高低压配电设备及安装工程合同[范文模版]

第一篇：高低压配电设备及安装工程合同[范文模版]

电气工程施工合同

工程名称：

建设单位：

施工单位：

签订时间：合同编号： 迁西县正东新蓝湾住宅小区高、低压外网工程唐山市正东房地产开发有限公司唐山滦城建筑工程有限公司2013年10 月10日

电气工程施工合同

发包方：唐山市正东房地产开发有限公司（以下简称甲方）

承包方： 唐山滦城建筑工有限公司（以下简称甲方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工

程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，自愿达成以下协议，双方共同遵守。

第一条：工程概况

1、工程名称： 迁西县正东新蓝湾住宅小区 高低压配电工程。

2、工程地点：。

第二条：工程承包范围

1、高、低压进线电缆敷设安装，高、低压配电柜，变压器及电缆保护管

安装敷设，土建施工（电缆井、电缆沟、高低压配电柜变压器基础等）

2、接地系统安装和接地电阻测试。

第三条：承包方式

1、本工程采用包工包料方式承包。执行河北省08定额。

2、甲方供应材料包括：变压器、高低压电缆、高低压配电柜、高压分支箱、高压电缆套管。

3、甲方原因设计变更引起工程量的增减按实际发生计算。

4、发生增加工程时，甲方需作书面通知乙方。

第四条：工程工期及交付成果

1、本工程工期定为天。

2、计划开工日期：年月日。

3、工程竣工交付成果为：工程范围的安装调试完成并正式通电（正式通电日为工程竣工日）。

第五条：质量合格要求

质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-82）、《建

筑电气安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）为合格。

第六条：工程价款的支付与结算

1、本合同签订后甲方向乙方支付预付款。

2、施工图纸通过供电部门认可，主材及设备(高低压配电柜、变压器等)到达施工现场，经验收合格并开始安装后支付元

3、正常供电并取得竣工验收合格证后，14天内支付合同价款的。

4、剩余工程款作为质保金，待保修期满后10天内付清。

5、每期付款乙方须开收据，最终提供有效发票。

第七条：材料、设备供应

1、本工程所需的材料、设备（除变压器、高低压电缆、高低压配电柜、高压分支箱、高压电缆套管）等物资的供应均由乙方根据图纸自行采购。

2、乙方所供货物须符合国家标准及规范，并经工程监理或甲方现场工程师检验合格后方能进场施工，否则甲方有权不予以验收，直至乙方安装的设备、材料符合要求为止。

3、进场的材料、设备必须要达到国家及行业合格标准。

第八条：设计变更及工程结算

1、施工设计修改变更单必须经甲方签字同意后才生效，乙方才能予以实施，修改图纸需发给项目利益相关方各一份，作为以后结算的依据。其它任何未经甲方签字的变更，甲方均不予以认可。

2、工程竣工验收报告经甲方书面认可后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同约定的合同价款及合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

第九条：双方责任与义务

一、甲方责任及义务

1、签订本合同后甲方向乙方提供有关本工程的技术资料，并协助乙方办理报建、报装的相关资料。

2、为乙方提供放置施工设备、材料的堆放场地及用房，提供乙方施工用电用水接口，由乙方自行装表计量，装好表后通知甲方抄底数，施工中所发生的费用由乙方承担。

3、派驻地施工现场的监理工程师或工程师代表，协助乙方协调与工程总承包方的关系。对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸的处理及设计变更签证，负责工程中间验收，工程进度拨款签证和其它必须的签证。

4、组织对工程的竣工验收，并按合同规定的付款方式支付工程款，配合乙方办好结算工作，及时结算工程财务和工程尾款。

5、协助乙方办理本工程涉及道路设施开挖等工作。

6、委派纸的变更、工程质量验收及其他事宜。

二、乙方责任及义务

1、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品的进场计划。

2、按图纸和施工总说明、设计修改（变更或通知单）、国家现行《施工及技术验收规范》组织施工，并按甲方或现场监理工程师的检查、监督，做好施工记录、报验、隐蔽工程记录，及施工技术资料。

3、做好施工组织管理、维持现场整洁、材料堆放有序、道路畅通，做到按施工进度计划实施，保证质量、安全生产、文明施工、环境保护，工程竣工验收合格之前，乙方负责对已完成工程的保护，保护期间发生损坏，乙方自行负责。

4、提高安全意识，按规章操作，做好自我保护，施工期间如果发生安全事故由乙方自负，并立刻报告甲方和建设主管部门。

5、工程竣工验收后清理现场，做到完工清场。

6、乙方应及时、足额支付从事本工程和施工及管理人员的工资及购买工程期内有效工伤保险等，并保证不因上述事由影响工程施工，否则，因此所造成的一切损失概由乙方承担；如因乙方未能按时足额支付工资，导致停工或引起群体性事件的，甲方可从应向乙方支付的工程款中扣拨出应付工资，向施工及管理人员支付；同时，甲方可要求乙方承担违约责任、赔偿损失。

7、在施工期间，应服从甲方的管理。

8、甲方如不按合同支付工程款，乙方有权停止供电，造成损失由甲方负责。

第十条：工程保修

1、本工程整体保修期为（按国家有关保修条款执行），自竣工验收合格之日起计算。

2、保修期内凡属安装质量问题均由乙方负责无偿维修。

3、若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏，乙方负责维修，其费用由甲方负责。

4、在保修期间，属于保修范围和内容的项目，乙方在接到甲方报障电话或书面通知后，两个工作日内派人修理。

第十四条：违约责任

一、甲方违约责任

（1）甲方严格遵守合同规定，如有违反，造成工期延误或乙方损失，甲方负责。

（2）甲方应当按时支付工程进度款，若因工程款迟付影响工期延误，由甲方负责，并赔偿乙方的经济损失。

（3）甲方不得无故解除合同，若未经乙方同意解除合同，则需支付工程总价的20%作赔偿金。

二、乙方违约责任

1、乙方未经甲方同意解除合同，需返还甲方已支付的款项，并需支付甲方工程总价的20%作赔偿金。

2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。

第十六条：争议处理方式

本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。当事人双方协商不成时，可向市人民法院提起诉讼。

第十七条：其它

1、本合同一式份，甲乙双方各执份，每份均具有同等的法律效力，在双方代表签字盖章后生效，在双方履行完合同约定的权利和义务后失效。

2、双方因工程质量问题双方发生争执的，由市当地政府指定的技术单位进行质量鉴定。

3、合同执行过程中，如发生本合同未约定的事项时，双方应在友好协商的基础上签订补充协议，以利于本合同的顺利履行。

附加协议条款

1、。

2、。

3、。

（以下无合同条款正文）

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

授权委托人：授权委托人：

地址：地址：

开户名称：

开户行：

银行帐号：

联系人：

办公电话：

合同签订日期：年月日

合同签订地：

第二篇：高低压配电设备应急预案

高低压配电设备应急预案

一、指导思想

为进一步提高对突发性事故发生的应对能力和迅速机动性，缩短事故的抢修时间，减少事故的损失，保障安全供电，特制定曙光煤业高低压配电设备事故抢修应急处置预案。

二、应急领导小组 组 长：李 强 副组长：樊海军

成 员：卫明 李红波 刘建云 豆晶

三、职责

1、安全员负责检查安全用具、工器具是否合格能用，检查抢修安全措施是否得当，监督现场安全措施是否完善和执行。

2、按照应急领导小组的部属，提前做好备品备件、工具、安全用具的检查和准备，保证施工工具、个人工具齐全，安全用具合格能用。

3、建立班组抢修人员通讯录，做好家庭详细住址、电话统计。

4、应急抢险队全面负责抢险工作，随时做好事故抢险准备，做到在紧急情况下能迅速出动，全力以赴进行抢险。所有抢修人员，保证通讯畅通，随叫随到，接到抢修事故的任务应在30分钟内在班组内集合，不得无故拒绝参加事故抢修，抢修人员能招之即来、来之能干。

5、各抢修队应服从指挥和调度，不得有超出工作范围和违章作业、蛮干等现象发生。

6、做好对夜间抢修照明设备准备，保证抢修时有足够的照明。

7、负责做好所辖事故抢修地段的安全保护措施、警示标示，确保抢修人员的人身安全。

四、事故汇报处理、抢修组织程序

1、值班人应是突发事故的第一汇报人，具体负责值班期间发生的具体工作。值班人员在值班期间对机电设备部领导负责，值班期间遇有重大问题应及时向部领导报告，并按照部领导的指挥及时处理，值班负责人与抢修人员必须按时全部到岗到位。

4.2、增强值班人员的灾害性天气应急抢险意识，做到思想上高度警惕，克服抢险工作中的麻痹、松懈思想，立足于防大险、抗大灾、抢大险，全面做好防止发生灾害性天气的各项准备工作。

4.3、浓雾天气、冰雪冰雹天气、雷雨雷电天气、大风天气值班人员应加强设备巡视，随时观察设备的运行状况。4.4、在正常上班发生事故需要处理时，及时按电修科职责划分进行事故抢修;晚上及非上班时间发生事故时，由值班人员进行处理，较严重的事故，值班人员无法处理时，应立即向应急领导小组报告，按照应急领导小组的部署通知抢险队进行处理。

4.5、抢修队长察看事故现场，根据事故类型、事故损坏程度，制定抢修方案，经应急领导小组同意后下达抢修任务，同时抢修队长立即组织抢修队员集合待命。4.6、值班人员在配电室发生停电后：

4.6.1、首先查明故障原因，排除事故原因，无问题后方可送电试运行。

4.6.2、当查明事故原因，一时无法排除时，要想办法断开事故点，在确保安全的前提下，把其他配电设备送上电，以便及时保证商场用电。

4.6.3、当查明是供电线路故障时，要及时与供电部门调度联系，查明原因及时调整供电线路。

4.6.4、当供电设施出现火灾时，应先断开供电设施，用干粉灭火器灭火并与配电设施保持一定安全距离。4.7、安装调试好可靠的备用电源设备，如小型发电机、蓄电池等，做好无电情况下的应急措施，必要时联系供电部门进行援助, 供电部门根据实际情况进行迅速救援。4.8全体抢修队员应认真学习公司本高低压配电设备事故抢修应急处置预案，熟练掌握应急方案，明白各类应急情况个人应处的位置及措施方案实施过程中，应配备的工器具和安全措施的保障，做到情况发生后不慌张、不紧张、熟练应对。积极开展应急演练活动，在演练中检验抢险队员的素质，提高应急抢

险

队的整

体

能

力。

机电设备部 2008年7月10日

第三篇：高低压配电工程招标文件

高低压配电工程招标文件

______________有限公司 二零零四年 月 日

前 附 表

项目名称

项目地点

联 系 人 联系电话

传 真

招标方式 议 标

招标范围 ————高低压配电工程

建筑面积 M2 结构类型 框架结构，五层

工程工期 确保 日前全部安装调试完毕，具备通电条件。工程质量 合 格

领取标书时间 2004年 月 日

投标有效时间 投标截止日后30日内有效 投标保证金 人民币20000元 投标文件份数 正本壹份，副本贰份 投标文件递交地点

投标答疑时间 2004年 月 日下午2时 投标截止时间 2004年 月 日下午5时前

一、投标须知 1.1投标单位资格要求

1.1.1 参加投标的单位必须为中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的经济实体，不接受任何形式的联合体参与竞争。

1.1.2 投标单位须具备承装10KV或/及以上电力设施施工资质；投标的项目经理须具备高压作业施工资质。

1.1.3具有良好的财务状况和商业信誉。1.1.4相关法律规定的其它条件。

1.2 投标单位收到该工程的招标文件、图纸及其它资料后应认真审阅，对不清楚或有疑问者，投标单位应以书面形式在投标答疑时向招标单位提出。

1.3 招标单位对招标文件和资料等所做的补充修正解答均视为招标文件的有效组成部分，并以书面形式通知各投标单位。

1.4 投标单位所提交投标文件，必须在充分理解招标单位提供的全部资料，包括招标文件、相关图纸及现场条件的基础上编写。一旦递交投标书将被视作投标单位已经充分理解招标文件、补充通知、现场情况和其它影响工程施工或费用的因素，并已在投标报价和施工方案中充分考虑。投标单位应严格遵守标书原始文本，任何非正式改动、补充或注释将不被认可。1.5投标单位在提交投标文件后，投标截止期前，可以修改和撤回其投标书，这种修改和撤回应以书面补充文件的方式，送达招标单位。但不论投标结果如何，与投标相关的所有文件及相关资料（除资质证书原件外）概不返还。

1.6 投标书封面、投标书及报价单需加盖法人公章，并须有法定代表人或法人委托代理人签字或盖章。

1.7 投标书正本壹份、副本贰份。投标书封面须注明正本或副本字样，正副本内容不一致时，以正本为准。投标文件的正本和副本应统一密封，封口处加盖法人公章，封面上注明工程名称、投标单位名称、投标单位联系方式。

1.8招标单位有权接受任何投标和拒绝任何投标或所有投标的权力。招标单位在授标前有权接受或拒绝任何投标，宣布投标程序无效或拒绝所有投标，并对此引起的对投标人的任何影响不承担任何责任，也无须向任何投标单位作任何解释。

1.9 投标单位应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。不管中标与否，均由投标单位自理。

1.10本招标文件与合同具有同等法律效力。招标单位拥有本次招标的最终解释权。

二、招标范围内容

2.1 本项目整个高低压配电工程，包括： 2.1.1 高压柜、变压器、低压柜设备

2.1.2 低压柜出线端至各楼层各专业配电箱电缆及其配套工程 2.1.3 不包括高压柜进线端前进户电缆 2.1.4 用电申请报批手续

2.2 2.1条高低压配电工程设备供应、安装、调试、验收的免费保修。

三、投标报价要求

3.1投标报价包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的设备购置、设备管线安装及调试，以及为完成上述工程内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。若因投标单位少报、漏报部分工程，则由此引起的工程费用由投标单位自行承担。3.2 投标报价方式

本高低压配电工程采用固定总价方式报价。工程总价包括向总包单位交纳的管理费用以及政府有关部门按规定收取的由此高低压配电安装工程所产生的一切费用。在合同实施期间不因任何价格变动或国家政策、法律的调整而变动。3.3 投标报价计算方法

投标单位应根据招标单位提供的全套施工图纸及技术资料分系统分项计算工程量，分项报综合单价；综合单价应分别列明所含人、材、管理费。主要材料设备请投标单位自行选择中等或中等以上品牌报价。承包单位在主要材料设备采购前须得到招标单位对材料设备品牌的确认方可进行。

3.4发包方有权在合同执行期间自行采购高低压配电主要设备（如高压柜、变压器、低压柜设备等）；由发包方订购的设备运达现场时，承包方必须派代表与发包方一起验收设备，发包方、承包方和设备供应商三方共同签字确认后，设备正式移交承包方管理，承包方承担管理责任，并负责按设计图要求安装，配合设备供应商做好设备调试工作。上述设备运达现场卸货至地面后的二次搬运由承包方负责并承担费用，此费用应包含在承包金额内。3.5 工程承包方式：包工、包料、包安全、包工期、包质量、包验收。

3.6 现场办公室、生活、材料、半成品堆放场地、施工临时水电等由业主协助与总包单位协商解决，所产生的费用由承包单位自理。

3.7 施工过程中，如承包方需对原设计方案进行修改，须征得发包方同意。修改所需设计、施工等所有费用均由承包方承担，并不得影响工期。

3.8 合同签订后，若因设计变更，则变更部分工程按实结算，调整合同总价，其它不作调整。本工程最终结算金额以发包方指定的具有审核资质的第三方咨询公司审定的结算价格为准。

四、招标答疑会

4.1投标单位应对工程施工现场和周围环境自行进行勘察，勘察现场所发生的费用由投标单位承担。

4.2投标单位在收到招标文件后，如有疑问需澄清，应于2004年（）月 日前以书面形式传真至招标单位，招标单位以书面形式给予解答。投标单位在收到答疑后若仍有疑问应在两天内向招标单位提出。答疑截止日期为2004年（）月 日。

五、投标截止期

本次投标的截止时间见前附表。迟于截止时间所提交的标书或者非亲手提交的标书将不被接受。

六、投标文件组成

商务标：（非原件资料须加盖单位公章，否则视为无效文件）6.1 投标书（见附表）6.2 企业法人营业执照 6.3 企业资质、资格证书 6.4法人授权委托书（原件）6.5授权代表身份证复印件

6.6详细计价书、计价汇总表、最终报价书 6.7近两年安装实例 6.8其它有关证明文件 6.9最后通电时间的相关承诺 技术标：

6.10 总体进度计划方案 6.11 施工组织方案 6.12 主要机械设备表

6.13 售后服务年限及技术支持方案 6.14 其它有关文件

七、投标保证金

7.1 投标单位投标须按招标单位要求交纳投标保证金，投标保证金可采用现金、支票。7.2 对于未中标单位的投标保证金将在招标单位确定中标单位后一周内无息返还给未中标单位，但投标单位须将招标文件完整送还招标单位；中标单位的投标保证金将在签订施工合同进场施工一周内无息返还。

7.3若投标单位在投标有效期内撤回其投标书或中标单位未能在规定期限内签署合同或投标单位未按要求交回所有招标文件资料的，招标单位有权没收投标保证金。

八、付款方式

8.1合同生效后，发包方凭承包方在当地税务局开具的建筑安装专用发票按下列方式支付每期工程进度款：

8.1.1 合同签订进场施工14天后，甲方付合同总金额的20%作为工程备料款。

8.1.2 主要设备（高压柜、变压器、低压柜等）货到现场进行外观、型号、数量检验合格并开始安装后14天内，甲方付合同总金额的25%的工程进度款。8.1.3 工程安装完毕后14天内，甲方付合同总金额的25%的工程进度款

8.1.4 工程安装完毕经政府有关部门验收合格并通电正常运行14天后，甲方付合同总金额的10%的工程验收款。

8.1.5 甲方商场开业，设备正常运行10天后，甲方付合同金额15%的工程款。8.1.6 保修期满后，设备运行正常，甲方在10天内支付合同金额5%的保修尾款。

九、双方责任 9.1 发包方责任

9.1.1 发包方负责提供用电报批手续规定需发包方提供的资料。负责提供大厦内供施工用电源、水源接驳位置。9.1.2 因经营和使用的需要，发包方需变更设计时，应提前办理工程变更和修改设计手续。9.1.3 审核承包方编制的工程总进度计划、工程进度周报表，并按时向承包方支付工程进度款。

9.1.4 发包方应在现场组织工地施工管理机构，实施管理监督，检查工程质量、进度，负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中间验收、工程进度拨款证和其他必须的签证。9.1.5 参加工程竣工验收，并按合同规定日期办理竣工结算。9.2 承包方责任

9.2.1 办理本工程中一切涉及政府有关部门及相关单位的对接、报建、报批、验收等事宜，完备与施工有关的所有合法手续，并承担由此产生的费用。

9.2.2 承包方必须确保发包方指定的日期通过供电主管部门的验收并通电。9.2.3 施工区域内临时设施、水电管线的修建安装。

9.2.4 承担供施工用电源、水源自接驳位置接至应用地所需水喉、电线等用具的材料人工费用，并承担施工期间所发生的水电费用。

9.2.5 编制施工组织设计或施工方案，施工总进度计划、材料、成品和半成品进场计划，并送发包方审核。

9.2.6 必须严格按经发包方确认的施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要、设计变更通知单和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，作好自检工作，确保工程质量，确保合同工期，未经发包方书面许可而擅自更改的工程，承包方必须返工，由此产生返工费用及延误工期的责任，由承包方承担，如承包方拒不返工的，发包方可停止支付工程进度款。9.2.7 按施工安全规范的规定采取预防事故的措施，确保施工安全和第三方的安全。9.2.8 做好施工组织、管理工作，保持现场清洁、器材堆放整齐和道路畅通，并及时清除垃圾和不用的临时设施。9.2.9 做好交界工程的管理，抓好交界工程的工作质量和工作进度。

9.2.10 劳工保险及其它保险由承包方自行购买，其费用已包含在承包总金额内，承包方不得向发包方另行收费，在施工期间有任何意外发生而导致罚款及不良后果等，承包方须自行负责，概与发包方无关。

9.2.11 工程竣工后清理现场（包括建筑物周围）内外的余土和堆积物，拆除生产和生活的临时设施，做到工完场清。若承包方未清理施工现场，发包方可安排清洁公司进行清理，所发生的费用将从承包方的工程款中扣回。

9.2.12 在施工中，由承包方本身造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包方自行负责。

9.2.13 在施工中，所涉及的现场财产管理、人员管理、安全管理及防火、防盗，包括与当地管理部门、消防部门、公安部门等一切衔接工作，全部由承包方自行负责。9.2.14 在本合同签订后，每周向发包方提供一周施工进度计划及工程完成情况。

9.2.15 承包方因需由地面运送材料、工具等至施工地点，在运输过程中，承包方须保护发包方及他人财物，如有破坏损失，由承包方负责赔偿。

9.2.16承包方已对该工程所有图纸及其它文件进行了审核，对现场实地进行了考察，确定该工程报价没有遗漏，如发现任何漏项均由承包方完成施工并承担费用。

十、其它事项

10.1 施工合同不允许转让，中标单位不得分包本工程整体或部分工程。10.2 投标单位应服从建设单位、监理单位的管理。

10.3 建设单位有权要求投标单位更换建设单位认为不能胜任工作或玩忽职守人员，投标单位应在一周内将上述人员撤离现场并补充胜任人员到岗。

10.4 工程质量如不能按建设单位要求及时通过当地有关政府部门的验收，则由此给建设单位造成的一切损失均由投标单位承担。

十一、技术要求

承包人应严格按照设计施工图纸的要求及国家、地方颁布的现行施工规范、规程、标准及安全操作规范施工，保证工程质量。

十二、电气设计图纸壹整套

投 标 书

致：——————有限公司

对贵司————高低压配电工程招标文件，我/我们经仔细研究后，现决定参加投标。

1、我/我们愿以人民币大写（RMB￥）承包贵司——————高低压配电工程。

2、我/我们愿遵照招标文件中的条款、技术要求，承担全部责任及义务。

3、我/我们愿遵照招标文件的规定，在投标有效期间，该投标文件将始终对我/我们具有约束力，并可随时被接受。若我/我们中标，至合同签订生效本投标文件将继续有效。

4、我/我们理解贵司无义务必须接受报价最低者为中标人，并有权拒绝所有的投标。

5、如果我们中标，我们将按照贵司要求的工期完成贵司————高低压配电工程。

投标单位名称：（盖章）投标单位授权签字和盖章： 职 务： 日 期：

第四篇：高低压变压器配电设备购置合同书

高低压变压器配电设备购置安装

合 同 书

建设单位：XX房地产开发有限公司（以下简称甲方）承包单位：XX实业投资有限公司（以下简称乙方）

合同编号:XX：

根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方协商一致，就甲方建设的“绿橙花园”项目高低压变压器配电设备购置安装有关事项达成如下合同条款，以资共同遵守执行。

第一条 工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包方式：乙方负责包工、包料、包安全、包工期、包文明施工、包报装、包验收合格，直至接火送电交付使用— —即交钥匙工程。

四、承包内容：

1、配电房安装高压开关柜XGN四台、低压开关柜GGD-Q七台、干式变压器SCB10-630KVA一台，160KW发电机一台，其中高低压柜一、二次方案草图以乙方设计提供的经甲方和供电部门确认的为准。新设计的图纸由甲方负责设计院盖章，如产生费用由乙方负责承担。

2、以上全部设备的安装调试，并包安装用接地槽钢、高低压电缆即高压出线柜到变压器、变压器到低压进线柜等主辅材料；

3、供电公司报装手续以及对配电房整套设备的耐压试验、系统验收、接火送电等手续。

第二条合同工期

一、本合同甲乙双方签字盖章乙方收到甲方定金后计起，经过用电报装、设备生产、安装调试、试验验收共计90天内完成。

二、如遇下列情况，工期相应顺延：

1、设计变更和工程量增加；

2、因甲方未按合同约定时间向乙方支付工程款，而导致停工；

3、因甲方供电报装手续资料不齐全导致乙方不能按时向供电部门报装；

4、配电房不具备安装条件的；

5、人力不可抗拒的自然灾害因素。

第三条合同总价

人民币：XXXX

第四条付款方式

一、本合同签章生效后甲方五天内向乙方支付本合同总价的20%计人民币：壹拾陆万伍仟元整（￥：XX）作为本合同的定金；

二、货送甲方工地初验合格后五天内，甲方向乙方支付本合同总价的30%计人民币：贰拾柒万伍仟元整（￥：XX）作为进度款；

三、全部设备安装完毕经供电局验收合格正式送电后，甲方向乙方支付本合同总价的45%，计人民币：玖万叁仟伍佰元整，￥：XX作为结算款。

四、留本合同总价的5%，计人民币：壹万陆仟伍佰元整（￥XX）作为质保金，在质保期（从正式送电日计起）满一年后无质量问题时一周内付清。

第五条 质量标准及售后服务

一、乙方提供本工程《成套产品价格表》，价格表中列明设备名称、型号、规格、数量、品牌等内容，以方便现场验收。

二、所有电器元件以及安装必须符合设计要求，且电器元件必须是符合国家有关产品质量认可的合格产品。

三、高压柜中主要电器元件真空断路器ZN28选用中国陕西宝光公司产

品，互感器选用西安高压研究所（三星厂）产品，继电器选用许继集团公司产品；低压柜中主要电器元件选用江苏常熟长江开关公司和中国华通集团公司产品；干式变压器选用江苏苏变公司产品；其它元配件全部选用国家3C认证的生产厂家的一级产品。

四、所有产品免费“三包”（包修、包换、包退）一年，二年内提供维护服务；“三包”期自竣工验收合格移交甲方管理之日起计算。

五、“三包”期满后，产品维护事宜届时另行协议。

第六条工程验收

一、依据合同、附件、图纸及国家相关规范进行。

二、甲方组织工程竣工验收，工程竣工验收以图纸、产品说明书、产品合格证、技术文件以及国家颁布的电控行业有关规范和标准为依据。

三、工程已竣工，在未通过供电部门验收送电及移交给甲方前，甲方不得擅自使用，否则按竣工验收合格处理，由此发生质量或其它问题由甲方负责。

四、本工程最终以供电公司验收通过（接火送电）为工程验收合格。

五、工程验收合格后，双方签订竣工验收证书，配电房设备系统即移交甲方管理使用，如甲方拖延接收，其保管费用和造成损失由甲方承担。

第七条违约责任

一、本合同双方签字盖章后即生效，生效后双方应担负各自的经济和法律责任。如一方中途擅自终止本合同，视为违约，违约方需向另一方支付本合同总价的10%作为违约金；或不按合同某一条款执行，视为违约，违约方需向另一方支付本合同总价每日万分之二的违约金，计算时间从违约之日计起。同时，受损方还可依据《中华人民共和国合同法》有关条文，有权向违约方提出相当于实际损失的赔偿。

二、如遇不可抗力情况，可以全部或部分免除对方责任。

三、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可按下列方式解决：（1）提交XX仲裁委员会仲裁；（2）向当地人民法院起

诉。

第八条附则

一、本合同项内的设备，乙方送至甲方工地现场安装及安装完毕后，均由甲方负责看管。

二、本合同经甲乙双方法人代表签字并盖章后生效，工程验收合格、结清所有工程款，双方合同履行完毕后失效。本合同如有未尽事宜，双方友好协商，另签补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

三、本合同附件和补充协议为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

四、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

合同附件：

1、《成套产品价格表》；

2、工程预算书。

甲方：X乙方：X

法人代表：法人代表：

委托代理人：委托代理人：

地址：地址：

电话：电话：

传真：传真：

二00九年月日二00九年月日

第五篇：高低压配电设备售后服务承诺函

设备售后服务承诺函

乌鲁木齐新昌茂铁路电器控制有限公司是一家专门生产高低压开关柜的厂家，具有一整套的服务体系，针对贵项目的售后服务郑重承诺，它将对所售出的产品提供如下优质服务：

1、产品在制造期间，免费提供相关技术资料。

2、在保修期内，对用户负责到底，实行销售、维修、保养“三包”服务，接到用户通知半小时之内派出专业技术服务人员赶到现场解决问题，质保两年。

3、安装期间，派出专业技术人员在现场无偿负责指导产品的安装调试工作：

1）清理零部件；

2）安装工作的技术交底，安装方案的商定；

3）收获检查与交接；

4）参加投运送电，投运3个月、1年和5年进行用户定期回访。

4、设备保用期为设备调试合格后三年。在保用期内由我公司售后服务机构负责正常的维护保养。由于公司产品质量引起的故障，公司无偿排除，因用户操作不当或其他人为造成的故障，公司负责排除故障。

5、公司设有备品备件仓库，常年库存一定数量易损坏件及关键部件，由专人管理，使维修人员能及时快速对故障机器的损坏部件进行替换维修以确保设备安全稳定运行维修以确保设备安全稳定运行。

6、在保用期满后，公司也将提供终生售后服务。指定维修工程师定期的回访用户，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在的故障，使设备保持良好的工作状态，将以最低廉的价格（不高于设备中标时的价格）随时提供优质的易损件和备品备件。

7、公司维修中心的工程师将随时为用户提供最周到的服务。

8、本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

乌鲁木齐新昌茂铁路电器控制有限公司

2010年5月4日