安装工程专业水电分包协议书(有批注版)

第一篇：安装工程专业水电分包协议书(有批注版)

安装工程专业水电分包协议书

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商，依据中华人民共和国合同法、国家相关工程建设法律法规之规定，本着公平、公正、平等的原则，现就本工程安装专业分包达成如下协议。

一工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：商都路南、农业南路东

3、工程内容：地下二层4.4万平、商业五层（大概是占地一半面积的）、酒店（32F）、公寓住宅4栋（29F），总建筑面积约24万平方米。

二承包方式：

包工、包料、包工期、包安全文明施工、包承包单价

三承包范围

甲方提供安装设计图纸内的所有内容（消防专业除外），弱电工程只负责预埋，不负责设备安装。包括酒店、写字楼的二次装修水电安装工程。

四质量要求

符合国家现行质量验收标准。

五工期

开工日期：合同签订两个月内。

竣工日期：

工期总日历天数：

六安全文明施工

（1）乙方应遵守国家及地方政府颁发的有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和甲方编制的本工程的关于安全、环保、现场文明施工方面的有关要求，严格按照安全环保标准组织施工，做好本工程的安全管理工作。

（2）乙方要对施工作业人员进行安全教育培训，未经培训合格，不得上岗作业；要按照国家法律法规设置专职安全管理人员，保障施工现场的安全；特殊工种操作人员必须经过专业培训，取得证件，才能上岗。

（3）乙方在整个施工期间要为其作业人员提供必要的安全防护、保护用品，为其作业人员办理意外伤害保险，支付保险费用。因乙方措施不力造成事故发生的，乙方负全部责任并承担由此产生的一切费用（甲方概不承担）。

（4）按照（中华人民共和国职业病防治法）的规定，乙方应对本单位参建人员进行职业病预防、检查、治疗和康复工作，并承担由此发生的相关费用。

（5）乙方要搞好文明施工和标准化建设。交工前乙方负责对已完工程进行保护并及时清理场地。按有关规定妥善处理因施工产生的废

水、废气、噪声、垃圾等各种影响环境污染的因素，清运至甲方指定场地，否则乙方应负责全部责任并承担由此发生的所有费用。

（6）乙方进场施工人员必须接受甲方组织的安全教育，上报进场教育花名册，乙方应提供接受教育的施工人员身份证原件审查，留复印件备案。并由乙方授权委托人签认安全教育人员的花名册等安全教育资料。

（7）甲方可以根据国家法律法规、业主、监理需求，要求乙方合理配备相应的安全保护用品，如达不到国家法律法规规定要求，甲方可以代为乙方购买，费用从乙方结算中扣除，但此项并不免乙方根据国家法律法规和业主监理的要求对现场安全的投入。

七履约保证金

自本协议签订之日起万元打入发包方指定账号。逾期未打入履约本协议自动无效。履约保证金在施工至主体工程+-0.00米时全部无息退还。由于乙方原因造成合同无法进行以及由此造成甲方名誉和经济损失，甲方有权利拒绝退还履约保证金；由于甲方原因造成合同无法进行时，应按同期银行存款利率肆倍退还乙方履约保证金及利息。

八承包价格

承包价格按河南省建筑工程清单综合单价（2008）决算价格为准，未计价材按当地政府信息价据实调整。上缴公司总造价的%管理。工程量以建设单位提供图纸及相应签证、变更、技术核定单的计算总

量为准。税金乙方负担。甲方不提供及指定任何材料。（把这一条写的越详细越好，尤其是计价规则）。

九工程款的支付及结算方式

1、进度款支付方式：

1）主体阶段：+-0.00米完成时为第一次付款，以后主体每完成五层为一次付款节点，主体封顶为最后一次主体阶段付款。每次付款额为已完工程造价的。

2。

3）工程竣工验收合格后付至工程结算总价的。

2、结算方式

1）建筑面积按图纸进行计算。

2）如因设计变更的因素造成的乙方承包图纸的内容增减时，根据业主签认的增减工程量进行决算。

3日历天内乙方应将决算书提交甲方，甲方应在 30 日历天内审核完成，经甲乙双方签认后 10 日历天内支付至工程总造价的%给乙方。工程保修期为 保修期满后日历天内将剩余款项支付给乙方。

十甲乙双方责任

1、甲方责任

1-1套。

1-2按双方约定的付款方式及时支付工程款。

1-3提供水源、电源至施工楼层。

1-4承担非乙方原因引起的返工所产生的费用，并在下次付款时全部支付。

2、乙方责任

2-1乙方严格遵守国家有关工程建设方面的法律法规。

2-2乙方负责本协议范围内的现场安全文明施工。对所承包的工程安全负全部责任。

2-3承担因乙方原因引起的返工及产生的费用，并承担水电费。2-4

2-5乙方提供的材料、器材质量应合格，并出具相关的合格证明，应符合图纸设计要求。

2-6因乙方引起的总工期拖延，执行甲方和业主签订的主合同有关要求。

2-7服从甲方管理。

十一争议及解决办法

1、双方协商解决。

2、向工程所在地人民法院提起诉讼。

十二合同解除

1、遇自然灾害、战争等不人力无法抗拒的事情导致本合同无法履行。

2、不服从甲方管理或给甲方造成严重名誉影响，甲方有权单方面终止合同。

3、甲方不按时支付工程款给乙方造成损失或导致施工无法进行的，乙方有权单方终止合同。

4、工程竣工，约定款项全部支付完毕，本合同自动终止。

十三其他事宜

1、本协议未尽事宜双方协商解决，所签订补充协议与本协议具有同等法律效力。

2、本协议一式力。

3、本协议自签订之日起生效。

甲方：乙方：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

法人代表（或授权代理人）：法人代表（或授权代理人）： 电话：电话：

年月日年月日

第二篇：水电安装工程分包合同

发包人：陕西大运石化物资（集团）有限公司（以下简称甲方）承包人：蒲城县康盛建筑工程有限责任公司（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合西安市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：大运公司卤阳湖通航大酒店临时用水、电安装工程（以下简称本工程）；

工程地点：陕西省渭南市蒲城县卤阳湖开发区；

施工现场条件：以现场实际情况为准；

施工部位：以主合同约定为准（及甲方与建设方签订的总包合同）。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容

（一）承包方式：本合同为包工包料合同，由乙方包人工、包材料、包施工器具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工，最后由甲方验收合格。

（二）承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件等所有一切安装工作所需的材料、器具等。

（三）承包的主要内容：（1）临时用电工程：电源从转角小

2广场用BV6mm三根线通过架电线杆两杆引入，分两路分别进入东门

和北门看护房，满足基本生活及电动门用电需要。（2）临时用水工程：水源从北门西端用PEφ110管引入通航大酒店围墙内，满足临时水电安装工程施工合同 施工及生活用水需要。

（四）本合同与主合同发生分歧时以主合同为准。

三、合同工期

（一）乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为天；开工日期为： 年月年月

（二）乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源。

（三）若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

（四）如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工

期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币元整（￥：元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担，甲方可以解除合同。

四、质量标准

（一）适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：

（1）建设强制性条文；

（2）《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88；

（3）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002；

（4）《电气安装工程施工及验收规范》（GBJ242-82）；

（5）《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303-88）；

（6）省、市相关部门的各种规章制度。

（二）本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币元（￥：元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按《大运集团大酒店自来水、临时用电安装预算》中约定的单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，将按照合同的约定赔偿甲方的实际损失。

（三）工程质量等级验收程序：临时用水、电工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报甲方，甲方根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

五、合同价款、工程量的计量及结算方式

（一）本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工器具进退场费、现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。本合同约定本工程综合单价详见《大运集团大酒店自来水、临时用电安装预算》表。

（二）工程量的计量：

（1）结算工程量以建筑面积为准（本合同约定建筑面积计算规则以《大运集团大酒店自来水、临时用电安装预算》估算，下同）。

（2）零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。

（3）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

（三）结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位。

六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付

（一）为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方账户，本合同方为有效，否则此合同无效。

（二）乙方竣工后，待甲方验收合格后，一次性支付所有的工程款，包括材料费、安装器具使用费、安装人工费等。

（三）若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此而产生的所有费用均由乙方承担。

七、施工管理规范

乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：

（一）施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-88）。

（二）建筑机械使用安全技术规程（JGJ59-86）。

（三）建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)。

（四）建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)。

（五）西安市建设工程现场文明施工管理办法。

八、合同生效

（一）本合同订立时间：年月日。

（二）订立地点：

（三）本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。

甲方：陕西大运石化物资（集团）有限公司

法定代表人（签章）：

甲方项目部负责人：

年月日

乙方：蒲城县康盛建筑工程有限责任公司

法定代表人（签章）：

年月日

第三篇：水电安装工程分包合同（本站推荐）

水电安装工程施工合同

发包人全称：（以下简称：甲方）承包人全称：（以下简称：乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合广东省珠海市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况：

工程名称：XXXXXXXX（以下简称：本工程）；

工程地点：XXXXX

施工现场条件：以现场实际情况为准；

施工部位：以主合同约定为准（及甲方与建设方签订的总包合同）

二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。

具体如下：

A、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

B、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排污泵、；排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

5、本合同与主合同发生分歧时以主合同为准。

三、合同工期：

1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。

2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）。

3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000.00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

四、质量标准：

1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：

① 建设强制性条文；

② 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88；

③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002；

④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；

⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》（GBJ242-82）；

⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》（GBJ242-82）

⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303-88）；

⑧省、市相关部门的各种规章制度；

⑨ 甲方制定的工程质量验收实施细则。

2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元（￥：1000.00元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。

3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

五、合同价款、工程量的计量及结算方式：

1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费（甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价）现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。本合同约定本工程综合单价明细如下：

①综合价：10.50元/㎡；

②计时工：普工65.00元/工日；技术工65元/工日（每工日按8小时计）。

2、工程量的计量：

（1）结算工程量以建筑面积为准（本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行，下同）。

（2）零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。

（3）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位（“整层”包括：

本层楼板、梁和下层柱、墙，其中①±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位；②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同）。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：

①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%；

②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%；

③安装部分占本合同约定综合单价的40%（其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%）；

六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：

1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。

2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起15日内（国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同）支付乙方本节点（即“整层”）进度款。付款比例为：按照实际完成本节点（即“整层”）工程量结算的工程款的80%（所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效）。

3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年

后（自工程竣工之日起计）20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。

4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。

七、施工管理规范

乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：

1、施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-88）。

2、建筑机械使用安全技术规程（JGJ59-86）。

3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)。

4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)。

5、永州市建设工程现场文明施工管理办法。

6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）

7、永州市治安管理处罚条例。

八、合同生效：

1、本合同订立时间：年月日。

2、订立地点：

3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。

第四篇：安装工程分包协议书

安装工程分包协议书

总包单位：南京凯盛建设集团有限公司高淳体育场项目部（以下简称甲方）

分包单位：邢惟玮身份证号码：（以下简称乙方）甲方承包的高淳体育场建筑安装工程，决定将其内水电工程包工包料形式承包给乙方，遵循平等、公平和诚实守信的原则，经双方协商一致，订立本协议。

一、工程概况：

1、工程名称：高淳体育场水电安装工程

2、工程地点：高淳

3、工程内容：水电安装

二、施工日期：

以建设单位的工期要求为根据，乙方只可提前，不得延误，如因为乙方原因造成甲方工期达不到建设单位要求所引起的一切责任与经济损失均由乙方承担。

三、工程质量：乙方本着创精品工程，树公司形象的原则精心组织、规范施工，服从甲方现场项目部指挥，确保所施工的工程达到甲方与建设单位的要求，根据国家验收标准，乙方保证工程一次性验收100％达到合格标准，如因为乙方原因造成甲方工程质

量验收不合格或达不到建设单位要求所引起的一切责任及经济损失均由乙方承担。

四、文明施工：

1、进入施工现场一定要戴好安全帽，系好安全带，高空作业系好保险带等劳保用品。

2、乙方应按照有关规定，采取严格的安全防范措施，承担由于自身安全措施不当而造成的事故责任，切实做到文明施工，安全生产。

3、施工人员（包括管理人员）在工作期间不得酗酒、打架，如一经发现每次罚款200元，严禁偷窃工地材料，如果发现确认按照被窃材料单价10倍的罚款，严重的送公安机关处理。

4、宿舍要整洁、临时施工用电用水要规范，如果因乙方违章作业或不采取安全防范措施等被建设单位、监理、安监部门查实处以的罚款由乙方自己负责，甲方有权对乙方处于3倍以上的罚款。

5、甲方配备专职的安全员，乙方必须服从指挥，做到无一般（火警、机械、电器设备、交通、食物中毒等）事故，杜绝重大伤亡事故。

五、施工范围：

包括所有招标合同内水电安装工程及现场变更，直至竣工验收合格为止。

六、工程资料：

1、乙方在工程施工期间必须及时向监理提供工序报验、隐蔽工程验收、分部 分项工程验收及有关工程资料。

七、付款方式：

1、甲方根据中标合同内付款条文相应比例付款给乙方。

2、乙方需按照公司规定缴纳公司管理费用。

3、工程现场临时设施内水电安装材料及人工费由乙方承担。甲方不再收取任何其他费用。

八、双方职责：

1、甲方提供乙方工程图纸，并进行相关交底，负责协调施工中的各部环节，确保乙方工程施工的顺利进行。

2、乙方根据现场施工进度情况及时将主材、辅材采购到工地现场。并申报监理验收后方可使用。

3、负责对乙方班组人员进行技术交底、安全交底，全面督促乙方做好各项安全生产工作，并对乙方违反安全生产规定者采取必要的罚款等措施。

4、依据建设单位、监理单位意见，及时制定出各阶段的施工计划，并通知乙方，确保工程施工有序进行。

5、乙方必须安排技术过硬的施工队伍进行施工。

6、乙方在拿到工程款后不得拖欠施工人员生活费和工资。

九、本协议以上条款由甲、乙双方确认签字后即日生效，删改或添加条件无效。

十、本协议一式二份其它未尽事宜由双方共同协商解决。

甲方：乙方：

年月日年月日

第五篇：安装工程分包协议书

总包单位：xxxxxxxxx新区项目部（以下简称甲方）

分包单位：xxxxxx身份证号码：（以下简称乙方）

由甲方承包的xxxxxxx水电安装工程，经过商议和对比，决定将

此工程安装费（辅材除外）部分，遵循平等、公平和诚实守信的原则，经双方

协商一致，订立本协议。

一、工程概况：

1、工程名称：xxxxxxxxxx2、工程地点：城南路

3、工程内容：水电安装

二、施工日期：

以业主的工期要求为根据，乙方只可提前，不得延误，如因为乙方原因造成甲方工期达不到业主要求所引起的一切责任与经济损失均由乙方承担。

三、工程质量：

乙方本着创精品工程，树公司形象的原则精心组织、规范施工，服从甲方现场项目部指挥，确保所施工的工程达到甲方与业主的要求，根据国家验收标准乙方保证工程一次性验收100％达到合格标准，如因为乙方原因造成甲方工程质量验收不合格或达不到业主要求所引起的一切责任及经济损失均由乙方承担。

四、文明施工：

1、乙方在施工现场尽量统一着工作服上班，进入施工现场一定要戴好安全帽，系好安全带，高空作业系好保险带等劳保用品，2、乙方应按照有关规定，采取严格的安全防范措施，承担由于自身安全措施不当而造成的事故责任，切实做到文明施工，安全生产。

3、施工人员（包括管理人员）在工作期间不得酗酒、打架，如一经发现每次罚款200元，严禁偷窃工地材料，如果发现确认按照被窃材料单价10倍的罚款，严重的送公安机关处理。

4、宿舍要整洁、临时施工用电用水要规范，如果因乙方违章作业或不采取安全防范措施等被业主、监理、安监部门查实处以的罚款由乙方自己负责，甲方有权对乙方处于3倍以上的罚款。

5、甲方配备专职的安全员，乙方必须服从指挥，做到无一般（火警、机械、电器设备、交通、食物中毒等）事故，杜绝重大伤亡事故。

6、以上任何一条如因乙方不遵守，甲方有权利给予相应的处罚和辞退，工资按分包协议书中完成任务的50%结帐。

五、施工范围：

xxxx工地包括所有招标合同工程内容里的安装、试压、调试直至竣工验收合格为止。

六、工程资料：

1、乙方在工程施工期间必须及时向甲方提供工序报验、隐蔽工程验收、分部分项工程验收及有关工程资料，并在工程结束后向甲方提供竣工图纸。

七、材料供应：

1、乙方所需施工材料应该提前两天以书面形式申报给甲方，经项目部核定后，由甲方统一上报材料部采购。零星材料三~七天到场，大型材料十天~半个月到场。

八、付款方式：

1、甲方根据乙方现场施工人员及施工进度、质量每月给生活费，但不超出安装工程分包协议书上所完成工程量的70%（农忙、小孩上学另行考虑）。

2、工程竣工验收合格后，甲方在次月内一次性给乙方结清。

3、乙方应上报当月的进度月报表、施工人员考勤表，乙方可以每月支取1000~XX元备用资金。

九、工程安装费结算方式：

根据甲、乙双方协商总工程款为九万元根据图纸所有内容一次性包定，不作任何调整，图纸以外变更内容的工程量按照造价的10%计算人工费。

十、双方职责：

1、甲方提供乙方工程图纸，并进行相关交底，负责协调施工中的各部环节，确保乙方工程施工的顺利进行，2、根据现场施工进度情况及时将主材、辅材采购到工地现场。

3、负责对乙方班组人员进行技术交底、安全交底，全面督促乙方做好各项安全生产工作，并对乙方违反安全生产规定者采取必要的罚款等措施。

4、依据业主、监理单位意见，及时制定出各阶段的施工计划，并以书面形式通知乙方，确保工程施工有序进行。

5、乙方应爱惜甲方配备的施工设备和工具，安排技术过硬的施工队伍进行施工，如果因为乙方原因而引起的返工、材料损失、经济损失等均由乙方承担。

6、乙方在拿到工程款后不得拖欠施工人员生活费和工资。

7、材料进入施工现场，乙方应积极安排人员卸货入库，领料应办好相应的入库手续。

8、乙方领材料应按施工图纸，工程完工后应当做好成品保护工作。

9、乙方在施工过程中不得浪费材料，或大料小用。如果发现一律按照成品材料价格扣除，人工费作为对充。

10、乙方如果因使用不当或人为破坏造成甲方提供的机具、设备损坏（包括遗失）由乙方照价赔偿，费用从承包工程款中扣除。

11、乙方应当做到工完场清、材料清，对施工设备和工具、剩余材料应当归集交仓库，并做好交接记录。如果发现现场有遗失材料和工具设备，甲方有权作出相应的处罚。

十一、本协议以上条款由甲、乙双方确认签字后即日生效，删改或添加条件无效。

十二、本协议中其它未尽事由双方共同协商解决。

十三、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，交主管部门一份存档备查。

甲方：乙方：