第一篇：电力安装施工合同(2013年最新)
合同编号：
电力安装工程施工合同
发包方：XXXXXXXXXXX
承包方：XXXXXXXXXXXXXXXX
2013年6 月
电力安装施工合同
甲方：XXXXXXXXX
乙方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方职责，分工协作，互相促进，优质、高效，按期完成本工程，经双方协商一
致，签定本合同，以资共同遵守。
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程范围和内容：配电间低压GGD双电源柜的安装；
两种电缆的敷设；落地计量箱的安装；
第二条 工程承包方式
乙方承包该项工程的施工并提供该项工程所需的材料及设备。
（低压电缆除外）
第三条 工程期限
1.本工程合同总工期为 15天；
2.本工程开工日期为2013 年 6月19 日
竣工日期为2013年7 月2日 ；
第四条工程合同总价
本工程合同价为人民币
第五条甲乙双方负责事项及分工
1、甲方
（1）负责提供供电部门所需的相关资料，并且合法有效。
（2）负责对本工程进度、施工质量进行监督验收，并对施
工中的问题进行协调。
（3）甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付工程
价款。
2、乙方
（1）按照设计图纸编制工程预算，组织人员根据方案图纸
进行实地勘察，制定施工组织措施及安全措施。
（2）向甲方提供相关的资质证明，并合法有效。
（3）由甲方提供的资料，乙方配合向供电部门报送且办理。
（4）负责协助甲方办理相关的供电局用电手续费用，此费
用在总费用中包含。
（5）乙方全方位的进行施工跟踪，施工中严格按照供电验
收标准加强自检安全责任到位，做到文明施工，加强技术
规范，确保工程质量和进度，按时完成。
（6）乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工，并终生承担
工程质量保修责任。
第六条设备材料购置
1.工程所需的电器材料设备，由乙方负责采购，材料及规格符
合甲方要求（见材料明细表），并且必须具备供电部门的入网
许可证，并具备相应的资质生产厂家，保证质量，保证安全
且信誉度高的供货商。
2.乙方负责进行运输到施工现场。
3.所有设备都具有相应的出厂报告等技术参数。
4.开工前检查材料、设备是否齐全、完整。
第七条 付款方式
工程签订本合同后开工前预付合同总价的%预付款。工程
竣工验收后送电前，支付合同总价的35 %工程款，预留合同总价的质保金，质保期为三个月，质保期到后一周内一次性付清。
第八条 其它事宜
1.未尽事宜，双方应根据有关法律、法规的规定，结合工程实
际，本着诚实信用，公平合理的原则，由双方协调解决。
2.本合同一式两份，双方各持一份。自双方签字盖章后生效。
第九条 附件
1、XXXXX电气设备有限公司资质证明
2、《安装工程委托书》
3、《安装工程预算表》
4、《工程材料明细表-----电缆、计量箱、GGD双电源柜》
5、《施工协议书》
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
甲方代表：乙方代表：
签订日期：签订日期：
第二篇：电力安装工程委托施工合同
电力安装工程委托施工合同
合同编号：
一、订立单位：
甲方：都匀嘉和房地产开发有限公司(以下简称甲方)乙方：荔波县小水电开发有限责任公司(以下简称乙方)经甲、乙双方协商，本着互惠互利的原则，甲方自愿将荔波中央城临时供电安装工程委托乙方施工。
二、工程概况：
1、工程名称：荔波中央城临时供电安装工程
2、工程地点：荔波县时来
3、工程承包方式：配电线路安装采用包工包料，总价包干。除设计变更、政策
性调整等特殊情况外原则上不予追加。
4、工程内容：采用YJV22-1kV-240*4+1*120电缆敷设400V线路70米，安装低
压进出线柜1台、低压计量1套。（详见：荔波中央城临时供电安装工程预算书）。
5、应甲方要求，在签订本合同并按合同付款后，乙方计划备料。
三、开工日期：2011年10月20日至2011年11月15日（工期自甲方付款
之日开始计算），以乙方开工之日起至竣工之日止。
四、质量等级：优良
五、合同承包价款为：壹拾贰万陆仟肆佰叁拾叁元整（126433.00元）。
六、付款方式：合同签订之日甲方一次性支付全部工程款。
七、甲、乙双方工作责任：
1、甲方应按供电部门要求办理该工程的报装手续；
2、配合乙方对工程进行初勘设计。
乙方：
1、必须严格按国家有关规范、规定标准施工；
2、遵守甲方认可的安全措施、组织措施和技术措施，不得违反；
3、按合同做好施工现场及邻近设施保护；
4、文明施工，做到工完料尽场地清。
八、质量与验收：
1、乙方应认真按照标准、规范和设计的要求施工，并在施工期内接受甲方技术
人员及委托人员的检查。
2、工程质量应达到国家或本行业的质量验收评定标准，力争达到优良。
3、工程具备达到中间验收条件时，乙方在自检合格后应及时通知甲方参加验收。
九、材料设备供应：
1、工程所需的设备、材料由乙方自行采购，且必须具备合格证书或试验报告。
2、乙方施工过程中使用代用材料须经甲方认可。
十、质量保修期：本工程的设备材料质量保修期半年。
十一、其他：
1、乙方在施工过程中需进行设计变更时必须书面报经甲方批准同意。
第三篇：电力安装合同
电力安装工程合同
甲方：濮阳同力石油科技防腐有限公司
乙方：濮阳诚惠化工有限公司
甲方委托乙方进行濮阳同力石油科技防腐有限公司变压器安装工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据《中华人民共和国合法网》及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：
一、工程地点：濮阳市盘锦路南段
二、承包方式：包设计、包设备材料采购及安装。
三、工程造价：本工程总造价人民币玖万元。
四、工程内容和范围：
安装200KVA变压器一台，跌落保险2组，避雷器2组，高压电缆YJLV22-3*95190米，低压电YJLV22-3*185+1*9520米，1进4出带无功补偿配电柜一台，12米线杆3根，接地制作；电缆沟开挖、水泥面切割及回复等内容。
五、合同工期：2013年7月21日至2013年7月31日
六、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收
七、工程款项支付：工程完工验收合格后，由甲方一次性付清工程款。
八、甲方责任：
1、甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。
2、负责协助处理施工过程中的有关纠纷。
3、按约定时间支付工程款，否则视为违约。
4、如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。
九、乙方责任：
1、负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。
2、保证工程进度确保按期按质完工，通过甲方及供电部门验收合格并正式通电正常使用。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表人：代表人：
签订日期：年月日
第四篇：电力安装合同
电力安装工程合同
甲方：阜新市西瓦骨粒厂
乙方：曹立生
甲方委托乙方进行厂房电力安装工程施工。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据《中华人民共和国合法网》及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：
一、工程名称：
1、西瓦骨粒厂厂房用电设备电源敷设及照明安装
二、工程地点：阜新市韩家店镇西瓦村
三、承包方式：包设计、包工程施工通电。
四、工程内容和范围：
1、配电间低压配电盘安装。
2、厂房用电设备电源敷设；
3、厂房照明安装
六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后十五个工作日完工。
七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工。
八、工程款项支付：工程款全额12000元，乙方进入施工现场后先期支付5000元，余款在乙方施工通电完工后，由甲方一次性付清。
九、甲方责任：
1、甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。
2、负责协助处理施工过程中的有关纠纷。
3、甲方确保施工材料供应及时、充足。
4、按约定时间支付工程款，否则视为违约。
5、如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。
十、乙方责任：
1、负责本工程设计电力线路敷设，保证工程质量。
2、保证工程进度确保按期按质完工。
十一、工程变更：凡涉及到本工程原设计规模以外的变更，建设工程项目，由甲、乙双方协商确定，并相应调整合同价款和竣工日期。
十二、安全施工：
乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。
十三、解决合同纠纷方式：
在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。
十四、合同生效和终止：
本合同自签订之日起生效，甲方工程款支付完毕，合同其它条款即告终止。
十五、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。具有同等效力。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表人：代表人：
签订日期：年月日
第五篇：电力施工安装合同范例2020
电力施工安装合同范本2篇 电力工程合同范本【1】 发包方：
（以下简称甲方）承包方：
（以下简称乙方）根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：
一、工程内容及承包方式 1、工程内容：
2、工程安装费 万元（具体明细见附表）：
具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。
二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式：
5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理 6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。
四、设备、材料供应与清理 13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。
14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
五、违约责任 16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。
18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。
19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
六、争议及其它 20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。
21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。
22、未尽事宜，双方另行协商。
23、附则：
甲方（签章）：
乙方（签章）：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人（签名）：
委托代理人（签名）：
年 月 日 年 月 日 电力施工合同范本【2】 发包人：
承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况 1、工程名称： ；
2、工程地点： ；
3、工程范围： ；
（详见施工图纸内容）；
4、承包方式：＿ .5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）二、合同工期及工期延误 1、开工日期：
年 月 日，竣工日期 年 月 日，合同工期总天数 天（以实际进场施工之日算起）；
2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿ ＿的违约金，算至验收合格之日；
3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：
a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；
b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；
c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；
d设计变更或工程量增加；
e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时；
f不可抗力；
g其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。
4、承包人在以上情况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；
发包人代表（或监理工程师）在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥.五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；
2、纲结构主体完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；
3、工程全部完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；
承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；
六、施工准备 1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；
3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；
4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场 5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；
七、安全施工与检查 1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；
发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；
3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；
4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；
发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；
3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；
4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。
九、现场代表 发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿ ＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；
如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任 一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。
十一、争议解决 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。
十二、附则 本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；
本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。
组成本合同的文件包括：
1、本合同 2、标准、规范及有关技术文件 3、图纸 4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件 合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日 合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本合同共＿ 页 发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包人：
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 住所：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：
电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话：
传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 传真：
开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿ 开户银行：
账 号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 账 号：
邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿ 邮政编码：
点击咨询 