防水工程承包合同2

第一篇：防水工程承包合同2

保温工程承包合同

发包人(甲方)：承包人(乙方)：

甲方将其承建的恩施市房产局火车站片区还建房A栋地下室外墙防水工程，承包给乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。

一、承包方式：包工包料，材料必须送检，有结论报告时方可进行施工。

二、工期要求：甲方根据现场施工需要，提前三天通知乙方进场时间，乙方必需按甲方预定的时间完工，不得拖延时间，若延期以每日200.00/日支付工期违约金，从工程款中扣除。

三、承包范围：地下室剪力墙外墙面保温工程（含后浇带的保温处理），施工中的一切设施设备由乙方自行解决。

四、质量要求：

1、施工要求必须参照和依据本工程图纸设计要求及保温工程工艺流程之标准进行施工，不得偷工省料、掺杂施假。完工后经业主方验收确认为准。

2、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方维修至合格；因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。

五、安全责任：

乙方进场必须服从项目部统一管理、协调、严禁擅自行动。在施工过程中，乙方必须按照“建设工程安全生产管理条例”、“安全操作规程”和施工现场安全管理制度执行。严禁使用老弱病残人员和童工。施工现场处的安全及社会治安，按照建设单位及辖区派出所条文执行。

总之，乙方所发生的一切安全责任事故，概由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

六、结算价格及付款方式：

1、结算价格及计量方式：按实际施工数量按实结算，单价 36.00 元/m2，该单价无论市场价格如何变化均不作调整。

2、付款方式：工程完工付款 70%，下余 20% 一年内支付，保质期满，结清余款。

七、双方责任和权利：

1、甲方全面负责施工技术和施工质量管理工作，负责对乙方施工技术人员

进行施工安全技术交底，安全教育培训。

2、乙方无条件服从项目部的管理、调配工作，甲方有权处理不服从管理的作业人员并清退场。乙方必须主动搞好施工质量、安全设施防护和文明施工现场。乙方不得以任何理由拖欠民工工资，否则追究相关责任。

八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成经双方同意市仲裁

委仲裁或向人民法院起诉。

九、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。经济手续结算完毕，合同自动失效。本合同一式2份，甲乙双方各执1份。

甲方代表：乙方代表：

年月日

第二篇：防水工程承包合同

合同编号：

防水工程承包合同

工程名称： 边南村城中村改造6#楼

发包方：中业建设西安分公司边南村城中村改造6#楼项目部

承包方：陕西禹宏防水防腐保温工程有限公司

防水工程承包合同

发包方：中业建设西安公司边南村城中村改造6#楼项目部

（以下简称甲方）承包方：陕西禹宏防水防腐保温工程有限公司

（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规。遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经双方友好协商一致，签订本合同。

一、工程概况：

1.工程名称：边南村城中村改造6#楼

2.工程地点：太白北路水文巷 3.工程内容：地下室筏板外墙防水工程

二、工程范围：

按甲方指定工作承包范围的防水工程进行施工。

三、质量要求：

按照国家规定及项目部具体要求施工，按照相关规定对其质量进行检查和验收。验收标准：“合格”。

四、合同工期：

按甲方进度计划要求（基础筏板元月7—9日完成，外墙另定），乙方必须保质、保量、按时完工。

五、合同价款：

1.西北“禹宏GUW120”聚乙烯丙纶400g/㎡，单价18元/㎡。2.高分子水泥渗透桩头防水处理45元/个（此价为含税价，工程量按图纸实做平方面积计算，不计附加层面积）。

六、付款方式：

1.本合同价格任何一方不得擅自更改。

2.按各施工部位支付工程款，各分部工程完成经监理公司验收合格一周内支付50%工程款。

3.甲方施工止13层应向乙方支付实际完成工程量80%工程款。

4.以上楼号竣工验收“合格”后，甲方预留 5 %保修金外，剩余工程款30天内支付。

5.保修金 五 年返还。

七、工程质量要求和维修：

1.防水工程质量必须达到国家建筑工程施工规范要求。

2.工程竣工后，乙方保修期为五年，在保修期内发生渗漏，由乙方负责修复。

八、工程承包方式：

1.本防水工程采用“包工包料”的承包方式（由甲方提供水泥）。2.甲方提供施工图纸及技术交底。

九、工程验收：

1.乙方防水材料进场后及时提供原材料质保书复试报告。2.乙方防水工程完工及时提交验收资料。

3.由乙方在工程完工后及时组织相关部门参加验收。

十、其他：

1.乙方负责做到工完场清工作。

2.乙方参加甲方组织和施工图纸及做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。3.乙方指定 为驻施工现场负责人。负责合同的履行，按甲方要求组织施工并协调各方面的工作，如不称职甲方有权要求乙方进行更换现场负责人。

4.乙方必须严格执行施工规范、安全操作规程、防水安全规定相关法律，确保工程质量及施工安全。如出现质量、安全问题必须及时进行整改，如不服从甲方现场管理人员指挥，造成质量、安全事故的发生，所有责任及经济损失由乙方承担。

5.乙方应严格按合同规定时间如期完工并交付验收，否则承担甲方相应工期损失。

十一、争议：

本合同履行过程中如发生争议由双方当事人协商解决，协商不成的向项目部所在地人民法院提其诉讼。

十二、合同份数：

本合同一式贰份，双方各执壹份，签字盖章后生效。

甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人： 委托人： 委托人： 电话： 电话：

年 月 日 年 月 日

第三篇：防水工程承包合同

防水工程承包合同

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

使用材料：高分子卷材防水，SBS卷材防水。

1、乙方严格按照甲方书面或口头的要求，按照施工工艺进行规范施工，做到确保优良工程。

2、保质期十年，保质期内出现质量问题由乙方维修至合格；因人为或不可抗力自然因素造成及甲方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。

3、本合同在甲乙双方签字、盖章后生效。

4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

5、未尽事宜，另行协商。

6、防水面积：

总 价 格：

发包人（盖章）：承包人（盖章）：

负责人（签字）：负责人（签字）：

电话：电话：5205270

手机：手机：***

地址：地址：亮中桥镇八段村七组

签订日期2010年月日

第四篇：防水工程承包合同

防水工程承包合同

发包人(甲方)： 承包人(乙方)：

甲方将其承建的恩施市房产局火车站片区还建房A栋地下室外墙防水工程，承包给乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。

一、承包方式及选用材料：包工包料，使用材料为武汉春和防水材料厂生产的

911聚氨酯防水涂料。

二、工期要求：自甲方通知进场之日起 天内完工。不得拖延时间，延期以每日200.00/日支付工期违约金，从工程款中扣除。

三、承包范围：地下室剪力墙外墙面防水（含后浇带的防水处理），施工中的一切设施设备由乙方自行解决。

四、质量要求：

1、施工要求必须参照和依据本工程图纸设计要求及《防水涂料技术规范》之标准进行施工，无渗漏现象。若乙方施工后出现渗水而返工，概由乙方负责返工并承担全部损失。

2、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方维修至合格；因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。

五、安全责任：

乙方进场必须服从项目部统一管理、协调、严禁擅自行动。在施工过程中，乙方必须按照“建设工程安全生产管理条例”、“安全操作规程”和施工现场安全管理制度执行。严禁使用老弱病残人员和童工。施工现场处的安全及社会治安，按照建设单位及辖区派出所条文执行。

总之，乙方所发生的一切安全责任事故，概由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

六、结算价格及付款方式：

1、结算价格及计量方式：按实际施工数量按实结算，单价 20.00 元/m2，该单价无论市场价格如何变化均不作调整。

2、付款方式：工程完工付款 70%，下余 20% 一年内支付，保质期满，结清余款。

七、双方责任和权利：

1、甲方全面负责施工技术和施工质量管理工作，负责对乙方施工技术人员进行施工安全技术交底，安全教育培训。

2、乙方无条件服从项目部的管理、调配工作，甲方有权处理不服从管理的作业人员并清退场。乙方必须主动搞好施工质量、安全设施防护和文明施工现场。乙方不得以任何理由拖欠民工工资，否则追究相关责任。

八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成经双方同意市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。

九、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。经济手续结算完毕，合同自动失效。本合同一式2份，甲乙双方各执1份。

发包人（盖章）： 承包人（盖章）： 负责人（签字）： 负责人（签字）： 联系电话： 联系电话：

签定日期： 年 月 日

第五篇：防水工程承包合同（定稿）

防水工程承包合同

发包人（甲方）：

承包人（简称乙方）：______________________________________ 依据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包条例》的有关规定，遵守平等自愿和诚实守信的原则，双方就本分项工程（地下、卫生间、屋顶防水）协商一致，订立本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：

1、地下防水部分

高分子涤纶国标1.5mm厚度，铺贴两遍。筏板底部分防水施工工艺，用PO:42.5水泥沙浆粘接法。侧壁用高分子涤纶1.5mm厚度，42.5水泥沙浆粘接。

2、卫生间防水部分

400克0.7mm合成高分子防水卷材，铺贴两遍。

3、屋面防水部分

聚酯脂SBS防水带沙粒卷材，4mm厚度，柔韧度：-20℃，铺贴两遍，施工工艺，热熔满粘法

四、承包方式：包工包料

五、承包价格

1、粘接高分子涤纶国标 23 元/㎡，高分子涤纶非标 22 元/㎡。2、400g合成高分子防水0.7卷材，铺贴一遍，16元/㎡。

3、聚酯脂SBS防水带沙粒卷材，4mm厚度，柔韧度-20℃，铺贴两遍，30元/㎡。

六、工程量计算方式

按实际施工的防水面积进行结算

七、工程质量

1、材料要求：所使用的400g合成高分子及聚酯脂SBS防水卷材必须是国标生产厂家（东方红信）的合格产品，材料进场后必须附有产品合格证、性能检测报告及包头市建委审定的材料备案证，经监理施工技术人员现场检查材料厚度、容重及外现质量，合格后办理见证取样、材料试验委托单。送包头市建设工程检测中心试验进行复检，合格后方可进行防水卷材施工防水卷材施工。如材料不合格将立即清场。

2、施工要求

（1）基层处理符合施工规范要求。

（2）卷材搭接宽度、卷边立面高度必须符合防水工和施工规范要求，在管道根部、地漏处及雨水管出水口处必须做加强水层，细部防水层必须认真施工，确保施工质量。

（3）与之相配套的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等必须保证产品质量，并应与铺贴的卷材材性相容。

（4）热熔法铺贴SBS卷材时，不得过分加热或烧穿卷材，卷材下面的空气应彻底排尽，并辊压拈接牢固，不得空鼓，铺贴的卷材应平整顺直，反搭接尽尺寸准确，不得扭曲、皱折，泛水立面卷材收头的端部应裁齐。粘贴在预留的虎头砖下部，并用密封村料嵌填封严。

（5）楼地面卫生间卷材防水层施工完成后，封堵地漏进行蓄水试验，2

试验最短时间为24小时候，认真检查板底有无湿斑、渗漏，合格后办理隐蔽验收记录。

3、按屋面工程质量验收规范（GB50207-2002）进行工程质量验收。

4、工程质量标准：优良。如达不到优良，按承包总价扣除10%工程款。

八、安全文明施工方面

1、听从施工管理人员指挥，遵守甲方各项规章制度，不得违章制度，不得违章作业，冒险蛮干、野蛮施工，违者当场罚款200-500元，重者1000元以上罚款。

2、进入施工现场的工人必须戴好安全帽，发现不戴者罚款10-50元。高空作业必须系安全防护带或安全绳，违者罚款100元。

3、不准从屋顶、楼上乱扔各种材料及杂物，发现一次罚款100元，如造成人员伤亡等安全事故甲方不负任何责任。

4、不准酗酒闹事，酒后上班，不准打架斗殴。不准破坏各种机具设施及偷盗行为。如有以上行为罚款200-2000元或降低承包价的20%的处罚。

5、由乙方施工操作人员不执行安全操作规程野蛮作业，造成的安全事故，均由乙方自己承担全部责任及经济赔偿，甲方不负任何责任及经济损失。

6、每天工程完工后，应做到工完料净地清。确保环境卫生，不准现场随地大小便，真正做到文明施工，违者处以200-500元的罚款。

九、付款方式

1、所施工的屋面及楼地面卫生间卷材防水材料施工完后，经监理及甲方验收合格，付实际量的价款的10%。

2、根据施工进度验收合格支付工程价款的20%。工程总价的65%作为乙方购房款，房价以甲方开盘价为准，不参加优惠政策。

3、剩余5%保质金待竣工验收合格一年后无利息一次付清。

十、施工工期 不得影响整体施工进度

十一、双方责任及保修

1乙方要按甲方的工期要求组织施工，确保施工质量，如乙方未达到甲方所定的工程质量标准、进度要求，甲方将按工程总价的5%扣款。

2、乙方在施工中应负责自身人员安全，如出现意外伤亡事故，甲方不负任何责任。

3、合成高分子及聚酯脂SBS材料复检费用由乙方负责，必须保证每个单位工程所用的材料为合格产品。

4、甲方及不可抗拒等原因停工时，可适当顺延工期。

5、保修：工程质量保修期为五年，乙方应切实履行保修义务。

十二、其他

1、按本合同执行，以前合同自动作废，本合同未尽事宜，如发生时由双方共同协商解决，如有争议在当地法院裁决。

2、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，均具有同等法律效力。发包人(公章)：

承包人（公章）法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：