建设工程施工项目安全环保生产协议书范文大全

第一篇：建设工程施工项目安全环保生产协议书

建设工程施工项目安全环保生产协议书

发包单位（简称甲方）：

承包单位（简称乙方）：

根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，结合大港油田污水深度处理厂工程施工项目实际，本着“安全第一、预防为主”的原则，经甲乙双方等协商，达成一致意见，自愿签订本合同，并共同遵守本合同的各项规定。

一、甲方的责任、权利和义务

1、甲方有权对乙方的安全生产资质（安全生产许可证）、健康安全环境业绩、设备设施安全状况、人员上岗资格等进行审查。

2、甲方应提供本单位HSE管理制度及有关规定，有权对乙方施工作业过程的安全环保情况进行监督检查，有权责成乙方对发现的问题和隐患进行整改。乙方未按要求进行整改，甲方有权责令停工直至终止合同。

3、甲方有义务和责任监督约束本单位职工在进入乙方施工现场时，严格遵守有关安全环保规章制度，履行各自的安全环保责任。

二、乙方的责任、权利和义务

1、乙方应严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和行业标准的规定。

2、乙方应依据《安全生产法》及相关法律、法规和行业标准，建立健全以安全生产责任制为核心的各项规章制度、操作规程和技术标准，并在施工作业过程中贯彻落实。

3、乙方必须持有政府部门核发的有效安全生产许可证。

4、乙方应为承包工程项目的施工作业配置符合安全环保要求的设备设施，保证合格的安全环保生产条件。

5、乙方应配置符合安全环保要求的人员进行施工作业，组织所有施工人员进行安全环保培训，特殊工种必须确保100％持证上岗。

6、乙方应按国家有关法规为参与项目施工的全体人员、设备办理保险，并为施工人员配发符合国家和行业要求的劳动防护用品。

7、乙方应当要求甲方人员在进入施工现场时，严格遵守双方安全环保规章制度和相关规程。

8、乙方有义务定期向甲方汇报安全环保情况，接受甲方的安全环保监督检查。

三、生产组织与协调

1、施工作业过程的生产组织由乙方全面负责。乙方在施工作业开始前应成立安全环保领导小组，明确项目安全环保管理人员及职责，确保安全环保责任得到有效落实。发生事故时由乙方负全部责任。

2、乙方在项目开工前，组织对项目施工风险进行全面识别和评估，并根据识别评估结果，制定风险削减和控制措施以及有关规程和制度，并在施工作业中落实。

3、乙方应根据项目风险识别和评估结果，编制事故应急预案，报地方政府相关部门备案；乙方应加强应急培训和演习，落实应急责任。

4、乙方在开工前应组织或委托地方政府对参与项目施工的人员进行培训教育，电气焊工、电工、起重工等特殊工种必须持有效合格证件上岗，施工前应组织进行健康检查，确保参与项目施工人员满足安全环保要求。

5、乙方应定期对施工机械设备、作业工具、劳动防护用品进行检查、维护和保养，特种设备（锅炉压力容器、起重机械等）必须经地方政府有关部门检验，取得合格证后方可投入使用。

6、乙方对施工过程中的危险作业必须进行严格管理，有限空间作业、高处作业、动火作业、动土作业、有毒有害作业等必须严格执行作业许可制度，工业动火等作业由乙方负责到地方

政府办理审批手续。

7、乙方在施工作业过程中，不得违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。

8、乙方在施工作业过程中，必须对本单位安全环保情况进行经常性检查，及时整改事故隐患。

9、乙方在购置、使用、运输、贮存与施工作业有关的危险化学品、民爆物品等危险物品时，必须按规定到地方政府办理审批手续。

10、乙方应定期组织安全环保例会，并及时参加甲方组织的安全环保例会，汇报其安全环保情况，认真落实甲方的有关安全环保工作要求。

11、未经甲方允许，乙方不得擅自将工程分包给其它施工单位或个人进行施工。

四、其它补充条款（根据实际情况补充制定）

1、严格落实大港油田集团污水处理厂项目《健康安全环境管理手册》相关内容。

2、3、五、事故处理

工程项目施工过程中发生事故时，总包方应立即向本单位主管部门报告，并同时通知建设方。建设方应在规定时间内向本单位主管部门报告。

六、违约责任

1、工程未经过验收交付，甲方提前动用相关设施引发事故时，由甲方承担责任。

2、由于乙方原因引发事故导致甲方或第三方人员伤害、经济损失时，由乙方承担全部责任。

七、其它

1、本协议争议解决办法与承包合同争议解决办法相同。

2、本协议作为承包合同的组成部分，与承包合同同时生效或终止。

3、本协议未尽事宜或与国家、地方政府有关规定相违背的，按有关法规或规定执行。

4、本协议一式四份，正本两份，甲乙双方各持一份。

发包单位（章）：承包单位：（章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

签订时间：年月日

公司大门工程施工合同

发包方（甲方）：湖南长丰汽车内装饰有限公司

承包方（乙方）：

湖南长丰汽车内装饰有限公司委托负责长丰内饰公司大门施工工程，为确保工程质量和建设工期，双方在充分磋商的基础上，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同，望共同遵守。

一、工程概况

工程名称：公司厂门地面混泥土工程

工程承包范围：

1、将大门内侧墙体扩宽；

2、将地面轨道拆除；

3、将地面用混泥土抹平；

4、将电缆线埋入地面及甲方其他要求。施工工程造价：合计1200元。

1、拆除墙体工资300元；

2、将大理石切割150元；

3、混泥土工程（实际面积为5平方）450元；

4、电线和线管材料和安装费300元。承包方式：包工包料。

施工工期：7天工期(以双方签订合同为准)。开工时间按年月日起算，若因人力不可抗拒或甲方原因造成的工期延误，则工期相应顺延。

二、建筑材料的采购和验收

本工程所有建筑材料均由乙方采购，乙方采购的材料必须均为合格产品。工程完工后，须双方现场验收确认，若需要返工的，乙方应立即进行整改，整改复查后无误的，乙方可开具发票到甲方进行验收。

三、工程款的支付与结算

1、竣工验收无误后开具工程全额款项的发票，甲方在收到此发票后的1个月内付清工程款。

四、双方的权利与责任

1、甲方的权利与责任

①有权对施工质量进行监督检查，可向乙方提出合理整改意见。②为乙方施工人员进出场提供方便，提供施工现场的水源、电源搭口，乙方应根据甲方施工现场合理安排施工设施和堆放施工材料。

2、乙方的权利与责任

①负责组织材料、劳动力按时进场施工。

②安全与环境方面要求：施工时注意保护环境，尽量减少噪音及扬尘的污染；施工人员必须做好劳保护，防止出现人身伤害事故；遵守甲方工厂的厂纪厂规，产生的固体废弃物和建筑垃圾按公司分类标准进行分类存放，并保证现场整洁卫生。

五、违约责任

该工程质量等级施工要求必须达到合格，竣工后，甲方组织相关部门验收时若达不到合格要求的，甲方有权要求乙方无条件返工，由乙方承担甲方的一切损失。

六、其它

1在本合同履行过程中，甲乙双方应本着互谅互让，友好合作原则履行。若发生争议，双方协商解决，协商不成，由工程所在地人民法院解决。

2、本合同签字盖章后生效，合同一式二份，甲乙方各执一份。

甲方：（盖章）湖南长丰汽车乙方：（盖章）

内装饰有限公司

甲方代表：乙方代表：

年月日年月日

第二篇：建设工程施工项目安全环保生产协议书

建设工程施工项目安全环保生产协议书 发包单位（简称甲方）： 承包单位（简称乙方）：

根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，结合大港油田污水深度处理厂工程施工项目实际，本着“安全第一、预防为主”的原则，经甲乙双方等协商，达成一致意见，自愿签订本合同，并共同遵守本合同的各项规定。

一、甲方的责任、权利和义务

1、甲方有权对乙方的安全生产资质（安全生产许可证）、健康安全环境业绩、设备设施安全状况、人员上岗资格等进行审查。

2、甲方应提供本单位HSE管理制度及有关规定，有权对乙方施工作业过程的安全环保情况进行监督检查，有权责成乙方对发现的问题和隐患进行整改。乙方未按要求进行整改，甲方有权责令停工直至终止合同。

3、甲方有义务和责任监督约束本单位职工在进入乙方施工现场时，严格遵守有关安全环保规章制度，履行各自的安全环保责任。

二、乙方的责任、权利和义务

1、乙方应严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和行业标准的规定。

2、乙方应依据《安全生产法》及相关法律、法规和行业标准，建立健全以安全生产责任制为核心的各项规章制度、操作规程和技术标准，并在施工作业过程中贯彻落实。

3、乙方必须持有政府部门核发的有效安全生产许可证。

4、乙方应为承包工程项目的施工作业配置符合安全环保要求的设备设施，保证合格的安全环保生产条件。

5、乙方应配置符合安全环保要求的人员进行施工作业，组织所有施工人员进行安全环保培训，特殊工种必须确保100％持证上岗。

6、乙方应按国家有关法规为参与项目施工的全体人员、设备办理保险，并为施工人员配发符合国家和行业要求的劳动防护用品。

7、乙方应当要求甲方人员在进入施工现场时，严格遵守双方安全环保规章制度和相关规程。

8、乙方有义务定期向甲方汇报安全环保情况，接受甲方的安全环保监督检查。

三、生产组织与协调

1、施工作业过程的生产组织由乙方全面负责。乙方在施工作业开始前应成立安全环保领导小组，明确项目安全环保管理人员及职责，确保安全环保责任得到有效落实。发生事故时由乙方负全部责任。

2、乙方在项目开工前，组织对项目施工风险进行全面识别和评估，并根据识别评估结果，制定风险削减和控制措施以及有关规程和制度，并在施工作业中落实。

3、乙方应根据项目风险识别和评估结果，编制事故应急预案，报地方政府相关部门备案；乙方应加强应急培训和演习，落实应急责任。

4、乙方在开工前应组织或委托地方政府对参与项目施工的人员进行培训教育，电气焊工、电工、起重工等特殊工种必须持有效合格证件上岗，施工前应组织进行健康检查，确保参与项目施工人员满足安全环保要求。

5、乙方应定期对施工机械设备、作业工具、劳动防护用品进行检查、维护和保养，特种设备（锅炉压力容器、起重机械等）必须经地方政府有关部门检验，取得合格证后方可投入使用。

6、乙方对施工过程中的危险作业必须进行严格管理，有限空间作业、高处作业、动火作业、动土作业、有毒有害作业等必须严格执行作业许可制度，工业动火等作业由乙方负责到地方政府办理审批手续。

7、乙方在施工作业过程中，不得违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。

8、乙方在施工作业过程中，必须对本单位安全环保情况进行经常性检查，及时整改事故隐患。

9、乙方在购置、使用、运输、贮存与施工作业有关的危险化学品、民爆物品等危险物品时，必须按规定到地方政府办理审批手续。

10、乙方应定期组织安全环保例会，并及时参加甲方组织的安全环保例会，汇报其安全环保情况，认真落实甲方的有关安全环保工作要求。

11、未经甲方允许，乙方不得擅自将工程分包给其它施工单位或个人进行施工。

四、其它补充条款（根据实际情况补充制定）

1、严格落实大港油田集团污水处理厂项目《健康安全环境管理手册》相关内容。

2、3、五、事故处理

工程项目施工过程中发生事故时，总包方应立即向本单位主管部门报告，并同时通知建设方。建设方应在规定时间内向本单位主管部门报告。

六、违约责任

1、工程未经过验收交付，甲方提前动用相关设施引发事故时，由甲方承担责任。

2、由于乙方原因引发事故导致甲方或第三方人员伤害、经济损失时，由乙方承担全部责任。

七、其它

1、本协议争议解决办法与承包合同争议解决办法相同。

2、本协议作为承包合同的组成部分，与承包合同同时生效或终止。

3、本协议未尽事宜或与国家、地方政府有关规定相违背的，按有关法规或规定执行。

4、本协议一式四份，正本两份，甲乙双方各持一份。发包单位（章）：

承包单位：（章）法定代表人：

法定代表人： 委托代理人：

委托代理人：

签订时间：

****年**月**日

公司大门工程施工合同

发包方（甲方）：湖南长丰汽车内装饰有限公司 承包方（乙方）：

湖南长丰汽车内装饰有限公司委托 负责长丰内饰公司大门施工工程，为确保工程质量和建设工期，双方在充分磋商的基础上，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同，望共同遵守。

一、工程概况

工程名称：公司厂门地面混泥土工程

工程承包范围：

1、将大门内侧墙体扩宽；

2、将地面轨道拆除；

3、将地面用混泥土抹平；

4、将电缆线埋入地面及甲方其他要求。施工工程造价：合计1200元。

1、拆除墙体工资300元；

2、将大理石切割150元；

3、混泥土工程（实际面积为5平方）450元；

4、电线和线管材料和安装费300元。承包方式：包工包料。

施工工期：7天工期(以双方签订合同为准)。开工时间按年月日起算，若因人力不可抗拒或甲方原因造成的工期延误，则工期相应顺延。

二、建筑材料的采购和验收

本工程所有建筑材料均由乙方采购，乙方采购的材料必须均为合格产品。工程完工后，须双方现场验收确认，若需要返工的，乙方应立即进行整改，整改复查后无误的，乙方可开具发票到甲方进行验收。

三、工程款的支付与结算

1、竣工验收无误后开具工程全额款项的发票，甲方在收到此发票后的1个月内付清工程款。

四、双方的权利与责任

1、甲方的权利与责任

①有权对施工质量进行监督检查，可向乙方提出合理整改意见。②为乙方施工人员进出场提供方便，提供施工现场的水源、电源搭口，乙方应根据甲方施工现场合理安排施工设施和堆放施工材料。

2、乙方的权利与责任

①负责组织材料、劳动力按时进场施工。

②安全与环境方面要求：施工时注意保护环境，尽量减少噪音及扬尘的污染；施工人员必须做好劳保护，防止出现人身伤害事故；遵守甲方工厂的厂纪厂规，产生的固体废弃物和建筑垃圾按公司分类标准进行分类存放，并保证现场整洁卫生。

五、违约责任

该工程质量等级施工要求必须达到合格，竣工后，甲方组织相关部门验收时若达不到合格要求的，甲方有权要求乙方无条件返工，由乙方承担甲方的一切损失。

六、其它

1在本合同履行过程中，甲乙双方应本着互谅互让，友好合作原则履行。若发生争议，双方协商解决，协商不成，由工程所在地人民法院解决。

2、本合同签字盖章后生效，合同一式二份，甲乙方各执一份。

甲方：（盖章）湖南长丰汽车 乙方：（盖章）

内装饰有限公司

甲方代表： 乙方代表： 年 月 日 年 月 日

第三篇：建设工程施工项目安全环保生产协议书

江苏盐城水利建设有限公司

江苏省淮河流域重点平原洼地治理项目十六包

环 保 协 议

甲方： 乙方：

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，经甲乙双方协商，达成一致意见，自愿签订环保协议，并共同遵守本协议的各项规定。

一、甲方的责任、权利和义务

1、甲方有权对乙方健康安全环境业绩、设备设施安全状况、人员上岗资格等进行审查。

2、甲方提供项目管理制度及有关规定，有权对乙方施工作业过程的安全环保情况进行监督检查，有权责成乙方对发现的问题和隐患进行整改。乙方未按要求进行整改，甲方有权责令停工。

3、甲方在进入乙方施工现场时，严格遵守有关安全环保规章制度，履行各自的安全环保责任。

二、乙方的责任、权利和义务

1、乙方应严格遵守《中华人民共和国环境保护法》及相关法律、法规和行业标准的规定。

2、乙方应依据《中华人民共和国环境保护法》及相关法律、法规和

行业标准，建立健全以环境生产责任制为核心的各项规章制度、操作规程和技术标准，并在施工作业过程中贯彻落实。

3、乙方应为承包工程项目的施工作业配置符合安全环保要求的设备设施，保证合格的安全环保生产条件。

4、乙方应配置符合安全环保要求的人员进行施工作业，组织所有施工人员进行安全环保培训，特殊工种必须确保100％持证上岗。

5、乙方应为施工人员配发符合国家和行业要求的劳动防护用品。

6、乙方应当要求甲方人员在进入施工现场时，严格遵守双方安全环保规章制度和相关规程。

7、乙方有义务定期向甲方汇报环保情况，接受甲方的环保监督检查。

三、生产组织与协调

1、施工作业过程的生产组织由乙方全面负责。乙方在施工作业开始前应成立环保小组，明确项目环保管理人员及职责，确保环保责任得到有效落实。发生事故时由乙方负全部责任。

2、乙方在项目开工前，组织对项目施工风险进行全面识别和评估。应加强应急培训和演习，落实应急责任。

3、乙方在施工前应组织进行健康检查，确保参与施工人员满足安全环保要求。

4、乙方对施工过程中的危险作业必须进行严格管理，有限空间作业、高处作业、动火作业、动土作业、有毒有害作业等必须严格执行作业许可制度。

5、乙方在施工作业过程中，不得违章指挥、违章操作、违反劳动纪

律。

6、乙方在施工作业过程中，必须对环保情况进行经常性检查，及时整改隐患。

7、乙方应定期组织班组环保例会，并及时参加甲方组织的项目环保例会，汇报其环保情况，认真落实有关环保工作要求。

四、违约责任

1、工程未经过验收交付,由于乙方安全环保因素，导致经济损失时，由乙方承担全部责任。

2、本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方;

乙方;

****年**月**日

第四篇：建设工程施工项目安全环保生产协议书

环 保 协 议

发包单位（简称甲方）： 承包单位（简称乙方）：

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，根据转炉煤气柜室外阀组封闭加采暖工程施工实际情况，经甲乙双方协商，达成一致意见，自愿签订环保协议，并共同遵守本协议的各项规定。工程概述：

1、工程名称：

2、工程地址： 工程开竣工日期：

协议内容：

一、甲方的责任、权利和义务

1、甲方有权对乙方的安全生产资质（安全生产许可证）、健康安全环境业绩、设备设施安全状况、人员上岗资格等进行审查。

2、甲方应提供本单位管理制度及有关规定，有权对乙方施工作业过程的安全环保情况进行监督检查，有权责成乙方对发现的问题和隐患进行整改。乙方未按要求进行整改，甲方有权责令停工直至终止合同。

3、甲方有义务和责任监督约束本单位职工在进入乙方施工现场时，严格遵守有关安全环保规章制度，履行各自的安全环保责任。

二、乙方的责任、权利和义务

1、乙方应严格遵守《中华人民共和国环境保护法》及相关法律、法规和行业标准的规定。

2、乙方应依据《中华人民共和国环境保护法》及相关法律、法规和行业标准，建立健全以环境生产责任制为核心的各项规章制度、操作规程和技术标准，并在施工作业过程中贯彻落实。

3、乙方必须持有政府部门核发的有效安全生产许可证。

4、乙方应为承包工程项目的施工作业配置符合安全环保要求的设备设施，保证合格的安全环保生产条件。

5、乙方应配置符合安全环保要求的人员进行施工作业，组织所有施工人员进行安全环保培训，特殊工种必须确保100％持证上岗。

6、乙方应按国家有关法规为参与项目施工的全体人员、设备办理保险，并为施工人员配发符合国家和行业要求的劳动防护用品。

7、乙方应当要求甲方人员在进入施工现场时，严格遵守双方安全环保规章制度和相关规程。

8、乙方有义务定期向甲方汇报环保情况，接受甲方的环保监督检查。

三、生产组织与协调

1、施工作业过程的生产组织由乙方全面负责。乙方在施工作业开始前应成立环保领导小组，明确项目环保管理人员及职责，确保环保责任得到有效落实。发生事故时由乙方负全部责任。

2、乙方在项目开工前，组织对项目施工风险进行全面识别和评估，并根据识别评估结果，制定风险削减和控制措施以及有关规程和制度，并在施工作业中落实。

3、乙方应根据项目风险识别和评估结果，编制事故应急预案，报地方政府相关部门备案；乙方应加强应急培训和演习，落实应急责任。

4、乙方在开工前应组织或委托地方政府对参与项目施工的人员进行培训教育，电气焊工、电工、起重工等特殊工种必须持有效合格证件上岗，施工前应组织进行健康检查，确保参与项目施工人员满足安全环保要求。

5、乙方应定期对施工机械设备、作业工具、劳动防护用品进行检查、维护和保养，特种设备（锅炉压力容器、起重机械等）必须经地方政府有关部门检验，取得合格证后方可投入使用。

6、乙方对施工过程中的危险作业必须进行严格管理，有限空间作业、高处作业、动火作业、动土作业、有毒有害作业等必须严格执行作业许可制度，工业动火等作业由乙方负责到地方政府办理审批手续。

7、乙方在施工作业过程中，不得违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。

8、乙方在施工作业过程中，必须对本单位环保情况进行经常性检查，及时整改隐患。

9、乙方在购置、使用、运输、贮存与施工作业有关的危险化学品、民爆物品等危险物品时，必须按规定到地方政府办理审批手续。

10、乙方应定期组织环保例会，并及时参加甲方组织的环保例会，汇报其环保情况，认真落实甲方的有关环保工作要求。

11、未经甲方允许，乙方不得擅自将工程分包给其它施工单位或个人进行施工。

四、其它补充条款严格落实《健康安全环境管理手册》的相关内容。

五、事故处理

工程项目施工过程中发生事故时，总包方应立即向本单位主管部门报告，并同时通知建设方。建设方应在规定时间内向本单位主管部门报告。

六、违约责任

1、工程未经过验收交付，甲方提前动用相关设施引发事故时，由甲方承担责任。

2、由于乙方安全环保因素，导致经济损失时，由乙方承担全部责任。

七、其它

1、本协议争议解决办法与承包合同争议解决办法相同。

2、本协议作为承包合同的组成部分，与承包合同同时生效或终止。

3、本协议未尽事宜或与国家、地方政府有关规定相违背的，按有关法规或规定执行。

4、本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

发包单位（章）： 承包单位：（章）法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：

签订时间：

安 全 协 议

工程名称：施工单位：伊春精信和冶金建筑安装有限公司时 间：二〇〇九年十月五日

转炉煤气柜室外阀组封闭加采暖工程

安 全 防 护 措 施

工程名称：施工单位：伊春精信和冶金建筑安装有限公司时 间：二〇〇九年十月五日

转炉煤气柜室外阀组封闭加采暖工程

环 保 协 议

工程名称：转炉煤气柜室外阀组封闭加采暖工程 施工单位：伊春精信和冶金建筑安装有限公司 时 间：二〇〇九年十月五日

安 全 防 护 措 施

工程名称：转炉煤气柜室外阀组封闭加采暖工程 施工单位：伊春精信和冶金建筑安装有限公司 时 间：二〇〇九年十月五日

环 保 协 议

发包单位（简称甲方）：西林钢铁集团有限公司

承包单位（简称乙方）：伊春精信和冶金建筑安装有限公司

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，根据转炉煤气柜室外阀组封闭加采暖工程施工实际情况，经甲乙双方协商，达成一致意见，自愿签订环保协议，并共同遵守本协议的各项规定。

一、工程概述：

1、工程名称：转炉煤气柜室外阀组封闭加采暖工程

2、工程地址：西钢厂区内

二、工程开竣工日期：自2009年10月7日开工

至2009年10月31日竣工

三、协议内容：

（一）、甲方的责任、权利和义务

1、甲方有权对乙方的安全生产资质（安全生产许可证）、健康安全环境业绩、设备设施安全状况、人员上岗资格等进行审查。

2、甲方应提供本单位管理制度及有关规定，有权对乙方施工作业过程的安全环保情况进行监督检查，有权责成乙方对发现的问题和隐患进行整改。乙方未按要求进行整改，甲方有权责令停工直至终止合同。

3、甲方有义务和责任监督约束本单位职工在进入乙方施工现场时，严格遵守有关安全环保规章制度，履行各自的安全环保责任。

（二）、乙方的责任、权利和义务

1、乙方应严格遵守《中华人民共和国环境保护法》及相关法律、法规和行业标准的规定。

2、乙方应依据《中华人民共和国环境保护法》及相关法律、法规和行业标准，建立健全以环境生产责任制为核心的各项规章制度、操作规程和技术标准，并在施工作业过程中贯彻落实。

3、乙方必须持有政府部门核发的有效安全生产许可证。

4、乙方应为承包工程项目的施工作业配置符合安全环保要求的设备设施，保证合格的安全环保生产条件。

5、乙方应配置符合安全环保要求的人员进行施工作业，组织所有施工人员进行安全环保培训，特殊工种必须确保100％持证上岗。

6、乙方应按国家有关法规为参与项目施工的全体人员、设备办理保险，并为施工人员配发符合国家和行业要求的劳动防护用品。

7、乙方应当要求甲方人员在进入施工现场时，严格遵守双方安全环保规章制度和相关规程。

8、乙方有义务定期向甲方汇报环保情况，接受甲方的环保监督检查。

（三）、生产组织与协调

1、施工作业过程的生产组织由乙方全面负责。乙方在施工作业开始前应成立环保领导小组，明确项目环保管理人员及职责，确保环保责任得到有效落实。发生事故时由乙方负全部责任。

2、乙方在项目开工前，组织对项目施工风险进行全面识别和评估，并根据识别评估结果，制定风险削减和控制措施以及有关规程和制度，并在施工作业中落实。

3、乙方应根据项目风险识别和评估结果，编制事故应急预案，报地方政府相关部门备案；乙方应加强应急培训和演习，落实应急责任。

4、乙方在开工前应组织或委托地方政府对参与项目施工的人员进行培训教育，电气焊工、电工、起重工等特殊工种必须持有效合格证件上岗，施工前应组织进行健康检查，确保参与项目施工人员满足安全环保要求。

5、乙方应定期对施工机械设备、作业工具、劳动防护用品进行检查、维护和保养，特种设备（锅炉压力容器、起重机械等）必须经地方政府有关部门检验，取得合格证后方可投入使用。

6、乙方对施工过程中的危险作业必须进行严格管理，有限空间作业、高处作业、动火作业、动土作业、有毒有害作业等必须严格执行作业许可制度，工业动火等作业由乙方负责到地方政府办理审批手续。

7、乙方在施工作业过程中，不得违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。

8、乙方在施工作业过程中，必须对本单位环保情况进行经常性检查，及时整改隐患。

9、乙方在购置、使用、运输、贮存与施工作业有关的危险化学品、民爆物品等危险物品时，必须按规定到地方政府办理审批手续。

10、乙方应定期组织环保例会，并及时参加甲方组织的环保例会，汇报其环保情况，认真落实甲方的有关环保工作要求。

11、未经甲方允许，乙方不得擅自将工程分包给其它施工单位或个人进行施工。

（四）、其它补充条款（根据实际情况补充制定）严格落实《健康安全环境管理手册》的相关内容。

（五）、事故处理

工程项目施工过程中发生事故时，总包方应立即向本单位主管部门报告，并同时通知建设方。建设方应在规定时间内向本单位主管部门报告。

（六）、违约责任

1、工程未经过验收交付，甲方提前动用相关设施引发事故时，由甲方承担责任。

2、由于乙方安全环保因素，导致经济损失时，由乙方承担全部责任。

（七）、其它

1、本协议争议解决办法与承包合同争议解决办法相同。

2、本协议作为承包合同的组成部分，与承包合同同时生效或终止。

3、本协议未尽事宜或与国家、地方政府有关规定相违背的，按有关法规或规定执行。

4、本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

发包单位（章）： 承包单位：（章）法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：

签订时间： 年 月 日

第五篇：建设工程施工安全生产协议书

建设工程施工安全生产协议书

总包方（甲方）：分包方（乙方）：

为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、生产安全事故报告和调查处理条例（国务院第493号令）、《 中华人民共和国劳动合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和北京市政府和相关部门关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程安全生产达成如下协议：

一、工程概况：

工程名称：工程地点：分包方式：

二、工期：

开工日期：竣工日期：

三、安全生产

（一）总包单位相关规定和要求

1、总包方应为分包方创造良好的作业环境，完全因总包方的设施、设备不良造成的事故，应由总包方负责。

2、总包方负责监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为，对不服从管理的有权处罚或令其停止作业。

3、总包方负责审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育情况。

第1页

4、总包方应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督，并对危险性较大工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查。

5、总包方在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，使用承租的机械设备和施工起重机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。

6、总包方应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

7、总包方定期对分包方进行安全检查，8、总包方积极主动办理各种手续和防护设施资料。

9、总包方适时提供合署办公场所。

10、总包方将现场安全防护存在的不足和急需整改的部位及时通知分包方并跟踪督促整改。

（二）分包单位相关规定和要求

1、分包必须是具有独立承担民事责任的法人或其它出具上级主管单位（法人单位）的委托书，分包与其资质相符在授权委托书范围内工程的经济组织。

2、分包方必须熟悉并严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《 建设工程现场管理条例》、《北京市（建设工程施工现场管理规定）实施细则》、《北京市建设工程施工现场管理问题性质的认定及处罚规定》、《北京市建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其它有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。能积极参加有关促进安全生产的各项活动。

（1）分包方必须建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生

产。

（2）分包方应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由分包方的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

（3）分包方按安全生产法规定，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

（4）分包方必须与每个劳务人员签订劳务合同。

（5）分包方劳务手续必须齐全有效，并且实行实名卡制度。

（6）分包方应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（7）分包方的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，并定期对身体进行体检。

（8）分包方的从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

（9）分包方的从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

（10）分包方的从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩带和使用劳动防护用品。

3、分包方必须学习、掌握并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。

4、分包方必须执行总包方的总体工程施工组织设计和安全技术方案。

5、分包方必须执行三级安全教育制度，项目经理、分包工程负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。

6、分包方必须执行安全生产检查整改制度。

7、分包方必须接受总包方或总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。

8、分包方必须执行安全防护设施、设备验收制度。

9、分包方自带的施工机具、机械设备必须以书面形式报送总包方。机具、机械设备必须符合国家标准、规定。要求机械性能良好、安全防护装置齐全、灵敏、有效。严禁带故障运行。

10、分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品并正确使用和佩戴。

11、分包方必须并执行“因工伤亡事故报告制度”，如分包方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向总包方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并及时全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做好记录或拍照，不准破坏事故现场。分包方须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘查，不得提供伪证。

12、分包方须承担因为分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。

13、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。

14、分包方发生人员伤亡时在半小时内立即向总包单位负责人汇报，同时不管事故的责任在何方，分包方必须做好事故的善后处理工作。当总包方对事故的发生负有一定管理责任时，总包方应积极协助分包方做好善后工作。

15、专业分包单位，在施工前做好安全交底和洞口、临边防护，施工中定期进行检查安全防护设施，配备齐全个人防护用品，严禁违章指挥和操作。（以下空格为自填补充内容，若无补充内容，请在下列空格中手写补充内容无正文）

四、违约

1、达不到约定条件的，总包方一经发现，可要求分包方立即进行整改和补充完善，分包方应按总包方要求进行整改和补充完善，直到符合约定条件。

2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任和经济损失。

3、因总包方原因达不到约定条件的，由总包方承担违约责任和经济损失。

五、争议

当总分包双方发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门协商调解，若达不到一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。

六、本协议在双方签字盖章后立即生效。

七、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

总包方：（盖章）分包方：﹙盖章﹚

法人代表﹙或委托代理人﹚：法人代表﹙或委托代理人﹚：

年月日年月日