第一篇：政府采购合同书(老干部局)
政府采购合同书
项目名称：
合同编号：
甲方：
乙方：
年月日
阳信县老干部局对老干部门球场土方项目进行以竞争性谈判的方式进行招标。经评标委员会综合评审后确定为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。
一、本合同由合同文本和下列文件组成1、招标文件
2、中标通知书
3、乙方投标文件
4、乙方在询标过程中做出的书面澄清或承诺
5、图纸
6、本合同附件
以上文件能相互解释，互为说明，解释顺序前款优于后款。
二、工程概况：
工程名称：
工程地点：
工程内容：
项目经理：
三、合同金额（后附明细清单）
人民币：（大写）
人民币：（小写）
本合同总价包含招标文件、图纸及勘察现场所显示的所有工程量，如无设计变更（或甲方提供的工程量计算正确）等因素，中标价为工程结算的最高限价，甲方保留对工程的最终审计权力。
优惠条件：
四、付款方式
（1）。
（2）付款时付款方将款项仅付至与乙方公司名称相同（报价时宣布的中标人且该公司在工商管理局注册）的账户，乙方因工程转让或其它原因使用其它账户，付款方将拒付款，导致的后果由乙方自负。
五、工期:
1、必须符合甲方的总工期要求。
2、工期以甲方书面开工通知之日起开始计算。
六、质量标准
1、工程质量等级：合格。
2.工程质量应符合招标文件、投标文件、国家相关规范及乙方在招标过程中做出的书面澄清及承诺。
七、其他
严格按照工程施工图纸、招标文件、乙方的报价文件施工，没有规定的执行国家最新相关标准。
八、工程质量保修条款
1、质量保证期限：
2、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量包修责任。
九、合同生效
本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，还应满足以下两个条件时合同生效： 乙方应提交：履约保证金等相关费用。
十、验收
1、工程交付使用前，甲方、乙方及有关人员等一起检验工程质量等状况，如工程需要检测，则由乙方负责并承担相应的费用。工程交付使用前，验收组应按照合同要求验收，并共同在验收及执行单上签字确认。
2、对工程的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出异议，乙方在接到异议后，应当在保证期的，适用质量保证期。
3、经验收组共同验收，工程达不到质量要求的，甲方按合同对乙方进行处罚，乙方严重违约的甲方可以解除合同，并保留进一步索赔的权利。
十一、违约条款
1、乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间完工，工期每拖延一天，按合同总金额的千分之二支付违约金。除拖延工期以外，乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额千分之二支付违约金。
2、乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。
3、乙方不按期履行合同，并经甲方提示后7日内仍不履行合同的，甲方有权解除合同，乙方要承担相应的赔偿责任。
如乙方违约，甲方有权扣除乙方履约保证金，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。
4、如一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿另一方经济损失外，还应承担另一方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。
5、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
十二、不可抗力条款
因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在7天内提供有关不可抗力的相应证明。
合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。
十三、争议的解决方式
1、合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：（1）提交滨州市仲裁委员会仲裁；（2）向项目所在地人民法院起诉。本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，采用第（2）种方式予以解决。
十四、工程结算
1、如果施工图纸及工程量没有变更，中标价格为合同的最高限价。
2、如设计变更（或甲方提供的工程量计算有误），变更经相关部门签字同意后按以下方法调整：
2.1、工程量的调整：
（1）图纸无变更，工程量不作调整。
（2）甲方认可的图纸变更按实调整，合同价款调整按下列方法进行：合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格执行；合同中没有适用于变更工程的价格，由中标人提出适当的变更价格，经监理工程师、造价工程师确认及甲方联合批准后按实进行结算。
2.2、结算方式：中标价格＋有效签证
十五、合同保存 本合同一式六份，甲方三份，乙方三份
甲方：乙方：
盖章：盖章：
全权代表：（签字或盖章）全权代表：（签字或盖章）开户银行：
账号：开户银行： 账号：
第二篇：政府采购合同书
采购合同书
需方：山西省人民政府
供方：河南省郸城县建筑安装工程总公司
一、设备条款
供方向需方提供LED顶灯设备（具体品牌、数量、技术参数及质保期等见后附设备清单）
二、合同总金额:
人民币（大写）：壹拾柒万陆仟壹佰玖拾柒元陆角壹分
（小写）：176197.61元
此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。
三、货款支付
1、货到指定地点，验货合格后由需方负责办理货款支付手续。
2、本合同的结算货币为人民币，单位为元。
3、合同总价的100％，计176197.61元人民币，在设备全部进场交验完毕，且买方正式验收合格，并收到卖方提交的下列单据经审核无误后，将合同总价的100%支付给卖方：
(1)、开具给买方的金额为合同总额的发票一份；
(2)、产品合格证；
(3)、制造厂家出具的质量检验证书和数量证明；
(4)、装箱单/设备清单；
4、合同总价范围：
合同总价已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、储存、安装、调试、验收、保险、技术支持与培训、免费质保期内的所有服务费用及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金（包括进口关税、清关、商检及中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费）和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
四、交货
1、交货日期：2011-3-142、交货地点：山西省政府梅山会议厅
3、交货内容：
交付符合本合同规定的合格货物；
交付保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件；
交付其他备品备件和必备工具、货物等。
六、交验
1、依据设备装箱单，对所有设备进行初步点验，如有不符应及时加以解决。
2、开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，及时进行解决。
3、依据合同设备清单，对设备品牌、型号、数量、技术参数、质保书等必备附件进行检查。
4、设备安装后，检查设备物理连接是否正确，经调试和运行，供需双方及第三方机构共同确认设备正常运行后，完成设备验收。
5、如双方对验收结果有分歧，则以需方所在地具备检测资格的检测单位的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。
七、对所供货物提出异议的时间和办法
1、需方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将货物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知供方。
2、如需方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为供方所交货物符合合同规定。
3、供方应在收到需方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认需方提出的异议和处理意见。
八、质量保证及要求
1、供方应保证所供货物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并保证该货物确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。
2、供方保证其提供的货物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其货物使用寿命期内应具有满意的性能。在供方承诺的质量保证期限内，供方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。
3、供方保证所提供货物涉及到的知识产权和所提供的技术资料是合法的，并享有完整的知识产权，保证不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。
4、需方在验收过程中或者在质量保证期内，如发现货物有质量问题或系假冒伪劣产品或经当地技监部门证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，供方在接到需方书面通知后，必须包退或包换或包修，发生的费用由供方负责，如情节严重需方应向供方提出索赔。
九、税费
所提供设备的税费应包含在设备报价中。
十、包装及包装标记
1、供方应当按照约定的包装方式交付货物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
2、供方拟提供设备的包装应适应于远距离运输、装卸和仓储的要求，以确保设备货物安全无损运抵指定现场。
3、供方应在每一包装箱的相邻四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样标明收货人、标段、目的地、设备名称、箱号等运输标记。
4、凡重达2T或2T以上的包装，供方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据设备货物的特点和运输的不同要求，供方应在包装箱的两侧注明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和其它适当标记。
十一、需方责任
1、及时办理付款手续
2、负责提供工作场地，协助供方办理有关事宜。
3、对合同条款及价格负有保密义务。
十二、供方责任
1、保证所供设备均为标书承诺设备，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。
2、保证设备的售后服务，严格依据报价文件及相关承诺，对设备及系统进行保修、维护等服务。
十三、违约责任
1、供方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准，需方有权拒收。同时，供方向需方支付合同款总额2%的违约金。
2、供方不能交付设备时，供方向需方偿付合同款总额2%的违约金。
3、供方逾期交付设备时，每逾1日供方向需方偿付合同款总额3‰的滞纳金。逾期交货超过30天后，需方有权决定是否继续履行合同。
4、因需方错告或变更到货地点而给供方造成的损失，由需方负担。
十四、不可抗力
供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十五、争议解决
供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签署所在地法院提出诉讼。
十六、知识产权
供方应保证需方免除且供方承担由于需方在其本国使用该货物或货物任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用的支出（包括律师费）。
十七、合同生效及其他
1、合同由供、需双方代表签章确认后，即行生效。
2、本合同正本二份，供需双方各执一份。副本一式四份，供方持二份，需方持二份。
3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。
十八、下列文件为本合同不可分割部分
1、招标文件
2、投标文件
3、投标人所做的其他承诺
需方（章）：供方（章）：
法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：地 址：地 址：电 话：电 话：开户银行：开户银行：账 号：账 号：日 期：年月日日 期：年月日
第三篇：政府采购施工合同书
政府采购施工合同书
(50 万元以上))
工程名称：
郑州大学 2017 年学生宿舍维修改造工程（一标段）
工程地址：
郑州大学主校区（科学大道 100 号）..工程造价：
647868.44 元
..发
包
人：
郑州大学
..承
包
人：
河南华康建设有限公司
2017 年7 7 月
第一部分 合同协议书 发包人（全称）：
郑州大学
承包人（全称）：
河南华康建设有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就郑州大学 2017 年学生宿舍维修改造工程（一标段）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：
郑州大学 2017 年学生宿舍维修改造工程（一标段）。
2.工程地点：
郑州大学主校区（科学大道 100 号）。
3.工程立项批准文号：
豫财招标采购-2017-751。
4.资金来源：
财政资金。
5.工程内容：主校区菊园松园卫生间吊顶更换及零星维修工程，详见工程量清单。
6.工程承包范围：招标范围内所有项目施工及质保期服务，包质量，包工期，包安全。
二、合同工期 计划开工日期：
2017 年 7 月 10 日。
计划竣工日期：
2017 年 8
月 18 日。
工期总日历天数：
天。
三、质量标准
工程质量符合 合格 标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签 约 合 同 价 为 ：
人 民 币（大 写）
陆 拾 肆 万 柒 仟 捌 佰 陆 拾 捌 元 肆 角 肆 分
(¥647868.44 元))；
其中：
（1）
安 全 文 明 施 工 费 ：
人 民 币（大 写）
肆 万 壹 仟 壹 佰 柒 拾 伍 元 柒 角
(¥ 17796.30 元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）
/
(¥
/
元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）
/
(¥
/
元)；（4）暂列金额：人民币（大写）
伍万伍仟元整(¥ 55000.00 元)。
2.合同价格形式：
固定总价合同。
五、项目经理 承包人项目经理：
赵亚胜。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）及招标文件；（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于
2017
****年**月**日签订。
十、签订地点
本合同在郑州市
签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 发包人和承包人的 法定代表人或其委托代理人 签字并盖单位公章后生效。
十三、合同份数
本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执
肆 份，承包人执
肆
份，报
送招标代理机构贰份。
发包人：
(公章)
承包人：
(公章)法定代表人或其委托代理人：（签字）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
组织机构代码：
组织机构代码：
地
址：
地
址：
邮政编码：
邮政编码：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电
话：
电
话：
传
真：
传
真：
电子信箱：
电子信箱：
开户银行：
开户银行：
账
号：
账
号：
第二部分 通用合同条款
详见“建设工程施工合同（示范文本）（GF—2013—0201）”通用合同条款 第三部分 专用合同条款 1.一般约定 1.1 词语定义 1.1.1 合同 1.1.1.10 其他合同文件包括：
履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证及设计变更等相关资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方 1.1.2.4 监理人：
名
称：
河南衡大工程监理有限公司
； 资质类别和等级：
房屋建筑工程监理甲级 ； 联系电话：
0371-55001669
； 1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：
国家、河南及郑州市有关法律、法规
；
1.4 标准和规范 1.4.1 适用于工程的标准规范包括：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）等国家现行的与本工程相关规范、标准图集及豫本工程有关的行业规范、标准图集；
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
见清单；
1.5 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为：（1 1）合同协议书；（2 2）中标通知书；（3 3）
招标文件及其附录（4 4）投标函及其附录；（5 5）专用合同条款 及其附件 ；（6 6）
通用合同条款；（7 7）技术标准和要求；（8 8）已标价工程量清单或预算书；（9 9）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限：
开工前 ； 发包人向承包人提供图纸的数量：
5份； 发包人向承包人提供图纸的内容：
全 部施工图纸。
1.6.4 承包人文件 承包人向发包人提供的文件，包括：
实施性施工组织设计及方案
； 承包人提供的文件的期限为：
开工前 ； 承包人提供的文件的数量为：3 份 ； 承包人提供的文件的形式为：
书面文件 ； 1.6.5 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定：
承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人
文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.11 知识产权 1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权的归属：
属于发包人。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：
除署名权以外的著作权属于发包人。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
按通用条款执行。
1.13 工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：
调整 价格。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：
招标文件规定范围内的施工内容，承包人投标文件没有的，视为漏项，发包人不予追加。
分部分项工程依据已完工的实际工程量，与“招标工程量清单投标报价汇总表”中给定的数量比较计算工程量差，调整工程量清单中的工程量，并依此计算工程结算款。两者之间的量差增减 5% 以内（含 5%）的部分，结算时不作调整；量差增减超过 5% 时，只调超过 5% 部分，但综合单价不做调整。
2.发包人
2.2 发包人代表 发包人代表：
姓
名：
李柯
； 联系电话：
0371-67780032
； 发包人对发包人代表的授权范围如下：
施工过程中协调工作，监督工程质量和进度，但 审定签发工程款权、工程设计变更及 现场签证审批权 按照甲方相关规定执行。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 2.4.1 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求：
开工前 3 3 天。
2.4.2 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：1.发包人提供一处接水、接电的位置，并协助承包人办理相关手续。承包人自行安装计量表并承担安装费用和水电使用费用；2.施工场地与公共道路的通道开通；3.施工所需证件、批件的办理；4.水准点与座标控制点交验。
3.承包人 3.1 承包人的一般义务: 按通用条款执行。
承包人提交的竣工资料的内容：
提供符合要求的竣工图及竣工资料。
承包人提交的竣工资料套数：3 套。
承包人提交的竣工资料的费用：
承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：
本工程验收前 7 7 日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：
书面及电子文档。
3.2 项目经理 3.2.1 项目经理：
姓
名：
赵亚胜
； 身份证号：
***750
； 建造师注册证书号：
豫 241141456560 ； 安全生产考核合格证书号：
豫建安 B（2015）0604341 ； 联系电话：
； 承包人对项目经理的授权范围如下：
全权处理本项目的一切事务。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：
开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少 5 5 日，每天必须不少于 8 8 小时在现场组织施工。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：担 发包人有权要求承包人承担 1000元/ / 天的违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：
承包人在投标书中承诺的项目经理必须到位，无论任何原因，不得擅自更换项目经理，承包人提出更换时，须经发包人和监理工程师书面同意，且每更换一次需先提交 1 1 万元的违约金后予以更换。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：
在施工过程中未经发包人同意不得在其他项目工地兼职、更换。对不称职的项目经理，发包人有权要求承包人更换，在 承包人必须在 3 3 日内更换。承包人如未按时更换，须向发包人纳 交纳 1 1 万元/ / 人（天）的惩罚 性赔偿金。
3.3 承包人人员 3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：
开工前 前 2 2 天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的违约责任：
担 发包人有权要求承包人承担 0 3000 元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：
由总监理工程师批准，发包人认可方可离开。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
发包人有权要求承 包人承担0 3000 元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：担 承包人承担 0 1000 元的违约金。
3.5 分包 3.5.1 分包的一般约定 禁止分包的工程包括：
本工程不允许分包。
3.6 工程照管与成品、半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：
按通用条款执行。
3.7 履约担保 承包人向发包人以现金或转帐的方式提供合同总额 5% 的履约保证金。履约保证金 在签订合同前交学 校财务 处，工程验收合格，正式交付 使用 后予以退还。
4.监理人 4.1 监理人的一般规定 关于监理人的监理内容：
见监理合同。
关于监理人的监理权限：
见监理合同。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
由承包人承担。
4.2 监理人员 总监理工程师：
姓
名：
崔振友
； 职
务：
总监理工程师
； 监理工程师执业资格证书号：
B19100900371
； 联系电话：
； 关于监理人的其他约定：
/ /。
5.工程质量 5.1 质量要求 5.1.1 特殊质量标准和要求：
合格，因承包 人 原因所承包工程 未 能达到其所投报质量标准等级视为违约：扣罚履约保证金的 50%，并由承包人负责采取返工、返修或其他弥补措施，由此引起的工期延误及费用由承包人承担 ； 如果经采取措施加以弥补后仍不能达到 质量 标准时，扣罚全部履约保证金，并承担修复所发生的全部费用。
5.3 隐蔽工程检查 5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：
共同 检查前 8 48 小时书面通知监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：小时。
未尽 事宜 按通用条款执行。
6.安全文明施工与环境保护 6.1 安全文明施工 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生人员 伤亡 或火灾事故，承 包方应承担由此引发的一切损失和 责任。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：
按通用条款执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：
开工前提供。
6.1.5 文明施工 合同当事人对文明施工的要求：
按通用条款执行。
7.工期和进度 7.1 施工组织设计 7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：
按通用条款执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：
开工前3 3 天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：
收到后 3 3天内。
7.2 施工进度计划 7.2.2 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：
收到后3 3 天内。
7.3 开工 7.3.1 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限：
开工前。
7.3.2 开工通知 因发包人原因未能在计划开工日期之日起 0 180 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线 7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：
开工前 7 7 天。
7.5 工期延误 7.5.2 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为 ：
工期 每拖延一天，从履约保证金中扣除合同金额的 5 5 ‰（履约保证金扣完为止）, , 同时，承包人再向发包人支付累加违约金 1 1 000
元/ / 天，直至 合 同 金额 扣 完为止。
7.7 异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）
地震、暴风雪
； 考虑到防水项目的特殊性，如遇连续阴雨等影响施工的天气，须经甲方及监理认可后及时办理工期顺延手续。
8.材料与设备 8.4 材料与工程设备的保管与使用 8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：
由承包人承担。
8.6 样品 8.6.1 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
按管理部门及发包人要求确定。
8.8 施工设备和临时设施 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定：
由承包人承担。
9.试验与检验 9.1 试验设备与试验人员 9.1.2 试验设备 施工现场需要配置的试验场所：
按相关规定执行。
施工现场需要配备的试验设备：
按相关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：
按相关规定执行。
10.变更 10.1 变更的范围 关于变更的范围的约定：
增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；但 变更追加 总金额 不得超过原合同采购 金额 的百分之十，合计 不得超过项目预算。超过原合同采购 金额 百分之十的，应重新组织采购活动。
10.4 变更估价 10.4.1 变更估价原则 关于变更估价的约定:
(1)投标工程量清单中有相同项目的，综合单价按相同项目的单价认定（2 2）投标工程量清单中有类似项目的，综合单价按类似项目的单价认定；(3)投标工程量清单中没有相同或类似项目的，执行河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（2016 版）及配套取费标准，以及施工当期（月）的《郑州市建设工程材料基准价格信息》；定额缺项时由发包人与承包人协商确定，如协商不妥由相关主管部门裁定。
(4)当工程量清单中某项清单内容工程量取消时，相应工程费均取消，且乙方不再索要其他费用。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件。
10.7.1 暂估价项目 10.8 暂列金额 暂估价及 暂列金额 见清单，按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。
11.价格调整 11.1 市场价格波动引起的调整 市场价格波动是否调整合同价格的约定：
不调整。
12.合同价格、计量与支付 12.1 合同价格形式: 总价合同。
12.3 计量 12.3.1 计量原则 工程量计算规则：
工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500 — 2013)以及 6 2016 版《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》。
12.3.2 计量周期 关于计量周期的约定：
按形象进度计量。
12.4 工程进度款支付 12.4.1 双方约定的工程款支付的方式：
（1 1）工程竣工验收合格交付使用后，支付合同价的 80%，待学校审计部门审计完毕，经合同双方确认后，付至审定价款的 95%。
（2 2）剩余 5% 质保金待质保期满后，未发现质量问题一次性付清。
12.4.2 支付条件：承包人向发包人提供支付申请书及相关资料，经发包人确认后，予以支付。承包人须提供完整合法的发票和有效的支付手续，否则不予支付。
12.4.3 双方约定所有工程款项支付均由发包人以银行转账方式划入承包人账户。
12.4.4 工程款支付时应预留审定价的 5%作为质量保证金，工程质保期满后，再行支付给承包人。
13.验收和工程试车 13.1 分部分项工程验收 13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 4 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：
小时。
13.2 竣工验收 政府采购合同金额 0 50 万元以上的项目，由 项目单位 主管 领导组织初验。为确保施工质量，初验将采取破坏性检验方法，检验完毕后施工方应无偿维修。
初验合格后，向 国资处提供 竣工 验收资料（初验合格报告、采购文件及附件、投标文件及附件、政府采购 合同、竣工图纸、施工单位工程竣工报告、监理单位工程 竣工质量评价报告、工程质量控制资料记录）
等），由 学校 牵头，验收 工作 组 由 财务、审计、监察、国
资管理 及有关专家 参与，成员不少于 5 5 人。验收合格后，要按照 本 合同约定的支付方式，向 财政厅 网上提交支付申请、验收报告等资料，办理资金支付手续。
14.竣工结算 于 工程竣工验收后，承包人应于 6 6 个月内提出工程竣工 决 算并将有关合格 的 竣工资料一式三份送交发包人。发包人自接到上述资料后送审，审计后 按本 合同付款办法支付。
15.缺陷责任期与保修 见工程质量保修书，工程竣工结算时一次性扣留质量保证金，质量保证金 为审定价款的5 5% %。
16.违约 16.2．1承包人违约：
工程质量不符合合同规定，负责无偿修理或返工。由于修理返工或承包人其他原因造成工程竣工交付时间延期，承包人应承担违约责任。
16.2.2发包人违约：
工程中途停建、缓建或由于设计变更错误造成的停工 180 天，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包人由此而造成的实际损失。
17.不可抗力
17.1 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
/ /。
18.保险 18.1 工程保险 关于工程保险的特别约定：
/ /。
18.3 其他保险 关于其他保险的约定：
/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：
按通用条款执行。
18.7 通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定：
按通用条款执行。
20.争议解决 因合同及合同有关事项产生的争议，可向 工程所在地 仲裁委员会申请仲裁或向 工程所在地
人民法院起诉。
21.补充条款：21.1 发包人负责 提供水源、电源接点，施工用电用水费用由承包人装表 据实 缴纳。
21.2 承包人在投标文件中拟定的施工项目经理、主要技术人员、管理人员的有关证
件，进驻现场之日起应交发包人 对照审验，凡与招标文件不相符的人员，一律不准进入施工现场参与施工工作，由此造成的一切后果，均由承包人负责。21.3 承包人对施工人员应加强管理，严格遵守国家和学校的有关法律法规和制度，施工期间发生任何事故及其费用均与发包人无关。21.4 施工垃圾应按照发包人指定地点堆放，及时清理。工程竣工 3 3 天内，承包人要全部清除运出施工现场的一切垃圾、废料、设备等，保持场地整洁，费用由承包人自理。
合同附件：
附件 1：
工程质量保修书
发包人（全称）：
郑州大学
学
承包人（全称）：
河南华康建设有限公司
司
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就郑州大学 2017 年学生宿舍维修改造工程（一标段）（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：全部施工内容。
二、质量保修期 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； 2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为
年；
3、装修工程为
年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为
年；
5、供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为
年； 7、其他项目保修期限约定如下：。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起
两 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
甲方（盖章）：
法定代表人或代理人：
单位地址：
电话：
开户银行：
户名：
帐号：
签定日期：
乙方（盖章）：
法定代表或代理人：
单位地址：
电话：
开户银行：
户名：
帐号：
签定日期：
附件 2：
施工管理承诺书
在郑州大学施工期间，为保证工程质量、安全文明施工、按期完工，我单位一定加强施工管理，圆满完成施工任务，特承诺如下：
1.严格按照招标要求和图纸施工，施工工艺符合规范要求，不偷工减料，不使用残次品，注重细节。
2.保证按期完工，不拖延工期影响甲方使用，否则，愿接受甲方处罚。
3.文明施工，不从楼上抛洒垃圾，不随地大小便，言行文明。发现从楼上向下抛洒垃圾，愿接受每次 1000 元罚款。
4.安全施工，严格遵守施工安全操作规程，不出现安全事故。
5.加强成品保护，不损坏、污染原有建筑和设施。
若需现场搅拌水泥砂浆（包括干硬性砂浆）或混凝土，在胶合板或金属板上操作，不污染原有路面。若发现在原有路面上直接搅拌水泥，除必须清理干净外，愿接受每次1000 元罚款。
各种刷漆施工，对周边其他设施和墙体进行精确保护，确保不受污染。若有污染，彻底清理干净。对原有建筑和设施造成损坏时，承担修复及其他相关费用。
6.加强对员工及工人管理，及时支付农民工工资，不出现到甲方闹事现象。若出现闹事现象，甲方可以根据情节轻重，对我公司进行处罚。
7.施工完毕后，对施工现场进行彻底保洁。
8.积极为用户着想，发现问题及时提出合理化建议。
9.遵守学校有关管理规定，服从学校管理。
10.会议不到场的公司罚款 1000 元，迟到罚款 500 元，不允许代签，否则加罚 100 元。
公司名称：河南华康建设有限公司
项目经理：
授权代表：
现场代表：
2017 年
月
日
第四篇：政府采购合同书
政府采购合同书
发包方（发包方）：苏州市产品质量监督检验院 联系人：丁成华 联系电话：0512-66591820
承包方（承包方）：苏州顺上顺建筑装饰工程有限公司 联系人：邹方亮 联系电话：***
资金核定单号 NO：行 1811-61 根据苏州公正建设咨询房地产评估有限公司采购编号 SZGZG2018-T-001 号竞争性谈判采购文件及中标单位文件和中标通知书，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，发包方将其国家新能源汽车充电设施质量监督检验中心（江苏）装修项目发包给承包方进行施工，订立本合同：
一、工程概况 工程名称：国家新能源汽车充电设施质量监督检验中心（江苏）装修项目； 工程地点：北官渡路 50 号 2 幢二楼北 c 区租赁厂房； 工程内容：具体内容见设计图纸及报价清单； 二、工程承包范围
承包范围：墙面地面等装饰、安装，电气给排水，消防安装及拆除等工程。
承包方式：包工包料。
三、合同工期
工期：
日历天。（实际开工日期以发包方通知进场日期为准）。
四、工程质量标准：合格。凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。
五、合同价款
1、合同价款（人民币）：
玖拾捌万伍仟元整（人民币￥：
0 985000 元）。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸和工程量清单项目的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、风险费、材料、劳务、机械设备、安装调试、入网费用、维护、利润、税金及政策性文件规定费用等所有费用。具体明细见下表。
2、在履行合同过程中，由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，经区财政局批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的 10%，超过部分财政部门不予安排资金。
3、原合同金额 10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。
4、价格明细 （1 1）安装部分
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
电气设备安装工程 1 配电箱 1、名称:照明配电总箱 ALZ1 2、型号:GX-I/带消防标识 3、基础形式、材质、规格:10#槽钢 4、安装方式:落地安装 台 1 2220.63 2220.63 2 配电箱 1、名称:照明配电总箱 ALZ2 2、型号:GX-I/带消防标识 3、基础形式、材质、规格:10#槽钢 4、安装方式:落地安装 台 1 2071.02 2071.02 3 配电箱 1、名称:配电箱 AP1 2、型号:GXL-II,（IP55）
3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 台 1 1271.02 1271.02 4 配电箱 1、名称:配电箱 AP2 2、型号:GXL-II,（IP55）
3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 台 1 1471.02 1471.02 5 配电箱 1、名称:配电箱 AP3 2、型号:GXL-II,（IP55）
3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 台 1 1571.02 1571.02 6 配电箱 1、名称:配电箱 AP4 2、型号:GXL-II,（IP55）
3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 台 1 1471.02 1471.02 7 配电箱 1、名称:配电箱 AP5 2、型号:GXL-II,（IP55）
3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 台 1 1471.02 1471.02 8 配电箱 1、名称:配电箱 AP6 2、型号:GXL-II,（IP55）
3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 台 1 1271.02 1271.02 9 配电箱 1、名称:配电箱 AP7 2、型号:GXL-II,（IP55）
3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 台 1 1271.02 1271.02 10 配电箱 1、名称:配电箱 AP8 2、型号:GXL-II,（IP55）
3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 台 1 1271.02 1271.02 11 配电箱 1、名称:普通照明配电箱 AL1 2、型号:PZ30-12 3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 4、接线端子：无端子外部接线 2.5 台 1 1271.02 1271.02
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价配电箱 1、名称:普通照明配电箱 AL2 2、型号:PZ30-12 3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 4、接线端子：无端子外部接线 2.5 台 1 1171.02 1171.02 13 配电箱 1、名称:普通照明配电箱 AL3 2、型号:PZ30-12 3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 4、接线端子：无端子外部接线 2.5 台 1 1471.02 1471.02 14 配电箱 1、名称:普通照明配电箱 AL4 2、型号:PZ30-24 3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 4、接线端子：无端子外部接线 2.5 台 1 1471.02 1471.02 15 配电箱 1、名称:应急照明配电箱 ALE 2、型号:GXL-II 3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 4、接线端子：无端子外部接线 2.5 台 1 1371.02 1371.02 16 配电箱 1、名称:排烟风机配电箱 APpy 2、型号:GXL-II,防水型 IP55 3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 台 1 1271.02 1271.02 17 桥架 1、名称:槽式金属桥架 2、规格:400x100 m 37.32 78.29 2921.78 18 桥架 1、名称:槽式金属桥架 2、规格:300x100 m 27.9 58.06 1619.87 19 桥架 1、名称:槽式金属桥架 2、规格:200x100 m 82.53 58.06 4791.69 20 桥架 1、名称:槽式金属桥架 2、规格:100x50 m 39.18 44.73 1752.52 21 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC32 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 5 28.34 141.70 22 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC50 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 10 43.67 436.70 23 配管 1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 m 803.86 25.00 20096.50 24 配管 1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 m 761.28 29.33 22328.34 25 配管 1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 128.87 33.12 4268.17 26 铁构件 1、名称:桥架、明配管支吊架 2、材质:型钢 kg 287.5 16.85 4844.38 27 抗震支架 1、名称:500 宽度以下桥架侧向抗震支架 2、规格:QJ-300T 套 3 100.00 300.00 28 抗震支架 1、名称:500 宽度以下桥架双向抗震支架 2、规格:QJ-300TL 套 3 200.00 600.00
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价抗震支架 1、名称:500 宽度以下桥架侧向抗震支架 2、规格:QJ-400T 套 4 160.00 640.00 30 抗震支架 1、名称:500 宽度以下桥架双向抗震支架 2、规格:QJ-400TL 套 3 300.00 900.00 31 接线盒 1、名称:灯头盒、接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86H50 4、安装形式:暗装 个 246 6.28 1544.88 32 接线盒 1、名称:开关盒、插座盒 2、材质:钢制 3、规格:86H50 4、安装形式:暗装 个 52 6.39 332.28 33 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-5x4 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 27.75 20.24 561.66 34 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-5x6 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 168.01 23.81 4000.32 35 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-5x10 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 207.66 40.37 8383.23 36 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-5x16 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 115.46 51.43 5938.11 37 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 121.08 78.15 9462.40 38 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-4x70+1x35 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 58.85 132.04 7770.55 39 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-4x95+1x50 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 133.13 182.91 24350.81 40 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-4x120+1x70 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 70 224.71 15729.70 41 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-4x150+1x70 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 45.63 265.72 12124.80 42 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 m 89.07 343.75 30617.81
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
2、型号、规格:WDZ-YJY-4x185+1x95 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV 43 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-4x240+1x120 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 16.4 452.12 7414.77 44 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZN-YJY4x16 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 6.15 40.55 249.38 45 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZN-YJY-5x16 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 72.21 51.43 3713.76 46 电力电缆头 1、名称:干包式铜芯电缆头 2、规格:240mm2 以内 3、电压等级（kV）:1.0kV 个 10 282.41 2824.10 47 电力电缆头 1、名称:干包式铜芯电缆头 2、规格:120mm2 以内 3、电压等级（kV）:1.0kV 个 8 200.22 1601.76 48 电力电缆头 1、名称:干包式铜芯电缆头 2、规格:35mm2 以内 3、电压等级（kV）:1.0kV 个 4 119.14 476.56 49 电力电缆头 1、名称:压接铜端子 2、规格:16mm2 以内 3、电压等级（kV）:1.0kV 个 10 119.14 1191.40 50 配线 1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 m 3287.58 1.76 5786.14 51 配线 1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号、规格:WDZ-BYJ-4 m 1148.01 2.53 2904.47 52 配线 1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 m 2430.16 2.06 5006.13 53 照明开关 1、名称:单联单控开关 2、安装方式:暗装 个 32 16.12 515.84 54 插座 1、名称:单相两孔、三孔型插座 2、规格:10A 3、安装方式:暗装 个 16 24.27 388.32 55 插座 1、名称:单相两孔、三孔桌面插座 2、规格:10A 3、安装方式:暗装 个 16 30.19 483.04 56 插座 1、名称:单相两孔、三孔地面插座 2、规格:10A 3、安装方式:暗装 个 6 83.24 499.44 57 插座 1、名称:茶水间防溅型单相两孔、三孔型插座 2、规格:10A 个 3 42.02 126.06
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
3、安装方式:暗装 58 插座 1、名称:冰箱单相三孔型插座 2、规格:16A 3、安装方式:暗装 个 1 33.79 33.79 59 插座 1、名称:壁挂式空调单相三孔型插座 2、规格:16A 3、安装方式:暗装 个 4 21.96 87.84 60 插座 1、名称:三相五极动力插座 2、规格:16A 3、安装方式:暗装 个 1 49.05 49.05 61 荧光灯 1、名称:格栅灯 1200*600 2、型号、规格:35W
3、安装形式:嵌入式 套 39 87.26 3403.14 62 荧光灯 1、名称:格栅灯 600*600 2、型号、规格:35W
3、安装形式:嵌入式 套 6 87.26 523.56 63 荧光灯 1、名称:T5 节能型荧光灯 2、型号、规格:1*28W
3、安装形式:吸顶 套 136 70.35 9567.60 64 荧光灯 1、名称:应急 T5 节能型荧光灯 2、型号、规格:1*28W 应急时间为 180min 3、安装形式:吸顶 套 1 75.58 75.58 65 装饰灯 1、名称:安全出口标志灯 2、型号、规格:(LED)1*3W（带蓄电池）(t≥90min)3、安装形式:墙壁式 套 5 74.67 373.35 66 装饰灯 1、名称:疏散指示灯 2、型号、规格:(LED)1*3W（带蓄电池）(t≥90min)3、安装形式:墙壁式 套 15 74.67 1120.05 67 装饰灯 1、名称:应急照明灯 2、型号、规格:(LED)2*10W（带蓄电池）(t≥90min)3、安装形式:墙壁式 套 24 74.67 1792.08 弱电工程 68 配管 1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:φ20 4、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 113.05 15.30 1729.67 69 双绞线缆 1、名称:UTP CAT.5 四对超五类线 2、敷设方式:穿管敷设 m 113.05 3.62 409.24 70 信息插座 1、名称:网络插座 2、安装方式:暗装 个 3 28.97 86.91 71 接线盒 1、名称:插座盒 2、材质:塑料 3、规格:86H50 4、安装形式:暗装 个 3 6.22 18.66 通风空调工程 72 轴流通风机 1、名称:PY-A-1 高温轴流排烟风机 台 1 1210.20 1210.20
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
2、规格:HTF(A)-I-13，Q=61000cmh,H=750Pa，N=18.5kW,M=467Kg 3、安装形式:吊装 4、减振底座形式、数量:弹簧减震器 73 空调器 1、名称：空调 5P 四面出风（含内外机、铜管、等辅件，打孔等安装内容）
2、规格：CL=12kW、CR=13kW、N=4.21KW 3、安装形式：吊装 4、支架形式、材质:型钢支吊架 台 6 3186.89 19121.34 74 镀锌薄钢板风管 1、名称:镀锌薄钢板风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm 以下 5、板材厚度:1.0 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :角钢法兰 7、接口形式:咬口 m2 158.86 98.59 15662.01 75 镀锌薄钢板风管 1、名称:镀锌薄钢板风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm 以上 5、板材厚度:1.2 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :角钢法兰 7、接口形式:咬口 m2 168.13 124.87 20994.39 76 柔性接口 1、名称:帆布软接 2、材质:防火帆布 3、形式:无法兰 m2 1.05 91.12 95.68 77 碳钢阀门 1、名称:280℃防火阀 2、规格:1000*320 3、支架形式、材质:型钢支吊架 个 3 343.90 1031.70 78 碳钢阀门 1、名称:280℃防火阀 2、规格:1250*400 3、支架形式、材质:型钢支吊架 个 4 443.90 1775.60 79 碳钢阀门 1、名称:280℃防火阀 2、规格:1650*550 3、支架形式、材质:型钢支吊架 个 1 805.12 805.12 80 铝及铝合金风口、散流器 1、名称:远程多叶送风口 2、规格:（900+250）*700 个 10 520.54 5205.40 81 抗震支架 1、名称:矩形通风风管侧向抗震支架 2、规格:TF-630≤宽度＜1250T 套 4 300.00 1200.00 82 抗震支架 1、名称:矩形通风风管双向抗震支架 2、规格:TF-630≤宽度＜1250TL 套 4 500.00 2000.00 83 抗震支架 1、名称:矩形通风风管侧向抗震支架 2、规格:TF-1250≤宽度＜1600T 套 4 600.00 2400.00 84 抗震支架 1、名称:矩形通风风管双向抗震支架 2、规格:TF-1250≤宽度＜1600TL 套 4 800.00 3200.00 85 抗震支架 1、名称:矩形通风风管侧向抗震支架 2、规格:TF-1600≤宽度＜2000T 套 5 600.00 3000.00 86 抗震支架 1、名称:矩形通风风管双向抗震支架 套 5 1000.00 5000.00
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
2、规格:TF-1600≤宽度＜2000TL 87 抗震支架 1、名称:矩形通风风管侧向抗震支架 2、规格:TF-2000≤宽度＜2500T 套 1 800.00 800.00 88 设备支架 1、名称:设备支吊架制作、安装 2、规格:型钢 kg 30 29.13 873.90 89 金属结构刷油 1、名称:设备及风管支架、配件 2、除锈级别:轻锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹两道灰色调和漆两道 kg 342.97 2.23 764.82 90 通风工程检测、调试
项 1 2100.55 2100.55 消火栓工程 91 镀锌钢管 1、安装部位:室内 2、介质:水 3、规格、压力等级:DN65 1.6Pa 4、连接形式:沟槽卡箍连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 m 106.24 59.03 6271.35 92 室内消火栓 1、安装方式:室内 2、型号、规格:单栓带消防软管卷盘组合消防柜 3、附件材质、规格:1800x700x180（mm），配置手提式 3kg 装药量磷酸铵盐干粉灭火器 2 具。消火栓箱采用铁壳铝合金门框玻璃门，消火栓箱内设置SN65消火栓一只，DN65衬胶水龙带25米一条，QZ19直流水枪一支，消火栓均配消防卷盘。消防软管卷盘应配置内径不小于的消防软管，其长度宜为 30.0m； 套 11 702.90 7731.90 93 法兰阀门 1、类型:蝶阀 2、材质:碳钢 3、规格、压力等级:DN65 1.6 4、连接形式:沟槽卡箍连接 个 7 230.19 1611.33 94 抗震支架 1、名称:单管侧向水管抗震支架 2、规格:S-DN65T 套 11 100.00 1100.00 95 抗震支架 1、名称:单管双向水管抗震支架 2、规格:S-DN65TL 套 8 200.00 1600.00 96 管道支架 1、材质:型钢 2、管架形式:一般管架 kg 155.14 40.19 6235.08 97 管道刷油 1、油漆品种:调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹二道，红色调和漆二道 m2 27.92 18.29 510.66 98 金属结构刷油 1、除锈级别:除轻锈 2、结构类型:一般管架 3、涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹二道，灰色调和漆二道 kg 155.14 2.23 345.96 99 水灭火控制装置调试 1、系统形式:消火栓水系统调试 2、点位:50 点以内 系统 1 1290.19 1290.19 火灾自动报警系统 100 接线箱 1、名称:火灾报警进线接线箱 2、安装形式:挂墙明装 个 1 600.41 600.41
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
区域报警控制箱 1、总线制:区域显示器 2、安装方式:壁挂式 台 2 2168.48 4336.96 102 桥架 1、名称:槽式金属桥架 2、规格:150x75 m 70.68 58.06 4103.68 103 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC20 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 821.86 25.00 20546.50 104 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC25 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 348.14 32.91 11457.29 105 配管 1、名称:包塑金属软管 2、规格:Φ20mm 内 L=1000mm 内 m 25 56.84 1421.00 106 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZN-KYJY-2x2.5 3、敷设方式、部位:穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 51.84 4.85 251.42 107 配线 1、名称:铜芯多股线 2、配线形式:桥架、管内配线 3、规格:WDZN-RYJS-2x1.5 m 929.63 2.00 1859.26 108 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZN-RYJYP-2x1.5 3、敷设方式、部位:穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 51.23 3.48 178.28 109 配线 1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 m 755.12 2.06 1555.55 110 电力电缆 1、名称:控制电缆 2、型号、规格:NH-KVV-4x2.5 3、敷设方式、部位:穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 40 8.37 334.80 111 电力电缆 1、名称:控制电缆 2、型号、规格:NH-KVV-2x4 3、敷设方式、部位:穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 40 8.22 328.80 112 配线 1、名称:铜芯多股线 2、配线形式:桥架、管内配线 3、规格:ZN-RVSP-2x2.5 m 40 3.51 140.40 113 配线 1、名称:铜芯多股线 2、配线形式:桥架、管内配线 3、规格:ZN-RVSP-2x1.5 m 40 2.88 115.20 114 配线 1、名称:铜芯多股线 2、配线形式:桥架、管内配线 3、规格:ZN-RVVP-2x1.5 m 40 3.51 140.40 115 点型探测器 1、名称:感烟探测器（含底座）
2、线制:总线制 个 54 55.91 3019.14 116 按钮 1、名称:手动报警按钮（带电话插孔）
个 6 116.95 701.70 117 按钮 1、名称:消火栓按钮 个 11 82.15 903.65
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
声光报警器 1、名称:声光报警器 个 6 212.05 1272.30 119 消防报警电话插孔（电话）
1、名称:消防电话机 带编码 2、安装方式:挂墙安装 个 1 138.46 138.46 120 消防广播（扬声器）
1、名称:消防广播(阻燃后罩)2、功率:3W 3、安装方式:吸顶式 个 10 79.55 795.50 121 模块（模块箱）
1、名称:总线短路隔离器 个 4 144.30 577.20 122 模块（模块箱）
1、名称:输入输出模块 2、输出形式:多输出 个 18 192.46 3464.28 123 接线盒 1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86H50 4、安装形式:暗装 个 55 6.82 375.10 124 防火控制装置调试 1、名称:广播喇叭及音箱、通信分机及插孔 个 17 133.20 2264.40 125 防火控制装置调试 1、名称:防火阀 个 8 90.00 720.00 126 火灾报警系统控制主机 1、名称:火灾报警主机（按点位数自行配置，满足设计要求）
台 1 1154.43 1154.43 127 自动报警系统调试 1、名称:自动报警系统装置调试
2、点数:128 点以下 系统 1 5535.17 5535.17 防火门监控系统 128 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC20 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 111.34 25.00 2783.50 129 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC25 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 111.34 32.91 3664.20 130 配管 1、名称:包塑金属软管 2、规格:Φ20mm 内 L=1000mm 内 m 5 56.84 284.20 131 配线 1、名称:铜芯多股线 2、配线形式:桥架、管内配线 3、规格:WDZN-RYJS-2x1.5 m 130.34 2.00 260.68 132 配线 1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 m 260.68 2.51 654.31 133 模块（模块箱）
1、名称:中继模块 个 3 144.30 432.90 134 入侵报警控制器 1、名称:防火门现场控制器 2、功能:用于单开防火门的监视 3、安装方式:门上 套 3 1345.49 4036.47 135 出入口控制设备 1、名称:电动闭门器 2、功能:将处入打开状态的防火门关闭 3、安装方式:门上 台 2 1115.53 2231.06 136 入侵探测设 1、名称:门磁开关 套 3 82.09 246.27
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
备 2、功能:用于打开防火门 3、安装方式:防火门内外壁装 137 防火门监控主机 1、名称:防火门监控主机（按点位数自行配置，满足设计要求）
台 1 1850.03 1850.03 138 接线盒 1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86H50 4、安装形式:暗装 个 10 6.22 62.20 消防电源监控系统 139 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC20 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 76.34 25.00 1908.50 140 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC25 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 76.39 32.91 2513.99 141 配管 1、名称:包塑金属软管 2、规格:Φ20mm 内 L=1000mm 内 m 5 56.84 284.20 142 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 3、敷设方式、部位:穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 84.34 3.45 290.97 143 配线 1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 m 168.78 2.24 378.07 144 火灾报警系统控制主机 1、名称:消防设备电源监控主机（按点位数自行配置，满足设计要求）
台 1 4050.03 4050.03 145 接线盒 1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86H50 4、安装形式:暗装 个 14 6.22 87.08 电气火灾监控系统 146 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC20 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 17.99 25.00 449.75 147 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC25 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 15.9 32.91 523.27 148 配管 1、名称:包塑金属软管 2、规格:Φ20mm 内 L=1000mm 内 m 5 56.84 284.20 149 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 3、敷设方式、部位:穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 576.82 3.45 1990.03 150 配线 1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 m 1161.2 0.33 383.20 151 电气火灾监控系统控制1、名称:电气火灾监控系统控制器 2、规格:SDF5000B 台 1 4368.48 4368.48
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
器 152 接线盒 1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86H50 4、安装形式:暗装 个 14 6.22 87.08 给排水工程 153 复合管 1、安装部位:室内 2、介质:水 3、材质、规格:衬塑钢管 DN40 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 m 8 27.25 218.00 154 复合管 1、安装部位:室内 2、介质:水 3、材质、规格:衬塑钢管 DN32 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 m 47.31 22.70 1073.94 155 塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:水 3、材质、规格:PP-R 管 De25（含管件）
4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 m 4.77 20.55 98.02 156 塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:水 3、材质、规格:PP-R 管 De32（含管件）
4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 m 27.42 21.86 599.40 157 塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC De110 4、连接形式:零件粘接 m 14.8 43.55 644.54 158 塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC De75 4、连接形式:零件粘接 m 7.3 33.03 241.12 159 塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC De50 4、连接形式:零件粘接 m 9.88 26.62 263.01 160 给、排水附（配）件 1、类型:网框式地漏 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN75 个 1 79.55 79.55 161 套管 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN150 4、填料材质:石棉、水泥 个 2 72.33 144.66
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
162 给、排水附（配）件 1、类型:水龙头 2、型号、规格:DN15 3、安装方式:螺纹连接 个 2 50.54 101.08 163 大便器 1、名称：蹲便器 2、材质：瓷质 3、规格、类型：组装，采用不大于 6L 的冲洗水箱 组 7 844.64 5912.48 164 洗脸盆 1、名称：洗手盆 2、材质：瓷质 3、规格、类型：组装 4、组装形式：台下盆 5、附件名称：水龙头、角阀、软管等 组 4 573.55 2294.20 165 小便器 1、名称：小便器 2、材质：瓷质 3、规格、类型：组装，采用手动式冲洗阀 4、附件名称：排水栓等 组 4 803.93 3215.72 166 拖把池 1、名称：拖把池 2、材质：瓷质 3、规格、类型：组装 4、附件名称：水龙头、排水栓等 组 1 359.47 359.47 167 水槽 1、名称：双槽水槽 2、材质：不锈钢 3、规格、类型：组装，400*800 4、附件名称：水龙头、排水栓等 组 1 463.89 463.89 168 脚手架搭拆
项 1 1000.00 1000.00
合计
495338.03
规费、税金项目计价表 序号 项目名称 计算基础 计算基数(元)计算费率(％)金额(元)1 规费 工程排污费+社会保险费+住房公积金 14680.83 100 14680.83 1.1 社会保险费 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 502768.1 2.4 12066.43 1.2 住房公积金 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 502768.1 0.42 2111.63 1.3 工程排污费 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 502768.1 0.1 502.77 2 税金 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 517448.93 10 51744.89 合计 66425.72
总价措施项目清单与计价表 序号 项目名称 计算基础 费率（%）
金额（元）
调整 费率（%）
调整后 金额（元）安全文明施工费
7430.07
1.1 基本费 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 1.5 7430.07
合 计 7430.07
（2 2）装饰部分
序号 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 综合单价 合价
装饰部分
块料楼地面 位置：茶水间、卫生间、房间 m2 178.62 155.81 27830.78 1、水泥浆一道（内掺建筑胶）
2、30mm 厚 C25 细石混凝土找坡抹平3、20mm 厚干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4、600*600*8 防滑地砖，干水泥擦缝 2 块料楼地面 位置：走廊公共空间 m2 91.91 158.96 14610.01 1、水泥浆一道（内掺建筑胶）
2、40mm 厚 C25 细石混凝土找坡抹平3、20mm 厚干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4、800*800*8 地砖，干水泥擦缝 3平面砂浆找平层 位置：除地砖楼面外其余翻新楼面 m2 1603.32 40.21 64469.5 1、水泥浆一道（内掺建筑胶）
2、40mm 厚 C25 细石混凝土，随打随抹光 3、无溶剂环氧涂料一道 4、0.5 厚无溶剂环氧腻子，强度达标后表面进行修补打磨 5、1 厚无溶剂环氧面涂 4 石材楼地面 1、水泥浆一道（内掺建筑胶）
m2 2.9 301.41 874.09 2、30mm 厚 C25 细石混凝土找坡抹平3、20mm 厚干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4、20mm 厚米黄大理石门槛石、45 度磨边 5 楼（地）面涂膜防水 1、1.5 厚聚合物水泥防水涂料，上翻 150 m2 51.39 14.34 736.93 6 块料踢脚线 1、5mm 厚 1：3 水泥砂浆打底划出缝道 m 165.1 30.05 4961.26 2、8mm 厚 1：2 水泥砂浆粘贴层 3、8mm 厚地砖面层，干水泥擦缝 7 块料墙面 1、界面剂一道 m2 131.68 169.87 22368.48 2、8mm 厚 1：1.6 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道 4、5mm 厚 1：2 水泥砂浆粘结层 5、300*600 墙砖、白水泥勾缝剂填缝 8 墙面喷刷涂料 1、基底腻子批涂三遍 m2 1260.93 28.53 35974.33 2、刷乳胶漆一底二面 9 吊顶天棚 1、10 号镀锌低碳钢丝吊杆，双向间距≤1200，吊杆上部与底板预留吊环 m2 354.68 59.45 21085.73
2、与配套上层主龙骨，间距≤1200 用吊件与钢筋吊杆联结后找平3、与配套下层附属龙骨联结，间距≤600 4、600*600 矿棉板与配套专用龙骨固定 10 天棚喷刷涂料 1、天棚基底腻子批涂三遍 m2 1996.13 31.37 62618.6 2、刷乳胶漆一底二面 11 其他隔断 1、75 系列轻钢龙骨 m2 181.48 119.82 21744.93 2、双面 12 厚纸面石膏板隔墙 3、板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带 4、腻子基底批涂三遍、白色乳胶漆一底二面 12 成品隔断 1、压缩颗粒板卫生间隔断 间 8 74.14 593.12 2、含配套五金件等 13 镜面玻璃 1、6mm 镜面玻璃 m2 3.6 229.32 825.55 14 洗漱台 1、镀锌角铁钢骨架制作、安装 m2 3.36 514.08 1727.31 2、20mm 厚米黄人造大理石台面、侧面、挡水条45°磨边石材展开面积台面开孔 1 个 15 钢质防火门 1、钢制甲级防火门2400*2100mm 樘 2 2000 4000 2、含五金配件等 16 钢质防火门 1、钢制甲级防火门1000*2100mm 樘 1 1000 1000 2、含五金配件等 17 钢质防火门 1、钢制乙级防火门1000*2100mm 樘 1 1200 1200 2、含五金配件等 18 钢质防火门 1、钢制乙级防火门2500*2800mm 樘 1 1500 1500 2、含五金配件等 19 木质门 1、成品免漆木面板木门1000*2100mm 樘 6 143.37 860.22 2、含免漆门套、门套线及配套五金等 20 木质门 1、成品免漆木面板木门2400*2100mm 樘 2 393.22 786.44 2、含免漆门套、门套线及配套五金等 21 电子感应门 1、成品定制 10mm 钢化玻璃感应门2450*2500mm 樘 1 2582.02 2582.02 2、含自动感应门感应装置 22 固定玻璃 1、移门边成品定制 10mm 钢化固定玻璃，不含门套 m2 10.72 204.13 2188.27 23 金属门窗套 1、木龙骨骨架 m2 5.23 573.45 2999.14 2、18mm 细木工板基层 3、1.2mm 厚不锈钢门套 24 金属窗 1、80 系列普通铝合金窗 m2 9 251.1 2259.9 2、5mm 单层玻璃 25 矮柜 茶水间矮柜，高 800mm、宽 600mm m 6.9 800 5520 1、木龙骨基层 2、20mm 厚细木工板基层 3、20mm 厚生态板矮柜侧板 4、20mm 厚人造大理石台面板 具体做法详见图纸 26 砌块墙 1、M5 普通砂浆砌筑 200mm 厚蒸压砂加气块墙体 m3 13.82 200.77 2774.64 27 墙面一般抹灰 新砌墙面 m2 136.72 27.27 3728.35
1、12mm 厚 1：3 水泥砂浆打底 2、8mm 厚 1：2.5 水泥砂浆抹面 总价措施项目清单与计价表 序号 项目名称 计算基础 费率（%）
金额（元）安全文明施工费
5800.05 2 基本费 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 1.7 5800.05 合 计 5800.05
规费、税金项目计价表
序号 项目名称 计算基础 计算基数(元)计算费率(％)金额(元)1 规费 工程排污费+社会保险费+住房公积金 10131.8 100 10131.8 1.1 社会保险费 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 346979.48 2.4 8327.51 1.2 住房公积金 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 346979.48 0.42 1457.31 1.3 工程排污费 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 346979.48 0.1 346.98 2 税金 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 357111.28 10 35711.13 合计 45842.93（3 3）修缮部分
序号 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元）
综合单价 合价 其中 暂估价 1 卫生洁具拆除 1、名称：洗手盆拆除 套 4 48.66 194.64卫生洁具拆除 1、名称：拖把池拆除 套 1 48.66 48.66卫生洁具拆除 1、名称：蹲便器拆除 套 7 77.86 545.0 2卫生洁具拆除 1、名称：小便器拆除 套 4 20.86 83.44管道拆除 1、名称：镀锌钢管DN65 拆除 m 106.24 9.18 975.28满堂脚手架 1、吊顶脚手架 m2 354.68 12.20 4327.10 2 里脚手架 1、墙面涂料脚手架 m2 1750.92 2.09 3659.42 3 满堂脚手架 1、天棚涂料脚手架 m2 1535.49 12.20 18732.98 4 里脚手架 1、砌墙脚手架 m2 306.38 2.09 640.33 5 垂直运输 1、垂直运输 项 1 2000.00 2000.00
合计 341179.43 室内消火栓拆除 1、安装方式:室内 2、型号、规格:消火栓 SN65 3、附件材质、规格:消防柜700*240*1800(h)套 11 100.11 1101.21余方弃置 1、拆除建筑垃圾外运、运距自行考虑 项 1 450.05 450.05
合计 3398.30
总价措施项目清单与计价表 序号 项目名称 计算基础 费率（%）
金额（元）
调整 费率（%）
调整后 金额（元）
备注 1 安全文明施工费
50.97
1.1 基本费 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 1.5 50.97
合 计 50.97
规费、税金项目计价表
序号 项目名称 计算基础 计算基数(元)计算费率(％)金额(元)1 规费 工程排污费+社会保险费+住房公积金 157.63 100 157.63 1.1 社会保险费 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 3449.27 3.8 131.07 1.2 住房公积金 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 3449.27 0.67 23.11 1.3 工程排污费 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 3449.27 0.1 3.45 2 税金 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 3606.9 10 360.69 合计 518.32
修缮装饰 序号 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元）
综合单价 合价 其中 暂估价
装饰拆除部分平面块料拆除 1、原卫生间地面地砖拆除、含结合层 m2 30.78 33.39 1027.74立面块料拆除 1、原卫生间墙砖拆除、含结合层 m2 84.28 19.68 1658.63铲除涂料面 1、原墙面及顶面涂料铲除 m2 3257.06 3.65 11888.27天棚面龙骨及饰面拆除 1、原卫生间吊顶拆除 m2 30.78 8.86 272.71木门窗拆除 1、原办公室及卫生间木门拆除 樘 7 20.04 140.28卫生间隔断拆除 1、原卫生间隔断拆除 间 8 100.00 800.00余方弃置 1、拆除建筑垃圾外运、运距自行考虑 项 1 500.00 500.00
合计 16287.63
总价措施项目清单与计价表 序号 项目名称 计算基础 费率（%）
金额（元）
调整 费率（%）
调整后 金额（元）
备注 1 安全文明施工费
244.31
1.1 基本费 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 1.5 244.31
合计 244.31
规费、税金项目计价表
序号 项目名称 计算基础 计算基数(元)计算费率(％)金额(元)1 规费 工程排污费+社会保险费+住房公积金 755.5 100 755.5 1.1 社会保险费 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 16531.94 3.8 628.21 1.2 住房公积金 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 16531.94 0.67 110.76 1.3 工程排污费 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 16531.94 0.1 16.53 2 税金 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 17287.44 10 1728.74 合计 2484.24 总价人民币玖拾捌万伍仟元整 六、工程预付款、进度：
1、本工程无预付款。
2、①每月已完工程量报告经监理工程师审核并报发包人确认后 20 天内，向承包人支付本月已完合格工程总额的 70%作为本期支付的工程进度款；②变更等增加的工程进度价款，按照承、发包双方确认的暂定工程价款的 70%支付。竣工验收后，变更等增加的工程价款由承包人计入竣工结算报告中； ③当工程款累计支付达到合同总价的 70%时，发包人不再支付进度款；④工程全部竣工验收合格通过后，承包人向发包人提交竣工结算报告。竣工结算报告经监理人和发包人审核确认，结算审核后，审核报告经发包人与承包人双方确认后 30 天内，发包人支付工程款至结算总额的 97%，保留结算价款的 3%作为保修期的保证金（结算审核经确认后，付至结算总额的 97% 前，承包人须提供全额（结算金额）增值税专用发票）。
七、施工安全的约定：
1、工程施工期间涉及安全由承包方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由承包方承担； 2、承包人应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由承包人负责。
3、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。
4、施工人员需服从发包方安全管理。
5、工程施工期间涉及安全由承包方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由承包方承担； 八、关于工程质量及验收的约定
1、工程质量标准：按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 达到合格标准。
2、工程未能达到合格标准，承包人应向发包人支付违约金，违约金为工程款的 10%，由发包人直接从承包人应付工程款中扣除。并无条件返工使工程达到合格的要求。若因返工使工程逾期完成，承包人必须承担逾期完工违约责任和工程质量的违约责任，并且工程质量的违约金与逾期完工的违约金叠加。由于返工造成费用由承包人自己承担。
3、若工程获得高于上述标准的奖项，发包人无须给予承包人任何费用增加或奖励。
4、双方对工程质量（非承包人原因除外）有争议，由合同条款约定的部门处理，诉讼费用及因此造成的损失，由败诉方承担。
5、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，承包方可自行验收，发包方应予承认。若发包方要求复验时，承包方应按要求办理复验。若复验合格，发包方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由承包方承担，但工期也予顺延。
6、承包方应遵守现场的一切规章制度，文明施工，施工所产生的垃圾需当日清理完毕。
7、由于承包方原因造成质量事故，其返工费用由承包方承担，工期不顺延。
8、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。
9、工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方自接到验收通知 7 日内组织验收，并办理验收、移交手续，如发包方在规定时间内未能组织验收，需及时通知承包方，另定验收日期。但发包方应承认竣工日期，并承担承包方的看管费用和相关费用。
10、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。
九、双方的权利和义务
（一）双方的一般权利 1、发包人、承包方的一般权利：
（1）发包人、承包方有权监督整个合同工程的顺利进行。
（2）承包人委派
作为项目经理，代表承包人履行合同。负责合同工程施工项目组人员名单于开工前 2 天提交发包人代表，名单内容应包括人员的姓名、通讯号码，在合同工程中的职务及其他必要信息。在合同执行过程中若负责人员发生变化，承包人应在实际变化前 7 天书面通知发包人代表，并经总监理工程师及发包人、承包方代表批准。
（3）发包人、承包方代表有权进入与本合同工程有关的任何工地和现场，但发包人、承包方代表要求进入的时间必须是不影响工程质量和进度的并且是安全的时间。
（4）如因设计变更而发生的工程数量的增减需在合同价款外增加工程价款时，必须同时经监理人及发
包人、承包方代表的认可后，并由发包人、承包方按有关规定办理工程变更审批手续方为有效，且最终需经发包人、承包方委托的造价审计单位审计确认。
（5）如需对合同工期进行调整时，必须经发包人、承包方认可。
（6）发包人、承包方代表有权要求承包人打开已经掩盖的隐蔽工程，并进行试验和检验，相关工期和费用承担按合同约定执行。
（7）各项验收必须经监理人及发包人、承包方代表的审查和批准。
（8）发包人、承包方代表有权得到本合同工程的一切必要的信息和协助，使发包人、承包方在需要时能了解到工程量的增减、工期调整、合同价款的调整、进度款支付、奖励和违约处罚以及对工程质量的检验等情况；承包人对发包人、承包方代表的上述要求，必须无条件配合。
（9）发包人、承包方有权要求承包人从本合同工程中解雇因工作质量和工作中行为不符合合同要求并不接受指导的人员。
2、承包人的一般权利 （1）有权要求发包人提供必要的施工条件。
（2）施工过程中发现的图纸问题有权向发包人和/或监理人提出修正意见。
（3）承包人有权要求发包人组织必要的技术交底。
（4）承包人有权要求发包人提供必要的见证等。
（5）承包人有权按合同规定催要工程款项。
（6）对发包人、承包方代表及监理人的不良行为有权检举揭发。
（二）双方的一般义务（工程技术要求另有说明的除外）
1、发包人的一般义务 （1）分配和管理施工现场的临时设施用地。
（2）提供施工临时用水及用电的接驳点。
（3）开通施工场地与公共道路的通道。
（4）将水准点与坐标控制点以书面形式交给承包人，并进行现场交验。
（5）组织设计单位向承包人进行设计图纸交底。
（6）监督承包人的施工质量及进度。审批核准承包人委托质量试验单位的资格。监督承包人的安全作业。
（7）协调解决与相关采购工程之间的联系及有关问题。
（8）发包人负责向承包人提供已获取的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)与古树名木的资料，并根据承包人要求向上述所有者或管理部门通知、介绍承包人，以便于承包人获取更详细的资料；通过监理人审查承包人对上述物体的保护措施，并在必要时向上述物体的所有者或管理部门通报。
2、承包人的一般义务 （1）向发包人、承包方及其委托的工程监理人提供进入现场所必须的条件，包括“技术要求”中规定的有关内容。
（2）为发包人、承包方及其委托的工程监理人进入工地和施工现场提供方便和安全条件，并有义务提醒上述进入现场人员要对自己安全负责，向发包人雇用的其他单位提供配合的...
第五篇：某局政府采购制度
某局政府采购制度
第一条 为加强对某局政府采购工作的管理，规范政府采购行为，保障政府采购质量，提高资金使用效益，促进机关廉政建设和某局事业发展，真正做到“职责明确、采管分理”，根据国家政府采购的有关法律法规及财政部、国家质检总局的有关要求，结合某局实际，制订本制度。
第二条政府采购应遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正和诚实信用的原则。
第三条某局政府采购依据以下规定与要求开展工作：
（一）《中华人民共和国政府采购法》；
（二）《中华人民共和国招标投标法》；
（三）《中华人民共和国合同法》；
（四）《中央单位政府采购管理实施办法》；
（五）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；
（六）《政府采购评审专家管理办法》；
（七）《政府采购代理机构资格认定办法》；
（八）《政府采购信息公告管理办法》；
（九）《国家质量监督检验检疫总局政府采购管理实施办法(试行)》；
（十）中央预算单位政府集中采购目录及标准；
（十一）政府采购预算及总局有关要求；
（十二）其他涉及的法律法规。
第四条某局内设立政府采购工作小组，负责组织对本局政府采购工作的的管理审查。
第五条工作小组组长由分管副局长担任，办公室、综合监管科、综合实验室负责政府采购的工作人员为组员。
政府采购领导小组的主要职责是审定政府采购政策办法、研究确定重大政府采购事项，听取政府采购工作汇报，审议决定其他有关重大事项。
第六条某局政府采购主要职责如下：
(一)严格执行各项政府采购规定；
（二）完整编制政府采购预算并报送主管部门审核汇总；
（三）向主管部门报送政府采购实施计划及有关资料；
（四）指定并向主管部门报送采购工作负责人、采购工作联系人名单；
（五）向采购执行部门报送详细、明确的采购需求，对专业性强或单位价值在20万以上的专用设备应做好充分的市场调研(附上调研报告)。同时负责向采购执行部门提供详细技术参数和配置并保证采购需求不含任何倾向性，不得明确产品品牌和生产厂家，或含有特定品牌和生产厂家的隐性技术性条款采；
（六）协同编制招标文件，对招标文件的具体技术参数负责；协助上级采购执行部门做好评标、商务谈判、合同签订和采购验收等工作；
（七）向上级采购执行部门反馈供应商履约情况；
（八）编报本局政府采购信息统计报表。
第七条某局综合实验室必须严格按第四条
（一）、（二）、（四）、（五）、（六）、（七）、（九）的要求执行。
第八条某局在编制下一财政部门预算时，应当将该财政政府采购项目及资金预算在政府采购预算表中单列，按程序上报宁波局审核。
第九条某局应根据上级局制定的采购实施计划，在编制本局部门预算(二上)的同时编制政府采购预算。将部门预算(二上)和本单位政府采购需求(含详细的技术参数及配置)上报上级主管部门，作为采购依据。
第十条政府采购应当严格按照批准的预算执行，原则上不得调整。未列入政府采购预算、未办理预算调整或补报手续的政府采购项目，不得实施采购。
第十一条综合监管科、综合实验室为政府采购执行部门。主要职责如下：
（一）严格执行各项政府采购规定；
（二）对所采购的货物、工程、服务质量负责；
（三）指定并向上级主管部门报送采购工作负责人、采购工作参与人员名单；
（四）编制本部门负责的政府采购预算和政府采购实施计划，做好对采购项目技术需求的审定；
（五）建立相应产品信息库，做好价格预审工作，产品实际购置单价原则上不得偏离预算批复单价10%；
（六）组织政府采购相关项目的商务活动，对纳入中央政府采购网的采购项目，进行前期咨询、调研和谈判，对自行采购项目落
实政府采购前期市场调研及供应商资格初审；
（七）向主管部门报送拟准入合格供应商名录，并根据采购合同、采购单位(使用部门)的反馈信息等情况对供应商的履约情况进行监督；
（八）组织编制招标文件，经主管部门审定后发布招标信息；组织实施评标，议标等工作；
（九）会同采购单位(使用部门)进行验收，对重要采购项目在生产过程中进行事中检查监督，并办理固定资产入账手续；
（十）负责政府采购合同的签订；
（十一）负责监管采购项目售后服务；
（十二）建立政府采购档案，做好招投标文件、采购合同、验收单等各项采购记录的保全工作，建立并及时维护本部门负责的采购与资产管理共享信息库；
（十三）及时向主管部门报送本部门政府采购执行情况、采购效益及采购信息统计报表。
第十二条本制度自发布之日起施行。
点击咨询 