地质勘察合同

第一篇：地质勘察合同

地质勘察合同

发包人(甲方)：

勘察人(乙方）：

勘察证书等级：

签订日期：年月日

发包人：

勘察人：

发包人委托勘察人承担等区域的岩土工程初步勘察和详细勘察任务。

根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，以便双方共同遵守。

第一条工程概况

1.1 项目名称：

1.2 工程建设地点：

1.3 工程规模、特征：

1.4 工程勘察任务委托文号、日期：将依据进场时间发委托书

1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：

发包人提出的勘察任务书、《岩土工程勘察规范2009年版》（GB50021-2001）、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）。

1.6承接方式：委托

1.7 预计勘察工作量：

第二条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。

2.1 开工及提交勘察成果资料的时间。

2.1.1大市政工程的勘察工作定于年月日开工，年月日前提交勘察技术资料及成果。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按合同第四条规定处理。

2.1.2展示区工程的勘察工作定于年月，提交勘察技术资料及成果。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按合同第四条规定处理。

2.1.3一期工程的勘察工作定提交勘察技术资料及成果。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按合同第四条规定处理。

2.1.4 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

2.1.5若甲方能提前提供场地，乙方应以接到发包人下达的开工通知书为准，并在接到开工时间通知后35天内提交勘察技术资料及成果。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按合同第四条规定处理。

2.2收费标准及付费方式

2.2.1本项岩土工程勘察采用固定综合单价合同，按勘察人实际完成工作量结算。工程勘察总费用暂定为元（大写：）。固定综合单价和暂定工程量见下表：表中综合单价包括但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、税金、审查费等完成工作所需支付的一切费用。此外投标人在报价时应充分统一考虑完成约定施工内容所必须的各项费用、及计划工期变更影响的费用等因素，并分摊计入在综合单价中，不再另外计取。

2.2.2勘察人提交大市政工程正式勘察成果资料后，十个工作日内发包人97%的市政工程勘察费用。

2.2.3勘察人提交展示区正式勘察成果资料后，十个工作日内发包人支付97%的展示区勘察费用。

2.2.3勘察人进行一期项目勘察工作，在乙方进场七天后由乙方提出申请支付30%的勘察费用。

2.2.3勘察人提交一期项目正式勘察成果资料后，十个工作日内发包人支付至一期项目85%的勘察费用。

2.2.3项目结构封顶一个月后，无遗留质量问题十个工作日内发包人支付至一期项目97%的勘察费用。

2.2.4项目竣工验收后，无遗留质量问题十个工作日支付剩下工程款。

第三条 发包人、勘察人责任

3.1 发包人责任

3.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求。

3.1.2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠，地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担。

3.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源驳口）并承担其费用。

3.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护。

3.1.6为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，所需费用由勘察人承担。

3.1.7由于发包人原因造成勘察人停、窝工，则工期顺延。

3.1.8发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

3.1.9本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

3.2勘察人责任

3.2.1 勘察人按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

3.2.2 由于勘察人提供的成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担由此发生的全部勘察费用；或因勘查质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任或免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额按国家有关规定执行。

3.2.3在工程勘察开工前，对勘察地点进行充分的踏勘和了解，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

3.2.4在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担由此所引起的责任。

3.2.5勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增加工作量或修改勘察工作的意见，经设计院书面同意和认可勘察办理正式变更手续。

3.2.6勘察人须为实施本项目的进场工作人员投保人身意外险,并为进场设备和车辆购买保险，并保证投保的额度能够涵盖因意外造成的损失，否则造成的损失由乙方自行承担。

3.2.7若遇到村民闹事或扰乱现场施工，由勘察人先自行解决，其费用已分摊在综

合单价中。若解决不了，发包人会积极去解决场地问题和村民阻挠问题。

3.2.8若遇到没有施工场地或施工场地没有作业面，由勘察人自行解决，其费用已分摊在综合单价中，发包人协助解决。

3.2.9若遇到探孔点不合适，由勘察人提出更改位置，由发包人复核后方可变动位置。

3.2.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

第四条违约责任

4.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，则工期按实际工日顺延。

4.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

4.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付预付款；已进行勘察工作的，按完成的工作量据实结算。

4.4本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还预付款；勘察人不履行合同时，双倍返还预付款。

4.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费200元/日。

第五条反商业贿赂条款

1.甲、乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

2.甲、乙双方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益--包括但不限于暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。如乙方违反该条规定，甲方可据此要求乙方支付技术咨询报酬总额20%的违约金，且有权解除合同。

3.乙方在签订和履行本合同过程中，如发现甲方工作人员存在接受商业贿赂、营私舞弊等行为，应向甲方审计监察部门投诉。

第六条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本

合同具有同等效力。

第七条其它约定事项：/

第八条本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，协商不成可向项目所在地人民法院起诉。

第九条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省建设

行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所 在地工商行政管理部门申请签证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务，本合同终止。

本合同一式陆份，发包人叁份，勘察人叁份。

发包人名称：勘察人名称：

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）

住所：住所：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

银行帐号：银行帐号：

第二篇：地质勘察工程范本合同

地质初步勘察工程合同

合同编号：

发包人

勘察人

发包人委托勘察人承担勘察任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

1.6

1.7 按相应地质勘察规范确定。

第二条： 勘察人向发包人提交勘察成果资料（勘察报告）并对其准确性、完备性负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料（勘察报告）壹式陆份。

第三条： 开工及提交勘察成果资料（勘察报告）的时间和收费标准及付费方式。

3.1开工及提交勘察成果资料（勘察报告）的时间：

3.1.1成果要求：地下水稳定水位；2）勘探点平面布置图，钻孔柱状图，地质剖面图，基岩面等高线图；3）各岩、土层主要物理力学指标和土工试验成果表，满足能按承载力变形计算地基的要求数据；4）水质分析报告及侵蚀性能评价；5）地震基本烈度，场地土类型及地震液化可能性评价；6）地基土的物理力学性质指标（容重、承载力、液限、塑限、压缩模量、变形模量、内磨擦角、内聚力等）；7）基础结构方案建议，并提供天然地基或桩基各设计数据；8）按勘察规范对拟建场地工程地质及水文地质进行评价及建议，明确设计的采用值。

3.1.2（勘察报告），其中外业工作为天，出具勘察报告时间为天。具体开工时间以甲方通知为准。

3.1.3 勘察工作有效期限为甲方通知开工时间后天内完成。

3.2收费标准及付费方式。

3.2.1 含但不限于按照规范要求须做岩土工程勘察工作的一切费用，包括钻探、标准贯入试验、入岩、取样、岩石抗压实验、土工实验、孔位测量、设备进退场费、技术工作费用、以及合理利润、税金等一切该项目有关的费用，施工单位负责自行解决用水用电问题，且费用自理，住宿自理。

3.2.2 本工程预估工程总进尺为元（大写），结算按实际进尺计算工程量。

3.3.1合同生效后天内承包人及机械进场，提交合格的勘察成果资料（勘察报告）后个工作日内，发包人全部付清结算价款。

3.3.2勘察人向甲方申请结算款时应提供等额有效的专用发票，否则甲方有权拒付工程价款。

第四条：发包人、勘察人责任

4.1发包人责任

4.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，详附件资料。

4.1.2发包人以现有场地交付承包人。

4.1.3

4.1.4 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

4.1.5 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

4.2 勘察人责任

4.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料（勘察报告），并对其负责。

4.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料（勘察报告）质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用。或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的勘察费200 %。

4.2.3 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技

术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

4.2.4在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。勘察人员在勘察过程中如果出现违反操作规程及有关安全而出现的质量事故勘察人应承担相关的法律责任。

4.2.5 本合同有关条款规定和补充协议中勘察应负的其它责任。

第五条：违约责任

5.1 由于勘察人原因造成勘察成果资料（勘察报告）质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

5.2如果在工种期内发生争议，在未取得裁决之前，双方均继续工程工作，除非双方同意暂停工程工作，否则任何一方停止工作均违约处理，按违约责任赔偿。

5.3由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料（勘察报告），每超过一日，应减收勘察费千分之一。

第六条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第七条：其它约定事项：

1、勘察人应对其聘请的工作人员安全负责，若非发包人的原因导致勘察人的工作人员发生工伤事故的，由勘察人负责赔偿；

2、勘察人应对发包人提供的相关资料和勘察所掌握的与该地块有关的资料，包括但不限于勘察成果，负保密责任，未经发包人书面允许，不得向第三人泄露。

第八条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意向工程所在地人民法院起诉。

第九条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效，发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同正本壹式份，发包人份，勘察人份。

本合同附件：

1、规划条件附图；

2、工作联系函文件。

（以下无正文）

发包人：勘察人：法人代表：法人代表：

经办人：签约代表：

签约地点：

签约时间：年月

日

第三篇：地质勘察合同技术部分

勘察合同技术部分

一．工程范围。

完成红线范围内的地质水文勘察工作，并布置钻孔平面布置图，对各勘探点进行编号.二．工程概况。

根据工程的地理位置及周边环境，详细描述本工程的详细位置，经纬度，地块四周相邻的道路村庄，工程规模特征，性质及委托方名称以及行政区划和周边交通环境，并绘制工程区交通位置图。

三．勘察依据及规范。

注明勘察的依据及所采用的技术规范。

四．工程勘察任务（内容）与技术要求：

1）本地块的地质水文要求：

1.当年的平均气温和最高气温，日极端最高气温和最低气温，及出现的日期。

2.多年平均相对湿度要求，并注明春夏秋冬季节的湿度和温度情况。

3.无霜期和霜冻期的天数以及应对的保温措施。

4.本地区降雨，雪，冰雹量统计，平均降雨量，雪，冰雹量，集中的月份；最大降雨量，雪量，冰雹量及出现的日期；历史最大降雨量，雪量，冰雹量及天数。

2）对本地区的地形地貌进行描述，分别注明各个方位的地形地貌，及对本场地的危害。

3）查明地质构造、地层结构，岩土工程特性，详细描述各土层的特性：颜色，组成，厚度，堆积时间等。

4）地下水文地质条件，详细描述地下水水质特征；提供抗浮水位，提供地下水位及其变化幅度，是否需要抗浮验算，请建议抗浮措施；并对水质进行实验，提供实验数据，初步判定地下水类别和土对建筑材料的腐蚀性；如有腐蚀应采取的措施。

5）查明场地不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势，并对场地的稳定性作评价；

6）判定本场地的抗震烈度及场地土类别及地震液化可能性评价；

7）判定相邻建筑物对本工程的影响，是否有地下管道级其他建筑物。

2）应对本场地的各类建筑作出地基基础类型的判断及基坑开挖与支护、工程降水方案的方案建议；

3）在勘探中发现有地貌单元交接部分和地层变化较大的地段，勘探点应予以加密；

4）勘探中判断基础入岩层（中风化或微风化）时，则要求深入完整岩层厚度要求；

8）勘探点主要数据一览表：深度，孔口标高，各岩、土层厚度及层顶、底标高，地下水稳定水位；各钻孔钻出的土块现场拍照，作为附件附后。

9）勘探点平面布置图，钻孔柱状图，地质剖面图，基岩面等高线图,地下水位；

10）各岩、土层主要物理力学指标和土工试验成果表，标贯实验成果，如有岩石层请做原位测试。

13）地基土的物理力学性质指标参数表（容重、承载力、液限、塑限、压缩模量、变形模量、内磨擦角、内聚力等）；标贯实验参数表；重型触探试验参数表；地

基承载力及压缩模量成果表；抗剪强度标准值综合成果表。

14）并提出持力层建议和基础型式建议，并提出基础形式施工方案和注意事项；

15）场地工程地质评价：请对场地稳定性和建筑适宜性做评价，是否有断层，滑坡，泥石流等不良地质条件；并对场地四周边坡稳定性评价，并进行边坡稳定性验算及采取的措施和方案；场地高差较大，请做土方平整要求及方案。

五．工期要求。

本工期为10个日历天。

六．业主方需要配合方面。

1.提供临时水电。

2.用地手续及红线图及现场坐标点。

3.工程勘察委托书及技术要求。

4.地形图及建筑总平面图。

5.勘察范围内地下埋藏物的资料。（地下雨污管道，电力通讯管道，人防设施等各种管道）。

第四篇：地质初步勘察工程合同 2

地质初步勘察工程合同

合同编号： 发包人 贵州贺天下酒业有限公司

勘察人发包人委托勘察人承担勘察任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条： 工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程建设地点：

1.3工程规模、特征 ：

1.4工程勘察委托日期：1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：1）初步查明地质构造，地层结构，岩土工程特性及地下水埋藏条件；2）查明场地不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势，并对场地的稳定性作为评价；3）判定本场地的抗震煭度及场地土类别。4）初步判定地下水和土对建筑材料的腐蚀性；5）应对本场地的各类建筑作出地基基础类型的判断及基坑开挖与支护、工程降水方案进步分析评价；6）在勘探中发现有地貌单元交接部分和地层变化较大的地段，勘探点应予以加密；7）勘探中判断基础入岩层（中风化或微风化）时，则要求深入完整岩层厚度不小于5米；8）其他要求详见《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）。如

果本合同技术要求与现行规范不一致，按高标准执行

1.6 承包方式：

1.7 预计勘察的工程量：钻孔探孔，个一般性勘探孔，每孔深度按相应地质勘察规范确定。

第二条： 勘察人向发包人提交勘察成果资料（勘察报告）并对其准

确性、完备性负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料（勘察报告）壹式陆份。

第三条： 开工及提交勘察成果资料（勘察报告）的时间和收费标准

及付费方式。

3.1 开工及提交勘察成果资料（勘察报告）的时间：

3.1.1成果要求：地下水稳定水位；2）勘探点平面布置图，钻孔柱状

图，地质剖面图，基岩面等高线图；3）各岩、土层主要物理力学指标

和土工试验成果表，满足能按承载力变形计算地基的要求数据；4）水

质分析报告及侵蚀性能评价；5）地震基本烈度，场地土类型及地震液

化可能性评价；6）地基土的物理力学性质指标（容重、承载力、液限、塑限、压缩模量、变形模量、内磨擦角、内聚力等）；7）基础结构方案

建议，并提供天然地基或桩基各设计数据；8）按勘察规范对拟建场地

工程地质及水文地质进行评价及建议，明确设计的采用值。

3.1.2（勘察报告），其中外业工作为 天，出具勘察报告时间为 天。

具体开工时间以甲方通知为准。

3.1.3 勘察工作有效期限为甲方通知开工时间后 天内完成。

3.2 收费标准及付费方式。

3.2.1 含但不限于按照规范要求须做岩土工程勘察工作的一切费用，包括钻探、标准贯入试验、入岩、取样、岩石抗压实验、土工实验、孔位测量、设备进退场费、技术工作费用、以及合理利润、税金等一切该项目有关的费用，施工单位负责自行解决用水用电问题，且费用自理，住宿自理。

3.2.2 本工程预估工程总进尺为 元（大写），结算按实际进尺计算工程量。

3.3.1合同生效后 天内承包人及机械进场，提交合格的勘察成果资料（勘察报告）后 个工作日内，发包人全部付清结算价款。

3.3.2勘察人向甲方申请结算款时应提供等额有效的专用发票，否则甲方有权拒付工程价款。

第四条：发包人、勘察人责任

4.1 发包人责任

4.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，详附件资料。

4.1.2 发包人以现有场地交付承包人。

4.1.3

4.1.4 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

4.1.5 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

4.2 勘察人责任

4.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料（勘察报告），并对其负责。

4.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料（勘察报告）质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用。或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的勘察费200 %。

4.2.3 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技

术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

4.2.4 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。勘察人员在勘察过程中如果出现违反操作规程及有关安全而出现的质量事故勘察人应承担相关的法律责任。

4.2.5 本合同有关条款规定和补充协议中勘察应负的其它责任。

第五条：违约责任

5.1 由于勘察人原因造成勘察成果资料（勘察报告）质量不合格，不

能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

5.2如果在工种期内发生争议，在未取得裁决之前，双方均继续工程工作，除非双方同意暂停工程工作，否则任何一方停止工作均违约处理，按违约责任赔偿。

5.3由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料（勘察报告），每超过一日，应减收勘察费千分之一。

第六条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第七条：其它约定事项：

1、勘察人应对其聘请的工作人员安全负责，若非发包人的原因导致勘察人的工作人员发生工伤事故的，由勘察人负责赔偿；

2、勘察人应对发包人提供的相关资料和勘察所掌握的与该地块有关的资料，包括但不限于勘察成果，负保密责任，未经发包人书面允许，不得向第三人泄露。

第八条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意向工程所在地人民法院起诉。

第九条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效，发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同正本壹式 份，发包人 份，勘察人 份。

本合同附件：

1、规划条件附图；

2、工作联系函 文件。

（以下无正文）

发包人： 勘察人： 法人代表： 法人代表： 经办人： 签约代表：

签约地点：

签约时间： 年 月

第五篇：地质勘察委托书样本

委

托

书

有限公司：

为 建设工程施工图设计阶段提供设计参数，现委托贵公司为我局编制《 建设工程地质勘察与计算报告书》。委托事项如下:

一、编制的报告书应包含以下内容。

1、查明拟建建筑物范围内的地层结构和均匀性，及其岩土土层的物理力学性质。查明各层岩土的类别、结构、厚度、坡度、工程特性、计算和评价地基的稳定性和承载力。

2、查明有无影响建筑场地稳定性的不良地质条件及其程度。查明不良地质现象的成因、类型、分布范围、发展趋势及危害程度，提出评价与整治所需的岩土技术参数和整治方案建议。

3、了解场地土中是否有孤石存在，了解场地内是否有暗滨、塘、池、井等分布，了解构造发育情况，分析它们对工程的影响程度。

4、划分场地土类型和场地类别，分析预测地震效应。对饱和砂土及粉土进行液化判别，并计算液化指数。

5、查明地下水埋藏情况、类型和水位变化幅度及规律，查明地下水对建筑材料的腐蚀性；提供用于计算地下水浮力的设计水位。

6、对可供采用的地基基础设计方案进行论证分析，提出经济合理的设计方案建议；提供与设计要求相对应的地基承载力及变

形计算参数，并对设计与施工应注意的问题提出建议。对需要进行沉降计算的拟建物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的沉降、差异沉降或整体倾斜。

7、提出确保基础工程施工质量的建议及措施。

二、要求提交勘察资料内容

1、提供岩土物理力学性质主要指标及基础（桩基端阻力及侧阻力）设计参数，推荐合适的桩型。

2、提供钻孔地质柱状图及工程地质剖面图。

3、提供土工试验成果图、原位测试成果表、水位分析报告及其他特种测试成果报告。

4、提供成果统计表。

5、提供岩土工程勘察报告书。

二、报告书应符合《 实施〈中华人民共和国水文条例〉办法》（2010年）中的相关规定和承担后续服务工作，其余未明之处必须遵守《岩土工程勘察规范》（GB 50021—2001）的规定。

三、报告书提交的时间:

年

月

前提交《 建设地质勘察报告书》。

四、报告书编制费用：双方按照《工程勘察设计收费管理办法》（2002版）和《水利部水文专业收费管理办法》的相关规定商议。

年

月

委托 单位： 被委托单位：

法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 经 办 人： 经 办 人：

日