室内防水工程承包合同

第一篇：室内防水工程承包合同

室内防水工程承包合同

发包方：武汉金思路装饰设计有限公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关法律法规、甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就《嘉晟国际大酒店》室内卫生间防水工程事宜，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包方式：

4、工程范围和内容：根据甲方提供的装饰平面图纸，组织室内卫生

间墙、地面防水施工及电梯井首层地墙面防水工程施工。

第二条 工程期限

1、本工程合同总工期为天（日历天，自工程开工之日起计算），自2010

年8月日开工；2010年月日竣工。

2、乙方应按甲方要求合理安排进行安装施工，不得延误其它工种施工，配

合甲方共同协调如遇到疑难问题，甲方配合乙方共同解决。

第三条 工程造价及付款方式

本工程乙方包工包料、按合同约定的平方造价完工后具实结算，地面JS系列产品高弹性防水材料做2mm厚，每平方币24元 ；墙面K11防水材料做 1 mm厚，每平方币18元。并做电梯井防潮防水工程两个，单价1200元每个。乙方进场施工拾个工作日后，甲方适当付给乙方人员生活费，以后则按每月的工程

进度75% 申请进度款。全部工程竣工验收后一个月内（甲方试运营）工程款付到95%，余下5%作为质保金，待满一年后办理服务保修费结算余额退给乙方。在质保期限内如发现质量问题，乙方接到甲方的通知后应立即进行修复。乙方如不能即时维修，甲方可另请他方维修，其费用由乙方售后服务费中扣除

第四条 施工质量

乙方必须按照国家现行建设筑防水工程施工质量标准和施工操作规程组织施工，在施工过程中应严格要求施工人员按规范操作，交验前统一做存水试验，甲、乙、丙叁方共同组织验收、移交，如发现有渗漏现象乙方无条件返工，并确保酒店试营业无漏水现象，如造成甲方经济损失由乙方负责赔偿。现场施工人员应绝对服从甲方现场施工管理人员和质监单位及部门的管理和监督。

第五条安全事项

乙方施工人员进入施工现场应遵守工地安全管理制度，注意通风、防毒、防火安全，遵守工地的有关治安管理条例，树立安全第一的观念，严格遵守、执行《国家安全施工操作规程》严禁违章指挥、严禁违章操作。如乙方人员违反安全操作规程，造成安全事故，全部经济赔偿和法律责任由乙方负责。

第六条其它未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。

甲方代表：乙方代表：

年月日

第二篇：室内卫生间防水工程承包合同

室内防水工程承包合同

发包方：(以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关法律法规、甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就《康县县直业务用房装修工程》室内卫生间防水工程事宜，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包方式：包工包料。

4、工程范围和内容：根据甲方提供的装饰平面图纸，组织室内卫生间墙、地面防水工程施工。

第二条 工程期限

1、本工程合同总工期为天（日历天，自工程开工之日起计算），自2016年 2 月 28 日开工；2016年 3 月 15 日竣工。

2、乙方应按甲方要求合理安排进行安装施工，不得延误其它工种施工，配合甲方共同协调如遇到疑难问题，甲方配合乙方共同解决。

第三条 工程造价及付款方式

本工程乙方包工包料、按合同约定的平方造价完工后具实结算，墙地面丙纶布防水材料做一层，材质为300-400克，墙高为40cm,每平方30元（含税票）。全部工程竣工验收后一个月内工程款付到95%，余下5%作为质保金，待满五年后办理服务保修费结算余额退给乙方。在质保期限内如发现质量问题，乙方接到甲方的通知后应立即进行修复。乙方如不能即时维修，甲方可另请他方维修，其费用由乙方售后服务费中扣除。第四条 施工质量

乙方必须按照国家现行建设筑防水工程施工质量标准和施工操作规程组织施工，在施工过程中应严格要求施工人员按规范操作，交验前统一做存水试验，甲、乙、两方共同组织验收、移交，如发现有渗漏现象乙方无条件返工，并确保卫生间无漏水现象，如造成甲方经济损失由乙方负责赔偿。现场施工人员应绝对服从甲方现场施工管理人员的管理和监督。第五条 安全事项

乙方施工人员进入施工现场应遵守工地安全管理制度，注意通风、防毒、防火安全，遵守工地的有关治安管理条例，树立安全第一的观念，严格遵守、执行《国家安全施工操作规程》严禁违章指挥、严禁违章操作。如乙方人员违反安全操作规程，造成安全事故，全部经济赔偿和法律责任由乙方负责。第六条 附则：

1、本协议中未尽事宜，甲、乙双方本着实事求是的原则，友好协商解决，如达不成，任何乙方均可向当地仲裁委员会申请仲裁，仲裁结果是终局，双方必须无条件服从。

2、本协议自签订之日生效，自工程竣工工程款付清之后失效。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

第六条 其它未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。

发包方：（盖章）

甲方代表：（签字）

年 月 日

承包方：（盖章）乙方代表：（签字）年 月 日

第三篇：防水工程承包合同

合同编号：

防水工程承包合同

工程名称： 边南村城中村改造6#楼

发包方：中业建设西安分公司边南村城中村改造6#楼项目部

承包方：陕西禹宏防水防腐保温工程有限公司

防水工程承包合同

发包方：中业建设西安公司边南村城中村改造6#楼项目部

（以下简称甲方）承包方：陕西禹宏防水防腐保温工程有限公司

（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规。遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经双方友好协商一致，签订本合同。

一、工程概况：

1.工程名称：边南村城中村改造6#楼

2.工程地点：太白北路水文巷 3.工程内容：地下室筏板外墙防水工程

二、工程范围：

按甲方指定工作承包范围的防水工程进行施工。

三、质量要求：

按照国家规定及项目部具体要求施工，按照相关规定对其质量进行检查和验收。验收标准：“合格”。

四、合同工期：

按甲方进度计划要求（基础筏板元月7—9日完成，外墙另定），乙方必须保质、保量、按时完工。

五、合同价款：

1.西北“禹宏GUW120”聚乙烯丙纶400g/㎡，单价18元/㎡。2.高分子水泥渗透桩头防水处理45元/个（此价为含税价，工程量按图纸实做平方面积计算，不计附加层面积）。

六、付款方式：

1.本合同价格任何一方不得擅自更改。

2.按各施工部位支付工程款，各分部工程完成经监理公司验收合格一周内支付50%工程款。

3.甲方施工止13层应向乙方支付实际完成工程量80%工程款。

4.以上楼号竣工验收“合格”后，甲方预留 5 %保修金外，剩余工程款30天内支付。

5.保修金 五 年返还。

七、工程质量要求和维修：

1.防水工程质量必须达到国家建筑工程施工规范要求。

2.工程竣工后，乙方保修期为五年，在保修期内发生渗漏，由乙方负责修复。

八、工程承包方式：

1.本防水工程采用“包工包料”的承包方式（由甲方提供水泥）。2.甲方提供施工图纸及技术交底。

九、工程验收：

1.乙方防水材料进场后及时提供原材料质保书复试报告。2.乙方防水工程完工及时提交验收资料。

3.由乙方在工程完工后及时组织相关部门参加验收。

十、其他：

1.乙方负责做到工完场清工作。

2.乙方参加甲方组织和施工图纸及做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。3.乙方指定 为驻施工现场负责人。负责合同的履行，按甲方要求组织施工并协调各方面的工作，如不称职甲方有权要求乙方进行更换现场负责人。

4.乙方必须严格执行施工规范、安全操作规程、防水安全规定相关法律，确保工程质量及施工安全。如出现质量、安全问题必须及时进行整改，如不服从甲方现场管理人员指挥，造成质量、安全事故的发生，所有责任及经济损失由乙方承担。

5.乙方应严格按合同规定时间如期完工并交付验收，否则承担甲方相应工期损失。

十一、争议：

本合同履行过程中如发生争议由双方当事人协商解决，协商不成的向项目部所在地人民法院提其诉讼。

十二、合同份数：

本合同一式贰份，双方各执壹份，签字盖章后生效。

甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人： 委托人： 委托人： 电话： 电话：

年 月 日 年 月 日

第四篇：防水工程承包合同

防水工程承包合同

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

使用材料：高分子卷材防水，SBS卷材防水。

1、乙方严格按照甲方书面或口头的要求，按照施工工艺进行规范施工，做到确保优良工程。

2、保质期十年，保质期内出现质量问题由乙方维修至合格；因人为或不可抗力自然因素造成及甲方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。

3、本合同在甲乙双方签字、盖章后生效。

4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

5、未尽事宜，另行协商。

6、防水面积：

总 价 格：

发包人（盖章）：承包人（盖章）：

负责人（签字）：负责人（签字）：

电话：电话：5205270

手机：手机：***

地址：地址：亮中桥镇八段村七组

签订日期2010年月日

第五篇：防水工程承包合同

防水工程承包合同

发包人(甲方)： 承包人(乙方)：

甲方将其承建的恩施市房产局火车站片区还建房A栋地下室外墙防水工程，承包给乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。

一、承包方式及选用材料：包工包料，使用材料为武汉春和防水材料厂生产的

911聚氨酯防水涂料。

二、工期要求：自甲方通知进场之日起 天内完工。不得拖延时间，延期以每日200.00/日支付工期违约金，从工程款中扣除。

三、承包范围：地下室剪力墙外墙面防水（含后浇带的防水处理），施工中的一切设施设备由乙方自行解决。

四、质量要求：

1、施工要求必须参照和依据本工程图纸设计要求及《防水涂料技术规范》之标准进行施工，无渗漏现象。若乙方施工后出现渗水而返工，概由乙方负责返工并承担全部损失。

2、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方维修至合格；因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。

五、安全责任：

乙方进场必须服从项目部统一管理、协调、严禁擅自行动。在施工过程中，乙方必须按照“建设工程安全生产管理条例”、“安全操作规程”和施工现场安全管理制度执行。严禁使用老弱病残人员和童工。施工现场处的安全及社会治安，按照建设单位及辖区派出所条文执行。

总之，乙方所发生的一切安全责任事故，概由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

六、结算价格及付款方式：

1、结算价格及计量方式：按实际施工数量按实结算，单价 20.00 元/m2，该单价无论市场价格如何变化均不作调整。

2、付款方式：工程完工付款 70%，下余 20% 一年内支付，保质期满，结清余款。

七、双方责任和权利：

1、甲方全面负责施工技术和施工质量管理工作，负责对乙方施工技术人员进行施工安全技术交底，安全教育培训。

2、乙方无条件服从项目部的管理、调配工作，甲方有权处理不服从管理的作业人员并清退场。乙方必须主动搞好施工质量、安全设施防护和文明施工现场。乙方不得以任何理由拖欠民工工资，否则追究相关责任。

八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成经双方同意市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。

九、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。经济手续结算完毕，合同自动失效。本合同一式2份，甲乙双方各执1份。

发包人（盖章）： 承包人（盖章）： 负责人（签字）： 负责人（签字）： 联系电话： 联系电话：

签定日期： 年 月 日