第一篇：安装预算员专业知识模拟试卷2
重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷
安装预算员专业知识
（二）一、单选（共50题,共50分）
1.落实实现进度目标的保证资金，建立并实施关于工期和进度的奖惩制度是属于施工项目进度控制的（）。A、组织措施 B、技术措施 C、合同措施 D、经济措施
2.在设计阶段进行限额设计的最高目标是（）。
A、经批准的可行性研究报告中的投资估算 B、设计概算 C、施工图概算
D、规划阶段的投资额
3.ＤN500人防穿墙密闭套管安装应套用第（）册定额。
A、二 B、六 C、八 D、七
4.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于（）m。A、6 B、10 C、15 D、20
5.价值工程的核心是（）。
A、功能分析
B、最低的寿命周期成本 C、群体的参与
D、可靠实现必要的功能
6.建筑防雷装置的引下线，当采用明敷设时，其直径不能小于()。
A、Φ6mm B、Φ8mm C、Φ10mm D、Φ12mm
7.定金是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的（）。A、30% B、25% C、20% D、10%
8.智能化施工工艺中，下列不属于执行服务器自检程序的是（）。
A、对ＣPU的测试
B、对各类通信的测试 C、对内存、硬盘的测试 D、对I/O设备的测试
9.建设工程施工招标文件的组成内容应包括（）。
A、施工方案 B、履约担保 C、招标公告 D、投标文件格式
10.工程建设定额中的基础性定额是（）。
A、概算定额 B、预算定额 C、施工定额 D、概算指标
11.分包单位按照分包合同的约定对（）负责。
A、建设单位 B、总承包单位 C、设计单位 D、监理单位
12.根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，当合同中没有适用或类似于变更工期的价格时，变更价格由（）确认后，作为结算的依据。A、承包人提出，经工程师 B、承包人提出，经发包人 C、工程师提出，经发包人 D、发包人提出，经工程师
13.三相或单相的交流（）电缆，不得单独穿于钢导管内。
A、单芯 B、双芯 C、三芯 D、多芯
14.住宅的产业现代化是将住宅分解为部品，用（）进行生产，然后在现场进行组装的住宅建筑方式。A、工业化的手段 B、现场预制的手段 C、集中定型的手段 D、机械作业的手段
15.砖混结构房屋结构平面图一般没有（）。
A、基础平面图
B、底层结构平面布置图 C、楼层结构平面布置图 D、屋面结构平面布置图
16.绿色施工第一责任人为（），负责绿色施工的组织实施及目标实现，并指定绿色施工管理人员和监督人员。A、企业负责人 B、项目经理
C、建设单位负责人 D、总监理工程师
17.定额的产生与()密切相关。
A、生产力发展 B、工器具发展
C、科学管理的产生和发展 D、管理的产生和发展
18.某工程的定额工期为300天，按照相关规定，招标人在确定合同工期时，压缩的工期天数不得超过（）天，超过者，招标人应在招标文件中明示增加赶工费用。A、30 B、45 C、60 D、90
19.关于招标控制价，下列说法中正确的是（）
A、招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价 B、利润可按建筑施工企业平均利润率计算
C、招标控制价超过批准概算10%时，应报原概算审批部门审核
D、经复查的招标控制价与原招标控制价误差大于±3%时，应责成招标人改正
20.当事人对建设工程造价咨询单位出具的工程造价文件有异议的，建设工程造价咨询单位应在收到意见书后（）日内予以书面答复。A、5 B、10 C、15 D、20
21.衡量钢材塑性的一个重要技术指标是（）。
A、屈服强度 B、抗拉强度 C、伸长率
D、冲击韧性指标值
22.照明开关的种类很多，下列属于节能型开关的是（）。
A、拉线开关 B、卤钨灯 C、荧光灯
D、触摸延时开关
23.制定人工时间定额不考虑的时间有（）。
A、基本工作时间 B、辅助工作时间
C、施工本身造成的停工时间 D、休息时间
24.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于（）m。A、6 B、10 C、15 D、20
25.手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位，当安装在墙上时，其底边距地高度宜为（）m，且应有明显的标志。A、1.0～1.1 B、1.0～1.1 C、1.2～1.3 D、1.3～1.5
26.材料预算价格是材料从来源地到达施工工地仓库后的出库价格，不属于材料预算价格组成的是（）。A、材料原价 B、包装费 C、运输损耗费 D、采购保管费
27.直接工程费包括人工费、材料费、（）。A、税金 B、规费
C、施工机械使用费 D、间接费
28.在投资方案的不确定分析中，通过盈亏平衡分析，可以（）。
A、度量项目风险的大小 B、揭示产生项目风险的根源 C、找出降低项目风险的具体途径
D、确定风险因素的变动对项目的影响程度
29.消火栓箱体的规格类型应符合设计要求（）。
A、箱体无裂缝、平整、光洁 B、金属箱体有锈蚀、划伤 C、箱门开启不灵活
D、箱内配件不齐全、关闭不严实
30.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》，施工现场内应设置临时消防车道，临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离，不宜小于（）m，且不宜大于40m。A、2 B、3 C、4 D、5
31.某工作项目施工采用施工总承包模式，其中电气设备由业主指定的分包单位采购和安装，则在施工中分包单位必须接受（）工作指令，服从其总体项目管理。A、业主 B、设计方
C、施工总承包方 D、项目监理方
32.下列选项中属于楼宇自控系统优点的是（）。
A、没有有效地节约能源 B、创建舒适的人工环境 C、能源管理 D、设备管理
33.一般来说，项目的动态投资回收期与其静态投资回收期的关系是（）。
A、两者相同 B、前者短于后者 C、前者长于后者 D、两者无关
34.下列属于建设工程合同的是（）。
A、监理合同 B、咨询合同 C、勘察设计合同 D、买卖合同人
35.SF6断路器灭弧室检查组装时，应在空气相对湿度小于（）的条件下进行，并采取防尘、防潮措施。A、90% B、80% C、70% D、60%
36.绿色施工对地下设施、文物和资源保护的技术要点要求，施工过程中一旦发现文物，立即（），保护现场并通报文物部门并协助做好工作。A、报警 B、清理文物 C、停止施工
D、报告单位负责人
37.不属于组成材料预算价格的费用有（）。
A、材料原价
B、材料的场内外运输费 C、采购保管费 D、运输损耗费
38.BIM全称为“建筑信息模型”，包含了不同专业的所有的信息、功能要求和性能，把一个工程项目的所有信息包括在（）、施工过程、运营管理过程的信息全部整合到一个建筑模型。A、勘察过程 B、测量过程 C、设计过程 D、招标过程
39.开标是指（）。
A、给所有投标者打分 B、当众宣布中标者名单 C、把投标文件当众启封揭晓 D、打开投标文件
40.有特殊外饰面的构件，生产单位应研究生产工艺，经试生产、试安装形成样板墙，样板墙需由（）和生产单位共同确认。A、建设、监理单位
B、建设、设计、监理单位 C、建设、设计、施工、监理单位 D、建设、设计、施工单位
41.为防止水箱中的水回流至室外管网，应在引入管上设置（）。
A、止回阀 B、闸阀 C、浮球阀 D、截止阀
42.下列不属于防腐方法的是（）。
A、金属钝化 B、电化学保护 C、空气喷涂 D、衬里
43.尽可能采用先进的施工技术、方法和新材料、新工艺、新技术，保证进度目标实现是属于施工项目进度控制的（）。A、组织措施 B、技术措施 C、合同措施 D、经济措施
44.咨询人接受行政机构委托,提供工程造价鉴证服务的,应按（）程序和要求,可按工程造价鉴证相关的条款执行 A、司法 B、仲裁 C、行政
D、司法、仲裁
45.对1千伏及以下的电力电缆进行绝缘电阻摇测时，其最低绝缘电阻值不应低于()。
A、0.5兆欧 B、1兆欧 C、10兆欧 D、400兆欧
46.某工程合同价为2700万无，合同工期27个月，后因增建该项目的附属配套工程需增加工程费用160万元，则承包商可提出的工期索赔为（）。A、0.8个月 B、1.2个月 C、1.6个月 D、1.8个月
47.火灾自动报警系统的专用接地干线应采用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积不应小于（）mm。A、4 B、16 C、25 D、10
48.间接费由（）组成。2A、规费和企业管理费 B、规费和税金
C、企业管理费和间接费 D、间接费和税金
49.按照招投标公开程度的不同，工程施工招标分为（）。
A、指定招标和公开招标 B、全部招标和部分招标
C、公开招标、邀请招标和议标 D、公开招标和邀请招标
50.我国建筑业企业资质分为（）三个序列。
A、工程总承包、施工总承包和专业承包 B、工程总承包、专业分包和劳务分包 C、施工总承包、专业分包和劳务分包 D、施工总承包、专业承包和劳务分包
二、多选（共10题,共20分）
51.装配式混凝土住宅设计宜采用（）的装配化集成技术。A、主体 B、运输 C、装修 D、设备管线 E、生产
52.工程变更是建筑施工生产的特点之一，其变更形式包括（）。
A、设计变更 B、施工条件变更 C、进度计划变更 D、材料单价变更
E、工程量清单中未包括的“新增工程”
53.绿色施工对水污染控制的技术要点要求在施工现场应针对不同的污水，设置相应的处理设施，如（）等。A、沉淀池 B、隔油池 C、化粪池 D、化油设备 E、洗车设备
54.由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位合格产品所需（）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。A、人工 B、材料 C、机械台班 D、管理费 E、利润
55.属于影响人工单价的因素的有（）。
A、社会平均工资水平B、生活消费指导
C、社会保障和福利政策 D、人工的管理水平E、人工单价的组成内容
56.单位工程概算的编制方法有（）。
A、概算定额编制 B、概算指标编制 C、预算定额编制
D、类似工程预算编制 E、企业定额编制
57.间接费由（）组成。
A、措施费 B、规费
C、企业管理费 D、其他费用 E、税金
58.工程造价的第二种含义是指建设某项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场、承包市场等交易活动中，形成的工程承发包（交易）价格。其交易对象可以是（）。A、一个建设项目 B、一个单项工程 C、一个分项工程
D、建设项目的某一阶段
E、建设项目某个建设阶段的一个或几个组成部分
59.材料消耗指标中的损耗量包括（）等内容。
A、操作时损耗 B、材料二次搬运损耗 C、堆放损耗 D、场内运输损耗
E、规格改装加工损耗
60.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》，以下关于在建工程防火说法正确的有（）。
A、既有建筑进行扩建、改建施工时，必须明确划分施工区和非施工区
B、施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3、0h的不燃烧体隔墙进行防火分隔
C、非施工区内的消防设施应完好和有效，疏散通道应保持畅通，并应落实领导值班，发生火情应能立即处置
D、施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育、告知建筑消防设施、疏散通道的位置及使用方法，同时应组织进行疏散演练
E、外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作；外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长的二分之一
三、判断（共20题,共10分）61.()自动喷水灭火系统，根据所使用的喷头形式的不同，分为闭式自动喷水灭火系统、半闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统。
62.()全预制装配结构体系主要是采用预制钢筋混凝土柱、梁、板、墙、楼梯、阳台等，通过预埋件、预留插孔灌浆、钢筋混凝土后浇部分等将梁、板、柱及节点连成整体的结构体系。
63.()OHSAS18001：2007中“相关方”是指工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。
64.()总承包单位将其所承包的工程中的专业工程或者劳务作业发包给其他承包单位完成的活动称为转包。
65.()工程竣工结算的审核，除了核对合同条款、严格按合同约定计价、注意各项费用计取、防止各种计算误差之外，还包括落实设计变更签证和按图核实工程数量。
66.()新拌砂浆能够保持内部水分不泌出流失的能力称为砂浆的流动性。
67.()投资收益率指标没有考虑投资收益的时间因素。
68.()根据《标准施工招标文件》中合同条款的相关规定，在合同工程履行期间，发生发包人要求承包人提前竣工事项，承包人可以向发包人索赔利润。
69.()根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》，施工现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求时，施工现场内可不设置临时消防车道。
70.()在防腐工程中，一般采用建筑石油沥青和普通石油沥青。
71.()建设工程总承包合同的履行不包括建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行。
72.()消防喷洒管材应根据设计要求选用，一般选用镀锌碳素钢管或无缝钢管。
73.()装配式混凝土构件堆放时，预埋吊件应外露。
74.()材料价格内容包括材料原价、材料运杂费、运输损耗费和采购保管费。
75.()当工程变更引起实际完成的工程量增减超过工程量清单中相应工程量的10%或合同中规定的幅度时，应予调整该工程量清单项目的市场单价。
76.()装配式混凝土构件施工时，预制构件与现浇混凝土之间的结合面应做成粗糙面，可采用拉毛或表面露石处理。
77.()为了提高混凝土的耐久性，常用的外加剂是速凝剂。
78.()投资估算编制步骤和内容中投资估算调整后应转换为单位指标形式。包括建设项目投资费用的各类技术经济指标。
79.()建设工程合同一旦签订后不允许进行合同价款的调整。
80.()控制附件一般是指用来调节水量、水压，控制水流方向以及开启和关闭水流的各类阀门。
四、案例分析（共4题,共20分）81.背景材料：电气施工图是设计单位提供给施工单位进行电气安装的技术图纸，也是运行单位进行竣工验收及运行维护和检修试验的重要依据.绘制电气施工图，必须遵循有关国家标准的规定。电气施工图按工程性质可分为：变配电工程施工图、动力工程施工图、照明工程施工图等；按图纸的表现内容可分为基本图和详图。其中，基本图包括设计说明、主要设备材料表、电气系统图、控制原理图等，详图包括构件大样图和标准图。
(1)、（判断题）DS表示管吊式灯具安装方式。A、正确 B、错误
(2)、（判断题）低压配电系统电气施工图的识读顺序一般是从配电箱开始到进户装置，再按回路编号顺序，逐条线路进行识读，直到开关和灯具为止。A、正确 B、错误
(3)、（单选题）电气施工图是设计单位通过建设单位提供给（）进行电气安装的技术图纸。A、建设单位 B、施工单位 C、运行单位 D、总承包单位
(4)、（单选题）绘制电气施工图，必须遵循有关国家标准的规定，并应尽可能参照建设部批准的（）。A、《电气装置图集》 B、《电气工程文字符号》 C、《建筑电气常用图形》
D、《全国通用电气装置标准图集》(5)、（多选题）关于电气施工图识读、绘制和表示符号的说法，正确的是（）。A、详图包括构件大样图、电气平面图和标准图 B、插头的文字符号是XP,插座的文字符号是XS。C、电流表用PV表示，电压表用PA表示 D、电缆架桥的标注方式为ac/b。
E、电气施工图按工程性质可分为：变配电工程施工图、动力工程施工图、照明工程施工图等
82.背景材料：建设单位将一热电厂建设工程项目的土建工程和设备安装工程施工任务按照招投标程序，确定了某土建施工单位和某设备安装单位。经总监理工程师审核批准，土建施工单位又将桩基础施工分包给一专业基础工程公司。建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同和设备安装合同。(1)、（判断题）当工程内容明确、工期较短时，宜采用总价可调合同。A、正确 B、错误
(2)、（判断题）一般认为，投标是一种要约行为。A、正确 B、错误
(3)、（单选题）投标单位应按照招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价。在开标后发现的分项投标单位没有填写单价或合价，则（）。A、允许投标单位补充填写 B、视为废标
C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中 D、由招标人退回标书
(4)、（单选题）关于投标报价策略论述正确的有（）。A、工期要求紧但支付条件理想的工程应较大幅度提高报 B、施工条件好且工程量大的工程可适当提高报价
C、一个建设项目总报价确定后，内部调整时，地基基础部分可适当提高报价 D、当招标文件部分条款不公正时，可采用增加建议方案法报价(5)、（多选题）凡在国内使用国有资金的项目，必须进行招标的情况包括（）。A、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上 B、重要设备、材料采购等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上 C、施工单项合同估算价在200万元人民币以上 D、项目总投资额在1000万元人民币以上 E、项目总投资额在2000万元人民币以上
83.背景材料：某工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范》规定的计价方法，通过公开招标，确定了中标人。招投标文件中有关资料如下：(1)分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分项，工程量分别为4500m和3200。清单报价中甲项综合单价为1240元/m3，乙项综合单价为985元/m。(2)措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施等四项费用以分部分项工程量清单计价合计为基数，费率为3.8%。(3)其他项目清单中包含零星工作费一项，暂定费用为3万元。(4)规费以分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计之和为基数，规费费率为4%。税金率为3.41%。在中标通知书发出以后，招投标双方按规定及时签订了合同，有关条款如下：1施工工期自2012年3月1日开始，工期4个月。2材料预付款按分部分项工程量清单计价合计的20%计，于开工前7天支付，在最后两个月平均扣回。3措施费(含规费和税金)在开工前7天支付50%，其余部分在各月工程款支付时平均支付。4零星工作费于最后一个月按实结算。5当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的工程量单价调价系数为0.9;当实际工程量比清单工程量减少10%以上时，全部工程量的单价调价系数为1.08；6质量保证金从承包商每月的工程款中按5%比例扣留。
33(1)、（判断题）在计算6月份承包商完成工程的工程款中甲分项工程的结算价款时需要调整其单价。（）A、正确 B、错误
(2)、（判断题）6月份工程结算价为132.43万元。（）A、正确 B、错误
(3)、（单选题）6月份承包商完成工程的工程款中甲分项工程清单合价是（）万元。A、115.40 B、105.40 C、125.40 D、108.40(4)、（单选题）6月份承包商完成工程的工程款中乙分项工程清单合价是（）万元。A、26.82 B、22.82 C、24.82 D、23.82(5)、（多选题）工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义，其主要作用有（）。
A、工程价款结算是建设单位组织竣工验收的先决条件 B、工程价款结算是加速资金周转的重要环节
C、工程价款结算是施工单位确定工程实际建设投资数额，编制竣工决算的主要依据
D、工程价款结算是施工单位内部进行成本核算，确定工程实际成本的重要依据 E、工程价款结算是反应工程进度的主要指标
84.背景材料：某设计方案年产量为15万吨，已知每吨产品的销售价格为675元，每吨产品交纳的销售税金为175元，单位可变成本为250元，年总固定成本费用为1500万元。(1)、（判断题）总成本费用由生产成本、管理费用、财务费用和销售费用组成。（）A、正确 B、错误
(2)、（判断题）固定成本费用是指在任何期限内和任何条件下不随产品数量变化而变化的费用。（）A、正确 B、错误
(3)、（单选题）该方案的盈亏平衡产量是（）。A、6万吨 B、8万吨 C、10万吨 D、12万吨
(4)、（单选题）该方案的盈亏平衡销售价格是（）。A、5250 B、5200 C、5245 D、5240(5)、（多选题）下列关于盈亏平衡点的说法中，正确的是（）。A、盈亏平衡点越低，说明方案获利潜力越大 B、盈亏平衡点越高，说明方案获利潜力越大 C、盈亏平衡点越低，说明方案获利风险越大 D、盈亏平衡点与方案获利潜力无关
E、盈亏平衡点越低，说明方案获利风险越小
第二篇：安装预算员专业知识模拟试卷
重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷
安装预算员专业知识
（一）一、单选（共50题,共50分）
1.根据《通用安装工程工程量计算规范》的规定，计算锻压设备安装的工程量时，其项目特征中包括“公称压力”的为（）。A、机械压力机、自动锻压机 B、锻锤 C、液压机 D、锻造水压机
2.经济分析中的静态分析法与动态分析法的区别在于（）。
A、是否考虑了资金的时间价值 B、是否考虑了利率的变化 C、是单利计息还是复利计息 D、是否考虑了利润
3.定额的产生与()密切相关。
A、生产力发展 B、工器具发展
C、科学管理的产生和发展 D、管理的产生和发展
4.由于工程变更会带来工程造价和工期的变化，为了有效的控制造价，无论哪一方提出工程变更，均需由（）。
A、工程师确认，发包方签发工程变更指令 B、发包方确认，工程师签发工程变更指令 C、工程师确认并签发工程变更指令 D、发包方确认并签发工程变更指令
5.现金流量的三要素中，不包含现金流量的（）。
A、大小 B、方向 C、速度 D、时点
6.下列关于建设工程索赔的说法，正确的是（）。
A、承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔 B、索赔按处理方式的不同分为工期索赔和费用索赔
C、工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可
D、索赔意向通知发出后的14天内，承包人必须向工程师提交索赔报告及有关资料
7.在施工项目管理中，从工程投标开始，都要加强工程承包合同的策划、签订、履行和管理是属于（）。A、施工项目的目标控制 B、施工项目的合同管理 C、施工项目的信息管理 D、施工项目的生产要素管理
8.按照招投标公开程度的不同，工程施工招标分为（）。
A、指定招标和公开招标 B、全部招标和部分招标
C、公开招标、邀请招标和议标 D、公开招标和邀请招标
9.以下（）不属于建筑立面图图示的内容。
A、外墙各主要部位标高 B、详图索引符号 C、散水构造做法 D、建筑物两端定位
10.价值工程的核心是（）。
A、功能分析
B、最低的寿命周期成本 C、群体的参与
D、可靠实现必要的功能
11.工程清单应由具有编制招标文件能力的（）进行编制
A、招标人
B、招标人或受其委托具有相应资质的中介机构 C、具有相应资质的中介机构 D、建设行政主管部门
12.不属于影响人工单价的因素的有（）。
A、社会平均工资水平B、通货膨胀指数
C、人工单价的组成内容 D、劳动力市场供求变化
13.分包单位按照分包合同的约定对（）负责。
A、建设单位 B、总承包单位 C、设计单位 D、监理单位
14.诉讼管辖中地域管辖的原则是（）原则。
A、被告就原告 B、原告就被告
C、诉讼标的物所在地 D、当事人所在地
15.工程项目建设的程序按项目过程开展时间依次为（）。
A、项目建议书及决策阶段-项目建设准备阶段-项目设计阶段-项目施工阶段-项目竣工验收阶段
B、项目建设准备阶段-项目设计阶段-项目决策阶段-项目施工阶段-项目竣工验收阶段
C、项目建议书及决策阶段-项目设计阶段-项目建设准备阶段-项目施工阶段-项目竣工验收阶段
D、项目建设准备阶段-项目建议书及决策阶段-项目设计阶段-项目施工阶段-项目竣工验收阶段
16.发生人工费索赔时能按计日工费计算的是（）。
A、增加工作内容的人工费 B、停工损失费
C、工作效率降低所引起的损失费 D、机上工作人员的工资
17.下列选项中属于楼宇自控系统优点的是（）。
A、没有有效地节约能源 B、创建舒适的人工环境 C、能源管理 D、设备管理
18.定位轴线一般用（）表示。
A、细实线
B、粗实线 C、细点划线 D、双点划线
19.某一人民法院受理案件后，发现自己对该案件没有管辖权，将案件移送给有管辖权的人民法院审理，叫作()。A、移送管辖 B、指定管辖 C、级别管辖 D、地域管辖
20.下列选项不属于预制结构构件的是（）。
A、预制外挂墙板 B、预制柱
C、预制叠合楼板 D、预制叠合梁
21.绿色施工对材与材料资源利用技术要点要求，图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低（）%。A、10 B、20 C、30 D、40
22.根据《建筑施工安全技术统一规范》，工地应按照总平面图划分（），根据作业条件合理配备灭火器材。A、防火责任区 B、防火分区
C、作业区和生活区 D、消防管理区
23.净现值作为评价投资方案经济效果的指标，其优点是（）。
A、全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况 B、能够直接说明项目整个运营期内各年的经营成果 C、能够明确反映项目投资中单位投资的使用效率 D、不需要确定基准收益率而直接进行互斥方案的比选
24.ＤN500人防穿墙密闭套管安装应套用第（）册定额。
A、二 B、六 C、八 D、七
25.关于建筑平面图的图示内容，以下说法错误的是（）。
A、表示内外门窗位置及编号 B、表示楼板与梁柱的位置及尺寸 C、注出室内楼地面的标高 D、画出室内设备和形状
26.测定混凝土立方体抗压强度时，标准试件的尺寸是（）mm。
A、100×100×100 B、150×150×150 C、200×200×200 D、70.7×70.7×70.7
27.承包方提出设计变更申请，工程师进行审查后，交原设计单位审查并提供（）。
A、变更的相应图纸与说明 B、工程量清单 C、变更价款 D、概算造价
28.工程量清单内容包括分部分项工程量清单、措施项目清单和（）。
A、其他项目清单
B、单位工程项目清单 C、综合单价清单 D、零星项目清单
29.装配式混凝土住宅结构施工，采用钢筋套筒灌浆时，应在现场模拟构件连接接头的灌浆方式，每种规格钢筋应制作不少于（）个套筒灌浆连接接头。A、1 B、2 C、3 D、4
30.装配式混凝土住宅结构施工，当钢筋直径大于（）mm时，不宜采用浆锚搭接连接。A、18 B、20 C、22 D、25
31.咨询人接受行政机构委托,提供工程造价鉴证服务的,应按（）程序和要求,可按工程造价鉴证相关的条款执行 A、司法 B、仲裁 C、行政
D、司法、仲裁
32.手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位，当安装在墙上时，其底边距地高度宜为（）m，且应有明显的标志。A、1.0～1.1 B、1.0～1.1 C、1.2～1.3 D、1.3～1.5
33.详图符号应以粗实线绘制，直径为（）mm。
A、10 B、8 C、12 D、14 34.新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程（）。
A、同时设计一年 B、同时施工
C、同时投入生产和使用 D、包括以上ＡＢＣ
35.对于保冷的管道，其外表面必须设置（）。
A、防潮层 B、保护层 C、防腐层
D、防紫外线照射层
36.建设工程造价的统一计价依据是由（）根据国家统一规定的标准，结合本市实际组织编制。
A、市建设行政主管部门 B、国务院
C、市建设工程造价管理机构 D、市人民政府主管部门
37.根据《通用安装工程工程量计算规范》的规定，燃气表安装的计量单位为（）。
A、个 B、套 C、组 D、块
38.消火栓箱体的规格类型应符合设计要求（）。
A、箱体无裂缝、平整、光洁 B、金属箱体有锈蚀、划伤 C、箱门开启不灵活
D、箱内配件不齐全、关闭不严实
39.火灾探测器投入（）年后，应每隔（）年全部清洗一次。
A、1、2 B、2、3 C、3、4 D、2、4
40.洗涤用卫生器具包括洗涤盆、污水池和化验盆。其中较高质量的洗涤盆为（）。
A、不锈钢制品 B、铝合金制品 C、碳素钢制品 D、合金钢制品
41.安装工程预算定额中，一般不包括（），因而安装工程定额基价是不完全工程单价。A、主材费 B、辅材费 C、人工费 D、机械费
42.仲裁庭的组成形式正确的是（）。
A、仲裁庭可以由5名仲裁员组成 B、仲裁庭可以由2名仲裁员组成 C、仲裁庭可以由3名仲裁员组成 D、仲裁庭可以由4名仲裁员组成
43.住宅给水方式一般采用（）水表。
A、旋翼式干式 B、旋翼式湿式 C、螺翼式干式 D、螺翼式湿式
44.凡涂在建筑物或构件表面的砂浆，可统称为（）。
A、砌筑砂浆 B、抹面砂浆 C、混合砂浆 D、防水砂浆
45.装配式混凝土住宅结构安装施工，采用临时支撑体系时，每个预制构件的临时支撑不宜少于（）道。A、1 B、2 C、3 D、4
46.有特殊外饰面的构件，生产单位应研究生产工艺，经试生产、试安装形成样板墙，样板墙需由（）和生产单位共同确认。A、建设、监理单位
B、建设、设计、监理单位
C、建设、设计、施工、监理单位 D、建设、设计、施工单位
47.绿色施工第一责任人为（），负责绿色施工的组织实施及目标实现，并指定绿色施工管理人员和监督人员。A、企业负责人 B、项目经理
C、建设单位负责人 D、总监理工程师
48.根据投资估算指标等编制期的计价依据和有关规定以及编制期至竣工期的价格、利率、汇率等动态因素进行编制，并报经计划管理部门批准的文件是（）。A、建设工程概算 B、投资估算 C、建设工程预算
D、建设工程招标标底
49.根据建筑安装工程定额编制式的原则，按社会平均水平编制的是（）。
A、预算定额 B、企业定额 C、概算定额 D、概算指标
50.根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的（）公开进行。A、任意时间 B、投标有效期内
C、提交投标文件截止时间的同一时间 D、提交投标文件截止时间之后三日内
二、多选（共10题,共20分）
51.GB/T19000中术语“组织结构”是指人员的职责．权限和相互关系的安排，以下说法正确的是（）。
A、是建立方针和目标并实现这些目标的体系 B、安排通常是有序的
C、组织结构的正式表述通常在质量手册或项目的质量计划中提供 D、组织结构的范围可包括与外部组织的有关接口 E、是指挥和控制组织的协调活动
52.由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位合格产品所需（）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。A、人工 B、材料 C、机械台班 D、管理费 E、利润
53.以下属于装配式混凝土结构住宅部品的有:（）。
A、由墙体材料、结构支撑体、隔声材料组成的产品 B、由阳台地板、栏板组成的产品 C、由楼梯平台、梯段组成的产品 D、由门框、门扇组成的产品
E、由楼板、钢筋连接件组成的产品
54.钢结构建筑与其它结构形式的建筑相比，主要是采用建筑钢材来建造，具有较突出的优点，包括（）。A、材料强度高，结构自重轻
B、钢材塑性和韧性好，结构安全可靠度高
C、钢结构加工、制作简单，施工方便，工业化程度高 D、综合经济效果好
E、钢结构具有良好的防火性
55.下列关于室内配线说法正确的是（）。
A、室内配线应按图施工
B、在施工过程中，首先应符合电器装置安装的基本要求 C、配线的布置及其导线型号、规格应符合设计规定 D、所用导线的额定电压应大于线路的工作电压 E、管内配线和配电屏（箱）内配线可以有接头
56.间接费由（）组成。
A、措施费 B、规费
C、企业管理费 D、其他费用 E、税金
57.BIM可视化的特点是指将各阶段的模型信息通过多维的方式直观的呈现出来，主要包括设计可视化、（）A、施工可视化
B、设备操作可视化
C、机电管线碰撞检查可视化 D、施工流程管理可视化 E、维护保养可视化
58.工程造价计价的基本方法有（）。
A、定额计价法 B、清单计价法 C、单价法 D、实物量法 E、预算法
59.单位工程工程量清单计价的费用是指按照招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括（）。A、分部分项工程费 B、分部工程费 C、措施项目费 D、规费和税金 E、其他项目费
60.绿色施工对水污染控制的技术要点要求在施工现场应针对不同的污水，设置相应的处理设施，如（）等。A、沉淀池 B、隔油池 C、化粪池 D、化油设备 E、洗车设备
三、判断（共20题,共10分）
61.()定额人工消耗量包括基本用工、辅助用工、计日工和人工幅度差。
62.()项目的财务分析和国民经济分析所代表的利益主体不同，使得两种分析方法的目的、任务和作用不同。
63.()GB/T24001-2004标准中“环境指标”是指由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们只可适用于整个组织。
64.()混凝土构件有不影响使用功能的外形缺陷属一般外形缺陷。
65.()不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线，不应穿于同一导管内。
66.()混合砂浆强度高，耐久性和耐火性好，但其流动性和保水性差，施工相对困难，常用于地下结构或经常受水侵蚀的砌体部位。
67.()根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》，临时消防救援场地应设置在成组布置的临时用房场地及在建工程的任意一侧。
68.()招标控制价的编制必须保密。
69.()投资估算编制步骤和内容中投资估算调整后应转换为单位指标形式。包括建设项目投资费用的各类技术经济指标。
70.()建设单位招标依法采取竞投方式，不得压级压价，不得将建筑企业带资承包工程或垫资施工作为招标条件，不得用拖欠工程款的方法转嫁资金缺口。
71.()企业定额的编制水平反映社会平均水平。
72.()无证承接工程造价业务的建设工程造价计价及管理人员由建设行政主管部门单处或并处警告、1000元以上5000元以下的罚款
73.()全预制装配结构体系主要是采用预制钢筋混凝土柱、梁、板、墙、楼梯、阳台等，通过预埋件、预留插孔灌浆、钢筋混凝土后浇部分等将梁、板、柱及节点连成整体的结构体系。
74.()建设工程总承包合同的履行不包括建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行。
75.()工程竣工结算的审核，除了核对合同条款、严格按合同约定计价、注意各项费用计取、防止各种计算误差之外，还包括落实设计变更签证和按图核实工程数量。
76.()定额人工消耗量包括基本用工、辅助用工、超运距用工和人工幅度差。
77.()装配式混凝土构件施工时，预制构件与现浇混凝土之间的结合面应做成粗糙面，可采用拉毛或表面露石处理。
78.()为了提高混凝土的耐久性，常用的外加剂是速凝剂。
79.()电缆沟两边有支架时，架间净距一般不小于0.5m。
80.()工程进度款的支付，是工程施工过程中的经常性工作，其具体的支付时间、方式都应在合同中做出规定。
四、案例分析（共4题,共20分）
81.背景材料：灯具安装包括普通灯具安装、装饰灯具安装、工厂灯具及防水防尘灯具安装、医院灯具安装等。常用安装方式有悬吊式、壁装式、吸顶式等。灯具的布置就是确定灯具在房间内的空间位置，这与它的投光方向、工作面布置、照度的均匀度都有直接关系。
(1)、（判断题）同一工程中成排安装的壁灯，安装高度应一致，高低不应大于5mm。A、正确 B、错误
(2)、（判断题）室内一般照明通常采用分散布置。A、正确 B、错误
(3)、（单选题）软线吊灯，灯质量在0.5kg及以下时，采用（）。A、吊链 B、吊钩 C、吊杆
D、软电线自身吊装
(4)、（单选题）灯具竖向布置时，一般悬挂高度应为（）m。A、2.1 B、3.5 C、2 D、2.9(5)、（多选题）关于灯具选择的基本原则的说法，正确的是（）。A、合理的配光特性 B、符合防触电保护要求 C、外形与建筑风格相协调 D、经济性好
E、在易燃气体的场所，应采用防火型灯具
82.背景材料：某工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范》规定的计价方法，通过公开招标，确定了中标人。招投标文件中有关资料如下：(1)分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分项，工程量分别为4500m3和3200m3。清单报价中甲项综合单价为1240元/m3，乙项综合单价为985元/m3。(2)措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施等四项费用以分部分项工程量清单计价合计为基数，费率为3.8%。(3)其他项目清单中包含零星工作费一项，暂定费用为3万元。(4)规费以分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计之和为基数，规费费率为4%。税金率为3.41%。在中标通知书发出以后，招投标双方按规定及时签订了合同，有关条款如下：1施工工期自2012年3月1日开始，工期4个月。2材料预付款按分部分项工程量清单计价合计的20%计，于开工前7天支付，在最后两个月平均扣回。3措施费(含规费和税金)在开工前7天支付50%，其余部分在各月工程款支付时平均支付。4零星工作费于最后一个月按实结算。5当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的工程量单价调价系数为0.9;当实际工程量比清单工程量减少10%以上时，全部工程量的单价调价系数为1.08；6质量保证金从承包商每月的工程款中按5%比例扣留。
(1)、（判断题）在计算6月份承包商完成工程的工程款中甲分项工程的结算价款时需要调整其单价。A、正确 B、错误
(2)、（判断题）6月份工程结算价为132.43万元。A、正确 B、错误
(3)、（单选题）6月份承包商完成工程的工程款中甲分项工程清单合价是（）万元。A、115.40 B、105.40 C、125.40 D、108.40(4)、（单选题）6月份承包商完成工程的工程款中乙分项工程清单合价是（）万元。A、26.82 B、22.82 C、24.82 D、23.82(5)、（多选题）工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义，其主要作用有（）。
A、工程价款结算是建设单位组织竣工验收的先决条件 B、工程价款结算是加速资金周转的重要环节
C、工程价款结算是施工单位确定工程实际建设投资数额，编制竣工决算的主要依据
D、工程价款结算是施工单位内部进行成本核算，确定工程实际成本的重要依据 E、工程价款结算是反应工程进度的主要指标
83.背景材料：建设单位将一热电厂建设工程项目的土建工程和设备安装工程施工任务按照招投标程序，确定了某土建施工单位和某设备安装单位。经总监理工程师审核批准，土建施工单位又将桩基础施工分包给一专业基础工程公司。建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同和设备安装合同。(1)、（判断题）当工程内容明确、工期较短时，宜采用总价可调合同。A、正确 B、错误
(2)、（判断题）一般认为，投标是一种要约行为。A、正确 B、错误
(3)、（单选题）投标单位应按照招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价。在开标后发现的分项投标单位没有填写单价或合价，则（）。A、允许投标单位补充填写 B、视为废标
C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中 D、由招标人退回标书
(4)、（单选题）关于投标报价策略论述正确的有（）。A、工期要求紧但支付条件理想的工程应较大幅度提高报 B、施工条件好且工程量大的工程可适当提高报价
C、一个建设项目总报价确定后，内部调整时，地基基础部分可适当提高报价 D、当招标文件部分条款不公正时，可采用增加建议方案法报价(5)、（多选题）凡在国内使用国有资金的项目，必须进行招标的情况包括（）。A、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上 B、重要设备、材料采购等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上 C、施工单项合同估算价在200万元人民币以上 D、项目总投资额在1000万元人民币以上 E、项目总投资额在2000万元人民币以上
84.背景材料：某工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范》规定的计价方法，通过公开招标，确定了中标人。招投标文件中有关资料如下：(1)分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分项，工程量分别为4500和3200。清
33单报价中甲项综合单价为1240元/，乙项综合单价为985元/。(2)措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施等四项费用以分部分项工程量清单计价合计为基数，费率为3.8%。(3)其他项目清单中包含零星工作费一项，暂定费用为3万元。(4)规费以分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计之和为基数，规费费率为4%。税金率为3.41%。
3(1)、（判断题）本工程的预付措施费是17.84万元。A、正确 B、错误
(2)、（判断题）5月份应付工程款为168.100万元。A、正确 B、错误
(3)、（单选题）本工程的工程预付款是（）万元。A、893.20 B、883.20 C、878.20 D、873.20(4)、（单选题）本工程的措施项目清单计价合计是（）万元。A、18.84 B、19.84 C、17.84 D、16.84(5)、（多选题）竣工结算编制的依据包括（）。A、全套竣工图纸
B、材料价格或材料、设备购物凭证 C、双方共同签署的工程合同有关条款 D、业主提出的设计变更通知单 E、承包商单方面提出的索赔报告
第三篇：2018年重庆市安装预算员专业知识模拟试卷2
重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷
安装预算员专业知识
（二）一、单选（共50题,共50分）
1.落实实现进度目标的保证资金，建立并实施关于工期和进度的奖惩制度是属于施工项目进度控制的（）。A、组织措施 B、技术措施 C、合同措施 D、经济措施
2.在设计阶段进行限额设计的最高目标是（）。
A、经批准的可行性研究报告中的投资估算 B、设计概算 C、施工图概算
D、规划阶段的投资额
3.ＤN500人防穿墙密闭套管安装应套用第（）册定额。
A、二 B、六 C、八 D、七
4.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于（）m。A、6 B、10 C、15 D、20
5.价值工程的核心是（）。
A、功能分析
B、最低的寿命周期成本 C、群体的参与
D、可靠实现必要的功能
6.建筑防雷装置的引下线，当采用明敷设时，其直径不能小于()。
A、Φ6mm B、Φ8mm C、Φ10mm D、Φ12mm
7.定金是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的（）。A、30% B、25% C、20% D、10%
8.智能化施工工艺中，下列不属于执行服务器自检程序的是（）。
A、对ＣPU的测试
B、对各类通信的测试 C、对内存、硬盘的测试 D、对I/O设备的测试
9.建设工程施工招标文件的组成内容应包括（）。
A、施工方案 B、履约担保 C、招标公告 D、投标文件格式
10.工程建设定额中的基础性定额是（）。
A、概算定额 B、预算定额 C、施工定额 D、概算指标
11.分包单位按照分包合同的约定对（）负责。
A、建设单位 B、总承包单位 C、设计单位 D、监理单位
12.根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，当合同中没有适用或类似于变更工期的价格时，变更价格由（）确认后，作为结算的依据。A、承包人提出，经工程师 B、承包人提出，经发包人 C、工程师提出，经发包人 D、发包人提出，经工程师
13.三相或单相的交流（）电缆，不得单独穿于钢导管内。
A、单芯 B、双芯 C、三芯 D、多芯
14.住宅的产业现代化是将住宅分解为部品，用（）进行生产，然后在现场进行组装的住宅建筑方式。A、工业化的手段 B、现场预制的手段 C、集中定型的手段 D、机械作业的手段
15.砖混结构房屋结构平面图一般没有（）。
A、基础平面图
B、底层结构平面布置图 C、楼层结构平面布置图 D、屋面结构平面布置图
16.绿色施工第一责任人为（），负责绿色施工的组织实施及目标实现，并指定绿色施工管理人员和监督人员。A、企业负责人 B、项目经理
C、建设单位负责人 D、总监理工程师
17.定额的产生与()密切相关。
A、生产力发展 B、工器具发展
C、科学管理的产生和发展 D、管理的产生和发展
18.某工程的定额工期为300天，按照相关规定，招标人在确定合同工期时，压缩的工期天数不得超过（）天，超过者，招标人应在招标文件中明示增加赶工费用。A、30 B、45 C、60 D、90
19.关于招标控制价，下列说法中正确的是（）
A、招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价 B、利润可按建筑施工企业平均利润率计算
C、招标控制价超过批准概算10%时，应报原概算审批部门审核
D、经复查的招标控制价与原招标控制价误差大于±3%时，应责成招标人改正
20.当事人对建设工程造价咨询单位出具的工程造价文件有异议的，建设工程造价咨询单位应在收到意见书后（）日内予以书面答复。A、5 B、10 C、15 D、20
21.衡量钢材塑性的一个重要技术指标是（）。
A、屈服强度 B、抗拉强度 C、伸长率
D、冲击韧性指标值
22.照明开关的种类很多，下列属于节能型开关的是（）。
A、拉线开关 B、卤钨灯 C、荧光灯
D、触摸延时开关
23.制定人工时间定额不考虑的时间有（）。
A、基本工作时间 B、辅助工作时间
C、施工本身造成的停工时间 D、休息时间
24.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于（）m。A、6 B、10 C、15 D、20
25.手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位，当安装在墙上时，其底边距地高度宜为（）m，且应有明显的标志。A、1.0～1.1 B、1.0～1.1 C、1.2～1.3 D、1.3～1.5
26.材料预算价格是材料从来源地到达施工工地仓库后的出库价格，不属于材料预算价格组成的是（）。A、材料原价 B、包装费 C、运输损耗费 D、采购保管费
27.直接工程费包括人工费、材料费、（）。A、税金 B、规费
C、施工机械使用费 D、间接费
28.在投资方案的不确定分析中，通过盈亏平衡分析，可以（）。
A、度量项目风险的大小 B、揭示产生项目风险的根源 C、找出降低项目风险的具体途径
D、确定风险因素的变动对项目的影响程度
29.消火栓箱体的规格类型应符合设计要求（）。
A、箱体无裂缝、平整、光洁 B、金属箱体有锈蚀、划伤 C、箱门开启不灵活
D、箱内配件不齐全、关闭不严实
30.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》，施工现场内应设置临时消防车道，临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离，不宜小于（）m，且不宜大于40m。A、2 B、3 C、4 D、5
31.某工作项目施工采用施工总承包模式，其中电气设备由业主指定的分包单位采购和安装，则在施工中分包单位必须接受（）工作指令，服从其总体项目管理。A、业主 B、设计方
C、施工总承包方 D、项目监理方
32.下列选项中属于楼宇自控系统优点的是（）。
A、没有有效地节约能源 B、创建舒适的人工环境 C、能源管理 D、设备管理
33.一般来说，项目的动态投资回收期与其静态投资回收期的关系是（）。
A、两者相同 B、前者短于后者 C、前者长于后者 D、两者无关
34.下列属于建设工程合同的是（）。
A、监理合同 B、咨询合同 C、勘察设计合同 D、买卖合同人
35.SF6断路器灭弧室检查组装时，应在空气相对湿度小于（）的条件下进行，并采取防尘、防潮措施。A、90% B、80% C、70% D、60%
36.绿色施工对地下设施、文物和资源保护的技术要点要求，施工过程中一旦发现文物，立即（），保护现场并通报文物部门并协助做好工作。A、报警 B、清理文物 C、停止施工
D、报告单位负责人
37.不属于组成材料预算价格的费用有（）。
A、材料原价
B、材料的场内外运输费 C、采购保管费 D、运输损耗费
38.BIM全称为“建筑信息模型”，包含了不同专业的所有的信息、功能要求和性能，把一个工程项目的所有信息包括在（）、施工过程、运营管理过程的信息全部整合到一个建筑模型。A、勘察过程 B、测量过程 C、设计过程 D、招标过程
39.开标是指（）。
A、给所有投标者打分 B、当众宣布中标者名单 C、把投标文件当众启封揭晓 D、打开投标文件
40.有特殊外饰面的构件，生产单位应研究生产工艺，经试生产、试安装形成样板墙，样板墙需由（）和生产单位共同确认。A、建设、监理单位
B、建设、设计、监理单位 C、建设、设计、施工、监理单位 D、建设、设计、施工单位
41.为防止水箱中的水回流至室外管网，应在引入管上设置（）。
A、止回阀 B、闸阀 C、浮球阀 D、截止阀
42.下列不属于防腐方法的是（）。
A、金属钝化 B、电化学保护 C、空气喷涂 D、衬里
43.尽可能采用先进的施工技术、方法和新材料、新工艺、新技术，保证进度目标实现是属于施工项目进度控制的（）。A、组织措施 B、技术措施 C、合同措施 D、经济措施
44.咨询人接受行政机构委托,提供工程造价鉴证服务的,应按（）程序和要求,可按工程造价鉴证相关的条款执行 A、司法 B、仲裁 C、行政
D、司法、仲裁
45.对1千伏及以下的电力电缆进行绝缘电阻摇测时，其最低绝缘电阻值不应低于()。
A、0.5兆欧 B、1兆欧 C、10兆欧 D、400兆欧
46.某工程合同价为2700万无，合同工期27个月，后因增建该项目的附属配套工程需增加工程费用160万元，则承包商可提出的工期索赔为（）。A、0.8个月 B、1.2个月 C、1.6个月 D、1.8个月
47.火灾自动报警系统的专用接地干线应采用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积不应小于（）mm。A、4 B、16 C、25 D、10
48.间接费由（）组成。2A、规费和企业管理费 B、规费和税金
C、企业管理费和间接费 D、间接费和税金
49.按照招投标公开程度的不同，工程施工招标分为（）。
A、指定招标和公开招标 B、全部招标和部分招标
C、公开招标、邀请招标和议标 D、公开招标和邀请招标
50.我国建筑业企业资质分为（）三个序列。
A、工程总承包、施工总承包和专业承包 B、工程总承包、专业分包和劳务分包 C、施工总承包、专业分包和劳务分包 D、施工总承包、专业承包和劳务分包
二、多选（共10题,共20分）
51.装配式混凝土住宅设计宜采用（）的装配化集成技术。A、主体 B、运输 C、装修 D、设备管线 E、生产
52.工程变更是建筑施工生产的特点之一，其变更形式包括（）。
A、设计变更 B、施工条件变更 C、进度计划变更 D、材料单价变更
E、工程量清单中未包括的“新增工程”
53.绿色施工对水污染控制的技术要点要求在施工现场应针对不同的污水，设置相应的处理设施，如（）等。A、沉淀池 B、隔油池 C、化粪池 D、化油设备 E、洗车设备
54.由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位合格产品所需（）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。A、人工 B、材料 C、机械台班 D、管理费 E、利润
55.属于影响人工单价的因素的有（）。
A、社会平均工资水平B、生活消费指导
C、社会保障和福利政策 D、人工的管理水平E、人工单价的组成内容
56.单位工程概算的编制方法有（）。
A、概算定额编制 B、概算指标编制 C、预算定额编制
D、类似工程预算编制 E、企业定额编制
57.间接费由（）组成。
A、措施费 B、规费
C、企业管理费 D、其他费用 E、税金
58.工程造价的第二种含义是指建设某项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场、承包市场等交易活动中，形成的工程承发包（交易）价格。其交易对象可以是（）。A、一个建设项目 B、一个单项工程 C、一个分项工程
D、建设项目的某一阶段
E、建设项目某个建设阶段的一个或几个组成部分
59.材料消耗指标中的损耗量包括（）等内容。
A、操作时损耗 B、材料二次搬运损耗 C、堆放损耗 D、场内运输损耗
E、规格改装加工损耗
60.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》，以下关于在建工程防火说法正确的有（）。
A、既有建筑进行扩建、改建施工时，必须明确划分施工区和非施工区
B、施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3、0h的不燃烧体隔墙进行防火分隔
C、非施工区内的消防设施应完好和有效，疏散通道应保持畅通，并应落实领导值班，发生火情应能立即处置
D、施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育、告知建筑消防设施、疏散通道的位置及使用方法，同时应组织进行疏散演练
E、外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作；外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长的二分之一
三、判断（共20题,共10分）61.()自动喷水灭火系统，根据所使用的喷头形式的不同，分为闭式自动喷水灭火系统、半闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统。
62.()全预制装配结构体系主要是采用预制钢筋混凝土柱、梁、板、墙、楼梯、阳台等，通过预埋件、预留插孔灌浆、钢筋混凝土后浇部分等将梁、板、柱及节点连成整体的结构体系。
63.()OHSAS18001：2007中“相关方”是指工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。
64.()总承包单位将其所承包的工程中的专业工程或者劳务作业发包给其他承包单位完成的活动称为转包。
65.()工程竣工结算的审核，除了核对合同条款、严格按合同约定计价、注意各项费用计取、防止各种计算误差之外，还包括落实设计变更签证和按图核实工程数量。
66.()新拌砂浆能够保持内部水分不泌出流失的能力称为砂浆的流动性。
67.()投资收益率指标没有考虑投资收益的时间因素。
68.()根据《标准施工招标文件》中合同条款的相关规定，在合同工程履行期间，发生发包人要求承包人提前竣工事项，承包人可以向发包人索赔利润。
69.()根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》，施工现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求时，施工现场内可不设置临时消防车道。
70.()在防腐工程中，一般采用建筑石油沥青和普通石油沥青。
71.()建设工程总承包合同的履行不包括建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行。
72.()消防喷洒管材应根据设计要求选用，一般选用镀锌碳素钢管或无缝钢管。
73.()装配式混凝土构件堆放时，预埋吊件应外露。
74.()材料价格内容包括材料原价、材料运杂费、运输损耗费和采购保管费。
75.()当工程变更引起实际完成的工程量增减超过工程量清单中相应工程量的10%或合同中规定的幅度时，应予调整该工程量清单项目的市场单价。
76.()装配式混凝土构件施工时，预制构件与现浇混凝土之间的结合面应做成粗糙面，可采用拉毛或表面露石处理。
77.()为了提高混凝土的耐久性，常用的外加剂是速凝剂。
78.()投资估算编制步骤和内容中投资估算调整后应转换为单位指标形式。包括建设项目投资费用的各类技术经济指标。
79.()建设工程合同一旦签订后不允许进行合同价款的调整。
80.()控制附件一般是指用来调节水量、水压，控制水流方向以及开启和关闭水流的各类阀门。
四、案例分析（共4题,共20分）81.背景材料：电气施工图是设计单位提供给施工单位进行电气安装的技术图纸，也是运行单位进行竣工验收及运行维护和检修试验的重要依据.绘制电气施工图，必须遵循有关国家标准的规定。电气施工图按工程性质可分为：变配电工程施工图、动力工程施工图、照明工程施工图等；按图纸的表现内容可分为基本图和详图。其中，基本图包括设计说明、主要设备材料表、电气系统图、控制原理图等，详图包括构件大样图和标准图。
(1)、（判断题）DS表示管吊式灯具安装方式。A、正确 B、错误
(2)、（判断题）低压配电系统电气施工图的识读顺序一般是从配电箱开始到进户装置，再按回路编号顺序，逐条线路进行识读，直到开关和灯具为止。A、正确 B、错误
(3)、（单选题）电气施工图是设计单位通过建设单位提供给（）进行电气安装的技术图纸。A、建设单位 B、施工单位 C、运行单位 D、总承包单位
(4)、（单选题）绘制电气施工图，必须遵循有关国家标准的规定，并应尽可能参照建设部批准的（）。A、《电气装置图集》 B、《电气工程文字符号》 C、《建筑电气常用图形》
D、《全国通用电气装置标准图集》(5)、（多选题）关于电气施工图识读、绘制和表示符号的说法，正确的是（）。A、详图包括构件大样图、电气平面图和标准图 B、插头的文字符号是XP,插座的文字符号是XS。C、电流表用PV表示，电压表用PA表示 D、电缆架桥的标注方式为ac/b。
E、电气施工图按工程性质可分为：变配电工程施工图、动力工程施工图、照明工程施工图等
82.背景材料：建设单位将一热电厂建设工程项目的土建工程和设备安装工程施工任务按照招投标程序，确定了某土建施工单位和某设备安装单位。经总监理工程师审核批准，土建施工单位又将桩基础施工分包给一专业基础工程公司。建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同和设备安装合同。(1)、（判断题）当工程内容明确、工期较短时，宜采用总价可调合同。A、正确 B、错误
(2)、（判断题）一般认为，投标是一种要约行为。A、正确 B、错误
(3)、（单选题）投标单位应按照招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价。在开标后发现的分项投标单位没有填写单价或合价，则（）。A、允许投标单位补充填写 B、视为废标
C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中 D、由招标人退回标书
(4)、（单选题）关于投标报价策略论述正确的有（）。A、工期要求紧但支付条件理想的工程应较大幅度提高报 B、施工条件好且工程量大的工程可适当提高报价
C、一个建设项目总报价确定后，内部调整时，地基基础部分可适当提高报价 D、当招标文件部分条款不公正时，可采用增加建议方案法报价(5)、（多选题）凡在国内使用国有资金的项目，必须进行招标的情况包括（）。A、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上 B、重要设备、材料采购等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上 C、施工单项合同估算价在200万元人民币以上 D、项目总投资额在1000万元人民币以上 E、项目总投资额在2000万元人民币以上
83.背景材料：某工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范》规定的计价方法，通过公开招标，确定了中标人。招投标文件中有关资料如下：(1)分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分项，工程量分别为4500m和3200。清单报价中甲项综合单价为1240元/m3，乙项综合单价为985元/m。(2)措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施等四项费用以分部分项工程量清单计价合计为基数，费率为3.8%。(3)其他项目清单中包含零星工作费一项，暂定费用为3万元。(4)规费以分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计之和为基数，规费费率为4%。税金率为3.41%。在中标通知书发出以后，招投标双方按规定及时签订了合同，有关条款如下：1施工工期自2012年3月1日开始，工期4个月。2材料预付款按分部分项工程量清单计价合计的20%计，于开工前7天支付，在最后两个月平均扣回。3措施费(含规费和税金)在开工前7天支付50%，其余部分在各月工程款支付时平均支付。4零星工作费于最后一个月按实结算。5当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的工程量单价调价系数为0.9;当实际工程量比清单工程量减少10%以上时，全部工程量的单价调价系数为1.08；6质量保证金从承包商每月的工程款中按5%比例扣留。
33(1)、（判断题）在计算6月份承包商完成工程的工程款中甲分项工程的结算价款时需要调整其单价。（）A、正确 B、错误
(2)、（判断题）6月份工程结算价为132.43万元。（）A、正确 B、错误
(3)、（单选题）6月份承包商完成工程的工程款中甲分项工程清单合价是（）万元。A、115.40 B、105.40 C、125.40 D、108.40(4)、（单选题）6月份承包商完成工程的工程款中乙分项工程清单合价是（）万元。A、26.82 B、22.82 C、24.82 D、23.82(5)、（多选题）工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义，其主要作用有（）。
A、工程价款结算是建设单位组织竣工验收的先决条件 B、工程价款结算是加速资金周转的重要环节
C、工程价款结算是施工单位确定工程实际建设投资数额，编制竣工决算的主要依据
D、工程价款结算是施工单位内部进行成本核算，确定工程实际成本的重要依据 E、工程价款结算是反应工程进度的主要指标
84.背景材料：某设计方案年产量为15万吨，已知每吨产品的销售价格为675元，每吨产品交纳的销售税金为175元，单位可变成本为250元，年总固定成本费用为1500万元。(1)、（判断题）总成本费用由生产成本、管理费用、财务费用和销售费用组成。（）A、正确 B、错误
(2)、（判断题）固定成本费用是指在任何期限内和任何条件下不随产品数量变化而变化的费用。（）A、正确 B、错误
(3)、（单选题）该方案的盈亏平衡产量是（）。A、6万吨 B、8万吨 C、10万吨 D、12万吨
(4)、（单选题）该方案的盈亏平衡销售价格是（）。A、5250 B、5200 C、5245 D、5240(5)、（多选题）下列关于盈亏平衡点的说法中，正确的是（）。A、盈亏平衡点越低，说明方案获利潜力越大 B、盈亏平衡点越高，说明方案获利潜力越大 C、盈亏平衡点越低，说明方案获利风险越大 D、盈亏平衡点与方案获利潜力无关
E、盈亏平衡点越低，说明方案获利风险越小
重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷
安装预算员专业知识答案
（二）一、单选（共50题,共50分）1.【答案】：D
2.【答案】：A
3.【答案】：D
4.【答案】：C
5.【答案】：A
6.【答案】：B
7.【答案】：C
8.【答案】：B
9.【答案】：D
10.【答案】：C
11.【答案】：B
12.【答案】：A
13.【答案】：A
14.【答案】：A
15.【答案】：C
16.【答案】：B
17.【答案】：C
18.【答案】：C
19.【答案】：D
20.【答案】：B
21.【答案】：C
22.【答案】：D
23.【答案】：C
24.【答案】：B
25.【答案】：D
26.【答案】：B
27.【答案】：C
28.【答案】：D
29.【答案】：A
30.【答案】：D
31.【答案】：C
32.【答案】：B
33.【答案】：C
34.【答案】：C
35.【答案】：B
36.【答案】：C
37.【答案】：B
38.【答案】：C
39.【答案】：C
40.【答案】：D
41.【答案】：A
42.【答案】：C
43.【答案】：B
44.【答案】：C
45.【答案】：C
46.【答案】：C
47.【答案】：C
48.【答案】：A
49.【答案】：D
50.【答案】：C
二、多选（共10题,共20分）51.【答案】：ACD
52.【答案】：ABDE
53.【答案】：ABC
54.【答案】：ABC
55.【答案】：ABCE
56.【答案】：ABD
57.【答案】：BC
58.【答案】：ABDE
59.【答案】：ACD
60.【答案】：ABDE
三、判断（共20题,共10分）61.【答案】：×
62.【答案】：√
63.【答案】：√
64.【答案】：×
65.【答案】：√
66.【答案】：×
67.【答案】：√
68.【答案】：×
69.【答案】：√
70.【答案】：√
71.【答案】：×
72.【答案】：√
73.【答案】：×
74.【答案】：√
75.【答案】：×
76.【答案】：√
77.【答案】：×
78.【答案】：√
79.【答案】：×
80.【答案】：√
四、案例分析（共4题,共20分）81.【答案】：
√、×、B、D、BE
82.【答案】：
×、√、C、C、ABCE
83.【答案】：
×、√、D、C、BE
84.【答案】：
√、×、A、A、AE
第四篇：土建预算员专业知识模拟试卷2
重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷
土建预算员专业知识
（二）一、单选（共50题,共50分）
1.AutoCAD、MicroSta-tion、ArchiCAD等软件是基于16位微机开发的（）软件系统。A、设计 B、施工 C、管理 D、建筑
2.根据《建筑施工安全技术统一规范》，工地应按施工规模建立消防组织，配备（），并应经过专业培训和定期组织进行演习。A、专职安全员 B、专职消防员 C、义务消防人员 D、防火管理员
3.实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起（）天内，由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。A、20天
B、30天
C、45天
D、60天
4.根据《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）规定，发（承）包人应在收到承（发）包人合同价款调增（减）报告及相关资料之日起（）天内对其核实。A、30
B、28 C、14
D、7
5.假想用一个或多个垂直于外墙轴线的铅垂剖切平面将房屋剖开，移去靠近观察者的部分，对留下部分所作的正投影图称为（）。A、建筑平面图
B、建筑剖面图
C、建筑立面图
D、效果图
6.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）规定，政府投资项目招投标的基本程序不包括（）。
A、制定招标方案
B、召开投标预备会 C、组建评标委员会
D、组织资格后审
7.根据《建设工程造价咨询合同（示范文本）》GF-2015-0212规定，除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前（）日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。A、3
B、5 C、7
D、10
8.工程开工前，由()组织编制施工项目管理实施规划。A、项目经理 B、企业管理层 C、建设单位 D、监理单位
9.以下（）不属于防水混凝土提高自身的防水性能的方法。A、调整混凝土的配合比
B、预埋止水钢板
C、掺外加剂
D、使用新品种水泥
10.（）定额是工程计价最基础的定额，是编制预算定额和企业定额的基础。A、预算
B、人工、材料、机械台班消耗量 C、估算
D、概算
11.按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的规定，工程量清单应采用（）计价。A、人工、材料、施工机械台班单价 B、综合单价
C、资源要素市场价格 D、工程单价
12.在安装预制混凝土构件中，为保持构件的稳定，便于安装就位所采取的一种暂时的支撑方式是指（）。A、脚手架支撑系统 B、特殊支撑支撑系统 C、桁架支撑支撑系统 D、临时支撑系统
13.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于（）m。A、6 B、10 C、15 D、20
14.劳动定额主要的表现形式是时间定额和产量定额，时间定额与产量定额存在（）关系。A、倒数
B、相反
C、正比
D、反比
15.根据建标[2013]44号文的规定，下列不属于规费的是（）。A、社会保险费 B、住房公积金 C、税金 D、工程排污费
16.预制混凝土夹心保温外墙板是指中间夹有（）的预制混凝土外墙板。简称夹心外墙板。A、空气层 B、防水层 C、隔声层 D、保温层
17.OHSAS18001：2007《职业健康安全管理体系要求》标准，共有（）个要素，这些要素就是实施职业健康安全管理体系的全部活动。A、8 B、15 C、17 D、22
18.装配式混凝土住宅结构安装施工，采用临时支撑体系时，每个预制构件的临时支撑不宜少于（）道。
A、1 B、2 C、3 D、4
19.关于预拌混凝土特性的说法不正确的是（）。A、设备利用率高
B、计量准确
C、污染环境
D、产品质量好
20.当日平均气温达到（）及以上时，混凝土工程应按高温施工要求采取措施。A、30℃
B、35℃
C、37℃
D、40℃
21.根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T 51095-2015）规定，下列不属于工程造价咨询原则的是（）。
A、合法
B、合作
C、客观
D、公正
22.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》，施工现场内应设置临时消防车道，临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离，不宜小于（）m，且不宜大于40m。A、2 B、3 C、4 D、5
23.建筑节能是指在建筑（）阶段，合理使用能源，尽可能降低能耗。A、材料生产
B、施工
C、使用
D、全寿命过程
24.根据《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）规定，承包人采购的材料和工程设备，当合同未约定，且材料、工程设备价格变化幅度超过（）时，超过部分应调整材料、工程设备费。
A、5%
B、10% C、15%
D、20%
25.下列不属于互斥方案经济效果静态分析法的是（）。A、增量投资收益率法
B、增量投资回收期法
C、综合总费用法
D、增量投资内部收益率法
26.总平面图中B、围墙及大门
C、新设计的建筑物
图例表示（）。
A、拆除的建筑物原有建筑物
D、计划扩建的预留地
27.装配式混凝土住宅结构施工，采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接施工时，预制剪力墙中钢筋接头处套筒外侧钢筋的混凝土保护层厚度不应小于（）mm。A、10 B、15 C、20 D、25
28.根据《重庆市建设工程造价管理规定》规定，建设工程造价是指建设工程项目从（）到保修期的全部费用。
A、立项
B、设计
C、招标
D、施工
29.下列不属于互斥方案经济效果动态分析法的是（）。A、年折算费用法
B、净年值法
C、净现值法
D、增量投资内部收益率法
30.根据渝建[2016]71号文的规定，重庆市建设工程2008年计价定额人工基价调整定额人工单价,其中建筑工程按原定额人工单价乘以调整系数（）进行计算。A、2.41 B、2.48 C、3.04 D、2.39
31.混凝土用代号“C”表示，C后面的数字表示（）。A、立方体抗压强度
B、轴心抗压强度
C、轴心抗拉强度
D、立方体抗拉强度
32.按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的规定，我国的工程量清单计价的综合单价为（）。A、完全综合单价
B、人工、材料、施工机械台班单价 C、资源要素市场价格
D、非完全综合单价
33.本市行政区域内必须进行招标的工程建设项目范围不包括（）。A、基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 B、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 C、采购人依法能够自行建设、生产或者提供
D、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
34.关于建设工程合同类型的说法，下列属于按承发包的工程范围进行分类是（）。A、总价合同
B、建设工程勘察合同
C、建设工程总承包合同
D、单价合同
35.“平法”施工图中,柱类型代号LZ是（）。A、框支柱
B、梁上柱
C、芯柱
D、框架柱
36.BIM全称为“建筑信息模型”，包含了不同专业的所有的信息、功能要求和性能，把一个工程项目的所有信息包括在（）、施工过程、运营管理过程的信息全部整合到一个建筑模型。A、勘察过程 B、测量过程 C、设计过程 D、招标过程
37.根据渝建发[2016]35号及重庆市相关定额的规定，企业管理费和规费组成（）。A、直接费 B、间接费 C、其他项目费 D、措施费
38.建设工程项目成本管理中，下列（）是揭示项目成本变化情况及其变化原因的过程。A、成本控制 B、成本分析 C、成本核算 D、成本计划
39.普通混凝土组成材料中成本支出最多，最影响混凝土强度、耐久性的材料是（）。A、水泥
B、砂
C、石
D、外加剂
40.生产性建设项目总投资包括（）和流动资产投资两部分。A、建设投资
B、固定资产投资（工程造价）C、无形资产
D、实际费用
41.根据《重庆市建设工程造价管理规定》规定，竣工结算文件作为工程竣工验收备案、交付使用的必备文件，并由（）报工程所在地城乡建设主管部门备案。A、发包人
B、承包人
C、工程造价咨询企业
D、设计人
42.根据渝建发[2016]35号及重庆市相关定额的规定，建筑工程划分为（）类。A、2 B、3 C、4 D、5
43.建设工程项目成本管理中，为成本考核提供依据，也为未来的成本预测与编制成本计划指明方向的环节是（）。A、成本预测 B、成本计划 C、成本控制 D、成本分析
44.商品化的预拌混凝土施工工艺与传统混凝土施工相比减少了现场（）过程。A、制备
B、运输
C、浇筑
D、养护
45.工程项目经济评价不确定性分析包括盈亏平衡分析和（）。A、风险分析
B、定性分析
C、敏感性分析
D、定量分析
46.根据建标[2013]44号文规定，施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或其租赁费称为（）。
A、施工机具使用费 B、施工机械费 C、仪器仪表使用费
D、工程设备费
47.根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前（）小时通知生产经营单位。
A、48 B、24 C、12 D、6
48.根据建标[2013]44号文规定，安全文明施工费不包括（）。A、环境保护费
B、已完工程及设备保护费 C、临时设施费
D、安全施工费
49.根据《建设工程造价咨询合同（示范文本）》GF-2015-0212规定，组成合同的主要文件有：①专用条件及附录②中标通知书或委托书（如果有）③投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）④通用条件⑤协议书，除专用条款另有约定外，下列关于上述合同文件的优先解释顺序正确的是（）。
A、②→⑤→③→④→①
B、⑤→②→①→④→③ C、⑤→①→②→③→④
D、②→③→①→⑤→④
50.Q345E中的“Q”代表钢材的（）。A、屈服强度
B、抗压强度
C、品牌
D、硬度
二、多选（共10题,共20分）
51.根据《建设工程造价咨询规范》的规定，工程造价鉴定成果文件应包括（）等 A、鉴定意见书 B、封面
C、补充鉴定意见书 D、目录 E、补充说明
52.屋面平面图的内容一般包括（）等。A、散水
B、落水口、变形缝
C、女儿墙、檐沟、屋面坡度、分水线 D、天窗
E、楼梯间、水箱间
53.房屋结构施工图一般包括（）。A、结构详图 B、结构平面布置图 C、结构立面布置图 D、结构总平面布置图 E、结构设计说明
54.工程量清单计价中，综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需（）等费用组成。
A、人工费、材料费、机械使用费 B、管理费 C、税金 D、利润 E、规费
55.绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现（）和环境保护。A、节能 B、节地 C、节水 D、节材 E、节约
56.下列有关普通硅酸盐水泥的说法中，（）是错误的。A、早期强度低，硬化收缩小 B、耐腐蚀性差 C、耐热性好
D、不宜用于大体积混凝土工程 E、不宜用于严寒地区
57.根据《重庆市建设工程造价管理规定》的规定，工程造价人员不得有下列（）等行为。A、依法取得相应资格，并在其资格等级许可范围内从事工程造价咨询活动。B、遵守相关执业准则和行为规范。C、签署有虚假记载的工程造价成果文件 D、同时在两个或者两个以上单位执业 E、出借注册证书或者执业印章
58.按是否考虑资金时间价值，经济效果评价方法又可分为（）。A、静态评价方法
B、确定性评价法不确定性评价法 C、动态评价方法 D、不确定性评价法 E、抗风险能力评价法
59.下列建筑材料中，（）属于无机胶凝材料。A、水泥 B、石灰 C、沥青 D、涂料 E、石膏
60.根据《建设工程造价咨询规范》的规定，工程造价咨询的原则有（）。A、合法 B、公开 C、客观 D、公正 E、诚实信用
三、判断（共20题,共10分）
61.（）根据《建设工程造价咨询规范》的规定，方案比选既有决策阶段不同设计方案的比选，也有施工阶段不同施工方案的比选。
62.（）预制构件脱模后，构件外装饰材料破损不严重可不进行修补。
63.（）对于依法必须招标的暂估价项目，只能由发包人进行招标。
64.（）“价值工程对象的功能是什么？”是属于价值工程方案实施与评价阶段对应的问题。
65.（）等同现浇装配式混凝土结构的整体性能与现浇混凝土结构基本相同。
66.（）根据《重庆市建设工程造价管理规定》的规定，建设工程造价应在政府宏观调控下，由市场竞争形成。
67.（）绿色施工扬尘控制技术要点要求土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于3m，不扩散到场区外。
68.（）投资收益率是评价投资方案盈利能力的静态指标，表明投资方案正常生产年份中，单位投资每年所创造的年净收益额。
69.（）暖通空调系统是由冷热源、管线、设备三部分组成。
70.（）钢筋套筒灌浆连接是指在预制混凝土构件上采用特殊工艺制成的孔道中插入需搭接的钢筋，并灌注灌浆料。
71.（）快硬水泥易受潮变质，故储运时须特别注意防潮，并应及时使用，不宜久存，出厂超过1个月，应重新检验，合格后方可使用。
72.（）根据《重庆市工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，项目总投资额在3000万元人民币以上的工程建设项目必须依法招标。73.（）楼层标高除立皮数杆控制外，还可弹出室内水平线进行控制。
74.（）缓凝剂不适用于5℃以下的混凝土，也不适用于有早强要求的混凝土。
75.（）混凝土构件有不影响使用功能的外形缺陷属一般外形缺陷。
76.（）施工项目施工资源管理不能仅停留于确定和编制计划，需要对其进行动态的调整。
77.（）根据《建设工程造价咨询规范》的规定，工程造价咨询企业可接受国家机关委托，对纠纷项目的工程造价进行鉴别和判断，并应提供鉴定意见。
78.（）任何情况下，招标文件一经发出均不得进行修改。
79.（）用于一般土木建筑工程的水泥为普通水泥。
80.（）根据《消防法》，公安机关消防机构统一组织和指挥火灾现场扑救，应当优先保障遇险人员的生命安全。
四、案例分析（共4题,共20分）
81.背景资料某施工单位根据领取的某1800m2的两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，获得中标。并与建设单位签订了该项目的固定总价合同。合同工期为8个月。开工后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月，乙方亦口头答应。工程延期两个月竣工，结算时甲乙双方就延期交付工程是否违约及责任分担等问题发生了争议。
(1)、(判断题)由于本项目有全套施工图纸、工程量能准确计算；规模不大；工期较短；技术不太复杂、合同总价较低且风险不高。故采用固定总价合同是合适的。()A、正确
B、错误
(2)、(判断题)根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式。()A、正确
B、错误
(3)、(单选题)根据《建设工程施工合同》有关规定，本工程变更属于下面的()。A、施工条件变更
B、招标文件和工程量清单中未包括的“新增工程” C、有关工程的施工时间和顺序的改变 D、设计变更
(4)、(单选题)下列关于承包人向发包人提出索赔的做法正确的是()。A、承包人应在知道“暂停施工”事件发生后的28天内，向发包人提交索赔意向通知书 B、承包人应在“暂停施工”一个月后，向发包人提交索赔意向通知书
C、承包人应在知道“暂停施工”事件发生后的14天内，向发包人提交正式索赔通知书 D、承包人应在“暂停施工”一个月后，向发包人提交延续索赔通知
(5)、(多选题)按照相关法律法规，下列就本案例停工事件的处理正确的是()。A、乙方应对停工承担责任 B、甲方应赔偿乙方停工一个月的实际经济损失 C、甲方享有索赔权 D、工期顺延一个月
E、乙方未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权。
82.背景资料某25层住宅楼，建筑面积15000m2,按现行《重庆市建筑工程计价定额》计算的基价人工费383.2万元，基价材料费782.8万元，基价机械费174万元。依据：渝建发[2016]35号文、渝建发[2013]19号文、渝建[2016]71号文及重庆市相关定额有关规定。(1)、(判断题)本工程为一类工程。()A、正确
B、错误
(2)、(判断题)本工程定额基价直接工程费为1340万元。()A、正确
B、错误
(3)、(单选题)定额基价直接工程费不包括()。A、定额基价人工费 B、定额基价材料费 C、定额基价机械费 D、定额人工单价调整
(4)、(单选题)本工程定额人工单价调整为()万元。A、540.31
B、923.51 C、567.14
D、950.34(5)、(多选题)下列关于建筑工程的费用计算基数的叙述正确的是()。A、利润是以定额基价人工费为计算基数
B、组织措施费是以定额基价直接工程费为计算基数 C、企业管理费是以定额基价人工费为计算基数 D、规费是以定额基价直接工程费为计算基数 E、安全文明施工费是以税前造价为计算基数
83.【背景】某房屋装饰装修工程：内外墙均为水泥砂浆抹面，室内外墙角、柱角和门窗洞口的阳角采用水泥砂浆做暗护角。内墙面抹灰层分为底层和面层两层灰，滚涂乳胶漆饰面。(1)、(判断题)抹灰前对表面光滑的基层可以不进行处理。()A、正确
B、错误
(2)、(判断题)当底层灰6-7层干时即可抹中层灰。()A、正确
B、错误
(3)、(单选题)当设计无要求时，关于墙柱暗护角的高度与宽度的说法，正确的是()。A、高度不应低于3m，每侧宽度不应小于100mm B、高度不应低于2m，每侧宽度不应小于50mm C、高度不应低于3m，每侧宽度不应小于50mm D、高度不应低于2.5m，每侧宽度不应小于100mm(4)、(单选题)一般抹灰的施工顺序应遵循()的原则。A、先室外后室内、先上后下、先顶棚后墙地 B、先室内后室外、先上后下、先墙地后顶棚 C、先室外后室内、先下后上、先墙地后顶棚 D、先室内后室外、先下后上、先顶棚后墙地
(5)、(多选题)滚涂法施工乳胶漆的工艺流程包括()。A、基层处理
B、打底、批刮腻子
C、面层施涂
D、接缝处理 E、修理
84.背景资料某多层住宅建筑，位于江北区，建筑面积8000m2，按重庆市相关定额计算的定额基价直接工程费为800万元，依据：渝建发[2016]35号文及重庆市相关定额。
(1)、(判断题)本案例企业管理费费率为12.75%。()A、正确
B、错误
(2)、(判断题)定额基价直接工程费在数值等于定额计价程序表中的“直接费”。()A、正确
B、错误
(3)、(单选题)下列叙述中不正确的是()。
A、一个单位工程需要同时满足层数和面积两个条件才可执行相应类别标准 B、建筑工程的主要功能以建筑面积大小区分 C、工程类别按单位工程划分
D、建筑工程具有不同使用功能时，应按主要使用功能确定工程类别(4)、(单选题)本案例的组织措施费为()万元。A、44.08
B、31.28 C、35.68
D、28.88(5)、(多选题)企业管理费包括下列()费用。A、企业管理人员的工资 B、竣工档案编制费
C、住宅工程质量分户验收费 D、差旅交通费 E、职工教育经费
第五篇：2018年重庆市安装预算员专业知识模拟试卷1
重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷
安装预算员专业知识
（一）一、单选（共50题,共50分）
1.根据《通用安装工程工程量计算规范》的规定，计算锻压设备安装的工程量时，其项目特征中包括“公称压力”的为（）。A、机械压力机、自动锻压机 B、锻锤 C、液压机 D、锻造水压机
2.经济分析中的静态分析法与动态分析法的区别在于（）。
A、是否考虑了资金的时间价值 B、是否考虑了利率的变化 C、是单利计息还是复利计息 D、是否考虑了利润
3.定额的产生与()密切相关。
A、生产力发展 B、工器具发展
C、科学管理的产生和发展 D、管理的产生和发展
4.由于工程变更会带来工程造价和工期的变化，为了有效的控制造价，无论哪一方提出工程变更，均需由（）。
A、工程师确认，发包方签发工程变更指令 B、发包方确认，工程师签发工程变更指令 C、工程师确认并签发工程变更指令 D、发包方确认并签发工程变更指令
5.现金流量的三要素中，不包含现金流量的（）。
A、大小 B、方向 C、速度 D、时点
6.下列关于建设工程索赔的说法，正确的是（）。
A、承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔 B、索赔按处理方式的不同分为工期索赔和费用索赔
C、工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可
D、索赔意向通知发出后的14天内，承包人必须向工程师提交索赔报告及有关资料
7.在施工项目管理中，从工程投标开始，都要加强工程承包合同的策划、签订、履行和管理是属于（）。A、施工项目的目标控制 B、施工项目的合同管理 C、施工项目的信息管理 D、施工项目的生产要素管理
8.按照招投标公开程度的不同，工程施工招标分为（）。
A、指定招标和公开招标 B、全部招标和部分招标
C、公开招标、邀请招标和议标 D、公开招标和邀请招标
9.以下（）不属于建筑立面图图示的内容。
A、外墙各主要部位标高 B、详图索引符号 C、散水构造做法 D、建筑物两端定位
10.价值工程的核心是（）。
A、功能分析
B、最低的寿命周期成本 C、群体的参与
D、可靠实现必要的功能
11.工程清单应由具有编制招标文件能力的（）进行编制
A、招标人
B、招标人或受其委托具有相应资质的中介机构 C、具有相应资质的中介机构 D、建设行政主管部门
12.不属于影响人工单价的因素的有（）。
A、社会平均工资水平B、通货膨胀指数
C、人工单价的组成内容 D、劳动力市场供求变化
13.分包单位按照分包合同的约定对（）负责。
A、建设单位 B、总承包单位 C、设计单位 D、监理单位
14.诉讼管辖中地域管辖的原则是（）原则。
A、被告就原告 B、原告就被告
C、诉讼标的物所在地 D、当事人所在地
15.工程项目建设的程序按项目过程开展时间依次为（）。
A、项目建议书及决策阶段-项目建设准备阶段-项目设计阶段-项目施工阶段-项目竣工验收阶段
B、项目建设准备阶段-项目设计阶段-项目决策阶段-项目施工阶段-项目竣工验收阶段
C、项目建议书及决策阶段-项目设计阶段-项目建设准备阶段-项目施工阶段-项目竣工验收阶段
D、项目建设准备阶段-项目建议书及决策阶段-项目设计阶段-项目施工阶段-项目竣工验收阶段
16.发生人工费索赔时能按计日工费计算的是（）。
A、增加工作内容的人工费 B、停工损失费
C、工作效率降低所引起的损失费 D、机上工作人员的工资
17.下列选项中属于楼宇自控系统优点的是（）。
A、没有有效地节约能源 B、创建舒适的人工环境 C、能源管理 D、设备管理
18.定位轴线一般用（）表示。
A、细实线
B、粗实线 C、细点划线 D、双点划线
19.某一人民法院受理案件后，发现自己对该案件没有管辖权，将案件移送给有管辖权的人民法院审理，叫作()。A、移送管辖 B、指定管辖 C、级别管辖 D、地域管辖
20.下列选项不属于预制结构构件的是（）。
A、预制外挂墙板 B、预制柱
C、预制叠合楼板 D、预制叠合梁
21.绿色施工对材与材料资源利用技术要点要求，图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低（）%。A、10 B、20 C、30 D、40
22.根据《建筑施工安全技术统一规范》，工地应按照总平面图划分（），根据作业条件合理配备灭火器材。A、防火责任区 B、防火分区
C、作业区和生活区 D、消防管理区
23.净现值作为评价投资方案经济效果的指标，其优点是（）。
A、全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况 B、能够直接说明项目整个运营期内各年的经营成果 C、能够明确反映项目投资中单位投资的使用效率 D、不需要确定基准收益率而直接进行互斥方案的比选
24.ＤN500人防穿墙密闭套管安装应套用第（）册定额。
A、二 B、六 C、八 D、七
25.关于建筑平面图的图示内容，以下说法错误的是（）。
A、表示内外门窗位置及编号 B、表示楼板与梁柱的位置及尺寸 C、注出室内楼地面的标高 D、画出室内设备和形状
26.测定混凝土立方体抗压强度时，标准试件的尺寸是（）mm。
A、100×100×100 B、150×150×150 C、200×200×200 D、70.7×70.7×70.7
27.承包方提出设计变更申请，工程师进行审查后，交原设计单位审查并提供（）。
A、变更的相应图纸与说明 B、工程量清单 C、变更价款 D、概算造价
28.工程量清单内容包括分部分项工程量清单、措施项目清单和（）。
A、其他项目清单
B、单位工程项目清单 C、综合单价清单 D、零星项目清单
29.装配式混凝土住宅结构施工，采用钢筋套筒灌浆时，应在现场模拟构件连接接头的灌浆方式，每种规格钢筋应制作不少于（）个套筒灌浆连接接头。A、1 B、2 C、3 D、4
30.装配式混凝土住宅结构施工，当钢筋直径大于（）mm时，不宜采用浆锚搭接连接。A、18 B、20 C、22 D、25
31.咨询人接受行政机构委托,提供工程造价鉴证服务的,应按（）程序和要求,可按工程造价鉴证相关的条款执行 A、司法 B、仲裁 C、行政
D、司法、仲裁
32.手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位，当安装在墙上时，其底边距地高度宜为（）m，且应有明显的标志。A、1.0～1.1 B、1.0～1.1 C、1.2～1.3 D、1.3～1.5
33.详图符号应以粗实线绘制，直径为（）mm。
A、10 B、8 C、12 D、14 34.新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程（）。
A、同时设计一年 B、同时施工
C、同时投入生产和使用 D、包括以上ＡＢＣ
35.对于保冷的管道，其外表面必须设置（）。
A、防潮层 B、保护层 C、防腐层
D、防紫外线照射层
36.建设工程造价的统一计价依据是由（）根据国家统一规定的标准，结合本市实际组织编制。
A、市建设行政主管部门 B、国务院
C、市建设工程造价管理机构 D、市人民政府主管部门
37.根据《通用安装工程工程量计算规范》的规定，燃气表安装的计量单位为（）。
A、个 B、套 C、组 D、块
38.消火栓箱体的规格类型应符合设计要求（）。
A、箱体无裂缝、平整、光洁 B、金属箱体有锈蚀、划伤 C、箱门开启不灵活
D、箱内配件不齐全、关闭不严实
39.火灾探测器投入（）年后，应每隔（）年全部清洗一次。
A、1、2 B、2、3 C、3、4 D、2、4
40.洗涤用卫生器具包括洗涤盆、污水池和化验盆。其中较高质量的洗涤盆为（）。
A、不锈钢制品 B、铝合金制品 C、碳素钢制品 D、合金钢制品
41.安装工程预算定额中，一般不包括（），因而安装工程定额基价是不完全工程单价。A、主材费 B、辅材费 C、人工费 D、机械费
42.仲裁庭的组成形式正确的是（）。
A、仲裁庭可以由5名仲裁员组成 B、仲裁庭可以由2名仲裁员组成 C、仲裁庭可以由3名仲裁员组成 D、仲裁庭可以由4名仲裁员组成
43.住宅给水方式一般采用（）水表。
A、旋翼式干式 B、旋翼式湿式 C、螺翼式干式 D、螺翼式湿式
44.凡涂在建筑物或构件表面的砂浆，可统称为（）。
A、砌筑砂浆 B、抹面砂浆 C、混合砂浆 D、防水砂浆
45.装配式混凝土住宅结构安装施工，采用临时支撑体系时，每个预制构件的临时支撑不宜少于（）道。A、1 B、2 C、3 D、4
46.有特殊外饰面的构件，生产单位应研究生产工艺，经试生产、试安装形成样板墙，样板墙需由（）和生产单位共同确认。A、建设、监理单位
B、建设、设计、监理单位
C、建设、设计、施工、监理单位 D、建设、设计、施工单位
47.绿色施工第一责任人为（），负责绿色施工的组织实施及目标实现，并指定绿色施工管理人员和监督人员。A、企业负责人 B、项目经理
C、建设单位负责人 D、总监理工程师
48.根据投资估算指标等编制期的计价依据和有关规定以及编制期至竣工期的价格、利率、汇率等动态因素进行编制，并报经计划管理部门批准的文件是（）。A、建设工程概算 B、投资估算 C、建设工程预算
D、建设工程招标标底
49.根据建筑安装工程定额编制式的原则，按社会平均水平编制的是（）。
A、预算定额 B、企业定额 C、概算定额 D、概算指标
50.根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的（）公开进行。A、任意时间 B、投标有效期内
C、提交投标文件截止时间的同一时间 D、提交投标文件截止时间之后三日内
二、多选（共10题,共20分）
51.GB/T19000中术语“组织结构”是指人员的职责．权限和相互关系的安排，以下说法正确的是（）。
A、是建立方针和目标并实现这些目标的体系 B、安排通常是有序的
C、组织结构的正式表述通常在质量手册或项目的质量计划中提供 D、组织结构的范围可包括与外部组织的有关接口 E、是指挥和控制组织的协调活动
52.由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位合格产品所需（）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。A、人工 B、材料 C、机械台班 D、管理费 E、利润
53.以下属于装配式混凝土结构住宅部品的有:（）。
A、由墙体材料、结构支撑体、隔声材料组成的产品 B、由阳台地板、栏板组成的产品 C、由楼梯平台、梯段组成的产品 D、由门框、门扇组成的产品
E、由楼板、钢筋连接件组成的产品
54.钢结构建筑与其它结构形式的建筑相比，主要是采用建筑钢材来建造，具有较突出的优点，包括（）。A、材料强度高，结构自重轻
B、钢材塑性和韧性好，结构安全可靠度高
C、钢结构加工、制作简单，施工方便，工业化程度高 D、综合经济效果好
E、钢结构具有良好的防火性
55.下列关于室内配线说法正确的是（）。
A、室内配线应按图施工
B、在施工过程中，首先应符合电器装置安装的基本要求 C、配线的布置及其导线型号、规格应符合设计规定 D、所用导线的额定电压应大于线路的工作电压 E、管内配线和配电屏（箱）内配线可以有接头
56.间接费由（）组成。
A、措施费 B、规费
C、企业管理费 D、其他费用 E、税金
57.BIM可视化的特点是指将各阶段的模型信息通过多维的方式直观的呈现出来，主要包括设计可视化、（）A、施工可视化
B、设备操作可视化
C、机电管线碰撞检查可视化 D、施工流程管理可视化 E、维护保养可视化
58.工程造价计价的基本方法有（）。
A、定额计价法 B、清单计价法 C、单价法 D、实物量法 E、预算法
59.单位工程工程量清单计价的费用是指按照招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括（）。A、分部分项工程费 B、分部工程费 C、措施项目费 D、规费和税金 E、其他项目费
60.绿色施工对水污染控制的技术要点要求在施工现场应针对不同的污水，设置相应的处理设施，如（）等。A、沉淀池 B、隔油池 C、化粪池 D、化油设备 E、洗车设备
三、判断（共20题,共10分）
61.()定额人工消耗量包括基本用工、辅助用工、计日工和人工幅度差。
62.()项目的财务分析和国民经济分析所代表的利益主体不同，使得两种分析方法的目的、任务和作用不同。
63.()GB/T24001-2004标准中“环境指标”是指由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们只可适用于整个组织。
64.()混凝土构件有不影响使用功能的外形缺陷属一般外形缺陷。
65.()不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线，不应穿于同一导管内。
66.()混合砂浆强度高，耐久性和耐火性好，但其流动性和保水性差，施工相对困难，常用于地下结构或经常受水侵蚀的砌体部位。
67.()根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》，临时消防救援场地应设置在成组布置的临时用房场地及在建工程的任意一侧。
68.()招标控制价的编制必须保密。
69.()投资估算编制步骤和内容中投资估算调整后应转换为单位指标形式。包括建设项目投资费用的各类技术经济指标。
70.()建设单位招标依法采取竞投方式，不得压级压价，不得将建筑企业带资承包工程或垫资施工作为招标条件，不得用拖欠工程款的方法转嫁资金缺口。
71.()企业定额的编制水平反映社会平均水平。
72.()无证承接工程造价业务的建设工程造价计价及管理人员由建设行政主管部门单处或并处警告、1000元以上5000元以下的罚款
73.()全预制装配结构体系主要是采用预制钢筋混凝土柱、梁、板、墙、楼梯、阳台等，通过预埋件、预留插孔灌浆、钢筋混凝土后浇部分等将梁、板、柱及节点连成整体的结构体系。
74.()建设工程总承包合同的履行不包括建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行。
75.()工程竣工结算的审核，除了核对合同条款、严格按合同约定计价、注意各项费用计取、防止各种计算误差之外，还包括落实设计变更签证和按图核实工程数量。
76.()定额人工消耗量包括基本用工、辅助用工、超运距用工和人工幅度差。
77.()装配式混凝土构件施工时，预制构件与现浇混凝土之间的结合面应做成粗糙面，可采用拉毛或表面露石处理。
78.()为了提高混凝土的耐久性，常用的外加剂是速凝剂。
79.()电缆沟两边有支架时，架间净距一般不小于0.5m。
80.()工程进度款的支付，是工程施工过程中的经常性工作，其具体的支付时间、方式都应在合同中做出规定。
四、案例分析（共4题,共20分）
81.背景材料：灯具安装包括普通灯具安装、装饰灯具安装、工厂灯具及防水防尘灯具安装、医院灯具安装等。常用安装方式有悬吊式、壁装式、吸顶式等。灯具的布置就是确定灯具在房间内的空间位置，这与它的投光方向、工作面布置、照度的均匀度都有直接关系。
(1)、（判断题）同一工程中成排安装的壁灯，安装高度应一致，高低不应大于5mm。A、正确 B、错误
(2)、（判断题）室内一般照明通常采用分散布置。A、正确 B、错误
(3)、（单选题）软线吊灯，灯质量在0.5kg及以下时，采用（）。A、吊链 B、吊钩 C、吊杆
D、软电线自身吊装
(4)、（单选题）灯具竖向布置时，一般悬挂高度应为（）m。A、2.1 B、3.5 C、2 D、2.9(5)、（多选题）关于灯具选择的基本原则的说法，正确的是（）。A、合理的配光特性 B、符合防触电保护要求 C、外形与建筑风格相协调 D、经济性好
E、在易燃气体的场所，应采用防火型灯具
82.背景材料：某工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范》规定的计价方法，通过公开招标，确定了中标人。招投标文件中有关资料如下：(1)分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分项，工程量分别为4500m3和3200m3。清单报价中甲项综合单价为1240元/m3，乙项综合单价为985元/m3。(2)措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施等四项费用以分部分项工程量清单计价合计为基数，费率为3.8%。(3)其他项目清单中包含零星工作费一项，暂定费用为3万元。(4)规费以分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计之和为基数，规费费率为4%。税金率为3.41%。在中标通知书发出以后，招投标双方按规定及时签订了合同，有关条款如下：1施工工期自2012年3月1日开始，工期4个月。2材料预付款按分部分项工程量清单计价合计的20%计，于开工前7天支付，在最后两个月平均扣回。3措施费(含规费和税金)在开工前7天支付50%，其余部分在各月工程款支付时平均支付。4零星工作费于最后一个月按实结算。5当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的工程量单价调价系数为0.9;当实际工程量比清单工程量减少10%以上时，全部工程量的单价调价系数为1.08；6质量保证金从承包商每月的工程款中按5%比例扣留。
(1)、（判断题）在计算6月份承包商完成工程的工程款中甲分项工程的结算价款时需要调整其单价。A、正确 B、错误
(2)、（判断题）6月份工程结算价为132.43万元。A、正确 B、错误
(3)、（单选题）6月份承包商完成工程的工程款中甲分项工程清单合价是（）万元。A、115.40 B、105.40 C、125.40 D、108.40(4)、（单选题）6月份承包商完成工程的工程款中乙分项工程清单合价是（）万元。A、26.82 B、22.82 C、24.82 D、23.82(5)、（多选题）工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义，其主要作用有（）。
A、工程价款结算是建设单位组织竣工验收的先决条件 B、工程价款结算是加速资金周转的重要环节
C、工程价款结算是施工单位确定工程实际建设投资数额，编制竣工决算的主要依据
D、工程价款结算是施工单位内部进行成本核算，确定工程实际成本的重要依据 E、工程价款结算是反应工程进度的主要指标
83.背景材料：建设单位将一热电厂建设工程项目的土建工程和设备安装工程施工任务按照招投标程序，确定了某土建施工单位和某设备安装单位。经总监理工程师审核批准，土建施工单位又将桩基础施工分包给一专业基础工程公司。建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同和设备安装合同。(1)、（判断题）当工程内容明确、工期较短时，宜采用总价可调合同。A、正确 B、错误
(2)、（判断题）一般认为，投标是一种要约行为。A、正确 B、错误
(3)、（单选题）投标单位应按照招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价。在开标后发现的分项投标单位没有填写单价或合价，则（）。A、允许投标单位补充填写 B、视为废标
C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中 D、由招标人退回标书
(4)、（单选题）关于投标报价策略论述正确的有（）。A、工期要求紧但支付条件理想的工程应较大幅度提高报 B、施工条件好且工程量大的工程可适当提高报价
C、一个建设项目总报价确定后，内部调整时，地基基础部分可适当提高报价 D、当招标文件部分条款不公正时，可采用增加建议方案法报价(5)、（多选题）凡在国内使用国有资金的项目，必须进行招标的情况包括（）。A、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上 B、重要设备、材料采购等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上 C、施工单项合同估算价在200万元人民币以上 D、项目总投资额在1000万元人民币以上 E、项目总投资额在2000万元人民币以上
84.背景材料：某工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范》规定的计价方法，通过公开招标，确定了中标人。招投标文件中有关资料如下：(1)分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分项，工程量分别为4500和3200。清
33单报价中甲项综合单价为1240元/，乙项综合单价为985元/。(2)措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施等四项费用以分部分项工程量清单计价合计为基数，费率为3.8%。(3)其他项目清单中包含零星工作费一项，暂定费用为3万元。(4)规费以分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计之和为基数，规费费率为4%。税金率为3.41%。
3(1)、（判断题）本工程的预付措施费是17.84万元。A、正确 B、错误
(2)、（判断题）5月份应付工程款为168.100万元。A、正确 B、错误
(3)、（单选题）本工程的工程预付款是（）万元。A、893.20 B、883.20 C、878.20 D、873.20(4)、（单选题）本工程的措施项目清单计价合计是（）万元。A、18.84 B、19.84 C、17.84 D、16.84(5)、（多选题）竣工结算编制的依据包括（）。A、全套竣工图纸
B、材料价格或材料、设备购物凭证 C、双方共同签署的工程合同有关条款 D、业主提出的设计变更通知单 E、承包商单方面提出的索赔报告
重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷
安装预算员专业知识答案
（一）一、单选（共50题,共50分）1.【答案】：D 2.【答案】：A
3.【答案】：C
4.【答案】：C
5.【答案】：C
6.【答案】：C
7.【答案】：B
8.【答案】：D
9.【答案】：B
10.【答案】：A
11.【答案】：B
12.【答案】：B
13.【答案】：B
14.【答案】：B
15.【答案】：C
16.【答案】：A
17.【答案】：B
18.【答案】：C
19.【答案】：A
20.【答案】：A
21.【答案】：C
22.【答案】：A
23.【答案】：A 24.【答案】：D
25.【答案】：B
26.【答案】：B
27.【答案】：A
28.【答案】：A
29.【答案】：C
30.【答案】：B
31.【答案】：C
32.【答案】：D
33.【答案】：D
34.【答案】：D
35.【答案】：A
36.【答案】：A
37.【答案】：D
38.【答案】：A
39.【答案】：B
40.【答案】：A
41.【答案】：A
42.【答案】：C
43.【答案】：B
44.【答案】：B
45.【答案】：B 46.【答案】：D
47.【答案】：B
48.【答案】：B
49.【答案】：A
50.【答案】：C
二、多选（共10题,共20分）51.【答案】：BCD
52.【答案】：ABC
53.【答案】：ABCD
54.【答案】：ABCD
55.【答案】：ABCD
56.【答案】：BC
57.【答案】：ABC
58.【答案】：AB
59.【答案】：ACDE
60.【答案】：ABC
三、判断（共20题,共10分）61.【答案】：×
62.【答案】：√
63.【答案】：×
64.【答案】：√
65.【答案】：√
66.【答案】：× 67.【答案】：×
68.【答案】：×
69.【答案】：√
70.【答案】：√
71.【答案】：×
72.【答案】：√
73.【答案】：√
74.【答案】：×
75.【答案】：√
76.【答案】：√
77.【答案】：√
78.【答案】：×
79.【答案】：√
80.【答案】：√
四、案例分析（共4题,共20分）81.【答案】：
√、×、D、D、ABCD
82.【答案】：
×、√、D、C、BE
83.【答案】：
×、√、C、C、ABCE
84.【答案】：
√、√、D、C、ABCD
点击咨询 