第一篇:预算员专业技能试卷-改正
一 单选题:
1.《08综合单价》规定实行工程量清单项目招标的招标标底价(或拦标价)由工程量清单项目费、措施项目费用﹑其他项目费﹑规费和税金组成。
2.《08综合单价》规定规费由工程排污费﹑工程定额测定费﹑社会保障费、住房公积金﹑意外伤害保险费组成。
3.《08综合单价》规定措施项目费用由组织措施项目费和技术措施项目费组成。4.《08综合单价》规定税金由营业税﹑城市建设维护费﹑教育费附加组成。
5.《08综合单价》依据《计价规费》的内容和顺序设置,并在此基础上对《计价规费》没有涉及到的内容进行相应的扩展。凡是扩展的章节编号和项目编码前均加字母Y,以示区别。
6.《08综合单价》规定总承包管理费由业主承担。其标准为单独发包企业专业工程造价的2%—4%,总包责任和具体费率应在招标文件或合同中明示。
7.《08综合单价》注明不得调整的规定不适用于编制招标标底。
8.工程量清单项目费用系各分部分项工程量清单数量与本综合单价相应项目价格的乘积之和。9.风险费是指施工合同期内因人工、材料、机械等市场价格的上涨因素,导致工程价格超出正常承包造价的费用。
10.夜间施工措施费的计算基数是综合工日。
11.由永久性顶盖无围护结构的车棚等,应按其水平投影面积的1/2计算。12.计算多层建筑物首层建筑面积应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算。13.室外楼梯建筑面积计算,有永久性顶盖的按自然层投影面积的二分之一计算。14.不计算建筑面积的是()。
A.建筑物内的门厅、大厅 B.两个建筑物间有顶盖的架空通廊 C.独立柱雨棚 D.舞台、挑台 15.下列项目应计算建筑面积的是()。
A.地下室的采光井 B.设计有顶盖的室外楼梯 C.建筑物内的操作平台 D.穿过建筑物的通道
16.建筑物外墙外侧有保温隔热层的应按保温隔热层外边线计算建筑面积。17.不封闭凹阳台、挑阳台的建筑面积计算规则是按水平投影面积的一半计算。18.以下项目中,计算一半建筑面积的是(B)。
A.建筑物通道 B.无围护结构的凹阳台 C.自动扶梯 D.层高超过2.2m的半地下室
20.房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间的净高的1/2者为地下室;房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间的净高的1/3,且不超过1/2者为半地下室。
21.锚杆支护,土钉定额中的长度系按单根长度8m以内考虑,超过8m时人工费乘以系数1.25。22.地基强夯按设计图示尺寸以面积计算。设计无明确规定时,以建筑物基础外边线外延5m计算。23.送桩长度即打桩架底至桩顶高度或自桩顶面至自然地坪面另加0.5m。
24.某工程有预制钢筋混凝土方桩10根,长20m,断面300*300㎜,需打至自然地面以下2m,则其送桩的费用为677.86元。(0.3*0.3)*(2+0.5)*10*定额2-4=2.25*301.27=677.86 25.以体积计算的边坡处理方式是地下连续墙。
26.基础垫层采用非混凝土时,可执行装饰装修工程B.1分部中相应子目,人工乘以系数1.2,其他不变。27.现浇混凝土基础,按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件和伸入承台的桩头所占体积。
28.外墙砖基础按外墙中心线长度计算,内墙砖基础按内墙净长线长度计算。29.无梁式满堂基础与柱子以板的上表面为分界线,柱墩体积并入柱内计算。30.桩承台工程量,按图示桩承台尺寸以m³计算。
31.宝瓶式栏杆安装按设计图示尺寸以长度计算。栏杆上部的混凝土扶手另执行相应子目。32.一般钢筋工程量按设计图示长度乘以单位理论质量计算。
33.梁板非盘圆钢筋按每8m计算一次搭接,凡计算钢筋接头的,均不再计算钢筋搭接长度。
34.根据《河南省建设工程工程量清单综合单价》(B装饰装修工程),各类门窗的工程量除特别规定外,均按设计图示尺寸以门窗图示长度计算。
35.普通窗扇是按单层玻璃考虑的,如为双层玻璃窗,相应子目中安装人工乘以1.6,其他人工、材料和机械均乘以系数2.0。
36.根据《河南省建设工程工程量清单综合单价》(B装饰装修工程),本分部木材树种均以一、二类木种为准,如除采用三、四类时,相应子目中的木门窗制作人工和机械乘以系数1.3。
37.根据《河南省建设工程工程量清单综合单价》(B装饰装修工程),子目中所注明的木材断面均以毛料为准,如设计图纸所注明的断面为净料时,木材单面刨光应增加3㎜,双面刨光应增加5㎜。38.普通成品木门是按单层门、框料断面58cm²考虑,如与设计不同,可以调整。39.以下四项中,按设计图示尺寸以面积计算工程量的是窗台板。40.门套工程量按延长米计。
41.屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,按250㎜计算。42.变形缝(伸缩缝)按设计图示尺寸以长度计算。
43.圆形柱面抹灰,执行相应柱面抹灰子目。人工乘以系数1.20,其他不变。
44.圆弧形、锯齿形、不规则墙面抹灰、镶贴块料饰面,按相应子目人工乘以系数1.15。45.化粪池、检查井、水池、贮仓壁抹灰,执行墙面抹灰子目,人工乘以系数1.10。46.圆柱水磨石饰面执行方柱子目,人工乘以系数1.09。47.圆柱斩假石饰面执行方柱子目,人工乘以系数1.05。
48.有一490*490㎜的独立砖柱,高3.6m,则柱面抹灰的工程量为7.06㎡。0.49*3.6*4 49.有一490*490㎜的独立砖柱,高3.6m,镶贴人造石板材(厚25㎜),结合层为15㎜厚1:3水泥砂浆,则镶贴块料工程量为7.63㎡。(0.49+0.025+0.015)*3.6*4 50.外墙面抹灰按垂直投影面积计算,应扣除()。
A.踢脚线 B.门窗洞口 C.构件与墙交接面 D.挂镜线 51.以下有关天棚面层的工程量计算规定中,叙述不正确的是()。
A.以面积计算 B.高低灯槽、假梁装饰展开面积合并计算 C.不扣除砖垛、独立柱所占面积
D.扣除单个0.3㎡以上的空洞及与天棚相连的窗帘盒所占面积 52.灯槽、送风口和回风口按设计图示数量计算 53.天棚走道板按设计图示长度计算
54.根据《河南省建设工程工程量清单综合单价》(B装饰装修工程),各种木门窗油漆的工程量按设计图示尺寸以单面洞口面积计算。
55.《河南省建设工程工程量清单综合单价》(B装饰装修工程)B5分部规定的刷涂遍数,如与设计要求不同时,可按每增加一遍的相应子目调整。
56.根据《河南省建设工程工程量清单综合单价》(B装饰装修工程),双层玻璃木窗油漆套用相应单层木窗油漆定额子目时,应乘以系数1.36。
57.根据《河南省建设工程工程量清单综合单价》(B装饰装修工程),天棚抹灰面刷涂料工程量应按设计图示尺寸以面积计算。
58.在本分部定额子目中,油漆浅、中、深各种颜色已综合考虑,颜色不同时不另调整。
59.措施项目是完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非实体项目。措施项目费由组织措施费和技术措施费组成。
60.《河南省建设工程工程量清单综合单价》(2008)是按6层或檐高20m以内编制的,如果建筑物的层数或檐高超过上述限值,应列项计取建筑物超高增加费用。
二.多选题:
61.根据《08综合单价》,下列()不得计算超高面积。
A.屋顶上装饰用棚架 B.突出屋顶的楼梯间 C.塔楼 D.屋顶上装饰用花台 E.主望台
62.根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB∕T 50353-2005),建筑面积包括()。
A.结构面积 B.净面积 C.辅助面积 D.展开面积 E.使用面积 63.下列应计算建筑面积的包括()。
A.无围护结构的挑阳台 B.300㎜的变形缝 C.有永久顶盖的室外楼梯 D.突出外墙有围护结构的落地橱窗 E.宽度1.2m的悬挑雨棚 64.下列不计算建筑面积的是()。
A.出墙宽度在2.2m的雨棚 B.层高2.1m舞台灯光控制室 C.屋顶水箱 D.室外消防楼梯 E.未封闭阳台 65.关于建筑面积的计算,下列()正确的是。
A.建筑物内的变形缝不计算建筑面积 B.建筑物室外台阶按水平投影面积计算
C.建筑物外有围护结构的挑廊按围护结构外围水平面积计算 D.建筑物内分隔的单层房间不计算建筑面积 E.无永久性顶盖的架空走廊不计算面积
66.根据《08综合单价》,关于独立基础,下列说法正确的有()。
A.独立基础与柱子以柱基上表面为分界线,以上为柱子,以下为独立基础 B.独立基础底面积为38㎡,需执行满堂基础子目
C.当一个基础上只承受一根柱子的荷载时,按独立基础计算 D.混凝土所用的强度等级和设计不符时,不可以调整 E.钢筋混凝土独立基础,钢筋不需要另列项计算
67.下列一根有梁式和无梁式带型基础的说法中,错误的有()。
A.两种基础形式,主要根据几何形状来区分 B.两种基础形式,主要根据钢筋的布置不同来区分
C.凡带型基础上部有梁的几何特征,均属于有梁式带型基础 D.凡带型基础上部没有梁的几何特征,均属于无梁式带型基础 E.两种基础形式在综合单价中的模板含量差别较大
68.根据《08综合单价》,关于满堂基础,下列说法正确的有()。
A.无梁式满堂基础的边肋体积并入基础工程量内,按图示尺寸以m³计算 B.有梁式满堂基础工程量,按图示尺寸梁板体积之和以m³计算 C.无梁式满堂基础的柱墩体积要并入基础工程量内 D.有梁式满堂基础是指带有凸出板面的梁的满堂基础 E.有镶入板内的暗梁的满堂基础应按有梁式满堂基础考虑 69.根据《08综合单价》,下列关于箱型基础说法正确的有()。
A.箱型基础只计算一项工程量,套用满堂基础综合单价 B.箱型基础需按底板、墙、顶板分别计算工程量 C.箱型基础底板执行满堂基础综合单价
D.箱型基础墙、顶板分别执行钢筋混凝土墙、板综合单价 E.箱型基础内柱执行钢筋混凝土现浇柱相应综合单价 70.根据《08综合单价》,关于钢筋混凝土工程量计算规则,正确的说法包括()。
A.无梁板工程量计算时,不包括柱帽的体积
B.现浇混凝土楼梯按设计图示尺寸以水平投影面积计算 C.现浇挑檐上的反挑檐并入挑檐计算工程量 D.预制钢筋混凝土楼梯按设计图示尺寸以体积计算 E.预制构件的吊钩应并入构件工程量内计算
71.根据《08综合单价》,楼地面工程分部中的零星项目适用于()。
A.台阶侧面装饰 B.小便池的侧面装饰 C.3㎡的楼面地砖 D.0.5㎡以内少量分散的楼地面装修 E.0.6㎡以内少量分散的楼地面装修 72.计算楼地面整体面层工程量时,应扣除的包括()。
A.设备基础 B.间壁墙 C.地沟
D.凸出地面的构筑物 E.0.3㎡孔洞所占面积 73.有限各项中,需单独列项计算的有(C.D.E)。
A.整体面层水泥砂浆踢脚线 B.现浇水磨石楼梯水磨石踢脚线 C.水泥砂浆楼梯面层防滑条 D.块料面层台阶踢脚线 E.水磨石楼梯面层铜防滑条
74.关于螺旋楼梯装饰,相应饰面子目中需做系数调整,下列说法()是正确的
A.人工乘以系数1.10 B.机械乘以系数1.20 C.块料用量乘以系数1.10 D.人工乘以系数1.20 E.整体面料的材料用量乘以系数1.05 75.下列关于栏杆、扶手的说法中,错误的有()。
A.铁栏杆子目中的铁栏杆用量与设计用量不同时,用量可以调整 B.不锈钢栏杆子目中的不锈钢管材用量与设计要求不符时,可以换算
C.铸铁花饰栏杆木扶手子目中,铸铁花饰片的含量和价格均可按设计要求进行调整 D.铁栏杆和铁艺栏杆子目中已包括特殊除锈,不需另列项计算 E.铝合金栏杆子目中铝合金管材的用量与设计要求不符时,不可以换算
施工技术措施包括:大型机械设备进出场费、垂直运输费、脚手架打拆费、混凝土模板及支架费,超高等。
施工组织措施包括:安全文明施工费,临时施工费、夜间施工费、冬雨季施工费。材料二次搬运费。76.下列()属于施工组织措施费。
A.施工排水降水费 B.夜间施工增加费 C.安全文明施工措施费 D.垂直运输费 E.冬雨季施工增加费 77.下列()属于施工技术措施费。
A.脚手架使用费 B.材料二次搬运费 C.安全文明施工措施费 D.现浇混凝土泵送费 E.大型机械设备进出场安拆费 78.下列关于井点降水的说法中,正确的有()。
A.水泥管井井点降水按井深以长度计算,井点的使用按套数乘以天数计算 B.大口径井点降水综合单价设置了安装、使用两个子目 C.轻型井点降水综合单价设置了安装、拆除、使用三个子目 D.电渗井点降水以“根”为单位计算工程量
E.《08综合单价》中的抽水机、泵等机械设备与实际使用不符时,可以换算
79.计算井点降水工程量时,应注意区分(),按不同井管深度的井管安装、拆除,以“根”为单位计算。
A.轻型井点 B.大口径井点 C.电渗井点 D.水泥管井 E.集水井
80.进行大型机械设备进出场及安拆费工程量计算时,下列(B.C)按照“座”计算。
A.行走式塔吊基础 B.混凝土搅拌站 C.固定式塔吊基础 D.自升式塔吊 E.施工电梯
第二篇:装饰预算员专业技能模拟试卷1
重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷
装饰预算员专业技能
(一)一、单选(共40题,共40分)
1.初步设计阶段,由建设单位委托设计单位,根据初步设计规定的总体布置及单项工程的主要建筑结构和设备清单编制的(),经批准后可作为考核工程经济合理性的依据。
A、工程投资估算资料;B、工程设计概算书;C、工程施工图预算书;D、工程决算书;
2.某项目编制施工成本计划时,先将成本按分部分项工程进行了划分,又将各分部分项工程成本按人工费、材料费和施工机械使用费等分开编制,这种编制方法属于()。
A、按施工成本组成编制施工成本计划;B、按项目组成编制施工成本计划;C、按工程进度编制施工成本计划;D、上述;
3.下列不属于建设单位的预算管理基本事务的是()。
A、施工现场安全管理;B、预算编制;C、设计变更处理;D、工程签证的审核;
4.应用专业软件在施工阶段的预算进行控制时,若需改变企业管理费的费率标准,可在()中进行。A、文件;B、编辑;C、工具;D、维护;
5.在工料单价法中,()汇总后再加措施费、间接费、利润、税金生成工程承发包价。A、直接费;B、直接工程费;C、规费;D、材料费;
6.建设工程施工合同是建设单位(招标单位)与()根据有关法律法规签订的工程施工合同。A、勘察单位;B、设计单位;C、监理单位;D、施工单位;
7.计价软件编制补充清单项目时,不能进行自行输入的项目是()。
A、编码;B、名称;C、单位;D、项目特征;
8.重伤造成的失能伤害指损失等于和超过()个工作日的失能伤害。
A、85;B、95;C、105;D、115;
9.以拟建项目的主体工程费用为基数,以其他工程费与主体工程费的比例系数估算项目静态投资的方法叫()。A、系数估算法;B、比例估算法;C、指标估算法;D、扩大指标估算法;
10.根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523--2011)的要求,建筑施工过程中夜间噪声限值为()[dB(A)]。A、55;B、60;C、70;D、75;
11.建筑安装工程造价指数一般采用()的形式来表示。
A、单项价格指数;B、综合指数;C、定基指数;D、平均数指数;
12.石材幕墙所用石材的弯曲强度不应小于()MPa。
A、4;B、6;C、8;D、10;13.对下列不属于施工成本管理任务的是()。
A、施工成本分析;B、施工成本预测;C、施工成本控制;D、施工成本策划;
14.高度超过()的全玻幕墙应吊挂在主体结构上,吊夹具应符合设计要求。
A、3m;B、4m;C、5m;D、6m;
15.根据《重庆市装饰工程计价定额》(CQZSDE-2008),卷闸门安装按门窗洞口卷筒高度(顶)加()mm,乘以设计宽度以平方米计算。A、300;B、450;C、600;D、750;
16.按照《标准施工招标文件》通用合同条款规定,承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的,发包人()给予承包人奖励。
A、可在通用合同条款中确定;B、可在专用合同条款中约定;C、可按承包人提出的有关方案;D、可按发包人提出的有关方案;
17.建设项目()是办理交付使用资产的依据,也是竣工验收报告的重要组成部分。
A、投资估算;B、竣工决算;C、检验报告;D、结清报告;
18.根据渝建发〔2014〕25号文件,工程办理结算时,工地标准化评定等级为优良的,安全文明施工费按本规定标准增加()。A、5%;B、10%;C、15%;D、20%;
19.施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出,称为()。A、直接成本;B、间接成本;C、施工成本;D、经营成本;
20.档案保管期限的“短期”指的是工程档案保存()年以下。
A、10;B、15;C、20;D、30;
21.建立工程造价资料数据库,首要的问题是()。
A、网络化管理;B、工程分类与编码;C、数据搜集与整理;D、数据分析与录入;
22.应用计价软件进行设计阶段概算编制时,概算设备购置费在()选项下。
A、工程概况;B、概算书;C、独立费;D、人材机汇总;
23.电气工程施工基本图中,()是把整个工程的供电线路用单线连接形式示意性地表示的线路图。A、平面图;B、控制原理图;C、详图;D、系统图;
24.计价软件中,若将定额子目中的标准砖替换成页岩砖可采用的方法是()。
A、标准换算;B、系数换算;C、批量换算;D、材料换算;
25.工程造价咨询企业资质分为()个等级。
A、1;B、2;C、3;D、4;
26.《重庆工程造价信息》中盆栽或植生带苗木价格按照相同植物、相同规格价格增加()。A、10%--15%;B、15%--20%;C、25%--35%;D、35%--45%;
27.定额换算有许多类型,其基本思路是一致的,这个基本思路可以表达为()。
A、换算后的基价=原定额基价+换入费用-换出费用;B、换算后的基价=原定额基价+换出费用-换入费用;C、换算后的基价=原定额基价+市场单价-定额单价;D、换算后的基价=原定额基价+材料调整价-材料基价;
28.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),清单的综合单价不包含的内容是()。A、人工费;B、材料费;C、企业管理费;D、规费;
29.用人单位由于生产经营需要,经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间,一般每日不得超过()小时。A、0.5;B、1;C、1.5;D、2;
30.系数估算法通常也可称为()。
A、因子估算法;B、比例估算;C、基数估算法;D、专业比率法;
31.建设工程工程量清单中的其他项目清单包括()。
A、预留金;B、企业管理费;C、材料费;D、规费;
32.工程档案资料一般不少于()套。
A、1;B、2;C、3;D、4;
33.施工成本分析的依据中,对经济活动进行核算范围最广的是()。
A、会计核算;B、成本核算;C、统计核算;D、业务核算;
34.为准备施工、组织和管理施工生产的全部费用支出,称为()。
A、直接成本;B、间接成本;C、施工成本;D、计划成本;
35.安全事故按伤害程度可分为()。
A、轻伤、重伤、严重伤亡;B、轻伤、一般伤亡、重大伤亡;C、轻伤、重伤、死亡、重大伤亡;D、轻伤、重伤、死亡;
36.乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价()万人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询服务。A、3000;B、4000;C、5000;D、6000;
37.在设备、工器具价格指数的编制中,质量指标指数应当以()为同度量因素。
A、基期的质量指标;B、基期的数量指标;C、报告期的质量指标;D、报告期的数量指标;
38.用人单位应当保证劳动者每周至少休息()。
A、0.5日;B、1日;C、1.5日;D、2日;
39.某项目编制施工成本计划时,先将成本按分部分项工程进行了划分,又根据施工进度计划将各分部分项工程成本按月汇总进行编制,形成各月成本支出计划,这种编制方法属于()。
A、按施工成本组成编制施工成本计划;B、按子项目组成编制施工成本计划;C、按工程进度编制施工成本计划;D、上述A、B两种方法的综合运用;40.工程款支付申请表不适用于向监理工程师申请()。
A、工程预付款;B、工程进度款;C、竣工结算款;D、竣工决算款;
二、多选(共10题,共20分)
41.计价软件中,“预算书”的“查询”项下可进行的操作有()。A、定额;B、人材机;C、图集做法;D、补充人材机;E、价差;
42.下列属于施工预算文字说明部分的内容是()。
A、单位工程概况;B、所编工程的范围;C、施工部署及施工期限;D、工程量计算表;E、施工预算表;
43.施工图预算编制的模式包括()。
A、固定价格计价模式;B、传统定额计价模式;C、工程量清单计价模式;D、价格指数计价模式;E、定额计价模式;
44.下列费用中,()不作为竞争性费用,应严格按规定计入分包工程造价。
A、人工费;B、施工机械使用费;C、养老保险费;D、失业保险费;E、住房公积金;
45.《重庆工程造价信息》的人工价格信息一般位于()月刊中。
A、1;B、4;C、7;D、10;E、12;
46.能体现动态性变化特征,并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息包括()。A、消耗量定额;B、价格信息;C、工程造价指数;D、计价文件;E、已完工程信息;
47.建设工程施工职业健康安全管理的目的有()。
A、保证建设工程成本和质量目标的实现;B、防止和减少生产安全事故;C、直接获得经济效益,提高企业盈利能力;D、控制影响工作场所内访问者和其他人员健康和安全的条件和因素;E、考虑和避免因管理不当对员工健康造成的危害;
48.施工图预算的编制,可以采用()。A.工料单价法 B.实物法
C.综合单价法 D.全费用法 E.工程单价法
49.根据建标【2013】44号文件,建筑安装工程费按照费用构成要素划分:由人工费、()、利润、规费和税金组成。A、直接费;B、材料费;C、施工机具使用费;D、施工机械费;E、企业管理费;
50.下列属于承包人合理化建议内容的有()。
A、建议工作的详细说明;B、附必要的文件;C、进度计划;D、效益;E、方法;
三、判断(共20题,共10分)
51.《重庆工程造价信息》中商品混凝土信息价中包含有柴油泵送费用。()
52.工程造价软件能对设计变更、人材机的市场价格变动做出同步计算。()
53.渝建(2010)113 号文,颁布实施08定额综合解释。()
54.实物法。即施工预算工、料、机分析表法,以实物消耗量反映其经济效益,故称为实物法。()
55.交货验收时,如果合同约定的货物无规定可循,也应在条款内约定合理的差额界限。()
56.劳动保护工作是运用多种学科的理论和方法,从各个不同学科的侧面,研究生产过程和生产环境中危害人体的有害因素,进而保护劳动者的安全和健康。()
57.渝建发【2012】97号文,颁布施行定额综合解释
(二)。()
58.标注圆的直径尺寸时,直径符号及数字必须标注在圆内。()
59.一般事故是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下100万元以上直接经济损失的事故。()
60.单价合同分为固定单价合同和变动单价合同。()
61.当决定对图纸进行较大修改时,必须由设计单位签发变更通知单。()
62.工程造价咨询企业是指接受委托,对建设项目投资、工程造价的确定与控制提供专业咨询服务的企业。()
63.施工成本预测是在项目施工前估计所需的总费用。()
64.归档的工程计价文件及依据必须采用纸质文件和电子文档。()
65.当建设项目仅有一个单项工程时,施工图预算文件应采用二级预算编制形式。()
66.施工成本核算中,形象进度、统计施工产值和实际成本归集均应是相同的数值,即三同步。()
67.因变更需重新绘制竣工图的,由其他原因造成的,由建设单位或委托设计单位负责重新绘制。()
68.因变更需重新绘制竣工图的,由原设计原因造成的,由设计单位负责重新绘制。()
69.当建设项目有多个单项工程时,施工图预算文件应采用三级预算编制形式。()
70.依据施工合同文本中设计变更的规定,承包人提出的设计变更需经工程师同意。()
四、案例分析(共5题,共30分)71.【背景】分项工程A、C均位于网络图的关键线路上,A工作计划作业时间3d,B工作计划作业时间6d。A、C工作计划和实际工程量、单价、作业时间表见下表。
(1)、(判断题)根据背景资料A工作进度正常。()A、正确 B、错误
(2)、(判断题)根据背景资料B工作进度正常。()A、正确 B、错误
(3)、(单选题)A工作的拟完工程计划投资为()万元。A、51.10 B、51.38 C、49.397 D、49.582(4)、(单选题)A工作的已完工程计划投资为()万元。A、51.10 B、51.38 C、49.397 D、49.582(5)、(单选题)A工作的已完工程实际投资为()万元。A、51.10 B、51.38 C、49.397 D、49.582(6)、(多选题)关于C工作投资情况的描述,正确的是()。A、拟完工程计划投资为13.60万元 B、拟完工程计划投资为9.067万元 C、已完工程计划投资为9.067万元 D、已完工程实际投资为9.067万元 E、已完工程计划投资为13.60万元
72.【背景】某房间地面装饰选用尺寸800mm×800mm的玻化砖,采用1:2水泥砂
2浆进行铺贴,铺贴时不需要进行拼花操作,工程量50m。《重庆市装饰工程计价定额》(CQZSDE-2008)相关部分摘要如下:
三、地面砖 工作内容:清理基层、试排弹线、锯板修边、刷素水泥浆、铺贴饰面、清理净面。
(1)、(判断题)地面砖定额子目选取时,只与地面砖周长有关。()A、正确 B、错误
(2)、(判断题)块料面层中单、多色已综合编制,颜色不同时,需做调整。()A、正确 B、错误
(3)、(单选题)本题中的墙体抹灰应采用的定额子目为()。A、BB0036 B、BB0037 C、BB0038 D、无适用项目,按实计算
(4)、(单选题)套用正确的定额子目或按实计算后,完成定额计量单位地面砖的铺贴项目所需的定额人工费为()元。A、74.03 B、78.15 C、89.24 D、82.88(5)、(单选题)套用正确的定额子目或按实计算后,完成背景资料所示的50m地面砖的铺贴项目所需的定额机械费为()元。A、0 B、414.40 C、16.35
2D、41.45(6)、(多选题)楼地面工程中的零星项目面层适用于()。A、楼梯侧面 B、台阶的牵边 C、小便池 D、蹲台
E、面积在2 m以内的零星项目
73.【背景】某工程如图所示,内墙抹灰面刮腻子两遍,贴对花墙纸;挂镜线刷2底油一遍,调和漆两遍;挂镜线以上及天棚刷仿瓷涂料两遍,门窗侧面宽为120mm。清单项目编码如下:挂镜线油漆(011403005)、墙面喷刷涂料(011407001)、天棚喷刷涂料(011407002)、墙纸裱糊(011408001)。
(1)、(判断题)墙纸裱糊按设计图示墙净长乘净高以面积计算。()A、正确
B、错误
(2)、(判断题)天棚喷刷涂料按设计图示尺寸以面积计算。()A、正确
B、错误
(3)、(单选题)墙纸裱糊工程量为()m2。A、93.39 B、94.36 C、96.16 D、97.28(4)、(单选题)挂镜线油漆工程量为()。A、14.52m B、29.04m C、14.52 m D、29.04 m
(5)、(单选题)天棚喷刷涂料工程量为()m2。A、50.46 B、93.39 22C、143.85 D、147.65(6)、(多选题)下列描述,其中正确的是()。A、墙纸裱糊项目编码为011408001 B、挂镜线项目编码为011403005 C、天棚喷刷涂料项目编码为011407002001 D、基层类型为该项目项目特征之一 E、刮腻子为该项目项目特征之一
74.【背景】某楼地面装饰中,采用丁香米黄天然大理石踢脚线(800mm×150mm),1:1水泥砂浆和素水泥浆粘贴,厚度10mm。石材踢脚线清单编码011105002。(1)、(判断题)该石材踢脚线在分部分项计价表上的项目编码可以编为011105002。()A、正确 B、错误
(2)、(判断题)踢脚线的计量单位可以为m或m。()
A、正确 B、错误
(3)、(单选题)在对石材踢脚线面层材料进行项目特征描述时,可以不描述的内容是()。A、品牌 B、品种 C、规格 D、颜色
(4)、(单选题)下列属于石材踢脚线项目项目特征描述的是()。A、踢脚线高度 B、基层清理 C、基层抹灰 D、材料运输
(5)、(单选题)下列不属于石材踢脚线项目工作内容描述的是()。A、面层材料种类 B、底层抹灰 C、擦缝 D、材料运输
(6)、(多选题)下列费用中属于分部分项工程清单综合单价组成的是()。A、人工费 B、企业管理费 C、规费 D、税金 E、材料费
75.【背景】某公司投资建设一幢商场工程,地下1 层、地上5 层,建筑面积12000
22m,结构类型为框架结构。经过公开招标投标,乙方施工企业中标。双方采用《建设工程施工合同))(示范文本)GF-2013-0201 签订了合同,合同工期280d,并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5 万元。乙方中标后,与甲方签订了固定总价合同。合同履行中发生了以下事件: 事件一:乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时,甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.20m 变更为4.80m,当日乙方停工。25d后甲方才提供正式变更图纸,工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失60万元和顺延工期25d 的书面报告及相关索赔资料,但甲方收到后始终未予答复。
事件二:在工程装修阶段,甲方将外墙门口处镶贴瓷砖变更为干挂大理石,乙方收到了经甲方确认的设计变更文件,调整相应的施工安排,为此比原计划多出20天的施工期。乙方在施工完毕2个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80 万元,但遭到甲方的拒绝。问题:(回答问题时无需考虑事件是否位于关键线路及是否关键线路对索赔造成的影响)
(1)、(判断题)事件一中乙方提出索赔的时间可以满足其索赔要求。()A、正确 B、错误
(2)、(判断题)事件二中甲方拒绝乙方提出的增加费用要求合理。()A、正确 B、错误
(3)、(单选题)该合同采用固定总价合同的原因是()。A、工程特别复杂 B、时间特别紧迫
C、工程数量难以确定 D、工期较短
(4)、(单选题)该案例中,乙方可以得到的费用索赔为()万。A、0 B、60 C、80 D、140(5)、(单选题)该案例中,乙方应该得到的工期索赔为()天。A、0 B、20 C、25 D、45(6)、(多选题)固定总价合同很容易引起合同纠纷,合同纠纷的处理方式主要有()。A、诉讼 B、调解 C、仲裁 D、和解 E、行政处理
第三篇:安装预算员专业技能模拟试卷1(含答案)
重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷
安装预算员专业技能
(一)一、单选(共40题,共40分)
1.FIDIC合同条件下可以合理补偿承包商索赔的条款中规定延误发放图纸可得到补偿的内容是()。A、工期;B、费用;C、利润;D、均可得到补偿;
2.称量式油罐计量仪是由油罐的()测量液位的。
A、体积;B、高度;C、重量;D、面积;
3.施工图设计完成后,根据施工图纸编制的预算称为()。
A、施工图预算;B、设计概算;C、投资估算;D、施工预算;
4.在局域网的解决方案中,最常用的网络拓扑结构是()。
A、总线型;B、环型;C、星型;D、混合型;
5.制定()的水平应是平均先进水平。
A、概算定额;B、施工定额;C、预算定额;D、概算指标;
6.泵是化工厂主要流体输送机械,泵的选型通常要依据流体的物理化学特性进行,下列关于泵的选型要求的说法中,正确的是()。A、毒性或腐蚀性较强的介质可选用屏蔽泵;B、悬浮液优先选用齿轮泵;C、黏度大的液体优先选用离心泵;D、膏状物优先选用屏蔽泵;7.()是将费用值固定下来,然后选出能得到最佳效率的方案。
A、费用法;B、固定费用法;C、固定效率法;D、效率法;
8.承包工程实际造价等于()。
A、合同价;B、索赔额;C、合同价+索赔额;D、以上都不对;
9.管道支架制作安装以()为计量单位。
A、10m;B、100m;C、100kg;D、付;
10.下列关于建设工程索赔的说法,正确的是()。
A、承包人可以向发包人索赔,发包人不可以向承包人索赔;B、索赔按处理方式的不同分为工期索赔和费用索赔;C、工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28d未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;D、索赔意向通知发出后的14d内,承包人必须向工程师提交索赔报告及有关资料;
11.对于教育、科技、文化、卫生、体育用地,其土地使用权的出让年限最高为()A、70;B、40;C、30;D、50;
12.FIDIC合同条件下可以合理补偿承包商索赔的条款中规定变更导致竣工时间的延长可得到补偿的内容是()。A、工期;B、费用;C、利润;D、均可得到补偿;
13.采用工程量清单方式招标,工程量清单必须作为工程招标文件的组成部分,其准确性和完整性由()负责。A、投标人;B、招标人;C、评标人;D、承包人;
14.给、排水安装工程中的各种法兰安装均以()为计量单位。
A、付;B、kg;C、个;D、套;
15.分析工程索赔产生的原因时,下列事件中,不属于合同变更的是()。
A、施工方法变更;B、合同中的遗漏;C、设计变更;D、追加某些工作;
16.在局域网的解决方案中,最常用的联网技术是()
A、以太网;B、令牌环网;C、“FDDI”;D、ATM;
17.工程造价第一种含义是从()角度定义的。
A、建筑安装工程发包商;B、建筑安装工程承包商;C、建设项目投资者;D、设备供应;
18.下列措施中,不属于生产经营单位安全生产保障措施中经济保障措施的是()。
A、保证劳动防护用品、安全生产培训所需要的资金;B、保证工伤社会保险所需要的资金;C、保证安全设施所需要的资金;D、保证员工食宿设备所需要的资金;
19.电气设备的绝缘材料长时间在较高温度作用下,容易导致的危险状况是()。
A、局部断路;B、热击穿短路;C、导线烧断;D、接触不良;
20.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定:造成10人及以上30人以下死亡,或者50人及以上1 00人以下重伤,或者5000万元及以上l亿元以下直接经济损失的事故属于()。A、重伤事故;B、较大事故;C、重大事故;D、一般事故;
21.采用工程量清单计价符合工程量计算方法标准化、工程量计算规则统一化、工程造价确定市场化的要求,此表现了《计价规范》的()。A、通用性;B、规范性;C、实用性;D、统一性;
22.淋浴器安装,以()为计量单位。
A、组;B、个;C、m;D、套;
23.综合单价是指完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械费、()和利润,并考虑风险因素。A、间接费;B、定管费;C、管理费;D、财务费用;
24.某建设项目,建设期为2年,各年投资计划额如下:第一年投资1000万元,第二年投资500万元,若年均投资价格上涨率为5%,则该项目建设期间涨价预备费为()万元。A、75;B、100;C、105.75;D、101.25;
25.竣工验收由()单位负责,必须按程序进行
A、监理;B、施工;C、质检;D、建设;
26.当从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或在采取可能的应急措施后撤离作业场所,这里的权是指()。A、拒绝权;B、批评权和检举、控告权;C、紧急避险权;D、自我保护权;27.下列选项中,不属于设计方案比选原则的是()
A、协调好技术先进性和经济合理性的关系;B、考虑建设投资和运营费用的关系;C、兼顾近期和远期的要求;D、处理好建设规模与资源利用的关系;
28.以下关于生产经营单位的主要负责人的职责的说法中,错误的是()。
A、建立、健全本单位安全生产责任制;B、保证本单位安全生产投入的有效实施;C、根据本单位的生产经营特点,对安全生产状况进行经常性检查;D、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;
29.()是索赔处理的最主要依据。
A、合同文件;B、工程变更;C、结算资料;D、市场价格;
30.按建标[2013]44号文的规定,()是指按工资总额构成,支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位的工人的各项费用。A、人工费;B、计时工资;C、计件工资;D、津贴补贴;
31.在索赔的分类中,可分为单项索赔和总索赔,对总索赔方式说法正确的是()。
A、容易取得索赔成功的一种方式;B、通常采用的一种方式;C、特定情况下,被迫采用的一种方式;D、解决起来较容易的一种方式;
32.()是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用。
A、环境保护费;B、安全文明施工费;C、规费;D、社会保险费;
33.按建标[2013]44号文的规定,()是企业按规定发放的劳动保护用品的支出。
A、津贴补贴;B、劳动保护费;C、劳动保险费;D、职工福利费;34.绘制信息系统流程图的基础是()。
A、数据关系图;B、数据流程图;C、数据结构图;D、功能结构图;
35.以下关于生产经营单位的主要负责人的职责的说法中,错误的是()。
A、建立、健全本单位安全生产责任制;B、保证本单位安全生产投入的有效实施;C、根据本单位的生产经营特点,对安全生产状况进行经常性检查;D、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;
36.作为工程预付款的折扣方式之一,业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值()工程预付款数额时开始起扣。A、大于;B、小于;C、等于;D、为10%;
37.接地线、避雷线的敷设长度,以图示延长米计算以后,另加()的附加长度,纳入工程量。A、3.5%;B、3.9%;C、2.9%;D、2.5%;
38.以下系统中()不能对企业的资金流信息进行管理。
A、ERPII;B、MRPII;C、ERP;D、MRP;
39.()是指为完成工程项目,发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的技术和组织措施费用。A、规费;B、临时设施费;C、其他项目费;D、措施费;
40.为建设项目提供和验证设计参数、数据、资料等所进行的必要的试验费用属于()
A、检验实验费;B、检验鉴定费;C、研究试验费;D、检查鉴定费;
二、多选(共10题,共20分)
41.现场经费是指施工企业的项目经理部组织管理过程中所发生的费用,包括()A、财务经费;B、检验试验费;C、住房公积金;D、工作人员工资;E、工程定位复测点交及竣工清理费;
42.下列()属于物理计量单位
A、套;B、m;C、kg;D、个;E、m3;
43.人与机器的功能和特性在很多方面有着显著的不同,为充分发挥各自的优点,需要进行人机功能的合理分配。下列工作中,适合机器完成的有()。A、快速、高可靠性、高精度的工作;B、单调、操作复杂、简单决策的工作;C、持久、笨重的工作;D、环境条件差、规律性、输出功率大的工作;E、灵活性差、高干扰、信号检测的工作;
44.公路运输事故多,加强事故预防尤为重要。目前,公路运输事故预防技术包括人为因素控制、车辆因素控制、道路因素控制、道路交通安全管理和智能交通运输系统的使用。下列采取的预防公路运输事故的技术中,正确的有()A、改变和抑制交通参与者的异常行为;B、加强车辆检测和维护;C、在夜间易出事故的路段增设“凹下路标”和照明设备;D、科学控制道路进、出口;E、制定灾害气候条件下的交通管制预案;
45.生产经营单位安全生产保障措施由()组成。
A、经济保障措施;B、技术保障措施;C、组织保障措施;D、法律保障措施;E、管理保障措施;
46.《电气设备安装工程定额》适用于()
A、10KV以下变配电设备及线路安装工程;B、配管配线;C、车间动力电气及照明器具;D、设备安装工程;E、各类工业、民用建筑的新建、扩建安装工程;
47.建设项目竣工决算包括()
A、竣工决算报告说明书;B、竣工决算报表;C、工程预算报表;D、竣工图;E、工程造价比较分析;
48.建筑工程招标招标活动应当遵循()原则,择优选择承包单位
A、保密;B、公平;C、公正;D、诚实信用;E、公开;
49.以下()属于建筑工程费用内容。
A、列入建筑工程预算的各种管道、电力和电缆导线敷设工程的费用;B、附属于被安装设备的管线敷设工程费用;C、各种炉窑的砌筑工程的费用;D、修建水库、堤坝、灌渠及防洪等工程的费用;E、为测定安装工程质量对单台设备进行单机试运转工作的调试费;
50.建设工程人工、材料、机械等实物消耗量的计算依据包括()
A、人、料、机单价;B、概算定额;C、预算定额;D、费用定额;E、投资估算指标;
三、判断(共20题,共10分)
51.()在具有火灾危险的场所吸烟的行为属违法行为。
52.()供暖工程图是由平面图、剖面图及详图等三个部分组成的。
53.()相对标高为零(点)时,以±0.000表示。
54.()员工使用的设备、工具如果电气部份出了故障,应请电工修理,不得擅自修理,更不能带故障运行。
55.()工程排污费属于组织措施费。56.()对锅炉进行水泵试稳时,水压升至试验压力,保持5mm,不漏水为合格。
57.()按照国家统计局颁发的文件规定,在民用建设中,一个住宅小区不是一个建设项目。
58.()合理确定和有效控制项目投资水平及工程建设造价水平的基础工作是估算的编制及管理。
59.()管道安装中不包括法兰、阀门及伸缩器的制作安装。
60.()第二类防雷建筑物的滚球半径hr为60m。
61.()编制资金使用计划,确定、分解施工成本管理目标,属于成本管理中的技术措施。
62.()管道支架制作安装,室内管道工程至今32mm以上的安装项目基价已包括,其工程量不得另行计算。
63.()直接工程费由人工费、材料费和机械使用费组成。
64.()工程量清单应采用综合单价计价。
65.()锅炉胀接管管端应打磨光,打磨长度比锅筒壁厚多出40mm。
66.()配电板制作安装及包铁皮,按配电板图示外形尺寸以“m”为计量单位。()
67.()综合布线技术是只能建筑弱点技术中的主要技术之一。
68.()小概率事件的发生,其带给人们的信息量就小。
69.()按照成本计算估算法,组装费不属于国产非标准设备原价的组成范围。
70.()符号“WE”表示沿墙明配线。
四、案例分析(共5题,共30分)71.某综合楼地下车库层高7m,需制作安装规格为1000*500mm矩形排烟风管。风管底边具地面6m,总长120m,材质为镀锌薄钢板(1.0mm)。在风管上安装有:1.14个规格为1000*500mm,L(长)=300mm的蝶阀;1.16个规格为500*300mm的铝合金双层百叶风口;1.11个规格为1000*500mm,L(长)=1000mm的阻抗复合式消声器(120.56kg)。
(1)、(判断题)分部分项工程量清单综合合价=综合单价*清单工程量。A、正确 B、错误
(2)、(判断题)分部分项工程量清单综合合价=综合单价*定额工程量。A、正确 B、错误
(3)、(单选题)已知δ=1.0mm镀锌钢板48.67元/m2,型钢4.58元/kg,1000×500mm的蝶阀480元/个,500×300mm的铝合金双层百叶风口300元/个,1000×500mm的阻抗复合式消声器1050元/个,1000*500mm矩形排烟风管直接工程费单价为()元/㎡ A、48.67 B、175.52 C、6202.88 D、4.58(4)、(单选题)已知δ=1.0mm镀锌钢板48.67元/m2,型钢4.58元/kg,1000×500mm的蝶阀480元/个,500×300mm的铝合金双层百叶风口300元/个,1000×500mm的阻抗复合式消声器1050元/个,1000*500mm矩形排烟风管直接工程费合价为()元/㎡ A、48.67 B、175.52 C、6202.88 D、4.58(5)、(单选题)已知δ=1.0mm镀锌钢板48.67元/m2,型钢4.58元/kg,1000×500mm的蝶阀480元/个,500×300mm的铝合金双层百叶风口300元/个,1000×500mm的阻抗复合式消声器1050元/个,1000*500mm矩形排烟风管人工费合价为()元/㎡ A、48.67 B、175.52 C、6202.88 D、123.50(6)、(多选题)直接工程费应该包含()。A、间接费 B、措施费 C、人工费 D、材料费 E、机械费
72.1.该建筑物为单层砖混结构,建筑物净高3.6m,顶板为现浇,建筑物室内外高差0.45m。2.电源采用三相四线制、电缆埋地穿管入户,室外部分管道埋深0.8m;配线线路全部采用穿管暗敷,照明插座线路采用BV2.5mm2穿PVC刚性阻燃电工管,2根穿PC16,3~5根穿PC20;柜机空调插座采用BV5×4mm2穿SC25。3.入户处做重复接地,配电箱AL下设断接卡子一处,接地母线采用-40×4镀锌扁钢,室外埋深0.75m,坚土;接地极采用镀锌角钢∠50×50×5×2500mm,直立打入地下,顶埋深0.75m。接地电阻不得大于1欧姆。4.配电箱AL型号为PZ30R/20,厂家成品供应,箱内无端子板;配电箱尺寸为350(高)×250(宽)×120(深),底边安装高度距地1.6m。5.其他安装高度:A86K11-10N、A86K21-10N、调速开关A86KT250安装高1.3m;插座A86Z223-10N、86Z14-25,安装高度0.3m;荧光灯YG2-22×40W、防水防尘灯1×60W、圆球吸顶灯Φ3001×40W、吊扇Φ1400吸顶安装。答题要求:1.进配电箱AL的管线,仅计算配管部分(出外墙1.5m)。2.尺寸在图纸中按比例量取(1∶100)。3.电气配管进入地坪或顶板的深度均按100mm计算。4.不考虑挖填土工。
(1)、(判断题)荧光灯的清单项目编码应为030213004001。A、正确 B、错误
(2)、(判断题)荧光灯数量为4套。A、正确 B、错误
(3)、(单选题)吸顶双管荧光灯YGZ-2计量单位为()。A、个 B、套 C、台 D、m(4)、(单选题)防水防尘灯计量单位为()。A、个 B、套 C、台 D、m(5)、(单选题)按清单计算规则,圆球吸顶灯的工程量为()套。A、1 B、2 C、3 D、4(6)、(多选题)本题中下列哪些项目不属于小电器()。A、板式暗开关:A86K11-10 B、板式暗开关:A86K21-10 C、吸顶双管荧光灯 D、接地电阻
E、单相暗插座:A862223-10
73.1.成套落地式配电箱XL-51三只,基础采用10#槽钢12m(10kg/m),压接铜接线端子截面16mm260个。2.砖混凝土结构暗配电线管MT15共80米,接线盒20个,开关盒20个。3.主材只列出数量和损耗量,不计入合价。4.不计算脚手架搭拆费,临时设施费率按1%,劳动保险费率1.8%,税率3.445%,检验试验费按现行的规定计算。5.现场安全文明施工措施费按省级文明工地考虑。预留金按1000元考虑。(1)、(判断题)分部分项工程量清单综合单价中应计算规费。A、正确 B、错误
(2)、(判断题)分部分项工程量清单综合单价中不应计算规费。A、正确 B、错误
(3)、(单选题)单位工程费中,规费小计为()元。A、2139.71 B、62.66 C、24.61 D、3.2(4)、(单选题)单位工程费中,劳动保险费为()元。A、57.54 B、62.66 C、24.61 D、3.2(5)、(单选题)单位工程费中,安全生产监督费为()元。A、2139.71 B、1.92 C、24.61 D、3.2(6)、(多选题)下列哪些费用是税金的计取基数()。A、分部分项工程量清单计价 B、措施项目清单计价 C、其他项目计价 D、利润 E、规费
74.1.该建筑物为单层砖混结构,建筑物净高3.6m,顶板为现浇,建筑物室内外高差0.45m。2.电源采用三相四线制、电缆埋地穿管入户,室外部分管道埋深0.8m;配线线路全部采用穿管暗敷,照明插座线路采用BV2.5mm2穿PVC刚性阻燃电工管,2根穿PC16,3~5根穿PC20;柜机空调插座采用BV5×4mm2穿SC25。3.入户处做重复接地,配电箱AL下设断接卡子一处,接地母线采用-40×4镀锌扁钢,室外埋深0.75m,坚土;接地极采用镀锌角钢∠50×50×5×2500mm,直立打入地下,顶埋深0.75m。接地电阻不得大于1欧姆。4.配电箱AL型号为PZ30R/20,厂家成品供应,箱内无端子板;配电箱尺寸为350(高)×250(宽)×120(深),底边安装高度距地1.6m。5.其他安装高度:开关A86K11-10N、A86K21-10N、调速开关A86KT250安装高1.3m;插座A86Z223-10N、86Z14-25,安装高度0.3m;荧光灯YG2-22×40W、防水防尘灯1×60W、圆球吸顶灯Φ3001×40W、吊扇Φ1400吸顶安装。答题要求:1.进配电箱AL的管线,仅计算配管部分(出外墙1.5m)。2.尺寸在图纸中按比例量取(1∶100)。3.电气配管进入地坪或顶板的深度均按100mm计算。4.不考虑挖填土工。
(1)、(判断题)小电器的清单项目编码应为030204031。A、正确 B、错误
(2)、(判断题)配电箱的清单项目编码应为030204031。A、正确 B、错误
(3)、(单选题)电气配管(焊接钢管;SC50;砖、混凝土结构暗配)计量单位为()。A、个 B、套 C、台 D、m(4)、(单选题)电气配管(焊接钢管;SC50;砖、混凝土结构暗配)的清单工程量为()。m A、4.5 B、14.3 C、47.35 D、36.3(5)、(单选题)电气配管(焊接钢管;SC25;砖、混凝土结构暗配;开关盒86H50)的 A、4.5 B、14.3 C、47.35 D、36.3(6)、(多选题)下列清单工程量中计算正确的是()。
A、电气配管(焊接钢管;SC25;砖、混凝土结构暗配;开关盒86H50)14.3m B、电气配管(焊接钢管;SC50;砖、混凝土结构暗配)4.5m C、接地装置10项 D、电扇2台 E、荧光灯4套
75.某住宅楼管道安装工程,该楼27层,框架-剪力墙结构,钢筋混凝土结构施工时采用钢模板。计算工程量为:DN50mm以内镀锌钢管324m,其中有280m安装在管道间,安装高度超过3.6m的管道有24m。DN50mm镀锌钢管22元/m。相应的定额条目如下表所示。定额规定:1.1脚手架搭设按人工费的5%计算,其中人工工资占25%;1.1管道间安装,人工费乘以系数1.3;1.1主体结构内外浇注的人工费乘以1.05;1.1高层建筑增加系数13%;1.1操作超高增加费系数1.1。(1)、(判断题)未计价材料数量=工程量*定额消耗量。A、正确 B、错误
(2)、(判断题)材料费=单价*定额消耗量。A、正确 B、错误
(3)、(单选题)本题的脚手架搭设费为()元 A、2.94 B、95.86 C、10 D、280(4)、(单选题)本题管道间安装人工费为()元 A、2.94 B、95.86 C、2492.24 D、280(5)、(单选题)本题主体结构内外浇注的人工费为()元 A、2.94 B、95.96 C、10 D、2012.96(6)、(多选题)下列关于费用计算正确的是()
A、管道间安装管道人工增加费用为497.03元,此费用实际上应归类为人工费 B、主体结构采用钢模板(内外浇注)管道安装人工增加费为95.86元,此费用实际上应归类为材料费
C、操作超高增加费为14.20元,此费用实际上应归类为人工费 D、高层建筑增加费为249.22元,此费用实际上应归类为人工费 E、此项目的直接工程费为11820.15元
重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷
安装预算员专业技能答案
(一)一、单选(共40题,共40分)1.【答案】:D
2.【答案】:D
3.【答案】:A
4.【答案】:C
5.【答案】:B
6.【答案】:A
7.【答案】:B
8.【答案】:C
9.【答案】:C
10.【答案】:C
11.【答案】:D
12.【答案】:A
13.【答案】:B 14.【答案】:A
15.【答案】:B
16.【答案】:A
17.【答案】:C
18.【答案】:D
19.【答案】:B
20.【答案】:C
21.【答案】:A
22.【答案】:A
23.【答案】:C
24.【答案】:D
25.【答案】:D
26.【答案】:C
27.【答案】:D
28.【答案】:C
29.【答案】:A
30.【答案】:A
31.【答案】:C
32.【答案】:C
33.【答案】:B
34.【答案】:B
35.【答案】:C 36.【答案】:C
37.【答案】:B
38.【答案】:D
39.【答案】:D
40.【答案】:C
二、多选(共10题,共20分)41.【答案】:BDE
42.【答案】:BCE
43.【答案】:ACD
44.【答案】:ABDE
45.【答案】:ABCE
46.【答案】:ABCE
47.【答案】:ABDE
48.【答案】:BCDE
49.【答案】:ACD
50.【答案】:BCE
三、判断(共20题,共10分)51.【答案】:√
52.【答案】:╳
53.【答案】:√
54.【答案】:√
55.【答案】:╳
56.【答案】:√ 57.【答案】:╳
58.【答案】:√
59.【答案】:√
60.【答案】:╳
61.【答案】:╳
62.【答案】:╳
63.【答案】:√
64.【答案】:√
65.【答案】:╳
66.【答案】:√
67.【答案】:√
68.【答案】:╳
69.【答案】:√
70.【答案】:√
四、案例分析(共5题,共30分)71.【答案】:
√、╳、B、C、D、CDE
72.【答案】:
√、√、B、B、B、CD
73.【答案】:
╳、╳、B、A、B、ABCE
74.【答案】:
╳、╳、D、A、B、ABE
75.【答案】:
√、√、B、C、D、ACDE
第四篇:土建预算员专业技能(二)模拟试卷及答案
重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷
土建预算员专业技能
(二)一、单选(共40题,共40分)
1.在施工项目形成过程中,对施工项目成本进行对比评价和总结是()。A、成本核算 B、成本控制 C、成本考核 D、成本分析
2.某高层建筑物建筑面积为9000㎡,建筑物内有一设备管道夹层(层高2.1m,面积500㎡)。根据重庆建筑工程现行相关计价定额规定,该建筑物综合脚手架应计入面积为()㎡。A、9000 B、9250 C、9500 D、8500
3.广联达钢筋抽样软件(GGJ2009)遵从于国家规范及平法标准,使用建模方式,从整体上去设计各个构件之间的()关系,以表格方式进行辅助。A、分解 B、扣减 C、局部 D、协调
4.施工预算一般是在()的控制下编制、修订的。
A、投标价 B、评标价 C、施工图预算 D、结算价
5.工程预付款起扣点若按式T=P-M/N计算,式中N表示()。
A、承包工程合同总额 B、工程预付款数额
C、主要材料、构件所占比重 D、工程累计完成额
6.投标报价编制的依据是()。
A、预算定额 B、标底价格 C、企业定额 D、利润最大化
7.根据重庆现行相关定额机械土石方规定,凡图示槽底宽(不含加宽工作面)在()m以内,且槽底长大于底宽三倍以上者,执行沟槽项目。A、2 B、3 C、5 D、7
8.某M7.5水泥砂浆普通砖空花墙(M5.0水泥砂浆空花墙基价为1326.76元/10m
333,砂浆用量为1.18m/10m;M5.0水泥砂浆单价为102.58元/m,M7.5水泥砂浆单价为118.41元/m3),经换算后的预算单价为()。A、1345.44元/10m3
3B、134.54元/m C、1341.44元/10m3 D、134.14元/m3
9.关于土石方及建筑垃圾的弃渣费(渣场费),根据重庆建筑工程现行相关计价
3定额及综合解释,下列说法正确的是()。A、已综合在定额其他子目中 B、已综合在定额其他费用中 C、发生时按实计算 D、发生时不计算
10.工程预付款的性质是一种提前支付的()。
A、工程款 B、进度款 C、材料款 D、结算款
11.根据《钢结构工程施工规范》(GB50755-2012)规定,进口钢材复验的取样、制样及试验方法应按设计文件和合同规定的标准执行。海关商检结果应经()认可后,可作为有效的材料复验结果。A、监理工程师 B、项目经理 C、项目负责人 D、设计负责人
12.采用实际费用法计算工程索赔费用时,()即是承包商应得的索赔金额。
A、直接费的额外费用
B、直接费的额外部分+应得的利润 C、直接费的额外费用+应得的间接费
D、直接费的额外费用+应得的间接费和利润
13.下列不属于施工成本控制依据的有()。A、工程承包合同 B、结算报告 C、施工成本计划 D、工程变更
14.人工挖土方定额子目,根据重庆建筑工程现行相关计价定额规定,每100m
3人工消耗量38.220工日。若挖的是湿土,则每1m3人工消耗量为()工日。A、38.220 B、0.3822 C、45.100 D、0.4510
15.总价合同的适用条件,下列说法错误的有()。
A、工程招标时设计深度已达到施工图的设计深度,合同履行过程中不会出现较大的设计变更,以及承包商依据的报价工程量与实际完成工程量不会有较大差距 B、工程规模较小,技术不太复杂的中小型工程或承包工作内容较为简单的工程 C、工程合同工期较短(一般1年以内),双方可以不必考虑市场价格浮动可能对承包价格的影响
D、抢险救灾的工程
16.计价争议发生后,根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定,对争议作出解释或认定,下列说法错误的有()。
A、有关工程安全标准等方面的争议应提请建设工程安全监督机构作出 B、有关工程质量标准等方面的争议应提请建设工程质量监督机构作出 C、有关工程进度标准等方面的争议应提请建设工程监理管理协会作出 D、有关工程计价依据等方面的争议应提请建设工程造价管理机构作出
17.《重庆工程造价信息》(2016第一期)发布的材料信息价,细石砼信息价在同强度等级商品砼信息价基础上()一个强度等级计。A、降低 B、提高 C、降至 D、提至
18.单价法编制施工图预算,正确的步骤是()。
A、列项,计算工程量→取费计算→套用定额,计算直接费和主材消耗量→熟悉图纸资料,了解现场情况,作好准备工作→校核,填写编制说明,装订,签章及审批
B、熟悉图纸资料,了解现场情况,作好准备工作→列项,计算工程量→套用定额,计算直接费和主材消耗量→取费计算→校核,填写编制说明,装订,签章及审批
C、熟悉图纸资料,了解现场情况,作好准备工作→套用定额,计算直接费和主材消耗量→列项,计算工程量→取费计算→校核,填写编制说明,装订,签章及审批 D、列项,计算工程量→套用定额,计算直接费和主材消耗量→取费计算→熟悉图纸资料,了解现场情况,作好准备工作→校核,填写编制说明,装订,签章及审批
19.竣工结算过程中,除了对承包商超出设计图纸范围所增加的工程量监理不予计量外,还包括()。
A、因发包人原因造成返工的工程量 B、因承包商原因造成返工的工程量 C、因不可抗力造成返工的工程量 D、因不利施工条件造成返工的工程量
20.对于采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程,保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议由()中提出。A、施工单位在施工 B、建设单位在建设 C、监理单位在监理 D、设计单位在设计
21.《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)通用条款规定,在施工过程中,因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误,应当按照()处理。A、增加的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延 B、增加的费用由承包人承担,延误的工期相应顺延 C、增加的费用由发包人补偿,延误的工期相应顺延 D、增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延
22.根据中华人民共和国住房和城乡建设部建标【2013】44号文规定,下列费用中属于企业管理费的是()。A、劳动保险费 B、医疗保险费 C、住房公积金 D、养老保险费
23.根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》规定,劳动争议申请仲裁的时效期间为()年。A、1 B、2 C、3 D、6
24.根据《标准施工招标文件》,现场地质勘探资料、水文气象资料的准确性应由()负责。A、地质勘察单位 B、发包人 C、承包人 D、监理人
25.施工单位应当在工程竣工验收前,将形成的有关工程档案向()归档。
A、监理单位 B、建设单位
C、城建档案管理机构 D、质量监督机构
26.广联达计价软件(GBQ4.0)进行工程量清单编制时,单位工程的新建,既可以按向导新建,也可以按()新建。A、历史 B、类别 C、内容 D、模板
27.三面利用建筑物维护结构设置的雨篷,根据重庆建筑工程现行相关计价定额及综合解释,()建筑面积。A、要计算 B、不计算
C、按全面积计算 D、按半面积计算
28.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)除专用合同条款规定外,发承包双方在收到总监理工程师或造价工程师的暂定结果通知之后的()内,未对暂定结果予以确认也未提出不同意见的,视为发承包双方已认可该暂定结果。A、7天 B、14天 C、28天 D、56天
29.以招标文件中合同条件、设计图纸、工程量清单等为依据,以有关价格条件为基础,结合调研和现场考察获得的情况,根据本企业工料消耗水平,对完成招标工程所需全费用的估算,属于()。A、指导性成本计划 B、竞争性成本计划 C、实施性计划成本 D、施工成本核算
30.施工成本控制步骤正确的是()。
A、比较→分析→预测→纠偏→检查 B、比较→预测→分析→纠偏→检查 C、分析→预测→比较→纠偏→检查 D、分析→比较→预测→纠偏→检查
31.在广联达图形软件里绘制板、满堂基础、满基垫层、大开挖等构件,一般采用()。A、条式画法 B、点式画法 C、块式画法 D、面式画法
32.用()编制施工预算,其编制方法与施工图预算的编制方法大体相同,所不同的是施工预算的项目划分内容与分析计算都比施工图预算更为详细、更为具体。
A、扩大单价法 B、单位计价法 C、单位估价法 D、实物金额法
33.根据成本运行规律,成本管理责任体系应包括组织管理层和()。
A、项目监理部 B、项目营销部 C、项目经理部 D、项目设计部
34.目的在于迅速取得资料、在经济活动中及时采取措施进行调整的核算是()。A、会计核算 B、业务核算 C、成本核算 D、统计核算
35.由于业主要求、政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改,应该由()承担责任。A、发包人 B、承包人 C、设计人 D、监理人
36.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)通用条款规定,下列关于保险的表述错误的有()。
A、劳务分包人施工开始前,工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理的保险,且不需劳务分包人支付保险费用
B、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备,由工程承包人办理或获得保险,且不需劳务分包人支付保险费用
C、工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险,并支付保险费用 D、工程承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,支付保险费用
37.《重庆工程造价信息》(2016第一期)发布的商品砼信息价,未含超高措施费;若150m≥商品砼泵送高度≥120m时,商品砼超高措施费为()元/m3。A、20 B、25 C、30 D、40
38.在施工过程中,施工企业完成建设单位提出的施工图纸以外的零星项目或工作所需的费用是()。A、暂列金额 B、暂估价
C、总承包服务费 D、计日工
39.渝建发【2016】35号文规定的建筑工程费用计算程序,下列正确的是()。
A、税前工程造价=人工费+材料费+施工机械(具)使用费+企业管理费+利润+规费
B、税前工程造价=直接费+间接费+利润 C、税前工程造价=直接费+间接费+利润+建设工程竣工档案编制费+住宅工程质量分户验收费+安全文明施工专项费
D、税前工程造价=直接费+间接费+利润+安全文明施工专项费
40.事故报告后出现新情况,以及事故发生之日起()日内伤亡人数发生变化
A、15 B、20 C、30 D、40
二、多选(共10题,共20分)
41.下列与编制施工预算时的定额选项及工料分析有密切关系的是()。A、开挖土方是采用人工还是机械,运距的远近B、垂直运输机械是使用塔吊,还是卷扬机 C、脚手架采用什么材料、何种方式 D、预制构件是委托加工还是现场制作 E、委托咨询合同
42.工程量计算中的“三线一面”指的是()。
A、外墙外边线 B、外墙中心线 C、内墙净长线
D、建筑物底层建筑面积 E、建筑物首层建筑面积
43.用广联达计价软件(GBQ4.0)编制清单,计量规范(则)措施项目中列出了()的项目,称为施工技术措施项目。A、项目编码 B、项目名称 C、项目特征 D、计量单位 E、工程量
44.下列选项属于工程预算资料的是()。
A、施工合同 B、补充协议
C、已标价工程量清单或预算书 D、监理大纲 E、施工方案
45.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定,工程计价表格主要有()。
A、规费、税金项目清单与计价表 B、分部分项工程量清单表 C、措施项目清单表 D、其他项目清单表 E、按实计算费用表
46.能体现动态性变化特征,并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息有()。A、消耗量定额 B、价格信息 C、工程造价指数 D、计价文件 E、已完工程信息
47.施工预算计算工程量时,往往按施工顺序的()列工程项目。
A、分层 B、分段 C、分部位 D、分地区 E、分工种
48.工程量差主要由()原因造成。
A、材料价差 B、费用调整 C、设计修改 D、设计漏项 E、施工现场更改
49.建筑工程施工图预算审查的组织形式有()。
A、单独审查 B、全面审查 C、委托审查 D、重点审查 E、会审
50.计价定额的使用方法,一般可分为()。
A、定额计价形式 B、定额的直接套用 C、定额的换算使用 D、编制补充定额
E、工程量清单计价形式
三、判断(共20题,共10分)
51.()竣工结算的程序:承包人提交竣工结算文件→竣工结算文件的签认→发包人核对竣工结算文件。
52.()规费和税金按国家或省级、建设主管部门的规定计算。规费中的工程排污费应按工程所在地环境保护部门规定标准缴纳后按实列入。
53.()根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》(GB500854-2013)规定,本规范对现浇砼工程项目“工作内容”中包括模板工程的内容,同时又在措施项目中单列了现浇砼模板工程项目。对此,由招标人根据工程实际情况选用,若招标人在措施项目清单中未编列现浇砼模板项目清单,即表示现浇砼模板项目不单列,现浇砼工程项目的综合单价中应包括模板工程费用。
54.()伤亡事故处理结案后,应当公开宣布处理结果。
55.()建立已完项目的成本资料、报告报表等的归集、整理、保管和使用管理制度,是施工成本管理的基础工作。
56.()分部(分项)工程施工设计是针对某些特别重要的、技术复杂的,或采用新工艺、新技术施工的分部(分项)工程所编制的。
57.()依据《重庆工程造价信息》(2016第一期)规定:乔木高度,指从地表面到树冠端顶之间垂直高度,不计徒长枝。
58.()在广联达图形软件里根据图纸修改各层的层高,层高的单位软件里为㎜。
59.()在广联达计价软件(GBQ4.0)里,总价措施依据计算基数乘以费率得出,无法锁定清单,也不能锁定综合单价。
60.()对于简单的工程,一般只编制施工方案,并附以施工进度计划和施工平面图。
61.()施工现场设备、用具等需符合保护劳动者生理和心理健康的要求。
62.()即使工程变更价款没有确定,或者承包人对工程师答应给予付款的金额不满意,承包人也必须一边进行变更工作,一边根据合同寻求解决办法。
63.()根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标【2013】44号)规定,施工机具使用费包括施工机械使用费和仪器仪表使用费。
64.()《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)通用条款规定,涉及设计变更的,应由设计人提供变更后的图纸和说明;如变更超过原设计标准或批准的建设规模时,发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。
65.()施工机械使用费=施工机械台班耗用量×施工机械台班单价。
66.()在广联达计价软件“费用汇总”里,费率可以手工修改。
67.()根据工程惯例,除非工程师明显超越合同权限,承包人应该无条件地执行工程变更的指示。
68.()工程量清单应由具有编制能力的投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。
69.()施工组织总设计是以单位工程为对象编制的。
70.()审查施工图预算,发现高估冒算,应如实纠正;发现漏项少算,不予增补。
四、案例分析(共5题,共30分)71.某框架结构建筑,建筑面积3800㎡,四类工程。该工程采用工程量清单计价。经过计算,该工程分部分项工程费(含技术措施费)为360万元,其中基价直接工程费260万元。按规定计算的其他项目费合计为25万元,安全文明施工专项费1.185万元。组织措施费费率1.161%,规费费率1.187%,税率1.148%。
(1)、(判断题)投标人应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。A、正确
B、错误
(2)、(判断题)规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用。
A、正确 B、错误
(3)、(单选题)该工程组织措施费为()万元。A、11.1586 B、11.1127 C、11.1315 D、11.1045(4)、(单选题)该工程规费为()万元。A、11.1396 B、11.1662 C、11.1029 D、11.1295(5)、(单选题)该工程造价为()万元。A、470.984 B、429.543 C、449.575 D、401.1758(6)、(多选题)下列说法正确的是()。
A、招标工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础,竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定
B、措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价,不得作为竞争性费用
C、工程量应当按照相关工程的现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算 D、全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设工程施工发承包,必须采用工程量清单计价
E、招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分,其准确性和完整性由投标人负责
72.某总包单位承接了一栋科教楼工程,在施工过程中发生如下事件:1项目部新聘的预算员、资料员迟迟未签订劳动合同;2建设单位一直未向总包单位支付安全防护、文明施工措施费用;3玻璃幕墙工程总包单位经建设单位同意分包给了一家专业施工单位;4玻璃幕墙专业施工单位因自身原因造成1人死亡一人重伤的脚手架垮塌事故;5总.分包单位在分包合同中约定了幕墙工程的保修时限。(1)、(判断题)根据《劳动合同法》,用人单位与劳动者已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起45日内订立书面劳动合同。A、正确
B、错误
(2)、(判断题)建设工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起,工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。A、正确
B、错误
(3)、(单选题)总包单位与分包单位在分包合同中已约定,由分包单位自行负责分包工程的安全生产。现分包工程发生了安全事故,则该事故应由()。A、按约定由分包单位自行承担全部责任
B、分包单位承担主要责任,总包单位承担次要责任 C、总包单位承担全部责任
D、总包单位与分包单位承担连带责任
(4)、(单选题)该工程合同工期为11.5个月,其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用70万元(合同疏漏了该部分费用的支付约定),根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定,建设单位预付该部分费用最低应为()万元。
A、7 B、14 C、21 D、35(5)、(单选题)关于建设工程分包的说法,下列说法正确的是()。A、分包单位没有资质要求 B、分包单位不得再次分包
C、分包单位由总包单位自由确定 D、分包的工作内容没有限制
(6)、(多选题)房屋建筑工程保修范围内,保修期为2年的工程有()。A、供热与供冷系统 B、电气管线、设备安装
C、装修工程 D、人防工程
E、房间和墙面的防渗漏
73.某独立土方工程,招标文件估计工程量为100万m
。合同约定:1工程款按月支付并同时在该款中扣留5%的预付款;土方工程全费用单价为10元/ m3,当实际工程量超过估计工程量10%时,超过部分按9元/ m3;当月施工单位完成土方工程量25万m3,截止该月施工单位累计完成120万m3。2工程完工后,发、承包双方预算专业人员应根据相关规定和程序,及时办完本工程结算,否则由责任方承担违约责任。
(1)、(判断题)单项工程竣工后,承包商应在提交竣工验收报告的同时,向业主递交完整的结算资料和竣工结算报告。A、正确
B、错误
(2)、(判断题)根据《建设工程价款结算暂行办法》,在竣工结算编审过程中,单位工程竣工结算由总承包商编制。
A、正确
B、错误
(3)、(单选题)在工程进度款结算支付中,承包商提交的已完工程量,监理不予计量的有()。
A、因业主提出的设计变更而增加的工程量 B、因承包商原因造成的返工工程量
C、因业主延期开工造成的施工机械台班增加量 D、因地质原因需加固处理的增加量
(4)、(单选题)该土方工程该月应结工程款为()万元。A、240
3B、237.5 C、228 D、231.16(5)、(单选题)如甲方不按合同约定支付工程进度款,双方又未达成延期付款协议,致使施工无法进行,则()。A、乙方仍应设法继续施工
B、乙方如停止施工则应承担违约责任 C、乙方可停止施工,由甲方承担违约责任 D、乙方可停止施工,由双方共同承担责任
(6)、(多选题)竣工结算方式通常有()。A、单位工程竣工结算 B、单项工程竣工结算
C、建设项目竣工总结算 D、分项工程竣工结算 E、分部工程竣工结算
74.某建筑(-1F/2F),地下室层高2.20m,首层层高3.90m,二层层高3.00m,建筑面积包括地下室,610㎡/层。首层入口处有一无柱雨篷,雨篷结构板的水平投影面积为6.00m×2.40m(均是外墙结构以外尺寸);1~2层间有一无顶盖室外钢楼梯,水平投影面积15.02㎡。
(1)、(判断题)建筑面积是指建筑物的水平平面面积,即外墙勒脚以上各层水平投影面积的总和。
A、正确
B、错误
(2)、(判断题)建筑面积包括使用面积、辅助面积和结构面积。使用面积与辅助面积的总和称为“有效面积”。
A、正确
B、错误
(3)、(单选题)该建筑首层建筑面积为()㎡。A、617.2 B、621.171 C、621.14 D、639.42(4)、(单选题)上下两个错层户室共用的室内楼梯,建筑面积应按()。A、上一层的自然层计算 B、下一层的自然层计算
C、上一层的结构层计算 D、下一层的结构层计算
(5)、(单选题)根据《建筑工程建筑面积计算规范》,不应计算建筑面积的有()。
A、建筑物外墙外侧保温隔热层 B、建筑物内的变形缝
C、无永久性顶盖的架空走廊 D、有围护结构的屋顶水箱间(6)、(多选题)关于建筑面积的作用,下列说法正确的是()。A、是建设工程技术经济指标的计算基础 B、是计算单位面积造价的依据 C、是计算有关分项工程费用的依据 D、是计算开工面积等重要指标的依据 E、整体作用不大
75.某平面防潮层工程,设计做法为抹一层防水砂浆,要求用1:2水泥砂浆加8%的防水粉。每m31:2水泥砂浆消耗32.5水泥570㎏。防水粉单价1.29元/㎏。定额子目情况见下表:
(1)、(判断题)该工程防水粉的掺量为水泥砂浆消耗量的8%。A、正确
B、错误
(2)、(判断题)换算后的定额基价=原定额基价+换入的费用-换出的费用。A、正确
B、错误
(3)、(单选题)每10㎡ 该防潮层32.5水泥消耗量为()。A、1162.8㎏ B、570㎏
C、116.28㎏ D、57㎏
(4)、(单选题)该工程防水粉设计用量为()。A、45.6㎏/100㎡ B、93.024㎏/100㎡
C、45.6㎏ D、93.024㎏
(5)、(单选题)该分项工程100㎡预算基价为()。A、754.62元 B、854.62元
C、654.62元 D、679.16元
(6)、(多选题)计价定额的使用方法,一般可分为()。A、定额的选用 B、定额的直接套用
C、定额的换算使用 D、编制补充定额 E、以上都错
重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷
土建预算员专业技能
(二)一、单选(共40题,共40分)1.【答案】:D
2.【答案】:B
3.【答案】:B
4.【答案】:C
5.【答案】:C
6.【答案】:C
7.【答案】:C
8.【答案】:A
9.【答案】:C
10.【答案】:C
11.【答案】:A
12.【答案】:D
13.【答案】:B
14.【答案】:D
15.【答案】:D
16.【答案】:C
17.【答案】:B
18.【答案】:B 19.【答案】:B
20.【答案】:D
21.【答案】:C
22.【答案】:A
23.【答案】:A
24.【答案】:B
25.【答案】:B
26.【答案】:D
27.【答案】:B
28.【答案】:B
29.【答案】:B
30.【答案】:A
31.【答案】:D
32.【答案】:B
33.【答案】:C
34.【答案】:B
35.【答案】:A
36.【答案】:D
37.【答案】:C
38.【答案】:D
39.【答案】:A
40.【答案】:C
二、多选(共10题,共20分)41.【答案】:ABCD
42.【答案】:ABCD
43.【答案】:ABCD
44.【答案】:ABCE
45.【答案】:ABCD
46.【答案】:BCE
47.【答案】:ABC
48.【答案】:CDE
49.【答案】:ACE
50.【答案】:BCD
三、判断(共20题,共10分)51.【答案】:╳
52.【答案】:√
53.【答案】:√
54.【答案】:√
55.【答案】:√
56.【答案】:√
57.【答案】:√
58.【答案】:╳
59.【答案】:√
60.【答案】:√
61.【答案】:√ 62.【答案】:√
63.【答案】:√
64.【答案】:√
65.【答案】:√
66.【答案】:√
67.【答案】:√
68.【答案】:╳
69.【答案】:╳
70.【答案】:╳
四、案例分析(共5题,共30分)71.【答案】:
√、√、A、B、B、ABCD
72.【答案】:
╳、√、D、D、B、BC
73.【答案】:
√、╳、B、C、C、ABC
74.【答案】:
√、√、A、A、C、ABCD
75.【答案】:
╳、√、C、B、A、BCD
第五篇:土建预算员专业技能模拟试卷2
重庆市建设行业专业人员岗位模拟试卷
土建预算员专业技能
(二)一、单选(共40题,共40分)
1.在施工项目形成过程中,对施工项目成本进行对比评价和总结是()。A、成本核算 B、成本控制 C、成本考核 D、成本分析
2.某高层建筑物建筑面积为9000㎡,建筑物内有一设备管道夹层(层高2.1m,面积500㎡)。根据重庆建筑工程现行相关计价定额规定,该建筑物综合脚手架应计入面积为()㎡。A、9000 B、9250 C、9500 D、8500
3.广联达钢筋抽样软件(GGJ2009)遵从于国家规范及平法标准,使用建模方式,从整体上去设计各个构件之间的()关系,以表格方式进行辅助。A、分解 B、扣减 C、局部 D、协调
4.施工预算一般是在()的控制下编制、修订的。
A、投标价 B、评标价 C、施工图预算 D、结算价
5.工程预付款起扣点若按式T=P-M/N计算,式中N表示()。
A、承包工程合同总额 B、工程预付款数额
C、主要材料、构件所占比重 D、工程累计完成额
6.投标报价编制的依据是()。
A、预算定额 B、标底价格 C、企业定额 D、利润最大化
7.根据重庆现行相关定额机械土石方规定,凡图示槽底宽(不含加宽工作面)在()m以内,且槽底长大于底宽三倍以上者,执行沟槽项目。A、2 B、3 C、5 D、7
8.某M7.5水泥砂浆普通砖空花墙(M5.0水泥砂浆空花墙基价为1326.76元/10m
333,砂浆用量为1.18m/10m;M5.0水泥砂浆单价为102.58元/m,M7.5水泥砂浆单价为118.41元/m3),经换算后的预算单价为()。A、1345.44元/10m3
3B、134.54元/m C、1341.44元/10m3 D、134.14元/m3
9.关于土石方及建筑垃圾的弃渣费(渣场费),根据重庆建筑工程现行相关计价
3定额及综合解释,下列说法正确的是()。A、已综合在定额其他子目中 B、已综合在定额其他费用中 C、发生时按实计算 D、发生时不计算
10.工程预付款的性质是一种提前支付的()。
A、工程款 B、进度款 C、材料款 D、结算款
11.根据《钢结构工程施工规范》(GB50755-2012)规定,进口钢材复验的取样、制样及试验方法应按设计文件和合同规定的标准执行。海关商检结果应经()认可后,可作为有效的材料复验结果。A、监理工程师 B、项目经理 C、项目负责人 D、设计负责人
12.采用实际费用法计算工程索赔费用时,()即是承包商应得的索赔金额。
A、直接费的额外费用
B、直接费的额外部分+应得的利润 C、直接费的额外费用+应得的间接费
D、直接费的额外费用+应得的间接费和利润
13.下列不属于施工成本控制依据的有()。A、工程承包合同 B、结算报告 C、施工成本计划 D、工程变更
14.人工挖土方定额子目,根据重庆建筑工程现行相关计价定额规定,每100m
3人工消耗量38.220工日。若挖的是湿土,则每1m3人工消耗量为()工日。A、38.220 B、0.3822 C、45.100 D、0.4510
15.总价合同的适用条件,下列说法错误的有()。
A、工程招标时设计深度已达到施工图的设计深度,合同履行过程中不会出现较大的设计变更,以及承包商依据的报价工程量与实际完成工程量不会有较大差距 B、工程规模较小,技术不太复杂的中小型工程或承包工作内容较为简单的工程 C、工程合同工期较短(一般1年以内),双方可以不必考虑市场价格浮动可能对承包价格的影响
D、抢险救灾的工程
16.计价争议发生后,根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定,对争议作出解释或认定,下列说法错误的有()。
A、有关工程安全标准等方面的争议应提请建设工程安全监督机构作出 B、有关工程质量标准等方面的争议应提请建设工程质量监督机构作出 C、有关工程进度标准等方面的争议应提请建设工程监理管理协会作出 D、有关工程计价依据等方面的争议应提请建设工程造价管理机构作出
17.《重庆工程造价信息》(2016第一期)发布的材料信息价,细石砼信息价在同强度等级商品砼信息价基础上()一个强度等级计。A、降低 B、提高 C、降至 D、提至
18.单价法编制施工图预算,正确的步骤是()。
A、列项,计算工程量→取费计算→套用定额,计算直接费和主材消耗量→熟悉图纸资料,了解现场情况,作好准备工作→校核,填写编制说明,装订,签章及审批
B、熟悉图纸资料,了解现场情况,作好准备工作→列项,计算工程量→套用定额,计算直接费和主材消耗量→取费计算→校核,填写编制说明,装订,签章及审批
C、熟悉图纸资料,了解现场情况,作好准备工作→套用定额,计算直接费和主材消耗量→列项,计算工程量→取费计算→校核,填写编制说明,装订,签章及审批 D、列项,计算工程量→套用定额,计算直接费和主材消耗量→取费计算→熟悉图纸资料,了解现场情况,作好准备工作→校核,填写编制说明,装订,签章及审批
19.竣工结算过程中,除了对承包商超出设计图纸范围所增加的工程量监理不予计量外,还包括()。
A、因发包人原因造成返工的工程量 B、因承包商原因造成返工的工程量 C、因不可抗力造成返工的工程量 D、因不利施工条件造成返工的工程量
20.对于采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程,保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议由()中提出。A、施工单位在施工 B、建设单位在建设 C、监理单位在监理 D、设计单位在设计
21.《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)通用条款规定,在施工过程中,因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误,应当按照()处理。A、增加的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延 B、增加的费用由承包人承担,延误的工期相应顺延 C、增加的费用由发包人补偿,延误的工期相应顺延 D、增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延
22.根据中华人民共和国住房和城乡建设部建标【2013】44号文规定,下列费用中属于企业管理费的是()。A、劳动保险费 B、医疗保险费 C、住房公积金 D、养老保险费
23.根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》规定,劳动争议申请仲裁的时效期间为()年。A、1 B、2 C、3 D、6
24.根据《标准施工招标文件》,现场地质勘探资料、水文气象资料的准确性应由()负责。A、地质勘察单位 B、发包人 C、承包人 D、监理人
25.施工单位应当在工程竣工验收前,将形成的有关工程档案向()归档。
A、监理单位 B、建设单位
C、城建档案管理机构 D、质量监督机构
26.广联达计价软件(GBQ4.0)进行工程量清单编制时,单位工程的新建,既可以按向导新建,也可以按()新建。A、历史 B、类别 C、内容 D、模板
27.三面利用建筑物维护结构设置的雨篷,根据重庆建筑工程现行相关计价定额及综合解释,()建筑面积。A、要计算 B、不计算
C、按全面积计算 D、按半面积计算
28.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)除专用合同条款规定外,发承包双方在收到总监理工程师或造价工程师的暂定结果通知之后的()内,未对暂定结果予以确认也未提出不同意见的,视为发承包双方已认可该暂定结果。A、7天 B、14天 C、28天 D、56天
29.以招标文件中合同条件、设计图纸、工程量清单等为依据,以有关价格条件为基础,结合调研和现场考察获得的情况,根据本企业工料消耗水平,对完成招标工程所需全费用的估算,属于()。A、指导性成本计划 B、竞争性成本计划 C、实施性计划成本 D、施工成本核算
30.施工成本控制步骤正确的是()。
A、比较→分析→预测→纠偏→检查 B、比较→预测→分析→纠偏→检查 C、分析→预测→比较→纠偏→检查 D、分析→比较→预测→纠偏→检查
31.在广联达图形软件里绘制板、满堂基础、满基垫层、大开挖等构件,一般采用()。A、条式画法 B、点式画法 C、块式画法 D、面式画法
32.用()编制施工预算,其编制方法与施工图预算的编制方法大体相同,所不同的是施工预算的项目划分内容与分析计算都比施工图预算更为详细、更为具体。
A、扩大单价法 B、单位计价法 C、单位估价法 D、实物金额法
33.根据成本运行规律,成本管理责任体系应包括组织管理层和()。
A、项目监理部 B、项目营销部 C、项目经理部 D、项目设计部
34.目的在于迅速取得资料、在经济活动中及时采取措施进行调整的核算是()。A、会计核算 B、业务核算 C、成本核算 D、统计核算
35.由于业主要求、政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改,应该由()承担责任。A、发包人 B、承包人 C、设计人 D、监理人
36.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)通用条款规定,下列关于保险的表述错误的有()。
A、劳务分包人施工开始前,工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理的保险,且不需劳务分包人支付保险费用
B、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备,由工程承包人办理或获得保险,且不需劳务分包人支付保险费用
C、工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险,并支付保险费用 D、工程承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,支付保险费用
37.《重庆工程造价信息》(2016第一期)发布的商品砼信息价,未含超高措施费;若150m≥商品砼泵送高度≥120m时,商品砼超高措施费为()元/m3。A、20 B、25 C、30 D、40
38.在施工过程中,施工企业完成建设单位提出的施工图纸以外的零星项目或工作所需的费用是()。A、暂列金额 B、暂估价
C、总承包服务费 D、计日工
39.渝建发【2016】35号文规定的建筑工程费用计算程序,下列正确的是()。
A、税前工程造价=人工费+材料费+施工机械(具)使用费+企业管理费+利润+规费
B、税前工程造价=直接费+间接费+利润 C、税前工程造价=直接费+间接费+利润+建设工程竣工档案编制费+住宅工程质量分户验收费+安全文明施工专项费
D、税前工程造价=直接费+间接费+利润+安全文明施工专项费
40.事故报告后出现新情况,以及事故发生之日起()日内伤亡人数发生变化
A、15 B、20 C、30 D、40
二、多选(共10题,共20分)
41.下列与编制施工预算时的定额选项及工料分析有密切关系的是()。A、开挖土方是采用人工还是机械,运距的远近B、垂直运输机械是使用塔吊,还是卷扬机 C、脚手架采用什么材料、何种方式 D、预制构件是委托加工还是现场制作 E、委托咨询合同
42.工程量计算中的“三线一面”指的是()。
A、外墙外边线 B、外墙中心线 C、内墙净长线
D、建筑物底层建筑面积 E、建筑物首层建筑面积
43.用广联达计价软件(GBQ4.0)编制清单,计量规范(则)措施项目中列出了()的项目,称为施工技术措施项目。A、项目编码 B、项目名称 C、项目特征 D、计量单位 E、工程量
44.下列选项属于工程预算资料的是()。
A、施工合同 B、补充协议
C、已标价工程量清单或预算书 D、监理大纲 E、施工方案
45.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定,工程计价表格主要有()。
A、规费、税金项目清单与计价表 B、分部分项工程量清单表 C、措施项目清单表 D、其他项目清单表 E、按实计算费用表
46.能体现动态性变化特征,并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息有()。A、消耗量定额 B、价格信息 C、工程造价指数 D、计价文件 E、已完工程信息
47.施工预算计算工程量时,往往按施工顺序的()列工程项目。
A、分层 B、分段 C、分部位 D、分地区 E、分工种
48.工程量差主要由()原因造成。
A、材料价差 B、费用调整 C、设计修改 D、设计漏项 E、施工现场更改
49.建筑工程施工图预算审查的组织形式有()。
A、单独审查 B、全面审查 C、委托审查 D、重点审查 E、会审
50.计价定额的使用方法,一般可分为()。
A、定额计价形式 B、定额的直接套用 C、定额的换算使用 D、编制补充定额
E、工程量清单计价形式
三、判断(共20题,共10分)
51.()竣工结算的程序:承包人提交竣工结算文件→竣工结算文件的签认→发包人核对竣工结算文件。
52.()规费和税金按国家或省级、建设主管部门的规定计算。规费中的工程排污费应按工程所在地环境保护部门规定标准缴纳后按实列入。
53.()根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》(GB500854-2013)规定,本规范对现浇砼工程项目“工作内容”中包括模板工程的内容,同时又在措施项目中单列了现浇砼模板工程项目。对此,由招标人根据工程实际情况选用,若招标人在措施项目清单中未编列现浇砼模板项目清单,即表示现浇砼模板项目不单列,现浇砼工程项目的综合单价中应包括模板工程费用。
54.()伤亡事故处理结案后,应当公开宣布处理结果。
55.()建立已完项目的成本资料、报告报表等的归集、整理、保管和使用管理制度,是施工成本管理的基础工作。
56.()分部(分项)工程施工设计是针对某些特别重要的、技术复杂的,或采用新工艺、新技术施工的分部(分项)工程所编制的。
57.()依据《重庆工程造价信息》(2016第一期)规定:乔木高度,指从地表面到树冠端顶之间垂直高度,不计徒长枝。
58.()在广联达图形软件里根据图纸修改各层的层高,层高的单位软件里为㎜。
59.()在广联达计价软件(GBQ4.0)里,总价措施依据计算基数乘以费率得出,无法锁定清单,也不能锁定综合单价。
60.()对于简单的工程,一般只编制施工方案,并附以施工进度计划和施工平面图。
61.()施工现场设备、用具等需符合保护劳动者生理和心理健康的要求。
62.()即使工程变更价款没有确定,或者承包人对工程师答应给予付款的金额不满意,承包人也必须一边进行变更工作,一边根据合同寻求解决办法。
63.()根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标【2013】44号)规定,施工机具使用费包括施工机械使用费和仪器仪表使用费。
64.()《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)通用条款规定,涉及设计变更的,应由设计人提供变更后的图纸和说明;如变更超过原设计标准或批准的建设规模时,发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。
65.()施工机械使用费=施工机械台班耗用量×施工机械台班单价。
66.()在广联达计价软件“费用汇总”里,费率可以手工修改。
67.()根据工程惯例,除非工程师明显超越合同权限,承包人应该无条件地执行工程变更的指示。
68.()工程量清单应由具有编制能力的投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。
69.()施工组织总设计是以单位工程为对象编制的。
70.()审查施工图预算,发现高估冒算,应如实纠正;发现漏项少算,不予增补。
四、案例分析(共5题,共30分)71.某框架结构建筑,建筑面积3800㎡,四类工程。该工程采用工程量清单计价。经过计算,该工程分部分项工程费(含技术措施费)为360万元,其中基价直接工程费260万元。按规定计算的其他项目费合计为25万元,安全文明施工专项费1.185万元。组织措施费费率1.161%,规费费率1.187%,税率1.148%。(1)、(判断题)投标人应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。A、正确
B、错误(2)、(判断题)规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用。A、正确
B、错误(3)、(单选题)该工程组织措施费为()万元。A、11.1586 B、11.1127 C、11.1315 D、11.1045(4)、(单选题)该工程规费为()万元。A、11.1396 B、11.1662 C、11.1029 D、11.1295(5)、(单选题)该工程造价为()万元。A、470.984 B、429.543 C、449.575 D、401.1758(6)、(多选题)下列说法正确的是()。
A、招标工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础,竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定
B、措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价,不得作为竞争性费用
C、工程量应当按照相关工程的现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算 D、全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设工程施工发承包,必须采用工程量清单计价
E、招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分,其准确性和完整性由投标人负责
72.某总包单位承接了一栋科教楼工程,在施工过程中发生如下事件:1项目部新聘的预算员、资料员迟迟未签订劳动合同;2建设单位一直未向总包单位支付安全防护、文明施工措施费用;3玻璃幕墙工程总包单位经建设单位同意分包给了一家专业施工单位;4玻璃幕墙专业施工单位因自身原因造成1人死亡一人重伤的脚手架垮塌事故;5总.分包单位在分包合同中约定了幕墙工程的保修时限。(1)、(判断题)根据《劳动合同法》,用人单位与劳动者已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起45日内订立书面劳动合同。A、正确
B、错误
(2)、(判断题)建设工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起,工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。A、正确
B、错误
(3)、(单选题)总包单位与分包单位在分包合同中已约定,由分包单位自行负责分包工程的安全生产。现分包工程发生了安全事故,则该事故应由()。A、按约定由分包单位自行承担全部责任
B、分包单位承担主要责任,总包单位承担次要责任 C、总包单位承担全部责任 D、总包单位与分包单位承担连带责任
(4)、(单选题)该工程合同工期为11.5个月,其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用70万元(合同疏漏了该部分费用的支付约定),根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定,建设单位预付该部分费用最低应为()万元。
A、7 B、14 C、21 D、35(5)、(单选题)关于建设工程分包的说法,下列说法正确的是()。A、分包单位没有资质要求 B、分包单位不得再次分包
C、分包单位由总包单位自由确定 D、分包的工作内容没有限制
(6)、(多选题)房屋建筑工程保修范围内,保修期为2年的工程有()。A、供热与供冷系统 B、电气管线、设备安装 C、装修工程 D、人防工程
E、房间和墙面的防渗漏
73.某独立土方工程,招标文件估计工程量为100万m
。合同约定:1工程款按月支付并同时在该款中扣留5%的预付款;土方工程全费用单价为10元/ m3,当实际工程量超过估计工程量10%时,超过部分按9元/ m3;当月施工单位完成土方工程量25万m3,截止该月施工单位累计完成120万m3。2工程完工后,发、承包双方预算专业人员应根据相关规定和程序,及时办完本工程结算,否则由责任方承担违约责任。
(1)、(判断题)单项工程竣工后,承包商应在提交竣工验收报告的同时,向业主递交完整的结算资料和竣工结算报告。A、正确
B、错误
(2)、(判断题)根据《建设工程价款结算暂行办法》,在竣工结算编审过程中,单位工程竣工结算由总承包商编制。A、正确
B、错误
(3)、(单选题)在工程进度款结算支付中,承包商提交的已完工程量,监理不予计量的有()。
A、因业主提出的设计变更而增加的工程量 B、因承包商原因造成的返工工程量
C、因业主延期开工造成的施工机械台班增加量 D、因地质原因需加固处理的增加量
(4)、(单选题)该土方工程该月应结工程款为()万元。A、240 B、237.5
3C、228 D、231.16(5)、(单选题)如甲方不按合同约定支付工程进度款,双方又未达成延期付款协议,致使施工无法进行,则()。A、乙方仍应设法继续施工
B、乙方如停止施工则应承担违约责任 C、乙方可停止施工,由甲方承担违约责任 D、乙方可停止施工,由双方共同承担责任
(6)、(多选题)竣工结算方式通常有()。A、单位工程竣工结算 B、单项工程竣工结算 C、建设项目竣工总结算 D、分项工程竣工结算 E、分部工程竣工结算
74.某建筑(-1F/2F),地下室层高2.20m,首层层高3.90m,二层层高3.00m,建筑面积包括地下室,610㎡/层。首层入口处有一无柱雨篷,雨篷结构板的水平投影面积为6.00m×2.40m(均是外墙结构以外尺寸);1~2层间有一无顶盖室外钢楼梯,水平投影面积15.02㎡。
(1)、(判断题)建筑面积是指建筑物的水平平面面积,即外墙勒脚以上各层水平投影面积的总和。A、正确
B、错误
(2)、(判断题)建筑面积包括使用面积、辅助面积和结构面积。使用面积与辅助面积的总和称为“有效面积”。A、正确
B、错误
(3)、(单选题)该建筑首层建筑面积为()㎡。A、617.2 B、621.171 C、621.14 D、639.42(4)、(单选题)上下两个错层户室共用的室内楼梯,建筑面积应按()。A、上一层的自然层计算 B、下一层的自然层计算 C、上一层的结构层计算 D、下一层的结构层计算
(5)、(单选题)根据《建筑工程建筑面积计算规范》,不应计算建筑面积的有()。
A、建筑物外墙外侧保温隔热层 B、建筑物内的变形缝
C、无永久性顶盖的架空走廊 D、有围护结构的屋顶水箱间
(6)、(多选题)关于建筑面积的作用,下列说法正确的是()。A、是建设工程技术经济指标的计算基础 B、是计算单位面积造价的依据 C、是计算有关分项工程费用的依据 D、是计算开工面积等重要指标的依据 E、整体作用不大
75.某平面防潮层工程,设计做法为抹一层防水砂浆,要求用1:2水泥砂浆加8%的防水粉。每m31:2水泥砂浆消耗32.5水泥570㎏。防水粉单价1.29元/㎏。定额子目情况见下表:
(1)、(判断题)该工程防水粉的掺量为水泥砂浆消耗量的8%。A、正确
B、错误
(2)、(判断题)换算后的定额基价=原定额基价+换入的费用-换出的费用。A、正确
B、错误
(3)、(单选题)每10㎡该防潮层32.5水泥消耗量为()。A、1162.8㎏ B、570㎏ C、116.28㎏ D、57㎏
(4)、(单选题)该工程防水粉设计用量为()。A、45.6㎏/100㎡ B、93.024㎏/100㎡ C、45.6㎏ D、93.024㎏
(5)、(单选题)该分项工程100㎡预算基价为()。A、754.62元 B、854.62元 C、654.62元 D、679.16元
(6)、(多选题)计价定额的使用方法,一般可分为()。A、定额的选用
B、定额的直接套用 C、定额的换算使用 D、编制补充定额 E、以上都错