇：安全环保协议书(甲方)

建筑施工总分包安全环保管理责任协议书

总包方（以下简称“甲方”）：北京高盛房地产开发有限公司

分包方（以下简称“乙方”）：中国建筑第七工程局

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行环境保护、劳动保护

和安全生产的法令、法规，强化环保、安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康、环保，促进施工顺利进行，双方特签定本协议书。

在施工工程承包合同的执行上，本协议书具有优先权。

一、管理目标：

1、现场杜绝重伤、死亡事故的发生，杜绝因乙方原因造成的重大损失事故、事件发生。

2、负伤频率控制在 0.3% 以内；

3、现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100 %，杜绝重大隐患；

4、现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100 %；

5、乙方必须保证具备并予以保持甲方制定的文明安全施工、环保目标要求的内业和现场条件；

6、确保总包CI战略的要求。

7、确保通过各级达标检查和其他各级各类安全生产、文明施工、环保检查；完成并保持甲方确

定的文明施工目标；

二、用工制度：

1、分包方须严格遵守《北京市人民政府关于外地建筑企业来京施工管理暂行规定》、《北京市建

筑市场管理条例》等北京市政府关于外地来京施工企业管理的相关法律、法规及条例（若在京外施工，必须遵守当地政府关于企业施工管理的相关法律、法规及条例）以及北京市关于建筑施工环境保护的有关法规和规定。任何因为分包方违反上述条例造成的案件、事故事件等的经济责任及法律责任均由

分包方承担，因此造成总包方的经济损失由分包方承担；

2、分包方的所有工人必须同时具备北京市建委外管处核发的外地进京企业施工许可证、北京市

劳动和社会保障局核发的北京市外来人员就业证以及北京市公安局下属驻地派出所办理的暂住证，分

包方及其所有员工必须遵守北京市和本公司的施工环保规定。（若在京外施工，必须遵守当地政府关

于企业施工管理的相关法律、法规及条例）。任何因为分包方违反上述条例造成的案件、事故、事件

等，其经济责任及法律责任均由分包方承担，因此造成总包方的经济损失由分包方承担；

3、分包方应遵守总包方上级制定的有关协力队伍的各项管理规定以及总包方的其它的关于分包

管理的所有制度及规定；

4、分包方须具有独立的承担民事责任能力的法人，或能够出具上级主管单位（法人单位）的委

托书，并且只能承担与自己资质相符的工程，分包方应具备建筑施工环保意识，具备配合总包方进行

必要的环保工作的能力。

三、安全生产要求

1、分包方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的第1 页

责任和因此而发生的费用由分包方承担。非分包方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用；

2、分包方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守、执行北京市有关文明安全施工的各项规定（包括北京市建委1991年制定的文明安全施工基本标准以及1999年颁发的补充标准，同时包含京外各地方政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定），并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工作业人员的安全与健康。

3、分包方必须尊重并且服从总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行己方责任。

4、分包方必须执行下列安全管理制度：

4．1、安全技术方案报批制度：分包方必须执行总包方总体工程施工组织设计和安全技术方案。分包方自行编制的单项作业安全防护措施，须报总包方审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。

4．2、分包方必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话制度：并做好跟踪检查管理工作。

4．3、分包方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度：

4．3．

1、分包方项目经理、主管生产经理、技术负责人须接受安全培训、考试合格后办理分包单位安全资格审查认可证后方可组织施工；

4．3．

2、分包方的工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人须接受安全技术培训、参加总包方组织的安全年审考核，合格者办理《安全生产资格证书》，持证上岗；

4．3．

3、分包方工人入场一律接受三级安全教育，考试合格并取得“安全生产考核证”后方准进入现场施工，如果分包方的人员需要变动，必须提出计划报告总包方，按规定进行教育、考核合格后方可上岗；

4．3．

4、分包方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件；如所持证件为京外原籍地、市级劳动部门颁发），经考试合格者换领北京市经委核发的特种作业临时操作证，持证上岗（京外要遵守当地政府或行业主管部门的要求办理）；

4．3．

5、分包方工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育；

4．3．

6、分包方必须执行周一安全活动一小时制度。

4．4、分包方必须执行总包方的安全检查制度：

4．4．1分包方必须虚心接受总包方以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，否则造成的罚款等损失均由分包方承担；

4．4．

2、分包方必须按照总包方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施；

4．4．

3、分包方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

4．5、分包方必须严格执行检查整改消项制度。

4．6、分包方必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度：

4．6．

1、分包方自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠；

4．6．

2、分包方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报总包方有关部门验收，合格后方可使用；

4．6．

3、分包方的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报总包方，接受专职部门（公司级）的专业验收；分包方必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设施支搭（安装）方案，其方案必须满足总包方所在地方政府有关规定。

4．7、分包方须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。

4．8、分包方必须执行总包方对重要劳动防护用品的定点采购制度（京外施工时，还要满足当地政府行业主管部门）；

4．9、分包方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。

4．10、分包方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

4．11、分包方必须严格执行职工因工伤亡报告制度：

4．11．

1、分包方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故；

4．11．

2、如果发生因工伤亡事故，分包方应在1小时内，以最快捷的方式通知总包方的项目主管领导，向其报告事故的详情。由总包方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，总包方为抢救提供必要的条件。

4．11．

3、分包方要积极配合总包方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因分包方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由分包方承担；

4．11．

4、分包方须承担因为分包方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任；

4．11．

5、如果发生因工伤亡事故，分包方应积极配合总包方做好事故的善后处理工作，伤亡人员为分包方人员的，分包方应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因此发生的资金费用由分包方先行支付，因不能积极配合总包方对事故进行善后处理而产生的一切后果由分包方自负；

4．12、分包方必须执行安全工作奖罚制度：分包方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚

4．13、分包方必须执行安全防范制度：

4．13．

1、分包方要对分包工程范围内工作人员的安全负责；

4．13．

2、分包方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险；

4．13．

3、分包方的专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款；

4．13．

4、施工现场内，分包方必须按总包方的要求，在工人可能经过的每一个工作场所和其

他地方均应提供充足和适用的照明，必要时要提供手提式照明设备；

4．13．

5、总包方有权要求立刻撤走现场内的任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有总包方的书面同意；

4．13．

6、施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥；

4．13．

7、对不符合安全规定的，总包方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从工程款中加倍扣除；

4．13．

8、凡重要劳动防护用品，必须按总包方指定的厂家购买。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件等；

4．13．

9、分包方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他的个人人身防护设备；

4．13．

10、分包方应在合同签约后15天内，呈送安全管理防范方案，详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例，以报总包方批准，但此批准并不减轻分包方的安全责任；

4．13．

11、已获批准的安全管理方案及条例的副本，由分包方编制并且分发至所有分包方施工的工作场所，业主指示或法律要求的其他文件、标语、警示牌等物品，具体由总包方决定；

4．13．

12、分包方应指定至少一名合格的且有经验的安全官员负责安全方案和措施得到实施。

四、消防保卫工作要求：

1、分包方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、北京市政府、北京市建委（当地政府、建委）颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，分包方应严格按总包方消防保卫制度以及总包方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受总包方的安全检查，对总包方所签发的隐患整改通知，分包方应在总包方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合总包方的要求，总包方有权按规定对分包方进行经济处罚；

2、分包方须配备至少一名专（兼）职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作；

3、凡由于分包方管理以及自身防范措施不利或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由分包方独自承担，因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿，总包方可对其处罚。

五、现场环保、文明施工及其人员行为的管理：

1、分包方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合总包方CI战略的要求，按总包方的规定执行，在施工过程中，对其全体员工的服饰、安全帽等进行统一管理；

2、分包方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由分包方自己负责；

3、分包方应按照总包方要求建立健全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理

和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施；分包方的任何排放行为，应符合当地环保部门和总包环保要求并经总包确认，接受总包监督检查；

4、分包方必须严格执行保安制度、门卫管理制度，工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌，切忌上班喝酒、寻衅闹事；分包单位在施工完毕后应按照总包要求，对施工场所和生活区、食堂进行必要的清理修整、环境恢复，减少施工对环境的影响。

5、分包方在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定，配置相应数量的专职安全管理人员，专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作，分包方应赋予安全管理人员相应的权利，坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针；

6、分包方应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，在整个合同期间，自始自终在工人所在的施工现场和住所，配有医务人员、紧急抢救人员和设备，并且采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件，同时应对乙方生活场地、食堂、浴室采取节电节水措施，食堂废水应先进行隔油处理，隔油池应及时清理，防止生活废水排放污染；

以上如发生因分包原因引起的责任事故、事件，后果由分包全部负责，给总包造成影响或不良后果的，总包将根据影响程度对分包进行必要的处罚。

六、争议的处理

当协议书双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的可以向北京市（或当地）人民法院起诉。

七、协议书的份数：

本协议书正、副本份数与相应分包合同份数相符。

八、生效与终止

双方约定本协议书的生效与终止与相应分包合同的规定相符。

协议双方：

甲方（盖章）：乙方（盖章）

负责人签字：负责人签字：

签字日期：2006 年12月 26日签字日期：2006 年 12月 26日

第四篇：分包单位安全协议书

建设工程安全管理协议

总包单位：（以下简称甲方）

分包单位：（以下简称乙方）

工程名称：

工程工程地点：

按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和建筑施工行业管理标准规范等相关规定，甲乙双方就现场的安全生产、文明施工达成如下协议。

一、双方责权

1.甲乙双方共同的责任：

坚持“以人为本”的安全生产宗旨，贯彻落实国家有关安全生产的法律法规；坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面实施国家和行业管理部门有关安全生产的标准规范，落实总包单位的安全管理规定和办法，确保封闭管理、确保员工安全、确保安全生产。2.甲方的责权

（1）建立安全生产责任制度。甲方作为工程总承包单位，对整个施工现场行使安全管理权，制定并落实企业的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程；

（2）建立安全例会制度。每周组织召开一次安全会议，并形成会议纪要。遇有特殊情况时，随时召开安全会议；

（3）建立安全检查制度。每周组织一次专项安全检查，下达整改通知单，进行安全奖罚；督促乙方完成整改事项，并在整改反馈单上签署意见。对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业；

（4）建立安全教育培训制度。负责组织对乙方进场工人进行公司级和项目级安全教育。每年负责组织一次安全生产知识考试工作。在推广新技术、新材料、新设备和新工艺时，负责对分包管理人员和作业人员进行安全生产教育培训。有权拒绝使用安全生产教育培训考核不合格的人员；

（5）组织安全技术交底。技术负责人主管安全技术交底工作，项目工长向分包单位的负责人进行交底，安全管理人员监督分包单位向现场施工人员进行交底。重要分项或重点部位要做专项交底，必要时，可直接对操作人员进行交底。交底人和接收人在签字栏内要签注接受人的姓名和交底时间；

（6）负责编制总的施工组织设计和专项安全施工组织设计；（7）负责项目部安全技术资料的建立和管理；（8）负责编制施工现场紧急情况下的应急预案；

（9）负责对首次进入施工现场的人员进行安全教育；

（10）对分包队伍违章、违纪人员，有制止权、下达整改通知权、罚款权、停工权和直至清退出现场权力；

（11）督促分包队伍按照国家规定成立安全管理机构和配备安全管理人员的权利；

（12）按规定足额使用安全措施费用；有要求分包队伍按规定足额使用安全措施费用的权利；（13）及时向乙方书面通报现场危险作业环境和危险情况；

（14）对乙方使用的临时设施、安全用电、机械设备、安全防护用品进行检查和验收，对不符合安全要求和项目管理规定的设施和防护用品有权要求拆除、更换。3.乙方的责权

（1）杜绝死亡事故和重伤事故、轻伤率不超过1.5‰；

（2）建立本单位的安全生产责任制度，层层签定安全生产责任状，责任到人；

（3）按国家规定建立安全管理机构和配备安全管理人员，安全管理人员持证上岗，安全管理人员必须是队伍中最先进场和最后退场的人员；（4）队伍进场前，向甲方提供全体施工人员的名册信息、全体施工人员接受安全教育情况台帐、特种作业人员上岗证原件和复印件。队伍进场后，调出和调进人员要事先向甲方上报；（特种作业人员上岗证年审到期，必须提前组织人员年审）

（5）按要求给施工人员配备合格的劳动防护用品，对高处作业人员配好安全带，给每个施工人员配备上正式编号的合格安全帽。（管理人员配戴白色安全帽、工人配戴黄色安全帽、特种作业人员配戴蓝色安全帽、安全管理人员及来宾配戴红色安全帽）

（6）建立本单位的安全检查制度，参加甲方组织的周检查和紧急情况下的安全检查，每天进行安全巡查，发现重大安全隐患，要立即及时向甲方报告；负责组织对甲方，业主，监理整改通知单上提出的问题进行整改，直至隐患消除或得到有效控制，并在要求的时间向甲方反馈整改情况；

（7）建立本单位的安全教育制度。负责组织对工人进行班组安全教育。内容包括：强制性标准、操作规程和项目规章制度、事故案例，正确使用安全防护用具、机械设备等。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。未进行过三级安全教育的人员不得进入施工现场。按时进行季节变换的安全教育，及时进行变换工作岗位人员的安全教育，细致进行节假日安全教育；

（8）负责根据甲方施工组织设计的要求，编制本单位的紧急情况下的应急预案，并组织进行演练；

（9）足额使用安全措施费用，按照甲方的要求和施工现场的具体情况搞好安全防护；（10）参加甲方组织的安全例会，认真贯彻会议做出的决定，接受甲方的指挥和监督；（11）搭拆大型设备、脚手架和吊篮必须安排有专业资质的专业队伍进行，搭拆前编制安全专项施工方案、进行安全技术交底；搭设中划定安全防护半径、进行周边防护、安排专人监护；

（12）对自带的施工机械按规定要求的时间进行验收、保养和维修。对甲方提供的设备有要求按规定保养和维修的权利；

（13）发生交叉作业时，在施工前，要与有交叉作业的其他队伍签订交叉作业安全生产协议书，明确规定双方施工的顺序、保护措施和监督人员；

（14）在容易发生火灾的施工部位需动火作业时，要到甲方开动火证，并采取有效的防护措施，配置灭火器、安排看火人员；

（15）组织开展班前安全活动。班组长每天组织班组人员活动，活动要有针对性，要有活动记录；

（16）不得在建的建筑物内布置工人宿舍。

（17）由专业电工统一在临建区内布线和安装用电设施，严禁私拉乱接电线。

（18）职工食堂必须取得卫生许可证。炊事员持健康证上岗，饭菜留样，防止食物中毒。（19）要指定有经验的职工负责新入场工人的安全监护工作，老职工要每天对新工人进行提醒，告之应当注意的事项，时间不少于半年；

（20）要服从甲方管理人员和安全监督人员的管理。（乙方进场后必须及时办理职工四险工作）

（21）乙方有权拒绝违章指挥或要求其在防护不到位的危险环境下作业。

二、事故处理

1.一旦发生生产安全事故，要依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)的规定进行办理。保护事故现场，及时抢救伤员，防止事故扩大。由总包向有关方面报告。总包和分包一起组织成立事故调查组，现场整改小组和事故善后小组。事故调查组，要查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。现场整改小组，要立即对现场进行全面细致的检查，组织人员对查出的所有隐患进行整改直至隐患消除，然后报当地安全主管部门前来验收。善后小组负责对伤亡家属的接待、商谈有关赔偿等事宜。2.事故责任清楚，双方意见一致的，由违反国家有关规定及上述规定的责任方对事故全面负责。

3.双方对事故责任意见不一致的，协商解决。

4.双方协商不成的，按地方安全主管部门对事故的处理意见办理；属于何方责任就由何方负责；双方都有责任时，各负其应负的责任。

三、需要说明的事宜

1、乙方必须具有独立的承担民事责任能力的法人，或能够出具上级主管单位（法人单位）的委托书。

2、乙方在承揽施工区域内发生的与施工直接相的关安全事故，经调查取证后责任由责任单位负担

3、乙方职工在施工现场发生的非安全事故伤亡的，甲方协助乙方进行处理。

4、甲方组织安全会议，乙方配合不利，现场安全隐患不及时整改，野蛮施工发生安全事故，甲方对肇事方可进行经济处罚，必要时勒令其退场。

5、乙方进入现场的员工需按照有关法律规定和行业标准，采用严格的安全防护措施，由于自身安全措施不足的但不愿意投入的乙方，甲方有权终止施工。

6、严禁使用、雇用未成年人或60周岁以上的人员进场作业，施工现场及生活区严禁带小孩及与工程无关人员入住。

7、乙方操作人员不按规范操作机械设备及工具，安全防护不到位、发生安全事故，乙方必须接受政府和甲方的相应经济处罚。

8、乙方应对员工加强法制教育，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，并保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受危害。

9、乙方对自行进场的材料及设备做好安全保卫工作，甲方不对丢失，损毁负担责任。

10、上级政府部门、行业部门、甲方对项目检查中，发现乙方安全管理不到位，不按照文明施工标准执行，安全隐患严重，因此造成的罚款由责任方负责。（罚款直接从工程款或安全保证金中扣除）

11、乙方进场后须向总包方交纳安全保证金，金额为合同总造价的0.3%，不低于壹拾万元人民币。安全保证金的返还时间为承揽工程竣工。

12、乙方不得拒收、拒签甲方所发的任何函件、整改、通知、施工措施、方案等文件，如有异议可用回函解决。

13、甲方对乙方的违章情况，下发处罚单，乙方如不接收，甲方在违章单后面附照片等凭据可以从安全保证金或工程款中直接扣除。

四、其它

上述未尽事宜，按国家、地方和行业有关规定执行，与分包合同及补充条款有抵触的以本协议为准。以下无正文

企业所在地： 企业所在地：

甲方负责人： 乙方负责人

联系电话： 联系电话：

甲方现场安全负责人： 乙方现场安全负责人：

年 月 日 年 月 日

第五篇：总分包安全文明施工协议书

总、分包安全文明施工协议

工 程 名 称：

总 包 单 位：广州市恒域建筑工程有限公司

分包单位：

日期：年月日

总、分包安全文明施工协议

总包方（甲方）：广州市恒域建筑工程有限公司

分包方（乙方）：

为全面履行总包单位与建设单位、分包单位的分包配合协议内容，进一步落实安全生产责任制，明确在施工过程中各方的安全责任，预防和杜绝重大安全事故的发生，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》等有关法律、法规,结合项目实际，特制定本责任书。

一、环境保护、职业健康、安全及文明施工

1、乙方应遵守工程所在地政府有关环境保护条例和规定（如：噪音污染防治、市容和环境卫生管理办法、污水排放及废弃物处理、大气污染防治、生态环境建设等），注意对施工过程中噪音排放、粉尘排放、有毒有害固体废弃物储存、运输、废弃等重要环境因素进行有效控制，尽可能减少施工过程对环境的污染，杜绝重大环境事故的发生。若乙方施工对环境造成污染或发生重大环境事故导致甲方受到公众投诉或媒体曝光，每发生一起公众投诉或媒体曝光事件甲方将对乙方处予20000元的罚款，若因此使甲方受到政府处罚的，每发生一次甲方将按政府罚款的3倍处罚乙方，该罚款由甲方从应付乙方工程款中扣除。

2、乙方需对施工全过程编制职业健康安全管理计划书、环境管理计划书及编制相应的紧急预案等，并向甲方提供危险因素和重大危险因素清单以及相应的预防控制措施。

3、乙方应遵守《建设工程安全生产管理条例》有关规定，严格按照安全标准组织施工。加强自身员工的职业健康及安全生产教育，监督现场自身人员的生产活动,监视施工现场施工设施（无论是由自身提供的还是甲方提供的）和施工过程，及时识别危险源并采取有效控制措施，防止事故发生。如施工现场发生重大伤亡事故时，乙方除立即采取有效的措施防止事故进一步恶化外，并应立即将事故情况上报甲方，甲方为抢救提供必要条件。若在施工中由于乙方管理不善、操作不当、违反操作规程或缺乏预见性而发生事故造成自身或他方人员伤亡的，乙方除承担一切责任及损失外，甲方另按轻伤一人5000元、重伤一人2万元、死亡一人10万元作为安全生产违约金处罚乙方，该罚款由甲方从应付乙方工程款中扣除。

4、乙方对所雇用的工人因自身原因造成的损害和赔偿应自行负责，对于这类损害和赔偿，乙方应保障并持续保障甲方不负任何责任，且保障甲方不负担涉及这类损害与赔偿或与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、赔偿费及其它费用。乙方应保障甲方不负担因乙方移动或使用施工场地的施工机械和临时设施所造成的损害而引起的索赔。

5、乙方必须为本工程配备的施工机械、运输车辆及操作人员的安全性负全责，提供合法的有效证件以备检查，特种岗位的作业人员应提供上岗证。如发现乙方施工机械、运输车辆没按要求提供有效证件或乙方施工机械、运输车辆的操作人员或特种岗位的作业人员无证上岗，乙方须向甲方支付500元/台或500元/人的违约金，且乙方须在甲方规定时间将没有有效证件施工机械、运输车辆及没有上岗证的施工机械、运输车辆操作人员、特种岗位作业人员调离本项目，并重新换上符合要求的施工机械、运输车辆操作人员、特种岗位作业人员进场施工，否则甲方将加倍处罚乙方，该罚款由甲方从应付乙方工程款中扣除，由于乙方违反以上规定导致甲方受到建设单位的处罚也由乙方承担。

6、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险及支付保险费用，乙方工人进场需要办理平安卡，若由甲方代办，所发生的费用由乙方承担。乙方违反以上任何一项规定，甲方将按500元/人的违约金处罚乙方，该罚款由甲方从应付乙方工程款中扣除，由于乙方违反以上规定导致甲方受到建设单位的处罚也由乙方承担。

7、乙方在施工中必须做好防暑降温工作，确保施工人员安全和健康条件。

8、乙方在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，应做好安全防护措施才能施工，由于乙方的原因造成的安全事故由乙方负全责。

9、乙方人员在使用甲方的操作平台、临时水电等设施设备时必须确认在安全状态后才使用，由于使用以上设施设备出现安全事故与甲方无关，乙方负全责。

10、乙方进场的机械设备的临时用电必须符合安全使用规范要求，如因不符合安全使用规范要求出现安全事故与甲方无关，乙方负全责。

11、乙方机械操作应固定开机人员，严禁无证随意开机操作，否则造成的一切损失由分乙方负责。

12、乙方须配备持证电工负责二级电箱以外的现场电工作业（包括开关线路维护现场值班、照明、维护）。

13、乙方在施工现场的施工用电必须符合“三级配电、三级保护”原则，以确保人身安全。各种配电箱均必须采用标准箱。机械设备的操作箱内设隔离开关和漏电保护器，严格做到“一机一闸一漏一箱”。配电电缆必须采用5芯电缆，敷设符合相关规范要求。

14、建设方若要求甲方在安全文明施工方面应达到工程所在地市安全文明工地的标准，CI方面达到甲方公司的标准时，乙方应承担其所有施工人员统一配发安全防护用具、服装、工作卡等的制作成本。若乙方未能达到甲方要求的标准，甲方按本合同结算总价的 3%处罚乙方，该罚款由甲方从应付乙方工程款中扣除。

15、安全文明施工使用的材料、设施及所有劳保用品由乙方提供。若由甲方提供，乙方退场时应对甲方提供的各种材料、设施进行清洗后交还甲方，若交还的材料、设施数量少于甲方提供的数量相或损坏，则不足部分按材料、设施的实际费用及损坏部分按甲方修复费用赔偿，由甲方从应付乙方工程款中扣除。

16、乙方需要按照工程所在地有关规定及甲方对现场安全文明施工管理要求做好现场安全文明施工，对工程施工余泥、垃圾必须要做到每日“工完场清”；否则甲方有权增派人员清理，增派人员的所有费用另加20%管理费由乙方负担，在当月的工程进度款中扣除，乙方对此不得持有异议。

17、乙方安全文明施工管理达不到甲方要求、存在安全隐患且拒不整改(以建设方、监理方及承甲方联合发出的整改指令单为准)，甲方有权延付进度款，直至以上两项都满足要求后才开始支付。

18、乙方在施工期间应指派一名全职安全负责人配合甲方安全主任做好施工现场安全文明施工工作。乙方人员进入现场后，应遵守工地的安全、防火、保卫、文明施工制度和有关规定，服从甲方管理，对甲方提出的安全隐患及时整改。甲方有权对乙方施工人员违反环境保护、职业健康、安全及文明施工的违章行为给予经济处罚，具体罚款如下：

（1）乙方施工人员存在不戴安全帽、不系安全带、穿拖鞋、不按规定戴其他防护用品、禁烟区吸烟、酒后上班等行为，每人每次罚款200元。

（2）乙方施工人员发生打架、赌博、偷盗等违法乱纪事件的，每起事件罚款5000元。

（3）乙方必须严格执行甲方治安保卫管理条例，每位职工必须持有身份证（结婚证）方可进工地，无证人员和18岁以下人员禁止招收使用和不得进入施工现场，乙方工人也不得带小孩进入施工现场，如发现每人每次罚款1000元。

19、要求乙方必须做到：购买工人工伤保险，工人年龄控制在18~45岁；按规定配发手套、口罩、安全带等劳保用品；人员无刑事案件牵连，无酗酒、斗殴、嫖娼恶习，无事故后遗症，无思维障碍；工人具有实际工作经验及应急处理能力；作业面每班清理，材料按规定要求堆放；每天班前开班前安全会，自动加强安全管理，提高管理人员和工人的安全意识；注意作业细节，除尘降噪，节约水电。不定期组织员工观看环境保护、职业健康、安全与文明施工的录相；防止食物中毒及加强防暑降温管理，向工人提供绿豆汤或凉茶等；加强宿舍的通风、卫生管理，防止传染病的发生；禁止疲劳作业；夜间施工应低角度定向照明，防止光污染；设置有效的安全警戒线，并派专职安全员进行监护；杜绝触电、坍塌、物体打击、机械伤害、高处坠落、现场作业中毒、火灾、爆炸造成的死亡和重伤事故；废品回收，垃圾分类清扫，如废品按废金属、无毒无害建筑垃圾、有毒有害垃圾分类设置堆放场，设置标志牌；减少噪声施工噪音污染，昼间施工噪声控制在70dB以内，夜间施工噪声控制在55dB以内。

二、合同争议

1、本工程未尽事宜，经双方协商一致后可签订补充合同，补充合同经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

2、本合同在执行过程中发生争议时，双方应友好协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

三、合同生效与失效

本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效；工程保修期满，结清工程款后失效。

四、合同份数

本合同式两份，甲乙双方各持一份。

(以下无正文)

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

年月日年月日