第一篇：土建预算员专业技能模拟试卷1
重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷
土建预算员专业技能
（一）一、单选（共40题,共40分）
1.施工成本分析是在()的基础上，对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径。A、施工成本预测 B、施工成本计划 C、施工成本核算 D、施工成本控制
2.工程造价指的是()。
A、固定资产投资
B、固定资产投资+流动资产投资 C、工程费用
D、工程费用+工程建设其他费用+预备费
3.信息管理手册的主要内容，不包括()。
A、绘制信息处理流程图 B、确定信息管理的任务
C、信息处理平台的建立与运行维护 D、确定工程档案管理制度
4.总承包服务费是()为配合协调发包人进行专业工程分包，对发包人自行采购的材料和工程设备等进行保管，施工现场管理，同期施工时提供必要的简易架料、垂直吊运和水电接驳，竣工资料整理等服务所需的费用。A、总承包人 B、施工单位 C、劳务分包人 D、专业分包人
5.编制施工成本计划，应收集的资料通常不包括()。
A、周材内部租赁价格、摊销损耗标准 B、企业定额 C、司法鉴定报告
D、结构件外加工计划和合同
6.渝建发【2016】35号文规定的建筑工程费用计算程序，下列正确的是()。
A、税前工程造价=人工费+材料费+施工机械（具）使用费+企业管理费+利润+规费
B、税前工程造价=直接费+间接费+利润 C、税前工程造价=直接费+间接费+利润+建设工程竣工档案编制费+住宅工程质量分户验收费+安全文明施工专项费
D、税前工程造价=直接费+间接费+利润+安全文明施工专项费
7.计价争议发生后，根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定，对争议作出解释或认定，下列说法错误的有()。
A、有关工程安全标准等方面的争议应提请建设工程安全监督机构作出 B、有关工程质量标准等方面的争议应提请建设工程质量监督机构作出 C、有关工程进度标准等方面的争议应提请建设工程监理管理协会作出 D、有关工程计价依据等方面的争议应提请建设工程造价管理机构作出
8.进行预算列项和计算工程量的主要依据是()。
A、施工合同 B、施工图纸 C、项目意见书 D、设计任务书
9.施工预算与施工图预算之间的对照比较，称作“两算”对比，应在工程()进行。A、开工前 B、施工过程中 C、开工后 D、结算时
10.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)通用条款规定，承包人()与发包人或其上级部门委托的工程造价咨询人重新核对竣工结算文件。A、有权拒绝 B、无权拒绝 C、禁止
D、无条件同意
11.根据《重庆工程造价信息》(2016第一期)解释，地脚螺栓执行()定额项目。
A、现浇钢筋 B、预制钢筋 C、预埋铁件 D、预应力钢筋
12.建设工程项目施工成本计划是以项目实施方案为依据，采用()编制而成。
A、人工定额 B、概算定额 C、预算定额 D、施工定额
13.工程进度款的计算主要涉及()。
A、工程质量的检验和施工进度计划 B、施工方案的确定
C、工程量的计量和单价的计算方法 D、分部分项工程的确定
14.根据重庆市建设委员会《关于建设工程计取和发放高温补贴费用的通知》渝建发【2007】163号规定，建设工程计取和发放高温补贴费用所指的中度高温天气，是市气象主管部门所属气象台站发布的日最高气温达到()的天气。A、33℃以上、35℃以下(不含35℃)B、35℃以上、37℃以下(不含37℃)C、37℃以上、39℃以下(不含39℃)D、37℃以上、40℃以下(不含40℃)
15.根据成本信息和施工项目的具体情况，在施工以前对成本进行估算，并作为施工项目成本决策依据的是()。A、施工成本核算 B、施工成本预测 C、施工成本控制 D、施工成本计划
16.在广联达计价软件(GBQ4.0)里，统一调整人材机完成以后必须点击项目界面的()按钮，再进行页面切换，否则调整将会自动撤销，修改无效。A、删除 B、确定 C、保存 D、返回
17.某C30自拌砼柱(C×h=600×550),根据重庆建筑工程现行相关计价定额规定,该柱砼定额套用应选取的子目是()。A、AF0003(自拌砼多边形柱)B、AF0005(自拌砼薄壁柱)C、AF0001(自拌砼矩形柱)D、AF0007(自拌砼构造柱)
18.中华人民共和国住房和城乡建设部建标【2013】44号文规定，工程设备自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用应计入()。A、人工费 B、企业管理费 C、材料费
D、施工机具使用费
19.从工程造价信息的反映面来划分，可将工程造价信息划分为()。
A、宏观信息和微观信息 B、文件式信息和非文件式信息 C、固定信息和流动信息
D、系统化信息和非系统化信息
20.下列不属于施工现场辅助用房间及设施的有()。
A、更衣室 B、淋浴室
C、冬季作业取暖室 D、幼儿园
21.随着我国经济发展加速和国际地位的提高，对我国建设项目工程造价管理()和造价估价准确度提出了新的更高的要求。A、成果 B、效率 C、方针 D、手册
22.在幕墙施工专业分包合同中，分包人应按照合同深化设计的要求，在约定的时间内完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用，()承担由此发生的费用。A、发包人 B、承包人 C、专业分包人 D、设计人
23.某工程基础底板设计厚度为0.8m,但施工时承包商未经业主同意按0.94m施工，多做的工程量在工程计量时应()。A、计算一半 B、不予计算
C、按实际发生数计算
D、由业主和承包商协商计算
24.施工预算阶段与施工图预算阶段的特点对比，相同点是()。
A、主要编制依据相同 B、编制阶段相同 C、主要作用相同
D、在工程开工之前编制形成
25.建设项目工程造价管理信息系统利用先进的计算机和()，为提高建设项目工程造价管理效率提供了可能。A、网络安全 B、网络计划 C、网络技术 D、网络应用
26.下列不属于工程预算资料的有()。
A、中标通知书
B、投标函及其附录
C、专用合同条款及其附件 D、预算员绩效考评办法
27.用实物金额法编制施工预算，()和了解情况是编制施工预算的必备前提条件和基本准备工作。A、收集资料 B、整理资料 C、保存资料 D、移交资料
28.在授标后(或签订合同后)业主为了加快工期、提高质量等要求变更施工方案，由此所引起的费用增加应由()承担责任。A、发包人 B、承包人 C、设计人 D、监理人
29.承包人报送的竣工结算报表由()审核、总监理工程师审定，与发包人、承包人协商一致后，签发竣工结算文件和最终工程款支付证书。A、工程师
B、政府主管部门 C、专业监理工程师 D、分包人
30.工程()系统是将计算机信息系统运用到工程造价管理中去，跟计算机处理有机地结合在一起，通过收集、传输、加工、维护等子模块，用积累的工程造价管理数据和资料来预测、分析项目工程未来造价变化和发展的趋势，以达到数据精确、有效控制的目的。A、质量管理信息 B、造价管理信息 C、安全管理信息 D、进度管理信息
31.由于业主要求、政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改，应该由()承担责任。A、发包人 B、承包人 C、设计人 D、监理人
32.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)通用条款规定，发承包双方或一方对工程造价咨询人出具的竣工结算文件有异议时，可向()投诉，申请对其进行执业质量鉴定。A、当地工程造价管理协会 B、当地工程造价管理机构 C、当地工程质量监督机构 D、当地人民法院
33.根据重庆现行相关定额机械土石方规定，凡图示槽底宽(不含加宽工作面)在()m以内，且槽底长大于底宽三倍以上者，执行沟槽项目。A、3 B、5 C、7 D、2
34.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定，综合单价不包括()。A、企业管理费 B、利润 C、措施费 D、风险费
35.重庆市2015年四季度25层以上框架剪力墙结构住宅，适用于主城九区、两江新区、北部新区、经开区、高新区的单方造价指标为()。A、960～1080 B、1020～1150 C、1070～1210 D、1100～1240
36.()是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案。A、施工成本预测 B、施工成本控制 C、施工成本计划 D、施工成本核算
37.根据《重庆市房屋建筑与市政基础设施工程现场施工专业人员职业标准》(DBJ50/T-171-2013)规定，预算员负责竣工结算资料的汇总，属于()。A、预算方案管理 B、预算技术管理 C、预算现场管理
D、预算资料信息管理
38.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)通用条款规定，工程承包人应在确认结算资料后()天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。A、7 B、14 C、28 D、30
39.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定，若建设单位和承包单位未能就工程变更的费用达成一致时，则由()提出一个暂定的价格，作为临时支付工程款的依据。A、建设单位 B、承包单位 C、项目监理机构
D、工程造价管理机构
40.采用可调工料单价法计算工程进度款，下列步骤正确的是()。
A、按规定计算措施费、间接费、利润→按规定计算主材差价或差价系数→按规定计算税金→累计本月应收工程进度款
B、按规定计算措施费、间接费、利润→按规定计算税金→按规定计算主材差价或差价系数→累计本月应收工程进度款
C、按规定计算措施费、间接费、利润→按规定计算税金→累计本月应收工程进度款→按规定计算主材差价或差价系数
D、按规定计算主材差价或差价系数→按规定计算税金→累计本月应收工程进度款→按规定计算措施费、间接费、利润
二、多选（共10题,共20分）
41.根据中华人民共和国住房和城乡建设部《建设工程定额管理办法》(建标【2015】230号)，()发布的各类定额，适用本办法。A、中国建设工程造价管理协会
B、国务院住房城乡建设行政主管部门 C、省级住房城乡建设行政主管部门 D、行业主管部门
E、省级建设工程造价管理协会
42.根据《重庆市房屋建筑与市政基础设施工程现场施工专业人员职业标准》(DBJ50/T-171-2013)规定，预算员现场管理的工作职责是()。A、负责隐蔽工程收方签证 B、负责现场管理计划的编制 C、参与施工质量问题的分析 D、负责施工进度结算报表的核对 E、参与工程竣工图的校核
43.根据渝建发【2016】35号文规定，下列属于建筑工程允许按实计算费用及价差的是()。A、人工费价差 B、材料费价差 C、机械费价差 D、按实计算费用 E、其他
44.施工现场的事故类别主要表现为()等。
A、高处坠落 B、物体打击 C、坍塌 D、机械伤害 E、洪灾
45.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定，发包方确认工程变更价款的原则是()。
A、合同中已有适用于变更工程单价的，按合同已有的单价计算和变更合同价款 B、合同中只有类似于变更工程单价的，可参照此单价来确定变更合同价款 C、合同中没有上述单价时，由承包方提出相应价格，经发包方确认后执行 D、合同中只有类似于变更工程单价的，可按照此单价来确定变更合同价款 E、合同中没有上述单价时，由承包人提出相应价格，经监理方确认后执行
46.建筑工程结算的主要方式有()。
A、分项结算 B、分段结算 C、分部结算 D、按月结算
E、竣工后一次结算
47.《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)通用条款规定，发包人应当在移交施工现场前向承包人提供()资料。A、气象和水文观测 B、地质勘察 C、融资协议
D、相邻建筑物、构筑物基础 E、广播电视地下管线
48.建筑工程施工图预算审查的主要内容有()。
A、审查施工图纸 B、审查交底记录 C、审查工程量 D、审查定额套用 E、审查取费计算
49.工程造价信息化管理目前的发展现状是()。
A、信息化管理系统功能不全面 B、信息发布和更新不及时
C、工程造价管理人员不能适应信息化的要求 D、信息化管理系统功能全面 E、信息发布和更新及时
50.重庆建筑工程现行相关计价定额是既有单位合格产品所需的人工、材料和机械台班标准，也有相应()，它是施工图预算编制的直接依据。A、人工费 B、材料费
C、施工机械使用费 D、临时设施费
E、安全文明施工专项费
三、判断（共20题,共10分）
51.（）施工预算是施工图设计文件的重要组成部分。
52.（）确定分项工程项目和计算工程量，是编制施工图预算的重要环节。项目划分是否齐全、工程量计算是否正确将直接影响预算的编制速度和质量。
53.（）广联达计价软件(GBQ4.0)，现在还不能实现整个项目统一修改工程类别。
54.（）当监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应当补偿由于该赔偿所导致的委托人各种费用支出。
55.（）在广联达计价软件(GBQ4.0)里，总价措施依据计算基数乘以费率得出，无法锁定清单，也不能锁定综合单价。
56.（）建筑业劳动保护是指在建筑生产过程中，为保证劳动者的安全和健康所采取的技术组织措施。
57.（）施工成本核算是对成本计划是否实现的最后检验。
58.（）分部(分项)工程施工设计是针对某些特别重要的、技术复杂的，或采用新工艺、新技术施工的分部(分项)工程所编制的。
59.（）施工合同是合同双方计算、确定工程造价的唯一依据。
60.（）规费和税金按国家或省级、建设主管部门的规定计算。规费中的工程排污费应按工程所在地环境保护部门规定标准缴纳后按实列入。
61.（）工程造价信息管理长期以来主要由造价人员充当，重点关注的是造价知识、技能的更新，缺乏信息技术培训，这阻碍了工程造价信息系统应发挥的作用。
62.（）现场搅拌砂浆，已被列为重庆市建设领域限制使用的落后技术，替代技术为预拌商品砂浆。
63.（）加强劳动保护工作，可减少因伤亡事故和职业病所造成的工作日损失和救治伤病人员的各项开支。
64.（）《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)通用条款规定，承包人应在每个计量周期到期后的14天内向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期自己认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。
65.（）在合同执行期间，要密切注视对方合同执行的情况，收集资料，以寻求合同索赔的机会自身应避免完全履约，以节省成本。
66.（）用广联达计价软件(GBQ4.0)对措施项目清单组价，不宜计算工程量的项目可以以“项”为单位组价。
67.（）施工成本控制应贯穿于项目从立项开始直至项目寿命期终止全过程。
68.（）竣工结算的原则包括：完工、验收后结算，依法结算，实事求是结算，依据合同结算，结算依据要充分。
69.（）实物金额法是通过工料分析，汇总人工、材料消耗数量，再进行计价。
70.（）经建设单位、设计单位和施工单位三方签章的图纸会审记录，是工程预算的资料。
四、案例分析（共5题,共30分）71.某框架结构建筑，建筑面积3800㎡，四类工程。该工程采用工程量清单计价。经过计算，该工程分部分项工程费（含技术措施费）为360万元，其中基价直接工程费260万元。按规定计算的其他项目费合计为25万元，安全文明施工专项费1.185万元。组织措施费费率1.161%，规费费率1.187%，税率1.148%。（1）、（判断题）投标人应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。A、正确
B、错误（2）、（判断题）规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。A、正确
B、错误
（3）、（单选题）该工程组织措施费为（）万元。A、11.1586 B、11.1127 C、11.1315 D、11.1045（4）、（单选题）该工程规费为（）万元。A、11.1396 B、11.1662 C、11.1029 D、11.1295（5）、（单选题）该工程造价为（）万元。A、470.984 B、429.543 C、449.575 D、401.1758（6）、（多选题）下列说法正确的是（）。
A、招标工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定
B、措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用
C、工程量应当按照相关工程的现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算 D、全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设工程施工发承包，必须采用工程量清单计价
E、招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由投标人负责
72.某建筑公司（乙）于某年3月10日与某建设单位（甲）签订一份施工合同。合同条款摘要如下：1合同总价600万元，预付备料款于3月20日前拨付给乙方。2工程竣工并提交竣工结算报告后60日内，支付工程总价款的95%，留5%作为工程质量保修金。
（1）、（判断题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GＢ50500-2013）通用条款规定，发包人在预付款付款期满后的7天内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工，发包人承担违约责任。A、正确
B、错误
（2）、（判断题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GＢ50500-2013）通用条款规定，发包人在预付款付款期满后的7天内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第9天起暂停施工，发包人承担违约责任。A、正确
B、错误
（3）、（单选题）适用于工程量相对较少且能够精确计算、工期较短、技术要求相对简单、风险较小的是（）合同。A、总价 B、单价 C、总包 D、分包
（4）、（单选题）全部或部分使用政府投资建设的项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。A、2﹪ B、3﹪ C、4﹪ D、5﹪
（5）、（单选题）若工程竣工结算报告金额为900万元，则发包人应从收到竣工结算报告和完整结算资料之日起（）天内核对并提出审核意见。A、30 B、45 C、60 D、20（6）、（多选题）建设工程合同根据付款方式，可分为（）。A、固定合同 B、总价合同 C、单价合同
D、成本加酬金合同 E、可调合同
73.某建筑公司（乙）于2005年4月20日与某厂（甲）签订了修建建筑面积为3000 ㎡工业厂房（带地下室）的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程基坑开挖土方量为4500m3，直接费单价1.12元/m3，综合费为直接费的20%。项目部预算员负责预算资料收集、预算方案制定及工程预算编制等工作。
（1）、（判断题）能收集预算资料和编制工程预算方案是预算员必备的专业技能之一。A、正确
B、错误
（2）、（判断题）预算资料包含设计变更、施工方案及工程签证等,但不包含计价定额。A、正确
B、错误
（3）、（单选题）下列不属于预算资料的有（）。A、施工合同 B、监理规划 C、五金手册 D、工程量清单
（4）、（单选题）下列不属于建筑安装工程直接费的有（）。A、安全施工费 B、夜间施工费 C、二次搬运费
D、固定资产使用费
（5）、（单选题）该工程基坑开挖土方价款为（）元。A、18900 B、22680 C、15120 D、18144（6）、（多选题）下列说法正确的是（）。A、施工组织设计的核心内容是施工进度计划 B、直接费包含直接工程费和措施费 C、预算员的职责不仅是编制工程预算 D、开挖基坑、基槽,采用的措施一般不同 E、建筑面积为3000㎡的工业厂房是四类工程
74.某建设项目在招标过程中发生如下事件：1招标方于5月8日发出招标文件，由于时间较急，要求各投标人在5月23日之前提交投标文件，并于5月10日停止出售招标文件，6家单位领取了投标文件2招标方请咨询机构代为编制了标底，并考虑投标人存在着为招标方有无垫资施工的情况编制了两个标底以适应不同的投标人。（1）、（判断题）招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以招标文件为准。A、正确
B、错误
（2）、（判断题）标底价格一般应控制在批准的建设项目总概算及投资包干的限额内。A、正确
B、错误
（3）、（单选题）投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，（）。A、可以修改补充，但不能撤回已提交的投标文件 B、不可以修改补充，不可以撤回已提交的投标文件 C、可以修改补充，可以撤回已提交的投标文件 D、可以撤回已提交的投标文件，但不再有资格投标（4）、（单选题）邀请招标邀请的对象数目应为（）。A、1家
B、3家或3家以上 C、1～2家 D、3家
（5）、（单选题）依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A、7 B、10 C、14 D、20（6）、（多选题）下列说法正确的是（）。
A、资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日 B、一个招标项目只能有一个标底
C、投标保证金有效期应当与投标有效期一致 D、中标通知书对中标人不具法律约束力
E、招标代理机构不得涂改、出租、出借、转让资格证书
75.某建筑（-1F/2F）,地下室层高2.20m，首层层高3.90m，二层层高3.00m，建筑面积包括地下室，610㎡/层。首层入口处有一无柱雨篷，雨篷结构板的水平投影面积为6.00m×2.40m（均是外墙结构以外尺寸）1～2层间有一无顶盖室外钢楼梯，水平投影面积15.02㎡。
（1）、（判断题）建筑面积是指建筑物的水平平面面积,即外墙勒脚以上各层水平投影面积的总和。A、正确
B、错误
（2）、（判断题）建筑面积包括使用面积、辅助面积和结构面积。使用面积与辅助面积的总和称为“有效面积”。A、正确
B、错误
（3）、（单选题）该建筑首层建筑面积为（）㎡。A、617.2 B、621.171 C、621.14 D、639.42（4）、（单选题）上下两个错层户室共用的室内楼梯,建筑面积应按（）。A、上一层的自然层计算 B、下一层的自然层计算 C、上一层的结构层计算 D、下一层的结构层计算
（5）、（单选题）根据《建筑工程建筑面积计算规范》,不应计算建筑面积的有（）。
A、建筑物外墙外侧保温隔热层 B、建筑物内的变形缝
C、无永久性顶盖的架空走廊 D、有围护结构的屋顶水箱间
（6）、（多选题）关于建筑面积的作用,下列说法正确的是（）。A、是建设工程技术经济指标的计算基础 B、是计算单位面积造价的依据 C、是计算有关分项工程费用的依据 D、是计算开工面积等重要指标的依据 E、整体作用不大
第二篇：土建预算员专业技能(二)模拟试卷及答案
重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷
土建预算员专业技能
（二）一、单选（共40题,共40分）
1.在施工项目形成过程中，对施工项目成本进行对比评价和总结是()。A、成本核算 B、成本控制 C、成本考核 D、成本分析
2.某高层建筑物建筑面积为9000㎡，建筑物内有一设备管道夹层(层高2.1m，面积500㎡)。根据重庆建筑工程现行相关计价定额规定，该建筑物综合脚手架应计入面积为()㎡。A、9000 B、9250 C、9500 D、8500
3.广联达钢筋抽样软件(GGJ2009)遵从于国家规范及平法标准，使用建模方式，从整体上去设计各个构件之间的()关系，以表格方式进行辅助。A、分解 B、扣减 C、局部 D、协调
4.施工预算一般是在()的控制下编制、修订的。
A、投标价 B、评标价 C、施工图预算 D、结算价
5.工程预付款起扣点若按式T=P-M/N计算，式中N表示()。
A、承包工程合同总额 B、工程预付款数额
C、主要材料、构件所占比重 D、工程累计完成额
6.投标报价编制的依据是()。
A、预算定额 B、标底价格 C、企业定额 D、利润最大化
7.根据重庆现行相关定额机械土石方规定，凡图示槽底宽(不含加宽工作面)在()m以内，且槽底长大于底宽三倍以上者，执行沟槽项目。A、2 B、3 C、5 D、7
8.某M7.5水泥砂浆普通砖空花墙(M5.0水泥砂浆空花墙基价为1326.76元/10m
333，砂浆用量为1.18m/10m；M5.0水泥砂浆单价为102.58元/m，M7.5水泥砂浆单价为118.41元/m3)，经换算后的预算单价为()。A、1345.44元/10m3
3B、134.54元/m C、1341.44元/10m3 D、134.14元/m3
9.关于土石方及建筑垃圾的弃渣费(渣场费)，根据重庆建筑工程现行相关计价
3定额及综合解释，下列说法正确的是()。A、已综合在定额其他子目中 B、已综合在定额其他费用中 C、发生时按实计算 D、发生时不计算
10.工程预付款的性质是一种提前支付的()。
A、工程款 B、进度款 C、材料款 D、结算款
11.根据《钢结构工程施工规范》(GB50755-2012)规定，进口钢材复验的取样、制样及试验方法应按设计文件和合同规定的标准执行。海关商检结果应经()认可后，可作为有效的材料复验结果。A、监理工程师 B、项目经理 C、项目负责人 D、设计负责人
12.采用实际费用法计算工程索赔费用时，()即是承包商应得的索赔金额。
A、直接费的额外费用
B、直接费的额外部分+应得的利润 C、直接费的额外费用+应得的间接费
D、直接费的额外费用+应得的间接费和利润
13.下列不属于施工成本控制依据的有()。A、工程承包合同 B、结算报告 C、施工成本计划 D、工程变更
14.人工挖土方定额子目，根据重庆建筑工程现行相关计价定额规定，每100m
3人工消耗量38.220工日。若挖的是湿土，则每1m3人工消耗量为()工日。A、38.220 B、0.3822 C、45.100 D、0.4510
15.总价合同的适用条件，下列说法错误的有()。
A、工程招标时设计深度已达到施工图的设计深度，合同履行过程中不会出现较大的设计变更，以及承包商依据的报价工程量与实际完成工程量不会有较大差距 B、工程规模较小，技术不太复杂的中小型工程或承包工作内容较为简单的工程 C、工程合同工期较短(一般1年以内)，双方可以不必考虑市场价格浮动可能对承包价格的影响
D、抢险救灾的工程
16.计价争议发生后，根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定，对争议作出解释或认定，下列说法错误的有()。
A、有关工程安全标准等方面的争议应提请建设工程安全监督机构作出 B、有关工程质量标准等方面的争议应提请建设工程质量监督机构作出 C、有关工程进度标准等方面的争议应提请建设工程监理管理协会作出 D、有关工程计价依据等方面的争议应提请建设工程造价管理机构作出
17.《重庆工程造价信息》(2016第一期)发布的材料信息价，细石砼信息价在同强度等级商品砼信息价基础上()一个强度等级计。A、降低 B、提高 C、降至 D、提至
18.单价法编制施工图预算，正确的步骤是()。
A、列项，计算工程量→取费计算→套用定额，计算直接费和主材消耗量→熟悉图纸资料，了解现场情况，作好准备工作→校核，填写编制说明，装订，签章及审批
B、熟悉图纸资料，了解现场情况，作好准备工作→列项，计算工程量→套用定额，计算直接费和主材消耗量→取费计算→校核，填写编制说明，装订，签章及审批
C、熟悉图纸资料，了解现场情况，作好准备工作→套用定额，计算直接费和主材消耗量→列项，计算工程量→取费计算→校核，填写编制说明，装订，签章及审批 D、列项，计算工程量→套用定额，计算直接费和主材消耗量→取费计算→熟悉图纸资料，了解现场情况，作好准备工作→校核，填写编制说明，装订，签章及审批
19.竣工结算过程中，除了对承包商超出设计图纸范围所增加的工程量监理不予计量外，还包括()。
A、因发包人原因造成返工的工程量 B、因承包商原因造成返工的工程量 C、因不可抗力造成返工的工程量 D、因不利施工条件造成返工的工程量
20.对于采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议由()中提出。A、施工单位在施工 B、建设单位在建设 C、监理单位在监理 D、设计单位在设计
21.《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照()处理。A、增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B、增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C、增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D、增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延
22.根据中华人民共和国住房和城乡建设部建标【2013】44号文规定，下列费用中属于企业管理费的是()。A、劳动保险费 B、医疗保险费 C、住房公积金 D、养老保险费
23.根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为()年。A、1 B、2 C、3 D、6
24.根据《标准施工招标文件》，现场地质勘探资料、水文气象资料的准确性应由()负责。A、地质勘察单位 B、发包人 C、承包人 D、监理人
25.施工单位应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向()归档。
A、监理单位 B、建设单位
C、城建档案管理机构 D、质量监督机构
26.广联达计价软件(GBQ4.0)进行工程量清单编制时，单位工程的新建，既可以按向导新建，也可以按()新建。A、历史 B、类别 C、内容 D、模板
27.三面利用建筑物维护结构设置的雨篷，根据重庆建筑工程现行相关计价定额及综合解释，()建筑面积。A、要计算 B、不计算
C、按全面积计算 D、按半面积计算
28.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)除专用合同条款规定外，发承包双方在收到总监理工程师或造价工程师的暂定结果通知之后的()内，未对暂定结果予以确认也未提出不同意见的，视为发承包双方已认可该暂定结果。A、7天 B、14天 C、28天 D、56天
29.以招标文件中合同条件、设计图纸、工程量清单等为依据，以有关价格条件为基础，结合调研和现场考察获得的情况，根据本企业工料消耗水平，对完成招标工程所需全费用的估算，属于()。A、指导性成本计划 B、竞争性成本计划 C、实施性计划成本 D、施工成本核算
30.施工成本控制步骤正确的是()。
A、比较→分析→预测→纠偏→检查 B、比较→预测→分析→纠偏→检查 C、分析→预测→比较→纠偏→检查 D、分析→比较→预测→纠偏→检查
31.在广联达图形软件里绘制板、满堂基础、满基垫层、大开挖等构件，一般采用()。A、条式画法 B、点式画法 C、块式画法 D、面式画法
32.用()编制施工预算，其编制方法与施工图预算的编制方法大体相同，所不同的是施工预算的项目划分内容与分析计算都比施工图预算更为详细、更为具体。
A、扩大单价法 B、单位计价法 C、单位估价法 D、实物金额法
33.根据成本运行规律，成本管理责任体系应包括组织管理层和()。
A、项目监理部 B、项目营销部 C、项目经理部 D、项目设计部
34.目的在于迅速取得资料、在经济活动中及时采取措施进行调整的核算是()。A、会计核算 B、业务核算 C、成本核算 D、统计核算
35.由于业主要求、政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改，应该由()承担责任。A、发包人 B、承包人 C、设计人 D、监理人
36.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)通用条款规定，下列关于保险的表述错误的有()。
A、劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用
B、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用
C、工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用 D、工程承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费用
37.《重庆工程造价信息》(2016第一期)发布的商品砼信息价，未含超高措施费；若150m≥商品砼泵送高度≥120m时，商品砼超高措施费为()元/m3。A、20 B、25 C、30 D、40
38.在施工过程中，施工企业完成建设单位提出的施工图纸以外的零星项目或工作所需的费用是()。A、暂列金额 B、暂估价
C、总承包服务费 D、计日工
39.渝建发【2016】35号文规定的建筑工程费用计算程序，下列正确的是()。
A、税前工程造价=人工费+材料费+施工机械（具）使用费+企业管理费+利润+规费
B、税前工程造价=直接费+间接费+利润 C、税前工程造价=直接费+间接费+利润+建设工程竣工档案编制费+住宅工程质量分户验收费+安全文明施工专项费
D、税前工程造价=直接费+间接费+利润+安全文明施工专项费
40.事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起()日内伤亡人数发生变化
A、15 B、20 C、30 D、40
二、多选（共10题,共20分）
41.下列与编制施工预算时的定额选项及工料分析有密切关系的是()。A、开挖土方是采用人工还是机械，运距的远近B、垂直运输机械是使用塔吊，还是卷扬机 C、脚手架采用什么材料、何种方式 D、预制构件是委托加工还是现场制作 E、委托咨询合同
42.工程量计算中的“三线一面”指的是()。
A、外墙外边线 B、外墙中心线 C、内墙净长线
D、建筑物底层建筑面积 E、建筑物首层建筑面积
43.用广联达计价软件(GBQ4.0)编制清单，计量规范(则)措施项目中列出了()的项目，称为施工技术措施项目。A、项目编码 B、项目名称 C、项目特征 D、计量单位 E、工程量
44.下列选项属于工程预算资料的是()。
A、施工合同 B、补充协议
C、已标价工程量清单或预算书 D、监理大纲 E、施工方案
45.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定，工程计价表格主要有()。
A、规费、税金项目清单与计价表 B、分部分项工程量清单表 C、措施项目清单表 D、其他项目清单表 E、按实计算费用表
46.能体现动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息有()。A、消耗量定额 B、价格信息 C、工程造价指数 D、计价文件 E、已完工程信息
47.施工预算计算工程量时，往往按施工顺序的()列工程项目。
A、分层 B、分段 C、分部位 D、分地区 E、分工种
48.工程量差主要由()原因造成。
A、材料价差 B、费用调整 C、设计修改 D、设计漏项 E、施工现场更改
49.建筑工程施工图预算审查的组织形式有()。
A、单独审查 B、全面审查 C、委托审查 D、重点审查 E、会审
50.计价定额的使用方法，一般可分为()。
A、定额计价形式 B、定额的直接套用 C、定额的换算使用 D、编制补充定额
E、工程量清单计价形式
三、判断（共20题,共10分）
51.（）竣工结算的程序：承包人提交竣工结算文件→竣工结算文件的签认→发包人核对竣工结算文件。
52.（）规费和税金按国家或省级、建设主管部门的规定计算。规费中的工程排污费应按工程所在地环境保护部门规定标准缴纳后按实列入。
53.（）根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》(GB500854-2013)规定，本规范对现浇砼工程项目“工作内容”中包括模板工程的内容，同时又在措施项目中单列了现浇砼模板工程项目。对此，由招标人根据工程实际情况选用，若招标人在措施项目清单中未编列现浇砼模板项目清单，即表示现浇砼模板项目不单列，现浇砼工程项目的综合单价中应包括模板工程费用。
54.（）伤亡事故处理结案后，应当公开宣布处理结果。
55.（）建立已完项目的成本资料、报告报表等的归集、整理、保管和使用管理制度，是施工成本管理的基础工作。
56.（）分部(分项)工程施工设计是针对某些特别重要的、技术复杂的，或采用新工艺、新技术施工的分部(分项)工程所编制的。
57.（）依据《重庆工程造价信息》(2016第一期)规定：乔木高度，指从地表面到树冠端顶之间垂直高度，不计徒长枝。
58.（）在广联达图形软件里根据图纸修改各层的层高，层高的单位软件里为㎜。
59.（）在广联达计价软件(GBQ4.0)里，总价措施依据计算基数乘以费率得出，无法锁定清单，也不能锁定综合单价。
60.（）对于简单的工程，一般只编制施工方案，并附以施工进度计划和施工平面图。
61.（）施工现场设备、用具等需符合保护劳动者生理和心理健康的要求。
62.（）即使工程变更价款没有确定，或者承包人对工程师答应给予付款的金额不满意，承包人也必须一边进行变更工作，一边根据合同寻求解决办法。
63.（）根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标【2013】44号)规定，施工机具使用费包括施工机械使用费和仪器仪表使用费。
64.（）《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)通用条款规定,涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明；如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。
65.（）施工机械使用费=施工机械台班耗用量×施工机械台班单价。
66.（）在广联达计价软件“费用汇总”里，费率可以手工修改。
67.（）根据工程惯例，除非工程师明显超越合同权限，承包人应该无条件地执行工程变更的指示。
68.（）工程量清单应由具有编制能力的投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。
69.（）施工组织总设计是以单位工程为对象编制的。
70.（）审查施工图预算，发现高估冒算，应如实纠正；发现漏项少算，不予增补。
四、案例分析（共5题,共30分）71.某框架结构建筑，建筑面积3800㎡，四类工程。该工程采用工程量清单计价。经过计算，该工程分部分项工程费（含技术措施费）为360万元，其中基价直接工程费260万元。按规定计算的其他项目费合计为25万元，安全文明施工专项费1.185万元。组织措施费费率1.161%，规费费率1.187%，税率1.148%。
（1）、（判断题）投标人应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。A、正确
B、错误
（2）、（判断题）规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
A、正确 B、错误
（3）、（单选题）该工程组织措施费为（）万元。A、11.1586 B、11.1127 C、11.1315 D、11.1045（4）、（单选题）该工程规费为（）万元。A、11.1396 B、11.1662 C、11.1029 D、11.1295（5）、（单选题）该工程造价为（）万元。A、470.984 B、429.543 C、449.575 D、401.1758（6）、（多选题）下列说法正确的是（）。
A、招标工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定
B、措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用
C、工程量应当按照相关工程的现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算 D、全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设工程施工发承包，必须采用工程量清单计价
E、招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由投标人负责
72.某总包单位承接了一栋科教楼工程，在施工过程中发生如下事件：1项目部新聘的预算员、资料员迟迟未签订劳动合同；2建设单位一直未向总包单位支付安全防护、文明施工措施费用；3玻璃幕墙工程总包单位经建设单位同意分包给了一家专业施工单位；4玻璃幕墙专业施工单位因自身原因造成1人死亡一人重伤的脚手架垮塌事故；5总.分包单位在分包合同中约定了幕墙工程的保修时限。（1）、（判断题）根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起45日内订立书面劳动合同。A、正确
B、错误
（2）、（判断题）建设工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。A、正确
B、错误
（3）、（单选题）总包单位与分包单位在分包合同中已约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产。现分包工程发生了安全事故，则该事故应由（）。A、按约定由分包单位自行承担全部责任
B、分包单位承担主要责任，总包单位承担次要责任 C、总包单位承担全部责任
D、总包单位与分包单位承担连带责任
（4）、（单选题）该工程合同工期为11.5个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用70万元（合同疏漏了该部分费用的支付约定），根据《建设工程工程量清单计价规范》（GＢ50500-2013）规定,建设单位预付该部分费用最低应为（）万元。
A、7 B、14 C、21 D、35（5）、（单选题）关于建设工程分包的说法，下列说法正确的是（）。A、分包单位没有资质要求 B、分包单位不得再次分包
C、分包单位由总包单位自由确定 D、分包的工作内容没有限制
（6）、（多选题）房屋建筑工程保修范围内，保修期为2年的工程有（）。A、供热与供冷系统 B、电气管线、设备安装
C、装修工程 D、人防工程
E、房间和墙面的防渗漏
73.某独立土方工程，招标文件估计工程量为100万m
。合同约定：1工程款按月支付并同时在该款中扣留5%的预付款；土方工程全费用单价为10元/ m3，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分按9元/ m3；当月施工单位完成土方工程量25万m3，截止该月施工单位累计完成120万m3。2工程完工后，发、承包双方预算专业人员应根据相关规定和程序，及时办完本工程结算，否则由责任方承担违约责任。
（1）、（判断题）单项工程竣工后，承包商应在提交竣工验收报告的同时，向业主递交完整的结算资料和竣工结算报告。A、正确
B、错误
（2）、（判断题）根据《建设工程价款结算暂行办法》，在竣工结算编审过程中，单位工程竣工结算由总承包商编制。
A、正确
B、错误
（3）、（单选题）在工程进度款结算支付中，承包商提交的已完工程量，监理不予计量的有（）。
A、因业主提出的设计变更而增加的工程量 B、因承包商原因造成的返工工程量
C、因业主延期开工造成的施工机械台班增加量 D、因地质原因需加固处理的增加量
（4）、（单选题）该土方工程该月应结工程款为（）万元。A、240
3B、237.5 C、228 D、231.16（5）、（单选题）如甲方不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，致使施工无法进行，则（）。A、乙方仍应设法继续施工
B、乙方如停止施工则应承担违约责任 C、乙方可停止施工，由甲方承担违约责任 D、乙方可停止施工，由双方共同承担责任
（6）、（多选题）竣工结算方式通常有（）。A、单位工程竣工结算 B、单项工程竣工结算
C、建设项目竣工总结算 D、分项工程竣工结算 E、分部工程竣工结算
74.某建筑（-1F/2F）,地下室层高2.20m，首层层高3.90m，二层层高3.00m，建筑面积包括地下室，610㎡/层。首层入口处有一无柱雨篷，雨篷结构板的水平投影面积为6.00m×2.40m（均是外墙结构以外尺寸）；1～2层间有一无顶盖室外钢楼梯，水平投影面积15.02㎡。
（1）、（判断题）建筑面积是指建筑物的水平平面面积,即外墙勒脚以上各层水平投影面积的总和。
A、正确
B、错误
（2）、（判断题）建筑面积包括使用面积、辅助面积和结构面积。使用面积与辅助面积的总和称为“有效面积”。
A、正确
B、错误
（3）、（单选题）该建筑首层建筑面积为（）㎡。A、617.2 B、621.171 C、621.14 D、639.42（4）、（单选题）上下两个错层户室共用的室内楼梯,建筑面积应按（）。A、上一层的自然层计算 B、下一层的自然层计算
C、上一层的结构层计算 D、下一层的结构层计算
（5）、（单选题）根据《建筑工程建筑面积计算规范》,不应计算建筑面积的有（）。
A、建筑物外墙外侧保温隔热层 B、建筑物内的变形缝
C、无永久性顶盖的架空走廊 D、有围护结构的屋顶水箱间（6）、（多选题）关于建筑面积的作用,下列说法正确的是（）。A、是建设工程技术经济指标的计算基础 B、是计算单位面积造价的依据 C、是计算有关分项工程费用的依据 D、是计算开工面积等重要指标的依据 E、整体作用不大
75.某平面防潮层工程，设计做法为抹一层防水砂浆，要求用1：2水泥砂浆加8%的防水粉。每m31：2水泥砂浆消耗32.5水泥570㎏。防水粉单价1.29元/㎏。定额子目情况见下表：
（1）、（判断题）该工程防水粉的掺量为水泥砂浆消耗量的8%。A、正确
B、错误
（2）、（判断题）换算后的定额基价=原定额基价+换入的费用-换出的费用。A、正确
B、错误
（3）、（单选题）每10㎡ 该防潮层32.5水泥消耗量为（）。A、1162.8㎏ B、570㎏
C、116.28㎏ D、57㎏
（4）、（单选题）该工程防水粉设计用量为（）。A、45.6㎏/100㎡ B、93.024㎏/100㎡
C、45.6㎏ D、93.024㎏
（5）、（单选题）该分项工程100㎡预算基价为（）。A、754.62元 B、854.62元
C、654.62元 D、679.16元
（6）、（多选题）计价定额的使用方法，一般可分为（）。A、定额的选用 B、定额的直接套用
C、定额的换算使用 D、编制补充定额 E、以上都错
重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷
土建预算员专业技能
（二）一、单选（共40题,共40分）1.【答案】：D
2.【答案】：B
3.【答案】：B
4.【答案】：C
5.【答案】：C
6.【答案】：C
7.【答案】：C
8.【答案】：A
9.【答案】：C
10.【答案】：C
11.【答案】：A
12.【答案】：D
13.【答案】：B
14.【答案】：D
15.【答案】：D
16.【答案】：C
17.【答案】：B
18.【答案】：B 19.【答案】：B
20.【答案】：D
21.【答案】：C
22.【答案】：A
23.【答案】：A
24.【答案】：B
25.【答案】：B
26.【答案】：D
27.【答案】：B
28.【答案】：B
29.【答案】：B
30.【答案】：A
31.【答案】：D
32.【答案】：B
33.【答案】：C
34.【答案】：B
35.【答案】：A
36.【答案】：D
37.【答案】：C
38.【答案】：D
39.【答案】：A
40.【答案】：C
二、多选（共10题,共20分）41.【答案】：ABCD
42.【答案】：ABCD
43.【答案】：ABCD
44.【答案】：ABCE
45.【答案】：ABCD
46.【答案】：BCE
47.【答案】：ABC
48.【答案】：CDE
49.【答案】：ACE
50.【答案】：BCD
三、判断（共20题,共10分）51.【答案】：╳
52.【答案】：√
53.【答案】：√
54.【答案】：√
55.【答案】：√
56.【答案】：√
57.【答案】：√
58.【答案】：╳
59.【答案】：√
60.【答案】：√
61.【答案】：√ 62.【答案】：√
63.【答案】：√
64.【答案】：√
65.【答案】：√
66.【答案】：√
67.【答案】：√
68.【答案】：╳
69.【答案】：╳
70.【答案】：╳
四、案例分析（共5题,共30分）71.【答案】：
√、√、A、B、B、ABCD
72.【答案】：
╳、√、D、D、B、BC
73.【答案】：
√、╳、B、C、C、ABC
74.【答案】：
√、√、A、A、C、ABCD
75.【答案】：
╳、√、C、B、A、BCD
第三篇：土建预算员专业技能模拟试卷2
重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷
土建预算员专业技能
（二）一、单选（共40题,共40分）
1.在施工项目形成过程中，对施工项目成本进行对比评价和总结是()。A、成本核算 B、成本控制 C、成本考核 D、成本分析
2.某高层建筑物建筑面积为9000㎡，建筑物内有一设备管道夹层(层高2.1m，面积500㎡)。根据重庆建筑工程现行相关计价定额规定，该建筑物综合脚手架应计入面积为()㎡。A、9000 B、9250 C、9500 D、8500
3.广联达钢筋抽样软件(GGJ2009)遵从于国家规范及平法标准，使用建模方式，从整体上去设计各个构件之间的()关系，以表格方式进行辅助。A、分解 B、扣减 C、局部 D、协调
4.施工预算一般是在()的控制下编制、修订的。
A、投标价 B、评标价 C、施工图预算 D、结算价
5.工程预付款起扣点若按式T=P-M/N计算，式中N表示()。
A、承包工程合同总额 B、工程预付款数额
C、主要材料、构件所占比重 D、工程累计完成额
6.投标报价编制的依据是()。
A、预算定额 B、标底价格 C、企业定额 D、利润最大化
7.根据重庆现行相关定额机械土石方规定，凡图示槽底宽(不含加宽工作面)在()m以内，且槽底长大于底宽三倍以上者，执行沟槽项目。A、2 B、3 C、5 D、7
8.某M7.5水泥砂浆普通砖空花墙(M5.0水泥砂浆空花墙基价为1326.76元/10m
333，砂浆用量为1.18m/10m；M5.0水泥砂浆单价为102.58元/m，M7.5水泥砂浆单价为118.41元/m3)，经换算后的预算单价为()。A、1345.44元/10m3
3B、134.54元/m C、1341.44元/10m3 D、134.14元/m3
9.关于土石方及建筑垃圾的弃渣费(渣场费)，根据重庆建筑工程现行相关计价
3定额及综合解释，下列说法正确的是()。A、已综合在定额其他子目中 B、已综合在定额其他费用中 C、发生时按实计算 D、发生时不计算
10.工程预付款的性质是一种提前支付的()。
A、工程款 B、进度款 C、材料款 D、结算款
11.根据《钢结构工程施工规范》(GB50755-2012)规定，进口钢材复验的取样、制样及试验方法应按设计文件和合同规定的标准执行。海关商检结果应经()认可后，可作为有效的材料复验结果。A、监理工程师 B、项目经理 C、项目负责人 D、设计负责人
12.采用实际费用法计算工程索赔费用时，()即是承包商应得的索赔金额。
A、直接费的额外费用
B、直接费的额外部分+应得的利润 C、直接费的额外费用+应得的间接费
D、直接费的额外费用+应得的间接费和利润
13.下列不属于施工成本控制依据的有()。A、工程承包合同 B、结算报告 C、施工成本计划 D、工程变更
14.人工挖土方定额子目，根据重庆建筑工程现行相关计价定额规定，每100m
3人工消耗量38.220工日。若挖的是湿土，则每1m3人工消耗量为()工日。A、38.220 B、0.3822 C、45.100 D、0.4510
15.总价合同的适用条件，下列说法错误的有()。
A、工程招标时设计深度已达到施工图的设计深度，合同履行过程中不会出现较大的设计变更，以及承包商依据的报价工程量与实际完成工程量不会有较大差距 B、工程规模较小，技术不太复杂的中小型工程或承包工作内容较为简单的工程 C、工程合同工期较短(一般1年以内)，双方可以不必考虑市场价格浮动可能对承包价格的影响
D、抢险救灾的工程
16.计价争议发生后，根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定，对争议作出解释或认定，下列说法错误的有()。
A、有关工程安全标准等方面的争议应提请建设工程安全监督机构作出 B、有关工程质量标准等方面的争议应提请建设工程质量监督机构作出 C、有关工程进度标准等方面的争议应提请建设工程监理管理协会作出 D、有关工程计价依据等方面的争议应提请建设工程造价管理机构作出
17.《重庆工程造价信息》(2016第一期)发布的材料信息价，细石砼信息价在同强度等级商品砼信息价基础上()一个强度等级计。A、降低 B、提高 C、降至 D、提至
18.单价法编制施工图预算，正确的步骤是()。
A、列项，计算工程量→取费计算→套用定额，计算直接费和主材消耗量→熟悉图纸资料，了解现场情况，作好准备工作→校核，填写编制说明，装订，签章及审批
B、熟悉图纸资料，了解现场情况，作好准备工作→列项，计算工程量→套用定额，计算直接费和主材消耗量→取费计算→校核，填写编制说明，装订，签章及审批
C、熟悉图纸资料，了解现场情况，作好准备工作→套用定额，计算直接费和主材消耗量→列项，计算工程量→取费计算→校核，填写编制说明，装订，签章及审批 D、列项，计算工程量→套用定额，计算直接费和主材消耗量→取费计算→熟悉图纸资料，了解现场情况，作好准备工作→校核，填写编制说明，装订，签章及审批
19.竣工结算过程中，除了对承包商超出设计图纸范围所增加的工程量监理不予计量外，还包括()。
A、因发包人原因造成返工的工程量 B、因承包商原因造成返工的工程量 C、因不可抗力造成返工的工程量 D、因不利施工条件造成返工的工程量
20.对于采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议由()中提出。A、施工单位在施工 B、建设单位在建设 C、监理单位在监理 D、设计单位在设计
21.《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照()处理。A、增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B、增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C、增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D、增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延
22.根据中华人民共和国住房和城乡建设部建标【2013】44号文规定，下列费用中属于企业管理费的是()。A、劳动保险费 B、医疗保险费 C、住房公积金 D、养老保险费
23.根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为()年。A、1 B、2 C、3 D、6
24.根据《标准施工招标文件》，现场地质勘探资料、水文气象资料的准确性应由()负责。A、地质勘察单位 B、发包人 C、承包人 D、监理人
25.施工单位应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向()归档。
A、监理单位 B、建设单位
C、城建档案管理机构 D、质量监督机构
26.广联达计价软件(GBQ4.0)进行工程量清单编制时，单位工程的新建，既可以按向导新建，也可以按()新建。A、历史 B、类别 C、内容 D、模板
27.三面利用建筑物维护结构设置的雨篷，根据重庆建筑工程现行相关计价定额及综合解释，()建筑面积。A、要计算 B、不计算
C、按全面积计算 D、按半面积计算
28.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)除专用合同条款规定外，发承包双方在收到总监理工程师或造价工程师的暂定结果通知之后的()内，未对暂定结果予以确认也未提出不同意见的，视为发承包双方已认可该暂定结果。A、7天 B、14天 C、28天 D、56天
29.以招标文件中合同条件、设计图纸、工程量清单等为依据，以有关价格条件为基础，结合调研和现场考察获得的情况，根据本企业工料消耗水平，对完成招标工程所需全费用的估算，属于()。A、指导性成本计划 B、竞争性成本计划 C、实施性计划成本 D、施工成本核算
30.施工成本控制步骤正确的是()。
A、比较→分析→预测→纠偏→检查 B、比较→预测→分析→纠偏→检查 C、分析→预测→比较→纠偏→检查 D、分析→比较→预测→纠偏→检查
31.在广联达图形软件里绘制板、满堂基础、满基垫层、大开挖等构件，一般采用()。A、条式画法 B、点式画法 C、块式画法 D、面式画法
32.用()编制施工预算，其编制方法与施工图预算的编制方法大体相同，所不同的是施工预算的项目划分内容与分析计算都比施工图预算更为详细、更为具体。
A、扩大单价法 B、单位计价法 C、单位估价法 D、实物金额法
33.根据成本运行规律，成本管理责任体系应包括组织管理层和()。
A、项目监理部 B、项目营销部 C、项目经理部 D、项目设计部
34.目的在于迅速取得资料、在经济活动中及时采取措施进行调整的核算是()。A、会计核算 B、业务核算 C、成本核算 D、统计核算
35.由于业主要求、政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改，应该由()承担责任。A、发包人 B、承包人 C、设计人 D、监理人
36.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)通用条款规定，下列关于保险的表述错误的有()。
A、劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用
B、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用
C、工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用 D、工程承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费用
37.《重庆工程造价信息》(2016第一期)发布的商品砼信息价，未含超高措施费；若150m≥商品砼泵送高度≥120m时，商品砼超高措施费为()元/m3。A、20 B、25 C、30 D、40
38.在施工过程中，施工企业完成建设单位提出的施工图纸以外的零星项目或工作所需的费用是()。A、暂列金额 B、暂估价
C、总承包服务费 D、计日工
39.渝建发【2016】35号文规定的建筑工程费用计算程序，下列正确的是()。
A、税前工程造价=人工费+材料费+施工机械（具）使用费+企业管理费+利润+规费
B、税前工程造价=直接费+间接费+利润 C、税前工程造价=直接费+间接费+利润+建设工程竣工档案编制费+住宅工程质量分户验收费+安全文明施工专项费
D、税前工程造价=直接费+间接费+利润+安全文明施工专项费
40.事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起()日内伤亡人数发生变化
A、15 B、20 C、30 D、40
二、多选（共10题,共20分）
41.下列与编制施工预算时的定额选项及工料分析有密切关系的是()。A、开挖土方是采用人工还是机械，运距的远近B、垂直运输机械是使用塔吊，还是卷扬机 C、脚手架采用什么材料、何种方式 D、预制构件是委托加工还是现场制作 E、委托咨询合同
42.工程量计算中的“三线一面”指的是()。
A、外墙外边线 B、外墙中心线 C、内墙净长线
D、建筑物底层建筑面积 E、建筑物首层建筑面积
43.用广联达计价软件(GBQ4.0)编制清单，计量规范(则)措施项目中列出了()的项目，称为施工技术措施项目。A、项目编码 B、项目名称 C、项目特征 D、计量单位 E、工程量
44.下列选项属于工程预算资料的是()。
A、施工合同 B、补充协议
C、已标价工程量清单或预算书 D、监理大纲 E、施工方案
45.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定，工程计价表格主要有()。
A、规费、税金项目清单与计价表 B、分部分项工程量清单表 C、措施项目清单表 D、其他项目清单表 E、按实计算费用表
46.能体现动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息有()。A、消耗量定额 B、价格信息 C、工程造价指数 D、计价文件 E、已完工程信息
47.施工预算计算工程量时，往往按施工顺序的()列工程项目。
A、分层 B、分段 C、分部位 D、分地区 E、分工种
48.工程量差主要由()原因造成。
A、材料价差 B、费用调整 C、设计修改 D、设计漏项 E、施工现场更改
49.建筑工程施工图预算审查的组织形式有()。
A、单独审查 B、全面审查 C、委托审查 D、重点审查 E、会审
50.计价定额的使用方法，一般可分为()。
A、定额计价形式 B、定额的直接套用 C、定额的换算使用 D、编制补充定额
E、工程量清单计价形式
三、判断（共20题,共10分）
51.（）竣工结算的程序：承包人提交竣工结算文件→竣工结算文件的签认→发包人核对竣工结算文件。
52.（）规费和税金按国家或省级、建设主管部门的规定计算。规费中的工程排污费应按工程所在地环境保护部门规定标准缴纳后按实列入。
53.（）根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》(GB500854-2013)规定，本规范对现浇砼工程项目“工作内容”中包括模板工程的内容，同时又在措施项目中单列了现浇砼模板工程项目。对此，由招标人根据工程实际情况选用，若招标人在措施项目清单中未编列现浇砼模板项目清单，即表示现浇砼模板项目不单列，现浇砼工程项目的综合单价中应包括模板工程费用。
54.（）伤亡事故处理结案后，应当公开宣布处理结果。
55.（）建立已完项目的成本资料、报告报表等的归集、整理、保管和使用管理制度，是施工成本管理的基础工作。
56.（）分部(分项)工程施工设计是针对某些特别重要的、技术复杂的，或采用新工艺、新技术施工的分部(分项)工程所编制的。
57.（）依据《重庆工程造价信息》(2016第一期)规定：乔木高度，指从地表面到树冠端顶之间垂直高度，不计徒长枝。
58.（）在广联达图形软件里根据图纸修改各层的层高，层高的单位软件里为㎜。
59.（）在广联达计价软件(GBQ4.0)里，总价措施依据计算基数乘以费率得出，无法锁定清单，也不能锁定综合单价。
60.（）对于简单的工程，一般只编制施工方案，并附以施工进度计划和施工平面图。
61.（）施工现场设备、用具等需符合保护劳动者生理和心理健康的要求。
62.（）即使工程变更价款没有确定，或者承包人对工程师答应给予付款的金额不满意，承包人也必须一边进行变更工作，一边根据合同寻求解决办法。
63.（）根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标【2013】44号)规定，施工机具使用费包括施工机械使用费和仪器仪表使用费。
64.（）《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)通用条款规定,涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明；如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。
65.（）施工机械使用费=施工机械台班耗用量×施工机械台班单价。
66.（）在广联达计价软件“费用汇总”里，费率可以手工修改。
67.（）根据工程惯例，除非工程师明显超越合同权限，承包人应该无条件地执行工程变更的指示。
68.（）工程量清单应由具有编制能力的投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。
69.（）施工组织总设计是以单位工程为对象编制的。
70.（）审查施工图预算，发现高估冒算，应如实纠正；发现漏项少算，不予增补。
四、案例分析（共5题,共30分）71.某框架结构建筑，建筑面积3800㎡，四类工程。该工程采用工程量清单计价。经过计算，该工程分部分项工程费（含技术措施费）为360万元，其中基价直接工程费260万元。按规定计算的其他项目费合计为25万元，安全文明施工专项费1.185万元。组织措施费费率1.161%，规费费率1.187%，税率1.148%。（1）、（判断题）投标人应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。A、正确
B、错误（2）、（判断题）规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。A、正确
B、错误（3）、（单选题）该工程组织措施费为（）万元。A、11.1586 B、11.1127 C、11.1315 D、11.1045（4）、（单选题）该工程规费为（）万元。A、11.1396 B、11.1662 C、11.1029 D、11.1295（5）、（单选题）该工程造价为（）万元。A、470.984 B、429.543 C、449.575 D、401.1758（6）、（多选题）下列说法正确的是（）。
A、招标工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定
B、措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用
C、工程量应当按照相关工程的现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算 D、全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设工程施工发承包，必须采用工程量清单计价
E、招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由投标人负责
72.某总包单位承接了一栋科教楼工程，在施工过程中发生如下事件：1项目部新聘的预算员、资料员迟迟未签订劳动合同；2建设单位一直未向总包单位支付安全防护、文明施工措施费用；3玻璃幕墙工程总包单位经建设单位同意分包给了一家专业施工单位；4玻璃幕墙专业施工单位因自身原因造成1人死亡一人重伤的脚手架垮塌事故；5总.分包单位在分包合同中约定了幕墙工程的保修时限。（1）、（判断题）根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起45日内订立书面劳动合同。A、正确
B、错误
（2）、（判断题）建设工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。A、正确
B、错误
（3）、（单选题）总包单位与分包单位在分包合同中已约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产。现分包工程发生了安全事故，则该事故应由（）。A、按约定由分包单位自行承担全部责任
B、分包单位承担主要责任，总包单位承担次要责任 C、总包单位承担全部责任 D、总包单位与分包单位承担连带责任
（4）、（单选题）该工程合同工期为11.5个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用70万元（合同疏漏了该部分费用的支付约定），根据《建设工程工程量清单计价规范》（GＢ50500-2013）规定,建设单位预付该部分费用最低应为（）万元。
A、7 B、14 C、21 D、35（5）、（单选题）关于建设工程分包的说法，下列说法正确的是（）。A、分包单位没有资质要求 B、分包单位不得再次分包
C、分包单位由总包单位自由确定 D、分包的工作内容没有限制
（6）、（多选题）房屋建筑工程保修范围内，保修期为2年的工程有（）。A、供热与供冷系统 B、电气管线、设备安装 C、装修工程 D、人防工程
E、房间和墙面的防渗漏
73.某独立土方工程，招标文件估计工程量为100万m
。合同约定：1工程款按月支付并同时在该款中扣留5%的预付款；土方工程全费用单价为10元/ m3，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分按9元/ m3；当月施工单位完成土方工程量25万m3，截止该月施工单位累计完成120万m3。2工程完工后，发、承包双方预算专业人员应根据相关规定和程序，及时办完本工程结算，否则由责任方承担违约责任。
（1）、（判断题）单项工程竣工后，承包商应在提交竣工验收报告的同时，向业主递交完整的结算资料和竣工结算报告。A、正确
B、错误
（2）、（判断题）根据《建设工程价款结算暂行办法》，在竣工结算编审过程中，单位工程竣工结算由总承包商编制。A、正确
B、错误
（3）、（单选题）在工程进度款结算支付中，承包商提交的已完工程量，监理不予计量的有（）。
A、因业主提出的设计变更而增加的工程量 B、因承包商原因造成的返工工程量
C、因业主延期开工造成的施工机械台班增加量 D、因地质原因需加固处理的增加量
（4）、（单选题）该土方工程该月应结工程款为（）万元。A、240 B、237.5
3C、228 D、231.16（5）、（单选题）如甲方不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，致使施工无法进行，则（）。A、乙方仍应设法继续施工
B、乙方如停止施工则应承担违约责任 C、乙方可停止施工，由甲方承担违约责任 D、乙方可停止施工，由双方共同承担责任
（6）、（多选题）竣工结算方式通常有（）。A、单位工程竣工结算 B、单项工程竣工结算 C、建设项目竣工总结算 D、分项工程竣工结算 E、分部工程竣工结算
74.某建筑（-1F/2F）,地下室层高2.20m，首层层高3.90m，二层层高3.00m，建筑面积包括地下室，610㎡/层。首层入口处有一无柱雨篷，雨篷结构板的水平投影面积为6.00m×2.40m（均是外墙结构以外尺寸）；1～2层间有一无顶盖室外钢楼梯，水平投影面积15.02㎡。
（1）、（判断题）建筑面积是指建筑物的水平平面面积,即外墙勒脚以上各层水平投影面积的总和。A、正确
B、错误
（2）、（判断题）建筑面积包括使用面积、辅助面积和结构面积。使用面积与辅助面积的总和称为“有效面积”。A、正确
B、错误
（3）、（单选题）该建筑首层建筑面积为（）㎡。A、617.2 B、621.171 C、621.14 D、639.42（4）、（单选题）上下两个错层户室共用的室内楼梯,建筑面积应按（）。A、上一层的自然层计算 B、下一层的自然层计算 C、上一层的结构层计算 D、下一层的结构层计算
（5）、（单选题）根据《建筑工程建筑面积计算规范》,不应计算建筑面积的有（）。
A、建筑物外墙外侧保温隔热层 B、建筑物内的变形缝
C、无永久性顶盖的架空走廊 D、有围护结构的屋顶水箱间
（6）、（多选题）关于建筑面积的作用,下列说法正确的是（）。A、是建设工程技术经济指标的计算基础 B、是计算单位面积造价的依据 C、是计算有关分项工程费用的依据 D、是计算开工面积等重要指标的依据 E、整体作用不大
75.某平面防潮层工程，设计做法为抹一层防水砂浆，要求用1：2水泥砂浆加8%的防水粉。每m31：2水泥砂浆消耗32.5水泥570㎏。防水粉单价1.29元/㎏。定额子目情况见下表：
（1）、（判断题）该工程防水粉的掺量为水泥砂浆消耗量的8%。A、正确
B、错误
（2）、（判断题）换算后的定额基价=原定额基价+换入的费用-换出的费用。A、正确
B、错误
（3）、（单选题）每10㎡该防潮层32.5水泥消耗量为（）。A、1162.8㎏ B、570㎏ C、116.28㎏ D、57㎏
（4）、（单选题）该工程防水粉设计用量为（）。A、45.6㎏/100㎡ B、93.024㎏/100㎡ C、45.6㎏ D、93.024㎏
（5）、（单选题）该分项工程100㎡预算基价为（）。A、754.62元 B、854.62元 C、654.62元 D、679.16元
（6）、（多选题）计价定额的使用方法，一般可分为（）。A、定额的选用
B、定额的直接套用 C、定额的换算使用 D、编制补充定额 E、以上都错
第四篇：土建预算员专业技能(一)模拟试卷及答案
重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷
土建预算员专业技能
（一）一、单选（共40题,共40分）
1.施工成本分析是在()的基础上，对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径。A、施工成本预测 B、施工成本计划 C、施工成本核算 D、施工成本控制
2.工程造价指的是()。
A、固定资产投资
B、固定资产投资+流动资产投资 C、工程费用
D、工程费用+工程建设其他费用+预备费
3.信息管理手册的主要内容，不包括()。
A、绘制信息处理流程图 B、确定信息管理的任务
C、信息处理平台的建立与运行维护 D、确定工程档案管理制度
4.总承包服务费是()为配合协调发包人进行专业工程分包，对发包人自行采购的材料和工程设备等进行保管，施工现场管理，同期施工时提供必要的简易架料、垂直吊运和水电接驳，竣工资料整理等服务所需的费用。A、总承包人 B、施工单位 C、劳务分包人 D、专业分包人
5.编制施工成本计划，应收集的资料通常不包括()。
A、周材内部租赁价格、摊销损耗标准 B、企业定额
C、司法鉴定报告
D、结构件外加工计划和合同
6.渝建发【2016】35号文规定的建筑工程费用计算程序，下列正确的是()。
A、税前工程造价=人工费+材料费+施工机械（具）使用费+企业管理费+利润+规费
B、税前工程造价=直接费+间接费+利润 C、税前工程造价=直接费+间接费+利润+建设工程竣工档案编制费+住宅工程质量分户验收费+安全文明施工专项费
D、税前工程造价=直接费+间接费+利润+安全文明施工专项费
7.计价争议发生后，根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定，对争议作出解释或认定，下列说法错误的有()。
A、有关工程安全标准等方面的争议应提请建设工程安全监督机构作出 B、有关工程质量标准等方面的争议应提请建设工程质量监督机构作出 C、有关工程进度标准等方面的争议应提请建设工程监理管理协会作出 D、有关工程计价依据等方面的争议应提请建设工程造价管理机构作出
8.进行预算列项和计算工程量的主要依据是()。
A、施工合同 B、施工图纸 C、项目意见书 D、设计任务书
9.施工预算与施工图预算之间的对照比较，称作“两算”对比，应在工程()进行。
A、开工前 B、施工过程中 C、开工后 D、结算时
10.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)通用条款规定，承包人()与发包人或其上级部门委托的工程造价咨询人重新核对竣工结算文件。A、有权拒绝 B、无权拒绝 C、禁止
D、无条件同意
11.根据《重庆工程造价信息》(2016第一期)解释，地脚螺栓执行()定额项目。
A、现浇钢筋 B、预制钢筋 C、预埋铁件 D、预应力钢筋
12.建设工程项目施工成本计划是以项目实施方案为依据，采用()编制而成。
A、人工定额 B、概算定额 C、预算定额 D、施工定额
13.工程进度款的计算主要涉及()。
A、工程质量的检验和施工进度计划 B、施工方案的确定
C、工程量的计量和单价的计算方法 D、分部分项工程的确定
14.根据重庆市建设委员会《关于建设工程计取和发放高温补贴费用的通知》渝建发【2007】163号规定，建设工程计取和发放高温补贴费用所指的中度高温天气，是市气象主管部门所属气象台站发布的日最高气温达到()的天气。A、33℃以上、35℃以下(不含35℃)B、35℃以上、37℃以下(不含37℃)C、37℃以上、39℃以下(不含39℃)D、37℃以上、40℃以下(不含40℃)
15.根据成本信息和施工项目的具体情况，在施工以前对成本进行估算，并作为施工项目成本决策依据的是()。A、施工成本核算 B、施工成本预测 C、施工成本控制 D、施工成本计划
16.在广联达计价软件(GBQ4.0)里，统一调整人材机完成以后必须点击项目界面的()按钮，再进行页面切换，否则调整将会自动撤销，修改无效。A、删除 B、确定 C、保存 D、返回
17.某C30自拌砼柱(C×h=600×550),根据重庆建筑工程现行相关计价定额规定,该柱砼定额套用应选取的子目是()。A、AF0003(自拌砼多边形柱)B、AF0005(自拌砼薄壁柱)C、AF0001(自拌砼矩形柱)D、AF0007(自拌砼构造柱)
18.中华人民共和国住房和城乡建设部建标【2013】44号文规定，工程设备自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用应计入()。A、人工费 B、企业管理费 C、材料费
D、施工机具使用费
19.从工程造价信息的反映面来划分，可将工程造价信息划分为()。A、宏观信息和微观信息
B、文件式信息和非文件式信息 C、固定信息和流动信息
D、系统化信息和非系统化信息
20.下列不属于施工现场辅助用房间及设施的有()。
A、更衣室 B、淋浴室
C、冬季作业取暖室 D、幼儿园
21.随着我国经济发展加速和国际地位的提高，对我国建设项目工程造价管理()和造价估价准确度提出了新的更高的要求。A、成果 B、效率 C、方针 D、手册
22.在幕墙施工专业分包合同中，分包人应按照合同深化设计的要求，在约定的时间内完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用，()承担由此发生的费用。A、发包人 B、承包人 C、专业分包人 D、设计人
23.某工程基础底板设计厚度为0.8m,但施工时承包商未经业主同意按0.94m施工，多做的工程量在工程计量时应()。A、计算一半 B、不予计算
C、按实际发生数计算
D、由业主和承包商协商计算
24.施工预算阶段与施工图预算阶段的特点对比，相同点是()。
A、主要编制依据相同 B、编制阶段相同 C、主要作用相同
D、在工程开工之前编制形成
25.建设项目工程造价管理信息系统利用先进的计算机和()，为提高建设项目工程造价管理效率提供了可能。A、网络安全 B、网络计划 C、网络技术 D、网络应用
26.下列不属于工程预算资料的有()。
A、中标通知书
B、投标函及其附录
C、专用合同条款及其附件 D、预算员绩效考评办法
27.用实物金额法编制施工预算，()和了解情况是编制施工预算的必备前提条件和基本准备工作。A、收集资料 B、整理资料 C、保存资料 D、移交资料
28.在授标后(或签订合同后)业主为了加快工期、提高质量等要求变更施工方案，由此所引起的费用增加应由()承担责任。A、发包人 B、承包人 C、设计人 D、监理人
29.承包人报送的竣工结算报表由()审核、总监理工程师审定，与发包人、承包人协商一致后，签发竣工结算文件和最终工程款支付证书。A、工程师
B、政府主管部门 C、专业监理工程师 D、分包人
30.工程()系统是将计算机信息系统运用到工程造价管理中去，跟计算机处理有机地结合在一起，通过收集、传输、加工、维护等子模块，用积累的工程造价管理数据和资料来预测、分析项目工程未来造价变化和发展的趋势，以达到数据精确、有效控制的目的。A、质量管理信息 B、造价管理信息 C、安全管理信息 D、进度管理信息
31.由于业主要求、政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改，应该由()承担责任。A、发包人 B、承包人 C、设计人 D、监理人
32.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)通用条款规定，发承包双方或一方对工程造价咨询人出具的竣工结算文件有异议时，可向()投诉，申请对其进行执业质量鉴定。A、当地工程造价管理协会 B、当地工程造价管理机构 C、当地工程质量监督机构 D、当地人民法院
33.根据重庆现行相关定额机械土石方规定，凡图示槽底宽(不含加宽工作面)在()m以内，且槽底长大于底宽三倍以上者，执行沟槽项目。A、3 B、5 C、7 D、2
34.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定，综合单价不包括()。
A、企业管理费 B、利润 C、措施费 D、风险费
35.重庆市2015年四季度25层以上框架剪力墙结构住宅，适用于主城九区、两江新区、北部新区、经开区、高新区的单方造价指标为()。A、960～1080 B、1020～1150 C、1070～1210 D、1100～1240
36.()是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案。A、施工成本预测 B、施工成本控制 C、施工成本计划 D、施工成本核算
37.根据《重庆市房屋建筑与市政基础设施工程现场施工专业人员职业标准》(DBJ50/T-171-2013)规定，预算员负责竣工结算资料的汇总，属于()。A、预算方案管理 B、预算技术管理 C、预算现场管理 D、预算资料信息管理
38.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)通用条款规定，工程承包人应在确认结算资料后()天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。A、7 B、14 C、28 D、30
39.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定，若建设单位和承包单位未能就工程变更的费用达成一致时，则由()提出一个暂定的价格，作为临时支付工程款的依据。A、建设单位 B、承包单位
C、项目监理机构 D、工程造价管理机构
40.采用可调工料单价法计算工程进度款，下列步骤正确的是()。
A、按规定计算措施费、间接费、利润→按规定计算主材差价或差价系数→按规定计算税金→累计本月应收工程进度款
B、按规定计算措施费、间接费、利润→按规定计算税金→按规定计算主材差价或差价系数→累计本月应收工程进度款
C、按规定计算措施费、间接费、利润→按规定计算税金→累计本月应收工程进度款→按规定计算主材差价或差价系数
D、按规定计算主材差价或差价系数→按规定计算税金→累计本月应收工程进度款→按规定计算措施费、间接费、利润
二、多选（共10题,共20分）
41.根据中华人民共和国住房和城乡建设部《建设工程定额管理办法》(建标【2015】230号)，()发布的各类定额，适用本办法。A、中国建设工程造价管理协会
B、国务院住房城乡建设行政主管部门 C、省级住房城乡建设行政主管部门 D、行业主管部门
E、省级建设工程造价管理协会
42.根据《重庆市房屋建筑与市政基础设施工程现场施工专业人员职业标准》(DBJ50/T-171-2013)规定，预算员现场管理的工作职责是()。A、负责隐蔽工程收方签证 B、负责现场管理计划的编制 C、参与施工质量问题的分析
D、负责施工进度结算报表的核对 E、参与工程竣工图的校核
43.根据渝建发【2016】35号文规定，下列属于建筑工程允许按实计算费用及价差的是()。A、人工费价差 B、材料费价差 C、机械费价差 D、按实计算费用 E、其他
44.施工现场的事故类别主要表现为()等。
A、高处坠落 B、物体打击 C、坍塌 D、机械伤害 E、洪灾
45.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定，发包方确认工程变更价款的原则是()。
A、合同中已有适用于变更工程单价的，按合同已有的单价计算和变更合同价款 B、合同中只有类似于变更工程单价的，可参照此单价来确定变更合同价款 C、合同中没有上述单价时，由承包方提出相应价格，经发包方确认后执行 D、合同中只有类似于变更工程单价的，可按照此单价来确定变更合同价款 E、合同中没有上述单价时，由承包人提出相应价格，经监理方确认后执行
46.建筑工程结算的主要方式有()。
A、分项结算 B、分段结算 C、分部结算 D、按月结算
E、竣工后一次结算
47.《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)通用条款规定，发包人应当在移交施工现场前向承包人提供()资料。A、气象和水文观测 B、地质勘察 C、融资协议
D、相邻建筑物、构筑物基础 E、广播电视地下管线
48.建筑工程施工图预算审查的主要内容有()。
A、审查施工图纸 B、审查交底记录 C、审查工程量 D、审查定额套用 E、审查取费计算
49.工程造价信息化管理目前的发展现状是()。
A、信息化管理系统功能不全面 B、信息发布和更新不及时
C、工程造价管理人员不能适应信息化的要求 D、信息化管理系统功能全面 E、信息发布和更新及时
50.重庆建筑工程现行相关计价定额是既有单位合格产品所需的人工、材料和机械台班标准，也有相应()，它是施工图预算编制的直接依据。A、人工费 B、材料费
C、施工机械使用费 D、临时设施费
E、安全文明施工专项费
三、判断（共20题,共10分）
51.（）施工预算是施工图设计文件的重要组成部分。
52.（）确定分项工程项目和计算工程量，是编制施工图预算的重要环节。项目划分是否齐全、工程量计算是否正确将直接影响预算的编制速度和质量。
53.（）广联达计价软件(GBQ4.0)，现在还不能实现整个项目统一修改工程类别。
54.（）当监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应当补偿由于该赔偿所导致的委托人各种费用支出。
55.（）在广联达计价软件(GBQ4.0)里，总价措施依据计算基数乘以费率得出，无法锁定清单，也不能锁定综合单价。
56.（）建筑业劳动保护是指在建筑生产过程中，为保证劳动者的安全和健康所采取的技术组织措施。
57.（）施工成本核算是对成本计划是否实现的最后检验。
58.（）分部(分项)工程施工设计是针对某些特别重要的、技术复杂的，或采用新工艺、新技术施工的分部(分项)工程所编制的。
59.（）施工合同是合同双方计算、确定工程造价的唯一依据。
60.（）规费和税金按国家或省级、建设主管部门的规定计算。规费中的工程排污费应按工程所在地环境保护部门规定标准缴纳后按实列入。
61.（）工程造价信息管理长期以来主要由造价人员充当，重点关注的是造价知识、技能的更新，缺乏信息技术培训，这阻碍了工程造价信息系统应发挥的作用。
62.（）现场搅拌砂浆，已被列为重庆市建设领域限制使用的落后技术，替代技术为预拌商品砂浆。
63.（）加强劳动保护工作，可减少因伤亡事故和职业病所造成的工作日损失和救治伤病人员的各项开支。
64.（）《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)通用条款规定，承包人应在每个计量周期到期后的14天内向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期自己认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。
65.（）在合同执行期间，要密切注视对方合同执行的情况，收集资料，以寻求合同索赔的机会 自身应避免完全履约，以节省成本。
66.（）用广联达计价软件(GBQ4.0)对措施项目清单组价，不宜计算工程量的项目可以以“项”为单位组价。
67.（）施工成本控制应贯穿于项目从立项开始直至项目寿命期终止全过程。
68.（）竣工结算的原则包括：完工、验收后结算，依法结算，实事求是结算，依据合同结算，结算依据要充分。
69.（）实物金额法是通过工料分析，汇总人工、材料消耗数量，再进行计价。
70.（）经建设单位、设计单位和施工单位三方签章的图纸会审记录，是工程预算的资料。
四、案例分析（共5题,共30分）71.某框架结构建筑，建筑面积3800㎡，四类工程。该工程采用工程量清单计价。经过计算，该工程分部分项工程费（含技术措施费）为360万元，其中基价直接工程费260万元。按规定计算的其他项目费合计为25万元，安全文明施工专项费1.185万元。组织措施费费率1.161%，规费费率1.187%，税率1.148%。
（1）、（判断题）投标人应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。A、正确
B、错误
（2）、（判断题）规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
A、正确 B、错误
（3）、（单选题）该工程组织措施费为（）万元。A、11.1586 B、11.1127 C、11.1315 D、11.1045（4）、（单选题）该工程规费为（）万元。A、11.1396 B、11.1662 C、11.1029 D、11.1295（5）、（单选题）该工程造价为（）万元。A、470.984 B、429.543 C、449.575 D、401.1758（6）、（多选题）下列说法正确的是（）。
A、招标工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定
B、措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用
C、工程量应当按照相关工程的现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算 D、全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设工程施工发承包，必须采用工程量清单计价
E、招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由投标人负责
72.某建筑公司（乙）于某年3月10日与某建设单位（甲）签订一份施工合同。合同条款摘要如下：1合同总价600万元，预付备料款于3月20日前拨付给乙方。2工程竣工并提交竣工结算报告后60日内，支付工程总价款的95%，留5%作为工程质量保修金。
（1）、（判断题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GＢ50500-2013）通用条款规定，发包人在预付款付款期满后的7天内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工，发包人承担违约责任。A、正确
B、错误
（2）、（判断题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GＢ50500-2013）通用条款规定，发包人在预付款付款期满后的7天内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第9天起暂停施工，发包人承担违约责任。A、正确
B、错误
（3）、（单选题）适用于工程量相对较少且能够精确计算、工期较短、技术要求相对简单、风险较小的是（）合同。A、总价 B、单价
C、总包 D、分包
（4）、（单选题）全部或部分使用政府投资建设的项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。
A、2﹪ B、3﹪
C、4﹪ D、5﹪
（5）、（单选题）若工程竣工结算报告金额为900万元，则发包人应从收到竣工结算报告和完整结算资料之日起（）天内核对并提出审核意见。A、30 B、45 C、60 D、20（6）、（多选题）建设工程合同根据付款方式，可分为（）。A、固定合同 B、总价合同
C、单价合同 D、成本加酬金合同 E、可调合同
73.某建筑公司（乙）于2005年4月20日与某厂（甲）签订了修建建筑面积为3000 ㎡工业厂房（带地下室）的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程基坑开挖土方量为4500m3，直接费单价1.12元/m3，综合费为直接费的20%。项目部预算员负责预算资料收集、预算方案制定及工程预算编制等工作。
（1）、（判断题）能收集预算资料和编制工程预算方案是预算员必备的专业技能之一。
A、正确
B、错误
（2）、（判断题）预算资料包含设计变更、施工方案及工程签证等,但不包含计价定额。
A、正确
B、错误
（3）、（单选题）下列不属于预算资料的有（）。A、施工合同 B、监理规划
C、五金手册 D、工程量清单
（4）、（单选题）下列不属于建筑安装工程直接费的有（）。A、安全施工费 B、夜间施工费
C、二次搬运费 D、固定资产使用费
（5）、（单选题）该工程基坑开挖土方价款为（）元。A、18900 B、22680 C、15120 D、18144（6）、（多选题）下列说法正确的是（）。A、施工组织设计的核心内容是施工进度计划 B、直接费包含直接工程费和措施费 C、预算员的职责不仅是编制工程预算 D、开挖基坑、基槽,采用的措施一般不同 E、建筑面积为3000㎡的工业厂房是四类工程
74.某建设项目在招标过程中发生如下事件：1招标方于5月8日发出招标文件，由于时间较急，要求各投标人在5月23日之前提交投标文件，并于5月10日停止出售招标文件，6家单位领取了投标文件 2招标方请咨询机构代为编制了标底，并考虑投标人存在着为招标方有无垫资施工的情况编制了两个标底以适应不同的投标人。
（1）、（判断题）招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以招标文件为准。A、正确
B、错误
（2）、（判断题）标底价格一般应控制在批准的建设项目总概算及投资包干的限额内。
A、正确
B、错误（3）、（单选题）投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，（）。A、可以修改补充，但不能撤回已提交的投标文件 B、不可以修改补充，不可以撤回已提交的投标文件 C、可以修改补充，可以撤回已提交的投标文件 D、可以撤回已提交的投标文件，但不再有资格投标
（4）、（单选题）邀请招标邀请的对象数目应为（）。A、1家 B、3家或3家以上
C、1～2家 D、3家
（5）、（单选题）依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A、7 B、10 C、14 D、20（6）、（多选题）下列说法正确的是（）。A、资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日 B、一个招标项目只能有一个标底 C、投标保证金有效期应当与投标有效期一致 D、中标通知书对中标人不具法律约束力
E、招标代理机构不得涂改、出租、出借、转让资格证书
75.某建筑（-1F/2F）,地下室层高2.20m，首层层高3.90m，二层层高3.00m，建筑面积包括地下室，610㎡/层。首层入口处有一无柱雨篷，雨篷结构板的水平投影面积为6.00m×2.40m（均是外墙结构以外尺寸）1～2层间有一无顶盖室外钢楼梯，水平投影面积15.02㎡。
（1）、（判断题）建筑面积是指建筑物的水平平面面积,即外墙勒脚以上各层水平投影面积的总和。
A、正确
B、错误
（2）、（判断题）建筑面积包括使用面积、辅助面积和结构面积。使用面积与辅助面积的总和称为“有效面积”。
A、正确
B、错误
（3）、（单选题）该建筑首层建筑面积为（）㎡。A、617.2 B、621.171 C、621.14 D、639.42（4）、（单选题）上下两个错层户室共用的室内楼梯,建筑面积应按（）。A、上一层的自然层计算 B、下一层的自然层计算
C、上一层的结构层计算 D、下一层的结构层计算
（5）、（单选题）根据《建筑工程建筑面积计算规范》,不应计算建筑面积的有（）。
A、建筑物外墙外侧保温隔热层 B、建筑物内的变形缝
C、无永久性顶盖的架空走廊 D、有围护结构的屋顶水箱间
（6）、（多选题）关于建筑面积的作用,下列说法正确的是（）。A、是建设工程技术经济指标的计算基础 B、是计算单位面积造价的依据 C、是计算有关分项工程费用的依据 D、是计算开工面积等重要指标的依据 E、整体作用不大
重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷
土建预算员专业技能答案
（一）一、单选（共40题,共40分）1.【答案】：C
2.【答案】：A
3.【答案】：C
4.【答案】：A
5.【答案】：C
6.【答案】：A
7.【答案】：C
8.【答案】：B
9.【答案】：A
10.【答案】：A
11.【答案】：C
12.【答案】：D
13.【答案】：C
14.【答案】：D
15.【答案】：B
16.【答案】：C
17.【答案】：C
18.【答案】：C 19.【答案】：A
20.【答案】：D
21.【答案】：B
22.【答案】：B
23.【答案】：B
24.【答案】：D
25.【答案】：C
26.【答案】：D
27.【答案】：A
28.【答案】：A
29.【答案】：C
30.【答案】：B
31.【答案】：A
32.【答案】：B
33.【答案】：C
34.【答案】：C
35.【答案】：D
36.【答案】：C
37.【答案】：D
38.【答案】：B
39.【答案】：C
40.【答案】：A
二、多选（共10题,共20分）41.【答案】：BCD
42.【答案】：ADE
43.【答案】：ABDE
44.【答案】：ABCD
45.【答案】：ABC
46.【答案】：BDE
47.【答案】：ABDE
48.【答案】：CDE
49.【答案】：ABC
50.【答案】：ABC
三、判断（共20题,共10分）51.【答案】：╳
52.【答案】：√
53.【答案】：√
54.【答案】：√
55.【答案】：√
56.【答案】：√
57.【答案】：√
58.【答案】：√
59.【答案】：╳
60.【答案】：√
61.【答案】：√ 62.【答案】：√
63.【答案】：√
64.【答案】：╳
65.【答案】：╳
66.【答案】：√
67.【答案】：╳
68.【答案】：√
69.【答案】：√
70.【答案】：√
四、案例分析（共5题,共30分）71.【答案】：
√、√、A、B、B、ABCD
72.【答案】：
╳、╳、A、D、A、BCD
73.【答案】：
√、╳、B、D、B、BCD
74.【答案】：
╳、√、C、B、D、ABCE
75.【答案】：
√、√、A、A、C、ABCD
第五篇：装饰预算员专业技能模拟试卷1
重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷
装饰预算员专业技能
（一）一、单选（共40题,共40分）
1.初步设计阶段，由建设单位委托设计单位，根据初步设计规定的总体布置及单项工程的主要建筑结构和设备清单编制的（），经批准后可作为考核工程经济合理性的依据。
A、工程投资估算资料;B、工程设计概算书;C、工程施工图预算书;D、工程决算书;
2.某项目编制施工成本计划时，先将成本按分部分项工程进行了划分，又将各分部分项工程成本按人工费、材料费和施工机械使用费等分开编制，这种编制方法属于()。
A、按施工成本组成编制施工成本计划;B、按项目组成编制施工成本计划;C、按工程进度编制施工成本计划;D、上述;
3.下列不属于建设单位的预算管理基本事务的是（）。
A、施工现场安全管理;B、预算编制;C、设计变更处理;D、工程签证的审核;
4.应用专业软件在施工阶段的预算进行控制时，若需改变企业管理费的费率标准，可在（）中进行。A、文件;B、编辑;C、工具;D、维护;
5.在工料单价法中，（）汇总后再加措施费、间接费、利润、税金生成工程承发包价。A、直接费;B、直接工程费;C、规费;D、材料费;
6.建设工程施工合同是建设单位（招标单位）与（）根据有关法律法规签订的工程施工合同。A、勘察单位;B、设计单位;C、监理单位;D、施工单位;
7.计价软件编制补充清单项目时，不能进行自行输入的项目是（）。
A、编码;B、名称;C、单位;D、项目特征;
8.重伤造成的失能伤害指损失等于和超过()个工作日的失能伤害。
A、85;B、95;C、105;D、115;
9.以拟建项目的主体工程费用为基数，以其他工程费与主体工程费的比例系数估算项目静态投资的方法叫()。A、系数估算法;B、比例估算法;C、指标估算法;D、扩大指标估算法;
10.根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523--2011)的要求，建筑施工过程中夜间噪声限值为()[dB(A)]。A、55;B、60;C、70;D、75;
11.建筑安装工程造价指数一般采用()的形式来表示。
A、单项价格指数;B、综合指数;C、定基指数;D、平均数指数;
12.石材幕墙所用石材的弯曲强度不应小于（）MPa。
A、4;B、6;C、8;D、10;13.对下列不属于施工成本管理任务的是（）。
A、施工成本分析;B、施工成本预测;C、施工成本控制;D、施工成本策划;
14.高度超过（）的全玻幕墙应吊挂在主体结构上，吊夹具应符合设计要求。
A、3m;B、4m;C、5m;D、6m;
15.根据《重庆市装饰工程计价定额》（CQZSDE-2008），卷闸门安装按门窗洞口卷筒高度（顶）加（）mm，乘以设计宽度以平方米计算。A、300;B、450;C、600;D、750;
16.按照《标准施工招标文件》通用合同条款规定，承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人()给予承包人奖励。
A、可在通用合同条款中确定;B、可在专用合同条款中约定;C、可按承包人提出的有关方案;D、可按发包人提出的有关方案;
17.建设项目()是办理交付使用资产的依据，也是竣工验收报告的重要组成部分。
A、投资估算;B、竣工决算;C、检验报告;D、结清报告;
18.根据渝建发〔2014〕25号文件，工程办理结算时，工地标准化评定等级为优良的，安全文明施工费按本规定标准增加（）。A、5%;B、10%;C、15%;D、20%;
19.施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出，称为()。A、直接成本;B、间接成本;C、施工成本;D、经营成本;
20.档案保管期限的“短期”指的是工程档案保存（）年以下。
A、10;B、15;C、20;D、30;
21.建立工程造价资料数据库，首要的问题是()。
A、网络化管理;B、工程分类与编码;C、数据搜集与整理;D、数据分析与录入;
22.应用计价软件进行设计阶段概算编制时，概算设备购置费在（）选项下。
A、工程概况;B、概算书;C、独立费;D、人材机汇总;
23.电气工程施工基本图中，()是把整个工程的供电线路用单线连接形式示意性地表示的线路图。A、平面图;B、控制原理图;C、详图;D、系统图;
24.计价软件中，若将定额子目中的标准砖替换成页岩砖可采用的方法是（）。
A、标准换算;B、系数换算;C、批量换算;D、材料换算;
25.工程造价咨询企业资质分为（）个等级。
A、1;B、2;C、3;D、4;
26.《重庆工程造价信息》中盆栽或植生带苗木价格按照相同植物、相同规格价格增加（）。A、10%--15%;B、15%--20%;C、25%--35%;D、35%--45%;
27.定额换算有许多类型，其基本思路是一致的，这个基本思路可以表达为（）。
A、换算后的基价=原定额基价＋换入费用－换出费用;B、换算后的基价=原定额基价＋换出费用－换入费用;C、换算后的基价=原定额基价＋市场单价－定额单价;D、换算后的基价=原定额基价＋材料调整价－材料基价;
28.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），清单的综合单价不包含的内容是（）。A、人工费;B、材料费;C、企业管理费;D、规费;
29.用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过（）小时。A、0.5;B、1;C、1.5;D、2;
30.系数估算法通常也可称为()。
A、因子估算法;B、比例估算;C、基数估算法;D、专业比率法;
31.建设工程工程量清单中的其他项目清单包括（）。
A、预留金;B、企业管理费;C、材料费;D、规费;
32.工程档案资料一般不少于（）套。
A、1;B、2;C、3;D、4;
33.施工成本分析的依据中，对经济活动进行核算范围最广的是()。
A、会计核算;B、成本核算;C、统计核算;D、业务核算;
34.为准备施工、组织和管理施工生产的全部费用支出，称为()。
A、直接成本;B、间接成本;C、施工成本;D、计划成本;
35.安全事故按伤害程度可分为()。
A、轻伤、重伤、严重伤亡;B、轻伤、一般伤亡、重大伤亡;C、轻伤、重伤、死亡、重大伤亡;D、轻伤、重伤、死亡;
36.乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价（）万人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询服务。A、3000;B、4000;C、5000;D、6000;
37.在设备、工器具价格指数的编制中，质量指标指数应当以()为同度量因素。
A、基期的质量指标;B、基期的数量指标;C、报告期的质量指标;D、报告期的数量指标;
38.用人单位应当保证劳动者每周至少休息()。
A、0.5日;B、1日;C、1.5日;D、2日;
39.某项目编制施工成本计划时，先将成本按分部分项工程进行了划分，又根据施工进度计划将各分部分项工程成本按月汇总进行编制，形成各月成本支出计划，这种编制方法属于()。
A、按施工成本组成编制施工成本计划;B、按子项目组成编制施工成本计划;C、按工程进度编制施工成本计划;D、上述A、B两种方法的综合运用;40.工程款支付申请表不适用于向监理工程师申请（）。
A、工程预付款;B、工程进度款;C、竣工结算款;D、竣工决算款;
二、多选（共10题,共20分）
41.计价软件中，“预算书”的“查询”项下可进行的操作有（）。A、定额;B、人材机;C、图集做法;D、补充人材机;E、价差;
42.下列属于施工预算文字说明部分的内容是（）。
A、单位工程概况;B、所编工程的范围;C、施工部署及施工期限;D、工程量计算表;E、施工预算表;
43.施工图预算编制的模式包括()。
A、固定价格计价模式;B、传统定额计价模式;C、工程量清单计价模式;D、价格指数计价模式;E、定额计价模式;
44.下列费用中，（）不作为竞争性费用，应严格按规定计入分包工程造价。
A、人工费;B、施工机械使用费;C、养老保险费;D、失业保险费;E、住房公积金;
45.《重庆工程造价信息》的人工价格信息一般位于（）月刊中。
A、1;B、4;C、7;D、10;E、12;
46.能体现动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息包括()。A、消耗量定额;B、价格信息;C、工程造价指数;D、计价文件;E、已完工程信息;
47.建设工程施工职业健康安全管理的目的有（）。
A、保证建设工程成本和质量目标的实现;B、防止和减少生产安全事故;C、直接获得经济效益，提高企业盈利能力;D、控制影响工作场所内访问者和其他人员健康和安全的条件和因素;E、考虑和避免因管理不当对员工健康造成的危害;
48.施工图预算的编制，可以采用()。Ａ.工料单价法 Ｂ.实物法
Ｃ.综合单价法 Ｄ.全费用法 Ｅ.工程单价法
49.根据建标【2013】44号文件，建筑安装工程费按照费用构成要素划分：由人工费、（）、利润、规费和税金组成。A、直接费;B、材料费;C、施工机具使用费;D、施工机械费;E、企业管理费;
50.下列属于承包人合理化建议内容的有()。
A、建议工作的详细说明;B、附必要的文件;C、进度计划;D、效益;E、方法;
三、判断（共20题,共10分）
51.《重庆工程造价信息》中商品混凝土信息价中包含有柴油泵送费用。（）
52.工程造价软件能对设计变更、人材机的市场价格变动做出同步计算。（）
53.渝建(2010)113 号文，颁布实施08定额综合解释。（）
54.实物法。即施工预算工、料、机分析表法，以实物消耗量反映其经济效益，故称为实物法。（）
55.交货验收时，如果合同约定的货物无规定可循，也应在条款内约定合理的差额界限。（）
56.劳动保护工作是运用多种学科的理论和方法，从各个不同学科的侧面，研究生产过程和生产环境中危害人体的有害因素，进而保护劳动者的安全和健康。（）
57.渝建发【2012】97号文，颁布施行定额综合解释
（二）。（）
58.标注圆的直径尺寸时，直径符号及数字必须标注在圆内。（）
59.一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下100万元以上直接经济损失的事故。（）
60.单价合同分为固定单价合同和变动单价合同。（）
61.当决定对图纸进行较大修改时，必须由设计单位签发变更通知单。（）
62.工程造价咨询企业是指接受委托，对建设项目投资、工程造价的确定与控制提供专业咨询服务的企业。（）
63.施工成本预测是在项目施工前估计所需的总费用。（）
64.归档的工程计价文件及依据必须采用纸质文件和电子文档。（）
65.当建设项目仅有一个单项工程时，施工图预算文件应采用二级预算编制形式。（）
66.施工成本核算中，形象进度、统计施工产值和实际成本归集均应是相同的数值，即三同步。（）
67.因变更需重新绘制竣工图的，由其他原因造成的，由建设单位或委托设计单位负责重新绘制。（）
68.因变更需重新绘制竣工图的，由原设计原因造成的，由设计单位负责重新绘制。（）
69.当建设项目有多个单项工程时，施工图预算文件应采用三级预算编制形式。（）
70.依据施工合同文本中设计变更的规定，承包人提出的设计变更需经工程师同意。（）
四、案例分析（共5题,共30分）71.【背景】分项工程A、C均位于网络图的关键线路上，A工作计划作业时间3d，B工作计划作业时间6d。A、C工作计划和实际工程量、单价、作业时间表见下表。
（1）、（判断题）根据背景资料A工作进度正常。（）A、正确 B、错误
（2）、（判断题）根据背景资料B工作进度正常。（）A、正确 B、错误
（3）、（单选题）A工作的拟完工程计划投资为（）万元。A、51.10 B、51.38 C、49.397 D、49.582（4）、（单选题）A工作的已完工程计划投资为（）万元。A、51.10 B、51.38 C、49.397 D、49.582（5）、（单选题）A工作的已完工程实际投资为（）万元。A、51.10 B、51.38 C、49.397 D、49.582（6）、（多选题）关于C工作投资情况的描述，正确的是（）。A、拟完工程计划投资为13.60万元 B、拟完工程计划投资为9.067万元 C、已完工程计划投资为9.067万元 D、已完工程实际投资为9.067万元 E、已完工程计划投资为13.60万元
72.【背景】某房间地面装饰选用尺寸800mm×800mm的玻化砖，采用1:2水泥砂
2浆进行铺贴，铺贴时不需要进行拼花操作，工程量50m。《重庆市装饰工程计价定额》（CQZSDE-2008）相关部分摘要如下：
三、地面砖 工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、刷素水泥浆、铺贴饰面、清理净面。
（1）、（判断题）地面砖定额子目选取时，只与地面砖周长有关。（）A、正确 B、错误
（2）、（判断题）块料面层中单、多色已综合编制，颜色不同时，需做调整。（）A、正确 B、错误
（3）、（单选题）本题中的墙体抹灰应采用的定额子目为（）。A、BB0036 B、BB0037 C、BB0038 D、无适用项目，按实计算
（4）、（单选题）套用正确的定额子目或按实计算后，完成定额计量单位地面砖的铺贴项目所需的定额人工费为（）元。A、74.03 B、78.15 C、89.24 D、82.88（5）、（单选题）套用正确的定额子目或按实计算后，完成背景资料所示的50m地面砖的铺贴项目所需的定额机械费为（）元。A、0 B、414.40 C、16.35
2D、41.45（6）、（多选题）楼地面工程中的零星项目面层适用于（）。A、楼梯侧面 B、台阶的牵边 C、小便池 D、蹲台
E、面积在2 m以内的零星项目
73.【背景】某工程如图所示，内墙抹灰面刮腻子两遍，贴对花墙纸；挂镜线刷2底油一遍，调和漆两遍；挂镜线以上及天棚刷仿瓷涂料两遍，门窗侧面宽为120mm。清单项目编码如下：挂镜线油漆（011403005）、墙面喷刷涂料（011407001）、天棚喷刷涂料（011407002）、墙纸裱糊（011408001）。
（1）、（判断题）墙纸裱糊按设计图示墙净长乘净高以面积计算。（）A、正确
B、错误
（2）、（判断题）天棚喷刷涂料按设计图示尺寸以面积计算。（）A、正确
B、错误
（3）、（单选题）墙纸裱糊工程量为（）m2。A、93.39 B、94.36 C、96.16 D、97.28（4）、（单选题）挂镜线油漆工程量为（）。A、14.52m B、29.04m C、14.52 m D、29.04 m
（5）、（单选题）天棚喷刷涂料工程量为（）m2。A、50.46 B、93.39 22C、143.85 D、147.65（6）、（多选题）下列描述，其中正确的是（）。A、墙纸裱糊项目编码为011408001 B、挂镜线项目编码为011403005 C、天棚喷刷涂料项目编码为011407002001 D、基层类型为该项目项目特征之一 E、刮腻子为该项目项目特征之一
74.【背景】某楼地面装饰中，采用丁香米黄天然大理石踢脚线（800mm×150mm），1:1水泥砂浆和素水泥浆粘贴，厚度10mm。石材踢脚线清单编码011105002。（1）、（判断题）该石材踢脚线在分部分项计价表上的项目编码可以编为011105002。（）A、正确 B、错误
（2）、（判断题）踢脚线的计量单位可以为m或m。（）
A、正确 B、错误
（3）、（单选题）在对石材踢脚线面层材料进行项目特征描述时，可以不描述的内容是（）。A、品牌 B、品种 C、规格 D、颜色
（4）、（单选题）下列属于石材踢脚线项目项目特征描述的是（）。A、踢脚线高度 B、基层清理 C、基层抹灰 D、材料运输
（5）、（单选题）下列不属于石材踢脚线项目工作内容描述的是（）。A、面层材料种类 B、底层抹灰 C、擦缝 D、材料运输
（6）、（多选题）下列费用中属于分部分项工程清单综合单价组成的是（）。A、人工费 B、企业管理费 C、规费 D、税金 E、材料费
75.【背景】某公司投资建设一幢商场工程，地下1 层、地上5 层，建筑面积12000
22m，结构类型为框架结构。经过公开招标投标，乙方施工企业中标。双方采用《建设工程施工合同))(示范文本)GF-2013-0201 签订了合同，合同工期280d，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5 万元。乙方中标后，与甲方签订了固定总价合同。合同履行中发生了以下事件: 事件一:乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时，甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.20m 变更为4.80m，当日乙方停工。25d后甲方才提供正式变更图纸，工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失60万元和顺延工期25d 的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。
事件二:在工程装修阶段，甲方将外墙门口处镶贴瓷砖变更为干挂大理石，乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整相应的施工安排，为此比原计划多出20天的施工期。乙方在施工完毕2个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80 万元，但遭到甲方的拒绝。问题:（回答问题时无需考虑事件是否位于关键线路及是否关键线路对索赔造成的影响）
（1）、（判断题）事件一中乙方提出索赔的时间可以满足其索赔要求。（）A、正确 B、错误
（2）、（判断题）事件二中甲方拒绝乙方提出的增加费用要求合理。（）A、正确 B、错误
（3）、（单选题）该合同采用固定总价合同的原因是（）。A、工程特别复杂 B、时间特别紧迫
C、工程数量难以确定 D、工期较短
（4）、（单选题）该案例中，乙方可以得到的费用索赔为（）万。A、0 B、60 C、80 D、140（5）、（单选题）该案例中，乙方应该得到的工期索赔为（）天。A、0 B、20 C、25 D、45（6）、（多选题）固定总价合同很容易引起合同纠纷，合同纠纷的处理方式主要有（）。A、诉讼 B、调解 C、仲裁 D、和解 E、行政处理
点击咨询 