2017年重庆市安装预算员专业技能模拟试卷2

第一篇：2017年重庆市安装预算员专业技能模拟试卷2

重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷

安装预算员专业技能

（二）一、单选（共40题,共40分）

1.安装工程中如果需要除微锈（氧化皮完全紧附，仅有少量锈点）时，其工程量按轻锈项目的人工、材料、机械乘以系数（）A、0.2;B、0.3;C、0.4;D、0.5;

2.建筑业企业资质等级，是由()按资质条件把企业划分成为不同等级。

A、国务院行政主管部门;B、国务院资质管理部门;C、国务院工商注册管理部门;D、国务院;

3.数据流程图的组成不包括（）

A、数据存储;B、外部实体;C、处理;D、输入;

4.初步设计的限额设计目标是在初步设计开始前，根据批准的（）确定的

A、项目建设书及其投资估算;B、可行性研究报告及其投资估算;C、设计任务书及其设计概算;D、初步设计文件及其投资概算;

5.下列各项中不属于材料预算价格的是（）

A、原价;B、包装费;C、二次搬运费;D、公称直径300mm以上的阀门;

6.下列关于索赔和反索赔的说法，正确的是（）。

A、索赔实际上是一种经济惩罚行为;B、索赔和反索赔具有同时性;C、只有发包人可以针对承包人的索赔提出反索赔;D、索赔单指承包人向发包人的索赔;

7.用于管理信息系统规划的方法很多，把企业目标转化为信息系统战略的规划方法属于（）A、U/C矩阵法;B、关键成功因素法(SF);C、战略目标集转化法;D、企业系统规划法（BSP）;

8.在单价法编制施工图预算时，当施工图纸的某些设计要求与定额单价特征相差身原或完全不同时，应（）A、直接套用;B、按定额说明对定额基价进行调整;C、按定额说明对定额计价进行换算;D、编制补充单位估价表或补充定额;

9.应用软件系统开发的发展趋势是采用（）的方式

A、自行开发;B、委托开发;C、购买软件包;D、合作开发;

10.按照《建筑法规定》，建筑业企业各资质等级标准和各类别等级资质企业承担工程的具体范围，由()会同国务院有关部门制定。A、国务院国有资产管理部门;B、国务院建设主管部门;C、该类企业工商注册地的建设行政主管部门;D、省、自治区及直辖市建设主管部门;

11.工程地点在县城、镇的安装工程税金标准为（）

A、4.27%;B、3.56%;C、3.35%;D、3.43%;

12.泵是化工厂主要流体输送机械，泵的选型通常要依据流体的物理化学特性进行，下列关于泵的选型要求的说法中，正确的是（）A、毒性或腐蚀性较强的介质可选用屏蔽泵;B、悬浮液优先选用齿轮泵;C、黏度大的液体优先选用离心泵;D、膏状物优先选用屏蔽泵;

13.（）是将费用值固定下来，然后选出能得到最佳效率的方案

A、费用法;B、固定费用法;C、固定效率法;D、效率法;

14.电气设备的绝缘材料长时间在较高温度作用下，容易导致的危险状况是（）。

A、局部断路;B、热击穿短路;C、导线烧断;D、接触不良;

15.立柱、托臂是属于（）材料

A、电气工程;B、管道工程;C、通风工程;D、绝热工程;

16.施工图设计完成后，根据施工图纸编制的预算称为（）

A、施工图预算;B、设计概算;C、投资估算;D、施工预算;

17.在建设工程竣工验收后，在规定的保修期限内，因勘察、设计、施工、材料等原因造成的质量缺陷，应当由()负责维修。返工或更换。A、建没单位;B、监理单位;C、责任单位;D、施工承包单位;

18.按《重庆市建设工程费用定额》（2008）的规定，企业管理费包括下列中的（）。

A、环境保护费;B、住房公积金;C、差旅交通费;D、专业工程专用措施费;

19.新增固定资产价值的内容不包括（）

A、已投产的建安工程造价;B、应收存款;C、增加固定资产价值的其他费用;D、达到固定资产标准的设备工器具购置费;

20.费用效率是指（）与工程寿命奇成本的比值

A、系统效率;B、工程经济系统效率;C、成本系统效率;D、工程系统效率;

21.建设工程项目施工成本管理涉及的时间范围是（）。

A、从设计准备开始至项目竣工验收时止;B、从设计阶段开始至项目动用时止;C、从工程投标报价开始至项目竣工结算完成为止;D、从项目开工时开始至项目竣工结算完成为止;

22.在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是()。

A、容易取得索赔成功的一种方式;B、通常采用的一种方式;C、特定情况下，被迫采用的一种方式;D、解决起来较容易的一种方式;

23.工程造价第一种含义是从（）角度定义的

A、建筑安装工程发包商;B、建筑安装工程承包商;C、建设项目投资者;D、设备供应;

24.建筑工程的质量保修的具体保修范围和最低保修期限由()规定。

A、建设单位;B、国务院;C、施工单位;D、建设行政主管部门;

25.采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为工程招标文件的组成部分，其准确性和完整性由（）负责 A、投标人;B、招标人;C、评标人;D、承包人;

26.根据《安全生产法》规定，安全生产中从业人员的义务不包括()。

A、遵章守法;B、接受安全生产教育和培训;C、安个隐患及时报告;D、紧急处理安全事故;

27.由于某种原因，发包人违约，使工程被迫在竣工前停止实施，使承包人蒙受经济损失，因此提出的索赔称为（）A、合同违约索赔;B、合同内索赔;C、合同外索赔;D、工程停、缓建索赔;

28.系统分析报告的主要作用是（）

A、系统规划的依据;B、系统实施的依据;C、系统设计的依据;D、系统评价的依据;

29.在仪表盘、箱、柜安装及接线中，使用的密封剂以（）为计量单位

A、桶;B、kg;C、100kg;D、g;

30.按建标[2013]44号文的规定，（）是指按工资总额构成，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位的工人的各项费用。A、人工费;B、计时工资;C、计件工资;D、津贴补贴;

31.以下战略中（）不能提高素质的速度。

A、JIT;B、信息伙伴;C、虚拟组织;D、跨国公司;

32.绘制信息系统流程图的基础是（）

A、数据关系图;B、数据流程图;C、数据结构图;D、功能结构图;

33.在建设工程竣工验收后，在规定的保修期限内，因勘察、设计、施工、材料等原因造成的质量缺陷，应当由()负责维修。返工或更换。A、建没单位;B、监理单位;C、责任单位;D、施工承包单位;

34.管理信息系统概念的正确描述之一是（）

A、由计算机、网络等组成的应用系统;B、由计算机、数据库等组成的信息处理系统;C、由计算机、人等组成的能进行管理信息加工处理的社会技术系统;D、由计算机、数学模型等组成的管理决策系统;

35.独立避雷针安装，以（）为计量单位

A、10m;B、根;C、套;D、基;

36.具有爆炸危险的粉尘较为普通，下属粉尘中，不具有爆炸危险的是（）

A、木粉;B、淀粉;C、纸粉;D、水泥粉;

37.采用工料单价法和综合单价法编制施工图预算，区别主要在于（）

A、预算造价的构成不同;B、预算所起的作用不同;C、预算编制依据不同;D、单价包含的费用内容不同;

38.洗脸盆水龙头中心距地面高度为（）mm A、600-1200;B、800-1200;C、800-1000;D、600-1000;

39.每一个预算人员必须以高度的责任感，严肃认真、耐心细致地按照（）进行工程量计算。A、数学公式;B、项目经理的要求;C、工程量计算规则;D、监理工程师;

40.除另有说明外。所有清单项目的工程量应以（）计算

A、计算工程量;B、完成后的净值;C、定额工程量;D、完成后的净值加损耗;

二、多选（共10题,共20分）

41.电气配管工程量以延长米计算，不扣除（）所占的长度 A、管路中间的接线箱（盒）;B、灯头盒;C、开关盒;D、配电箱;E、电度表;

42.根据时间定额与产量定额的关系，则有（）

A、时间定额为0.2，产量定额是5;B、产量定额为5，时间定额是0.2;C、时间定额为2，产量定额是5;D、产量定额为1，时间定额是1;E、产量定额为2时间定额是1;

43.以下哪些属于管理信息系统的职能系统（）

A、生产系统;B、财务系统;C、信息管理系统;D、数据库系统;E、生产链系统;

44.规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用,下面费用中（）属于规费的项目。A、税金;B、工会经费;C、危险作业意外伤害保险;D、住房公积金;E、工程排污费;

45.某市一化工厂二氯乙烷车间反应釜发生爆炸，并引发火灾，致3死4伤。事后，该市安监局立即组织相关部门和专家一同深入该厂进行隐患排查工作，针对发现的人的危险因素要求该厂加强安全培训，同时，要求该厂全面开展安全生产警示教育和自查互纠跟踪活动。安全监管部门这种做法体现的安全生产管理的原则有（）。

A、系统原理的封闭原则;B、人本原理的行为原则;C、预防原理的偶然性原则;D、人本原理的激励原则;E、预防原理的3Ｅ原则;

46.预算定额适用于（）

A、新建工程;B、扩建工程;C、房屋拆除工程;D、房屋维修工程;E、整体更新改造工程;

47.下列费用中属于材料费的有（）A、材料二次搬运费;B、材料原价;C、材料运杂费;D、供电贴费;E、检验试验费;

48.建设工程人工、材料、机械等实物消耗量的计算依据包括（）

A、人、料、机单价;B、概算定额;C、预算定额;D、费用定额;E、投资估算指标;

49.税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税和（）

A、印花税;B、城市维护建设税;C、教育费附加;D、土地使用税;E、房产税;

50.描述火灾的基本概念及参数通常有：闪燃、阴燃、爆燃、自燃、闪点、燃点、自燃点等。下列关于火灾参数的说法中，正确的有（）A、一般情况下闪点越低，火灾危险性越大;B、固体可燃物粉碎越细，其自燃点越高;C、一般情况下燃点越低，火灾危险性越小;D、液体可燃物受热分解析出的可燃气体越多，其自燃点越低;E、一般情况下，密度越大，闪点越高且自燃点越低;

三、判断（共20题,共10分）

51.（）数据库管理系统（DBMS）是管理信息系统软件结构的重要组成部分

52.（）距离设备基础100m范围内的场地称安装现场，该场内搬运应计搬运费。

53.（）配管工程的指甲制作应执行铁构件制作定额。

54.（）《建设工程质量保证金管理办法》规定，缺陷责任期满且对工程质量无异议的，若发包人逾期不返还承包人保证金的，需支付利息和承担违约责任

55.（）综合布线技术是只能建筑弱点技术中的主要技术之一。

56.（）安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

57.（）A3、A4号图纸可根据需要，沿短边以短边的倍数加长。

58.（）室内给水管道工程量以施工图所示管道中心线长度“m”计算，不扣除阀门及管件所占长度。

59.（）建设单位委托工程造价咨询企业审核工程结算，其工程造价咨询费属于工程建设其他费用

60.（）高空作业安全三宝是安全帽、安全带、安全网。

61.（）如有人发生触电事故，首先应该马上将其拉离现场。

62.（）ERP系统重要应用于制造类企业

63.（）直接工程费由人工费、材料费组成。

64.（）发生火灾时，所有人员应快速有序的从电梯和楼梯等出口撤出。

65.（）在保护范围内，水管短路点的位置和性质如何，保护装置均能动作；但在保护区外发生故障时又不应动作。

66.（）高于相对标高为零（点）的标高，在其标高值前以“+”表示。

67.（）我国现行建筑安装工程费用项目主要由四部分组成：直接费、间接费、利息和税金。

68.（）次高压燃气的工作压力＞0.15-0.30Mpa。

69.（）按照成本计算估算法，下列组装费不属于国产非标准设备原价的组成范围。

70.（）建筑业企业资质，是指建筑业企业的建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术装备等的总称。

四、案例分析（共5题,共30分）

71.表1-1是某市安装工程定额关于室内安装的一个子目。企业管理费率为67.00%，利润率为48.50%，DN50mm的镀锌钢管价格为28元/m。不考虑价差、风险和人工调整费。

（1）、（判断题）预算定额人工消耗量是指完成某一计量单位的分项工程所需的各种用工数量的总和。A、正确 B、错误

（2）、（判断题）预算定额材料消耗量是指完成某一计量单位的分项工程所需的各种材料数量的总和。A、正确 B、错误

（3）、（单选题）DN50mm（08-0092）的企业管理费为（）元/m。A、39.53 B、5.92 C、46.37 D、3.97（4）、（单选题）DN50mm（08-0092）的利润为（）元/m。A、39.53 B、5.92 C、46.37 D、2.87（5）、（单选题）DN50mm（08-0092）的人材机价差为（）元/m。A、39.53 B、0 C、46.37 D、3.97（6）、（多选题）分部分项工程量清单综合单价应由（）、风险、人工调整费组成。A、直接费 B、直接工程费 C、企业管理费 D、利润

E、人材机价差

72.表1-1是某市安装工程定额关于室内安装的一个子目。企业管理费率为67.00%，利润率为48.50%，DN50mm的镀锌钢管价格为28元/m。不考虑价差、风险和人工调整费。

（1）、（判断题）预算定额人工消耗量是指完成某一计量单位的分项工程所需的各种用 A、正确 B、错误

（2）、（判断题）预算定额人工消耗量是指完成某一计量单位的分项工程所需的各种材料数量的总和。A、正确 B、错误

（3）、（单选题）DN50mm（08-0092）的综合单价为（）元/m。A、39.53 B、5.92 C、46.37 D、4.76（4）、（单选题）DN50mm（08-0092）的分项直接工程费为（）元/m。A、39.53 B、5.92 C、46.37 D、4.76（5）、（单选题）DN50mm（08-0092）的人工费为（）元/m。A、39.53 B、5.92 C、46.37 D、4.76（6）、（多选题）分部分项工程量清单综合单价应由（）、风险、人工调整费组成。A、直接费 B、直接工程费 C、企业管理费 D、利润

E、人材机价差

73.某建筑照明工程，DN20mmPVC管600m，2.5mm2塑料铜芯线1800m，相应的定额条目如下表。半硬质塑料管按1.4元/m计，2.5mm2铜芯线按1.5元/m计。（1）、（判断题）直接工程费应包括人工费、材料费、机械费。A、正确 B、错误

（2）、（判断题）工程概预算是指开工前，对工程建设所需要的各种人力、物力资源及资金的预算计算，是以货币形式表示建设工程产品的价值（格）的技术经济稳健。A、正确 B、错误

（3）、（单选题）本题基价直接工程费为（）元。A、234.92 B、6167.22 C、2299.92 D、3867.3（4）、（单选题）.5m㎡塑料铜芯线的材料费为（）元。A、3132 B、6167.22 C、2299.92 D、3867.3（5）、（单选题）DN20mmpvc管人工费为（）元。A、1136.52 B、6167.22 C、2299.92 D、3867.3（6）、（多选题）下列费用中计算正确的有（）A、半硬质塑料管DN20的直接工程费为2299.92元 B、照明线路铜芯2.5mm2的直接工程费为3867.3元 C、两个项目的直接工程费为6167.22元

D、半硬质塑料管DN20的直接工程费为45.50元 E、照明线路铜芯2.5mm2的直接工程费为15.09元

74.某建筑照明工程，DN20mmPVC管600m，2.5mm2塑料铜芯线1800m，相应的定额条目如下表。半硬质塑料管按1.4元/m计，2.5mm2铜芯线按1.5元/m计。（1）、（判断题）直接工程费只包括人工费、材料费。A、正确 B、错误

（2）、（判断题）直接工程费只包括人工费、机械费。A、正确 B、错误

（3）、（单选题）半硬质塑料管DN20以内（CB1646）的直接工程费为（）元。A、234.92 B、6167.22 C、2299.92 D、3867.3（4）、（单选题）按照建设程序的不同阶段可以将概预算划分为：投资估算、（）、施工图预算、施工预算、竣工结算、竣工决算 A、单位工程费 B、设计概算 C、工程进度款 D、直接工程费

（5）、（单选题）按照建设程序的不同阶段可以将概预算划分为：投资估算、设计概算、施工图预算、施工预算、（）、竣工决算 A、单位工程费 B、竣工结算 C、工程进度款 D、直接工程费

（6）、（多选题）下列费用中计算正确的有（）A、半硬质塑料管DN20的直接工程费为2299.92元 B、照明线路铜芯2.5mm2的直接工程费为3867.3元 C、两个项目的直接工程费为6167.22元

D、半硬质塑料管DN20的直接工程费为45.50元 E、照明线路铜芯2.5mm2的直接工程费为15.09元

75.某企业新建生产线项目分二期进行建设，日前一期工程已完成，正在进行二期工程的投资测算工作。给定条件：一期工程主厂房建筑面积8545㎡，各专业工程造价为：土建工程12390250元；装饰装修工程2136250元；给排水工程299075；通风空调工程1281750元；电气工程110850元；消防工程239260元。（1）、（判断题）根据给定条件计算一期主厂房中土建工程的平米造价为1239025元。A、正确 B、错误（2）、（判断题）根据给定条件计算一期主厂房中土建工程的平米造价为2136250元。A、正确 B、错误

（3）、（单选题）根据给定条件计算一期主厂房中通风空调工程的平米造价为（）元/㎡ A、1450 B、250 C、35 D、150（4）、（单选题）根据给定条件计算一期主厂房中土建工程的平米造价为（）元/㎡ A、1450 B、250 C、35 D、150（5）、（单选题）根据给定条件计算一期主厂房中给排水工程的平米造价为（）元/㎡ A、1450 B、250 C、35 D、150（6）、（多选题）下列关于给排水工程造价的描述中正确的有（）。A、工程造价是1239025元 B、工程造价是2136250元 C、工程造价是299075元 D、平米造价是35元/㎡ E、平米造价是150元/㎡

重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷

安装预算员专业技能答案

（二）一、单选（共40题,共40分）1.【答案】：A

2.【答案】：A

3.【答案】：D

4.【答案】：B

5.【答案】：C

6.【答案】：B

7.【答案】：D

8.【答案】：D

9.【答案】：C

10.【答案】：B

11.【答案】：C

12.【答案】：A

13.【答案】：B

14.【答案】：B

15.【答案】：A

16.【答案】：A

17.【答案】：D

18.【答案】：C

19.【答案】：B

20.【答案】：D

21.【答案】：C

22.【答案】：C

23.【答案】：C

24.【答案】：B

25.【答案】：B

26.【答案】：D

27.【答案】：D

28.【答案】：C

29.【答案】：C

30.【答案】：A

31.【答案】：D

32.【答案】：B

33.【答案】：D

34.【答案】：C

35.【答案】：D

36.【答案】：D

37.【答案】：D

38.【答案】：C

39.【答案】：C

40.【答案】：B

二、多选（共10题,共20分）41.【答案】：ABC

42.【答案】：ABD

43.【答案】：AB

44.【答案】：CDE

45.【答案】：BE

46.【答案】：ABE

47.【答案】：BCE

48.【答案】：BCE

49.【答案】：BC 50.【答案】：ADE

三、判断（共20题,共10分）51.【答案】：√

52.【答案】：╳

53.【答案】：√

54.【答案】：√

55.【答案】：√

56.【答案】：√

57.【答案】：√

58.【答案】：√

59.【答案】：√

60.【答案】：√

61.【答案】：╳

62.【答案】：╳

63.【答案】：╳

64.【答案】：╳

65.【答案】：√

66.【答案】：╳

67.【答案】：╳

68.【答案】：√

69.【答案】：√

70.【答案】：√

四、案例分析（共5题,共30分）71.【答案】：

√、√、D、D、B、BCDE

72.【答案】：

√、╳、Ｃ、A、B、BCDE

73.【答案】：

√、√、B、A、A、ABC

74.【答案】：

╳、╳、C、B、B、ABC

75.【答案】：

╳、╳、D、A、C、CD

第二篇：安装预算员专业技能模拟试卷1(含答案)

重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷

安装预算员专业技能

（一）一、单选（共40题,共40分）

1.FIDIC合同条件下可以合理补偿承包商索赔的条款中规定延误发放图纸可得到补偿的内容是（）。A、工期;B、费用;C、利润;D、均可得到补偿;

2.称量式油罐计量仪是由油罐的（）测量液位的。

A、体积;B、高度;C、重量;D、面积;

3.施工图设计完成后，根据施工图纸编制的预算称为（）。

A、施工图预算;B、设计概算;C、投资估算;D、施工预算;

4.在局域网的解决方案中，最常用的网络拓扑结构是（）。

A、总线型;B、环型;C、星型;D、混合型;

5.制定（）的水平应是平均先进水平。

A、概算定额;B、施工定额;C、预算定额;D、概算指标;

6.泵是化工厂主要流体输送机械，泵的选型通常要依据流体的物理化学特性进行，下列关于泵的选型要求的说法中，正确的是（）。A、毒性或腐蚀性较强的介质可选用屏蔽泵;B、悬浮液优先选用齿轮泵;C、黏度大的液体优先选用离心泵;D、膏状物优先选用屏蔽泵;7.（）是将费用值固定下来，然后选出能得到最佳效率的方案。

A、费用法;B、固定费用法;C、固定效率法;D、效率法;

8.承包工程实际造价等于（）。

A、合同价;B、索赔额;C、合同价+索赔额;D、以上都不对;

9.管道支架制作安装以（）为计量单位。

A、10m;B、100m;C、100kg;D、付;

10.下列关于建设工程索赔的说法，正确的是（）。

A、承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔;B、索赔按处理方式的不同分为工期索赔和费用索赔;C、工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28d未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可;D、索赔意向通知发出后的14d内，承包人必须向工程师提交索赔报告及有关资料;

11.对于教育、科技、文化、卫生、体育用地，其土地使用权的出让年限最高为（）A、70;B、40;C、30;D、50;

12.FIDIC合同条件下可以合理补偿承包商索赔的条款中规定变更导致竣工时间的延长可得到补偿的内容是（）。A、工期;B、费用;C、利润;D、均可得到补偿;

13.采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为工程招标文件的组成部分，其准确性和完整性由（）负责。A、投标人;B、招标人;C、评标人;D、承包人;

14.给、排水安装工程中的各种法兰安装均以（）为计量单位。

A、付;B、kg;C、个;D、套;

15.分析工程索赔产生的原因时，下列事件中，不属于合同变更的是（）。

A、施工方法变更;B、合同中的遗漏;C、设计变更;D、追加某些工作;

16.在局域网的解决方案中，最常用的联网技术是（）

A、以太网;B、令牌环网;C、“FDDI”;D、ATM;

17.工程造价第一种含义是从（）角度定义的。

A、建筑安装工程发包商;B、建筑安装工程承包商;C、建设项目投资者;D、设备供应;

18.下列措施中，不属于生产经营单位安全生产保障措施中经济保障措施的是()。

A、保证劳动防护用品、安全生产培训所需要的资金;B、保证工伤社会保险所需要的资金;C、保证安全设施所需要的资金;D、保证员工食宿设备所需要的资金;

19.电气设备的绝缘材料长时间在较高温度作用下，容易导致的危险状况是（）。

A、局部断路;B、热击穿短路;C、导线烧断;D、接触不良;

20.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：造成10人及以上30人以下死亡，或者50人及以上1 00人以下重伤，或者5000万元及以上l亿元以下直接经济损失的事故属于()。A、重伤事故;B、较大事故;C、重大事故;D、一般事故;

21.采用工程量清单计价符合工程量计算方法标准化、工程量计算规则统一化、工程造价确定市场化的要求,此表现了《计价规范》的（）。A、通用性;B、规范性;C、实用性;D、统一性;

22.淋浴器安装，以（）为计量单位。

A、组;B、个;C、m;D、套;

23.综合单价是指完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械费、（）和利润，并考虑风险因素。A、间接费;B、定管费;C、管理费;D、财务费用;

24.某建设项目，建设期为2年，各年投资计划额如下：第一年投资1000万元，第二年投资500万元，若年均投资价格上涨率为5%，则该项目建设期间涨价预备费为（）万元。A、75;B、100;C、105.75;D、101.25;

25.竣工验收由（）单位负责，必须按程序进行

A、监理;B、施工;C、质检;D、建设;

26.当从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或在采取可能的应急措施后撤离作业场所，这里的权是指（）。A、拒绝权;B、批评权和检举、控告权;C、紧急避险权;D、自我保护权;27.下列选项中，不属于设计方案比选原则的是（）

A、协调好技术先进性和经济合理性的关系;B、考虑建设投资和运营费用的关系;C、兼顾近期和远期的要求;D、处理好建设规模与资源利用的关系;

28.以下关于生产经营单位的主要负责人的职责的说法中，错误的是()。

A、建立、健全本单位安全生产责任制;B、保证本单位安全生产投入的有效实施;C、根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查;D、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;

29.（）是索赔处理的最主要依据。

A、合同文件;B、工程变更;C、结算资料;D、市场价格;

30.按建标[2013]44号文的规定，（）是指按工资总额构成，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位的工人的各项费用。A、人工费;B、计时工资;C、计件工资;D、津贴补贴;

31.在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是()。

A、容易取得索赔成功的一种方式;B、通常采用的一种方式;C、特定情况下，被迫采用的一种方式;D、解决起来较容易的一种方式;

32.（）是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用。

A、环境保护费;B、安全文明施工费;C、规费;D、社会保险费;

33.按建标[2013]44号文的规定，（）是企业按规定发放的劳动保护用品的支出。

A、津贴补贴;B、劳动保护费;C、劳动保险费;D、职工福利费;34.绘制信息系统流程图的基础是（）。

A、数据关系图;B、数据流程图;C、数据结构图;D、功能结构图;

35.以下关于生产经营单位的主要负责人的职责的说法中，错误的是()。

A、建立、健全本单位安全生产责任制;B、保证本单位安全生产投入的有效实施;C、根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查;D、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;

36.作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值（）工程预付款数额时开始起扣。A、大于;B、小于;C、等于;D、为10%;

37.接地线、避雷线的敷设长度,以图示延长米计算以后,另加（）的附加长度，纳入工程量。A、3.5%;B、3.9%;C、2.9%;D、2.5%;

38.以下系统中（）不能对企业的资金流信息进行管理。

A、ERPII;B、MRPII;C、ERP;D、MRP;

39.（）是指为完成工程项目，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的技术和组织措施费用。A、规费;B、临时设施费;C、其他项目费;D、措施费;

40.为建设项目提供和验证设计参数、数据、资料等所进行的必要的试验费用属于（）

A、检验实验费;B、检验鉴定费;C、研究试验费;D、检查鉴定费;

二、多选（共10题,共20分）

41.现场经费是指施工企业的项目经理部组织管理过程中所发生的费用，包括（）A、财务经费;B、检验试验费;C、住房公积金;D、工作人员工资;E、工程定位复测点交及竣工清理费;

42.下列（）属于物理计量单位

A、套;B、m;C、kg;D、个;E、m3;

43.人与机器的功能和特性在很多方面有着显著的不同，为充分发挥各自的优点，需要进行人机功能的合理分配。下列工作中，适合机器完成的有（）。A、快速、高可靠性、高精度的工作;B、单调、操作复杂、简单决策的工作;C、持久、笨重的工作;D、环境条件差、规律性、输出功率大的工作;E、灵活性差、高干扰、信号检测的工作;

44.公路运输事故多，加强事故预防尤为重要。目前，公路运输事故预防技术包括人为因素控制、车辆因素控制、道路因素控制、道路交通安全管理和智能交通运输系统的使用。下列采取的预防公路运输事故的技术中，正确的有（）A、改变和抑制交通参与者的异常行为;B、加强车辆检测和维护;C、在夜间易出事故的路段增设“凹下路标”和照明设备;D、科学控制道路进、出口;E、制定灾害气候条件下的交通管制预案;

45.生产经营单位安全生产保障措施由（）组成。

A、经济保障措施;B、技术保障措施;C、组织保障措施;D、法律保障措施;E、管理保障措施;

46.《电气设备安装工程定额》适用于（）

A、10KV以下变配电设备及线路安装工程;B、配管配线;C、车间动力电气及照明器具;D、设备安装工程;E、各类工业、民用建筑的新建、扩建安装工程;

47.建设项目竣工决算包括（）

A、竣工决算报告说明书;B、竣工决算报表;C、工程预算报表;D、竣工图;E、工程造价比较分析;

48.建筑工程招标招标活动应当遵循（）原则，择优选择承包单位

A、保密;B、公平;C、公正;D、诚实信用;E、公开;

49.以下（）属于建筑工程费用内容。

A、列入建筑工程预算的各种管道、电力和电缆导线敷设工程的费用;B、附属于被安装设备的管线敷设工程费用;C、各种炉窑的砌筑工程的费用;D、修建水库、堤坝、灌渠及防洪等工程的费用;E、为测定安装工程质量对单台设备进行单机试运转工作的调试费;

50.建设工程人工、材料、机械等实物消耗量的计算依据包括（）

A、人、料、机单价;B、概算定额;C、预算定额;D、费用定额;E、投资估算指标;

三、判断（共20题,共10分）

51.（）在具有火灾危险的场所吸烟的行为属违法行为。

52.（）供暖工程图是由平面图、剖面图及详图等三个部分组成的。

53.（）相对标高为零（点）时，以±0.000表示。

54.（）员工使用的设备、工具如果电气部份出了故障,应请电工修理,不得擅自修理,更不能带故障运行。

55.（）工程排污费属于组织措施费。56.（）对锅炉进行水泵试稳时，水压升至试验压力，保持5mm，不漏水为合格。

57.（）按照国家统计局颁发的文件规定，在民用建设中，一个住宅小区不是一个建设项目。

58.（）合理确定和有效控制项目投资水平及工程建设造价水平的基础工作是估算的编制及管理。

59.（）管道安装中不包括法兰、阀门及伸缩器的制作安装。

60.（）第二类防雷建筑物的滚球半径hr为60m。

61.（）编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标，属于成本管理中的技术措施。

62.（）管道支架制作安装，室内管道工程至今32mm以上的安装项目基价已包括，其工程量不得另行计算。

63.（）直接工程费由人工费、材料费和机械使用费组成。

64.（）工程量清单应采用综合单价计价。

65.（）锅炉胀接管管端应打磨光，打磨长度比锅筒壁厚多出40mm。

66.（）配电板制作安装及包铁皮，按配电板图示外形尺寸以“m”为计量单位。（）

67.（）综合布线技术是只能建筑弱点技术中的主要技术之一。

68.（）小概率事件的发生，其带给人们的信息量就小。

69.（）按照成本计算估算法，组装费不属于国产非标准设备原价的组成范围。

70.（）符号“WE”表示沿墙明配线。

四、案例分析（共5题,共30分）71.某综合楼地下车库层高7m，需制作安装规格为1000*500mm矩形排烟风管。风管底边具地面6m，总长120m，材质为镀锌薄钢板（1.0mm）。在风管上安装有：1.14个规格为1000*500mm，L（长）=300mm的蝶阀；1.16个规格为500*300mm的铝合金双层百叶风口；1.11个规格为1000*500mm，L（长）=1000mm的阻抗复合式消声器（120.56kg）。

（1）、（判断题）分部分项工程量清单综合合价=综合单价*清单工程量。A、正确 B、错误

（2）、（判断题）分部分项工程量清单综合合价=综合单价*定额工程量。A、正确 B、错误

（3）、（单选题）已知δ=1.0mm镀锌钢板48.67元/m2，型钢4.58元/kg，1000×500mm的蝶阀480元/个，500×300mm的铝合金双层百叶风口300元/个，1000×500mm的阻抗复合式消声器1050元/个，1000*500mm矩形排烟风管直接工程费单价为（）元/㎡ A、48.67 B、175.52 C、6202.88 D、4.58（4）、（单选题）已知δ=1.0mm镀锌钢板48.67元/m2，型钢4.58元/kg，1000×500mm的蝶阀480元/个，500×300mm的铝合金双层百叶风口300元/个，1000×500mm的阻抗复合式消声器1050元/个，1000*500mm矩形排烟风管直接工程费合价为（）元/㎡ A、48.67 B、175.52 C、6202.88 D、4.58（5）、（单选题）已知δ=1.0mm镀锌钢板48.67元/m2，型钢4.58元/kg，1000×500mm的蝶阀480元/个，500×300mm的铝合金双层百叶风口300元/个，1000×500mm的阻抗复合式消声器1050元/个，1000*500mm矩形排烟风管人工费合价为（）元/㎡ A、48.67 B、175.52 C、6202.88 D、123.50（6）、（多选题）直接工程费应该包含（）。A、间接费 B、措施费 C、人工费 D、材料费 E、机械费

72.1.该建筑物为单层砖混结构，建筑物净高3.6m，顶板为现浇，建筑物室内外高差0.45m。2.电源采用三相四线制、电缆埋地穿管入户,室外部分管道埋深0.8m；配线线路全部采用穿管暗敷，照明插座线路采用BV2.5mm2穿PVC刚性阻燃电工管，2根穿PC16，3～5根穿PC20；柜机空调插座采用BV5×4mm2穿SC25。3.入户处做重复接地,配电箱AL下设断接卡子一处，接地母线采用-40×4镀锌扁钢，室外埋深0.75m，坚土；接地极采用镀锌角钢∠50×50×5×2500mm，直立打入地下，顶埋深0.75m。接地电阻不得大于1欧姆。4.配电箱AL型号为PZ30R/20，厂家成品供应，箱内无端子板；配电箱尺寸为350（高）×250（宽）×120（深），底边安装高度距地1.6m。5.其他安装高度：A86K11-10N、A86K21-10N、调速开关A86KT250安装高1.3m；插座A86Z223-10N、86Z14-25，安装高度0.3m；荧光灯YG2-22×40W、防水防尘灯1×60W、圆球吸顶灯Φ3001×40W、吊扇Φ1400吸顶安装。答题要求：1.进配电箱AL的管线，仅计算配管部分（出外墙1.5m）。2.尺寸在图纸中按比例量取（1∶100）。3.电气配管进入地坪或顶板的深度均按100mm计算。4.不考虑挖填土工。

（1）、（判断题）荧光灯的清单项目编码应为030213004001。A、正确 B、错误

（2）、（判断题）荧光灯数量为4套。A、正确 B、错误

（3）、（单选题）吸顶双管荧光灯YGZ-2计量单位为（）。A、个 B、套 C、台 D、m（4）、（单选题）防水防尘灯计量单位为（）。A、个 B、套 C、台 D、m（5）、（单选题）按清单计算规则，圆球吸顶灯的工程量为（）套。A、1 B、2 C、3 D、4（6）、（多选题）本题中下列哪些项目不属于小电器（）。A、板式暗开关：A86K11-10 B、板式暗开关：A86K21-10 C、吸顶双管荧光灯 D、接地电阻

E、单相暗插座：A862223-10

73.1.成套落地式配电箱XL-51三只，基础采用10#槽钢12m（10kg/m），压接铜接线端子截面16mm260个。2.砖混凝土结构暗配电线管MT15共80米，接线盒20个，开关盒20个。3.主材只列出数量和损耗量，不计入合价。4.不计算脚手架搭拆费，临时设施费率按1%，劳动保险费率1.8%，税率3.445%，检验试验费按现行的规定计算。5.现场安全文明施工措施费按省级文明工地考虑。预留金按1000元考虑。（1）、（判断题）分部分项工程量清单综合单价中应计算规费。A、正确 B、错误

（2）、（判断题）分部分项工程量清单综合单价中不应计算规费。A、正确 B、错误

（3）、（单选题）单位工程费中，规费小计为（）元。A、2139.71 B、62.66 C、24.61 D、3.2（4）、（单选题）单位工程费中，劳动保险费为（）元。A、57.54 B、62.66 C、24.61 D、3.2（5）、（单选题）单位工程费中，安全生产监督费为（）元。A、2139.71 B、1.92 C、24.61 D、3.2（6）、（多选题）下列哪些费用是税金的计取基数（）。A、分部分项工程量清单计价 B、措施项目清单计价 C、其他项目计价 D、利润 E、规费

74.1.该建筑物为单层砖混结构，建筑物净高3.6m，顶板为现浇，建筑物室内外高差0.45m。2.电源采用三相四线制、电缆埋地穿管入户,室外部分管道埋深0.8m；配线线路全部采用穿管暗敷，照明插座线路采用BV2.5mm2穿PVC刚性阻燃电工管，2根穿PC16，3～5根穿PC20；柜机空调插座采用BV5×4mm2穿SC25。3.入户处做重复接地,配电箱AL下设断接卡子一处，接地母线采用-40×4镀锌扁钢，室外埋深0.75m，坚土；接地极采用镀锌角钢∠50×50×5×2500mm，直立打入地下，顶埋深0.75m。接地电阻不得大于1欧姆。4.配电箱AL型号为PZ30R/20，厂家成品供应，箱内无端子板；配电箱尺寸为350（高）×250（宽）×120（深），底边安装高度距地1.6m。5.其他安装高度：开关A86K11-10N、A86K21-10N、调速开关A86KT250安装高1.3m；插座A86Z223-10N、86Z14-25，安装高度0.3m；荧光灯YG2-22×40W、防水防尘灯1×60W、圆球吸顶灯Φ3001×40W、吊扇Φ1400吸顶安装。答题要求：1.进配电箱AL的管线，仅计算配管部分（出外墙1.5m）。2.尺寸在图纸中按比例量取（1∶100）。3.电气配管进入地坪或顶板的深度均按100mm计算。4.不考虑挖填土工。

（1）、（判断题）小电器的清单项目编码应为030204031。A、正确 B、错误

（2）、（判断题）配电箱的清单项目编码应为030204031。A、正确 B、错误

（3）、（单选题）电气配管（焊接钢管；SC50；砖、混凝土结构暗配）计量单位为（）。A、个 B、套 C、台 D、m（4）、（单选题）电气配管（焊接钢管；SC50；砖、混凝土结构暗配）的清单工程量为（）。m A、4.5 B、14.3 C、47.35 D、36.3（5）、（单选题）电气配管（焊接钢管；SC25；砖、混凝土结构暗配；开关盒86H50）的 A、4.5 B、14.3 C、47.35 D、36.3（6）、（多选题）下列清单工程量中计算正确的是（）。

A、电气配管（焊接钢管；SC25；砖、混凝土结构暗配；开关盒86H50）14.3m B、电气配管（焊接钢管；SC50；砖、混凝土结构暗配）4.5m C、接地装置10项 D、电扇2台 E、荧光灯4套

75.某住宅楼管道安装工程，该楼27层，框架-剪力墙结构，钢筋混凝土结构施工时采用钢模板。计算工程量为：DN50mm以内镀锌钢管324m，其中有280m安装在管道间，安装高度超过3.6m的管道有24m。DN50mm镀锌钢管22元/m。相应的定额条目如下表所示。定额规定：1.1脚手架搭设按人工费的5%计算，其中人工工资占25%；1.1管道间安装，人工费乘以系数1.3；1.1主体结构内外浇注的人工费乘以1.05；1.1高层建筑增加系数13%；1.1操作超高增加费系数1.1。（1）、（判断题）未计价材料数量=工程量*定额消耗量。A、正确 B、错误

（2）、（判断题）材料费=单价*定额消耗量。A、正确 B、错误

（3）、（单选题）本题的脚手架搭设费为（）元 A、2.94 B、95.86 C、10 D、280（4）、（单选题）本题管道间安装人工费为（）元 A、2.94 B、95.86 C、2492.24 D、280（5）、（单选题）本题主体结构内外浇注的人工费为（）元 A、2.94 B、95.96 C、10 D、2012.96（6）、（多选题）下列关于费用计算正确的是（）

A、管道间安装管道人工增加费用为497.03元，此费用实际上应归类为人工费 B、主体结构采用钢模板（内外浇注）管道安装人工增加费为95.86元，此费用实际上应归类为材料费

C、操作超高增加费为14.20元，此费用实际上应归类为人工费 D、高层建筑增加费为249.22元，此费用实际上应归类为人工费 E、此项目的直接工程费为11820.15元

重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷

安装预算员专业技能答案

（一）一、单选（共40题,共40分）1.【答案】：D

2.【答案】：D

3.【答案】：A

4.【答案】：C

5.【答案】：B

6.【答案】：A

7.【答案】：B

8.【答案】：C

9.【答案】：C

10.【答案】：C

11.【答案】：D

12.【答案】：A

13.【答案】：B 14.【答案】：A

15.【答案】：B

16.【答案】：A

17.【答案】：C

18.【答案】：D

19.【答案】：B

20.【答案】：C

21.【答案】：A

22.【答案】：A

23.【答案】：C

24.【答案】：D

25.【答案】：D

26.【答案】：C

27.【答案】：D

28.【答案】：C

29.【答案】：A

30.【答案】：A

31.【答案】：C

32.【答案】：C

33.【答案】：B

34.【答案】：B

35.【答案】：C 36.【答案】：C

37.【答案】：B

38.【答案】：D

39.【答案】：D

40.【答案】：C

二、多选（共10题,共20分）41.【答案】：BDE

42.【答案】：BCE

43.【答案】：ACD

44.【答案】：ABDE

45.【答案】：ABCE

46.【答案】：ABCE

47.【答案】：ABDE

48.【答案】：BCDE

49.【答案】：ACD

50.【答案】：BCE

三、判断（共20题,共10分）51.【答案】：√

52.【答案】：╳

53.【答案】：√

54.【答案】：√

55.【答案】：╳

56.【答案】：√ 57.【答案】：╳

58.【答案】：√

59.【答案】：√

60.【答案】：╳

61.【答案】：╳

62.【答案】：╳

63.【答案】：√

64.【答案】：√

65.【答案】：╳

66.【答案】：√

67.【答案】：√

68.【答案】：╳

69.【答案】：√

70.【答案】：√

四、案例分析（共5题,共30分）71.【答案】：

√、╳、B、C、D、CDE

72.【答案】：

√、√、B、B、B、CD

73.【答案】：

╳、╳、B、A、B、ABCE

74.【答案】：

╳、╳、D、A、B、ABE

75.【答案】：

√、√、B、C、D、ACDE

第三篇：2018年重庆市安装预算员专业知识模拟试卷2

重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷

安装预算员专业知识

（二）一、单选（共50题,共50分）

1.落实实现进度目标的保证资金，建立并实施关于工期和进度的奖惩制度是属于施工项目进度控制的（）。A、组织措施 B、技术措施 C、合同措施 D、经济措施

2.在设计阶段进行限额设计的最高目标是（）。

A、经批准的可行性研究报告中的投资估算 B、设计概算 C、施工图概算

D、规划阶段的投资额

3.ＤN500人防穿墙密闭套管安装应套用第（）册定额。

A、二 B、六 C、八 D、七

4.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于（）m。A、6 B、10 C、15 D、20

5.价值工程的核心是（）。

A、功能分析

B、最低的寿命周期成本 C、群体的参与

D、可靠实现必要的功能

6.建筑防雷装置的引下线，当采用明敷设时，其直径不能小于()。

A、Φ6mm B、Φ8mm C、Φ10mm D、Φ12mm

7.定金是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的（）。A、30% B、25% C、20% D、10%

8.智能化施工工艺中，下列不属于执行服务器自检程序的是（）。

A、对ＣPU的测试

B、对各类通信的测试 C、对内存、硬盘的测试 D、对I/O设备的测试

9.建设工程施工招标文件的组成内容应包括（）。

A、施工方案 B、履约担保 C、招标公告 D、投标文件格式

10.工程建设定额中的基础性定额是（）。

A、概算定额 B、预算定额 C、施工定额 D、概算指标

11.分包单位按照分包合同的约定对（）负责。

A、建设单位 B、总承包单位 C、设计单位 D、监理单位

12.根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，当合同中没有适用或类似于变更工期的价格时，变更价格由（）确认后，作为结算的依据。A、承包人提出，经工程师 B、承包人提出，经发包人 C、工程师提出，经发包人 D、发包人提出，经工程师

13.三相或单相的交流（）电缆，不得单独穿于钢导管内。

A、单芯 B、双芯 C、三芯 D、多芯

14.住宅的产业现代化是将住宅分解为部品，用（）进行生产，然后在现场进行组装的住宅建筑方式。A、工业化的手段 B、现场预制的手段 C、集中定型的手段 D、机械作业的手段

15.砖混结构房屋结构平面图一般没有（）。

A、基础平面图

B、底层结构平面布置图 C、楼层结构平面布置图 D、屋面结构平面布置图

16.绿色施工第一责任人为（），负责绿色施工的组织实施及目标实现，并指定绿色施工管理人员和监督人员。A、企业负责人 B、项目经理

C、建设单位负责人 D、总监理工程师

17.定额的产生与()密切相关。

A、生产力发展 B、工器具发展

C、科学管理的产生和发展 D、管理的产生和发展

18.某工程的定额工期为300天，按照相关规定，招标人在确定合同工期时，压缩的工期天数不得超过（）天，超过者，招标人应在招标文件中明示增加赶工费用。A、30 B、45 C、60 D、90

19.关于招标控制价，下列说法中正确的是（）

A、招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价 B、利润可按建筑施工企业平均利润率计算

C、招标控制价超过批准概算10%时，应报原概算审批部门审核

D、经复查的招标控制价与原招标控制价误差大于±3%时，应责成招标人改正

20.当事人对建设工程造价咨询单位出具的工程造价文件有异议的，建设工程造价咨询单位应在收到意见书后（）日内予以书面答复。A、5 B、10 C、15 D、20

21.衡量钢材塑性的一个重要技术指标是（）。

A、屈服强度 B、抗拉强度 C、伸长率

D、冲击韧性指标值

22.照明开关的种类很多，下列属于节能型开关的是（）。

A、拉线开关 B、卤钨灯 C、荧光灯

D、触摸延时开关

23.制定人工时间定额不考虑的时间有（）。

A、基本工作时间 B、辅助工作时间

C、施工本身造成的停工时间 D、休息时间

24.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于（）m。A、6 B、10 C、15 D、20

25.手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位，当安装在墙上时，其底边距地高度宜为（）m，且应有明显的标志。A、1.0～1.1 B、1.0～1.1 C、1.2～1.3 D、1.3～1.5

26.材料预算价格是材料从来源地到达施工工地仓库后的出库价格，不属于材料预算价格组成的是（）。A、材料原价 B、包装费 C、运输损耗费 D、采购保管费

27.直接工程费包括人工费、材料费、（）。A、税金 B、规费

C、施工机械使用费 D、间接费

28.在投资方案的不确定分析中，通过盈亏平衡分析，可以（）。

A、度量项目风险的大小 B、揭示产生项目风险的根源 C、找出降低项目风险的具体途径

D、确定风险因素的变动对项目的影响程度

29.消火栓箱体的规格类型应符合设计要求（）。

A、箱体无裂缝、平整、光洁 B、金属箱体有锈蚀、划伤 C、箱门开启不灵活

D、箱内配件不齐全、关闭不严实

30.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》，施工现场内应设置临时消防车道，临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离，不宜小于（）m，且不宜大于40m。A、2 B、3 C、4 D、5

31.某工作项目施工采用施工总承包模式，其中电气设备由业主指定的分包单位采购和安装，则在施工中分包单位必须接受（）工作指令，服从其总体项目管理。A、业主 B、设计方

C、施工总承包方 D、项目监理方

32.下列选项中属于楼宇自控系统优点的是（）。

A、没有有效地节约能源 B、创建舒适的人工环境 C、能源管理 D、设备管理

33.一般来说，项目的动态投资回收期与其静态投资回收期的关系是（）。

A、两者相同 B、前者短于后者 C、前者长于后者 D、两者无关

34.下列属于建设工程合同的是（）。

A、监理合同 B、咨询合同 C、勘察设计合同 D、买卖合同人

35.SF6断路器灭弧室检查组装时，应在空气相对湿度小于（）的条件下进行，并采取防尘、防潮措施。A、90% B、80% C、70% D、60%

36.绿色施工对地下设施、文物和资源保护的技术要点要求，施工过程中一旦发现文物，立即（），保护现场并通报文物部门并协助做好工作。A、报警 B、清理文物 C、停止施工

D、报告单位负责人

37.不属于组成材料预算价格的费用有（）。

A、材料原价

B、材料的场内外运输费 C、采购保管费 D、运输损耗费

38.BIM全称为“建筑信息模型”，包含了不同专业的所有的信息、功能要求和性能，把一个工程项目的所有信息包括在（）、施工过程、运营管理过程的信息全部整合到一个建筑模型。A、勘察过程 B、测量过程 C、设计过程 D、招标过程

39.开标是指（）。

A、给所有投标者打分 B、当众宣布中标者名单 C、把投标文件当众启封揭晓 D、打开投标文件

40.有特殊外饰面的构件，生产单位应研究生产工艺，经试生产、试安装形成样板墙，样板墙需由（）和生产单位共同确认。A、建设、监理单位

B、建设、设计、监理单位 C、建设、设计、施工、监理单位 D、建设、设计、施工单位

41.为防止水箱中的水回流至室外管网，应在引入管上设置（）。

A、止回阀 B、闸阀 C、浮球阀 D、截止阀

42.下列不属于防腐方法的是（）。

A、金属钝化 B、电化学保护 C、空气喷涂 D、衬里

43.尽可能采用先进的施工技术、方法和新材料、新工艺、新技术，保证进度目标实现是属于施工项目进度控制的（）。A、组织措施 B、技术措施 C、合同措施 D、经济措施

44.咨询人接受行政机构委托,提供工程造价鉴证服务的,应按（）程序和要求,可按工程造价鉴证相关的条款执行 A、司法 B、仲裁 C、行政

D、司法、仲裁

45.对1千伏及以下的电力电缆进行绝缘电阻摇测时，其最低绝缘电阻值不应低于()。

A、0.5兆欧 B、1兆欧 C、10兆欧 D、400兆欧

46.某工程合同价为2700万无，合同工期27个月，后因增建该项目的附属配套工程需增加工程费用160万元，则承包商可提出的工期索赔为（）。A、0.8个月 B、1.2个月 C、1.6个月 D、1.8个月

47.火灾自动报警系统的专用接地干线应采用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积不应小于（）mm。A、4 B、16 C、25 D、10

48.间接费由（）组成。2A、规费和企业管理费 B、规费和税金

C、企业管理费和间接费 D、间接费和税金

49.按照招投标公开程度的不同，工程施工招标分为（）。

A、指定招标和公开招标 B、全部招标和部分招标

C、公开招标、邀请招标和议标 D、公开招标和邀请招标

50.我国建筑业企业资质分为（）三个序列。

A、工程总承包、施工总承包和专业承包 B、工程总承包、专业分包和劳务分包 C、施工总承包、专业分包和劳务分包 D、施工总承包、专业承包和劳务分包

二、多选（共10题,共20分）

51.装配式混凝土住宅设计宜采用（）的装配化集成技术。A、主体 B、运输 C、装修 D、设备管线 E、生产

52.工程变更是建筑施工生产的特点之一，其变更形式包括（）。

A、设计变更 B、施工条件变更 C、进度计划变更 D、材料单价变更

E、工程量清单中未包括的“新增工程”

53.绿色施工对水污染控制的技术要点要求在施工现场应针对不同的污水，设置相应的处理设施，如（）等。A、沉淀池 B、隔油池 C、化粪池 D、化油设备 E、洗车设备

54.由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位合格产品所需（）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。A、人工 B、材料 C、机械台班 D、管理费 E、利润

55.属于影响人工单价的因素的有（）。

A、社会平均工资水平B、生活消费指导

C、社会保障和福利政策 D、人工的管理水平E、人工单价的组成内容

56.单位工程概算的编制方法有（）。

A、概算定额编制 B、概算指标编制 C、预算定额编制

D、类似工程预算编制 E、企业定额编制

57.间接费由（）组成。

A、措施费 B、规费

C、企业管理费 D、其他费用 E、税金

58.工程造价的第二种含义是指建设某项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场、承包市场等交易活动中，形成的工程承发包（交易）价格。其交易对象可以是（）。A、一个建设项目 B、一个单项工程 C、一个分项工程

D、建设项目的某一阶段

E、建设项目某个建设阶段的一个或几个组成部分

59.材料消耗指标中的损耗量包括（）等内容。

A、操作时损耗 B、材料二次搬运损耗 C、堆放损耗 D、场内运输损耗

E、规格改装加工损耗

60.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》，以下关于在建工程防火说法正确的有（）。

A、既有建筑进行扩建、改建施工时，必须明确划分施工区和非施工区

B、施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3、0h的不燃烧体隔墙进行防火分隔

C、非施工区内的消防设施应完好和有效，疏散通道应保持畅通，并应落实领导值班，发生火情应能立即处置

D、施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育、告知建筑消防设施、疏散通道的位置及使用方法，同时应组织进行疏散演练

E、外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作；外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长的二分之一

三、判断（共20题,共10分）61.()自动喷水灭火系统，根据所使用的喷头形式的不同，分为闭式自动喷水灭火系统、半闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统。

62.()全预制装配结构体系主要是采用预制钢筋混凝土柱、梁、板、墙、楼梯、阳台等，通过预埋件、预留插孔灌浆、钢筋混凝土后浇部分等将梁、板、柱及节点连成整体的结构体系。

63.()OHSAS18001：2007中“相关方”是指工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。

64.()总承包单位将其所承包的工程中的专业工程或者劳务作业发包给其他承包单位完成的活动称为转包。

65.()工程竣工结算的审核，除了核对合同条款、严格按合同约定计价、注意各项费用计取、防止各种计算误差之外，还包括落实设计变更签证和按图核实工程数量。

66.()新拌砂浆能够保持内部水分不泌出流失的能力称为砂浆的流动性。

67.()投资收益率指标没有考虑投资收益的时间因素。

68.()根据《标准施工招标文件》中合同条款的相关规定，在合同工程履行期间，发生发包人要求承包人提前竣工事项，承包人可以向发包人索赔利润。

69.()根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》，施工现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求时，施工现场内可不设置临时消防车道。

70.()在防腐工程中，一般采用建筑石油沥青和普通石油沥青。

71.()建设工程总承包合同的履行不包括建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行。

72.()消防喷洒管材应根据设计要求选用，一般选用镀锌碳素钢管或无缝钢管。

73.()装配式混凝土构件堆放时，预埋吊件应外露。

74.()材料价格内容包括材料原价、材料运杂费、运输损耗费和采购保管费。

75.()当工程变更引起实际完成的工程量增减超过工程量清单中相应工程量的10%或合同中规定的幅度时，应予调整该工程量清单项目的市场单价。

76.()装配式混凝土构件施工时，预制构件与现浇混凝土之间的结合面应做成粗糙面，可采用拉毛或表面露石处理。

77.()为了提高混凝土的耐久性，常用的外加剂是速凝剂。

78.()投资估算编制步骤和内容中投资估算调整后应转换为单位指标形式。包括建设项目投资费用的各类技术经济指标。

79.()建设工程合同一旦签订后不允许进行合同价款的调整。

80.()控制附件一般是指用来调节水量、水压，控制水流方向以及开启和关闭水流的各类阀门。

四、案例分析（共4题,共20分）81.背景材料：电气施工图是设计单位提供给施工单位进行电气安装的技术图纸，也是运行单位进行竣工验收及运行维护和检修试验的重要依据.绘制电气施工图，必须遵循有关国家标准的规定。电气施工图按工程性质可分为：变配电工程施工图、动力工程施工图、照明工程施工图等；按图纸的表现内容可分为基本图和详图。其中，基本图包括设计说明、主要设备材料表、电气系统图、控制原理图等，详图包括构件大样图和标准图。

(1)、（判断题）DS表示管吊式灯具安装方式。A、正确 B、错误

(2)、（判断题）低压配电系统电气施工图的识读顺序一般是从配电箱开始到进户装置，再按回路编号顺序，逐条线路进行识读，直到开关和灯具为止。A、正确 B、错误

(3)、（单选题）电气施工图是设计单位通过建设单位提供给（）进行电气安装的技术图纸。A、建设单位 B、施工单位 C、运行单位 D、总承包单位

(4)、（单选题）绘制电气施工图，必须遵循有关国家标准的规定，并应尽可能参照建设部批准的（）。A、《电气装置图集》 B、《电气工程文字符号》 C、《建筑电气常用图形》

D、《全国通用电气装置标准图集》(5)、（多选题）关于电气施工图识读、绘制和表示符号的说法，正确的是（）。A、详图包括构件大样图、电气平面图和标准图 B、插头的文字符号是XP,插座的文字符号是XS。C、电流表用PV表示，电压表用PA表示 D、电缆架桥的标注方式为ac/b。

E、电气施工图按工程性质可分为：变配电工程施工图、动力工程施工图、照明工程施工图等

82.背景材料：建设单位将一热电厂建设工程项目的土建工程和设备安装工程施工任务按照招投标程序，确定了某土建施工单位和某设备安装单位。经总监理工程师审核批准，土建施工单位又将桩基础施工分包给一专业基础工程公司。建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同和设备安装合同。(1)、（判断题）当工程内容明确、工期较短时，宜采用总价可调合同。A、正确 B、错误

(2)、（判断题）一般认为，投标是一种要约行为。A、正确 B、错误

(3)、（单选题）投标单位应按照招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价。在开标后发现的分项投标单位没有填写单价或合价，则（）。A、允许投标单位补充填写 B、视为废标

C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中 D、由招标人退回标书

(4)、（单选题）关于投标报价策略论述正确的有（）。A、工期要求紧但支付条件理想的工程应较大幅度提高报 B、施工条件好且工程量大的工程可适当提高报价

C、一个建设项目总报价确定后，内部调整时，地基基础部分可适当提高报价 D、当招标文件部分条款不公正时，可采用增加建议方案法报价(5)、（多选题）凡在国内使用国有资金的项目，必须进行招标的情况包括（）。A、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上 B、重要设备、材料采购等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上 C、施工单项合同估算价在200万元人民币以上 D、项目总投资额在1000万元人民币以上 E、项目总投资额在2000万元人民币以上

83.背景材料：某工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范》规定的计价方法，通过公开招标，确定了中标人。招投标文件中有关资料如下：(1)分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分项，工程量分别为4500m和3200。清单报价中甲项综合单价为1240元/m3，乙项综合单价为985元/m。(2)措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施等四项费用以分部分项工程量清单计价合计为基数，费率为3.8%。(3)其他项目清单中包含零星工作费一项，暂定费用为3万元。(4)规费以分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计之和为基数，规费费率为4%。税金率为3.41%。在中标通知书发出以后，招投标双方按规定及时签订了合同，有关条款如下：1施工工期自2012年3月1日开始，工期4个月。2材料预付款按分部分项工程量清单计价合计的20%计，于开工前7天支付，在最后两个月平均扣回。3措施费(含规费和税金)在开工前7天支付50%，其余部分在各月工程款支付时平均支付。4零星工作费于最后一个月按实结算。5当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的工程量单价调价系数为0.9;当实际工程量比清单工程量减少10%以上时，全部工程量的单价调价系数为1.08；6质量保证金从承包商每月的工程款中按5%比例扣留。

33(1)、（判断题）在计算6月份承包商完成工程的工程款中甲分项工程的结算价款时需要调整其单价。（）A、正确 B、错误

(2)、（判断题）6月份工程结算价为132.43万元。（）A、正确 B、错误

(3)、（单选题）6月份承包商完成工程的工程款中甲分项工程清单合价是（）万元。A、115.40 B、105.40 C、125.40 D、108.40(4)、（单选题）6月份承包商完成工程的工程款中乙分项工程清单合价是（）万元。A、26.82 B、22.82 C、24.82 D、23.82(5)、（多选题）工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义，其主要作用有（）。

A、工程价款结算是建设单位组织竣工验收的先决条件 B、工程价款结算是加速资金周转的重要环节

C、工程价款结算是施工单位确定工程实际建设投资数额，编制竣工决算的主要依据

D、工程价款结算是施工单位内部进行成本核算，确定工程实际成本的重要依据 E、工程价款结算是反应工程进度的主要指标

84.背景材料：某设计方案年产量为15万吨，已知每吨产品的销售价格为675元，每吨产品交纳的销售税金为175元，单位可变成本为250元，年总固定成本费用为1500万元。(1)、（判断题）总成本费用由生产成本、管理费用、财务费用和销售费用组成。（）A、正确 B、错误

(2)、（判断题）固定成本费用是指在任何期限内和任何条件下不随产品数量变化而变化的费用。（）A、正确 B、错误

(3)、（单选题）该方案的盈亏平衡产量是（）。A、6万吨 B、8万吨 C、10万吨 D、12万吨

(4)、（单选题）该方案的盈亏平衡销售价格是（）。A、5250 B、5200 C、5245 D、5240(5)、（多选题）下列关于盈亏平衡点的说法中，正确的是（）。A、盈亏平衡点越低，说明方案获利潜力越大 B、盈亏平衡点越高，说明方案获利潜力越大 C、盈亏平衡点越低，说明方案获利风险越大 D、盈亏平衡点与方案获利潜力无关

E、盈亏平衡点越低，说明方案获利风险越小

重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷

安装预算员专业知识答案

（二）一、单选（共50题,共50分）1.【答案】：D

2.【答案】：A

3.【答案】：D

4.【答案】：C

5.【答案】：A

6.【答案】：B

7.【答案】：C

8.【答案】：B

9.【答案】：D

10.【答案】：C

11.【答案】：B

12.【答案】：A

13.【答案】：A

14.【答案】：A

15.【答案】：C

16.【答案】：B

17.【答案】：C

18.【答案】：C

19.【答案】：D

20.【答案】：B

21.【答案】：C

22.【答案】：D

23.【答案】：C

24.【答案】：B

25.【答案】：D

26.【答案】：B

27.【答案】：C

28.【答案】：D

29.【答案】：A

30.【答案】：D

31.【答案】：C

32.【答案】：B

33.【答案】：C

34.【答案】：C

35.【答案】：B

36.【答案】：C

37.【答案】：B

38.【答案】：C

39.【答案】：C

40.【答案】：D

41.【答案】：A

42.【答案】：C

43.【答案】：B

44.【答案】：C

45.【答案】：C

46.【答案】：C

47.【答案】：C

48.【答案】：A

49.【答案】：D

50.【答案】：C

二、多选（共10题,共20分）51.【答案】：ACD

52.【答案】：ABDE

53.【答案】：ABC

54.【答案】：ABC

55.【答案】：ABCE

56.【答案】：ABD

57.【答案】：BC

58.【答案】：ABDE

59.【答案】：ACD

60.【答案】：ABDE

三、判断（共20题,共10分）61.【答案】：×

62.【答案】：√

63.【答案】：√

64.【答案】：×

65.【答案】：√

66.【答案】：×

67.【答案】：√

68.【答案】：×

69.【答案】：√

70.【答案】：√

71.【答案】：×

72.【答案】：√

73.【答案】：×

74.【答案】：√

75.【答案】：×

76.【答案】：√

77.【答案】：×

78.【答案】：√

79.【答案】：×

80.【答案】：√

四、案例分析（共4题,共20分）81.【答案】：

√、×、B、D、BE

82.【答案】：

×、√、C、C、ABCE

83.【答案】：

×、√、D、C、BE

84.【答案】：

√、×、A、A、AE

第四篇：装饰预算员专业技能模拟试卷1

重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷

装饰预算员专业技能

（一）一、单选（共40题,共40分）

1.初步设计阶段，由建设单位委托设计单位，根据初步设计规定的总体布置及单项工程的主要建筑结构和设备清单编制的（），经批准后可作为考核工程经济合理性的依据。

A、工程投资估算资料;B、工程设计概算书;C、工程施工图预算书;D、工程决算书;

2.某项目编制施工成本计划时，先将成本按分部分项工程进行了划分，又将各分部分项工程成本按人工费、材料费和施工机械使用费等分开编制，这种编制方法属于()。

A、按施工成本组成编制施工成本计划;B、按项目组成编制施工成本计划;C、按工程进度编制施工成本计划;D、上述;

3.下列不属于建设单位的预算管理基本事务的是（）。

A、施工现场安全管理;B、预算编制;C、设计变更处理;D、工程签证的审核;

4.应用专业软件在施工阶段的预算进行控制时，若需改变企业管理费的费率标准，可在（）中进行。A、文件;B、编辑;C、工具;D、维护;

5.在工料单价法中，（）汇总后再加措施费、间接费、利润、税金生成工程承发包价。A、直接费;B、直接工程费;C、规费;D、材料费;

6.建设工程施工合同是建设单位（招标单位）与（）根据有关法律法规签订的工程施工合同。A、勘察单位;B、设计单位;C、监理单位;D、施工单位;

7.计价软件编制补充清单项目时，不能进行自行输入的项目是（）。

A、编码;B、名称;C、单位;D、项目特征;

8.重伤造成的失能伤害指损失等于和超过()个工作日的失能伤害。

A、85;B、95;C、105;D、115;

9.以拟建项目的主体工程费用为基数，以其他工程费与主体工程费的比例系数估算项目静态投资的方法叫()。A、系数估算法;B、比例估算法;C、指标估算法;D、扩大指标估算法;

10.根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523--2011)的要求，建筑施工过程中夜间噪声限值为()[dB(A)]。A、55;B、60;C、70;D、75;

11.建筑安装工程造价指数一般采用()的形式来表示。

A、单项价格指数;B、综合指数;C、定基指数;D、平均数指数;

12.石材幕墙所用石材的弯曲强度不应小于（）MPa。

A、4;B、6;C、8;D、10;13.对下列不属于施工成本管理任务的是（）。

A、施工成本分析;B、施工成本预测;C、施工成本控制;D、施工成本策划;

14.高度超过（）的全玻幕墙应吊挂在主体结构上，吊夹具应符合设计要求。

A、3m;B、4m;C、5m;D、6m;

15.根据《重庆市装饰工程计价定额》（CQZSDE-2008），卷闸门安装按门窗洞口卷筒高度（顶）加（）mm，乘以设计宽度以平方米计算。A、300;B、450;C、600;D、750;

16.按照《标准施工招标文件》通用合同条款规定，承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人()给予承包人奖励。

A、可在通用合同条款中确定;B、可在专用合同条款中约定;C、可按承包人提出的有关方案;D、可按发包人提出的有关方案;

17.建设项目()是办理交付使用资产的依据，也是竣工验收报告的重要组成部分。

A、投资估算;B、竣工决算;C、检验报告;D、结清报告;

18.根据渝建发〔2014〕25号文件，工程办理结算时，工地标准化评定等级为优良的，安全文明施工费按本规定标准增加（）。A、5%;B、10%;C、15%;D、20%;

19.施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出，称为()。A、直接成本;B、间接成本;C、施工成本;D、经营成本;

20.档案保管期限的“短期”指的是工程档案保存（）年以下。

A、10;B、15;C、20;D、30;

21.建立工程造价资料数据库，首要的问题是()。

A、网络化管理;B、工程分类与编码;C、数据搜集与整理;D、数据分析与录入;

22.应用计价软件进行设计阶段概算编制时，概算设备购置费在（）选项下。

A、工程概况;B、概算书;C、独立费;D、人材机汇总;

23.电气工程施工基本图中，()是把整个工程的供电线路用单线连接形式示意性地表示的线路图。A、平面图;B、控制原理图;C、详图;D、系统图;

24.计价软件中，若将定额子目中的标准砖替换成页岩砖可采用的方法是（）。

A、标准换算;B、系数换算;C、批量换算;D、材料换算;

25.工程造价咨询企业资质分为（）个等级。

A、1;B、2;C、3;D、4;

26.《重庆工程造价信息》中盆栽或植生带苗木价格按照相同植物、相同规格价格增加（）。A、10%--15%;B、15%--20%;C、25%--35%;D、35%--45%;

27.定额换算有许多类型，其基本思路是一致的，这个基本思路可以表达为（）。

A、换算后的基价=原定额基价＋换入费用－换出费用;B、换算后的基价=原定额基价＋换出费用－换入费用;C、换算后的基价=原定额基价＋市场单价－定额单价;D、换算后的基价=原定额基价＋材料调整价－材料基价;

28.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），清单的综合单价不包含的内容是（）。A、人工费;B、材料费;C、企业管理费;D、规费;

29.用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过（）小时。A、0.5;B、1;C、1.5;D、2;

30.系数估算法通常也可称为()。

A、因子估算法;B、比例估算;C、基数估算法;D、专业比率法;

31.建设工程工程量清单中的其他项目清单包括（）。

A、预留金;B、企业管理费;C、材料费;D、规费;

32.工程档案资料一般不少于（）套。

A、1;B、2;C、3;D、4;

33.施工成本分析的依据中，对经济活动进行核算范围最广的是()。

A、会计核算;B、成本核算;C、统计核算;D、业务核算;

34.为准备施工、组织和管理施工生产的全部费用支出，称为()。

A、直接成本;B、间接成本;C、施工成本;D、计划成本;

35.安全事故按伤害程度可分为()。

A、轻伤、重伤、严重伤亡;B、轻伤、一般伤亡、重大伤亡;C、轻伤、重伤、死亡、重大伤亡;D、轻伤、重伤、死亡;

36.乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价（）万人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询服务。A、3000;B、4000;C、5000;D、6000;

37.在设备、工器具价格指数的编制中，质量指标指数应当以()为同度量因素。

A、基期的质量指标;B、基期的数量指标;C、报告期的质量指标;D、报告期的数量指标;

38.用人单位应当保证劳动者每周至少休息()。

A、0.5日;B、1日;C、1.5日;D、2日;

39.某项目编制施工成本计划时，先将成本按分部分项工程进行了划分，又根据施工进度计划将各分部分项工程成本按月汇总进行编制，形成各月成本支出计划，这种编制方法属于()。

A、按施工成本组成编制施工成本计划;B、按子项目组成编制施工成本计划;C、按工程进度编制施工成本计划;D、上述A、B两种方法的综合运用;40.工程款支付申请表不适用于向监理工程师申请（）。

A、工程预付款;B、工程进度款;C、竣工结算款;D、竣工决算款;

二、多选（共10题,共20分）

41.计价软件中，“预算书”的“查询”项下可进行的操作有（）。A、定额;B、人材机;C、图集做法;D、补充人材机;E、价差;

42.下列属于施工预算文字说明部分的内容是（）。

A、单位工程概况;B、所编工程的范围;C、施工部署及施工期限;D、工程量计算表;E、施工预算表;

43.施工图预算编制的模式包括()。

A、固定价格计价模式;B、传统定额计价模式;C、工程量清单计价模式;D、价格指数计价模式;E、定额计价模式;

44.下列费用中，（）不作为竞争性费用，应严格按规定计入分包工程造价。

A、人工费;B、施工机械使用费;C、养老保险费;D、失业保险费;E、住房公积金;

45.《重庆工程造价信息》的人工价格信息一般位于（）月刊中。

A、1;B、4;C、7;D、10;E、12;

46.能体现动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息包括()。A、消耗量定额;B、价格信息;C、工程造价指数;D、计价文件;E、已完工程信息;

47.建设工程施工职业健康安全管理的目的有（）。

A、保证建设工程成本和质量目标的实现;B、防止和减少生产安全事故;C、直接获得经济效益，提高企业盈利能力;D、控制影响工作场所内访问者和其他人员健康和安全的条件和因素;E、考虑和避免因管理不当对员工健康造成的危害;

48.施工图预算的编制，可以采用()。Ａ.工料单价法 Ｂ.实物法

Ｃ.综合单价法 Ｄ.全费用法 Ｅ.工程单价法

49.根据建标【2013】44号文件，建筑安装工程费按照费用构成要素划分：由人工费、（）、利润、规费和税金组成。A、直接费;B、材料费;C、施工机具使用费;D、施工机械费;E、企业管理费;

50.下列属于承包人合理化建议内容的有()。

A、建议工作的详细说明;B、附必要的文件;C、进度计划;D、效益;E、方法;

三、判断（共20题,共10分）

51.《重庆工程造价信息》中商品混凝土信息价中包含有柴油泵送费用。（）

52.工程造价软件能对设计变更、人材机的市场价格变动做出同步计算。（）

53.渝建(2010)113 号文，颁布实施08定额综合解释。（）

54.实物法。即施工预算工、料、机分析表法，以实物消耗量反映其经济效益，故称为实物法。（）

55.交货验收时，如果合同约定的货物无规定可循，也应在条款内约定合理的差额界限。（）

56.劳动保护工作是运用多种学科的理论和方法，从各个不同学科的侧面，研究生产过程和生产环境中危害人体的有害因素，进而保护劳动者的安全和健康。（）

57.渝建发【2012】97号文，颁布施行定额综合解释

（二）。（）

58.标注圆的直径尺寸时，直径符号及数字必须标注在圆内。（）

59.一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下100万元以上直接经济损失的事故。（）

60.单价合同分为固定单价合同和变动单价合同。（）

61.当决定对图纸进行较大修改时，必须由设计单位签发变更通知单。（）

62.工程造价咨询企业是指接受委托，对建设项目投资、工程造价的确定与控制提供专业咨询服务的企业。（）

63.施工成本预测是在项目施工前估计所需的总费用。（）

64.归档的工程计价文件及依据必须采用纸质文件和电子文档。（）

65.当建设项目仅有一个单项工程时，施工图预算文件应采用二级预算编制形式。（）

66.施工成本核算中，形象进度、统计施工产值和实际成本归集均应是相同的数值，即三同步。（）

67.因变更需重新绘制竣工图的，由其他原因造成的，由建设单位或委托设计单位负责重新绘制。（）

68.因变更需重新绘制竣工图的，由原设计原因造成的，由设计单位负责重新绘制。（）

69.当建设项目有多个单项工程时，施工图预算文件应采用三级预算编制形式。（）

70.依据施工合同文本中设计变更的规定，承包人提出的设计变更需经工程师同意。（）

四、案例分析（共5题,共30分）71.【背景】分项工程A、C均位于网络图的关键线路上，A工作计划作业时间3d，B工作计划作业时间6d。A、C工作计划和实际工程量、单价、作业时间表见下表。

（1）、（判断题）根据背景资料A工作进度正常。（）A、正确 B、错误

（2）、（判断题）根据背景资料B工作进度正常。（）A、正确 B、错误

（3）、（单选题）A工作的拟完工程计划投资为（）万元。A、51.10 B、51.38 C、49.397 D、49.582（4）、（单选题）A工作的已完工程计划投资为（）万元。A、51.10 B、51.38 C、49.397 D、49.582（5）、（单选题）A工作的已完工程实际投资为（）万元。A、51.10 B、51.38 C、49.397 D、49.582（6）、（多选题）关于C工作投资情况的描述，正确的是（）。A、拟完工程计划投资为13.60万元 B、拟完工程计划投资为9.067万元 C、已完工程计划投资为9.067万元 D、已完工程实际投资为9.067万元 E、已完工程计划投资为13.60万元

72.【背景】某房间地面装饰选用尺寸800mm×800mm的玻化砖，采用1:2水泥砂

2浆进行铺贴，铺贴时不需要进行拼花操作，工程量50m。《重庆市装饰工程计价定额》（CQZSDE-2008）相关部分摘要如下：

三、地面砖 工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、刷素水泥浆、铺贴饰面、清理净面。

（1）、（判断题）地面砖定额子目选取时，只与地面砖周长有关。（）A、正确 B、错误

（2）、（判断题）块料面层中单、多色已综合编制，颜色不同时，需做调整。（）A、正确 B、错误

（3）、（单选题）本题中的墙体抹灰应采用的定额子目为（）。A、BB0036 B、BB0037 C、BB0038 D、无适用项目，按实计算

（4）、（单选题）套用正确的定额子目或按实计算后，完成定额计量单位地面砖的铺贴项目所需的定额人工费为（）元。A、74.03 B、78.15 C、89.24 D、82.88（5）、（单选题）套用正确的定额子目或按实计算后，完成背景资料所示的50m地面砖的铺贴项目所需的定额机械费为（）元。A、0 B、414.40 C、16.35

2D、41.45（6）、（多选题）楼地面工程中的零星项目面层适用于（）。A、楼梯侧面 B、台阶的牵边 C、小便池 D、蹲台

E、面积在2 m以内的零星项目

73.【背景】某工程如图所示，内墙抹灰面刮腻子两遍，贴对花墙纸；挂镜线刷2底油一遍，调和漆两遍；挂镜线以上及天棚刷仿瓷涂料两遍，门窗侧面宽为120mm。清单项目编码如下：挂镜线油漆（011403005）、墙面喷刷涂料（011407001）、天棚喷刷涂料（011407002）、墙纸裱糊（011408001）。

（1）、（判断题）墙纸裱糊按设计图示墙净长乘净高以面积计算。（）A、正确

B、错误

（2）、（判断题）天棚喷刷涂料按设计图示尺寸以面积计算。（）A、正确

B、错误

（3）、（单选题）墙纸裱糊工程量为（）m2。A、93.39 B、94.36 C、96.16 D、97.28（4）、（单选题）挂镜线油漆工程量为（）。A、14.52m B、29.04m C、14.52 m D、29.04 m

（5）、（单选题）天棚喷刷涂料工程量为（）m2。A、50.46 B、93.39 22C、143.85 D、147.65（6）、（多选题）下列描述，其中正确的是（）。A、墙纸裱糊项目编码为011408001 B、挂镜线项目编码为011403005 C、天棚喷刷涂料项目编码为011407002001 D、基层类型为该项目项目特征之一 E、刮腻子为该项目项目特征之一

74.【背景】某楼地面装饰中，采用丁香米黄天然大理石踢脚线（800mm×150mm），1:1水泥砂浆和素水泥浆粘贴，厚度10mm。石材踢脚线清单编码011105002。（1）、（判断题）该石材踢脚线在分部分项计价表上的项目编码可以编为011105002。（）A、正确 B、错误

（2）、（判断题）踢脚线的计量单位可以为m或m。（）

A、正确 B、错误

（3）、（单选题）在对石材踢脚线面层材料进行项目特征描述时，可以不描述的内容是（）。A、品牌 B、品种 C、规格 D、颜色

（4）、（单选题）下列属于石材踢脚线项目项目特征描述的是（）。A、踢脚线高度 B、基层清理 C、基层抹灰 D、材料运输

（5）、（单选题）下列不属于石材踢脚线项目工作内容描述的是（）。A、面层材料种类 B、底层抹灰 C、擦缝 D、材料运输

（6）、（多选题）下列费用中属于分部分项工程清单综合单价组成的是（）。A、人工费 B、企业管理费 C、规费 D、税金 E、材料费

75.【背景】某公司投资建设一幢商场工程，地下1 层、地上5 层，建筑面积12000

22m，结构类型为框架结构。经过公开招标投标，乙方施工企业中标。双方采用《建设工程施工合同))(示范文本)GF-2013-0201 签订了合同，合同工期280d，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5 万元。乙方中标后，与甲方签订了固定总价合同。合同履行中发生了以下事件: 事件一:乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时，甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.20m 变更为4.80m，当日乙方停工。25d后甲方才提供正式变更图纸，工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失60万元和顺延工期25d 的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。

事件二:在工程装修阶段，甲方将外墙门口处镶贴瓷砖变更为干挂大理石，乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整相应的施工安排，为此比原计划多出20天的施工期。乙方在施工完毕2个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80 万元，但遭到甲方的拒绝。问题:（回答问题时无需考虑事件是否位于关键线路及是否关键线路对索赔造成的影响）

（1）、（判断题）事件一中乙方提出索赔的时间可以满足其索赔要求。（）A、正确 B、错误

（2）、（判断题）事件二中甲方拒绝乙方提出的增加费用要求合理。（）A、正确 B、错误

（3）、（单选题）该合同采用固定总价合同的原因是（）。A、工程特别复杂 B、时间特别紧迫

C、工程数量难以确定 D、工期较短

（4）、（单选题）该案例中，乙方可以得到的费用索赔为（）万。A、0 B、60 C、80 D、140（5）、（单选题）该案例中，乙方应该得到的工期索赔为（）天。A、0 B、20 C、25 D、45（6）、（多选题）固定总价合同很容易引起合同纠纷，合同纠纷的处理方式主要有（）。A、诉讼 B、调解 C、仲裁 D、和解 E、行政处理

第五篇：安装预算员专业知识模拟试卷

重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷

安装预算员专业知识

（一）一、单选（共50题,共50分）

1.根据《通用安装工程工程量计算规范》的规定，计算锻压设备安装的工程量时，其项目特征中包括“公称压力”的为（）。A、机械压力机、自动锻压机 B、锻锤 C、液压机 D、锻造水压机

2.经济分析中的静态分析法与动态分析法的区别在于（）。

A、是否考虑了资金的时间价值 B、是否考虑了利率的变化 C、是单利计息还是复利计息 D、是否考虑了利润

3.定额的产生与()密切相关。

A、生产力发展 B、工器具发展

C、科学管理的产生和发展 D、管理的产生和发展

4.由于工程变更会带来工程造价和工期的变化，为了有效的控制造价，无论哪一方提出工程变更，均需由（）。

A、工程师确认，发包方签发工程变更指令 B、发包方确认，工程师签发工程变更指令 C、工程师确认并签发工程变更指令 D、发包方确认并签发工程变更指令

5.现金流量的三要素中，不包含现金流量的（）。

A、大小 B、方向 C、速度 D、时点

6.下列关于建设工程索赔的说法，正确的是（）。

A、承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔 B、索赔按处理方式的不同分为工期索赔和费用索赔

C、工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可

D、索赔意向通知发出后的14天内，承包人必须向工程师提交索赔报告及有关资料

7.在施工项目管理中，从工程投标开始，都要加强工程承包合同的策划、签订、履行和管理是属于（）。A、施工项目的目标控制 B、施工项目的合同管理 C、施工项目的信息管理 D、施工项目的生产要素管理

8.按照招投标公开程度的不同，工程施工招标分为（）。

A、指定招标和公开招标 B、全部招标和部分招标

C、公开招标、邀请招标和议标 D、公开招标和邀请招标

9.以下（）不属于建筑立面图图示的内容。

A、外墙各主要部位标高 B、详图索引符号 C、散水构造做法 D、建筑物两端定位

10.价值工程的核心是（）。

A、功能分析

B、最低的寿命周期成本 C、群体的参与

D、可靠实现必要的功能

11.工程清单应由具有编制招标文件能力的（）进行编制

A、招标人

B、招标人或受其委托具有相应资质的中介机构 C、具有相应资质的中介机构 D、建设行政主管部门

12.不属于影响人工单价的因素的有（）。

A、社会平均工资水平B、通货膨胀指数

C、人工单价的组成内容 D、劳动力市场供求变化

13.分包单位按照分包合同的约定对（）负责。

A、建设单位 B、总承包单位 C、设计单位 D、监理单位

14.诉讼管辖中地域管辖的原则是（）原则。

A、被告就原告 B、原告就被告

C、诉讼标的物所在地 D、当事人所在地

15.工程项目建设的程序按项目过程开展时间依次为（）。

A、项目建议书及决策阶段-项目建设准备阶段-项目设计阶段-项目施工阶段-项目竣工验收阶段

B、项目建设准备阶段-项目设计阶段-项目决策阶段-项目施工阶段-项目竣工验收阶段

C、项目建议书及决策阶段-项目设计阶段-项目建设准备阶段-项目施工阶段-项目竣工验收阶段

D、项目建设准备阶段-项目建议书及决策阶段-项目设计阶段-项目施工阶段-项目竣工验收阶段

16.发生人工费索赔时能按计日工费计算的是（）。

A、增加工作内容的人工费 B、停工损失费

C、工作效率降低所引起的损失费 D、机上工作人员的工资

17.下列选项中属于楼宇自控系统优点的是（）。

A、没有有效地节约能源 B、创建舒适的人工环境 C、能源管理 D、设备管理

18.定位轴线一般用（）表示。

A、细实线

B、粗实线 C、细点划线 D、双点划线

19.某一人民法院受理案件后，发现自己对该案件没有管辖权，将案件移送给有管辖权的人民法院审理，叫作()。A、移送管辖 B、指定管辖 C、级别管辖 D、地域管辖

20.下列选项不属于预制结构构件的是（）。

A、预制外挂墙板 B、预制柱

C、预制叠合楼板 D、预制叠合梁

21.绿色施工对材与材料资源利用技术要点要求，图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低（）%。A、10 B、20 C、30 D、40

22.根据《建筑施工安全技术统一规范》，工地应按照总平面图划分（），根据作业条件合理配备灭火器材。A、防火责任区 B、防火分区

C、作业区和生活区 D、消防管理区

23.净现值作为评价投资方案经济效果的指标，其优点是（）。

A、全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况 B、能够直接说明项目整个运营期内各年的经营成果 C、能够明确反映项目投资中单位投资的使用效率 D、不需要确定基准收益率而直接进行互斥方案的比选

24.ＤN500人防穿墙密闭套管安装应套用第（）册定额。

A、二 B、六 C、八 D、七

25.关于建筑平面图的图示内容，以下说法错误的是（）。

A、表示内外门窗位置及编号 B、表示楼板与梁柱的位置及尺寸 C、注出室内楼地面的标高 D、画出室内设备和形状

26.测定混凝土立方体抗压强度时，标准试件的尺寸是（）mm。

A、100×100×100 B、150×150×150 C、200×200×200 D、70.7×70.7×70.7

27.承包方提出设计变更申请，工程师进行审查后，交原设计单位审查并提供（）。

A、变更的相应图纸与说明 B、工程量清单 C、变更价款 D、概算造价

28.工程量清单内容包括分部分项工程量清单、措施项目清单和（）。

A、其他项目清单

B、单位工程项目清单 C、综合单价清单 D、零星项目清单

29.装配式混凝土住宅结构施工，采用钢筋套筒灌浆时，应在现场模拟构件连接接头的灌浆方式，每种规格钢筋应制作不少于（）个套筒灌浆连接接头。A、1 B、2 C、3 D、4

30.装配式混凝土住宅结构施工，当钢筋直径大于（）mm时，不宜采用浆锚搭接连接。A、18 B、20 C、22 D、25

31.咨询人接受行政机构委托,提供工程造价鉴证服务的,应按（）程序和要求,可按工程造价鉴证相关的条款执行 A、司法 B、仲裁 C、行政

D、司法、仲裁

32.手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位，当安装在墙上时，其底边距地高度宜为（）m，且应有明显的标志。A、1.0～1.1 B、1.0～1.1 C、1.2～1.3 D、1.3～1.5

33.详图符号应以粗实线绘制，直径为（）mm。

A、10 B、8 C、12 D、14 34.新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程（）。

A、同时设计一年 B、同时施工

C、同时投入生产和使用 D、包括以上ＡＢＣ

35.对于保冷的管道，其外表面必须设置（）。

A、防潮层 B、保护层 C、防腐层

D、防紫外线照射层

36.建设工程造价的统一计价依据是由（）根据国家统一规定的标准，结合本市实际组织编制。

A、市建设行政主管部门 B、国务院

C、市建设工程造价管理机构 D、市人民政府主管部门

37.根据《通用安装工程工程量计算规范》的规定，燃气表安装的计量单位为（）。

A、个 B、套 C、组 D、块

38.消火栓箱体的规格类型应符合设计要求（）。

A、箱体无裂缝、平整、光洁 B、金属箱体有锈蚀、划伤 C、箱门开启不灵活

D、箱内配件不齐全、关闭不严实

39.火灾探测器投入（）年后，应每隔（）年全部清洗一次。

A、1、2 B、2、3 C、3、4 D、2、4

40.洗涤用卫生器具包括洗涤盆、污水池和化验盆。其中较高质量的洗涤盆为（）。

A、不锈钢制品 B、铝合金制品 C、碳素钢制品 D、合金钢制品

41.安装工程预算定额中，一般不包括（），因而安装工程定额基价是不完全工程单价。A、主材费 B、辅材费 C、人工费 D、机械费

42.仲裁庭的组成形式正确的是（）。

A、仲裁庭可以由5名仲裁员组成 B、仲裁庭可以由2名仲裁员组成 C、仲裁庭可以由3名仲裁员组成 D、仲裁庭可以由4名仲裁员组成

43.住宅给水方式一般采用（）水表。

A、旋翼式干式 B、旋翼式湿式 C、螺翼式干式 D、螺翼式湿式

44.凡涂在建筑物或构件表面的砂浆，可统称为（）。

A、砌筑砂浆 B、抹面砂浆 C、混合砂浆 D、防水砂浆

45.装配式混凝土住宅结构安装施工，采用临时支撑体系时，每个预制构件的临时支撑不宜少于（）道。A、1 B、2 C、3 D、4

46.有特殊外饰面的构件，生产单位应研究生产工艺，经试生产、试安装形成样板墙，样板墙需由（）和生产单位共同确认。A、建设、监理单位

B、建设、设计、监理单位

C、建设、设计、施工、监理单位 D、建设、设计、施工单位

47.绿色施工第一责任人为（），负责绿色施工的组织实施及目标实现，并指定绿色施工管理人员和监督人员。A、企业负责人 B、项目经理

C、建设单位负责人 D、总监理工程师

48.根据投资估算指标等编制期的计价依据和有关规定以及编制期至竣工期的价格、利率、汇率等动态因素进行编制，并报经计划管理部门批准的文件是（）。A、建设工程概算 B、投资估算 C、建设工程预算

D、建设工程招标标底

49.根据建筑安装工程定额编制式的原则，按社会平均水平编制的是（）。

A、预算定额 B、企业定额 C、概算定额 D、概算指标

50.根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的（）公开进行。A、任意时间 B、投标有效期内

C、提交投标文件截止时间的同一时间 D、提交投标文件截止时间之后三日内

二、多选（共10题,共20分）

51.GB/T19000中术语“组织结构”是指人员的职责．权限和相互关系的安排，以下说法正确的是（）。

A、是建立方针和目标并实现这些目标的体系 B、安排通常是有序的

C、组织结构的正式表述通常在质量手册或项目的质量计划中提供 D、组织结构的范围可包括与外部组织的有关接口 E、是指挥和控制组织的协调活动

52.由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位合格产品所需（）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。A、人工 B、材料 C、机械台班 D、管理费 E、利润

53.以下属于装配式混凝土结构住宅部品的有:（）。

A、由墙体材料、结构支撑体、隔声材料组成的产品 B、由阳台地板、栏板组成的产品 C、由楼梯平台、梯段组成的产品 D、由门框、门扇组成的产品

E、由楼板、钢筋连接件组成的产品

54.钢结构建筑与其它结构形式的建筑相比，主要是采用建筑钢材来建造，具有较突出的优点，包括（）。A、材料强度高，结构自重轻

B、钢材塑性和韧性好，结构安全可靠度高

C、钢结构加工、制作简单，施工方便，工业化程度高 D、综合经济效果好

E、钢结构具有良好的防火性

55.下列关于室内配线说法正确的是（）。

A、室内配线应按图施工

B、在施工过程中，首先应符合电器装置安装的基本要求 C、配线的布置及其导线型号、规格应符合设计规定 D、所用导线的额定电压应大于线路的工作电压 E、管内配线和配电屏（箱）内配线可以有接头

56.间接费由（）组成。

A、措施费 B、规费

C、企业管理费 D、其他费用 E、税金

57.BIM可视化的特点是指将各阶段的模型信息通过多维的方式直观的呈现出来，主要包括设计可视化、（）A、施工可视化

B、设备操作可视化

C、机电管线碰撞检查可视化 D、施工流程管理可视化 E、维护保养可视化

58.工程造价计价的基本方法有（）。

A、定额计价法 B、清单计价法 C、单价法 D、实物量法 E、预算法

59.单位工程工程量清单计价的费用是指按照招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括（）。A、分部分项工程费 B、分部工程费 C、措施项目费 D、规费和税金 E、其他项目费

60.绿色施工对水污染控制的技术要点要求在施工现场应针对不同的污水，设置相应的处理设施，如（）等。A、沉淀池 B、隔油池 C、化粪池 D、化油设备 E、洗车设备

三、判断（共20题,共10分）

61.()定额人工消耗量包括基本用工、辅助用工、计日工和人工幅度差。

62.()项目的财务分析和国民经济分析所代表的利益主体不同，使得两种分析方法的目的、任务和作用不同。

63.()GB/T24001-2004标准中“环境指标”是指由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们只可适用于整个组织。

64.()混凝土构件有不影响使用功能的外形缺陷属一般外形缺陷。

65.()不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线，不应穿于同一导管内。

66.()混合砂浆强度高，耐久性和耐火性好，但其流动性和保水性差，施工相对困难，常用于地下结构或经常受水侵蚀的砌体部位。

67.()根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》，临时消防救援场地应设置在成组布置的临时用房场地及在建工程的任意一侧。

68.()招标控制价的编制必须保密。

69.()投资估算编制步骤和内容中投资估算调整后应转换为单位指标形式。包括建设项目投资费用的各类技术经济指标。

70.()建设单位招标依法采取竞投方式，不得压级压价，不得将建筑企业带资承包工程或垫资施工作为招标条件，不得用拖欠工程款的方法转嫁资金缺口。

71.()企业定额的编制水平反映社会平均水平。

72.()无证承接工程造价业务的建设工程造价计价及管理人员由建设行政主管部门单处或并处警告、1000元以上5000元以下的罚款

73.()全预制装配结构体系主要是采用预制钢筋混凝土柱、梁、板、墙、楼梯、阳台等，通过预埋件、预留插孔灌浆、钢筋混凝土后浇部分等将梁、板、柱及节点连成整体的结构体系。

74.()建设工程总承包合同的履行不包括建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行。

75.()工程竣工结算的审核，除了核对合同条款、严格按合同约定计价、注意各项费用计取、防止各种计算误差之外，还包括落实设计变更签证和按图核实工程数量。

76.()定额人工消耗量包括基本用工、辅助用工、超运距用工和人工幅度差。

77.()装配式混凝土构件施工时，预制构件与现浇混凝土之间的结合面应做成粗糙面，可采用拉毛或表面露石处理。

78.()为了提高混凝土的耐久性，常用的外加剂是速凝剂。

79.()电缆沟两边有支架时，架间净距一般不小于0.5m。

80.()工程进度款的支付，是工程施工过程中的经常性工作，其具体的支付时间、方式都应在合同中做出规定。

四、案例分析（共4题,共20分）

81.背景材料：灯具安装包括普通灯具安装、装饰灯具安装、工厂灯具及防水防尘灯具安装、医院灯具安装等。常用安装方式有悬吊式、壁装式、吸顶式等。灯具的布置就是确定灯具在房间内的空间位置，这与它的投光方向、工作面布置、照度的均匀度都有直接关系。

(1)、（判断题）同一工程中成排安装的壁灯，安装高度应一致，高低不应大于5mm。A、正确 B、错误

(2)、（判断题）室内一般照明通常采用分散布置。A、正确 B、错误

(3)、（单选题）软线吊灯，灯质量在0.5kg及以下时，采用（）。A、吊链 B、吊钩 C、吊杆

D、软电线自身吊装

(4)、（单选题）灯具竖向布置时，一般悬挂高度应为（）m。A、2.1 B、3.5 C、2 D、2.9(5)、（多选题）关于灯具选择的基本原则的说法，正确的是（）。A、合理的配光特性 B、符合防触电保护要求 C、外形与建筑风格相协调 D、经济性好

E、在易燃气体的场所，应采用防火型灯具

82.背景材料：某工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范》规定的计价方法，通过公开招标，确定了中标人。招投标文件中有关资料如下：(1)分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分项，工程量分别为4500m3和3200m3。清单报价中甲项综合单价为1240元/m3，乙项综合单价为985元/m3。(2)措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施等四项费用以分部分项工程量清单计价合计为基数，费率为3.8%。(3)其他项目清单中包含零星工作费一项，暂定费用为3万元。(4)规费以分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计之和为基数，规费费率为4%。税金率为3.41%。在中标通知书发出以后，招投标双方按规定及时签订了合同，有关条款如下：1施工工期自2012年3月1日开始，工期4个月。2材料预付款按分部分项工程量清单计价合计的20%计，于开工前7天支付，在最后两个月平均扣回。3措施费(含规费和税金)在开工前7天支付50%，其余部分在各月工程款支付时平均支付。4零星工作费于最后一个月按实结算。5当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的工程量单价调价系数为0.9;当实际工程量比清单工程量减少10%以上时，全部工程量的单价调价系数为1.08；6质量保证金从承包商每月的工程款中按5%比例扣留。

(1)、（判断题）在计算6月份承包商完成工程的工程款中甲分项工程的结算价款时需要调整其单价。A、正确 B、错误

(2)、（判断题）6月份工程结算价为132.43万元。A、正确 B、错误

(3)、（单选题）6月份承包商完成工程的工程款中甲分项工程清单合价是（）万元。A、115.40 B、105.40 C、125.40 D、108.40(4)、（单选题）6月份承包商完成工程的工程款中乙分项工程清单合价是（）万元。A、26.82 B、22.82 C、24.82 D、23.82(5)、（多选题）工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义，其主要作用有（）。

A、工程价款结算是建设单位组织竣工验收的先决条件 B、工程价款结算是加速资金周转的重要环节

C、工程价款结算是施工单位确定工程实际建设投资数额，编制竣工决算的主要依据

D、工程价款结算是施工单位内部进行成本核算，确定工程实际成本的重要依据 E、工程价款结算是反应工程进度的主要指标

83.背景材料：建设单位将一热电厂建设工程项目的土建工程和设备安装工程施工任务按照招投标程序，确定了某土建施工单位和某设备安装单位。经总监理工程师审核批准，土建施工单位又将桩基础施工分包给一专业基础工程公司。建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同和设备安装合同。(1)、（判断题）当工程内容明确、工期较短时，宜采用总价可调合同。A、正确 B、错误

(2)、（判断题）一般认为，投标是一种要约行为。A、正确 B、错误

(3)、（单选题）投标单位应按照招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价。在开标后发现的分项投标单位没有填写单价或合价，则（）。A、允许投标单位补充填写 B、视为废标

C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中 D、由招标人退回标书

(4)、（单选题）关于投标报价策略论述正确的有（）。A、工期要求紧但支付条件理想的工程应较大幅度提高报 B、施工条件好且工程量大的工程可适当提高报价

C、一个建设项目总报价确定后，内部调整时，地基基础部分可适当提高报价 D、当招标文件部分条款不公正时，可采用增加建议方案法报价(5)、（多选题）凡在国内使用国有资金的项目，必须进行招标的情况包括（）。A、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上 B、重要设备、材料采购等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上 C、施工单项合同估算价在200万元人民币以上 D、项目总投资额在1000万元人民币以上 E、项目总投资额在2000万元人民币以上

84.背景材料：某工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范》规定的计价方法，通过公开招标，确定了中标人。招投标文件中有关资料如下：(1)分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分项，工程量分别为4500和3200。清

33单报价中甲项综合单价为1240元/，乙项综合单价为985元/。(2)措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施等四项费用以分部分项工程量清单计价合计为基数，费率为3.8%。(3)其他项目清单中包含零星工作费一项，暂定费用为3万元。(4)规费以分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计之和为基数，规费费率为4%。税金率为3.41%。

3(1)、（判断题）本工程的预付措施费是17.84万元。A、正确 B、错误

(2)、（判断题）5月份应付工程款为168.100万元。A、正确 B、错误

(3)、（单选题）本工程的工程预付款是（）万元。A、893.20 B、883.20 C、878.20 D、873.20(4)、（单选题）本工程的措施项目清单计价合计是（）万元。A、18.84 B、19.84 C、17.84 D、16.84(5)、（多选题）竣工结算编制的依据包括（）。A、全套竣工图纸

B、材料价格或材料、设备购物凭证 C、双方共同签署的工程合同有关条款 D、业主提出的设计变更通知单 E、承包商单方面提出的索赔报告