第一篇:安全文明施工协议书1
安全管理协议书
甲方:山西右玉元堡煤业有限责任公司 乙方:山西宏厦第一建设有限责任公司
安全文明施工协议书
甲方:山西右玉元堡煤业有限责任公司
乙方:山西宏厦第一建设有限责任公司
1.工程概况
1.1工程名称:元堡矿井及选煤厂工程
1.2工程地点:元堡子村南元堡矿区
1.3工程时间: 2009年6月1日至2013年12月31日
1.4工程内容及承包范围:
1.5合同中标价:
1.6安全文明施工保证金:施工费用的5%
2.一般条款
为了贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全工作方针,加强现场安全文明施工管理,创造一个良好的工作环境,保障员工的安全与健康,保证工程建设的顺利进行,依照《中华人民共和国安全生产法》与乙方山西宏厦第一建设有限责任公司签订本协议。
3.双方的职责
3.1甲方职责
3.1.1严格执行国家关于安全生产的法律、法规、政策和安全及文明施工管理的有关规定、办法,对工程建设过程中安全工作负有全面的监督责任,负责工程安全生产委员会的组建、安全文明施工的总体策划。
3.1.2负责对乙方安全施工资质、组织机构、制度、取证情况等进行审查,合格后方可签订工程承包合同。审查内容如下:
(1)由当地政府主管部门颁发的“安全施工合格证”和近三年的安全施工记录;
(2)工程项目负责人、工程技术人员和工人及特种作业人员取证情况;
(3)安全施工管理机构及其人员配备(30人以上的总承包商必须配有专职安全员;设二级、三级机构的乙方必须有专职安全管理机构),安监人员的培训取(换)证和考核工作情况;
(4)大型施工机械的安全准用证、安装(拆除)资质证、操作许可证,安全防护设施、用具的配备情况;
(5)安全文明施工管理制度等。
3.1.3监督乙方对参加项目建设的全体员工进行安全教育培训和安规考试,对考试不合格人员,乙方不得录用。
3.1.4主持召开安全委员会例会,定期或不定期地组织安全检查,针对乙方的违章行为、安全隐患和发生的安全事故,有权给予口头警告、发出书面整改通知,直至责令停工,并根据本协议和甲方的其它有关规定进行处罚。
3.1.5督促监理公司审查乙方的安全工作程序和特殊作业,危险作业和大型施工项目的安全施工措施。
3.1.6参加乙方人身伤亡事故和其它重大事故的调查处理工作
3.1.7提出撤换在安全工作上不称职的总承包商项目经理或安全管理人员
3.2 乙方职责
3.2.1 严格执行国家有关安全生产的法律、政策和规定,以及甲方制定的安全文明施工管理方面的文件。
3.2.2服从甲方和监理单位对安全工作的管理和监督,全面遵守承包合同和本协议关于安全工作的规定。
3.2.3按照甲方安全文明施工总体策划,制定并落实所承包项目的安全文明施工策划,实行安全文明施工区域化管理。
3.2.4建立健全现场安全管理机构,按规定配备足够数量的安全监察人员,并报甲方备案。
3.2.5对甲方提供的安全措施补助费,做到专款专用。同时为现场从事危险作业的人员办理人身意外伤害保险。
3.2.6按甲方的规定,编制现场安全工作程序、安全施工措施并经监理单位审查合格后,方可开工。
3.2.7对分包单位的施工资质和安全资质进行严格的审查。
3.2.8负责所有施工人员进场前的身体检查,不得安排从业年龄和身体状况不符合上岗条件的人员上岗。乙方人员体检资料应存档备查,并保证其真实性。
3.2.9乙方不遵守国家法律、法规,不执行安全操作规程,违反安全程序、制度、规定,违章指挥、违章作业,造成的各类事故,应由乙方承担全部责任和全部经济损失。
3.2.10 安全事故应按国家、行业和甲方规定的程序上报,遵照“四不放过”的原则进行处理。
3.3 监理方按监理合同的规定,对本工程履行安全管理职责。
4.考核
4.1甲方从安全文明施工保证金总额中提取50%作为事故处罚金,工程结束后剩余部分将全部返回总
承包商。安全文明施工保证金剩余的50%,加上事故处罚金和甲方出资的安全奖励基金,一起作为对乙方的“安全考核资金”,根据甲方的考核办法兑现,由乙方安全监察部门管理,作为安全奖励、购买安全设施、开展安全活动的专用资金。
4.2 乙方在施工中每发生一人/次人身死亡事故,甲方在总承包商安全保证金中扣罚3~5万元。
4.3乙方在施工中发生重大人身伤亡事故、重大机械及设备事故、重大火灾事故、负主要责任的重大交通事故、重大坍塌事故、重大环境污染事故,甲方在总承包商安全保证金中扣罚5~8万元。
4.4乙方在施工过程中发生恶性未遂事故比照4.2条处罚。
4.5如乙方的安全保证金不够交纳罚款,甲方在工程进度款中扣除。
4.6 乙方不服从甲方管理,严重违章作业,野蛮施工、管理混乱、事故不断,除给予应有的经济处罚外,甲方有权立即终止合同,令乙方限期退出施工现场,并不得重新录用。
5.安全文明施工及环境保护设施管理
5.1乙方的安全防护设施必须满足施工安全的需要,应合理安排安全防护设施的购置和投入,根据工程进展及时提供安全防护设施。
5.2安全防护设施主要有:攀登自锁器、速差自控器、手扶水平安全绳、活动支架、水平滑动保险器、孔洞及沟道盖板、安全围栏、安全网、安全带、施工电梯及安全通道、配电箱、漏电保安器、危险品库、安全及消防器材标识牌等。
5.3乙方不遵守上述条款,甲方安全监察部门有权拒绝在工程进度款中签字。由于安全防护设施质量问题或欠缺引发的事故,甲方将加重对乙方的处罚。
6.其它
6.1 本协议与工程施工合同同时签订,同时生效,同时终止。
6.2 本协议正本两份,具有同等效力,由甲方、乙方双方签字后分别保存。
6.3 本协议未尽事宜,由双方协商解决。
签字页:
甲方:山西右玉元堡煤业有限责任公司
法定代表人或授权代理人(签字):
日期:年月日
乙方:山西宏厦第一建设有限责任公司
法定代表人或授权代理人(签字):
日期:年月日
第二篇:金明安简介
姓名:金明安
职务:德胜门中医院呼吸内科主任医师 国际哮喘疾病研究学会会员 中医药学会呼吸病常务委员 DMS-经络双联平衡疗法核心成员之一
毕业院校:北京中医药大学
专业擅长:对呼吸系统常见疾病如:哮喘、气管炎、肺气肿、分新兵、支气管扩张、间质性肺炎、肺纤维化等呼吸系统疾病有独到之处。
专家简介:金明安,女,现任德胜门中医院呼吸内科主任。曾在中三大学医学部,北京中医药大学深造,有较强的理论和时间能力,从事呼吸内科临床37年,为“DMS-经络双联平衡疗法”的核心研究人员之一。并且金主任为中国哮喘病呼吸系统疾病联盟委员会成员之一,曾多次应邀到美国、德国、加拿大等地进行学术交流,治愈康复患者40000余例。学术论文:
曾发表论文及综述、专题60余篇,其中以第一作者及通讯作者发表论文30篇。参与编写论著10余部。论文登载在《中国临床医学研究》书刊中,各篇论文经评审荣获一等奖。丰富的临床经验和独特的治疗方案深受患者的一致好评。承担七年制、五年制诊断学、内科学呼吸病学的部分授课内容,正在指导硕士研究生6名,指导已毕业硕士研究生2名,协助指导已毕业博士生 数名。同时获“2000年中华医学科技奖三等奖”和“2003年科学技术进步奖二等奖”,多次获得慢性呼吸系统疾病相关奖励及殊荣。
医德医风:
金主任多年一直在临床一线,多次抢救哮喘重危患者,使其转危为安。她说:“我和患者的关系,好似大树离不开泥土。”金主任从医37年,通过“DMS-经络双联平衡疗法”,挽救了一个又一个宝贵的生命,创造了一个个医疗奇迹。正是这种治病救人为己任的崇高道德,他多次获得国家、社会颁发的特殊贡献奖,赢得了广大患者交口称赞的口碑。
第三篇:安防工程安全施工协议书1
安防系统工程施工安全协议
甲方:
乙方:
根据工作需要,甲方委托乙方就五河供电公司光缆架设项目进行现场施工。为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”安全方针,明确甲乙双方的安全职责,确保工程项目安全顺利进行,按照安全生产有关规定,经甲乙双方协商签订本协议。
一、总则
1.甲乙双方必须认真执行党和国家有关安全生产法规,加强安全管理,确保安全施工。
2.甲乙双方要认真执行国家电力公司《安全生产工作规定》省电力公司《关于贯彻执行国家电力公司(安全生产工作规定)的实施细则》和关于外包工程、临时工的安全管理规定等有关安全规程制度。乙方不向甲方索取,即视为乙方备有上述规定。
3.施工期间甲乙双方认真履行各自的安全职责,相互监督,监督举报联系人:甲方工程负责人,乙方工程负责人。
二、甲方安全责任:
1.根据业主方的安排,配合办理工作许可、终结和间断手续,并向乙方现场负责人发出开工命令。开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底和安全培训,并应有完整的记录或资料。
2.乙方在可能造成火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起安全事故、设备损坏、运行设备停运事故的场所作业时,甲方应事先要求乙方制定安全施工措施,经甲方审查签字认可,并在甲方监督下施工。甲方应保留相关安全措施资料以备查询。
3.甲方发现乙方施工中的不安全因素及违章作业,有权纠正直至恢复正常。对乙方违章作业行为有权制止,并按照有关规定对乙方进行经济处罚。
4.甲方为乙方义务提供施工现场原有供水、排水、供电、其它线路的图纸,并保证图纸的正确性,为乙方安全施工提供便捷。
5.甲方不得对乙方提出不符合相关法律法规规定的要求,不得明示、暗示乙方购买、租凭、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、设备、消防器材等。
三、乙方安全责任:
1.乙方不准将本工程进行转包。
2.工程开工前,工程负责人必须对施工人员进行安全技术交底,全体施工人员均应掌握本工程特点及施工安全措施。
3.现场施工中,必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》和甲方的有关安全管理规定。乙方不向甲方索取,即视为乙方备有上述安全规定。对改造(维护)工程,进入电力生产区域内施工,必须按规定执行工作票制度;对基建工程,根据业主方安排商定是否执行工作票制度。
4.乙方现场施工应遵守安徽省电力公司安全作业的各项工作规定,符合规定的要求。
5.开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查,并符合相关规定的要求。1
6.乙方根据工作性质应配齐施工现场的个人安全防护用品,并督促施工人员正确使用安全防护用品和劳动保护用品。
7.乙方对所处的施工区域、作业环境等,必须认真检查,发现隐患及时处理,对于不能解决技术隐患,应向甲方如实反映,整改满足安全要求后方可施工。
8.乙方在施工期间所使用的设备以及工具等由乙方自行管理,并保证工器具的正常、安全。如果乙方需借用或租赁其它特殊工器具,必须组织对该工器具进行检测和验收,符合要求方可投入。
9.乙方在施工中,应保证地下管道、管线、电缆及高低压架空线、通讯设备的安全,可靠固定空压机气管、电源线,防止由于空压机气管、电源线舞动造成的意外,遇有问题应及时向甲方取得联系,采取保护措施。
10.乙方在登高施工中,必须遵守线路安全规程,同时,施工中应做好防止感应电伤害的措施,穿戴屏蔽服,正确连接接地线,可靠接地。
11.严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工,否则由此造成的后果由乙方负责。参加施工的特种作业(操作)人员,必须经过有关部门的安全技术培训,经考试合格,持证上岗。
12.乙方应接受甲方的安全监督和指导,对甲方工程管理、安全部门所提出的意见必须及时整改。发现危及安全生产的事故隐患,必须立即向甲方工程管理安全部门报告。乙方有权拒绝甲方的违章、违规指挥。
13.乙方在施工期间(区域)由于违章指挥、违规作业而造成伤亡、火灾、机械伤害等事故时,由乙方担承事故所有损失;由于乙方的责任而造成甲方人员和其它人员伤害及经济损失,甲方将依法追究乙方的责任。
14.乙方应当严格按照《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)第四章《施工单位的安全责任》中相关条款的规定施工,违反《条例》规定而发生安全事故的,乙方负全部责任。
15.乙方必须符合以下相关标准中的条款:
《中华人民共和国安全生产法》
《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-99)
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)
《安全用电》GB3805-83
《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)
《安全帽》(JGJ2811-89)
《建设施工作业劳动防护用品配备及使用标准》(JGJ184-2009)
四、其它
1.未尽事宜,双方共同协商确定,或可签定补充协议。
2.本安全施工协议自签定之日实施,有效期限截止到工程验收结束
3.签订合同:本安全施工协议经双方签字(盖章)后生效
甲方(公章):乙方代表人(签字):
甲方代表人(签字):
年月日年月日
第四篇:有关施工协议书
有关施工协议书范文合集7篇
在不断进步的社会中,协议的使用成为日常生活的常态,签订协议是提高经济效益的手段。那么什么样的协议才是有效的呢?以下是小编精心整理的施工协议书7篇,希望对大家有所帮助。
施工协议书 篇1甲方:****************务楼工程项目部
乙方:(电梯安装施工队)
为贯彻《中华人民共和国安全生产法》精神。执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针,确保施工现场生产合理安全用电,杜绝触电事故的发生,依据国家《施工现场临时用电安全技术用电规范》即〔JGJ46-20xx〕和建设部《建筑施工安全检查标准》即(JGJ59-20xx)规范以及北京市建委颁发的《北京市建设工程施工现场安全防护标准》以及国家,北京市的相关规定,结合本公司和本项目制定的安全生产,文明施工的管理目标,经双方确认达成如下《施工现场安全用电协议书》。
此“协议书”只适用于中铁六局集团铁路路网性行车乘务楼工程项目。
一、目标
1.触电伤亡事故为零;
2.杜绝电气火灾事故的发生;
3.达到北京市安全文明样板工地的要求;
二、甲方责任
1.负责提供施工现场的临时电源连接点;
2.制定施工现场的临时用电管理制度,和下发不安全隐患整改通知书;
3.严格执行施工现场临时用电管理,并加强检查,对检查和定期检查进行记录,及时解决发现的问题,消除安全隐患,并对违规现象进行罚款;
4.掌握施工现场的用电情况,做好各分包单位安全施工用电的协调工作;
5.对违章用电和违章操作人员进行处理。
三、乙方责任
1.乙方必须配备一名专(兼)职的临时用电管理人员,和满足施工现场施工需要并结合本项目的难易程度配备合格的临电电工。
2.乙方每日安排电工巡视检查,保证用电设备必须做好保护接零、重复接地等处于完好状态。保护零线必须为黄绿双色线,严禁使用老化及破损线和非橡套缆线。对检查中发现的问题和隐患应定人、定措、定时间进行解决或整改。
3.乙方负责对临电维护维修人员进行相关和安全技术知识的陪训和教育,并且监督临电人员防护用品的配备和持证情况;
4.施工现场临时用电须严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20xx)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-20xx)和国家北京市以及中铁六局集团有限公司的相关规定执行,并确保达到北京市安全文明样板工地。
5.乙方单位在进场时的所有临电器材必须经过甲方检查、验收,经检验合格后方可进入施工现场使用,并提供相应的临电器材合格证。
6.施工现场所有电气线路、配电箱、电气设备、设施,施工照明等在使用操作时必须由合格的电工来操作,严禁非电工进行操作。电工人员应在操作前必须按规定穿戴和配备好相应的安全防护用品。
7.甲方的配电箱、电缆线、照明灯、开关、用电标识、运输机械、施工完成的作业面等,乙方施工时应注意成品保护,损坏由乙方负责赔偿。
8.乙方必须本着节约用电的原则力争节约用电,用电设备停用时必须拉闸断电,锁好开关箱,生活区宿舍内应做到人走灯灭。
9.乙方的维护电工必须持有效证件并经过培训,考试合格后方可上岗。电工的人数必须满足施工的需要,且每班不得少与两名电工并做到一人监护,一人操作。
10.施工现场的配电箱、开关箱内装置必须完好无损、装备端正、牢固可靠。
11.搬迁或移动配电箱或用电设备时必须经电工断电处理后方可进行。对临时用电设施使用过程中发现的异常情况应由电工人员处理,必要时应向有关人员报告和解决。
12.配电箱应放置平稳牢固,严禁倒放或平放,配电箱的周围应有两人同时工作的足够空间和通道,严禁在配电箱防护栏2m内堆放建筑材料及杂物,室外配电箱必须做好防雨、防咂、措施。
13.用电设备必须由三级、开关箱供电,所有固定式的用电设备必须做到一机一箱一闸一漏,严禁一闸多用,电箱与设备的水平距离不应大于3m。三级配电箱、开关箱,应由二级配电箱漏电接出。
14.三级配电开关箱380V、220V必须分开,专箱专用,严禁混用。
15.施工现场必须达到三级配电,逐级设置漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。
16.二级箱、三级箱、开关箱漏电开关额定值与动作整定值应逐级匹配。
17.二级配电箱于三级配电箱的距离不得超过30m,开关箱与手持电动工具之间的距离不得大于5m。
18.施工现场、办公区、宿舍严禁私接乱拉电源线,严禁使用电炉等电热器具,严禁违章用电和非电工操作。电气操作人员必须经常学习关于电气方面的知识、电气操作规程,把好施工现场安全用电关,确保施工的安全用电。
19.各种电气设备、设施的金属外壳、金属支架和底座,必须采取可靠的接零保护。所使用的保护线必须为双色(黄绿色)机械设备的保护线应应引至外边,并且应压接紧固。
20.导线上严禁搭、挂、压其他物体,不得把电源线直接绑在金属物体上或脚手架上,更不能把电源线泡在水里或拖地使用,应用绝缘S钩挂设或绝缘导线绑扎固定,高度不能低于2.4m。不能挂设的导线(电焊机一次线、其它设备导线等)必须穿绝缘管加以保护。
21.施工现场所使用的机械设备,必须经过摇测经摇测合格后方能使用。摇测后的数据必须报总包安质部进行备案。,22.现场使用移动式碘钨灯照明,必须采用密闭式防御灯具,碘钨灯的金属外壳和金属支架应做好接零保护,金属支架杆手持部位应采取绝缘措施。电源线使用护套电缆线,碘钨灯的高度室外应不低于3m,室内不低于2.4m。
23.施工现场内应使用II、III类手持工具。I类电动工具应淘汰。
24.宿舍内、地下室、特别潮湿的场所应使用低压照明灯具,应使用36V或36V以下的照明,行灯的手柄应坚固、绝缘良好,电源线应使用橡套电源线,不得使用塑胶线。低压变压器应装设在电箱内,符合户外电器安装要求。
25.现场供电电缆应严格执行电缆敷设规定要求。进出建筑物或沿墙水平敷设时线路必须加以保护,并应挂好标识。
26.乙方的电气负责人必须对维护电工进行安全技术交底,并对本单位的用电情况进行监督检查,发现问题及时解决。
27.本现场的供电方式应采用三相五线制TN-S系统。
28.电表、二级箱及以下的配电设施由乙方自行解决。
29.电焊机必须配备电焊机专用箱,电焊机一、二次侧应加防护罩,电焊机一次线不应大于5m,二次线长度应小于30m,二次线必须双线到位。
四、乙方在施工期间严格按照施工规范要求施工,因乙方原因导致安全事故由乙方自行解决并承担全部责任。
五、本合同书正本一式两份,具有同等效力,由双方各持一份。
六、本协议此协议签字之日起生效,施工完成后终止。
甲方: 乙方:
签字(盖章): 签字(盖章):
年 月 日 年 月 日
施工协议书 篇2发包方(以下简称甲方):住址:
承包方(以下简称乙方):住址:
风险提示:发包人的相对义务
购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依据相关法律、法规,今甲方将_________________工程的外墙面砖分项工程,交给乙方施工,双方约定如下:
一、承包范围外墙面打底、贴砖,框架梁、柱与砖墙交接处布钢丝网、线条、构架贴砖等。
二、单价100╳100规格外墙砖单价为______元㎡;200╳400规格外墙砖:_____元㎡;板底抹灰______元㎡;顶部抹光_______元㎡,总价以实际面积结算。风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
1、根据甲方技术交底的要求进行施工,不得出现空鼓等质量缺陷,保证工程质量。
2、分项工程质量必须符合设计文件和现行施工质量验收规范的要求,质量合格
3、竣工验收必须达到优良标准,确保外墙无渗漏。
四、付款甲方按乙方进度支付一定工资,乙方贴砖拆架完毕后付至工资总额的_______%,经验收达标后余款在一个月内全部付清。
1、乙方上岗前,甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。
2、甲方根据生产情况安排乙方工作,并对乙方进行分部分项工作技术交底及技术指导,解决施工中遇到的技术难题。
3、甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付劳务费。风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
4、及时提供施工所需要的材料、设备。乙方职责:
1、乙方必须派出甲方所需的在技术水平等各方面均合格的工作人员。特种作业人员必须持证上岗。要求乙方负责人为其每一个职工投社会保险;
2、乙方必须遵守甲方各项规章制度,服从甲方统一指挥调度;
3、乙方必须把所需材料计划提前_____天报甲方并按照施工预算核定领用材料,乙方在施工中要注意材料节约,不得长材短用,不得浪费,不得偷窃,如有浪费或偷窃,甲方按损失材料价值加倍罚款;
4、乙方必须爱护甲方提供的施工机具,如有损坏或遗失,应照价赔偿;
5、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业;必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。从合同签订之日开始进场,在____月____日前全部完成并开始拆架。
七、安全乙方应遵守安全操作规程。严格按章操作。由于乙方施工操作方法不当造成的一切质量安全事故概由乙方负责。风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
八、违约责任甲乙双方,任何一方违反本协议均属违约,守约方均可要求违约方承担相应的`违约责任。
九、争议解决双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
(1)本协议经双方签字、盖章后生效,工程结算付款后废止。
(2)本协议于________年____月____日在__________________(地点)签署。
(3)本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。
十二、未尽事宜,由双方协商解决。本合同自双方签字之日起生效。
甲方:代表人:签订地点________年____月____日
乙方:代表人:签订地点________年____月____日
施工协议书 篇3发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规的有关规定,结合本工程的具体情况,本着平等、公正、自愿的原则,甲方砌砖分项工程发包给乙方施工,经双方协商同意,达成如下条款,签订本合同,双方共同遵守
第一条、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
第二条、工程内容:
第三条、承包范围:
第四条、承包方式,以下两种方式择一选()
1、本合同以包工不包料、包机械设备、包质量、包安全、包文明施工、包工期的方
式承包。
2、包泥工工种施工作业的小型工具,包运材料和活动脚手架到作业现场。
第五条、工程计价方式:
第六条、质量标准:
1、工程质量必须达到《砌体工程施工质量验收规范》《抹灰工程质量验收规范》,达到
建设单位、监理单位和甲方对质量的要求。
2、甲方《施工技术交底》明确的质量要求。
第七条、工程期限:
1、本合同所承包工程的工期定为____________日历天,工期计算的起止时间是:
________年________月________日开工,________年________月________日竣工
2、根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限,保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。
3、在履约过程中,根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力的所延误的工期等因素,经甲、乙方签证认可后,进行调整,从而最后确定竣工日期,乙方应按此竣工日期竣工。
第八条、付款方法
以下方式各选一种:
1、工程完工且验收通过后一次性付清。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场,甲方有权拒付工程承包余款,有权单方面解除合同。
2、结算程序:每月底结算当月30日前的工作量,乙方根据主管施工员签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序主管施工员签字接收,经项目经理审核,报公司工程部结算核定,总经理签字同意后,项目部在下月十五日左右予以支付。
第九条、双方责任
1、甲方责任:
(1)提供乙方进场人员的生活住宿条件。
(2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
(3)提供施工必要的机械设备,负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责),小型工具由乙方自备。
(4)保证材料供应,如确因种种原因供应不足时,甲方应及时安排其它工作,乙方应服从甲方的调配。
2、乙方责任:
(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。
(2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时,都必须认真学习,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免发生安全事故,并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的行政和经济责任。
(3)文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,如发生工人不遵守纪律,打架、赌博等行为,每次罚当事人_____元。
(4)严格按照甲方规定的配合比下料,、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收,做到工完场清,不准从楼层上往下倒建筑垃圾。如发生不清理施工作业现场、从楼上往下倒垃圾,每次罚当事人________元。
(5)爱惜甲方的一切机械设备和工具,承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。
机械(搅拌机、砂浆机等)要固定专人负责操作,避免人为的机械损伤。违章操作致使机械设备和工具损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续,工完退回。
(6)经批准进场的工人进场时须持有效证件,特殊工种必须持有上岗证、操作证,并附花名册一式二份、班组与工人签订的内部责任合同;
(7)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求,否则,甲方有权逐项予以罚款处理,所罚款项在结算款中一次扣除,情节严重者则予清除离场。
第十条、争议解决
双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
第十一条
本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
第十二条
本合同一式________元份,甲方执________元份、乙方执________元份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清所有承包款时失效
甲方:
住址:
代表人:
签订地点:
_______年____月____日
乙方:
住址:
责任人:
签订地点:
_______年____月____日
施工协议书 篇4根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《北京市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。
发包方(简称甲方):(业主)_______________ 联络方式:______
承包方(简称乙方):(施工工程队负责人)_____________________
身份证:_____________________ 联络方式:__________________
家庭住址:___________________ 家庭固定电话:_______________
第一条 工程概况
1.装潢施工地点:
2.住房结构:钢筋混凝土;房型____房____厅____套,建筑面积约____平方米。
3.承包方式:清包工。
4.装饰施工内容:甲方住房的水电改造工程,墙体改造,窗套门套的制作,地砖、瓷砖铺贴,吊顶安装,顶面、墙面涂料,厨具、洁具、灯具安装,储藏室、家具打造,清洁工程,搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。(关于搬运工程的补充约定:甲方在采购过程中,承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下的情况,则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内)。
5.总价款:¥约____元(包括清洁费和搬运费),大写(人民币):____________元整。
以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后确定,该总价款包含所有乙方承担的装修工程中涉及的人工。如甲方决定对该房屋初定装修工程项目进行变更,包含增加或删减,该总价款不做变更。
6.工期:自____年____月____日开工,至____年____月_____日竣工,工期_约____天(以上规定工期为指导工期,为保证施工质量,原则上不少于以上工期,也不应超过工期15天。如遇甲方材料供应不及时等问题,则相应顺延竣工日期)。另,如双方经过协商,对工期的延长达成一致意见,则按达成的统一意见执行(如延长工期后遇春节假期,甲方允许乙方春节期间停工____至____天)。
第二条 关于乙方职责的约定
1.乙方(即)在装修期间承担施工工程队负责人的职责,对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承担联络甲方,提供材料需求,现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中,产生质量问题和各类应由施工工程队承担的对甲方造成的损失,甲方只针对乙方(即)提出赔偿。
2.乙方在装修过程中,需保证全程在现场进行施工和管理(陪同甲方进行材料选购除外。如遇特殊情况,需与甲方协商并且获得认可)。
3.乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程。如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义,可以要求乙方无条件更换。
第三条 关于材料供应的约定
1.全部工程用装修材料均由甲方提供,装修施工设备、工具由乙方提供。
2.甲方负责采购供应的材料、设备,应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经甲乙双方共同验收,由乙方负责保管并组织施工,由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失,由乙方负责赔偿。
3.乙方必须负责进行材料的搬运上楼工作。
4.为了保证工程的正常进行,乙方必须至少提前一周书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,以便甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延误,造成的工期延误由甲方承担责任。乙方同时必须提供大致精确(+/-5-10%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担,或者由乙方负责运输退回供应商。
5.甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本协议规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
第四条 关于工程质量及验收的约定
1.本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准 和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2.本工程由甲方聘请设计师进行设计,提供设计施工图纸及特别要求(具体内容见参见设计施工图纸)。乙方负责按有关行业规定进行施工。
3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
4.由于乙方原因造成质量事故,其返工费和材料损失由乙方承担。
5.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目,须提前与乙方联系后,方能进行该项目的施工。
6.若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装(如橱柜防火门,台面,ppr水管等),甲方应事先安排时间并通知乙方,乙方应予以配合,并避免造成整体工期的延误。
7.工程验收-甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。(参照北京市地方标准《住宅装饰装修验收标准》)。
8.工程竣工:乙方应提前二天通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收,并书面办理验收确认手续(见附件三《工程竣工验收单》)。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
9.工程保修期三年,从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当造成质量问题,乙方无条件地进行维修,并承担相应材料费用。保修期内如属甲方使用不当造成损坏,直至不能正常使用,乙方可酌情收费。保修期结束后,乙方负责长期为甲方提供维修服务,直至甲方重新进行该房屋的装修工程。
第五条 关于安全生产和防火的约定
1.甲方提供的施工要求(见上述第三条)及与乙方协商,且施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,遵守物业管理部门的装修指南(见附件一),防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责修复和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
2.施工中凡涉及改变房屋结构,拆、改承重墙,加大楼(地)面荷载,由甲方向物业管理部门提出协商,经确认后施工。
3.乙方应注意煤气使用安全,确保登高施工的安全保障等各 安全保证,并提醒施工工程人员注意安全,产生任何事故的责任完全由乙方负责。
第六条 关于工程价款及结算的约定
1.工程款付款方式:经双方认可,工程款付款时间表如下:
工程款付款时间表
┌──────────────────────┬──────┬──────────┐
│ 付款时间 │ 付款比例 │ 金额 │
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│协议签订完毕,正式开工十日内 │10% │ 元│
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│水、电、管线隐蔽工程通过验收 │10% │ 元│
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│完成木工、瓷砖铺贴等工程,并由甲方验收通过后│20% │ 元│
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│完成粉刷和油漆工程,并由甲方验收通过后 │20% │ 元│
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│完成安装,清洁工程,并由甲方验收通过后 │10% │ 元│
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│竣工验收,甲方验收通过当天 │20% │ 元│
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│保修尾款,甲方入住后3月内 │10% │ 元│
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│合计 │100% │ 元│
└─────────────── ───────┴──────┴──────────┘
2.双方款项往来均应于《工程付款确认单》签字确认(见附件四)。
第七条 其它事项
1.甲方工作:
(1)甲方应在开工当天,向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。
(2)做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。
2.乙方工作:
(1)参加甲方召集的现场交底。
(2)全权负责协议履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。如在保证工程质量的情况下更换人员,乙方应提前通知甲方,并取得甲方同意。
第八条 违约责任
1.由于甲方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天甲方向乙方支付50元违约金。甲方未按协议约定时间付款的,逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。
2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天乙方向甲方支付50元违约金。
3.甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
5.工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。
5.工程关键节点未办理验收,乙方提前进行下一阶段工程施工,由此造成损失的,由乙方负责。
第九条 纠纷处理方式
因工程质量双方发生争议时,双方应尽量协商。或若协商不成时,可以按照本协议约定向:
-北京仲裁委员会申请仲裁;
-人民法院提起诉讼。
第十条 协议的变更和解除
1.协议经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容,应经协商一致后,重新签订补充条款。
2.施工过程中任何一方提出终止协议,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止协议协议,解除本协议。
3.如由于乙方施工出现质量问题,甲方可以无条件提出中止协议,而无需获得乙方的认可。
第十一条 附则
1.工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙__把交乙方 施工队负责人保管。工程竣工验收时,甲方负责提供新锁__套,由乙方当场负责安装交付使用。
2.本协议签订后,工程不得转包。
3.本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,协议附件为本协议的组成部分,具有同等的法律效力。
第十二条 协议附件
附件一物业管理部门的装修指南(略)
附件二设计施工图纸及要求(略)
附件三工程竣工验收单
附件四工程付款确认单
甲方(签字):______ 乙方(签字):______
住址:______________ 住址:______________
电话:______________ 电话:______________
邮编:______________ 邮编:______________
签订日期:__________
签订地点:北京
附件三
工程竣工验收单
甲方:__________________
乙方:__________________
注:(1)分项检验评定:合格打√,不合格打×,补验合格打√并签名。
_______年_______月_______日
附件四
工程付款确认单
甲方:________________________
乙方:________________________
施工协议书 篇5甲方:zz业物业管理有限责任公司管理处
乙方:
甲乙双方就施工的安全问题达成协议:
1.乙方在入园施工前,必须到安全部门填写《外来施工申请表》,进园施工人员需持有“三证”,并将身份证复印件及人员名单交到安全秩序部。需用明火时,申领使用明火许可证。甲方负责对现场安全检查,核发动火证。
2.乙方施工人员在办理入园施工申请时,必须持有效证件原本,并交两张一寸免冠近期照片。电工等特殊工种人员必须持有经国家专业单位颁发的操作证书方可入园施工。
3.乙方要在施工现场设安全管理人员,并接受甲方工程部门及专职消防管理人员的监督、检查,发现问题应立即解决。施工人员应遵守甲方各项安全操作规程,确保安全施工。
4.乙方施工人员在入店期间必须佩戴安全秩序部颁发的施工人员出入证,严格按照指定的路线进入施工现场,不得在小区内闲逛、喧哗。
5.乙方在施工期间如出现打架、斗殴及各种违法乱纪行为产生一切后果由乙方负责,因此给甲方造成的不良影响由乙方作出解释并予以消除。
6.乙方施工过程造成的事故及损失,由乙方自负。给甲方造成的损失,由乙方照价赔偿。
以上条款应严格遵守,如有违反,甲方有权停止其施工,并做相应处理。
本协议双方签字后生效。
甲方:工程部签字:安全秩序部签字:施工(单位)负责人签字:
(盖章)(盖章)(盖章)
年 月 日 年 月 日 年 月 日
施工协议书 篇6我公司是火灾重点防护单位,为保障工程施工、动火的安全,确定双方安全防火的权利与责任,特规定以下要求,乙方必须遵章守法,如乙方违反以下规定,甲方有权制止乙方违反相关作业,并由乙方承担因此造成的经济损失,严重的将依法追究刑事责任:
动火前“八不准”
(1)未办理《动火证》,防火、灭火设施不落实不准动火;
(2)周围的易燃杂物未清除不准动火;
(3)附近难以移动的易燃结构未采取安全防范措施不准动火;
(4)凡盛装过油类等易燃液体的容器,未经排除残存的易燃液体并洗涮干净不准动火;
(5)凡内存易燃气体受热膨胀有爆炸危险的容器不准动火;
(6)在高空进行焊接或切割作业时,下面的可燃物品未清理或未采取安全防范措施不准动火;
(7)动火监护人未到位或人员配备不够不准动火;
(8)未配备相应的灭火器材不准动火;
动火中“四要”
(1)动火中要有保安作现场安全总指挥,动火和监火人员必须服从安全总指挥的统一调配;
(2)现场安全责任人和动火人员要随时注意动火情况,发现不安全苗头要立即停止动火;
(3)发生燃烧爆炸事故时,要及时扑救;
(4)动火人员要严格执行安全操作规程。
动火后“一清”
动火人员完成动火作业后应彻底清理现场火种,经安全总指挥人员和动火监护人检查合格以后才能离开现场。
当班值班保安作为现场监护的总指挥,有权对动火现场的监护人员进行合理的调度安排,有权对违反动火“八不准”、“四要”、“一清”的行为予以坚决制止,对制止不理者上报人力资源部处理。
进入生产区域:手机一律不能开机,手机一律放在保安岗亭处保管。我公司安排保安现场监督,对违反规定的,一律按我公司规定处罚。
严禁携带烟火;车辆必须佩戴防火罩,车辆限速5km/小时;
外来人员只允许从2#岗亭进入生产厂区,严禁从其他区域出入;
进入2#岗亭的,必须按照我司规定佩戴“绿牌”,违者每次处罚20次;
未经批准,严禁在厂区各区域内拍照;
工程施工人身安全由承建单位自行管理,如发生安全事故,费用一律由乙方承担。
甲方:xxxxxxxxxxx股份有限公司
乙方:承包单位名称:
代表(或委托人):
签订日期:
施工协议书 篇7甲方:
乙方:
甲乙双方友好协商,根据电梯的现状及安全使用要求,就润扬广场13栋5单元电梯轿厢控制板故障,采取更换维修方式,双方达成如下协议:
一 电梯整改项目及费用。
1、略
2、付款方式
工程协议总额实际支付最终按房管部门评估和审核为准,维修好经验收合格后凭发票结账。一周内支付30%,维修资金到帐后支付70%余款,一年后支付30%余款。
二主要施工技术要求及工艺: 本次电梯整改工程购买的配件均需正规厂家产品。电梯工程完成后,保证电梯抱闸安全正常有效。电梯维修施工人员应严格遵守施工安全规则,确保电梯维修工程安全有效完成。乙施工期间,如发现有新零部件需更换,乙方需经甲方相关负责人确认,甲方同意后方可更换,费用另计。
5、施工过程中的安全问题均由乙方负责,与甲方无关。
三施工组织及工期 组织机构:扬州金辰电梯工程有限公司 工期: 本工程拟在收到预付款3个工作日内,并具备施工条件后施工,施工工期约为1个工作日。入场后进行安全教育,确保电梯安全运行,不能长时间影响电梯使用。4、施工期间的安全问题由乙方负责与甲方无关。甲乙双方紧密配合,确保电梯维修工程安全、顺利进行。四 质量保证。
所更换的电梯配件正常使用下质保一年。五 双方未尽之处,甲乙双方随时协商解决。
扬州诚兴物业服务有限公司 扬州金辰电梯工程有限公司
经办人: 经办人:
联系电话:联系电话:
日期: 日期:
第五篇:施工协议书
施工协议书
甲方:
乙方:
甲乙双方共同协议,本着“互相信任,互相合作”的精神,甲方将东营市东城东辰鉴墅居住区二期室外配套强电工程分包给乙方,为了确保工程能够保质保量的完成和双方的合法权益,特定协议如下:
一、承包方式:
包工不包料,甲方承担此工程的人工费一切材料,大型工具机械设备均由甲方负责供应。
二、工程范围:
1、电缆敷设调试按装每米元。
2、配电箱按装每台
3、路灯按装每只
4、铺砂盖砖每米
5、人工挖沟每米
6、人工回填沟每米
三、除“二”项工程以外发生施工的工程量均有甲乙双方协商、甲方签证为准。
四、工程付款方式:乙方工人进入现场后支付生活费,人工费按大合同3个工程段化分,每台变压器出线为1个工程段,每完成1个工程段支付工程量的80%,工程竣工验收合格后,一次性付清余额。
甲方签字:乙方签字:
年月日