第一篇:综合布线施工协议书
综合布线施工协议书 合同编号:_________
甲 方:_________
乙 方:_________
甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:
一、工程概况
1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统
2、工程地址:_________
3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。其中包括暗管暗线工程、综合布线工程、UPS配电工程。
乙方具体负责:
(1)暗管暗线工程中的配管穿线、底盒安装、面板安装、配线箱安装
(2)综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、机柜安装、配线架和理线器的安装,设备的安装和系统调试
(3)UPS配电工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、配电柜和电池组的安装和系统调试;
(4)整个弱电工程采购部分包括:
除综合布线工程所用的交换设备及UPS配电工程中所用的UPS主机由甲方采购外,其它材料和主材由乙方统一采购。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:
1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00)
六、结算方式
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方(签章):_________乙方(签章):_________
法定代表或其委托人:_________法定代表或其委托人:_________
地 址:_________地 址:_________
开户行:_________开户行:_________
帐 号:_________帐 号:_________
签约时间:_________年___月___日签约地点:_________
第二篇:综合布线工程安全施工协议书
综合布线工程施工安全协议
甲方:
乙方:
根据工作需要,甲方委托乙方就XXXXXXXXX建设项目进行现场施工。为贯彻“安全第一、预防为主”安全方针,明确甲乙双方的安全职责,确保工程项目安全顺利进行,按照安全生产有关规定,经甲乙双方协商签订本协议。
一、总则
1.甲乙双方必须认真执行党和国家有关安全生产法规,加强安全管理,确保安全施工。2.甲乙双方要认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)和关于外包工程、临时工的安全管理规定等有关安全规程制度。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
3.施工期间甲乙双方认真履行各自的安全职责,相互监督,监督举报联系人:甲方工程负责人XXX,乙方工程负责人XXX。
二、甲方安全权利、责任和义务:
1.根据业主方的安排,配合办理工作许可、终结和间断手续,并向乙方现场负责人发出开工命令。开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底和安全培训,并应有完整的记录或资料。
2.乙方在可能造成火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起安全事故、设备损坏、运行设备停运事故的场所作业时,甲方应事先要求乙方制定安全施工措施,经甲方审查签字认可,并在甲方监督下施工。甲方应保留相关安全措施资料以备查询。
3.甲方发现乙方施工中的不安全因素及违章作业,有权纠正直至恢复正常。对乙方违章作业行为有权制止,并按照有关规定对乙方进行经济处罚。
4.甲方为乙方义务提供施工现场原有供水、排水、供电、其它线路的图纸,并保证图纸的正确性,为乙方安全施工提供便捷。
5.甲方不得对乙方提出不符合相关法律法规规定的要求,不得明示、暗示乙方购买、租凭、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、设备、消防器材等。
三、乙方安全权利、责任和义务:
1.乙方不准将本工程进行转包。2.工程开工前,工程负责人必须对施工人员进行安全技术交底,全体施工人员均应掌握本工程特点及施工安全措施。
3.现场施工中,必须严格遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任和甲方的有关安全管理规定。
4、服从甲方安全生产管理。
5、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
6、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。
7、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。
8.开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查,并符合相关规定的要求。9.乙方根据工作性质应配齐施工现场的个人安全防护用品,并督促施工人员正确使用安全防护用品和劳动保护用品。
10.乙方对所处的施工区域、作业环境等,必须认真检查,发现隐患及时处理,对于不能解决技术隐患,应向甲方如实反映,整改满足安全要求后方可施工。
11.乙方在施工期间所使用的设备以及工具等由乙方自行管理,并保证工器具的正常、安全。如果乙方需借用或租赁其它特殊工器具,必须组织对该工器具进行检测和验收,符合要求方可投入。
12.乙方在施工中,应保证地下管道、管线、电缆及高低压架空线、通讯设备的安全,遇有问题应及时向甲方取得联系,采取保护措施。
13.乙方在登高施工中,必须遵守安全规程,同时,施工中应做好防止伤害的措施,正确连接接地线,可靠接地。
14.严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工,否则由此造成的后果由乙方负责。参加施工的特种作业(操作)人员,必须经过有关部门的安全技术培训,经考试合格,持证上岗。
15.乙方应接受甲方的安全监督和指导,对甲方工程管理、安全部门所提出的意见必须及时整改。发现危及安全生产的事故隐患,必须立即向甲方工程管理安全部门报告。乙方有权拒绝甲方的违章、违规指挥。
16.乙方在施工期间(区域)由于违章指挥、违规作业而造成伤亡、火灾、机械伤害等事故时,由乙方担承事故所有损失;由于乙方的责任而造成甲方人员和其它人员伤害及经济损失,甲方将依法追究乙方的责任。
17.乙方应当严格按照《建设工程安全生产管理条例》第四章《施工单位的安全责任》中相关条款的规定施工,违反《条例》规定而发生安全事故的,乙方负全部责任。
18.乙方必须符合以下相关标准中的条款:
《中华人民共和国安全生产法》
《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)《安全用电》GB3805-83 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)《建设施工作业劳动防护用品配备及使用标准》(JGJ184-2009)
四、其它
1.未尽事宜,双方共同协商确定,或可签定补充协议。
2.本安全施工协议本协议书一式两份,甲乙双方各保存一份,自签定之日实施,有效期限截止到工程验收结束。
3.签订合同:本安全施工协议经双方签字后生效。
甲方代表人(签字):
乙方代表人(签字):
****年**月**日
****年**月**日
第三篇:综合布线施工合同
供 方:
一工厂地址:
二工厂地址:
商务部地址: 邮编:
电 话: 传真:
需 方:
收货地址
电 话
邮 编
收货人
要求发货日期
改变合同货运方式是否付费
□同意 □不同意
合同内容:
今向供方订购以下产品:
产品名称
规格、型号
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
合计人民币: 百 拾 万 千 百 拾 元 角 分整 ¥
付款日期
付款方式
付款金额
开票日期
开票金额
支、现、电汇、其它
支、现、电汇、其它
渠道部签字:商务部签字:
财务部签字:
营销中心主管签字:
备注
出库单号
订货条款:
1.本订单必须加盖单位公章,否则视为无效。原件必须在一星期内寄回公司商务部。
2.本订单传真件有效。具有同等法律效力。≤好范文 网www.xiexiebang.com整理该文章,版权归原作者、原出处所有≥
3.货物所有权在货款支付清前属于供方,付清后转移给需方。
4.供方在受到需方盖章确认后, 天内发货。自发货之日起(以货运公司运单为凭证),一周内供方未收到需方提出的书面异议,则视为收到订货。
5.本订单同时遵照供需双方之间的代理协议内容执行。
需方(盖章): 供方(盖章)
日期: 日期:
第四篇:综合布线施工协议
综合布线施工协议
甲方(发包人):_________________
乙方(承包人):_________________
一、工程名称:_________________
二、工程地点:_________________
三、承包形式:包工
四、工程内容_______________________________________________________________
五、工程造价
本工程场地面积____________,按每平方米费用________施工。合同总价为_____________元。双方自正式签订协议日期起,在施工____日,甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款30%_____________元,在进行施工_____日时再付工程预付款30%_________元。待工程竣工后结清余下工程款40%_____________。
六、双方责任
1、在施工前,由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审,经会审后工程施工图及工程设计概算书,作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前,甲方应组织有关人员,对乙方编制的工程施工图预算进行会审,会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工,保证施工质量,甲方对施工工地必须提供方便,并有专人负责,做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工,工程如缓期,所造成停工窝工以及返工等损失,由乙方负责。
八、安全质量措施费,250kYA及以下为伍百元,315kVA及以上为壹仟元,1000kVA及以上为_________(大写)元。变压器油化试验费每台_________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的5%计取,设计费按勘察设计费用规定收取,变压器验收费按2元/KVA计取(编入决算书)。
九、设备材料供应办法,为了工程进度,工程所需设备材料由甲方供应,工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。
十、在工程竣工前五天,乙方通知甲方验收,甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收。(如无故拖延,30个工作日后自动视工程验收合格。)
十一、争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
十二、本协议一式四份,甲方执壹份,乙方执叁份,每份具有同等效用。
十三、本协议自双方签章日起生效,竣工结算后,同时失效。
甲方(签章):_________乙方(签章):_________
法定代表人(签章):_________法定代表人(签章):_________ 委托代表:_________委托代表:_________
电话:_________电话:_________
签订时间:_________年___月___日签订时间: _________年___月___日
第五篇:综合布线施工合同
淮南私享家酒店综合布线施工合同
甲方(发包方):淮南市翔凡科贸有限公司
乙方(承建方):安徽佳兴通通讯工程有限公司
为完成此次项目的综合布线工程,根据国家的法律法规,综合本次工程的具体情况,明确甲乙双方的权利和义务,经甲乙双方协商一致,签订同如下:
一,工程概况:
3,工程范围:网线架设与布防;信息模块的安装与测试;摄像机的安装与调测;
视频分配器的安装;交换机,路由器的安装;
4,工程数量:语音、网络信息点合计585个;摄像机18台;视频分配器60个;
交换机13个;路由器1台;
二,结算金额:
1,结算依据(单价):按照信息点安装与调测50元/个;摄像机安装与调测220元/台;视频分配器安装50元/个;交换机的安装与线缆卡接50元/个;路由器安装50元/个;
2,结算金额(工程金额):(585*50)+(220*18)+(60*50)+(50*13)+50=36910.00元;
三,付款方式:
合同签订后,付合同金额的60%(¥22146.00元);设备全部安装测试完成后,一次性结清剩余40%(¥14764.00元)工程余款。
四,双方责任:
1,甲方:提出明确的施工周期并积极配合协调乙方的现场施工,并保证设备及
时到场;指派为甲方现场代表,负责协调施工中相关事宜;设备及线缆材料等应及时到场,若因为延误到场时间而耽误施工工期的,甲方应承担相应责任。
2,乙方:根据甲方要求在规定的施工期内完成相应设备的安装与调测,指派为乙方代表,认真履行合同,督导施工;乙方不承担由于设备及线缆等辅材的质量问题所涉及的一切责任与后果。
合同未尽事宜,双方友好协商解决。
本合同一式贰份,双方各执一份签字盖章生效。
甲方(签章):乙方(签章):
代表签字:代表签字:
日期:日期: