电力委托施工合同书（范文模版）

第一篇：电力委托施工合同书（范文模版）

委托施工合同书

哈尔滨电力实业集团公司呼兰分公司

为确保工程顺利进行，明确双方权力、义务、经济责任，应甲

方要求，经双方协商，签订如下协议：

甲方：黑龙江伸马房地产开发有限公司

乙方：哈尔滨电力实业集团公司呼兰分公司

一、（1）建设单位：黑龙江伸马房地产开发有限公司

（2）工程名称：伸马梧桐湾用电工程（0.4KV电缆部分）

（3）工程地址：利民开发区

（4）工程内容：新设电缆转接箱40台，新设0.4KV电缆

二、施工图，预算结算及工期

甲方负责提供施工图（施工图须经哈局生技批准）经甲乙双方会审后，方可制定预算（也可一次性决定工程造价），工期根据施工现场情况甲乙双方协商决定。

三、工程资金结算方法

（1）预算资金：1,060,045.14元

（2）结算资金：900,000.00元

四、执行预决算

甲方在收到乙方给付的预算书，并经预审，再把施工现场全部电缆铺设完毕（根据工程量）给付工程款的50%，在正式送电时，把余下的50%工程款全部付清。

五、双方权利及义务

甲、乙双方应严格执行双方约定的各项条款，甲方有权监督工程款在工程上的使用情况，甲方应积极配合乙方协调施工现场各方面关

系，乙方必须做到文明施工、保证质量，严格按工艺标准进行施工。交工时必须达到图纸要求的各项指标，双方应通力合作、相互配合，各自严格履行职责，双方各设专人负责工程有关技术业务等问题的日常联系工作。

六、竣工验收与保修

1、工程竣工后，乙方即提出竣工验收报告，由甲方组织有关电业监察部门进行验收（也可由乙方代办）。

2、竣工送电前，如果需要带电作业接过引，乙方协调电业部门统一安排带电作业时间，其费用由甲方单独与带电作业单位结算。

3、工程验收合格后，由乙方负责协调当地电力部门验收送电。

4、乙方对所承包的工程实行一年的保修期。

七、争议的处理

合同协议条款生效后，甲、乙双方应认真履行，在工程建设过程中双方因协议发生争议，首先请当地电力主管部门调解。经调解后，双方未达成协议的，可向工程所在地的建设行政管理部门申请解决。

八、其它

电力工程建设施工过程中及工程完工送电时，甲乙双方应严格执行安全施工及电力安全有关的规章制度，因违章造成的人身及其它事故各负其责。因自然因素造成乙方不能按时完工，工期顺延。

九、本合同为一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

十、工期2008年月日

至2008年月日

甲方代表：公章：

乙方代表：公章：

签约日期：2008年月日

第二篇：电力施工合同书

电力施工合同书

（**********楼10KV配电工程）

建设单位：**********地产有限公司

施工单位：*****************公司

电力施工承包合同书

建设单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程法规》、《电力行业标准》、《电力安装工作规程》及国家电网的相关法律法规和有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，甲方将**********楼建设项目的电力安装工程承包给乙方，制定以下条款：

一、工程名称：***************楼10KV配电工程

二、工程地点：************

三、工程内容：

（公变部分）以甲方采用供电公司居民用电方案为基础，向供电公司提供用电方案的申请及供电设计和施工；工程内容如下：从取10KV电源始端至建筑各住户低压配电箱计量装置前的所有内容。包括：按甲方提供的住户数配置单位面积的供电容量（按国家商房规定），并以为据向供电公司报装，满足住宅小区的供电容量设备，办理住宅小区每户的用电资料及计量表和资料；设备要有国家电网入网许可证及供电公司认可，甲方备案；安装位置及方式要提前告知甲方；低压柜至住户表箱配置及施工以供电公司设计图纸为准为准；经甲方允可、协

商，方能施工；含土建及电缆井沟道建设。

（专变部分）以甲方采用供电公司商业用电方案为基础，向供电公司提供用电方案的申请及供电设计和施工；工程内容如下：由公变预留专变高压出线柜为10KV电源接入点，接入至专变箱式变电站，低压出线至地下室低压电缆分接箱，电梯双电源切换箱，和消防双电源切换箱。发电机低压出线连接至电梯双电源切换箱，消防及给排水双电源切换箱。（含所有终端配电箱，配套发电机组不在本工程范围内）计量方式采用高供低计。

承包内容：

1、**************楼项目的永久性用电工程，由供电公司提供的供电接入点到*********小区配电房及94户三相用户表、86户居民用户表止。

2、所有公变、专变的电力安装工程。其中包含的开关、高压电缆、变压器及高、低压配电柜、户表等所有材料设备、地下室动力（给排水电、消防和公共用电三级电箱接点，发电机组双切换箱、接入电梯房的电缆、低压配电箱、备用照明）。

3、所有土建工程由乙方负责，如有遗漏的子项目分部工作内容有乙方按要求完工。

四、承包方式：以总价包干形式；包安全、质量、报装、施工、检验合格、验收合格、通电；包工程的全部设备材料及附助材料、施工措施费、电力设计费、施工协调费、检测验收费、乙方应缴的各项税费、即户表前的一切费用（含户表）；

五、设备及材料购置：本工程所有设备材料由乙方负责提供。

七、工期要求：工程工期为100个工作日（从合同签订日起开始计算）。由于乙方原因延误工期，每延误一天扣建工程款1000元人民币；由于甲方原因延误工期，由乙方发来联系函，甲方确定延期时间，予以从原工期中顺延。

八、甲方工作

1．协调解决施工中出现的交叉及接口等协调事宜

2.配合乙方做好与当地政府部门的报装资料提供、协调工作 3．参与质量检验，验收管理工作

九、乙方工作

乙方应承担以下工作，如造成工期延误和财产损失，则应由乙方予以赔偿，而且不能顺延工期：

1.负责本工程所需全部材料和设备的验收，标识，使用。运抵现场物质全部由乙方负责物质仓储；

2.负责按照设计文件及本合同要求进行施工，并在确保工程质量的情况下，保质保量按时完成施工任务，资料及时交甲方备案存档； 3.遵守现场有关安全，文明施工的规章制度，全面负责施工人员及设备的安全，使施工工地保持良好的秩序。

4.乙方负责做好已完工尚未交付给甲方的工程保护工作，保护期间发生损坏，丢失造成的费用由乙方负责；

5.负责甲方单位和质监部门对工程进行监督或协调，确保工程按设计要

求安装施工。

十、合同价款：

2栋1-16层，1栋1-11层总面积：22189.92 ㎡（不含架空层建筑面积），本工程一切包干价 58 元／㎡，总造价1287015.00元人民币，大写：（壹佰贰拾捌万柒仟零壹拾伍元整）。

十一、付款方式：合同签订后设计阶段费用甲方代付电力公司。设计完成，乙方主要材料到场，甲方向乙方支付总合同金额的30%，工程安装调试完成、通过电力部门验收合格、具备送电条件付合同总金额的 60%，乙方办理完送电及资产移交手续，甲方在5日内支付剩余全部工程款。

十二、安全文明施工

乙方在施工全过程中应认真贯彻电力建设关于安全施工的有关规程、规定和方法，制定切实可行的安全施工措施,实现安全文明施工,并对本工程的安全生产负责.如乙方在施工过程中发生人员伤亡事故,其一切责任均由乙方自行承担.事故造成甲方损失也应由乙方负责赔偿.十三、工期延误及处理

1.在施工过程中，如遇下列情况，应顺延工期 由于人力不可抗拒的自然灾害造成的工期延误 由于设计变更工程量调增较大造成的工期延误

2.乙方应在以上情况发生5天内，就延误的内容和因此发生的费用调整

向甲方代表报告，经甲方代表5天内答复确定工期是否顺延

十四、检查及返工

1.乙方应认真按照电力建设施工及验收技术规范，设计要求和甲方代表依据合同发出的指令组织施工，随时接受甲方和相关部门的检查，为检查提供便利条件，并按上述部门的要求进行返工和整改，承担由于自身原因导致返工整改的费用。

2.以上检查合格后，又发现因乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。

十五、工程质量

乙方竣工工程的质量应符合电力工程安装、施工及验收规范达到电力行业质量检验评定优良级标准；设计要求，质量验收不合格应进行返工，整改并承担返工费用，工期不予顺延。

十六、争议与仲裁

在合同在执行中发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决，协商达不成协议时，可向建设工程所在地的人民法院提起诉讼，但在诉讼期间不影响合同的继续履行。

十七、其它

1.本合同自甲乙双方签字之日起生效。

2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

代表：（签字）

年

月

代表：（签字）年

月

日 日

第三篇：电力施工合同书

电力施工合同书

甲方：运城空港开发区云湖文化产业开发有限公司 乙方：运城空港新区新港水电服务有限公司

受甲方委托，确定该工程交由乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订如下合同条款，以资双方共同遵守：

一、工程概况：

1、工程名称：云湖村。

2、工程地点：东花园。

3、工程工期：自合同签订之日起5日内完成。

二、施工工程量

1、安装VLV电缆线500米，电缆沟开挖回填。

2、安装一块配电柜。

3、具体详见附表。

三、工程价款及付款方式：

1、本工程价款附清单壹份，总价款为60000元整。

2、付款方式：合同签订后，甲方支付乙方50000元的材料购置款，待工程验收合格后由甲方一次性将剩余工程款付给乙方。

四、甲方职责

1、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解

决施工中的有关问题，进行施工质量监督检查。

2、根据国家现行规范组织工程验收。

3、协助施工单位抓好安全文明生产。

五、乙方职责

1、由于乙方责任，施工时设置必要的安全措施，施工期间所发生的一切生产，交通（车辆、人身）事故由乙方负责。

2、由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏，由乙方负全责。

六、其它

1、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效，至本工程通电正式使用后失效。

甲方：运城空港开发区云湖乙方：运城空港新区新港

文化产业开发有限公司水电服务有限公司

代表签字 ：代表签字 ：

签订日期：年月日

第四篇：工程委托施工合同书

发包方（甲方）： 工程委托施工合同（单包）

承包方（乙方）：身份证号码：

本着公平合理、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议：

一、工程概况：

1.工程名称：

2.工程地址：

3.承包范围：

居室面积：居室间数：

4.工程内容（附工程设计图纸、工程预算报价书）

二、承包方式：

1.工期：天，自年月日开工，于年月日竣工。

2.工程承包价款：

Ａ.工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算（附工程项目承包单价表）。

B.工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。

3．承包信誉保证及质保条款：

Ａ.根据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，一次性向甲方缴纳个人信誉保证金元。甲方财务部出具相应收据，待该工程竣工验收合格后，甲方在十日内返还乙方。

Ｂ.乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保，如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为，公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。

C．工程竣工验收合格后，乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价______%缴纳工程质保金（即；________元）。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意，公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决，加收实付费用的20％作为管理费。保修期满甲方退还质保金。

4．工程质量及管理约定：

A.乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格（以客户签字认可工程竣工验收单为准）。

B.工程验收合格后，乙方应负责在一周内收取业主方______%工程尾款，该款作为甲方支付乙方的工程承包款。

5．工程款支付方式：

A.合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签发领款单，乙方到甲方财务部领款。

B.乙方工程承包款累计领取额，在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的______%，尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后______天内。

6．双方其它约定：

A.____________________________________________________________

____________________________________________________________；

B.____________________________________________________________ ____________________________________________________________；

C.____________________________________________________________ ____________________________________________________________。

三、工程质量要求：

按《家庭装饰工程施工和质量验收标准》由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严重质量问题，甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队，其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。

四、甲方的责任及义务

1.提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。

2.开工前，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明，向乙方进行现场交底。

3.派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。

4.严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。

五、乙方的责任及义务

1.严格遵守公司制定的各项规章制度。

2.在前一段工程完工验收合格后，方可进行下一阶段的施工。验收单必须有客户签字。

3.严格遵守甲方规定的《现场文明施工条例》和《施工队日常管理条例》，切实做好现场文明施工及安全工作，因施工不当造成的一切经济损失由乙方承担并赔偿。

4.必须对签字工程的金额保密，违者罚款人民币壹仟元整。

5.必须在保质、保量、保工期原则下完成工程任务，超期每日乙方按工程

款的５％向甲方缴纳违约金。

6.甲方有权指定施工工人，乙方必须服从。

7.乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身安全；防止火灾和水、电、煤气事故发生；防止物品损坏。凡有上述情况发生，一切责任由乙方承担。

六、争议或纠纷处理

1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或报请公司总办进行协调。

2.当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，双方可通过仲裁委员会仲裁，或向人民法院起诉。

七、附则

1.本合同甲、乙双方各执一份。

2.本合同双方签字盖章后生效，本合同履行完成后（除有关保修条款仍生效外）自动终止。

甲方：乙方：

代 表 人：家庭住址：

单位地址：邮政编码：

电话：电话：

年月日年月日

第五篇：电力安装工程委托施工合同

电力安装工程委托施工合同

合同编号：

一、订立单位：

甲方：都匀嘉和房地产开发有限公司(以下简称甲方)乙方：荔波县小水电开发有限责任公司(以下简称乙方)经甲、乙双方协商，本着互惠互利的原则，甲方自愿将荔波中央城临时供电安装工程委托乙方施工。

二、工程概况：

1、工程名称：荔波中央城临时供电安装工程

2、工程地点：荔波县时来

3、工程承包方式：配电线路安装采用包工包料，总价包干。除设计变更、政策

性调整等特殊情况外原则上不予追加。

4、工程内容：采用YJV22-1kV-240*4+1*120电缆敷设400V线路70米，安装低

压进出线柜1台、低压计量1套。（详见：荔波中央城临时供电安装工程预算书）。

5、应甲方要求，在签订本合同并按合同付款后，乙方计划备料。

三、开工日期：2011年10月20日至2011年11月15日（工期自甲方付款

之日开始计算），以乙方开工之日起至竣工之日止。

四、质量等级：优良

五、合同承包价款为：壹拾贰万陆仟肆佰叁拾叁元整（126433.00元）。

六、付款方式：合同签订之日甲方一次性支付全部工程款。

七、甲、乙双方工作责任：

1、甲方应按供电部门要求办理该工程的报装手续；

2、配合乙方对工程进行初勘设计。

乙方：

1、必须严格按国家有关规范、规定标准施工；

2、遵守甲方认可的安全措施、组织措施和技术措施，不得违反；

3、按合同做好施工现场及邻近设施保护；

4、文明施工，做到工完料尽场地清。

八、质量与验收：

1、乙方应认真按照标准、规范和设计的要求施工，并在施工期内接受甲方技术

人员及委托人员的检查。

2、工程质量应达到国家或本行业的质量验收评定标准，力争达到优良。

3、工程具备达到中间验收条件时，乙方在自检合格后应及时通知甲方参加验收。

九、材料设备供应：

1、工程所需的设备、材料由乙方自行采购，且必须具备合格证书或试验报告。

2、乙方施工过程中使用代用材料须经甲方认可。

十、质量保修期：本工程的设备材料质量保修期半年。

十一、其他：

1、乙方在施工过程中需进行设计变更时必须书面报经甲方批准同意。